安全评价师一级模拟题

安全评价师一级模拟题（精选5篇）

1.安全评价师一级模拟题 篇一

中大网校引领成功职业人生

2011年安全评价师考试(一级)考前冲刺试题(1)总分：120分

及格：72分

考试时间：150分

一、填空题

(1)在一般工厂中经常发生的爆炸事故多为压力容量的物理爆炸及物质的化学爆炸。从统计的结果来看，（）爆炸事故的数量更多，造成的危害也更大。

(2)招投标是（）发展到一定阶段的产物，是一种特殊的商品交易方式。

(3)针对区域内建设项目原料输人、（）、物流量以及运输方式，结合区域的交通状况及基础没施进行安全影响分析论证。

(4)许多学者通过对实际气云爆炸事故所造成了冲击波破坏情况调查分析后，给出了TNT收率的范围。如布拉希关于苯乙烯、丁二烯、聚氯乙烯的爆炸事故的TNT收率范围为（）。

(5)评价报告审核分为三个层次，即过程控制审核、项目自审、（）。

(6)研究是获取新知识的过程，从（）角度也可以理解为发现、辨识、解释或解决问题的过程。

(7)对于收集资料的时限要求来说，应收集近（）年内有关分析评价的总体规划与专项规划所需要的资料。

(8)区域安全监管包括对企业从进入区域后（）的监管，这涉及许多政府相关部门。

(9)（）是数学领域的重要研究方向，其产生和发展经过了一个漫长的过程。

(10)965年，美国加州伯克利的（）发表了关于“模糊集合”这一里程碑性的文章。

(11)技术经济分析的基本原则包括效益最佳原则、方案可比原则、（）。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(12)教案是业务培训教师进行教学的（），是整个业务培训工作计划中（）的组成部分。

(13)大多评价组人员应具有HAZOP研究经验，而HAZOP分析组合最少应由（）人组成，包括组织者、记录员、两名熟悉过程设计和操作的人员，一般（）人是比较理想的。

(14)招投标是一种因（）的要约邀请，引发投标者的承诺，经过招标人的（）选择，最终形成协议和合同关系的平等主体之问的经济活动过程。

(15)HAZOP研究基本过程中的引导词的主要作用之一是能够使所有相关工艺参数可能出现的（）都得到评价。

(16)评价报告审核对象是（）。

(17)对于常见的其他形式的HAZOP分析方法来说，在（）方法中，所有的原因、后果、保护装置及建议措施都与一个特定的偏差联系在一起、，但该偏差下单个的原因、后果、保护装置之间没有关系。

(18)资料收集的主要途径有文字资料的收集、实地调查、（）。

(19)（）是招标者给所有投标者提供的一次质疑机会。

(20)在对文字资料收集的基础上，进行实地考察、调查和对比分析，以保证所收集资料的（）和实时性。

(21)区域规划的目的是发挥区域的整体优势，达到（），促进区域社会经济快速、稳定、（）和可持续发展。

(22)尽管现在的研究表明，空气冲击波的负向比冲量也具有较强的毁伤作用，但目前人们主要采用（）来进行表征。

(23)评价报告的审核不能停留在报告本身，更重要的是（）的核实。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(24)项目自审结束并修改报告后，由项目组长将评价报告交经任命的“（）”进行“技术审核”。

(25)作业文件是程序文件的（）文件，为了使各项活动具有可操作性，一个程序文件可能涉及几个作业文件。

(26)在静态投资效果系数常见的具体形态中，投资利税率=（）。

(27)在基本的业务培训方法中，（）适宜技能性的培训。

(28)编制安全评价报告是安全评价极为重要的一项工作，安全评价报告的质量直接体现着安全评价工作的质量，安全评价工作的一切活动最终均通过（）来体现。

(29)整个培训教案编写应内容全面、环节完整、具体明确、（），各部分的过渡衔接应自然顺畅，以确保教案在业务培训中的指导作用。

(30)一个（）RHA分析过程是有可能不需要进行所有的步骤。

二、选择题

(1)池火灾模型的几个重要参数是（）。

(2)下列选项中，属于对人员和设备的伤害表现在热辐射上的有（）。

(3)系统内现实危险度可按公式计算。其式中K表示（）。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(4)技术支撑体系内容中的科研开发能力是指（）等。

(5)记录的内容一般包括（）。

(6)概算的公理化具有的性质有（）。

(7)在编制区域危险有害因素辨识方案时，在对文字资料收集的基础上，应进行实地考察、调查和对比分析，以保证所收集资料的（）。

(8)招标单位应在评标委员会确定中标单位后2日内发出中标通知书，并在发出通知书之日起（）日内与中标单位签订合同。

(9)在安全评价业务指导过程中应遵循的原则包括（）。

(10)（）是评价报告审核的标准尺度。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(11)风险分析通常的参加人员有（）。

(12)在编制区域危险有害因素辨识方案时，要求收集的资料应是近（）年内有关分析评价的总体规划与专项规划所需要的资料。

(13)（）三种方法认为人因可靠度仅仅取决于可用的任务时间，从这一点讲，它们都属于TRC方法的范畴。

(14)区域规划的目的是发挥区域的整体优势，达到人和自然的和谐共生，促使区域社会经济（）发展。

(15)招投标活动一般分为的阶段包括（）。

(16)在损失发生后，实施风险管理的目标制定要满足的原则包括（）。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(17)风险水平评估过程包括调研和对研究基础进行限定、危险性辨识及（）。

(18)风险管理的宏观目标层次分为降低意外损失、防止企业倒闭破产和（）。

(19)招投标的核心是竞争，按规定每次招标都必须有（）家以上投标，这就形成了投标者之间的竞争，他们以各自的实力、信誉、服务、报价等优势，战胜其他的投标者。

(20)目前，多用地面质点的振动速度来描述爆炸地震波的强度，也有采用振动加速度来描述的。大量实测资料表明，地面质点振动速度的大小与（）等因素有关。

(21)常见的其他形式的HAZOP分析方法有（）。

(22)实际上，地面建筑物爆炸时，由于爆炸物品一般均在地面以上，根据理论计算及实践经验，爆炸地震波的破坏作用（）空气冲击波的作用。

(23)对编写和实施教案中要注意的几个问题来说，整个培训教案编写应（），各部分的过渡衔接应自然顺畅，以确保教案在业务培训中的指导作用。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(24)从理论上讲，天然气喷射火的火焰长度等于从泄漏口到可燃混合气燃烧下限浓度的射线轴线长度。计算时，考虑喷射火焰区的中心集中在喷射轴向方向上天然气下限浓度的（）处。

(25)（）年，发生在美国旧金山的大地震为理解什么是地震提供了直接的观测事实。

(26)一般来讲，对于易燃物质的火灾和爆炸事件的后果计算，包括的主要步骤有（）。

(27)进入20世纪（）年代后期，QRA已从单项的定量化事故树分析和连续系统模拟，逐渐发展到针对复杂系统的运算和对重大社会经济发展决策的支持。

(28)招投标的基本特征包括（）。

(29)一般而言，火灾发生时热辐射对目标毁伤可以有三种准则进行判定，即（）。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(30)基本的业务培训方法中直接传授法的特点包括（）。

三、判断题

(1)在我国采用的12级的地震烈度表中，当地震烈度为Ⅵ～Ⅶ度时，其破坏程度为房屋破坏，地面裂缝。（）

(2)根据不同的分类方法可将科学研究分为不同类型，我们根据研究的目的、使用方法、研究的深度和广度将科学研究分为基础研究、应用研究、实验研究。（）

(3)目前，多用地面质点的振动速度来描述爆炸地震波的强度，也有采用振动加速度来描述的。（）

(4)通过对THERP和HCP模式分析可知，这两种模式各自解决问题的侧重点是不同的，前者主要针对与时间相关甚微的序列动作，后者着眼点在与时间密切相关的认知行为上。（）

(5)旧金山大地震发生在美国加州圣安德烈斯断层上，地震时，断层发生了5～6m的左旋错动。（）

(6)在现状评价(包括验收评价)中，主要是对照标准，判别危险和有害因素是否得到控制。（）

(7)HCR是用来量化作业班组对系统异常信号未能在有限时间内作出正确响应概率的一种模式。（）

(8)沙尘黎是指由予强风将地面大量沙尘吹起，造成空气浑浊，水平能见度小于1km的天气现象。（）

(9)蒸气云爆炸产生的火球、沸腾液扩展蒸气爆炸产生的火球、池火灾对人员和设备的伤害表现在热辐射。而喷射火焰对人员和设备的伤害不表现在热辐射上。（）

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(10)风险分析方案一般由风险分析时机、风险分析形式、风险分析参加人员、风险分析程序构成。（）

(11)THERP与HEART方法可以归为一类，它们认为人因可靠度是由能力决定的，并受到环境因素的影响。（）

(12)1994年，Kirwan提出HRA的主要目标在于正确评估由于人为差错导致的风险和寻求降低人为差错影响的方式。（）

(13)为了对区域内生产运行进行有效的管理，预防、遏制重大灾害的发生，建立区域监管体系是搞好区域安全管理、保证区域安全运行的重要途径。（）

(14)LEC法是美国格雷哈姆和扎德在1980年提出的。（）

(15)HCR方法的目标是分析错误反应和没有反应的概率，但最终结果仅仅给出了没有反应的概率。（）

(16)如按从研究中所获得资料的手段划分，科学研究还可分为调查性研究、观察性研究、实验性研究、整理资料性研究、软科学研究等。（）

(17)安全评价过程控制体系是安全评价机构为保障安全评价r．作的质量而形成的文件化的体系，是安全评价机构实现其质量管理方针、目标和进行科学管理的依据。（）

(18)HAZOP研究中的工艺过程不同，所需资料不同，但进行HAZOP分析必须要有工艺过程流程图及工艺过程的详细资料。（）

(19)教学过程是教案的客体部分，它包括本课教学全部活动方案和主要内容。（）

(20)对于新建项目，当工艺设计要求很严格时，使用HAZOP方法最为有效。（）

(21)在安全评价业务指导过程中应遵循的原则有以激发和鼓励为主的原则、以帮助为主、以示范、典范为指导原则、注重针对性和实效性原则、鼓励团队化发展的原则、创造持续性促中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

进学习环境的原则。（）

(22)监管体制与机制以及监管手段存在的问题间接影响着监管的效率。（）

(23)审核准则是评价报告审核的标准尺度。（）

(24)OAT方法认为最应该关注的是反应阶段，这一阶段的差错最为重要。（）。

(25)对基于引导词的HAZOP分析方法有两种基本的变化即分析组偏差识别方式的变化、编制HAZOP分析结果文件方式的变化。（）

(26)表示地震的大小有两种方法，即用震级和烈度的方式表示。对于震级表示来说，该方法用地震释放出的能量表示地震的大小，地震所释放的能量用地震矩M0表示，即M0=μAD。（）

(27)评价报告审核是安全评价质量的一个重要保障环节，其评价报告审核分三个层次，即过程控制审核、项目自审和技术审核。（）

(28)从理论上讲，天然气喷射火的火焰长度小于从泄漏口到可燃混合气燃烧下限浓度的射线轴线长度。（）

(29)在基本的业务培训方法的直接传授法中，专题讲座法是最基本的培训方法。（）

(30)AIPA方法在AIPA、HCP和OTA三种方法中是最复杂的，它通过平均响应时间与可用的响应时间来表征某个行为的执行情况，最终依靠专家打分来确定行为无法执行的概率。（）

四、简述题

(1)简要说明在编写安全评价过程控制管理手册时，一般应遵循的原则。

(2)简述区域规划的主要任务。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(3)简述安全评价过程控制管理手册一般包括的内容。

(4)简述HAZOP研究通常所需的资料。

(5)简述模糊关系的性质。

五、论述题

(1)简要论述建立事故机理模型的流程。

(2)简要论述信息与数据的关系。

答案和解析

一、填空题(1): 化学

(2): 商品经济(3): 产品输出

(4): 0.3%～4%(5): 技术审核(6): 实用(7): 10(8): 整个生命周期

(9): 模糊数学(10): 扎德

(11): 系统分析原则(12): 中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

行动方案，最重要的(13): 4.5～7

(14): 招标人，择优(15): 偏差(16):(17): 偏差到偏差(DBD)(18): 网络查询

(19): 标前会议(20): 真实性(21): 人和自然的和谐共生，协调(22): 正向比冲量

(23): 内容(24): 专职技术负责人(25): 支持性

(26): (27): 实践法

(28): 安全评价报告(29): 层次清楚

(30): 具体的二、选择题(1):A, B, C, D(2):A, B, C, D(3):C(4):A, B, C, D(5):A, B, C, D 中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(6):A, C, D(7):A, D(8):C(9):A, B, C, D(10):C(11):A, B, C, D(12):D(13):A, B, C(14):A, B, C, D(15):A, B, C, D(16):A, B, C, D(17):A, B, C, D(18):A, B, C, D(19):C(20):A, B, C, D(21):A, B, C, D(22):B(23):A, B, C, D(24):D(25):A(26):A, B, C, D(27):A(28):A, B, C(29):A, C, D(30):A, C

三、判断题(1):1(2):1(3):1(4):1(5):0(6):1(7):1(8):1(9):0(10):1(11):0(12):1(13):1(14):0(15):1(16):1(17):1(18):1 中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(19):0(20):1(21):0(22):0(23):1(24):0(25):1(26):1(27):1(28):0(29):0(30):0

四、简述题(1):

(2):

(3):

(4):

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

5):

(

五、论述题(1):

>(2):

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

2.安全评价师一级模拟题 篇二

(因听力部分不方便实施, 故此处30题听力试题改成听力指导。)

第一节是图片判断。这部分的听力测试, 从图片内容中就可以大致猜测到所测试的内容, 如有的图是关于运动的, 有的图是关于天气的等。所以在听之前马上浏览图片, 根据图片的主题有针对性地听取关键词。

例如, 某题给出三张图, 图片1:一名医生;图片2:一名警察;图片3:一名邮递员。看图片就可以判断出听力内容是关于职业的。从图片的信息中可推测出三个职业doctor, policeman和postm an.所以当听到句子“J o hn w o rk s in a ho s p it al, he is a do ct o r”的时候, 就能很容易地选出正确的图片了。

第二节是对话应答。此题型中给出三个答句, 让你根据答句选出相应的问句。对话应答的听力中往往会涉及不同形式的问句, 所以在听的过程中根据给出的选项推断问句形式很重要。如从“Yes, No”的答句中可以推断问句是一般疑问句;如果三个答句有关于地点的, 那就要关注关键的特殊疑问词;如果是一般的情景交流, 那要根据情境选出相应的回答语。另外, 还要注意从三个答句中寻找出信息差异, 从不同的信息中判断询问的重点也是很关键的。

例如, 听力试卷中给出如下三个选项:

A.Ye s, I doB.No, I didn’tC.H e live s in Canada.

通过这三个选项, 我们可以判断出问句可能是一般疑问句或特殊疑问句。而且从前两个选项中可看到, 差异在于时态的不同。A是一般现在时, B是一般过去时。当分析完三个句子, 听到问句“Did you go shopping yesterday?”时, 就能确定应该选B项。

又如, 听力试卷中给出如下三个选项:

A.Go o d lu ck!

B.Thank yo u!

C.So rry t o he ar t hat.

通过这三个选项, 我们可以判断出这是情景对话。这时, 就要关注句子中的具体情景。第一句表示祝福好运, 第二句表示感谢, 第三句表示遗憾。所以在听时, 要关注到句子中的关键信息。从听力材料“I w ill have a driving test tomorrow!”中, 可发现关键信息就是“driving test”, 结合以上分析, 就可以选出A选项。

第三节是对话理解。一般是一问一答式的对话, 所以提炼问题的主旨很重要。带着问题去听, 有的放矢, 听力测试的正确率相对会提高。同学们在听的过程中往往想听清每一个单词, 但有时又跟不上节奏, 所以, 听关键信息就显得尤其重要。另外, 我们还要注意, 有时, 问句的答案并不能从对话中直接找到, 需要从对话的相应信息中推测并提炼出答案。

例如, Q:What is the man looking for?

A.H e is lo o k ing fo r t he w o m an.

B.H e is lo o k ing fo r t he m anag e r.

C.H e is lo o k ing fo r t he bu s ine s s o ffice.

从问句中可以看出, 本对话是询问“男士正在寻找什么”, 所以, 当听到原文:“W:What are yo u do ing he re, s ir?M:I’m lo o k ing fo r t he m anag e r’s o ffice.”时, 要注意“m anag e r’s o ffice”这个关键信息。这时应该冷静地判断, 若不仔细, 会误选C, 但此答案中bu siness office显然和句子的意思是不相符的。B才是正确选项。

又如, Q:What’s the relationship betw een t he t w o s p e ak e rs?

A.Te ache r and s t u de nt.

B.Int e rvie w e r and int e rvie w e e.

C.Cu s t o m e r and s ale s p e rs o n.

该问题就对话人的关系进行提问。此类问题没有直接的信息, 但可以从关键的信息中推测出答案。听力原文为:“W:w hat can I do for you, Sir?M:I’d lik e t o bu y a p re s e nt fo r m y dau g ht e r.”

此对话发生的背景是购物, 从两个关键词“w hat can I do for you?”和“bu y a present”就可以推断出答案为C。

当然, 要在听力测试中发挥得游刃有余, 需要平时多做训练。现在, 媒体很发达, 学习资源很多, 同学们可以选择适合自己、难度恰当的听力材料坚持进行听力训练。每天花一定的时间去训练自己的耳朵, 相信听力测试将不再是件难事。

第二部分英语知识运用

第一节单项填空

阅读下面的句子和对话, 从A、B、C三个选项中选出一个能填入空白处的最佳选项。

1.The re’s o ld p e ncil o n t he bo o k, ______p e ncil is m ine.

A.a/anB.a/t heC.an/t he

2.______p ict u re s are t he re o n t he w all?

A.H o w m anyB.H o w m u ch

C.W ho s e

3.—W hat_______do yo u u s u ally g o t o t he m u s ic clu b?

—I u su ally go there______arou nd 7:30.

A.day, t oB.t im e, atC.dat e, in

4.Thank s fo r_______m e t he cards.I lik e t he m ve ry m u ch.

A.s e ndB.s e ndingC.t o s e nd

5.The re are______p e o p le in t he s t re e t lo o k ing at t he t raffic accide nt.

A.t w o hu ndre dsB.hu ndre d o f

C.hu ndre ds o f

6.—Can yo u co m e t o A nn’s p art y?

—Sorry, I______look after my little sister.

A.amB.canC.have t o

7.J im as k e d m e______him w it h his m at hs.

A.he lpB.he lp ingC.t o he lp

8.The re are______o n t he t able.

A.3 bo t t le s o f o rang e s

B.3 bo t t le s o f o rang e

C.3 bo t t le o f o rang e

9.The bo y_____t he g re y hat is M rs.Bro w n’s s o n.

H e is______t he black bik e.

A.in, o nB.in, inC.o n, o n

10.—I find a do ll in t he p layho u s e.Is it______?

—No, I think it’s Lu cy’s.Yes, it’s______.

A.yo u rs, he rsB.yo u r, he rs

C.yo u r, his

11.Ple as e______yo u r s ho e s.It’s t im e t o g o t o s cho o l.

A.p u t o nB.p u t o ff C.p u t u p

12.—______W he re’s t he t e ache r’s ro o m?

—______, I don’t know.

A.So rry, e x cu s e m e

B.So rry, Ex cu s e m e

C.Ex cu s e m e, So rry

13.—M rs.Sm it h, yo u lo o k yo u ng.

—______.

A.I’m ve ry o ldB.Ye s, I am

C.Thank yo u

14.I’ll t e ll yo u abo u t t he ne w s as s o o n as I______yo u t o m o rro w.

A.s e eB.s awC.w ill s e e

15.H e______t he ho m e t o w n fo r 3 ye ars.

A.has be e n aw ay fro m

B.has le ftC.Le ft

第二节完形填空

阅读下面的短文, 从短文后所给的A、B、C、D四个选项中选出能填入相应空白处的最佳选项。

A ro u nd t he W o rld by W he e lchair (轮椅)

16.A.handsB.le g sC.he ad

D.back

17.A.g ive inB.g ive u pC.g ive o u t

D.g ive o ff

18.A.lat e rB.lat e lyC.lat e

D.lat t e r

19.A.A tB.OnC.InD.W it h

20.A.w it hB.be t w e e nC.inD.o n

21.A.Go o dB.Be t t e rC.Bad

D.W o rs e

22.A.andB.s oC.o rD.bu t

23.A.hisB.himC.heD.him s e lf

24.A.ano t he rB.o t he rsC.o t he r

D.t he o t he r

25.A.rais e dB.rais eC.rais ing

D.rais e s

第三部分阅读理解

第一节短文理解1

阅读下面的短文, 从A.Right、B.Wrong、C.Do e s n’t s ay三个判断中选择一个正确选项。

Do yo u k no w ho w t o g ive dire ct io ns in Eng lis h?H e re are s o m e w ays t o he lp yo u.

St re e t nam e o r ne arby bu ilding

The re are s t re e t nam e s in m o s t co u nt rie s.Yo u can s ay w hat s t re e t a bu ilding is o n.This is an e as y w ay t o g ive dire ct io ns.H o we ve r, t he re are no s t re e t nam e s in s o m e co u nt rie s lik e So u t h Ko re a.A t t his t im e, yo u can g ive an are a and a landm ark.Fo r e x amp le, it’s o n J ing J ia Ro a d.It’s ne x t t o t he p o s t o ffice.

Su bw ay o r bu s

So m e t im e s t he w ay is far.Pe o p le have t o t ak e a bu s o r s u bw ay t o g e t t he re.The n yo u can ju s t t e ll him/he r w hat bu s o r s u bw ay t o t ak e.Fo r e x am p le, t ak e No.238 bu s and g e t o ff at t he t hird s t at io n.

Dire ct io ns o n fo o t o r by car

If s o m e bo dy w ant s t o w alk o r drive a car t he re, yo u have t o t e ll him/he r t he dire ct io n.Fo r e x am p le, g o do w n t he s t re e t, and t u rn le ft at t he t hird cro s s ing.

Re m e m be r:Bad dire ct io ns are w o rs e t han no dire ct io ns.If yo u do n’t k no w t he w ay, do n’t cry.

26.If t he re is no s t re e t nam e in t he co u nt ry yo u m ay g ive an are a o r a landm ark.

A.Rig htB.W ro ngC.Do e s n’t s ay

27.If s o m e p e o p le ne e d t o t ak e a bu s o r s u bw ay, yo u m ay no t t e ll t he m w hich bu s o r s u bw ay t o t ak e.

A.Rig htB.W ro ngC.Do e s n’t s ay

28.If s o m e bo dy co m e s t o as k fo r dire ct io ns, yo u s ho u ld t ry t o he lp him/he r no m at t e r yo u k no w it o r no t.

A.Rig htB.W ro ngC.Do e s n’t s ay

29.St re e t nam e s, bu ilding s, ve hicle s are he lp fu l fo r yo u t o g ive dire ct io ns.

A.Rig htB.W ro ngC.Do e s n’t s ay

30.Bad dire ct io ns are be t t e r t han no dire ct io ns.

A.Rig htB.W ro ng C.Do e s n’t s ay

第二节短文理解2

阅读下列短文, 从A、B、C三个选项中选择一个正确答案。

请根据下面的短文回答31—35题。

W he n yo u are fe e ling u nhap p y o r fo rg e t ho w g re at yo u are, t he s e are s ix w ays t o m ak e yo u fe e l g o o d abo u t yo u rs e lf.

(1) Look in the mirror and say to you r s e lf, “I am a s p e cial p e rs o n and t he re’s no o ne in t he w o rld lik e m e.I can do anyt hing!”It m ay no t s o u nd s o g o o d, bu t it re ally w o rk s!

(2) Do something nice for someone.Helping o t he rs alw ays m ak e s yo u fe e l g o o d.

(3) Smile!Be friendly to people you meet.Lo o k fo r t he g o o d t hing s in yo u r frie nds and fam ily.

(5) Read and start a diary.Tu rn off the TV and le t yo u r im ag inat io n fly!W rit e do w n yo u r t ho u g ht s, dre am s o r anyt hing yo u w ant!W rit i ng alw ays he lp s t o e x p re s s yo u r fe e ling s.

(6) Stay w ith you r family.We all need ou r fam ily t im e.Talk w it h yo u r M u m o r Dad o r m aybe e ve n yo u r co u s in.

31.This p as s ag e m ay be t ak e n fro m____________.

A.a s cie nce bo o kB.a s t o ry bo o k

C.a m ag azineD.s cho o l ru le s

32.A cco rding t o t he p as s ag e, w he n yo u are he lp ing o t he rs, yo u w ill____________.

A.be s p e cialB.be s u re

C.fe e l niceD.be re m e m be re d

33.W hat do t he u nde rline d w o rds in t he4t h p arag rap h“a s e ns e o f acco m p lis hm e nt”m e an?

A.成就感B.忧伤感

C.挫折感D.信任感

34.W hich o f t he fo llo w ing s ho u ld yo u s ay“NO”t o w he n yo u are u nhap p y?

A.Yo u s ho u ld alw ays lo o k fo r t he g o o d t hing s o f o t he rs.

B.St ay alo ne at ho m e as m u ch as p o s s ible.

C.Le arn s o m e t hing ne w and g o fo r it!

D.Ke e p a diary t o e x p re s s yo u r fe e ling s.

35.The be s t t it le fo r t he p as s ag e is_____________.

A.Do Yo u r Be s t

B.Six W ays t o Fe e l Go o d abo u t Yo u rs e lf

C.It’s Ne ve r t o o Lat e t o Le arn

D.A lw ays Sm ile t o Yo u r Life

请根据下面的短文回答36—40题。

In t he Unit e d St at e s, it is no t u s u al t o t e le p ho ne s o m e o ne e arly in t he m o rning.If yo u t e le p ho ne e arly in t he day, w hile he is s having o r having bre ak fas t, t he t im e o f t he call s ho w s t hat t he m at t e r is ve ry im p o rt ant and re q u ire s (要求) im m e diat e at t e nt io n (注意) .So it is w ith the telephone calls made aft e r 11:00 p m.If s o m e o ne re ce ive s a call du ring s le e p ing ho u rs, he m ay t hink t hat it’s a m at t e r o f life and de at h.The t im e cho s e n fo r t he call co m m u nicat e s it s im p o rt ance.

In s o cial life, t im e p laysa ve ry im p o rt ant p art.In t he USA g u e s t s t e nd t o fe e l t he y are no t hig hly re g arde d if t he invit at io n t o a dinne r p art y re ache s t he m o nly t hre e o r fo u r days be fo re t he p art y dat e.Bu t it is no t t ru e in all co u nt rie s.In o t he r are as o f t he w o rld, it m ay be co ns ide re d fo o lis h t o m ak e an ap p o int m e nt t o o far in advance (提前) becau se plans w hich are made for a date m o re t han a w e e k aw ay t e nd t o be fo rg o t t e n.The m e aning o f t im e is no t t he s am e in diffe re nt cu lt u re s t hat t re at t im e diffe re nt ly;be ing o n t im e is valu e d hig hly in A m e rican life, fo r e x am p le.If p e o p le are no t o n t im e, t he y m ay be re g arde d as im p o lit e o r no t fu lly re s p o ns ible (有责任的) .In t he USA no o ne w o u ld t hink o f k e e p ing a bu s ine s s frie nd fo r an ho u r;it w o u ld be t o o im p o lit e.A p e rs o n w ho is 5 m inu t e s lat e is e x p e ct e d t o m ak e a s ho u t ap o lo g y (道歉) .If he is le s s t han 5 m inu t e s lat e, he w ill s ay a fe w w o rds o f e x p lanat io n (解释) , thou gh perhaps he w ill not complete t he s e nt e nce.

36.A call at m idnig ht w o u ld m e an____________.

A.t he m at t e r is le s s im p o rt ant

B.t he m at t e r is t o o difficu lt t o handle

C.t he m at t e r re q u ire s im m e diat e at t e nt io n

D.it is a m at t e r o f life and de at h

37.A cco rding t o t he p as s ag e, t im e p lays a ve ry im p o rt ant p art in____________.

A.e ve ryday life

B.p rivat e life

C.g e t t ing alo ng w it h o t he rs

D.bu s ine s s

38.In t he p as s ag e, t he au t ho r s u g g e s t s t hat invit at io n cards s ho u ld be s e nt____________.

A.t hre e o r fo u r days be fo re t he p art y dat e in all cu lt u re s

B.t hre e o r fo u r days be fo re t he p art y dat e in s o m e cu lt u re s

C.t hre e o r fo u r days be fo re t he p art y dat e in t he USA

D.at yo u r cho s e n t im e

39.If p e o p le are no t o n t im e, t he y m ay be co ns ide re d as____________.

A.p o lit e B.im p o lit e

C.ho ne s t D.k ind

40.If s o m e o ne w ho is 5 m inu t e s lat e, w hat is e x p e ct e d t o do?

A.m ak e an e x cu s e

B.m ak e an ap o lo g y

C.s ay a fe w w o rds o f e x p lanat io n

D.s ay no t hing

第四部分写作

第一节改写句子

下面有三对句子, 每对句子中, 第一句是原句, 第二句是对第一句的改写。要求根据原句和第二句中已经给出的部分, 用一到五个单词补全第二句。 (注意, 不能改变原句的意思)

41.M ary g o e s t o s cho o l by bu s in t he m o rning.

M ary_________t o g o t o s cho o l in t he m o rning.

42.M ary’s s cho o l is no t ne ar he r ho u s e.

M ary’s s cho o l is____________he r ho u s e.

43.It t ak e s M ary 30 m inu t e s t o g e t t o s cho o l.

M ary s p e nds 30 m inu t e s____________s cho o l.

第二节书面表达

44.情景:好的学习方法对提升英语综合能力很重要。你的朋友Jenny向你请教提升英语综合能力的学习方法。

3.安全评价师一级模拟题 篇三

背景材料： 来源：

a公司承建b自来水厂的装配式预应力混凝土澄清池，澄清池为圆形池，直径5.5m，深4.5m,壁板混凝土强度等级为c25,现场地下水位较高。

问题：

1.a公司一个技术人员编制了装配式预应力混凝土水池构件的吊装方案，该方案包括工程概况、主要技术措施、保证质量措施和吊装进度计划，请问该吊装方案是否全面?

2.a公司澄清池施工项目经理部门口应放置哪些标牌?

3.根据现场地下水位情况，为该公司设计一个降水方案。

4.简述水池施工中采取的抗浮措施。

5.壁板缝混凝土采用微膨胀混凝土，膨胀率0.6‰，其强度等级为c20，a公司的做法是否正确?

6.为加快施工进度，项目经理部规定板缝混凝土分层浇筑高度为300m,这种做法是否正确?

7.满水试验前，准备了水位观测标尺和水位测针这两样工具。请问用于试验观测的工具和设备是否全面?

【案例18】

1.不全面，还应该包括安全措施和文明施工措施。

2.项目经理部门口应放置以下标牌：工程概况牌、施工总平面图、安全文明施工牌、安全记录牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌、施工项目经理部组织和主要人员名单图。

3.澄清池为面状基坑，降水井宜在基坑外缘呈封闭状布置，距边坡上口1～2m。

4.(1)选择可靠的降低地下水位方法，严格进行排降水工程施工，对排降水所用机具随时作好保养，并备有备用机具。 来源：

(2)构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管和抽水设备，一旦发生基坑内积水随即除出。

(3)备有应急供电和排水措施并保证其可靠性

(4)雨季施工时基坑设防汛墙，防止外来水进入基坑;建立防汛组织，强化防汛工作。

(5)允许地下水进入构筑物，使构筑物内外无水位差，以减少浮力值。

5.有两点不正确。(1)微膨胀混凝土的泵胀率应在0.3‰～0.5‰之间。(2)板缝混凝土强度等级应大于池壁混凝土一个等级。

6.不正确。为了保证质量，板缝混凝土分层浇筑高度不宜超过250mm。

4.安全评价师一级模拟题 篇四

2.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

3.当地方性法规、规章之间发生冲突时，下述解决办法中正确的是()。A.部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商B 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决

4.张某原是甲建筑公司的采购员辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问对该合同承担付款义务的是()A甲建筑公司B建筑设备租赁公司C.张某D.张某、王某与建筑设备租赁公司

5某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定下列正确的是A张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

6.列情形中诉讼时效为1年的是A.甲拒付租金1万元给乙B甲与某乙签订了一承包经营合同，后乙违约C.甲借给某乙1万元，乙到期不还欠款

D.甲拖欠乙工程款10万元

7.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是()。A.自2001年5月5日至2002年5月5日B.自2001年5月5日至2002年5月25日C.自2001年5月5日至2003年5月5日D.自2001年5月5日至2003年5月25日

8.某商住楼工程，施工招标文件规定的工期为18个月。建设单位2007年3月5日向办证机关申请办理施工许可证，同年6月10日办证机关电话通知前去领证，6月17日建设单位领到了施工许可证，施工许可证记载的时间是同年5月7日。该施工许可证有效期的开始日期是2007年()。

A.3月5日B.5月7日C.6月10日D.6月17日

9某建设单位欲新建一座大型综合市场于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，因故中止施工该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年A10月15日B10月22日C11月14日D12月14日

10.甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定，工程所用混凝土有甲公司采购。施工期间，甲公司按照建设单位的要求，从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求，造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是()。

A.甲公司B乙公司C.建设单位D.检测机构

11.在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是()。

A.勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B.施工单项合同估算价达到160万元C.重要货物采购单项合同估算价接近100万元D.监理服务单项合同估算价30万元

12.某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是()A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B乙、丙组成投资联合体，其资质等级应为施工总承包一级C若丙、丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同D.丙、丁组成的联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

13甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元，该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，此时甲、乙认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目则下列说法正确的是()A.因未给招标人造成损失，5万元投标保证金应予以退还B因未签订合同，5万元投标保证金应退还一半C甲、乙施工单位对此应承担违约责任D甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任

14.某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期前已提交投标文件。2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时()。A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

15.根据《安全生产法》关于建立安全生产保障体系的规定，建筑施工单位()A.应当配备专职或兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员C.从业人员300人以上的，应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.从业人员300人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员

16.某施工单位从业人员1000人，根据《安全生产法》关于安全生产事故应急救援的规定，下列作法中正确的是()A.应当建立应急救援组织B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员D.可不建立应急救援组织，但应配备必要的应急救援器材设备

17.关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是()A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

18.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是()。A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果 C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施 D.由专职安全管理人员进行现场监督

19.关于安全施工技术交底，下面说法正确的是()。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底 C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底 D.施工作业人员向施工单位负责人交底

20.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时()。A.经原颁发管理机关同意可不再审查，有效期延期3年

B.必须再次审查，有效期增加2年C.不再审查，有效期直至发生死亡事故D.必须再次审查，重新办理

21.某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括()A.完整的技术档案和施工管理资料B工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D施工单位签署的工程保修书

22.在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是()A.由于悬挑梁使用的φ22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B.电气工程师对配电箱的注册商标、规格、型号、入网许可等要求进行了详细交代C水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消D.建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱产品

23.下列表述正确的是()A.评标时应充分考虑建筑师张某曾在全国建筑设计大赛中获得过冠军B.建设工程勘察设计方案评比时，可以采用综合评估法，也可以采用报价最低单一标准法C.经发包方同意，承包方可以将主体部分建设工程勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D.签订勘察设计合同的双方，须将合同文本送交项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托机构登记方可生效

24.某造纸厂的厂房建设项目对环境的重大影响还涉及水土保持，除应编制环境影响报告书外，还必须有()审查同意的水土保持方案。

A.环境保护部门B.水行政主管部门 C.工商行政管理部门 D.国土资源管理部门

25某建筑公司准备在市区范围内进行建筑施工，其施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染。根据《环境噪声污染防治办法》，该公司必须在工程开工()以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况A3日B5日C10日D15日

26.某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程，则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是()A.建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核B.建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准C.公共场所室内装修、装饰，应该使用不燃、难燃的材料D.建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收合格的，不得进行竣工验收

27.项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，要求项目()于项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查。A.建设单位（法人）B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位

28.根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的是()。A.甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B乙工厂用地使用权出让年限是40年C丙私立医院土地使用权出让年限是70年D丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年

29.居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁，现期限届满，孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是()。A.拆迁人可以对其房屋强制拆除B.拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C.由拆迁人申请人民法院强制拆迁D.强制拆迁前，拆迁人向公证机关办理证据保全

30.下列各种社会关系中，不属于《劳动法》调整对象的是()。A.甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系 B.乙私营企业与其职工因培训而发生的关系 C.丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系 D.劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系

31某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险，保险金额为800万元，不久，建筑公司发生火灾，被保险的设备全部烧毁，经有关部门勘察评估，公司大型设备总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()A800万元B400万元C600万D保险金额减去残值的差额

32某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害，这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为)A4月2日B4月10日C4月20日D发生损失之日起生效

33.某公司2009年6月1日应缴纳税款50000元，由于经营困难，申请并获准延期缴纳税款，若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款，则应A.补交税款50000元B补交税款50000元，并征收同期银行存款利息C补交税款50000元，并征收万分之五的滞纳金D.补交税款50000元，并征收百分之三的滞纳金

34.某建筑工程有限公司于2007年6月15日召开股东会，选举公司的董事。下列人员可以担任公司董事的是()。A.个人负债80余万到期债务的贺某B.曾因贪污罪被判处有期徒刑，于2003年4月17日刑满释放的张某C.曾在1990年被宣告为限制行为能力人，后经申请被人民法院撤销宣告的孙某D.曾担任某公司的法定代表人，该公司于2005年9月被宣告破产，对公司破产负有个人责任的刘某

35.某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程，下述()情形，属于合同当事人违反诚实信用的原则，进而影响合同效力的行为。

A.合同签订时，发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B.合同履行时，发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C.合同履行时，承包人串通监理方在施工中偷工减料D.合同终止后，承包人泄露与本工程引进设备的重要技术资料

36某设备生产厂分别对甲、乙两个项目进行投标，在提交标书时，将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人，将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人，则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是(A.无订立合同的意思表示B.要约内容不明确C受要约人错误D要约人不特定

37.甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约，并在要约中约定了：收到文件后15个工作日内做出承诺，承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到，3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下)是不正确A.甲与丙公司已形成了有效的合同关系B.丙公司的承诺是有效的C.丙公司的承诺是无效的D.甲公司有权拒收该货物

38.某水泥厂将一批过期的劣质水泥更换包装后，与国有建筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失，则依据《合同法》的规定，该合同的性质属于()A.无效合同B.部分无效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同

39甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是)A.分包合同无效，甲公司无权要求工程款B分包合同有效，甲公司有权要求工程款C分包合同无效，甲公司有权要求工程款D.法院可以没收甲公司的工程款

40甲、乙双方签订一份买卖合同，该合同标的物的价格执行政府指导价，于2000年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是35元/吨，但甲方直至2001年8月1日才交货，此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨，市场价是45元/吨，则结算时乙应按照()计算付款。A.35元/吨B.30元/吨C.45元/吨D.40元/吨

41.甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同，合同约定甲应于2003年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财务恶化，无支付货款能力，并有确切证据证明，遂提出中止合同，但乙未允。则下列说法正确的是()。A.甲有权中止合同并要求乙提供相应的担保B.甲无权不按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保C.甲无权不按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲必须按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

42.2008年3月1日，王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军，此行为导致王宏的债权人无法实现债权，2009年1月1日，王宏的债权人知道了该转让行为，则债权人的撤销权截止于()A.2009年3月1日B.2008年9月1日C2010年1月1日D2010年3月1日

43某工程竣工验收后，甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款，乙碍于情面不好意思索要。乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好，便请丙帮忙索要。乙丙之间签订了合同约定共同享有此债权，并通知了甲。后甲将工程款全部付给了丙。针对乙丙之间订立的合同，下列理解中正确的是)A.是乙委托丙索要工程款的委托合同B是按份分享债权的债权转让合同C是因胁迫而签订的债权转让合同D是连带共享债权的债权转让合44.甲建设单位拖欠乙施工单位工程款1000万元，甲与另一建设单位丙达成转让协议，将此1000万元债务转让给丙并通知了乙，乙收到通知后未作表示。不久后，乙向甲索要工程款遭到甲的拒绝，理由是合同已转让给丙。下列说法中错误的是()。A.甲与丙的转让协议应经乙同意B.甲应当支付拖欠的工程款C.甲、丙对拖欠的工程款承担连带责任D.甲可以对拖欠工程款一事对乙提出抗辩

45某借贷合同，债务人将合同义务转让给第三人，不能随之转移的有()A.债务人的从债务B.原债务人的同时履行抗辩权C.为原债务人提供担保的保证合同D.原债务人的已过诉讼时效的抗辩权

46下列事例中，不能产生合同义务终止的是A．建设单位在某项工程中欠监理单位监理费用，后建设单位吸收合并监理公司B．施工单位因材料商长期不能供货解除了双方的买卖合同C建设单位拖欠施工单位巨额工程款项，施工单位提起仲裁D．设备供应商交付设备时，施工单位拒绝接收，设备商将设备交公证机关提存

47.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，发包人具备法定情形时，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行，承包人可以解除施工合同。这些情形中不包括的是（）。A.长期拖欠工程款的 B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准的C.发包人不按照合同约定履行协助义务的D.合同中要求承包人垫资施工的48.某工程，工程总造价为5000万。建设单位与施工单位约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金50万元。工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是）A．双方约定的惩罚性违约金数额过高而无效B.应支付的违约金最多不超过工程总造价C.应严格按照约定支付6000万违约D违约责任的规定应符合公平原则

49.甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材1000吨，2008年6月，由于材料价格大幅上涨，乙明确对甲表示：无法按照原价格在2008年底供货。则甲A．不可以要求乙承担违约责任B只能在2008年底以后要求乙承担违约责任C可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任D.材料价格上涨非乙的原因，乙不构成违约

50.某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行，但未办理相应的土地使用权抵押手续，下列选项正确的是（）。A．视为仅抵押了办公楼B．视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押C．因抵押物不明确，抵押合同视为无效D．因抵押物不明确，抵押合同视为效力待定

51.某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿

52.施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板，由于资金紧张只能暂时少量付款，待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保，施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中，可以为施工单位作保证人的是()A.当地政协B.当地建委C.另一施工单位的项目部D.当地的国有企业

53.下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是()。A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B.承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同 C.总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同 D.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质

54.发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应()。

A.不予支持 B.材料涨价部分不支持，停工损失支持C.材料涨价部分支持，停工损失不支持D.材料涨价和停工损失都支持

55.某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收，开发商提前使用；Ⅱ、Ⅲ号整个建筑竣工后一并进行验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是()。A.开发商有权主张整体工程质量不合格B.施工单位应在工程合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量负责C.合理使用寿命应为设计文件规定的该工程合理使用年限D.开发商擅自使用工程视为对工程质量的认可

56.在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是()。A.加工承揽合同属于不要式合同B.建设工程施工合同属于要式合同C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同D.自然人之间的借款合同属于不要式合同

57.承揽人在履行承揽合同中的下列行为，不正确的是()。A.承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人B.承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验C.承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成D.因定做人未按期支付20%的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果

58.在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中，()不正确。A.两审终审制度是指一个民事诉讼的案件经过两审法院审判后即告终结的制度B.民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案C.对于一般民事诉讼案件，当事人不服一审法院的判决或裁定，可以上诉至上一级法院D.超过上诉期的判决、裁定，为生效判决、裁定，当事人不得再上诉

59.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷，双方同意协调解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院

60以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中，不正确的是()A.原告向人民法院起诉，应当附有符合起诉条件的相应的证据材料B.被告提出反诉，可以不提供证C当事人对自己提出的主张，有责任提供证据D没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果

61.商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告

62在没有书面约定的情况下因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼()法院没有管辖权A.原告住所地B被告住所地C合同履行D施工行为地

63.下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，()是正确的。A.实行级别管辖，但不实行地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D.既实行级别管辖，也实行地域管辖

64.甲房地产开发公司对该市建委对其作出罚款决定不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。A.3个月 B.6个月 C.2年 D.5年

65.下列()不能作为行政诉讼的证据。A.行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B.行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C.行政处罚听证记录D.人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录

66.下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是()。A.吊销企业营业执照 B.罚款 C.逮捕D.行政拘留

67某施工现场，建筑主体脚手架搭设过程中，施工人员李某不慎，将一钢管从空中滑落，将临近道路通行人员张某头部砸伤，下列选项表述正确的是()A由李某向施工单位承担违约责任B由李某向张某承担侵权责由施工单位向张某承担违约责任D由李某向张某承担违约责任

68.某市政公司为安装管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道两侧设置了障碍物和夜间警示灯。某夜，司机许某酒后驾车，撞毁了障碍物和夜间警示灯后逃逸，随后骑自行车经过的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨骨折，则秦某的伤害应()。A.由市政公司赔偿 B.由许某赔偿 C.由市政公司和许某承担连带责任 D.由秦某自己承担

69.某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间()。

A.停止执行B.与法院协商处理执行与否C.请求政府部分决定D.具有效力，不停止执行

70.某工程因施工单位擅自降低材料的耐火等级，造成建筑物失火焚毁。施工单位项目经理甲被依法逮捕，经法院判决：对甲处以2年管制，立即执行。从逮捕到判决，甲已被羁押3个月，则甲还应服刑()。A.21个月B.2年C.2年3个月 D.18个月

1.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.未达到注册建造师继续教育要求B.聘用单位破产C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位接除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册

2下列关于法律体系的说法，正确A.建设法是一个独立的法律部门B.法律体系是由法律部门构成的C.建筑法属于行政法律部门D.安全生产法属于社会保障法律部门E仲裁法归属于民法部门3.民事法律关系客体，是指民事法律关系之间的权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有()。A.施工单位购买的各种建筑材料 B.建筑资金C.建筑企业对其员工的培训D.施工中使用的施工机械E.建设行政主管部门

4.下列可以使委托代理终止的情形有()A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.被代理人死亡

5根据《建筑法下面关于分包的说法正确的有()A承包单位可以将所承包的工程转包给他人B所有的分包商都需要经建设单位认可分包商应当对建设单位负责D.如果分包商所承建的工程出现了质量事故，则业主可以要求总承包商为之承担责任E分包商经业主同意可以将承揽的工程再分包

6.评标委员会在对某项工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列说法正确的有()A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准 B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误

C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戊以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理

7.依据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，有以下情形将被作为废标处理()A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E.未参加开标会议单位的标书

8.张某系某施工单位工人，办理了工伤社会保险与人身意外伤害保险。在从事某工程外墙面装修时，不慎坠落，造成三级残废，下列表述正确的是()。A.张某可要求享受工伤保险B张某有权要求本单位赔偿C.张某享受工伤保险，但不得要求单位赔D.张某享受工伤保险，还可要求单位赔偿E.张某向保险公司主张人身意外伤害保险索赔时，就不得要求工伤社会保险

9.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员有()A.垂直运输机械作业人员B.安装拆卸工C.爆破作业人员D.起重信号工E.钢筋工

0.施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A.建设单位B.工程监理单位C.勘察、设计单位 D.工程质量监督机构E.安全生产监督部门

11根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的有()A工程设计行业专用的综合性标准B工程建设行业专用的质量标准C.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准D工程建设行业专用的制图方法标准E工程建设行业专用的信息技术标

12.关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有()。A.达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设B.项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审核

合格的节能设计文件，降低建筑节能标准D.施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格E.监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理

13.某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。

A.女职工李某，正在家中休产假B.会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10万元，现停职在家D.工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年

14.某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格受到股东的质疑，其中不属于公司法规定的不得担任董事的情形为(.陈某66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家B张某两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判处有期徒刑一年C.张某人独资企业的出资人，因经营负债50万元，债权人至今仍在追讨D赵某两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产

15.合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列()行为，应当承担缔约过失责任。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.恶意进行磋商，给对方造成损失C.故意隐瞒与签约有关的重要事实D.故意提供虚假情况，给对方造成损失E.一方未尽通知义务，增加对方缔约成本

16.根据《合同法》的规定，下列合同中无效的是()A.损害社会公共利益的合同B.附期限的合同C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同D.因重大误解签订的合同E.恶意串通，损害个人利益的合同

17.甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同，约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套，物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为()。A.付款地点为乙市B.交货地点为乙市C.付款地点在甲市 D.交货地点在甲市E.交货地点和付款地点均在乙市

1下列说法正确的是A代位权只有债权人才能行使B.抗辩权只有债务人才能行使C债务人在不能清偿债务的情况下，只要已经向第三人主张债权，其债权人就不可以行使代位权D行使撤销权和代位权的费用都要由债务人承担E债务人只要不是无偿转让财产，其债权人不可以对此行使撤销权

19.某企业与甲公司签订了供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司的许可，则()A乙、丙对此合同应享有连带债权，承担连带债务B.由批准原企业分立的上级单位承担合同义务C.乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力D.应当按照乙、丙的约定履行合同 E.企业合并分立属于法定的权利义务概括转移

20.根据《司法解释》的相关规定，属于发包人解除合同条件的是()。A.承包人未按约定工期完工B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复

C.承包人擅自将专业工程进行分包D.承包人将工程转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的21.甲公司与乙公司订有买卖合同，甲交货100吨水泥后，尚欠乙公司水泥20吨，同时乙公司尚欠甲公司150万元，后乙公司分立为丙、丁两公司，则下列正确的是()。A.丙、丁两公司相约各自承担50%欠款，甲要求丙还款100万元，而丙可以以与丁有约定为名，拒绝还款B.丙、丁公司如在分立时与甲相约各自还款50%，则甲不能要求丙还款100万元C.乙在分立时应通知甲公司，并征得甲公司同意D.丙、丁公司均可向甲公司提出20吨水泥的交货权E.企业分立属于法定的权利义务概括转移

22.某工程建设项目，建设方甲、施工方乙，投资担保公司丙提供工程款支付担保。下列表述中正确的是()。A.保证合同由甲丙签订B.保证合同由乙丙签订C.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当通知丙D.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙口头同意 E.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙书面同意

23.建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金，后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款，则下列关于施工单位权利的说法中，正确的是()。A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出 C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

24.以下关于公开审判制度，正确的表述是()A.不允许群众旁听庭审过程和宣判结果B.除法律规定的情形外，审理民事案件的过程应当向社会公开C.对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决D.除法律规定的情形外，允许群众旁听庭审过程E.除法律规定的情形外，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露

25.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()A.裁决的事项不属于仲裁协议范围B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足

D.适用法律确有错误E.裁决不合理

5.一级建造师工程经济模拟试题练习 篇五

1.在投资项目实施前投资决策阶段所进行的评价，为( )。

A.事中评价

B.事前评价

C.事后评价

D.总结评价

「答案」B

2.( )是项目经济评价的核心部分。

A.技术评价

B.经济评价

C.财务评价

D.国民经济评价

「答案」D

3.项目财务评价中，对拟建项目未来的效益与费用进行分析时采用的财务价格是( )。

A.市场价格

B.固定价格

C.相对价格

D.预测价格

「答案」D

4.制造费用属于( )。

A.期间费用

B.产品制造成本

C.财务费用

D.直接费用

「答案」B

5.以生产要素估算法计算总成本费用时，修理费属于( )。

A.产品制造成本

B.经营成本

C.可变成本

D.固定成本

「答案」D

6.以生产要素估算法计算总成本费用时，属于经营成本的有( )。

A.产品制造成本

B.矿山修检费

C.维简费

D.摊消费

「答案」B

7.以费用要素法估算总成本费用时，属于可变成本的是( )。

A.利息支出

B.生产人员工资

C.维简费

D.非生产人员工资

「答案」B

8.在建设工程项目财务评价时，当( )时，建设工程项目可行。

A.FNPV≥O

B.FNPV≤0

C.FNPV≥IC(设定折现率)

D.FNPV≤IC

「答案」C

9.属于建设项目主要赢利性指标的是( )。

A.资本金利润率

B.财务内部收益率

C.投资利润率

D.流动比率

「答案」B

10.( )是考察建设工程项目单位赢利能力的静态指标。

A.财务净现值

B.投资回收期

C.借款回收期

D.投资利润率

「答案」D

1.一级建造师工程经济练习试题

2.一级建造师工程经济模拟试题及答案

3.一级建造师《工程经济》练习题

4.一级建造师考试工程经济练习试题

5.一级建造师考试工程经济模拟试题

6.一级建造师《工程经济》测试题

7.一级建造师《工程经济》训练试题

8.2017一级建造师工程经济训练模拟题

9.全国一级建造师考试《建设工程经济》习题