建设工程安全责任协议书(精选17篇)
1.建设工程安全责任协议书 篇一
工程安装安全责任协议书
乙方承接甲方(工程名称)的施工及建设,根据相关规定,(甲方)与施工单位(乙方)签订《工程安装安全责任协议书》,内容如下:
甲方:。乙方:。工程名称:。
地点:。开工时间: 年 月 日。
一、甲方与乙方签订《工程安装安全责任协议书》后,施工人员方可进入学校安装。
二、乙方要在确保施工地点安全与稳定、在不能影响施工地点所在人员正常工作和生活秩序的前提下进行安装。安装现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制,严格按照有关规定执行,避免干扰施工地点所在人员的作息;不得破坏树木;严格按程序操作。
三、乙方不准随便到施工地点的工作和生活区等无关场所进行活动。安装现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止乙方在非施工区随意走动,严禁和施工地点所地人员发生冲突。
四、乙方要对乙方人员负责安全教育和管理,乙方人员的安全由乙方负责。乙方必须严格遵守施工地点的各项安全保卫规章制度,接受甲方的安全检查和监督,自觉维护好施工地点的安全秩序。
五、施工地点工作时间内,乙方应在安装区域设置安全明显标志,警示施工地点所在人员远离安装危险区域,并提醒施工地点所在人员不要在安装危险区域逗留或玩耍,以防发生危险。对于时间较长的集中性安装项目,要做封闭处理,乙方应在安装区域内活动,不得随意进入非安装区域,甲方人员有权随时检查。
六、乙方要有专人负责安全保卫工作,并与甲方保持密切工作联系,签定《工程安装安全责任协议书》。乙方安装前,必须对乙方人员进行安全教育,乙方的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,1 否则不得开工作业。
七、安装车辆进出施工地点时注意校园交通安全,必须缓速行驶,大型机械进出场应提前和施工地点管理员协商,避开施工地点交通高峰期,必须封路安装时,须征得甲方同意,并在路口设置明显的提示标志。
八、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的安装方案,安全防护装置齐全,杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切危害施工地点人身安全的安装安全事故。
九、安装过程中甲方有权制止违章作业,有权对安装队伍违反安全规定的行为责令停工整顿。安装现场应围挡整齐,沿街及重要部位须按建设单位要求设置,并保证安全美观,安装标语内容须征得建设单位认可;现场布局合理整洁,各种材料应堆放整齐,安装垃圾须定点堆放,及时清运,严禁在安装现场以外堆放材料、垃圾。
十、乙方要保证安装设备的牢固和安全性,由于设备脱落等引起的安全事故责任由乙方承担。
十、如违反本规定,甲方可通过建设单位或直接责成施工单位整改,如不按期整改,甲方有权责令其停止安装或对有关人员进行处罚。与安装相关的一切危害施工地点人身安全的安全事故责任均由乙方承担。
十一、本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。
十二、本协议一式两份(学校和施工单位各一份),自签订之日起执行。
甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)
甲方负责人: 乙方负责人:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
2.建设工程安全责任协议书 篇二
根据《中华人民共和国建筑法》 (以下简称《建筑法》) 、《建设工程监理规范》及相关的建设工程管理规定, 项目业主委托有资质的监理企业, 承担项目监理的任务, 理论上将项目实施过程中的质量、进度、投资控制及信息管理、合同管理、协调的责任转移到监理单位承担。由于近年来不断重视工程安全, 2004年国务院针对我国近年来工程建设安全事故多发的严峻形势, 制定和颁布了《建设工程安全生产管理条例》 (以下简称《条例》) , 对参与工程的建设、勘察、设计、施工、监理等相关单位明确规定了相应的安全生产责任。在原来监理责任范围“三控两管一协调”的基础上增加了安全控制。现在监理管理责任是“四控两管一协调”。2006年再次发文“建市[2006]248号”强调落实建设工程安全生产监理责任的若干意见。总的来看, 项目业主的主要负责宏观管理和决策方面, 安全生产责任主要在建设程序的合法性、合规性, 具体的安全过程管理和责任委托监理承担。而安全质量事故在施工过程中发生, 监理的责任明确而重大。
2建设行政管理部门与监理单位项目管理的安全责任
《建筑法》第四十三条规定“建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理……”, 也就是说法律上规定了施工安全生产的监管部门是各级建设行政主管部门。但是, 政府部门的管理是宏观上的, 针对工程建设行为主体 (建设法人、监理、施工单位、设计等) 责任人的合法性、合规性和组织管理的有效性, 进行监督管理、指导。对工程管理具有行政执法权, 而监理单位在项目管理中只有建设业主委托和授权范围内的监理管理权限。对具体、复杂的工程管理责任大、而力度有限。
3监理单位与施工承包单位的安全管理责任
监理单位与施工承包单位都属于法律平等的主体, 在工程项目建设上, 他们之间没有合同。监理单位之所以对工程项目建设中的行为具有监理的身份, 一是因为业主的授权;二是因为承建单位在承包合同中也事先予以承认。同时, 国家建设监理法规也赋予监理单位具有监督建设法规、技术法规实施的职责, 承建单位必须接受监理单位的监理。施工承包单位作为工程建设的三大责任主体之一, 在项目实施过程中, 是安全生产的直接组织者、管理者, 根据《建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》的规定, 具有明确的安全生产管理责任, 并接受相关监督主体的监督, 与监理单位是监理与被监理的关系。安全管理职责分工明确, 施工承包单位承担主要责任, 监理单位承担连带管理责任。
4监理单位与监理项目部人员的安全管理责任
监理单位在建设工程监理过程中, 根据《建筑法》、《建设工程监理规范》及《条例》承担相应的法律和管理责任。在具体监理实践中, 主要体现在法人主体的合法性、有效性和经济责任, 而项目监理人员, 特别是项目总监理工程师, 既要承担安全管理的法律责任 (行政、刑事责任) , 又要承担经济责任。客观上要求监理人员既具备某项专业技术和实际经验, 又要具备相应的管理能力的综合人才。
5安全监理与监理的安全
安全监理与监理的安全是两个不同的概念, 前一个“监理”是动态的, 是行为动词, 是对所承担工程项目安全形态采取的监控行为;后一个“监理”则是名词, 监理的安全是针对监理自身的安全状况而言的。但是, 多年来在实施的监理项目中, 他们是联系相当紧密的两个概念, 施工项目的安全监控做好了, 监理自身的安全也就得到了保证;反之, 监理人员时刻注意了自身的保护, 在工程施工的安全监控上尽到了自己的责任, 也会大大的减少承担事故的责任。安全监理工作并不是一项孤立的工作, 他与质量、进度、投资控制各个环节是相辅相成的。安全监理是质量控制的基础。工程的施工质量越好, 其产生的安全效应就越高;同样只有在良好的安全措施保证之下, 施工人员才能较好地发挥技术水平。安全监理是进度控制的前提。由于建设项目的特点是工期较长, 业主总是希望尽快产生效益, 对工期提出不合理的要求。不合理工期是埋下安全隐患的原因之一。安全监理是投资控制的保证, 一旦出现安全事故, 不但会给责任方带来巨大的经济损失, 而且会给项目投资控制增加额外的潜在损失。
6如何做到安全监理和监理安全
前文阐述了监理单位在工程建设过程中的地位和责任、以及面临的风险。要合理规避、减轻安全监理风险, 保证监理企业的健康发展, 必须在监理公司和项目部两个层面上, 进行安全制度的建设和规范。关键是全员参与、全面提高安全监理的意识, 始终将安全与职业生涯联系在一起。途径是规范化、程序化、监督常态化。做到有错误必究、相关者必受教育、限时整改、奖罚分明。以下分别阐述监理公司和项目部落实安全生产监理责任的主要工作。
6.1 监理企业层面
(1) 健全监理单位安全监理责任制。监理单位法定代表人应对本企业监理工程项目的安全监理全面负责, 保证和落实安全管理资金到位。
(2) 完善监理单位安全生产管理制度。在健全审查核验制度、检查验收制度和督促整改制度基础上, 完善资料归档制度, 巡检制度定期化。
(3) 建立监理人员安全生产教育培训制度。人员培训制度化, 其教育培训情况记入个人继续教育档案。特别是具有承担总监理工程师和安全监理人员资格的人员, 需经安全生产教育培训后方可上岗。
(4) 切实保证职业健康安全管理正常运行, 编制程序化文件应简单明了, 过程反馈表格化, 质量安全文件规范化。
(5) 建立基于互联网平台的企业信息管理系统, 及时掌握和处理各种信息, 发现安全隐患应采取相应的措施。
6.2 监理项目部层面
(1) 应根据《条例》的规定, 按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》和相关行业监理规范的要求, 编制包括安全监理内容的项目监理规划, 明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施, 以及人员配备计划和职责等。总监理工程师要对工程项目的安全监理负责, 并根据工程项目特点, 明确监理人员的安全监理职责。对中型及以上项目和《条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程, 监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点, 以及对施工单位安全技术措施的检查方案。
(2) 落实安全生产管理制度。在健全审查核验制度、检查验收制度和督促整改制度基础上, 完善工地例会制度及资料归档制度。定期召开工地例会, 针对薄弱环节, 提出整改书面意见, 并督促落实;指定专人负责监理内业资料的整理、分类及立卷归档。
(3) 总监理工程师及时组织对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查, 未经审查签字认可, 施工单位擅自施工的, 监理单位应及时下达工程暂停令, 并将情况及时书面报告建设单位。
(4) 监理人员在监理巡视检查过程中, 发现存在安全事故隐患的, 应按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工。
(5) 对于施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工的, 监理单位应及时将情况向当地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。在监理实施过程中, 由于监理的地位、管理力度的有限性应该非常慎重, 只有当所有能够采取的措施使用后, 都无法保证安全生产时, 必须及时报告, 否则将承担《条例》规定的法律责任。
(6) 监理单位认真履行了上述《条例》规定的职责, 施工单位未执行监理指令继续施工或发生安全事故的, 应依法追究监理单位以外的其他相关单位和人员的法律责任。
7结语
3.建设工程安全责任协议书 篇三
一是加强领导 从改革发展稳定的大局出发,以对党、对人民高度负责的态度,采取有力措施,坚决遏制重特大事故的发生,迅速扭转安全生产的被动局面。
二是落实责任 全省各级各部门按照“谁主管,谁负责”的原则,把安全生产责任制作为抓好安全生产的一项基本制度,逐级细化分解目标管理责任指标,将安全生产责任逐步落实到基层。
三是深化整治 针对存在的重点、热点、难点问题,采取有力措施进行集中整治,使各专项整治工作得到进一步深化。
四是强化监管 各单位加强安全生产日常检查、监督和事故隐患整改,对检查中发现的重大隐患和安全问题,督促有关部门和单位建立整改责任制,明确整改责任人和整改期限,落实整改资金和整改措施,确保整改到位。
五是抓好基础 不断完善制度建设;加强对安监干部、乡镇领导和企事业负责人的教育培训;抓好建设工程项目“三同时”;开展创安全生产合格乡镇(街道)试点活动;通过“安全生产月”活动与“安康杯”竞赛活动,广泛宣传安全生产法律法规和安全知识,不断提高广大干部群众的安全意识。
六是严肃查处 按照《安全生产法》和国务院302号令、省政府66号令及“四不放过”的原则,认真做好事故调查,严肃处理相关责任人,对全省各级、各部门领导特别是行政正职切实履行好安全生产工作责任起到好的警示作用。
李川指出,2003年卓有成效的工作为2004年进一步抓好安全生产工作奠定了良好的基础,但各级各部门要冷静分析当前及今后一段时间安全生产工作面临的新机遇、新情况、新特点和新问题,认清安全生产工作的长期性、艰巨性、复杂性及规律性,增强工作责任感、使命感和紧迫感,坚定做好安全生产工作的信心和决心。不折不扣地贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》和省政府的部署,突出安全生产工作的地位和作用;明确安全生产工作的指导思想和奋斗目标;提出一系列切实有效的政策措施;强化安全生产监管体系建设;着力于构建安全生产工作新格局。做好全省安全生产工作,必须做到“七个强化”:一、强化组织领导,落实安全生产生产责任;二、强化专项整治,遏制重特大事故;三、强化基层基础,建立安全长效机制;四、强化日常监管,落实事故隐患整改;五、强化预防为主,建立应急救援机制;六、强化法制建设,加大安全生产执法力度;七、强化队伍建设,提高安全生产监管水平。
4.建设工程安全责任协议书 篇四
发包单位:承包单位:工程名称:
为了加强电力建设工程施工现场安全生产监督管理,保障建设工程顺利进行,促进安全生产、文明施工,确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《南方电网公司安全生产工作规定》、以及《电业安全工作规程》等法律、法规之规定,甲乙双方自愿签订本协议。
一、甲方安全责任
1.甲方要求乙方提交承揽该项目应具备的相关资质复印件备查。
2.甲方要求乙方提供施工安全措施方案、安全管理网络、安全生产责任制度、相关安全生产规章制度及管理办法、事故应急预案、安全规程、安全管理负责人名单及安全资格证、特种作业人员名单及操作资格证、特种设备检验报告及安全使用许可证、作业人员“三级”安全教育合格档案、职业健康监护档案等资料的复印件备查。
3.甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。
4.甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
5.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
二、乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备设施损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:
1.乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2.乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》等有关电力生产规程和工作票制度及其他安全生产规定、制度。
3.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4.乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
5.开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
6.乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
三、违约责任
1.协议期间,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除施工合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
2.因乙方原因,造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处
罚,一切损失由乙方负责赔偿。
3.乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,由此引起的一切后果及损失由乙方承担。
4.如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定而造成的一切事故或对第三方造成损失的,均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。
四、其他事项
1.本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
2.其他未尽事宜,由双方协商共同解决。
甲方(章):乙方(章):
甲方负责人:乙方负责人:
5.建设工程安全责任协议书 篇五
总包单位:(以下简称“甲方”)分包单位:(以下简称“乙方”)本协议为落实甲方与乙方在 施工过程中的安全生产、环境、廉政管理责任。
甲方将 程项目发(分)包给乙方施工(该工程分承包合同编号为《 》),为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的建筑安全生产管理方针,确保施工安全,落实环境保护,加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,明确双方的管理责任,特根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产条例》、《安全生产许可证条例》等国家有关安全生产、环境、廉政管理的法律、法规的规定及相关的标准、规范、规程的要求,结合本工程的实际情况,双方签订本协议,共同遵守。
一、承包工程项目:
1、工程项目名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包形式:
二、安全生产管理目标:
1、六无目标管理:即无死亡事故、无重伤事故、无坍塌/倒塌事故、无火灾事故、无中暑、中毒事故、无不良行为投诉。
2、职工工伤事故控制频率< 18‰。
2、指导督促乙方对施工现场的办公区、生活区和作业区进行分开设置,并按规定保持足够的安全距离。
3、指导督促乙方采取措施保证施工现场临时搭建的建筑物符合安全使用要求。
4、根据不同时期安全生产管理的重点,负责提供有关安全生产动态管理的宣传学习资料等,指导督促乙方开展安全生产工作。
5、组织乙方项目有关人员进行安全生产技术交底,提供水文、地质和管线等资料。
6、明确施工安全生产管理依据、文明施工管理依据、社会综合治理依据及要求。
7、审核乙方的企业资质及安全生产资质。
8、提供安全生产第一和直接责任人、防火综合治理责任人任命书。
9、提供项目施工人员及其他岗位管理人员的责任制,实施标牌上墙。
10、办理施工标牌、安监手续、安全技术措施(方案)上报手续及施工用水用电手续。
11、施工期间组织定期、不定期的安全生产检查,进行量化评分,对存在的生产安全隐患及时提出限期整改要求,对违章作业、违章指挥的行为进行执罚。
12、审核办理动火呈报手续;负责钢井架、外用电梯、塔吊、高大支模、脚手架、临设和施工用电的安全使用度的验收。
13、施工过程遇有险情,甲方的管理人员有权指令停止作业及指挥人员撤离危险区域。
14、施工过程乙方一旦发生生产安全事故,指派专人指导事故现场的保护及事故处理,指导落实预防重复事故发生的措施。
用具及设施的采购、更新及安全生产条件的改善,不得挪作他用。
12、积极配合甲方落实全员持劳动安全卫生教育合格证上岗、特种作业人员持有效证件上岗,为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
13、教育管理人员和作业人员服从甲方管理,不得“三违”作业和冒险作业,如违规作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果的,必须负有关的法律责任。
14、按规定设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,更对口悬挂安全警示标志。
15、不得使用国家明令淘汰或禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
16、建立、健全安全生产宣传教育培训管理制度,积极开展安全生产宣传教育和培训工作,开展各项安全生产活动,不断提高员工的自我保护和安全生产意识,提高员工安全生产素质。
17、建设单位、监理单位、甲方和有关部门进行安全生产工作检查,必须派出对口的部门配合检查工作的落实。涉及施工过程中存在的生产安全事故隐患,及时做好记录,落实“三定”进行整改。
18、各分部分项及专业性较强的项目必须按方案进行施工,并按规定办理专家论证审查手续,不得不按已编制的方案施工,更不得无方案而进行施工。如方案中与标准规范有矛盾,则按标准、规范进行施工。
19、积极配合甲方按规定实施主要危险源公示牌的设置工作。
20、按规定购买、发放劳动防护用品,必须按规定落实安全防护用具的配备和使用。
21、严格执行三相五线制用电的规定,落实三级用电的保护措施,执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
22、按规定建立、健全安全内业资料的立项及整理工作。
《建筑施工门式钢脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010); 《建设工程项目管理规范》,(GB/T50326-2006); 《高处作业分级规范》; 《密目式安全网规范》; 《高处作业吊篮安全规范》; 《漏电保护器安装和运行规范》; 《漏电电流动作保护器规范》; 《安全电压规范》;
《建筑基坑支护技术规程》,(JGJ120); 《建筑机械使用安全技术规程》,(JGJ33);
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》,(JGJ 215-2010); 《建筑工程施工安全技术操作规程》; 《建筑机械技术试验规程》; 《施工升降机(即上人电梯)规程》; 《起重机械安全规程》;
《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》; 《建筑施工附着升降脚手架管理规定》; 《劳动防护用品选用规则》;
《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524); 《建筑施工场界限值》(GB12523); 《化学危险品安全管理条例》;
《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); 《民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2001)。
31、施工过程中必须重视对危险源辨识,并按要求设置危险源公示牌,将危险源及其相应的预防措施、逃生技巧、应急救援措施告知现场员工。
建造民用房屋、厂房、高层建筑、码头、桥梁的工程具有如下危险源:(1)高处坠落。(2)物体打击。
事后应遵守以下规定:
1.不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国(境)、差旅费等提供方便。
4.不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐活动。
5.不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
(三)乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定:
1.不准以任何理由为甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国(境)、差旅费等提供方便。
6.安全责任协议书 篇六
为确保施工安全,落实各项安全措施,加强太原豪佳电力工程电网分公司安全生产工作的管理力度,正确处理好安全与进度、安全与质量、安全与效益的关系。进一步强化安全生产责任制,确保所开工程的安全、稳定及全体施工人员的身心健康和生命安全,太原豪佳电力工程有限公司与各施工队签订《安全责任协议书》,由太原豪佳电力工程有限公司监督实施。
甲方与乙方就乙方在甲方规定对线路进行线路安装、维护、技术改造及其它零星施工作业过程中的劳动保护、安全生产管理、环境保护等,签订如下施工安全责任协议书,并承诺做好如下工作:
一、甲方的权利与义务
1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规,并督促乙方贯彻执行。
2、对乙方施工人员进行安全教育,并对其进行考核。
3、督促乙方认真执行本企业安全生产规章制度。
4、督促检查乙方做好劳动保护和职业病防治工作。
5、督促检查乙方做好环境保护和文明施工工作。
6、督促乙方对现场事故隐患进行整改并对其进行检查。
7、对乙方发生的一般事故,进行调查取证并提出处理和整改意见
8、积极配合乙方在发生工伤事故时的抢救工作。
二、乙方的权利与义务
1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中
华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。
2、凡违反甲方公司相关规定的,给予乙方相应的经济处罚,并
从工程款中扣除。
3、按时参加甲方组织的有关安全生产会议,并认真做好记录,层层传达。
4、力争零事故,杜绝工伤死亡和重大设备、质量和消防事故;
控制重伤;要求施工人员应认真学习国家《安全生产法》、《电力工程安全生产管理条例》及相关标准、条例,严格执行各项安全生产规章制度。
5、.施工前各级人员要严格检查周围的施工环境,防止一般事故、重伤事故、触电事故、重大机械设备事故、死亡事故的发生,如有发生,责任施工方自负。
6、各施工队(班组)认真执行班前安全交底、班后安全总结制度,不要走过程,要具有针对性,切合实际。
7、.各施工队(班组长、职工)应对自己施工区域内的工作范围做到各种材料、物品堆放整齐、标识齐全。做到“工完料净场地清”,树立安全文明施工精品意识。
8、.严格执行各项安全操作规程,杜绝习惯性违章作业,做好各种临边安全防护,无违章指挥、无违章作业、无野蛮作业现象的发生,各类安全防护设施、警示标志。未经许可,不得擅自拆除。确需拆除时必须经施工负责人批准后,方可拆除;施工完毕后应该及时恢复,并
经质量安全负责人检查验收合格。
9、各种施工工机具应有操作规程、保养措施,不带病操作,外观整洁,做到专人负责,持证上岗,严禁非操作人员操作使用。
10、施工队技术人员根据分项工程和具体情况在施工前应写出具有指导性、针对性、可操作性的安全技术交底和措施,同时必须明确施工过程中的危险点、危险源。作业班组长要认真履行安全技术交底手续达到全员贯彻。
11、对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的情况,有权拒绝施工并同时向甲方汇报。
12、乙方必须严格遵守甲方制订的各项安全规章制度和操作规程,严格服从甲方人员的安全监督管理。
如乙方违反上述条款,经甲方安全管理部门提出整改后,乙方不
进行及时有效整改时,甲方有权停止乙方现场施工;因乙方未按甲方要求或未尽乙方自身义务而引起的安全事故由乙方负全部责任。
三、处理办法
1、对未接到甲方工作负责人停电命令擅自登塔的处罚5万—10
万。
2、对不听指挥不按安全措施操作作业,如有顶撞甲方监护人的处
罚500元。
3、对不按规定从高空抛掷物件的处罚5000元—10000元。
4、对不正确佩戴安全防护用具的每人罚100元。
5、不按正确规范搬运工器具、材料发生损坏者,按购置价2倍赔
偿以至后果自负。
6、对擅自不使用软梯攀爬绝缘子的处罚10000元以上。
7、不允许施工人员将不同型号的材料、工器具混装搬运,在转移
施工现场乘车时不得把头伸出窗外,否则后果自负。
8、在单项施工时,杜绝单人施工,至少有两人以上且都核对好杆
号后方可登塔工作。
9、在现场或材料站搬迁、装卸车时,搬大件时、必须有人指挥,同起同落,避免人员受伤及器件的损坏,否则责任由施工方自负。
10、在线路安装、维护等其他生产活动过程中必须按照甲方项目
设计数据施工,否则罚款500—10000元,造成后果损失时,施工方自负。
本协议自年月日起至年月日止有效。
本协议一式二份,甲方安全办、乙方各执一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
代表代表(签字)
7.试论工程监理安全责任问题 篇七
关键词:工程监理,安全责任,建筑市场
“安全责任, 人人有责, ”我国自从1988年7月25日建设部发布《关于开展建设监理工作的通知》以来, 建筑市场对工程监理的地位和作用逐步得到了建设者们的认识, 但对工程监理应承担责任, 特别是安全责任问题都一直没有明确的界定。
工程监理作为建筑市场三大主体之一, 理所当然地要承担安全责任。但另一种观点认为工程监理是受业主委托仅对工程项目的投资、质量、进度进行控制和管理。按照我国现行对工程监理职责中得知根本没有规定工程监理要承担对工程施工的安全责任, 均没有要求监理工程师履行安全方面的相关条款。之所以工程监理要慎重对待工程中导致的安全责任事故和安全责任的问题, 警惕所有监理工程师随时提高自我保护意识。
1 不具备法律依据
《建筑法》颁布实施以来, 积极地推动了建筑市场的规范化, 建筑监理行为规范也使依法建立。同时“建筑安全管理”所强调的安全内容都没有那些安全责任由工程监理人员承担。作为咨询服务的监理企业和监理人员根本无能力承担工程施工中的安全责任。
包括工程安全在内的监理责任来源于两个渠道:一是法律的规定, 目前法律法规中尚无关于监理应承担工程安全责任的明确规定;二是来源于业主与监理企业签订的委托监理合同约定, 监理合同示范文本也无此内容。因此这种认识是不恰当的, 原因是:工程监理企业作为社会中介服务组织, 其权力、责任和义务是受业主委托而派生的。《建筑法》和《建设工程质量管理条例》中均没有对业主的安全责任进行规定, 所以业主也不可能将不属于自身应当履行的工程安全责任委托监理企业。
《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》第二条规定:地方人民政府主要领导人和政府有关部门正职负责人对特大质量安全事故 (包括特大建筑质量安全事故) 的防范、发生, 依照法律、行政法规和本规定的规定有失职、渎职情形或者负有领导责任的, 依照本规定给予处分;构成玩忽职守罪或者其他罪的, 依法追究刑事责任。《建筑法》第四十三条规定:“建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理, 并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。”第四十五条规定:“施工现场安全由建筑施工企业负责。”由此可见, 建筑工程安全管理的职责在政府主管部门, 国外建筑工程安全管理的职能也由政府部门履行, 而施工安全的责任却由施工企业负责。将施工企业应当承担的工程施工安全责任推卸给监理企业是不合适的。所以, 从法理上讲监理企业不应当承担工程安全责任。
2 未必承担安全责任
首先工程监理弄清非正式工程不属于业主所委托的范围, 因此开工之前先认准履行的权利和义务。
其次, 在市场经济条件下工程本身是一种商品, 即这种产生产品是合格的, 满足需要的产品。既然用户购买这种产品, 在生产期间的任何安全均不承担责任。作为代表业主实施监督的工程监理理当然地不承担施工期间的任何安全责任, 包括非正式工程的安全责任, 只能按照委托监理合同规定实施监督工程。
不过, 虽然法理上找不到监理企业承担工程安全责任的依据, 并非意味着监理企业可以置涉及工程安全工作于不顾。《建设监理规范》第3.2.1第6款规定:总监理工程师负责“审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计 (包括安全措施) 、技术方案、进度计划。”第6.1.2第3款规定:“施工出现了安全隐患, 总监理工程师认为有必要停工以消除隐患”时, 可签发停工令。第6.2.1中规定:“当工程变更涉及安全、环保等内容时, 应按规定经有关部门审定。”“总监理工程师签发工程变更单”。既然监理企业或总监工作范围已经涉及到工程安全的管理, 就有可能发生因行为失当而产生的安全责任事故。
我们不能排除因监理企业或监理人员过错导致的工程安全事故责任, 如监理企业转让监理业务、或因监理人员失职、渎职或错误指令等原因造成安全事故, 则当事监理企业或监理人员恐怕难辞其咎。如2001年11月17日某地的一综合住宅楼工程施工过程中, 因基坑坍塌, 造成4人死亡3人负伤的恶性事故。据调查其原因是:施工企业编制的施工方案违反国家强制性标准, 施工中违章指挥, 边坡未按规定放坡, 坑边堆积弃土未能及时清理, 固壁支架失稳, 导致事故发生。
在这起重大安全责任事故中, 监理企业不可能置身事外, 据调查结论:该工程监理企业未按合同约定严格审查施工组织设计, 对违反国家规范和强制性标准进行基坑施工的行为, 未采取措施予以制止。该工程总监理工程师未严格审查施工组织设计, 让违反国家规范和强制性标准的施工组织设计得以实施, 负有失职之责。施工过程中, 监理人员发现施工企业违章指挥和违章作业, 却熟视无睹, 未采取相应措施予以制止, 导致工程安全事故发生, 监理人员也难脱干系。举一反三, 相类似的问题发生时, 监理企业或监理人员企图洗脱责任恐怕令人难以信服。《刑法》第137条规定:“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定, 降低工程质量标准, 造成重大安全事故的, 对直接责任人员, 处5年以下有期徒刑或者拘役, 并处罚金;后果特别严重的, 处5年以上10年以下有期徒刑, 并处罚金。”这表明, 如果监理企业或监理人员因失职、渎职或玩忽职守等原因造成工程安全事故, 将承担工程安全事故责任。
3 承担职业道义责任
按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定对工程实体进行验收是工程监理的基本职责和应履行的义务, 相反降低原材料技术指标将跟施工单位串通一起把不合格的劣质设备、购配件进场弄虚作假, 不按规定查看和旁站, 且不督促施工单位原材料复检施工造成隐患等, 出现这种事件导致安全质量事故时工程监理不但承担连带赔偿责任, 而且情节严重时受刑事法律责任。
无论是故意降低检查标准, 还是非故意导致质量安全事故, 工程监理首先要承担道义责任、也就是职业道德责任。所以这一点说起工程监理应该遵守职业道德, 谨慎, 勤勉地为业主服务。这是作为工程监理最起码的工作原则。
4 有关安全事故责任的建议
综上所述, 我们以为从多个视角和不同层面分析, 特别是考虑到现实和发展的需要, 监理企业在科学界定其责任界线的前提下, 必须介入建设工程安全的监督管理。工程监理要加强职业道德教育, 提高个人综合素质, 树立正确的权利观和价值观。工程监理任何时候都要坚持:质量第一, 安全第一的观点, 严格按设计和工程质量验收规范进行验收, 决不能为个人利益牺牲国家利益和他人利益, 更不能搞权钱交易。严格把关工程的每道工序, 保证各种资料和手续的完整性, 违背职业道德责任, 全社会将对进行谴责, 政府行政主管部门也可以依法进行处罚。
8.建设工程安全责任协议书 篇八
〖案情〗
原告:江苏炜伦航运股份有限公司
被告:米拉达玫瑰公司(MIRANDA ROSE LIMITED)
2008年6月3日11:01,“炜伦06”轮装载铁矿石从宁波北仑驶往马鞍山。2008年6月3日13:54,“MIRANDA ROSE”轮装水泥从张家港驶往新加坡。21:48,“MIRANDA ROSE”轮换引航员,一名上海港引航员登轮引航。23:27,由外高桥集装箱码头开出的另一艘外轮“里约热内卢快航”轮与“MIRANDA ROSE”轮联系后开始实施追越。
23:32,“里约热内卢快航”轮引航员呼叫“炜伦06”轮和位于“炜伦06”轮左前方约0.2海里的“正安8”轮,要求两轮与其绿灯交会,此时“里约热内卢快航”轮位于“MIRANDA ROSE”轮左正横,与被呼叫的两轮距离约2.2海里。“正安8”轮接到呼叫后,拒绝绿灯交会,并大角度向右调整航向,快速穿越到警戒区北侧。“炜伦06”轮在“正安8”轮拒绝绿灯交会后,用VHF呼叫“出口外轮”,但“里约热内卢快航”轮引航员执意要求与“炜伦06”轮绿灯交会,“炜伦06”轮同意。“MIRANDA ROSE”轮随即与“炜伦06”轮联系,也要求绿灯交会,“炜伦06”轮同意。23:38,“炜伦06”轮行至“MIRANDA ROSE”轮船艏偏左方向,值班驾驶员看见“MIRANDA ROSE”轮显示红灯,立即通过VHF与其联系,要求“MIRANDA ROSE”轮尽快向左调整航行,尽早避让,但双方未能通过VHF就避让细节协商一致。之后,“炜伦06”轮开始减速,而“MIRANDA ROSE”轮因“里约热内卢快航”轮追越未驶过让清,两轮距离较近,无法向左调整航向。23:41,“炜伦06”轮与“里约热内卢快航”轮近距离交会,位于“MIRANDA ROSE”轮左前方、距离仅0.2海里,双方均发现危险,同时大角度向左转向。23:42,“炜伦06”轮右后部与“MIRANDA ROSE”轮船艏右侧发生碰撞。
碰撞发生后,上海海平水上安全技术咨询服务有限公司、上海明瀚船舶工程有限公司、上海东安海上溢油应急中心有限公司等对“炜伦06”轮实施了救助,救助费用共计人民币848 000元。为及时将“炜伦06”轮上的货物运至目的港,原告产生转运费用共计人民币307 325元。舟山金平船舶修造有限责任公司对“炜伦06”轮进行了修理,产生修理费人民币1 302 039元。原告委托江苏远东海平保险公估有限公司对船舶受损情况进行检验评估,产生检验费人民币
85 141元。此外,涉案事故还造成“炜伦06”轮油料损失人民币318 855元。
因双方对原告的营运损失存在分歧,原、被告经协商确定由悦之公司对原告的营运损失进行评估,并以评估结果作为最终的损失依据。2011年8月31日,悦之公司出具《公估报告》,确认原告合理的营运损失为人民币1 643 245.57元。
原告诉称:根据本案碰撞事实,应由“MIRANDA ROSE”轮承担80%的责任,被告作为该轮的所有人应就原告的损失承担赔偿责任。原告请求判令被告赔偿损失人民币3 814 789.69元及利息,本案诉讼费用由被告负担。
被告辩称:原告应就涉案碰撞事故承担90%的责任,且原告主张的部分损失不合理。
〖裁判〗
上海海事法院经审理认为:在两轮达成一致意见前,两轮处于交叉相遇局面,“MIRANDA ROSE”轮应看到“炜伦06”轮红灯。“MIRANDA ROSE”轮为了自己进北槽航道出口的方便,首先提出了绿灯交会的提议,这一提议违背了《规则》规定的其应承担的让路义务。但是,“炜伦06”轮却同意了该违背《规则》的提议。此时,双方绿灯交会的意向应是指在整个避让过程中,双方都应始终向对方显示本船的绿灯舷侧。在这种特殊情况下,没有了《规则》意义上的“让路船”和“直航船”。因此,当两轮发生碰撞危险时,两轮应具有同等的避免碰撞的责任,两轮均应特别谨慎驾驶,严格遵守《规则》第二章第一节相关条款的规定,充分发挥良好船艺,都有仅凭自己单独的避让行为达到避免碰撞的责任和义务。在涉案碰撞事故中,两轮都违反了有关瞭望、安全航速和避免碰撞的行动等规定。在当时的情况下,“炜伦06”轮在同意绿灯交会后应预计到两轮相遇的时间和地点,及时减速将会船地点控制在警戒区的中部,使双方都有较大的操纵水域,并向左转向以避让;而出口的“MIRANDA ROSE”轮在进入警戒区后应积极大角度向左转向,发现避让余地较小时也应及时停车,把船停住;但双方都未能及时使用安全航速。在达成绿灯交会的一致意向后,双方都认为对方会给自己让路,未能对所处水域的情况进行有效的观察并对当时的局面和碰撞危险作出充分的估计,未能谨慎驾驶并保持应有的海员通常做法和当时特殊情况所要求的任何戒备,都没有积极地履行避免碰撞的义务,导致了紧迫局面的形成。两轮直至紧迫危险形成后才采取行动,最终无法避免碰撞。综上,两轮均瞭望疏忽、未使用安全航速、未能尽到特别谨慎驾驶的义务并尽早采取避免碰撞的行动,均违背了良好船艺的基本原则,是导致本次事故的原因,两轮应各自承担50%的责任。
被告系“MIRANDA ROSE”轮的船舶所有人,应就涉案碰撞事故造成原告的损失承担赔偿责任。原告主张的救助费用人民币848 000元、转运费用人民币307 325元和油料损失人民币
318 855元,被告无异议,法院予以支持。被告对于“炜伦06”轮因涉案事故实际产生海损修理费人民币1 302 039元无异议,法院予以支持。原告主张的检验费人民币85 681元,其中人民币85 141元已实际发生,法院予以支持。原告的营运损失经悦之公司评估为人民币1 643 245.57元。
综上,原告的损失共计人民币4 504 605.57元,因被告对涉案碰撞事故承担50%的责任,法院判决被告赔偿原告损失人民币2 252 302.79元及利息损失。
〖评析〗
本案系船舶碰撞损害赔偿纠纷,本案涉及的主要法律问题为双方合意违反避碰规则的情况下,如何判定双方的责任比例。
一、协议违反避碰规则的性质分析
两艘船舶相遇,有碰撞危险,双方通过VHF联系协商,达成一致意见,在实践中是十分常见的。但如果双方达成的一致意见违反了《规则》的规定,在这种情况下发生碰撞,如何适用《规则》确定双方责任,首先应对该协议本身的性质进行分析。对该问题,一般有两种观点:即“承诺履行说”和“规则至上说”。
前一种观点认为,既然双方达成协议,就要严格执行,违反协议约定即构成违约,应承担主要责任。“承诺履行说”主张的一些主要依据似乎都与我国的《合同法》中的一些基本原则有关,诸如“协议”、“承诺”、“违约”、“协议无效”等。将船舶间避让行为协调一致的意见,冠名为“协议”,又将其理解为《合同法》意义上的协议,然后就自然适用了《合同法》中的一些原则,这大概是这种观点的主要思维脉络。有的则进一步引用“合同主体平等”的原则,认为两船一旦达成“协议”,双方就具有平等的避让责任和义务,不再适用《规定》赋予的航路权和避让责任的规定。
后一种观点认为,无论何种原因发生碰撞,判定责任的依据首先是《规则》和其他强行性规章的规定。其中也有观点认为,因双方的“协议”违反了《规则》的规定,因其违法而无效。这又是《合同法》中的一个重要原则之一,但适用在此,似有不妥。协调避让作为事实行为,虽然其行为是违反《规则》的,但在事实上却不具有可撤销的内容。我们认为,船舶双方达成的是一种具体避让行为的意向,是一种无法撤销的事实行为,并且双方立即付诸实施。即使双方达成了违反《规则》的意向,只要双方积极认真地履行了,并且安全驶过了,达到他们协调安全避让的目的,该协议是否有效或者无效本身并没有讨论的意义。
二、协议违规后的碰撞责任判定
本案中,双方都离开了《规则》的思维平台,人为地造成了《规则》中没有规定的特殊情况。更要注意到的是,此时没有了《规则》意义上的让路船和直航船,使双方具有了同等的避免碰撞的责任和义务。这种情况下的避让行为选择,除了遵守《规则》的概括性规定和一般性规定外,完全靠双方的良好船艺所左右,其风险是不言而喻的。因此,对这种违反《规则》具体行为规定的协调行为应明确告诫驾驶人员,最好避免这种情况,万一需要,应考虑背离的合法性。但如果因此而不幸发生了碰撞,再讨论他们间的“协议”行为有效还是无效则略显多余。
在事故的处理中,法院最终还是回到了违反《规则》规定的程度和范围的根本问题上。本案的关键不是讨论这样的“协议”是否有效,而是在发生了这样的协调情况后应该如何适用《规则》的规定,如何保持海员通常做法的戒备,以及在这种特殊情况下所可能要求的任何戒备,以避免碰撞的发生。如前所述,任何类型的协议和承诺并不能排除法律、法规的强制适用,更没有免除任何一方遵守规则、规定的责任和义务。以已经有承诺在先,而要求对方承担主要责任,显然没有法律依据。
法院认为,在双方协议背离避碰规则的情况下,如两轮存在发生碰撞的危险时,两轮应具有同等的避免碰撞的责任,两轮均应特别谨慎驾驶,严格遵守《规则》第二章第一节相关条款的规定,充分发挥良好船艺,都有仅凭自己单独的避让行为达到避免碰撞的责任和义务。两轮均违背了良好船艺的基本原则,是导致本次事故的原因,故两轮应各自承担50%的责任。
三、对协议违规的司法判断价值导向
9.安全责任协议书 篇九
乙方:XXX(以下简称“乙方”)
经甲乙双方友好协商,乙方同意将淘气堡租给甲方使用,为明确双方权利义务,以及涉及安全的各项责任要求,经双方协商同意签订本协议书,内容如下:
一、甲方租赁乙方淘气堡日期20xx年6月1日-3日,为期三天;
二、租金约定每日XXX元,活动结束后一次性付清;
三、甲方责任义务
1.负责本次活动的申报审批手续;
2.协助乙方准备活动中的淘气堡的安装;
3. 制作“淘气堡的安全规则”;
4. 如活动期间天气变化和其它不可抗力情况,经甲方双方协商同意即可终止此项活动;
四、乙方责任义务
1.乙方自愿参加本次活动,认真阅读并遵守 “活动安全责任协议书”的具体内容;
2.活动期间乙方派专人负责淘气堡看管及儿童游戏活动的整个过程;
3.儿童参加游戏所使用淘气堡乙方必须提供卫生和安全保障措施,以免产生对儿童的伤害;
4.游戏前乙方必须做好儿童的安全提示;
5. 活动期间儿童凭丰润百货大楼有限公司发放的“游戏卡”参加游戏,乙方要保障持卡儿童的顺畅参与;
6.如活动期间没有“游戏卡”儿童有意愿参加游戏,允许乙方可自行收费但持卡儿童必须保障享有优先权;
7.乙方自行携带的摇摆机必须保障安全,一旦发生安全事故一切责任由乙方自行承担;
8.如因乙方责任(持“游戏卡”儿童在游戏过程中)发生意外安全事故,一切后果由乙方承担,甲方不负任何责任;
五、本协议签订后,甲乙双方要认真履行其职责,任何一方都不得违约,
六、本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
6商场装饰施工及安全协议书
甲方:XXXXXXXXXX商场
乙方:XXX专柜
为保持商场良好的经营秩序和经营形象,坚持“安全第一、预防为主”的方针,制定本协议,双方遵守以下条款:
一、乙方应填报装饰(修)计划书(甲方统一制作),包括专柜效果图或相关资料,装饰用料样本、电气接线图、用电负荷量和施工用电需求情况,报甲方经营部初审,初审通过后,由设备科、保卫科填写好施工要求,经营部负责报分管经理批准,双方签署本协议,甲方落实指导监督人员,与乙方施工人员同时进入施工现场。
二、乙方施工人员必须在指定区域内施工作业,并佩戴工作牌,经营部门督促清理垃圾,施工中应保持现场清洁,不得占用走道及其他专柜空间,不得损坏其他专柜及商场的地面、墙面、吊顶等设施,不得影响商场的正常经营。
三、使用油漆、稀料或其它易燃品作业时应加强防火措施,根据施工装饰情况,保卫科应配备专门的灭火器材,以防意外。如因装修需要,必须动用电焊作业时,应到保卫科办理《动用明火作业》手续。
四、电气施工必须符合下列要求:
1、施工人员必须具备电气施工资质,经过甲方设备科认可。
2、电器材料(包括导线、灯具、开关、绝缘材料、压线帽等),必须使用甲方指定专柜销售的合格产品,特殊材料,须经甲方设备科检验合格并签字后,方可使用。
3、导线部分必须安装护套(全导软管),接线头必须使用压线帽。
4、电源侧必须安装漏电保护开关。
5、导线部位、灯具安装部位必须涂防火涂料2遍。
6、电气隐蔽施工部分(灯箱、货架、柜台)必须由设备科验收签字,合格后方可进入下道工序。
7、施工用电必须由设备科指定,严禁私自接线。
8、乙方购进定制专柜,必须遵守本条有关用料和工艺要求。经设备科验收合格签字后,方可投入使用。
违反以上条款,每次罚款100元,视情节轻重,甲方有权暂停乙方施工,并责令部分或全部返工。
五、施工现场严禁吸烟,违者每次罚款300元。因乙方违章造成严重后果,乙方负完全责任。
六、施工作业必须自觉接受甲方保安与技术人员的监督、管理,甲方人员必须监督到位、文明服务。乙方投诉必须经过经营部,按正常渠道逐级反映。
七、施工完成后,经营部报请分管经理批准,由设备部牵头,组织进行综合验收,填写验收报告记录,验收合格后,方可投入使用。装饰(修)计划书及验收报告存档。
八、施工必须在协议规定时间内完成,每拖延一天,罚款100 元。
九、甲方经营部负责专柜报修,乙方负责维修,维修用料及要求,按本协议有关条款执行,自报修之日起一周之后,乙方仍未修理的,视为乙方自行同意甲方代为维修,维修结束后,专柜实物组长或部门负责人在维修工料清单上签字认可,经营部负责人每月在费用汇总表上签字,公司财务部定期从乙方货款中或其他费用扣除,甲、乙双方共同承担因维修带来的安全责任。
10.学校安全责任协议书 篇十
太和小学(乙方):
甲方负责人:
乙方负责人:
甲方联系方式:
乙方联系方式:
甲乙双方本着互惠互利并在遵守国家有关政策和法规的基础上,合作开展教育培训服务,协议遵照以下条款进行:
一、双方的权利和义务 1.甲方的权利和义务 ①甲方有义务保证对辅导学生的教学质量
②甲方根据家长和学生需求有权利决定辅导方式,乙方不得干涉。
③甲方有权利定期对辅导学生和家长进行沟通回访,如发现反馈情况不符合事实,有权利取消合作关系。
2.乙方的权利和义务
①乙方有义务及时联系和反馈甲方提供的信息。
原则上当天反馈联系情况,无论成否。
②乙方有权利对甲方的服务进行监督。
③乙方有权利对甲方的服务进行评定,并决定是否继续合作。
如果对【学邦教育】的服务不满意,可以随时取消合作关系。
20xx细分产业研究报告产业报告调研报告20xx年报告行业报告
二、收费标准:(一)招学员 1.小学学员: 元/每人次;2.初中学员: 元/每人次;3.高中学员: 元/每人次;四.备注: 本协议一式两份,双方各执一份,经签字或盖章后生效,两份协议具有同等法律效力。
其他未尽事宜由双方商议决定!附件:双方身份证复印件 甲方(签章): 乙方(签章): 签约日期: 签约日期:
协议人:
日期:XX年XX月XX日
学校安全责任协议书2学生身心健康发展,是学校、家庭、社会的共同心愿。教育管理好学生,使其健康成长是学校、家庭、社会的共同责任。为了确保学生的人身安全,明确学校、家庭和学生自身的责任,构建学校、家庭、学生本人共同防护责任体系,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》和教育部关于《中小学幼儿园安全管理办法》、《学生伤害事故处理办法》等法律法规,根据自愿、平等、公平的原则,特与家长(或监护人)签定以下安全责任协议书。
一、因下列情况造成学生伤害事故的,学校应当依法承担相应的责任。
1、学校没有经常对学生进行安全教育或告诫的;
2.学校的校舍、场地、其他公共设施,以及学校提供给学生使用的学具、教育教学和生活设施、设备不符合国家规定标准,或者有明显不安全因素的;
3.学校的建筑物及设施设备存在安全隐患,未及时清除,或对有安全隐患的地方未加以封闭或增设警示标志的;
4.学校向学生提供的食品、饮用水等不符合国家或行业有关标准、要求的;
5.学校组织学生参加教育教学活动或校外活动,未对学生进行相应的安全教育,并未在可预见范围内采取必要安全措施的;
6.学校教师或其他工作人员在负有组织、管理未成年学生的职责期间,发现学生行为具有危险性,未进行必要的管理、告诫或制止的;
7、上学时教师没有和家长进行交接,放学时教师没有护送并和家长履行交接手续的。
二、因下列情况造成学生伤害事故的,学校不承担责任。
1.学生伤害事故的发生与学校设施无关,或与学校设施有关但学校设施并无缺陷的;
2.学校或老师履行了教育管理或告诫职责,学生不服从管理或不听从告诫,导致发生伤害事故的;
3.在学生自行上学、放学、离校、返校途中发生的;
4.在放学、节假日或假期等学校工作时间以外,学生自行滞留学校或自行到校发生的;
5.学生在校突发疾病,学校已及时采取救护措施或送往医院治疗再发生意外,病情恶化的;学生的身体状况、行为、情绪等有异常,监护人知道或已被学校告知,但未履行相应监护职责的;
6.来自不可抗拒性学校外部突发性、偶然侵害造成的;
7.参与他人矛盾纠纷、酗酒滋事、打架斗殴的;
8.在危险处攀爬,私自在水塘、水库、河道等游泳的;
9.学生本人吃来源不明或无生产日期、无保质期、过期、腐烂变质、无卫生防疫部门许可证食物中毒的;
10.乘坐“摩的”、“三轮车”、“农用车”、“面的”等非法营运交通工具的;
11.乘坐无牌无证、超载等非法营运交通工具引发安全事故的;
12.玩尖锐物、其它危险物或危险游戏的;
13.学生有特异体质、特定疾病或者异常心理状态、学校不知道或者难于知道的;
14.学生自杀、自伤的;
15.上学时家长没有护送,放学时家长没有来接并且和学校履行相关手续而造成伤害的;
三、学生在校期间有意或无意给他人造成人身伤害或财产损失的,由学生本人、家长(或监护人)承担赔偿责任;学生在校期间被他人造成人身伤害或财产损失的,应由施加伤害一方承担赔偿责任。
四、学生在校期间违反学校纪律,对造成学生伤害事故负有责任的学生,学校给予相应纪律处分。触犯刑律的,由司法机关依法追究刑事责任。
五、学生出现伤害事故,发生矛盾纠纷时,双方根据本协议和教育部关于《学生伤害事故处理办法》及有关法律法规进行调解。
六、本协议有效时间为签字之日起至学生毕业离校。中途转学,此协议废止。
甲方:油坊街小学 乙方:学生
校长:刘新明 家长(或监护人)
20xx年9月1日 20xx年9月1日
学校安全责任协议书3为了确保学生辅导期间的人身安全,严格责任界限,健全学校教育——家庭教育——社会教育一体化网络,根据教育部颁发的《学生伤害事故处理办法》和有关法律、法规之规定,结合我校辅导站实际,特签订本安全责任协议书。
1、学生的监护人为学生的父母或依法确定的监护人,其监护关系不因学生的入学而转移给学校,学校与学生只是教育管理关系。监护人应对学生进行安全教育和遵纪守法教育;学生在校期间辅导教师对学生进行安全教育和遵纪守法教育。
2、学生造成他人人身或财产损害的,由其监护人承担赔偿责任,学生在校期间发生损害赔偿纠纷,按本协议第3条处理。
3、学生在校生活、学习期间,因第三人的原因造成身体受到伤害和财产受到伤害的,应由第三人承担赔偿责任,因自身造成伤害的,由本人负责。如给他人造成伤害的,一般由学生或监护人承担赔偿责任。如能够证明教师有过错的,按教师过错的大小确定教师应承担的赔偿责任。学生构成犯罪的,移交司法机关处理。
4、符合下列条件即可确定学校无过错:
(1)损害事件的发生与学校的设施无关,或者虽与学校的设施有关,但学校的设施并无缺陷;
(2)学校或老师履行了应尽的教育管理职责,损害事件仍不可避免地必然发生;
(3)损害事件不属学校教育教学活动直接所致;
(4)地震、洪水等不可抗拒的自然因素或来自校外突发性造成的损害。
5、学生放学后应立即离校回家,非学校或教师的原因学生在校内滞留、嬉戏玩耍,造成伤害的,学校不承担赔偿责任。学生上学、放学、离校、返校途中发生的伤害事故,以及课间、中午休息和虽在校内但是由学生之间造成伤害事故,学校不承担赔偿责任。禁止学生在校内“疯打闹”,如果不听从教育发生事故者,责任自负。
6、严禁教职工侮辱、殴打、体罚和变相体罚学生,因此造成后果的由教师本人负责。
7、上课期间,学生未到校或私自离校,学校知道后应及时通知学生的监护人,学生因此造成社会危害或出现意外事故的,学校不承担责任。
8、学生应严格遵守交通规则,出现交通事故的,由肇事方负责;严禁在校内骑自行车,违者出现事故,学校不负责。
9、学校严禁学生玩火、玩电、玩水、玩甩炮、火炮、玩锐刃钝器物等,因此发生的赔偿纠纷,应由肇事者承担负责。
10、学生在校外食宿和购买零食吃造成意外后果的,学校不承担责任。
13、严禁学生私自到河边、沟堰等处洗澡,学生违反规定造成意外事故,学校不负责任。
注:家长若不履行以上协议,学生可不参加辅导班学习。
本协议自签字之日起生效,有效期为学生在该校辅导学习期间。该协议书一式二份,班主任存一份,学生及学生家长留一份。
甲方(盖章):__________学校辅导教师(签字):__________
乙方(学生):__________ 学生监护人(签字):__________
_____年_____月_____日
学校安全责任协议书4甲方:_________
乙方(家长):_________
为规范我院学生对_________广大中,小学家教活动,_________学院勤工助学中心特立此协议书。予以书面保证。
一、甲方义务与责任
甲方必须诚实、信用、认真、负责,做到教书育人的目的。
甲方需在不耽误学业的情况,利用个人业余时间担负家教工作。
甲方必须按规定时间到达,不得无故、擅自早退。若甲方家教时间与上课时间相抵触,需争取乙方同意才能去上课。
甲方必须在其家教范围内完成对乙方子女教书育人的活动,不得擅自进行其他与学习无关的活动,如打游戏等。
二、乙方义务与任务
乙方有义务配合甲方共同教育学生,并配合必要的参考资料及有关学习资料。
乙方可以监督甲方家教,必要时进行考核。
乙方必须及时付给甲方按本协议商定的报酬。
对上述甲方职责中,甲方如有不遵守,乙方可以适当采取措施,如:提醒、减工资,严重者可以开除甲方。
三、计酬与付款
计酬方式:_________。
付款形式:_________。
家教时间:_________。
甲方(盖章):_________ 乙方(签字):_________
联系方式:_________ 联系方式:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
学校安全责任协议书5为了增强安全防范意识,明确学校、家长及学生三方在安全工作中各自所承担的责任,确保学生安全,特制定此安全责任协议书。
一、学校
1、保证上好安全教育课,让学生熟悉必要的安全常识。
2、督促学生参加人身保险。
3、依法治教,规范教职工的教育行为。
4、学生出现并伤等意外事故,给予力所能及的帮助(如设法送往医院,通知家长以及协助家长向保险公司索赔和协调处理事故等)。
二、家长
1、利用子女在家的时间进行安全教育。
2、教育子女在校遵章守纪。
3、将子女参加人身保险。
4、非正常放假时间子女回家或在家逗留,及时与学校取得联系。
5、正常放假时间,子女不按常规回到家中,及时与学校取得联系。
6、经常与学校保持联系,以及时了解子女在校的表现情况。
7、不给子女包摩的、货车及运行不良的车辆。
8、不让子女在校园以外的摊点买小吃或就餐。
三、学生
1、认真听好安全教育课,增强自己的安全意识。
2、在校遵章守纪,不得干违法乱纪的事。
3、不得擅自离校,在校外游荡,不与社会闲杂人员交往,不得在校外娱乐场所游玩、赌博等。
4、不爬栏杆、不翻门窗、堡坎和围墙等。
5、上实验课,听从实验员指挥,不违规操作;体育课动作要规范。
6、不带凶器进校参与打架斗殴。
7、不购买、不吃、不饮变质食品、饮料,以防中毒。
8、不私自下塘下河洗澡,严防溺水。
9、注意用电安全,严防触电。
10、生病要及时向班主任报告。
11、出校门横穿公路或在公路上行走要注意行驶车辆。
12、同学之间玩耍不出格。在教室、楼道、上、下楼梯、开会、看电影进出等,不要推拉拥挤。
13、来校、返家途中乘船、赶车注意安全,如遇危险应注意避免。
14、不玩耍一切不安全的物品,如玩具枪、炸药等,不做不安全的游戏。
15、主动参加人身保险。
四、出现下列意外事故,学校不承担责任
1、地震、雷击、台风、洪水等不可抗拒的自然因素造成的。
2、来自学校外部的突发性造成的。
3、学生有特异体质、特定疾病或者异常心理状态,学校不知道或者难于知道的。
4、学生自杀、自伤的。
5、在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的。
6、其他意外因素造成的。
7、在学生自行上学、放学、返校、离校途中发生的。
8、在学生自行外出或者擅自离校期间发生的。
9、在放学后、节假日或者假期等学校工作时间以外,学生自行滞留学校或者自行到校发生的。
10、其他在学校管理职责范围外发生的。
五、此协议一式三份,学校、家长及学生各执一份。
学生:
协议人签字学生家长:
学校:
年 月 日
学校安全责任协议书6甲方:学生家长__________
乙方:_____补习班
学生家长(以下称作甲方)为了孩子的学习成绩得到进一步提高,让他们的暑假过得充实而有意义,决定在假期将孩子送到_____补习班补课。为了明确各自的权利与义务,经双方平等协商,达成如下协议:
1、甲方愿意把孩子送到_____补习班补课,乙方同意接收甲方孩子补课。
2、甲乙双方都有责任教育学生重视安全,防止安全事故发生。
3、甲乙双方都应教育学生养成良好的生活习惯。不准学生吸烟、酗酒。学生在校学习期间吸烟、酗酒,乙方应及时制止,学生在校外期间因吸烟、酗酒而发生伤残事故,乙方概不承担责任
4、乙方应承担学生在校期间的安全教育和管理,发现学生有不安全因素应及时教育。在校期间发生安全事故,乙方应立即采取有效措施,予以处理,并及时通知甲方。
5、甲方要做好学生在上学和回家路上的安全监护工作。期间发生的一切安全事故,乙方不承担任何责任。
6、学生放学后、星期、节假日等不在学校学习期间而发生的一切安全事故,乙方一律不承担任何责任。
7、学生不得擅自离校,有事必须以书面形式请假病并经乙方批准方可离校,乙方应将学生离校情况及时通知甲方。学生请假或擅自离校后发生的一切安全事故,乙方概不负责。
8、学生必须在规定的时间内返校和离校。如果学生在规定的时间内未到校,乙方应及时通知甲方,学生在返校、离校途中发生安全事故,乙方概不负责。
9、乙方应掌握学生健康资料,甲方应以书面形式如实告知乙方,学生有特异体质或特定疾病,乙方应根据学生实际情况,采取必要措施。若甲方未告知或甲方告知病情后,乙方又采取了必要措施,仍发生安全事故,乙方不承担责任。
10、生在校期间突发疾病,乙方应立即采取相应措施并及时通知甲方。如乙方已采取措施但仍发生不良后果,乙方概不承担责任。
11、学生在校期间自杀、自残事件;在具有风险性、对抗性的体育活动中发生意外事故,乙方已采取防范措施和救助措施后,仍发生不良后果,乙方概不承担责任。
12、学校严禁学生玩火、玩电、玩水、玩甩炮、火炮、玩锐刃钝器物,因此发生赔偿纠纷,由肇事者承担责任;如果肇事方或受害方能证明学校、老师明知有上述危险情形而不制止的,学校承担部分责任。
13、严禁学生私自到河、沟、渠边玩耍,造成意外事故,学校不负责任任。
14、学生造成他人人身或财产损害的,由其监护人承担赔偿责任。
15、学生在校生活、学习期间,因第三人的原因造成身体受到伤害,由第三人承担赔偿责任;如能够证明学校有过错的,按学校过错的大小确定学校应承担的赔偿责任;如给他人造成损害的,由学生承担赔偿责任。构成犯罪的,移交司法机关处理。
16、安全事故发生后,受伤害的学生,监护人不愿协商调解的,或经协商、调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。
17、本协议自签字之日起生效,有效期为学生在该校学习期间。
甲方(学生家长)签字:__________乙方(_____补习班)签字:__________
11.建设工程安全责任协议书 篇十一
一、安全为天的责任铭刻在领导的心上,放在部门的肩上,落实在责任主体的身上
重点是加快构建安全生产三级责任体系。一是落实地方政府和各级领导的责任。新一届省安全生产委员会成立以后,每季度召开会议,部署工作,研究解决安全生产工作中的重大问题。狠抓责任制的落实,各级政府都将安全生产纳入经济社会发展总体规划,层层签订安全生产责任状,并纳入干部政绩考核内容。二是落实各有关部门的责任。调整充实了省安全委员会,成员单位由原来的31个增加到41个。进一步落实了监管职责,避免安全监管出现真空。三是落实企业的安全生产主体责任。将责任链接延伸到生产一线,落实到生产的每一个环节,落实到区队、每个班组、每个人,不留死角。
二、把安全生产的政策措施筑牢在落实上,筑牢在建立长效监管机制上
主要是强化三个方面:
一是着力夯实安全生产的基础。根据国务院《决定》和有关文件精神,省级政府下发了《关于进一步加强安全生产工作的决定》等7个政策性文件,初步完成了省安全生产“十一五”规划编制工作。加强机构和队伍建设,将省安全监管局设为省政府直属机构,重点抓了市县乡三级安全监管机构建设,全省17个市和80%的县区设立了安监局,一些重点乡设立了安全监管机构或配备了专职安监员。
二是严把市场准入关,坚决从源头上遏制安全事故发生。对矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储运、使用单位及其他重大危险设备、场所,进行逐项审核,严格执行安全审批、年检和市场准入制度。严厉打击取缔无证、证照不全等非法生产经营行为。对新建、改建、扩建矿井的各项安全设施坚持“三同时”原则。全年共关闭非法和不具备安全生产条件的各类生产企业和经营场所723家,停产整顿1636家。
三是千方百计加大资金投入,努力提高防范安全事故的能力和水平。省政府决定每年拿出1000万元,专项用于安全事故隐患整治,2004年落实隐患整治技改贴息项目39个,省财政贴息1500万元,带动银行贷款3.83亿元,地方配套资金5058万元。规定省属国有及国有控股煤矿企业按照销售额4%的标准,其他煤矿按核定生产能力每吨原煤3万元的标准,提取安全技术措施专项资金,专项用于安全隐患整改等方面。
三、把工作重点前移到“预防为主”上,把隐患的发现与整治作为监管的重中之重,防患于未然
一是加快生产安全应急救援体系建设,制定全省突发公共事件总体应急预案和19个专项预案,并开展实战演练。二是深化安全生产专项整治,着重抓高危行业、重点企业、关键部位和重要时段,持续不断地开展安全生产大检查。对查出的隐患逐一登记造册,分类处理,落实隐患整改责任单位、责任人和措施。建立省、市、县重大危险源监管台账与档案,限期整改,跟踪督办。三是突出对小煤矿非法开采、越层越界开采、死灰复燃、D类矿井的重点整治,全年整改销案重大隐患32条,对不具备安全生产条件的7对小煤矿依法进行关闭。
四、把“四不放过”落实在真抓实干上,强化安全责任追究力度
省政府领导带队督办查处。对严重忽视安全生产的企业及其负责人和业主,依法加大行政执法和经济处罚力度,违犯法律的依法追究法律责任,对一次发生3人以上生产安全责任事故的矿长就地免职;对工作不力或由于失职渎职行为引发生产安全事故的单位和个人,严格依照国家和省有关规定追究责任,凡发现县(市)有2处、乡镇有1处非法矿山或危险化学品、烟花爆竹等生产场所,对县、乡政府主要负责人追究行政责任,给予行政处分。对事故隐瞒不报、谎报的行为,予以严厉查处;对危险源监控和安全隐患整治不力的行为,责令立即整改,并予以处罚;对事故处理结果进行跟踪督查,确保对事故责任人的处理和整改措施落实到位。2004年,全省安全监管机构共查处责任事故222起,处理处级干部20人,科级干部154人,其他人员398人。
五、把安全知识普及到全体劳动者心上,提高全民安全素质
12.建设工程安全责任协议书 篇十二
1 安全生产责任制的概念
安全生产责任制主要指企事业单位的各级领导、职能部门和在一定岗位上的劳动者个人对安全生产工作应负责任的一种制度, 是一项基本管理制度, 是通过明确责任来督促生产安全, 提高有关人员的安全意识的制度。
2 落实安全生产责任制的重大意义
安全生产涉及每一个人, 体现的是一种全员讲安全, 人人讲安全的大局面。安全生产责任制作为一种强制性制度又延伸到各个角落, 责任重大, 事关人的生命、财产和社会稳定, 在任何时候都不能掉以轻心。“坚持安全发展, 强化安全生产管理和监督, 有效遏制重特大安全事故”, 用科学发展观统领安全生产责任制的建立和落实, 是抓好安全生产的关键。
3 落实安全生产责任制的几种方法
落实安全生产责任制贵在坚持, 贵在常抓不懈, 警钟长鸣。着力突出预防为主、加强监管、责任落实、兑现承诺;巩固“三项制度”、深化“三项建设”、完善“三项制度”, 落实安全生产责任制、承诺制, 构建安全生产长效机制, 主要通过以下几种方式来加强监督, 抓好落实。
3.1 建立长效机制。
安全生产责任制需要针对本单位实际、岗位实际, 广泛征求职工的意见建议, 制定职责明确、赏罚分明、可操作性强的长效机制, 编制符合各岗位实际的岗位职责和安全生产要点, 制定岗位安全生产责任制, 制定应急预案, 加强完善制度建设, 使其横向到每一名职工, 纵向到每一个班组。
3.2 签订责任状。
目前, 从上到下都非常重视安全生产工作, 从领导到部门到班组, 层层签订责任状, 明确责任人、职责、安全事项, 确保安全生产工作落实到具体人员身上。
3.3 加强监督检查。
签订责任状后, 应及时组织有关人员学习, 及时将目标责任逐级分解, 落实到人。加大加强监督检查工作, 定期、不定期的进行检查和抽查, 发现隐患, 及时采取有效措施, 防患于未然, 检查结果直接与本人的目标考核、奖惩、晋级挂钩, 督促安全责任人加强自我安全责任意识, 时时事事讲安全。
3.4 进行安全生产教育。
对安全员和广大职工要分对象、分重点进行安全生产教育。经常深入生产一线, 开展安全生产宣讲教育, 主要方式有: (1) 张挂宣传标语、宣传海报加强造势宣传; (2) 聘请专家讲解安全生产注意事项, 加强思想重视教育; (3) 适时开展安全操作技能比赛或实践演练, 加强安全、规范操作技能教育; (4) 开展安全知识问答竞赛, 从理论上掌握安全生产知识教育。以此开展形式多样的安全生产教育工作, 督促鼓舞职工自觉执行安全生产责任制。
3.5 建立一支责任心强、本领过硬的抢险救援队伍。
平时注意做好应急救援准备, 挑选精壮青年, 加强教育和技术指导, 适时开展模拟演练, 建立一支职责明确、分工有序、训练有素的抢险救援队伍。
4 落实安全生产责任制应注意的问题
4.1 领导的责任心是关键。
抓好安全生产责任制虽然重点在基层班组、在安全员身上, 但领导如果思想认识不到位、不重视, 签订的责任状也就形同一纸空文, 因此各级领导一定带头履行职责, 带头经常巡查、过问安全生产工作, 带头参加安全生产各项活动。
4.2 奖罚不分明造成安全员责任意识差。
往往一些安全事故发生后, 相应责任人会受到一定的处罚, 但未发生安全事故时往往忽略了对安全员的奖励, 造成罚大于奖, 或者奖励面宽泛, 一奖众奖, 一罚单罚, 不能充分体现安全员的工作成果, 因此造成安全员内心落差大, 不愿担任安全员, 不愿履行职责;或者安全员根本不重视安全生产工作, 认为出了事故自有领导顶着, 思想麻痹大意, 对安全生产工作不积极不主动, 安全生产无从谈起。因此要时刻加强安全员的责任意识, 制定奖惩措施, 在工作上奖勤罚懒, 多举措、多方法、多渠道的对安全员实施奖惩, 激发工作积极性。
4.3 对检查后的工作不到位。
一些部门将检查只是停留在查上, 对发现的问题只是批示给有关部门或有关人员改正, 但真正改正与否却不了了之, 或遗忘在脑后, 造成工作不彻底, 留有安全死角。因此对安全生产工作不但要有专人负责, 而且在建立台账时, 要将治理状况、整改措施、整改成果列入其中, 并时常翻阅查看, 真真正正、彻彻底底将安全生产工作落到实处。
4.4 安全机构和人员队伍应相对稳定。
有的单位因工作关系需要对内部职工的岗位进行调整, 这种工作上的调整在所难免, 但值得一提的是对安全岗位上的人员应尽量避免这种调整, 因为安全生产工作是一项技术性强、工作面广、政策水平要求较高的工作, 需要相对稳定的组织机构和安全工作人员, 只有这样才能胜任安全生产工作, 才能做好、落实好安全生产工作。
各级各部门横到每位职工, 纵到每个班组安全责任人都要以抓好安全生产责任制为己任, 从对人民生命财产安全负责做起, 从日常工作的一点一滴做起, 时刻绷紧安全生产这根弦, 并根据工作需要和岗位实际, 随时完善更改安全生产责任制的内容。共同做好落实安全生产责任制这篇重要文章。
参考文献
[1]桂文中.水利工程安全生产监督管理[J].江淮水利科技, 2009 (03) .
[2]詹敏利, 邵亮.浅议水利工程安全生产管理事故调查与分析[J].人民长江, 2009 (21) .
13.员工安全责任协议书 篇十三
根据安全法律、法规及安全、治安、消防、职业病等有关安全管理规定,为了本人的人身安全,本人自愿签订安全责任书,自愿在工作中遵守以下安全事项,如不执行导致安全责任事故发生,愿承担相应的责任和处罚:
1.本人已完全熟知和明白《安全生产操作规程》中的内容及规定要求,严格按要求和规定执行。
2.本人保证上班及上班前不喝酒,如经医院鉴定和有力证人证明喝过酒,而造成的设备、人员伤害事故,由本人负完全责任。
3.遵守社会公德,不打架斗殴、偷盗、不惹事生非,自觉遵守交通规则,通过路口或横过道路必须走人行横道或过街设施。不乘坐无营运资格的车辆,乘车不携带易燃易爆品,坐车不做副驾驶员座位(特别是货车)。
4.遵守企业禁烟制度,不在非指定地点抽烟,在指定地点抽烟必须烟头入桶。5.自觉遵守各岗位的安全操作规程,确保不违章,不冒险蛮干,不违章指挥,不制造人为安全隐患,不带病上岗或操作有病设备、车辆,骑摩托车必须有驾驶证,并带好头盔且办理保险。不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。否则由本人负完全责任
6.遵守有关设备的维修保养制度中的各项规定,维修保养前关闭总电源、关闭气源、挂牌、监护,确保设备和人身安全。
7.遵守厂内劳动纪律和规章制度,上班前进行安全检查,各方面符合上岗要求;不随便拆除安全防护装置;不在工作时间睡觉、串岗及干与工作无关的事情;决不操作非本岗位设备;否则,本人负完全责任。
8.上岗前按规定穿戴好个人劳动防护用品,检查确认安全后方可工作,保证24小时开机。
9.有权阻止、纠正他人的违章作业、冒险蛮干等不安全行为;有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调度及安排。
10.下班后清理工作现场,关闭水,电、气、确保班后安全。11.不私自存放易燃易爆品,远离安全隐患易发生的区域。12.明确自己责任区的安全因素并进行控制,保证措施到位。
13.积极参加各种安全生产教育、培训、宣传。评比、竞赛等安全活动。14.关心自己周围的安全生产情况,向有关领导或部门提出合理化建议,有权利和义务排查安全隐患,上报并协助整改。
本《安全责任书》要求认真学习,如果您确认已经完全领会了该规定的内容,并承诺完全按照该规定的内容执行,请签字:
14.安全事故责任协议书 篇十四
安全事故责任协议书 篇1
甲方:
乙方:
为了预防并杜绝因违规安装产品而导致的事故发生,保障用户的人身财产安全,经双方友好协商,就“xx”牌系列产品安装责任事故达成如下协议:
一、安装作业执行标准:
1.乙方必须严格按照《产品说明书》、《家用燃气快速热水器安装验收规程》(CJJ12-99)、《电热水器安装规范》(GB20429-20xx)或国家颁发的相关规程要求实施安装。
2.对于存在安全隐患的安装环境,必须要求用户整改,用户承诺按规定要求整改后,方可进行安装。若用户坚持要求不规范安装,应给予拒绝。
二、安装作业预防事故应采取的措施:
1.预防燃气热水器水箱冻裂事故:
⑴严格安装作业要求,北京、河南、陕西、山东、河北、山西、内蒙古、辽宁、甘肃、青海、天津、吉林、宁夏、新疆、黑龙江等区域安装燃气热水器时,必须要求用户安装专用防冻阀门或者防倒风装置(二者中任选一)。安装完成后,必须指导用户在寒冷天气情况下正确使用热水器,指导用户进行防冻处理操作。
①安装了专用防冻阀门的,在燃气热水器显眼的地方贴上《防冻警示贴II》;
②安装防倒风装置的,在燃气热水器显眼的地方贴上《防冻警示贴I》;
③对拒绝安装防冻阀门及防倒风装置的,在燃气热水器显眼的地方贴上《防冻警示贴I》;同时要求用户签订《免责声明》。
⑵北京、河南、陕西、山东、河北、山西、内蒙古、辽宁、甘肃、青海、天津、吉林、宁夏、新疆、黑龙江等区域维修服务人员在为用户提供维修服务时,须随身携带《防冻警示贴I、II》,发现未贴的必须补贴相应的防冻警示贴。发现原安装中未有防冻装置的,应积极建议用户加装防冻阀门或者防倒风装置,指导用户在寒冷天气正确使用热水器,指导用户进行防冻处理操作。
2.预防一氧化碳中毒事故:
严格遵照燃气热水器安装的环境要求,燃气热水器必须安装在浴室外空气流通的地方(平衡式燃气热水器除外),并且必须按照国家标准安装排烟管,对于拒绝安装的,要求用户签订《免责声明》。
3.预防触电事故:
安装人员上门安装时必须携带相位仪,检查用户家电源情况,严格遵照热水器(包括使用交流市电的燃气热水器、电热水器)的用电环境要求:
⑴供电电源具备可靠的接地线,家用供电系统具备漏电保护装置。
⑵使用固定的三眼插座,且相线、零线、地线连接位置正确。
⑶电源插座的位置设置在水流无法溅到的地方,使用防溅插座。
⑷配备漏电保护插头的热水器不得使用带开关的电源插座。
如用户家的电源不符合上述要求,则要求用户对电源系统进行改造。对于拒绝改造的用户,要求用户签定《免责声明》。
4.预防管路漏水事故:
严格按照甲方规定使用指定品牌的安装材料。用户拒绝的`,不得强行向用户推销,应允许用户自主选择其他品牌的安装材料。乙方不得向用户销售非指定品牌的安装材料。
三、事故责任划分原则:
乙方应严格要求下属安装工按照规范要求进行安装作业,乙方不执行或瑕疵执行安装规范导致事故的一切损失,由乙方独自承担。
1.水箱冻裂事故
⑴产品未贴有“防冻警示”标贴的,乙方承担赔偿责任。
⑵在-15℃以下的气候环境温度中,防冻机型产品未贴有“防冻警示”标贴发生水箱冻裂事故的,乙方承担赔偿。
防冻机型在-15℃以上气候环境发生水箱冻裂的,甲方承担赔偿责任。
2.一氧化碳中毒事故
⑴未安装排烟管且安装在浴室内的,安装服务商承担全部赔偿责任。
⑵安装了排烟管,但安装在浴室内;安装在浴室外,但未安装排烟管,均属违规安装,由安装服务商承担全部责任。
3.触电事故:
⑴未按照规定检查用户家用电环境要求的,安装服务商负责赔偿责任。
⑵明知用户家的电源不符合要求,却不告之用户改造,不要求用户签定免责声明,仍进行安装的,安装服务商承担全部赔偿责任。
4.管路漏水事故:
⑴安装服务商违反规定擅自销售非指定品牌安装材料发生事故,由安装服务商负责。
⑵安装施工问题导致的事故,由安装服务商负责。
以上各类事故中,凡属安装原因造成事故,安装服务商承担赔偿责任,包括司法机关判决甲方承担赔偿责任或者连带赔偿责任的,甲方有权向乙方追偿。赔偿的范围除包括用户的一切损失外,还包括甲方为处理事故而支付的律师费、差旅费、鉴定费以及支出的其他费用。
四. 附则
1.本协议双方认同,一式四份,甲方三份,乙方一份,双方签字盖章生效。
2.本协议作为《产品特约安装协议书》附件。在履行过程中产生的任何纠纷,由双方协商解决。协商不成,甲乙双方均可向甲方所在地人民法院通过诉讼解决。
甲方: 广东xx有限公司 乙方:
盖章: 盖章:
地址: 广东xx市xx区xxx开发区 地址:
服务电话: 400700xx 服务电话:
邮编:5283xx 邮编:
甲方代表: 乙方代表:
开户行:
帐号:
开户名:
年 月 日 年 月 日
安全事故责任协议书 篇2
甲方:双秀广告装饰部(创点广告)
乙方:
为了明确甲乙双方在工作中施工劳务合作过程中应承担的安全责任,经双方协商,达成以下协议。
一、协议内容
1、乙方负责人是该劳务安全生产工作第一责任人,对安全生产工作负全面责任,依照规定承担一切事故责任。
2、服从甲方对施工现场的安全管理。
3、乙方必须严格按照甲方的技术交底和安全交底进行施工作业,对未按技术交底和安全交底施工造成的损失,由乙方承担全部责任。
4、乙方在施工作业中,盲目蛮干,违章作业,违反劳动纪律,违反操作规程给甲方或第三方造成损失的,由乙方承担全部责任。
5、乙方不按甲方要求盲目施工,发生因工或者非因工人员伤亡事故,乙方承担全部责任。
6、乙方发生轻伤、重伤,由乙方承担全部责任。
7、在任何时间,甲方的交通工具可提供乙方使用,若发生交通事故,造成的财产和人员伤亡等事故,由乙方承担全部责任。
二、附则
1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
2、本合同自双方签字之日起生效,至本工程劳务合作结束后自行终止。
甲方法人:
乙方法人:
20xx年x月x日
安全事故责任协议书 篇3
甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号:
事故原因:20xx年月日甲方驾驶致乙方大腿骨折,甲方当即把乙方送往医院观察治疗,20 年 月日乙方经治疗观察无大碍出院,甲乙双方经协商,在平等自愿基础上,达成一次性赔偿协议,现依据国家法律和相关规定,对具体的赔偿事项和双方权利义务明确如下,双方须谨遵恪守:
一、甲乙双方依据交通事故处理的一般原则达成一次性赔偿协议,甲方一次性赔偿给乙方赔偿金元(大写: ),包括先前已经支付的医疗费用元(大写: 人民币)
二、乙方在收取甲方一次性损害赔偿金时,不得以赔偿项目缺失、身体伤害严重、后续治疗发生其它并发症等等理由,向甲方继续索要赔偿或者提起诉讼索取赔偿。
三、本协议的所有条款均是双方共同协商议定,非合同法所指明的一方所制定的格式文本,本协议自双方签字按手印后立即成立生效,双方均承诺且确认本协议是合法、真实、不可解除、不可撤销的民事合同,受法律保护,是一次性解决双方因交通事故所发生的法定各项损害赔偿纠纷的法律文书,双方在协议中的承诺不能违背,如有违背,则违约方须向守约方支付违约金。
四、本协议甲乙双方已全文阅读并理解无误,甲乙双方完全明白本协议内容所涉及后果,甲乙双方均对此表示理解并尊重本协议所达成目的,甲乙双方对此处理结果完全同意。
五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,两份均是协议正本,具有同等法律效力。
安全事故责任协议书 篇4
经甲乙双方协商,甲方同意录用乙方在工地做建筑劳动,为确保工程顺利进行,杜绝各类事故,甲乙双方必须做到如下规定,否则出现问题造成的一切后果;经济损失均由责任方自负。
甲方应负责对施工人员进行遵纪守法,安全防护、安全保卫和安全生产,文明施工等方面的教育和监督、检查。强调施工人员必须遵守各项规章制度,遵守安全生产操作规程。及时向各工种进行安全技术交底,做到不违章指挥。
乙方应做到:
一、 遵守党纪国法、社会公德、交通秩序和施工工地规定的各项规章制度。
二、 讲文明、讲礼貌,不打架骂人,不喝酒不赌博,不看黄色影视书刊,按时休息,有事请假,不无故旷工。
三、 工作认真负责,遵守规章制度,正确使用防护用品,爱护公物,做到优质不劣用,节约原材料,节约用水用电,使用的设备、料具要妥善保管,不得丢失损坏。
四、 施工现场禁止打闹,特别是在高空作业更不准跑跳,不准穿拖鞋或光脚。
五、 施工现场禁止吸烟。现场的安全防火器材和宣传标牌不得挪做它用。无关人员不得擅自动用施工现场的机械、电力设备。不准私自点火做饭,拉线接灯,使用电热器具。
六、 进入施工现场必须戴好安全帽,上下要走马道,禁止乘坐吊车或从架子管上下,高空作业必须系好安全带。
七、 施工现场来客要登记,不得私自留宿,施工现场禁止随地大小便,要经常保持环境,宿舍和各人卫生,预防疾病,一旦发现传染病要立即报告,隔离治疗。
八、 离开工地时要事先汇报,携带的行李物品要经有关领导和保卫人员检查,禁止私下偷拿公司财务。
此协议一式两份,自双方签字之日起生效。
甲方: 甲方代表:
乙方: 乙方代表:
15.建设工程安全责任协议书 篇十五
据趋势科技2008年病毒报告显示,目前90%的病毒都利用Web作为传播途径,浏览网页、收发邮件,都已经成为带有很大风险的行为。在网关处就对网络威胁进行拦截,无疑会极大减轻内部安全风险,起到事半功倍的效果。
对于只有10人的黄河水电集中控制管理中心自动化信息通信部来说,缓解网络安全管理员的压力是迫在眉睫的一项工作。在这种情况下,黄河水电IT负责人表示:“自从趋势科技产品应用云安全技术之后,打电话寻求反病毒支持的下属单位也大大减少,2个IT管理人员再也不用天天忙碌于杀毒,而且还有时间对网络安全防护进行深入学习了。因此,我们坚持要依靠安全产品来减轻自身的工作量。因为我们的工作不仅在于网络安全防护的整个过程,所以更需要专家的上门服务,以及定期的安全报告。”
16.转移质量安全责任风险 篇十六
2003年5月,美国加州对荷西高等法院做出一项判决,判定生产果冻的中国台湾某公司向一位9岁女童的家人赔付1670万美元。该女童1999年因吃了该公司生产的果冻后被噎住,不幸成为植物人;后于2001年不治身亡。两个月后的7月11日,美国旧金山高等法院判定同一家公司向另一位两岁男童的父母赔付5000万美元。该男童也因食用该公司生产的果冻意外身亡。
“1670万美元”、“5000万美元”,巨额的罚金对一般企业来讲是个天文数字。或许我们会把上面的事例当作一个极端的个案,但也由此可以看到,产品责任风险在某种程度上对产品的出口者不啻为一个噩梦。据悉,在美国,平均每年有超过950万起由产品缺陷造成的非致命人身伤害,有9万件产品责任的诉讼在美国法庭备案。即使一般的人身伤害,赔偿金额也在50万~100万美元。财产损失就要看实际情况而定。要知道,每年中国出口美国2000亿美元以上的产品。常在河边走,哪能不湿鞋。
直面更严格的赔偿制度
据美亚财产保险有限公司责任保险部经理柴轶波介绍,从产品出口市场的司法体系及严格程度来看,美国、加拿大是特别高风险的市场,其次是澳大利亚和欧盟。
以美国举例,法院在产品责任的归则上采用严格责任原则。消费者如果能够证明产品存在瑕疵,且该瑕疵造成其遭受伤害,就可向产品的生产商或销售商进行索赔,而无须证明生产商或销售商在生产或销售的过程中存在过失。
在中国的《产品质量法》第40条也有名文规定:因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产损害的,生产者应当承担赔偿责任。但由于中国与欧美国家在司法体系及具体法律规定的不同,致使这两种差异反映在同样一种伤害事故上,赔偿金额相差悬殊。在中国,赔偿标准只按受害人所在地的平均工资水平、生活水平或者月收入来计算,柴轶波说,这也是出口企业感触不深的原因。
漠视的产品责任险
中国企业投保产品责任险的比例仅为4%,而从中国进口的美国商品投保率高达81%。
对于这样的数据对比,柴轶波认为,更多的是中国企业意识不强。一个出口企业最关心的事情是迫在眉睫的问题,比如收汇、航运这些最直接的风险,一般会去购买出口信用保险或货物运输保险。目前我国出口的产品多集中于服装、玩具、鞋和家电等,不论是产业还是产品,在技术、工艺上都达到了一个比较成熟的阶段。所以大部分生产商认为,除非生产商偷工减料,否则产品不会出现问题。另外,他们也没意识到美国市场和中国市场的差别,可能有的企业决策者认为,电器着火,赔10多万人民币就可以了事。综合几方面的因素,出口企业对产品责任风险意识比较淡漠,需求也就较少。从客观环境来讲,人民币升值、原材料涨价,出口商的利润空间在不断变小,不愿意花钱购买产品责任险。除非海外客商有特别要求,而这部分费用要打入出口产品的成本之中。
为保护自身及本国消费者的权利,美、加市场的进口商往往要求生产商为其产品购买产品责任险,因此,国内出口企业往往是因买家要求购买责任险,才“被迫”投保。
有的美国进口商会要求外国出口商在本国内投保产品责任险,并将美国进口商列为附加被保险人共同享受保险利益。他们甚至将购买产品责任保险作为开具信用证的条件之一,如果供货商未能购买产品责任险,他们将拒绝结汇。
其实对于出口厂商来说,一旦发生产品责任事故,他们将可能面临消费者巨额的索赔以及没完没了的法律诉讼。更为严重的是,出口产品的声誉将会受损,海外市场因此将会受阻。
另外,很多企业出口产品为OEM,认为出口产品责任险大都由海外品牌拥有者解决,自己只对生产环节和产品质量负责。柴轶波表示,这是认识上的一个误区。因为海外客商投保的责任险并没有涵盖OEM企业,国内出口厂商同样面临因产品责任而遭巨额赔偿的风险。
采取多重预防措施
为将出口产品的责任风险降到最低,首先出口的产品从设计、制造到检测都要达到要求,在生产工艺和所用设备上多下功夫。要将管理体系ISO执行到位,同步规范产品生产。但不要认为产品符合当地认证,就可做到万无一失。柴轶波举例,电器出口方面,UL是一个北美地区比较通用的认证,从行业来看要求较高,但相对来说它只是一个市场准入条件,并不意味着有了UL认证,产品就尽善尽美,没有缺陷。只能说有UL认证,在万一发生伤害事故的时候能够成为生产商的抗辩的理由之一。
即使认为产品设计、生产已极尽完美,柴轶波还要提醒出口企业在两个地方要给予更多的关注,那就是出口产品的说明书和警告用语。现在的产品功能先进、工艺复杂,具体的用途要靠说明书来体现,说明书是否符合出口目的地的语言文化背景,文字表述是否准确就显得尤为重要。说明书有问题,使用方法没有正确的告诉消费者,消费者误用之后,厂商还是要承担赔偿责任的。特别是那些使用起来有一定风险的产品,警告用语更要清晰易懂,最好咨询熟悉产品行业和深谙产品责任法律的律师,或与海外客户沟通之后来做标识,从一个专业的角度,指导产品使用者如何避免伤害。
除了上面提到的是预防性措施,柴轶波还提到,现在的产品都是批量生产,一个产品有问题,很可能意味一批产品都有问题。如果条件允许,要将问题产品做一个分析,看是偶然事件,还是批次事件;是产品设计的问题,还是关键零部件的问题。必要时把全部产品召回,或让消费者停止使用,这是一种补救性措施。
合理利用产品责任险
在企业频遭出口产品责任讼诉风险的同时,国内保险公司推出的产品责任险却遭到冷遇。事实上,产品责任保险是可以帮助企业转移部分风险和减少损失的一个有利渠道。产品责任保险不仅为产品责任风险提供保障,同时依照保单规定,还可支付因处理索赔发生的相关法律费用。
一般有出口产品责任险的保险公司都有外资背景,或是该险种是和外方合作开发,他们不但有丰富的经验为出口企业量身定做保险方案,而且所提供的方案也更容易被欧美的进口商所采纳和接受。一旦事故发生后,他们也可以利用在当地的服务网络,提供当地的理赔方案。
如果产品真的出现问题的时候,柴轶波强调,不要自己去解决。如果有保险,第一时间通知保险公司,不要隐瞒此事,自己派人去处理这些客户投诉,企业本身缺乏处理这些投诉及索赔的经验。如果前期处理不当,投诉会变成赔案,小赔案会变成大赔案。如果在美国有律师,则第一时间通知律师。千万不要做出产品有任何缺陷,企业都将承担责任的承诺。
17.施工安全责任协议书 篇十七
甲方: 北海市万国都物业管理有限责任公司 乙方:
为了加强项目施工安全管理,坚持安全第一、预防为主的方针,确实做到安全生产,人人有责,特签定本协议书。
一、工程概况:
1、工程名称: 凯旋国际商住大厦弱电井内加建平台
2、工程范围:凯旋国际商住大厦1-10层、13-14层弱电井内
二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律,遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》,熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组,设立专职安全员与甲方保持联系,并定期对其职工进行安全教育,经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查),且和职工个人要签定安全责任书,不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
四、为保证施工安全管理及安全责任,乙方必须明确现场管理人员: 乙方项目负责人: 联系电话: 乙方现场安全负责人: 联系电话:
五、乙方必须确保所有进场施工的人员,年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场,否则,产生一切后果均乙方自负,甲方不承担任何责任。
六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施,不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽,严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗,严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反,全部责任均由乙方承担。
七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内,否则造成的一切
/ 2
后果由乙方个人自负。
八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识,做好自身安全保护,出现大小事故均由乙方负责,甲方概不负责。(注:本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)
九、在施工期间,由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的,由乙方承担全部责任。
十、在施工期间,乙方人员与其他承包队发生打架行为,各承包队责任自负,并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉进行处罚。
十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件,责任由乙方自负,甲方概不负责。
十二、本责任书一式两份,甲乙双方各一份做为工程承包合同附件。
十三、若有新增内容条款,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
十四、本合同自双方签字之日起生效,承包施工结束后自行失效。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
负责人: 负责人: 经办人: 联系电话:
签订日期: 年 月 日
签订地点:
经办人: 联系电话:
【建设工程安全责任协议书】推荐阅读:
工程建设安全生产责任10-10
建设工程安全协议书08-07
建设工程单项承包安全施工协议书20107-17
建设工程合同的违约责任及其承担方式09-10
建设工程合同协议书07-04
建设工程施工承包协议书06-28
新农村建设工程协议书09-13
项目工程施工管理内部承包责任协议10-25
建设工程中介协议09-15
通信工程安全责任书07-20