一级建造师法规记忆

一级建造师法规记忆（4篇）

1.一级建造师法规记忆 篇一

淮安金陵万国版权

严禁翻印

2016年一级建造师法规真题及答案

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

答案：C P4 2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任淮安万国整理微信*** D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护

D 增加施工许可证的申请条件

答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）

A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（）A．重大责任事故罪

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

B．强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

参考 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院

答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）

A．安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B．施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）

A．李某

B．施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（）

A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）A 在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

B 停工薪期一般不超过12个月淮安万国整理微信*** C 工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D 停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

答案：B P255 11.关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）A 人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限 B 人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日 C证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许 D 当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

答案：C P341 12.关于仲裁的说法，正确的是（）A 仲裁委员会隶属行政机关 B 仲裁以公开审理为原则 C 仲裁委员由当事人协商确定 D 仲裁裁决作出后可以上诉

答案：C P332 13.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）A 只能由法院确定归属淮安万国整理微信*** B 施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利 C 乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D 甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

答案：B P24 14.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）A 供电局向甲施工企业承担责任

B 供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任 C 乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任 D 乙公司向甲施工企业承担责任

答案：D P141

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

15.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。

A 合同约定的工程验收合格的 B 合同约定工程尚未开工的 C 合同约定的工程主体已经完成的

D 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的 答案：A P77 16.某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是（）。A.申请日前五个月被他人泄密的 B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的淮安万国整理微信*** D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的答案：A P27 17.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后（）内。A.10日 B.5日 C.15日 D.20日

答案：A P221 18.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用 B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任 D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

答案：A P326 19.关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

答案：D P289 20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的 B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的答案：B P222 21.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。A.债务 B.担保物权 C.所有权 D.用益物权

答案：C P19 22.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）A.经建设单位同意，由施工企业负责修改 B.经建设单位同意，由设计单位负责修改 C.由施工企业负责修改，经监理单位审定 D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

答案：B P295 23.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力

答案：D P 22 24.关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任 B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

答案：B p309 25.关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。A.建筑材料应该向建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

答案：B 296 26.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制 B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请淮安万国整理微信*** D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

答案：D P64 27.关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）.A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告 B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

答案：D P116 28.关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行 B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

答案：C P379 29.下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。A.侵权之债

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

B.不当得利之债 C.无因管理之债 D.合同之债

答案：D P24 30.关于招标文件的说法，正确的是（）。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价 B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少 10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

答案：C P87 31.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定 C.工程所在地的基层人民法院裁定 D.合同签订地的中级人民法院裁定

答案：B P359

32仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。A.调解书不具有强制执行效力 B.调解书自作出之日起发生法律效力 C.调解书与裁决书具有同等法律效力 D.裁决书不可以申请撤销

答案：C P361 33根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

答案：A P197

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

34建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。

A.发证机关核验施工许可证 B.发证机关收回施工许可证 C.施工企业重新办理施工许可证 D.施工许可证自行废止

答案：D P57 35关于分包工程的说法，正确的是（）。

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保 B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成 C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任 D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成答案：D P108 36在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前 C.仲裁案件裁决作出前 D.仲裁庭首次开庭前

答案：D P359 37根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册 B.处以一定比例的罚款 C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

答案：A P81 38根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围 B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围 C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

答案：D P214 39根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是（）。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案 B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见 C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

答案：D P316 46.甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。Ａ.财产租赁合同 Ｂ.融资租赁合同 Ｃ.买卖合同 Ｄ.租买合同

答案：B P180 47.同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。

Ａ.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

Ｂ.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任 Ｃ.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任 Ｄ.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

答案：C 超纲

48.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。Ａ.行政处罚 Ｂ.行政裁决 Ｃ.行政处分 Ｄ.行政强制

答案：A P330

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

49.关于抵押实现的说法，正确有是（）。

Ａ.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿 Ｂ.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

Ｃ.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿 Ｄ.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

答案：B P39 50.下列合同中，属于实践合同的是（）。Ａ.保管合同 Ｂ.运输合同 Ｃ.租赁合同 Ｄ.建设工程合同

答案：A P121 51.按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）Ａ.降低资质等级 Ｂ.撤回资质证书 Ｃ.处以相应罚款 Ｄ.吊销资质证书

答案：C P117 52.建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）A施工单位 B.建设单位 C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

答案：A P325 53.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理（）A.开工报告手续 B.监理单位的委托手续 C.保证安全施工措施的审批手续

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

D.工程质量监督手续

答案：D P305 54.关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案 B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位 C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

答案： C P245 55.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的 B.转让安全生产许可证擅自进行生产的 C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的答案：B P222 56.关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（）

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款 C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修 D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

答案：C P322 57.关于投标保证金的说法，正确的是（）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金 C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

答案：A P94 58.关于转代理的说法，正确是的是（）A.法定代理人死亡后可以转代理 B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

答案：C P16 59.关于工程建设标准的说法，正确的是（）A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准 C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施 D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

答案：B P287 60.关于建设工程代理的说法，正确的是（）A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

答案：C P15 61.根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80% C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境 D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

答案：C P209 62.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

答案：D P44

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

63.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的、应当向登记机关办理登记并公告 C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格 D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

答案：B P11 64.甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。A.丙公司承担 B.甲施工企业承担 C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

答案：A P173及P183 65.关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统 D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

答案：D P206 66.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人 B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

答案：B P67 67.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）A,不同类型的建设工程，其保修范围相同

B，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修 C,建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同 D,建设工程质量保证金应在保修期满后返还

答案：C P325-327

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

68.根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）A，处以一年年收入30%的罚款 B,处以一年年收入40%的罚款 C,降级，撤职处分 D,吊销有关人员资格

答案：D 超纲

69.关于建设单位安全责任的说法，正确的是()A,建设单位不得调整合同工期

B,需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C,建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。D,建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

答案：D P276 70.关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）A建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25% B, 建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。D,对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

答案：C P228

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误。错选，本题不得分；少选，所选的买个选项得0.5分）71.关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计 C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期 E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

答案：ACE P327

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

72.关于电子招标投标的说法。正确的有（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件

B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力 C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收

D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布 E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件

答案：ABD P85-86 73.关于商标专用权的说法，正确的有（）。

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利 B.商标专用权的内容只包括财产权 C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面 D.未经核准注册的商标不受商标法保护 E.商标设计者的人身权由专利权法保护

答案：ABCD P29 74.关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。

A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核 B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字

C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字 D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字 E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会

答案：ACDE P242

75.关于土地权属的说法，正确的有（）。A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地归集体所有 C.城市市区土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有 E.宅基地归农民个人所有

答案：BC P20 76.关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A.安全生产许可证的有效期为3年

B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续

D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期 E.安全生产许可证有效期延期3年

答案：ABE P221 77.根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有（）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准 C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

答案：ACDE P292 78.使用单位自购的建筑其重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。A.经检验达不到安全技术标准规定的 B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置的答案：ABC P281 79.甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力 E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

答案：BDE P139 80.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。A.给予警告，期限整改 B.责令改正，没收违法所得

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资质证书

答案：BCDE P112 81.根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批 B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理 D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费 E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定

答案：ACD P193 82.关于调解法律效力的说法，正确的有（）。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力 B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力 C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力 D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力 E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

答案：AC P365-366 83.在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行 C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

答案：ABE P32 84.下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

E.没收财产

答案：AB P47 85.关于工程建设中债的说法，正确的有（）。

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债 D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

答案：DE P24 86.关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

答案：BD P17-18 87.某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有（）。A.由建设主管部门责令改正，处以罚款 B.情节严重的，吊销资质证书 C.逾期不改正的，处以罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E．依法承担刑事责任

答案：AB P211 88.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.施工单位项目经理

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

E.造价单位项目负责人

答案：ACD P294

89.关于买卖合同的说法，正确的有（）。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买 C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物 D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

答案：ABE P174 P170 90.施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。A.总承包合同中约定分包的内容 B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意 D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

答案：AC P109 91.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由（）。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

答案：BCD P301 92.关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有（）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定 B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月 C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续 E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

答案：ABCD P52

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

93.申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有（）。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

答案：AB P377 94.关于和解的说法，正确的有（）

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序 D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

答案：AE P368 95.关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

答案：BDE P159 96.根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A.施工单位签署的工程保修书 B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料、建筑够配件和设备的进场试验报告

答案：ACDE P314 97.关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）A.合同无效，仲裁协议亦无效

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼 C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议 D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权 E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

答案：DE P359 98.生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有（）

A.疏散、撤离、安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、衍生事故 B.抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意 E.尽量使现场少受破坏

答案：BCDE P368-369 99.跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）A.交通运输工具 B.建筑物

C.生产设备、原材料 D.正在建造的船舶 E.建设用地使用权

答案：BE P39 100.当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（）.A.延付或拒付租金请求权 B.寄存财务被丢失的赔偿请求权 C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权 E.支付工程款请求权

答案：CD P344

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899

2.一级建造师法规记忆 篇二

2011年一级建造师考试法规知识真题参考答案及解析

2011年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）

2011年法规命题考虑到了新教材发放过晚的问题，新增考点基本没有涉及，绝大部分题目都是出在新旧教材重合的部分。

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A．国务院主管部门

B．最高人民法院 C．国务院

D．全国人大常委会

2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。A．合法行为

B．无权代理 C．不正当竞争

D．滥用代理权

3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B．由被代理人独自向第三人承担责任 C．由第三人自己承担损失

D．由代理人独自向第三人承担责任

4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A．10

B．20 C．30

D．50 5．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。

A．相邻权

B．地役权

C．土地出租权

D．建设用地使用权

6．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A．抵押权

B．质权 C．留置权

D．所有权

7．在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A．侵权

B．合同 C．无因管理

D不当得利

8．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取

建达六合教育培训中心

样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．建设单位或工程监理单位

B．施工项目技术负责人 C．施工企业质量管理人员

D．质量监督部门

9．因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。A．原企业的资质等级确定

B．降低一级原企业的资质等级确定 C．最低资质等级核定

D．实际达到的资质条件核定

10．2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。

A．赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁 D．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长 11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）A、竣工验收合格后

B、提交竣工验收报告时 C、竣工验收时

D、交付使用时

12.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理

B、视为放弃投标 C、按废标处理

D、视为放弃中标项目

13.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A、560

B、1360 C、800

D、1120 14.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。

A、施工企业项目经理、现场监理工程师

B、施工企业技术负责人、建设单位负责人 C、施工企业技术负责人、总监理工程师

D、建设单位负责人、总监理工程师 15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任 B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D、分包单位只对总承包单位承担责任

16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）

A、甲应支付相应部分报酬

B、甲不得中途要求乙停止制作 C、甲应支付全部约定报酬

D、甲不用赔偿乙的损失 17.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）A、管制

B、赔偿损失 C、返还财产

D、罚款

18.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）

A、第三人就完成的工作成果向定作人负责 B、承揽人不再承担责任

C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任

建达六合教育培训中心

D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

19.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）A、甲可向法院申请恢复原判决的执行 B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼 C、由法院执行和解协议

D、由法院依职权恢复原判决的执行

20.某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）A、应追究王某的刑事责任

B、可追究王某的民事责任 C、不应追究王某的行政责任

D、应追究王某的劳动责任

21、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度 B（更多考试资讯尽在http:///）、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。

22、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。A、对本单位的安全生产工作提出建议 B、接受安全生产教育和培训

C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业 D、拒绝违章指挥和强令冒险作业

23、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A、提供虚假资质证明

B、向评标委员会成员行贿 C、因不可抗力提出不能履行合同

D、与招标代理机构串通

24、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申 请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A、100

B、200 C、1000

D、600

25、关于建设工程分包的说法，正确的是（）A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可 B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包 C、建设工程主体结构的施工可以分包

D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人

26、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。

A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理

B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理 C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

建达六合教育培训中心

D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理

27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

28、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）A、安全生产法

B、宪法

C、建筑法

D、建设工程安全生产管理条例

29、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。A、费用和工期损失全部由承包商承担 B、费用和工期损失全部由业主承担 C、费用由承包商承担，工期给予顺延 D、费用由业主承担，工期不顺延 30、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）A、要约撤回

B、要约撤消 C、承诺撤回

D、承诺撤消

31.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为（）万元.A、10

B、30

C、50

D、20 32.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。

A、双方达成的补充协议

B、双方签订的备案合同 C、类似项目的结算价格

D、市场的平均价格

33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）A、主体结构工程为10年

B、供热与供冷系统为3年

C、屋面防水工程为3年

D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

34、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A、3

B、1

C、2

D、5

35、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起 Ａ、第一次付款期限届满

Ｂ、最后一次付款期限届满 Ｃ、每次付款期限届满

Ｄ、提交工程款支付申请

36、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）

A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

建达六合教育培训中心

37、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）

A、工期不予顺延

B、建筑物受损由施工企业承担

C、施工机具损毁由施工企业自行承担

D、施工人员受伤由建设单位承担

38、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）

A、企业未取得施工许可证擅自施工的

B、资质许可机关超越法定职权作（更多考试资讯尽在http:///）出准予建筑业企业资质许可的

C、企业将承包工程转包或违法分包的

D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的

39、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）

A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼 C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为

40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）

A、现场施工人员

B、分包单位

C、建设单位

D、总承包单位

41.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）.A．施工企业应同意建设单位自行采购

B．设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受 D、施工企业可拒绝建设单位的要求 42．某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（）.A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任 B、挂靠的个人承担全部责任 C、建筑施工企业承担全部责任

D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

43、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。

A、张某应当向施工企业赔偿损失

B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

44、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为

建达六合教育培训中心

（）。

A、同时受聘于两个或两个以上单位的

B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的 C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的 D、年龄超过60岁的

45、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。

A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商 C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 D、设计深度由设计单位酌定

46、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息 B、认定垫资违法，利息予以没收 C、返还垫资但不支付利息 D、返还垫资并双倍支付利息

47、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A．20

B．30 C、60

D．45

48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A、负责项目管理的技术人员

B、项目负责人 C、技术负责人

D、安全员

49、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A、提起反诉

B、提出和解

C、提出管辖权异议

D、部分变更诉讼请求 50、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．5

B、15

C、10

D、30 51.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。

A.推荐性

B.国家

C.强制性

D.行业 52.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）A派遣单位与用工单位

B用工单位与劳动者 C用工单位与当地人民政府

D派遣单位与劳动者 53.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期

A定额

B标准

C法定

D合同（更多考试资讯尽在http:///）

54.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A 1

B2

C4

D3

建达六合教育培训中心

55.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

A半年

B二年

C一年

D三年 56.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。

A竣工验收

B签订施工合同

C进场开工

D领取施工许可证

57.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

B仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉 C裁定驳回乙的上诉，维持原判决

D裁定撤销一审判决，发回原法院重审

58.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）

A建设单位和设计单位共同所有

B设计单位和甲设计师共同所有 C建设单位和甲设计师共同所有

D建设单位独自所有 59.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（）

A延期每次不超过3个月

B应当由施工企业提出申请 C延期没有次数限制

D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效

60．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。

A县级人民政府

B省级人民政府

C国务院

D省级文物行政部门 61.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）A工程总承包

B专业分包

C专业承包

D劳务承包 62.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）

A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行 C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

63.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（）A、鉴定申请应当在庭审结束前提出

B、鉴定报告由造价主管部门出具 C、法院对鉴定请求不予支持

D、鉴定期间计入审限

64.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定 B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请 C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行 65.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）

建达六合教育培训中心

A：某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B：甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C：建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D：监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位 66.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定 B.联合体属于非法人组织

C.联合体各方独立承担相应的责任

D.联合体的成员可以对同一工程单独投标

67.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A.发出

B.当事人收到 C.申请撤销期限届满

D.作出 68.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）A、6个月

B、1年 C、2年

D、3年

69.关于投标有效期的说法，正确的是（）

A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长 B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容 C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力 D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还 70.安全生产许可证的有效期为（）年 A、1

B、2

C、3

3.一级建造师法规记忆 篇三

2018年一级建造师《工程法规》》考点习题汇总

知识点：安全生产许可证的有效期和政府监管的规定

【考频指数】★★★★

【经典例题】

1.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是()。

A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证

C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废

D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

【答案】B

【解析】本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。选项A有效期内未发生死亡事故的，可以不再审查;选项C应先登报声明作废，后补办;选项D未取得安全生产许可证，不得颁发施工许可证。

2.安全生产许可证的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.4 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

【答案】C

【解析】本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。安全生产许可证的有效期为3年。

3.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】C

【解析】本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

4.安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。

A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的

B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的

C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的 D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的

E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

【答案】BCDE

【解析】本题考查的是安全生产许可证的政府监管。有下列情形之一的，可以撤销安全许可证：(1)工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证;(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的;(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的;(4)对不具备安全生产条件的颁发安全生产许可证的。

【考点精讲】

一、建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照本规定向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。

二、建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向建设主管部门提供下列材料：(1)建筑施工企业安全生产许可证申请表;(2)企业法人营业执照;(3)与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材料。建筑施工企业中请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的真实性负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

三、安全生产许可证的有效期

安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

四、政府监督

点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

有下列情形之一的，可以撤销安全许可证：

1.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证;

2.超越法定职权颁发安全生产许可证的;

3.违反法定程序颁发安全生产许可证的;

4.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;

【速记点评】

安全生产许可证的有效期是3年，施工许可证的有效期是3个月，可以续期两次;施工企业资质的有效期为5年。

4.二级建造师法规知识点汇总 篇四

法律：全国人民代表大会和其常务委员会制定，规范性文件的统称，城乡规划法、建筑法、城市房地产管理法、民法通则、合同法、行政许可法。行政法规：国务院制定，建筑工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建设工程勘察设计管理条例等等。地方性法规：省自治区直辖市人民代表大会及其常务委员会制定，北京市建筑市场管理条例、天津市建筑市场管理条例、新疆自治区建筑市场管理条例。部门规章：国务院各部委制定，规定、办法和实施细则。工程建设项目招标范围和规模标准规定，市政公用设施抗灾设防管理规定。地方政府规章：省自治区直辖市人民政府制定，安徽省建设工程造价管理办法、重庆市建设工程造价管理规定、宁夏回族自治区建设工程造价管理条例。

2法人具备的条件：1依法成立2有必要的财产或者经费3有自己的名称、组织机构和场所4能够独立承担民事责任。企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。

4物权包括：所有权、用益物权、担保物权。所有权包括占有权使用权收益权处分权（核心）。用益物权包括土地承包经营权建设用地使用权宅基地使用权和地役权。5土地用途管制制度，将土地分为农用地建设用地和未利用地。城市市区土地属于国家所有，农村和城市郊区土地属于农民集体所有，宅基地和自留地自留山属于农民集体所有。建设用地使用权自登记时设立。住宅用地使用权期满自动续期，非住宅按照法律规定。

6不动产物权设立变更转让消灭应登记，自登记时发生效力。动产物权自交付时发生效力。7债权是相对性，物权是绝对性。债权主体相对性内容相对性责任相对性。8发明专利权的期限为20年，实用新型和外观设计专利权的期限为10年。均自申请之日起计算。注册商标有效期10年自核准之日起。期满前6个月申请续展，6个月宽限期，每次续展10年。

9担保方式：保证、抵押、质押、留置、定金。保证人资格：具有代为清偿债务的法人、其他组织、公民可以作为保证人。以下不能作为保证人：1国家机关，国务院批准除外2学校幼儿园医院等公益单位社会团体3企业法人的分支机构职能部门，有授权的可以。

10建设工程常用的担保种类。施工投标保证金：投标人向招标人提供，避免因投标人在投标有效期内随意撤销或不能提交履约保证金和签署合同，现金、银行保函、银行汇票、保兑支票、现金支票等。施工合同履约保证金：中标人向招标人提供，保证施工合同顺利履行承包人提供，保函或保证书。工程款支付担保：招标人向中标人提供，发包人向承包人提供的保证按照合同约定支付工程款的银行保函。预付款担保：承包人向发包人提供，承包人按合同施工，偿还发包人已支付的预付金额的担保。

11定金合同从实际交付定金之日起生效，定金数额不得超过主合同标的额的20%。给付定金一方不履行约定债务的无权要求返还定金，收受定金一方违约的应双倍返还定金。

12行政处罚（对外）：警告、罚款、没收违法所得没收非法财物、责令停业停产、暂扣或吊销营业执照、行政拘留、其他。行政处分（对内工作人员）：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

13工程重大安全事故罪：违反国家规定降低工程质量标准造成重大安全事故的，对直接责任人处5年以下有期徒刑或者刑拘并处罚金，特别严重的，5-10年处罚金。重大责任事故罪：在作业生产中违反安全管理规定发生重大伤亡或造成严重后果，3年以下或者刑拘，特别恶劣3-7年。强令他人冒险作业的5年下，特恶劣5年上。属于重大伤亡事故或严重后果：1人上死亡，或重伤3人上或直接经济损失100万上。重大劳动安全事故：安全生产设施或条件3年,3-7年

14施工许可证：可不办：

1、30万元以下或300平米以下

2、抢险救灾及临时性和农民自建低层住宅。申领施工许可证条件：1已经办理该用地批准手续2取得规划许可证3拆迁进度符合施工要求4已确定施工企业5满足施工的图纸和技术资料6保证工程质量和安全的措施7建设资金已落实8法律法规规定的其他条件，监理消防设计审核。工期不足一年的到位资金不少于合同价的50%，超一年的30%。

15建筑企业资质：特级：注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元；一级5000万、6000万元以上；二级2000万、2500万；三级600万、700万。特级：企业经理具有10年以上工程管理工作经历，技术负责人具有15年经验，工程高级职称及一建资格，一级人数50人以上；一级：企业经理10年以上工作经验或高级职称，总工程师10年以上经验并高级职称，一级资质项目经理不少于12人，高级职称不少于10人，中级60人；二级企业经理8年或中级职称，技术负责人8年上经历或高级职称，二级资质上项目经理不少于12人，高级2人中级20人；三级企业经理5年，技术负责人5年，三级资质项目经理10人，中级职称10人。资质证书有效期5年，期满60日前申请延期，5年。

17企业资质类别：施工总承包（12个资质类别）、专业承包（60个）和劳务分包（13个）。

18施工企业资质许可权限：

1、国务院建设主管部门：施工总承包特级、一级资质；国务院国有资产管理部门直接监管的企业及其下属一层及的企业总承包二级、三级资质；水利交通信息产业方面的专业承包序列一级资质；铁路民航专业承包一级二级资质；公路交通城市轨道专业承包不分资质。

2、省自治区直辖市政府建设主管部门：施工总承包二级（不含国务院国有资产管理部门及下属二级）；专业承包一级（不含铁路水利交通信息民航船业一级）；专业承包二级资质（不含民航铁路二级）；专业承包不分等级资质（不含公路交通和城市轨道交通）。3市人民政府建设主管部门：施工总承包序列三级资质；专业承包序列三级资质；劳务分包序列资质；燃气燃烧器具安装维修资质。

19建筑法规定以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款。建筑业企业资质管理规定，申请人隐瞒情况提供虚假材料申请，不受理或不行政许可，给予警告，1年内不得再次。以欺骗贿赂的，警告罚款，3年内不再次。建筑法--发包单位将工程发包给不具有相应资质的承包，责令改正处罚款，未取得证书承揽工程的予取缔并罚款；有违法所得予没收。建设工程质管条例--建设单位将工程发包给不具有资质的各参建方，责令改正处50-100万元罚款。未取得资质承揽工程的，予以取缔，施工单位处2%-4%罚款，没收违法所得。超越资质的，对施工单位处2%-4%罚款，责停整，降资质；严吊资质；没收违法所得。允许他人以本公司名义承揽工程的，对施工单位处2%-4%罚款，责停整，降资质；严重吊资质。条例规定，承包单位转包或违法分包，0.5%-1%罚款；责停整，降资；严吊；以欺骗手段取得资质承揽工程的，吊资质，处2%-4%罚款，有违法所得没收。建设肢解发包0.5%-1%。

20建筑市场诚信行为公布时间行政处罚决定作出后7日内，6个月-3年，良好记录为3年，最短不得少于3个月。招投标法自决定作出20个工作日，期限6个月。招投标当事人认为内容不符的，公告部门5个工作日核对。

21暂停施工：工程师认为必要暂停的，书面形式要求，后48小时内提出处理意见。承包人书面提出复工，工程师应在48小时内予以答复，否则自行复工。工期顺延：承包人工期顺延发生后14天内，书面报告，甲方工程师在收到后14天内确认，否则视为同意。

22无效合同：1承包人未取得资质或超越资质2实际施工人借用有资质的施工企业名义的3必须招标未招标或中标无效的4非法转包违法分包。效力待定合同：一个月内予以追认，未作表示，视为拒绝。

合同变更：当事人对变更内容约定不明确的推定为未变更。可撤销合同行使撤销权自知道或应当知道之日1年内，无效合同或被撤销合同自始没有法律约束力，不影响争议条款。当事人请求变更的，法院或仲裁机构不得撤销。解除合同自通知到达对方解除，有异议的办理批准登记后解除。

23无固定期限劳动合同1在该单位连续满10年2在该单位连续满10年，且距退休不足10年3连续两次固定期限劳动合同。用工之日起满1年不订合同的视为无固定期限 24劳动合同：自用工之日起一个月内订立书面，劳动关系自用工之日起建立。试用期：3个月以上不满1年—不得超过1一个月；1-3年，2个月；3年以上固定和无固定，不得超过6个月。不满3个月不得有试用期，试用期最长不超过6个月。在本单位连续工作15年，且距退休不足5年的不能解除。

26工伤保险生育保险单位交职工不交，其他共同交。

27劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成，主任由工会代表任。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表和用人单位代表组成，主任由劳动行政部门担任。劳动争议申请仲裁的时效为1年，劳动关系存续期不受时间限制，终止的应在终止之日一年内提出。15日向法院起诉。

28买卖合同：转移所有权、有偿、双务、诺成。分期付款未支付达到全部1/5的可以要求全部支付或解除合同。租赁合同：期限不得超过20年，超过的部分无效。6个月以上应书面形式，未书面的视为不定期租赁。不定期的当事人可以随时解除合同。货运合同：双务、有偿、诺成。

29多式联运合同：两种及以上交通工具衔接转运的运输。合同托运人承担相应赔偿责任。单式联运合同：两个及以上承运人以同一方式联运的。承运人承担相应责任，承运人和该区段承运人连带责任。

30全国重点文物保护单位和省级文物保护单位核定公布一年内由省人民政府划定保护范围，标志说明记录档案设置专门的机构专人管理。市县级的由核定单位划定保护范 31安全生产许可证有效期3年，期满前3个月申请延期，3年。施工企业未取得安全生产许可证处10-50万，有效期满未办理延期手续的，5-10万。转让证的10-50万，接受转让的 依照未取得10-50.32 专职安全员配备：总承包特级不少于6人、一级不少于4人、二级及以下不少于3人；专业承包资质一级

3、二级及以下2；劳务分包不少于2人；分公司较大分支机构不少于2人。

33施工项目负责人安全生产责任：1对建设项目的安全施工负责；2落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程；3确保安全生产费用的有效使用；4根据工程特点制定安全施工措施，消除安全隐患；5及时如实上报安全事故情况。

34三项岗位人员：主要负责人、安全管理人员和特种作业人员。持证上岗。三类管理人员：施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员。考核后方可任职。建筑施工特种作业包括：1建筑电工2架子工3起重信号司索工4起重机械司机5起重机械安装拆卸工6高处吊蓝安装拆卸工7省级以上政府建设部门认定的其他。

35施工单位每年至少一次管理人员作业人员安全教育培训。施工单位负责人、项目负责人未履行安全生产职责造成重大事故尚不构成刑罚的，处2-20万元罚款，5年内不得担任本职。注册人员未执行法律法规和强制性标准的，停止3-1年；严重的吊销证书5年内不注册；造成重大事故的终生不注册。

建设设计施工监理单位违反规定降低质量标准造成重大安全事故，直接责任人5年以下并罚金，特别严重的5-10并罚金。

36施工现场临时用电设备在5台及以上或总容量在50千瓦及以上，应编制用电方案。安全专项施工方案由总承包单位组织编制，施工企业技术部门组织本单位施工技术安全质量等部门的专业技术人员进行审核，施工单位技术负责人签字，总包单位和专业承包单位技术负责人签字，项目总监理工程师签字。需要论证的经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后组织实施。

37施工单位1施工前未对安全技术要求做出详细说明，2未根据阶段和环境季节气候变化采取安全施工措施，在市区未设置封闭围挡，3在未竣工的建筑内设置员工集体宿舍的，临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，5可能损害毗邻建筑构筑物和地下管线未采取防护措施的。责令限期改正逾期未改的责令停业整顿，5-10万元罚款。1安全防护用具机械设备机具未检验或检验不合格投入使用的，2使用未经验收或者验收不合格的起重机械和脚手架自升式设施3委托不具有资质安装拆卸起重设备脚手架模版等设施4未编制安全技术措施临时用电方案或专项施工方案。

38综合应急预案：组织机构及职责预案体系响应程序事故预防及应急保障培训及演练等。（每年一次）

专项应急预案：危险性分析、可能发生的事故特征、机构与职责、预防措施、应急处置程序和保障。现场处置方案：危险性分析、事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项。（每半年一次）

39事故单位负有责任的：一般事故10-20万元罚款，较大20-50万，重大50-200万，特大200-500万。

责任人上一年年收入的30%、40%、60%、80%。

40各方法律责任：建设单位明示或暗示施工方使用不合格材料构配件和设备，明示或暗示设计施工单位违反强制性标准降低质量的。对建设单位责令改正，处20-50万罚款。施工单位偷工减料、使用不合格材料构配件未按图或标准施工的，责令改正处2%-4%罚款，严重的停降吊。施工单位未对材料检测设备混凝土检测的，责令改正处10-20万元罚款，严重停降吊。勘察设计单位未执行强制性标准、为根据勘察文件进行设计、指定材料配件供应商、未按强制性标准设计的，责令改正10-30万，造成事故的停降，严重的吊。监理单位与建设单位串通弄虚作假降低质量、将不合格工程材料配件设备按照合格签字的。责令改正处50-100万，降或吊。

41竣工验收具备的条件：1完成设计和合同约定的各项内容2有完整的技术资料和施工管理资料3有主要的建筑材料构配件和设备进场试验报告4有勘察设计施工监理等分别签署的质量合格文件5有施工单位签署的工程保修书。

42施工单位提交的档案资料：1工程技术档案资料2质量保证资料3工程检验评定资料4竣工图。

43建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件：1工程竣工验收备案表2竣工验收报告（包括报建日期、施工许可证号、施工图设计文件审查意见、勘察设计施工监理分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件）3规划环保等部门的认可文件或准许使用文件4公安消防部门出具的对大型人员密集场所和特殊建筑验收合格证明文件5施工单位签署的工程质量保修书6法律规章规定必须提供的其他文件，住宅工程还应提交《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》。

44建设工程领域常见的纠纷是民事纠纷和行政纠纷。民事纠纷的法律解决途径：和解调解仲裁诉讼。

仲裁：仅限于民商事仲裁，即平等主体的公民法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产纠纷；婚姻收养监护抚养继承纠纷及行政机关处理的行政争议等不能仲裁，劳动争议属于劳动仲裁。

仲裁的特点：自愿性（双方自愿达成协议）、专业性（专家裁案）、独立性（仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关及仲裁委员会之间没有隶属关系）、保密性（不公开审理）、快捷性（一裁终局）、执行的强制性和广泛性（有权向人民法院申请强制执行，145个国家加入纽约公约）。

民事诉讼的特点：公权性、程序性、强制性。诉讼参与人：原告、被告、第三人、证人鉴定人勘验人。

45民事案件的管辖：级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖、管辖权转移。确定级别管辖的重要依据：争议标的额的大小。地域管辖：1一般地域管辖，原告就被告，以被告住所地或经常居住地，不一致的由经常居住地管辖，连续居住满一年，就医除外。2特殊地域管辖：被告住所地或合同履行地。建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。3专属管辖：房屋买卖、土地使用权纠纷。

4协议管辖：建设工程施工合同纠纷不适用于专属管辖，适用合同纠纷的地域管辖原则，由被告住所地或合同履行地法院管辖，也可通过协议，在发包人、承包人住所地、合同签订地施工行为地。

46质证：未经质证的证据不能作为认定案件事实的依据。证人不得旁听法庭审理。询问证人时其他证人不得在场。认证：不能作为认定案件的依据：1当事人为达成调解协议或和解目的做出妥协所涉及的对案件事实的认可吧，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据2侵害他人合法权益或违反法律的方法取得的证据。3当事人对自己的主张只有本人陈述而不能提出其他证据的，不予支持。

不能单独作为：1未成年人所作的与其年龄智力状况不相当的证言2与一方当事人有利害关系的证人的证言3存有疑点的视听资料4无法与原件原物核对的复印件复制品5无正当理由未出庭作证的证人证言。数个证据的证明力：1国家机关社会团体依职权制作的公文书证的证明力大于其他书证2物证、档案、鉴定意见、勘验笔录或经公证、登记的书证大于其他书证、试听资料、和证人证言3亲属或其他密切关系当事人有利证言小于其他证人证言。

47普通诉讼时效为2年；短期诉讼时效为1年，包括：1身体受到上海要求赔偿的、延付或拒付租金的、出售质量不合格商品未声明的、集村财物被丢失或损毁的。特殊诉讼时效：国际货物买卖合同、技术进出口合同为4年，海上货运为1年。从知道或应该知道全力被侵害时算起。从权利被侵害之日起超过20年的不予保护。

48普通程序审理的案件，应该在立案起6个月内审结。本院院长批准可以延长6个月。还需延长的报上级法院批准。不服一审判决的，在判决书送达之日起15日内向上一级法院上诉。裁定的10日内。

上诉状应通过原审法院提出。申请再审的应在判决裁定发生效力后6个月内提出。有新的证据的 应自知道或当知道之日起6个月内申请再审。

49申请执行的期间为2年，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算，分期履行的从规定的每次履行期间的最后1日计算，未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

50仲裁协议具有的法定内容：请求仲裁的意思表示、仲裁的事项、选定的仲裁委员会。

仲裁协议的效力：1发生纠纷后一方当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不能向法院起诉。2首次开庭前提交仲裁协议的法院应驳回起诉。首次开庭后提交仲裁协议的，仲裁协议无效。3仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出范围的其他争议事项无权仲裁。4合同的变更解除终止或者无效及未生效被撤销和合同未成立均不影响仲裁协议的效力。

51仲裁协议效力的确认：对仲裁协议有异议的应当在仲裁庭首次开庭前提出。既可以请求仲裁委员会做出决定也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会另一方请求人民法院的，由法院裁定。仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖，约定不明确的，由仲裁协议签订地或被申请人住所地的中级人民法院管辖。52仲裁调解书经双方签收后与裁决书具同等法律效力，裁决书作出之日起具有法律效力。（同法院调解）。签收后具有强制执行力。