工程完工结算

2024-11-12

工程完工结算（共10篇）

1.工程完工结算篇一

按已完工程量60%结算条款具有惩罚性，合同无效不支持

作者：王道勇律师高工造价师浙江和义观达律所

一、案例索引

1、山东高院《山东恒瑞房地产开发有限公司与华丰建设股份有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书》，案号（2014）鲁民一终字第368号，审判长张爱华，裁判日期二〇一四年十二月十八日。

2、最高院《山东恒瑞房地产开发有限公司与华丰建设股份有限公司建设工程施工合同纠纷申请再审民事裁定书》，案号（2015）民申字第728号，审判长韩玫，裁判日期二〇一五年四月二十九日。

二、案情简介

当事人法律关系：案涉工程发包方为恒瑞公司，施工方为华丰公司。案涉工程施工合同约定：由承包方的施工原因造成停工、未经得发包人书面同意私自停工或工程质量明显无法达到原定计划标准相关管理部门要求停工等超过三天的，发包方有权扣除停工楼房总造价的千分之一每天的工期违约金或提出更换项目负责人。情节严重时可以中止合同，并追究由此带来给发包人的一切损失，对已经完成的工程量按60%进行结算。后华丰公司因拖欠民工工资等被迫撤场，发包方另找第三方完成案涉工程。

案涉工程因先定后招，明招暗定，相应的施工合同被法院认定为无效。一审认为施工无效，一审酌定没有支持按已完工程量80%结算。二审改变了一审裁判结果按已完工程量结算，发包方恒瑞公司不服向最高申请再审。

争议的焦点：二审改变了一审裁判结果，按已完工程量100%结算是否正确？

三、裁判摘要

（一）山东高院

由于本案所涉工程属于法律规定必须招投标的项目，而本案双方当事人未经招投标程序就先行签订施工总承包框架协议书和建设工程施工合同，且在发出中标通知书后也未按中标价格再行签订合同，一审认定涉案工程未经合法的招投标程序，双方签订的框架协议书、建设工程施工合同及补充协议均为无效，本院认为并无不当。关于合同无效的法律后果，合同法第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”所以，合同无效后，因合同取得的财产无法返还时，处理的是相应的折价补偿问题。本案中，华丰公司完成的建设工程已由恒瑞公司接收，并已另行由第三方施工完毕，最终完成的工程已经过竣工验收合格。对于华丰公司已经施工完成的工程量部分，恒瑞公司应当按照工程造价进行补偿。一审判决在认定合同无效后，却参照合同关于违约责任的约定，认定按照华丰公司已完成工程总造价的80%进行结算，缺乏法律依据。华丰公司的上诉理由成立，对其反诉要求恒瑞公司支付工程欠款及利息，本院予以部分支持。

（二）最高院

恒瑞公司认为，二判决改变了一审判决确定的按照华丰公司已完成工程总造价的80%结算工程款的判项，属于认定事实错误。本院认为，既然案涉合同无效，合同的内容即不应当作为双方当事人结算工程款的依据。只要双方当事人没有就依照华丰公司已完成工程总造价的80%结算工程款一事形成合意，则不应参照合同约定作此判决。而华丰公司恰恰针对一审的该判项提出上诉，可见双方并未一致认可上述结算标准。故二审判决改变“按已完成工程量的80%进行结算”的一审认定，不属于认定事实错误。恒瑞公司的该项再审申请理由不能成立。

四、启示与总结

本案由于施工方原因造成停工，发包方另找第三方施工，根据据合同约定，已完工程量按60%结算，该条款具有惩罚性，合同有效的情况下属于违约条款，合同无效的情况下法院不支持。

虽然建工司法解释第二条规定合同无效参照约定结算价款，但是按已完工程量60%结算条款具有惩罚性属于违约责任范畴，合同无效不能主张违约责任，故此法院一般不予支持。

2.工程完工结算篇二

四川移动公司在全省2008年自然村村通工程总投资3.23亿元，共新建基站408个，新增载频1411块，新建光缆传输1979.57公里，解决了全省820个行政村的网络覆盖，改变了省内广大农村地区的自然村移动通信状况，满足了农村地区经济发展的通信需求，提升了中国移动在农村的网络覆盖优势。

2008年自然村村通工程是四川省重点工程项目，为保证省委、省政府及集团公司交办目标的顺利实现，今年春节后，四川移动克服了建设压力大、工程协调量大的诸多困难，集中力量进行前期的可研、勘察、设计、会审，在最短时间完成了招标、合同签订、下达建设任务书等工作，确保了工程建设于4月中旬全面启动。由于整个村通工程任务重，时间紧，大部份站点位于高山之颠，人迹罕至，施工条件非常艰苦，工程建设中公司村通办与各合作单位、各分公司团结协作，对工程实施精细化管理，全力推进工程有序、快速实施，积极主动协调解决建设中的实际问题，督促配套供货单位及时供货，全力协调施工力量。

3.工程完工承诺书篇三

3、工程交工后，本项目工程所有存在的质量问题（隐患）及质量缺陷修复和保修等相关事宜均由我方负责，与甲方无关，并同意如发生以上问题，甲方公司可以扣留我方在本项目的履约保证金、质量保证金、其他保证金及以上为本项目所作的财产担保，用于本项目的外债支付。

特此承诺！

承诺人（乙方）：

4.风电项目单位工程完工验收规定篇四

1.总则

1.1为加强风力发电场项目建设工程单位工程完工验收管理工怍，规范单位工程完工验收程序，确保风力发电场项目建设工程质量，特制定本规定。

1.2本规定依据《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191-2004）制定。1.3本规定适用于公司实施风力发电场项目建设工程监理的各项目监理部。

1.4单位工程完工和单机启动调试验收由建设单位主持，建设单位应在单位工程完工前组建单位工程完工验收领导小组。2.验收领导小组组成及职责

2.1单位工程完工验收领导小组设组长1名、副组长2名、组员若干名，由建设、设计、监理、质监、施工、安装、调试等有关单位负责人及有关专业技术人员组成。2.2验收领导小组职责

2.2.1负责指挥、协调各单位工程、各阶段、各专业的检查验收工作。

2.2.2根据各单位工程进度及时组织相关单位、相关专业人员成立相应的验收检查小组，实施单位工程完工验收。

2.2.3负责对各单位工程作出评价，对检查中发现的缺陷提出整改意见，并督促有关单位限期整改和组织有关人员进行复查。

2.2.4在工程整套启动试运前，负责组织、主持单机启动调试试运验收，确保工程整套启动试运顺利进行。

2.2.5协同项目法人单位组织、协调工程整套启动试运验收准备工作，拟定工程整套启动试运方案和安全措施。3.工作程序

3.1单位工程可按风力发电机组、升压站、线路、建筑、交通五大类进行划分，每个单位工程由若干个分部工程组成。

3.2单位工程完工后，施工单位应向建设单位提出验收申请,单位工程验收领导小组应及时组织验收。同类单位工程完工验收可按完工日期先后分别进行，也可按部分或全部同类单位工程一道组织验收。对于不同类单位工程，如完工日期相近，为减少组织验收次数，单位工程验收领导小组也可按部分或全部各类单位工程一道组织验收。3.3单位工程完工验收必须按照设计文件及有关标准进行。验收重点是检查工程内在质

量，质监部门应有签证意见。

3.4单位工程完工验收结束后，建设单位应向项目法人单位报告验收结果，工程合格应签发单位工程完工验收鉴定书。4.工作要求

4.1每台风力发电机组工程为一个单位工程，由风力发电机组基础、风力发电机组安装、风力发电机组监控系统、塔架、电缆、箱式变电站、防雷接地网七个分部工程组成。各分部工程完工后必须及时组织有监理参加的自检验收。

4.1.1风力发电机组基础。基础尺寸、钢筋规格、型号、钢筋网结构及绑扎、混凝土试块试验报告及浇注工艺等应符合设计要求。基础浇注后应保养28天后方可进行塔架安装，塔架安装时基础的强度不应低于设计强度的75％。基础埋设件应与设计相符。4.1.2风力发电机组安装。风轮、传动机构、增速机构、发电机、偏航机构、气动刹车机构、机械刹车机构、冷却系统、液压系统、电气控制系统等部件、系统应符合合同中的技术要求。液压系统、冷却系统、润滑系统、齿轮箱等无漏、渗油现象，且油品符合要求，油位应正常。机舱、塔内控制柜、电缆等电气连接应安全可靠，相序正确。接地应牢固可靠。应有防振、防潮、防磨损等安全措施。

4.1.3风力发电机组监控系统。各类控制信号传感器等零部件应齐全完整，连接正确，无损伤，其技术参数、规格型号应符合合同中的技术要求。机组与中央监控、远程监控设备安装连接应符合设计要求。

4.1.4塔架。表面防腐涂层应完好无锈色、无损伤。塔架材质、规格型号、外形尺寸、垂直度、端面平行度等应符合设计要求。塔筒、法兰焊接应经探伤检验并符合设计标准。塔架所有对接面的紧固螺栓强度应符合设计要求。应利用专门装配工具拧紧到厂家规定的力矩。检查各段塔架法兰结合面，应接触良好，符合设计要求。

4.1.5电缆。电缆验收应符合GB50168的要求，电缆外露部分应有安全防护措施。4.1.6箱式变电站。箱式变电站的电压等级、铭牌出力、回路电阻、油温应符合设计要求。绕组、套管和绝缘油等试验均应遵照GB50150的规定进行。部件和零件应完整齐全，压力释放阀、负荷开关、接地开关、低压配电装置、避雷装置等电气和机械性能应良好，无接触不良和卡涩现象。冷却装置运行正常，散热器及风扇齐全。主要表计、显示部件完好准确，熔丝保护、防爆装置和信号装置等部件应完好、动作可靠。一次回路设备绝缘及运行情况良好。变压器本身及周围环境整洁、无渗油，照明良好，标志齐全。

4.1.7防雷接地网。防雷接地网的埋设、材料应符合设计要求。连接处焊接牢靠、接地网引出处应符合要求，且标志明显。接地网接地电阻应符合风力发电机组设计要求。4.1.8验收应具备的条件。各分部工程自检验收必须全部合格。施工、主要工序和隐蔽工程检查签证记录、分部工程完工验收记录、缺陷整改情况报告及有关设备、材料、试件的试验报告等资料应齐全完整，并已分类整理完毕。

4.1.9主要验收工作。检查风力发电机组、箱式变电站的规格型号、技术性能指标及技术说明书、试验记录、合格证件、安装图纸、备品配件和专用工器具及其清单等。检查各分部工程验收记录、报告及有关施工中的关键工序和隐蔽工程检查、签证记录等资料。按4.1.1-4.1.7的要求检查工程施工质量。对缺陷提出处理意见。对工程作出评价。做好验收签证工作。

4.2升压站设备安装调试单位工程包括主变压器、高压电器、低压电器、母线装置、盘柜及二次回路接线、低压配电设备等的安装调试及电缆铺设、防雷接地装置八个分部工程。各分部工程完工后必须及时组织有监理参加的自检验收。

4.2.1主变压器。本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，且不渗油。油漆应完整，相色标志正确。变压器顶盖上应无遗留杂物，环境清洁无杂物。事故排油设施应完好，消防设施安全。储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的油门均应打开，且指示正确。接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠。分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置远方操作应动作可靠，指示位置正确。变压器的相位及绕组的接线组别应符合并列运行要求。测温装置指示正确，整定值符合要求。全部电气试验应合格，保护装置整定值符合规定，操作及联动试验正确。冷却装置运行正常，散热装置齐全。

4.2.2高、低压电器。电器型号、规格应符合设计要求。电器外观完好，绝缘器件无裂纹，绝缘电阻值符合要求，绝缘良好。相色正确，电器接零、接地可靠。电器排列整齐，连接可靠，接触良好，外表清洁完整。高压电器的瓷件质量应符合现行国家标准和有关瓷产品技术条件的规定。断路器无渗油，油位正常，操动机构的联动正常，无卡涩现象。组合电器及其传动机构的联动应正常，无卡涩。开关操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢靠，动作灵活可靠，位置指示正确，无渗漏。电抗器支柱完整，无裂纹，支柱绝缘子的接地应良好。避雷器应完整无损，封口处密封良好。低压电器活动部件动作灵活可靠，联锁传动装置动作正确，标志清晰。通电后操作灵活可靠，电磁器件

无异常响声，触头压力，接触电阻符合规定。电容器布置接线正确，端子连接可靠，保护回路完整，外壳完好无渗油现象，支架外壳接地可靠，室内通风良好。互感器外观应完整无缺损，油浸式互感器应无渗油，油位指示正常，保护间隙的距离应符合规定，相色应正确，接地良好。

4.2.3盘、柜及二次回路接线。固定和接地应可靠，漆层完好、清洁整齐。电器元件齐全完好，安装位置正确，接线准确，固定连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求。手车开关柜推入与拉出应灵活，机械闭锁可靠。柜内一次设备的安装质量符合要求，照明装置齐全。盘、柜及电缆管道安装后封堵完好，应有防积水、防结冰、防潮、防雷措施。操作与联动试验正确。二次回路接线准确，连接可靠。标志齐全清晰，绝缘符合要求。4.2.4母线装置。金属加工、配制，螺栓连接、焊接等应符合国家现行标准的有关规定。所有螺栓、垫圈、闭口销、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母齐全、可靠。母线配制及安装架设应符合设计规定，且连接正确，接触可靠。瓷件完整、清洁，软件和瓷件胶合完整无损，充油套管无渗油，油位正确。油漆应完好，相色正确，接地良好。

4.2.5电缆。规格符合规定，排列整齐，无损伤，相色、路径标志齐全、正确、清晰。电缆终端、接头安装牢固，弯曲半径、有关距离、接线相序和排列符合要求，接地良好。电缆沟无杂物，盖板齐全，照明、通风、排水设施、防火措施符合设计要求。电缆支架等的金属部件防腐层应完好。

4.2.6低压配电设备。设备柜架和基础必须接地或接零可靠。低压成套配电柜、控制柜、照明配电箱等应有可靠的电击保护。手车、抽出式配电柜推拉应灵活，无卡涩、碰撞现象。箱(盘)内配线整齐，无绞接现象，箱内开关动作灵活可靠。低压成套配电柜交接试验和箱、柜内的装置应符合设计要求及有关规定。设备部件齐全，安装连接应可靠。4.2.7防雷接地装置。整个接地网外露部分的连接应可靠，接地线规格正确，防腐层应完好，标志齐全明显。避雷针(罩)的安装位置及高度应符合设计要求。工频接地电阻值及设计要求的其他测试参数应符合设计规定。

4.2.8验收应具备的条件。各分部工程自查验收必须全部合格。倒送电冲击试验正常，且有监理签证。设备说明书、合格证、试验报告、安装记录、调度记录等资料齐全完整。4.2.9主要验收工作。检查电气安装调试是否符合设计要求。检查制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件、安装图纸、备品备件和专用工具及其清单。检查安装调试记录和报告、各分部工程验收记录和报告及施工中的关键工序和隐蔽工程检查签证记录

等资料。按4.2.1-4.2.7的要求检查工程质量。对缺陷提出处理意见。对工程作出评价。做好验收签证工作。

4.3场内架空电力线路工程和电力电缆工程分别以一条独立的线路为一个单位工程。每条架空电力线路工程是由电杆基坑及基础埋设、电杆组立与绝缘子安装、拉线安装、导线架设四个分部工程组成。每条电力电缆工程是由电缆沟制作、电缆保护管的加工与敷设、电缆支架的配制与安装、电缆的敷设、电缆终端和接头的制作五个分部工程组成。每个单位工程的各分部工程完工后，必须及时组织有监理参加的自检验收。

4.3.1验收应检查项目。电力线的规格型号应符合设计要求，外部无损坏。电力线应排列整齐，标志应齐全、正确、清晰。电力线终端接头安装应牢固，相色应正确。采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件，设备应有铭牌。电杆组立、拉线制作与安装、导线弧垂、相间距离、对地距离、对建筑物接近距离及交叉跨越距离等均应符合设计要求。架空线沿线障碍应已清除。电缆沟应无杂物，盖板齐全，照明、通风、排水系统、防火措施应符合设计要求。接地良好，接地线规格正确，连接可靠，防腐层完好，标志齐全明显。

4.3.2验收应具备的条件。各分部工程自检验收必须全部合格。有详细施工记录、隐蔽工程验收检查记录、中间验收检查记录及监理验收检查签证。器材型号规格及有关试验报告、施工记录等资料应齐全完整。

4.3.3验收主要工作。检查电力线路工程是否符合设计要求。检查施工记录、中间验收记录、隐蔽工程验收记录、各分部工程自检验收记录及工程缺陷整改情况报告等资料。按4.3.1的要求检查工程质量。在冰冻、雷电严重的地区，应重点检查防冰冻、防雷击的安全保护设施。对缺陷提出处理意见。对工程作出评价。做好验收签证工作。4.4中控楼和升压站建筑工程一般由基础(包括主变压器基础)、框架、砌体、层面、楼地面、门窗、装饰、室内外给排水、照明、附属设施(电缆沟、接地、场地、围墙、消防通道)等10个分部工程组成。分部工程完工后，应及时组织有监理参加的自检验收。4.4.1验收应检查项目。建筑整体布局应合理、整洁美观。房屋基础、主变压器基础的混凝土及钢筋试验强度应符合设计要求。屋面隔热、防水层符合要求，层顶无渗漏现象。墙面砌体无脱落、雨水渗漏现象。开关柜室防火门符合安全要求。照明器具、门窗安装质量符合设计要求。电缆沟、楼地面与场地无积水现象。室内外给排水系统良好。接地网外露连接体及预埋件符合设计要求。

4.4.2验收应具备的条件。所有分部工程已经验收合格，且有监理签证。施工记录、主要工序及隐蔽工程检查签证记录，钢筋和混凝土试块试验报告、缺陷整改报告等资料齐全完整。

4.4.3验收主要工作。检查建筑工程是否符合施工设计图纸、设计更改联系单及施工技术要求。检查各分部工程施工记录及有关材料合格证、试验报告等。检查各主要工艺、隐蔽工程监理检查记录与报告，检查施工缺陷处理情况。按4.4.1的要求检查建筑工程形象面貌和整体质量。对检查中发现的遗留问题提出处理意见。对工程进行质量评价。做好验收签证工作。

4.5交通工程中每条独立的新建(或扩建)公路为一个单位工程。单位工程一般由路基、路面、排水沟、涵洞、桥梁等分部工程组成。各分部工程完工后，必须及时组织有监理参加的自检验收。

4.5.1验收应具备的条件。各分部工程已经自查验收合格，且有监理部门签证。施工记录、设计更改，缺陷整改等有关资料齐全完好。

5.工程完工结算篇五

在火车站站房工地可以看到, 部分已经挖好的站房基础坑道已经铺好钢筋和水泥混凝土, 一辆大型吊机正在把已经焊接好的钢筋桩柱往挖好的坑道进行吊装作业。工地上的施工人员有的忙着焊接钢筋桩柱, 有的忙于轧钢筋铁笼, 有的在浇铸水泥混凝土, 呈现出一派紧张有序的施工景象。离站房100多米远的货场已经搭好了钢架。通信大楼的基础坑道已经挖好。

中铁十六局集团洛湛铁路ZH4标段项目经理部技术主管刘昌军告诉笔者, 梧州火车站工程于2008年12月18日正式开工建设, 计划于今年5月底完工。目前, 梧州火车站的站房基础已经完成, 正在加紧桩柱施工, 通信大楼正在进行基础施工。由于刚过完春节, 部分施工人员尚未全部到位, 这两天施工人员已经陆续回来, 到时整个工地将有500多工人一起施工, 工程的进度也会大大加快。

6.工程完工结算篇六

1.验收申请报告；

2.工程建设管理工作报告；

3.工程施工大事记；

4.工程施工管理工作报告；

5.工程设计工作报告

6.工程建设监理工作报告；

7.工程初期运行及管理准备工作报告；

8.工程质量评定意见；

9.完工结算报告；

10.建设征地补偿和移民安置工作报告。第二卷验收主要文件

2.1施工合同文件

1.施工招标文件；

2.施工投标文件。

2.2设计文件

1.设计报告

2.设计图纸

3.设计变更联系单。

2.3施工管理文件

1.施工组织设计报告及监理工程师的批复文件；

2.进场设备申报单及监理审查意见；

3.现场施工人员情况表；

4.工程开工申请报告及监理发布的开工通知单或开工令；

5.工程保险单；

6.合同变更申请及批复意见；

7.施工测量成果报审表；

8.施工放样验单；

9.监理通知单；

10.会议纪要；

11.施工期水文气象资料；

12.施工过程中与参建各方的其他往来文件。

第三卷工程计量、结算支付资料

3.1工程量完工统计表

3.2工程结算支付汇总

1.付款申请；

2.付款证书；

3.施工统计表；

4.支付工程量结算审核表；

5.工程量明细表；

6.工程计量证书

7.单元工程支付工程量结算签证单；

3.3中间结算付款证书

1.预付款申请书；

2.中间结算进度付款申请书及付款证明书；

3.中间计量表；

4.月施工统计表；

5.月工程量明细表；

6.单元工程支付工程量结算签证单。

第四卷质量控制资料

4.1质量保证资料

1.水泥出厂合格证；

2.水泥试验报告；

3.粗、细骨料试验报告；

4.混凝土配合比试验报告；

5.混凝土施工配料通知单；

6.混凝土试块强度检验报告；

7.砂浆试块试压报告；

8.砂浆试块强度检验报告；

9.钢材质量证明书；

10.钢材试验报告；

11.钢材焊接试验报告；

12.回填土干密度试验报告；

13.其他检测报告。

4.2质量评定资料

1.工程项目划分申请报告及质量监督机构审批文件；

2.工程质量报验单；

3.单位工程质量评定表；

4.分部工程质量评定表；

5.单元工程质量评定表（含工序评定成果表）；

6.隐蔽工程质量评定表；

7.外观质量评定表；

8.工程质量事故处理；

9.其他质量评定表。

7.工程完工结算篇七

XXX事务管理局：

XXX装修及室外附属工程项目内容包括:一至三层室内装修、室外停车场、围墙及配套大门、景观绿化、灯光工程，工期90日历天。项目增补安装185mm2电缆、外墙氟碳漆及室内变更项目，该项工程需增补工期15日，项目建设总工期105日历天。

行政服务中心建设是XXX人民政府建立服务性政府的重大举措，是市政府对外综合性服务窗口，省、市领导高度重视中心“室内装修及室外附属工程”建设，2月20日会上，各级领导提出:“又快又好的完成工程建设，务必争取缩短工期50%。”。

工程项目建设时间紧、节点工程、后续工程施工期短，我司深感实现目标任务艰巨、责任重大、使命光荣。面对问题和困难，我们进一步加强组织领导，加大统筹协调力度，健全会议制度。及时了解掌握工程施工动态，强化对工程重点、难点问题的协调，着力解决影响工程进度和质量的关键问题；联系工程，明确各班组责任，加大现场指挥力度，紧盯薄弱环节，集中精力、全力以赴抓好工程建设。

一、工程项目组织机构

为了确保各项目标的顺利实施，公司决定抽调精干力量组成项目经理部，经理部下设八个职能部门，各职能部门负责组织指挥现场施工和各项工作的管理实施，各职能管理人员由具有高水平管理技能、高负责态度的同志担任，特殊工种一律持证上岗，制定严格的岗位责任制，落实到人。

二、材料采购

项目经理部下设项目采购组，对清单项目内设备、主材、辅材集中采购，综合评价质量、价格、供货能力，并以供货时间为关键点，对供货周期长的产品补贴加急费要求厂家加急供货。

三、施工班组安排

在公司中选择施工经验优良的施工班组进场施工，采取装修“空间占满”做法：在施工的平面和立面流向上，同时展开施工。安排多套设备、多班组人员同时施工，安排夜班施工，安排节假日加班。增加施工补贴费、夜间施工夜班费，市外施工补贴费，调动各班组工作人员积极性；增加餐费补贴、加班点心补贴，改善工作人员生活条件；增加交通补贴费，方便工作人员轮休回家；多配套劳保用品加强劳动保障措施。

在建设单位、设计单位、监理单位积极配合下，经全体同仁共同努力，本工程项目于2012年3月31日顺利完工，并通过完工验收，实际工期30日历日，圆满完成任务。

工作成绩有目共睹，我司为项目付出多项额外费用：

1、增加工程管理人员3人，增加差旅费、施工补贴费用万元

2、材料采购厂家加急费万元，材料快运费万元

3、增加施工补贴费、夜间施工夜班费、市外施工补贴费万元

4、外墙高空作业补贴万元

5、餐费补贴、加班点心补贴万元

6、交通补贴费万元。

业主单位您的满意就是对我们工作的认可和肯定，也是我们辛辛苦苦、尽心尽力工作之后最愿意看到的！在物质第一性的唯物主义思想指导下，我们希望业主单位给予提前完工补贴，人民币元整。

为谢！

申请单位：XXX程公司代表签字：

8.工程完工结算篇八

学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师水利水电考试考点，本文为：2018年二级建造师《水利水电》知识点讲解：2F320093水利工程单位工程与合同工程完工验收的要求，希望能助各位二级建造师考生一臂之力!2F320090 水利水电工程验收

2F320093 水利工程单位工程与合同工程完工验收的要求

一、单位工程验收的基本要求

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008)，单位工程验收的基本要求是：

(一)验收的组织

(二)验收的条件

单位工程验收应具备以下条件：

1.所有分部工程已完建并验收合格。

2.分部工程验收遗留问题已处理完毕并通过验收，未处理的遗留问题不影响单位工程质量评定并有处理意见。

3.合同约定的其他条件。

4.单位工程投入使用验收除应满足以上条件外，还应满足以下条件：

(1)工程投入使用后，不影响其他工程正常施工，且其他工程施工不影响该单位工程安全运行;(2)已经初步具备运行管理条件，需移交运行管理单位的，项目法人与运行管理点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频单位已签订提前使用协议书。

(三)验收的主要工作

(四)验收工作程序

(五)验收工作的成果

学尔森小编友情提示：本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《水利水电》：2F320093水利工程单位工程与合同工程完工验收的要求，请各位考生抓紧时间复习。此外，学尔森，是大家备考学习交流的好平台哟！小编及时更新相关资讯，欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助，可以手动免费下载收藏，方便日后查阅。

2018年二级建造师《水利水电》：2F320093水利工程单位工程与合同工程完工验收的要求

学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师水利水电考试考点，本文为：2018年二级建造师《水利水电》知识点讲解：2F320093水利工程单位工程与合同工程完工验收的要求，希望能助各位二级建造师考生一臂之力!

二、合同工程完工验收的基本要求

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL 223--2008)，合l豇工程完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程(分部工程)时，宜将单位工程(分部工程)验收与合同工程完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。合同工程完工验收的基本要求是：

(一)验收的组织

(二)验收的条件

点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(三)验收的主要工作

(四)验收工作程序及成果

二级建造师施工管理考点：施工合同索赔专项。索赔近三年分值在12分左右，是占分比较多的考点。而索赔问题考点的难点在于工期索赔、费用索赔。

二级建造师复习资料:二级建造师考试考点-学尔森

提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网，获取更多关于二级建造师考试的信息。

9.工程结算审计心得篇九

从毕业到现在也有一年余载，这期间可以总结为二个阶段：第一阶段：是从理论到实践的过程，即从课本知识到实际工作转化的阶段，这段时间最煎熬，实际工作一无所有，但在工作中，往往体现出的是才华和能力，而理论知识是很难锻炼出来的，只有在工作中不断去总结经验。第二阶段：理论与实践相结合的过程。在这过程中工作证明理论，理论是工作的基础，同时也要善于思考,只有这样才能不断进步。下面就针对我这一年多对结算的审计从以下四点谈起。

一、对合同、补充协议、招投标文件的审核

进行工程价款的审核，首先要仔细研究合同、补充协议、招投标文件，确定工程价款的结算方式。合同依据计价方式的不同，可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。其中，总价合同又分为固定总价合同和调价总价合同；单价合同又分为估计工程量单价合同、纯单价合同和单价与包干混合式合同。先确定合同的计价类型，再仔细研究其中的调价条款，在此价款调整上说说我自己碰见的一个案例：双方价款约定的其他调整因素为：1.图纸会审纪要、工程联系单、工程设计变更、现场经济签证、承包人按实际增减，经发包人和监理工程师审核确认后，列入工程结算。2.根据省市工程造价管理部门公布的价格调整文件进行调整。3.执行法律行政法规和国家及地方有关政策性调整。根据施工合同约定“其他价款调整因素包括省市造价管理部门公布的价格调整文件（包括人工费调整文件、机械费调整文件、新定额的执行）”，但图纸变更送审结算中装饰工程套用了新定额《建筑与装饰工程预算定额2013》，2013建筑与装饰工程预算定额实施日期为2014年1月1日。经审查相关资料，其合同竣工日期是2014年1月2日，竣工验收报告中2014年3月20日施工单位进行了自检，是否将装饰工程所有项目均执行2013定额标准有待进一步落实。此案例告诉我们应该根据结算调价条款进行工程价款审核。

二、工程量的审核

工程量的审核是重中之重。施工单位一般会通过重复计算工程量来增加造价。工程量的审减是降低造价的基本手段。对工程量进行审核，首先要熟悉图纸、知道工艺；其次要知道自己需要算什么项目，再根据目录在定额中找相应的项目，在项目前面的具体编制说明中找到该项目的一些重点说明，按工程量计算规则进行计算工程量（这只是初步的计算），现场勘察是工程量计算的最后阶段，通过现场勘察可以确定图纸中不明确的部分及其现场未施工部分；在此对其隐蔽工程可以通过查阅隐蔽验收资料来确定，另外要特别重视施工组织设计，部分施工内容如大型机械种类、型号、进退场费、土方的开挖方式、堆放地点、运距、排水措施、混凝土品种的采用及其浇筑方式，以及涉及造价的措施方法等，可依据施工组织设计和技术资料做出判断。

三、费用的审核

1、定额子目套用的审核

施工单位通过高套定额、重复套用定额、调整定额子目、补充定额子目来提高工程造价。在审核套用预算单价时要注意以下几个问题：对直接套用定额单价的审核首先要注意采用的项目名称和内容与设计图纸的要求是否一致，如构件名称、断面形式、强度等级(砼或砂浆标号)、位置等。其次要注意工程项目是否重复套用，如在纬五路中水工程中：排泥湿井有6座，根据图纸要求的图集，集中搅拌(预拌)混凝土前台振捣养护(井室盖板)与矩形盖板安装(每块体积在m3以内)0.1定额子目重复。特别要注意工程与总包及分包有联系时，往往会对交叉部分工程量的重复计算。对换算的定额单价的审核要注意换算内容是否允许换算，允许换算的内容是定额中的人工、材料或机械中的全部还是部分，换算的方法是否正确，采用的系数是否正确。对补充定额单价的审核主要是审核材料种类、含量、预算价格、人工工日含量、单价及机械台班种类、含量、台班单价是否合理。

2、材料价格的审核

材料价格是工程造价的重要组成部分，直接影响到工程造价的高低。原则上应根据合同约定方法，再结合甲方现场签证确定材料价格。合同约定不予调整的，审核时不应调整；合同约定按施工期间信息价格调整的，可按照各种材料使用期间的平均指导价作为审核依据。对于信息价中没有发布的或甲方没有签证的材料价格，需要对材料价格进行询价、对比分析。随着社会的发展，我们也应该多重视市场的调查。、费用的审核

取费应根据工程造价管理部门颁发的定额、文件及规定，结合工程相关文件(合同、招标投标书等)来确定费率。审核时应注意取费文件的时效性、执行的取费表是否与工程性质相符、费率计算是否正确、人工费及材料价差调整是否符合文件规定。如取费基数是否正确，是以人工费为基础还是以直接费为基础，对于费率下浮或总价下浮的工程，在结算时特别要增加造价部分是否同比例下浮等。

四、签证的审核