房建模板包工包料合同

房建模板包工包料合同（精选10篇）

1.房建模板包工包料合同 篇一

甲方：

乙方：

为确保工程按时按质竣工验收，明确双方各自义务，现将油漆工承包给乙方，特订立如下合同：

一、承包方法：

承包方式：双包，即包工包料。

工作量： 承包价格：

二、工程进度：按照甲方的要求进度，自 年 月日 至 年 月 日止，乙方必须按合同进度按时完成，乙方如不能完成，甲方有权采取罚款进行制约。

三、工程质量：必须保证施工质量符合设计要求、现场管理人员要求，尽量做到使客户满意。

四、安全：必须保证施工安全，杜绝大小事故的发生，禁止工作期间及中午饮酒，安全帽有乙方自备，但乙方必须购置符合国家安监合格安全帽。乙方和其职工要签订安全协议，分项工程要有安全交底。乙方必须服从现场安全管理，发现隐患及时汇报。所有施工中的一切安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

五、付款方式：

六、此合同一式两份，双方签字有效，各持一份为凭，并作为双方当事人法律依据。

甲方：

乙方：

20xx年xx月xx日

2.装修包工包料合同 篇二

承包方(乙方)：

鉴于办公楼装修实际情况的需要，按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。

一、工程概况

1、工程名称：xxxx有限公司指挥部装修工程

2、工程地点：

3、承包范围：施工图及预算书所涉及全部施工内容

4、承包方式：包工包料

5、工期：90天，本工程自20xx年2月8日开工，于20xx年5月18日竣工。遇其他不可抗因素影响，工期须延。

6、工程质量：优良

7、合同价款(人民币大写)：暂定肆佰万元整，实际合同金额以双方签字认可的预算价格为准。

二、材料确认

1、本合同工程所有材料由乙方按施工图要求统一采购安装。

2、凡属于乙方所提供的材料因质量问题(部分材料要经安装和使用后才能检验出质量合格与否)导致某项目部分或全部发生连带问题等，均由乙方承担后果责任。如需维修或重新装修时，由乙方承担一切费用。

3、凡乙方供应材料、设施、用具等。乙方须按合同约定及时采购并送交施工现场，搬运、装卸费用等由乙方承担。

三、水电供应

本工程施工前，甲方须给乙方提供房屋原始水电结构详图，负责水电到位和承担施工所发生的水电费。鉴于装修期间不能间断，故甲方必须保证水电畅通。

四、项目的增减及变更

1、工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目，须提前三天与乙方联系，经双方签字认可后，乙方则予以安排施工。

2、工程合同生效后，甲乙双方均不得借故减少装修项目，否则视为违约。

五、工程项目、单价的确定

1、本合同工程具体装修项目等均以双方签字确认为准，甲、乙双方均不得擅自更改。

2、甲方要求变更增加项目费用经双方商榷另行计算。

六、付款方式及终结算

1、本合同生效当日，甲方须支付材料订货款。

2、甲方需按合同约定拨付工程款，乙方开收款收据。

3、工程合同签订完毕甲方需按合同约定及时拨付进度款，如不能按时拨付进度款乙方有权停工或顺延工期。

4、乙方自主垫资150万，完成工程进度70%前不得问甲方索要进度款。

5、工程款具体支付日期：

七、工程验收标准

本合同以甲、乙方确认的施工图纸、工艺标准以宁夏住房与城乡建设厅颁发的《宁夏回族自治区公用设施装修工程质量验收标准》为准。

八、工程验收和交付

1、本工程完工验收前3天由乙方口头通知甲方，甲方须按时到场参加验收，不得借故拖延，如完工后，甲方因故不能按约定验收，时间超过十五日，则本工程视为合格，双方不再验收。

2、双方验收时，由甲方到场参加验收。工程验收合格、双方须在工程验收单上签字认可，并在十五日前结清余款。

3、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，甲、乙双方签字后生效。

甲方(公章)：_________________

乙方(公章)：_________________

3.项目包工包料承包合同 篇三

甲方： 广东韩江建筑安装工程有限公司 编号：

乙方：

甲方承诺在本合同有效期内将其承建的 地区公司指定楼盘 所需的 制作和安装工程以包工包料形式由乙方承包施工。

为保证工程的施工的质量、安全和进度，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：甲方承建的 地区公司指定楼盘 所需的 制作和安装工程（详见补充协议）。

二、工程地点：甲方承建的 地区公司指定各楼盘工地(详见补充协议)。

三、承包范围

本合同有效期内甲方将其承建的 地区公司指定楼盘所需的 制作和安装工程由乙方按单价包干的形式承包。具体项目名称、工程量、施工计划要求、进退场时间以甲方按单位工程与乙方签订的补充协议及书面进场通知书为准。

四、承包方式和结算方式

（一）承包方式

本合同为单价包干合同，具体数量以甲方按单位工程与乙方签订的补充协议为准；乙方在本合同承包范围内以包工包料、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到 “合格”标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式承包。

（二）结算方式

1、本工程按施工图纸、设计变更及按甲方签证制度和施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。

2、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分（指图纸不能直接计算工程量），必须办理现场签证单，签证单须按以下程序办理：

A、由甲方施工主管组织办理内部签证，签证金额￥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实；￥1000.00元以内增加预算主管参加签证；￥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。

B、签证办理要及时，参加人员现场核实后，当天或第二天根据原始记录整理办理好现场签证单。现场签证单办好后第二天送一份到甲方公司结算服务中心审核，如有疑问三天内要审查清楚，￥1000.00元以上签证要甲方公司工程部部门经理审核确认。C、签证单要规范，文字要表达清楚，附简图；要编号，有参加人签名及日期，项目经理签字。

D、签证单第一联作为结算依据，其它无效。E、签证单采取月清月结，每月20日前为结算时间。

F、乙方必须遵循以上签证程序办理签证，不符合上述要求的签证单或未办理签证，均不予结算。

结算的具体操作办法详见合同附件《甲方结算工作流程》。

五、承包单价

（1）承包单价：详见附件三《 中标价格表》。（2）单价组成说明：

1、包含人工费、材料费（包括但不限于：材料单价、辅材费、周转材料费、场内外装卸运输费）、机械费（包括但不限于：加工机械费、机械安拆费、进出场费、场内外运输费及其它机具费）、制作安装费、技术措施费、季节性施工费（雨季、冬季施工措施费用）、加工损耗费、文明施工措施费、安全生产措施费、管理费、利润及全过程中保险费用等。

2、包施工、生活水电费和临时设施费。

3、包材料、半成品、成品、设备、系统的各项检验、检测、试验、调试、试运行费。

4、包各分项工序施工前后和完工后的场地清理、成品保护；并综合考虑楼层高度、层数及各工序间交叉配合。

5、制定施工方案并经甲方审批；

6、如需甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费按 元/工日在乙方工程款中扣除；

7、甲方增派机械协助乙方进行施工时，台班费在乙方工程款中扣除；

8、包设计变更、现场技术复核、零星项目修改的施工、安全保护、成品保护、特殊情况下的应急措施。

9、经甲方市场调查表明市场承包价格主材降幅≥5％，或当乙方向甲方以外的范围以低于中标价施工时，甲、乙双方相应协商未施工部分承包价格,若双方不能达成一致，甲方有权另行安排施工单位。

10、双方对承包单价是否含税金约定如下：承包单价中 税金。

六、工程量确认

1、乙方应在每月25日向甲方提供已完工程量的报告。甲方在接到报告15天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时内通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效。甲方根据计量结果完成签证单作为工程价款支付的依据。

2、乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成的返工的工程量,甲方不予计量。

七、付款与支付方式

（一）付款方式

工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至上月完成工程量的70%，工程全部完工后，支付至 80%，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付至 95%，满1年保修期后30天内付清5%余额。

（二）支付方式

1、甲方于次月15日前支付上月工程款，乙方在每次收到甲方工程款前，乙方须提供有效的收款凭证给甲方，税款由甲方在支付工程款时进行代扣代缴，结算时乙方按结算额全额提供工程所在地建筑安装发票给甲方。

若工程所在地为广东，则甲方结算付款时将同时代扣乙方发票金额应缴的流转税款，并及时申请当地税务机关开具代扣凭证予乙方抵免流转税。

2、以上付款，甲方以转帐支票或电汇方式将支付到乙方的收款帐号，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。

3、乙方的收款帐号为：

6、在未办理工程结算之前，乙方负责人最多只能领取付款的8%作为个人收入。

7、工程结算时，乙方负责人只能提取不超过15%的人工费作为管理费，纳入个人收入。

八、履约定金

在本合同签订时，乙方向甲方支付人民币 万元现金作为本合同的履约定金。当乙方正常施工一个月后，甲方返还该定金。乙方不履行本合同或履行本合同不符合合同约定时，无权要求甲方返还该定金；甲方违约时，乙方有权要求甲方按《担保法》有关规定双倍返还以上定金。

九、工期条款

1、具体开工、竣工时间应以乙方与甲方签订的单位工程工期补充协议为准，各节点控制工期按照甲方认可的工期计划，其中每个分项工程最终完成时间每迟延1天，甲方有权对乙方处以单位工程总造价5‰的违约金；如按双方确认进度计划延误合计超过5天的，甲方有权根据实际情况增派或改派其它施工单位承包部分项目直至解除本合同，由此增加的造价从乙方的月进度工程款中扣除。如甲方解除本合同，乙方同意按照已完合格工程的70%进行结算，并于当日内完成退场。

2、若乙方工程工期明显与控制点不符，甲方可要求乙方赶工.若乙方在收到甲方通知后三天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权根据实际情况增派或改派其它施工单位承包部分项目直至解除本合同，由此增加的造价从乙方的月进度工程款中扣除。如甲方解除本合同，乙方同意按照已完工程结算的70%进行结算，并于当日内完成退场。

3、如遇下述情况:(a)开工前甲方不能按时交出场地,接通水电；(b)甲方、建设单位重大设计变更影响；(c)因甲方其它原因造成工期延误的；(d)不可抗力严重影响施工；（e）其他： ／ ；由乙方向甲方在24小时内办理延期签证，否则甲方不予以认可工期顺延。

十、材料条款

1．乙方每批材料进场必须按附件技术要求提供相关检验报告；擅自将未经检验的材料进行施工，检测费用由乙方负责，如检验不合格，乙方必须在24小时内安排退场，并安排合符要求材料重新进场,所延误的工期不顺延；如由此造成的甲方损失，由乙方全部负责，并且甲方有权视情况解除合同。

2、乙方提供的施工材料必须与甲方工程设计、施工图纸相符，满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求，其品牌、规格、型号须经甲方最终书面确认后方可用于施工，并附有材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等材料质量证明。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方相关违约责任。

3、乙方材料进场须提前24小时书面通知甲方，甲方应在规定的时间内（工作时间4小时、非工作时间10小时）到场验收,经双方共同验收并作书面记录。

4、甲方有权对乙方货品质量随机取样,将样品密封并经双方在样品上作标识确认后，由甲方保存。必要时,甲、乙双方共同将该样品送甲方工程所在地产品技术质量监督部门检验，检验相关费用由责任方承担。如经检验，乙方货品达不到合同约定的质量标准，甲方有权按本合同相关违约条款处理。

5、乙方在施工中，必须合法采用各种施工工艺。如所采用的施工工艺享有知识产权，所需申办的手续和费用由乙方全权负责。如乙方所采用的施工工艺侵犯他人知识产权，有关责任和费用由乙方承担。若他人因此追究责任，向甲方索赔致甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

十一、质量条款

1、乙方自接到中标通知之日 三 天内施工一套样板,并无条件、无偿按甲方、监理的指令进行修改，乙方要严格按照施工图纸、更改通知、技术交底及施工规范要求施工，质量以乙方事先按甲方要求做好的样板房为准，经检查验收合格后，严格按样板房施工，否则造成返工一切费用由乙方负责。

2、甲方有权对乙方提供的材料进行抽样检查，如发现乙方提供的材料与甲方确认的材料不相符，不符合设计要求或有关质量技术标准、规范、规程的要求，乙方必须无条件、无偿拆除、更换。若乙方拒不拆除、更换，或在接到甲方书面通知之日起3天内仍不拆除、更换，甲方有权解除本合同，乙方按已签订单位工程补充协议总造价的5%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。

3、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格后方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格，对乙方处以¥5000.00元的违约金，乙方应限期整改完毕重报甲方验收；若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，乙方按已签订单位工程补充协议总造价的5%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。

4、保修期限：工程自经国家有关质检部门、建设单位、甲方相关部门通过竣工验收合格之日起计算，保修期具体约定为：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（１）、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（２）、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（３）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（４）、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；（５）其它

。保修期满，经检查质量符合使用要求，甲方支付保修金给乙方.保修期内乙方应在接到甲方通知两天内派人维修，若乙方故意拖延,甲方有权另派施工单位施工，一切费用在乙方保修金中扣除，超出保修金部分，甲方有权向乙方追偿。

5、工程结算后，如甲方发现已结算工程量或单价不实、已用施工材料规格、品种、质量等与合同条款规定要求不一致造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿损失，包括从乙方在甲方其他项目所做工程结算款中直接扣回、通过法律途径追偿等。

如发现有恶意串通、行贿我司工作人员行为，甲方保留移交司法处理权利。

十二、工程检验

1、工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方按已签订本单位工程补充协议总造价的5%向甲方支付违约金，不足以赔偿甲方经济损失的，甲方有权继续向乙方索赔。

2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

3、工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，要求乙方拆除和重新施工，乙方应在要求的时间内完成拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

4、工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。

5、无论工程是否进行过验收，当甲方要求对己经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行取样，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

十三、甲、乙双方职责

（一）甲方职责

1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益，不得刁难乙方；甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关工作人员不得私自与乙方工作人员接触，不得收受乙方工作人员给予的金钱以及其他财物，不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相的受贿行为；甲方工作人员出现索贿行为的，乙方应及时向甲方监事会投诉。

2、进场前三天，甲方必须向乙方签发施工进场通知书，乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。

3、乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

4、甲方代乙方申报工人临时户口手续，费用在乙方工程款扣除，如乙方不申报，罚款由乙方负责.综合管理费按乙方在场人数每月收¥10.00元，逐月在乙方工程款中扣除。

5、若乙方提出书面申请，要求甲方负责提供临时办公场地、生活设施，则甲方将按如下标准提供：石棉瓦工棚¥2.00元/m2.月，砖混房或同类型房¥5.00元/m2.月，所收取的租金按月从乙方月进度工程款中扣除。

6、甲方提供施工水电总接点各一个，施工、生活用水用电费用由乙方负责。

7、甲方提供施工图纸一式一份给乙方，如乙方需增晒施工图，增晒工作及费用由乙方负责。

8、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。负责提供现场设置有的垂直运输设备。

（二）乙方职责

1、乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益，乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员，不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物，不得与甲方有关人员进行吃喝玩等娱乐性活动，以及其他变相行贿行为,一经发现甲方对乙方处以工程结算款的20%的违约金,工程款不予结算，给甲方造成经济损失的，甲方有权继续追索，情节严重的，移交司法机关追究刑事责任。

2、开工前乙方编制施工组织设计、施工进度计划报甲方审批，施工组织设计虽经甲方审批，但并不由此减少乙方应承担的责任。

3、乙方队伍进场时，须提供“三证”(身份证、流动人口计划生育证、劳务证)，须按当地政府外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方承担。

4、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则一切责任由乙方自行承担。

5、乙方应遵循甲方公司《成品保护的有关规定》，加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款，乙方在施工过程中损坏甲方成品的，按甲方材料购进价的1.5倍在乙方工程进度扣除。

6、各工种完成后移交下一道工序时，必须办好工序交接手续，后续工作的施工队伍与上一道工序未办好交接手续不得进场施工。如果在没有办好工序交接手续的情况下进场施工，视为已接受上道工序的施工质量，因上道工序的施工质量问题而引起的返工等所造成的损失自负。

7、乙方严格按施工规范施工，对相应工程做好过程控制检测，具可靠性的功能检测。

8、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付已签订工程补充协议总造价的5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

9、乙方施工中每天做到工完场清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。如不清理，甲方派杂工清理，按¥ 元/工日，在乙方工程款中扣除。

10、乙方新工人进场，必须于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到甲方项目部办理登记及工作证，办理押金按每人¥100.00元计，在乙方进度款中扣除，工程完工后乙方应在甲方指定期限内退场，退场前退回工作证并办理相关手续，返还押金给以乙方，逾期不予办理。

11、乙方工人必须持证上岗，如有发现无证上岗，每人每次处以违约金¥200.00—¥300.00元；造成严重安全事故由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任。

12、严禁乙方工人在工地打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，双方均处以违约金¥500.00-¥1000.00元情节严重者报送公安机关处理；乙方工人必须留宿工地，工地不得留宿外来人员，违者每人每晚处以违约金¥50.00元。若因乙方工人没有留宿工地或工地留宿外来人员而造成治安问题的由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任。

13、在执行合同期间，乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实，如发现签证单内容有虚假记录、串通作弊等行为，则该虚假记录、串通作弊部分不予结算，而且乙方须按该不予结算部分的价值向甲方支付违约金。

14、委派 为现场管理代表，需持有与工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。

15、乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起5天内，负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地；逾期未撤离的，甲方有权采取任何强制措施，强行责令乙方退场，所发生费用（包括甲方垫付的工人工资等费用）在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担，与甲方无关。

16、乙方因自身原因中途退场的，则按乙方已完合格工程的70%结算退场。

十四、安全条款

1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（处罚标准），用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。

4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

5、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉；开水龙头不关者，发现每人次处以违约金¥100.00元整，从乙方工程款中扣除。

6、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

7、特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电焊工等。

8、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的伤害，由乙方承担一切责任。

9、若乙方雇佣的工人以劳动争议或工伤事故为由向劳动部门或人民法院对甲方提起仲裁或诉讼，要求甲方支付有关款项的，甲方有权将所支付的款项从乙方所完工程款项中等额扣回；不足部分，甲方有权继续向乙方追偿。

十五、保密条款

1、未经合同双方的书面同意，任何一方对本合同相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。

2、一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应按已签订单位工程补充协议总造价的5%向合同另一方支付违约金，违约金不足以赔偿合同另一方损失，应按合同另一方的实际损失赔偿。

3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

十六、解决合同纠纷的方式

因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

十七、其他

1、合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止。

2、在乙方施工范围内，部分工作量如由甲方代理完成时，其费用按实扣减。

3、本合同建立在甲方与建设方合同的基础上，如甲方与建设方的合同发生变更而造成本工程停建、缓建时，甲方有权单方解除本合同，乙方不得因此而发生任何形式的索赔行为。

4、双方认可的来往传真、会议纪要、招标说明书、投标报价表、技术要求等,均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同各组成部分与本合同条款一并参阅，互为补充，不能单一解释真正含义，若合同文件有差异，乙方必须通知甲方，甲方拥有最终解释权，一切差异之索赔，概不被接纳。

5、合同中约定的通讯地址如任何一方有变化，应互相书面通知。否则，有关函件的往来都以本合同中约定的通讯地址为准。

6、合同有效期限：自签订合同之日起至 年 月 日；因甲方需要可签订延期承包补充协议。

7、合同未尽事宜，双方另行商订。

8、本合同一式四份，甲执三份，乙执一份,每份均具同等法律效力(下无正文)。

甲方：广东韩江建筑安装工程有限公司 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 签约代表： 签约代表： 联系人： 联系人： 联系电话：020-85561966 联系电话： 通讯地址： 通讯地址： 邮政编码： 邮政编码：

签约地点：广州.天河 签约时间： 年 月 日 附件一

承 诺 书

广东珠江工程总承包有限公司：

感谢贵司对我司的信任和支持，如果我司中标，我司在新的里将完全按照合同的要求，全力支持与配合贵司的工作，并希望由此建立起贵我两司长期合作的基础，为此我司针对此项任务郑重承诺如下：

1.由于贵司本次招标的供应期限较长，我司承诺，由于我司所供应的设备市场价格下调的，我司所供应的设备价格可以相应下调。2.我司全面接受贵司的招标文件和合同版本的要求，并将按照此版本签订相关承包合同。3.每个项目开工前，贵司必须提前 天书面通知我司，以作施工进场准备。

承诺人：

委托人（签字盖章）：

年 月 日

附件二

甲方结算工作流程

 工作流程

（一）月度进度款审批流程

1、月度进度款的统计时间为：上月21日至本月20日。

2、包工包料工班进度款审批流程

2.1 项目分公司主管预算员每月20日填制《月度工程形象进度签证表》，经施工班组负责人确认后送总施工、项目经理审定。预算组根据审定的形象进度计算工程量并与工班核对、确认后，由资料员于每月21日17：00前送结算服务中心。

2.2 结算服务中心结算员每月23日17：00前根据项目分公司提供的工程量及工班合同，计算出各工班本月完成金额，并列明人工费的数额，交结算主管。

2.3 结算主管核对数据无误，并负责与工班进行核对、确认后填写《工程中期付款审批表》，签名后于每月25日17：00前报结算服务中心主任助理审核。2.4 结算服务中心主任助理每月26日17：00前审核完毕，交资料员汇总结算台帐后，于每月27日17：00前送结算服务中心副主任、主任审批。

2.5 结算服务中心副主任、主任审批签名后，于每月28日17：00前，由结算服务中心资料员送地区（专业）公司财务部，并按经营核算中心的要求将相关资料上报备案。同时将结算服务中心审批结果反馈项目分公司，由项目分公司按批准的工人工资控制金额，审核施工班组负责人提供的《工人工资发放表》，连同工人工资存折账号，在每月29日9：00前报地区（专业）公司财务部。

2.6 地区（专业）公司财务部汇总《月度工程资金支付计划表》，在每月30日9：00前送经营核算中心审批。经营核算中心在次月1日17：30前审核完毕，盖章批复地区（专业）公司财务部。

2.7 地区（专业）公司财务部次月1日12：00前汇总《工人工资发放表》、工资磁盘、《工人工资发放计划及时间表》送地区（专业）公司财务管线总、总经理审批，盖公司章。

2.8 地区（专业）公司财务部次月2日10：00前将盖章汇总的《工人工资发放表》、工资磁盘、《工人工资发放计划及时间表》及《月度工程资金支付计划表》送支付服务中心。

2.9 支付服务中心在收到甲方工资款后按《工人工资发放计划及时间表》委托当地银行在次月5日前发放工人工资，直接将工资款转入工人存折。

2.10 次月3日，由支付服务中心召集甲乙双方召开“工程款支付计划确认会”，由甲乙双方共同确认工班进度款支付的先后顺序、金额、时间。次月4日11：00前，地区（专业）公司财务部将甲乙双方相关负责人签名确认并盖地区（专业）公司财务专用章的《月度工程资金支付计划表》报送支付服务中心，支付服务中心按合同签订时工班提供的银行账户和开户行名称直接通过网上支付将工程款转入工班银行账户。2.11 支付服务中心归集所有付款资料登记台账、归档，定期将相关单据转交地区（专业）公司财务部并及时对帐。

（二）结算款审批流程

1、包工包料工班结算款审批流程

1.1 施工班组在完成承包合同内容并经验收合格后2天内，填写《工班结算申请表》，报项目分公司施工主管、质安组长、项目经理审批。1.2 项目分公司预算组2天内按批准的《工班结算申请表》计算工程量并与工班核对、确认，双方确认后由资料员将相关资料送结算服务中心。

1.3 结算服务中心结算员在收到相关资料后5天内计算、审核工程量，套价计算工班结算，并根据工班合同及月度付款情况，计算出工班结算款，填写《工班结算审批表》交结算主管审核。

1.4 结算主管2天内提出书面审核意见并进行调整，计算正负误差率、与控制金额进行对比分析后报结算服务中心主任助理审核。

1.5 结算服务中心主任助理1天内完成初审后，由结算主管组织与工班的核对、确认工作。

1.6 经双方核对达成一致后由结算主管报结算服务中心主任助理审核。

1.7 结算服务中心主任助理1天内审核完后，送结算服务中心副主任、主任审批。1.8 结算服务中心副主任、主任审批后，中心资料员汇总结算台帐，按审批权限，报经营核算中心审核或备案后，由结算服务中心资料员送地区（专业）公司财务部。1.9 上述工作必须在工班工程完工验收合格一个月内完成，否则对责任人进行处罚。

1.10 地区（专业）公司财务部每月汇总各项目分公司《工班结算款清单》，编制《工程资金支付计划表》，在每月30日9：00前送经营核算中心审批。1.11 经营核算中心在次月1日17：30前审核完毕，盖章批复地区（专业）公司财务部。

1.12 地区（专业）公司财务部在次月2日10：00前将盖章的《工程资金支付计划表》送支付服务中心。

4.-包工不包料施工承包合同 篇四

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包内容

乙方自愿承担该幢楼设计施工图中建筑（包括室外散水）、结构、装饰工程、卫生洁具安装、预留孔洞的留设、设备安装完毕后孔洞的封堵、安全防护搭设等施工涉及到的所有劳务（土石方工程、±０.０００以下基础工程除外）、施工所用的机具设备、工具及所需的小型材料；甲方只提供塔吊、搅拌机、龙门吊、钢材、水泥、砂、碎石、砖、磨石材料、贴面材料、钢管、脚手架材料、模板，其余的由乙方负责并承担费用。

四、工期：

1、工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日，总日历天数 天。

2、合同工期：雨季及季节性施工应包括在工期内，不予顺延，如工期延迟，甲方有权对乙方进行处罚。

3、总工期以合同为准，阶段工期以甲方的要求为准，每延误一天（含阶段性工期）按工程造价1%的标准罚款。罚款后乙方必须按甲方提出的整改期限完工，仍不能完工，则甲方有权单方解除合同或另行增加施工队伍，乙方计量工程价款按完成工程量的60%进行结算（另40%作为续建队伍的赶工费用），乙方还应承担由此给甲方造成的损失。

4、工程完工时乙方应向甲方提交完工验收申请，甲方会同本工程建设单位、监理单位、设计单位、质检单位等相关部门按国家有关规定组织验收。如验收不合格应返工至合格，返工工期将作为合同工期进行累计。

5、乙方承诺在签订合同之前自己已对现场和其周围环境以及相关资料进行了详细、认真地察看和核查，并对以下几点内容已经熟知：

（1）现场的地形、地貌、地质条件和特征，水文和气象条件；（2）施工方案、工艺流程、技术要求及相关程序；

（3）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质；（4）所有安全及其它意外风险及不利因素；

（5）还应认为：乙方已将上述因素对工程的影响已在单价中予以充分考虑。

五、工程价款结算

1、本工程采用固定综合单价一次性包干，其综合单价为 元/m2。本综合单价已包含人工费、利润、管理费、赶工费、安全措施费、事故赔偿费、驻地建设、施工队伍调谴、机械设备及其进退场、零星建设费用、承包人装备险及职工的（人身）事故险、各种原因引起的误工等各项和未能述及的为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用等，价格不予调整，工程量按竣工施工图建筑面积计算。

2、工程进度劳务款支付方法：经监理和甲方检查符合质量标准后，根据其完成的工程量和本合同规定的单价进行计算，每月按其85％支付进度款，余下15%在竣工验收合格后30日内支付10%，剩余的5%作为工程质量保修金，待工程竣工验收合格后一年后支付给乙方。

六、工程质量

本工程质量目标为一次性验收合格，工程验收时，按图纸和现行国家验收标准及规范执行。乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和甲方提供的施工图组织施工，确保工程质量（具体施工质量要求，以甲方的施工技术交底内容为准），乙方达不到质量标准，按工程结算总价5％的标准罚款，并由乙方承担因此而产生的一切费用。

七、双方责任 l、甲方责任：

（1）甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等。

（2）工程变更，甲方应于相应工序施工前三天以书面形式通知乙方。（3）工程完工后，甲方应组织相关人员在７日内进行验收。（4）负责测放各楼层的主轴线和主要标高线，乙方无偿给予协助。

2、乙方责任：

（1）乙方应按照编制的月、周、日施工方案严格组织施工。

（2）乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，确保不发生任何安全事故。

（3）乙方应合理组织施工和机械、人员调配，保证工程按期完成。（4）乙方应服从甲方现场代表和监理的统一指挥。

（5）乙方应根据施工组织设计，编制实施性内外脚手架、支撑架施工方案（该方案必须符合设计及规范要求，并报甲方及监理审核批准后实施）；列明计划工作，机械、人员配备数量和计划完成的工作量，计划必须满足总工期要求，具有可实施性，计划必须得到甲方、监理批准。如乙方不能按照计划配备施工机械和人员、未完成计划工作量，甲方有权解除合同，乙方应无条件退场，由此给甲方所造成的损失由乙方全部负责。

（6）负责拌合站水泥运送、堆码，拌和机的清洗及拌合站的清洁等。（7）协助配合甲方的其他工作。

（8）乙方已熟知并同意甲方的《民工工资管理发放办法》，同时承诺按甲方的《民工工资管理发放办法》执行，如乙方未按《民工工资管理发放办法》的规定及时办理有关手续，其责任与损失均由乙方承担。

（9）乙方应保管好甲方所提供的机具、设备及材料，若有损坏、遗失，则乙方应照价赔偿。

八、履约保证金

1、乙方在合同签订之日起一天内，将履约保证金 元（大写： 元整）缴到甲方单位，若在规定的时间内，乙方未交齐保证金，则乙方构成违约，由甲方另选队伍，乙方已交付的保证金不予退还。

2、履约保证金返还方式：工程完工并验收合格后，由甲方无息退还履约保证金。

九、安全管理责任：

1、乙方负责人必须为所有施工和管理人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有施工机械设备办理保险，保险费用由乙方支付。

2、乙方必须按《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》与地方政府关于安全生产的规定组织施工生产，并积极配合甲方的安全交底工作。

3、乙方须接受政府、安全生产管理机构、监理与甲方的安全检查，并积极配合

检查，对检查出的问题，立即按要求整改。对检查发现问题严重影响安全的，检查机构有权要求乙方停工整改，直至满足安全要求。

4、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职安全员，建立健全安全规章制度，完善安全操作规程，树立“安全第一”的思想，定期对其员工进行安全教育，乙方每月对作业人员进行不少于1次的安全教育，使其熟悉各项安全技术操作规程。乙方必须要求其作业人员严格按安全技术操作规程作业，防止出现安全事故。定期或不定期对所承担工程进行检查，及时发现事故隐患，并整改。

5、乙方必须为其施工作业人员提供必要的安全防护设施与防护衣物等，如安全帽、安全带、防护罩等。

6、乙方特殊工种作业人员必须持证上岗，（含电作业、金属焊接、起重作业、场内车辆驾驶、登高作业、挖掘等）。发现乙方作业人员无证上岗，将对乙方进行处罚1000元/人.次，并要求乙方安排有证人员持证操作。

6、乙方必须采取切实措施，杜绝重伤与亡人事故，减少轻伤率，轻伤率不大于0.5%。发生重大伤亡事故，由乙方承担相应责任与损失费用。

7、发生安全事故必须及时如实向甲方报告，由甲方按规定向上报告，严禁隐瞒不报。

9、施工现场或周边发生事故时，乙方必须无条件接受政府与甲方应急小组的指挥，并积极支持配合事故抢险，为其提供一切便利。

10、乙方必须按报建要求配备专职安全员，负责乙方所承担工程的安全管理，并接受甲方的统一领导，在合同签订进场后一周内，将专职安全员报甲方备案。未配备专职安全员，甲方有权对乙方进行罚款，并要求其停工整改，直至配备能切实负责安全生产的专职安全员为止。

11、乙方必须采取切实有效措施，消除或减小施工生产对乙方员工和甲方相关人员可能面临的职业健康风险。

12、乙方机械设备进场后，必须将规格型号、安全状况等报甲方备案。由甲方进行安全检查后，方可投入使用。对国家强制要求的，必须由相应机构进行安全检查后，方可投入使用。对未经检查投入使用的，将追究乙方责任。造成事故的，将加大对乙方的处罚。

13、乙方承担其施工段内一切安全事故的费用和责任。

14、切实加强民爆器材管理，严格按相关民爆器材管理部门规定执行，严防事

故发生。

15、发生严重打架、斗殴、违法乱纪并给甲方声誉造成重大影响，一次对乙方处以10000元罚款。

16、乙方及其职工必须遵守国家及地方法律、法规和甲方关于工程技术、质量、安全、物资、机械、行政、环保、水保、文明施工等一切规章制度。

17、乙方要协助甲方对民工进行三级安全教育，并与工人签订安全生产责任书，不签订者不得上岗；

十、工程质量：

1、本工程质量标准双方约定为： 合格工程。

2、因乙方责任造成质量事故，乙方必须按甲方要求进行整改，整改费用由乙方自理，如乙方拖延整改时间或有意扩大事态，甲方有权对其加重处罚或勒令退场并不予结算，同时在保证金承包费中扣取由此造成的损失费用。

3、乙方在施工中发现设计有误，应立即向甲方提出以便进行修正。

十一、文明施工：

1、甲、乙双方应严格按文明工地要求施工，加强科学管理、坚持文明施工；

2、如出现以下问题甲方将依据制度进行处理：

（1）钢筋堆放不齐、型号不分、原料、半成品、成品未按区域分开，材料不进行覆盖生成锈蚀，钢筋头未按指定地点堆放，经甲方催促未限期进行整改的，本项目部将根据实际情况进行进行罚款。

（2）木工区域：模板、木枋、钢管、扣件未按指定地点分开堆放，板、木枋下脚料未进行及时清理归堆，经甲方催促未限期进行整改的，本项目部将根据实际情况进行进行罚款。

（3）瓦工班组：砂子、石子、红砖、砖块、装饰材料、水泥未按指定地点堆放，工完未做到料净，场地不及时清理，垃圾不及时清理归堆，砂浆、混凝土满地散落未进行及时清理的甲方在安排后未限时整改的有权对乙方进行处罚；

（4）乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领退手续，对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养；

（5）工程材料实行领用制度，乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费，凡人为原因造成的材料浪费，损失全部由乙方承担；

（6）木工班在工程完工后，必须做到木胶板、木枋、钢管按指定的位臵起完钉子后，长短分类码放整齐，丝杆、山形卡、十字卡、转卡、接头卡按所领的数量交回库房；钢筋班在工程完工后，施工现场所有钢筋必须按甲方要求清理干净，分类码放整齐；电焊班、架子班、放线班、信号班必须要有上岗证和操作证；

（7）所有乙方各施工班组在工程完工后，所有在甲方库房领用材料必须交回库房，经材料员签字后方可结算，如有损坏，按原价在工程劳务费中扣除；

（8）听从指挥、服从安排，乙方要服从甲方管理人员的统一管理，如出现不服从管理，辱骂、打架、围攻管理人员者罚款200－2000元，情节严重者移交公交机关处理，乙方不得因人工工资支付问题聚众闹事等现象发生；

（9）签订合同后未在规定时间内上足规定的民工数，而耽误工期影响整体施工进度，甲方有权立即终止合同，扣收全部承包保证金，并清退乙方出场。

3、乙方应教育工人遵纪守法，不得在施工场地打架斗殴，认真执行公司项目部的卫生管理制度、安全文明制度、例会制度。如发生违法事件均由乙方负责，如发生违反规章制度事件，按制度规定进行处罚。

十二、生活管理：乙方工人食宿自理。

十三、本合同双方盖章或签字后生效、工程质量保修金返还后失效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

5.包工包料房屋装修合同 篇五

承接方(乙方)：__________电话：_________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地址：________________________________________________

2.居室规格：____室____厅____厨____卫，施工建筑面积_______平方米。

3.委托方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)

4.工程价款(金额大写)：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)

5.工程开工日期：_______年_______月_______日

6.工程竣工日期：_______年_______月_______日工程总天数：______天

第二条：施工内容

1.客厅：_________________________________。

2.主卧：_________________________________。

3.次卧：_________________________________。

4.厨房：_________________________________。

5.卫生间：_________________________________。

6.强弱电安装具体要求：所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内(插座、天关内)，插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱(空开)六组。

7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。

8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为___________元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。

第三条：装潢工程材料

________________________________________________________________________________________。

第四条：材料供应

1.乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3.材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。

5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。

第五条：付款方式

开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。

第六条：其他事项

1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。

甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

6.包工包料装修合同范本 篇六

包工包料装修合同范本

委托方(甲方)：____________ 住所地址：___________________________ 身份证号码：_________________ 电话：_____________

承接方(乙方)：____________ 住所地址：___________________________ 身份证号码：_________________ 电话：_____________

工程项目：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程概况

1. 工程地址：________________________________________________

2. 居室规格： ____ 室____ 厅____ 厨____ 卫，施工建筑面积____平方米。

3. 委托方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)

4.工程价款(金额大写)：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)

5. 工程开工日期：_______年_______月_______日

6. 工程竣工日期：_______年_______月_______日 工程总天数：______天

第二条 施工内容

1.客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。

2.主卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。

3.次卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。

4.厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。

5.卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。

6.强弱电安装具体要求：所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内(插座、天关内)，插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱(空开)六组。

7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。

8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。

第三条 装潢工程材料

第四条 材料供应

1. 乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3. 材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。

5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。

第五条 付款方式

开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。

第六条 其他事项

1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。

甲方(业主)：

乙方(包方)：

7.建设工程施工合同《包工不包料》 篇七

工程名称：

发 包 方：

承 包 方：

签订日期：

建设工程施工合同

发包方：

（以下简称甲方）承包方：

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及《建设工程施工合同（示范文本）》的有关条款，结合省及工程所在地有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本工程合同。

第一部分

工程概况

第一条：工程概况 1－1 工程名称： 1－2 工程地点： 1－3 承包范围： 第二条：工期

开工日期：

****年**月**日

竣工日期：

****年**月**日 第三条：工程质量等级为

第四条：承包方式为包工不包料。第五条：图纸

甲方在工程开工前

天向乙方提供图纸

份。

第二部分

劳务报酬及费用支出

第六条：劳务报酬

6－1 乙方按甲方提供的图纸和技术交底进行施工，工费的确定以甲方签批的为准。

6－2 本工程采用的工费定额是：

１

工程预算定额。6－3 取费标准：

6－4 计时工：本工程一般不发生计时工，如确需发生时，计时工应由甲方现场领工员签认，并报甲方项目经理审核签批后方为有效。

6－5 其他费用： 第七条：费用支出

7－1 生活费：按乙方在现场的实际人数，支付每人每月生活费元。7－2 工费：按月估、季验、竣工后末次结算的办法执行，费用拨付按季验工和末次结算的 %支付（含生活费）。

7－3 乙方在工程项目完成后，由甲方质检人员检查验收，合格后办理工程结算。

7－4 其他费用支出：

第三部分

材料、机械设备的供应与管理

第八条：材料供应与管理

8－1

本工程所需的各种材料均由甲方采购和供应到施工现场，实行定额发料，乙方保管使用。

8－2 为了保证材料的使用合理，减少浪费，本着节奖超罚的原则去管理，工程所用钢材、木材、水泥、玻璃、沥青、油毡等材料由甲方采购、供应到施工现场，经双方材料人员办理验收手续，由乙方保管和使用；工程所用砂、石、砖、石灰等材料由甲方联系货源和质量检验，由甲乙双方在现场共同负责办理验收手续，甲方按验收手续支付材料款。

8－3 奖励与处罚：

1、以

建筑工程预算定额所需各种材料消耗为依据，采取节奖超罚的原则管理。

2、实用量小于定额消耗用量时，按节约价值的 %奖励乙方。

3、实用量大于定额消耗用量时，按超额价值从乙方结算工费中全额扣

２ 除。

第九条：机械设备供应与管理

9－1 本工程所需的主要设备由甲方提供，乙方负责保养与使用，且必须认真填写设备运转记录。

9－2 为了保证设备的完好和正常使用，乙方应对设备进行正常的保养工作，大修由甲方完成。

9－3 操作工人必须做到持证上岗和掌握设备的操作规程和保养常识。因人为的原因造成设备的损坏，所发生的维修费用从乙方结算工费中扣除。设备进场甲、乙双方共同检查后办理使用手续。工程完工后，再由甲、乙双方机械技术人员对设备进行鉴定工作，达不到设备保养工作要求的，乙方无条件进行维修保养或从结算工费中扣留实际需发生的维修费用，对使用和保养好的设备操作者，甲方将予以一定金额的物质奖励。燃油、动力费用小于定额消耗时，按节约价值的 %奖励乙方；大于定额消耗时，按超额价值从乙方结算工费中全额扣除。

9－4 如乙方自带机械设备时，其自带部分的机械费用，可计取定额分项工程机械费。

第十条：工器具

操作工人完成本工程所需的各种小型工器具，均由乙方自备。

第四部分

施工组织和工期

第十一条：乙方应根据合同工期和甲方施工组织设计要求，在开工前15天向甲方提供劳动力人员构成情况表，经甲方审查同意后，在开工前五天组织进场，否则甲方以乙方不执行合同而终止合同。

第十二条：延期开工

乙方应按合同开工日期组织开工，如遇特殊原因甲方开工前十天通知乙方。

第十三条：暂停施工

３ 13－1 甲方代表因故要求乙方暂停施工，并在提出停工要求后48小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方应按甲方要求停止施工。

13－2 停工责任在甲方，由甲方承担相关费用，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担相关费用，工期不予顺延。

13－3 由于国家政策性变化，不可抗力及甲、乙双方以外的原因，导致工程停建或缓建，使工程合同不可能继续履行时，乙方应积极组织做好工人的退场工作，将从甲方领取保管使用所剩余的材料移交给甲方，并办理有关手续。同时乙方应及时向甲方提出工程结算单，交由甲方审批。

第十四条：工期延误

非甲方原因及人力不可抗拒的自然灾害等原因，因乙方劳力组织不力或其它原因，致使工程不能按甲方施组设计要求保证阶段工期，乙方应及时调整，限期整改，由乙方承担违约责任。

第十五条：工期提前

通过双方努力，使工期提前，按规定积极向建设单位索取工期奖，建设单位支付的工期奖，按

的比例分享。

第五部分

质量与验收

第十六条：质量检查与返工

乙方应严格按甲方技术交底和质量等级标准的要求组织施工，随时接受甲方及建设、监理、监督等有关部门的检查，并为检查提供便利条件。

16－1 乙方在施工中经检查检验工程质量达不到合同及质量等级标准的要求时，乙方应按甲方、建设单位、质监部门的要求进行返工、修改，并承担返工、修改的费用。非乙方施工原因所造成的返工、修改，如变更设计等，乙方负责返工、修改，但不承担返工、修改的费用。

16－2 以上的检查检验不能影响施工的正常进行，更不能拒绝接受检查检验和对不合格工程进行返工、修改。

第十七条：隐蔽工程和中间验收

４ 17－1

凡隐蔽工程和中间验收部位，乙方必须先自检，合格达标后，由甲方和质检部门进行隐蔽检查验收，验收合格后方可隐蔽。

17－2

经检查验收，工程质量达不到合同约定标准，乙方应在规定时间内完成返工和修改，再进行检查验收，达到标准后方可继续施工。

第十八条：工程质量等级

本工程质量要求执行18-

条款。

18－1

乙方承包范围内，工程质量应达到建筑工程质量评定标准的合格条件。如达不到合格，除乙方必须按质量监督部门或有关单位提出的要求进行返工、修改，直到符合规范要求。并承担返工、维修的费用（包括人工、材料、机械费），且工期不予顺延。因甲方原因导致工程不合格，甲方承担返工、维修所发生的费用，工期相应顺延。

18－2

甲方要求工程质量达到

优良标准。经质量监督部门核验为优良工程，甲方按实际完成工程的每平方米

元奖励乙方。因乙方原因达不到优良标准，由乙方承担返工费用，且不予顺延工期。返工后仍达不到优良标准的，按实际完成工程的每平方米

元，由乙方承担经济责任。

第六部分

结算与保修

第十九条：工程结算

乙方承包工程项目完成后，由甲方组织建设单位、质检部门等有关单位，对工程项目进行检查验收，达到规范和合同要求的质量标准后，乙方应在30天内将工程结算提交甲方审批，甲方收到结算后应及时给予审批，交有关部门审核批准后，扣除乙方在施工期间从甲方借款和保修金外，甲方无正当理由，应将所余结算款在30天内支付乙方。

第二十条：保修

20－1 自办理交工手续之日起计算保修期，保修内容及保修期执行《建设工程质量管理条例》中的有关规定。

５ 20－2 保修期间，乙方应在接到甲方修理通知书之日7天内派人修理。否则甲方可委托其他单位维修，所发生的人工费，从乙方保修金中扣除。

20－3 本工程保修金为结算总价的5%，甲方在保修期满后30天内结算，保修金剩余退还乙方，保修金不足，由乙方支付。

第七部分

双方责任

第二十一条：甲方代表及工作

21－1 甲方驻施工现场全权代表姓名： 21－2 提供施工图纸和设计文件

份。

21－3 负责编制施工组织设计，组织技术交底，负责工程的测量和试验工作，按施工规范和验收规范标准检查指导，负责协调与建设、监理单位的检查、验收等工作关系，为乙方提供良好的生产和生活环境。

21－4

负责三通一平。

21－5

负责办理工程施工许可证。

21－6

负责协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，协调对外关系。

21－7

负责提供工程所需的各类机械设备。

21－8

负责采购供应工程所需的各种材料。

21－9

负责收集、整理、编制工程竣工文件；办理竣工验交工作。

第二十二条：乙方代表及工作

22－1

乙方驻施工现场全权代表姓名：

22－2

负责甲方提供设备的使用和正常保养工作。

22－3

负责对甲方供应部分材料的保管使用工作及地材的验收工作。

22－4

遵章守纪，做文明人，搞好文明施工，工完料净，材料分门别类，堆放整齐。

22－5

遵守劳动保护条例，严禁使用童工和不符合劳动条件的工人，６ 对特殊作业人员采取必要的保护措施，使用劳保用品。

22－6

按规定办理《承包工程许可证》，并向工商行政管理、税务、公安和建设银行办理登记注册及开户手续。

22－7

提供营业执照、资质证书、安全资质证书、承包工程许可证，外省施工单位负责办理出省和入当地务工许可证，交缴有关费用。

22－8

提供劳务人员名单及特殊作业人员的上岗证书。

第八部分

其他

第二十三条：安全施工

23－1

乙方必须按有关规定采取严格的安全保护措施，坚持安全第一的思想，杜绝违章作业，承担由于自身安全意识差、思想麻痹、违章作业造成事故的责任和因此而发生的费用。非乙方原因造成的安全责任事故，由甲方承担责任和有关费用。若发生重大伤亡事故，甲、乙双方密切配合，并为抢救提供必要的条件。

23－2

甲方有权监督乙方采取的安全保护措施和执行情况，甲方设置的防护用品，乙方必须正确使用。甲方优先保障安全防护方面的费用。

23－3

乙方必须做到特殊工种持证上岗的要求。

23－4

乙方必须严格执行国家和省市有关部门颁发的安全操作规程。安全网和施工用电的触电保护器、安全标志等安全设施，由甲方提供，乙方必须使用、保管。

第二十四条：不可抗力

24－1

对发生人力所不可抗拒的自然灾害，如地震等，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在受灾后24小时之内向甲方代表报告受灾情况。

24－2

因不可抗力所造成的损失，由双方分别承担：

1、工程本身的损失由甲方承担；

2、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

７

3、乙方因自身原因造成的停工，停工损失由乙方承担。第二十五条：合同纠纷的解决方式

甲乙双方因合同发生争议时，双方应及时协商解决。如不能取得 一致，可向**人民法院起诉。

第二十六条：其他事项

26－1

本合同未尽事宜可签订补充协议，作为合同的一部分，与合同有同等效力。

26－2

合同在双方签字盖章后生效。工程完工结算，甲方付款完毕后除保修和纠纷解决条款外，其它条款即告终止。

26－3

合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本

份，甲、乙双方送有关部门备案。

发包方：（公章）

承包方：（公章）地址：

地址： 法人代表：

法人代表： 委托代理人：

委托代理人： 开户银行：

开户银行： 账号：

账号： 电话：

电话： 邮政编码：

邮政编码： 合同签字时间：

****年**月**日

地点：

附件一：

8.农村宅基地建房包工包料合同 篇八

工程名称：汤泉乡黄岗村村民李泰之新建住宅

工程地点：安庆市太湖县汤泉乡黄岗村李湾组

发 包 人（甲方）：李泰（身份证号码：）

承 包 人（乙方）：（身份证号码：）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发包人、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同达成如下协议：

一、项目概况：建房屋两层半，建筑面积约为 平方米。乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建新房，甲方房屋主体工程、房屋四周排水沟的改建、围墙、楼顶、墙面 水泥抹平，同时作好防渗处理。

二、承包方式：包工包料、不得转包

甲方责任：提供施工的必要条件三通施工配套场地，乙方必须保证房屋质量，按设计图纸和甲方要求安全施工。由于是农村施工场地有限制请乙方妥善处理屋前屋后邻里关系，有争议事项可先行停工待通知甲方待解决。

乙方责任：1、须严格按图纸设计和要求施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方书面同意不得随意增加面积。2、因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致后方可进行变更。3、主体结构钢筋优质螺纹钢、水泥425、砖的使用要符合国家相关标准不得使用劣质材料。4、乙方在施工中必须接受甲方的监理，并接受合理化建议并采纳。5、乙方自带建筑所需一切可能用到的工具设备材料等，6、乙方施工人员食宿、薪资、意外保险等问题由乙方解决。

三、承包价格及付款方式：合同总价款按照交房后新房面积638元/平方米计算，签订合同后预付人民币 80000 元；封顶后支付人民币 元整付清；

四、质量要求：1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工返工费由乙方自付。2、房屋建成后甲方发现质量问题主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平。断裂、露筋、横梁断裂、墙面开裂、地面塌陷等乙方必须在第一时间进行免费维修。4、要求房屋主体四角端正、墙面、地面平整，且符合国家相关标准。

五、安全施工:

乙方必须按照安全规范和技术要求，采取严格的安全防护措施文明施工，在施工过程中要特别注意安全，确保人身和财产安全，杜绝一切事故发生。因乙方原因造成乙方人员或第三方人员伤亡等一切安全事故均由乙方承担全部责任。甲方不承担任何责任。

六、工期要求：主体工程工期为 80 天，从签订合同之日起计算，乙方须在 2021年 11月 3日前完成所有主体工程，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应在动工前筹备齐，以便顺利施工。

七、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，解决不成由房屋所在地人民法院判决。本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，从签字之日起生效。

甲方发包方签字(章)： 日期：2021年8月16日

9.房建模板包工包料合同 篇九

甲方：金海公司

乙方：

甲方需要在新序农场建七间瓦房和围墙贰仟米，现将建

筑工程承包给乙方施工，为在建筑房屋中明确施工，以明确经济条款法律责任，甲、乙双方经充分协商，订立如下合同条款：

一、承包形式：包工不包料。乙方只包工，一切材料与

税收由甲方负责，与乙方无关。乙方只出工，按实际建筑面积验收结算付款。双方议定瓦房每平方米人民币贰佰元整（￥：200.00元），围墙每平方米人民币伍拾捌元（￥：58.00元）。

二、基础不包挖土回土地面，由甲方负责。

三、批外墙水泥抹光，内墙批粗底，不包装修。

四、付款方式：自订立合同之日起，甲方先预借叁万元

（￥：30000.00元）做工人进场的伙食费用，工人进场开工后，按工程进度付款，工程完工二天内，经甲、乙双方验收后结算，一次性付清本工程总款给乙方工人，住宅水电由甲方负责。

五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，望双方共

同遵守执行，工程余款付清后本合同自行作废。

甲方：乙方：

10.包工包料施工合同范本 篇十

乙方：

工程地点：甲方在南庄村处建房屋两层，建筑面积为平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

一、承包方式

采用包工包料方式承包，面积价格一次性包死，工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并采纳。

乙方自带建筑所需一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板，搭架用的竹木等，费用由乙方自理，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括楼顶顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承包价格及付款方式

经甲乙双方协商，建筑面积按相关民俗按楼面平方米计算，屋檐滴水处每平方米按每楼面平方米1/2费计算，即楼面平方米是 元/平方米，屋檐滴水处是（贰佰元）/平方米。

先预付 元整（大写：）。工程如在农历 年 月 日完成外墙砖、屋内格墙及屋顶楼平完工。付款 元整（大写：）。内墙及地平及外墙砖完工付款 元整（大写：）。剩余部分经甲方验收合格后。

四、双方责任

甲方提供施工的水电，乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工。

五、质量要求

1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。

3、房屋建成后甲方发现质量问题的，如：

1）所进材料一定确保质量，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板，钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。

2）主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂；主体柱地面不垂直、断裂、露筋：横梁断裂、露筋；天板或地板开裂、塌陷、露筋等等），由乙方承担赔偿一切损失，乙方必须进行免费维修。

4、主体四角端正、墙面、地面平，墙体粉刷平整，杜绝空鼓，符合相关标准。门面贴瓷砖。

六、注意安全

乙方必须按照安全规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，文明施工，在施工过程中要特别注意安全施工，确保人身和财产安全，杜绝一切事故发生，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故，由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故的一切事故，一切由乙方负全部负责，甲方不负担任何责任和费用。

七、工期要求

主体工程工期为 天，从签订合同之日起计算，乙方必须在 年 月 日前完成主体工程，完工时间不能超过 天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的，每拖延一天，每平方米减少工钱 元，因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。乙方所需材料，应在年前筹备齐，以便年初好施工。

八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，在证人执一份，从签字之日起生效。

甲方签字（章）：

农历日期：

乙方签字（章）：

农历日期：

在证人签字（章）

农历日期：

农历日期：

包工包料施工合同范本2

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着平等、互利、公平、公正、诚实信用的原则，就甲方承建的私宅施工、材料及作业用工事宜，为明确双方责任、义务和权利，经双方友好协商，愿意达成如下条款，以期共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：私宅

2、结构层次：

3、施工地点：下蜀镇西谢村

4、建筑面积：平方米

二、承包方式：

包清工、包机械、包设备材料、建筑材料。

三、工程作业范围及其内容：

1、垫层、墙角、基础、主体、屋面，室内外装饰粉刷，楼上下水泥地面。

2、所有材料搬运。

四、建房材料要求：

1、多孔砖：

2、水泥：

3、钢筋：

五、质量管理：

质量标准：乙方施工的工程质量，应当符合国家和地方有关的施工及验收标准及甲方的要求。

六、工程进度：

合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，总日历天数为 天。

七、安全、文明施工：

在施工过程中，乙方施工人员所发生的安全事故，乙方自理与甲方无关。（工程造价包含乙方工人的保险费。）

八、结算价格及方式：

1、固定单价包干： 元/平方米，按建筑面积实算（建筑面积按国家规范标准计算）

2、工程完工后，留工程造价 为工程质保金，工程竣工验收后无维修等质量、安全问题一年内全部付清。

九、付款方式：

甲方根据工程进度付款，基础结束付，主体结束付，粉刷结束付，工程竣工验收付，无质量问题一年后付清。

十、现场用电：

费用有甲方负责。

十一、施工用水：

费用有甲方负责。

十二、合同的解除、终止：

1、解除合同：乙方的劳动力安排和施工的工程质量、进度、安全不能满足甲方，经甲方书面通知，仍不能满足要求的，甲方有权向乙方发出通知解除合同，责令乙方退场，已完工程量按70%结算。年底结清。

2、合同的终止：甲、乙双方根据合同条款，事理行使了自己的权利，合理履行了各自的义务后，本合同终止。

3、以上合同条款未尽事宜双方可另行增加补充协议，补充协议与该协议具有同等效力。

4、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，甲、乙双方签字后生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

包工包料施工合同范本3

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，经甲、乙双方协商同意，达成协议如下：

一、工程范围

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：

二、工期要求：

1、自 年 月 日，从开工之日，楼房具备作业面后开工 个月交工。

2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期拖延一切直接或间接的后果自负。（注：施工中阴、雨天工期可顺延，5℃以下温度禁止施工，工期可顺延。）

三、施工质量要求：

四、工程验收：

此工程经甲方验收合格即视为合格。

五、合同价款与支付方式：

合同单价： /㎡，施工面积约 ㎡。合同总价款：工程款待工程竣工甲方验收后一次性给付总额工程款。

六、其他约定：由于任何一方的原因导致施工不能进行或不能顺利进行，人为不可抗力除外，责任一方应赔偿对方相应损失。

七、争议的处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至工程所在地法院。

八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________