二级建造师法规模拟题(共5篇)
1.二级建造师法规模拟题 篇一
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.施工单位的下列措施中,不符合安全生产要求的是()。
A.根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的施工措施 B.在施工现场人口处设置明显的安全警示标志 c.施工现场的办公、生活区设置在作业区内
D.制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度
2.当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起()内向上一级人民法院提起上诉。A.10日
B.15日
C.30 日 D.60日
3.甲与乙签订一房屋买卖合同,甲已支付一半房款,此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续,然后才支付另一半房款。以下说法正确的是()。
A.依诚信原则,乙不得行使同时抗辩权 B.乙有权行使同时抗辩权 c.甲违约在先,乙有权解除合同
D.乙得行使不安抗辩权 4.下列合同中,属于从合同的是()。
A.买卖合同
B.借款合同
c.保证合同
D.承揽合同 5.建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的,应处以()的罚款。A.20万以下
B.20万以上50万以下
C.项目合同金额的5‰
D.项目合同金额的10‰ 6.商标的构成要素不包括()。
A.商标的名称
B.商标的图案 c.商标的颜色
D.商标的使用范围 7.根据我国法律,以下不属于中标条件的一项是()。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B.能够满足招标文件的实质性要求 c.投标价格低于成本 D.投标价格最低
8.以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是()。A.生产经营单位为安全生产设施投入大量资金 B.设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存 c.配备劳动防护用品
D.由从业人员个人缴纳工伤社会保险
2018年度二级建造师法规考前押题
请广大考生在下载后24小时内删除,否则造成的一切侵权行为后果自负!9,股份有限公司的权力机构是()。
A.股东大会
B.股东会
C.董事会
D.监事会
10.接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构,应当经过()考核审查合格后,颁发资质证书。A.县级以上环保行政主管部门 B.市级以上环保行政主管部门
c.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门 D.国务院环保行政主管部门
11.下列情形中不属于安装工程一切险承保范围的是()。A.短路、过电压、电弧所造成的损失
B.超压、离心力引起的断裂所造成的损失
c.因结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失 D.因安装地点的运输所引起的意外时间
12.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过()方决定该项目开工建设的,应报原审批部门重新审核。A.1年
B.5年
C.10年
D.15年
13.债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有,用以担保债权的实现,当债务人不能履行债务时,债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为,叫做()。
A.保证
B.抵押
C.留置
D.质押
14.下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是()。A.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标 B.以低于成本的报价竞标
C.投标时递交虚假业绩证明、资格文件 D.假冒法定代表人签名,递交假的委托书
15.甲欠乙1吨钢材,乙向甲借款3万元,根据合同约定,两项债务正好同时到期。于是甲乙协商两个债务抵消,不再互为偿还。此种债的消灭基于()事实。
A.清偿
B.混同
c.提存
D.抵消 16.下列权利中属于著作财产权的是()。
A.发表权 B.署名权 c.修改权 D.发行权 17.分包工程的安全生产责任,()。A.由总承包单位承担责任 B.由分包单位承担责任
c.由各分包单位承担连带责任
D.由总承包单位和分包单位承担连带责任
18.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,将被如何处理?()A.责令改正,处以罚款
B.责令停止施工 c.吊销资质证书
D.没收违法所得
19.从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构,其资格由()认定。A.国务院建设行政主管部门
B.省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
c.国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门 D.县级以人民政府的建设行政主管部门
20.下列做法中,违背我国劳动法规定的一项是()。
A.用人单位对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查 B.用人单位安排女职工从事矿山井下劳动 C.用人单位对劳动者进行劳动安全卫生教育 D.用人单位准予女职工100天的产假
21.某一人民法院受理案件后,发现自己对该案件没有管辖权,将案件移送给有管辖权的 人民法院审理,叫作()。A.移送管辖
B.指定管辖
c.级别管辖
D.地域管辖
22.招标人以不合理的条件限制投标人,强制要求投标人组成联合体共同投标的,可以处以()的罚款。A.项目金额的5‰以上 10‰以下 B.项目金额的5%以上 10%以下 C.1万元以上5万元以下 D.1万元以上 10万元以下
23.下列表述中,受要约人对要约内容的作出非实质性变更的是()。
A.合同标的变更
B.履行方式的变更 C.增加说明性条款
D.提出新的解决争议的方法 24.下列属于要约的是()。
A.寄送价目表 B.商业广告的内容符合要约规定 c.拍卖公告 D.招标公告 25.下列债权让与中,符合法律规定的是()。A.甲以遗嘱方式将债权转让给继承人乙 B.某钢铁厂宣告破产后将债权转让给第三人
c.某演出公司与演员张某签订演出合同后,将合同中对演员的转让给另一家公司 D.李某将其扶养请求权转让给王某
26.出售质量不合格的商品而未声明的,诉讼时效为()。A.1年
B.2年
C.4年
D.20年
27.张某向某农场购买了1吨苹果,约定在货到达后付款。在装车时,工作人员误装了1.5吨,张某和工作人员都没有发现。结果张某运输苹果的车在途中翻入沟中,苹果全部损失,张某应当向农场支付()苹果的价款。A.1吨
B.1.5吨
C.2.5吨
D.0吨 28.从债权的内容看,债权的性质是()。
A.对人权
B.对事权
C.相对权
D.绝对权 29.对于环境影响很小、不需要进行环境影响评价的,应当()。A.编制环境影响报告书 B.编制环境影响报告表 C.填报环境影响登记表 D.制作环境影响分析表
30.下列情形中,造成合同权利义务终止的是()。A.债权人拒绝受领标的物
B.当事人-方延迟履行义务 c.当事人-方下落不明
D.债权人免除债务 31.评标由()负责。
A.建设行政主管部门组建的评标委员会 B.招标人依法组建的评标委员会 c.投标人依法组建的评标委员会
D.招标人与投标人共同组建的评标委员会 32.开标地点为()。
A.招标文件中预先确定的地点
B.评标委员会确定的地点 c.投标人共同商议的地点
D.建设项目所在地 33.评标委员会的成员人数为()。A.5人以上双数
B.5人以上单数 c.6人以上双数
D.6人以上单数
34.甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判,甲为了排挤乙公司而向丙公司提出了更优惠的条件。乙公司退出后甲公司又借故中止谈判,给丙公司造成了损失。甲公司的行为定性为()。A.欺诈
B.假借订立合同恶意磋商
c.以合法形式掩盖非法目的 D.正常的商业竞争 35.下列可以作为保证人的单位是()。
A.国家机关
B.学校
C.医院
D.合伙企业
36.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,取消其()内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。A.1~2年
B.2~3年
c.3~4年
D.2~5年 37.要约的生效时间是()。
A.到达受约人时生效
B.发出时生效
c.到达受约人的第二天生效
D.受约人发出承诺前 38.建设单位的下列做法符合法律规定的是()。
A.在工程竣工验收合格之日后20天办理工程竣工验收备案 B.在重新组织竣工验收前使用工程
c.将建设工程发包给具有相应资质等级的单位 D.编造文件办理竣工验收备案
39.依我国法律,当事人对下列()合同可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。A.以合法形式掩盖非法目的 B.损害社会公共利益 C.在订立合同时显失公平
D.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益
40.人民法院对上诉案件应当在第二审立案之日起()内审结。A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年 41.建设单位的下列做法中,没有尽到消防安全职责的是()。A.确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全负责人 B.组织防火检查
C.定期检验维修消防设施和器材
D.在设有仓库的楼房内设置员工宿舍,以方便对仓库的管理
42.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()内订立书面合同。A.15日
B.30日
C.1个月
D.2个月
43.甲公司致电乙公司,欲订购10吨钢材,并提供了价格、数量,询问是否同意。当日,乙公 司也致电甲公司,表示现有10吨钢材,说明质量、价格,询问是否接受。然而双方都没有给对方 明确的答复。1个月后,乙公司向甲公司发货,甲公司拒收。甲乙公司之间的关系认定为()。
A.合同关系未成立
B.合同关系已成立
c.合同关系成立且生效
D.合同关系成立但未生效 44.保证方式没有约定或约定不明确的,()。A.按一般保证承担保证责任 B.由当事人协商承担保证责任 c.按连带保证承担保证责任
D.由债权人指定的保证人承担保证责任 45.合同法所称不可抗力是指()。
A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 B.不能预见但能够避免的客观情况
c.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况 D.能够预见,可以避免但不能克服的客观情况 46.撤销权的除斥期间是()。
A.自债权人知道或应当知道撤销事由之日起5年内 B.自债务人的行为发生之日起5年内
c.自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内 D.自债务人的行为发生之日起1年内
47.合同中履行费用负担不明确的,应当由()负担。
A.债权人
B.合同双方
c.债务人
D.履行义务的一方 48.组成一个联合投标体共同投标的法人数目应为()。
A.两个
B.两个以上
c.三个
D.三个以上 49.债务人部分履行债务给债权人增加的费用,由()负担。
A.债务人
B.债权人
c.债务人和债权人
D.过错方 50.下列做法不属于串通投标的是()。
A.招标者在公开开标前,开启标书,并将投标情况告知其他投标者 B.招标者预先内定中标者,在确定中标者时以此决定取舍 C.投标者在投标时递交虚假业绩证明
D.投标者与招标者商定在招投标时压价,中标后再给招标者额外补偿
51.当事人在合同中约定一方向对方给付定金作为债权担保的,收受定金的一方不履行约 定债务的,应()。A.将定金退还
B.双倍返还定金 C.支付违约金
D.赔偿对方损失
52.以下限制民事行为能力人订立的合同中,要经过法定代理人追认才有效的是()。A.赠与合同
B.承揽合同
C.与年龄智力相适应订立的合同
D.与精神状况相适应订立的合同 53.不属于建筑业企业资质的序列是()。
A.总承包
B.专业承包
c.专业分包
D.劳务分包
54.甲向乙借款1万元,约定年息为10%,并由丙提供了保证。现乙欲将债权转让给丁,在原保证合同对债权转让无约定的情况下,下列表述正确的是()。
A.若该债权转让,丙即免除了保证责任
B.若该债权转让,丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任
c.该债权转让在征得丙的同意后,丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任 D.该债权转让后由乙通知丙,丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任 55.以下情形中,不属于无权代理行为的是()。A.行为人没有代理权 B.行为人超越代理权限
C.行为人的代理基于口头委托
D.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立合同
56.无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,()。A.由监护人承担民事责任 B.由行为人自己承担民事责任 C.由监护人和行为人承担连带责任 D.无须承担责任
57.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的业务许可范围承 揽工程。A.资质等级高的单位
B.资质等级低的单位 c.各单位协商确定
D.发包方指定其中一家单位
58.环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起()内,完成验收。A.10日
B.15 日
C.30日 D.60 日
59.某市仲裁委员会仲裁一建设工程合同纠纷案件,首席仲裁员甲认为应当裁定合同无 效,仲裁人员乙认为合同有效,应当裁定解除合同,仲裁人员丙亦认为合同有效但应裁决继续 履行合同。这种情况下应()。A.请示仲裁委员会主任并按其意见作出裁决 B.按乙或丙的意见作出裁决 C.按甲的意见作出裁决
D.重新组成仲裁庭经评议后作出裁决
60.当事人迟延履行后发生不可抗力的应当()。
A.全部免除责任
B.不能免除责任 c.部分免除责任
D.由相对方决定是否免除责任 61.根据工程建设标准的内容划分,下列不属于这种分类的一项是()。A.设计标准
B.施工及验收标准 c.设计定额
D.技术标准
62.A市甲公司与B市乙公司在c市签订建设工程合同,合同履行地在D市。合同约定若 发生争议将纠纷提交C市仲裁委员会仲裁。现甲乙公司发生纠纷,甲欲申请仲裁,发现c市 没有设立仲裁委员会,而A、B、D市均设立了仲裁委员会。甲可以()A.向A市仲裁委员会申请仲裁 B.向B市仲裁委员会申请仲裁 c.向C市法院起诉
D.向D市仲裁委员会申请仲裁
63.下列()情况中用人单位可以解除劳动合同。A.职工张某因工负伤而丧失劳动能力 B.职工许某公派出国而逾期未归 C.职工李某与他人同居而怀孕 D.职工陈某患病住院
64.下列表述中超越工程质量监督机构基本职责的是()。A.办理建设单位工程项目报监手续,收取监督费 B.对建设工程的地基基础、主体结构的质量进行检查 c.对建设单位组织的竣工验收程序实施监督
D.对于需要实施行政处罚的,按照法定标准实施处罚 65.建设工程施工承包单位对于屋面防水工程的最低保修期限是()。A.2年
B.5年
C.2个月
D.5个月 66.有限责任公司发起人的股东人数为()。
A.2个以_12
B.50个以下
C.2个以_上50个以下
D.没有上下限的限制
67.甲向乙借款20万元,以自己的一套房子作为抵押担保。抵押期间,甲欲将这套房子以 25万元卖给丙,丙知道房子已设置抵押,但愿意接受。以下表述正确的是()。
A.甲可以卖出该房屋,但应先征得乙的同意 B.甲可以卖出该房屋,不必征得乙的同意 c.甲可以卖出该房屋,但事前应通知乙
D.甲无权卖出该房屋,因为此房屋已设置了抵押权
68.对于招投标过程中的违法行为进行行政处罚,由()规定的有关行政监督部门决定。
A.国务院 B.省、自治区、直辖市人民政府 C.县级以上人民政府 D.建设工程项目所在地的人民政府 69.父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动,这种情况属于()。A.指定代理
B.委托代理
c.无权代理
D.法定代理
70.甲委托乙为其购买建材,乙为此做了大量准备工作。现甲不想要这批建材了,通知乙 取消委托。下列说法正确的是()。A.甲可以单方取消委托,但应以书面方式作出
B.甲可以单方取消委托,但应支付乙为准备工作所消耗的合理费用 c.甲可以单方取消委托,但应按原委托合同约定支付乙报酬 D.甲无权单方取消委托,否则承担违约责任
二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个 错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)1.以下属于投标程序的是()。
A.组织投标机构
B.编制投标文件 C.接受投标书
D.评标 E.送达投标文件 2.安全生产中从业人员的权利包括()。
A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施 B.对本单位的安全生产工作提出建议
c.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品 D.获得安全生产教育和培训
E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告
3.建设单位办理工程竣工验收备案应提交()材料。A.环境影响报告书 B.工程竣工验收报告 c.工程竣工验收备案表
D.法律法规规定应由规划、公安消防、环保部门出具的认可文件 E.施工单位签署的工程质量保修书 4.以下情况属于合同变更的是()。A.合同标的物数量的增减 B.合同履行期限的变更 C.合同履行地点的变更 D.交付方式的变更 E.签订合同的主体变更
5.以下表述符合工程监理单位的质量责任的是()。A.依法取得相应资质等级证书
B.在资质等级许可的范围内承担工程监理业务
c.工程监理企业与建筑材料供应单位是上下级关系
D.工程监理企业依照法律法规、有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理 E.工程监理企业对施工质量承担监理责任
6.按照属性分类,工程建设标准可以划分为()。A.技术标准
B.设计标准
C.管理标准
D.施工及验收标准 E.工作标准
7.下列情形中,劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的是()。A.劳动者患病或负伤,在规定的医疗期内 B.在试用期内
C.女职工在孕期、产假、哺乳期内
D.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动 E.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件
8.甲向乙借款1万元,同时丙又欠甲1万元,通过协商由丙向乙直接偿还。下列表述中正确的是(A.若甲乙协商一致,再通知丙,属于债权转让 B.若甲丙协商一致,再通知乙,属于债务转移
c.若甲乙得到丙的同意,再达成协议,属于债权转让 D.若甲丙得到乙的同意,再达成协议,属于债务转移
E.若甲乙丙三方订立协议,对甲与乙为债权转让,对甲和丙为债务转移
9.对于中标单位将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的,有关部门将()。A.处分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款 B.有违法所得的,并处没收违法所得 c.责令停业整顿
D.情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照
。)E.责令不得再参加任何依法必须进行招标的建设工程项目投标 10.下列属于不可抗力范围的是()。
A.自然灾害
B.施工单位过错造成工程延期竣工 c.社会突发事件
D.政府行为
E.建设单位资金不到位造成工程延期竣工
11.县级以上人民政府建设行政主管部门的工作人员,有()行为的,将受到降级或撤职的处分。A.未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查 B.对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书 C.对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证 D.发现违法行为不予查处
E.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工 12.下列适用抵消的情况中,正确适用的是()。
A.甲乙1000元钱,春节时二人打麻将赌博,甲赢了1000元,甲主张以赌债抵消欠款
B.张某欠王某2000元,王多次催要无果,遂将张打伤,张要求损害赔偿,王主张以欠款抵消
c.甲借给 100元钱,同时乙给甲制作了一套礼服,其加工费为100元。如果甲乙的 债务都已到期,则甲乙之间的债务可以抵消
D.李某因做生意向王某借款1000元,而王某欠李某货款800元,如果李某和王某的债 务都已到期,则可以在800元的范围内抵消债务 E.甲向乙定做一套家具,交付家具时甲以乙妻子曾向甲借款2000元为由,主张债务抵消而拒付加工费 13.施工单位在采用()时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A.新技术
B.新工艺
c.新设备
D.新材料
E.新方案 14.()情况下,第二审人民法院将裁定撤销原判、发回原审法院重审。A.原判决适用法律错误
B.原判决认定事实错误 C.原判决认定事实不清、证据不足D.原判决违反法定程序 E.原判决违反法定程序、可能影响案件正确判决 15.建设项目的环境影响报告书应当包括()内容。A.建设项目概况
B.建设项目周围环境现状
c.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估 D.建设项目环境保护设施的设计方案 E.对建设项目实施环境监测的建议
16.建筑工程一切险的被保险人可以包括()。
A.业主
B.技术咨询顾问 c.制造商或供应商
D.总承包商 E.业主聘用的监理工程师 17.以下情况中必须进行招标的工程建设项目是()。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的 C.勘察设计的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的 D.监理服务的采购,单项合同估算价在10万元人民币以上的
E.单项合同估算价低于法定标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的 18.下列各项中,可以质押的权利是()。
A.土地所有权
B.房屋产权 C.汇票、支票、本票
D.债券、存款单、仓单、提单 E.股份、股票
19.甲为逃避向乙偿还债务,将自己名下的不动产转让给丙,导致无力偿还债务。债权人 乙欲行使撤销权应当具备的条件是()。A.甲以明显不合理的低价向丙转让不动产 B.甲主观上有逃债的故意
c.甲与乙之间的转让没有到有关部门办理登记 D.乙对甲的债权已经到期 E.丙知道甲行为的目的
20.根据法律规定,下列免责条款无效的是()。A.合同当事人一方受益
B.涉及不可抗力造成的对方财产损失 c.造成对方人身损害
D.约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任 E.因故意或重大过失造成对方财产损失
21.下列关于建筑工程一切险的免赔额,说法正确的是()。A.工程本身的免赔额为保险金额的O.5%-2% B.施工机具设备等的免赔额为保险金额的5%
c.第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%一2% D.人身伤害的免赔额为伤害损失的5%
E.支付修复保险标的遭受损失所需费用时,必须扣除免赔额
22.甲乙签订水泥订购合同,甲委托丙送货,并订立运输合同。丙送货途中,遭遇泥石流导致延迟送货,水泥受到部分损失。于是乙方以逾期交货和货物不符合约定为由拒收货物、拒付货款。丙多次与乙交涉未果,发现水泥受潮部分扩大,就将水泥作价卖给另一个厂家。下列表述中正确的是()。
A.水泥价值减少的损失由甲承担 B.水泥价值减少的损失由乙承担 c.水泥价值减少的损失由丙承担
D.丙为处理水泥的费用可以要求甲支付 E.丙为处理水泥的费用可以要求乙支付
23.对在工程承包中行贿的承包单位,应()。A.处以罚款,没收贿赂的财物 B.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分 c.造成工程质量问题的,与受贿的单位承担连带赔偿责任 D.责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书 E.构成犯罪的,依法追究刑事责任
24.民事起诉状应当记载的事项包括()。A.当事人的姓名、年龄、职业、住所等
B.诉讼请求和所根据的事实与理由 c.证据和证据来源 D.证人姓名和住所
E.对管辖异议的处理意见
25.下列构成继续履行必须具备的条件的是()。A.当事人一方违约
B.当事人双方互负履行义务
C.继续履行合同仍有意义,不违背订立合同的宗旨 D.非违约方需有继续履行的请求 E.违约方有条件履行
26.我国的诉讼管辖可分为()。A.地域管辖
B.级别管辖 c.协议管辖
D.移送管辖 E.指定管辖
27.下列属于违约责任构成要件的是()。A.当事人有不履行合同债务的违法行为 B.违约方主观上过错
c.当事人在合同中约定了违约条款 D.有损害事实存在
E.违约行为与损害事实之间有因果关系
28.根据我国法律,有()行为之一的,责令改正,处以10万元以上30万元以下的罚款。A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察 B.设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计
c.设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商 D.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计
E.施工单位在施工中偷工减料,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 29.下列事实中属于《劳动法》适用范围的是()。A.外商独资企业聘用的职工 B.个体工商户聘用的帮手 c.家庭聘用的保姆
D.国家机关聘用的临时工 E.扶贫基金会聘用的员工
30.下列合同中,适用一年诉讼仲裁时效的合同是()。A.超过专利权保护期限的专利使用许可合同 B.延付或者拒付租金的租赁合同 C.寄存财物被丢失的保管合同
D.出售质量不合格的商品未声明的买卖合同 E.迟延交付建筑物的建设工程合同
参考答案
一、单项选择题
1.B
2.D
3.C
4.A
5.C
6.D
7.A
8.B
9.A
10.D 11.C
12.B
13.D
14.B
15.D
16.D
17.D
18.C
19.C 20.B 21.A 22.C 23.C 24.B 25.B 26.A 27.A 28.C 29.C
30.D 31.B
32.A
33.B
34.B
35.D 36.D
37.A
38.C
39.C
40.B 41.D 42.B 43.C 44.C 45.A 46.B 47.D 48.B 49.A
50.C 51.B 52.B
53.C 54.B
55.C 56.A 57.B
58.C 59.C 60.B 61.D 62.C 63.B 64.B 65.B 66.C 67.C 68.A 69.D
70.B
二、多项选择题
1.ABD
2.ABCD
3.BCDE
4.ABCD
5.ABDE 6.ACE
7.BDE
8.AD
9.ABCD 11.BCD
12.CD
13.ABCD
14.BCE
15.ABCE 16.ADE
17.ABCE
18.CD 19.ABE 21.ABCE
22.AD
23.ABDE
24.ABCD
25.ACDE 26.ABDE27.ADE
28.ABCD
19.ABDE
.ACD 20.CE .BCE
2.二级建造师法规知识点汇总 篇二
法律:全国人民代表大会和其常务委员会制定,规范性文件的统称,城乡规划法、建筑法、城市房地产管理法、民法通则、合同法、行政许可法。行政法规:国务院制定,建筑工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建设工程勘察设计管理条例等等。地方性法规:省自治区直辖市人民代表大会及其常务委员会制定,北京市建筑市场管理条例、天津市建筑市场管理条例、新疆自治区建筑市场管理条例。部门规章:国务院各部委制定,规定、办法和实施细则。工程建设项目招标范围和规模标准规定,市政公用设施抗灾设防管理规定。地方政府规章:省自治区直辖市人民政府制定,安徽省建设工程造价管理办法、重庆市建设工程造价管理规定、宁夏回族自治区建设工程造价管理条例。
2法人具备的条件:1依法成立2有必要的财产或者经费3有自己的名称、组织机构和场所4能够独立承担民事责任。企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
4物权包括:所有权、用益物权、担保物权。所有权包括占有权使用权收益权处分权(核心)。用益物权包括土地承包经营权建设用地使用权宅基地使用权和地役权。5土地用途管制制度,将土地分为农用地建设用地和未利用地。城市市区土地属于国家所有,农村和城市郊区土地属于农民集体所有,宅基地和自留地自留山属于农民集体所有。建设用地使用权自登记时设立。住宅用地使用权期满自动续期,非住宅按照法律规定。
6不动产物权设立变更转让消灭应登记,自登记时发生效力。动产物权自交付时发生效力。7债权是相对性,物权是绝对性。债权主体相对性内容相对性责任相对性。8发明专利权的期限为20年,实用新型和外观设计专利权的期限为10年。均自申请之日起计算。注册商标有效期10年自核准之日起。期满前6个月申请续展,6个月宽限期,每次续展10年。
9担保方式:保证、抵押、质押、留置、定金。保证人资格:具有代为清偿债务的法人、其他组织、公民可以作为保证人。以下不能作为保证人:1国家机关,国务院批准除外2学校幼儿园医院等公益单位社会团体3企业法人的分支机构职能部门,有授权的可以。
10建设工程常用的担保种类。施工投标保证金:投标人向招标人提供,避免因投标人在投标有效期内随意撤销或不能提交履约保证金和签署合同,现金、银行保函、银行汇票、保兑支票、现金支票等。施工合同履约保证金:中标人向招标人提供,保证施工合同顺利履行承包人提供,保函或保证书。工程款支付担保:招标人向中标人提供,发包人向承包人提供的保证按照合同约定支付工程款的银行保函。预付款担保:承包人向发包人提供,承包人按合同施工,偿还发包人已支付的预付金额的担保。
11定金合同从实际交付定金之日起生效,定金数额不得超过主合同标的额的20%。给付定金一方不履行约定债务的无权要求返还定金,收受定金一方违约的应双倍返还定金。
12行政处罚(对外):警告、罚款、没收违法所得没收非法财物、责令停业停产、暂扣或吊销营业执照、行政拘留、其他。行政处分(对内工作人员):警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。
13工程重大安全事故罪:违反国家规定降低工程质量标准造成重大安全事故的,对直接责任人处5年以下有期徒刑或者刑拘并处罚金,特别严重的,5-10年处罚金。重大责任事故罪:在作业生产中违反安全管理规定发生重大伤亡或造成严重后果,3年以下或者刑拘,特别恶劣3-7年。强令他人冒险作业的5年下,特恶劣5年上。属于重大伤亡事故或严重后果:1人上死亡,或重伤3人上或直接经济损失100万上。重大劳动安全事故:安全生产设施或条件3年,3-7年
14施工许可证:可不办:
1、30万元以下或300平米以下
2、抢险救灾及临时性和农民自建低层住宅。申领施工许可证条件:1已经办理该用地批准手续2取得规划许可证3拆迁进度符合施工要求4已确定施工企业5满足施工的图纸和技术资料6保证工程质量和安全的措施7建设资金已落实8法律法规规定的其他条件,监理消防设计审核。工期不足一年的到位资金不少于合同价的50%,超一年的30%。
15建筑企业资质:特级:注册资本金3亿元以上,企业净资产3.6亿元;一级5000万、6000万元以上;二级2000万、2500万;三级600万、700万。特级:企业经理具有10年以上工程管理工作经历,技术负责人具有15年经验,工程高级职称及一建资格,一级人数50人以上;一级:企业经理10年以上工作经验或高级职称,总工程师10年以上经验并高级职称,一级资质项目经理不少于12人,高级职称不少于10人,中级60人;二级企业经理8年或中级职称,技术负责人8年上经历或高级职称,二级资质上项目经理不少于12人,高级2人中级20人;三级企业经理5年,技术负责人5年,三级资质项目经理10人,中级职称10人。资质证书有效期5年,期满60日前申请延期,5年。
17企业资质类别:施工总承包(12个资质类别)、专业承包(60个)和劳务分包(13个)。
18施工企业资质许可权限:
1、国务院建设主管部门:施工总承包特级、一级资质;国务院国有资产管理部门直接监管的企业及其下属一层及的企业总承包二级、三级资质;水利交通信息产业方面的专业承包序列一级资质;铁路民航专业承包一级二级资质;公路交通城市轨道专业承包不分资质。
2、省自治区直辖市政府建设主管部门:施工总承包二级(不含国务院国有资产管理部门及下属二级);专业承包一级(不含铁路水利交通信息民航船业一级);专业承包二级资质(不含民航铁路二级);专业承包不分等级资质(不含公路交通和城市轨道交通)。3市人民政府建设主管部门:施工总承包序列三级资质;专业承包序列三级资质;劳务分包序列资质;燃气燃烧器具安装维修资质。
19建筑法规定以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款。建筑业企业资质管理规定,申请人隐瞒情况提供虚假材料申请,不受理或不行政许可,给予警告,1年内不得再次。以欺骗贿赂的,警告罚款,3年内不再次。建筑法--发包单位将工程发包给不具有相应资质的承包,责令改正处罚款,未取得证书承揽工程的予取缔并罚款;有违法所得予没收。建设工程质管条例--建设单位将工程发包给不具有资质的各参建方,责令改正处50-100万元罚款。未取得资质承揽工程的,予以取缔,施工单位处2%-4%罚款,没收违法所得。超越资质的,对施工单位处2%-4%罚款,责停整,降资质;严吊资质;没收违法所得。允许他人以本公司名义承揽工程的,对施工单位处2%-4%罚款,责停整,降资质;严重吊资质。条例规定,承包单位转包或违法分包,0.5%-1%罚款;责停整,降资;严吊;以欺骗手段取得资质承揽工程的,吊资质,处2%-4%罚款,有违法所得没收。建设肢解发包0.5%-1%。
20建筑市场诚信行为公布时间行政处罚决定作出后7日内,6个月-3年,良好记录为3年,最短不得少于3个月。招投标法自决定作出20个工作日,期限6个月。招投标当事人认为内容不符的,公告部门5个工作日核对。
21暂停施工:工程师认为必要暂停的,书面形式要求,后48小时内提出处理意见。承包人书面提出复工,工程师应在48小时内予以答复,否则自行复工。工期顺延:承包人工期顺延发生后14天内,书面报告,甲方工程师在收到后14天内确认,否则视为同意。
22无效合同:1承包人未取得资质或超越资质2实际施工人借用有资质的施工企业名义的3必须招标未招标或中标无效的4非法转包违法分包。效力待定合同:一个月内予以追认,未作表示,视为拒绝。
合同变更:当事人对变更内容约定不明确的推定为未变更。可撤销合同行使撤销权自知道或应当知道之日1年内,无效合同或被撤销合同自始没有法律约束力,不影响争议条款。当事人请求变更的,法院或仲裁机构不得撤销。解除合同自通知到达对方解除,有异议的办理批准登记后解除。
23无固定期限劳动合同1在该单位连续满10年2在该单位连续满10年,且距退休不足10年3连续两次固定期限劳动合同。用工之日起满1年不订合同的视为无固定期限 24劳动合同:自用工之日起一个月内订立书面,劳动关系自用工之日起建立。试用期:3个月以上不满1年—不得超过1一个月;1-3年,2个月;3年以上固定和无固定,不得超过6个月。不满3个月不得有试用期,试用期最长不超过6个月。在本单位连续工作15年,且距退休不足5年的不能解除。
26工伤保险生育保险单位交职工不交,其他共同交。
27劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成,主任由工会代表任。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表和用人单位代表组成,主任由劳动行政部门担任。劳动争议申请仲裁的时效为1年,劳动关系存续期不受时间限制,终止的应在终止之日一年内提出。15日向法院起诉。
28买卖合同:转移所有权、有偿、双务、诺成。分期付款未支付达到全部1/5的可以要求全部支付或解除合同。租赁合同:期限不得超过20年,超过的部分无效。6个月以上应书面形式,未书面的视为不定期租赁。不定期的当事人可以随时解除合同。货运合同:双务、有偿、诺成。
29多式联运合同:两种及以上交通工具衔接转运的运输。合同托运人承担相应赔偿责任。单式联运合同:两个及以上承运人以同一方式联运的。承运人承担相应责任,承运人和该区段承运人连带责任。
30全国重点文物保护单位和省级文物保护单位核定公布一年内由省人民政府划定保护范围,标志说明记录档案设置专门的机构专人管理。市县级的由核定单位划定保护范 31安全生产许可证有效期3年,期满前3个月申请延期,3年。施工企业未取得安全生产许可证处10-50万,有效期满未办理延期手续的,5-10万。转让证的10-50万,接受转让的 依照未取得10-50.32 专职安全员配备:总承包特级不少于6人、一级不少于4人、二级及以下不少于3人;专业承包资质一级
3、二级及以下2;劳务分包不少于2人;分公司较大分支机构不少于2人。
33施工项目负责人安全生产责任:1对建设项目的安全施工负责;2落实安全生产责任制度,安全生产规章制度和操作规程;3确保安全生产费用的有效使用;4根据工程特点制定安全施工措施,消除安全隐患;5及时如实上报安全事故情况。
34三项岗位人员:主要负责人、安全管理人员和特种作业人员。持证上岗。三类管理人员:施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员。考核后方可任职。建筑施工特种作业包括:1建筑电工2架子工3起重信号司索工4起重机械司机5起重机械安装拆卸工6高处吊蓝安装拆卸工7省级以上政府建设部门认定的其他。
35施工单位每年至少一次管理人员作业人员安全教育培训。施工单位负责人、项目负责人未履行安全生产职责造成重大事故尚不构成刑罚的,处2-20万元罚款,5年内不得担任本职。注册人员未执行法律法规和强制性标准的,停止3-1年;严重的吊销证书5年内不注册;造成重大事故的终生不注册。
建设设计施工监理单位违反规定降低质量标准造成重大安全事故,直接责任人5年以下并罚金,特别严重的5-10并罚金。
36施工现场临时用电设备在5台及以上或总容量在50千瓦及以上,应编制用电方案。安全专项施工方案由总承包单位组织编制,施工企业技术部门组织本单位施工技术安全质量等部门的专业技术人员进行审核,施工单位技术负责人签字,总包单位和专业承包单位技术负责人签字,项目总监理工程师签字。需要论证的经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后组织实施。
37施工单位1施工前未对安全技术要求做出详细说明,2未根据阶段和环境季节气候变化采取安全施工措施,在市区未设置封闭围挡,3在未竣工的建筑内设置员工集体宿舍的,临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的,5可能损害毗邻建筑构筑物和地下管线未采取防护措施的。责令限期改正逾期未改的责令停业整顿,5-10万元罚款。1安全防护用具机械设备机具未检验或检验不合格投入使用的,2使用未经验收或者验收不合格的起重机械和脚手架自升式设施3委托不具有资质安装拆卸起重设备脚手架模版等设施4未编制安全技术措施临时用电方案或专项施工方案。
38综合应急预案:组织机构及职责预案体系响应程序事故预防及应急保障培训及演练等。(每年一次)
专项应急预案:危险性分析、可能发生的事故特征、机构与职责、预防措施、应急处置程序和保障。现场处置方案:危险性分析、事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项。(每半年一次)
39事故单位负有责任的:一般事故10-20万元罚款,较大20-50万,重大50-200万,特大200-500万。
责任人上一年年收入的30%、40%、60%、80%。
40各方法律责任:建设单位明示或暗示施工方使用不合格材料构配件和设备,明示或暗示设计施工单位违反强制性标准降低质量的。对建设单位责令改正,处20-50万罚款。施工单位偷工减料、使用不合格材料构配件未按图或标准施工的,责令改正处2%-4%罚款,严重的停降吊。施工单位未对材料检测设备混凝土检测的,责令改正处10-20万元罚款,严重停降吊。勘察设计单位未执行强制性标准、为根据勘察文件进行设计、指定材料配件供应商、未按强制性标准设计的,责令改正10-30万,造成事故的停降,严重的吊。监理单位与建设单位串通弄虚作假降低质量、将不合格工程材料配件设备按照合格签字的。责令改正处50-100万,降或吊。
41竣工验收具备的条件:1完成设计和合同约定的各项内容2有完整的技术资料和施工管理资料3有主要的建筑材料构配件和设备进场试验报告4有勘察设计施工监理等分别签署的质量合格文件5有施工单位签署的工程保修书。
42施工单位提交的档案资料:1工程技术档案资料2质量保证资料3工程检验评定资料4竣工图。
43建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件:1工程竣工验收备案表2竣工验收报告(包括报建日期、施工许可证号、施工图设计文件审查意见、勘察设计施工监理分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件)3规划环保等部门的认可文件或准许使用文件4公安消防部门出具的对大型人员密集场所和特殊建筑验收合格证明文件5施工单位签署的工程质量保修书6法律规章规定必须提供的其他文件,住宅工程还应提交《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》。
44建设工程领域常见的纠纷是民事纠纷和行政纠纷。民事纠纷的法律解决途径:和解调解仲裁诉讼。
仲裁:仅限于民商事仲裁,即平等主体的公民法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产纠纷;婚姻收养监护抚养继承纠纷及行政机关处理的行政争议等不能仲裁,劳动争议属于劳动仲裁。
仲裁的特点:自愿性(双方自愿达成协议)、专业性(专家裁案)、独立性(仲裁委员会独立于行政机关,与行政机关及仲裁委员会之间没有隶属关系)、保密性(不公开审理)、快捷性(一裁终局)、执行的强制性和广泛性(有权向人民法院申请强制执行,145个国家加入纽约公约)。
民事诉讼的特点:公权性、程序性、强制性。诉讼参与人:原告、被告、第三人、证人鉴定人勘验人。
45民事案件的管辖:级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖、管辖权转移。确定级别管辖的重要依据:争议标的额的大小。地域管辖:1一般地域管辖,原告就被告,以被告住所地或经常居住地,不一致的由经常居住地管辖,连续居住满一年,就医除外。2特殊地域管辖:被告住所地或合同履行地。建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。3专属管辖:房屋买卖、土地使用权纠纷。
4协议管辖:建设工程施工合同纠纷不适用于专属管辖,适用合同纠纷的地域管辖原则,由被告住所地或合同履行地法院管辖,也可通过协议,在发包人、承包人住所地、合同签订地施工行为地。
46质证:未经质证的证据不能作为认定案件事实的依据。证人不得旁听法庭审理。询问证人时其他证人不得在场。认证:不能作为认定案件的依据:1当事人为达成调解协议或和解目的做出妥协所涉及的对案件事实的认可吧,不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据2侵害他人合法权益或违反法律的方法取得的证据。3当事人对自己的主张只有本人陈述而不能提出其他证据的,不予支持。
不能单独作为:1未成年人所作的与其年龄智力状况不相当的证言2与一方当事人有利害关系的证人的证言3存有疑点的视听资料4无法与原件原物核对的复印件复制品5无正当理由未出庭作证的证人证言。数个证据的证明力:1国家机关社会团体依职权制作的公文书证的证明力大于其他书证2物证、档案、鉴定意见、勘验笔录或经公证、登记的书证大于其他书证、试听资料、和证人证言3亲属或其他密切关系当事人有利证言小于其他证人证言。
47普通诉讼时效为2年;短期诉讼时效为1年,包括:1身体受到上海要求赔偿的、延付或拒付租金的、出售质量不合格商品未声明的、集村财物被丢失或损毁的。特殊诉讼时效:国际货物买卖合同、技术进出口合同为4年,海上货运为1年。从知道或应该知道全力被侵害时算起。从权利被侵害之日起超过20年的不予保护。
48普通程序审理的案件,应该在立案起6个月内审结。本院院长批准可以延长6个月。还需延长的报上级法院批准。不服一审判决的,在判决书送达之日起15日内向上一级法院上诉。裁定的10日内。
上诉状应通过原审法院提出。申请再审的应在判决裁定发生效力后6个月内提出。有新的证据的 应自知道或当知道之日起6个月内申请再审。
49申请执行的期间为2年,从法律文书规定履行期间的最后1日起计算,分期履行的从规定的每次履行期间的最后1日计算,未规定履行期间的,从法律文书生效之日起计算。
50仲裁协议具有的法定内容:请求仲裁的意思表示、仲裁的事项、选定的仲裁委员会。
仲裁协议的效力:1发生纠纷后一方当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁,不能向法院起诉。2首次开庭前提交仲裁协议的法院应驳回起诉。首次开庭后提交仲裁协议的,仲裁协议无效。3仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁,对超出范围的其他争议事项无权仲裁。4合同的变更解除终止或者无效及未生效被撤销和合同未成立均不影响仲裁协议的效力。
51仲裁协议效力的确认:对仲裁协议有异议的应当在仲裁庭首次开庭前提出。既可以请求仲裁委员会做出决定也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会另一方请求人民法院的,由法院裁定。仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖,约定不明确的,由仲裁协议签订地或被申请人住所地的中级人民法院管辖。52仲裁调解书经双方签收后与裁决书具同等法律效力,裁决书作出之日起具有法律效力。(同法院调解)。签收后具有强制执行力。
3.二级建造师法规模拟题 篇三
一、单项选择(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有一个符合题意)
1、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()
A、代理人超越代理权订立的合同
B、因重大误解而订立的合同
C、造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同
D、以合法形式掩盖非法目的的合同
2、适用《产品质量法》调整的是()
A、建筑工程 B、设备安装工程
C、销售用预制件 D、装修工程
3、仲裁充分体现了当事人的自治,其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的()
A、快捷性 B、经济性
C、灵活性D、独立性
4、行政处罚案件中,组织听证的费用由()承担
A、行政机关B、当事人C、受益人D、行业协会
5、下列情形中,属于要约不发生法律效力的是()
A、拒绝要约的通知到达要约人 B、承担期满,受要约人未作出承诺
C、受要约人对要约内容作出实质性修改 D、撤回要约的通知与要约同时到达受要约人
6、下列承揽工程的情形中,符合工程承包管理相关规定的是()
A、超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B、分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C、以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程
D、子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程
7、既有居住建筑的建筑节能改造费用,由()负担 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
A、政府全部 B、房屋公共维修基金
C、建筑所有权人自行 D、政府与建筑所有权爱人共同
8、有人单位与劳动者在用工前订立2劳动合同的,劳动关系自()之日建立
A、订立劳动合同 B、实际用工
C、劳动合同备案 D、实际支付工资
9、下列事项中,能够申请行政复议的是()
A、行政处分决定 B、招标投诉处理
C、质量纠纷调解 D、造价指导信息发布
10、甲公司收到乙公司发来的订货要约后,随即又收到乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货,乙公司拒绝收货,因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()A、要约已撤销 B、要约已撤回
C、合同已失效 D、甲方为承诺
11、当事人为自己利益阻止合同条件成就的,法律后果是()
A、视为条件已成就 B、合同失效
C、条件不成就 D、合同生效
12、当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。
A、原告住所地 B、合同签订地
C、仲裁机构所在地 D、标的物所在地
13、不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序关系是()
A、债务人先履行合同 B、债权人先履行合同
C、双方同时履行合同 D、无先后关系
14、某建设工程施工合同约定价款为1亿元,施工程本0.9亿元,按发包人核算造价为0.95亿元,按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元,后该施工合同无效,但建设工程竣工验收合格,则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元 A、1 B、0.9 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
C、0.95 D、1.1
15、关于合同成立地点的说法,正确()
A、当事人不得约定合同成立地点
B、要约发出地点未合同成立地点
C、数据电文合同中,收件人任一营业地为合同成立地点
D、承诺生效地点为合同成立地点
16.下列法律中属于行政法的是()
A、公司法 B、建筑法 C、合同法 D、治安管理处罚条例
17.关于执行申请期间的说法,正确的是()
A、申请执行的期间为6个月
B、规定分期履行的,自最后一次履行期间的最后一日算起。
C、法律文书未规定的,从法律文书作出之日起计算。
D、自法律文书规定的履行期间的最后一日算起。
18.下列情形中,构成委托代理终止的()A、代理人辞去委托
B、被代理人取得民事行为能力
C、被代理人死亡
D、被代理人与代理人之间的监护关系消灭
19.当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定的或合同另有约定外()
A、合同不生效 B、合同无效
C、合同终止 D、不影响合同效力
20.根据《环境影响评价法》在项目建设,运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形,应有()组织环境影响的后评价。2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
A、建设项目审批部 B、原环评文件审批部C、建设单位 D、建设行政主管部门
21.根据《合同法》,不会产生违约过失责任的情形()
A、被依法撤销的合同 B、未成立的合同 C、有效合同 D、无效合同
22.下列变更中,属于完全侠义的合同变更的是()A、客体,内容均变更
B、主体,客体均变更
C、主体,内容均变更
D、形式,主题均变更
23.某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建筑施工已领取的施工许可证应为()
A.申请延期 B.自行废除
C.报发证机关核验 D.重新更换
24.根据《民事诉讼法》,人民法院接受当事人的财产保全申请后,对情况紧急的,最迟在()小时内做出裁定。
A.6 B.48
C.12 D.24
25.禁止投标人低于成本竞价,其中“成本”是指()
A.直接费 B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本
26.人民法院2月1日做出第一市民事判决,判决书2月5日送达原告,2月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是2月()日.A.1 B.26
C.5 D.10
27.施工企业的项目负责人应当对()负责
A.本单位的安全生产 B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金 D.危险性较大的专项施工方案确定 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
28.建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位。
A.拒绝 B.指定
C.认可 D.考察
29.当事人对人民法院做出的财产保全裁定不服的,可以()
A.提出上诉 B.提起再审
C.申请复议一次 D.不予执行
30.根据《招标投标法》,招标项目属于建设施工的,投标文件应当()A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制
C.完成响应招标文件各项要求 D.包括投标担保
31.根据《劳动合同法》,劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后,可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属
B.发布决定 C.额外支付劳动者一月工资
D.赔偿损失
32.预制件定做合同总价款100万元,施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同,则应当共计返还()万元。
A.50 B.100 C.70 D.150
33.合同生效后,当事人就质量没有约定或者约定不明确的,可以采用的确定相关内容方式有:1按照交易习惯确定2签订补充协议3按合同法其他相关规定执行。三种方式正确的先后顺序是()
A.123 B.321 C.213
D.231
34.在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
A.首次开庭前 B.收到传票之日起7日内
C.举证期满前
D.庭审结束前
35.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的,当事人可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复议 D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
36.超过诉讼时效期间,当事人()的,不受诉讼时效限制。
A.提起诉讼
B.提出请求 C.主张权利
D.自愿履行
37.建设工程施工合同无效,将不会产生()的法律后果。
A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金
38.当事人申请撤销仲裁裁决,应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关 B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
39.《安全生产法规定》:生产经营单位不得以任何形式与从业人员签订协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定是为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业 B.紧急避险 C.请求赔偿 D.批评和检举,控告
40.因施工企业的原因,工程未能如期竣工,建设单位听取施工单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位 B.施工企业
C.监理单位 D.建设行政主管部门
41.根据《招标投标法》,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短为()日。
A.5 B.20
C.10 D.15
42.在下列担保方式中,只能有债务人而非第三人提供担保的是()
A.抵押 B.保证
C.质押 D.留置
43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应因此承担()责任。2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
A.侵权 B.违约
C.不当得利 D.无因管理
44.建设单位在申请领取()时,应当提供建设单位工程有关安全施工措施的资料。
A,建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证 D.建设工程施工许可证
45.可撤销合同被撤销后,其法律后果是()
A.自撤销后无效 B,申请撤销时无效
C.自始无法律约束力 D.合同有效
46.工程建设中拟采用的新技术,新工艺,新材料,不符合现行()规定的。应当有拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准 B.强制性标准
C.行业质量标准 D.地方质量标准
47.甲乙双方签订了购货活动。在合同履行过程中,甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更,于是要求签订合同变更协议,早到乙方的拒绝。针对该请形,正确的是()
A.原合同已经终止 B.必须签订变更协议
C.合同主体未变更 D.合同内容已变更
48.分包人要求总包人支付工程欠款150万,总包人却已发包人尚有应付工程款200万元未付为由拒绝付款。分包人多次催款未果,直接已自己的名义起诉发包人,要求支付150万元欠款及其利息,关于分包人的说法,正确的是()
A.起诉没有法律依据 B.只能以总包人的名义起诉
C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权
49.施工企业新聘用的因变更,注册申报不及时影响注册建造师执业,导致项目出现损失,对建设单位的民事赔偿责任由()承担
A.建造师原注册单位 B.建设主管部门
C.项目经理本人 D.施工企业 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
50.《安全生产许可证条例》规定,除中央管理的建筑施工企业外,建筑施工企业安全生产许可证由()颁发和管理
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省、自治区、直辖市人民政府
D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
51.甲公司总承包了某建设工程施工任务,其将装饰工程分包给乙公司,乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同,随后丙催告甲在一个月内于追认,而未做表示,对此,下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前,丙又撤销和合同的权利
B.合同已经生效,甲应当履行合同
C.甲对乙丙签订行为未明确反对,视为同意
D.乙的行为构成表见行为
52、关于合同成立时间的说法,正确是()A、承诺生效时合同成立
B、口头合同自交付标的物时成立
C、合同书自生效时成立
D、采用信件方式订立合同的,合同自信件到达时成立
53.根据《民事诉讼法》,人民法院先于执行的案件是()
A.赡养费 B.抚养费 C.抚恤金 D.医疗费
54.建设工程施工合同约定,施工企业未按 工期完成 进度的,建设单位有权解除合同,此约定属于合同的()
A条件 B解除 C条件 D终止
55.关于女职工特殊劳动保护的说法,正确的是()
A.不得安排女职工从事国家规定的第二级体力劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90天的产假
56.招标有效期的起始日期是()时
A.发售招标文件
B.投标保函
C.评标结束
D.发出中标通知书
57.违约责任承担的方式包括()A.继续履行
B.提供担保
C.解除合同
D.代偿
58.甲乙双方在合同条款达成一致后,甲方于当月4日签字盖章,乙方于当月8日签字盖章,该合同的定额经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效,当月18日取得了公证书,则该合同成立日期为当月()日
A.8 B.4 C.18 D.24
59.合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()
A.侵权 B.预期违约 C.合法行为 D.单方解决合同
60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确,双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定,则该价款按()履行
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场
D.政府指导价格
二、多选题(共20题,每题2分。每题的答案中,有2个及以上为正确答案,至少有一个错项,错选,本题不得分,少选,正确的每个选项得0.5分)2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
61.关于总承包模式下各单位质量要求的说法,正确的为: A.施工总承包单位对其采购的材料质量负责。
B.施工总承包单位对施工质量负责。
C.分包单位就分包工程质量与施工总承包负责。
D.分包单位与与施工总承包单位就分包工程质量想建设单位承担连带责任。
E.施工总承包单位应对施工的设计文件质量负责。
62.关于劳动合同试用期的说法,正确的是()
A.试用期次数量最多为2次。
B.试用期不包含在劳动合同期限内。
C.试用期最长为6个月。
D.试用期内用人单位可无条件解除劳动合同。
E.以完成一定工作任务于期限的劳动合同不得约定试用期。
63.民事法律关系的主体包括()
A.法人 B.财务 C权利义务 D.行为 E.自然人
64.某建设工程因中途停建,建设单位与施工企业拟解除施工合同,根据《合同法》该施工合同解除后,不影响合同中()条例的效力。
A.全面履行。
B.履约担保。C.结算和清理。
D.争议解决。
E.竣工验收。
65.下列情形中,人民法院应当再审的有()
A.管辖错误的。
B.剥夺当事人辩论权利里的。2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
C.缺席判决的。
D.原判决超出诉讼请求的。
E.审判庭组成不合法。
66.应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方(),可以中止履行。
A.经营状况严重恶化的。
B.丧失商业信誉的。
C.有丧事或者可能丧失履行履行债务能力的其他情形的。
D.有大量诉讼及仲裁案件的。E.转移财产,抽逃资金,以逃避债务的。
67.根据《产品质量法》,生产者不得()A.生产国家明令淘汰的产品。
B.伪造或者冒用他人的厂名。
C.对产品使用性能瑕疵做出说明。
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志。
E.以不合格产品冒充合格产品。
68.甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑审计方案后,遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判,后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件,甲的行为()
A.属于正常的商业行为。B,属于泄露或不正当使用商业秘密。
C.应承担缔约过失责任。D。构成侵权行为。E。构成违约行为。
69.下列责任中,属于行政处罚的有()A.责令停产停业。B,罚金。C。暂扣或者吊销执照。D。赔偿损失。E,治安拘留。
70.不能作为民事诉讼证人的有()A.本案书记员。B 本案检定人员。C。本案诉讼代理人。D。无民事行为能力人。
E。当事人亲属。2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
71.根据《工程建设国家标准管理办法》,工程建设强制性标准时指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文。
A.市容市貌。B。质量。C。安全。D。卫生。E
环境保护。
72、根据《劳动合同法》,劳动者可以解除劳动合同,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()A:用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B:用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C:用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D:用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E:用人单位为劳动者提供专项技术服务培训,双方约定的服务未到期,但劳动合同满。
73、建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括()A:已经办理了用地批准手续
B:施工图设计文件已按规定通过了审查
C:消防设计图纸已经公安消防机构审核
D:按照规定应该委托监理的工程已委托监理
E:已经办理了招标投标核准手续
74.民事诉讼的基本特点包括()A:公权性
B:自愿性
C:保密性
D:强制性 E:程序性
75.某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖,后双方发生施工合同争议,根据该条款,对该争议案件享有管辖权的应为()A:合同履行地法院 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
B:仲裁委员会
C:合同签订地法院
D:被告住所地法院
E:原告住所地法院
76.下列情形中,符合工程发包、分包管理相关规定的有()
A:施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B:建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C:施工企业按照承包合同约定,直接将部分专业工程进行分包
D:施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E:分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包
77.下列情形中,属于合同继续履行例外的有
A 债务人不同意履行 B 债务人公司分立 C 法律上不能履行 D
事实上不能履行 E 履行费用过高
78.合同无效的原因有
A 恶意串通,损害他人利益
B 以合法形式掩盖非法目的
C 一方以胁迫手段订立合同,损害集体利益
D 重大误解或损失公平
E 损害社会公共利益
79.下列合同中,属于可变更,可撤销合同的有
A 建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B 施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的的合同 C总承包单位将施工图案深化设计风险转移给分包单位的合同
D 建设单位为偷税而订立的合同 2013年二级建造师法规与相关知识真题及答案——来自中国建造师网
E 村民协助施企业订立的供货合同
80.下列生产安全事故情形中,属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有
A重伤80人
B直接经济损失5000万元
C 死亡20 人
D 直接经济损失8000万元
4.二级建造师法规模拟题 篇四
1、施工合同纠纷,一般是指()对施工合同条款的理解产生异议,而不承担相应的义务等原因而产生的纠纷。A.施工质量监督部门 B.总监理工程师 C.施工合同当事人 D.工商行政部门负责人 标准答案:c 解 析:施工合同纠纷,是指施工合同当事人对合同条款的理解产生异议或因当事人违反合同约定,不履行合同中应承担的义务等原因而产生的纠纷。
2、和解是指施工合同发生纠纷后,()在自愿友好的基础上,互相沟通,互相谅解,依照法律、法规的规定,自行协商解决合同纠纷的方式。A.合同当事人
B.发包人与监理单位 C.承包人与监理工程师 D.仲裁委员会与合同当事人 标准答案:a 解 析:和解是指在合同发生争议后,合同当事人在自愿互谅基础上,依照法律、法规的规定和合同的约定,自行协商解决合同争议。
3、和解协议()强制执行的效力。A.一般具有 B.一般不具有 C.具有 D.不具有 标准答案:d 解 析:和解协议不具有强制执行的效力,和解协议的执行依靠当事人的自觉履行。
4、调解是指建设工程当事人对法律规定或者约定的权利、义务发生争议,()通过查明事实,依据一定的道德和法律规范,促使双方在互谅互让的基础上,自愿达成协议从而解决争议的活动。A.业主 B.承包商 C.双方当事人
D.在第三人的参加与主持下 标准答案:d 解 析:调解是指在合同发生争议后,在第三人的参加与主持下,通过查明事实,分清是非,说服劝导,向争议的双方当事人提出解决方案,促使双方在互谅互让的基础上自愿达成协议从而解决争议的活动。
5、仲裁庭由()名仲裁员组成时,应设首席仲裁员。A.2 B.3 C.4 D.5 标准答案:b 解 析:仲裁庭由三名仲裁员组成,即合议制的仲裁庭。采用这种方式,应当由当事人双方各自选择或者各自委托仲裁委员会主任指定一位仲裁员。第三名仲裁员即首席仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任选定;
6、仲裁是指合同当事人双方达成仲裁协议,自愿将争议交给第三者,由第三者对合同双方()作出裁决的一种解决争议的方式。A.权利 B.合同争议 C.一般责任 D.相互责任 标准答案:b 解 析:仲裁是指由合同双方当事人自愿达成仲裁协议、选定仲裁机构,由仲裁机构对合同争议依法作出有法律效力的裁决的解决合同争议的方法。
7、仲裁委员会在收到符合受理条件的仲裁申请书之日起()日内应当受理。A.3 B.5 C.7 D.10 标准答案:b 解 析:仲裁委员会在收到仲裁申请书之日起5日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条件的,应当书面通知当事人不予受理,并说明理由。
8、当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第3名仲裁员由()或者共同委托仲裁委员会主任指定。A.一方当事人选定 B.当事人共同选定 C.行政主管部门指定 D.仲裁委员会指定 标准答案:b 解 析:仲裁庭由三名仲裁员组成,即合议制的仲裁庭。采用这种方式,应当由当事人双方各自选择或者各自委托仲裁委员会主任指定一位仲裁员。第三名仲裁员即首席仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任选定;仲裁庭由3名仲裁员组成时,应设首席仲裁员。
9、仲裁委员会的仲裁作出后,当事人应当履行。当事人一方不履行仲裁裁决时,另一方可向()申请执行。A.当地公安部门 B.仲裁委员会 C.人民检察院 D.人民法院 标准答案:d 解 析:仲裁裁决具有强制执行力,对双方当事人都有约束力,当事人应该自觉履行。我国《仲裁法》规定,一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行,受申请的人民法院应当执行。
10、裁决书自作出()起发生法律效力。A.当日 B.3日 C.5日 D.10日 标准答案:a 解 析:仲裁裁决是指仲裁机构经过当事人之间争议的审理,依据争议的事实和法律,对当事人双方的争议作出的具有法律约束力的判定。裁决书自作出之日起发生法律效力。
B.工程款纠纷 C.合同变更纠纷 D.施工质量纠纷 标准答案:d 解 析:表2Z202043
18、在下列合同纠纷防范措施中,()是施工合同主体纠纷防范措施。A.加强对建筑市场的监督 B.加强合同管理
C.监理工程师控制索赔的数量 D.避免“挂靠” 标准答案:d 解 析:表2Z202043
19、下列选项中,不属于施工合同工程款纠纷成因的是()。A.没有签订监理合同 B.工程款拖欠 C.合同缺陷
D.施工合同调价与索赔条款的重合 标准答案:a 解 析:表2Z202043 20、下列合同纠纷防范措施中,()不属于质量纠纷的防范措施。A.严格按照建设程序进行工程建设
B.按照法律、行政法规和建筑工程质量安全标准的要求进行设计和施工 C.避免合同总价与分项工程单价之和不符 D.完善质量保修制度 标准答案:c 解 析:选项C属施工合同工程款纠份的防范措施
21、因施工合同调价与索赔条款重合产生的纠纷,属于()。A.施工合同主体纠纷 B.施工合同工程款纠纷 C.施工合同质量纠纷
D.施工合同分包与转包纠纷 标准答案:b 解 析:索赔条款重合属施工索赔导致的纠份。
22、在下列合同纠纷防范措施中,()是防范审计纠纷的措施。A.避免和控制工程变更 B.避免违约和罚款
C.确保审计机关的独立性
D.避免工程未经验收而提前使用 标准答案:c 解 析:表2Z202043
23、当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向()起诉。A.人民法院 B.人民检察院 C.公安部门 D.仲裁委员会 标准答案:a 解 析:当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。
24、民间调解无论是书面协议还是口头协议,()法律约束力。A.具有 B.不具有 C.有条件具有 D。以上答案均错 标准答案:b 解 析:民间调解无论是书面的还是口头的调解协议,均没有法律约束力,靠当事人自觉履行。
25、我国仲裁的一般程序为()。
A.组成仲裁庭、仲裁申请和受理、开庭和裁决 B.组成仲裁庭、仲裁申请和受理、裁决和开庭 C.仲裁申请和受理、组成仲裁庭、开庭和裁决 D.仲裁受理和申请、组成仲裁庭、开庭和裁决 ABCD 标准答案:c 解 析:仲裁的一般程序
①仲裁申请和受理。②组成仲裁庭。③开庭和裁决。④执行仲裁裁决
26、起诉是指合同纠纷当事人请求人民法院通过审判保护其()的行为。A.民事行为 B.履行义务 C.申请诉讼 D.合法权益 标准答案:d 解 析:起诉是指合同争议当事人请求法院通过审判保护自己合法权益的行为。
27、合同权利义务的终止即合同的终止,又称()。A.合同的抵消 B.合同的消灭 C.合同的解除 D.合同的转让 标准答案:b 解 析:合同终止,又称为合同的消灭,是指合同关系不再存在,合同当事人之间的债权债务关系终止,当事人不再受合同关系的约束。合同的终止也是合同效力的完全终结。
28、下列表述中,允许解除合同的情形是()。A.法定代表人变更
B.当事人一方发生合并、分立 C.由于不可抗力致使合同目的不能实现 D.当事人一方迟延履行主要义务 标准答案:c 解 析:《合同法》第94条规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同: ●因不可抗力致使不能实现合同目的;
●在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; ●当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行; ●当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的; ●法律规定的其他情形。
29、根据《合同法》的规定,合同解除后,当事人请求赔偿损失的权利()。A.丧失 B.不受影响
C.受到一定程度的限制 D.由人民法院决定 标准答案:b 解 析:如果合同解除是由于一方当事人违反规定或者构成违约而造成的,对方在解除合同的同时,可以要求损害赔偿。除非合同解除是因不可归责于双方当事人的事由或者不可抗力所造成的,否则,对合同解除有过错的一方,应当对另一方承担相应的损害赔偿责任。30、根据《合同法》的规定,合同解除引起的法律效力是()。A.合同条款全部失效 B.合同效力继续存在 C.尚未履行的应继续履行
D.当事人之间的债权债务关系消灭 标准答案:d 解 析:合同终止,又称为合同的消灭,是指合同关系不再存在,合同当事人之间的债权债务关系终止,当事人不再受合同关系的约束。合同的终止也是合同效力的完全终结。
31、根据《合同法》的规定,合同关系正常消灭的原因是()。A.合同撤销 B.合同履行 C.合同无效 D.合同解除 标准答案:b 解 析:合同的解除是合同终止的一种非正常的方式,合同履行才是合同终止的正常方式。
32、根据《合同法》的规定:“合同解除后,对已经履行的部分,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。”其中的恢复原状是指恢复到()的状态。A.合同订立前 B.合同解除前 C.合同变更前 D.合同转让前 标准答案:a 解 析:恢复原状是指恢复到订立合同以前的状态,它是合同解除具有溯及力的标志和后果。
5.2019年一级建造师法规 篇五
1.联合投标资质:就低不就高;公司合并资质:就高不就低(同一类)2.法规与规章:法规叫条例,规、定、办、细则
3.法律冲突:人大优于政府,中央优于地方,新法优于旧法,特殊优于一般
4.表见代理有效条件:无权 有效 无意 有理
5.招标程序:首尾遍布投资,开瓶即中签
(履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约)
6.强制招标标准:5.1.2.3(按工程建设顺序勘察、设计、监理50W单采购100W施工单项200w总投资3000w)
7.可以不招标项目:国军临时抢救小民文物.强制监理项目:重点监理外公豪宅(成片开发的小区)
9.施工许可证:三月开胸(工)验验(延)肺(废),一月中止,一岁核
10.需要施工单位办理的许可:稍安勿躁(安全生产,噪声排放)11必须组织专家论证审查的专项施工方案:高大专家暗挖深坑
12.环评编报文件:一书两表(环境影响报告书、报告表、登记表)
13.劳动合同试用期:313@126(合同期—试用期对应)
14.单位解除劳动合同:笑星兼职十张纸币(效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊)
15劳动者单方解除合同:散书三日酬报校长(三书三十日酬保险、保护,无效、法律规章)
16庭审质证顺序:先人(证)后物(证)
17仲裁意见的采纳:仲裁首席忌三心二意施工单位申领许可证: 稍安勿躁 19 建设单位: 施工许可证三同时:劳动卫生、环保、安全(同时设计,同时施工,同时投入使用)安全生产许可证的申领条件:一年两险三人四预案,建章建制装备全,投资配专员,特安全
22.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括:
监理插(监察)话(规划)射(设计)中(中标)合同(关键时刻监理的话还是要听的哦)
23.竣工验收条件:玩设计料理,进场饱嗝(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(五)有施工单位签署的工程保修书。
24.办理施工许可证的条件:徒弟备礼35(烟)安置师祖萧何3-
○
1、用地批准手续 ○
2、取得规划许可证
○
3、现场具备施工条件,拆迁进度符合施工要
○4确定施工企 ○5有经审查图纸资料 ○6有保证质量和安全的具体措施 ○7建设资金落实(钱30,50%)○8强行监理 ○9消防审核
1、发明专利权期限是20年,实用新型和外观设计专利权的期限是10年。
2、普通诉讼时效期间通常为2年,身体受伤,拒付租金,出售质量不合格的商品未声明的,寄存财物丢失的,诉讼时效为1年,涉外诉讼4年。
3、从权利被侵害之日起超20年的,人民法院不予保护。
4、在诉讼时效期间的最后6个月内,诉讼才可以终止。
5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。
6、建设单位领取施工许可证3个月内开工,延期以两次为限,每次不超过 3个月,中止施工满一年,核验许可证,因故不能按期开工超过六个月的,重新办理开工报告。
7、勘察分综合(甲级),行业(甲乙丙级),设计分综合(甲级),行业专业(甲乙丙丁级),监理分综合(不分级)、事务(不分级)、专业级(甲乙2丙3)。
8、招标人和中标人应在30日内签订书面合同。
9、招标人一般在15日内确定中标人,最迟30日。
10、履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
11、招标人与中标人在签合同后5个工作日内,向未中标人退保证金。
12、招标文件发售时间最少5个工作日。
13、招标人澄清或修改招标文件要在投标文件提交前15天,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日至少20天。
14、工程招标代理分为甲、乙(1亿)、暂定级(6000万以下)。
15、从业人员超300人,应设专职安全员。
16、特重大30人以上死亡,或100人重伤,1亿元经济损失,罚200-500万,重大10-30人死亡,50-100人重伤,5000万到1亿损失,罚50-200万,较大3-10人死亡,10-50重伤,1000万-5000万损失,罚20-50万,一般,3人以下,10人以下重伤,1000万以下损失,罚10-20万。
17、安全事故发生后应于1小时内向县级以上人民政府安全生产监督部门报告,质量事故24小时内报告。
18、事故每级上报时间不超过2小时。
19、自事故发生之日超30日内,伤亡人数有变化的,应补报,道路,火灾事故有变化7天内上报。
20、事故调查级60日内出报告,可延长60天,共120天。
21、重大事故,较大事故,一般事故,人民政府收到报告15日内批复,特重大事故30日内批复,延长时间30天,从事故调查到处理最长不超过180天(半年)。
22、建设单位应自开工报告批准15日内,安全施工措施进行备案。
23、建设单位在拆除工程15日前,报备。
24、在建建筑工程和不动产在抵押时才要登记,不动产只有登记了才产生效力,在建船舶可以抵押但是不要登记的。
25、土地所有权不能抵押,有可能是集体土地。
26、抵押权对承租人效力只要看谁在先利在谁就行了,比较时间早的就行了,不用看其它的。
27、建设项目环境影响评价批准超5年,重审。
28、重大环境影响,全面评价,轻度影响,编制报表,很小影响,填报登记表。
29、未竣工验收建设单位用了的房子,然后出现问题,找承包商(非施工单位,因为有可能是勘察,设计的原因)解决。
30、需要进行试生产的建设项目,建设单位应试运行3个月,3个月后进行环保设施验收。
31、环境保护三同时:同时设计,同时施工,同时投产使用。
32、宪法全国人大制定,法律全国人大及常季,行政法规国务院,地方法规省市人大,行政规章国家行政机关。
33、留置权中应把留置物留至少2个月,除新鲜易腐的东西外。
34、抵押权行使必须通过法院拍卖,质押,留置权可以不通过法院卖掉。
35、若施工单位有安全隐患(非严重),要求整改即可,不用要求停工。
36、总承包单位对现场安全负总责。
37、安全生产从业人员有7权利(知批拒避赔用教)3义务(遵规学习报告)。
38、县级以上人民政府建设主管部门对建造师监督。
39、事故现场有关人员应立即报告本单位负责人,由总承包单位负责上报事故。
40、特重事故大国务院,重大省级,较大市级,一般县级进行事故调查。
41、事故发生负主要责任的人从受处罚之日起,5年内不得从事该专业。
42、施工单位主要负责人制定,项目负责人只负责落实(只制定安全施工措施,其它落实)。
43、垂直运输,安拆工,爆破工,超重信号工,登高加设人员必须有特种作业证。
44、编制专项方案:基坑支护与降水,土方开挖,模板,起吊,脚手架,拆除爆破,其它等,由总工,总监签字。
45、深基坑,地下暗挖,高大模板工程要专方案,专家论证。
46、意外伤害除现已不强制买,工伤险成了强制除,由施工单位购买。
47、从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构,应当经国务院特种设备安全监督部门核准。
48、施工许可证针对建设单位,安全生产许可证针对施工单位。
49、向县级申请施工许可证条件:用地批准手续,规划许可证,拆迁进度,有施工企业,有图纸和技术资料,有质量和安全措施,资金到位(1年内50%,一年以上30%)。
50、安全许可证向省级申请,央企向国务院申请。
51、安全许可证有效期3年,期满前3个月延期,延期3年,变更企业情况在变更后10内变更手续。
52、建设单位向县级送审施工图。
53、竣工验收条件:完成合同,完整资料,试验报告,质量合格文件,保修书。
54、总监签字3项:专项方案,付工程款,竣工验收。
55、工程质量保修书内容:保修范围,期限,责任。
56、最低保修期限:基础为合理使用年限,防水5年,供热冷2个采暖,供冷期,电气、排水、安装、装修2年。
57、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
58、缺陷责任期一般为6、12,24个月(不能长于最低保修期2年)。
59、发包人不竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,自动进入缺陷责任期。
60、质保金扣留5%。
61、发包人收到承包人返还保证金申请后,14天内核实,核实后14天内返还,共28天。
62、采购方式:建设单位采购,承包商采购,双方约定的供应商供应。
63、工程竣工验收后5日内,向安托部门报送质量监督报告。
64、建设单位在竣工验收合格15日内,报备。
65、产品标识要求:合格证(所有产品必须有的1),中文(千万不要加英文)名称、厂名、厂址(所有产品必须有的2),成分,生产日期,中文(非英文)警示标志。
66、新技术新工艺新材料由采用单位提请建设单位组织专题论证,报审定。
67、工程质量监督机构对施工、监理、验收等阶段进行监督。
68、禁新建排污口:生活饮用水源地,风景名胜区,重要渔业区。
69、工程开工15日前,施工单位向县级办理噪声污染申报。
【二级建造师法规模拟题】推荐阅读:
2023年二级建造师法规试题09-14
一级建造师法规模拟试题10-11
二级建造师市政实务全真模拟试题及答案07-09
2023年二级建造师《市政工程》模拟试题10-23
一级建造师法规记忆09-24
一级建造师法规试题11-20
二级建造师全部07-20
二级建造师问答07-23
二级建造师(法规)10-19