年度全国二级建造师执业资格考试真题及答案

年度全国二级建造师执业资格考试真题及答案（7篇）

1.年度全国二级建造师执业资格考试真题及答案 篇一

2011年二级建造师考试真题及参考答案汇总

建筑工程实务真题及答案

一、单项选择题(共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1影响钢筋混凝土+C配箍率 2建筑物高度相同+C 圆形

3关于建筑石膏技术+D防火性能差 4水泥强度等级+B 3d和28d 5水准测量中+B HA+A-B 6最适合泵送+D 100 7立面铺贴+ D 满粘法

8根据相关规范门窗+ A 人造木板门 9关于建筑幕墙+D 在有镀膜 10闸浴间+A混凝土

11脚手架+D 安装红色的灯

12关于外用电梯+B 外用电梯底笼 13无需办理+C 现场食堂

14施工现场污水+B 市政管理

15关于施工现场临时用水+A 高度超过

16下列选项《民用建筑节能》+C 建材研制 17根据《建设工程项目管理》+ A 质量计划 18下列选项属于分部工程+ 屋面工程

19根据《建筑工程施工质量》+B 建设单位 20混凝土悬臂+D 100

二、多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意的。至少1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)21对混凝土构件+B环境类别C混凝土强度 D混凝土保护层 22地基验槽+B持力层C有浅埋D浅部E设计 23关于大体积+A控制D掺入 24高强螺栓+A喷B砂轮C

25工程实施过程+A地基B主体D装饰

26根据《危险性较大》+A建设单位B总监C项目设计D项目专职 27影响施工现场+A施工条件B周边

28可以使用36v+B高度低于2.2米C 高温D有导电 29根据《建设工程施工专业分包》+A组织D确保 30根据《建筑内部装修》+A合格B防火D燃烧

三、案例分析题(共4题，每题20分)

案一 在施工过程中

（1）按照累加数列错位相减取大差法

5分（2）计划工期T=136 5分

（3）施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施

5分

（4）（1）索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。

（2）不成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担

（3）不成立，不可抗力造成的人员伤亡由各单位自己承担（4）成立。不可抗力造成的工期延后工期顺延 5分 案二:(1):事件一 4分

建设单位责任：对材料质量负责，提前24小时通知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前通知，材料损失施工单位不负责

承包单位责任：材料进场核验是否于建设单位提供的一览表符合，不合格材料不得进场，负责材料送检(2):事件二 4分

原审核人审核，原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》(3):事件二 4分

不合理,，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工

(4):事件三 ： 4分

凿除墙体空鼓部分，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，及时养护，重新组织验收

(5):事件四 4分

建设单位已投入使用，竣工日期即为使用日期，2010年9月18日 案三:(1)事件一 5分 不合理，建设单位不应当将一个本应该由施工单位自己完成的工作再分包给其他单位

(2)事件二 5分 书本上有。交叉作业（3）事件三中。5分 书本有。骨架隔墙

（4.）事件四 5分

按照原来数量的一倍进行抽检,原不合格重检，10%，不少于6间，离地0.8—1.5,离墙面0.5 , 案四: 预付款:1000*10%=100(万元), 2分 预付款起扣点:1000*60%=600(万元), 2分 6月份开始扣回预付款，6、7月份每月扣50万 4分

截止8月末累计支付工程款:80+160+170+180+160+130=880万元., 2分

结算之前累计支付工程款:1000*90%=900, 2分 万元,竣工结算:1000+5=1005万元 2分 保修金:1005*5%=50.25万元 2分 结算方式，单项、单位、总决算 4分

法规真题及答案

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

1.取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A 登记

B 注册

C 备案

D 所在单位考核合格

2.行政法规的制定主体是（）。A 全国人民代表大会

B 全国人民代表大会常务委员会 C 国务院

D 最高人民法院

3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（）A 抵消

B 提存

C 混同

D 免除

4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（）年。A

1B 2 C 4 D 20 5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（）。A 汇票

B 仓单

C 建设用地

D 应收账款

6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。A 转让

B 抵押

C 出资入股

D 投保火灾险

7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。A 100 B 200 C 600

D 1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式

B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D 国家提倡对建筑工程实行总承包

9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B 将专业工程分包给不具备资质的承包人 C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人

D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人

10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标 B 该联合体成员签订共同投标协议

C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标 D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头

11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。A 评标价

B 投标报价

C 招标控制价

D 标底

12.在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是()。A 评标委员会成员的名单在评标结算前保密

B 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名

C 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取 D 评标委员会成员由二人组成。

13.经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（A）。A 属于在投标有效期内撤回投标文件（属于要约的撤回）B 属于放弃中标

C 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 D 甲可向招标人申请退还部分投标保证金

14.关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。A 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用

B 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任 C 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责 D 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内

15.生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员 B 3年内不得担任监理单位的主要负责人

C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人 D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。A 本企业负责人

B 当地安全生产监督管理部门 C 县级以上地方人民政府

D 含（自治州。直辖市）安全生产监督管理部门.某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事 故应由（）上报有关主管部门 A 幕墙分包企业

B 施工总承包企业

C 监理单位

D 建设单位.根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（）批准。

A 县级以上人民政府

B 省级政府特种设备安全监督部门 C 国务院

D 国务院特种设备安全监督部门

19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。A 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材

B 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料 C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确

D 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门 20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是(D)。A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求

B 建设单位有权压缩合同约定的工期

C 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业 D 建设单位应当根据工程需要 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A 意外伤害保险属于非强制险 B 保险由建设单位办理

C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费 D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止 22 基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。A 施工企业项目经理和现场监理工程师 B 施工企业负责人和建设单位负责人 C 建设单位负责人和总监理工程师 D 施工企业技术负责人和总监理工程师 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）月。（P85）A 1

B 2

C 3

D 6 根据建设工程质量管理条例对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A 增加工程内部装修

B 建筑主体和承重结构变动

C 增加工程造价总额

D 改变建筑工程局部使用功能 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（）。

A 分包工程质量由分包企业负总责

B 分包工程质量由分包企业单独承担责任 C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用

B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔 C 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔 D 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修 27 必须经总监理工程师签字的工作是（）。A 开工前的放线定位

B 分项工程验收

C 下一步工序

D 建设工程竣工验收 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求（）。A 只能由生产厂家承担

B 只能由供应商承担

C 只能施工企业自行承担

D 可向生产厂商提出赔偿

29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（）报批。A 公安消防机构

B 建设工程安全监督机构

C 建设行政主管部门

D 上级主管部门

30下列争议中，属于劳动争议的是（）。

A 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议 B 公司股东李某因股息分配产生的争议 C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

D 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。（P132）A 6个月

B 1年

C 2年

D 5年

劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（）。（P126）A 该试用期限为劳动合同期限 B 按无效劳动合同处理

C 按无固定期限合同处理

D 按完成一定工作任务为期限的合同处理

用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。A 固定期限

B 无固定期限

C 以完成一定任务为期限

D短期

下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A 警告

B 罚款

C 支付违约金

D 没收财产

35下列合同中，受合同法调整的是（）。A 婚姻

B 收养

C 买卖

D 行政

在合同法中，要约生效的时间为（）。A 要约人发出要约时

B 要约达到受要约人时

C 受要约人做出承诺时

D 受要约人承诺到达时

在建设工程招投标法中，投标的法律性质是（）。A 要约

B 要约邀请

C 反要约

D 承诺

受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为（）。

A 承诺超时

B 承诺延误

C 新承诺

D 新要约

在合同法中，以下情形属于无效合同的是（）。A 当事人无履约能力

B 当事人对合同有重大误解

C 违反法律规定的强制性规定

D 违反法定的形式

关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）年内行驶。A 1个月

B 3个月

C 6个月

D 1年

关于待定合同的说法，正确的是（）。A 善意相对人不享有撤销的权利

B 效力特定合同的相对人拥有催告权

C 待定合同是生效合同

D 待定合同是无效合同

甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的（）。

A 丙不能以自己名义起诉甲

B 丙起诉甲实在行使代位权 C 丙起诉甲以50万元为限

D 丙的起诉费用由自己支付

下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产

B 债务人放弃到期的债权 C 债务人将巨额财产赠予他人

D 债务人将其全部财产转让

甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。A 甲公司名称变更

B 乙公司的法人代表变更

C 合同签约人变更

D 买卖数量变更

某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为 A 24

B 27

C 30

D 42 46 关于担保的说法，正确的是（）。（实在看不清楚）D 以汇票作为

某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。A 监理单位

B 银行

C 建设单位

D 施工企业

定金合同以（）之时生效。A 当事人签字

B 合同备案

C 定金实际交付

D 主合同成立

王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。A 行政调解

B 法院调解

C 仲裁调解

D 人民调解

一裁定终局体现了仲裁的（）特点。（P200)听老师说的也是独立特点 A 专业

B 自愿

C 独立

D 快捷

仲裁的保密性特点体现在他（）为原则。A 不开庭审理

B 不允许代理人参加

C 不公开审理

D 不允许证人参加

二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（BDE）一并发包 A代建

B 施工 C 监理

D 设计

E 设备采购

62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为ABDE A不违反法律

B、不违背社会公德 C．。。

D 不与第三人利益相冲突 E不与社会公共利益相冲突

63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ACE）A 建筑物

B 建设用地使用权 C 生产设备、材料

D 在建工程 E 在建船舶

64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（BCD）A ISO质量体系

B工程建国家强制性标准 C工程设计文件

D施工企业管理制度

E建设工程施工合同

65、投标有效内，投标人有（AC）行为的，其投标保证金予以没收。A 撤回投标文件

B 补正投标文件 C放弃中标

D 澄清投标文件 E．说明（解释）投标文件

66、施工作业施工人员安全生产义务（ABC）A 使用劳动生产安全用具 B接受安生生产培训 C发现事故立即报告 D 抢救

E为自己。。

67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（BC）

A发生安全事故应由工人自负

B该条款为无效条款

C 施工企业应受行政处罚

D。。E施工企业负责人应受行政罚款

68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（BCD）

A对建设工程项目的安全生产负总责

B 落实安全生产责任制

C 制定安全生产规章制度和操作规程

D确保安全生产费用的专项使用 E根据工作特点组织制定安全施工措施 69、取得安全生产许可证的条件是（AB）

A 特种作业人经考核合格

B 职工参加工伤保险 C通过了安全生产管理体系认证

D 进行了安全评价 E 已办理安全。。

70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（ABDE）A保修范围

B保修期限

C质量保证金的退还方式

D质量保证金预留比例 E保修责任

71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（AE）A 建立进货验货制度 B．。产品。。

C 对使用有瑕疵的产品进行说明

D 为扩大销售，对。。

E快过期的产品降价销售

72、某交通施工穿越噪声敏感区域。。，下列说法正确的是（BCE）A 禁止一切夜间施工

B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准 C必须公告安民 D．。

E在开工15日前。。。。行政主管部门报告

73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（DE）A 扣身份证

B扣押职称

C。。

D签订专业技术培训服务违约金

E签订竞业

74、建设工程合同属于（CD）

A有名合同

B实践合同 C 要式合同

D有偿合同 E单务合同

75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ACE），有权行使抗辩权 A 经营状况严重恶化

B法定代表人并追究刑事责任 C．丧失信誉

D企业负有较大债务 E转移财产试图躲避债务

76、合同权利文件终止时，不影响（ABC）之效力 A结算条款

B 清理条款 C 仲裁条款

D 担保条款 E．。

77、民事违约责任的承担方式有（ABC）

A赔偿损失

B采取。。C定金。

D 精神损失赔偿 E 赔礼道歉

78、建设单位。。，根据《民事诉讼法》。。，建设单位可以将（BC）列为其被告 A。代理机构

B总承包企业 C 分包企业

D实际施工人 E 建设行政主管部门

79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（BE）A当事人必须在开庭前提出回避申请

B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出 C．。代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避

D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出

E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作 80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ADE）A 仲裁协议应当是书面形式

B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可 C仲裁协议必须在争议发生前达成

D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁

E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

施工管理真题及答案

2.年度全国二级建造师执业资格考试真题及答案 篇二

一、单项选择题1、2、重力坝的基础灌浆廊道应设置在（）。A．上游坝踵处 B．下游坝踵处

C．坝体纵向轴线处 D．坝体横向中心线处

3、水泵铭牌上标出的扬程是水泵（）扬程。A．实际 B．设计 C．最大 D．平均

4、混凝土砂率是指混凝土中砂用量占（）总用量的百分数。A．石子 B．砂、石子

C．砂、石子、水泥 D．砂、石子、水泥、水

5、下列围堰抢险方法中，适用于漏洞险情的是（）。A．反滤围井 B．反滤层压盖 C．塞堵 D．筑子堤

6、以端进法抛投块料进占戗堤的截流方法是（）法。A．立堵 B．平堵 C．塞堵 D．盖堵

7、对堆石坝垫层进行渗透稳定性检查时，其颗分取样部位应为（）。A．较低处 B．中心处 C．界面处 D．较高处

8、经纬仪照准操作的正确步骤是（）。

A．目镜调焦—粗瞄目标—物镜调焦—准确瞄准目标 B．粗瞄目标—物镜调焦—目镜调焦—准确瞄准目标 C．物镜调焦—粗瞄目标—目镜调焦—准确瞄准目标 D．粗瞄目标—目镜调焦—物镜调焦—准确瞄准目标

9、对运入加工现场的钢筋进行检验取样时，钢筋端部应至少先截去（）取试样。A．300 B．400 C．500 D．600

10、下列岩石中，属于水成岩的是（）。A．花岗岩B．石灰岩 C．玄武岩 D．石英岩

11、根据《关于进一步做好病险水库除险加固工作的通知》(水建管[2003]49号)，库容为2000万m3的水库加固工程，应在其主体工程完工验收后（）年内进行竣工验收。

A．1 B．2 C．3 D．5

12、下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是（）。A．热水拌合 B．预热细骨料 C．预热粗骨料D．预热水泥

13、下列水电工程建设项目费用中，属于项目建设管理费的是（）。A．工程前期费 B．工程设计费 C．工程勘察费 D．施工科研费

14、根据《关于贯彻质量发展纲要，提升水利工程质量的实施意见》(水建管[2012]581号)，到2015年，大中型水利工程项目一次验收合格率应达到（）。A．90% B．95% C．98% D．100%

15、根据《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T 5123－2000)，水电站工程竣工验收由（）组织。

A．电网经营管理单位 B．项目审批部门 C．项目法人 D．省级政府主管部门

16、根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL 288－2003)，监理单位跟踪监测混凝土试样的数量，应不少于承包人检测数量的（）。A．3% B．5% C．7% D．10%

17、根据《中华人民共和国水法》，堤防工程的护堤地属于堤防工程的（）范围。A．管理 B．保护 C．禁止 D．限制

18、根据《中华人民共和国防洪法》，下列区域中，不属于防洪区的是（）。A．洪泛区 B．蓄滞洪区 C．防洪保护区 D．河道行洪区19、20、二、多项选择题

21．土石坝防渗设施的主要作用有（）。A．降低浸润线 B．减少通过坝体的渗流量

C．增加上游坝坡的稳定性 D．减少通过坝基的渗流量 E．增大渗透坡降 22．岩层层面产状要素包括（）。

A．走向 B．节理 C．倾向 D．断层 E．倾角 23．反映钢筋塑性性能的基本指标包括（）。

A．含碳量 B．屈服强度 C．极限强度 D．伸长率 E．冷弯性能 24．反映钢筋塑性性能的基本指标包括（）。

A．抛土法 B．放淤法 C．导渗沟法 D．灌浆法 E．贴坡排水法 25．水工混凝土裂缝的修补材料宜采用（）等。

A．环氧砂浆 B．水泥砂浆

C．钢纤维混凝土 D．沥青砂浆 E．压浆混凝土

26．根据《水利工程建设项目管理规定》(水建管[1995]128号)，水利工程建设项目按其功能和作用分为（）等类。

A．公益性 B．经营性 C．准公益性 D．准经营性 E．非公益性 27．根据“关于贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》，进一步加强水利安全生产工作的实施意见”（水安监[2012]57号），水利安全生产“三项行动”包括（）。A．立法 B．执法 C．治理 D．宣教 E．监督检查

28．根据《水利系统文明建设工地评审管理办法》（建地[1998]4号），工程建设管理水平考核的内容包括（）。A．基本建设程序 B．工程质量管理

C．施工安全措施 D．工程进度管理 E．内部管理制度

29．根据《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129－2001），土石坝过渡料压实的检查项目包括（）。

A．干密度 B．含水率 C．颗粒级配 D．含泥量 E．砾石含量 30．根据水利部2012年第57号公告颁布的水利水电工程施工质量验收评定标准，水利工程质量检验项目包括（）。A．主控项目 B．一般项目

C．保证项目 D．基本项目 E．允许偏差项目

三、案例分析题

（一）背景资料承包人承担某溢洪道工程施工，为降低成本，加快进度，对闸墩组织流水作业。经监理工程师批准的网络进度计划如下（单位：天）。

施工过程中发生以下事件：

事件1：由于生产工人偏少，第II施工段模板制安用时15天完成。

事件2：因钢筋绑扎不满足规范要求，第I施工段钢筋绑扎返工，耗时5天，增 事件3：混凝土浇筑时，仓内出现粗骨料堆叠情况，施工人员采取水泥砂浆覆盖的措施进行处理。

事件4：翼墙底板施工中，为加快工程进度，施工单位自行将垫层和底板同时浇筑，并将垫层混凝土强度提高到与底板相同。监理机构发现该问题后，发出监理指示要求整改。

问题：

1、指出网络进度计划的工期和关键线路。

2、分别分析事件

1、事件2对闸墩混凝土工程计划工期有何影响？实际工期是多少？指出承包人可以索赔的工期和费用。

3、指出事件3中施工措施对工程质量可能造成的不利影响，并说明正确的做法。P225 强制性条文

4、根据事件4，指出承包人做法的不妥之处，并简要说明理由。该事件若要进行变更，应履行什么程序？

（二）背景资料

某平原区拦河闸工程，设计流量850sm/3，校核流量1020sm/3，闸室结构如下图所示。本工程施工采用全段围堰法导流，上、下游围堰为均质土围堰，基坑采用轻型井点降水。闸室地基为含少量砾石的粘土，自然湿密度为1820～19003/mkg，基坑开挖时，施工单位采用反铲挖掘机配自卸汽车将闸室地基挖至 建基面高程10.0m，弃土运距约1km。工作桥夜间施工过程中，2名施工作业人员不慎坠落，其中1人死亡，1人重伤。

问题：

1、说明该拦河闸工程的等别及闸室和围堰的级别，指出图中建筑物1和2的名称。

2、根据《土的工程分类标准》（GB/T50145－2007），依据土的开挖方法和难易程度，土共分为几类？本工程闸室地基土属于哪一类？

3、背景资料中，施工单位选用的土方开挖机具和开挖方法是否合适？简要说明理由。

4、根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，水利工程建设质量与安全事故共分为哪几级？本工程背景资料中的事故等级属于哪一级？根据2人的作业高度和环境说明其高处作业的级别和种类。

（三）背景资料

某泵站土建工程招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制。招标文件约定：

1．模板工程费用不单独计量和支付，摊入到相应混凝土单价中； 2．投标最高限价2800万元，投 标最低限价210万元；

3．若签约合同价低于投标最高限价的20%时，保证金由签约合同价的10%提高到15%；

4．永久占地应严格限定在发包人提供的永久施工用地范围内，临时施工用地由承包人负责，费用包含在投标报价中；

5．承包人应严格执行投标文件承诺的施工进度计划，实施期间不得调整； 6．工程预付款总金额为签约合同价的10%，以履约保证金担保。依据水利部现行定额及编制规定，某投标人编制了排架C25混凝土单价分析表如下：

投标截止后，该投标人发现排架混凝土单价分析时未摊入模板费用，以投标文件修改函向招标人提出修改单价分析表，否则放弃本次投标。问题：

1、指出招标文件约定中的不妥之处。

2、指出排架C25混凝土单价分析表中，A、B、C、D所代表的名称（或型号规格）。

3、若排架立模系数为0.8m2/m3，模板制作、安装、拆除综合单价的直接费为40元/m2，计算每m3排架C25混凝土相应模板直接费和摊入模板费用后排架C25混凝土单价直接费（计算结果保留小数点后2位）

4、对投标人修改排架C25混凝土单价分析表的有关做法，招标人应如何处理？

5、评标委员会能否要求投标人以投标文件澄清答复方式增加模板费用？说明理由。

（四）背景资料 某寒冷地区大型水闸工程共18孔，每孔净宽10.0m，其中闸室为两孔一联，每联底板顺水流方向与垂直水流方向宽均为22.7m，底板厚1.8m。交通桥采用预制“T”型梁板结构；检修桥为现浇板式结构，板厚0.35m。各部位混凝土设计强度等级分别为：闸底板、闸墩、检修桥为C25，交通桥为C30；混凝土设计抗冻等级除闸墩为F150外，其余均为F100。施工中发生以下事件：

事件1：为提高混凝土抗冻性能，施工单位严格控制施工质量，采取对混凝土加强振捣与养护等措施。

事件2：为有效防止混凝土底板出现温度裂缝，施工单位采取减少混凝土发热量等温度控制措施。

事件3：施工中，施工单位组织有关人员对11＃闸墩出现蜂窝、麻面等质量缺陷在工程质量缺陷备案表上进行填写，并报监理单位备案，作为工程竣工验收备查资料。工程质量缺陷备案表填写内容包括质量缺陷产生的部位、原因等。事件4：为做好分部工程验收评定工作，施工单位对闸室段分部混凝土试件抗压强度进行了统计分析，其中C25混凝土取样55组，最小强度为23.5MPa，强度保证率为96%，离差系数为0.16。分部工程完成后，施工单位向项目法人提交了分部工程验收申请报告，项目法人根据工程完成情况同意进行验收。问题：

1、检修桥模板设计强度计算时，除模板和支架自重外还应考虑哪些基本荷载？该部位模板安装时起拱值的控制标准是多少，拆除时对混凝土强度有什么要求？

2、除事件1中给出的措施外，提高混凝土抗冻性还有哪些主要措施？除事件2中给出的措施外，底板混凝土浇筑还有哪些主要温度控制措施？

3、指出事件3中质量缺陷备案做法的不妥之处，并加以改正；工程质量缺陷备案表除给出的填写内容外，还应填写哪些内容？

4、根据事件4中混凝土强度统计结果，确定闸室段分部C25混凝土试件抗压强度质量等级，并说明理由。该分部工程验收应具备的条件有哪些？ 2013年二级建造师水利水电实务真题

一、单项选择题 1、2、A

3、B

4、B

5、C

6、A

7、C

8、A

9、C

10、B

11、C

12、D

13、A

14、D

15、B

16、C

17、A

18、D 19、20、二、多项选择题

21． ABD 22． ACE 23． DE24． ABD25．

ABCE26． ABC 27．BCD 28． ABCE 29．AC 30． AB

三、案例分析题

（一）背景资料 解析：

1．计划工期为48天。关键线路为1-2-4-8-9-10 2．事件1使总工期延迟三天。事件2不影响计划的总工期。实际工期51天，不索赔工期和费用，因为是施工单位技术和管理责任，非建设单位责任。3．正确做法：应该将粗骨料均匀地分布于砂浆较多处，不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。浇入仓内的混凝土应该随浇随平仓，不得堆积。正确的方法，二次搅拌或加入同水灰比水泥砂浆搅拌。

4．错误1，垫层、底板同时浇筑。正确做法，不同时浇筑，应分层浇筑。错误2，施工单位自行变更施工方法。正确做法，变更应履行变更手续。报监理工程师后，由工 程师发出指令为准。

（二）背景资料 解析：

1、《水利水电工程等级划分及洪水标准》规定拦河闸的工程等别由其过闸流量确定。根据《水闸设计规范》SL265-2001规定：Ⅰ等水闸枢纽工程的规模为大(1)型，其分等指标为最大过闸流量≥5000m3/s,或防护对象的重要性特别重要； Ⅱ等水闸枢纽工程的规模为大(2)型,其分等指标为最大过闸流量5000~1000 m3/s,或防护对象的重要性重要；Ⅲ等水闸枢纽工程的规模为中型，其分等指标为最大过闸流量1000~100 m3/s，或防护对象的重要性中等；Ⅳ等水闸枢纽工程的规模为小(1)型，其分等指标为最大过闸流量100~20 m3/s，或防护对象的重要性一般；Ⅴ等水闸枢纽工程的规模为小(2)型，其分等指标为最大过闸流量＜20 m3/s。该拦河闸工程的等别为Ⅱ等，闸室级别为2级，围堰级别为4级。建筑物1为铺盖，建筑物2为护坦。

2、根据《土的工程分类标准》（GB/T50145－2007），依据土的开挖方法和难易程度，土共分为四类。本工程闸室地基土属于Ⅲ类。

3、合适，本工程土为Ⅲ类土，反铲挖掘机适用于Ⅰ-Ⅲ类土，且循环时间短，多用开挖深度不大的基槽和水下石渣。

4、水利工程建设质量与安全事故共分为Ⅰ级（特别重大质量与安全事故）、Ⅱ（特大质量与安全事故）、Ⅲ（重大质量与安全事故）、Ⅳ（较大质量与安全事故)。本工程为Ⅳ（较大质量与安全事故)。高处作业的级别：高度在5～15时属于二级高处作业。高处作业的种类属于夜间高处作业。

（三）背景资料

（四）背景资料 解析：

1、除模板和支架自重外还应考虑①新浇混凝土重量；②钢筋重量；③工作人员及浇筑设备、工具等荷载；④振捣混凝土产生的荷载；⑤新浇筑混凝土侧压力等基本荷载。当承重模板的跨度大于4m时，其设计起拱值通常取跨度的0.3%左右。检修桥跨度大于8m，混凝土强度应达到100%混凝土设计强度等级。

2、提高混凝土抗冻性主要措施还有：①提高混凝土密实度；②减小水灰比；③掺和外加剂减少混凝土

发热量的温度控制措施有：①减少每立方米混凝土的水泥用量；②降低混凝土的入仓温度；③加速混凝土 散热。

3、由施工单位组织填写质量缺陷备案的做法不妥，应由监理单位组织填写；质量缺陷备案报监理单位

备案不妥，应及时报工程质量监督机构备案。工程质量缺陷备案表除了上述资料外还应有：对质量缺陷

是否处理和如何处理以及对建筑物使用的影响等。

4、混凝土强度等级是按kcuf,划分的。强度等级为C25的混凝土是指25MPa≤fkcu<30MPa,的混凝土。

3.年度全国二级建造师执业资格考试真题及答案 篇三

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为（）m。

A、25.5

B、26.7

C、27.0

D、24.3

【答案】：C

2、下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是（）。

A、箍筋

B、配筋率

C、混凝土强度

D、截面形式

【答案】：A

3、钢筋的塑性指标通常用（）表示

A.屈服强度

B.抗压强度

C.伸长率

D.抗拉强度

【答案】：C

4、普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的（）

A.保水性越好

B.粘结力越强

C.强度越小

D.流动性越大

【答案】：D

5、楼层测量放线最常用的距离测量方法是（）

A.钢尺量距

B.经纬仪测距

C.水准仪测距

D.全站仪测距

【答案】：A

6、通常情况下，向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是（）

A.勘察单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B

7、当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（）代换。

A、等面积

B、等数量

C、等刚度

D、等强度

【答案】：A

8、有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在（）。

A、任意部位

B、梯段板跨度中部的1/3范围内

C、梯段与休息平台板的连接处

D、梯段板跨度端部的1/3范围内

【答案】：D

9、钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为（）类。

A、一

B、二

C、三

D、四

【答案】：C

10、设计采用无粘接预应力的混凝土渠，其混凝土最低强度等级不应低于（）。

A、C20

B、C30

C、C40

D、C50

【答案】：C

11、防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（）MPa。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

【答案】：B

12、关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是（）。

A、施工时先灌水湿透

B、生产时的底面朝下正砌

C、生产时的底面朝天反砌

D、出场龄期14天即可砌筑

【答案】：C

13、硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是（）。

A、主龙骨

B、次龙骨

C、面板

D、附加吊杆

【答案】：D

14、高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是（）。

A、立杆

B、水平杆

C、竖向剪刀撑

D、水平剪刀撑

【答案】：A

15、下列施工作业中，动火等级最低的是（）。

A、钢构焊接

B、登高焊接

C、设备管道焊接

D、办公区大门焊接

【答案】：D

16、我国消防安全的基本方针是（）。

A、预防为主、防消结合、专项治理

B、预防为主、防消结合、综合治理

C、安全第一、预防为主、专项治理

D、安全第一、防消结合、综合治理

【答案】：B

17、自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于（）mm。

A、50

B、75

C、100

D、150

【答案】：C

18、房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷，可向施工单位发出保修通知的???（缺）

A、建设单位

B、设计单位

C、监理单位

D、政府主管部门

【答案】：A

19、砌体施工质量控制等级分为（）个等级。

A、一

B、二

C、三

D、四

【答案】：C

20、关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的有（）。

A、建筑节能工程是单位工程的一个分部工程

B、建筑节能工程是单位工程的一个分项工程

C、一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验

D、节能验收资料不需单独组卷

【答案】：A

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21、下列装饰装修施工事项中，所增加的荷载属于集中荷载的有（）。

A、在楼面加铺大理石面层

B、封闭阳台

C、室内加装花岗岩罗马柱

D、悬挂大型吊灯

E、局部设置假山盆景

【答案】：CDE

22、可以组织基坑验槽的人员有（）。

A、设计单位负责人

B、总监理工程师

C、施工单位负责人

D、建设单位项目负责人

E、勘察单位负责人

【答案】：BD

23、控制大体积混凝土温度裂缝的常见措施有（）。

A、提高混凝土强度

B、降低水胶比

C、降低混凝土入模温度

D、提高水泥用量

E、采用二次抹面工艺

【答案】：BCE

24、露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有（）。

A、水

B、水泥

C、石子

D、砂子

E、粉煤灰

【答案】：ACD

25、关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有（）。

A、平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接

B、上下层卷材接缝对齐

C、留设于天沟侧面

D、留设于天沟底部

E、搭接缝口用密封材料封严

【答案】：ACE

26、下列隔墙类型中，属于轻质隔墙的有（）

A、空心砌块墙

B、板材隔墙

C、骨架隔墙

D、活动隔墙

E、加气混凝土墙

【答案】：BCD

27、经审批的施工组织设计应报送或发放的单位有（）

A、勘察单位

B、监理单位

C、设计单位

D、施工企业技术部门

E、劳务分包单位

【答案】：BD

28、混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加（）进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能。

A、自来水

B、原水胶比的水泥浆

C、同品牌的减水剂

D、水泥砂浆

E、同品牌的缓凝剂

【答案】】BC

29、下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有（）。

A、采用滑膜的模板工程

B、采用爆破拆除的工程

C、搭设高度3m的满堂支撑脚手架工程

D、高度40m的落地式钢管脚手架工程

E、开挖深度8m的基坑土方开挖工程

【答案】】ABCE

30、在施工现场的下列场所中，可以使用36v电压照明的有（）。

A、人防工程

B、锅炉内

C、特别潮湿环境

D、照明灯具离地高度2.0m的房间

E、有导电灰尘环境

【答案】】ADE

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景资料

某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高；结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。

在施工过程中，发生了下列事件：

事件一；施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。

事件二；施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。

事件三；在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：（1）梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕；（2）在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料；（3）两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。

事件四；主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示（时间单位：周）。

在第6周末时，建设单位要求提前一周完工，经测算工作Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ均可压缩一周（工作I不可压缩），所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。

问题：

1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划？

2.事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容？

3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处？后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些？

4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作？需增加成本多少万元？

【答案】：、（估计4分）施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段（专项工程）进度计划、分部分项工程进度计划

2、（估计6分）模板及支架的承载力、刚度、抗倾覆验算

3、（（估计6分）

1）

1）不妥之一：梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕

正确做法：后浇带模板与支架单独搭设

2）不妥之二：待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土

正确做法：待主体结构封顶后至少保留14天

3）不妥之三：

正确做法：

（2）1)采用微膨胀混凝土；2）比原结构高一等级混凝土；3）地下室防水后浇带至少保持养护28天（其他14天）

4、（估计4分）压缩E工作；需增加成本10万元。二)

背景资料

某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上一层，地上十层，建筑撞口高度45米，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。

在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅变质了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。

事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。

事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。

事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层邻边堆放有大量刚拆下的小型钢模版，堆放高度1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。

事件五：公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。

问题：

1、事件一中，存在哪些不妥之处？并分别说明理由。

2、事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查（至少列出四项）？

3、事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型？各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么？

4、事件四中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些？

5、事件五中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。

【答案】：

1（估计4分）

1）不妥之一：8台施工机械，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施

理由：电气工程技术人员员仅编制了安全用电和电气防火措施

2）不妥之二：8台施工机械，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施

理由： 编制了用电施工组织设计

3）不妥之三：报送给项目监理工程师

理由：还应报送施工企业技术负责人批准

2（估计4分）载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、防坠安全装置、钢丝绳防松绳装置、急停开关、语音影像信号监控装置

3、（估计4分）(1)警告、禁止、指令、提示；(2)顺序：警告、禁止、指令、提示

4、（估计4分）（1）离边沿安全距离至少1M；（2）堆放高度不超过1M

5、（估计4分）（1）安全等级：不合格；（2）理由：汇总表总得不足70分或有一分项检查评分表得零分(三)

背景资料

某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。

在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。

事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。

事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。

事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氨浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。

问题：

1、事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作？

2、事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目？通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨？监理工程师的意见是否正确？并说明理由。

3、事件三中，节能分部工程验收应由谁主持？还应有哪些人员参加？

4、事件四中，有哪些不妥之处？并分别说明正确说法。

【答案】：

1（估计4分）核对混凝土配合比、确认混凝土强度等级、核查混凝土运输时间、测定混凝土坍落度，必要时测定混凝土的扩展度。（估计6分）（1）还应增加：伸长率、单位长度重量比

（2）通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过60吨；

（3）监理工程师的意见不正确

在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，批量扩大一倍为120吨一批次；

3（估计4分）（1）节能分部工程验收应由总监或建设单位项目负责人主持；（2）还应参加的人员：建设单位项目负责人；设计单位节能设计人员；施工单位质量和技术（部门）负责人；施工项目负责人；施工项目技术负责人。

4（估计6分）

1）不妥之一： 工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染

正确做法：工程交付使用前，工程完工后至少7天后；

2）不妥之二：，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测

正确做法：检测人员将房间对外门窗关闭1小时（60分钟）后进行检测

3）不妥之三：在对室内环境的氡浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。

正确做法：检测人员将房间对外门窗关闭24小时后进行检测(四)

背景资料

某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。

在合同履行过程中，发生了下列事件中：

事件

一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。

事件

二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。

事件

三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。

事件

四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。

问题：

1、事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责？除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些？

2、事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。

3、事件三中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元？措施项目费通常包括哪些费用？

4、事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型？施工风险管理过程中包括哪些方面？

【答案】：

1（估计4分）

（1）管理目标：成本目标、进度目标、质量目标、安全目标

（2）除交钥匙方式外，工程总承包方式还有：工程项目总承包、施工总承包、施工总承包管理模式

2、（估计6分）

违法分包的有

（1）A与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价；理由：A与F除了劳务分包外，包括主要材料和周转材料也分包了

（2）A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工；理由：总合同约定且建设单位同意

（3）C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位；理由：专业分包再专业分包

3（估计5分）

（1）中标造价：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，规费64万元，税金218万元4800+576+222+64+218=5880万元（2）措施项目费通常包括：模板费用、脚手架费用、安全文明施工费、夜间施工费、冬雨期施工费、大型机械的安装拆费、工程定位复测、已完工程及设备保护费

4、（估计5分）

4.年度全国二级建造师执业资格考试真题及答案 篇四

1、如何解析回答考试用书第二章机电工程施工管理实务的案例题? 第二章机电工程施工管理实务的案例题的练习,要在理解二级建造师执业资格考试科目《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》的基础理论知识的基础上，紧扣建造师执业责任和执业目标要求，熟练应用机电工程的施工技术和相关法规知识，结合机电工程施工管理的相关要求和现场的管理实践,去分析和回答各个案例题的问题。

2、举例分析回答案例题 【案例1】 某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定，设备由业主负责采购。A安装公司将通风空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件： 事件1：空调设备保温工程施工完毕，并已作了检测验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑，要求A安装公司作再次进行检验，A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。事件2：在业主的要求下，A公司进行了检验，空调设备保温合格，A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。事件3：业主采购的工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，因此多增加了设备保管费支出。问题：（1）招标单位对投标单位资格审查时，审查内容一般包括哪些?（2）针对事件1，A公司的做法是否妥当？请说明。（3）针对事件2，A公司的要求是否合理？请说明。（4）针对事件3，A公司可否向业主申请增加的设备保管费？请说明。参考答案：（1）招标单位对投标单位资格审查时，一般审查以下几方面内容：

1）法定代表人资格证书； 2）授权代表的授权委托书； 3）企业营业执照、企业资质等级证书； 4）企业概况及履约能力说明资料； 5）企业近三年的财务审计报告； 6）主要工机具、机械设备一览表； 7）企业施工业绩及其证明材料； 8）担任该项目的项目经理需要具备机电工程建造师资格，并有相关的业绩证明； 9）招标文件中要求的其他相关材料。（2）A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系，A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任进行检验。（3）A公司的要求合理。发生的全部费用应由业主承担，可以顺延工期。（4）A公司可以向业主申请增加的设备保管费。因为业主供应的设备提前进场，导致保管费用增加，属于业主责任，由业主承担发生的保管费用。

【案例2】 某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用加班加点办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管排施工质量检查时发现，Φ89不锈钢管焊接变形过大，整条管道形成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失5600元。问题：（1）三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定，本案例是哪个检验环节失控？（2）影响施工质量的因素有哪些，是什么因素造成本案例不锈钢管焊接变形过大？（3）质量事故如何界定，本案例问题应如何定性？

(4)简述质量事故处理的程序.参考答案：

（1）一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主，生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主，专职检验人员巡回抽检为辅。本案例问题出在自检和互检，在这两个环节上有失控。（2）影响施工质量的因素有人、机（包括检验器具）、料、法、环五大因素；造成本案例不锈钢管焊接变形过大的主要因素是人。（3）由于工程施工质量不符合规定标准而引发或造成规定数额以上经济损失、工期延误或造成设备人身安全，影响使用功能的即构成质量事故。本案例问题可按一般质量问题由施工单位自行处理。（4）质量事故处理的程序是: 1）施工现场发生质量事故时，施工负责人（项目经理）应按规定时间和程序，及时向企业报告事故状况。

2）质量问题出现后，要作好现场保护；对于可能会进一步扩大，甚至会发生人、财、物损伤的质量问题，要及时采取应急保护措施。

3）项目技术负责人组织与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人,进行事故现场调查和收集资料。4）质量事故调查与分析后，应整理撰写成“质量事故调查报告”。5）事故处理后，应提交完整的事故处理报告。

【案例3】 某机电专业承包公司承包了一座氨制冷站机电安装工程。合同规定，整个制冷站负荷试运转达到设计要求后一起交给业主。工程进入单机试运转阶段后，项目部专业工程师编制了试运转方案，经项目部总工程师审核、项目经理批准后执行，同时呈报总监理工程师备案。首先电气和仪表进行了调试并符合试运转条件；活塞式氨压缩机进行了无负荷单机试运转和空气负荷试运转，氨管道系统进行了气压试验，合格后，对管道系统进行了吹扫，之后又对管道系统进行了真空试验并合格后，项目部随机进入了充氨负荷试运转阶段，上述试运转的资料齐全。在负荷试运转过程中发现高压氨管道有一处砂眼泄露，被迫停止试运转。问题：（1）氨制冷站试运行的目的是什么？（2）该机电专业承包公司在试运行中，应负责那几个阶段的工作？为什么？

（3）项目部编制的试运行方案在编制审核批准程序上存在什么问题？应该怎么办？（4）氨制冷站是否具备了负荷试运行的条件？为什么？

参考答案：(1)氨制冷站试运行目的是检验单台机器或生产装置（或机械系统）的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能，达到生产出合格产品（制冷产品）的要求。（2）该机电专业承包公司应该承担单机试运行、联动试运行、氨负荷试运行（及试生产）等阶段的试运行任务，直至生产出负荷要求的制冷产品。因为合同规定，整个制冷站负荷试运行达到设计要求后一起交给业主。所以整个试运转的任务都要施工单位承担。(3)试运转方案的编制、审核、批准的程序都不符合要求。试运转方案应该由项目部总工程师组织编制，本单位总工程师审核，报业主或监理单位批准后执行。（4）氨制冷站还不具备了负荷试运行的条件。因为氨属于有毒介质，其管道系统在气压试验、吹扫、真空试验合格之后，还要进行充氨检漏。项目部没有进行这道工序的试验就直接进行充氨负荷试运行，所以出现系统泄露现象。【案例4】 背景 南方东海市东方商务楼由某建设单位投资承建，建设单位委托A建筑公司承担其项目总承包管理，商务楼的机电安装工程由B安装工程承包。商务楼有地上38层，地下3层。大楼内的大型设备（电梯、自动扶梯、柴油发电机、冷水机组、热泵等）均由建设单位订购。B安装公司又将大型设备的吊装发包给C专业吊装公司。B公司配合A公司在深基础施工时进行预埋和接地施工，主体结构施工中进行均压环及防雷装置的施工，并配合A公司编制了工程施工安全的应急预案。C公司按要求编制了吊装作业的单项安全技术方案和措施 问题 1．工程中B公司项目部配合A公司应制定哪些方面的单项安全技术方案和措

5.年度全国二级建造师执业资格考试真题及答案 篇五

（一）单项选择题

1.B； 2.D； 3.C 4.C； 5.B 6.D； 7.C 8.B 9.C； 10.A；11.C；12.B；

13.B； 14.A； 15.B； 16.A； 17.C； 18.B； 19.D； 20.C 21.C； 22.C； 23.C；

24.B； 25.C； 26.B； 27.A； 28.D； 29.A； 30.D 31.A； 32.D； 33.D； 34.B；

35.C； 36.B； 37.A； 38.A； 39.A； 40.A；41.B； 42.C； 43.C； 44.D； 45.C；

46.D； 47.D； 48.D； 49.A； 50.B；51.D； 52.C ；53.D； 54.B； 55.C； 56.D；

57.A； 58.B； 59.A； 60.D 61.B； 62.C； 63.D； 64.C； 65.B； 66.B； 67.B；

68.D； 69.D； 70.B

（二）多项选择题

1.BCD2.ACD3.ABCE

8.ABD9.BDE10.BCDE

14.ABCE15.ABDE16.BC17.BCDE

21.ABDE22.ACE23.ABCD24.ABD25.ACD

6.年度全国二级建造师执业资格考试真题及答案 篇六

1.不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是()。

A.湿粘土

B.弱膨胀土

C.红粘土

D.粉质土

【答案】D

【解析】用湿粘土、红粘土和中、弱膨胀土作为填料直接填筑时不得作为二级及二级以上公路路床、零填及挖方路基0～0.80m范围内的填料;不得作为三、四级公路上路床、零填及挖方路基0～0.30m范围内的填料。所以选项ABC不选。粉质土不宜直接填筑于路床，不得直接填筑于冰冻地区的路床及浸水部分的路堤。所以本题选D。

【考点来源】2B311013 填方路基施工

2.袋装砂井施工工艺流程中，最后一步工艺是()。

A.埋砂袋头

B.机具移位

C.摊铺上层砂垫层

D.拔出套管

【答案】C

【解析】袋装砂井施工工艺程序：整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入套管→沉入砂袋→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层。所以本题选C。

【考点来源】2B311021 软土路基施工

3.关于击实试验法测定最佳含水量的说法，错误的是()。

A.用干法或湿法制备一组不同含水量的试样

B.制备好的土样应一次性倒入击实筒

C.计算各试样干密度，以干密度为纵坐标、含水量为横坐标绘制曲线

D.当试样中有大于规定的颗粒，应先取出大颗粒，其百分率合格后，再对剩余试样进行击实试验

【答案】B

【解析】击实试验法：1.用干法或湿法制备一组不同含水量(相差约2%)的试样(不少于五个)。选项A描述正确。2.取制备好的土样按所选击实方法分3次或5次倒入击实筒，每层按规定的击实次数进行击实，要求击完后余土高度不超过试筒顶面5mm。所以B选项错误。3.计算各试样干密度，以干密度为纵坐标，含水量为横坐标绘制曲线，曲线上峰值点的纵、横坐标分别为最大干密度和最佳含水量。所以C描述正确。4.当试样中有大于25mm(小筒)或大于38mm(大筒)颗粒时，应先取出大于25mm或大于38mm颗粒，求得其百分率(要求不得大于30%)，对剩余试样进行击实试验,再利用修正公式对最大干密度和最佳含水量进行修正。所以D选项描述正确。

【考点来源】2B311041 最佳含水量测定

4.不能用于二级和二级以上公路高级路面基层的是()。

A.水泥稳定细粒土

B.水泥稳定煤矸石

C.水泥稳定碎石土

D.水泥稳定沙砾

【答案】A

【解析】水泥稳定土包括水泥稳定级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石、各种粒状矿渣等，适用于各级公路的基层和底基层，但水泥稳定细粒土不能用作二级和二级以上公路高级路面的基层。

【考点来源】2B312012 无机结合料稳定基层(底基层)施工

5.二级公路无机结合料稳定碎石基层施工中，其拌合工艺和摊铺工艺推荐采用()。

A.集中厂拌和摊铺机摊铺

B.人工路拌和摊铺机摊铺

C.人工路拌和推土机摊铺

D.集中厂拌和推土机摊铺

【答案】A

【解析】二级公路无机结合料稳定碎石基层施工中，混合料采用集中厂拌，摊铺机摊铺与碾压。

【考点来源】2B312012 无机结合料稳定基层(底基层)施工

6.水泥混凝土抗折强度的实验步骤包括：①试件的成型和养护;②标记试件;③试件外观检查、修整;④加载实验;⑤整理实验数据，提供实验报告，正确的顺序为()。

A.①→②→③→④→⑤

B.①→③→②→④→⑤

C.①→③→④→②→⑤

D.①→②→④→③→⑤

【答案】B

【解析】试验步骤：(1)试件的成型并养护。(2)试件外观检查、修整。(3)标记试件。(4)加载试验。(5)整理试验数据，提供试验报告。

【考点来源】2B312053 水泥混凝土路面抗压、抗折强度试验检测

7.关于高性能混凝土使用减水剂性能的要求，错误的是()。

A.减水率低

B.坍落度损失小

C.能明显改善混凝土耐久性

D.与水泥的相容性好

【答案】A

【解析】高性能混凝土，外加剂应选用高效减水剂或复合减水剂，并应选择减水率高、坍落度损失小、与水泥之间具有良好的相容性、能明显改善或提高混凝土耐久性能且质量稳定的产品。所以本题选A。

【考点来源】2B313015 钢筋和混凝土施工

8.关于圆管施工要求的说法，正确的是()。

A.管节不得现场就地制造

B.当管壁厚度不一致时，应调整高度使内壁持平

C.管接口处不得使用沥青填塞

D.每节管底出现反坡的坡度应小于3°

【答案】B

【解析】为保证涵管节的质量，管涵宜在工厂中成批预制，再运到现场安装，预制混凝土圆涵管可采用振动制管法、离心法、悬辊法和立式挤压法。在运输条件限制时，也可在现场就地制造。所以A说法错误。各管节应顺流水坡度安装平顺，当管壁厚度不一致时应调整高度使内壁齐平，管节必须垫稳坐实，管道内不得遗留泥土等杂物。所以B说法正确。对插口管,接口应平直，环形间隙应均匀，并应安装特制的胶圈或用沥青、麻絮20mm材料填塞，不得有裂缝、空鼓、漏水等现象;对平接管，接缝宽度应不大于10～20mm,禁止用加大接缝宽度来满足涵洞长度要求;接口表面应平整，并用有弹性的不透水材料嵌塞密实，不得有间断、裂缝、空鼓和漏水等现象。所以C说法错误。

【考点来源】2B313022 涵洞施工

9.根据《公路工程技术标准》，下列公路隧道中，属于长隧道的是()。

A.长483米的隧道

B.长875米的隧道

C.长1560米的隧道

D.长34590米的隧道

【答案】C

【解析】按照长度分为特长隧道：L>3000m，长隧道：3000m>L≥1000m，中隧道：1000m≥L>500m，短隧道：L≤500m。A是短隧道，B是中隧道，C是长隧道，D是特长隧道，所以本题选D。

【考点来源】2B314011 隧道结构组成

10.隧道通风控制体系中，控制风机运转所依据的环境数据主要是()含量。

A.O2

B.CO

C.CO2

D.SO1

【答案】B

【解析】通风控制系统是根据一氧化碳与能见度检测器检测到的环境数据、交通量数据等控制风机的运转进行通风，同时控制风机的运行台数、风向、风速、运行时间，实现节能运行和保持风机较佳寿命的控制运行。所以本题选B。

【考点来源】2B315020 监控系统的主要构成与功能

11.单代号网络图中，箭线一般用来表示()。

A.工作之间的逻辑关系

B.一项工作

C.一项工作的持续时间

D.工作之间的搭接时距

【答案】A

【解析】单代号网络图中，箭线表示工作间的逻辑关系。

【考点来源】2B320021 工程进度计划的编制

12.下列张法预应力筋质量检验的实验项目中，属于关键项目的是()。

A.管道坐标

B.管道间距

C.张拉伸长率

D.断丝滑丝数

【答案】C

【解析】后张法实测项：管道坐标(包含梁长方向和梁高方向)、管道间距(包含同排和上下层)、张拉应力值(△)、张拉伸长率(△)、断丝滑丝数。ABD是实测项目，但不是关键项目。

【考点来源】2B320043 桥梁工程质量检验

13.某桥墩承台面与地面平齐，标高为+3.27m,墩顶高为+20.15m,墩顶处施工属于()。

A.I级高出作业

B.II级高处作业

C.III级高处作业

D.IV级高处作业

【答案】C

【解析】高处作业的级别划分为四级：①高处作业高度在2m至5m时，称为I级高处作业;②高处作业高度在5m以上至15m时，称为Ⅱ级高处作业;③高处作业高度在15m以上至30m时，称为Ⅲ级高处作业;④高处作业高度在30m以上时，称为Ⅳ级高处作业。

【考点来源】2B320061 高处作业安全技术要求

14.关于配电箱，开关箱安全技术要求的说法，错误的是()。

A.分配电箱不得挂接临时用电设备

B.一个开关箱最多控制两台用电设备

C.总配电必须安装漏电保护器

D.开关箱内必须安装漏电保护器

【答案】B

【解析】配电箱、开关箱内的电器装置安全技术要求：

1.配电箱、开关箱内的电器装置必须可靠完好，严禁使用破损、不合格电器，各种开关电器的额定值应与其所控制的用电设备的额定值相适应。

2.每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备(含插座)。

3一总配电箱、分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

4.总配电箱还必须安装漏电保护器、电压表、总电流表、总电度表和其他仪器。开关箱内的开关电器必须在任何情况下都可以使用电设备实行电源分离。

所以本题选B。

【考点来源】2B320065 电气作业安全技术要求

15.营改增后，城市维护建设税及教育费附加在()中计数。

A.增值税

B.企业管理税

C.其他工程税

D.规费

【答案】B

【解析】城市维护建设税及教育费附加已含在调整后的企业管理费基本费用费率中，不另行计算。

【考点来源】2B320091 施工成本的构成

16.根据《公路工程标准施工招标文件》，①中标通知书。②合同协议书。③技术规范。④项目专用合同条款。这四项合同文件解释的优先顺序是()。

A.①③②④

B.④②③①

C.③②①④

D.②①④③

【答案】D

【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)的规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1.合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

2.中标通知书;

3.投标函及投标函附录;

4.项目专用合同条款;

5.公路工程专用合同条款;

6.通用合同条款;

7.技术规范;

8.图纸;

9.已标价工程量清单;

10.承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

11.其他合同文件。

【考点来源】2B20101 公路工程项目的合同体系结构

17.关于钢筋加工场的说法，错误的是()。

A.钢筋应垫高堆放，离地20㎝以上，下部支点应以保证钢筋不不变形为原则

B.顶棚及架构原则上应采用木结构搭设

C.钢筋加工场应做硬化处理

D.场地四周应设置排水沟

【答案】B

【解析】钢筋应垫高堆放，离地20cm以上，下部支点应以保证钢筋不变形为原则。A说法正确。钢筋加工棚面积建议不小于2000㎡。顶棚及架构原则采用钢结构搭设，B说法错误。钢筋加工场应做硬化处理。场地硬化按照四周低、中心高的原则进行，面层排水坡度不应小于1.5%，场地四周应设置排水沟。所以CD说法正确。

【考点来源】2B320111 施工现场主要临时工程

18.关于公路工程施工特种作业人员管理的说法，错误的是()。

A.特种作业人员应具有初中及以上学历

B.特种作业人员应当参加安全教育培训或继续教育，每年不得少于24h

C.用人单位应与持有资格证书的特种人员订立劳动合同

D.用人单位应单面口头告知特种作业人员违章操作的危害

【答案】D

【解析】申请从事建筑施工特种作业的人员，应当具备初中及以上学历。用人单位应当履行下列职责：

(1)与持有效资格证书的特种作业人员订立劳动合同;

(2)制定并落实本单位特种作业安全操作规程和有关安全管理制度;

(3)书面告知特种作业人员违章操作的危害;

(4)向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品和安全的作业条件;

(5)按规定组织特种作业人员参加安全教育培训或者继续教育：培训时间不少于24h;

(6)建立本单位特种作业人员管理档案;

(7)查处特种作业人员违章行为并记录在档;

(8)法律法规及有关规定明确的其他职责。

【考点来源】2B320122 劳务用工管理

19.根据《公路建设监督管理办法》，政府投资公路建设项目实施的程序包括：①编制可行性研究报告;②编制项目建议书;③编制初步设计文件;④组织项目施工招标;⑤编制施工图设计文件;⑥进行征地拆迁并申报施工许可;⑦办理项目交、竣工验收和财产转移交手续;⑧组织项目施工;⑨组织项目后评价。上述实施程序正确的排序是()。

A.②→①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑨→⑦

B.②→①→③→⑤→④→⑥→⑧→⑦→⑨

C.①→②→③→⑤→④→⑥→⑧→⑨→⑦

D.①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨

【答案】B

【解析】政府投资公路建设项目

(1)编制项目建议书;

(2)编制可行性研究报告;

(2)依法确定投资人;

(3)投资人编制项目申请报告，按规定报项目审批部门核准;

(3)编制初步设计文件;

(4)编制施工图设计文件;

(5)组织项目招标;

(6)根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，并向交通主管部门申报施工许可;

(7)根据批准的项目施工许可，组织项目实施;

(8)项目完工后，编制竣工图表、工程决算和竣工财务决算，办理项目交、竣工验收和财产移交手续;

(9)竣工验收合格后，组织项目后评价。

【考点来源】2B331011 公路建设管理法规体系

20.根据《公路工程设计变更管理办法》，发生较大设计变更时，负责审批的单位是()。

A.交通运输部

B.项目建设单位

C.省级交通主管部门

D.勘察设计单位

【答案】C

【解析】重大设计变更由交通部负责审批。较大设计变更由省级交通主管部门负责审批。项目法人负责对一般设计变更进行审查，并应当加强对公路工程设计变更实施的管理。

【考点来源】2B331063 公路工程设计变更管理的相关规定

21.下列工程防护中，属于圬工防护的有()。

A.框格防护

B.捶面

C.挂网式坡面防护

D.抛石

E.锚杆铁丝网喷浆

【答案】ABE

【解析】圬工防护：框格防护、封面、护面墙、干砌片石护坡、浆砌片石护坡、浆砌预制块护坡、锚杆铁丝网喷浆、喷射混凝土护坡。

【考点来源】2B311031 防护与支挡工程类型

22.水泥混凝土路面断板的治理措施有()。

A.直接灌浆

B.局部带状修补

C.扩缝灌浆

D.罩面补强

E.整块板更换

【答案】ABCE

【解析】治理措施：(一)裂缝的灌浆封闭(直接灌浆法、压注灌浆法、扩缝灌浆法);(二)局部带状修补;(三)整块板更换。

【考点来源】2B312065 水泥混凝土路面断板的防治

23.后张法预制梁板施工中，张拉时预应力损失过大的原因有()。

A.锚具硬度过高

B.钢绞线松弛率超限

C.锚具下混凝土强度偏大

D.钢绞线与孔道摩擦阻力过大

E.量测偏差导致实际张拉力偏小

【答案】BDE

【解析】预应力损失过大原因分析：①锚具滑丝或钢绞线(钢丝束)内有断丝;②钢绞线(钢丝)的松弛率超限;③量测表具数值有误，实际张拉值偏小;④锚具下混凝土局部破坏变形过大;⑤钢索与孔道间摩阻力过大。

【考点来源】2B313014 桥梁上部结构施工

24.护栏的主要作用有()。

A.将公路用地隔离出来，防止非法侵占公路用地

B.防止失控车辆冲出路基，不至发生二次事故

C.吸收能量以减轻事故车辆及人员的损伤程度

D.警示和缓冲

E.诱导视线

【答案】BCE

【解析】护栏作用：防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故。同时还具有吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度以及诱导视线的作用。

【考点来源】2B315010 交通安全设施的主要构成与功能

25.关于挖孔桩基础施工安全控制要求的说法，正确的有()。

A.孔内挖土人员的头顶部位应设置护盖

B.所有人工挖孔桩必须采用混凝土护壁

C.起吊设备必须有限位器、防脱钩器等装置

D.人工挖孔超过10米深，应采用机械通风

E.相邻两孔中，一孔进行浇筑混凝土作业时，另一孔内不得有人员

【答案】ACDE

【解析】挖孔较深或有渗水时，必须采取护壁。

【考点来源】2B320062 陆上作业安全技术要求

26.施工总体部署是施工组织设计的重要内容之一，其主要内容有()。

A.建立施工管理机构

B.划分施工任务

C.编制资源供应计划

D.安排施工顺序

E.制定季节性施工技术措施

【答案】ABD

【解析】施工总体部署：(1)建立施工管理机构;(2)施工任务划分;(3)施工顺序。

【考点来源】2B320012 施工组织设计的编制

27.隧道施工中，施工人员必须撤离现场的危险信号有()。

A.监控量测数据出现突变

B.作业面围岩级别发生变化

C.掌子面有渗水

D.喷层出现异常裂缝

E.地表位移大于允许值

【答案】ADE

【解析】当发现量测数据有不正常变化或突变，洞内或地表位移大于允许位移值，洞内或地面出现裂缝以及喷层出现异常裂缝时，均应视为危险信号，人员必须立即撤离现场，经处理达到安全作业条件后方可继续施工。

【考点来源】2B320064 地下作业安全技术要求

28.根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》，其他工程费中施工辅助费包括()。

A.机械工具使用费

B.勘察试验费

C.工程定位复测费

D.工程点交、场地清理费

E.临时水井、水塔修建费

【答案】CD

【解析】施工辅助费包括生产工具用具使用费、检验试验费和和工程定位复测、工程点交、场地清理等费用。生产工具用具使用费系指施工所需不属于固定资产的生产工具、检验、试验用具等的购置、推销和维修费，以及支付给工人自备工具的补贴费。检验试验费系指施工企业对建筑材料、构件和建筑安装工程进行一般鉴定、检查所发生的费用。

【考点来源】2B320091 施工成本的构成 29.可用于隧道二次衬砌的施工机械设备有()。

A.锚杆台车

B.混凝土喷射机

C.混凝土搅拌站

D.搅拌运输车

E.混凝土输送泵

【答案】CDE

【解析】二次支护衬砌机械：模板衬砌台车(混凝土搅拌站、搅拌运输车、混凝土输送泵)。初次支护机械：锚杆台车、混凝土喷射机。所以本题选CDE。

【考点来源】2B320142 主要机械设备的配置与组合

30.根据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》，公路工程交工验收应具备的条件有()。

A.通车试运营2年以上

B.施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格

C.监理单位对工程质量评定合格

D.质量监督机构按“公路工程质量鉴定办法”对工程质量进行检测，并出具检测意见，检测意见中需整改的问题已经处理完毕

E.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理

【答案】BCD

【解析】交工验收应具备的条件：

(1)合同约定的各项内容已全部完成。各方就合同变更的内容达成书面一致意见。

(2)施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格。

(3)监理单位对工程质量评定合格。

(4)质量监督机构按“公路工程质量鉴定办法”对工程质量进行检测，并出具检测意见，检测意见中需整改的问题已经处理完毕。

(5)竣工文件完成内容的收集、整理及归档工作。

(6)施工单位、监理单位完成本合同段工作总结报告。

【考点来源】2B331050 公路工程验收条件与内容

(一)背景资料

某施工单位承建了一段二级公路路基工程，其中K3+220～K3+650为高填方路堤。路基填方高度最高为21.2m，地面以下有约6m的软土层。施工单位采用强夯处理地基，采用水平分层填筑路堤。高镇方路堤楼断面示意图如图1所示。

图1 高填方路堤横断面示意图

施工过程中发生如下事件:

事件一:施工单位在已碾压整平的场地内做好了周边排水沟，布设了竖向排水体，并在强夯区地表铺设了垫层。在施工场地内选择一块有代表性的地段作为试验区，面积200m2。试夯结束后在规定时间段内，对试夯现场进行检测，井与试夯前测试数据进行对比，以检验设备及夯击能是否满足要求，确定间歇时间、夯击间距、夯击次数等施工参数，确定强夯处理的施工工艺。强夯处理范围为坡脚边缘。

事件二：施工单位确定的强夯施工工序主要包括:①夯点布设、②施工准备、③场地平整、④试夯、⑤主夯、⑥检查验收、⑦副务、⑧满夯。

事件三:施工期间，施工单位对高填方路堤进行了动态观察，即沉降观测，用路堤中心线地面沉降速率每昼夜不大于10-15mm控制路堤稳定性。

问题:

1.分别写出图1中标注H以及A所对应的术语名称。强夯区铺设的垫层材料采用哪种类型?试列举两种

具体材料。

2.指出事件一中存在的错误并改正。补充通过试夯还可以确定的施工参数。

3.写出事件二中强夯施工的正确工序。(写出数字编号即可)

4.补充事件三中，施工单位对软土地区路堤施工还必须进行的动态观测项目及控制标准。

【参考答案】

1.H：边坡高度;A：分级过渡台阶(护坡道)。

强夯区铺设的垫层材料：采用坚硬粗颗粒材料，例如碎石，矿渣。

【考点来源】2B311021 软土路基施工

2.①错误一：试夯区面积200㎡;

正确做法：试夯面积不应小于500㎡;

错误二：处理范围为坡脚边缘;

正确做法：处理范围应超出路堤坡脚，每边超不小于3米。同时坡脚外增加一排置换桩。

②单机夯击力，夯击遍数。

【考点来源】2B311021 软土路基施工

3.②③①④⑤⑦⑧⑥

【考点来源】2B311021 软土路基施工

4.公路施工过程中还应该进行水平位移监测。

控制标准：施工期间坡脚水平位移速率每昼夜不大于5mm控制路堤稳定性。

【考点来源】2B311021 软土路基施工

(二)背景资料

某施工单位承建了一段二级公路沥青混凝土路面工程，路基宽度12m。上面层采用沥青混凝土(AC-13)，下面层采用沥青混凝土(AC-20);基层采用18cm厚水泥稳定碎石，基层宽度9.5m;底基层采用级配碎石，沥青混合料指定由某拌和站建定点供应，现场配备了摊铺机、运输车辆。基层采用两侧装模，摊铺机铺筑。

施工过程中发生如下事件：

事件一：沥青混凝土下面层端工前，施工单位编制了现场作业指导书，其中部分要求如下:

(1)下面层摊铺采用平衡梁法;

(2)摊铺机每次开铺前，将熨平板加热至80℃;

(3)采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程不粘轮;

(4)摊铺机无法作业的地方，可采取人工摊铺施工。

事件二：施工单位确定的级配碎石底基层实测项目有;压实度、纵断高程、宽度、横坡等。

事件三：施工单位试验室确定的基层水泥稳定碎石混合料的集料比例如表2所示，水泥剂量为4.5%(外掺)，最大干容重为2.4t/m3;，压实度98%。

表2基层水泥稳定碎石混合料集料比例表

问题：

1.本项目应采用什么等级的沥青?按组成结构分类，本项目沥青混凝土路面属于哪种类型?

2.沥青混凝土路面施工还需要配备哪些主要施工机械?

3.逐条判断事件一中现场作业指导书的要求是否正确?并改正错误。

4.补充事件二中级配碎石底基层实测项目的漏项。

5.列式计算事件三中1km基层需1#料和水泥的用量。(不考虑材料损耗，以t为单位，计算结果保留到小数点后2位)

【参考答案】

1.①本项目应采用B级沥青。

②按组成结构分类，本项目沥青混凝土路面属于密实-悬浮结构。

【考点来源】2B312022 沥青路面面层施工

2.沥青混凝土路面施工主要施工机械：双轮双振压路机、胶轮压路机、沥青混凝土搅拌设备。

【考点来源】2B320142 主要机械设备的配置与组合 3.(1)错误。

正确做法:下、中面层采用走线法施工，表面层采用平衡梁法施工。

(2)错误。

正确做法：开铺前将摊铺机的熨平板进行加热至不低于100℃。

(3)正确。

(4)错误。

正确做法：摊铺机无法作业的地方，应在监理工程师同意后，采用人工摊铺施工。

【考点来源】2B312022 沥青路面面层施工

4.级配碎石底基层实测项目的漏项：弯沉值、平整度、厚度。

【考点来源】2B320042 路面工程质量检验

5.1#料的用量{(18÷100)×1000x9.5x2.4÷98%｝x25%=1046.90t;

水泥用量为{(18÷100)x1000x9.5x2.4÷98%｝x4.5%=188.45t。

【考点来源】2B312022 沥青路面面层施工

(三)背景资料

某山岭隧道为单洞双向两车道公路隧道，其起讫桩号为K68+238～K69+538，隧道长1300m。该隧道设计图中描述的地质情况为：K68+238～K68+298段以及K69+498～K69+538段为洞口浅埋段，地下水不发育，出露岩体极破碎，呈碎、裂状;K68+298～K68+598段和K69+008～K69+498段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较破碎，裂隙较发育且有夹泥，其中，K68+398～K68+489段隧道的最小埋深为80m;K68+598～K69+008段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较为完整，呈块状体或中厚层结构，裂隙面内夹软塑状黄泥。

施工过程中发生如下事件：

事件一：施工单位对该隧道的围岩进行了分级。按安全、经济原则从①全断面法、②环形开挖留核心土法、③双侧壁导坑法中比选出了一种浅埋段隧道施工方法。

事件二：根据设计要求，施工单位计划对K68+398～K68+489段隧道实施监控，量测项目有:洞内外观察、地表下沉、钢架内力和外力、围岩压力、周边位移、拱顶下沉、锚杆轴力等。

事件三：施工单位在K68+690～K68+693段初期支护施工时，首先采用激光断面仪对该段隧道开挖断面的超欠挖情况进行测量，检验合格后，采用干喷技术，利用挂模的方式喷射混凝士，并对喷射混凝土强度等实测项目进行了实测。

事件四:在二次初砌施工前，施工单位发现K68+328～K68+368段多处出现了喷射混凝土掉落的现象，掉落处原岩表面残留有黄泥。施工单位提出了掉落段的处治方法，并进行了复喷施工。

问题：

1.判断隧道各段围岩的级别。指出事件一中比选出的施工方法。

2.事件二中哪三项为必测项目?写出拱顶下沉量测的方法和工具。

3.指出事件三施工中的错误，补充喷射混凝土质量检验实测项目的漏项。

4.分析事件四中喷射混凝土因原岩面残留黄泥而掉落的原因，并写出施工单位复喷前应采取的措施。

5.本项目是否需要编制专项施工方案?是否需要专家论证、审查?

【参考答案】

1.①K68+238～K68+298段以及K69+498～K69+538段为洞口浅埋段，地下水不发育，出露岩体极破碎，呈碎、裂状，为Ⅴ围岩。

K68+298～K68+598段和K69+008～K69+498段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较破碎，裂隙较发育且有夹泥，为Ⅳ级围岩。

K68+598～K69+008段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较为完整，呈块状体或中厚层结构，为Ⅲ级围岩。

②全断面法适用于Ⅰ-Ⅲ级围岩中的中小跨度隧道，双侧壁导坑法适用于浅埋大跨度隧道及地表沉降量要求严格而围岩条件很差的情况，施工成本高。所以事件一中比选出的开挖方法为环形开挖预留核心土法。

【考点来源】2B314012 隧道围岩分级

2.①K68+690～K68+693段隧道现场监控量测必测项目为：洞内、外观察;周边位移;拱顶下沉。

②拱顶下沉量测的方法和工具：水准测量的方法，水准仪、钢尺等。

【考点来源】2B314022 隧道施工监控量测

3.①事件三的错误之处：检验合格后，采用干喷技术，利用挂模的方式喷射混凝土。

喷射混凝土应使用潮喷或者湿喷;严禁挂模喷射，受喷面必须是原岩面。

②喷射混凝土质量检验实测项目还包括：喷层厚度(△)、空洞检测(△)。

【考点来源】2B320044 隧道工程质量检验

4.①根据案例背景中“裂隙较发育且有夹泥，”“裂隙面内夹软塑状黄泥”，可以推断出喷射混凝土原岩面残留黄泥而掉落的原因可能是在喷射土前，岩面没有清洁干净，喷射混凝土厚度不够，有空洞。

②施工单位复喷前应采取的措施：喷射前要检查开挖断面的质量，处理好超欠挖;喷射前，岩面必须清洁;喷射混凝土支护应与围岩紧密粘接，结合牢固，喷层厚度应符合要求，不能有空洞，喷层内不容许添加片石和木板等杂物，必要时应进行粘结力测试，受喷面必须是原岩面。

【考点来源】2B320044 隧道工程质量检验

5.①本项目需要编制专项施工方案。

理由：K68+238～K68+298段以及K69+498～K69+538段为洞口浅埋段，地下水不发育，出露岩体极破碎，呈碎、裂状;K68+298～K68+598段和K69+008～K69+498段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较破碎，裂隙较发育且有夹泥;K68+598～K69+008段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较为完整，呈块状体或中厚层结构，裂隙面内夹软塑状黄泥。属于不良地质。

②需要专家论证、审查。

理由:因为隧道穿越水文地质条件复杂地质环境。

【考点来源】2B331033 公路工程危险性较大的工程范围

(四)背景资料

某10联现浇预应力混凝土连续箱梁桥地处山岭重丘区，跨越河谷，起点与另一特大桥相连，终点与一隧道相连。部分桥跨布置示意图如图4-1所示。

图4-1部分桥跨布置示意图

该项目在招投标和施工过程中发生如下事件：

事件一：招标文件中的设计文件推荐连续箱梁采用移动模架法施工，因现场场地受阻、模架在该桥梁终点处的隧道内拼装，然后前移逐孔施工。但某施工单位进场后，发现隧道标未开工(另一施工单位承担该隧道施工)，无法按时提供移动模架拼装场地。经桥梁施工单位提出，建设单位、设计单位和监理单位确认，暂缓第十联施工，而从第九联开始施工。因第九联桥墩墩身较高，移动模架采用桥下组拼、整体垂直提升安装方案，第十联箱梁待隧道贯通后采用桩柱梁式支架(第十联支架布置示意图见图4-2)施工，由此造成工期推迟一个月。上述方案上报相关单位并经批复后开始施工，根据相关规定，施工单位提出了以下索赔要求:

①移动模架桥下组拼场地处理费用;

②工期延长一个月按天索赔增加的现场管理费;

③移动模架垂直提升安装费用;

④第十联支架摊销费用;

⑤因第十联改为支架而损失的模架摊销费。

事件二：图4-2所示的桩柱梁式支架由桩基础、钢管柱、卸落装置、贝雷片、型钢、联接件等组成，支架按设计计算设置了施工预拱度。组拼完成后，按相关要求进行检验及加载预压试验，满足要求后投入使用。

事件三：施工单位按照《公路工程施工安全技术规范》要求,编制了支架施工专项方案，该方案经施工单位审核，由技术负责人签字后，报监理工程师审查批准后实施。

问题：

1.事件一中，逐条判断施工单位提出的索赔要求是否成立?

2.结合图4-2与事件二，指出型钢、卸落装置、贝雷片分别对应图4-2中的A～H中的哪个编号?说明应根据哪些因素来确定卸落装置的型式?

3.事件二中，支架施工预拱度的设置应考虑哪些主要因素?

4.事件三中，支架专项施工方案实施前的相关程序是否正确?若不正确，写出正确程序。

【参考答案】

1.①不成立;②成立;③不成立;④不成立;⑤不成立。

【考点来源】2B20103 公路工程变更与索赔

2.型钢--A，卸落装置--D，贝雷片--B。

确定卸落装置的型式的因素：支架的形式;结构形式、跨度;承受的荷载大小。

【考点来源】2B313014 桥梁上部结构施工

3.施工预拱度应考虑下列因素：模板、支架承受施工荷载引起的弹性变形;受载后由于杆件接头的挤压和卸落装置压缩而产生的非弹性变形;支架地基在受载后的沉降变形。

【考点来源】2B313014 桥梁上部结构施工

4.不正确。

7.年度全国二级建造师执业资格考试真题及答案 篇七

一、选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（d)。

A.具备一定的施工管理实践经验和资历

B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

C.具备丰富的施工管理实践经验和资历

D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

2.下列法律事实中，属于法律行为的是(d)。

A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停

B.地基开挖时发现文物而改变设计方案

C.发生非典疫情致使施工进度延迟

D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工

3.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（c)。

A.2003年4月1日

B.2003年8月1日

C.2005年4月1日

D.2005年8月1日

4.众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，(c)不是必备的条件。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

5.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，(d)应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.项目部

B.施工企业0

1D（1）

0

2D（1）

0

3D（1）

0

4C（1）

05 D（1）

06

D（1）

07

A（1）

08

D（1）

09

D（1）

A（1）

C.监理单位

D.建设单位

6.甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是(d)。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任

7.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是(a)。

A.承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司

C.分包单位将部分工程分包给某公司

D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程

8.根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是(d)。

A.企业投资的体育场

B.企业投资的廉租住房

C.企业投资的商品住房

D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼

9.咨询单位申请招标代理机构资质时，（）不是必备的条件。

A.有从事招标代理业务的营业场所

B.有从事招标代理业务相应的资金

C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

10.《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为（）。

A.综合资质、专业资质和劳务资质

B.综合资质、行业资质和劳务资质

C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质

D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质

11.根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是(d)。

A.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称

B.熟悉有关招标投标的法律法规

C.身体健康，能够承担评标工作

D.大学本科以上学历

12.根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍(d)。

A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离

B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口

C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外

D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离

13.施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由(b)负总责。

A.建设单位

B.施工单位

C.分包单位

D.工程监理单位

14.根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业(a)。

A.应当建立应急救援组织

B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员

C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

D.可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材

15.建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

16.对于涉及(a)工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。

A.地下暗挖

B.降水

C.脚手架

D.起重吊装

17.下列关于建筑材料检验的说法，正确的是(c)。

A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验

B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用

C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验

D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验

18.建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是(b)。

A.在办理报监手续时，收取监督费

B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚

C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施

D.监督竣工验收程序

19.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送

（a)的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

20.在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是（c)。

A.将施工图2套送审，其余4套交付施工

B.会同设计单位进行基础工程验收

C.组织相关各方进行竣工验收

D.工程竣工验收合格后第30天，去办理竣工备案手续 21.某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自(c)开始。

A.2005年3月2目

B.2005年3月7日

C.2005年3月20日

D.2005年3月31日

22.下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是(d)。

A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力

B.概算定额不属于工程建设标准范围

C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为

D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚

23.某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为（）。

A.2005年4月20日

B.2005年5月5日

C.2005年5月20日

D.2005年6月5日

24.某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元，其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是（）。

A.整个项目按安装工程一切险投保

B.整个项目按建筑工程一切险投保

C.该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保

D.整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保

25.女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是(d)。

A.参寓处高温工作

B.低温、冷水作业

C.夜班劳动

D.矿山井下作业

26.张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于(c)前以书面形式通知张某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

27.城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前(d)天，向环境保护行政主管部门申报。

A.5B.7

C.10

D.15

28.施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是(a)。

A.工业废水处理达标后排人河流

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

29.工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符合《消防法》规定的是（）。

A.在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工

B.消防设计变更，建设单位报送原审核的公安消防机构核准

C.施工单位将部分工人安排在仓库里临时居住

D.工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用

30.建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（）。

A.项目批准文件

B.城市规划

C.项目投资框算

D.国家规定的建设工程勘察深度要求

31.甲、乙、丙三人按50万、30万、20万的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是(a)。

A.第一年甲应分配利润50万元

B.第二年乙分担亏损30万元

C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产

D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止

32.根据《公司法》规定，有限责任公司股东会的职权不包括（）。

A.决定公司的经营计划和投资方案

B.审议批准公司的财务预算报告

C.对公司增加或减少注册资本作出决议

D.修改公司章程

33.下列行为中，属于不正当竞争行为的是(c)。

A.企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10%的提成 B.甲超市每日派人去乙超市打探商品售价

C.煤气公司为某小区居民安装煤气表，须配套安装某企业生产的报警器

D.市政府要求小区建设工艺围栏

34.承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为(d)。

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D.属于要约，而且不可撤销

35.建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期十日方能交付。电梯厂的回函属于(d)。

A.要约邀请

B.要约撤销

C.承诺

D.新要约

36.招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是()。

A.2006年4月1日

B.2006年5月10日

C.2006年6月10日

D.2006年7月20日

37.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是(d)。

A.违背当事人的意志

B.乘人之危

C.显失公平

D.损害国家利益

38.小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是(c)。

A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定

B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效

C.因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效

D.不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销

39.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，(d)。

A.应将钢材送到施工现

B.应将钢材送到建设单位的办公所在地

C.应将钢材送到建设单位的仓库

D.可通知建设单位自提

40.开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分向商有权(a)。

A.以自己的名义向人民法院请求开发商付款

B.以承包商的名义向人民法院请求开发商付款

C.以自己的名义向政府行政主管部门请求付款

D.以承包商的名义向开发商请求付款

41.甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1 日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨(a)元。

A.360

B.370

C.380

D.390

42.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元;如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是(a)。

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付违约金2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元

43.施工企业与材料供应裔订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应(a)

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元

C.直接要求供应商支付7.5万元

41A（1）

2B（1）

3A（1）44

B（1）

5D（1）

B（1）

D（1）

C（1）

A（1）

D（1）

D.直接要求供应商支付3万元

44.水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失。

A.由水泥厂承担41

A（1）

B（1）

A（1）

B（1）45

D（1）

B（1）

D（1）

C（1）

A（1）

D（1）

B.由承包商承担

C.由水泥厂和承包商共同承担

D.由承包商向水泥厂索赔

45.甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据《合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因()。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销

46.甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自()起不发生法律效力。

A.人民法院决策撤销之日

B.合同订立时

C.人民法院受理请求之日

D.权利人知道可撤销事由之日

47.甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。

A.可撤销

B.有效

C.可变更

D.无效

48.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是()。

A.免除

B.抵销

C.混同

D.提存

49.某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求（）。

A.甲、乙对合同承担连带责任

B.解除合同

C.撤销合同

D.原施工单位上级主管部门承担责任

50.根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

51.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为（）万元。

A.30

B.4C.60

D.90

52.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。

A.抵押合同签字、盖章

B.房产行政主管部门登记

C.到公证部门办理公证

D.贷款合同生效

53.下列关于保证担保的说法，正确的是（）。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

54.施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

55.甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。下列选项正确的是（）。

A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁

B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁

C.双方可就此纠纷向人民法院起诉

D.双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决

56.甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以（）。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席裁决

57.下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是（）。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

58.建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在（）提出。

A.开庭审理前

B.法庭辩论前

C.法院判决前

D.举证期限内

59.法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无

权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。

A.执行员

B.执行庭庭长

C.审判委员会

D.法院院长

60.法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是（）。

A.乙可以向法院另行起诉

B.乙可以申请法院恢复执行

C.该执行已经终结

D.乙可以提起审判监督程序

61.乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在（）提出。

A.仲裁庭组成之前

B.仲裁庭裁决之前

C.仲裁庭首次开庭之前

D.法院受理之前

62.甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括（）。

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.双方不到法院起诉的承诺

D.请求仲裁的意思表示

63.甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（）申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.建设行政主管部门

64.下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力

C.当事人可以经调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

65.建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。

A.责令其限期改正

B.对其处20万元以上50万元以下的罚款

C.造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任

D.建设单位直接责任人员承担相应行政责任

66.建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权()。

A.没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿

B.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的0.5万元损失

C.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2.5万元损失

D.向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金

67.建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是（）。

A.警告

B.支付违约金

C.罚款

D.赔礼道歉

68.施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是（）。

A.责令停业

B.罚款

C.责令限期改正

D.责令赔偿损失

69.甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪，人民法院应当（）。

A.仅对甲单位进行刑事处罚

B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚

C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚

D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚

70.在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的是（）。

A.项目经理进行采购合同谈判

B.建设单位支付工程款

C.施工人员施工中高空坠物

D.施工队驾驶员的驾驶行为

二、多项选择题(共30题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（）。

A.乙以甲的名义在媒体上发布招标公告

B.乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标

C.为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构

D.乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜

E.乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书

72.甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10目前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。

A.2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款

B.2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，20年年底一定付款

C.2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责

D.2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付

E.2006年3月，甲向人民法院起诉

73.下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是（）。

A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任

74.王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据包括（）。

A.法律、法规及有关技术标准

B.建设工程施工合同

C.劳动用工合同

D.工程设计文件

E.招标公告

75.在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则（）。

A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止

B.没有违背诚实信用原则，不应禁止

C.是降低了工程造价，应当提倡

D.该投标文件应作废标处理

E.其做法符合低价中标原则，不应禁止

76.下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（）。

A.甲某，高等院校副教授

B.乙某，投标人的独立董事

C.丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册

D.丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚

E.戊某，某中介公司高级经济师

77.根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是（）。

A.遵守安全操作规程

B.支付安全培训费用

C.提高安全生产技能

D.购买劳保用品

E.报告事故隐患

78.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。

A.应当制定安全生产规章制度

B.落实安全生产责任制

C.确保安全生产费用的有效使用

D.保证安全生产条件所需资金的投入

E.及时、如实报告生产安全事故

79.某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊

装。承包商与设备租赁1司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）。

A.生产厂家的吊车制造许可证

B.吊车出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录

E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

80.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.分部工程的质量必须优良

C.有施工单位签署的工程保修书

D.有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件

E.主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定 81.某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。

A.设计单位

B.建设单位

C.施工单位

D.勘察单位

E.监理单位

82.下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。

A.为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家

B.为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其它设计单位

C.设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家

D.有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家

E.设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明

83.建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有（）。

A.建设单位将装修方案报有关主管部门批后，方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

84.某安装工程项目于2005年2月l5日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工日期为7月1日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，其间在8月20日至9月20日因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切险保险期限的说法中，正确的有（）。

A.试车考核期的保险责任至10月15日

B.试车考核期的保险责任至11月15日

C.维修期应从6月30日开始算

D.维修期应从7月15日开始算

E.保险责任可以拖延至3年的维修期满日

85.根据《劳动法》规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（）。

A.不得安排未成年人从事矿山并下作业

B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业

C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动

E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查

86.某纳税人在税务机关责令缴纳拖欠税款和滞纳金期限届满，仍未缴纳的，税务机 关可以采取的强制执行措施有（）。

A.将纳税人的全部账户冻结

B.拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产

C.对纳税人处以罚金

D.对纳税人的直接责任人员处以拘役

E.将所欠税款与滞纳金同时执行

87.下列市场行为中，不属于承诺的有（）。

A.发布招标公告

B.发布拍卖公告

C.发售招标文件

D.发出中标通知书

E.递交投标文件

88.施工合同可撤销的情形有（）。

A.在订立施工合同时显失公平

B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益

C.违反了《建筑法》的强制性规定

D.订立合同时，建设单位存在重大误解

E.损害社会公共利益

89.承包商甲承建韵住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。

A.行使不安抗辩权

B.行使同时履行抗辩权

C.不通知开发商而暂停施工

D.要求开发商提供付款担保

E.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力

90.继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（）。

A.必须有违约行为存在

B.必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求

C.继续实际履行须在事实上可能

D.继续实际履行仅限于价款和报酬的给付

E.必须依据法律和合同的性质能够履行

91.建设单位与施工单位订立书面的施工合同，该书面合同可以（）方式作出。

A.合同书

B.传真

C.电子邮件

D.互联网音频传输

E.邮寄信函

92.由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照《合同法》的规定，合同解除后，合同中约定的（）条款仍然有效。

A.质量

B.结算

C.仲裁

D.清理

E.担保

93.甲施工企业在银行，力、理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的是（）。

A.存款单

B.仓单

C.房屋所有权证书

D.提单

E.汇票

94.施工单位签订的如下协议中，属《合同法》调整的有（）。

A.与设备租赁站订立的设备租赁协议

B.与其项目经理订立的安全目标责任协议

C.与其职工订立的计划生育目标协议

D.与其职工订立的劳动协议

E.与银行订立的借款协议

95.建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须眼满足的条件有()。

A.有具体的诉讼请求

B.有事实和理由

C.有充分的证据

D.没有超过诉讼时效期闯

E.属于受诉法院管辖

96.为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有（）。

A.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写

B.对文书、物品等进行复制

C.向证人进行询问调查、记录证人证言

D.对证据进行鉴定或勘验

E.将获取的证据材料交给当事人保管

97.甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有（）。

A.封存

B.扣押

C.冻结

D.强制交付

E.划拔

98.甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：允许乙使用甲资质承揽

工程，乙承揽工程合同额5%上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有（）。

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

E.罚金

99.下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有（）。

A.停止侵害

B.修理、重作

C.支付违约金

D.恢复名誉

E.赔偿损失

100.下列关于刑事责任的说法，正确的有（）。

A.刑事处罚是承担刑事责任的方式

B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑

C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利

D.主刑和附加刑可以共同适用

E.构成犯罪就一定要接受刑事处罚 答案

01

D（1）

02

D（1）

03

D（1）

04

C（1）

05

D（1）

06

D（1）

07

A（1）

08

D（1）

09

D（1）

A（1）

D（1）

D（1）

B（1）

A（1）

C（1）

A（1）

C（1）

B（1）

A（1）

C（1）

C（1）

D（1）

B（1）

B（1）

D（1）

C（1）

D（1）

A（1）

B（1）

C（1）

A（1）

A（1）

C（1）

D（1）

D（1）

C（1）

D（1）

C（1）

D（1）

A（1）

A（1）

B（1）

A（1）

B（1）

D（1）

B（1）

D（1）

C（1）

A（1）

D（1）

C（1）

B（1）

D（1）

C（1）

D（1）

D（1）

C（1）

D（1）

D（1）

B（1）

C（1）

C（1）

B（1）

C（1）

C（1）

B（1）

B（1）

D（1）

DO）

B（1）

BCE（2）

ABE（2）

CD（2）

ABD（2）

AD（2）

ACDE（2）

ACE（2）

BCE（2）

ABE（2）

AC（2）

AD（2）

DE（2）

BC（2）

AD（2）

AE（2）86

BE（2）

ABCE（2）

AD（2）

AD（2）

ABCE（2）

ABCE（2）

BCD（2）

ABDE（2）

AE（2）

ABE（2）

ABCD（2）

CE（2）

ABCD（2）

BCE（2）