园林绿化设计合同

园林绿化设计合同（精选13篇）

1.园林绿化设计合同 篇一

和立东升集团常用合同范本

合同编号：

园林绿化设计合同

工程名称：

工程地点：

发包人：

承包人：

签约地点：

签订日期： 年 月 日

第页

共

页

和立东升集团常用合同范本

园林绿化设计合同

发包人：

设计人：

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，双方就 景观绿化设计事宜协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

1.发包人委托设计人对 园林绿化进行 设计。

2.设计内容： 等。3.设计范围：（具体范围见附件。）4.设计时间：

4.1 设计人接到发包人的设计通知后，双方在 工作日内举行方案意向讨论会，双方以书面形式订立设计意向，作为设计人设计师设计依据；

4.2 设计人应在双方订立设计意向之日起 个工作日内，向发 包人提交设计方案；

4.3 经发包人审核和双方协商确定方案后，区域一的深化图于 ＿＿＿年＿＿月＿＿日提交发包人，区域二的深化图于＿＿＿年＿＿月＿＿日提交发包人；

4.4 施工图于双方确定深化方案日起 个工作日内完成并提交给

第页

共

页

和立东升集团常用合同范本

发包人；

4.5 发包人收到施工图之日起 个工作日内提出反馈意见，设计人在双方商定的期限内进行调整，调整后的方案为最终施工图。

5.合同价款：

5.1 设计费为＿＿元/平方米，设计园林绿化面积约为＿ ＿平方米，景观小品 处，计 元。暂定设计价款为人民币大写：＿＿＿＿＿＿元整（¥＿ ＿元），设计项目完成后，按实际设计的环境绿化面积计算设计价款。

5.2 如本工程的施工由设计人承包，则设计人免收设计费；如不由设计人承包该工程的施工，则按本合同5.1条支付设计费。

6.双方责任： 6.1 发包人责任：

6.1.1 及时向设计人提供区域环境、绿化方案及施工图设计所需的基础资料（包括电脑绘制的小区总平面图、首层平面图、地下管网图、相关的基本数据等）。

6.1.2 带领设计人参观、了解现场实际情况。

6.1.3 对设计人的方案进行评审，及时反馈发包人的评审意见及要求。

6.1.4 按时支付设计费。

6.1.5。

6.2 设计人责任：

6.2.1按时、按质、按量向发包人提交有关资料、文件及图

第页

共

页

和立东升集团常用合同范本

纸，其中需提供：

6.2.1.1设计方案阶段：

A． 整体规划概念图； B． 景观立面、剖面概念图； C． 局部景点图片；

D． A1幅面的环境绿化总平面图板一张。

6.2.1.2 施工图阶段（一式

份）：

A． 总平面图； B． 绿化配置图； C． 景观各节点详图； D． 给排水施工图； E． 电气施工图； F． 背景音乐施工图。

6.2.2 负责进行施工图的技术交底。6.2.3 施工阶段跟踪工作：

6.2.3.1 协助发包人解决现场景观施工技术性问题； 6.2.3.2 协助发包人控制整体效果。

6.2.4 设计人向发包人提供的方案图要直观、具有一定艺术效果，并附有设计说明。

7.付款方式：

7.1 设计人完成设计方案阶段并提交给发包人后，发包人向设计人支付暂定设计价款的 %。

第页

共

页

和立东升集团常用合同范本

7.2 设计人完成施工图阶段并提交给发包人后，发包人按设计人实际设计的面积计算设计价款，并一次性付清设计余款。

7.3 设计人需向发包人提供等额有效发票。

7.4 因设计人原因拖延设计时间，则每延误一天，按暂定设计价款的 %支付违约金。延误超过 天，设计人应向发包人支付暂定设计价款 %的赔偿金，发包人并有权解除合同。

8.其它条款：

8.1 双方在图纸会审后确定的施工方案为最终方案，工程施工过程中，非设计人原因而需作出设计变更的，双方应协商另行签订补充协议。

8.2 发包人委托设计人承担合同外的工作服务，另行支付费用。8.3 本合同执行过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第 种方式解决：

8.3.1 向 仲裁委员会提请仲裁； 8.3.2 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

8.5 本协议经双方盖章签字后生效，双方履行合同规定的义务后，本合同自行失效。本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。

发包人（盖章）：

设计人（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

第页

共

页

和立东升集团常用合同范本

委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）住

所：

住

所：

联系人电话：

联系人电话：

****年**月**日

****年**月**日

第页

共

页

2.园林绿化设计合同 篇二

园林绿化是在一定区域范围内,对植物进行合理配置,对建筑进行美化布局,通过将自然环境与人工营造的环境相结合,从而建造出适宜人们休憩、观赏、游玩的绿化环境。在园林绿化景观设计中引入生态设计理念,这是社会发展对保护生态环境提出的要求,需要园林绿化与生态发展相协调,最大限度减少对生态环境的破坏,为人类创造理想的家园。园林绿化景观生态设计,要充分考虑植物共生、循环、竞争的特性,将乔灌木、草木植物、藤本植物因地制宜地配置,形成和谐稳定的植物群落,确保不同生物特性的植物可以相互共生,保证该植物群落的繁衍生息。

与常规的园林绿化设计相比,生态设计具备以下特点:(1)尽量选用可再生物质作为绿化景观设计的材料,体现循环利用理念,并有利于材料的回收再利用;(2)最大程度减少园林绿化景观建设对环境造成的污染,确保废弃物的排放量与生态系统的吸收能力相适应;(3)在园林绿化景观设计中,要充分尊重自然,强调人工环境与自然环境相协调,实现园林绿化系统内部的统一完整,既要注重美观,又要注重生态性;(4)因地制宜,结合当地的传统文化、本地植物,体现当地的园林特色,避免园林绿化同质化。

2园林绿化景观生态设计方式与方法

2.1设计中要减少对自然生态环境的影响

园林绿化景观设计,实质上是在一定区域范围内对生物圈的改造,所以在设计过程中必须认清园林绿化对原有生态系统的影响,并且力求通过园林绿化景观设计减少和避免负面影响,恢复生态系统的功能,营造和谐、舒适、生态的人类生活环境。尤其在城市生态系统中,园林绿化景观起着至关重要的作用,所以在设计时必须考虑场地外生态要素对基址的影响,坚持整体设计理念,将设计范围扩大到基址以外的生态环境中。在园林绿化景观设计之前,要对园林生态系统的物种结构和生态特征进行分析,充分考虑当地的水文、气候、地形地貌、物种等要素特点,判断园林绿化景观设计是否会对原有的生态系统各要素造成破坏,并采取有效的保护措施。在设计中,要减少采用控制、改造、避开环境的方式,要采用与环境和谐共生的方法进行设计,充分尊重和利用环境,促使园林绿化景观设计与自然生态环境相适宜。

2.2采用节约化的设计手法

在对园林绿化景观进行设计的过程中,必须充分考虑到能源和资源的耗费问题。通常情况下,能源和资源的耗费会贯穿于园林绿化景观的全生命周期内,从材料的选择开始,到施工建设,再到使用管理,直至废弃不用,具体情况如图1所示。

由图1可知,园林绿化景观的生态设计过程中需注意以下问题:1在选择硬质景观材料时,必须充分考虑资源的丰富程度及其可回收利用性,以及在开采材料的过程中所耗费的能源;2在景观施工建设的过程中,原材料的运输、装卸要耗费一定的能源,作业期间则会引起噪音、粉尘、废料等污染问题。为有效解决这一问题,设计时,要尽可能地选用对环境无害的施工工艺;3在景观使用与维护中,对能源和资源的消耗主要体现在以下几个环节:照明、植物灌溉、景观用水、修剪、病虫害防治等;4如果景观设计时,有人工湖等水体景观,在开挖时,需要注入大量的水,而透水性较差的铺地材料,可能会导致补充地下水的机会丧失,同时还会增大排水系统的负荷,这些都是景观生态设计中必须予以重点考虑的问题;5当景观废弃改建时,会产生出大量的废弃物,这种情况在硬质景观上较为明显,为了达到再循环利用的目的,在景观设计时,要尽量选用可循环利用的材料,或是能够直接降解的材料,并最大限度地提升景观的使用寿命,这样才能使设计出来的景观发挥出最大的生态效益。

2.3设计中要维持植物的多样性

植物多样性,具体是指植物群落系统内的植物综合体具备多样化、变异性的特征,主要表现在物种、遗传、生态系统等方面的多样性。物种多样性要求植物群落涵盖多样的植物类型,赋予物种演化空间,强调物种的变异性和对特定环境的生态适应性。遗传多样性是指植物个体包含的遗传物质具备多样性,体现出植物的基因差异。生态系统多样性要求在生态系统中的各组成要素和谐共生,包括植物、动物、微生物群落等。在园林绿化景观设计中,要尽量维持植物的多样性,丰富群落中生物的种类,保证群落的稳定性和均匀度,使其与自然环境相适应,能满足园林绿化生态系统的发展。对群落的设计,要保证群落之间形成相互补给资源、相互利用资源的关系,避免形成直接竞争关系,这样会导致群落的稳定性较差,不利于长期生长。从当前情况来看,大部分园林的植物配置趋向于单一物种,尚未形成功能多样、结构完善、搭配合理的植物群落,使得群落易受到病虫害、自然灾害的破坏。所以,在园林绿化景观设计中,必须配置与地带性植被结构相近的生物群落,保证群落植物的多样性。

3结束语

综上所述,园林绿化景观生态设计是一项较为复杂其系统的工作,为了在发挥园林绿化景观各种功能作用的同时,体现出生态效益,要求设计人员应当从保护自然生态资源的角度出发,最大限度地降低景观建设过程中的能源和资源消耗,以此来确保园林景观的可持续发展。

摘要：文章首先简要阐述了园林绿化景观生态设计的主要特点,在此基础上对园林绿化景观生态设计方式与方法进行论述。期望通过研究能够对园林绿化景观设计水平及生态效益的提升有所帮助。

关键词：园林景观,生态设计,特点,方式

参考文献

[1]米海灵.景观设计和养护管理在城市园林绿化的应用[J].中国林业产业,2016,(7):121-123.

[2]李明菲.现代景观设计中微地形设计研究[D].大连工业大学,2014.

3.探析城市园林绿化设计 篇三

[关键词] 园林绿化 设计 效益

园林设计中，无论其主题如何，风格如何，植物都是园林规划中的主要角色。根据不同的植物习性和特色，和周围的环境进行搭配种植，创设一定的园林景色，这就是园林种植设计。

一、园林绿化设计的核心

城市园林设计是一个系统工程。生态意识应该是这个系统工程的中心。因此，在规划设计时，必须首先确立生态的主体地位，其次才是文化和经济。因为生态本身不仅具有效益，如制氧、吸尘、降温、防噪音等，而且它又具有一种生态美。园林绿化要强调回归自然，保护生物多样性，强调动物、植物的和谐共存。让乔、灌、花、草的形体自然结合，达到生态优化效果。

城市园林绿化设计与厂矿和居民区建筑设计要逐步进行，特别是现在各开发商都在争建绿色生态住宅，其绿化系统的设计要统一进行，不得各行其是。

二、园林绿化种植设计中出现的主题

在前几年，很长时间在流行大草坪种植方式，全国开始大面积兴建大草坪园林，这种模式不好管理，大大增加了后期的资金投入，而且其生态和社会效果也并不理想。之后，又开始流行乔木+灌木+绿地种植方式，但是这种方式又太过重视生态效益，而忽视了人们的视觉感受。总而言之，这两种方式各有自己的优点和缺点。我们在园林设计时，要综合考虑各方面的条件和影响，因地制宜，在考虑绿化性质、绿化面积和绿化效果等条件的基础上，对园林种植进行设计。

在现实中，有一部分园林设计喜欢选用高贵树种，对于那些比较常见的、普通的树种如杨、柳、榆、槐等重视不够。其实，在中国的北方，这些树种更加适合当地的气候，生长态势比较好，可以取得比较好的生态效益。而且它们在一定程度上还可以改善当地环境，为其它树种的生长创设良好的环境。

园林设计者想要设计出真正受欢迎的景观，就要从使用者的角度进行考虑，分析他们的心理、社会习俗、宗教信仰等因素，这样设计出来的园林才能受到使用者的欢迎。

三、提升园林绿化设计水平的措施

园林景观是文化的另一种表现方式。今天的园林设计应在对古代园林进行研究的基础上，和现代文明相结合，创造出符合中国传统文化内涵，但是又具有时代气息的园林景观。

在进行园林规划时，要从长远考虑园林景观的综合效益，规划好平面和立体的关系，充分利用现代高新技术，实现园林空间上的充分展现，打造可持续发展的园林景观。

城市规划部门在进行园林规划时，除了招标的形式，选择专业的设计团队和专业的建筑队伍，同时应把准备采用的园林设计方案进行公示，听取公众对方案的意见，使方案更加的符合普通民众的心意。

一个城市的建设规划，特别是园林建设规划，关系到千千万万市民的生活质量，在进行城市绿化建设规划时，要综合考虑多方面的因素，要以人为本，把公众的利益作为城市绿化规划的根本，从生态效益发展的角度，对园林建设进行长远规划。

参考文献

[1]韩增林，刘天宝.城市规划转型的整体性和系统性[J].城市问题，2009.4.

作者简介

4.某小区园林景观设计合同2013 篇四

甲方： 深圳市****有限公司

乙方： 深圳市*****有限公司

经双方友好协商，甲方委托乙方进行园林绿化、景观工程设计，按照《中华人民共和国合同法》，并结合有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。

一、工程项目：

1.工程名称: ****家园

2.工程地点: 深圳市坂田

二、设计范围、内容及要求等：

1、设计范围：“****家园”红线范围内室外园林景观（包括架空层和空中花园）。

2、设计内容：上述设计范围内景观园建及小品设计（硬景部分），绿化种植设计（软景部分），园林景观灯设计等。

（1）、景观园建设计包括小区入口，边界围墙处理、地面处理、铺装材料和细部处理等。

（2）、园林小品设计包括小型园林建筑物（两个大门和驿站）、亭台、花架、园景墙、花池、步行小径、残疾人坡道、地下车库采光槽、梯阶、栏杆,排洪沟及盖板。

（3）、水景、喷泉造型和表面铺装设计。

（4）、儿童游乐场的布局和设施选型建议。

（5）、提供植物设计，其中包括树木、灌木和草坪；并与当地植物专家配合，选择适合当地生长条件的植物品种。

（6）、园林照明灯具的选择，灯具分布位置（包括广场、行人道和绿化照明）及回路控制系统建议。

（7）、通盘考虑园内的陈设品如花盆、长凳及垃圾桶、标识牌等园林设施,设计平面布置方案，并提供与整个环境设计相协调的雕塑品及艺术品摆设的建议。

3、施工图设计：

（1）景观施工图设计说明；

（2）总平面图；(含索引内容)

（4）放线图（包括园林小品、水系、园路、广场及重点植物、拟定人工灌溉供水点位置的定位）；

（5）配合设计院进行竖向图及地表排水设计（包括等高线、定出道路、广场、土坡和重要景点的控制标高并确定排水方向、坡度，出具地面排水及灌溉图）；（地下排水管道布置、嵌接和排水方向等详细设计由相关设计院负责提供）。

（6）铺装及台阶详图（包括铺装面材、规格、构造做法）；道牙、花槽等详图；

（7）各入口及主要景观详图, 园林小品详图、节点大样图；水景、喷泉造型和表面铺装等详图。

（8）与道路、建筑、坡地交接处，如散水、架空层、廊架底部等处的详图；

（9）室外陈设品布位图（包括灯具、标示牌、雕塑品及艺术品、各种户外家具、长凳、垃圾桶等）；儿童游乐场的布局和设施选型建议。

（10）种植图（包括乔木、棕榈、灌木、草地及地被植物）；植物名录及植物参考图片（包括植物品种、数量、高度、胸径、冠幅、修剪要求等）.（11）景观给排水图（包括喷灌图、雨水排水图、喷泉水景图）。

（12）景观照明配电图（包括灯具平面布置、选型、线路走向、配电系统图、电气设计说明）；

（13）水景动力配电图（包括水景设备的位置、线路走向、配电系统图。

（14）物料表；

4、乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

施工图设计阶段：A3彩色图册一式四份，A1彩色园林总图裱板一张。施工图CAD文件电子档案一套、园林施工图(蓝图)六套、详细的工程量预算清单一份。

5、施工配合阶段：

（1）负责设计图纸技术交底。

（2）施工期间到现场对施工质量及材料进行监督。

（3）现场处理施工过程中有关设计问题、参加竣工验收。

三、设计进度及要求：

1、乙方尽快提交设计方案。

2、甲方认可方案图后，签订园林施工图设计合同。自签订设计合同之日起，30个工作日提交全套园林施工图。

3、各阶段设计工作需经甲方确认方可进入下一步工作，由甲方原因造成交图日期延误不追究乙方责任。

5、乙方需保证提供园林3D模型文件给甲方以供合成售楼效果图。

四、设计费的计取：

1、本项目园林施工图设计费总计叁拾万元（￥300000.00）。以上费用为包干费用（包括咨询费、效果彩图费、图纸费、设计费、清单计算费、工本费、差旅费、税金及现场指导配合等所有费用），不根据面积大小而变化，甲方不再另行支付其它任何费用。

2、在签订本合约之后，若甲方提出本合约以外的服务要求或乙方在方案审批后因甲方的设计要求改变，乙方需要提供额外服务时，乙方须及时与甲方协商，以书面形式提供额外服务的内容及收费详情。

五、付款方式:

1、甲、乙双方签订合同后5个工作日内，甲方支付伍万元（￥50000.00）作为定金；本合同履行后，定金抵作设计费。

2、乙方提交施工图（满足甲方和施工要求时）及甲方要求的所有资料后5个工作日内，甲方支付设计费贰拾贰万元（￥220000.00）给乙方。

3、本景观工程施工完成、经综合验收合格后10工作日内，甲方支付剩余的叁万元（￥30000.00）设计费给乙方。

4、支付各阶段设计费前，乙方应先开具税务机关认可的足额发票给甲方.六、甲方责任：

1、提供工程有关的完整准确资料(室外管网)及该项目的有关文件。

2、应在三天内审批乙方所呈送文件，以免延误乙方工作。

3、按合同要求及时支付乙方设计费用。

4、协助处理设计中重大技术问题或有争议的事项。

七、乙方责任：

1提供园林各项施工图（包括绿化、道路、小品、照明等内容，其深度必须达到用于施工、预算的深度）。乙方按国家技术规范、标准、规程及甲方提供的要求，进行本项目设计，并

按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；图纸各种细部做法及材料必须明确表示，能指导预算准确计算工程量，各种工艺做法及收边收口部位必须明确，能指导现场施工顺利实施；对于不能指导预算及施工的图纸错漏项，乙方必须按照甲方的要求随时补充相关设计图纸或说明文件。

2、派出设计代表进行技术交底，使施工按设计和说明书进行。

3、积极配合甲方与建筑设计院协调沟通。

4、如果乙方设计确有错误或疏漏，该设计虽经审查及批准，但甲方要求修改的，乙方应当及时地、无偿地修改该设计，乙方不能以该设计已经批准为由而免责。

八、违约责任：

1、若乙方提交的施工图不能达到施工深度,视为乙方违约。乙方必须在规定时间内完善施工图，否则，乙方须支付设计费总额的5％的违约金给甲方。

2、若乙方在规定时间内不能按时交付甲方施工图，每延期一天，乙方须支付甲方200元/每延期天。

3、若甲方在合同规定时间内不支付乙方设计费，每延期一天，甲方须支付乙方200元/每延期天，工期相应顺延。

4、因乙方单方面原因导致合同解除的，乙方应向甲方支付相当于合同总金额10%的违约金，乙方已设计出的设计成果其知识产权归甲方所有。

九、知识产权：

在甲方支付完全部费用后，本合同约定的设计成果及其相关知识产权全部归属甲方所有，但署名权为甲、乙双方共有。乙方享有的署名权仅用于乙方对外宣传、展示、评奖但须取得甲方同意。

十、其它约定：

1、履行合同过程中发生争议，双方应及时进行友好协商解决,经协商仍不能解决，双方同意向深圳市中国国际经济仲裁委员会申请仲裁，仲裁费由败诉方承担。

2、未尽事宜，可经甲、乙双方协商签订补充协议作为本合同附件。合同附件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。

4、本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字、并加盖公章后生效。

甲方：深圳市****乙方：深圳市*****

有限公司有限公司

法人代表：法人代表：

或委托代理人：或委托代理人：

5.园林绿化合同 篇五

承包方(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况及承包工作内容、工作范围

1.1工程名称：

1.2工程概况：

1.3分包工作内容：挖种植穴、苗木栽植前树穴浇水(排盐)、二次倒运(苗木及甲供材料)使用的人工、苗木种植、回填种植穴、支撑、修剪(含清理)、浇水、打药、除(拔)草、卸苗及卸发包方提供的材料、非季节绿化施工技术措施(施生根粉、打营养液、搭遮阴棚、搭遮阴棚的架子等)、施工阶段及养护期内补苗、死苗的清理、拔出;清理种植施工前后产生的植物枝叶垃圾，清理种植工作面的各种建筑垃圾，有组织清运堆放到甲方指定的垃圾堆放点，并将垃圾装车由甲方场外转运至渣场。

1.4分包工作范围：

第二条合同工期

2.1开工日期年

2.2完工日期年

2.3在合同工期内，若承包方不能按发包方的指令完成工作任务，造成工期延误，发包方有权对承包方按每延期1日扣除总合同价款的1%进行处罚。(在质保金里进行扣除)

第三条合同价款

3.1合同价款的内容：

3.1.1栽植人工费：按甲方苗木到场价%计取(含施工区域周边转运);

3.1.2平整场地：按总绿化面积以元/㎡计算(只包含细平;粗平由甲方负责);

3.1.3草坪铺设：按进货量以元/㎡计算;

3.1.4麦冬：按实际栽植面积以元/㎡计算;

3.1.5大于20公分以上的乔木如需二次移栽，由发包方另行计费;如出现二次移栽苗木死亡，由双方各承担损失的50%;

3.1.66~8月份反季节包苗木存活率%，其余时间存活率为100%。

3.1.7未在合同范围内的人工，按元/人·8小时计算。

3.2若施工期间承包方绿化专业的技术工人不足，施工期间发包方有权在施工期间从发包方的其他工地抽调专业技术工人补充到本工程施工，在施工期间发包方抽调到该工程的技术工人的工资、加班费、餐补、手机补助、交通费等的相关费用，按发包方实际支付给该部分绿化技术工人的的工资、加班费、餐补、手机补助等的相关费用计算，并将此项费用在承包方的工程款中一次性扣除。

第四条费用支付

4.1进度款：每月按计算支付人工费;

4.2进度款项的工程量核实以发包方每个月的入库单数量为准。工程完工并验收后，对现场的苗木进行一次最终数量清点;苗木死亡更换及成活风险由承包方承担。

4.3质保金：竣工验收并整改完成后，由双方确定养护时间，付清总合同价款的。余下的%作为质保金，在养护期到期后结清。

4.4结算方式：工程完工后，根据发包方每个月的入库单数量对应现场实际栽植数量进行清点，按清点后数量进行结算;清点数量小于入库单数量，苗木死亡更换及成活风险由承包方承。(地被植物减去5%的损耗)

第五条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

5.1安全施工：发包方、承包方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

5.2重大伤亡及其他安全事故处理：

5.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大，并全力组织抢救伤者，保护事故现场。如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

5.2.2发生重大伤亡及其他安全事故，按照本合同的附属协议《安全责任书》(附件一)中的相关条款执行。若协议条款不完善，可由双方协商解决。

第六条工程质量、验收与养护

6.1工程质量应达到设计图纸要求及国家、地方相关质量验收标准。如图纸、发包方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包方应在取得发包方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

6.2分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及发包方现场工作人员现场收方为依据办理书面验收手续。

6.3对本工程的质量标准，双方约定为：木死亡，承包方需再次按发包方要求种植苗木，费用由承包方承担;如发包方未要求苗木补栽，相应损失费用(苗木采购费、栽植人工费、存活费)从承包方工程款中扣除。

6.4养护期：一年，养护时间从竣工验收合格后开始计取;

第七条工期顺延

7.1因战争、**、自然灾害或非发包方、承包方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力原因造成完工日期推延的，经发包方施工代表确认，工期相应顺延。

7.2因业主原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方协商解决。

第八条文明施工

8.1发包方、承包方应严格执行重庆市人民政府颁发的“施工现场管理相关规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

8.2对本工程的文明施工标准，双方约定为：

第九条发包方的权利及义务

9.1负责组织施工检查、验收、监督承包方的工程进度、工程质量、安全生产，材料领用情况及行政管理事务。

9.2负责安排工人宿舍，负责施工工地用电用水及生活用电用水。

9.3负责施工场地的粗平。

9.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

9.5负责本工程中各工种，工序间的协调与配合。

9.6负责组织工程的验收工作。

9.7在承包方有拖欠施工人员工资的情况下，发包方有权直接给施工人员支付劳务费。

9.8本工程发包方施工代表为负责日常施工的管理、协调、工程量的确认、工程款的拨付等工作。

第十条承包方的权利及义务

10.1本工程中承包方承包范围内所需要使用的所有机具、材料，如：旋耕机、吊车、挖掘机、手推车、运输车、绿篱机、割冠机、油锯、筛子、铁锹、镐、手剪、手锯、斧子、镰刀、高枝剪、耙子、扫帚、药品、钉子、杉杆等工具以及其他施工作业所需要的工具，均由承包方自行解决。

10.2承包方进场施工人数根据甲方的指令、工程进度等情况进行相应的增减。

10.3承包方进场时，必须配备1名绿化施工员配合发包方;必须配备能熟练修剪的技术工人不低于3人;看懂图纸、放线的技术工人不低于1人;能熟练吊装的技术工人不低于3人;且每20～30名作业人员，设立一个班(组)长，上述人员必须在进场正式施工前，经发包方认可，否则发包方有权提前终止合同，并不承担承包方的任何损失。

10.4苗木草坪到场后，12个小时内必须安排人员并栽植完毕，否则甲方有权根据苗木价值对乙方处以1000-5000元罚款。

10.5承包方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质(无残疾、无传染病、心脏病等)和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁，其中50—55周岁之间的作业人员不能超过总人数的5%。

10.6当发包方因故不能保证连续施工时，承包方在不影响发包方施工任务的前提下，可将队伍进行临时调整

10.7承包方必须按照发包方指令进行施工，如有合理化建议应征得发包方同意后方可改动施工。在施工中承包方应注意绿化、土建、水、电等成品及半成品保护，若造成损坏，由承包方负责双倍赔偿。

10.8施工期间工人意外保险及工伤保险等由承包方自行负责。

10.9发包方提供到场的苗木及材料，承包方必须按发包方的指令在规定时间内完成工作任务，否则发包方有权一次性扣罚承包方人民币5000元。

10.10承包方每月应向发包方提供务工人员身份证复印件。

10.11承包方确认为派驻工地的施工代表，负责组织、实施和完成工作。

第十一条违约责任

11.1发包方违约责任

11.1.1由于发包方原因造成停工时应按实际发生情况向承包方赔偿损失。停工应办理书面通知作为依据。发包方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

11.1.2由于发包方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济所使及有关责任由发包方承担。

11.1.3发包方超过支付时间不支付劳务费或决算价余款的(即按进度节点逾期二个月未付的)，承包方可向发包方发出要求付款通知。发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议并支付由此承包方所产生的相关人员，机械产生的损失，经承包方同意后可延期支付。

11.2承包方违约责任

11.2.1因承包方原因造成发包方工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包方可以提前终止合同，并要求承包方退出施工现场，承包方应当立即退出施工现场。但发包方应承包方退出施工现场后，与承包方就结算事宜达成书面协议。

11.2.2承包方在工期紧张时无法按照发包方的要求增加作业人员时，发包方有权自行安排其他作业人员进场施工，同时在承包方劳务费中扣除由此产生的相应费用。

11.2.3因承包方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失一概由承包方承担。

第十二条双方约定其他事项

12.1若承包方的人员不服从发包方管理，出现语言顶撞、辱骂发包方人员或殴打发包方人员等情况，发包方有权对承包方进行罚款20xx元以上，并由承包方负责将该人员清退出场。

12.2若承包方的人员有围攻项目部管理人员或影响项目部管理人员正常工作的行为，发包方有权对承包方进行罚款5000以上，并有权将承包方清退出场，并有权拒付所有工程款。

第十三条合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议：

第十四条合同的生效与终止

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后并过养护期后，即宣告终止。

第十五条

本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，自甲方签字盖章、乙方签字后生效，具有同等法律效力。

发包方：(章)

代表人：(签字)

电话：

承包方：(签字)

代表人：(签字)

电话：

6.园林绿化养护合同 篇六

1、甲方责任

A、凡经园林专业技术人员鉴定确认与季节或立地条件不相适应的植物，在乙方接收养护前须作必要更换的，其费用由甲方负责。

B、全面监督、指导、检查、验收乙方工作。

C、在检查时如发现有不合格之处，应以“质量整改通知书”的形式书面通知乙方。

D、及时为乙方办理结算，按时支付每月应付绿化养护费用。

E、提供为乙方绿化机械存放场所以及其保管。

2、乙方责任

A、认真按合同标准养护管理，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

B、对甲方验收不合格之处，甲方应及时进行适当的整改。

C、负责对合同范围内绿地的主要观赏植物进行挂牌宣传，说明其品种原产地，生长特性及养护方法。

D、统一着装，佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明作业。

E、每逢重大节日，乙方应根据甲方要求合理布置花坛、园林小品等，费用另计。 F、为保证管理到位，乙方应配备专职管理人员，做好日常养护记录，建立绿化养护技

术档案。有紧急情况随叫随到。

四、结算及付款方式

1、费用计算方法：

A、绿化养护费按平均/ m²·年计算，绿化面积共， 绿化养护承包总费用共计人民币 元/年，季平均 元。

B、更新、改造、非乙方责任补植按实际面积乘以单价结算。

C、逢重大节日，乙方根据甲方要求合理布置花坛、园林小品等的费用由甲方按实际支付。

2、付款方式

A、绿化养护费按月(每1个月)支付。合同签订时甲方应支付第一月费用，以后提前一个月支付下一月个度的养护费用。

B、养护区域的绿化更新、改造、非乙方责任补植花卉树木，以及布置节日花坛、设置园林小品等应甲方要求新增项目，在确定造价后甲方应先预付60%用于购买必要的花卉植物和工程材料，其余40%在完工验收合格后1个月内一次性付清。

五、合同解除及违约责任

1、中途退约：甲乙双方无须提出任何理由，提前60天书面通知对方即可解除合同。

2、若不提前通知对方，退约方应支付另一方2个月的养护费作为经济赔偿。

六、其它事项

1、甲方应根据乙方事先通知的作业计划，安排专门人员协调解决水电等配套工作。

2、如遇不可抗拒自然灾害(如强台风、冰雹等)造成重大损失由甲乙双方商议解决补救办法，费用由甲方承担。

3、由乙方工作失误造成的一切损失由乙方自负。

4、本合同未尽事宜，经双方协商同意，签订补充协议作合同附件，与本合同具有同等效力。

5、本合同一式四份(正副本各两份)，双方各执两份(正、副本各一份)，具有同等法律效力。

6、本合同自签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

签订日期： 签订日期：

园林绿化养护合同范文三

甲方: (以下简称甲方)

乙方:司 (以下简称乙方)

为进一步搞好x表业有限公司厂区内绿化带及河堤草场的周边绿化环境,甲方委托乙方承担现有的绿化养护。经双方友好协商,达成以下协议:

一、养护项目相关情况:

养护地点:xx市x

养护面积:441215平方米

地域范围:见本合同附件――养护区域图纸

二、养护合同期限:

自 年 月 日至 年 月 日止,为期一年。

因为合同中区域在过去几年时间里面都没有实施过规范的养护,因此在整个合同期内划分出前两个月为整改期即从 年 月 日至 年 月 日为绿化整改期。在整改及养护两个期限内因为乙方所投入的人力、肥料、劳动强度等都有很大区别,所以两个阶段分开计价。 价格:(不含水、电费)

整改期价格:32440.00元/10人/2月

养护期价格:94950.00元/6人/10月

合同总金额为:32440.00+94950.00=127390.00元/年

三、绿化服务内容:

包修建、除草、淋水、施肥、植物病虫防治、管理不善导致死 亡的补种。

四、保养的质量和要求:

1、总体要求:植物生长健壮,无病虫害,无杂草,无枯枝。整体美观。(详见附件《x绿化工程公司对x表业厂区绿化带及河堤草场养护验收标准》

五、服务费用及付款方式。

1、详见乙方所提供的招标时期的报价单,如附件《x绿化工程公司对x表业厂区绿化带养护项目报价单》。

2、甲方应在次月10号前,凭乙方提供的有效足额发票以现金或银行转帐支票支付上月的绿化服务费。如乙方未能按时提供发票的,则付款时间相应顺延。

六、双方责权

甲方权利:

1、甲方有权要求乙方按时,定量提供本合同内所涉及到的服务。并有对服务质量提出评价的权利,要求乙方改进方法和改善品质。如无改进,甲方有权依《绿化服务违约处罚规定》及合同的其他条款进行处理。

2、在乙方承包服务器期间,甲方有权对乙方不符合合同规范的操作提出批评和指导。

3、甲方有权对乙方所提供的服务人员数量,素质,劳动能力等进行检查和评估。

4、甲方有权检查乙方在合同期间使用的肥料、药物的品质和数量。

甲方责任:

1、在合同期间甲方有责任为乙方的园艺工人和管理人员提供住房两间,用于解决乙方工作人员的住宿(产生水、电等一切费用由乙方承担)。仓库库房一间,用于乙方保管生产设备和工具。

2、在乙方进入初期1个月内,甲方有责任为乙方实施灌溉等解决好水源问题。

3、甲方免费为乙方提供养护期间的水和电。

4、甲方有责任按照合同要求支付乙方服务费。

5、甲方有责任教育自己员工遵守乙方设置的园林警告、提示标识。共同保护乙方的劳动成果。

乙方权利:

1、乙方在为甲方提供服务期间有权取得服务和劳动报酬。

2、乙方有权为保护其劳动成果或者避免发生意外,在甲方同意的情况下可设置一些警示标识。

乙方责任:

1、乙方工作人员的人身及财产安全由乙方负责(包括工作人员吃饭)。

2、在服务期间乙方自行承担养护期间所使用的工具,肥料,药物及等发生的费用。同时维护好甲方的公共设施、设备,如由于乙方责任而造成的设施损坏的,应照价赔偿。

3、在服务期间非因不可抗力因素(如火灾,地震,洪灾等)所引起的园林损毁,乙方应该自行修补,并承担因此发生的费用。

4、派1名业务主管负责日常人员工作安排及业务联系,并定期向甲方相关工作人员汇报工作进度和工作结果。

5、绿化养护人员在工作期间严格遵守甲方的有关制度并服从甲方管理。进驻服务区前 需将公司管理人员及驻服务区域人员架构名单、身份证复印件资料呈交甲方。如该人员有变动,乙方应提前一个星期书面通知甲方。

6、乙方绿化工人须经培训才能上岗,统一服装、衣着整洁、文明有礼、胸前佩戴工作证。

7、绿化养护如未达到合同规定的要求,甲方提出意见后,乙方应在接到通知后两天内改正。

8、乙方负责绿化养护区域内清洁卫生工作。

9、为加强对绿化工作的日常检查和监督,确保按本合同完成绿化工作和达到质量标准,乙方应建立

七、违约责任

1、如乙方养护未达到合同要求,甲方可开出整改通知单,如一个月内整改通知单达 二 次以上,甲方有权扣除当月养护费的 5 %。或是连续两月达四次/月以上,若乙方当月受有效投诉累计达到小区业户总数的1%时(服务区域业户总数在五百户以下的按累计达到五次计,就同一事项有多人投诉时按一次计),甲方有权终止合同并不作任何补偿;甲方无故不按时支付合同款项,乙方有权终止合同并不作任何补偿。

2、任何一方无故单方终止合约,对方有权要求违约方赔偿一个月清洁费作为补偿。如遇不可抗力,双方协商解决的办法。

3、乙方提供的信息若有虚假或不实,包括在订立合同的过程中所提供的资料或证明文件,甲方一经查实即可解除合同并可以合同总金额的30%向乙方追究违约责任。

4 、如因乙方未能按合同要求履行义务而造成甲方损失的,一切责任由乙方负责。

八、其他约定:

1、任何一方因其它原因而无法继续履行合约的,必须提前30天书面通知对方,甲方依据本合同的规定解除合同的除外。

2、甲方另有要求增设合同规定范围外服务项目,再议价格。

3、合约期满后,乙方在不取得续签合同的情况下,应无条件退场。

4、每月付款前,由甲方根据对乙方的工作检查情况,填写《对承包公司工作检查记录表》检查合格后,甲方凭该表和乙方开具的有效发票付款;如检查情况不达标,乙方应按标准整改,如乙方拒不整改或整改不合格,甲方有权扣除当月承包清洁服务费,并有权终止本合同而无须任何经济补偿。

5、本工程严禁转包,未经甲方同意不得分包。

九、招标文件和乙方投标文件为此合同有效部分。

十、合同附一报价单。附二养护区域图纸、附三养护方案及验收标准。

十一、本合同有效期为1年,签字有效。双方在合同期间必须认真履行,未尽事宜,需双方协商解决。

本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。不尽事宜经双方协商签定的补充协议具有同等的法律效力。

甲方:xx置业 乙方:

代表: 代表:

(盖章) (盖章)

电话: 电话:

7.园林绿化种植设计要点探讨 篇七

关键词：园林绿化,种植设计,要点

园林绿化种植是改善人们居住环境的重要措施,而园林绿化种植设计是园林绿化成败的关键,所以,为了保证园林绿化的成功,设计时要运用艺术手段发挥出植物自身的特性,创造出独特园林景观。

1 园林绿化种植设计中植物的选择

1.1 植物形态

植物的形态是园林种植设计时选择植物的关键点,要着重选择植物成年后的形态,在选择生长速度较慢的植物时,要考虑其不同的生长时期的不同形态。山东的主要园林绿化品种有乔木类、灌木类以及藤本类3大种类。其中多数植物是卵圆形,且大多数植物的树冠都属于开展型树冠。在园林绿化设计中,多使用直立型树冠。植物的生长形态多是由其生长环境和地形决定的,比如,生长在岩石或者峭壁上的植物多是尖塔型,生长在平原区域的植物形状多属于开阔型,因此,选择植物时要考虑其生长地形和其独特的形态。

1.2 植物质感

植物的树皮、叶子、以及枝芽决定了植物的质感。由于植物本身的特点以及其受到光照的范围决定了其最终的长成形态。树叶之间繁茂,就会显得植物健康,以法国梧桐为例,若树叶浓密,看起来就非常健康,若不浓密,就相对缺乏质感,其次,植物的间距也是影响质感的重要因素,所以在种植时也需考虑视距。

1.3 植物色彩

在园林设计中,较长使用的植物色彩包括深绿色、浅绿、翠色、暗黄等色彩的搭配,且多会用到花卉的颜色。山东地区可将紫薇花、木槿花、海棠等花卉应用到园林设计中,以增加植物色彩的丰富性。

2 园林绿化种植设计六要素

2.1 简单

园林设计的简单美不是使用单一的植物、设计方法,而是指视觉上的简单舒适感。园林绿化设计想要达到简单美,就必须重复使用相同的形态、质感、色彩的植物,因此要多用品种不同但植物类型相同的树木、花草。简单的设计容易让欣赏者的眼睛感到舒适,但植物选择上要多样化,否则就不是简单,而是单调。

2.2 变化

变化是指在设计时可以改变植物的形态、质感以及色彩,让相同的植物在改变之后更加新奇有趣,比如可以将雪松、盆栽设计成与园林主题相符的不同形状,增加趣味性。

2.3 强调

强调是指在设计时需要有一定的层次感和植物选择的主次感,用其他植物来衬托主要植物。主要植物的选择需要有地域特色和欣赏特色,比如可以共同种植樱花与大叶女贞,春天时大叶女贞就可以强调出樱花的美感。

2.4 均衡

均衡是指植物设计时需要找到一定的搭配点,虽然当代园林设计不强调对称性,但其也具有对称性。比如用数量和大小来达到视觉上的均衡,乔木和灌木大小不同,可采用3:1的方式使其达到视觉上的均衡感。

2.5 连续

连续是指在进行植物设计时需要达到一定的渐进感,可以将不同植物的色彩、质感、形态相组合,但转变性不能太大,更不能出现色彩的断层,否则会显得断层处太过突兀。

2.6 尺度

园林设计需要按照园林的大小、形状设计一定的比例尺,用比例尺来确定植物的大小。植物的大小选择上也需要按照一定的尺寸设计,大小正常才会有视觉上的舒适感。

3 园林绿化种植设计的基本原则

3.1 因地制宜

根据具体的设计需要或者种植地区,选择适宜的植物,以满足园林的观赏、防护等功能。树木的选择不仅要达到一般功能,还要起到其在主要种植地域的应用功能,比如在选择行道树时,需要考虑其耐修剪、寿命长、树冠庞大等因素。山东地区的行道树可以选择法国梧桐、大叶女贞等。

3.2 因时制宜

在选择绿化植物时,还要考虑到时间变化和季节的更替。因此,要确保园林在不同的季节有不同的风景。春景可多选用樱花、柳树等,秋景可多选用银杏、菊科植物等,冬景则可选用忍冬等。

3.3 因材制宜

在园林设计时可以根据其特点结合具体的地域条件进行合理配置,以确保园林植物的多样性。比如,可以将常春藤种植在长廊处或者墙壁处,藤本月季规模大且开花时令人叹为观止,可将其种植在栅栏处或者大片墙壁处。

4 结语

园林的种植设计需要结合植物的形态、质感和色彩,因地制宜地选用适合的植物,在设计时必须注意设计原理以及基本原则。结合当地特色的植物,为城市打造出舒适宜居的居住环境,充分发挥城市生态系统的可持续性。

参考文献

[1]刘其林.分析园林绿化的设计要点[J].江西建材,2015(4)

8.园林绿化设计生态效益探讨 篇八

关键词：园林;绿化设计;生态效益;探讨

我国城市化的进程越来越快，各级地市都在向大城市框架看齐，为改善城市生态环境采取各类措施。城市园林是城市中间的一个纯自然场所，能有效调节城市的生态并改善城市的环境。由于城市绿地的面积有限，如果单纯追求城市绿化的景观效益而对其生态效益未加重视，就会失去改善生态效益的目的。在园林绿化设计过程中要充分思考如何建设才能发挥出最佳的生态、社会以及经济效益，必须以生态效益为主导，其次才是社会和经济效益。在园林绿化的建设理念中要强调回归自然的重要性，保证生物的丰富性，从而达到优化生态环境的目标。园林又是城市的一个组成部分，从生态角度讲，园林设计应尽量改善人们的生活环境，把城市的生态负效应尽量得以补偿。园林设计中生态原则应用的最终目的为：与良好的生态过程协调，使其对环境的破坏影响达到最小而产出达到最大。生态效益主要涉及以下几方面：

一、城市绿地系统的规划

城市绿地系统是指在城市区域或规划区域之内由各种类型的绿地组成的系统，是城市公园、道路绿化、企业和事业单位的附属绿地、小区环境绿地、防护林以及风景名胜绿地等构成的稳定绿色城市环境体系。一般城市绿地系统具有改善城市生态、美化城市环境、满足城市居民休闲要求以及组织城市景观等作用，而且应该具备系统性、连续性、动态稳定性、多功能性和地域性等特征。城市绿地系统规划是城市总体规划中不可或缺的一部分，并应遵循以下原则：（1）从全局出发统筹规划农业、林业、水源、环保和游憩绿地的布局;（2）少占农田的原则，在保证植物自然生长的条件下，将城市建筑之间的琐碎地形和非农地充分利用起来规划成绿地，从而增加城市的绿化面积;（3）将城市的绿地板块加以合理的利用，形成有效的绿色空间网络结构;（4）将城市景观规划与植物多样性充分结合起来，使景观不仅美观而且具有人文特色。

二、园林绿化设计的生态效益

（一）提高城市园林工程的绿化效益

城市绿化不仅表现在绿地面积的增长，而且要对城市环境有美化的效果，使城市具有赏心悦目的美感。园林绿化不只是城市园林绿化系统的重要组成部分，而且是城市环境设计的重中之重。园林是居民生活环境的重要要素，是他们绝不可少的户外生活空间，不仅为居民创造良好的生活环境，而且提供给他们丰富的活动空间。一个空间可以开辟不同的使用方式，每一类型的人群对绿地都有特定的使用方式，在不同的季节、一天内的不同时段人们对同一绿地有着不同的使用方式。在园林设计中强调一个空间多种用途，可提高园林空间的利用率和适应性，充分服务于人。因此，在人民生活水平日益提高的今天，园林绿化的作用越来越受到重视。园林工程的绿化效益主要体现在两个方面：

（1）对气候条件及空气质量加以改善。园林绿化可以加强城市环境生态环境的改善，并具有降温增湿、净化空气以及杀菌的作用。

（2）绿化建设可以促进旧城的改造。建设市中心大型绿地，可以改善居民以前拥挤的生活环境，将改造旧城理念与建设绿地改善生态环境结合起来，对于市民和政府都是有利无弊的好事。

（二）提高城市的绿化效益

（1）垂直绿化可以充分利用城市的空间和土地，在较短时间内就形成较好的绿化效果，不仅美化环境，而且对人民居住环境质量加以改善。对墙面进行绿化不仅可以加强墙体结构的安全保障，而且能有效控制室内的温度、湿度并保证空气质量。

（2）由于经济的快速增长以及对外开放的速度加快，草坪建设的发展速度越来越快，并逐渐出现以草代树的趋势，这是有悖于生态规律的。同乔木和灌木相比，草坪不仅厚度小、绿化量较少，而且生态功能较弱、种植和保养的成本较高，不利于生物丰富性保护，“以草代树”的建设方法，会使生物多样性减少。但是在茂密的森林中其生态功能就较强。在城市绿地规划时，除非广场等必要的地方，其他空间应该加大种植乔木和灌木，这样可以对植物的空间结构加以改善，而且能提高立体空间的绿化效益。

（3）目前，园林绿化的发展已经使人们认识到独立封闭的城区绿化不能有效改善城市的生态环境，只有突破城区界限，实现城郊绿化一体化发展，才能实现绿量的大规模组合，并实现人与环境的和谐、可持续发展。

（4）城市园林规划。首先，城市园林必须要整体布局、统筹安排并实行分批建设。在规划远期绿地时，要结合城市未来的发展，不仅要估算出将来的绿地和已建面积的比例，而且要综合考虑人口和绿地的增长率，并预留必要的空间作为未来的公园、道路、县域范围建设，将大地绿化进行分批实施，最终形成点、线、面相结合的园林绿化体系。其次，规划园林绿化必须引进相应的人才。只有引进和培养一批具有高级园林技术的人才，才能做好城市园林的规划设计，并实现城市绿化布局的合理性。园林部门加强绿化技术的引进，才能有效提高城市的绿化覆盖面积。最后，城市园林绿化离不开法律的支持，建设城市绿化是一项政策性较强的公益事业，只有强大的政府行为支持才能正常運作，因此，在中小城市应该建立绿化执法队伍来保证绿化的成果。

三、提高园林绿化设计生态效益的措施

（一）提高人们对园林绿化的重视

我国城市化的进程不断加快，许多城市开始向大城市的框架模式学习，改善本地的生态环境。而园林绿化作为建设生态环境的重要构成部分，能够极大程度改善环境。因此，当地政府应该加强对园林绿化建设的宣传，让当地居民更加重视园林绿化建设，并积极配合园林绿化建设工作。另外，在设计园林绿化时应该将当地人文特色融入其中，这样才能更好的满足人们的需要。

（二）加强园林的垂直绿化发展

加强园林的垂直绿化可以使城市的土地和空间充分利用，并改善城市居民的生活环境质量。为保证我国园林工程建设事业的发展，在园林绿化建设过程中，应该注重关键性技术的引进，例如应用比较广泛且急需的垂直园林绿化。设计小区的园林绿化时不仅要设立草地和花坛，而且要追求更高的标准和质量。合理运用植物园林，将园林景观同人们日常的生活紧密联系起来，实现园林绿化的垂直发展，同时扩大绿化效益并改善了居民的生活环境。

（三）实现园林绿化发展的多样性

在园林绿化设计中应该加大乔木和灌木等绿化植物的利用，建造更多混合植物的复合园林，追求立体空间的绿化量扩大及生态效益的提高。另外，在设计园林绿化时要突破独立封闭的城区环境，实现园林绿化向大环境方向的发展。要提高园林绿化的生态效益，就必须实现园林绿化的城郊一体化发展，并科学搭配园林中的各类植物，实现整体环境的大绿化，最终实现人与环境在更大空间的可持续发展。

总结

综上所述，我国经济迅猛发展，城市化的进程不断加快，园林绿化也日益成为人们关注的话题。为满足人们对环保绿化的要求，就应该不断提高园林绿化设计的生态效益，在保证园林健康发展的基础上，按照一定的规划原则进行统筹安排，这样才能达到保护生态环境、改善居民生活环境、发展旅游业的目标。

参考文献：

[1]王忠平.园林绿化设计生态效益浅析[J].现代园艺，2013，09：114.

[2]陈伟.园林绿化设计的生态效益分析[J].现代园艺，2013，22：130-131.

[3]薛挺，寇佩璇.园林绿化设计生态效益探讨[J].湖南农机，2014，07：173-174.

9.园林绿化养护承包合同 篇九

乙 方：江西省绿井冈园林工程有限公司

为加快市井开区基础设施建设步伐，塑造优美舒适的环境，确保“火炬大道北延”绿化工程如期完工，甲、乙双方经友好协商于10月10日以BT合作方式，就井开区园区内“火炬大道北延”绿化工程达成协议，签订本合同。

一、工程名称：江西井冈山经济技术开发区“火炬大道北延”绿化工程。

二、工程地点：江西井冈山经济技术开发区内

三、绿化景观工程承包方式：乙方负责本造林绿化工程总承包。

四、工程范围和内容：

(一)井开区火炬大道北延绿化工程。第一期乔木种植数量约550株。

(二)工程施工内容：

1、种植地的换土、施肥，绿化苗木的采购、调运、栽植;竣工后的养护管理等。

五、施工工期：

分期实施：2011月8日开工。

六、工程造价及结算方式：

(一)工程造价：工程造价约人民币壹仟万元整(￥10000000.00)，(以实际工程量的决算为准)。

(二)苗木单价：各苗木单价由甲、乙双方根据市场价格双方签证确认。

(三)结算方式：工程的预决算以甲乙双方签署的签证单为依据，套用国家颁布的现行定额进行决算，综合费率取9.5%。

七、工程质量要求：

1、乙方负责施工现场文明施工。

2、苗木的质量及绿地的成型应达到优级以上，竣工后一年的绿地养护管理按最新的江西省建设工程造价管理站编制的《江西省城市园林绿地养护管理定额》中的城市园林绿地养护管理标准(二级)执行。

八、绿地的养护管理：

(一)乙方承建的绿地，甲方委托乙方进行养护管理。

(二)养护管理内容和标准：按最新江西省建设工程造价管理站编制的《江西省城市园林绿地养护管理定额》中的城市园林绿地养护管理标准(二级)执行。

(三)养护管理费标准：养护水费甲、乙双方各承担一半;所有乔木的养护管理费用按最新江西省建设工程造价管理站编制的《江西省城市园林绿地养护管理定额》计费。所有养护管理费用每年按季度平均支付。

九、验收方式：

工程完工后，乙方经自检合格后向甲方提出验收书面申请，甲方须于五天内组织有关人员进行验收或书面答复，否则视为验收合格;若验收不合格，乙方须返工至合格为止。乙方承担的施工工程，以单项工程与甲方进行独立的工程预决算及费用结算。

十、工程费用支付方式：

绿化工程费用支付方式:分八年付完，即工程竣工后一个月内，甲方支付该单项工程造价的35%;余款65%逐年付清，即竣工一年验收合格之日起三十天内支付各单项工程造价的15%，验收合格后第二年支付各单项工程造价的15%，验收合格第三年至第五年每年支付各单项工程造价的10%，第六年支付各单项工程造价的3%，第七年支付各单项工程造价的2%，每年款项在验收合格对应日一个月内付清。

十一、乙方所承担施工的工程须在甲方约定的时间内保质保量完成并提供竣工后一年后的100%成活率的高质量苗木，由乙方的原因导致工程质量不合格和养护管理不符标准要求而造成的损失由乙方完全承担。若由外力等不可抗力或第三者原因造成的损失由双方协商解决。

十二、乙方为井开区引资入园企业，在同等条件下甲方园林绿化景观工程优先由乙方承包。

十三、未尽事宜，双方协商解决。

十四、本合同双方签字盖章后生效。

十五、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲 方：江西井冈山经济技术开发区规划建设环保局

法定代表人：

委托代理人：

乙 方：江西省绿井冈园林工程有限公司

法定代表人：

委托代理人：

二O一二年十月十日

看过园林绿化养护承包合同的人还看了：

1.绿化工程合同书模板3篇

2.小区绿化承包合同

3.绿化养护用工劳动合同范本

10.园林绿化施工合同书 篇十

园林绿化景观工程施工合同

工程名称：六安市南河佳苑二期绿化工程建设单位：六安市南河置业有限公司施工单位：六安市这苗木花卉有限责任公司签订日期：2014年月日

园林绿化景观施工合同

发包方(全称)：六安市南河置业有限公司

承包方(全称)：六安市宁陈苗木花卉有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事宜协商一致订立合同。

一、工程基本情况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程承包范围；

1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围内的所有内容；

2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；

3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长，并保持

良好的景观效果。

三、工程施工期限：共60工作日。

议定自年月日开工，至年月日全部完工

（强遇雨、雪或发包方原因不能施工时，发包人应给予工期延期）。

四、工程质量标准：合格

在工程进行中，承包方应按照本工程施工详图，根据图纸说明精

心施工，认真执行施工及验收规范，做好隐蔽工程、分项工程的验收工作，如因施工原因造成的质量不按要求而发生的返工费用，由承包方负责。

五、材料和设施供应

凡包工包料的材料由乙方负责采购调运进场，承包方保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求的原则。

六、工程价款、结算及付款方式：

1、工程价款及结算方式：陆万壹仟捌佰贰拾玖元整（￥2161829），所有综合单价下浮18%后作为结算综合单价，结算时按甲乙双方现场实际验收数量为准，验收时严格按相关规范规定执行，若误差超出图纸设计规格不另增加费用（甲方同意变更除外），若实际规格小于误差允许范围按相应市场价比率下浮后作为结算综合单价。税金由甲方统一支付，乙方开具发票（其中苗木发票为结算总金额的80%，甲方承担此项开票金额2%的税金，安装费发票为结算金额的20%，税金由甲方按规定支付。）

2、付款方式：甲方收到后，由总经理组织验收组、签证组一个月内共同现场核实品种、规格、数量，并验收合格后，两个月内审计结束付至结算造价的70%（发票开具后），余30%一年养护质保期满后一次性付清。

七、组成本合同的文件

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标及其附件

4、标准规范及有关技术文件

5、图纸

6、工程量清单

7、工程报价单或预算书

八、双方的权利和义务

1、工程师：在工程施工中，发包方委托为现场施工负责人。

签验隐蔽工程，承包方指派陈桂付为工程项目负责人，承包方应接受发包方对绿化工程养护的监督考核。

2、发包方工作：做好施工场地的“三通一平”，图纸会审及设计交底，协调处理地下管线、邻近建筑物，古树名木的保护工作

3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物；提供施工组织设计和进度计划。

九、种植要求

种植地平整要符合设计意图和种植标准，苗木要保证质量，由发包方负责人验收合格后，方可进行栽植，按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。

十、工程验收

1、竣工报告：承包方在工程竣工后报请验收，发包方组织进行验收并出具意见，承包方根据验收意见进行整改。

发包方收到承包方递交的竣工报告及结算资料后10天内进行核实，发包方确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。

发包方收到竣工结算报告及结算资料后10天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，由发包方承担违约责任。

十一、工程变更

承包方在工程变更14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下列方法进行：

1、合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格由承包人提供适当变更价

格，经发包人确认后执行。

十二、验收标准

工程施工验收标准：《六安市城市园林绿化工程验收规定》及国家有关验收规范。

十三、质量保修

1、养护期（既质量保修期）为

2、养护管理：养护管理期间，苗木死亡的，由承包方重新按原设计品种、规格更换补植。如发包方人为因素造成苗木死亡的,由甲方承担。

十四、合同解除

1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同；

2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行；经承包方催要，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除合同；

3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者以分包的名义分别转包给人，发包方有权解除合同，因不可抗力致使合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同

4、因一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同；

5、一方依据本条2、3、4款的约定要求解除合同的，应当书面通知对方，并在发出通知的前7天告知对方，通知到达对方时合同解除；

6、合同解除后，不影响双方在合同中的约定、结算和清理条款的效力。

十五、合同的终止

发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程、质保期满后，本合同即告终止。

十六、安全施工

承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由

承包方承担。

十七、违约责任

发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自己的义务，若一方违反合同约定、需支付另一方违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。

十八、争议的解决

1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，依法向所在地的相关部门提起诉讼。

十九、合同的生效与份数

1、合同订立时间：

2、合同订立地点：

3、本合同一式发包方保存份，承包方保存份。

发包方（盖章）：承包方（盖章）：

项目负责人（签字）：项目负责人（签字）：

11.地下车库顶园林绿化设计探析 篇十一

【关键词】地下车库；园林；填土设计；绿化设计

Underground garage roof Landscaping Design Analysis

Shen Ji-fang

( Zhejiang Deason Garden Co., Ltd Shangyu Zhejiang 312300)

【Abstract】Although the underground garage roof garden can solve parking problems while preserving green space, but its design and by the top of your library conditionality has many limitations. In this paper, plant selection and garden fill two aspects of this problem are briefly discussed, and some solutions.

【Key words】Underground garage;Garden;Fill design;Green Design

1. 引言

随着人们生活水平的日益提高，居民私家车的拥有量也呈快速增长趋势，这使得住宅小区中的停车区域面积也随之迅速增长，绿化面积相应大幅减少。为缓解这一矛盾，许多住宅小区都选择了建立地下停车库，并在其上设计园林绿化。然而，相对于常规园林设计，地下车库顶园林设计受地下车库荷载、覆土、通风、采光、照明等要求的制约，在诸多景观要素设计中都有特殊的要求。本文结合实践探讨了地下车库顶园林绿化设计中要注意的问题，旨在为今后的地下车库顶园林绿化设计提供借鉴。

2. 地下车库顶园林的特点

（1）由于地下车库顶园林建在地下车库之上，其土层一般都比较薄，可供植物根系生长延伸的空间有限。故而对库顶园林绿化的设计较之常规园林绿化有其特殊的要求：首先，由于土层深度有限，不适宜种植大树和一些根系发达的植物；其次，由于车库顶板密封不透水，且土层不厚，与地下水不通，故土壤蓄水排水都比较困难，不宜种植对水分条件要求较高的植物。最后，由于车库顶一般为平面，，故库顶园林绿化的竖向地形变化一般都比较小，绿化形式也相对比较简单。

（2）地下车库顶园林绿化的制约因素比较多，故而做此类设计时，需要深入研究其基础资料，不仅要看常规的总平面图、综合管网图及竖向结构图等，还要掌握地下车库的范围结构、柱位分布等要素，全盘考虑后再结合景观效果、造价、施工难度等因素进行设计。

3. 地下车库顶园林覆土层设计要点

3.1 库顶覆土层厚的考虑。

（1）为保证地下车库的正常运作，需保证库顶覆土及植被的荷载在建筑顶板的容许荷载范围内，否则就可能影响地下车库的耐久性及抗震性。也因此，覆土层的深度、绿化植物的选择及园林建筑的设计营建都受限于车库顶板的容许荷载。其容许荷载越大，设计时绿化植物的选择空间就越大，配置方式也就越自由。

（2）根据使用需求就预算等因素，不同车库的顶板容许荷载也有很大差别。容许荷载较低的，可能只能承受40~60cm的覆土；而相对的，容许荷载较高的，如某些达到人防要求的车库，其可承受覆土深度可达150cm以上。对于顶板容许荷载较小的库顶园林，其布置形式比较接近于屋顶花园，只能种植一些比较低矮、根系较浅的植物，如灌木、藤蔓植物、地被植物等；而顶板容许荷载较大的库顶园林，其布置形式比较接近于常规园林，可以做出较大的地形起伏，绿化植物的选择也相对比较自由。目前较常见的车库顶覆土厚度常在100cm左右，对这类库顶园林，可种植地被植物、灌木、小乔木等，但大部分的大乔木在其上种植会比较勉强，最多只能种一些浅根性乔木和棕榈科植物，且规格也不宜过大，在布置时宜将其置于车库梁柱等主要承重结构上。

3.2 土壤的选择。土壤的好坏，对植物的生长和存活有着重大影响。对库顶园林来说，其填土一般都是回填的客土，为保证园林植物的生长和景观效果的实现，一般要求回填的土壤是土质酥松、透水性强、腐殖质丰富的肥沃土壤。对于不符合要求的土壤，可考虑在其中掺加肥料、沙等添加剂来改良土性。

3.3 土层排水设计。

（1）由于库顶园林的特殊性，土壤中的水分在下渗到车库顶板后被滞留在顶板上，无法继续下渗，可能会因滞留过多而形成积水。这样的情形如果长期存在，轻则会造成绿化植物烂根，重则会导致库顶渗漏，所以在车库顶板上设置排水层是很有必要的。

（2）目前较常见的排水层是卵石排水层，一般是在库顶先铺一层10~15cm厚的卵石，然后在其上铺一层土工布，再在上面回填种植土。土工布一方面能阻止因水土流失而造成的土壤肥力下降，另一方面能阻止植物根系穿透破坏排水层而降低其使用寿命。

（3）对于容许荷载较低、覆土层厚较浅的库顶园林也可以考虑采用塑料排水夹板排水层。其特点是厚度薄（2~6cm），施工便捷，集排水、隔根、蓄水等功能于一体，但相对造价也较高。

4. 地下车库顶园林植物品种的选择

如前文所述，由于库顶园林的覆土层厚度有限，且排水蓄水不佳，故而其绿化设计相对于常规园林局限性较大，可供选择的植被类型和布置形式都比较有限。对此，笔者提出以下几个处理方案以规避相关矛盾。

4.1 以中小乔木、灌木和地被植物为主。对于地下车库范围线以内部分，绿化应以灌木和地被植物为主，局部点缀些中小乔木，这样不但层次简单，也显得比较开阔。

4.2 选择根系较浅、耐水湿、耐旱的植物。为便于后期的养护管理，保证植物的存活率，应选择耐水湿、耐旱的品种作为库顶园林的主要绿化植物。且对于乔木类，应选择根系较浅，但侧根、须根比较发达的品种，以保证乔木的正常生长和库顶排水层不被破坏。

4.3 在局部区域加厚土层以种植较大型树木。由于受场

中国园林. 2011(02).

12.城市园林绿化的景观设计 篇十二

一、城市绿化的重要性

城市绿化可起到降低气温、调节湿度、遮阳防晒、防风抗风 (当狂风受森林阻挡之后, 风被迫分两路前进, 一路从森林的缝隙中穿流而过, 一路从林冠上越过, 这样风力一般可降低40%~60%, 最大可降低49%~68%) 、屏蔽噪音 (据测定, 绿化街道比未绿化街道可降低噪音8~10dB) 和有害射线、滞尘防污染、净化空气、提高大气含氧量的作用从而改善和提高城市生态环境质量。绿化还可以美化城市为城市居民提供一个整洁健康的环境, 提高城市居民的生活水平, 让人们在工作之余放松身心, 缓解疲劳。园林设计营造的植物景观不仅成为广大人民群众欣赏感知的对象, 而且还为市民户外游憩和交往提供丰富的空间。

二、设计理念

城市园林绿化景观的规划设计, 应融合“人性化、生态化、自然化”的理念, 营造富有观赏性和实用性的园林绿化景观。

1. 科学布局, 协调统一

城市绿地规模不一、功能各异。在进行绿化景观设计时, 应在统一考虑城市整体风貌的前提下, 根据使用与功能要求, 科学协调布置绿化景观, 以形成一个完整的绿化景观系统。

2. 就地取材, 合理利用

所谓合理利用就是要最大限度利用原有地形地貌, 并适当保留原有的树木, 特别是古树名木及成年树木, 这样不仅可以减少投入, 而且显得真切自然;在园林植物的选择上要以乡土植物为主, 适当选择一些宜驯化的外来树种, 以丰富品种结构。

3. 以人为本, 科学设计

绿化景观的规划设计要充分考虑通风、光线、日照以及人们审美需求。要在绿地系统中形成开放性格局, 使人们休闲、运动、交流等活动能融合在园林绿化景观中, 可以随时随地享受到阳光雨露、鸟语花香, 营造出一个优美、安全、舒适的生活空间。

4. 艺术造景, 生态优先

要运用植物造景的艺术手法, 营造复式种植结构, 增加城市绿量、提升环境质量;在造景方面除了满足人们视觉感官享受之外, 还应提倡种植生态树种。

5. 步移景异, 手法自然

城市绿化景观的规划设计除了满足视觉效果外, 还应营造其他感官效果, 如依据城市规划的协调性, 通过合理的植物布局使各个植物景群随马路的转承变化, 步移景异, 避免同一景观给人造成疲倦感。

三、植物配植的设计方法

植物配置是利用植物材料结合城市园林中的其他素材按照园林植物的生长规律和立地条件, 采用不同的构图形式、组成不同的园林空间, 创造各式园林景观以满足人们观赏游憩的需要。在园林设计中, 植物配置占有重要的地位, 是园林设计的重要组成部分。

1. 掌握习性, 有机配置

要掌握植物色彩、花果期及时序, 将其组成宁静统一、色彩丰富、四季有景的园林绿化景观。常绿树、落叶树, 乔木、灌木, 速生、慢生、不同树形、不同色彩的树种应有机配植。

2. 层次鲜明, 复合种植

乔灌草的配植要考虑植物的生态习性和城市布局要求合理配植高、中、低植物, 宜将修剪整齐的植物配植在边际与外围, 以构成多层次种植结构。多层次的植物配植, 既能丰富植物品种结构, 又能使绿量达到最大化, 提高单位面积的生态效应。

3. 本土植物优先配植

本土植物在当地有极强的生命力, 抗病虫害能力强, 且又有良好的经济性, 因此应优先种植。如在包头, 可种植乡土植物如国槐、云杉等, 来减少噪音及粉尘污染, 增加绿化、美化和彩化效果。

4. 植物配植要与环境协调

空间小的地方不宜使用太大的植物, 以免使人产生压抑感;开阔的场地宜用体量大或色块大的植物, 不然就会给人以小气感。例如在小广场的中心孤植高大的遮荫乔木, 那么在广场的四周宜种低矮的灌木丛, 一方面形成对比, 另一方面不致使空间太闭塞。

5. 灵活利用, 手法多样

可采用自然式配植法, 如孤植、二株、丛植、群植、林植等;也可采用规则式的配植法, 如中心栽植、平行栽植、环状栽植等。如车行道两侧可对称种植行道树, 使其成为人车隔离带, 并起到指向作用。

四、园林施工不容忽视的环节

1. 追求植物多样性的同时不应忽视苗木的适应性

这几年, 城市绿化提出了增加绿化树种、提高生物多样性的目标。于是许多城市一味求新, 盲目引进外来树种。为求创新引进新品种不是不可以, 但如果忽视了苗木的适应性, 则不仅达不到预期的目的, 而且会带来意想不到的损失。比如, 银杏是良好的热带园林观赏植物, 在南方有广泛的应用。最近几年在包头和呼和浩特市也引进, 如果大量栽种, 不考虑温度、海拔等情况, 会大量死亡, 不仅给养护管理带来很大麻烦, 而且景观效果也达不到。这就是由于忽视了苗木的生态习性和地域适应性而造成的后果。

2. 不应忽略了修剪抹芽及树木的防晒。

新栽植的苗木要修剪去部分枝叶, 这一工作可结合修剪造型进行。对于树身萌芽力强的树种还要及时抹除萌芽, 特别是从嫁接苗木的砧木上萌出的芽要及时抹除。如果忽视了修剪抹芽这一环节, 则会降低树势, 影响成活率, 降低观赏效果, 降低工程质量。

五、结语

城市园林景观是一个兼具社会、自然、艺术多元功能的综合体, 既要满足生态、环保、休闲和美化城市的社会功能, 又要符合植物学特性的自然规律。城市园林绿化是改善和提高城市环境质量的重要手段, 也是体现城市现代化的一个重要标志。进行城市园林绿化景观规划设计时, 应融合“人性化、生态化、自然化”的设计理念, 以科学地运用植物造景艺术手法、充分发挥各种园林植物特性为目标, 利用自然条件和人工的艺术手段来营造完美的植物景观, 用丰富多彩的植物景观组群, 组成层次分明、色彩丰富的自然群落, 营造高质量的城市自然生态环境, 使人与自然融为一体, 满足人们对城市环境景观的要求。

参考文献

[1]王宁.生态城市与住宅小区园艺设计的思考.[J];科技信息 (学术研究) , 2007年15期:62.

13.园林绿化采购合同范本 篇十三

篇一：园林绿化项目采购合同

合同号： 号

工程名称：

建设单位：

施工单位：

签订日期：园 林 绿 化 工 程 施 工 合 同 书 “万科〃加州湾二期”小区绿化工程 成都云友建设工程有限公司 四川九宇园林绿化工程有限公司 二0一三年八月二十八日

园林绿化工程施工合同书

发包人（全称）： 成都云友建设工程有限公司 承包人（全称）： 四川九宇园林绿化工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程基本概况

1、工程名称： “万科〃加州湾二期”小区绿化工程

2、工程地点：二环路北一段

3、工程内容： 苗木、花卉、绿化（详见附件）

第二条 工程承包范围

1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；

2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；

3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果；

第三条 工程施工期限共 90 天。

拟定自2013年12月10日开工，至2014年3月9日全部栽植结束。（除非经发包人同意否则工期不予顺延）。

第四条 工程质量标准： 达到城市绿化工程验收合格。在工程进行中，承包人应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家现行施工及验收规范，做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不合要求而发生的返工费用，由承包人负责。

第五条 材料和设施供应

材料进场时应及时向监理进行报验并确保其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求原则，否则承包人应无条件及时更换，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包人应该足额赔偿，并支付发包人合同价款5%的违约金。

第六条 工程价款及付款方法

1、工程价款 肆佰柒拾万零玖佰壹拾捌元玖角（￥470.0918.90）（主要材料清单报价表见附件）。

3、付款方式： 工程完成率达到总工程量50%时，支付合同总额的60%，被验合格后支付合同总额的30%，一年养护期后，付清全部工程款。

第七条 组成本合同的文件

1、本合同协议书；

2、图纸（见附件一）；

3、工程报价单（见附件二）；

4、工程量清单（见附件三）；

5、工程质量保修书（见附件四）

第八条 双方的一般权利和义务

1、工程师：在工程施工中，发包人委托 周琦 为施工监理；委托 沈小平为现场施工代表；承包人指派（项目经理）陈亮

亮 为工程项目负责人，承包人应接受发包方及监理单位的现场管

理和对绿化工程养护的监督考核。

2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”；图纸会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；

3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线、供水管道和邻近建筑物等；提供施工组织设计和进度计划。

第九条 种植要求

1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；

2、苗木要保证质量，乔木要求全冠进场，按要求现场修剪，确保树型优美，胸径12㎝以上（含12㎝）的乔木必须四角支撑，支撑点高度一致，由监理工程师验收合格后，方可进场栽植；

3、按图施工，如需变动，经设计单位、发包人、承包人、监理工程师共同书面确认之后，方可改动。

第十条 工程验收

1、竣工报告：绿化工程施工结束后，由承包人提出书面竣工报告，监理单位送发包人确认。

2、初步验收：承包人在竣工报告确认后10日，提出初步验收书面申请，经现场监理确认后，报发包人，发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。

3、养护管理：发包人及监理工程师共同对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核，考核标准《成都市园林绿化管理考核办法》，发包人根据考核结果从合同尾款中兑现承包人。

4、工程整改：承包人必须按初验整改意见进行整改，在养护管理期间，苗木死亡之后，由承包人提出补栽方案，报监理确认后，重新补植，该部分养护管理期，自补植结束之日起，顺延养护期 365 日。

5、终验：工程养护期满并达到《成都市城市园林绿化条例》标准规定的相关要求后，由承包人提出终验申请，并附完整竣工资料及竣工图送监理单位和发包人，发包人在收到终验申请后28日内组织相关部门进行终验。

第十一条 工程变更

按相关文件规定执行。

第十二条 验收标准

工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》。工程增减变更，由相关部门签证认可，最终由发包方决算。

第十三条 竣工决算

1、承包人在终验合格后，按照合同约定和调整变更的内容，进行工程竣工决算并报发包人和监理工程师。

2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后及时向区审计局审报、审核、审计，审计报告出来后，按合同约定支付工程款。

第十四条 质量保修

养护期（即质量保修期）为 365 日，从初验报告确认之日起计算。双方应在签定合同时签订质量保修书，约定质量保修项目内

篇二：绿化种植土购销合同范本05 玉龙谷服务中心市政园林景观 绿化工程

施 工 合 同

合同编号：YLG--201503--05 发包单位：北京天合臵业有限公司 承 包 人：签订地点： 密云县北庄镇抗峪村委办公楼 签订日期： 2015年月 日

种植土供货合同

业 主（甲方）：北京天合臵业有限公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行《玉龙谷民俗村绿化种植土供货》项目达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条：工程概况

1、工程名称：北京（密云）玉龙谷民俗村

2、工程地点：北庄镇抗峪村境内

第二条：供货范围及双方职责

1、质量要求：乙方供货种植土的土壤内不能含有砂石料、杂草、垃圾等废弃物，PH值不得高于7.2、供货时间：依据甲方施工要求通知的时间（甲方须提前一日 通知乙方）乙方按照甲方的要求卸至使用的指定地点。

3、供货批次及供货量：根据工程进展、确定本项目为三个批次供货、每次 供货约计为1000m3（压实方、以现场双方实际收方为准）

4、安全、机械及周边协调：在材料产地、运输途中所有发生的一切意外事 项均由乙方负责处理并承担责任，与甲方无关，并保证运至卸货地点。

5、工程量收方及结算：乙方回填种植土按现场实际发生工程量（压实方）结算，由双方代表签证认可，单价为52.00/m3元。付款方式为银行划拨，每批次结算至已完工程量的50%、待全部完成后，甲方找有关土壤检测单位检测合格后，乙方所供的种植土达到要求，余款一个月内付清。

以下无正文

发包方：（章）地 址：

法定代表人：

委托代表人：

电 话：

邮政编码：

日 期：

承包方：

地 址：

法定代表人：

委托代表人：

电 话：

邮政编码：

日 期： 年月 年月（章）日日 篇三：苗木采购合同范本(三方)赣州市----道路绿化工程苗木采购合同（一标包）甲方：赣州市城市基础设施建设投资管理有限公司 乙方：赣州市城市园林绿化项目管理有限公司 丙方：

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙、丙三方就赣州市---------道路绿化工程一标包苗木采购事宜，经三方协商一致签订苗木采购合同。

一、三方工作：

1、甲方工作：负责本项目建设资金的筹措和支付，对本项目建设实施监督，协调处理本项目相关事项。

2、乙方工作：接受甲方委托，具体负责本项目的组织实施。

3、丙方工作：按照招标文件和本合同要求，进行苗木供应。

二、供苗供应时间：

苗木供应时间大约在2011年2月至3月，乙方在用苗前4天将书面通知乙方（当次的）用苗数量、规格、品种、送达地点、联系人、接苗等各项事宜，丙方应及时起苗、包装和运输，必须满足乙方的时间及数量要求。

三、苗木质量标准：

1．所有苗木必须生长旺盛、健壮、树型匀称不偏冠，树干通直，无病虫害、无缺乏矿物质症状，树皮无机械损伤或虫眼。2．所有苗木必须是全冠苗（保证移植一次以上），保证有二级分枝。

3、所有苗木土球需符合规格，土质必须是粘性土，不松散，保证土球包扎紧实且完整。

4、苗木运输过程中，必须保证苗木主枝完整，不折断。

5、花灌木分枝均匀，造型树姿态优美。

6、根系发达而完整，无劈裂。

四、苗木包装与运输要求：

苗木在装车时，应根据苗木规格确定运输量，不能堆压过紧，堆放过高，装车后及时启运，加盖蓬布，并有防风、防晒、防发热、防雨淋措施。苗木装卸时应轻拿轻放，不得损伤苗木或造成散球，同时确保苗木运输途中不缺水。

五、苗木验收：

1、苗木质量检验

（1）测量苗木产品干径、基径等直径时用游标卡尺，读数精确到0.1cm。测量苗木产品树高、灌高、分枝点高或着叶点高、冠径和蓬径等长度时用钢卷尺、皮尺或木制直尺，读数精确到1.0cm。

（2）测量乔木树高从基部地表面到正常枝最上端顶芽之间的垂直高度。不计徒长枝。对棕榈类等特种苗木的树高从最高着叶点处测量其主干高度。

（3）测量灌高时，应取每丛三支以上主枝高度的平均值。

（4）土球标准：乔木土球需达到胸径的8倍以上，以钢卷尺或木制直

尺测量，读数精确到1厘米。（5）苗木花色及纯度检验：苗木花色以开出的花色为准。（6）小乔木必须满足施工图设计和本合同要求，不允许偏差。附：苗木规格允许偏差和检验方法

2、苗木数量检验

以赣州市园林局、种植单位、监理单位、供货单位人员现场验收，签字填制《供货验收单》，《供货验收单》各方应认真保存，以备查证和结帐。

3、苗木品种纯度检验

以苗木成活后三个月的检验为准。

4、供苗流程

（1）中标后签定苗木订购合同前，乙方保留到苗场看苗、现场鉴定质量的权利，若乙方认为其供应商提供的苗木达不到乙方要求时，乙方有权依序选择下一家供应商为中标人，以此类推。

（2）丙方根据乙方要求的数量及供应时间，应做好必要的供苗准备。（3）丙方应做好与种植单位的衔接工作。

六、供货

中标标包为标包，共有苗木品种种，总金额整（￥）（详见附表）。

七、付款方式与违约责任：

1、丙方供苗过程中，由于苗木质量不符合规格要求，乙方有权终止本合同的履行，并没收履约保证金。

2、丙方必须确保苗木质量，由于丙方所供苗木质量问题造成的民工窝工及机械产生的费用损失由丙方支付。

3、苗木经乙方验收合格后60天内支付货款的90%，剩余的10%在验收花色（有花色应在苗木开花验收合格后）纯度合格后10天内，凭乙方签署的《验收合格通知单》一次性支付。八、三方协商同意其它条款：

1、丙方应全程跟踪起苗、装车、运输、种植等过程。