合同管理知识培训试题

2024-09-18

合同管理知识培训试题（9篇）

1.合同管理知识培训试题篇一

合同管理标准化试题

一、选择题（有一个或多个选项）：

1、订立的合同(或协议)，必须遵守国家的法律法规，贯彻（）原则。

A平等互利

B协商一致

C等价有偿

D利益共享

2、签订分包合同必须以局公布的合同示范示文本为据，结合项目具体情况修定合同文本，但涉及到合同属性的条款不得改动，涉及到（）等条款内容的修定应当经本单位法律顾问审核同意。

A保证金支付

B违约责任

C争议解决方式

D付款方式

3、大宗物资采购合同由（）负责组织招标，并负责对外签订相关合同。（D）

A 合同部

B 工区项目部

C 业主

D 局或局项目部

4、合同应由公司（）签订，其他人员必须取得法定代表人书面授权委托方能进行。

A总经理

B法定代表人

C项目队长

D合同部长

5、成本管理的基本原则：（）A 全面覆盖原则

B 全过程控制原则

C 市场导向原则

D 自由定价原则

6、项目成本考核按三级进行，（）。A 局考核局项目部

B 局项目部考核工区项目部 C 子/分公司考核项目部

D 项目部考核作业队

7、工区项目部是成本管理控制中心，具体负责（），确保全面完成上级下达的目标利润。

A 成本预控

B 成本分解和计划

C 过程控制

D 核算分析和考核兑现

8、成本管理督察审计制度实施（）两级成本管理督察审计制度。

A 局和局项目部。

B 局和子/分公司。C 局项目部和工区项目部

D 子/分公司和工区项目部

9、局项目部及时建立验工计价台帐和验工报表的上报备案，每季、年末后的30日内将建设单位批复的验工资料报送（）。

A 建设单位

B子/分公司 C 项目部

D 局合同部

10、局内部验工计价由局项目部负责，内部验工执行《中铁五局工程项目红线成本预算管理办法》和内部责任承包成本责任状，子分公司的收入分为（）。

A 红线成本

B 项目利润分成C 清算索赔

D 合同外收入

11、项目的红线成本按局下达的项目红线成本预算分劈文件，按（）年对项目部验工计价。根据红线成本预算测算出项目利润总额，由局与子/分公司两级按约定的比例进行分成。项目利润分成由局项目部按（）对项目部验工计价。

A 按季或月

B 按月度

C 按

D 季度或

12、项目部对内部作业队及外部劳务分包队伍的验工计价数量由项目部的工程部、安质部、合同部、架子队和施工队现场收方签认，由（）开列收方计算单后，方可作为计价依据。

A 合同部

B 工程部

C 架子队

D 施工队

二、判断题

1、施工分包合同必须由项目负责人签订。（×）

2、分包合同必须经过项目合同管理领导小组评审并报公司相关职能部门审核同意后才能正式签字、盖章。（√）

3、合同评审实行签订前的审查会签责任制度。（√）

4、合同谈判由项目经理全权负责。（×）

5、成本管理体系应建立局项目部、工区项目部、架子队三级成本管（√）

6、劳务发包(含内部承包和劳务分包)前，项目部分析测算劳务单价后，经子/分公司、局指挥部审核备案后，方可实施。（√）

7、劳务分包必须按规定签订劳务分包合同，建立合同管理台帐，并将所有合同文本及管理台帐报局指挥部和子/分公司备案。局指挥部负责进行汇总，每季度末将分包合同的电子文件和汇总表报局合同

成本

管

理

部

备

案。

理

体

系。

（√）

8、项目部对各作业队编制责任成本预算，将目标成本横向分解到各作业队或部门，纵向分解到各工序或班组，分解后的责任成本预算总和可以大于子/分公司下达的目标成本。（×）

9、合同部应负责对业主的验工计价、变更设计、索赔管理及末次清算，负责建立并及时完善验工计价、变更设计及工程索赔等管理台帐，负责索赔证据收集和报告编写，负责组织内部验工的现场收方和造价审批。（√）

10、项目部在办理内部时验工计价必须及时、准确，要根据实际完成的达到质量标准的工程数量办理验工计价，可以超验、但不漏验。（×）

11、外部劳务分包队伍的末次清算协议必须由项目经理主持，会同合同部、工程部、安质部、财务部、机物部等相关部门审核会签，末次清算协议必须包含累计验工价值、预留质保金数额、质量缺陷扣款等内容。（√）

12、架子队使用劳务队伍的临时用工，经派工员和队长签认后，即可报工区项目部验工。（×）

三、填空题

1、合同签订一律采用（书面）形式，严禁口头协议和非正式书面协议。

2、由法定代表人签发《法定代表人授权委托书》，应明确代理的（事项、权限、期限）并加盖本单位的公章。

3、《成本管理办法》规定局项目部按季度收集整理项目部成本状况报告，并汇总上报（局合同部）。

4、项目进场后，局项目部应立即开展（现场调查），重点了解项目投资规模、地区环境、工程性质、结构特点、征地拆迁、市场劳务、材料和设备料具租赁价格状况、不可预见因素、工期制约因素、合同风险因素等情况，收集整理红线成本编制所需的基础资料，优化施工组织设计，统一规划临时工程和过渡工程，组织各参建单位编制（红线成本预算）初稿，并上报局审批。

5、项目部严格执行局和公司（成本管理）和（分包管理）的规定，及时做好内部作业队和劳务分包单位的验工计价工作，建立内部验工计价管理台帐，做好成本控制。

6、中期验工计价表中必须有（本期）验工和（累计）验工，每次验工的累计数量和价值与各次验工保持连贯和闭合，便于验工审核和总额控制。

2.建设工程合同管理试题下载篇二

1、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（）承担。

A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、发包人与承包人共同

2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（A、人民法院

B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会

D、质量监督机构

3、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（）变更。

A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位

D、人民法院

4、施工的竣工验收应当由（）负责组织。)申请撤销裁决。

A、发包人

B、工程师 C、承包人

D、监理单位

5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（）承担。

A、发包人

B、承包人 C、双方共同

D、合同约定的责任者

6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。

A、招标文件中的规定

B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。

A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿

C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金 D、请求法院增加超过违约金部分损失

8、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。

A、签订

B、登记 C、履行 D、主合同生效

9、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（）。

A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地

10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括（）。

A、事态调查

B、实际损失分析 C、证据资料收集

D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析

11、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。

A、因使用不当导致的质量下降 B、到货检验时采购方提出的质量异议 C、因交货后保管不善导致的质量下降 D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议

12、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。

A、地基基础工程

B、层面防水工程 C、设备安装工程

D、排水管道工程

13、关于工程量计量，正确的处理方法是（）。

A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B、工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D、承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内

14、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的（）倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。

A、3 B、4 C、5 D、6

15、工程建设合同是（）合同。

A、主合同 B、从合同 C、诺成性合同

D、实践性合同 E、无偿合同

16、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。

A、设计人收到定金

B、合同签订

C、设计人员勘察现场

D、场址选择

17、施工招标文件的内容一般不包括（）。

A、工程量清单

B、资格预审条件 C、合同条件

D、投标须知

18、在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。

A、损害公共利益的

B、以合法活动掩盖非法目的的

C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的19、施工合同示范文本中规定的固定价格合同（）。

A、是在约定的风险范围内价款不再调整的合同 B、是绝对不可调整合同价款的一种计价方式 C、是约定范围内的风险由承包人承担

D、包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同 E、无需约定风险范围

20、技术合同的类型有（）等。

A、技术开发合同

B、修理合同 C、技术咨询合同 D、复制合同 E、技术服务合同

21、FIDIC施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容是（）。

A、图纸

B、资料表 C、指定分包商

D、暂列金额 E、承包商的设计

22、下列关于保证的说法不正确的是（）。

A、保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人 B、保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人 C、保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D、当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

23、工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经()签署意见。

A、总监理工程师 B、监理工程师 C、发包人代表

D、质量监督机构负责人

24、为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括（）。

A、设计方案

B、规划许可文件 C、工程勘察资料

D、限额设计要求

E、高于设计规范要求的标准

25、下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（）。

A、公证一般实行自愿申请原则，签证反之

B、签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 C、公证与签证的效力等同

D、公证和签证在我国域内和域外都有法律效力

26、以下对索赔的表述中，正确的是（）。

A、索赔要求的提出不需经对方同意 B、索赔依据应在合同中有明确根据

C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 D、工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E、承包人必须执行工程师的索赔处理决定

27、合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A、法人

B、法人和其他组织 C、自然人

D、自然人、法人和其他组织

28、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（）。

A、发包人与设计人协商并经设计人同意

B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同 C、该部分设计成果需经设计人审查批准 D、设计人不对该部分的设计质量承担责任 E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

29、承包人负责采购的材料和设备，应（）。

A、发包人负责检验试验，费用发包人承担 B、发包人负责检验试验，费用承包人承担 C、承包人负责检验试验，费用承包人承担 D、承包人负责检验试验，费用发包人承担

30、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。

A、现场同期记录 B、索赔意向通知 C、索赔报告 D、索赔证据

31、下列关于竣工验收提法错误的有（）。

A、对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收 B、竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书 C、工程严禁任何部分甩项竣工

D、工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日 E、竣工验收合格的工程移交发包人使用

32、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。

A、承包人办理申报手续，发包人承担费用 B、承包人办理申报手续，承包人承担费用 C、发包人办理申报手续，承包人承担费用 D、发包人办理申报手续，发包人承担费用

33、工程师在施工过程中应采用（）等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。

A、巡视 B、旁站

C、询问

D、质疑 E、平行检验

34、某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位签定了超越授权范围的合同，此时订立的合同()。

A、无效

B、有效

C、可附条件无效

D、责任由推销员承担

35、代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A、代理人和被代理人

B、被代理人 C、第三人

D、自己

36、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。

A、定金 B、留置 C、抵押

D、质押

37、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。

A、委托人增加监理工作内容较多

B、执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 C、委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D、委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

38、《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A、解除合同

B、变更合同 C、转让合同

D、中止履行合同义务

39、某一住宅项目的施工承包人，将该项目的铝合金门窗交由专业加工厂加工，该承包人与加工厂之间签订的合同应称为（）。

A、材料采购合同

B、设备采购合同 C、委托合同 D、承揽合同

40、设计阶段监理的内容包括（）。

A、选择勘察设计单位 B、组织设计方案竞赛 C、确定设计使用的技术参数 D、审查勘察设计方案和结果 E、编制项目概预算

41、建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（）。

A、更改工程有关部分的标高、基线线、位置和尺寸 B、增减合同中约定的工程量 C、改变有关工程的施工时间和顺序 D、变更合同中约定的价款

42、法定解除合同的条件包括（）等。

A、因不可抗力致使不能实现合同目的

B、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 C、当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 D、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务 E、在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

43、下列行为中不符合暂停施工规定的是（）。

A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令 B、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见 C、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

44、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（）。

A、招标人承担，费用由投标人承担 B、投标人承担，费用由招标人承担 C、招标人承担，费用由招标人承担 D、投标人承担，费用由投标人承担

45、在FIDIC施工合同条件中，颁发履约证书是表示（）。

A、承包的施工义务终止 B、合同终止 C、结清单失效

D、合同约定的权利义务已完全结束

46、下列可以构成一个有效的承诺是（）。

A、承诺是由非受要约人做出

B、承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D、向不特定的多数人同时做出承诺

47、施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。

A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、承包人和工程师

48、邀请招标的邀请对象的数目以（）家为宜。

A、3 B、5 C、7 D、5－7

49、质押包括（）。

A、动产质押 B、权利质押 C、地产质押 D、不动产质押

50、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是（）。

A、审核施工进度计划

B、控制施工工作按进度计划执行 C、争取提前完成工程 D、发布工程暂停令

答案

1、B

2、A

3、D

4、A

5、A

6、D

7、D

8、B

9、C

10、A B D E

11、B

12、B

13、B

14、B

15、A C

16、A

17、B

18、D

19、A C D 20、A C E

21、C D E

22、B

23、A

24、B C D E

25、B

26、A D

27、D

28、A D

29、C 30、B

31、B C D

32、B

33、A B E

34、B

35、B

36、C

37、C

38、D

39、D 40、B D

41、D

42、A B D E

43、C

44、A

45、A

46、B

47、B

48、D

3.合同管理知识培训试题篇三

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，A：应进行修改之后，再次提交 B：发出通知，催促其提出审查结论 C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意 D：不得进行下一步的工作 E：专业监理

2、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期。A：必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补 B：经监理工程师核实确认后纳入合同工期 C：经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期 D：不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期 E：自我评定

3、招标人对施工投标保函的正确处理方式是__。A．未中标的投标人不退还 B．中标的投标人在中标的同时退还 C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

4、关于建设工程监理的说法，正确的是。A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位 B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果 C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可 D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同 E：工程保险金

5、可调总价合同的风险分担方式为。A：承包方承担通货膨胀风险，发包方承担其他风险 B：发包方承担通货膨胀风险，承包方承担其他风险 C：承包方承担一切风险 D：发包方承担一切风险 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、下列工作用表中，属于监理单位用表的是。A：施工组织设计审批表 B：费用索赔核定表 C：工程款支付证书 D：工程竣工报验单 E：工程保险金

7、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。A：衡量法

B：理论换算法 C：经验鉴别法 D：物理试验 E：专业监理

8、夜间施工增加费、材料二次搬运费属于__的内容。A．直接工程费 B．措施费 C．现场经费 D．规费

9、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是。A：以投标人的平均报价作为评标价 B：以中标人的评标价作为中标价 C：以报价最低的投标价为中标价 D：以中标人的报价为中标价 E：专业监理

10、单价合同计量中，工程师接到承包人提交的已完工程报告后内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A：24h B：3d C：7d D：14d E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。A．专家调整法 B．流程图法 C．经验数据法 D．初始清单法

12、静态投资包括建筑安装工程费，设备及工、器具购置费，工程建设其他费用和。A：预备费 B：基本预备费 C：涨价预备费 D：建设期利息 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照进行的分类。A：索赔目的 B：索赔起因 C：索赔的合同依据 D：索赔事件的性质 E：专业监理

14、下列关于工程项目建设各阶段对质量形成的影响的说法，错误的是。A：项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量 B：工程施工阶段是影响工程项目质量的保证阶段

C：项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平D：工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量 E：工程变更单

15、某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为200万元。间接费费率为10％，利润率为7％，税率为3．48％，则该工程的含税造价为万元。A：206．82 B：221．30 C：227．50 D：243．59 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和产量定额别是：，/工日；，／工日；，／工日。其综合时间定额为工日。A：0．013 B：0．015 C：0．017 D：0．020 E：自我评定

17、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

18、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。A：25％ B：50％ C：30％ D：10％ E：专业监理

19、根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由协商后共同确认。A：建设单位与项目监理机构 B：总监理工程师与承包单位项目经理 C：项目监理机构与承包单位 D：承包单位与建设单位 E：工程保险金 20、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5％，漏判概率β不宜超过。A：8％ B：9％ C：10％ D：12％ E：工程变更单

21、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。

根据《合同法》的规定，该行为属于。A：债务承担 B：债权转让 C：债务人向第三人履行债务 D：由第三人向债权人履行债务 E：专业监理

22、工程项目建设的各阶段对工程项目最终质量的形成都产生重要影响，其中项目决策阶段是。A：确定项目质量目标与水平的依据 B：确定项目质量目标与水平C：将项目质量与水平具体化 D：确定项目质量目标与水平达到的程度 E：工程变更单

23、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。A：结清全部设计费 B：支付一半设计费 C：停止支付设计费 D：预留一定保证金后全部支付设计费 E：专业监理

24、某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前，根据施工过程质量控制的要求，提交质量控制点明细表，并实施质量控制，这是的原则要求。A：坚持质量第一 B：坚持质量标准 C：坚持预防为主 D：坚持科学的职业道德规范 E：工程变更单

25、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A：3．3568 B：3．4209 C：3．5687 D：3．6589 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设单位在工程开工前，负责办理有关__手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底。A．工程施工许可证 B．工程保险 C．工程质量监督 D．设备购销合同 E．施工图设计文件审查

2、工程监理评标办法中，通常会将作为评标内容。A：工程监理单位的基本素质 B：工程监理人员配备 C：工程监理规划 D：试验检测仪器设备及其应用能力 E：工程监理费用报价

3、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期 B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施 E：建立目标实际值与计划值之间对应关系

4、不影响紧后工作正常开始，本工作可以机动的时间是__。A．波形线的长度所反映的时间 B．总时差 C．工作完成节点的最早时间与本工作最早完成时间的差值 D．紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间的差值 E．紧后工作最迟开始时间与本工作最迟完成时间的差值

5、关于工程款支付申请及附件的说法，正确的有__。A．在申请工程预付款支付时，应附施工合同中关于预付款规定的条款 B．在申请进度款支付时，应附已完工程计量单及监理工程师审核报告 C．在申请竣工结算款支付时，应附竣工结算资料及竣工结算协议书 D．在申请工程变更费用支付时，应附工程变更单及有关资料 E．在申请索赔费用支付时，应附费用索赔申请表及有关资料

6、工程量清单是的依据。A：进行工程索赔 B：编制项目投资估算 C：编制招标控制价 D：支付工程进度款 E：办理竣工结算

7、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，下列属于建筑安装工程措施费的有。A：大型机械设备进出场费 B：安全文明施工费 C：工程排污费 D：已完工程及设备保护费 E：二次搬运费

8、在EPC模式条件下，业主或业主代表管理工程实施主要表现在。A：业主还需聘请“工程师”来管理工程 B：如果业主想更换业主代表，只需提前14天通知承包商。不需征得承包商的同意 C：如果业主想更换业主代表，需提前42天通知承包商，且需征得承包商的同意 D：业主或业主代表管理工程显得较为宽松

E：工程质量管理的重点是竣工检验

9、PMBOK的九大知识领域包括。A：项目质量管理 B：项目范围管理 C：项目运营管理 D：项目集成管理 E：项目人力资源管理

10、进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算确定敏感因素。A：盈亏平衡点 B：评价指标变动率 C：不确定性因素变动率 D：变动因素临界点 E：敏感度系数

11、根据注册内容的不同，监理工程师的注册形式分为__。A．变更注册 B．恢复注册 C．个人注册 D．初始注册 E．续期注册

12、在保修期内，由于施工单位的原因，项目出现了质量问题，原施工单位又不能及时地检查修理，影响了使用，造成了一定的损失，业主对此（）。A．可以另行委托其他施工单位进行维修，其费用由原施工单位负责 B．不能另行委托其他施工单位，但可就造成的损失提出索赔 C．不仅可以另行委托其他施工单位，还可就造成的损失提出索赔 D．原施工单位质量问题处理后，如预留的保修费用有所剩余，至保修期满应将所剩余的保修费用结付给原施工单位 E．因原施工单位在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再结付给施工单位

13、进度控制的技术措施主要包括。A：推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工 B：采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，实施动态控制 C：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 D：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理状态下施工 E：编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

14、描述数据离散趋势的特征值包括。A：算术平均数 B：中位数 C：极差 D：标准偏差 E：变异系数

15、在采用EPC模式时，应具备的条件有。A：有部分设计图纸即可 B：给投标人充分的资料和时间 C：业主直接按照合同规定向承包商支付工程款 D：业主代表不能过分干预承包商的工作 E：业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查

16、最高管理者应通过__活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．提供制定和评审质量目标的框架 E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

17、以下属于施工单位现场管理费的是（）。A．办公费 B．保险费 C．临时设施拆除费 D．排污费 E．差旅费

18、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算 E．建设项目的投资效果

19、施工合同履行过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有。A：提前竣工时间 B：发包人为赶工提供的便利条件 C：承包人的赶工措施 D：提前竣工所需追加的合同价款 E：承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法 20、适宜采用固定总价合同的工程有。A：招标时的设计深度已达到施工图实际要求、图纸完整齐全的工程 B：规模较小，技术不太复杂的中小型工程 C：没有施工图，工程量不明，急于开工的紧后工程 D：工期长、技术复杂，不可预见因素较多的工程 E：合同工期短的工程

21、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有。A：公开招标的投标人不受地域和行业限制 B：议标是招标方式的一种 C：竞争性谈判是招标方式的一种 D：邀请招标不能限制投标人的数量 E：公开招标意味着招标时间长、费用高

22、工程监理企业经营活动准则包括。A：守法 B：敬业 C：公平D：科学 E：公正

23、施工过程中质量控制的现场监督和检查的方式有__。A．平行检查 B．全数检验 C．抽样检验 D．免检 E．旁站和巡视

24、建设工程目标控制的效果直接取决于__。A．控制目标的设定是否合理 B．目标控制的措施是否得力 C．目标控制的介入点是否合理 D．是否将主动控制与被动控制有机结合 E．采取控制措施的时间是否及时

4.合同管理知识培训试题篇四

A.标准化合同协议书内要求填写合同价款

B.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内

C.招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款

D.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况

E.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出

答案AB

2.关于固定价格合同说法正确的是( )。

A.合同的价款是不可调整的

B.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于

C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担

D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法

E.在约定的风险范围内合同价款不再调整

答案CDE

3.有关成本加酬金合同的正确描述是( )。

A.合同双方分担风险

B.一般用于工期较长的工程合同中

C.发包人负担工程成本

D.发包人支付承包人酬金

E.可用于灾后修复工程

答案CDE

4.发包人原因延期开工时，工程师应( )。

A.以书面形式及时通知承包人

B.赔偿承包人由此造成的损失

C.批准工期顺延

D.审核由此给承包人造成的损失

E.口头通知承包人

答案ACD

5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是( )。

A.单价不符，由发包人承担所有差价

B.到货时间早，发包人承担保管费

C.数量多，由承包人负责运出工地

D.规格不符，承包人可拒收

E.延误的工期不予顺延

答案ABD

6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是( )。

A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款

B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工

C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责

D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担

E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任

答案ABD

7.关于施工质量控制说法正确的是( )。

A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收

B.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定

C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担

E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担

答案ACD

8.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有( )。

A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

D.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录

E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

答案AB

9.工程师发布暂停施工的原因包括( )。

A.外部条件的变化

B.协调管理的需要

C.施工质量不合格

D.施工中遇到古迹需保护

E.承包人调换技术员

答案ABCD

10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。

A.设计变更

B.非承包人原因停电

C.分包人的施工干扰

D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

E.交通部门修理公路影响材料运输进度

答案ABDE

11.有关变更的说法，正确的是( )。

A.工程变更分为设计变更和其他变更两类

B.工程中常发生的变更是设计变更

C.其他变更仅指工程质量标准变更

D.承包人不可要求设计变更

E.只有发包人才能提出设计变更

答案AB

12.工程师可以就( )方面向承包人发出变更通知。

A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

B.增减合同中约定的工程量

C.改变有关工程的施工时间和顺序

D.其他有关工程变更需要的附加工作

E.变更工程质量标准

答案ABCD

13.对于确定变更价款的程序，应该是( )。

A.承包人在工程变更确定后14天内，提出变更价款要求的报告

B.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复

C.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付

D.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告

E.未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整

答案ABCE

14.确定变更价款的原则包括( )。

A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平

B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款

C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行

答案ABCD

15.关于对工程量确认的说法正确的是( )。

A.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量

B.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效

C.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加 D.承包人原因造成返工的工程量不予计量

E.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效

答案ABD

16.工程进度款的计算内容包括( )。

A.实际完成的工程量价款

B.工程师批准的索赔款

C.本期应扣回的预付款

D.设计变更调整的合同款

E.保修金的退还

答案ABCD

17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有( )。

A.识别可能发生不可抗力的因素

B.督促当事人转移不可抗力风险

C.督促承包人采取有效防范措

D.审核不可抗力对承包商造成的损失

E.发生不可抗力采取的有效手段

答案ABCE

18.有关联动无负荷试车的说法错误的是( )。

A.由承包人组织

B.试车合格，工程师签字

C.发包人按要求做好准备工作

D.由发包人组织E.双方签字确认试车合格

答案ABC

19.关于竣工验收下列说法正确的是( )。

A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见

B.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调

C.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可

D.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可

E.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议

答案ABC

20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是( )。

A.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程为5年

C.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年

D.供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.电气管线、给排水管道为2年

答案ABDE

1.注册监理工程师《合同管理》试题及答案

2.监理工程师合同管理考前练习题

3.监理工程师合同管理专项练习

4.监理工程师《合同管理》模拟测试

5.监理工程师《合同管理》练习题

6.监理工程师《合同管理》考前练习题

7.监理工程师合同管理单选题专项练习

8.监理工程师《合同管理》冲刺练习题

9.2018注册监理工程师建设工程合同管理备考训练题

5.新农合知识培训试题篇五

姓名：性别：村所：

1、新农合的概念：新型农村合作医疗，简称“新农合”，是指由组织、引导、支持，农民参加，、、和多方筹资，以为主的农民医疗互助共济制度。采取个人缴费、集体扶持和政府资助的方式筹集资金。政府组织引导支持是，个人交钱是和。

2、2010新农合筹资标准：每人国家财政给每个参合农民补助元，省级财政补助39元，市、区两级财政各补助10、50元。

3、2010参合农民补偿模式：

4、2010参合农民补偿标准：参合农民在区级、乡级、村级定点医疗机构门诊就诊，发生的费用按比例报销，每人每年报销额封顶线为元，但家庭成员不可共同使用。参合农民在居住村的村级定点医疗机构门诊补偿每人每年不超过元。

5、门诊统筹补偿程序：参合门诊病人须持<合作医疗证》、身份证（户口本）有效证件在区、乡、参合所在村三级定点医疗机构就诊（不得跨村）。经治医生必须核对患者身份，经患者签字确认后，留下联系方式，由定点医疗机构直接兑付补偿金，同时做好门诊登记，如实将发生的医药费用填写到合作医疗证家庭门诊统筹登记栏（第16-18页），并将农民获得门诊补偿的情况定期公示。

6、门诊费用补偿范围：A、除外的门诊医疗药品的费用。

B、药品为《》内的药品。

7、住院统筹模式及标准：参合农民在不同级别的医疗机构住院发生的医疗费用实行补偿。

A、乡镇卫生院：0-300元，补偿比例%，300元以上，补偿比例%；

B、区级以医疗机构：0-400元，补偿比例，400元以上，补偿比例%。

C、市级及其以上医疗机构：0-500元，补偿比例%，500元以上，补偿比例%。

D、参合农民住院患者个人年内补偿金额累计封顶线为

8、门诊慢性病病种：高血压、冠心病、糖尿病、脑出血及脑血栓后遗症、恶性肿瘤、血液病、慢性肾功能衰竭、肝硬化、肺心病、结核病、慢性肝炎、类风湿、精神病、哮喘病、消化道溃疡、慢性结肠炎、慢性胆囊炎、慢性骨关节病、慢性肾小球肾炎、过敏性紫癜共20种。

9、特殊慢性病病种：尿毒症透析、精神病、糖尿病、肺心病、哮喘病五种。

6.应急管理培训试题篇六

一、选择题：（每题2分，共20分）

1、事故发生后，事故现场有关人员应立即直接或逐级报告（）。

（1）消防队（2）安全科（3）企业负责人

2、当事故迅速恶化，设备出现爆炸的征兆时，应立即组织现场应急人员

（）。

（1）灭火（2）防爆（3）放空（3）撤离

3、企业发生安全生产事故时，应迅速启动（）。

（1）应急救援预案（2）应急电话（3）应急电源

4、如果事故得不到及时控制或有扩大趋势时，总指挥应决定请求（）。

（1）撤离（2）交通管制（3）外援

5、事故单位（）是化学事故应急救援最基本、最重要的救援方式。

（1）报警（2）撤离（3）自救

6、工艺堵漏最好由（）操作，消防人员配合掩护。

（1）抢救人员（2）事故单位人员（3）工程技术人员

7、泄露处置时严禁单独行动，要有（）。

（1）领导在场（2）同伴（3）监护人

8、对液化气、汽油泄漏事故，如火灾尚未发生，则必须消除警戒区内的（）。

（1）火源（2）隐患（3）重大隐患

9、扑救气体火灾，切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下必须保持（）。

（1）冷静（2）泄露（3）稳定燃烧

10、呼吸道中毒应首先将伤员撤离毒区，保持（）。

（1）静卧状态（2）呼吸道畅通（3）后仰

二、判断题（每题2分，共20分）

1、发生重大事故时，企业负责人应直接指挥。（）

2、应急救援就是消防队灭火。（）

3、应急救援队伍以外的从业人员，在确保自身安全的前提下，可以参加事故初期的抢险。（）

4、液化气泄露实施止漏无效时，应及早点火引燃，然后再实施冷却、灭火、止漏。（）

5、为了使紧急疏散顺利进行，每个车间应至少有两个畅通无阻的紧急出口。（）

6、应急救援应按照报警疏散急救泄漏处理火灾控制的顺序进行。（）

7、应急救援物资包括消防车、灭火器等消防器材。（）

8、中毒急救时，救援人员应奋不顾身冲进污染区进行救护。（）

9、应急救援演习后，应及时对演习进行讲评和总结。（）

10、企业中存在的重大危险源，是可能导致重大事故发生的主要原因之一。（）

三、填空题（每题2分，共20分）

1、筑堤拦截和挖沟导流是

2、先控制后处置是化学品事故坚持的原则之一。

3、常用的呼吸保护器具有和

4、进行急救时，不论是伤员还是救援人员都需要进行适当

5、按照先的原则对伤员进行紧急抢救。

6、化学品的泄露处置包括和两部分。

7、对有毒物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设

8、人群疏散是减少

9、应急演练人员组成包括和。

10、、应急演练根据任务要求和规模可分为三种。

四、问答题（每题10分，共40分）

1、事故报警应包括的内容？

2、紧急疏散应注意的事项？

3、硫化氢中毒的急救措施？

3、灭火的基本方法？

答案：

一、1、（3）

2、（4）

3、（1）

4、（3）

5、（3）

6、（2）

7、（3）

8、（1）

9、（3）

10、（2）

二、1、√

2、×

3、√

4、√

5、√

6、×

7、×

8、×

9、√

10、√

三、1、控制事故扩大

2、应急救援

3、防毒面具、正压式空气呼吸器

4、防护

5、救命、治轻伤

6、泄漏源控制、泄漏物处理

7、警戒区

8、伤亡

9、演习者、评价者

10、单项训练、部分演习、综合演习

四、1、答：（1）发生事故的单位、地点；（2）事故的类型（火灾、爆炸、中毒）及事故简要情况；（3）报告人姓名、电话。

2、答：（1）应佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施；（2）应向上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区；（3）不要再低洼处滞留；

（4）清点疏散人数并查明是否有人滞留在事故区。

3、答：迅速脱离毒区、吸氧、必要时进行人工呼吸，眼部受伤立即用清水冲洗。

4、答：（1）隔离法（2）冷却法（3）窒息法（4）化学中断法

答案：

一、1、（3）

2、（4）

3、（1）

4、（3）

5、（3）

6、（2）

7、（3）

8、（1）

9、（3）

10、（2）

二、1、√

2、×

3、√

4、√

5、√

6、×

7、×

8、×

9、√

10、√

三、1、控制事故扩大

2、应急救援

3、防毒面具、正压式空气呼吸器

4、防护

5、救命、治轻伤

6、泄漏源控制、泄漏物处理

7、警戒区

8、伤亡

9、演习者、评价者

10、单项训练、部分演习、综合演习

四、1、答：（1）发生事故的单位、地点；（2）事故的类型（火灾、爆炸、中毒）及事故简要情况；（3）报告人姓名、电话。

（4）清点疏散人数并查明是否有人滞留在事故区。

3、答：迅速脱离毒区、吸氧、必要时进行人工呼吸，眼部受伤立即用清水冲洗。

7.合同管理知识培训试题篇七

标准答案：A, B, D 【解析】：留置是一种较强烈的担保方式，必须依法行使，且能够留置的财产仅限于动产，根据《担保法》规定，只有保管合同、运输合同、加工承揽合同才有可能实施留置。

2、按照法律规定，()不能成为建筑施工合同的担保人。A．建设主管部门 B．建筑公司 C．银行 D．贸易公司标准答案：A

3、担保合同是属于()。A．主合同 B．从合同 C.分包合同 D．无偿合同标准答案：B B．由于非监理人原因导致的监理服务时间延长 C．原应由委托人承担的义务双方协议改由监理人承担

D．应委托人要求监理人提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E．不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作

标准答案：A, E 【解析】：不属于正常工作范围的监理工作可归为附加工作或额外工作，而额外工作的范畴仅限于因所监理合同被迫暂停或终止导致监理增加的工作。

4、因监理人与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理人赔偿费的原则是()。A．按工程实际受到的损害计算 B．按委托人认为所受到的损害计算 C．按实际损害计算一定比例的赔偿金 D．监理人赔偿总额不应超过监理酬金总额

E．监理人赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额标准答案：C, E

5、设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括()。A．经批准的可行性研究报告 B．设计合同 C．方案设计结果 D．地质勘察报告 E．初步设计结果标准答案：A, B, D

6、在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须()。A．书面通知设计人

B．按实际完成工程量付设计费 C．结束合同关系 D．请求仲裁 E．支付违约金标准答案：A, B

7、工程师监督材料采购合同的签订是为了()。A．监督材料采购合同符合项目施工合同的描述 B．指令合同中标的质量等级和技术要求 C．对合同的履行期限进行控制

D．参加将来可能发生的商务索赔谈判收集资料 E．指定供货商

标准答案：A, B, C

8、在建设物资采购合同中，关于计量方法()。A．计量单位应当采用国家度量衡标准 B．完全由当事人自愿确定计量单位 C．必须按国家有关规定执行

D．国家没有计量方法规定的，由当事人协商执行 E．完全由当事人自愿确定计量标准

标准答案：A, C, D

9、FIDIC 施工合同条件规定，合同文件由()组成。A．通用条件 B．专用条件 C．投标函及附件 D．协议书 E．合同条件

标准答案：A, B, C, D

10、FIDIC 施工合同条件规定，工程师在质量管理方面的权力有()。A．对现场的材料和设备有检查和控制的权力

B．有权监督承包商的施工，对已完工程有确认或拒收权 C．有权对工程采取紧急补救措施 D．有权要求承包商解雇他的雇员

E．有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行

标准答案：A, B, C, D

11、FIDIC 施工合同条件规定监理工程师在进度管理方面的权力是()。A．有权批准承包商的进度计划 B．有权发布开工令

C．有权发布停工令、复工令、赶工令

D．有权改变或干预承包商认为(实际也是如此)而自己不认为是承包商安全地、恰当地、准时地完成工程的义务 E．有权控制施工进度

标准答案：A, B, C

12、工程师在处理工期展延中，()。A．依据合同有权删减工作内容和缩短工期

B．依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期 C．由工程师提出，经业主批准缩短工期 D．由工程师与承包商协商一致缩短工期 E．由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期标准答案：B, E

13、按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有()。A．保证施工噪音符合环保规定 B．提供进度统计报表

C．开通专用条款约定的施工场地内的交通干道

标准答案：C 【解析】：通用条款规定以下工作属于发包人应完成的工作。(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。专用条款内需要约定移交给承包人交通通道或设施的开通时间和应满足的要求。A、B、D是承包人的主要工作，容易引起混淆的是D项，承包人按专用条款约定做好施工现场地下管线的保护，发包人是协调处理施工现场周围地下管线的保护工作。

14、已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．工程师标准答案：B 【解析】：通用条款规定，以下工作属于承包人的义务，其中：(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应追加合同价款，在专用条款内约定。

15、发包人在()合同中承担了项目的全部风险。A．单价 B．总价可调 C．总价不可调 D．成本加酬金标准答案：D 【解析】：固定价格合同是在约定范围内合同价款不再调整，约定范围内的风险由承包人承担，包括总价合同和单价合同。可调价合同是发包人与承包人为了合理分担外界因素影响的风险而采用的合同。

16、当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。A．合同条件 B．专用条款 C．纪要、协议 D．通用条款标准答案：C 【解析】：施工合同示范文本中组成合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

17、施工合同属于()。A．诺成合同 B．要物合同 C．工作合同 D．劳务合同 E．有偿合同标准答案：A, C, E 【解析】：施工合同是建设合同的一种，它与其它建设工程合同一样是双务有偿合同。合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，经过双方当事人签字盖章后合同即成立。施工合同是工作合同，合同的客体是行为(即完成的工作)，它不是物，不是具体的建筑安装工程项目，也不是其中的材料设备。

18、施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。A．施工合同条件 B．施工合同协议条款

C．发包人与监理单位签订的监理委托合同 D．发包人上级主管部门的书面指示

E．通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议

标准答案：A, B, E 【解析】：施工合同示范文本中组成合同的文件包括：○

1、本合同协议书○

2、中标通知书○

3、投标书及其附件○

4、本合同专用条款○

5、本合同通用条款○

6、标准、规范及有关技术文件○

7、图纸○

8、工程量清单○

9、工程报价单或预算书。以及在合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。监理委托合同仅在发包人与监理人之间产生法律效力，其内容对承包人没有约束力。发包人上级主管部门的书面指示仅对业主产生影响。若发包人要求按指示执行时，需与承包商协商并达成书面补充协议，该书面指示不能作为合同有效文件。

19、我国施工合同中的价款应写明工程价款的金额和承包方式，计价方式一般有以下几种()。A．可调价格合同 B．固定价格合同

C．按建筑面积与平方米造价包干 D．按施工图预算造价加系数包干 E．成本加酬金合同标准答案：A, B, E 【解析】：我国《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中规定有三类可选择的计价方式：20、固定价格合同

2、可调价格合同

3、成本加酬金合同。

8、在施工合同中，()等工作应由发包人完成。A．土地使用和拆迁

B．临时用地、占道申报批准手续 C．提供工程地质报告

D．保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E．提供相应的工程进度计划及进度统计

标准答案：A, B, C 【解析】：通用条款规定以下工作属于发包人应完成的工作：(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要。专用条款内需要约定三通的时间、地点和供应要求。(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确。(5)办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(证明承包人自身资质的证件除外)。专用条款内需要约定发包人提供施工所需证件、批件的名称和时间，以便承包人合理进行施工组织。(6)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。专用条款内需要约定具体的时间。(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用。(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

21、工程师有权处理的索赔是()。A．承包商依据合同条款提出的索赔 B．承包商依据其他法律文书提出的索赔 C．承包商提出的道义索赔

D．承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿标准答案：A(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。

上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后，才处理应给予承包人的补偿额。

22、按照FIDIC 施工合同条件的规定，在()期限内承包商都有权提出索赔要求。A.合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程接收证书日 C.颁发工程接收证书日到颁发履约证书日 D．颁发履约证书日到结清单生效日 E．结清单生效日之后到提出合同争议日标准答案：A, B, C, D 【解析】：在整个合同有效期内，若承包商认为他的合法权益受到损害，都有权提出索赔要求。合同有效期是指从合同签字之日起，到承包商提交的结清单生效日止的日历天数。

23、FIDIC 施工合同条件规定的索赔程序中，()是承包商应该完成的工作。A、发出索赔意向通知 B．提出索赔报告 C、审查索赔报告 D．作好现场同期记录 E．审查索赔处理

标准答案：A, B, D 【解析】：承包人提出索赔要求分两步：

1、发出索赔意向通知书

2、递交索赔报告。索赔事件发生后，承包人有义务做好现场施工的同期记录，工程师有权随时检查和调阅，以判断索赔事件造成的实际损害。

1、合同文件的组成正确的是[ ] A.合同协议书 B.招标函 C.合同专用条件 E．诉讼

标准答案：A, B, D 【解析】：解决合同争议的程序(1)提交工程师决定。FIDIC编制施工合同条件的基本出发点之一，是合同履行过程中建立以工程师为核心的项目管理模式，因此不论是承包商的索赔还是业主的索赔均应首先提交给工程师。(2)提交争端裁决委员会决定。(3)双方协商。(4)仲裁。如果双方仍未能通过协商解决争议，则只能由合同约定的仲裁机构最终解决。

24、属于业主的风险包括[ ] A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战 C.承包商管理不善引起的物品爆炸 D.业主提供的设计不当造成的损失

E.一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用

标准答案：A, B, D 【解析】：属于业主的风险包括：(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动；(2)工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)；(3)不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波；(5)**、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；(6)因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；(7)业主提供的设计不当造成的损失；(8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。

25、不可预见物质条件的范围是[ ] A.气候条件

B.承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件 C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物

D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件 E.招标文件和图纸均未说明的污染物标准答案：B, C, D, E 【解析】：不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。

26、FIDIC施工合同条件规定，颁发“履约书”后，合同对双方仍然有效，工程师可要求承包商完成()方面的义务。A．财务 B．施工 C．修补缺陷 D．管理 E．提供担保标准答案：A, D 【解析】：自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。

27、FIDIC施工合同条件规定，暂定金额包括在合同内，一般用于()。A．给指定分包商工作的付款

B．施工引起的对第三方的财产损失赔偿

C．招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内 D．支付由工程变更引起的额外工作的费用 E．保险费

标准答案：A, C 【解析】：某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计人在合同价格内，但其使用却归工程师控制。暂列金额实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂列金额内开支。而对一般分包商的付款，则从工程量清单中相应工作内容项内支付。

28、FIDIC施工合同条件下，因发生了属于业主承担的()风险，不给承包商补偿利润。A、一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用 B、战争、敌对行动、入侵、外敌行动； C、业主提供的设计不当造成的损失

D、**、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为 E、不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；

标准答案：B, D, E 【解析】：业主承担的风险有：(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动；

(2)工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)；

(3)不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波；

(5)**、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；(6)因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；

(7)业主提供的设计不当造成的损失；

(8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。

前5种风险都是业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的事件，损害后果又很严重，业主应对承包商受到的实际损失(不包括利润损失)给予补偿。29.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。

A.被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成 E.代理期限届满

答案：ACDE 30.履行合同的担保方式包括()。

A.投标保证

B.留置

C.动产抵押

D.定金

E.违约金

答案：BD 31.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括()。

A.领有公共运输执照施工车辆的损失

B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡

C.施工建筑物的损害

D.业主在工地的原有建筑物受到的损害

E.临时工程受到的损害

答案：AD 32.下列有关格式条款的表述中，错误的有()。

A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

答案：AD 33.依据《合同法》规定，()的合同属于无效合同。

A.恶意串通损害第三人利益

B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立

C.订立合同时显失公平

D.以合法形式掩盖非法目的 E.损害公共利益订立

答案：ADE 34.下列情况中，()的合同属于效力待定合同。

A.无处分权人处分他人财产

B.以胁迫手段订立

C.因重大误解订立

D.限制民事行为能力人订立

E.表见代理人订立

答案：ADE 35.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。

A.合同主体不变，仍为甲乙公司

B.转让必须征得乙公司同意

C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

E.丙公司应承担与主债务有关的从债务

答案：BDE 36.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。

A.放弃对其他人的到期债权

B.无偿转让财产

C.怠于行使其到期债权

D.未按合同提供担保

E.未按约定投保工程险

答案：AB 37.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则()。

A.投标人可以修改投标文件的实质内容

B.投标人不得修改投标文件的实质内容

C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限

D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

答案：BCDE 38.招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中()等不影响继续评标。

A.完工期限超过了招标文件规定的期限

B.个别项目提供了不完整的数据

C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额

D.投标保函没有保证人的签字盖章

E.货物包装方式不满足招标文件的要求

答案：BC 39.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

答案：B 40.设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。

A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理

B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因

C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值

D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验

答案：B 41.FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金

B.业主应交付的预付款

C.承包商应交付的定金

D.承包商应得的工程款

答案：D 42.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。

A.工程照管责任移交

B.承包合同的全部义务已完成 C.缺陷通知期开始

D.可以办理竣工结算

答案：A 43.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

答案：D 44.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()

A.合同关系主体为业主和指定分包商

B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任

D.由工程师负责协调管理

答案：B 45.FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。

A.不计入合同价格之内

B.用于不可预见项目使用

C.由工程师或承包商代表控制使用

D.专门用于承包商施工范围内工程使用

答案：B 46.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

C.基准日

B.下达开工令

D.风险事件发生日

答案：C 47.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。

A.现场地质条件与文件资料说明不一致

B.不利于施工的外界非自然条件

C.不利于施工的气候条件

D.其他承包商对施工的干扰

答案：C 48.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

答案：C 49.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

答案：B 50则发包人()。

A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期

B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延

C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期

D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延

8.乡镇财政管理知识培训测试题篇八

一、选择题

1、建立乡镇财政管理体制的基本原则（A）

A统一政策，分级管理

B财权与事权的结合 C责、全、利相结合D体制内容相对稳定

2、推进乡财县管的工作中要按照（B）的原则，明确乡镇财政支出顺序。A保运转、保工资、保重点、保稳定 B保工资、保运转、保重点、保稳定 C保工资、保重点、保运转、保稳定 D保运转、保工资、保稳定、保重点

3、税收的主体是（A）

A国家和政府

B企业

C家庭

D部门

4、符合条件的小型微利企业减按（B）的税率征收企业所得税。A 33%

20%

C 30%

15%

5、财政法最重要的表现形式是（A）

A财政法规

B 财政条例

C财政规章

D宪法中有关财政的法律规范

6、充分调动、激发人的潜能和实现人的全面发展作为财政系统干部队伍建设的着力点，要求（A）原则。

A坚持以人为本

B坚持服务大局

C坚持与时俱进

D坚持因地制宜

7、乡镇财政干部作风建设的导向是（B）

A制度建设

B社会主义荣辱观

C经常性工作和活动

D加强领导

8、乡镇预算实行以乡镇为主体、（C）的预算编制制度。A省市共编

B市县共编

C县乡共编

D乡村共编

9、各市培训内容要符合省厅培训实施意见的要求，注意联系基层财政管理实际，侧重于实务，每期培训不少于（C）课时。

A 50

B 40

C 30

10、答复上级机关的询问，使用（C）

A 通报

B 请示

报告

D 意见

二、多项选择题

1、乡镇财政管理的特点（ABC）

A与乡镇经济管理相结合 B管理形式多样华 C注重民主理财

D计划性的财政管理

2、乡镇单位决算报表数字可以分为（ABC）

A预算数字

B会计数字

C基本数字

D真实数字

3、按照涉农资金补贴的对象可将其划分为（AC）A对项目补助资金

B生产经营类资金 C对农民直补资金

D民生保障类资金

4、增值税的优点（ABC）

A 能够保证财政收入的持续稳定增长 B消除了重复征税，有助于专业协作 C有利于促进对外贸易的发展 D有利于减少纳税环节

5、发文字号应当包括机关代字和（AB）A年份

B 序号

C 简称

D 全称

6、要启动应用程序，下列操作正确的是(ABCD)A双击应用程序图标

B双击应用程序快捷方式图标

C选定应用程序，按回车键

D双击文档，即可启动该类文档所关联的应用程序

7、下列文种属于上行文的是（CD）A命令

B通知

C请示

D报告

8、公文的紧急程度分为（AB）

A特急

B急件

C火急

D加急

9、乡镇财政干部教育培训工作的基本原则有（ABCD）A统筹规划，分级负责

B按需施教，分类实施 C形式多样，注重实效

D德能并举，学以致用

10、惠民服务厅建设标准，具体可划分为（BCD）三个档次标准。A豪华型

B示范性

C标准型

D实用性

三、填空题

1、（行政财政预算）是乡镇基本的财政计划。

2、营业税实行（比例）税率。

3、财政监督是从（财政分配）中派生出来的。

4、财政惠民服务厅要坚持以（惠民便民）为出发点，以（群众满意）为落脚点。

5、完善政府非税收入征管体制，严格（财政票据）监管，加大（收支两条线）管理力度。

6、预算调整可以分为（全面性调整）和（局部性调整）两种。

7、涉农资金拨付实行（分期拨付）和（直接补贴）办法。

8、会计档案期满之后，应当由会计机构编制移交清册，移交本单位（档案）机构统一保管；未设立档案机构的，应当在（会计）机构内部指定专人保管。（出纳）人员不得兼管会计档案。

9、行政单位固定资产是指使用年限在（一年以上），单位价值在（规定标准以上）并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。

10、（财政立法）是加强财政法制建设和财政管理的前提。

11、（预备费）是为了解决乡镇财政某些临时性急需和事前难以预料的开支。

12、乡镇行政单位国有资产处置的变价收入和残值收入，按照政府非税收入管理的规定，实行（收支两条线）管理。

13、乡镇行政单位会计凭证包括（原始凭证）和（记账凭证）。

14、事业单位购入材料，应以（购价）、（运杂费）作为材料入账价格。

15、国库集中支付采取（财政直接支付）和（财政授权支付）。

16、（移交清册）一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

17、财政法制有（社会功能）和（经济功能）两个基本功能。

18、按财政监督的顺序，财政监督方法包括（事前监督）、（事中监督）、(事后监督)。

19、财政工作宗旨是（为国理财，为民服务）。

20、在财政所内要建立起适用的（首问负责制）和行政效能机制，提高财政所的工作效率。

四、判断题

1、乡镇行政单位之间的产权纠纷，协商不能解决的，由法院调解、裁定。（F）

2、传达会议情况，应使用会议纪要。（T）

3、受双重领导的下级机关向上级行文，应当给两个领导机关主送公文。（F）

4、在我国境内无住所的个人不是个人所得税的居民纳税人。（F）

5、纳税人在批准临时占用耕地的期限内恢复所占用耕地原状的，全额退还已缴纳的耕地占用税。（T）

6、财政行政执法主体就是财政行政执法机关。（F）

7、财政管理体制的实质是处理各级政府间的财政利益分配关系。（T）

8、有关单位的预算、计划、制度等文件材料，应当执行文书档案管理规定，不适用会计档案的管理办法。（T）

9、零基预算编制的工作量大，对预算管理人员的素质要求比较高。（T）

9.安全知识培训考试试题篇九

项目名称：

姓名：

得分：

一.单选题(每题1分，共30分)1对本单位的安全生产工作全面负责的人是生产经营单位的（）。A.分管安全生产的负责人

B.安全生产管理机构负责人

C.主要负责人

2．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（）。

A.本单位安全管理人员

B.本单位负责人

C.当地安全生产监督管理部门

3．生产经营单位对（）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A.事故频发场所

B.重大事故隐患

C.重大危险源

4．生产经营单位的主要负责人未履行法律规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，从()之日起，在5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.刑事判决

B.受处分

C.事故发生

5．《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少（）,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。A.生产安全事故

B.火灾、交通事故

C.重大、特大事故

6．《安全生产法》对生产经营单位的安全生产资金投入数额和比例未作具体规定,但最低要求是必须保证（）。A.安全宣传教育费用

B.职工防护用品费用

C.具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件

7．生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故,尚不够刑事处罚的,对生产经营单位主要负责人给予撤职处分或者处2万元以上20万元以下的罚款,并在（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.3年

B.5年

C.7年

8．《安全生产法》规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与（）在同一座建筑物内,并应与员工宿舍保持安全距离。

A.职工食堂

B.员工宿舍

C.职工俱乐部

9．《安全生产法》规定,生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的()。A.安全宣传标语

B.安全宣教挂图

C.安全警示标志 10．依照《安全生产法》第二十条规定,生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的()和管理能力。

A 生产经营

B 安全技术

C 安全生产知识

11．《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业()证书,方可上岗作业。A.操作资格

B.许可

C.安全

12．生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()、防范措施以及事故应急措施。A.危险因素

B.事故隐患

C.设备缺陷

13．《安全生产法》第九十条规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予()。A.行政处罚

B.处分

C.追究刑事责任

14．从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负()责任。A.领导

B.管理

C.直接 A.降级

B.降职

C.撤职

15．工会发现企业违章指挥、强令工人冒险作业有权（）。A.建议企业加以纠正或及时解决

B.向上级工会报告

C.带领工人撤离作业现场

16．在国家安全生产管理体制中，工会行使（）职能。A.国家监察

B.行政管理

C.群众监督

17.《安全生产法》规定，生产经营场所和（）应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。

A.员工宿舍

B.职工食堂

C.办公大楼

18.《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。A.违章作业

B.工作安排

C.违章指挥

19.《安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格遵守（）的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

A.国家

B.行业

C.本单位 20.《安全生产法》规定，任何单位或者（）对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.职工

B.个人

C.管理人员 21.事故发生后，事故单位负责人应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.半小时

B.1小时

C.2小时

22.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（）应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。A.事故发生单位

B.事故责任人员

C.事故处理人员

23.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（）接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

A.事故发生单位负责人

B.安监部门负责人

C.有关部门负责人

24.发现人员触电,首先应采取的措施是()。A.呼叫救护人员

B.切断电源或使伤者脱离电源

C.进行人工呼吸

25.下列()方法是保护人身安全的最后一道防线。

A．个体防护

B．隔离

C．避难

D．救援 26.高空作业的安全措施中，首先需要（）。A.安全带

B.安全网

C.合格的工作台

27、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿和液体存放处等危险部位，设置明显的（）。

A.安全提示标志

B.安全警示标志

C.安全标志

D警示提示标志

28、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（）作出详细说明，并由双方签字确认。A.监理人员

B.建设单位工作人员

C.施工作业班组、作业人员

D.设计人员

29.企业所设置的“专职安全管理人员”是指（）。A、专门负责安全生产管理工作的人员

B、负责设备管理、环境保护工作的人员

C、负责技术、设计工作的人员

30、在潮湿和金属容器内作业使用的照明电压不得超过()伏.A、24伏

B、36伏

C、48伏二.多选题(每题2分，共20分)1．根据《安全生产法》，下列（）属于从业人员的权利。A.知情权

B.建议权

C.拒绝权

D.紧急避险权 2.报告事故应包括以下（）内容。

A.事故发生的时间、地点及事故现场情况

B.事故简要经过 C.事故造成的伤亡人数

D.事故发生单位概况

3.根据《建设工程安全生产管理条例》，租赁的机械设备和施工机具及配件，应当具有（）。

A.生产（制造）许可证

B.产品合格证

C.生产日期

D.生产厂家

E.出租许可证

4.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对有（）情况的，应当立即制止。

A.违章指挥

B.检查

C.详细记录

D.违章操作

E.观察

5.国家规定的安全色叙述中，正确的是（）。

A.国家规定的安全色有红、蓝、黄、绿、白5种颜色 B.红色表示禁止、停止

C.蓝色表示指令，必须遵守的规定 D 黄色表示警告、注意 E.绿色表示提示、安全状态通行

6.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿戴（）。A.绝缘胶鞋

B.防护服

C.绝缘手套

D.工作服

E.凉鞋 7.钢丝绳出现下列哪些情况时必须报废和更新？（）A.钢丝绳断丝现象严重

B.断丝的局部聚集

C.当钢丝磨损或锈蚀严重，钢丝的直径减小达到其直径的10%时 D.钢丝绳失去正常状态，产生严重变形时

E.当钢丝磨损或锈蚀严重，钢丝的直径减小达到其直径的40%时

8、搭、拆脚手架时作业人员必须佩戴（）防护用品

A、安全帽

B、系安全带

C、穿防滑鞋

D、各种型号的扳手

9、《施工现场临时用电安全技术规范》规定的施工现场用电线路布设和用电设备安全要求是（）。

A、用电线路采用“三相五线制”B、每台用电设备应单个开关箱 C、开关箱必须装设漏电保护器，D、实行“一机一闸一漏一箱一锁”。10.事故查处“四不放过”原则是（）

A、事故原因未查清不放过

B、整改措施未落实不放过 C、有关人员未受到教育不放过，D责任人员未处理不放过。

E、受伤害者未得到赔偿不放过。

三、判断题(每题2分，共20分,对打√,错打×)1.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负领导责任。（）

2.生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入,对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。（）

3.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。（）

4.事故发生的原因主要是由人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷造成的。（）

5.六级（含六级）以上大风应停止脚手架作业、起重吊装作业（）6.任何电气设备在未验明无电之前，一律认为有电。（）

7.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，但在生产任务重时，从业人员可以先上岗，后培训。（）

8.强令工人冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果，这是违法行为。（）

9.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由建设单位支付。（）

10、安全带的正确系挂方法是选用检验合格的安全带，高挂低用，禁止打结或接长使用，系挂牢固，2米以上高度必须系挂安全带。（）

四、案例分析(每题6分，共30分)

1、某施工公司在与招雇的民工签订的合同中约定：“包吃包住，月薪800元另加奖金。施工中出现伤亡的，公司概不负责。”民工赵某在挖坑时忽然遇到塌方，身受重伤，需住院治疗，其亲属向该施工公司要求支付医疗费、住院费等。(本题共4个问题，每题只有一个答案是正确的)（1）.该公司的下列（）做法是合法的。

A.以合同中有约定“施工中出现伤亡，公司概不负责”为由，拒绝支付

B.必须支付医疗费、住院费（2）.对公司的经理（）

A.不应处罚

B.处以2万元以上10万元以下罚款

C.给予警告

D.给予撤职处分

（3）.该公司因效益不好，公司领导决定进行减员增效，经研究决定，将公司安全部撤销，安全管理人员5人中，2人下岗，3人待岗。原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。对该公司的上述做法，应当（）。

A.给予支持

B.降低资质等级直至吊销资质证书

C.给予公司经理降职、撤职处分

D.责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元下的罚款

（4）.该公司用购买安全防护用具的一笔资金，为公司经理购买了一台新小轿车，对该公司的上述行为，应当（）。

A.不予追究

B.没收小轿车

C.责令限期整改，处购车费20%以上50%以下的罚款

D.对公司经理处以与购车费等额的罚款

2.某项目经理部拌合站6:00开始上班，拌合站负责人S安排本项目经理部职工W带领Q等三名刚进厂15天的民工保养更换拌合机搅拌叶片。随后，该站技术员Z对操作和保养人员进行了口头安全技术交底，强调了保养、更换搅拌叶在作业内容和程序上要遵守的有关规定。7:30左右保养更换拌合叶工作基本完成，W要求全部人员撤到拌合机外。在人员陆续走下拌合机平台时（其他几名保养更换拌合叶的人员可以证明Q随大家一起走出，走在最后），W就给操作室发出了试机信号，拌合机操作室内的操作员L接到信号后，便鸣铃，按下了拌合机开关。谁知，此时拌合机内发出了惨痛的叫声，几名保养更换拌合叶的人员听到后，立即同时大喊、招唤，操作员L见状，知道出了异常，当即停机。大家急忙返回拌合机，但此时，Q已被旋转的拌合叶打伤致死。

（1）.负责带班指挥拌合机维修保养工作的W未按照有关拌合安全技术操作规程和当时技术人员的安全技术交底内容进行作业.（）

A.正确

B.错误

（2）.该项目经理部安全规章制度不健全。（）

A.正确

B.错误

（3）.参加维修保养工作的工人Q，没有按照带班指挥人员W的指令，和大家一同离开拌合机（或中途又返回拌合机），他也应负安全责任。（）

A.正确

B.错误

（4）.下列关于新工人上岗培训的要求正确的是（）A.新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育 B.新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训 C.对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训 D.从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业人员培训，不需要在进行三级安全教育

3.某工程公司在一大厦基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时，班组长因故请假也不在现场，13名民工在无人指挥的情况下自行作业，因钢筋笼将配电箱引出的380V电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成5人触电死亡。判断题：

(1)这起事故中造成触电伤害原因之一是民工违章作业。()A.正确

B.错误

(2)这起事故中，操作人员没有违规操作的行为。()A.正确

B.错误

(3)这起事故的直接原因是（）。

A.由13名民工进行作业，人员过多

B.工地主要负责人不在现场 C.班组长请假

D.380V电缆磨破漏电

(4)下列对于三类人员的安全管理职责的说法正确的是()。A.施工单位主要负责人对工程项目的安全生产工作不需负责任 B.施工单位的项目负责人对本企业的安全负全部责任 C.现场安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查 D.专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作，应当立即报告，并可以越级上报，无权制止施工单位的行为

4.某建筑公司在一工地用吊篮进行外装修作业时，施工员指派一名抹灰工升吊篮，由于吊篮未挂保险钢丝绳，在上升时突然一个倒链急剧下滑，吊篮随即倾斜，由于一作业人员未系安全带，从吊篮坠落死亡。判断题：

(1)造成这一事故的主要原因之一，是作业时吊篮未挂保险钢丝绳和工人未系安全带.()A.正确

B.错误

(2)高处作业吊篮必须设置保险锁()A.正确

B.错误

(3)作业时工人将安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上()A.正确

B.错误

(4)下列关于施工员布置这项工作的说法正确的是。()A.事故责任在于设备，与施工员无关

B.可以安排未经培训的抹灰工操作吊篮的升降。C.施工现场的工作布置由施工员安排，没有违章指挥

D.抹灰工对于施工员的违章指挥可以拒绝接受

5.有一项工程，需挖一条长10m、宽2m、深3m的管沟，拟采用间断式水平支撑做土壁支撑，开工前没有搞安全技术交底和安全教育,对规范标准理解不深。没有按要求作支撑，而发生坍塌事故。请判断事故原因：

(1)两侧放水平挡土板，用撑木加木楔顶紧，挖一层土支顶一层。()A.正确