管理学试卷a及答案

管理学试卷a及答案（8篇）

1.管理学试卷a及答案 篇一

中国石油大学（北京）成教学院2013第二学期工程合同管理考试评分标准及标准答案（东城A卷）

一、单项选择题（本大题共20 个小题，每小题 1 分，共20分）

1.A2.D3.A4.B5.C 6.D 7.C 8.C9.C 10.D 11.B12.C

13.C14.A 15.B 16.C17B18.C19.D 20.B

二、多项选择题（本大题共10 个小题，每小题 2 分，共 20 分）

1．CE 2.BDE3.ABC4.ACD5.CDE

6.ABD7.ABC8 AC9.AD10.ABDE

三、简答题（本大题共 4个小题，每小题 7 分，共 28 分）

1.建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？

1）合同第一性原则；2）合同平等、自愿原则；3）合同的法律原则；

4）诚实信用原则；5）公平合理原则。

2.施工合同文件的组成及解释顺序是什么？

1）施工合同协议书2）中标通知书3）投标书及其附件4）施工合同专用条款5）施工合同通用条款6）标准、规范及有关技术文件7）图纸8）工程量清单9）工程报价单或预算书。

3.索赔报告的基本要求？

1）索赔事件必须是真实的2）责任分析应该清楚

3）再索赔中应该强调干扰事件的不可预见和突发性，并且承包商在干扰事件发生后及时采取了措施，承包商为了避免和减轻干扰事件的影响和损失尽了最大的努力，由于干扰事件的影响，使承包商的工程收到严重的干扰，使工期拖延费用增加。并且该干扰事件有合同的支持。4）索赔报告简洁清晰

5）用词要委婉

4、取得索赔成功的条件？

1）有确凿的干扰事件2）有利的合同条件3）有确凿的证据证明4）有逻辑性5）双方合作关系

6）其他条件如承包商的索赔管理水平，以及法律的完备性等。

四、案例分析题（本大题共2 个小题，每小题16分，共32分）

（一）．该工程采用固定总价合同形式妥当。因为该工程图纸齐全、结构简单、造价较低、工期较短，在建工程附属工程。施工单位熟悉周边环境和现场施工条件，风险较小。

第 1 页 / 共 2 页

固定总价合同适用的条件：工期短于一年，技术不复杂且设计图纸齐全，造价相对较低。

常用的合同计价模式还用：可调总价合同、固定单价合同、可调单价合同、成本加酬金合同。

（二）1.承包商的索赔成立的条件必须同时具备如下条件：

（1）与合同相比，已经造成实际的额外费用或者工期损失

（2）造成的费用的增加和工期的损失的原因不属于承包商的行为责任

（3）造成的费用增加和工期的损失不是应该由承包商承担的风险

（4）承包商在事件发生后的规定的时间内提交了索赔的书面意向通知和

索赔报告

2.事件一：索赔不成立。因为此事件发生原因是承包商自身的责任

事件二：索赔成立。因为该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商无法预见的。

事件三：索赔成立。者是由于特殊的恶劣天气造成的工期延误

事件四：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。

3.事件二 索赔工期5天（5月15日到5月19日）

事件三 索赔工期3天（5月20日到5月22日）

事件二 索赔工期1天（5月23日）

共计 索赔工期5+3+1=9（天）

第 2 页 / 共 2 页

2.管理学试卷a及答案 篇二

乌鲁木齐市A社区于2012年7月拆分成立, 位于赛马场路, 北起赛马场路, 南至榆园路北社区, 西起东七巷, 东至迎宾馆西围墙。辖区总面积0.38平方公里, 总户数1405户3797人, 有自建房164栋, 其中115栋用于出租, 登记在册有623间出租房, 辖区驻地单位有两个。通过工作人员了解到A社区具有七站一室, 工作人员49人。该社区总户数1522户4661人;其中常住户532户1653人, 流动户990户3008人, 七个巷道171个院子、一个小区556户1668人 (由于流动人口的特殊性质, 具体数字不稳定, 存在变动) 。

1.1 流动人口结构

1.1.1 民族及性别结构

A社区的民族成分主要分为以下几个民族:汉族、维吾尔族、回族、哈族和其他少数民族。截止到2015年5月, 所有流动人口中, 汉族占7%;少数民族则占93%, 其中维吾尔族居多, 占流动人口总数的86% (如表1所示) ;且流动人口中男性大于女性, 其中男性1365名, 占51%;女性1313名, 占49% (如表2所示) 。

单位:人

资料来源:A社区“2015年5月流动人口统计表”。

单位:人

资料来源:A社区“2015年5月流动人口统计表”。

1.1.2 年龄结构

相关统计信息显示, 该社区流动人口的年龄结构趋于年轻, 16-59岁的流动人口, 占总流动人口的68%, 而0-15岁及60岁以上的流动人口年龄分布则分别为29%和3%。究其原因, 大部分外来人员都是来务工的, 所以年龄的构成较为年轻。

1.1.3 来源结构

该社区流动人口的来源主要分为疆内、疆外, 从疆内看, 大多集中于南疆地区, 例如喀什、和田、阿克苏等地区。其中, 疆外人口占总流动人口的9%, 疆内人口占91%。

1.1.4 文化结构

该社区流动人口的文化结构偏低, 大专以上人口仅有132人, 占总流动人口的5%;大专以下有1985人, 占流动人口总数的74%;无受过文化教育的有561, 占流动人口总数的21% (如表3所示) 。

单位:人

资料来源:A社区“2015年5月流动人口统计表”。

1.2 流动人口特征

为了更好的掌握该社区流动人口的特点, 除了上述分析, 我们还进行了抽样调查, 针对该社区居民发放了200份问卷, 有效问卷共计198份 (其中流动人口156份) , 可以概括出乌鲁木齐市A社区流动人口群体具有以下特征。

1.2.1 文化素质偏低, 且青年居多

从来源结构看, 该社区大多数流动人口是来自南疆的一些贫困区域。他们在这种生活条件下, 大部分都没接受过良好教育, 致使他们文化素质低, 法律意识淡薄。年龄构成也是青年居多, 在20岁以下的居民占6%, 21-35岁的居民占55%, 35-50岁的居民占30%, 50岁以上的居民占9%。其中还包括许多“重点人员”, 致使社区管理人员压力不小。

1.2.2 就业层次低, 收入低

调查对象中84%以打零工, 做小生意为生, 例如以小推车为载体的流动水果食品摊位, 虽成本较低, 但稳定性较差, 常因各种原因被勒令撤回。其次较多提到的做打馕生意, 出租车及公交车司机。由于文化素质偏低, 外加掌握技术较少, 导致家庭月收入也普遍低 (如图1所示) 。月收入偏低继而影响到了他们的生活水平, 通过实地调查和问卷调查相结合, 我们发现, 居民生活状况并不好, 被调查对象家庭人口数3-5人的占48%, 家庭人口数5人以上的占34%, 家庭人口多, 由于家庭收入低, 为节省开支, 大部分流动人口都是租住自建房, 且房间狭小, 再加上生活设施极其简陋, 条件十分艰苦。当问及流动人口选择A社区的原因时, 大部分流动人口回答是因为该社区房租便宜。在此前提下, 调查对象中只有36%的人月收入可以满足一个月的生活需求 (如图2所示) 。

资料来源:问卷调查。

资料来源:问卷调查。

1.2.3 居住期短, 流动性大

通过调查, 我们了解到流动人口来本市发展的原因主要是原住地区经济发展落后不能满足其生存发展需求、农村地少人多、本地区好赚钱发展机会多、照顾亲人孩子上学等几个方面。且他们中大部分所从事的都是非正式工作, 因此会出现居住期短, 流动性大的特点。此次调查的对象中, 流动人口在A社区暂住时间一年以下的占44%, 1-5年的占37%, 5-10年的占14%, 10年以上的占5% (如图3所示) ;近半数的人在该社区居住不到一年, 流动较为频繁。

资料来源:问卷调查

2 乌鲁木齐市A社区流动人口管理的难点和存在的问题

2.1 管理的难点

相比其他省区的流动人口管理而言, 新疆对流动人口管理要复杂得多, 在于其少数民族流动人口占很大比例, 民族文化的差异, 难免会给社区的管理工作带来困难。

2.1.1 流动人口文化素质偏低导致管理困难

从A社区流动人口的特点我们知道, 该社区流动人口的文化素质偏低, 掌握技能欠佳、法律意识不高, 导致就业层次低, 收入少且不稳定, 因此生活无保障。例如其中一些流动人口在权益受到侵害时, 也不懂得通过合法的渠道保护自己, 有的会选择忍气吞声, 有的则会采取一些过激行为甚至走上违法犯罪道路。在此环境下, 会引发计划生育、民族心理等一系列问题。

其中最为明显的就是语言不通, 在对A社区流动人口进行随机抽样调查的基础上, 我们也与社区工作人员也进行了多次交流, 通过了解, 发现流动人口管理最大的难点就是语言障碍, 因为流动人口中少数民族占到了93%, 其中很大一部分不懂汉语, 再加上社区工作人员也是由各个民族构成, 虽然社区工作人员也在努力学习少数民族语言, 但是想要无障碍交流还是有些困难。

2.1.2 流动人口对社区管理工作不配合导致管理困难

通过社区人员, 我们了解到了对流动人口的管理是按照社区的流动人口管理与服务的方法来执行的, 但社区工作人员普遍反映, 流动人口对于他们的管理工作是少部分人配合, 大部分人不领情、不愿配合, 他们对流动人口的动态了解方式间接了解多于直接了解。例如社区工作人员每两天要对社区流动人口做一次清查, 每个月进行一次大清查, 面对社区工作人员每周2-3次的二维码扫描任务, 一些住户会有不满, 产生抵触情绪, 影响了后期的入户工作;再如有些住户家里来客人, 如果入住, 需要办理复杂的登记手续;因此出现了有些流动人口不主动配合社区工作人员的工作的情况。究其原因还是流动人口对社区现行的流动人口管理方式了解得不够透彻 (如图4所示) , 且社区工作者对于现行的流动人口管理方式也是信心不足, 认为管理方式比较被动, 取决于居民个人认知程度。通过问卷调查数据显示, 调查对象中对该社区管理方式了解的占60%, 了解一点的占33%, 完全不了解的占7%。

2.2 存在的问题

2.2.1 管理工作“重管理轻服务”

由于新疆维稳工作的特殊性, 决定了在流动人口的管理工作中, 要以维稳为主, 然而, 流动人口的管理工作除了治安方面的职能, 还应该涉及流动人口公共服务的职能, 但在实际管理工作中, 我们发现, 该社区的管理工作呈现“重管理轻服务”的特点, 对流动人口的服务重视程度不高, 必然会降低流动人口在该市发展的归属感, 过度的重视管理, 忽视流动人口合理的公共服务需求, 也会对社区的治安管理产生影响, 因此管理工作应与时俱进, 且必须增强服务意识。

资料来源:问卷调查。

2.2.2 流动人口管理与服务体系不完善

由于社区工作与其他管理部门相互间的协调较少, 且各部门之间职能划分不清晰, 使得很多问题都无法定位具体由哪个部门解决, 再加上各部门之间职责划分不清楚, 信息交流不顺畅, 就容易造成工作的疏忽, 从而使管理的效率降低, 因此应该完善管理体系, 建立一个可以协调各部门职能的机构, 制定具体的管理职责和任务, 而不是任由他缺少工作力度和制度保障。

2.2.3 社区工作“事多人少”

通过调查我们知道该社区工作的一项重要内容就是流动人口管理, 但由于社区与其他管理部门之间的职能划分不明确, 现在该社区工作呈现“事多人少”的特点, 导致该社区工作向“多功能”的方向发展。因此难免就会造成该社区工作人员出现流失现象, 人才流失对在岗人员带来更大的压力, 例如节假日值班、休息问题, 因为工作的特殊性, 该社区工作人员在节假日经常加班工作, 但从未领取过节假日三倍工资, 即便休息, 工作人员也不能离开乌市, 且工作环境本来就含有不安全因素, 但上级部门也从未发放过维稳费。种种原因导致人才流失, 使的该社区“事多人少”的工作模式越发严重。

3 完善A社区流动人口管理问题的建议

3.1 提高对流动人口的服务意识

众所周知, 社会稳定是社区工作顺利进行的重要前提, 因此在加强对流动人口管理的同时, 也要提升对流动人口的服务意识, 这样不仅有利于流动人口合法利益的切实保障, 还能提高社会稳定性。大多数流动人口都存在生存压力大的问题, 因此为了避免其对社会的负面影响, 社区工作人员一定要积极为流动人口提供政策上的扶持和制度上的帮助, 对流动人口提供“同城化”待遇, 对流动人口困难家庭进行慰问、捐资、帮扶等。因为流动人口到了市区后会面临住房、就业、医疗保障等各方面的问题, 就拿居住条件说, 该社区很多流动人口居住环境差, 社区可以与政府沟通, 提议加强流动人口集中居住区的基础设施建设, 例如改善道路交通条件, 强化公共环境卫生和社会治安整治等。即社区需要了解他们需要哪些帮助, 主动为他们创造条件, 帮助他们化解生活中的难题。总之社区工作需要兼顾管理与服务, 确立对流动人口的公共服务意识。

3.2 完善流动人口管理机制

乌鲁木齐市A社区的人口流动性大, 成分繁多, 这对社区的管理工作也是一个挑战。首先, 应明确划分管理主体部门之间的职能, 各个管理部门之间做到相互协调、共同参与。因为流动人口的流动性大, 社区的管理和服务工作本来就比较被动, 所以为了强化社区的管理地位, 就更要建立有效的管理机制, 这样才能避免流动人口管理中漏洞的产生。其次, 社区也可以通过多举办一些丰富的活动, 来增进居民与社区之间的沟通, 加强流动人口对本市的归属感, 从而激发居民的主动性, 配合社区工作顺利进行。与此同时, A社区也应向其他优秀社区吸取管理经验, 取长补短, 加强专业化队伍的建设。最后, 就是改善社区工作人员的工作环境及待遇, 例如尽力改善办公条件, 多配备一些办公的基础设施, 还有落实社区工作人员的节假日加班费、维稳费等福利待遇问题, 以此来提高大家的工作积极性, 保证社区工作的顺利开展。

3.3 提高流动人口整体素质

若想提高流动人口的整体素质, 首先, 要重视对流动人口的教育和培训工作, 在提高他们法律意识的同时, 也提高他们的工作技能, 例如A社区流动人口中少数民族占多数, 为了更好的与他们沟通, 社区工作人员除了进行双语学习外, 也可以为他们提供汉语集中学习活动。其次, 提高流动人口的法律意识, 例如社区可以开展一些有针对性的公德教育和法制宣传, 这样不仅可以使流动人口学会用法律武器保护自身合法权益, 又可以时刻约束自己的言行。最后, 要完善流动人口就业服务体系, 为流动人口尽可能提供就业信息, 社区应努力想尽一切可行性措施, 采用多种形式提供就业机会, 解决流动人口就业难问题, 促进流动人口就业。

4 总结

随着当今社会的快速发展, 人口的流动的速度也随之增加, 从而对流动人口的管理工作, 也显得愈发重要, 因为它关系着社会稳定与发展, 因此我们要善于发现问题, 改正问题, 继续完善流动人口的管理机制, 做好各项管理工作。

摘要：近年来, 乌鲁木齐市流动人口增长迅速, 虽然此现象有助于该地区经济的建设和社会的发展, 但由于乌鲁木齐流动人口的特殊性, 无疑增加了各个社区对流动人口管理服务的难度。通过实地调查、问卷调查等方法, 对乌鲁木齐市A社区的流动人口现状进行了分析, 在此基础上, 对该社区流动人口了分析并提出相应对策。

关键词：流动人口,问题,对策

参考文献

[1]许宏程, 杨俊孝, 刘凯辉.昌吉市流动人口管理问题及对策研究[J].经济视角 (下) , 2011, (12) .

[2]楚汪洋.拉萨市流动人口管理问题及对策研究[D].北京:中央民族大学, 2011:43.

3.项目采购管理试卷A 卷及其答案 篇三

一、单项选择题(共30题，每题1分，共30分，每题的备选项中，只有1个符合题意。)1.为获取更优惠的价格，某企业结合生产销售计划和库存管理要求，针对来年所需某种原材料与供应商一次性签订了供应合同，并要求按期分批供货。这一做法体现了采

A.确保招标文件系统严谨、逻辑合理

B.定期对里程碑计划的执行进行检查

C.采用项目群管理方式合理安排人力资源

D.掌握项目总体进度对招标采购工作时间的要求

11.下列管理方法和工具中，可用来详细描述招标采购工作范围的方法是()。购活动的()原则。

A.批量 B.时机 C.择优 D.竞争

2.询价采购是我国政府和企业采购方式之一，与招标采购相比，其优点是（）。

A.能够促进公平竞争 B.透明度高 C.节省采购费用 D.严格的程序规定

3.招标采购项目经理的基本权限不包括()。

A.承接项目的决定权 B.财务决策权 C.项目团队的组建权 D.项目实施控制权

4.招标采购项目进度管理中，招标工作排序的主要工作内容是()。

A.制定资源需求计划 B.明确项目采购技术条件

C.搜集项目费用历史信息 D.确定工作之间的逻辑关系

5.招标采购项目进度计划的编制步骤是()。

A.项目背景描述-组建采购团队-确定合同包的划分-进度计划制订

B.项目特征描述-工作结构分解-估计工作持续时间-确定工作逻辑关系

C.工作结构分解-确定工作逻辑关系-估计工作持续时间-进度计划制订

D.招标工作列表-项目特性描述-确定工作逻辑关系-估计工作持续时间

6.将所分解的工作任务落实到项目有关部门或个人，并明确表示出他们在组织中的关系、责任和地位的管理方法和工具是()。

A.工作分解结构 B.组织分解结构 C.合同分解矩阵 D.责任分配矩阵

7.构成招标采购服务项目费用的最主要部分是()。

A.材料费 B.人工费 C.设备购置费 D.设施使用费

8.招标采购项目里程碑计划可采用的表达形式是()。

A.网络图 B.工作分解结

C.责任分配矩阵

D.排列图

9.下列方法中，广泛应用于招标采购项目质量控制的方法是()。

A.抽样调查统计法 B.类比估计法 C.网络计划法 D.排列图法

10.为实现招标采购项目成本控制目标，应采取的措施包括()。

A卷 第1页 A.里程碑图 B.工作分解结构 C.责任分配矩阵 D.横道图

12.采购信息管理的措施之一是标准化，通过标准化可最终形成采购信息系统的()。

A.数据流程图、资源分配图

B.资源分配图、组织结构图

C.组织结构图、业务流程图 D.业务流程图、数据流程图 13.招标采购项目质量管理中，应严格加以控制的服务要素是()。

A.质量保证 B.费用控制 C.绩效评价 D.进度安排

14.从风险管理的角度，履约担保属于风险应对措施中的()。

A.风险转移 B.风险自留 C.风险控制 D.风险回避

15.为了实现招标采购流程的标准化，招标人、招标代理人可应用()达到目的。

A.系统软件 B.专用软件 C.网络软件 D.视频软件

16.根据《合同法》，收受定金一方不履行约定债务的，应当()。

A.支付违约金、赔偿金 B.返还定金

C.返还定金并支付违约金、赔偿金 D.双倍返还定金

17.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，在设计合同履行过程中，设计人的责任包括()。

A.组织验收设计成果 B.提供设计依据文件

C.审查外部设计资料 D.向设计审批部门完成报批

18.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于委托任务范围内的设计变更的说法中，正确的是()。

A.发包人有权自行修改设计文件

B.经过批准的设计文件不得变更

C.设计变更经发包人批准后由原设计单位修改

D.经过修改的设计文件应按设计管理程序经有关部门审批后使用

19.下列关于建设工程施工合同通用条款和专用条款的说法中，正确的是()。

A.专用条款的序号应与通用条款相对应，相应内容应完全一致

B.通用条款中的内容可根据发包工程实际情况进行修改

C.通用条款及专用条款不一致时，专用条款的解释优先

D.通用条款是对专用条款的补充、修改和具体化

20.在建设工程施工阶段，承包人向发包人提出工程索赔成立的条件是()。A.冬雨季施工 B.施工设备故障

C.隐蔽工程质量不合格 D.业主没有及时拨付工程款

21.在监理合同履行过程中，监理人的义务包括：正常工作、附加工作和额外工作，其中额外工作是指()。

A.监理合同通用条件中约定的工作内容

B.监理合同专用条件中约定的工作内容

C.发包人要求监理人增加的合同之外的工作内容

D.因非监理人原因终止监理业务后的善后工作内容

22.下列工程项目中，适用FIDIC《生产设备与设计-建造合同条件》(新黄皮书)的是()。

A.电气设备的采购及安装工程 B.BOT项目

C.土木工程项目 D.工期在6个月以内的房屋工程 23.按照索赔的目的不同，索赔可分为()。

A.合同索赔与非合同索赔 B.工期索赔与费用索赔

C.工程索赔与商务索赔 D.单项索赔与总索赔

24.某工程建设项目施工承包合同经法院判决无效后，该合同自()起无效。

A.法院判决之日 B.合同签订之日

C.工程开工之日 D.中标通知书发出之日

25.库存信息是企业信息化管理的主要输入数据之一，企业库存管理信息化的重要基础数据是()。

A.产品与原料 B.库存物料的市场价格

C.产品的合格率 D.库存量与货位 26.国内贸易的用户现场交付方式中，货物风险将在()转移给买方。

A.生产工厂所在地 B.最终用户现场 C.买方所在地 D.结算银行所在地 27.服务项目采购中，报价的高低不是选择服务方时考虑的主要因素，其原因是()。

A.国家对多数咨询服务并未要求采用招标方式采购

B.服务合同成立的基础是客户对咨询服务方的充分信任

C.服务项目在承接范围、过程方式及责任等方面具有较大的弹性

D.服务水平对总体项目的成败具有较大影响

28.服务项目管理中，工作大纲和咨询服务计划应分别由()提供和编制。

A.招标代理机构和客户 B.客户和咨询服务单位

C.招标代理机构和咨询服务单位

D.咨询服务单位和客户

29.咨询服务合同除具有其他合同的基本条款外，还特别约定了针对()的条款。

A.正常工作 B.合同价款支付 C.服务成果 D.争议解决方式

30.下列工作中，属于物流服务项目主要工作内容的是()。

A.物流中心建设 B.配送服务 C.商品销售 D.进行市场需求分析

二、多项选择题(共10题，每题2分，共20分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。)1.项目范围定义中，最主要的成果有()。

A.项目许可证 B.网络计划 C.工作说明书 D.项目管理目标 E.工作分解结构

2.制定招标采购计划时，为合理确定标段划分方案，应考虑的因素包括()。

A.时间及空间关系 B.采购活动实施周期

C.采购团队人员数量

D.市场供应条件 E.供应商的专业划分及能力

3.招标采购中产生的文件与资料应依法保存，以备()时使用。

A.信息发布 B.处理纠纷 C.进行评估 D.监督检查 E.履行合同

4.对于实行核准制的企业投资项目，政府对项目申请报告审核的内容有()。

A.确保财务获利能力 B.合理开发利用资源 C.保护生态环境

D.保障资金来源 E.维护经济安全

5.建设工程施工合同文件包括()。

A.招标文件 B.投标函及附件 C.中标通知书 D.图纸 E.已标价工程量清单 6.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，政府投资项目设计发包人应提供的设计依据文件和资料包括()。

A.工程量清单 B.初步设计文件 C.工程勘察资料

D.经批准的项目建议书 E.城市规划许可文件

A卷 第2页

7.施工合同履行过程中，发生合同争议与纠纷时，其最终解决方式有()。

A.仲裁

B.诉讼

C.调解

D.协商

E.谈判

8.为了对产品进行过程质量监控，采购方可以在合同中提出的条款有()。

A.安排监理单位监造 B.提供安装、调试服务 C.验收后付清款项

D.质量付款保函 E.提供质保期内的免费服务

9.下列关于国际贸易惯例的说法中，正确的有()。

A.国际贸易惯例本身不是法律

B.国际贸易双方当事人不能在合同中达成与国际贸易惯例矛盾的贸易条件

C.合同中若明确规定采用某种惯例，则这种惯例就具有强制性

D.国际贸易惯例是在国际贸易实践中自发形成的

E.在国际贸易中通行的惯例主要是相关的国际协定、条约和公约

10.信用证是常用的国际贸易支付方式，其基本当事人包括()。

A.承运人 B.保险人 C.开证申请人 D.受益人 E.开证银行

三、判断题（共10题，每题1分，共10分，正确的在括号内写“T”,错误的写“F”）。1.项目采购管理定义为：“为达到项目范围而从执行组织外部获取货物或服务所需的过程。”（）

2.建筑工程管理模式简称CM模式，这种项目采购管理模式又称为阶段发包方式或快速轨道方式。（）

3.成本加酬金合同不适用于某些急于建设而设计工作并不深入的工程项目，由于不具备计算工程单价或总价的条件，只能以估算的工程成本为基础加额外补偿来计价，尤其是一些灾后(或战后)重建工程、涉及承包商专有技术的工程等。（）

4.招标工程项目采购应具备的条件是工程建设项目或计划业已批准；设计文件已经批准；建设资金已经落实；招标文件已经编写完成并经批准；施工准备工作已就绪。（）5.工程项目采购的方式根据竞争的程度分为公开招标和邀请招标。（）

6.联合体各方签订共同投标协议后，还可以再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目投标。（）

7.开标不应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。（）8.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（）

9.货物采购的招标程序总体上与工程采购招标程序一样，也是分为发出招标公告或投标邀请书、资格审查、编制并发出招标文件、投标、开标、评标和定标等几个步骤，只是由于货物自身的特点决定了在具体内容上有所不同。（）

10.咨询服务是指付出智力劳动获取回报的过程，是一种有偿服务。（）

四、案例分析题（共40分）

（一）案例一（20分）

某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢，会所一幢，以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000㎡。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总包合同。

施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，总承包全部范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整。（2）合同工期306天，从2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/d。

在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。

事件二：施工总包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗制定分包给A专业公司，并制定采用某品牌塑料窗。A专业公司为保证工期，又将塑料窗分包给B公司施工。

事件三：2012年3月22日，施工总包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元，2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以验证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。

事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算。

问题：

A卷 第3页

1.《建设工程施工合同（示范文本）》由哪些部分组成？（4分）并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的那个部分？（1分）

2.指出事件二中的发包行为的错误之处？（2分）并分别说明理由。（3分）3.分别指出事件三中，施工总承包单位的两项索赔是否成立？（2分）并说明理由。（3分）

4.指出本工程的竣工验收日期是哪一天？（1分）工程结算总价是多少万元？（2分）根据《建筑工程价款结算暂行办法》规定，分别说明会所结算、住宅小区结算属于哪种结算方式？（2分）(二)案例二（20分）

某房地产开发公司与施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款约定如下：(1)工程预付款为合同的10%；(2)工程预付款扣回的时间及比例：自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两次扣回；(3)工程质量保修金为工程结算总价的5%，竣工结算是一次扣留；(4)工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90%时停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。

每月完成的工作量如下：

A卷答案

一、单项选择题(共30题，每题1分，每题的备选项中，只有1个符合题意)

1、A

2、C

3、A

4、D

5、C

6、D

7、B

8、A

9、D

10、C

11、B

12、D

13、A

14、A

15、B

16、D

17、C

18、D

19、C 20、A

21、D

22、A

23、B

24、B

25、D

26、C

27、D

28、B

29、C 30、B

二、多项选择题(共10题，每题2分，共20分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。)

1、ACE

2、ADE

3、BCDE

4、BCE

5、BCDE

6、CDE

7、AB

8、ACD

9、ACD

10、工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元。因施工单位保管不力，罚款1万元。

问题：1．列式计算本工程预付款（1分）及其起扣点分别是多少万元?（2分）工程预付款从几月份开始起扣?（2分）

2．7．8月份开发公司应支付工程款多少万元？（3分）截止8月末累计支付工程款多少万元?（2分）

3．工程竣工验收书合格后，双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累积支付工程款多少万元？（2分）本工程竣工结算是多少万元？（2分）本工程保修金是多少万元？（1分）(保留小数点后两位)4．根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型？（3分）本工程竣工结算属于哪种类型？（2分）

CDE

三、判断题（共10题，每题1分，共10分，正确的在括号内写“T”,错误的写“F”）。

1、T

2、T

3、F

4、T

5、T

6、F

7、F

8、T

9、T

10、T

四、案例分析题（共40分）

（一）案例一（20分）

1、答：（1）组成部分有：①合同协议书；②中标通知书；③投标文件；④专用条款；⑤通用条款等。（4分）（2）属于洽商文件。（1分）

2、答：事件二中发包行为是错误之处有：（1）建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗制定分包给A专业公司，不妥。（1分）因为根据规定，在我国指 A卷 第4页 定分包是违法行为。（1分）（2）“A专业公司为保证工期，又将塑料窗分包给B公司施工”不妥。（1分）因为根据规定，A公司的行为属违法分包。相关法律规定施工合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工单位不得将承包的部分工程分包给其他单位完成。（2分）

3、答：（1）施工单位提出的排水费6万元合理。（2分）因为根据规定，此连续降雨属不可抗力，工程清理费用由建设单位承担。（1分）（2）施工单位提出的8万元钢筋检测费用合理。（1分）因为根据规定，建设单位对已经过检验的材料质量有怀疑时，可进行重新检验，若重新检验合格的，由建设单位承担由此增加的费用。（1分）

4、答：（1）本工程竣工验收日期是2012年12月28日。（1分）（2）工程结算总价是3600+60+8+6+3*2=3680万元。（2分）（3）会所结算属竣工后一次结算；住宅小区结算属竣工后一次结算。因为整个建设项目建设期为2012年3月1日至2012年12月31日，属当年开工、当年竣工工程。（3分）(二)案例二（20分）

(1)预付款：1000X10%=100(万元)。（1分）

预付款起扣点：1000X 60%=600(万元)。（2分）从6月份开始扣回预付款。（2分）

(2)7月份工程款=160-50 =110(万元)。8月份工程款=130(万元)。（3分）截止8月末支付工程款=80+160+170+180+160+130=880(万元)。（2分）(3)结算之前累计支付工程款：1000X 90%=900(万元)。（2分）

竣工结算：1000+5=1005(万元)。（2分）保修金：1005X 5%=50．25(万元)。（1分）

(4)工程竣工结算方式分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。（3分）本工程竣工结算属于建设项目竣工总结算。（2分）

4.管理学试卷a及答案 篇四

一、名词解释（共5题，每题4分，共20分）

1、管辖

2、强制措施

3、附带民事诉讼

4、书证

5、辩护

二、简答题（共3题，每题10分，共30分）

1、我国刑事诉讼法第15条规定的不追究刑事责任的情形有哪些？

2、不起诉的种类和适用条件是什么？

3、简易程序适用的案件范围是什么？

三、案例分析题（共2题，每题15分，共30分）

1、被告人王川，男，25岁，某单位司机。

2000年2月7日深夜11点半左右，被告人王川潜入一居民室内对女主人欲行强奸，女主人大声呼救，并奋力反抗，致王川企图未逞。被告人王川在逃跑时，适遇该区人民法院审判员李玉良从办公室加班后回家，李见王川鬼鬼祟祟急忙逃窜，遂将其扭送公安机关处理。

此案经公安机关侦查终结后移送该区人民检察院。人民检察院经审查，以强奸（未遂）罪向同级人民法院提起公诉。人民法院受理案件后，以李玉良为审判长与本院二位审判员组成合议庭，公开审理了此案。开庭审理过程中，被告人王川除对指控犯罪供认不讳外，还主动交代了半年前实施的抢劫罪，并表示愿意交出所抢劫的财物。经过法庭调查、法庭辩论和被告人最后陈述等程序，最后合议庭评议后当庭宣判：以强奸罪判处被告人王川有期徒刑五年，以抢劫罪判处被告人王川有期徒刑三年，并处罚金500元，决定执行有期徒刑六年。宣判后，告知被告人王川如果不服本判决，可在接到判决书第二日起五日以内上诉于市中级人民法院。被告人王川于接到判决书后的第三天上诉于市中级人民法院。

市中级人民法院接到上诉状后，经审理认为，原判事实清楚，证据确实、充分，但量刑过轻，于是发回原审人民法院重新审判。原审人民法院接到案件后，由审判员李玉良为审判长，与两位陪审员组成合议庭重新审理此案。经过重新审理，在原认定事实完全不变的情况下，以强奸罪判处王川有期徒刑十年。并告知本判决为终审判决，不得上诉。问：以上诉讼程序有哪些违反法律规定之处？

2、自诉人包甲与被告人季乙的前夫杨丙（诉讼中季与杨已离婚）于某年10月在跳舞中相识，此后往来较多，关系密切，为此，引起了季乙的不满。来年1月10日，季乙带着儿子杨丁等四人，以捉奸为由，来到包甲的住处，破门而入，在包甲的房内未发现有人以后，季乙留下一张“今来捉奸，气愤之际将门打坏，改日再来”的字据后离去。同月15日晚11时许，季乙再次带人（三女一男）来到包甲回家必经之路某日用化工厂门口时，碰到包甲外出返家，季乙便与同伙一同抓打包甲。季乙用手将包甲的双侧脸颊抓伤，为此，包甲将季乙右手中指末端咬伤，包甲被打倒在地后，季乙又用砖头砸了包甲，被及时赶到的某日用化工厂保卫人员制止。当晚，双方均到省人民医院就诊，包甲后转至某市第一人民医院住院治疗三个多月。此后，双方的伤情经某市法医活体检验鉴定中心鉴定为轻伤。

上述事实有下列证据证明：

（1）包甲和季乙对事情发生经过的陈述；

（2）某市法医活体检验鉴定中心对包甲和季乙的伤情分别作出的法医鉴定书；（3）某日化厂保卫科保卫人员李某的妻子陈某陈述的曾听李某说起的关于包甲和季乙在其厂门前互相抓打经过的证言；

（4）证人杨某、龚某、胡某、唐某、叶某关于包甲和季乙在某日化厂门前互相抓打经过的证言；

（5）包甲出示的于案发后所拍摄的作为打人工具的砖头的照片；

（6）某省军区直属门诊部，某市第一人民医院为包甲出具的医药费、住院费、病情诊断书复印件。

问：以上证据分别属于法定的七种证据形式中的哪一种？这些证据哪些是传来证据，哪些是直接证据？

四、论述题（共1题，20分）

请论述我国刑事诉讼中的“人民检察院依法对刑事诉讼进行法律监督”原则？ 考试（A卷）答案

一、名词解释（共5题，每题4分，共20分）

1、管辖：公安机关、人民检察院和人民法院（1分）等依照法律规定（1分）立案受理案件（1分）以及人民法院系统内部审判第一审刑事案件（1分）的分工制度。

2、强制措施：公安机关、人民检察院和人民法院（1分）为了保证刑事诉讼的顺利进行（1分），依法对刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人的人身自由进行限制或者剥夺（2分）的各种强制性方法。

3、附带民事诉讼：公安司法机关（1分）在刑事诉讼过程中（1分），在解决被告人刑事责任的同时（1分），附带解决被告人的犯罪行为所造成的物质损失的赔偿问题（1分）而进行的诉讼活动。

4、书证：指能够根据其表达的思想（2分）和记载的内容（2分）查明案件事实情况的一切物品。

5、辩护：刑事案件的被追诉人及其辩护人（1）反驳对被追诉人的指控，提出有利于被追诉人的事实和理由（1），论证被追诉人无罪、罪轻或者应当减轻、免除处罚，以及被追诉人的程序性权利受到了侵犯（1），以维护被追诉人合法权益的诉讼活动（1分）。

二、简答题（共3题，每题10分，共30分）

1、法定不追究刑事责任的情形：

（1）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（2分）（2）犯罪已经超过追诉时效的；（2分）（3）经特赦令免除刑罚的；（2分）

（4）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（2分）（5）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（2分）（6）其他法律规定免予追究刑事责任的。

2、不起诉的种类和适用条件：

（1）法定不起诉（1.5分）：具有法律规定不追究刑事责任情形的，检察机关应当作出不起诉的决定（1.5分）。

（2）酌定不起诉（1.5分）：犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚处罚的，人民检察院可以作出不起诉的决定（2分）。

（3）证据不足不起诉（1.5分）：对于补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，可以作出不起诉的决定（1.5分）。

3、简易程序适用的案件范围

（1）对于可能依法判处3年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金的公诉案件（1分），事实清楚、证据充分（1分），人民检察院建议或者同意适用简易程序的（2分）；（2）告诉才处理的案件；（2分）

（3）被害人起诉的有证据证明的轻微刑事案件。（2分）

（4）人民法院对公诉案件的被告人可能判处免予刑事处分的。（2分）

三、案例分析题（共2题，每题15分，共30分）

1、本案的程序违法之处包括：

（1）一审法院以审判员李玉良为审判长组成合议庭的程序不对。（2分）（2）第一审人民法院对案件进行公开审理不正确。（2分）

（3）一审法院仅根据被告人供述，对未曾指控的抢劫罪进行审理，并以数罪并罚原则作出判决是错误的。（2分）

（4）一审法院宣判时，告知被告人王川的上诉期限为5天不对。（2分）

（5）第二审人民法院对案件发回原审人民法院重新审判的理由“量刑过轻”不正确。（2分）

（6）对发回重审的案件，原审人民法院又以李玉良为审判长组成的合议庭不合法。（2分）

（7）重新审理该案的法院在原审“事实完全不变”的情况下，改判被告人犯强奸罪十年的判决有误，明显地违背了上诉不加刑原则。（1分）

（8）重新审理的法院告知被告人“本判决为终审判决，不得上诉”错误。（2分）

2、（1）被害人陈述（1分）、被告人供述和辩解（1分）

（2）鉴定结论（1分）（3）证人证言（1分）（4）证人证言（1分）（5）物证（1分）（6）书证（1分）

传来证据：陈某的证人证言(1.5分)、砖头的照片(1.5分)直接证据：包甲的被害人陈述(1.5分)、季乙的被告人供述和辩解(1.5分)、陈某的证人证言(1.5分)、杨某、龚某、胡某、唐某、叶某等人的证人证言(1.5分)。

四、论述题（共1题，20分）

1、检察监督的意义（5分）

2、检察监督的内容

（1）立案、侦查监督（5分）（2）审判监督（5分）（3）执行监督（5分）刑事诉讼法考试试卷（B卷）及答案

一、名词解释（共5题，每题4分，共20分）

1、拘留

2、当事人

3、鉴定结论

4、间接证据

5、死刑复核程序

二、简答题（共3题，每题10分，共30分）

1、回避的理由有哪些？

2、逮捕的适用条件是什么？

3、审判监督程序的提起主体有哪些？

三、案例分析题（共2题，每题15分，共30分）1、1999年8月，某市印染厂女工赵某突然失踪，其家人发现她失踪后多方寻找未果，几天后，在郊区一片废弃的建筑工地上发现其尸体。该市公安局经立案、侦查，认为该市印染厂的司机钱某有嫌疑。侦查终结后，公安局于1999年10月31日将案件移送至该市检察院审查起诉。市检察院接到公安局移送起诉的案件后，由检察员孙某一人仅对犯罪嫌疑人钱某进行了讯问，即认为证据不足，遂于11月12日退回公安局补充侦查。12月19日，公安局补充侦查完毕，再次移送起诉。市检察院经过审查，认为证据仍然不足以证明钱某实施了杀人行为，遂于2000年2月10日作出了证据不足不起诉的决定。市检察院公开宣布该不起诉决定，并于2月12日将不起诉决定书送达了公安局、犯罪嫌疑人钱某、被害人赵某的母亲李某。市公安局认为不起诉决定不当，于是继续羁押钱某并向上一级检察院即该省人民检察院提请复议，省检察院维持了不起诉决定。李某对不起诉决定不服，向中级人民法院提起诉讼，该法院以未先行向检察机关申诉为由拒绝受理。

问：以上公、检、法机关对案件的处理有哪些违法之处？

2、张某由某地购进了属国家一级保护的珍稀动物的皮革250张，打算转卖给王某，双方用手机约定于10月10日在王某的家中交货。按事先约定时间和地点，由张某乘坐马某的出租面包车将货物运到王某家中，但并未告知马某所运何物。当张某叫马某从车上卸货时，马某才发现此货物属于国家一级保护动物的皮革，于是表明自己不参与此事的立场。在张某刚将货物搬下车时，公安人员突然出现在现场，并将张某、王某和马某三 个一起抓获，同时扣押了面包车和张某的手机。经讯问，张某和王某分别供述了贩卖珍稀动物皮革的事实，马某也将本人运送货物的情况作了陈述。问：（1）本案中，公安人员调查收集到了哪些种类的法定证据？（2）在上述证据中，哪些是直接证据？哪些是间接证据？

四、论述题（共1题，20分）

如何理解我国刑事诉讼法第12条规定的“未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪”原则？考试（B卷）答案

一、名词解释（共5题，每题4分，共20分）

1、拘留：指公安机关、人民检察院（1分）在侦查过程中，在紧急情况下（1分），依法临时剥夺（1分）某些现行犯或重大嫌疑分子的人身自由（1分）的一种强制方法。

2、当事人：与案件的结局有直接利害关系（2分），对刑事诉讼进程发挥着较大影响作用（2分）的诉讼参与人。

3、鉴定结论：专门机关（1分）就案件中的专门性问题（1分），指派或者聘请专门人员（1分）进行鉴定后所作出的结论性的判断（1分）。

4、间接证据：不能独立地直接证明案件的主要事实（2分），只能证明案件事实的某种情况（2分）的证据。

5、死刑复核程序：人民法院（1分）对判处死刑的案件（1分）进行复审核准（1分）所遵循的特别诉讼程序（1分）。

二、简答题（共3题，每题10分，共30分）

1、回避的理由：审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当回避：（1）是本案的当事人或者当事人的近亲属的；（2.5分）（2）本人或者他的近亲属与本案有利害关系；（2.5分）

（3）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人或者诉讼代理人的；（2.5分）（4）与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的。（2.5分）

2、逮捕的适用条件：

（1）有证据证明有犯罪事实（3分）；（2）可能判处有期徒刑以上刑罚（3分）；

（3）采取取保候审、监视居住措施不足以防止发生社会危险性(2分)而有逮捕必要（2分）的。

3、审判监督程序的提起主体：

（1）各级人民法院院长（1分）对本院生效判决和裁定（1分），如果发现在认定事实、适用法律上确有错误（1分），提交审判委员会讨论决定（1分）；

（2）最高人民法院对各级人民法院已经生效的裁判（1分）、上级人民法院对下级法院已经生效的裁判（1分），如果发现确有错误，有权提审或指令下级法院再审（1分）。（3）最高人民检察院对各级人民法院已经生效的裁判（1分），上级人民检察院对下级法院已经生效的裁判（1分），如果认为确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提起抗诉（1分）。

三、案例分析题（共2题，每题15分，共30分）

1、程序违法之处：

（1）市检察院接到公安局移送起诉的案件，不应仅由检察员孙某一人来讯问犯罪嫌疑人钱某。（2分）

（2）市检察院不应在仅讯问了犯罪嫌疑人钱某后即认为证据不足。检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。（2分）（3）市公安局自11月12日接到案件，至12月19日才补充侦查完毕，超过了补充侦查的法定期限。补充侦查期限是1个月。（2分）

（4）市检察院自1999年12月19日接到公安局补充侦查完毕再次移送的案件，2000年2月10日才作出不起诉决定，审查起诉超过法定期限。检察院审查起诉的期限是1个月，重大、复杂的的案件，可以延长半个月。（2分）

（5）市检察院除了应将不起诉决定书送达公安局、犯罪嫌疑人钱某外，还应该送达钱某所在的单位市印染厂。检察院应将不起诉决定书送达被不起诉人和他的所在单位。（1分）

（6）市公安局认为不起诉决定不当，不应继续羁押被不起诉人钱某。检察院作出不起诉决定的，公安机关对在押的被不起诉人应当立即释放。（2分）

（7）市公安局认为不起诉决定不当，不应向上一级检察院提请复议。公安机关认为不起诉决定不当，可以要求作出决定的检察院复议，意见不被接受，可向上一级检察院提请复核。（2分）

（8）法院不应以未先行向检察机关申诉为由拒绝受理李某的起诉。被害人不服不起诉决定的，可以先向上一级人民检察院申诉，人民检察院维持不起诉决定的，再向人民法院起诉，也可以不经申诉直接向人民法院起诉。（2分）

2、（1）犯罪嫌疑人供述（张某和王某的供述1.5分）、证人证言（马某的陈述1.5分）、物证（珍稀动物皮革1.5分、面包车1.5分、手机1.5分）（2）直接证据：张某和王某的供述1.5分、马某的证言1.5分

间接证据：珍稀动物皮革1.5分、面包车1.5分、手机1.5分

四、论述题（共1题，20分）

1、确定被告人有罪的权力由人民法院统一行使。（5分）

2、人民法院判决被告人有罪的程序必须合法：合格的法庭、公开、公正审理、辩护（5分）

3、未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪（1）区分犯罪嫌疑人与被告人（3分）（2）控诉方承担举证责任（3分）

5.管理学试卷a及答案 篇五

二、单项选择题(每小题 1分，共20分)

1、一个接口可由（D）组成。A)一个端口 B)两个端口

C)一个I/O地址 D)若干个I/O地址

2、微机总线的位数指的是（C）的位数。A)地址线 B)控制线 C)数据线 D)并行线

3、输入/输出指的是主机与（B）交换数据。A)存储器 B)外设 C)键盘 D)显示器

4、对以下类型的中断，优先级最低的是（C）。A)指令中断 B)非屏蔽中断 C)可屏蔽中断 D)断点中断

5、中断控制器8259A所管理的是（C）。

A)指令中断 B)非屏蔽中断 C)可屏蔽中断 D)单步中断 6、8086 系列微机的中断向量号越大，则优先级（D）。A)越高 B)越低 C)相同 D)不定

7、可编程接口芯片在使用前对它（B），称为初始化编程。A)写操作数 B)写控制字 C)编接口地址 D)设计控制电路

8、并行接口没有（D）功能。A)输出锁存 B)输入锁存

C)模拟量变成数字量 D)物理量变成模拟量

9、如果减1计数器的计数初值为10H，则减1计数器可作为（C）分频计数器用。A)十 B)二

C)十六 D)与计数初值无关

10、串行通信的波特率越高，则串行传送数据的速度（B）。A)越慢 B)越快

C)与波特率无关 D)由CPU速度决定

11、CPU 执行OUT DX,AL指令时，（D）的值输出到地址总线上。A)AL寄存器 B)AX寄存器 C)DL寄存器 D)DX寄存器

12、一个I/O地址称为一个（B）。

A)接口 B)端口 C)外设 D)芯片

13、地址译码器的输入端应接到（C）上。A)控制总线 B)数据总线 C)地址总线 D)外部总线

14、CPU 响应可屏蔽中断请求时，其中断向量号由（D）提供。A)CPU内部 B)中断指令 C)向量号固定 D)中断控制器 15、8259 工作在全嵌套方式时，（A）引脚的中断源优先级最高。A)IR0 B)IR1 C)IR7 D)IR8 得分 评阅人 16、8255 工作在方式0时，它没有（C）功能。A)输入缓冲 B)输出锁存 C)电流放大 D)总线隔离

17、微机系统复位时，CPU不能响应（B）中断。A)指令中断 B)可屏蔽中断 C)非屏蔽中断 D)断点中断

18、在定时器/计数器8253的输出端可产生（C）波形。A)三角波 B)正弦波 C)方波 D)斜波

19、对逐步逼近式A/D转换器，启动一次转换读入多次数字量，则读

入的数字量（A）。A)肯定相同 B)可能相同 C)肯定不同 D)可能不同

20、PC/XT 微机中串口1的I/O地址范围是（B）。A)3F0H-3F7H B)3F8H-3FF C)2F0H-2FFH D)2F8H-2FF

三、判断说明题(正者在括号内打“√”，误者在括号内打“×”，均

需说明理由。每小题 2分，共10分)1.指令一般包括两部分：操作码和操作数。(√)2.一个总线周期有一个或若干个指令周期组成。(×)3.8086 有一个 16 位标志寄存器，它包含了 6 个状态标志位和 3 个

控制标志位。(√)4.一片 8259A中断控制器最多能接收8个中断源。(√)5.要对 8255A 的端口 C 的某一位进行置位/复位设置，可对端口 C 写入相应的控制字来 实现。(×)

四、简答题(每小题 5分，共10分)

2、在I/O接口电路中，按存放信息的类型，端口可分为哪几类？ CPU对这些端口实行读操作还是写操作？

答：在I/O接口电路中，按存放信息的类型，I/O端口可分为数据口、状态口、控制口。

其中，CPU可对数据口进行读或写操作，对状态口进行读操作，对控制口进行写操作。

3、与并行通信相比较，串行通信有什么特点？ 答：与并行通信相比较，串行通信如下特点： 串行通信适宜于远程数据传送； 串行通信通常传送速度较慢；

串行通信的费用较低、传输线少，可借用电话网络来实现远程通信。得分 评阅人

得分 评阅人

五、简单应用题(共15分)下面是一个8253初始化程序段。8253的控制口地址为46H，3个计数器端口地址分别为40H，42H，44H，在8253初始化前，先将8259A的所有中断进行屏蔽，8259A的奇地址端口为81H，请在下面程序段的分号（；）后面加详细注释，并以十进制数表 示出各计数初值。CLI ；关中断„„（1分）MOV AL，0FFH OUT 81H，AL ；屏蔽8259A 所有中断„„（1分）MOV AL，36H OUT 46H，AL ；8253控制字：CNT0，先读/写低 8 位，后读/写高 8位，方式 3，二进制计数„„（3分）

MOV AL，0 OUT 40H，AL ；CNT0 输出低 8位计数值„„（1 分）MOV AL，40H OUT 40H，AL ；CNT0 输出高 8位计数值，其十进制数为 16384„„（1分）MOV AL，54H OUT 46H，AL ；8253控制字：CNT1，读/写计数器低 8 位，方式2，二进制计数„„（3分）MOV AL，18H OUT 42H，AL ；CNT1 输出计数值，其十进制数为 24„„（1分）MOV AL，0A6H OUT 46H，AL ；8253控制字：CNT2，读/写计数器高 8 位 方式3，二进制计数„„（3分）MOV AL，46H OUT 44H，AL ；CNT2 输出高 8位计数值„„（1 分）得分 评阅人

六、综合应用题(共 25分)已知电路图如下图所示。图中数码管为共阳极类型，数码管 的阴极a,b,c,d,e,f,g,Dp依次接至8255的PA0,PA1,„,PA7。回答问题：

1）若要数码管的a段发光，则应从8255的PA0输出高电平还是低电平？（2分）

答：低电平

2）若要数码管显示数字0，则应从8255的PA口送出字形码为多少？（2分）答：C0H 3）写出8255的PA口和PC口的地址。（2分）答：PA口地址：220H，PC口的地址：222H 4）根据电路图，写出从8255的PA口送出字形码的有关指令。（2分）

答： MOV DX,220H MOV AL,8位字形码 OUT DX,AL 5）8255的PC口在电路中的作用是什么？（2分）答：输入缓冲

得分 评阅人

6）根据电路图及下表要求，编写完整的根据从开关读入的编码在数码管上显示相应数

字的程序（包括在数据段中定义字形码的内容）。（15分）参考程序：

STACK SEGMENT STACH DW 100DUP(?)STACK ENDS DATA SEGMENT

X1 DB DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK MAIN PROC FAR PUSH DS SUB AX,AX PUSH AX MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV BX,OFFSET X1 MOV AL,10001011B;8255 工作在方式0，PA输出,PC输入 MOV DX,223H OUT DX,AL NEXT: MOV DX,222H IN AL,DX AND AL,7;屏蔽掉PC口读入的高 5位 XLAT MOV DX,220H OUT DX,AL JMP NEXT MAIN ENDP

6.管理学试卷a及答案 篇六

X预算管理系统通过与采购、销售、人力资源、资金、存货、应收、应付、固定资产、总账等ERP子系统的有效衔接，实现了事前、事中和事后的全面控制。

A集团公司在X预算管理系统中，结合实际业务需求，可对需进行预算控制的预算项目预先设置好控制流程与策略(控制方式)，预算项目的控制流程与策略一旦设置完成并启用后，无权限者不可进行更改，相关的预算执行主体只能按指定的控制流程进行执行，从而有效防止了预算松弛在执行阶段的发生。当预算执行人员和业务人员在系统中录入业务单据(如预算申请单、凭证、采购申请单、应付款申请单)时，系统自动检测预算额度，按照设置的预算控制策略处理业务，进行实时、适时的控制。A集团公司还通过X预算管理系统提供的预警平台功能，对预算的关键指标设定预警条件。当预警条件满足时，系统会自动根据相关预算项目的控制策略进行预警。

为了避免业务活动完成后才发现有超预算的情况发生，A集团公司在预算执行流程中建立了三类控制流程：业务流控制流程、资金流控制流程和重大事项控制流程。A集团公司的采购付款预算执行流程如图5所示。

A集团公司借助X预算管理系统提供的预算控制功能，采用定额控制、累计控制、总量控制、弹性控制等多种方式对不同的预算项目按月度或季度进行控制。按照审批的预算方案，对各业务系统的实际业务按工作流程方式进行相应的监控。同时依据工作流配置情况，对超出预算部分选择：取消、特批、追加预算等方式继续处理相应经济业务。

由此可见，A集团公司借助与ERP集成应用的X预算管理系统提供的预算控制策略、业务执行自动对比预算控制功能、关键指标预警控制功能，实现“人控”向“机控”的转变，实现实时、适时的预算控制，从而有效防止“道德风险”类预算松弛在预算执行过程中的发生，提高预算管理应用效果。

(3)规范预算调整流程。下达执行的预算，原则上不予调整;特殊情况需经预算管理委员会审查，并按预算项目对应的预算调整审批流程批准、下达。

X预算管理系统提供预算表调整和预算调整单两种方式(流程如图6所示)实现预算调整与追加需求。采用预算表调整方式进行调整时，系统以修改状态打开预算表，在预算表上对预算数据进行直接修改。对于少量预算项目的调整，可以通过预算调整单方式进行预算调整。A集团公司通过预算表调整方式实现在预算审批定案后由外部原因变动引起的大规模预算调整，通过预算调整单方式实现在运营过程中的单项预算调整。

X预算管理系统提供多级、跨单位审批功能，并通过预警与协作平台进行推式提醒和自动链接。让A集团公司的管理者非常方便地查看预算调整的申请并签署审批意见，实现预算调整审批流程的规范性。

预算调整表完成审批后，系统自动产生新版本的预算表，实现预算数据调整后的自动更新，并可以通过“历史版本”的功能对预算表的新旧版本进行查看与对比分析。

A集团公司借助X预算管理系统的多级、跨组织审批功能、预警与协作平台功能、预算调整自动更新预算表功能、预算调整前后预算表版本对比功能实现规范性的预算调整流程，有效防止调整阶段信息不对称导致预算松弛(如借调整而虚报预算)，从而提高预算管理应用效果。

(4)绩效管理与预算考核的对接，实现预算与人力资源的综合管理。奖惩是预算执行者执行预算的动力，所以为了实现企业整体战略与预算目标，使预算能得到有效执行，预算的实施必须使执行效果与预算责任人的奖惩挂钩，建立奖惩制度。

A集团公司建立了绩效考核体系，并将其嵌入到X预算管理系统与人力资源管理系统中。根据分解的预算考核指标，结合人力资源系统的绩效考评、薪酬发放，与部门、个人收入建立联系，使集团预算的执行落到实处。期末，依据预算完成和审计情况(如各连锁门店的营业额指标完成情况)，对各部门、个人进行考核、评价，实施奖惩措施，提高了员工的积极性与主动性，有效地解决了预算考核与激励不相容的问题，从而降低预算松弛的发生概率，提高预算管理应用效果。

(5)灵活、及时与全面的预算分析。预算分析是预算管理中的重要环节，实现预算数据与实际数据的对比分析，包括差异的绝对值分析、趋势分析、结构分析、回归分析、敏感性分析等。通过预算分析找出差异的规律所在，作为管理改善的依据，以便于更好地完成预算目标。

X预算管理系统除提供标准的预算表查询、预算差异分析、预算表列分析和预算项目执行跟踪等多种分析功能外，还支持自定义的基于维度的自由分析，在分析界面展现上，支持分析维度的自由组合和旋转，支持图表结合的分析模式，实现对业务数据的自由组织和分析，便于更好地发现业务实质。

在业务运营过程中，ERP的实际业务数据一经录入审批完成，立即会显示在X预算管理系统提供的“预算执行差异报告”中。A集团公司可根据报告进行及时检查、跟踪，并通过“穿透分析”功能进行层层联查，快速找到产生差异的最明细、最原始的数据，再通过邮件或手机短信功能即时通知到相关部门与责任人，及时召开会议或是采取其他行动以进行调整或是纠偏。

由此可见，借助与ERP集成应用的X预算管理系统，A集团公司能够及时了解到各连锁门店的预算执行情况，实现实时在线监督，对预算执行情况进行深入分析，进行及时信息反馈与跟踪并采取纠偏措施，从而有效地防止预算松弛问题，提高预算管理应用效果。

(三)应用效果分析 自2007年底，A集团公司通过与ERP集成应用的X预算管理系统推行预算管理，对主营业务收入、成本费用进行预算指标控制后，财务状况与经营成果明显提高。财务指标分析能够令人信服地反映企业的财务状况与经营成果。对餐饮企业进行财务指标分析，就是以餐饮企业的财务核算资料为主要依据，运用特定的分析方法，对企业的财务状况和经营成果进行的一种定性和定量分析。本文对主要预算管理内容———营业收入、营业成本、营业费用等采用财务指标分析方法来分析A集团公司预算管理应用的效果。

(1)营业收入分析。营业收入即餐饮企业经营过程中向消费者提供劳务或销售商品而取得的收入，是进行财务分析的一项基本指标。其大小决定了餐饮企业盈利的大小，也反映出餐饮企业的经营规模和水平。A集团公司2009年与2008年的营业收入对比分析表如表2所示。通过表2可以看出，营业收入主要由自助收入、自酿收入、酒水收入、香烟收入、包装饮料收入、小食品收入等组成，自助收入、自酿收入是主要营业收入来源，所占比重超过99%。2009年主营业务收入合计比2008年有明显提高，增长比例达17%之多，且主要由自助收入、自酿收入、包装饮料收入及小食品收入的增长构成，其中小食品收入的增长最强势，超过200%，这应该与连锁门店的积极营销策略有关。虽然营业收入分析表的结果不能直接表明是预算管理应用的效果，但是可以从某种程度上反映：A集团公司通过X预算管理系统平台实现了对下属连锁门店的营业收入预算数据的真实诱导，实现了集团总部对营业收入预算指标的合理分配与下达，从而调动了各连锁门店的经营主动性与积极性，实现了小食品收入等营业收入的高增长。

(2)营业成本分析。营业成本即餐饮企业经营过程中向消费者提供劳务或销售商品等而发生的成本。营业成本是企业的一项重要经济指标，营业收入的多少与营业成本的高低直接决定企业的经济效益水平。根据企业会计准则，餐饮产品所耗用的原材料归集为营业成本，燃料、水电、工资、维修等费用归集为营业费用。据统计，在我国，餐饮行业营业成本占营业收入的45%左右。A集团公司2009年与2008年的营业成本对比分析表如表3所示。通过表3可以看出，营业成本由自助成本、自酿成本、糖浆成本、咖啡成本、其他免费软饮成本、包装酒水成本、香烟成本、小食品成本、其他成本构成，与以上的营业收入形成配比(其中糖浆成本、咖啡成本、其他免费软饮成本都对应营业收入中的包装饮料收入)，2008年到2009年总营业成本占营业收入的比例下降了超过4个百分点，主要由自助成本、自酿成本占营业收入的比例下降构成。这说明A集团公司保持营业收入增长的同时，成本得到了有效地控制与节约，这是预算管理应用效果提高的最好证明。

资料来源：A集团公司内部数据

资料来源：A集团公司内部数据

(3)营业费用分析。营业费用是指生产经营过程中的各项开支，包括水电费、燃料费、职工薪酬、营销费、维修费、租赁费等。餐饮企业的营业费用占营业收入的比重较大，因而需要对营业费用进行及时有效地监控，以提高企业经济效益。A集团公司2008年与2009年的营业费用占营业收入的比例对比表如表4所示。从表4可以看出，总营业费用占营业收入的比例是上升趋势，这主要由于营业房租上升趋势太快所致，这可能与近年来我国房地产市场火爆导致房租上涨有密切关系，另外水电费的上涨也可能是国家水费、电费的调价所致，但A集团公司本身可进行控制的一些费用项目如燃料、物料消耗、低值消耗、职工薪酬等都是下降趋势，因此，也可以认为预算管理的费用控制效果有很好的发挥。

综上所述，A集团公司通过此次预算管理的应用，借助与ERP集成应用的X预算管理系统信息化管理平台，利用信息共享性和管理系统控制流程，防止了逆向选择与道德风险类的预算松弛问题的发生，使得预算管理实务操作更科学、更规范，最终实现了营业成本、营业费用的有效监控，营业收入也有了明显的提高，经营指标、财务状况不断好转，市场竞争力显著提高。

四、经验及启示

（一）实现企业战略与员工日常工作密切联系

A集团公司借助X预算管理系统可以很好地将企业战略与具体预算指标关联，实现企业战略与员工日常工作密切联系。在以企业战略为指导的方针下，在相互信任的基础上，由高级管理人员提出挑战、提供支持与指导，营造出充满公开性和挑战性的运营环境，调动员工的积极性，加强了信息的双向沟通，提高了信息反馈效率和组织的学习能力，最大限度地消除了信息不对称，防止预算松弛问题的发生。

资料来源：A集团公司内部数据

（二）降低上下级之间的信息不对称程度

A集团公司借助X预算管理系统提供的上报与下发功能、按组织进行组合汇总功能、预设的钩稽关系自动检查纠错功能、多级审批功能很好地实现了集团总部与各连锁门店的“从下至上、再从上至下”上下结合的预算编制与沟通过程;通过X预算管理系统与ERP的集成应用，实现信息共享，为预算编制提供基准数据来源，为预算审批提供审核依据，从而降低上下级之间的信息不对称程度，减少下级向上级“讨价还价”的筹码，有效防止逆向选择类预算松弛问题在预算编制阶段的发生。

（三）确保预算数据的合理准确

多种快速可行的预算编制方法使得A集团公司的预算编制快捷且准确，大大降低了相关人员的工作强度，提高了工作效率，确保了预算数据的合理准确性，在一定程度上很好地防止了预算松弛问题的发生概率。如，新开店的固定类费用主要采用零基预算方法;以“接待客人量”作为弹性预算方法的变量对相关预算项目进行弹性预算的编制与执行;预算方案采用按季度进行滚动预算方式实现，帮助A集团公司参照前期实际业务执行情况高效准确地调整后期预算数据。

（四）提高预算管理应用效果

A集团公司借助X预算管理系统的多级跨组织审批功能、预警与协作平台功能、预算调整审批后自动更新预算表功能、预算调整前后预算表新旧版本对比功能实现规范性的预算调整流程，有效防止预算调整阶段信息不对称导致的预算松弛，从而提高预算管理应用效果。

（五）预算管理坚持公平和透明的原则

保持前后一致的严格预算控制，可以抑制预算松弛的倾向，避免预算管理中的负面行为。A集团公司借助与ERP集成应用的X预算管理系统提供的预算控制策略、业务执行自动对比预算控制功能、关键指标预警控制功能，实现“人控”向“机控”的转变，实现实时、适时的预算控制，避免了人为干预，抑制预算松弛的倾向，避免预算管理中的负面行为，保持业务的运营处于集团管理层的预想范围之内，管理制度得到贯彻执行，降低企业经营风险。

（六）防止因激励不相容产生预算松弛

A集团公司通过X预算管理系统与人力资源系统的集成应用，将考核结果直接与人力资源系统的绩效考核、薪酬计算对接，实现预算指标考核与部门、个人薪酬奖惩挂钩，调动员工积极性与主动性，从而有效防止因激励不相容产生预算松弛，推进预算管理工作的良性循环。

（七）预算分析及时灵活、穿透力强

A集团公司可通过X预算管理系统的“穿透分析”功能进行层层联查，能快速找到最明细、最原始的ERP业务数据及X预算管理系统中的预算数据，通过预算数据与实际数据的执行差异对比分析，及时发现问题与错漏，及时采取纠偏措施，从而有效防止预算松弛问题，提高预算管理效率。

通过预算管理系统与ERP的集成应用，实现信息共享，降低上下级之间的信息不对称，减少下级持有的“讨价还价”的筹码，从而降低预算编制阶段逆向选择类预算松弛问题的发生;实现预算管理与实际业务运营相结合，使控制流程固定不可人为干预，从而防止了在预算执行阶段道德风险类预算松弛问题的发生;实现预算考核结果与人力资源的奖惩挂扣，调动员工积极性与主动性，从而有效防止因激励不相容而产生的预算松弛，推进预算管理工作的良性循环。因此，通过预算管理系统与ERP的集成应用，可有效降低信息不对称与激励不相容的程度，有效降低预算松弛的发生概率，达到充分发挥预算管理应用效果的目的，其不失为一种有效推行预算管理的途径之一。

参考文献

[1]郑石桥、王建军:《信息不对称和报酬方案对预算松弛的影响研究》, 《会计研究》2008年第5期。

[2]张朝宓、卓毅、董伟、葛燕:《预算松弛行为的实验研究》, 《管理科学学报》2004年第6期。

[3]林峰国:《公司治理中的预算管理:一种契约观》, 《财会通讯》2004年第7期。

[4]刘运国、李开颜:《预算管理在企业中的应用研究———来自某外商独资企业的实践》, 《财会通讯》 (综合版) 2006年第2期。

[5]田芬:《关于ERP环境下预算管理系统的思考》, 《中国企业管理信息化》2007年第4期。

[6]高严、彭韶兵:《预算松弛——基于信息不对称理论的考察》, 《北京工商大学学报》 (社会科学版) 2009年第5期。

[7]吴文婕、陈菊花:《我国预算管理理论和实践综述》, 《价值工程》2007年第10期。

[8]汤谷良:《全面预算——一种新的“游戏规则”》, 《Corporate Finance》。

7.管理学试卷a及答案 篇七

2餐饮业从业人员每年至少进行一次（健康检查）新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得（健康证明）后方可参加工作。

3餐饮业经营者和集体用餐配送单位的（法定代表或负责人）是食品卫生安全第一责任人。

4凡患有（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、）等消化道传染病、（活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病）以及（有碍食品卫生）的疾病的不得参加直接入口食品的工作。

5餐饮业选址时必须远离（污染源）应距离暴露的垃圾、垃圾场、坑是厕所、粪池等（25）米以上。

6餐饮加工厂所内不得（圈养、宰杀、）获得禽畜类动物、再加工经营场所外设立圈养、宰杀场所的应距离加工营业场所（25）米以上

7采购餐饮原料适应索取（食品卫生许可证、卫生检验合格证、检疫合格证）等

8冷拼间要求应达到"五专“即：（专人、专室、专用工具、专用消毒设备、专用冷藏设备）。

9制售冷菜的三个关键环节是：保证切拼前的食品（不被污染、切拼过程严防污染）冷菜加工完毕应（立即食用）

10加工凉菜的工具、容器必须（专用）用前必须（消毒）用后必须（洗净并保持清洁）

11生熟食品的加工工具及容器应（分开）并有明显（的区分标志）

12奶油类原料应（低温）存放，水分含量较高的含奶、蛋的点心应当在（10）度以下或（60）度以上的温度条件下储存。

13烹调后至食用前存放的时间超过（2）小时的食物应当在（10）度以下或（60）度以上条件下保存 14食品处理去应按照（原料进入、原料处理。半成品加工、成品供应）的流程合理布局。

15生食海产品加工后至食用的间隔时间不得超过（1）小时

16餐具消毒的两种方法有（物理方法）和（化学方法）化学方法消毒按（除渣-洗涤-消毒-清洗）的过程进行

17配送集体用餐及重要接待活动供应（留样）留样食品应按（品种）分别盛放于（清洗消毒后的密闭专用容器）内在冷藏条件下存放（48）小时以上，每个品种留样量不少于（100）克

18预防细菌性食品中毒，应根据防止食品受到（细菌污染、控制细菌的繁殖、杀灭病原菌）三项基本原则采取措施，其主要有关键点（避免污染、控制温度、控制时间、清洗和消毒、控制加工量）

19消毒后的餐饮具要（自然滤干或烘干、不应用）手巾、餐巾擦干、以避免受到再次污染

8.管理学试卷a及答案 篇八

一、名词解释(每题4分，共20分)

1、药物代谢动力学：是应用动力学原理与数学模型，（1分）定量的描述药物的吸收、分布、代谢和排泄过程随时间变化动态规律的一门学科（2分），即研究体内药物的存在位置、数量与时间之间的关系。（1分）

2、消除半衰期：代表血药浓度下降一半所需要的时间。（4分）

3、临床试验：指任何在人体（病人或健康志愿者）进行药物的系统性研究（1分），以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄（2分），目的是确定试验药物的疗效与安全性（1分）。

4、部分激动剂：药物与受体结合的方式和亲和力与受体激动药相似（1分），但其内在活性很小（1分），在与受体结合后只产生较弱的生理效应（1分），但它同时却能妨碍其他激动药与此受体结合产生效应（1分）。

5、治疗指数：药物LD50/ED50之比值叫作该药的治疗指数（3分），是衡量药物安全性的一个指标（1分）。

二、单项选择题(每题1分，共40分)

1、B2、D3、C4、B5、D6、B7、C8、D

9、B

10、D

11、D12、C13、C14、D15、B16、A17、C18、C

19、D20、C21、C22、A23、C24、C25、A26、D27、A28、D

29、A30、C31、D

32、D33、B34、C35、D36、A37、A38、D39、C40、D

三、简答题（每题5分，共20分）

1、简述临床药理学研究的内容。

①药效学研究(1分)，②药动学研究(1分)，③毒理学研究(1分)，④临床试验(1分)，⑤药物相互作用(1分)

2、简述与剂量有关和无关的不良反应的特点。

与剂量有关（A型反应）与剂量无关

（B型反应）

①反应性质（1分）定量定性 ②可预见性（1分）可不可1

③发生率（1分）高低 ④死亡率（0.5分）低高 ⑤肝脏或肾脏功能障碍（0.5分）毒性增加不影响 ⑥预防（0.5分）调整剂量避免用药 ⑦治疗（0.5分）调整计量停止用药

3、简述血管紧张素转化酶抑制剂的降压特点。（每条1分）

①降压作用强及迅速，可口服，短期或较长期应用均有较强降压作用，②降压谱较广，除低肾素行型高血压及原发性醛固酮增多症外，对其他类型或病因的高血压都有效，③能逆转心室肥厚，④副作用小，不增块心率，不引起直立性的血压，⑤能改善心脏功能及肾血流量，不导致水钠储留。

4、简述青霉素的耐药机制。

细菌对青霉素产生耐药性主要有三种机制：①细菌产生β内酰胺酶，使青霉素类水解灭活；（3分）②细菌体内青霉素类作用靶位－青霉素结合蛋白发生改变，致药物不能与之结合而产生抗菌作用；（1分）③细菌细胞壁对青霉素类的渗透性减低。（1分）其中以第一种机制最为常见，也最重要。

四、问答题(每题10分，共20分)

1、TDM的临床指征？

①药物的有效血浓度范围狭窄。（1分）此类药物多为治疗指数小的药物，如强心苷类。

②同一剂量可能出现较大的血药浓度差异的药物。（1分）如三环类抗忧郁症药。③具有非线性药代动力学特征的药物。（1分）如苯妥因钠、茶碱、水杨酸等。④肝肾功能不全或衰竭的患者使用主要经肝代谢消除（利多卡因、茶碱等）或肾排泄（氨基糖苷类抗生素等）的药物时，以及胃肠道功能不良的患者口服某些药物时。（1分）

⑤长期用药的患者，依从性差，不按医嘱用药；或者某些药物长期使用后产生耐药性；或诱导（或抑制）肝药酶的活性而引起药效降低（或升高），以及原因不明的药效变化。（1分）

⑥怀疑患者药物中毒，尤其有的药物中毒症状与剂量不足的症状类似，而临床又不能明确辨别。（1分）如普鲁卡因胺治疗心律失常时，过量也会引起心律失常。

⑦合并用药产生相互作用而影响疗效时。（0.5分）

⑧药代动力学的个体差异很大，特别是由遗传造成药物代谢速率明显差异的情况。（0.5分）如普鲁卡因胺的乙酰化代谢。

⑨常规剂量下出现毒性反应，诊断和处理过量中毒，以及为医疗事故提供法律依据。（0.5分）

⑩当病人的血浆蛋白含量低时，需要测定血中游离药物的浓度。（0.5分）如苯妥因钠。

2、试述非甾体抗炎免疫药的不良反应。

①胃肠道反应：短期用不良反应少，用量较大时，常易发生食欲不振、恶心、呕吐；严重时消化道出血，长期服用溃疡发生率较高；（2分）

②对血液系统的影响：用药后出血时间延长，大剂量时易引起血小板减少症，维 生素K可防治之；（2分）

③对肝、肾的影响：表现为转氨酶升高，肝细胞坏死。PG有扩张血管维持肾血 流的作用，长期使用可出现不同程度的肾损伤；（2分）

④水杨酸反应：应用本品量过大时，可出现耳鸣、头痛、头晕、视听减退，重者 有精神紊乱、酸碱平衡障碍和出血等；（2分）