包工包料合同样本

包工包料合同样本（共10篇）（共10篇）

1.包工包料合同样本 篇一

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

合 同 编 号:

北京市工商行政管理局监制

XX年三月修订

使 用 说 明

1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。

2、工程承包方(乙方)，应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。

3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份；凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。

4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

5、竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。

6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。

7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。

粘贴印花税票处

北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款

发包方(以下简称甲方)：

委托代理人(姓名)： 民族：

住所： 身份证号：

联系电话： 手机号：

承包方(以下简称乙方)：

营业执照号：

住所：

法定代表人： 联系电话：

委托代理人： 联系电话：

建筑资质等级证书号：

本工程设计人： 联系电话：

施工队负责人： 联系电话：

2.装修包工包料合同 篇二

乙方(施工方)(全称)： (以下简称乙方) 电话： ;

甲方雇佣乙方装修甲方位于: 。

工程期限 天，开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

合同价款：本合同工程造价为 (大写)： (详见附表：预算表)甲乙双方应共同遵守以下条款：

第一条 施工准备：

1、乙方设计并提供装修图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见装修效果图

2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见装修施工图图纸)。

第二条 乙方义务

1、施工期间，乙方将外屋钥匙 2把，交给承包人保管。工程竣工验收后，乙方负责提供新锁一把，由甲方、乙方当场负责安装交付使用;

2、甲方提供施工期间的水源、电源;

3、甲方负责协调施工队与邻里之间的关系;

3、乙方不拆动室内承重结构;

4、甲方有权利参与工程质量和施工进度的监督，并监督材料进场、竣工验收。

第三条 装修各项目及价格

1、水电安装：

(1)水路：包括两个卫生间、厨房、客厅、燃气管路的改造及安装由乙方负责。(冷、热水的改装)

(2)电路：包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅、由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。

(3)暖气：包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅的安装。

价格：水、电、暖安装费用总价为5090元整，人民币：五千零九十元整(含人工费(沙子、水泥、地砖、墙砖上楼费)、沙子、水泥材料费以及建筑用管、建筑垃圾倒放费等)。

2、地面、墙面贴砖

(1)地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台、过道及四个卧室，单价为 元/平方米，人民币： 元整(含人工费、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)

(2)墙面：两个卫生间、厨房、四个房间飘窗以及厨卫门窗包封、所贴墙面直角对接处等，单价为 元/平方米，人民币： 元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。

(3)踢脚线：餐厅、客厅、过道及卧室处等，单价为 元/米，人民币： 元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。

(4)其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用;(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。

3、卧室飘窗：主卧阳台、会客室阳台采用桑拿板、书房、儿童房采用人造石，共计为4000元;人民币：四千元整 (包人工费、桑拿板、人造石、奥松板、发泡胶、气排钉、钢排钉、白乳胶(汉刚)多乐士油漆、安装费、材料费)。

4、客厅吊顶：共计为2500元;人民币：两千五佰元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板);

3.包工包料建房合同模板 篇三

包工包料建房合同模板1

甲方：

乙方：

工程地点：甲方在南庄村处____建房屋两层，建筑面积为_____平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

一、承包方式

采用包工包料方式承包，面积价格一次性包死，工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并采纳。

乙方自带建筑所需一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板，搭架用的.竹木等，费用由乙方自理，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括楼顶____顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承包价格及付款方式

经甲乙双方协商，建筑面积按相关民俗按楼面平方米计算，屋檐滴水处每平方米按每（楼面平方米1/2）费计算，即楼面平方米是____元/平方米，屋檐滴水处是（贰佰元）/平方米。

先预付____元整（大写：____）。工程如在农历____年____月____日完成外墙砖、屋内格墙及屋顶楼平完工。付款____元整（大写：____）。内墙及地平及外墙砖完工付款____元整（大写：____）。剩余部分经甲方验收合格后。

四、双方责任

甲方提供施工的水电，乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工。

五、质量要求

1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。

3、房屋建成后甲方发现质量问题的，如：

1）所进材料一定确保质量，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板，钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。

2）主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂；主体柱地面不垂直、断裂、露筋：横梁断裂、露筋；天板或地板开裂、塌陷、露筋等等），由乙方承担赔偿一切损失，乙方必须进行免费维修。

4、主体四角端正、墙面、地面平，墙体粉刷平整，杜绝空鼓，符合相关标准。门面贴瓷砖。

六、注意安全

乙方必须按照安全规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，文明施工，在施工过程中要特别注意安全施工，确保人身和财产安全，杜绝一切事故发生，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故，由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故的一切事故，一切由乙方负全部负责，甲方不负担任何责任和费用。

七、工期要求

主体工程工期为____天，从签订合同之日起计算，乙方必须在____年____月____日前完成主体工程，完工时间不能超过____天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的，每拖延一天，每平方米减少工钱____元，因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。乙方所需材料，应在年前筹备齐，以便年初好施工。

八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，在证人执一份，从签字之日起生效。

甲方签字（章）：

乙方签字（章）：

在证人签字（章）

签订日期：年月日

包工包料建房合同模板2

甲方：_____________

乙方：_____________

承包形式：

1、乙方负责承包1—3多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均为清包工。

2、乙方进场甲方提供住宿，生活费乙方自理（生活水电费乙方自理）。

3、甲方提供搅拌机、水管、小推车（小推车乙方自己维修）设备工具。

承包价格：

1—3多层住宅楼装修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以______元/㎡价格（建筑面积）承包给乙方。

承包内容：

乙方负责1—3多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。

质量要求及验收标准：

本工程设计为中级抹灰，质量标准为合格，具体要求是：

1、垟面垂直度允许偏差±3mm，平整度±2mm阴阳角方正±2mm。

2、垟面观感平整、光滑、颜色一致，无空鼓、无明显接槎，并负责室内顶板高低，误差较大的抹灰衬补。

3、阴阳角要垂直、线条平直整齐，外垟阳台、窗沿上下层顺直，阳台板、飘窗板薄厚一致，并做好泛水。

4、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致，无流坠、脱皮斑锈等现象，并且做好成品保护。

5、以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。

竣工时间：

乙方自进场之日起，______天完成以上所承包的全部活项，并且达到验收标准，逾期完不成的，每推迟一天罚______元，因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。

付款方式：

1、甲方按乙方所完工程量的______%付给乙方工程进度款（必须经验收合格）

2、其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后，______天之内付清。

工具设备的保养使用及材料节约：

1、乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。

2、乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。

3、乙方施工要注意材料节约，合理配料，当天的料当天用完。

4、落地灰浆随清随用，严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款200元。

5、乙方应做到“三清六好”工作，随时将该工作面清理干净。

文明施工，安全生产：

1、乙方进场必须严格按照工地的安全生产技术操作规程施工。

2、正确和安全使用工地的一切电器设备及临电，必须戴安全帽。

3、工人上班不准穿拖鞋、光膀子、不准随地大小便。

4、工人要做到文明施工，不准说粗话、脏话，严禁打架斗殴，如发现一次罚500元。

5、工人上班要严格按操作规程施工，如发生一切伤亡事故，其全部经济费用和损失由乙方自负。

本协议一式两份签字有效甲乙双方各执一份。

甲方：_________乙方：_________

___年___月___日___年___月___日

【包工包料建房合同模板】相关文章：

1.包工包料建房施工合同优秀模板

2.农村建房包工包料施工合同模板

3.有关包工包料建房施工合同样本

4.包工包料建房合同书范本

5.还建房合同模板

6.建房合同模板

7.装修包工包料合同模板

8.包工包料的装修合同

4.-包工不包料施工承包合同 篇四

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包内容

乙方自愿承担该幢楼设计施工图中建筑（包括室外散水）、结构、装饰工程、卫生洁具安装、预留孔洞的留设、设备安装完毕后孔洞的封堵、安全防护搭设等施工涉及到的所有劳务（土石方工程、±０.０００以下基础工程除外）、施工所用的机具设备、工具及所需的小型材料；甲方只提供塔吊、搅拌机、龙门吊、钢材、水泥、砂、碎石、砖、磨石材料、贴面材料、钢管、脚手架材料、模板，其余的由乙方负责并承担费用。

四、工期：

1、工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日，总日历天数 天。

2、合同工期：雨季及季节性施工应包括在工期内，不予顺延，如工期延迟，甲方有权对乙方进行处罚。

3、总工期以合同为准，阶段工期以甲方的要求为准，每延误一天（含阶段性工期）按工程造价1%的标准罚款。罚款后乙方必须按甲方提出的整改期限完工，仍不能完工，则甲方有权单方解除合同或另行增加施工队伍，乙方计量工程价款按完成工程量的60%进行结算（另40%作为续建队伍的赶工费用），乙方还应承担由此给甲方造成的损失。

4、工程完工时乙方应向甲方提交完工验收申请，甲方会同本工程建设单位、监理单位、设计单位、质检单位等相关部门按国家有关规定组织验收。如验收不合格应返工至合格，返工工期将作为合同工期进行累计。

5、乙方承诺在签订合同之前自己已对现场和其周围环境以及相关资料进行了详细、认真地察看和核查，并对以下几点内容已经熟知：

（1）现场的地形、地貌、地质条件和特征，水文和气象条件；（2）施工方案、工艺流程、技术要求及相关程序；

（3）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质；（4）所有安全及其它意外风险及不利因素；

（5）还应认为：乙方已将上述因素对工程的影响已在单价中予以充分考虑。

五、工程价款结算

1、本工程采用固定综合单价一次性包干，其综合单价为 元/m2。本综合单价已包含人工费、利润、管理费、赶工费、安全措施费、事故赔偿费、驻地建设、施工队伍调谴、机械设备及其进退场、零星建设费用、承包人装备险及职工的（人身）事故险、各种原因引起的误工等各项和未能述及的为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用等，价格不予调整，工程量按竣工施工图建筑面积计算。

2、工程进度劳务款支付方法：经监理和甲方检查符合质量标准后，根据其完成的工程量和本合同规定的单价进行计算，每月按其85％支付进度款，余下15%在竣工验收合格后30日内支付10%，剩余的5%作为工程质量保修金，待工程竣工验收合格后一年后支付给乙方。

六、工程质量

本工程质量目标为一次性验收合格，工程验收时，按图纸和现行国家验收标准及规范执行。乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和甲方提供的施工图组织施工，确保工程质量（具体施工质量要求，以甲方的施工技术交底内容为准），乙方达不到质量标准，按工程结算总价5％的标准罚款，并由乙方承担因此而产生的一切费用。

七、双方责任 l、甲方责任：

（1）甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等。

（2）工程变更，甲方应于相应工序施工前三天以书面形式通知乙方。（3）工程完工后，甲方应组织相关人员在７日内进行验收。（4）负责测放各楼层的主轴线和主要标高线，乙方无偿给予协助。

2、乙方责任：

（1）乙方应按照编制的月、周、日施工方案严格组织施工。

（2）乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，确保不发生任何安全事故。

（3）乙方应合理组织施工和机械、人员调配，保证工程按期完成。（4）乙方应服从甲方现场代表和监理的统一指挥。

（5）乙方应根据施工组织设计，编制实施性内外脚手架、支撑架施工方案（该方案必须符合设计及规范要求，并报甲方及监理审核批准后实施）；列明计划工作，机械、人员配备数量和计划完成的工作量，计划必须满足总工期要求，具有可实施性，计划必须得到甲方、监理批准。如乙方不能按照计划配备施工机械和人员、未完成计划工作量，甲方有权解除合同，乙方应无条件退场，由此给甲方所造成的损失由乙方全部负责。

（6）负责拌合站水泥运送、堆码，拌和机的清洗及拌合站的清洁等。（7）协助配合甲方的其他工作。

（8）乙方已熟知并同意甲方的《民工工资管理发放办法》，同时承诺按甲方的《民工工资管理发放办法》执行，如乙方未按《民工工资管理发放办法》的规定及时办理有关手续，其责任与损失均由乙方承担。

（9）乙方应保管好甲方所提供的机具、设备及材料，若有损坏、遗失，则乙方应照价赔偿。

八、履约保证金

1、乙方在合同签订之日起一天内，将履约保证金 元（大写： 元整）缴到甲方单位，若在规定的时间内，乙方未交齐保证金，则乙方构成违约，由甲方另选队伍，乙方已交付的保证金不予退还。

2、履约保证金返还方式：工程完工并验收合格后，由甲方无息退还履约保证金。

九、安全管理责任：

1、乙方负责人必须为所有施工和管理人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有施工机械设备办理保险，保险费用由乙方支付。

2、乙方必须按《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》与地方政府关于安全生产的规定组织施工生产，并积极配合甲方的安全交底工作。

3、乙方须接受政府、安全生产管理机构、监理与甲方的安全检查，并积极配合

检查，对检查出的问题，立即按要求整改。对检查发现问题严重影响安全的，检查机构有权要求乙方停工整改，直至满足安全要求。

4、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职安全员，建立健全安全规章制度，完善安全操作规程，树立“安全第一”的思想，定期对其员工进行安全教育，乙方每月对作业人员进行不少于1次的安全教育，使其熟悉各项安全技术操作规程。乙方必须要求其作业人员严格按安全技术操作规程作业，防止出现安全事故。定期或不定期对所承担工程进行检查，及时发现事故隐患，并整改。

5、乙方必须为其施工作业人员提供必要的安全防护设施与防护衣物等，如安全帽、安全带、防护罩等。

6、乙方特殊工种作业人员必须持证上岗，（含电作业、金属焊接、起重作业、场内车辆驾驶、登高作业、挖掘等）。发现乙方作业人员无证上岗，将对乙方进行处罚1000元/人.次，并要求乙方安排有证人员持证操作。

6、乙方必须采取切实措施，杜绝重伤与亡人事故，减少轻伤率，轻伤率不大于0.5%。发生重大伤亡事故，由乙方承担相应责任与损失费用。

7、发生安全事故必须及时如实向甲方报告，由甲方按规定向上报告，严禁隐瞒不报。

9、施工现场或周边发生事故时，乙方必须无条件接受政府与甲方应急小组的指挥，并积极支持配合事故抢险，为其提供一切便利。

10、乙方必须按报建要求配备专职安全员，负责乙方所承担工程的安全管理，并接受甲方的统一领导，在合同签订进场后一周内，将专职安全员报甲方备案。未配备专职安全员，甲方有权对乙方进行罚款，并要求其停工整改，直至配备能切实负责安全生产的专职安全员为止。

11、乙方必须采取切实有效措施，消除或减小施工生产对乙方员工和甲方相关人员可能面临的职业健康风险。

12、乙方机械设备进场后，必须将规格型号、安全状况等报甲方备案。由甲方进行安全检查后，方可投入使用。对国家强制要求的，必须由相应机构进行安全检查后，方可投入使用。对未经检查投入使用的，将追究乙方责任。造成事故的，将加大对乙方的处罚。

13、乙方承担其施工段内一切安全事故的费用和责任。

14、切实加强民爆器材管理，严格按相关民爆器材管理部门规定执行，严防事

故发生。

15、发生严重打架、斗殴、违法乱纪并给甲方声誉造成重大影响，一次对乙方处以10000元罚款。

16、乙方及其职工必须遵守国家及地方法律、法规和甲方关于工程技术、质量、安全、物资、机械、行政、环保、水保、文明施工等一切规章制度。

17、乙方要协助甲方对民工进行三级安全教育，并与工人签订安全生产责任书，不签订者不得上岗；

十、工程质量：

1、本工程质量标准双方约定为： 合格工程。

2、因乙方责任造成质量事故，乙方必须按甲方要求进行整改，整改费用由乙方自理，如乙方拖延整改时间或有意扩大事态，甲方有权对其加重处罚或勒令退场并不予结算，同时在保证金承包费中扣取由此造成的损失费用。

3、乙方在施工中发现设计有误，应立即向甲方提出以便进行修正。

十一、文明施工：

1、甲、乙双方应严格按文明工地要求施工，加强科学管理、坚持文明施工；

2、如出现以下问题甲方将依据制度进行处理：

（1）钢筋堆放不齐、型号不分、原料、半成品、成品未按区域分开，材料不进行覆盖生成锈蚀，钢筋头未按指定地点堆放，经甲方催促未限期进行整改的，本项目部将根据实际情况进行进行罚款。

（2）木工区域：模板、木枋、钢管、扣件未按指定地点分开堆放，板、木枋下脚料未进行及时清理归堆，经甲方催促未限期进行整改的，本项目部将根据实际情况进行进行罚款。

（3）瓦工班组：砂子、石子、红砖、砖块、装饰材料、水泥未按指定地点堆放，工完未做到料净，场地不及时清理，垃圾不及时清理归堆，砂浆、混凝土满地散落未进行及时清理的甲方在安排后未限时整改的有权对乙方进行处罚；

（4）乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领退手续，对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养；

（5）工程材料实行领用制度，乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费，凡人为原因造成的材料浪费，损失全部由乙方承担；

（6）木工班在工程完工后，必须做到木胶板、木枋、钢管按指定的位臵起完钉子后，长短分类码放整齐，丝杆、山形卡、十字卡、转卡、接头卡按所领的数量交回库房；钢筋班在工程完工后，施工现场所有钢筋必须按甲方要求清理干净，分类码放整齐；电焊班、架子班、放线班、信号班必须要有上岗证和操作证；

（7）所有乙方各施工班组在工程完工后，所有在甲方库房领用材料必须交回库房，经材料员签字后方可结算，如有损坏，按原价在工程劳务费中扣除；

（8）听从指挥、服从安排，乙方要服从甲方管理人员的统一管理，如出现不服从管理，辱骂、打架、围攻管理人员者罚款200－2000元，情节严重者移交公交机关处理，乙方不得因人工工资支付问题聚众闹事等现象发生；

（9）签订合同后未在规定时间内上足规定的民工数，而耽误工期影响整体施工进度，甲方有权立即终止合同，扣收全部承包保证金，并清退乙方出场。

3、乙方应教育工人遵纪守法，不得在施工场地打架斗殴，认真执行公司项目部的卫生管理制度、安全文明制度、例会制度。如发生违法事件均由乙方负责，如发生违反规章制度事件，按制度规定进行处罚。

十二、生活管理：乙方工人食宿自理。

十三、本合同双方盖章或签字后生效、工程质量保修金返还后失效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

5.包工包料房屋装修合同 篇五

承接方(乙方)：__________电话：_________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地址：________________________________________________

2.居室规格：____室____厅____厨____卫，施工建筑面积_______平方米。

3.委托方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)

4.工程价款(金额大写)：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)

5.工程开工日期：_______年_______月_______日

6.工程竣工日期：_______年_______月_______日工程总天数：______天

第二条：施工内容

1.客厅：_________________________________。

2.主卧：_________________________________。

3.次卧：_________________________________。

4.厨房：_________________________________。

5.卫生间：_________________________________。

6.强弱电安装具体要求：所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内(插座、天关内)，插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱(空开)六组。

7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。

8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为___________元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。

第三条：装潢工程材料

________________________________________________________________________________________。

第四条：材料供应

1.乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3.材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。

5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。

第五条：付款方式

开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。

第六条：其他事项

1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。

甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

6.包工包料装修合同范本 篇六

包工包料装修合同范本

委托方(甲方)：____________ 住所地址：___________________________ 身份证号码：_________________ 电话：_____________

承接方(乙方)：____________ 住所地址：___________________________ 身份证号码：_________________ 电话：_____________

工程项目：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程概况

1. 工程地址：________________________________________________

2. 居室规格： ____ 室____ 厅____ 厨____ 卫，施工建筑面积____平方米。

3. 委托方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)

4.工程价款(金额大写)：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)

5. 工程开工日期：_______年_______月_______日

6. 工程竣工日期：_______年_______月_______日 工程总天数：______天

第二条 施工内容

1.客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。

2.主卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。

3.次卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。

4.厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。

5.卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。

6.强弱电安装具体要求：所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内(插座、天关内)，插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱(空开)六组。

7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。

8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。

第三条 装潢工程材料

第四条 材料供应

1. 乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3. 材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。

5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。

第五条 付款方式

开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。

第六条 其他事项

1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。

甲方(业主)：

乙方(包方)：

7.建设工程施工合同《包工不包料》 篇七

工程名称：

发 包 方：

承 包 方：

签订日期：

建设工程施工合同

发包方：

（以下简称甲方）承包方：

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及《建设工程施工合同（示范文本）》的有关条款，结合省及工程所在地有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本工程合同。

第一部分

工程概况

第一条：工程概况 1－1 工程名称： 1－2 工程地点： 1－3 承包范围： 第二条：工期

开工日期：

****年**月**日

竣工日期：

****年**月**日 第三条：工程质量等级为

第四条：承包方式为包工不包料。第五条：图纸

甲方在工程开工前

天向乙方提供图纸

份。

第二部分

劳务报酬及费用支出

第六条：劳务报酬

6－1 乙方按甲方提供的图纸和技术交底进行施工，工费的确定以甲方签批的为准。

6－2 本工程采用的工费定额是：

１

工程预算定额。6－3 取费标准：

6－4 计时工：本工程一般不发生计时工，如确需发生时，计时工应由甲方现场领工员签认，并报甲方项目经理审核签批后方为有效。

6－5 其他费用： 第七条：费用支出

7－1 生活费：按乙方在现场的实际人数，支付每人每月生活费元。7－2 工费：按月估、季验、竣工后末次结算的办法执行，费用拨付按季验工和末次结算的 %支付（含生活费）。

7－3 乙方在工程项目完成后，由甲方质检人员检查验收，合格后办理工程结算。

7－4 其他费用支出：

第三部分

材料、机械设备的供应与管理

第八条：材料供应与管理

8－1

本工程所需的各种材料均由甲方采购和供应到施工现场，实行定额发料，乙方保管使用。

8－2 为了保证材料的使用合理，减少浪费，本着节奖超罚的原则去管理，工程所用钢材、木材、水泥、玻璃、沥青、油毡等材料由甲方采购、供应到施工现场，经双方材料人员办理验收手续，由乙方保管和使用；工程所用砂、石、砖、石灰等材料由甲方联系货源和质量检验，由甲乙双方在现场共同负责办理验收手续，甲方按验收手续支付材料款。

8－3 奖励与处罚：

1、以

建筑工程预算定额所需各种材料消耗为依据，采取节奖超罚的原则管理。

2、实用量小于定额消耗用量时，按节约价值的 %奖励乙方。

3、实用量大于定额消耗用量时，按超额价值从乙方结算工费中全额扣

２ 除。

第九条：机械设备供应与管理

9－1 本工程所需的主要设备由甲方提供，乙方负责保养与使用，且必须认真填写设备运转记录。

9－2 为了保证设备的完好和正常使用，乙方应对设备进行正常的保养工作，大修由甲方完成。

9－3 操作工人必须做到持证上岗和掌握设备的操作规程和保养常识。因人为的原因造成设备的损坏，所发生的维修费用从乙方结算工费中扣除。设备进场甲、乙双方共同检查后办理使用手续。工程完工后，再由甲、乙双方机械技术人员对设备进行鉴定工作，达不到设备保养工作要求的，乙方无条件进行维修保养或从结算工费中扣留实际需发生的维修费用，对使用和保养好的设备操作者，甲方将予以一定金额的物质奖励。燃油、动力费用小于定额消耗时，按节约价值的 %奖励乙方；大于定额消耗时，按超额价值从乙方结算工费中全额扣除。

9－4 如乙方自带机械设备时，其自带部分的机械费用，可计取定额分项工程机械费。

第十条：工器具

操作工人完成本工程所需的各种小型工器具，均由乙方自备。

第四部分

施工组织和工期

第十一条：乙方应根据合同工期和甲方施工组织设计要求，在开工前15天向甲方提供劳动力人员构成情况表，经甲方审查同意后，在开工前五天组织进场，否则甲方以乙方不执行合同而终止合同。

第十二条：延期开工

乙方应按合同开工日期组织开工，如遇特殊原因甲方开工前十天通知乙方。

第十三条：暂停施工

３ 13－1 甲方代表因故要求乙方暂停施工，并在提出停工要求后48小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方应按甲方要求停止施工。

13－2 停工责任在甲方，由甲方承担相关费用，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担相关费用，工期不予顺延。

13－3 由于国家政策性变化，不可抗力及甲、乙双方以外的原因，导致工程停建或缓建，使工程合同不可能继续履行时，乙方应积极组织做好工人的退场工作，将从甲方领取保管使用所剩余的材料移交给甲方，并办理有关手续。同时乙方应及时向甲方提出工程结算单，交由甲方审批。

第十四条：工期延误

非甲方原因及人力不可抗拒的自然灾害等原因，因乙方劳力组织不力或其它原因，致使工程不能按甲方施组设计要求保证阶段工期，乙方应及时调整，限期整改，由乙方承担违约责任。

第十五条：工期提前

通过双方努力，使工期提前，按规定积极向建设单位索取工期奖，建设单位支付的工期奖，按

的比例分享。

第五部分

质量与验收

第十六条：质量检查与返工

乙方应严格按甲方技术交底和质量等级标准的要求组织施工，随时接受甲方及建设、监理、监督等有关部门的检查，并为检查提供便利条件。

16－1 乙方在施工中经检查检验工程质量达不到合同及质量等级标准的要求时，乙方应按甲方、建设单位、质监部门的要求进行返工、修改，并承担返工、修改的费用。非乙方施工原因所造成的返工、修改，如变更设计等，乙方负责返工、修改，但不承担返工、修改的费用。

16－2 以上的检查检验不能影响施工的正常进行，更不能拒绝接受检查检验和对不合格工程进行返工、修改。

第十七条：隐蔽工程和中间验收

４ 17－1

凡隐蔽工程和中间验收部位，乙方必须先自检，合格达标后，由甲方和质检部门进行隐蔽检查验收，验收合格后方可隐蔽。

17－2

经检查验收，工程质量达不到合同约定标准，乙方应在规定时间内完成返工和修改，再进行检查验收，达到标准后方可继续施工。

第十八条：工程质量等级

本工程质量要求执行18-

条款。

18－1

乙方承包范围内，工程质量应达到建筑工程质量评定标准的合格条件。如达不到合格，除乙方必须按质量监督部门或有关单位提出的要求进行返工、修改，直到符合规范要求。并承担返工、维修的费用（包括人工、材料、机械费），且工期不予顺延。因甲方原因导致工程不合格，甲方承担返工、维修所发生的费用，工期相应顺延。

18－2

甲方要求工程质量达到

优良标准。经质量监督部门核验为优良工程，甲方按实际完成工程的每平方米

元奖励乙方。因乙方原因达不到优良标准，由乙方承担返工费用，且不予顺延工期。返工后仍达不到优良标准的，按实际完成工程的每平方米

元，由乙方承担经济责任。

第六部分

结算与保修

第十九条：工程结算

乙方承包工程项目完成后，由甲方组织建设单位、质检部门等有关单位，对工程项目进行检查验收，达到规范和合同要求的质量标准后，乙方应在30天内将工程结算提交甲方审批，甲方收到结算后应及时给予审批，交有关部门审核批准后，扣除乙方在施工期间从甲方借款和保修金外，甲方无正当理由，应将所余结算款在30天内支付乙方。

第二十条：保修

20－1 自办理交工手续之日起计算保修期，保修内容及保修期执行《建设工程质量管理条例》中的有关规定。

５ 20－2 保修期间，乙方应在接到甲方修理通知书之日7天内派人修理。否则甲方可委托其他单位维修，所发生的人工费，从乙方保修金中扣除。

20－3 本工程保修金为结算总价的5%，甲方在保修期满后30天内结算，保修金剩余退还乙方，保修金不足，由乙方支付。

第七部分

双方责任

第二十一条：甲方代表及工作

21－1 甲方驻施工现场全权代表姓名： 21－2 提供施工图纸和设计文件

份。

21－3 负责编制施工组织设计，组织技术交底，负责工程的测量和试验工作，按施工规范和验收规范标准检查指导，负责协调与建设、监理单位的检查、验收等工作关系，为乙方提供良好的生产和生活环境。

21－4

负责三通一平。

21－5

负责办理工程施工许可证。

21－6

负责协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，协调对外关系。

21－7

负责提供工程所需的各类机械设备。

21－8

负责采购供应工程所需的各种材料。

21－9

负责收集、整理、编制工程竣工文件；办理竣工验交工作。

第二十二条：乙方代表及工作

22－1

乙方驻施工现场全权代表姓名：

22－2

负责甲方提供设备的使用和正常保养工作。

22－3

负责对甲方供应部分材料的保管使用工作及地材的验收工作。

22－4

遵章守纪，做文明人，搞好文明施工，工完料净，材料分门别类，堆放整齐。

22－5

遵守劳动保护条例，严禁使用童工和不符合劳动条件的工人，６ 对特殊作业人员采取必要的保护措施，使用劳保用品。

22－6

按规定办理《承包工程许可证》，并向工商行政管理、税务、公安和建设银行办理登记注册及开户手续。

22－7

提供营业执照、资质证书、安全资质证书、承包工程许可证，外省施工单位负责办理出省和入当地务工许可证，交缴有关费用。

22－8

提供劳务人员名单及特殊作业人员的上岗证书。

第八部分

其他

第二十三条：安全施工

23－1

乙方必须按有关规定采取严格的安全保护措施，坚持安全第一的思想，杜绝违章作业，承担由于自身安全意识差、思想麻痹、违章作业造成事故的责任和因此而发生的费用。非乙方原因造成的安全责任事故，由甲方承担责任和有关费用。若发生重大伤亡事故，甲、乙双方密切配合，并为抢救提供必要的条件。

23－2

甲方有权监督乙方采取的安全保护措施和执行情况，甲方设置的防护用品，乙方必须正确使用。甲方优先保障安全防护方面的费用。

23－3

乙方必须做到特殊工种持证上岗的要求。

23－4

乙方必须严格执行国家和省市有关部门颁发的安全操作规程。安全网和施工用电的触电保护器、安全标志等安全设施，由甲方提供，乙方必须使用、保管。

第二十四条：不可抗力

24－1

对发生人力所不可抗拒的自然灾害，如地震等，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在受灾后24小时之内向甲方代表报告受灾情况。

24－2

因不可抗力所造成的损失，由双方分别承担：

1、工程本身的损失由甲方承担；

2、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

７

3、乙方因自身原因造成的停工，停工损失由乙方承担。第二十五条：合同纠纷的解决方式

甲乙双方因合同发生争议时，双方应及时协商解决。如不能取得 一致，可向**人民法院起诉。

第二十六条：其他事项

26－1

本合同未尽事宜可签订补充协议，作为合同的一部分，与合同有同等效力。

26－2

合同在双方签字盖章后生效。工程完工结算，甲方付款完毕后除保修和纠纷解决条款外，其它条款即告终止。

26－3

合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本

份，甲、乙双方送有关部门备案。

发包方：（公章）

承包方：（公章）地址：

地址： 法人代表：

法人代表： 委托代理人：

委托代理人： 开户银行：

开户银行： 账号：

账号： 电话：

电话： 邮政编码：

邮政编码： 合同签字时间：

****年**月**日

地点：

附件一：

8.农村宅基地建房包工包料合同 篇八

工程名称：汤泉乡黄岗村村民李泰之新建住宅

工程地点：安庆市太湖县汤泉乡黄岗村李湾组

发 包 人（甲方）：李泰（身份证号码：）

承 包 人（乙方）：（身份证号码：）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发包人、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同达成如下协议：

一、项目概况：建房屋两层半，建筑面积约为 平方米。乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建新房，甲方房屋主体工程、房屋四周排水沟的改建、围墙、楼顶、墙面 水泥抹平，同时作好防渗处理。

二、承包方式：包工包料、不得转包

甲方责任：提供施工的必要条件三通施工配套场地，乙方必须保证房屋质量，按设计图纸和甲方要求安全施工。由于是农村施工场地有限制请乙方妥善处理屋前屋后邻里关系，有争议事项可先行停工待通知甲方待解决。

乙方责任：1、须严格按图纸设计和要求施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方书面同意不得随意增加面积。2、因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致后方可进行变更。3、主体结构钢筋优质螺纹钢、水泥425、砖的使用要符合国家相关标准不得使用劣质材料。4、乙方在施工中必须接受甲方的监理，并接受合理化建议并采纳。5、乙方自带建筑所需一切可能用到的工具设备材料等，6、乙方施工人员食宿、薪资、意外保险等问题由乙方解决。

三、承包价格及付款方式：合同总价款按照交房后新房面积638元/平方米计算，签订合同后预付人民币 80000 元；封顶后支付人民币 元整付清；

四、质量要求：1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工返工费由乙方自付。2、房屋建成后甲方发现质量问题主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平。断裂、露筋、横梁断裂、墙面开裂、地面塌陷等乙方必须在第一时间进行免费维修。4、要求房屋主体四角端正、墙面、地面平整，且符合国家相关标准。

五、安全施工:

乙方必须按照安全规范和技术要求，采取严格的安全防护措施文明施工，在施工过程中要特别注意安全，确保人身和财产安全，杜绝一切事故发生。因乙方原因造成乙方人员或第三方人员伤亡等一切安全事故均由乙方承担全部责任。甲方不承担任何责任。

六、工期要求：主体工程工期为 80 天，从签订合同之日起计算，乙方须在 2021年 11月 3日前完成所有主体工程，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应在动工前筹备齐，以便顺利施工。

七、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，解决不成由房屋所在地人民法院判决。本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，从签字之日起生效。

甲方发包方签字(章)： 日期：2021年8月16日

9.包工包料合同样本 篇九

甲方：金海公司

乙方：

甲方需要在新序农场建七间瓦房和围墙贰仟米，现将建

筑工程承包给乙方施工，为在建筑房屋中明确施工，以明确经济条款法律责任，甲、乙双方经充分协商，订立如下合同条款：

一、承包形式：包工不包料。乙方只包工，一切材料与

税收由甲方负责，与乙方无关。乙方只出工，按实际建筑面积验收结算付款。双方议定瓦房每平方米人民币贰佰元整（￥：200.00元），围墙每平方米人民币伍拾捌元（￥：58.00元）。

二、基础不包挖土回土地面，由甲方负责。

三、批外墙水泥抹光，内墙批粗底，不包装修。

四、付款方式：自订立合同之日起，甲方先预借叁万元

（￥：30000.00元）做工人进场的伙食费用，工人进场开工后，按工程进度付款，工程完工二天内，经甲、乙双方验收后结算，一次性付清本工程总款给乙方工人，住宅水电由甲方负责。

五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，望双方共

同遵守执行，工程余款付清后本合同自行作废。

甲方：乙方：

10.包工包料施工合同范本 篇十

乙方：

工程地点：甲方在南庄村处建房屋两层，建筑面积为平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

一、承包方式

采用包工包料方式承包，面积价格一次性包死，工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并采纳。

乙方自带建筑所需一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板，搭架用的竹木等，费用由乙方自理，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括楼顶顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承包价格及付款方式

经甲乙双方协商，建筑面积按相关民俗按楼面平方米计算，屋檐滴水处每平方米按每楼面平方米1/2费计算，即楼面平方米是 元/平方米，屋檐滴水处是（贰佰元）/平方米。

先预付 元整（大写：）。工程如在农历 年 月 日完成外墙砖、屋内格墙及屋顶楼平完工。付款 元整（大写：）。内墙及地平及外墙砖完工付款 元整（大写：）。剩余部分经甲方验收合格后。

四、双方责任

甲方提供施工的水电，乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工。

五、质量要求

1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。

3、房屋建成后甲方发现质量问题的，如：

1）所进材料一定确保质量，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板，钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。

2）主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂；主体柱地面不垂直、断裂、露筋：横梁断裂、露筋；天板或地板开裂、塌陷、露筋等等），由乙方承担赔偿一切损失，乙方必须进行免费维修。

4、主体四角端正、墙面、地面平，墙体粉刷平整，杜绝空鼓，符合相关标准。门面贴瓷砖。

六、注意安全

乙方必须按照安全规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，文明施工，在施工过程中要特别注意安全施工，确保人身和财产安全，杜绝一切事故发生，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故，由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故的一切事故，一切由乙方负全部负责，甲方不负担任何责任和费用。

七、工期要求

主体工程工期为 天，从签订合同之日起计算，乙方必须在 年 月 日前完成主体工程，完工时间不能超过 天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的，每拖延一天，每平方米减少工钱 元，因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。乙方所需材料，应在年前筹备齐，以便年初好施工。

八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，在证人执一份，从签字之日起生效。

甲方签字（章）：

农历日期：

乙方签字（章）：

农历日期：

在证人签字（章）

农历日期：

农历日期：

包工包料施工合同范本2

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着平等、互利、公平、公正、诚实信用的原则，就甲方承建的私宅施工、材料及作业用工事宜，为明确双方责任、义务和权利，经双方友好协商，愿意达成如下条款，以期共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：私宅

2、结构层次：

3、施工地点：下蜀镇西谢村

4、建筑面积：平方米

二、承包方式：

包清工、包机械、包设备材料、建筑材料。

三、工程作业范围及其内容：

1、垫层、墙角、基础、主体、屋面，室内外装饰粉刷，楼上下水泥地面。

2、所有材料搬运。

四、建房材料要求：

1、多孔砖：

2、水泥：

3、钢筋：

五、质量管理：

质量标准：乙方施工的工程质量，应当符合国家和地方有关的施工及验收标准及甲方的要求。

六、工程进度：

合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，总日历天数为 天。

七、安全、文明施工：

在施工过程中，乙方施工人员所发生的安全事故，乙方自理与甲方无关。（工程造价包含乙方工人的保险费。）

八、结算价格及方式：

1、固定单价包干： 元/平方米，按建筑面积实算（建筑面积按国家规范标准计算）

2、工程完工后，留工程造价 为工程质保金，工程竣工验收后无维修等质量、安全问题一年内全部付清。

九、付款方式：

甲方根据工程进度付款，基础结束付，主体结束付，粉刷结束付，工程竣工验收付，无质量问题一年后付清。

十、现场用电：

费用有甲方负责。

十一、施工用水：

费用有甲方负责。

十二、合同的解除、终止：

1、解除合同：乙方的劳动力安排和施工的工程质量、进度、安全不能满足甲方，经甲方书面通知，仍不能满足要求的，甲方有权向乙方发出通知解除合同，责令乙方退场，已完工程量按70%结算。年底结清。

2、合同的终止：甲、乙双方根据合同条款，事理行使了自己的权利，合理履行了各自的义务后，本合同终止。

3、以上合同条款未尽事宜双方可另行增加补充协议，补充协议与该协议具有同等效力。

4、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，甲、乙双方签字后生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

包工包料施工合同范本3

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，经甲、乙双方协商同意，达成协议如下：

一、工程范围

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：

二、工期要求：

1、自 年 月 日，从开工之日，楼房具备作业面后开工 个月交工。

2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期拖延一切直接或间接的后果自负。（注：施工中阴、雨天工期可顺延，5℃以下温度禁止施工，工期可顺延。）

三、施工质量要求：

四、工程验收：

此工程经甲方验收合格即视为合格。

五、合同价款与支付方式：

合同单价： /㎡，施工面积约 ㎡。合同总价款：工程款待工程竣工甲方验收后一次性给付总额工程款。

六、其他约定：由于任何一方的原因导致施工不能进行或不能顺利进行，人为不可抗力除外，责任一方应赔偿对方相应损失。

七、争议的处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至工程所在地法院。

八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________