造价员基础知识经典

造价员基础知识经典（精选8篇）

1.造价员基础知识经典 篇一

基础知识题精选

第一章建设工程造价管理相关法规与制度

第一节

建设工程造价管理相关法律法规 一.单项选择题：

1.大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.建设单位

B.施工单位 C.总承包单位

D.监理单位

2.建设单位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，则（）。A.建筑施工许可证自行废止

B.由发证机关收回建筑施工许可证 C.由建设行政主管机关处以罚款

D.取消该建筑项目

3.某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可证管理办法》的规定，在以下有关房地产公司申领施工许可证应具备的条件中以下正确的是（）。A.拆迁工作必须全部完成 B.拆迁补偿安置资金全部到位 C.拆迁工程量已完成50%

D.拆迁进度已符合施工的要求

4.某公司拟开发建设星级酒店项目，按照国家有关施工许可证的规定，该公司必须先确定（），放可取得建筑工程施工许可证。

A.工程设计企业

B.工程监理企业（按照规定改工程应委托监理）C.工程施工企业

D.材料供应企业

5.某公司拟建设高层写字楼，为取得建筑工程施工许可证，该公司向市建设行政主管部门提交的施工图纸及技术资料应当（）。

A.满足施工要求

B.已按规定通过审查 C.符合公司自身要求

D.符合设计单位要求

6.某市立医院拟新建住院大楼，该医院与2007年3月20日领到施工许可证，根据《建筑法》的规定，该工程应在（）前开工。

A.2007年4月20日

B.2007年6月20日 C.2007年9月20日

D.2008年3月20日

7.某石油公司拟新建总部办公大楼，该公司于2006年10月15日领取施工许可证后因故不能按期开工，遂向发证机关申请第一次延期，但此次延期届满时仍不能开工，不得不申请第二次延期。根据《建筑法》的规定，该工程施工许可证经过两次延期后，其有效期最迟将于（）截止。

A.2007年2月14日

B.2007年4月14日 C.2007年7月14日

D.2007年7月15日

8.某在建综合市场工程因故于2006年6月5日中止施工，根据《建筑法》的规定，建设单位应当在（）前，向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.2006年6月19日

B.2006年7月5日 C.2006年9月5日

D.2006年12月5日

9.某城市道路工程因故于2005年8月中止施工，建设单位按规定报告了施工许可证发证机关，2006年11月该工程拟恢复施工，根据《建筑法》的规定，建设单位应当（）。A.报发证机关检验施工许可证

B.重新领取施工许可证 C.重新办理开工报告

D.请发证机关检查施工现场

10.某大型基础设施工程已按照国务院有关规定批准开工报告，但因故未能按期开工，若开工时间超过了（）个月，根据《建筑法》的规定，该工程应当重新办理开工报告的批准手续。A.1

B.3 C.6

D.12 11.我国《建筑法》规定的建筑工程发包方式为（）。

A.招标发包和邀请发包

B.公开招标和直接招标 C.招标发包和直接发包

D.公开招标和邀请招标

12.下列对《建筑法》中关于资质管理规定的理解，表述正确的是（）。

A.建筑施工企业不能超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

B.建筑施工企业可以借用其他施工企业的营业执照，但不能以自己名义承揽工程

C.建筑施工企业可以借用其他企业的资质证书，但禁止超越后者资质等级许可的业务范围承揽工程

D.建筑施工企业可以允许其他单位使用本企业的资质证书，但不能以企业的名义承揽工程 13.甲、乙两家承包公司组成联合体共同投标一体育馆工程项目并中标，则（）。A.甲、乙双方应签订共同中标协议

B.甲、乙双方应共同与招标人签订合同

C.甲或乙中一方代表联合体于招标人签订合同

D.甲和乙分别与招标人签订合同

14.甲、乙两家建筑公司组成了一个联合体投标并中标。甲、乙的共同投标协议约定。如果在施工过程中出现质量问题而遭遇业主索赔，各自承担索赔额的50%.施工中由于乙所用技术不当出现了质量问题而遭到业主20万元的索赔。以下说法不符合法律规定的是（）。

A.虽质量事故是乙的技术所致，但联合承包体各方对承包合同的履行承担连带责任，甲或乙无权拒绝业主单独向其提出的索赔要求

B.共同投标协议约定甲乙各承担50%的责任，业主只能分别向甲、乙各索赔10万元 C.业主既可要求甲承担赔偿责任，也可要求乙承担赔偿责任

D.若甲先行赔付业主20万元，甲可以向乙追偿10万元

15.甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（）的业务许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.建设单位认可

16.施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格，则下列表述正确的是（）。

A.分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

B.分包单位可以不承担法律责任

C.总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任

D.总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 17建设单位应该将工程发包给（）单位。

A.愿意承包建设

B.可以建设完成

C.任何

D.具有相应资质等级的单位 18.实行总承包的，建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。A.基础工程

B.主体工程 C.装饰工程

D.安装工程

19.甲公司中标成为某写字楼工程合法的施工总承包人。改工程分为桩基础工程、主体结构工程、暖通水电工程三个部分，甲工程选择了几家符合资质条件的工程公司，经项目业主认可，拟按下列方案之一进行分包。其中建筑法不允许的方案是（）。

A.将桩基础工程交给乙基础工程公司承包，自己负责其余部分的施工

B.将桩基础和暖通水电工程分别交给乙基础工程公司和丙安装工程公司承包，自己负责主体结构施工

C.将桩基础、暖通水电工程和主体结构分别交给乙基础工程公司、丙安装公司和丁公司承包

D.将暖通水电工程交给丙安装公司承包，自己负责桩基础工程和主体结构施工 20.下列各项，符合《建筑法》中对建设工程监理规定的是（）。A.工程监理单位应当接受建设单位委托实施监理

B.工程监理人员发现工程施工不符合规定的，不能直接要求施工单位整改 C.工程监理人员发现工程施工不符合规定的，有权要求设计单位整改 D.工程监理单位可以转让工程监理业务

21.某工程监理单位中标获得某工程项目的监理任务，该监理单位应当就该监理任务与该项目的（）签订书面委托合同。A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.建设行政主管部门

22.在对某工程项目监理过程中，工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求，则工程监理人员根据自己的法定权限和义务，应当（）。

A.要求施工单位改正

B.通知设计单位改正

C.建议建设单位修改合同

D.报告建设单位要求设计单位改正 23.建筑施工现场的安全由（）负责。

A.建设单位

B.施工单位 C.勘察设计单位

D.监理单位

24.施工现场从事危险作业职工的意外伤害保险由（）负责办理，并支付保险费。A.建设单位

B.施工单位 C.勘察设计单位

D.监理单位 25.建筑工程的施工质量主要由（）负责。

A.建设单位

B.建筑施工单位 C.勘察设计单位

D.监理单位

26.甲为某高校图书馆工程的总承包单位，甲经过业主同意将该图书馆玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则下列说法正确的是（）。A.该高校只可要求甲承担责任

B.该高校只可要求乙承担责任

C.该高校可以要求甲和乙承担连带责任

D.该高校必须要求甲和乙同时承担全部责任

27.某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同，在法律上其合同当事人是（）关系。A.领导与被领导

B.管理与被管理 C.平等主体

D.行政隶属

28.《招标投标法》规定的招标方式是（）。

A.公开招标、邀请招标和议标

B.公开招标和议标 C.邀请招标和议标

D.公开招标和邀请招标

29.招标人需对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前完成。

A.5

B.10 C.15

D.20 30.编制投标文件的时间自招标文件出售之日起到投标人提交投标文件截止之日时止，最短不得少于（）日。A.10

B.20 C.15

D.5 31.根据《招投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。A.联合投标

B.共同投标 C.合作投标

D.独立投标

32.下列选项中，不符合《招投标法》关于联合体各方资格规定的是（）。A.联合体各方均应当承担招标项目的相应能力

B.招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应的资格条件 C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级 D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 33.联合体中标的，联合体各方应当（）。

A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任

C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任

D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任

34.由同一专业的单位组成的联合体投标时，按照（）单位确定资质等级。A.资质等级较低的 B.资质等级较高的 C.平均资质等级

D.联合体中任意一方 35.投标人应当具备（）的能力。

A.编制标底

B.组织评标 C.承担招标项目

D.融资

36.下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。

A.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行

B.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行

C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分

D.在投标截止日期前，投标人应该电话通知招标人撤回投标文件 37.我国《招标投标法》规定，开标时间应为（）A.提交投标文件截止时间的同一时间

B.提交投标文件截止时间的次日

C.提交投标文件截止时间的7日 后

D.其他约定时间 38.我国《招标投标法》规定，开标地点应为（）。

A.招标人办公地点

B.招标文件中预先确定的地点 C.政府指定的地点

D.招标代理机构办公地点

39.根据我国《招标投标法》的有关规定，下列不符合开标程序的是（）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加

D.开标时都应当当众拆封、宣读投标文件 40.我国《投标招标法》规定，开标应由（）支持。A.地方政府相关行政主管部门

B.招标代理人 C.招标人

D.中介机构

41.我国《招标投标法》规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。A.地方政府相关行政主管部门

B.招标代理人 C.中介结构

D.招标人 42.临时使用土地期限一般不超过（）年。A.0.5

B.1 C.2

D.3 43.以下建设用地，可以以出让等有偿使用方式取得的是（）。

A.国家机关用地和军事用地

B.城市基础设施用地和公益事业用地

C.国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地

D.房地产开发用地

44.保险合同的主体双方是（）。

A.投保人和保险人

B.保险人和被保险人 C.投保人和被保险人

D.保险人和保险受益人 45.建筑工程一切险和安装工程一切险属于（）保险。A.财产保险

B.人身保险 C.第三者责任保险

D.强制保险 46.建筑工程施工人员意外伤害保险属于（）保险。A.财产保险

B.人身保险 C.第三者责任保险

D.自愿保险

47.纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不能超过（）个月。A.2

B.2 C.3

D.4 48.纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令期限缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。A.万分之五

B.万分之三 C.百分之五

D.百分之三

二、多项选择题：

1.我国《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，已经（）。A.取得建设工程规划许可证

B.确定建筑施工企业

C.签订委托监理合同

D.办理工程质量、安全监督手续 E.建设资金落实

2.甲建设单位改建办公大楼，该工程由乙施工单位承建，根据《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有（）。

A.该改建工程无需领取施工许可证

B.应由甲向建设行政主管部门申请领取施工许可证

C.应由乙向建设行政主管部门申请领取施工许可证

D.领取施工许可证前，建设资金必须全部到位 E.领取施工许可证前，建设资金已经落实

3.从事建设活动的勘察、设计、施工和监理单位，应当在以下方面具备国家规定的资质条件（）。A.注册资本

B.技术装备

C.历史业绩

D.专业技术人员 E.年纳税金额

4.建设工程的发包方式主要有（）。

A.公开发包

B.邀请发包 C.招标发包

D.直接发包 E.间接发包

5.对于（）建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。A.大型

B.大中型 C.中小型

D.结构复杂的 E.结构特别的

6.建筑施工企业有下列（）行为的，与他人签订的建设工程施工合同无效。A.将其承包的建设工程全部转包给其他符合资质条件的施工企业完成B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

C.将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成D.借用有资质的建筑施工企业名义

E.将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成

7.下列做法中不符合我国《建筑法》关于建筑工程发承包规定的有（）。

A.发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分分包给几个承包单位

B.甲建筑施工企业以与其资质相同的另一建筑施工企业的名义承揽工程

C.乙建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义转包给别人

D.发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位 E.丙建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给丁单位

8.下列做法中，不符合我国《建筑法》中关于分包工程的规定的做法是（）。A.某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程转包给别人

B.某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人

C.某建筑施工企业经建设单位认可将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

D.分包单位将其承包工程中的部分工程再分包给具有相应资质条件的施工企业 E.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 9.下列属于违法分包行为的有（）。

A.总承包单位将建设工程分包给具备资质的单位

B.分包单位将其承包的建设工程再分包

C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 D.施工总承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人 E.施工总承包单位自行完成承包工程的主体结构工程

10.下列关于建筑工程分包的说法，符合我国《建筑法》规定的是（）。A.主体结构的施工由分包单位完成B.建筑工程总承包单位按照承包合同的约定对建设单位负责 C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 E.分包单位可以将其承包的工程再分包

11.工程监理单位应当依照（），代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。A.法律、法规

B.有关技术标准程 C.有关设计文件

D.建设工程承包合同

E.建设工程保险合同

12.为了保证工程质量，建设单位往往都很重视材料供应问题，下列说法正确的有（）。A.工程材料可由建设单位直接采购

B.工程裁量可由承包商负责采购，但应到建设单位指定的供应商处采购 C.工程材料可由双方认可的供应商供应

D.建设单位可以直接为承包商指定生产厂家 E.建设单位可以直接为承包商指定品牌

13.按照《建筑法》的规定，建设单位应当在实施建筑工程监理前，将（）书面通知被监理的建筑施工企业，A.监理的内容

B.监理规划 C.监理的费用

D.委托的工程监理单位 E.监理权限

14.合同的主体，是指合同关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者，包括（）。A.代理人

B.被代理人 C.自然人

D.其他组织 E法人

15.法人是具有民事权利和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。根据《民法通则》第37条的规定，法人应当具备的条件是（）。

A.依法成立

B.有必要的财产和经费

C.依法纳税

D.有自己的名称、组织机构和场所 E.能独立承担民事责任

16.我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括（）。A.公开原则

B.公平原则 C.平等原则

D.自愿原则 E.诚实守信原则

17.合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A.自然人

B.法人 C.其他组织

D.客体

E.能独立承担民事责任

18.关于投标文件的补充、修改和撤回，以下说法正确的是（）。

A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改和撤回已经提交的投标文件。

B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前，可以补充、修改和已经提交的投标文件

C.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止日期至少20日前，可以补充、修改和撤已经提交的投标文件

D.投标人在规定时间内补充、修改和撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分

E.投标人补充、修改和撤回已经提交投标文件的，其投标保证金没收

19.根据《招标投标法》的有关规定，下列说法不符合开标程序的有（）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开

B.开标有招标人主持，邀请中标人参加

C.在招标文件规定的开标时间前收到的所有的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读 D.开标由招标办人员主持，邀请招标人参加

E.开标过程应当记录，并存档备查

20.《价格法》规定，生产经营者定价的基本依据是（）。A.生产经营成本

B.市场供求状况 C.国民经营发展

D.社会发展状况

E.社会承受能力

21.我国把土地分为（）。

A.农用地

B.建设用地 C.临时用地

D.未利用地

E.私有用地

22.根据《土地管理法》相关规定，下列各项中可以通过划拨方式取得国有土地使用权的有（）。A.三峡水利枢纽工程用地

B.北京市民政局用地 C.奥运会水立方体育比赛馆

D.房地产开发用地

E.外商投资项目用地

23.国家为了公共利益的需要，可以依法对土地实行（）并给予补偿。A.征收

B.征用 C.购买

D.划拨 E.无偿使用

24.税率是指应纳税额与计税基数之间的比例关系，是税法结构中的核心部分。我国现行税率有（）。A.比例税

B.累进税率 C.定额税率

D.超额税率 E.全额税率 参考答案

一． 单项选择题：

1.A 2.A 3.D

4.C

5.A

6.B 7.C

8.B 9.A

10.C 11.C 12.A 13.B 14.B

15.C

16.D 17.D

18.B 19.C 20.A

21.B

22.D 23.B

24.B 25.B

26.C

27.C 28.D

29.C 30.B 31.A

32.D 33.A

34.A 35.C 36.A 37.A 38.B 39.C 40.C 41.D 42.C

43.D 44.A 45.A 46.B 47.C 48.A 二.多项选择题: 1.A.B.C.D 2.B.E 3.A.B.C.D

4.C.D 5.A.D

6.A.B.D 7.A.B.C.E

8.A.B.D 9.B.C.D

10.B.C.D 11.A.B.C.D

12.A.C 13.A.D.E

14.C.D.E 15.A.B.D.E.16.B.C.D.E 17.A.B.C.18.A.D

19.B.D

20.A.B 21.A.B.D

21.A.B.C 22.A.B

24.A.B.C

第二节

建设工程造价管理制度

一、单项选择题：

1.取得造价工程师职业资格证书的人员，可自执业资格证书签发之日起（）内向聘用单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门或者国务院有关部门提出注册申请。A.2个月

B.1年 C.6个月

D.2年

2.我国造价工程师的初始注册和续期注册的有效期为（）。A.均为3年

B.均为4年

C.分别为2年和4年

D.分别为3年和4年

3.取得造价工程师职业资格证书的人员，逾期未申请注册的，除提供初始注册要求提供的材料外还应提供（）。A.职业资格证书和身份证复印件

B.与聘用单位签订的劳动合同复印件 C.工程造价岗位工作证明

D.继续教育合格证明

4.在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更手续。变更注册后其注册有效期（）。

A.3年

B.4年

C.2年

D.延续原注册有效期

5.注册造价工程事的执业范围不包括（）。

A.工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制和审核

B.工程量清单、标底（或者控制价）、投标报价的编制和审核 C.建设项目管理过程中设计方案的优化

D.工程经济纠纷案件的审理

6.以下不属于注册造价工程师权利的是（）。

A.适用注册造价工程师名称

B.依法独立执行工程造价业务

C.保管和使用本人的注册证书和执业印章

D.遵守法律、法规、有关管理规定，恪守执业道德。

7.注册造价工程师在每一注册期内应当达到注册机关规定的继续教育要求。每一注册有效期各位（）学时。A.30

B.40 C.20

D.60 8.造价员（）同时受聘于两个或两个以上单位。A.可以

B.不得

C.经主管部门同意后可以

D.经两个单位同意后就可以 9.造价员资格证书原则上每（）年检验一次。A.3

B.4 C.2

D.1 10.造价员每3年参加继续教育的时间原则上不得少于（）学时。A.30

B.40 C.20

D.60 11.乙级造价工程咨询企业依法从事工程造价咨询活动，（）A.不受行政区域限制

B.只能在本省内从事 C.只能在本地区内从事

D.可以不受任何限制

12.在设立甲级工程造价咨询企业时，企业出资人中，注册造价师工程师人数不低于出资人总人数的（）%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。

A.30

B.40 C.20

D.60 13.甲级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于（）人。A.20、10

B.16、8 C.12、6

D.16、6 14.工程造价咨询业务范围包括（）。

A.建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的审批

B.配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制 C.工程竣工决算报告的审批

D.工程造价经济纠纷的仲裁

15.工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务，应当按照有关规定的要求出具工程造价成果文件，工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖（）。

A.执业印章，并由执业咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章

B.执业印章，并由执业企业咨询业务的总工程师签字加盖个人印章

C.合同专用章，并由执业咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章 D.合同专用章，并由执行咨询业务的总工程师签字、加盖个人印章

16.未取得工程造价咨询资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，（）。A.出具的工程造价成果文件无效，由有关部门给予处罚

B.出具的工程造价成果文件无效，但不给予处罚

C.出具的工程造价成果文件有效，但有关部门给予处罚 D.出具的工程造价成果文件有效，但不给予处罚

17.工程造价咨询企业的分支机构从事工程造价咨询业务，应当由（）负责承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。

A.设立该分支机构的工程造价企业

B.该工程造价咨询企业的分支机构

C.设立该分支机构的工程造价咨询企业负责人

D.该工程造价咨询企业的分支机构负责人

18.工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务，应当自承接业务之日起（）日内到省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。

A.30

B.40 C.20

D.60 19.工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务，应当到（）所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。

A.工程造价咨询企业注册

B.建设工程 C.工程造价咨询企业分支机构注册

D.合同签订

二、多项选择题：

1.造价工程师执业资格可以通过以下（）渠道取得。A.执业资格统一考试

B.资格认定 C.资格互认

D.造价员转评 E.职称互认

2.关于乙级工程造价咨询企业的业务承担，以下说法正确的是（）。A.只能在本省、自治区、直辖市承担业务

B.可以从事工程造价在5000万元以下的各类工程建设项目 C.不受行政区域限制

D.任意规模工程建设项目

E.在其资质等级许可的范围内承接工程造价咨询活动 3.关于工程造价咨询企业的分支机构，以下说法正确的是（）。A.可以跨省区承担业务

B.可以以自己的名义承接工程造价咨询业务

C.可以以自己的名义订立工程造价咨询合同

D.可以以自己的名义出具工程造价成果文件

E.工程造价咨询企业设立分支机构的，应当到分支机构工商注册所在地省级政府建设主管部门备案 4.造价工程师有下列（）情形的不予注册。

A.申请在两个或者两个以上单位注册的 B.未达到造价工程师继续教育合格标准的

C.前一个注册期内工作业绩达不到规定标准

D.未办理暂停执业手续而脱离工程造价业务岗位的 E.被吊销注册证书，自被处罚决定之日起已满5年的

5.注册造价工程师的执业范围包括（）。

A.建设项目建议书、可行性研究投资估算的审批

B.工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制和审核

C.设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制

D.工程经济纠纷的鉴定 E.工程保险理赔的核查

6.注册造价工程师享有下列（）权利。

A.使用注册造价工程师名称

B.依法独立执行工程造价业务

C.在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章

D.保管和使用本人的注册证书和执业印章 E.保证执业活动成果的质量

7.《全国建设工程造价员资格证书》原则上每3年检验一次，由各管理机构和各专业委员会负责具体实施，验证的主要内容为（）

A.从事工程造价工作的业绩

B.继续教育情况 C.职业道德等

D.从业技能 E.身体素质

8.工程造价咨询企业设立分支结构的，应持以下（）等材料到分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。

A.分支机构营业执照复印件

B.工程造价咨询企业资质证书原件

C.拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注册证书的复印件

D.分支机构固定办工场所的租赁合同或产权证明 参考答案 一.单项选择题：

1.B

2.B

3.D 4.D

5.D

6.D 7.D 8.B 9.A

10.A 11.A 12.D 13.A 14.B 15.A 16.A 17.A

18.A

19.B

二、多项选这题：

1.A.B.C

2.B.C.E

3.A.E

4.A.B.C.D 5.B.C.D.E

6.A.B.C.D

7.A.B.C

8.A.C.D

第二章建设工程项目管理 第一节

建设工程项目管理概述 一.单项选择题：

1.建设程序，是指（）在整个建设过程中，各项工作（）的先后顺序。A.建设项目可能遵循

B.建设工程必须遵循 C.建设项目必须遵循

D.建设项目可能遵循

2.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（）。A.分部工程

B.单项工程 C.分项工程

D.单位工程

3.作为建设项目的组成部分，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目是（）。

A.分部工程

B.单项工程 C.分项工程

D.单位工程 4.一座大型食品加工厂属于（）。

A.单项工程

B.建设工程 C.建设项目

D.单位工程 5.一栋教学办公楼属于（）。

A.单项工程

B.分部工程 C.建设工程

D.单位工程 6.某中学实验楼的土建工程属于（）。

A.单项工程

B.单位工程 C.建设工程

D.分项工程 7.某大型商场的桩基础属于（）。

A.建设工程

B.单项工程 C.分部工程

D.单位工程 8.不属于按建设项目性质的分类是（）。

A.扩建项目

B.在建项目 C.改建项目

D.迁建项目 9.基本建设项目按投资规模分类的是（）。

A.筹建项目

B.在建项目 C.大型项目

D.投产项目 10.不属于按建设项目的投资效益分类的是（）。A.竞争性项目

B.基础性项目 C.公益性项目

D.生产性项目

11.以下按照投资作用进行建设项目分类的是（）。

A.生产型建设项目和非生产型建设项目

B.限额以上和限额以下项目

C.政府投资项目和非政府投资项目

D.竞争性项目，基础性项目和公益性项目

12.具有独立的设计文件，可独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产和效益的工程是指（）。A.建设项目

B.单位工程 C.分项工程

D.单项工程

13.具有独立的设计文件，可以独立组织施工，将建成可以独立发挥生产或效益的工程是指（）。A.建设工程

B.分项工程 C.单项工程

D.单位工程

14.以下关于项目建议书的说法中，不正确的是（）。

A.项目建议书经批准后，可以进行详细的可行性研究工作，但并不表明项目非上不可

B.经过批准的项目建议书是项目的最终决策

C.企业不需要编制项目建议书而可直接编制可行性研究报告

D.项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目，供国家选择并确定是否进行下一步工作 15.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行（）。A.审批制

B.核准制 C.备案制

D.报告制

16.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行（）。A.审批制

B.核准制 C.备案制

D.报告制

17.如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（）以上或者其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A.5%

B.10% C.15%

D.20% 18.根据建设部2000年颁布的《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，建设单位因当将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托（），进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.质量监督站

B.专业设计院 C.监理机构

D.图纸审查机构

19.建设项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容不包括（）。A.征地、拆迁、场地平整以及基坑开挖工作

B.完成施工用水、电、通信、道路等接通工作

C.组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商

D.准备必要的施工图纸

20.建设项目在开工建设之前完成工程建设准备工作并具备开工条件后，由（）负责及时办理工程质量监督手续和施工许可证。

A.建设单位

B.施工单位 C.监理单位

D.设计单位 21.工程竣工验收的准备应由（）负责。

A.建设单位

B.施工单位 C.监理单位

D.设计单位

22.关于竣工图的绘制，一般规定：不管在施工单位过程中图纸有无变更、最终是否需要重新绘制，但必须由（）负责在原施工图或重新绘制的工程图上加盖“竣工图”标志。才能作为竣工图。A.建设单位

B.施工单位 C.监理单位

D.设计单位

23.《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（建设部78号令）规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建筑主管部门备案。A.5

B.10 C.15

D.20 24.项目后评价的基本方法是（）。

A.对比法

B.分析法 C.统计法

D.总结评价法 25.建设工程项目管理的核心任务是（）。

A.控制项目采购

B.控制项目目标 C.控制项目风险

D.控制项目信息

26.在项目组织方面，业主变自行管理模式为委托项目管理模式。由项目管理咨询公司作为业主代表或业主延伸根据其自身资质、人才、和经验，以系统和组织运作的手段和方法对项目进行管理，体现了建设项目管理的（）发展趋势。A.集成化

B.国际化 C.信息化

D.规范化

27.在建设工程项目的决策和实施过程中，由于各阶段的任务和实施主体不同，构成了不同类型的项目管理。（）是全过程的项目管理，包括项目决策与实施阶段的各个环节。

A.业主方项目管理

B.工程总承包方项目管理 C.设计方项目管理

D.施工方项目管理

28.某项目实施主体的项目管理不仅仅局限于项目勘察设计阶段，而且延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段。该项目实施主体是（）。

A.业主方

B.工程总承包方 C.设计方

D.施工方 29.造价控制、进度控制、质量控制之间是（）。

A.相互矛盾的关系

B.相互统一的关系 C.相互对立统一的关系

D.相互独立的关系

30.建设工程项目三大目标之间存在着矛盾和对立的一面。下列选项中，能说明这一点的选项是（）。A.为了提高质量，就需要增加投资、延长工期

B.增加投资导致延长工期，最终质量下降

C.适当提高质量标准，尽管会增加投资，但能使工期缩短

D.科学地安排进度计划，可以大大缩短工期、提高质量、不会造成投资增加

二、多项选择题

1.建设工程项目是指为完成依法立项的（）等各类工程进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程。

A.新建

B.扩建 C.改建

D.营运 E.维修

2.建设工程项目按照由整体到局部，由大到小，可以划分为（）。A.单项工程

B.单位工程 C.分部工程

D.分项工程 E.子项工程

3.以下属于建设准备阶段的工作有（）。

A.通过招标选择施工单位

B.准备必要的施工图纸 C.招收、培训生产人员

D.落实生产原材料供应 E.征地、拆迁

4.以下属于建设项目的是（）。

A.某一办公楼的土建工程

B.某一化工厂

C.某一大型体育馆

D.教学楼的安装工程 E.某教学楼装修工程

5.以下（）项目属于单项工程。

A.纺织厂织布车间

B.某一中型规模的火车站 C.某一住宅楼

D.某一大型医院 E.某一学校

6.以下属于单位工程的是（）。

A.教学楼的主体工程

B.办公楼的土建工程 C.住宅楼±0.000以下的工程

D.汽车组装车间的工艺设备安装工程 E.某教学楼的桩基工程

7.以下属于一个分部工程的是（）。

A.写字楼的地基基础工程

B.教学楼的混凝土楼板工程 C.图书馆的主体结构工程

D.综合楼的钢筋工程 E.某教学楼屋面工程

8.建设项目按照项目的投资作用分类有（）。

A.在建项目

B.非生产性建设工程项目 C.筹建项目

D.投产项目 E.生产性建设工程项目

9.建设项目按照性质不同的分类有（）。

A.新建项目

B.扩建项目 C.筹建项目

D.迁建项目 E.非生产性项目

10.建设工程项目按项目的投资来源划分可分为（）。

A.政府投资项目

B.非政府投资项目 C.生产性项目

D.非生产性项目 E.竞争性项目

11.工程项目建设程序是指工程项目从策划开始经过评估、决策、（）的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序。

A.设计

B.施工

C.竣工验收

D.投入生产和交付使用 E.运营 12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，非政府投资项目实行（）。A.审批制

B.核准制 C.备案制

D.报告制 E.审核制

13.重大项目和技术复杂项目，工程设计工作一般划分为（）。A.扩大初步设计阶段

B.方案设计阶段 C.初步设计阶段

D.施工图设计阶段 E.技术初步阶段

14.根据建设部2000年颁布的《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，建设单位应当将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托有关审查机构，进行（）等内容的审查。A.结构安全

B.强制性标准 C.规范执行情况

D.环境保护 E.劳动卫生

15.工程项目经批准新开工建设，项目即进入安装阶段，以下（）可能作为项目新开工日期。

A.工程项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期

B.不需开槽的工程，正式开始打桩的日期就是开工日期

C.需要进行大量土、石方工程的，以开始进行土方、石方工程的日期作为正式开工日期 D.分期建设的项目分别按各期工程开工的日期计算

E.如果工程地质勘察、平整场地工作在先，则将其开始的日期作为正式开工日期 16.竣工验收准备工作的主要内容包括（）。

A.整理技术资料

B.绘制竣工图

C.编制竣工决算

D.办理工程结算 E.支付工程款

17.关于绘制竣工图，以下规定正确的有（）。

A.凡按图施工没有变动的，由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”标志后即可

B.凡有重大改变的如设计原因造成的，由设计单位负责绘制，施工单位负责加盖“竣工图”标志 C.凡有重大改变的，如施工原因造成的，由施工单位负责绘制，并加盖“竣工图”标志

D.凡有重大改变的，由于其他原因的，由业主负责绘制，施工单位负责加盖“竣工图”标志 E.仅有一般性设计变更，可不重新绘制，由施工单位负责加盖“竣工图”标志后即作为竣工图 18.在项目后评价的实际工作中，往往从以下（）方面对建设工程项目进行后评价。A.效益后评价

B.过程后评价 C.结果后评价

D.财务后评价 E.合同后评价

19.项目管理知识体系包括9个知识领域，其中项目成本管理是指为确保项目在批准的预算范围内完成所需的各个过程，成本管理中其中属于成本控制的工作包括（）。A.成本计划

B.计划预控

C.成本预测

D.过程控制 E.纠偏控制

20.施工方项目管理的目标体系包括项目施工质量、成本、工期以及（）。A.安全和现场标准化

B.环境保护 C.技术

D.合同 E.组织

21.下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的是（）。A.业主方项目管理是全过程的项目管理

B.项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理

C.工程总承包的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理

D.设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段

E.设计方的项目管理管理应该实施项目施工质量、成本、工期、安全和环境保护目标体系 22.下列关于建设工程项目管理任务的论述中，正确的是（）。

A.从某种意义上讲，项目的实施工程就是合同订立和履行的过程

B.组织协调是实现项目目标不可少的方法和手段

C.目标控制的措施包括组织、技术、经济、合同等措施

D.信息管理是项目目标控制的基础 E.为了加快项目进度，环保措施可以列入后期工程实施 参考答案

一、单项选择题：

1.C

2.D

3.B

4.C

5.A

6.B

7.C

8.B 9.C

10.D

11.A

12.B

13.C

14.B

15.A

16.C 17.B

18.D

19.A

20.A

21.A

22.B

23.C

24.A 25.B

26.A

27.A

28.C

29.C

30.A

二、多项选择题：

1.A.B.C

2.A.B.C.D

3.A.B.E

4.B.C 5.A.C

6.B.D

7.A.C.E

8.B.E 9.A.B.D

10.A.B

11.A.B.C.D

12.B.C 13.C.D.E.14.A.B.C

15.A.B.C.D 16.A.B.C 17.A.B.C.D

18.A.B

19.B.D.E

20.A.B 21.A.B.D

22.A.B.C.D

第二节

建设项目工程管理

一、单项选择题：

1.通过预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以保证计划目标的实现，这是指项目的（）。A.前馈控制

B.反馈控制 C.主动控制

D.被动控制

2.以下措施中属于主动控制措施的是（）。

A.应用现代化管理方法和手段跟踪、检查工程实施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施

B.明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理

C.建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，以便及时采取措施予以纠正

D.制定必要的备用方案，以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况

3.从计划的实际输出中发现偏差，对偏差采取措施，及时纠正的控制方式是指项目的（）。A.前馈控制

B.过程控制

C.主动控制

D.被动控制

4.在建设项目目标的控制过程中，管理人员要对经常出现的各种设计变更和其他工程变更方 案进行技术经济分析，以力求减少对计划目标实现的影响。以上措施属于建设项目目标的（）措施。

A.经济措施

B.技术措施 C.合同措施

D.组织措施

5.在建设项目目标控制中，审核工程概预算，编制资金使用计划属于（）。A.组织措施

B.技术措施 C.合同措施

D.经济措施

6.下列关于工程项目控制方法的表述中正确的是（）。

A.直方图是一种用来寻找影响工程造价因素的有效工具

B.通过因果分析图，可以发现工程项目中造价失控的主要问题

C.S曲线与香蕉曲线都可以用来控制工程造价和工程进度

D.控制图法和直方图法分别属于造价控制的静态和动态分析方法

7.常用的项目目标控制方法中，既可用于工程项目进度控制，也有助于工程成本的控制和资源的优化配置的项目目标控制方法是（）。

A.控制图法

B.网络计划图 C.排列图法

D.直方图法

8.下列项目质量控制的方法中，典型的动态分析方法是（）。A.排列图法

B.因果分析图法 C.直方图法

D.控制图法

9.成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要坏节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。

A.成本核算-成本分析-成本考核

B.成本分析-成本考核-成本核算 C.成本考核-成本核算-成本分析

D.成本分析-成本核算-成本考核

10.成本计划的编制基础是（）。

A.成本控制

B.成本核算 C.成本分析

D.成本预测

11.在工程合同与实际施工成本、工程款支付比例比较时，成本的计划值是（）。A.施工预算

B.工程合同价 C.实施施工成本

D.工程款支付

12.作为建设项目目标成本的一种表达形式，承包企业及其项目经理部以货币形式编制项目在计划期内的生产费用、成本水平及为降低成本采取的主要措施和规划的具体方案属于建设工程项目成本管理内容中的（）。A.成本分析

B.成本计划 C.成本考核

D.成本预测

13.根据全过程成本管理的原则，贯穿于项目建设的各个阶段，作为项目成本管理的核心内容，同时也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂，最基础的建设工程项目成本管理内容的是（）。A.成本计划

B.成本控制 C.成本核算

D.成本分析

二、多项选择题：

1.建设工程目标控制由于控制方式和方法的不同，控制可分为多种类型。归纳起来，控制主要分为（）。A.主动控制

B.被动控制 C.事先控制

D.事后控制 E.事中控制

2.以下措施中是属于主动控制措施的是（）。

A.制订必要的备用方案，以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况

B.制订计划应有适当的松弛度，即“计划应留有余地”

C.加强信息收集、整理和研究工作，为预测工程未来发展状况提供全面、及时、可靠的信息

D.应用现代化管理方法和手段跟踪、检查工程实施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施 E.明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理 3.建设工程项目目标控制的主要措施由（）。

A.经济措施

B.技术措施 C.合同措施

D.组织措施 E.环境措施

4.下列属于项目目标动态控制纠纷措施中的组织措施的是（）。

A.调整项目组织结构

B.调整进度管理的方法和手段

C.调整项目管理班子人员

D.落实加快工程施工进度所需的资金 E.改进施工方法

5.下列属于项目目标动态控制的纠偏措施中技术措施的是（）。A.调整设计

B.改进施工方法 C.调整任务分工

D.调整工作流程组织 E.改变施工机具

6.可用于综合控制工程造价和工程进度的项目目标控制的主要方法有（）。A.S曲线法

B.香蕉曲线法 C.排列图法

D.直方图法 E.控制图法

7.常用的项目目标控制方法中，可用于工程项目质量目标控制的方法有（）。A.网络计划法

B.因果分析图法 C.排列图法

D.直方图法 E.控制图法

8.项目成本分析的基本方法包括（）。

A.比较法

B.因素分析法 C.差额计算法

D.网络计划法 E.比率法 9.以下关于建设工程项目成本管理说法中，正确的是（）。

A.成本计划是开展成本控制和核算的基础

B.成本核算是对成本计划是否实现的最后检查 C.成本分析是成本考核的依据

D.成本预测是成本计划的编制基础 E.成本控制是成本计划的基础 参考答案

一、单项选这题：

1.C

2.D

3.D

4.A

5.D

6.C

7.B

8.D

9.A

10.D

11.B

12.B

13.B

二、多项选择题：

1.A.B

2.A.B.C

3.A.B.C.D.4.A.C 5.A.B.E

6.A.B

7.B.C.D.E.8.A.B.C.E.9.A.B.C.D

第三节

建设工程项目风险管理

一、单项选择题：

1.建设工程项目风险是指在项目决策和实施工程中，造成实际结果与逾期目标的差异性及其发生的概率。项目风险的差异性包括损失的不确定性和收益的不确定性。这里的工程项目风险是指（）。A.结果的不可预见性

B.发生不可避免性 C.损失的不确定性

D.收益的不确定性

2.把建设工程项目风险划分为自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险的分类 方法是按照风险的（）来分类的。

A.来源

B.涉及的当事人 C.可否管理

D.影响范围 3.工程承发包市场风险属于（）。

A.自然风险

B.社会风险 C.经济风险

D.法律风险

4.下列不属于自然风险的是（）。

A.异常恶劣的雨、雪、冰冻天气

B.未能预测到的特殊地质条件 C.恶劣的施工现场条件等

D.环境保护法规的限制

5.下列风险管理程序顺序正确的是（）。

A.风险识别、风险分析与评估、风险应对策略的决策、风险对策的实施、风险对策实施的监控

B.风险分析与评估、风险识别、风险应对策略的决策、风险对策的实施、风险对策实施的监控

C.风险识别、风险分析与评估、风险应对策略的决策、风险对策实施的监控、风险对策的实施

D.风险分析与评估、风险识别、风险应对策略的决策、风险对策实施的监控、风险对策的实施 6.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别的最主要成果是（）。A.风险事件发生的概率

B.风险清单 C.风险事故引发后果的严重程度

D.风险等级 7.以下不属于工程项目风险应对策略的是（）。

A.应急计划

B.风险自留 C.风险控制

D.风险转移

8.下列应对风险措施中属于风险回避的措施是（）。

A.业主选择放弃该项目

B.业主选择签订总价合同 C.承包商选择签订专业分包合同

D.要求对方提供第三方担保

9.风险事件发生概率很大且后果损失也很大的项目，应该采用的应对策略为（）。A.风险回避

B.风险自留 C.风险控制

D.风险转移

10.风险转移主要包括保险转移和非保险转移两大类，下列风险应对策略中，不属于非保险转移的是指（）。A.业主通过合同条款转移

B.承包商通过项目分包 C.实施第三方担保

D.业主放弃项目 11.当有些风险必然出现、必须直接面对，而以本身的承受能力又无法有效地承担时，应该选择风险应对策略为（）。A.风险回避

B.风险自留 C.风险控制

D.风险转移

12.总承包商将自己不擅长施工的某分部工程进行分包属于（）的风险应策略。A.风险回避

B.风险自留 C.风险控制

D.风险转移

13.既不改变项目风险的客观性质，即不改变项目风险发生的概率，也不改变项目风险潜在损失的严重性的建设工程项目风险应对策略的是（）。

A.风险回避

B.风险自留 C.风险控制

D.风险转移

14.关于风险转移，以下说法错误的是（）。

A.适当、合理的风险转移是合法的、正当的，是一种高水平管理的体现

B.非保险转移又称合同转移，保险转移通常直接称为工程保险 C.如果风险管理人员水平高，保险可转移工程项目的所有风险

D.对于工程项目风险，应将保险转移与风险回避、损失控制和风险自留结合起来运用

二、多项选择题：

1.项目风险的差异性包括（）。

A.结果的不可预见性

B.发生不可避免性 C.损失的不确定性

D.收益的不确定性 E.预防的不可能性

2.建设工程项目风险按风险影响范围划分，可分为（）。A.局部风险

B.总体风险 C.人为风险

D.经济风险 E.自然风险

3.建设工程项目风险按照风险涉及的当事人划分，包括（）。A.业主的风险

B.承包商的风险 C.社会风险

D.政府风险 E.法律风险

4.建设工程项目风险的经济风险有（）。

A.工程物资采购市场变化

B.金融风险

C.社会风气

D.造价管理政策法规变化 E.非典病毒

5.建设工程项风险的应对策略包括（）。

A.风险识别

B.风险自留 C.风险控制

D风险转移 E.风险回避

6.承包商通常到的风险有（）。

A.决策错误风险

B.缔约和履约风险 C.责任风险

D..确定性风险 E.招标风险

7.建设项目风险最常见的非保险转移有（）。

A.业主将合同责任和风险转移给对方当事人

B.承包商进行项目分包

C.业主付款担保

D.承包商履约担保 E.工程保险

8.常用的项目分析与评估方法主要有（）。

A.调查打分法

B.蒙特卡洛模拟法 C.计划评审技术法

D.敏感性分析法 E.专家访谈法 参考答案

一、单项选择题： 1.C

2.A

3.C

4.D

5.A

6.B

7.A

8.A 9.A

10.D

11.D

12.D

13.B

14.C

二、多项选择题：

1.C.D

2.A.B

3.A.B

4.A.B

5.B.C.D.E

6.A.B.C

7.A.B.C.D.8.A.B.C.D

第一节 合同概述

一、单项选择题：

1.当事人依法可以委托代理人订立合同。所谓委托代理人订立合同，是指当事人委托他人 以（）名义与第三人签订合同，并承担由此产生的法律后果的行为。

A.代理人

B.当事人自己 C.被委托人

D.合同签订人 2.合同订立过程必须经过的程序是（）。

A.担保和承诺

B.要约和担保 C.要约和承诺

D.承诺和公证 3.下列表述中错误的是（）。

A.要约可以撤回

B.要约可以撤销 C.承诺可以撤回

D.承诺可以撤销

4.以下关于要约的说法中，正确的是（）。

A.要约到达受要约人时生效

B.要约人发出要约时要约生效 C.招标文件到达时要约生效

D.投标文件发出时要约生效 5.以下关于建设工程招标投标的说法中，正确的是（）。

A.招标是要约，投标是承诺

B.投标是要约，中标通知书是承诺 C.招标是要约邀请，投标是承诺

D.开标是要约，中标通知书是承诺 6.下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。

A.投标书

B.中标通知书

C.招标公告

D.现场踏勘答疑会议纪要

7.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指（）时生效。A.要约到达受要约人、承诺通知发出

B.要约通知发出、承诺通知发出

C.要约通知发出、承诺通知到达要约人

D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人

8.以下关于要约有效的说法中，正确的情形是（）。

A.拒绝要约的通知到达要约人

B.要约人依法撤销要约 C.承诺期限届满前，承诺通知到达要约人

D.受要约人对要约的内容作出实质性变更

9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。

A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.承诺中增加的建议性条款

C.承诺中要求增加条款

D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张

10.关于承诺的生效，以下无效的是（）。

A.承诺到达要约人时超过承诺期限的，要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受承诺

B受要约人超过承诺期限发出承诺的，但要约人及时通知受要约人该承诺有效

C.承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时

D.承诺对要约的内容作出非实质性变更，但要约人未及时表示反对 11.合同成立的时间为（）。

A.要约生效的时间

B.承诺发出时的时间 C.要约邀请生效的时间

D.承诺达到的时间 12.合同成立的地点为（）。A.要约生效的地点

B.承诺发出的地点 C.要约邀请生效的地点

D.承诺生效的地点

13.关于对格式条款的解释，以下错误的是（）。

A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

B.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释 C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

D.提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任，该条款无效 14.合同成立的判断依据是（）是否生效。

A.要约

B.承诺 C.要约邀请

D.投标书 15.以下不属于无代理权行为的是（）。

A.没有代理权

B.超越代理权 C.代理权授权不明确

D.代理权终止

16.无代理权人代订的合同，未经代理人追认，相对人又没有正当理由相信行为人有代理权的，其法律后果由（）承担。A.行为人

B.被代理人 C.代理人

D.相对人

17.按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以（）。

A.请求人民法院变更该合同

B.拒绝履行合同，宣布合同无效 C.请求行政主管部门撤销该合同

D.请求行政主管部门变更该合同

18.在合同履行过程中，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行

B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行 C.无论价格上涨还是下降都按原价执行 D.无论价格上涨还是下降都按新价执行

19.在合同履行过程中，如逾期提货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行

B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行 C.无论价格上涨还是下降都按原价执行 D.无论价格上涨还是下降都按新价执行

20.当事人约定由第三人向债权人履行债务的，若第三人不履行债务的，则（）。A.债务人应当向债权人承担违约责任

B.第三人应当向债权人承担违约责任

C.债务人和第三人共同向债权人承担违约责任 D.债权人选择确定承担违约责任的主体

21.债权人转让权利的应当（）。

A.使债务人的抗辩能力只能针对债权人

B.与债务人协商 C.通知债务人

D.只转让主权利，不转让从权利

22.债权人转让权利后，债务人的抗辩可以向（）主张。A.债权人

B.债务人 C.让与人

D.受让人

23.债权人转让债务应当（）。

A.通知债权人

B.经债权人同意

C.只转让主债务，不转让从债务

D.必须进行批准、登记

24.合同标的物提存后，债权人领取存物的权利，自提存之日起的一定年限内如果不行使，该权利将被消灭。这个有效时限是（）年。

A.1

B.2 C.5

D.20 25.债权人领取提存物的权利消灭后，提存物扣除提存费的所有权归（）。A.债务人

B.慈善机构 C.国家

D.提存机构

26.根据《合同法》，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的行为称为（）。

A.留置

B.保全 C.质押

D.提存

27.一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任的规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。A.5

B.6 C.7

D.8 28.在违约责任的承担方式中，当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用（）条款。A.违约金

B.定金

C.违约金或者定金

D.违约金和定金

29.依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。A.建设资金未能按计划到位的施工暂停

B.发包人改变项目建设方案的工程停建

C.传染病流行导致施工暂停

D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

30.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院，法院开庭审理后，在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此款纠纷解决的方式是（）。A.和解

B.调节

C.诉讼

D.诉讼与调解相结合

31.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表示反悔，则说法正确的是（）。A.该协议是无效的B.该协议具有强制约力 C.张某可以起诉

D.人民法院不予受理 32.合同双方发生争议后，最好的解决方式是（）

A.双方协商和解

B.请第三人进行调解 C.向仲裁机构申请仲裁

D.向人民法院起诉

33.仲裁裁决以后，当事人不按裁决书执行的，（）。

A.可以依法撤销裁决

B.另一方可向仲裁机构申请强制执行 C.可以提起诉讼

D.另一方可向人民法院申请强制执行

34.根据《仲裁法》，下列说法不正确的是（）。

A.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定

B.裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁的，仲裁机构不予受理

C.裁决作出后，当事人就同一争议再向人民法院起诉的，人民法院可以受理

D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定

35.下列关于仲裁机构的说法中，正确是（）。

A.由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行

B.裁决作出后，一方当事人不服从可以再申请其他仲裁机构裁决 C.裁决作出后，一方当事人不服从可以向人民法院起诉

D.裁决作出后，当事人对仲裁协议的效力有异议的，不得再申请仲裁或者向人民法 院起诉

36.某建设工程的工程所在地是在甲地，投资方是乙地企业，施工方丙地企业，监理方事丁地企业，甲乙双方因合同纠纷需提起诉讼，根据专属管辖的规定，有权受理该诉讼的人民法院应该在（）。A.甲地

B.乙地 C.丙地

D.丁地

37.下列情形中合同当事人不能选择诉讼方式解决合同争议是（）A.合同争议的当事人不愿意和解、调节的 B.经过和解、调节未能解决合同争议的

C.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的D.同一工程纠纷仲裁裁决已经作出的二、多项选择题： 1.有些合同在要约之前还会有要约邀请，以下属于要约邀请的有（）。A.拍卖公告

B.招标公告 C.递送投标文件

D.招标说明书 E.寄送价目表

2.关于要约邀请，以下说法正确的是（）。

A.要约邀请事希望他人向自己发出要约的意思表示

B.要约邀请是合同成立过程中的必经过程

C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为

D.要约邀请表示的内容往往不确定，在法律上无需要承担责任 E.不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示

3.要约到达受要约人时生效。如采用数据电文形式订立合同时，生效时间正确的是（）。A.收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为 到达时间

B.收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文发出要约人系统的时间，视为 到达时间

C.收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达 时间

D.收件人为指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的首次时间，视为到达时间 E.收件人未指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的最后一次时间，视为到 达时间

4.要约可以撤销。但有下列（）情形，要约不得撤销。

A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

B.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作 C.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

D.撤销要约的通知在与承诺通知同时到达要约人

E.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

5.对要约内容的实质性变更是指对有关合同的（）变更。

A.标的、数量、质量、价款或者报酬条款

B.履行期限、履行地点和方式条款 C.违约责任条款

D.解决争议方法等的变更条款 E.建议性条款

6.关于合同成立的地点，以下说法正确的是（）。

A.承诺生效的地点为合同成立的地点

B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点 C.要约邀请生效的地点为合同成立的地点

D.要约生效的地点为合同成立的地点

E.采用合同书形式订立合同的，双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点 7.对格式条款发生争议的，正确的处理方法是（）。A.按通常的理解解释

B.有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的解释 C.有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的解释 D.按格式条款的起草人的理解解释

E.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

8.以下属于缔约过失责任构成条件的是（）。

A.当事人有过错，若无过错，则不承担责任

B.有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任 C.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系 D.缔约过失责任发生在合同的履行过程中

9.关于附条件和附期限的合同，以下说法正确的是（）。

A.附生效条件的合同，自条件成就时生效

B.附解除条件的合同，自条件成就时失效 C.附生效期限的合同，自期限界满时生效 D.附终止期限的合同，自期限届满时失效 E.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就 10.根据《合同法》，效力待订合同包括（）。

A.无行为能力人订立的合同

B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的合同 C.无处分权人处分他人财产的合同

D.因发生不可抗力导致其无法履行的合同

E.被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同

11.根据《合同法》规定，有（）情形的，合同无效。

A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

B.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 C.以合法形式掩盖非法目的 D.损害社会公共利益的

E.违反法律、行政法规的强制性规定

12.在下列几种合同中属于可变更合同是指（）。A.损害社会公共利益的 B.以合法活动掩盖非法目的

C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D.因重大误解而订立的 E.在订立合同时显失公平的

13.当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A.不履行合同意向

B.假借订立合同，恶意进行磋商 C.因经营状况严重恶化而不签订合同

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 E.与其他违背诚实信用原则的行为

14.属于效力代订合同情形的包括（）。

A.限制民事行为能力订立的合同

B.无权代理的行为人代订的合同 C.滥用代理权的行为人代订的合同 D.与第三人恶意串通的代理人的合同 E.合同双方的代理人为同一人签订的合同

15.可撤销合同的确认应该是由（）确认。

A.政府行政主管部门

B.公司行政管理部门 C.人民法院

D.仲裁机构 E.当事人双方

16.根据《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。

A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照现价格执行 D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行 E.逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行

17.债券债务概括转让的形式有（）。

A.债券转让

B.支付违约金 C.合同权利和义务的转让

D.合同变更 E.因企业的合并而发生的债券债务的转移

18.下列关于合同转让的论述中，正确的是（）。

A.合同的转让包括债权转让、债务转移和权利义务一并转让三种情形

B.债权人转让权利的，债权人应该通知债务人 C.债权人转让权利的，应当经债务人同意

D.债务人转移债务的，债务人应该通知债权人 E.债务人转移债务的，应当经债权人同意 参考答案

一、单项选择题： 1.B

2.C

3.D

4.A

5.B

6.C

7.D

8.C 9.B

10.A

11.D

12.D

13.C

14.B

15.C

16.A 17.A

18.A

19.B

20.A

21.C

22D

23.B

24.C 25.C

26.D

27.D

28.C

29.C

30.B

31.C

32.A 33.D

34.C

35.D

36.A

37.D 二．多项选择题：

1.A.B.D.E

2.A.C.D.E

3.A.C

4.A.B.C.D 5.A.B.C.D

6.A.B.E.7.A.B

8.A.B.C 9.A.B.C.D

10.A.B.C

11.B.C.D.E

12.D.E 13.B.D.E

14.A.B

15.C.D

16.A.B.C.D 17.C.E

18.A.B.E

第二节

建设工程造价管理相关合同

一、单项选择题：

1.在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。

A.业主和承包商

B.勘察单位和设计单位 C.承包商和设备材料供应商

D.设备和材料供应商

2.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。A.EPC承包合同

B.施工总承包合同

C.单项工程承包合同

D.特殊专业工程承包合同 3.以下不属于业主主要合同关系的是（）。

A.工程承包合同

B.工程勘察合同 C.工程咨询或项目管理合同

D.劳务分包合同 4.以下不属于承包商主要合同关系的是（）。

A.工程承包合同

B.设备、材料采购合同 C.项目监理合同

D.劳动分包合同

5.根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。

A.勘察合同

B.设计合同

C.施工合同

D.建设项目贷款合同

6.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。A.损害赔偿责任

B.连带责任 C.侵权责任

D.违约责任

7.在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。A.发包人变更设计计划

B.发包人提供不准确的勘察资料 C.发包人没有提供设计所需要的条件

D.承包人设计不合格延长设计时间

8.在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。

A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查

B.承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工 C.建设工程竣工后，发包人应该及时进行验收 D.工程竣工后，发包人使用尚未验收的建设工程

9.在工程施工合同中，关于承包人权利和义务的论述中，错误的是（）。

A.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查

B.发包人没有及时进行隐蔽检查的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失 C.发包人未按照约定材料、设备的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失 D.工程竣工后，承包人要求发包人支付全部工程款

10.不属于《建设工程造价咨询合同（示范文本）》组成部分的是指（）。A.《建设工程造价咨询合同》

B.《建设工程造价咨询合同标准条件》

C.《建设工程造价咨询合同专用条件》

D.《建设工程造价咨询合同补充条件》

11.承包商合同关系中的工程分包合同的发包人一般是（）。

A.业主

B.总承包单位 C.建设单位

D.分包单位 12.工程施工合同的承包人是（）。

A.发包单位

B.监理单位 C.施工单位

D.劳务分包单位

二、多项选择题：

1.在建设工程项目合同体系中，业主和承包商是两个最主要的节点。以下是属于业主主要合同关系的有（）。A.工程承包合同

B.工程咨询合同 C.项目管理合同

D.工程分包合同 E.劳务分包合同

2.在建设工程项目合同体系中，以下属于承包商主要合同关系的有（）。A.工程承包合同

B.工程监理合同 C.材料采购合同

D.工程分包合同 E.劳务分包合同

3.建设工程竣工后，发包人应当根据（）及时进行验收。

A.施工图纸及说明书

B.国家颁发的施工验收规范 C.国家颁发的质量检验标准

D.工程咨询合同 E.工程监理合同

4.在建设工程项目合同体系中，以下可能属于业主又可能属于承包商合同关系的合同有（）。A.工程承包合同

B.工程咨询合同 C.设备、材料采购合同

D.工程分包合同 E.劳务分包合同

5.EPC承包合同的当事人是（）。

A.业主

B.工程承包商

C.上级主管部门

D.建设工程的设计单位 E.工程分包商

6.工程施工合同中承包人的主要义务包括（）。

A.按合同要求的工期完成并交付工程

B.负责保修期内的工程维修

C.负责对分包的管理，并对分包方的行为负责

D.组织进行图纸会审和设计交底 E.按合同规定主持和组织工程的验收 参考答案

一、单项选择题：

1.A

2.A

3.D

4.C

5.D

6.B

7.D

8.D 9.D

10.D

11.B

12.C

二、多项选择题：

1.A.B.C

2.A.C.D.E

3.A.B.C

4.A.C 5.A.B

6.A.B.C

第三节

建设工程施工合同及总承包合同管理

一、单项选择题：

1.对于工期长、技术复杂、施工过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后进行施工招标工程，应选择最适用的合同类型为（）。A.总价合同

B.成本加酬金合同 C.单价合同

D.任意合同

2.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于（）。A.固定总价合同

B.可调总价合同 C.单价合同

D.成本加酬金合同 3.采用固定总价合同时，（）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。A.承包商

B.发包商 C.转包商

D.业主 4.单价合同的工程量清单内所开列的工程量为（）。

A.估计工程量

B.准确工程量 C.实际完成工程量

D.图纸工程量

5.从承包商角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是（）。A.成本加酬金合同

B.固定总价合同 C.可调总价合同

D.单价合同

6.适用于边设计，边施工的紧急工程或灾后修复工程的合同模式是（）。A.固定总价合同

B.可调总价合同 C.单价合同

D.成本加酬金合同 7.采用承包加酬金合同时，（）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。A.承包商

B.发包商 C.转包商

D.投资方

8.以下合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是（）。

A.成本加固定酬金合同

B.成本加固定百分比酬金合同 C.成本加浮动酬金合同

D.目标成本加奖罚合同 9.以下合同方式中，对业主的造价管理最有利的合同形式是（）。A.总价合同

B.成本加酬金合同 C.单价合同

D.任意合同

10.在下列合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价较高的合同类型是（）。A.固定总价合同

B.可调总价合同 C.单价合同

D.成本加酬金合同

11.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款。或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用（）。

A.固定总价合同

B.可调总价合同 C.单价合同

D.成本加酬金合同

12.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。对业主而言，在完成了施工图设计后进行招标，应选择的合同类型首先是（）。

A.总价合同

B.单价合同

C.定额基价合同

D.成本加酬金合同

13.工程项目施工合同以付款方式划分为：①总价合同②单价合同③成本加酬金合同三种，以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。

A.③-②-①

B.①-②-③ C.③-①-②

D.①-③-②

14.《建设工程施工合同（示范文本）》由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是（）。A.协议书

B.通用条款 C.专用条款

D.补充条款

15.在合同履行过程中，发包方和承包方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为（）的组成部分。

A.协议书

B.通用条款 C.专用条款

D.附件

16.《建设工程施工合同（示范文本）》附有三个条件，不属于其附件的是（）。A.承包人分包一览表

B.承包人承揽工程项目一览表 C.发包人供应材料设备一览表

D.工程质量保修书

17.《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是（）。A.协议书

B.通用条款 C.专用条款

D.附件

18.根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）第二十八条规定，《建设工程施工合同（示范文本）》与本价款结算办法不一致之处，应该以（）为准。

A.《建设工程价款暂行办法》

B.《建设工程施工合同（示范文本）》 C.《通用条款》中的约定

D.《专用条款》中的约定

19.《建设工程施工合同（示范文本）》组成部分中，为合同当事人提供合同内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是（）。A.协议书

B.通用条款 C.专用条款

D.附件

20.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据（）在协议书内约定。

A.中标通知书中的中标价格

B.投标文件中的投标报价 C.签订合同前的谈判价

D.招标人编制的标底价 21.非招标工程的合同价款由发包人，承包人依据（）在协议书内约定。A.工程概算书中的概算价

B.工程估算书中的估算价 C.工程预算书中的预算价

D.施工预算书中的成本价

22.《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于这三种计价方式的选项是（）。

A.固定价格合同

B.可调价格合同 C.成本加酬金合同

D.单价合同

23.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承保风险范围以外的合同价款调整方法，以上这种计价方式属于通用条款中规定（）的计价方式。A.固定价格合同

B.可调价格合同 C.成本加酬金合同

D.预算包干合同 24.以下不属于建设工程合同施工合同争议的解决办法的是（）。A.和解、调节

B.仲裁 C.诉讼

D.解除合同

25.EPC承包合同的当事人是（）。

A.业主和设计单位

B.设计单位和施工单位 C.业主和总承包单位

D.施工单位和总承包单位 26.关于EPC承包合同的订立过程，业主一般在（）即可开始招标。

A.工程项目立项后

B.工程项目设计完成后 C.设计概算完成后

D.施工图预算完成后

27.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式，以下（）工作不包括在总承包之内。A.勘察工作

B.设计工作 C.采购工作

D.施工工作

28.在实行EPC承包合同模式的过程中，承包商报价和工程实施的最重要依据是（）。A.投标人须知

B.合同条件 C.“业主要求”

D.“承包商要求”

29.EPC总承包合同文件包括的内容有：①合同协议书②合同专用条件③合同通用条件④业 主要求⑤投标书，则EPC总承包合同文件执行的优先次序是（）。A.①②③④⑤

B.①④②③⑤ C.④①②③⑤

D.①②④③⑤ 30.EPC总承包合同中，业主的主要权利和义务不包括（）。

A.选择和认命业主代表

B.负责工程勘察 C.批准工程变更

D.组织工程设计

31.关于EPC总承包合同价款及其支付，以下说法中不正确的是（）。

A.EPC总承包合同通常为总价合同，支付以总价为基础

B.如果EPC总承包合同价格要进行调整，应在合同专用条件中约定

C.如果EPC总承包合同发生任何未预见的困难和费用，合同价格均不予调整

D.承包商应支付其为完成合同义务所引起的关税和税收，合同价格任何情况均不得调整 32.以下是关于与建设工程施工专业分包合同价款的论述，错误的是（）。

A.专业合同的合同价款应在中标函和协议书中标明

B.分包合同价款等于总包合同相应部分的合同价款

C.分包合同价款与总包合同相应部分的合同价款无任何连带关系 D.分包人应根据其对分包工程的理解向承包人报价

33.在专业分包合同的履行中，分包人应当按照协议书约定的日期开工。分包人不能按时开工，应当约定开工日期前（）天向承包人提出延期开工要求，并陈述理由。

A.7

B.14 C.5

D.10 34.以下不属于《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》附件内容的是（）。

A.工程承包人供应材料、设备、构配件计划

B.工程承包人提供施工机具、设备一览表

C.工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表

D.工程承包人提供工程量清单一览表

35.劳务分包人施工完毕，由（）共同进行验收，不必等主合同工程全部竣工后再验收。A.承包人和劳务分包人

B.发包人和工程师 C.承包人和工程师

D.劳务分包人和工程师

36.全部工程验收合格后(包括劳务分包人工作)，质量保修期内的保修责任由（）承担。A.劳务分包人

B.专业分包人 C.承包人

D.发包人

二、多项选择题：

1.按计价方式不同，建设工程合同可以划分为（）。

A.总价合同

B.单价合同 C.成本加酬金合同

D.工程勘察 E.设计合同

2.固定总价合同的适用条件一般为（）。

A.工程招标时的设计深度已达到施工图设计的深度，合同履行该过程中不会出现较大的设 计变更

B.承包商依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大差异

C.工程规模较小、技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程部位 D.工程合同期较短，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响

E.工程合同期较长，但在合同总价的基础上，考虑了合同履行过程中市场价格浮动的条款 3.可调总价合同常用的调价方法有（）。

A.文件证明法

B.票据价格调整法 C.公式调价法

D.实报实销法 E.造价指数法

4.建设工程施工合同的形式繁多、特点各异、业主综合考虑以下（）因素选择不同计价模式的合同。A.工程项目的复杂程度

B.工程项目的设计深度 C.工程施工技术的先进程度

D.工程施工工期的紧迫程度 E.工程造价高低程度

5.在可调价格合同中，合同价款的调整因素包括（）。A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

D.市场价格变化因素 E.双方约定的其他因素

6.工程预付款是发包人为了帮助解决承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项。工程是否实行预付款，取决于（）。

A.工程性质

B.承包工程量的大小 C.发包人在招标文件中的规定

D.承包人的资质等级 E.招标方式 7.建设工程施工合同发生争议后，在一般情况下，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。当出现下列（）情况时，可停止履行合同。

A.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工

B.调节要求停止施工，且为双方接受 C.仲裁机构要求停止施工

D.法院要求停止施工

E.上级单位要求停止施工

8.关于EPC承包合同的订立过程，业主招标时通常需要委托工程咨询公司按照项目任务书起草招标文件，招标文件的内容包括（）。

A.招标人须知

B.合同条件 C.“业主要求”

D.“承包商要求” E.投标书格式

9.EPC总承包合同中，承包商的主要权利和义务包括（）。

A.工程协调

B.负责工程勘察 C.批准工程变更

D.组织工程设计 E.施工文件的审查

10.下列关于建设工程施工专业分包合同的订立，说法正确的是（）。A.专业分包合同的当事人是业主和分包人

B.专业分包合同的当事人是承包人和分包人

C.专业分包合同文件的组成中包括除总包合同价款之外的总承包合同文件

D.专业分包合同文件的组成中包括总承包合同文件的所有文件 E.分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务

11.下列建设工程施工专业分包合同关于开工说法正确的是（）。A.分包人应当按照协议书约定的日期开工

B.如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前7天提出要求

C.承包人接到分包人短期开工的请求，应在接到请求后的36小时内答复 D.承包人超过规定时间未予答复，视为同一延期开工的要求 E.因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延

12.下列建设工程施工专业分包合同关于价款支付，正确的说法是（）。

A.发包人应该按合同约定的时间向分包人支付分包工程款

B.承包人应该按合同约定的时间向分包人支付分包工程款

C.承包人计量后，将承包人报送的工程量报告列入主合同的支付报表内一并提交工程师

D.承包人应及时支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息 E.承包人支付分包工程款，必须经过发包人的同意

13.下列关于建设工程施工劳务分包合同的订立，正确的是（）。

A.施工劳务分包合同应该包括通用条款和专用条款

B.施工劳务分包合同没有采用通用条款和专用条款

C.施工劳务分包合同的发包人可以是工程施工合同的发包人

D.施工劳务分包合同的发包人可以是施工合同的承包人或专业分包合同的分包人 E.施工劳务分包合同中的空格之处，经双方当事人协商一致后明确填写 14.下列关于建设工程施工劳务分包合同的履行，正确的是（）。

A.劳务分包人只对约定的部分工种的施工任务负责

B.劳务分包人应对工程的施工管理负责

C.劳务分包人施工完毕，应由工程师参加进行验收

D.劳务分包人施工完毕，应由承包人和劳务分包人共同进行验收 E.劳务分包合同中应该明确约定支付劳务分包人报酬的方式

15.劳务分包合同的发包方可以是施工合同的（）。

A.业主

B.施工合同的承包人 C.承担专业工程施工的分包人

D.劳务合同分包人 E.转包人

16.劳务分包人施工完毕，进行验收的人员有（）。

A.工程师

B.发包人

C.承包人

D.劳务分包人

E.转包人 参考答案

一、单项选择题：

1.C

2.A

3.A

4.A

5.A

6.D

7.B

8.B 9.A

10.A

11.D

12.A

13.B

14.D

15.A

16.A 17.B

18.A

19.C

20.A

21.C

22.D

23.A

24.D 25.C

26.A

27.A

28.C

29.A

30.D

31.D

32.B 33.C

34.D

35.A

36.C

二、多项选择题：

1.A.B.C

2.A.B.C.D

3.A.B.C

4.A.B.C.D 5.A.B.C.E

6.A.B.C

7.A.B.C.D

8.A.B.C.E 9.A.D

10.B.C.E

11.A.D.E

12.B.C.D 13.B.D.E

14.A.D.E

15.B.C

16.C.D

第一节

建设工程造价的含义与特点

一、单项选择题：

1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指（）。A.建设项目总投资

B.建设项目固定资产投资 C.建设工程其他投资

D.建设安装工程投资 2.固定资产投资所形成的固定资产价值的内容不包括（）。

A.建筑安装工程造价

B.设备、工器具的购置费用 C.工程建设其他费用

D.铺底流动资金投资 3.建设工程造价有两种含义，从业主和承包商的角度可以分别理解为（）。

A.建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格

B.建设工程总投资和建设工程承发包价格

C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资

D.建设工程动态投资和建设工程静态投资 4.建设项目中总投资是指投资主体为获取预期收益（）。

A.支付给承包单位的工程承发包价格

B.在选定的建设项目上所需投入的全部资金

C.在建设项目中用于固定资产的投资

D.在建设项目中用于建筑安装工程的投资

5.非生产性建设项目的工程总造价就是建设项目的（）。

A.固定资产投资

B.铺底流动资金投资

C.流动资金

D.固定资产与无形资产投资之和 6.生产性建设项目的工程总造价就是建设项目的（）。

A.固定资产投资

B.铺底流动资金投资

C.固定资产投资和铺底流动资金投资之和

D.固定资产与无形资产投资之和

7.工程造价的第二种含义是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格。它是从（）的角度定义的。

A.投资者

B.业主 C.承包商

D.政府 8.作为建筑市场交易的主要对象的工程造价中最活跃的部分称为（）。

A.土地使用权拍卖价

B.设计报价

C.建筑安装工程造价

D.设备、工器具的购置价

9.工程之间千差万别，在用途、结构、造型、坐落位置等方面都有很大的不同，工程内容和实物形态的个别差异决定了工程造价的（）的特点。

A.动态性

B.单个性 C.层次性

D.阶段性 10.任何一项建设工程从决策到竣工交付适用，都有一个较长的建设期。在这一期间，如工程变更，材料价格、费率、利率、汇率等可能发生变化。这些变化必然会影响工程造价的变动，直至竣工决算后才能最终确定工程造价，这反应 了工程造价的（）的特点。A.动态性

B.单个性 C.层次性

D.阶段性

11.一个建设项目往往含有多个单项工程，一个单项工程又是由多个单位工程组成。与此相适应，工程造价也由三个层次相对应，即建设项目总造价、单项工程造价和单位工程造价。这反应力工程造价的（）的特点。

A.动态性

B.单个性 C.层次性

D.阶段性 12.建设工程周期长、规模大、造价高，不可能一次确定准确价格，要在建设程序的各个阶段分别进行多次计价，以保证工程造价确定和控制的科学性。这反应了工程造价的（）的特点。

A.动态性

B.单个性 C.层次性

D.阶段性

二、多项选择题：

1.建设工程造价是指有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产投资和流动资产投资的费用，这一含义是从（）角度定义的。

A.投资者

B.业主 C.承包商

D.供应商 E.设计市场供给主体

2.工程造价的第二种含义是指建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格。其交易对象可以是（）。A.一个建设项目

B.一个单项工程

C.一个分项工程

D.建设项目的某一阶段 E.建设项目某个建设阶段的一个或几个组成部分

3.建设工程造价是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包价格，这是从（）来定义工程造价。

A.承包商

B.供应商 C.设计市场供给体系

D.投资者 E.业主

4.在有关工程造价基本概念中，下列说法正确的是（）。

A.工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同

B.工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价

C.工程造价的第二种含义通常把工程造价认定为工程承发包价格

D.生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 E.工程造价最终是由市场形成的价格

5.工程造价是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包价格。这一含义是从（）角度定义的。

A.投资者

B.业主 C.承包商

D.供应商 E.设计市场供给主体

6.工程造价的特点有（）。

A.大额性

B.单个性 C.多次性

D.层次性 E.兼容性

7.在工程造价的层次性特点中涉及（）。

A.分部分项工程造价

B.分部分项工程单价 C.单位工程造价

D.单项工程造价 E.建设项目总造价 参考答案

一、单项选择题：

1.A

2.D

3.A

4.B

5.A

6.C

7.C

8.C 9.B

10.A

11.C

12.D

二、多项选择题：

1.A.B

2.A.B.D.E

3.A.B.C

4.B.C.D.E 5.C.D.E

6.A.B.C.D

7.C.D.E

第二节

建设工程造价的内容与构成

一、单项选择题：

1.建设项目工程造价是指（）。

A.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和

B.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的总和 C.建设项目的建设投资、建设期贷款利息和流动资金的总和

D.建设项目的建设投资、固定资产方向调节税和流动资金的总和 2.以下不属于建设工程造价构成的是（）。

A.建设投资

B.建设期贷款利息 C.固定资产投资方向调节税

D.流动资产投资

3.下列对建设工程造价定义正确的是（）。

A.有计划地建设某项工程，预期开支的全部固定资产和流动资产投资的费用

B.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用

C.有计划地建设某项工程，实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用

D.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产费用 4.项目建设期间用于项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和是（）。

A.建设项目投资

B.工程费用 C.安装工程费

D.预备费 5.按《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定,建筑安装工程费用的组成为（）。

A.直接费、间接费、计划利润、税金

B.直接工程费、间接费、利润、税金

C.直接费、规费、间接费、税金 D.直接费、间接费、利润、税金 6.直接费除直接工程费外还包括（）。

A.现场经费

B.措施费 C.文明施工费

D.临时设施费 7.下列不属于建筑安装工程直接费的是（）。

A.安全施工费

B.夜间施工费 C.二次搬运费

D.固定资产使用费 8.下列给出的费用属于措施费的项目有（）。

A工程定额测定费

B.环境保护费 C.社会保障费

D.工程排污费 9.间接费除企业管理费外还包括（）。

A.规费

B.税金

C.工程保险费

D.工程排污费

10.建筑安装工程直接费中人工费中是指（）。

A.直接从事施工现场工作的所有工人开支的各项费用

B.直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用

C.直接从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员支出的总费用

D.直接从事建筑安装工程施工的生产人工及机械操作人员和材料管理人员支出的总费用 11.措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程的（）项目的费用。

A.单位工程

B.单项工程 C.工程实体

D.非工程实体

12.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，下列属于直接工程费中材料费的是（）。

A.塔吊基础的混凝土费用

B.现场预制构件地胎膜的混凝土费用 C.保护已完石材地面铺设的大芯板费用

D.独立柱基础混凝土垫层费用 13.下列不属于建筑安装工程直接费中的材料费的是（）。

A.材料运杂费

B.运输损耗费

C.检验试验费

D.施工机械安装拆卸所耗材料费 14.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，下列属于直接工程费中人工费的是生产工人（）。

A.失业保险费

B.危险作业意外伤害保险费 C.劳动保险费

D.劳动保护费 15.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，现场项目经理的工资列入（）。

A.其他直接费

B.现场经费 C.企业管理费

D.直接费 16.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，下列属于直接工程费中人工费的是（）。

A.六个月以上病假人员的工资

B.装载司机的工资

C.公司安全监督人员的工资

D.电焊工产、婚假期的工资 17.规费属不可竞争费用，应按规定的费率计算，下列费用中（）不属于规费。

A.定额测定费

B.劳动保险费 C.失业保险费

D.医疗保险费 18.建筑安装工程费用中的文明施工费属于（）。

A.直接费

B.规费 C.企业管理费

D.措施费

19.住房公积金是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。住房公积金属于（）。

A.直接费

B.规费 C.企业管理费

D.措施费

20.按照《建筑安装工程费用项目组成》建标[2003]206号）的规定，建筑安装工程费用中的规费包括了（）费用。

A.工程排污、工程定额测定、社会保障、住房公积金、危险作业意外伤害保险

B.住房公积金、工程排污、环境保护、危险作业意外伤害保险

C.社会保障、安全施工、环境保护、住房公积金、危险作业意外伤害保险

D.住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工、工程排污、工程定额测定 21.政府和有关权利部门规定必须缴纳的费用是（）。

A.规费

B.企业管理费 C.间接费

D.直接费

22.规费中的社会保障费包括养老保险费、失业保险费和（）。

A.财产保险费

B.住房公积金

C.医疗保险费

D.危险作业意外伤害保险费

23.按照《建筑安装工程费用项目组成》建标[2003]206号）的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用属于（）。

A.其他直接费

B.现场经费 C.研究试验费

D.直接工程费 24.按照《建筑安装工程费用项目组成》建标[2003]206号）的规定，在建筑安装工程造价中，安全施工费=（）×安全施工费费率。

A.人工费

B.直接工程费 C.材料费

D.直接费 25.我国现行建筑安装工程费用项目组成中，支付给生产工人的住房公积金应计入（）。

A.生产工人工资性补贴

B.规费

C.社会保障费

D.生产工人辅助工资 26.我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计入（）。

A.直接工程费

B.措施费 C.企业管理费

D.规费 27.下列建筑安装工程费中，应列入直接工程费的是（）。

A.施工机械的安拆费及场外运输费

B.夜间施工增加费 C.新材料试验费

D.施工排水和降水费

28.施工教育经费是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平，按职工工资总额计提的费用。职工教育经费属于（）。

A.直接费

B.规费

C.企业管理费

D.职工福利费 29.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费。其属于（）。

A.施工机械使用费

B.与工程无关的费用 C.企业管理费

D.设备购置费 30.管理人员工资是指管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等，其属于（）。

A.直接工程费

B.人工费 C.企业管理费

D.现场施工费 31.利润是指施工企业完成所（）获得的盈利。

A.承包工程

B.招标工程 C.投标工程

D.再建工程

32.某施工企业施工时使用自有钢模板，已知一次使用量为1000m2,每平方米钢模板价格为80元，若钢模板可使用20次，补损率为5%，施工损耗为5%，同时不考虑支、拆、运输费，则钢模板费为（）元。

A.80000

B.6192 C.4000

D.5900 33.某装饰工程直接工程费500万元，直接工程费中人工费为30万元，措施费中人工费为20万元，间接费费率为50%，利润率为40%，根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，以人工费为计算基数时，该工程的利润额为（）万元。

A.45

B.30 C.20

D.18 34.某市建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，该施工企业应缴纳的营业税为（）万元。

A.32.81

B.31.60 C.31.02

D.34.12 35.某县建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，求该施工企业应较难的营业税（）万元。

A.31.01

B.31.02 C.30.97

D.30.99 36.设备购置费的组成为（）。

A.设备原价+采购保管费

B.设备原价+运费+装卸费 C.设备原价+运费+采购保管费

D.设备原价+设备运杂费

37.某项目购买一台国产设备，其购置费为1325万元，运杂费率为10.6%，则该设备的原价为（）万元。

A.1198

B.1160 C.1506

D.1484 38.国产设备原价等于（）。

A.设备制造厂的交货价，即出厂价

B.设备出厂价+运费

C.设备出厂价+运费+设备供销部门手续费

D.设备出厂价+采购与保管费

39.某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费为20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为（）万元。

A.38.43

B.40.72 C.39.95

D.41.38 40按我国现行规定，设备运杂费取费基础是（）。

A.设备原价

B.运费

C.到岸价格

D.运输保险费 41.我国进口设备采用最多的一种货价是（）。

A.离岸价格

B.运费在内价 C.运费和保险费在内价

D.原价 42.进口设备离岸价格是（）。

A.CIF

B.C&F C.FOB

D.FAS 43.进口设备货价分为原币货价和人民币货价，原币货价一律折算为（）表示。

A.英镑

B.人民币 C.日元

D.美元 44.进口设备运杂费中运输费的运输区间是指（）。A.出口国供货地至进口国边境港口或车站

B.出口国的边境港口或车站至进口国的边境港口或车站

C.进口国的边境港口或车站至工地仓库

D.出口国的边境港口或车站至工地仓库

45.下列价格中不属于FOB的是（）。

A.离岸价格

B.装运港船上交货价 C.原币货价或人民币货价

D.到岸价格 46.进口设备外贸手续费=（）×人民币外汇牌价×外贸手续费率。

A.到岸价

B.离岸价

C.出厂价

D.组成计税价格 47.在购置进口设备的时候，外贸手续费费率一般取（）。

A.0.5%

B.1.5% C.2%

D.2.5% 48.在进口设备抵岸价计算中，关税计算是以（）为计费基数。

A.货价

B.到岸价 C.离岸价

D.货价+运费

49.某项目进口一批工艺设备，某银行财务费为4.25万元，外贸手续费为18.9万元，关税税率为20%，增值税税率为17%，抵岸价为1792.19万元。该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价为（）万元。

A.1045

B.1260 C.1291.27

D.747.19 50.某项目进口一批生产设备，FOB价为650万元，CIF价为830万元，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为17%，该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价为（）万元。

A.1178.10

B.1181.02 C.998.32

D.1001.02 51.某进口设备的离岸价为20万美元，到岸价为22万美元，人民币与美元的汇率为8.3：1，进口关税率为7%，则该设备的进口关税为（）万元人民币。

A.1.54

B.2.94 C.11.62

D.12.78 52.某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（）万元。

A.78.60

B.74.67 C.79.93

D.93.29 53.某进口设备的离岸价为500万美元，在进口途中发生相关税费为80万美元，其运杂费费率为5%，则该设备的购置费为（）万美元。

A.525

B.609 C.580

D.500 54.某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为（）万元。

A.3520

B.3920 C.5520

D.5920 55.某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他非为500万元，预备费为200万元，建设期贷款为1800万元，应计利息80万元，流动资金贷款为400万元，则该建设项目的工程造价为（）万元。

A.5980

B.5580 C.3780

D.4180 56.某进口设备，到岸价格（CIF）为5600万元，关税税率为21%，增值税税率为17%，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。

A.2128.00

B.1151.92 C.952.00

D.752.08 57.某项目进口一批工艺设备，其银行财务费为4万元，外贸手续费为19万元，关税税率为20%，增值税税率为17%，抵岸价为1790万元。该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价格（CIF）为（）万元。

A.745.57

B.1258.55 C.274.93

D.4837.84 58.在建设工程投资估算中，建设期贷款利息按（）×年利率计算。

A.年初借款本息累计+本年借款额

B.年初借款本息累计+本年借款额/2 C.年初借款本息累计-本年借款额

D.年初借款本息累计-本年借款额/2 59.某新建项目，建设其为5年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年贷款利率为6%，建设期间只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。

A.204.11

B.243.60 C.345.00

D.355.91 60.对于建设期贷款利息的估算正确的是（）。

A.根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款也按全年计息

B.根绝建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款按全年计息

C.根据建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款也按半年计息

D.根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款按半年计息 61.单台设备安装后的调试费属于（）。

A.安装工程费

B.建筑工程费 C.设备购置费

D.工程建设其他费 62.按照我国现行规定，建设单位所需的临时设施搭建费属于（）。

A.直接工程费

B.措施费

C.企业管理费

D.工程建设其他费 63.联合试运转费是指（）。

A.单机无负荷试运转的调试费

B.系统联动无负荷试运转的调试费

C.整个车间联合试运转发生的费用

D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分

64.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用，应计入（）。

A.现场经费

B.施工企业管理费 C.涨价预备费

D.基本预备费

65.某工程为了验收设计参数，按设计规定在施工过程中必须对一新型结构进行测试，该项费用由建设单位支出，应计入（）。

A.建设单位管理费

B.勘察设计费 C.施工单位的检验试验费

D.研究试验费 66.下列不属于勘察设计费的是（）。

A.工程勘察费

B.基础设计费 C.详细设计费

D.场地准备费 67.委托设计单位编制工程概预算的费用属于（）。

A建设单位管理费

B.建设单位开办费 C.勘察设计费

D.建设单位经费

68.下列属于工程建设其他费用内容的是（）。

A.设备购置费

B.工具、器具及生产家具购置费 C.建设用地费

D.预备费 69.下列不属于建设用地费的是（）。

A.土地征用及补偿费

B.征用耕地一次性缴纳的耕地占用税

C.租用建设项目土地使用权在建设期支付的租地费用

D.城市维护建设税 70.征用城镇土地在建设期间按规定每年需缴纳的税收是（）。

A.营业税

B.城镇建设维护费 C.城镇土地使用税

D.新菜地开发建设基金

71.下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是（）。

A.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用

B.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用 C.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和融资费用 D.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息 72.不属于工程建设其他费中的递延资产的是（）。

A.人员培训费及提前进厂费

B.为保证初期正常生产所必需的生产办公、生活家具用具购置费

C.为保证初期正常生产所必需的第一套不够固定资产标准的生产用具、工具购置费 D.为保证初期正常生产所必需的备品、备件费

73.基本预备费的概念阐述正确的是（）。

A.在投资估算内难以预料的工程费用

B.在设计概算内难以预料的工程费用

C.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用

D.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用和由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用 74.价差预备费的测算方法，一般根据国家规定的（）。

A.消费物价指数

B.批发价格指数

C.投资综合价格指数

D.固定资产投资价格指数

75.下列费用中不属于价差预备费的内容是（）。

A.竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用

B.人工、设备、材料、施工机械的价差费

C.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整

D.利率、汇率调整等增加的费用 76.关于价差预备费，下列表述错误的是（）。

A.按估算年份价格水平的投资额为基数计算

B.根据价格变化趋势，预测价值上涨率，采用单利方法计算

C.根据国家规定的投资综合价格指数

D.和基本预备费一同构成预备费 77.超长、超宽、超厚引起的运输增加费用属于（）。

A.建筑安装工程直接费

B.措施费 C.基本预备费

D.价差预备费

78.下列关于建设期贷款利息，表述错误的是（）。

A.在内容上包括借款利息和融资费用

B.当年借款按全年计息

C.上年贷款按全年计息

D.利用国外贷款时，国内代理机构向贷款方收取费用 79.利用国外贷款的利息计算中，计算年利率时不需要综合考虑的因素是（）。

A.手续费

B.管理费 C.承诺费

D.汇率变动 80.在利用国外贷款计算利息时，国内代理机构不收取的费用是（）。

A.转贷费

B.担保费 C.承诺费

D.管理费

二、多项选择题：

1.在下列各项中，属于建设项目工程造价的有（）。

A.建设期利息

B.设备及工器具购置费 C.预备费

D.流动资产投资

E.工程建设其他费 2.工程投资由（）构成。

A.流动资金

B.工程建设其他费用 C.预备费

D.铺底流动资金 E.工程费用 3.下列属于建筑安装工程费用的有（）。

A.直接费

B.间接费

C.设备购置费

D.土地使用费

E.联合试运转费

4.直接工程费是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.直接费

B.人工费

C.材料费

D.施工机械使用费 E.措施费

5.下列属于直接费中人工费的有（）。

A.基本工资

B.辅助工资 C.工资性补贴

D.职工福利费

E.材料保管员工资

6.按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定,直接工程费中人工费包括生产工人（）的工资。

A.修建临时设施

B.因天气影响停工期间 C.病假6个月以内

D.调动工作期间

E.休假期间

7.按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定,下列各项中属于直接工程费中材料费的有（）。

A.原价

B.运杂费

C.检验试验费

D.二次搬运费

E.不可避免的运输损耗费

8.按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定,下列各项中属于建筑安装工程施工机械使用费的有（）。

A.折旧费

B.大修理费 C.大型机械设备进出场及安拆费

D.经常修理费

E.机械操作人员的工资 9.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，下列各项中属于企业管理费的是（）。

A.住房公积金

B.社会保障费 C.生产工人劳动保护费

D.财务费 E.工会经费 10.下列属于间接费的有（）。

A.管理人员工资

B.业主招待费 C.工会经费

D.工程保修费 E.文明施工费

11.我国现行建筑安装工程费中，企业管理费中的税金主要包括（）。

A.营业税

B.房产税

C.车船使用费

D.土地使用税

E.印花税 12.下列有关措施费的阐述，正确的是（）。

A.可以发生在工程施工前

B.可以发生在施工过程中

C.是非工程实体项目的费用

D.可以是工程实体项目的费用

E.可以发生在施工结束之后 13.下列属于措施费用的有（）。

A.工程排污费

B.施工排水、降水费 C.二次搬运费

D.安全施工费

E.脚手架费 14.下列属于规费的是（）。

A.住房公积金

B.工程定额测定费 C.财产保险费

D.环境保护费 E.社会保障费

15.建筑安装工程造价的税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的（）。

A.教育附加费

B.城市维护建设税 C.房产税

D.营业税

E.印花税 16.建筑安装工程含税造价等于不含税造价加上（）。

A.营业税

B.增值税 C.城市维护建设税

D.车船使用税 E.教育费附加 17.下列费用中，不属于建筑安装工程直接工程费的有（）。

A.施工机械大修理费

B.材料二次搬运费 C.生产工人退休工资

D.生产职工教育经费 E.生产工具、用具使用费 18.下列费用中，（）属于建筑安装工程间接费的内容。

A.工程定额测定费

B.职工教育经费 C.财务费

D.工程监理费 E.建设期贷款利息 19.设备及工、器具费由（）组成。

A.设备购置费

B.工器具购置费 C.管理费

D.间接费 E.生产家具购置费 20.设备运杂费是指除设备原价之外的关于设备的（）。

A.采购费用

B.运输费用 C.途中包装费用

D.仓库保管费用 E.保险费 21.国产非标准设备原价的计算方法有（）。

A.成本计算估算法

B.系列设备插入估算法 C.系数估算法

D.分部组合估价法 E.定额估价法

22.下列费用中属于设备运杂费的是（）。

A.进口设备由出口国口岸运至进口国口岸的运费

B.在设备原价中没有包含，为运输而进行的包装支出的各种费用 C.设备供销部门手续费

D.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库的运费

E.采购与仓库保管费 23.进口设备的交货类型分别为（）。

A海上交货类

B.内陆交货类 C.目的地交货类

D.装运港交货类 E.生产地交货类 24.外贸手续费的计费基础是（）之和。

A.装运港船上交货价

B.国际运费 C.银行财务费

D.关税 E.运输保管费 25.在设备购置费的构成内容中，不包括（）。

A.设备包装费

B.设备安装保险费 C.设备联合试运转费

D.设备采购招标费 E.设备运输费 26.下列各项费用中的（）没有包含关税。

A.到岸价

B.抵岸价 C.FOB价

D.CIF价 E.关税完税价

27.设备购置费包括（）。

A.设备原价

B.设备国内运输费用 C.设备安装调试费

D.单台设备试运转费

E.设备采购保管费 28.下列各项费用中属于设备及工、器具购置费的是（）。

A.设备采购人员的工资、工资附加费

B.新建项目购置的不够固定资产标准的生产家具和备品、备件费 C.进口设备消费税

D.进口设备担保费

E.进口设备担保检验鉴定费 29.工程建设其他费用按照资产属性分别形成（）。

A.固定资产

B.流动资产 C.无形资产

D.有形资产

E.递延资产

30.按我国现行投资构成，下列费用中与项目建设有关的其他费用是（）。

A.建设单位管理费

B.生产准备费 C.办公和生活家具购置费

D.工程保险费

E.联合试运转费 31.下列各项中，包含在勘察设计费内的有（）。

A.编制项目可行性研究报告的费用

B.为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料所进行的试验费用 C.概算预算编制费用

D.编制项目建议书的费用 E.进行工程现场勘探的费用 32.下列构成建设单位管理费的是（）。

A.建设单位开办费

B.工程监理费 C.工程质量监督费

D.可行性研究费 E.工程造价咨询费 33.建设投资中的预备费用由（）组成。

A.直接费

B.间接费

C.基本预备费

D.价差预备费

E.措施费 第四章第二节参考答案

一、单项选择题：

1.B

2.D

3.D

4.A

5.D

6.B

7.D

8.B 9.A

10.B

11.D

12.D

13.D

14.D

15.C

16.D 17.B 18.C

19.B

20.A

21.A

22.C

23.D

24.B 25.B

26.B

27.A

28.C

29.C

30.C

31.A

32.B 33.C

34.C

35.A

36.D

37.A

38.A

39.A

40.A 41.A

42.C

43.D

44.C

45.D

46.A

47.B

48.B 49.B

50.B

51.D

52.A

53.B

54.A

55.C

56.B 57.B

58.B

59.A

60.B

61.A

62.D

63.D

64.D 65.D

66.D

67.C

68.C

69.D

70.C

71.A

72.D 73.C

74.C

75.A

76.B

77.C

78.B

79.D

80.C

二、多项选择题：

1.A.B.C.E

2.B.C.E

3.A.B

4.B.C.D

5.A.B.C.D

6.B.C.D.E

7.A.B.C.E

8.A.B.D.E 9.D.E

10.A.B.C

11.B.C.D.E

12.A.B.C 13.B.C.D.E

14.A.B.E

15.A.B.D

16.A.C.E 17.B.C.D.E

18.A.B.C

19.A.B.E

20.A.B.C.D 21.A.B.D.E

22.B.C.D.E

23.B.C.D

24.A.B.E 25.B.C.D

26.A.B.C.D

27.A.B.E

28.A.B.C 29.A.C.E

30.A.D

31.A.C.D.E

32.A.B.C.E 33.C.D

第三节

各阶段工程造价的关系和工程造价控制

一、单项选择题：

1.建设项目是一个从抽象到实际的建设过程，工程造价也从可行性研究阶段的投资估算价，到竣工验收阶段的竣工结算价，分别表现为①设计概算②施工图预算③中标价④承包合同价⑤工程结算，最终形成的建设工程的实际造价。他们的形成顺序是（）。

A.①②③④⑤

B.①③②④⑤

C.①④②③⑤

D.①②③⑤④ 2.工程造价控制的关键在于（）阶段。

A.施工

B.招投标

C.竣工结算

D.投标决策和设计

3.动态地比较造价的计划值和实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。这属于控制工程造价的（）措施。

A.组织

B.技术 C.经济

D.合同

4.以下工程造价的控制措施中，不属于组织措施的是（）。

A.明确项目组织机构

B.明确造价控制者及其任务 C.明确管理职能分工

D.严格审查施工组织设计 5.以下工程造价控制措施中，不属于技术措施的是（）。

A.重视设计多方案选择

B.编制合理的施工组织设计 C.深入技术领域研究节约投资方案

D.严格审核各项费用支出

6.施工图设计阶段以被（）为工程造价控制目标。

A.被批准的投资估算

B.被批准的施工图预算 C.被批准的设计概算

D.被批准的标底价

7.建设项目决策阶段工程造价控制的关键环节是（）。

A.做好项目定义

B.做好投资估算 C.进行财务评价

D.进行方案比选

8.建设项目设计阶段工程造价控制的关键控制环节是（）。

A.运用设计标准与标准设计

B.做好设计概算 C.运用价值工程

D.强调限额设计

9.建设项目招投标阶段工程造价控制的关键控制环节是（）。

A.编好招标工程标底

B.重视设计招标 C.重视施工招标

D.重视投标报价

10.建设项目施工阶段工程造价控制的关键控制环节是（）。

A.编制施工图预算与加强成本管理

B.控制工程变更与加强索赔管理 C.确定进度款与结算款

D.加强合同管理与事前控制

二、多项选择题：

1.有效控制工程造价应体现以下（）原则。

A.以设计阶段为重点

B.技术与经济相结合 C.主动控制

D.技术与法律相结合 E.预先控制 2.在工程建设程序的不同阶段需要确定的各种建筑工程的造价有（）。

A.设计估算

B.施工图预算 C.工程结算

D.工程决算 E.施工预算

3.以下关于工程造价的确定和控制之间的关系正确的是（）。

A.工程造价的确定和控制之间，存在对立的辩证关系

B.工程造价的确定是工程造价控制的基础

C.没有造价的合理确定，也就没有造价的有效控制

D.造价的确定过程也就是造价的控制过程 E.确定造价和控制造价的最终目的是同一的 4.建设工程施工阶段造价控制以（）为控制依据。

A.施工图预算

B.中标价 C.工程合同价

D.设计概算价 E.投标价

5.建设项目各阶段工程造价控制的关键控制环节是（）。

A.决策阶段做好投资估算

B.设计阶段强调限额设计 C.招标投标阶段重视施工招标

D.施工阶段加强合同管理与事前控制 E.工程施工阶段做好成本管理

6.建设项目施工阶段工程造价控制的关键控制环节是（）。

A.编制施工图预算

B.控制工程成本 C.加强事前控制

D.加强合同管理 E.审查施工图预算 参考答案

一、单项选择题：

1.A

2.D

3.C

4.D

5.D

6.C

7.B

8.D 9.C

10.D

二、多项选择题：

1.A.B.C

2.B.C.D

3.B.C.D.E

4.A.B.C 5.A.B.C.D

6.C.D

第四节

建设工程造价的计价方式

一、单项选择题：

1.从工程费用计算角度分析，工程造价计价的顺序是（）。

A.单位工程造价→分部分项工程单价→单项工程造价→建设项目总造价

B.单位工程造价→单项工程造价→分部分项工程单价→建设项目总造价

C.分部分项工程单价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价

D.分部分项工程造价→单项工程造价→单位工程造价→建设项目总造价 2.影响工程造价计价的两个主要因素是（）。

A.单位价格和实物工程量

B.单位价格和单位消耗量

C.资源市场单价和单位消耗量

D.资源市场单价和措施项目工程量

3.如果分部分项工程单位价格仅仅考虑人工、材料、机械资源要素的消耗量及其价格，即单位价格=∑（分部分项工程的单位资源要素消耗量×资源要素价格），则该单位价格是（）。A.综合单价

B.直接费单价 C.全费用单价

D.工程单价

4.业主方在进行工程造价计价时运用定额反应的是（）。

A.社会平均生产力水平

B.施工企业个别生产力水平C.业主个别生产力水平

D.社会较高生产力水平

5.我国目前实施的两种工程造价计价方法是（）。

A.定额计价法和实物量法

B.单价法和实物量发

C.工程量清单计价法和实物量法

D.定额计价法和工程量清单计价法 6.工程定额计价法的步骤中计算完工程量之后紧接着的工作是（）。A.熟悉图纸和现场

B.编制工料分析表 C.套定额单价

D.费用计算

7.工程量清单计价法和工程定额计价法中收集资料不包括（）。A.设计图纸

B.工程协议或合同

C.分析综合单价

D.现行计价依据及有关费用调整文件 8.我国目前仍使用的工程定额计价法，在用的单位价格是（）。A.工料单价法

B.综合单价法 C.扩大单价法

D.预算单价法

9.下列关于工程量清单计价法表述有误的是（）。

A.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费

B.工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则计算 C.分部分项工程费考虑风险因素

D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似

10.下列关于套定额单价的表述，错误的是（）。

A.分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致

B.根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整 C.定额换算按照定额规定执行

D.可以编制补充定额

11.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的（）。并不是计算该清单项目的直接工程费。A.工料单价

B.综合单价 C.直接费单价

D.定额单价

12.在工程造价计价中以定额为依据，按定额规定的分部分项子目，逐项计算工程量，套用定额单价（或单位估价表）确定直接费，然后按规定取费标准确定构成工程价格的其他费用和利税，获得建筑安装工程造价。以上计价方法是（）。A.工程定额计价法

B.实物量法 C.工程量清单计价法

D.费率法

13.按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单计价法应采用（）。A.工料单价法

B.综合单价法 C.扩大单价法

D.预算单价法

14.在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程单价由（）组成。A.人工费、材料费、机械费

B.人工费、材料费、机械费、管理费

C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、并考虑风险因素

D.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金

15.投标人在利用工程量清单计价法进行投标报价时运用定额反应的是（）。A.社会平均生产力水平

B.施工企业个别生产力水平C.业主个别生产力水平

D.社会较高生产力水平16.在市场经济体制下，工程计价时采用的资源要素的价格应该是（）。A.预算价格

B.市场价格 C.计划价格

D.成本价格

二、多项选择题：

1.工程造价计价的基本方法有（）。

A.定额计价法

B.清单计价法 C.单价法

D.实物量法 E.预算法

2.决定直接费单价的主要因素是（）。

A.分部分项工程的单位资源要素消耗量

B.资源要素的价格

C.分部工程的单位资源要素消耗量

D.单项工程的单位资源要素消耗量 E.单位工程的单位资源要素消耗量

3.分部分项工程的单位资源要素消耗量的数据经过长期的收集、整理和累计形成了工程建设定额，它是工程造价计价的重要依据。它与（）密切相关。

A.劳动生产率水平

B.社会生产力水平C.技术水平

D.管理水平E.市场行情

4.采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑分部分项工程量×分部分项工程项目综合单价

B.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目综合单价

C.单位工程报价=∑分部分项工程费

D.单项工程报价=∑单位工程报价 E.建设项目总报价=∑单项工程报价

5.关于工程造价计价表述正确的是（）。

A.工程造价计价的顺序是分部分项工程单价-单项工程单价-单位工程造价-建设项目总造价

B.影响工程造价的主要因素是单位价格和实物工程量

C.发包人工程估计的定额反映的是社会平均生产力水平

D.承包人估价的定额反映的是该企业技术和管理水平

E.若在单位价格中还考虑直接费以外的其他费用，则构成综合单价 参考答案

一、单项选择题：

1.C

2.A

3.B

4.A

5.D

6.C

7.C

8.A 9.A

10.B

11.B

12.A

13.B

14.C 15.B

16.B

二、多项选择题：

1.A.B

2.A.B

3.A.B.C.D

4.A.B.D.E 5.B.C.D.E

第一节 工程定额的概念与分类

一、单项选择题

1．以下不是按照定额反映的生产要素消耗内容进行分类的是（）。A.劳动定额

B.材料消耗定额 C.机械台班消耗定额

D.企业定额

2．规定了在正常施工条件下某工种某等级的工人，生产单位合格产品所需消耗的时间或是在单位时间内生产合格产品的数量。这种定额是（）。

A.劳动定额

B.材料消耗定额 C.机械台班消耗定额

D.企业定额

3．（）是指某种专业、某种技术等级的工人班组或个人，在合理的劳动组织、合理的使用材料和合理的施工机械配合条件下，完成某单位合格产品所必需的工作时间。

A.产量定额

B.时间定额 C.劳动定额

D.消耗定额

4．建设工程定额按（）分为：劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额。A.管理层次

B.适用专业 C.执行范围

D.生产要素

5．某定额是企业内部使用的定额，它以同一性质的施工过程为研究对象，由劳动定额、材料消耗定额、机械台班消耗定额组成。它既是企业投标报价的依据，也是企业控制施工成本的基础。则该定额为（）。A.施工定额

B.概算指标 C.概算定额

D.预算定额

6．某定额是编制工程预结算时计算和确定一个规定计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准，同时它是以施工定额为基础的综合扩大。则该定额是（）。A.施工定额

B.概算指标 C.概算定额

D.预算定额

7．编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准是（）。A.施工定额

B.概算指标 C.概算定额

D.预算定额

8．在项目建议书和可行性研究阶段编制、计算投资需要量时使用的一种定额，该定额一般以独立的单项工程或完整的工程项目为对象，编制和计算投资需要量时使用。这种定额是（）。A.投资估算指标

B.概算指标 C.概算定额

D.预算定额

9．投资估算指标的计算对象是（）。

A.各个分部分项工程

B.扩大的分项工程

C.独立的单项工程或完整的工程项目

D.整个建筑物和构筑物

10．与建筑安装施工生产的个别产品无关，而为企业生产全部产品所必需，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的消耗指标。这种定额是（）。

A.企业定额

B.费用定额 C.概算定额

D.预算定额

二、多项选择题

1.建筑工程定额按生产要素分类有（）。

A.劳动定额

B.材料消耗定额 C.机械台班消耗定额

D.费用定额 E.概算定额 2．劳动定额规定了在正常施工条件下某工种某等级的工人，（）。A.生产单位合格产品所需消耗的劳动时间 B.在单位时间内生产合格产品的数量 C.生产单位产品所需消耗的劳动时间 D.在单位时间内生产产品的数量 E.生产合格产品所需消耗的劳动时间

3．材料消耗定额是在节约和合理使用材料的条件下，生产单位合格产品所必需消耗的一定品种规格的（）的消耗量。

A.原材料

B.半成品 C.成品

D.结构构件 E.分项工程

4．机械台班消耗定额是在正常施工条件下，利用某种机械，（）。A.生产单位合格产品所必需消耗的机械工作时间 B.在单位时间内机械完成合格产品的数量 C.生产单位产品所必需消耗的机械工作时间 D.在单位时间内机械完成产品的数量

E.生产合格产品所必需消耗的机械工作时间

5．以下按照定额的不同用途分类的是（）。

A.施工定额

B.概算指标 C.概算定额

D.预算定额 E.费用定额

6．以下按定额的编制单位和执行范围分类的是（）。

A.行业定额

B.地区统一指标 C.企业定额

D.施工定额 E.费用定额

7．以下是按照投资的费用性质分类的定额是（）。

A.建筑工程定额

B.安装工程定额 C.建筑企业定额

D.建筑施工定额 E.建筑工程费用定额

8．下列表述中属于施工定额特性的是（）。

A.编制概算定额的基础

B.企业定额 C.分项最细，定额子目最多

D.基础性定额 E.以同一性质的施工过程为研究对象 参考答案

一、单项选择

1.D

2.A

3.B

4.D

5.A

6.D

7.C

8.A

9.C

10.B

二、多项选择题

1.A、B、C

2.A、B

3.A、B、C、D

4.A、B 5.A、B、C、D

6.A、B、C

7.A、B、E

8.B、C、D、E

第二节

工程造价计划依据的分类

一、单项选择题

1．在现行工程计价依据体系中，以下属于标准类的工程造价计价依据是（）。A.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500----2003）B.《全国统一建筑工程基础定额》（建标[1995]736号）

C.《全国统一施工机械台班费用编制规则》（建标[2001]196号）D.《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）

2．工程造价计价依据按用途分类，可以分为7大类18小类，其中可行性研究资料是（A.规范工程计价的依据）。B.计算设备数量和工程量的依据

C.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据 D.计算建筑安装工程费用的依据

3．以下建筑工程造价计价依据的分类中，属于按使用对象分类的是（）。A.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据 B.计算建筑安装工程费的依据 C.规范工程计价的依据

D.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据

4．工程造价的计价依据按用途可分为7大类，其中计算设备费的依据是（）。A.各项工程建设其他费用定额等

B.设备价格、运杂费率等

C.间接费定额

D.概算指标、概算定额、预算定额 5．以下各项均是工程造价计价依据的类别，其中不是按照用途分类的是（）。A.规范工程计价的依据

B.计算设备数量和工程量的依据 C.计算设备费的依据

D.规范建设单位（业主）计价行为的依据

6．计算建筑安装工程费用的依据是（）。

A.用地指标

B.间接费定额和价格指数 C.各项工程建设其他费用定额等

D.设备价格、运杂费率等

7．在现行工程计价依据体系中，以下属于法律、政策类工程造价计价依据的是（）。A.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500---2003）B.《全国统一建筑工程基础定额》（建标[1995]736号）C.《全国统一建筑安装工程工期定额》（建标[2000]38号）

D.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）

8.以下属于计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用依据的是（）。A.工程造价信息

B.间接费定额 C.工程建设其他费用定额

D.运杂费率

一、多项选择题

1． 以下按照工程造价计价依据的使用对象分类的是（）。A.规范建设单位（业主）计价行为的依据

B.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据 C.规范造价咨询单位计价行为的依据 D.规范政府计价行为的依据 E.规范设计单位计价行为的依据

2．工程造价计价依据必须满足以下（）要求。

A.准确可靠，符合实际

B.可信度高，有权威性

C.数据化表达，便于计算

D.定性描述清晰，便于正确利用 E.变化无常，符合市场规律

3．按照我国工程计价依据的编制和管理权限的规定，目前我国已经形成了由国家、各省、直辖市、自治区和行业部门的（）等相互支持、互为补充的工程计价依据体系。A.法律法规、部门规章相及相关政策

B.标准 C.定额

D.文件 E.数据

4．以下各项是工程造价计价依据的类别，其中按照使用对象分类的是（）。A.规范工程计价的依据

B.计算设备数量和工程量的依据 C.计算设备费的依据

D.规范建设单位（业主）计价行为的依据

E.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据

参考答案

一、单项选择题

1.A

2.B

3.D

4.B

5.D

6.B

7.D

8.A

二、多项选择题

1.A、B

2.A、B、C、D

3.A、B、C

4.D、E

第三节

预算定额、概算定额和估算指标

一、单项选择题

1．计算和确定一个规定计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料和施工机械台班消耗的数量标准定额是（）。A.施工定额

B.概算指标 C.概算定额

D.预算定额

2．劳动定额中未包含，而在一般正常的施工条件不可避免的，但又无法计量的用工，在预算定额人工消耗指标中称为（）。

A.辅助用工

B.超运距用工 C.零星用工

D.人工幅度差

3．预算定额中的机械台班消耗量是在劳动定额或施工定额中相应项目的机械台班消耗指标基础上制定的，在制定过程中还应当考虑增加一定的（）。

A.辅助机械台班

B.机械幅度差 C.零星机械台班

D.超运距幅差 4．预算定额的编制应反映（）。

A.社会平均水平

B.社会平均先进水平C.社会先进水平

D.企业实际水平5．预算定额中的人工工日消耗指标包括（）。A.基本用工和人工幅度差

B.基本用工、辅助用工和人工幅度差

C.基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差 D.基本用工、材料超运距用工、辅助用工

6．预算定额是建筑工程预算定额和安装工程预算定额的总称，在预算定额的编排方面，下列不属于预算定额内容的是（）。

A.前言

B.文字说明 C.分项定额消耗量指标

D.附录

7．预算定额的编制步骤不包括（）。

A.准备工作阶段

B.编制初稿阶段 C.修改和审查计价定额阶段

D.定案与总结阶段 8．预算定额中人工消耗指标中的人工幅度差是指（）。A.在正常施工条件下，劳动定额中没有包含的用工因素 B.预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额 C.预算定额消耗量自身的误差

D.预算定额中人工定额必需消耗量与净消耗量的差额

9．按现行规定，施工机械每个工作台班的工作时间计算为（）小时。A.6

B.7 C.8

D.10 10．下列不属于定额编制依据的是（）。

A.全国统一劳动定额

B.现行的设计规范 C.概算指标

D.通用的标准图

11．为完成某分项工程的主要用工，如砌砖工程中的砌砖、调制砂浆、运砖等的用工等，它是（）。A.基本用工

B.材料超运距用工 C.辅助用工

D.人工幅度差 12．概算定额的编制步骤中的编制初稿阶段不包括（）。A.搜集和整理各种数据，对各种资料进行测算和分析 B.确定各项目的消耗指标

C.计算分项定额的人工、材料和机械台班消耗量 D.编制定额初稿

13．概算定额的编制步骤不包括（）。

A.审查定稿阶段

B.准备工作阶段 C.平衡调整阶段

D.编制初稿阶段

14．概算定额的编制初稿阶段内容包括两方面，其中一个方面是新编制概算定额与原概算定额的水平测算，另一个内容是（）。

A.确定概算定额项目 B.制定出编制方案

C.新编概算定额与现行预算的水平测算 D.明确编制定额的项目

15．概算指标是以（）为对象，以“㎡”、“m3”或“座”等为计量单位，规定了人工、材料、机械台班的消耗指标的一种标准。

A.整个建筑物或构筑物

B.整个单位工程 C.扩大分项工程

D.扩大分部工程

16．按资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制的现行定额、费用标准和价格，调整成编制的造价水平及相互比例，属于（）阶段的操作。A.收集整理资料

B.平衡调整 C.测算审查

D.以上均不是

17．下列选项中不包括在投资估算指标编制工作三阶段中的是（）。A.收集整理资料阶段

B.准备工作阶段 C.测算审查阶段

D.平衡调整阶段

18．预算定额中的施工机械是配合工人班组工作的，如果分项定额计量单位值为1000单位，小组总产量为200单位。则分项定额机械台班使用量为（）单位。

A.5

B.1000 C.10000

D.20000 19．在下列各指标层次中，不属于投资估算指标内容的是（）。A.单位工程指标

B.单项工程指标

C.建设项目综合指标

D.扩大分部分项工程指标

20．在编制预算定额人工消耗量时，已知其必需消耗的技术工种用工为30工日，超运距用工2工日，辅助用工3工日，人工幅度差率为10%，则预算定额的人工消耗量为（）。A.30

B.23.5 C.38.5

D.27.3

二、多项选择题

1．预算定额中的人工消耗量时指完成某一计量单位的分项工程或结构构件所需的各种用工量总和。其内容包括（）等。

A.基本用工

B.超运距用工 C.返工用工

D.人工幅度差 E.辅助用工

2．预算定额的编制原则包括（）。

A定性与定量分析相结合的原则

B.社会平均水平的原则

C.合理确定定额水平原则

D.静态与动态相结合的原则 E.简明适用的原则

3．下列属于预算定额编制依据的是（）。

A.全国统一劳动定额和基础定额

B.现行设计规范 C.现行概算定额

D.通用的标准图纸 E.地区材料预算价格、工资标准及机械台班单价

4．预算定额的编制步骤包括（）。

A.咨询阶段

B.准备工作阶段 C.修改和审查计价定额阶段

D.平衡调整阶段 E.编制初稿阶段

5．概算定额的编制依据有（）。A.现行的预算定额

B.选择典型的工程施工图和其他有关资料 C.全国统一劳动定额

D.推广的新技术、新结构、新材料、新工艺

E.人工工资标准、材料预算价格、机械台班预算价格

6.投资估算指标的内容包括（）。

A.建设项目综合指标

B.设备购置费用指标 C.建筑安装工程费用指标

D.单项工程指标 E.单位工程指标 第五章第三节参考答案

一、单项选择题

1.D

2.D

3.B

4.A

5.C

6.A

7.D

8.A

9.C 10.C

11.A

12.C

13.C

14.C

15.A

16.A

17.B

18.A 19.D

20.C

二、多项选择题

1.A、B、D、E

2.B、E

3.A、B、D、E

4.B、C、E 5.A、B、E

6.A、D、E

第四节

人工、材料、机械台班消耗量定额

一、单项选择题

1．某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，完成单位合格产品所必需消耗的工作时间，被称为（）。

A.时间定额

B.产量定额 C.工期定额

D.费用定额

2.劳动定额的主要表现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是（）。A.互为倒数

B.独立关系 C.正比关系

D.互为相反数

3．某工种某等级工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，在单位时间内完成合格产品的数量，被称为（）。A.时间定额

B.产量定额 C.工期定额

D.费用定额

4．定额时间不包括（）。

A.休息时间

B.施工本身造成的停工时间 C.不可避免的中断时间

D.辅助工作时间

5．某瓦工班组15人，砌1.5厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（）。

A.112.5m

3B.90m3/工日 C.80m3/工日

D.72m3 6．已知产量定额为10单位，则时间定额为（）单位。A.10

B.1 C.0.5

D.0.1 7．某工程有450m3一砖半内墙的砌筑任务，每天有两个班组来作业，每个班组人数为8人，共花费18天完成了任务，其时间定额为（）工日/m3。

A.1.56

B.1.28 C.0.64

D.0.5 8．某现浇混凝土圈梁工程量为260.66m3，每天有18名技术工人投入施工，时间定额为2.41工日/m3(一班工作制)，则完成该工程的定额施工天数为（）天。

A.30

B.25 C.35

D.20 9．已知某砖混结构建筑物体积为900m3，其中毛石带形基础的工程量为110m3，假定1m3毛石基础需要用砌石工0.66工日，且在该单位工程中没有其他工程需要砌石工，则1000m3 建筑物需要砌石工为（）工日。

A.65.34

B.80.67 C.150.00

D.185.19 10．材料损耗率的计算公式，可以表示为（）x100%。

A.损耗量/净用量

B.净用量/损耗量 C.损耗量/总用量

D.净用量/总用量 11．材料消耗定额包括材料的净用量和必要的（）。

A.运输损耗量

B.堆放损耗量 C.制作损耗量

D.材料损耗量

12．周转性材料是指在建筑安装工程中不直接构成（），可多次周转使用的工具性材料。A.具体工程

B.工程实体 C.工程实质

D.实际工程 13．以下材料消耗定额计算正确的是（）。A.材料消耗定额=材料消耗总用量×（1+损耗率）B.材料消耗定额=材料消耗净用量×（1+损耗率）C.材料消耗定额=材料损耗量×（1+损耗率）D.材料消耗定额=材料消耗量×（1+损耗率）

14．给定下列数据：材料消耗净用量为100单位，损耗率为5%。则材料消耗定额为（）单位。A.90

B.100 C.105

D.110 15．地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm。其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为（）块。A.2475

B.2513 C.2500

D.2462.5 16．已知水泥消耗量是41200t，损耗率是3%，那么水泥的净用量是（）t。A.39964

B.42436 C.40000

D.42474 17．已知机械正常利用系数为0.75，工作班延续时间为8小时，机械纯工作1小时正常生产率为1.5，则施工机械台班定量定额（）。

A.0.75

B.6 C.9

D.12 18．完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则材料损耗率和材料消耗定额分别为（）。A.5%，1000块/m3

B.5%，1050块/m3 C.4.76%，1050块/m3

D.4.76%，1000块/m3 19．施工机械台班产量定额=（）。

A.机械纯工作1台班正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数 B.机械纯工作1小时正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数 C.机械纯工作1天正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数 D.机械纯工作单位正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数

二、多项选择题

1．劳动定额亦称人工定额，指在正常施工条件下，某等级工人（）。A.在单位时间内完成产品的数量 B.完成单位产品所需的劳动时间 C.在单位时间内完成合格产品的数量 D.完成单位合格产品所需的劳动时间 E.在单位时间内完成合格产品的工日 2．劳动定额可以分为（）。

A.单价定额

B.时间定额 C.经验定额

D.产量定额 E.施工定额

3．下列属于工人工作定额时间的内容有（）。

A.休息时间

B.多余工作时间 C.不可避免中断时间

D.偶然工作时间 E.施工本身造成的停工时间

4．在下列工人工作时间中，属于非定额时间的有（）。A.多余和偶然工作时间

B.休息时间

C.施工本身造成的停工时间

D.不可避免的中断时间 E.违反劳动纪律的损失时间

5．劳动定额的编制方法有（）。

A.经验估计法

B.统计计算法 C.技术测定法

D.比较类推法 E.理论计算法

6．在下列施工机械工作时间中，不应列入定额时间的有（）。A.不可避免的无负荷工作时间

B.机械多余的工作时间 C.不可避免的中断时间

D.机械停工时间 E.违背劳动纪律的停工时间

7．编制材料消耗定额的基本方法有（）。

A.现场技术测定法

B.试验法

C.统计计算法

D.理论计算法 E.分析法

8．施工定额中主要材料消耗定额的制定方法有（）。A.理论计算法

B.统计法

C.试验法

D.类推比较法 E.现场技术测定法

9．确定劳动定额的工作时间通常采用（）。

A.技术测定法

B.统计计算法 C.实验法

D.比较类推法 E.理论计算法

10．以下属于周转性材料的是（）。

A.脚手架

B.模板

C.挡土板

D.预埋铁件 E.临时设施

11．施工定额中材料消耗定额的材料消耗量包括有（）。

A.直接用于建筑安装工程上的材料

B.不可避免产生的施工废料 C.不可避免的材料施工操作损耗

D.材料的摊销量 E.材料回收量

12．机械纯工作时间，就是指机械必需消耗的净工作时间，它包括正常工作负荷下，（）。A.有根据降低负荷下的时间

B.不可避免的无负荷时间 C.不可避免的中断时间

D.机械多余的工作时间 E.机械停工时间 第五章第四节参考答案

一、单项选择题

1.A

2.A

3.B

4.B

5.D

6.D

7.C

8.C

9.B

10.A 11.D

12.B

13.B

14.C

15.B

16.C

17.C

18.B

19.B

二、多项选择题

1.C、D

2.B、D

3.A、C

4.A、C、E

5.A、B、C、D

2.造价员基础知识经典 篇二

1 大型基础工程造价的影响因素

基础工程施工技术的选择, 对工程建筑基础工程的施工方案的选择, 为了获得较高的利润, 一定要充分考虑到成本和工期两个重要因素;工程量清单中的量是由设计单位按理论计算出来的量, 包括挖土、运土、回填土、模板工程等施工工艺, 在大型基础工程的造价控制中扮演着十分重要的角色;监理方在签证这方面存在着不能把好关的现象, 并且工作人员对于施工现场造价控制缺乏一定的管理力度;除此之外, 部分部门的工作者对造价上的知识掌握的不够熟悉。

2 基础造价控制特点

2.1 多主体性。

大型基础工程造价作为造价管理的客体和对象, 但是其管理的主体则涉及的部门比较广泛, 包括基础工程的项目法人, 还包括各大基础工程公司, 政府主管部门、造价咨询机构、监理单位、设计单位、施工单位, 他们作为造价管理部门的主体, 在其管理中扮演着十分重要的角色。不管国家相关机构制定的相应的规章制度, 还是监理方在造价管理上的技术指导;无论是承发包双方针对建筑地基基础工程造价实施的行为 (如确定和控制建筑地基基础工程造价) , 还是中介机构为承发包方提供的技术服务, 在这些活动中起着十分重要的角色, 而且这些机构基本上都是将大型基础工程的造价控制作为管理的要点。因而建筑地基基础工程造价管理具有明显的多主体性。

2.2 多阶段性。

一个建筑地基基础工程建设项目一般要经过可行性研究、工程设计、招标投标、工程施工、竣工验收等阶段, 相应的工程造价文件为投资估算、设计概算预算、标底报价、工程结算和竣工决算。在大型基础工程的造价管理的任何一个阶段, 这些相应的文件都有着相应的作用和用途。建筑地基基础工程的投资估算是进行可行性研究的重要参数;设计概算预算是设计文件的组成部分和编制标底的依据;标底报价是进行招标投标、确定中标单位的重要依据;承发包两方对大型基础工程的造价进行控制的一个重要手段是工程结算;而新增固定资产的一个重要依据是大型基础工程的竣工结算。在大型工程的基础造价过程中, 每个阶段的不同的文件之间具有独立和互相联系的特点。因而建筑地基基础工程造价管理具有明显的阶段性, 而且每一个阶段要解决的重点问题以及解决的方法也是不同的。

2.3 动态性。

大型基础工程造价管理的动态性表现在两个方面:第一:对于大型的基础工程来说, 在造价管理上的重点和内容在相应的项目建设的不同阶段都是变化的。例如:在决策阶段建筑地基基础工程造价管理的主要目标是根据决策内容编制一个可靠的投资估算以保证决策的正确性;在招标投标阶段则是要使标底和报价能够反映市场的变化和技术水平;在施工阶段建筑地基基础工程造价管理的目标是在满足质量和进度的前提下尽可能地控制建筑地基基础工程造价以提高投资效益。第二, 大型基础工程造价管理本身具有动态性, 在整个项目的建设施工过程中, 往往会有很多不定的外界因素。像具有动态性的社会因素、自然条件、物价等。总之大型的基础工程在整体上具有十分大的不定性即动态性。

2.4 系统性。

任何一个系统都是有彼此依赖彼此作用的不同要素组成的, 整个系统具有十分特定的功能, 是一个有机的整体。建筑地基基础工程造价管理论是从纵向, 还是从横向来看都具备系统性的特点。从纵向来看, 投资估算、设计概算 (预算) 、标底 (报价) 、工程结算和竣工决算组成了工程造价管理的系统。从横向来看, 每个阶段的建筑地基基础工程造价管理都可以组成一个系统。要想对大型基础工程实现最大投资效益的目标, 能够实施有效的管理, 在大型基础工程的造价管理上必须灵活运用系统的一些相关的知识和理论。

3 控制措施

由于大型基础工程本身的动态性的特点, 要想合理有效的控制大型基础工程的造价, 一定要将大型工程的各个阶段的控制做到位。

3.1 事前。

做好事前控制, 首先就要在设计阶段技术与经济两手抓。设计阶段影响工程造价的程度为75%以上。在方案的选择过程中, 一定要将经济和技术很好的联系起来, 将其进行方案优化, 详细的分析其实际的情况, 这样就能合理科学有效的控制大型基础工程的造价。所以, 改变设计部门重技术轻经济的思想, 健全和加强设计部门的责任制, 不仅要对其设计的工程在技术上负责, 还应对造价负责, 把经济意识渗透到设计人员的每项设计工作中, 主动地控制工程造价。对于大型基础工程中许多因素都应该做好充分的考虑, 进行合理的估价, 在众多的方案中选择一个比较合理有效的方案, 但是最重要的还是要在设计阶段把好关, 从设计上着手, 有效的控制基础工程的造价。

3.2 事中。

在大型基础工程的实施中, 监理工作人员和业主负责着造价控制的重要任务, 对于大型基础工程这种隐蔽性比较完全的工程更要加大注意力。以往很多工程实例表明, 工程变更、签证费用是突破投资限额的主要原因, 也成为不少施工单位在工程费用上做文章的突破点。要想有效合理的控制大型基础工程的造价, 必须做好如下两个方面的工作:一方面应该在大型工程发生变更和签证费用的时候, 必须要和相应的预算工作者和工程技术员进行一定的讨论, 对其实际情况进行仔细的分析, 尽量避免变更的产生, 从而施行一个比较节省比较有效的投资方法;第二, 对不可避免的工程变更, 则认真研究施工合同、招标文件的有关条款, 找出充分的、合理的依据, 在变更发生的同时就确定合理的变更价款, 防止出现事后无法控制的局面;最后一个方面, 对于大型基础工程一定要做好相应的测量、整理资料的相关工作, 对于整个工程的实际费用要做好相应的掌握工作, 从而找出在工程造价上出现一些漏洞的突破口。

3.3 事后。

在做好了事前、事中的投资控制后, 大型基础工程的造价管理将会有很大的进步, 然而在工程项目结束后, 然而会发生一系列的影响造价的现象, 比如索赔。

索赔是当事人在合同实施过程中, 根据法律、合同规定及惯例, 对并非由于自己的过错, 而是应由合同对方承担责任的情况造成, 且实际发生了损失, 向对方提出给予补偿的要求。索赔相应工作的开展, 能够使双方的内部管理得到一定的加强, 追上国际相应的步伐;能够使甲方和乙方根据相应的情况进行一定的协商, 从而使工期和造价得到一定的控制;可把原来打入工程报价的一些不可预见费用, 改为按实际发生损失支付, 有助于降低工程报价, 使工程造价更加合理。

结束语

在大型基础工程的造价过程中, 影响其造价的因子有很多, 并且其控制手段也非常之多。只有灵活掌握建筑施工、设计、材料的相关理论知识, 遵守相应的规章制度, 并且了解基础工程定额与预算的基本知识, 才能更有把握的去科学合理的控制大型基础工程的造价。在整个工程的造价控制过程中, 一定要将法律、经济和技术有效的联合在一起, 坚持主动控制、实事求是, 最终保证一个合理和准确的造价。

摘要：大型基础工程质量的好坏与其造价控制有着十分密切的联系。笔者分析了影响基础工程造价控制的相关因素及其造价管理的一些特点, 并就如何有效的控制大型基础工程的造价提出了自己的观点。

关键词：基础工程,造价控制,因素,特点,措施

参考文献

[1]邱高林, 刘琼, 刘永浩.从基础工程入手加强工程造价控制[J].山西建筑.2007 (34) .[1]邱高林, 刘琼, 刘永浩.从基础工程入手加强工程造价控制[J].山西建筑.2007 (34) .

[2]孙新军.工程建设造价控制中存在的问题与对策[J].科技创新导报, 2009, (18) .[2]孙新军.工程建设造价控制中存在的问题与对策[J].科技创新导报, 2009, (18) .

3.基础设施项目全风险造价管理研究 篇三

【关键词】建筑基础设施项目；风险管理；风险性造价管理；控制；责任方案

现代社会，随着经济和社会的发展，城市化水平不断提升，各种高层建筑被不断地兴建，对于高层项目的基础施工部分来说，做好基础性的处理非常关键。在我国的相关的法律规程中，对于高层建筑的基础设施的施工风险问题做出了重要的阐述，特别是在安全性方面，指出了当今建筑工程的弊端所在，分析了项目出现弊端的原因，并根据这些原因，提出了一系列的解决措施。我国是一个建筑行业的大国，在基础性措施的建立方面取得了长足的发展和进步，对于当前的经济和社会发展具有很大的影响。

1.建筑基础设施项目风险性造价管理现存的问题

在我国，建筑基础性的设施和项目在造价问题上存在众多的问题，由于是单价的造价方面，由于采用的材料和基础性的建筑材料不同，再加上施工工艺方面的失误，容易造成施工中造价的风险问题，总的来说，出现问题的原因体现在以下几个方面：

1.1项目风险性造价管理理念方面的问题

国外的一些国家对于项目的风险性造价方面发展比较迅速，特别是美国、日本、英国等发达国家，制定了相关的法律条文，重点对项目的施工过程和总价进行估算和审核。在建筑基础施工的业主和设计单位之间会达成一定的共识，特别是开发商和承包商之间，在风险安全意识方面的重视程度较高。

任何施工单位在施工时都会十分重视基础设施项目的风险管理，有些单位设定了专业的机构，具体负责对项目的管理受理流程。在我国，由于计划经济的影响，企业的发展和国家之间的关系比较密切，因此容易出现因为安全问题造成的造价超预算的情况。

对于建筑行业中出现的问题，我们应该从多个角度考虑施工方面的风向问题，在大多数的建筑行业管理发达的国家中，项目建筑施工的主体在建筑施工方面做出了巨大的努力，业主和承包商在项目的申请和改造时，提前做好了预算方面的工作。

尤其是在当今的建设行业中，大量的国有投资的利用以及建筑行业的投资发展，使得原有的计划经济受到了严重的冲击，各种体制的思想管理模式被不断地强化。在建筑项目的法人单位和代表中，各种业主和开发商从各自的利益角度出发，对工程中的项目进行了整体的研究和探讨，部分的专家认为，在经济管理模式的前提下，建筑行业的进步和发展和当前的经济发展决策之间存在着巨大的联系，各种高科技项目的实施，是风险管理中不可避免的重要因素，需要着重的注意。

1.2项目风险性造价管理方法方面的问题

我国在工程造价管理方面依然存在众多的问题，特别是对于一些建筑项目的基础施工部分，在项目的风险性角度来说，其管理水平会受到各种因素的影响，在理论的研究方向和方法两个方面来说，我国和发达国家相比，仍然存在较大的差距，正处于刚刚开始的阶段。这方面的落后，带来了我国在投资项目方面的很多问题，特别是经济造价和管理方面的问题，这就需要吸收国外的先进技术水平，保证项目管理的基础性和研发性，研究我国环境中建筑施工项目的基本方法和措施。

2.建筑基础设施项目全风险造价管理技术方法

建筑基础设施项目全风险造价管理技术方法是一种主要用于对建筑基础设施项目的风险造价进行管理的技术方法， 具体方法和步骤如下：

2.1识别建筑基础设施项目风险和风险性造价

主要是找出建筑基础设施项目活动中存在的全部风险事件及其存在的风险性造价。建筑基础设施项目风险识别是一项贯穿项目全过程的项目风险管理工作， 通过消除项目风险带来的造价损失和努力增加项目风险带来的造价收益。主要方法有系统分解法、流程图法、分析会议法、情景模拟分析法等。建筑基础设施项目风险和风险性造价识别的主要工作内容如下：

2.1.1识别并确定项目有哪些潜在的风险

这是建筑基础设施项目风险识别的首要工作和目标， 在建筑基础设施项目风险和风险性造价的识别工作中首先要全面分析和发现一个建筑基础设施项目的发展与变化中会有哪些项目风险， 并给出一个建筑基础设施项目的潜在项目风险清单。

2.1.2识别引起这些项目风险的主要影响因素

在分析和发现各项目风险的主要影响因素和它们对项目风险的影响方式、方向和力度的基础上， 还应该进一步给出项目风险主要影响因素同项目风险的相互关系的描述和说明。

2.2建筑基础设施项目风险和风险性造价的度量

在识别出建筑基础设施项目的各种风险和风险性造价以后， 还必须使用一定的技术和方法对这些项目风险和风险性造价进行全面的度量， 以便能够更好地认识项目的风险与风险性造价， 从而能够制定和实施各种项目风险应对措施和控制好建筑基础设施项目的全部风险与风险造价。主要方法有度量概率分析法、度量期望值法、度量模拟仿真法及度量专家决策法等。主要的工作内容有以下几个方面：

2.2.1项目风险和风险性造价发生概率度量

分析和估计项目风险和风险性造价的发生概率， 即项目风险可能带来的损失的大小。

2.2.2项目风险后果和项目风险性造价大小度量

度量项目风险后果严重程度和项目风险性造价的大小， 即一个项目风险和风险性造价的发生概率不大， 但如果一旦发生， 则后果十分严重， 那么对它的控制必须十分严格。

2.2.3项目风险的影响波及范围度量

项目风险可能影响到项目那些方面的工作， 即一个项目风险发生概率和后果严重程度都不大， 但它一旦发生会影响到项目各个方面和许多工作， 也需要对它进行严格的控制。

2.3建筑基础设施项目风险事件的控制

完成了对建筑基础设施项目的风险和风险性造价的识别与度量以后， 就可以对项目的风险事件采取各种各样的应对措施和开展管理与控制。

2.3.1建筑基础设施项目风险事件的控制体制

在开展建筑基础设施项目风险事件控制之前要根据项目风险识别与度量报告给出的项目风险事件清单和信息， 制订出整个建筑基础设施项目风险事件应对与控制的大政方针、控制程度以及项目风险事件控制的管理体制。

2.3.2确定要控制的建筑基础设施项目风险事件清单

根据建筑基础设施项目风险识别和度量报告所列出的具体项目风险事件情况， 去确定出对哪些项目风险事件要进行控制， 而对哪些项目风险事件可以容忍或暂不应对和控制。

2.3.3确定建筑基础设施项目风险事件控制的责任

分配和落实具体建筑基础设施项目风险事件控制责任， 所有需要控制的项目风险事件都必须落实责任控制的具体人员并规定他们的具体责任， 按责权利统一原则去确定项目风险事件的控制责任。

2.3.4制订建筑基础设施项目风险事件的控制方案

由负责具体项目风险事件控制的人员根据项目风险事件特征制订出具体的项目风险事件控制方案。

3.结语

总而言之，项目的基础设施建设在造价水平方面有着巨大的发展空间，我国在计划经济的影响下，发展速度比较滞后，而对于国外的发达国家，各种新兴技术的应用会大幅度的增加项目发展的可行性，促进项目中各种元素的融合及提升。做好项目管理的造价，可以最大限度的减少项目的风险，控制项目流程，保证项目质量和稳定性能。

【参考文献】

[1]张晓平.全过程造价管理月报制度的探讨[J].建筑经济，2006（12）.

[2]魏新亚，林知炎.中国基础设施投资构成的统计分析[J].同济大学学报（自然科学版），2003（07）.

4.造价员基础知识经典 篇四

1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是()。

A.公民个人

B.设计者

C.法人

D.法人

答案：D

2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择()

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.以上合同类型均匀合适

答案：B

3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为()

A.固定总结合同和固定单价合同

B.建设工程总包合同和分包合同

C.勘察合同、设计合同和施工合同

D.供水供电合同和运输合同

答案：C

4、工程造价的特点是()

A.大额性、可调性、动态性和层次性

B.多样性、单体性、动态性和层次性

C.多样性、可调性、单体性和动态性

D.大额性、单体性、动态性和层次性

答案：D

5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、()、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。

A.建筑安装工程费用 B土地使用费

C.固定资产使用费

D.生成准备费

答案：A

6、下列费用中不属于社会保障费的是()

A.养老保险费

B.失业保险费

C.医疗保险费

D.住房公积金

答案：D

7、工程监理费是指()招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量监督单位

D.国家有关部门

答案：B

8、工程造价计价主要方法有()

A.定额单价法一种

B.直接费单价法一种

C.直接费单价和综合单价法两种

D.定额单价法和直接费单价法两种

答案：C

9、预算定额是由()组织编制、审批并颁发执行。

A.国家主管部门或其授权机关

B.国家发展改革委员会

C.国家技术管理局

D.以上均可

答案：A

10、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工(生产)条件下、在一定的生产技术和生产组织条件下、在平均先进水平的基础上制定的。又称()

A.人工定额

B.概算定额

C.施工定额

D.预算定额

答案：A

2011造价员《基础知识》考前试题与答案(2)

1、劳动定额分为产量定额和时间定额两类。时间定额与产量定额的关系是()

A.相关关系

B.独立关系

C.正比关系

D.互为倒数

答案：D

2、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是()

A.营业税

B.房产税

C.城市维护建设税

D.教育费附加

答案：B

3、工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于()

A.直接工程费

B.措施费

C.规费

D.企业管理费

答案：B

4、投资估算一般分为()

A.建设项目、单项工程、单位工程三个层次

B.单项工程、单位工程二个层次

C.单项工程、单位工程、分部工程三个层次

D.建设项目、单项工程二个层次

答案：A

5、预算定额是按照()编制的。

A.行业平均水平

B.社会平均水平

C.行业平均先进水平

D.社会平均先进水平

答案：B

6、标底是依据国家统一的工程量计算规则、预算定额和费用定额计算出来的工程造价，是()对建筑工程预算的期望值。

A.投标人

B.招标人

C.工程师

D.项目经理

答案：B

7、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，()

A.可以修改补充，但不能撤回已提交的投

标文件

B.不可以修改补充，不可以撤回已提交的投标文件

C.可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件

D.可以撤回已提交的投标文件，但不再有资格投标

答案：C

8、《建设工程工程量清单计价规范》由建设部批准，自()施行。

A.2002年4月1日

B.2003年4月1日

C.2003年7月1日

D.2005年7月1日

答案：C

9、工程量清单应由具有编制招标文件能力的()进行编制。

A.招标人

B.招标人或受其委托具有相应资质的中介机构

C.具有相应资质的中介机构

D.建设行政主管部门

答案：B

10、根据我国现行的工程量清单规范规定，单价采用的是()

A.人工费单价

B.工料单价

C.全费用单价

D.综合单价

答案：D

2011造价员《基础知识》考前试题与答案(3)

1、GB50500-2003中的门窗油漆工程量按()计算。

A.框外围平方米

B.洞口平方米

C.樘

D.展开面积

答案：C 2、2001预算定额基价中，已包括了施工过程中的()。在编制工程量清单时，应列入分部分项工程量清单中。

A.成品保护费

B.特殊成品保护费

C.材料保护费

D.一般成品保护费

答案：D

3、工程预付款的性质是一种提前支付的()

A.工程款

B.进度款

C.材料款

D.结算款

答案：C

4、下列关于工程变更的产生原因，说法不正确的是()

A.由于现场施工环境发生了变化

B.由于设计上的错误，必须对图纸做成修改

C.由于承包方队项目提出新的要求

D.由于使用新技术有必要改变原设计

答案：C

5、()是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。

A.施工图预算

B.设计概算

C.竣工结算

D.竣工决算

答案：D

6、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合()确定。

A.项目特征

B.工程内容

C.计量单位

D.项目编码

分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。

答案：A

7、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物的是()

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

答案：A

8、建设项目竣工决算包括的范围是()

A.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用

B.从筹建到竣工投产全过程的全部实际支

出费用

C.建安工程费用和设备工器具购置费用

D.建安工程费用和其他费用

答案：B

9、工程实际造价是在()阶段确定的。

A.招投标

B.合同签订

C.竣工验收

D.施工图设计

答案：C

10、《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中，为合同当事人提供合同内容编制指南，但具体内容需要承，发包方根据发包工程的实际情况进行细化的部分是()。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

答案：C

2011造价员《基础知识》考前试题与答案(4)

1、合同争议的解决方式中，双方在第三方主持下，平息争端，达成协议，这种方法称为()。

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

答案：B

2、设备进口的关税计算公式是()。

A.关税=离岸价格﹡进口关税税率

B.关税=到岸价格﹡进口关税税率

C.关税=原币货价﹡进口关税税率

D.关税=货价﹡进口关税税率

答案：B

3、下列不属于建筑安装工程直接费的是()。

A.安全施工费

B.夜间施工费

C.二次搬运费

D.固定资产使用费

答案：D

4、工程实际造价是在()阶段确定的。

A.招投标

B.合同签订

C.竣工验收

D.施工图设计

答案：C

5、下列关于工程量清单计价法表述有误的是()。

A.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费。

B.工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程计算规则计算。

C.分部分项工程费考虑风险因素

D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似。

答案：A

6、施工机械台班单价按有关规定由七项费用组成，这些费用按其性质分为第一类费用和第二类费用，以下各项中，属于第二类费用的

是()。

A.折旧费

B.大修理费

C.人工费

D.机械安拆费

答案：C

7、投资估算精度应满足控制()的要求。

A.初步设计概算

B.施工图预算

C.项目资金筹资计划

D.项目投资计划

答案：A

8、在工程承发包过程中，承包单位的下列行为中，不属于禁止行为的是()。

A.将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给他人

C.将工程分包给不具备自这条件的单位

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成 答案：D

9、政府在必要时可以对部分商品和服务价格实行政府指导价和政府定价，下列不属于政府指导价和政府定价的商品是()

A.关系到国计民生的极少数商品

B.资源稀缺的少数商品

C.自然垄断经营的商品

D.大面积开发的商品房

答案：D

10、根据我国现行规定，工程造价咨询企

业出具的工程造价成果文件除由执行咨询业务的注册造价工程师签字，加盖执业印章外，还必要加盖()

A.工程造价咨询企业执业印章

B.工程造价咨询企业法定代表人印章

C.工程造价咨询企业技术负责人印章

D.工程造价咨询项目负责人印章

答案：A

1、在建设工程项目管理中，造价控制，进度控制，质量控制之间是()关系。

A.相互矛盾

B.相互统一

C.相互对立统一

D.相互独立

答案：C

2、完成施工用水，电，路工程和征地，拆迁以及场地平整等工作，应该属于()阶段工作内容。

A.施工图设计

B.建设准备

C.建设实施

D.生产准备

答案：B

3、下列工程中，不属于分部工程的是()。

A.土建工程

B.屋面工程

C.主体结构工程

D.地基与基础工程

答案：A

4、成本分析，成本考核，成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是()

A.成本核算——成本分析——成本考核

B.成本分析——成本考核——成本核算

C.成本考核——成本核算——成本分析

D.成本分析——成本核算——成本考核

答案：A

5、下列文件中，属于要约邀请文件的是()

A.投标书

B.中标通知书

C.招标公告

D.承诺书

答案：C

6、《建设工程造价咨询合同(示范文本)》由三部分组成，下列各项中不属于该示范文本组成内容的是()

A.《建设工程造价咨询合同》

B.《建设工程造价咨询合同标准条件》

C.《建设工程造价咨询合同专用条件》

D.《建设工程造价咨询合同补充条件》

答案：D

7、紧急工程(如灾后恢复工程)要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，没有施工图纸，则就承包商而言最宜选用()

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.单价合同

D.成本价加酬金合同

答案：D

8、三级概算文件编制形式的组成内容有()。

A.建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算

B.工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算

C.建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算

D.分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算

答案：C

9、按照工程量清单计价规定，分部分项工程量清单应采用综合单价计价，该综合单价中没有包括的费用是()

A.措施费

B.管理费

C.利润

D.风险费用

综合单价：完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

答案：A

10、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内、工程建设项目必须进行招标的是()。

A.大型基础设施项目

B.非外国政府贷款项目

C.特定专利项目

D.私人投资项目

答案：A

1、在建设工程招标投标中。资格审查分为资格预审和资格后审。经资格后审不合格的投标人()。

A.不得参加投标

B.需要新提交审查资料

C.编制的投标书作废标处理

D.需酌情扣除评标得分

答案：C

2、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，可以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后()。

A.7天内

B.10天内

C.14天内

D.28天内

答案：A

3、因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定 要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同通用条款13.2款约定为()。

A.7天

B.14天

C.21天

D.28天

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收

到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

答案：B

4、若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，则工程竣工结算报告的金额应该为()。

A.500万元以下

B.500万元-2000万元

C.2000万元-5000万元

D.5000万元以上

500万元以下：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为20天

500万元-2000万元：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为30天

2000万元-5000万元：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天

5000万元以上：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为60天

答案：C

5、竣工验收报告的汇总与编制一般由()完成。

A.建设单位

B.竣工验收委员会

C.施工单位

D.监理单位

答案：A

6、根据《建设工程质量管理条例》，下列有关建设工程的最低保修期限的规定，正确的是()。

A.地基基础工程为30年

B.屋面防水工程的防渗漏为3年

C.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期

D.设备安装和装修工程为1年

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防漏，为5年;(三)供热与供冷系统，为2个采暖期，供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

答案：C

7、工程量清单计价费用中的分部分项工程费包括()。

A.人工费、材料费、机械使用费

B人工费、材料费、机械使用费、管理费

C人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润

D人工费、材料费、机械使用费、利润以及风险费

答案：D

8、招标人采用邀请招标方式的，应当向()以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。

A.二个

B.三个

C.五个

D.七个

答案：B

9、概算定额是在预算定额的基础上，根据有代表性的建筑工程通用图和标准图等资料，进行综合、扩大和合并而成，建筑工程概算定

额，亦称为()。

A.概算指标

B.综合结构定额

C.扩大结构定额

D.补充定额

答案：C

10、索赔按照目的的划分，可以分为()。

A.合同内索赔和合同外索赔

B.工期延长索赔和费用补偿索赔

C.单项索赔和综合索赔

D.索赔和反索赔

答案：B 1、2001预算定额基价中，已包括了施工过程中的()。在编制工程量清单时，应列入分部分项工程量清单中。

A.成品保护费

B.特殊成品保护费

C.材料保护费

D.一般成品保护费

答案：D

2、()适用于工程量相对较少且能够精确计算，工期较短、技术要求相对简单、风险较小的建设项目。

A.总价合同

B.单价合同

C.总包合同

D.分包合同

答案：A

3、()是指按照一个总体设计文件进行施工建造、经济上实行独立核算。

A.建设项目

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

答案：A

4、施工定额是按照()编制的。

A.平均水平

B.先进水平

C.平均先进水平

D.较高水平

E.中等水平

答案：C

5、要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。下而属于要约邀请的是()。

A.建筑工程合同

B.投标书

C.中标通知书

D.招标公告

答案：D

6、()是指施工企业根据本企业的施工技术管理水平、以及有关工程造价资料制定的，并供本企业使用的人工、材料和机械台班消耗量。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.企业定额

答案：D

7、措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程()非工程实体项目的费用。

A.施工前和施工后

B.施工过程中和施工后

C.施工前和施工过程中

D.施工过程中

答案：C

8、建筑工程招标的开标、评标、定标由()依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。

A.国家授权机关

B.施工单位

C.建设单位

D.以上均可

答案：C

9、按照建筑安装工程费的组成规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入()。

A.直接工程费

B.间接费

C.施工机械使用费

D.措施费

答案：D

10、我国现行建筑安装工程费用项目由直接费、间接费、()和税金组成。

A.措施费

B.规费

C.利润

D.财务费

答案：C

1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为()

A.直接费、间接费、计划利润、税金

B.直接工程费、间接费、利润、税金

C.直接费、间接费、规费、税金

D.直接费、间接费、利润、税金

答案：D

2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是()

A.施工单位搭设的临时设施费

B.危险作业意外伤害保险费

C.劳动保障费

D.已完工程和设备保护费

答案：B

3、在下列费用中，不属于直接费的是()

A.施工单位搭设的临时设施费

B.夜间施工费

C.技术开发费

D.二次搬运费

答案：C

4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是()

A.施工单位搭设的临时设施费

B.现场管理费

C.施工企业管理费

D.工程点交费

答案：A

5、下列不属于材料费用的是()

A.材料原价

B.材料运杂费

C.材料采购保管费

D.材料二次搬运费

答案：D

6、建筑安装工程直接费中的人工费是()

A.施工此案场所有人的工资性费用

B.施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用

C.直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用

D.从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用

答案：C

7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的()

A.措施费

B.直接工程费

C.规费

D.企业管理费

答案：A

8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为()元

A.215130.6

B.200000

C.209130.6

D.202950.6

答案：A

9、在建筑安装工程费中，材料运杂费是指由其来源地运到()所发生的全部费用

A.施工工地

B.施工操作地点

C.施工工地仓库或指定堆放地点

D.施工工地仓库后出库

答案：C

10、建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于()

A.生产工人辅助工资

B.工资性补贴

C.职工福利费

D.生产工人劳动保护费

答案：B

1、建筑安装工程中生产工人的产、婚、丧假期的工资属于()

A.工资性补贴

B.职工福利费

C.生产工人辅助工资

D.生产工人劳动保护费

答案：C

2、按建标【2003】206号文的规定，在建安工程造价中，安全施工费=()×安全施工费费率

A.人工费

B.直接工程费

C.材料费

D.直接费

答案：B

3、某施工项目直接费为1200万元，其中直接工程费为800万元，措施费为400万元，直接工程费中的人工费为300万元，该施工项目的安全施工费费率为2%，则该施工项目的安全施工

费为()万元

A.24

B.16

C.8

D.6

答案：B

4、二次搬运费的计费基础是()

A.人工费

B.直接工程费

C.材料费

D.人工费+材料费

答案：B

5、建筑安装工程费中的规费应属于()

A.直接费

B.直接工程费

C.间接费

D.现场管理费

答案：C

6、按建标【2003】206号文的规定，建筑安装工程费用中的规费包括了()费用。

A.工程排污、社会保障、危险作业意外伤害保险

B.住房公积金、工程排污、环境保护

C.社会保障、安全施工、环境保护

D.住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工

答案：A

7、建筑安装工程施工中工程排污费属于()

A.直接其他费

B.现场管理费

C.规费

D.直接费

答案：C

8、建安企业支付的病假在6个月以上的生产工人的工资应计入()

A.生产工人辅助工资

B.劳动保险费

C.待业保险费

D.现场管理费

答案：B

9、建安企业支付的离退休职工的易异地安家补助费应计入()

A.生产工人辅助工资

B.劳动保险费

C.待业保险费

D.现场管理费

答案：B

10、教育费附加的计费基础是()

A.建设投资

B.总投资

C.营业税

D.城市维护建设税

答案：C

1、在建安工程造价中，营业税的税额为营业税的()

A.3.00%

B.3.41%

C.5.00%

D.5.50%

答案：A

2、建安工程费中的税金是指()

A.营业税、增值税和教育费附加

B.营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加

C.营业税、城乡维护建设税和教育费附加

答案：C

3、建安企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指()

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.其他直接费

答案：C

4、组成分部工程的元素是()

A.单项工程

B.建设项目

C.单位工程

D.分项工程

答案：D

5、工程项目建设的正确顺序是()

A.设计、决策、施工

B.决策、施工、设计

C.决策、设计、施工

D.设计、决策、施工

答案：C

6、初步设计图纸的作用是()

A.编制可行性研究报告的依据

B.编制概算的依据

C.编制投资估算的依据

D.编制项目建议书的依据

答案：B

7、对于承包商而言，建设共同合同计价模式中没有风险的是()

A.固定总价合同

B.固定单价合同

C.成本加酬金合同

答案：C

8、固定单价合同一般适用于()

A.工期短的工程

B.工期长、技术复杂的工程

C.技术简单的工程

D.规模小的工程

答案：B

9、建设工程造价是指建设某项工程，预期开支或实际开支的()

A.人工费+材料费+机械费

B.直接费+间接费+利润+税金

C.全部固定资产投资和流动资产投资

D.建筑安装工程造价

答案：C

10、已完工程 及设备保护费属于()

A.定额直接费

B.临时设施费

C.间接费

D.措施费

答案：D

1、(FOB)是我国进口设备采用最多一种货价，既()

A.内陆交货价

B.装运港船上交货价

C.进口设备电价

D.目的地交货价

答案：B

2、工器具及生产家具购置费，用于()

A.建设单位施工现场办公室

B.施工单位项目办公室

C.行政主管部门使用

D.保证新建项目初期正常生产

答案：D

3、构成工程建设其他费用的内容是()

A.建设管理费

B.企业管理费

C.临时设施费

D.冬季施工增加费

答案：A

4、形成无形资产的费用是()

A.人工培训费

B.停工损失费

C.施工降效费

D.专利使用费

答案：D

5、基本预备费主要用于()

A.难以预料的工程费用

B.肯定会发生的费用

C.材料价格波动

D.防止地震、战争**等不可抗力

答案：A

6、建设期贷款利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按()

A.当年借款按全年计息

B.上年借款按半年计息

C.上年借款按全年计息

D.当年借款按无息考虑

在编制投资估算时通常假定借款均在每年的年中支用，借款第一年按半年计息，其余各年份按全年计息。

答案：C

7、安装一套箱式变电站(含调试)，人工、材料、设备、机械费合计为10万元，其中人工费7万元，管理费费率为40%，利润为7%，风险费用2万元，措施项目费1.5万元，税金3.4%，规费3万元，按工程量清单计价方式计算，建筑安装工程造价的正确答案是()

A.1204569

B.1119960

C.1158039

D.1188039

答案：A

8、开关柜的供应价格10万元，运杂费率为1%，采购及保管费率为2%，运输消耗为0，则，开关柜的预算价格为()

A.103020元

B.103000元

C.102001元

D.101002元

答案：A

9、一个单项工程是由能够各自发挥专业效能的多个单位工程组成，这体现了工程造价具有()

A.个别性

B.动态性

C.层次性

D.兼容性

答案：C

10、()是投资者和承包商双方共同认可的由市场形势形成的价格。

A.静态投资

B.竣工结算价

C.建筑安装工程造价

D.建设项目的工程造价

答案：C

1、“建设工程的实际造价直至竣工决算后才能最终确定”体现了工程造价的()

A.大额性

B.动态性

C.兼容性

D.层次性

答案：B

2、工程量清单计价模式与定额加费率造价管理模式的不同之处是()

A.结算方式

B.工程量计算程序

C.综合单价计价

D.施工合同

答案：C

3、()是项目成本管理的重点。

A.直接成本

B.施工成本

C.工程成本

D.企业成本

答案：B

4、施工企业缴纳的城市维护建设税，应以实际缴纳的()税额为计税依据。

A.增值税

B.营业税

C.所得税

D.消费税

答案：B

5、计量工程用工用料和机械台班消耗的基本单元是()

A.分部工程

B.单项工程

C.分项工程

D.单位工程

答案：C

6、工程项目管理以()控制为核心。

A.投资

B.质量

C.进度

D.工程项目目标

答案：D

7、加快进度虽然一般需要增加投资，但却可以提早发挥投资效益，这表明进度目标与投资目标至今存在着()的关系。

A.既对立又统一

B.对立

C.统一

D.既不对立又不统一

答案：A

8、()三要素构成了合同法律关系。

A.当事人、权利、义务

B.物、智力成果、行为

C.客体、主体、内容

D.自然人、法人、其他组织

答案：C

9、根据《合同法》的规定撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A.承诺通知到达要约人之前

B.邀约到达受要约人之前

C.受要约人发出承诺通知之前

D.受要约人发出承诺通知之后

答案：A

10、在订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确规定，合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时履行地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时订立地

答案：C

1、对全国的建筑活动实施统一监督管理的是()

A.国务院有关部门

B.国务院建设行政主管部门

C.人事部

D.国务院

答案：B

2、评审标书优劣的方法之一评价法是以

()为准的。

A.评标价

B.中标价

C.投标价

D.标的价

答案：A

3、()是政府采购的主要方式。

A.询价

B.邀请招标

C.竞争性谈判

D.公开招标

答案：D

4、从业主的角度来讲，工程造价是指建设一项工程预期开支或者实际开支的()

A.全部固定资产费用

B.全部工程价款费用

C.建设工程总价格

D.建设安装工程价格

答案：A

5、()是招标投标阶段的工程项目计价。

A.预算造价

B.结算价

C.合同价

D.概算价格

答案：C

6、工程建设投资管理是为了达到预期的对建设工程的投资行为进行计划、()、组织、指挥和监控等系列活动。

A.预测

B.实施

C.调整

D.协调

答案：A

7、工程造价管理改革的最终目的之一是建立()的机制。

A.企业自定价格

B.政府指导价格

C.政府指令价格

D.市场形成价格

答案：D

8、下列关于造价咨询单位必备条件的说法，不正确的是()

A.具备一定的技术力量

B.必须具备一定数量的注册资金

C.可是是法人，也可以不是法人

D.必须取得工程造价咨询单位资质证书

答案：C

9、根据资本金制度，若资金不落实，则不能批准()

A.可行性研究报告

B.项目建议书

C.施工图设计文件

D.竣工决算报告

答案：A

10、业主方项目管理的目标不包括项目的()目标。

A.投资

B.进度

C.质量

D.安全

答案：D

1、影响一个工程项目目标实现的主要因素不包括()。

A.技术因素

B.人的因素

C.组织因素

D.生产的方法

2、在可行性研究阶段需要进行的工程预算工作是()

A.设计概算

B.投资估算

C.工程结算

D.施工图预算

答案：B

3、关于工程预付款的说法，下列描述错误的是()

A：工程预付款一般是根据施工工期、建安工作量、主要材料和构件费用占建安工作量的比例等因素经测算来却思念过。

B.工程预付款额度，各地区、各部门的规定不完全相同

C.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前10天

D.工程预付款是施工准备和所需要材料、结构构件等流动资金的主要来源

答案：C

4、工程项目风险按照涉及的当事人划分，不包括()的风险。

A.承包商

B.咨询监理单位

C.建设主管部门

D.业主

答案：C

5、撤销要约的通知应在()到达受要约人。

A.要约人收到承诺之前

B.受要约人发出承诺之前

C.要约到达受要约人之前

D.受要约人拒绝要约之前

答案：B

6、从事建筑工程活动的企业或单位，应当向()申请设立登记。

A.市级以上人民政府

B.建设行政主管部门

C.工商行政管理部门

D.县级以上人民政府

答案：C

7、由于每项工程的所处区、地段都不相同，使得工程造价的()更加突出。

A.大额性

B.个别(单体)性

C.动态性

D.层次性

答案：B

8、直接工程费是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和()

A.燃料动力费

B.施工机械使用费

C.施工机械安、拆费

D.施工机械厂外运费

答案：B

9、建设工程项目总投资由建设投资和()组成。

A.建筑安装工程费

B.预备费

C.流动资产投资

D.设备及工器具购置费

答案：C

10、安装工程一切险承担的风险主要为()。

A.自然灾害

B.人为事故损失

C.不可抗力

D.政府命令

答案：B

1、施工方的项目管理与设计方的项目管理都不涉及()。

A.决策人段

B.设计准备阶段

C.设计阶段

D.施工阶段 答案：A2、按子项目分解施工成本的流程为()

A.总施工成本-单项工程-单位工程-分部工程-分项工程

B.总施工成本-单位工程-单项工程-分部工程-分项工程

C.总施工成本-分部工程-分项工程-单位工程-单项工程

D.总施工成本-分部工程-分项工程-单项工程-单位工程

答案：A3、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人对投标文件澄清、说明、补正

B.投标人更改投标书的内容和报价

C.招标人更改招标文件

说明的评标、定标办法

D.投标人再增加优惠条件

答案：A4、工程造价在整个建设期内处于不确定状态，直至竣工后才能最终确定工程的实际造价，这说明工程造价具有

1、通常遇到的人为风险、经济风险和自然风险都属于()风险。

A.监理

B.承包商

价格列入工程预算

答案：A

5、分包工程管理费中包括了分包单位现场经费和()。

A.临时设施费

A.现场管理费

B.不完全价格的项目

C.01预算定额中缺项的项目

D.工程水电费中的项目

答案：C()的特点。

A.大额性

B.个别性

C.业主 C.动态性

D.层次性

答案：C5、建设工程实施工程量清单计价模式的意义之一在于()。

A.在业主和承包商之间对于承担的风险进行了明确划分

B.有利于承包商以施工图预算为基础进行报价

C.可以适当缩短设计周期并提高设计质量

D.有利于业主清楚的掌握工程承发包价格的构成答案：A6、从投资者的角度看在投资活动中所支付的全部费用形成了()

A.固定资产

B.固定资产和无形资产

C.固定资产和流动资产

D.固定资产、无形资产和流动资产

答案：B7、香蕉曲线控制图和S型曲线控制法可用作()控制。

A.进度

B.投资

C.质量

D.进度和投资

答案：D8、既是建筑施工生产活动的基础，又是计量工程量消耗的基本单元是()工程。

A.单位

B.分部

C.分项

D.单项

答案：C9、建设项目是否可行的评估是在()阶段。

A.项目建议书

B.可行性研究

C.设计

D.建设准备

答案：B10、在项目目标控制中，采用S曲线法可以控制()。

A.工程进度和工程质量

B.工程质量和工程造价

C.工程造价和工程进度

D.以上都是

答案：C

D.不确定

答案：C

2、无效合同的确认权属于()。

A.工商管理部门

B.司法公正部门

C.上级主管部门

D.仲裁机构

答案：D

3、材料预算价格包括()。

A.供应价格和2%采购及保管费

B.供应价格和2.5%的采购及保管费

C.市场价格(含实际发生的外埠、本市运杂费)和2%采购及保管费

D.市场价格(含实际发生的外埠、本市运杂费)和2.5%采购及保管费

答案：C

4、凡定额内未注明单价的材料，基价中均不包括其价格，在编制预算时()。

A.应根据定额的用量，按市场价列入工程

预算

B.应根据定额的用量，按定额编制预算价格列入工程预算

C.应根据实际的用量，按市场价列入工程预算

D.应根据实际的用量，按定额编制期预算

B.企业管理费

C.利润

D.税金

答案：B

6、关于企业管理费说法错误的是()。

A.可根据企业自身的情况调整取费费率

B.市政工程以工程直接费为计算基数

C.不包括企业管理人员的养老保险和医疗保险

D.不包括施工现场管理人员的工资

答案：A

7、文明施工及环境保护费包括在()。

A.企业管理费中

B.临时设施费中

C.现场经费中

D.定额子母中

答案：A

8、材料的二次搬运所增加的人工费，包括在()。

A.其他人工费中

B.工资单价

C.现场管理费

D.企业管理费

答案：A

9、允许补充预算定额的项目有()。10、2001预算定额，经市建委颁发，于()起正式执行。

A.2002.1.1

B.2002.4.1

C.2001.1.1

D.2001.4.1

答案：B

1、下列不属于指导费的费用是()。

A.现场管理费

B.企业管理费

C.税金

D.利润

答案：C

2、在一个单位工程中，如果使用功能不同时，其取费标准按()计算。

A.按主要使用功能的取费标准

B.按建筑面积比重大的计算

C.按费率高的计算

D.按费率低的计算

答案：A

3、施工企业在施工现场搭设临时设施的支出应列入()。

A.现场管理费

B.现场经费

C.其他直接费

D.企业管理费

现场管理费包括：临时设施费和现场经费，属于建设工程直接费。

答案：A

4、材料预算价格包括()。

A.供应价格和2%采购及保管费

B.供应价格和2.5%的采购及保管费

C.市场价格(含实际发生的外埠、本市运杂费)和2%采购及保管费

D.市场价格(含实际发生的外埠、本市运杂费)和2.5%采购及保管费

答案：C

5、工地材料人员的工资应属于()。

A.现场经费

B.企业管理费

C.其他人工费

D.材料费

答案：D 6、2001年《北京市建设工程预算定额》作为北京行政区域内编制()的依据。

A.招标标底

B.设计概算

C.估算指标

D.概算定额

答案：D

7、材料预算价格等于()。

A.(供应价×材料及保管费率)+市内运费

B.(供应价+市内运费)×采购及保管费率

C.供应价×(1+采购及保管费率)+市内运费

D.(供应价格+市内运费)×(1+采购及保管费率)

答案：B

8、现场经费中的工作人员的工资，不包括()。

A.行政人员工资

B.技术人员工资

C.材料人员工资

D.炊事员工资

答案：C 9、2001年预算定额人工费单价不包括()。

A.劳动保护费

B.现场工作人员工资

C.交通补助

D.养老保险和医疗保险

答案：B

10、凡定额内未注明单价的材料，基价中均不包括其价格，在编制预算时，应()。

A.应根据定额的用量，按市场价列入工程预算

B.应根据定额的用量，按定额编制预算价格列入工程预算

C.应根据实际的用量，按市场价列入工程预算

D.应根据实际的用量，按定额编制期预算价格列入工程预算

答案：A

1.建设工程项目按项目性质划分，可以分为()

A.新建项目

B.扩建项目

C.迁建项目

D.复建项目

E.改建项目

答案：ABCDE

2.建设工程合同根据付款方式，可以分为()

A.固定合同

B.总价合同

C.单价合同

D.成本加酬金合同

E.可调合同

答案：BCD

3.下列工程中，属于单位工程的是()

A.设备安装工程

B.玻璃幕墙工程

C.智能工程

D.土建工程

E.电梯工程

答案：AD

4.工程造价的计价特点是()

A.单件性计价

B.复杂性计价

C.多次性计价

D.按工程构成的分部组合计价

E.均衡性计价

答案：ACDE

5.直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括()

A.企业管理费

B.人工费

C.措施费

D.材料费

E.施工机械使用费

答案：BDE

6.措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，以下费用属于措施费的有()

A.临时设施费

B.二次搬运费

C.工具用具使用费

D.文明施工费

E.财产保险费

答案：ABD

7.规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。下面费用中()属于规费的项目。

A.税金

B.工会经费

C.危险作业意外伤害保险

D.住房公积金

E.工程排污费

答案：CDE

8.工程量清单由()组成。

A.分部分项工程量清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.建设单位配合项目清单

工程量清单应由分部分项工程量清单、措

施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。

答案：ABC

9.设备购置费包括()

A.设备原价

B.设备国内运输费用

C.设备安装调试费

D.单台设备试运转费

E.设备采购保管费

F.装卸费

设备原价是指国产设备或进口设备的原价。设备运杂费系指设备原价中未包括的包装和包装材料费、运输费、装卸费、采购费及仓库保管费之和。

装运港船上交货的交货价——离岸价(FOB)

离岸价(FOB)，即在装运港船上交货的交货价。采用FOB交货价时，卖方承担的基本义务是在合同规定的转运港和装运期限内，将货物装入买方指派的船只，并及时通知买方。货物在越过船舷时，风险即由卖方转移至买方，买方要负责租船订舱、支付运费，并将船期、船名及时通知卖方。

还要了解到岸价CIF到岸价(CIF)，即包括海运费、运输保险费在内的装运港交货价。

进口设备抵岸价的构成

若进口设备采用离岸价(FOB)形式，则进口设备抵岸价的构成可概括为：

进口设备抵岸价=货价+国际运费+国际运输保险费+银行财务费+进口代理手续费+关税+

增值税+消费税

答案：ABE

10.建筑工程招标投标活动应当遵循()的原则，择优承包单位。

A.保密

B.公平

C.公正

D.诚实信用

E.公开

答案：BCDE

1.关于建设工程施工招标程序，在接受投标书之后，需要完成的工作有()。

A.制定评标办法

B.开标、评标、定标

C.宣布中标单位

D.协商合同主要条款

E.签定合同

答案：BCE

2.根据《建设工程工程量计价规范》的规定，预留金属于暂定金额，是业主为工程施工准备的一种备用金，主要考虑的因素有()。

A.物价上涨

B.工程量清单漏项

C.施工中发生的索赔

D.设计变更引起标准提高

E.清单计算有误增加的工程量。

答案：BCDE

3、下列方法中属于投资估算编制方法的有()

A.系数估算法

B.造价指标估算法

C.实物法

D.㎡造价指标估算法

答案：ABDE

4.按照定额的不同用途分类，可以把工程建设定额分为()

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.工期定额

E.机械台班定额

F.投资估算指标

答案：ABCF

5.2001预算定额中属于指导费的费用有()

A.税金

B.现场管理费

C.利润

D.企业管理费

答案：BCD

6.招标可以分为工程勘察设计招标、建设工程总承包招标、()、货物招标。

A.设备招标

B.工程施工招标

C.项目风险管理招标

D.监理招标

答案：BD

7.分部分项工程量清单应根据附录A.B.C.D.E规定的统一()进行编制。

A.项目编码

B.项目名称

C.工程量计算规则

D.计量单位

E.施工工艺流程

F.质量验收标准

答案：ABCD

8.工程造价的计价特征有()。

A.单价性

B.批量性

C.多次性

D.一次性

E.组合性

答案：ACE

9.按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有()。

A.招标文件规定的计价方法

B.招标文件规定的评标方法

C.招标文件的其他有关条款

D.工程量清单单价组成分析

E.清单计价计日单价

答案：ACDE

10.工程承包中不可避免地出现索赔的影响因素有()。

A.人民币升值

B.施工进度变化

C.施工图纸的变更

D.施工机械发生故障

E.施工现场条件变化

答案：BCD

1.建设项目竣工验收中，工程资料验收包括的

内容有()。

A.土质试验报告

B.设备试验报告

C.施工单位资质

D.设计概算资料

E.现行的施工质量验收规范

答案：ABCD

2.税金是指国家税法规定的应记入建筑安装工程造价内的营业税、()。

A.印花税

B.城市维护建设税

C.教育费附加

D.土地使用税

E.房产税

答案：BC

3.以下费用中，属于措施费的有()。

A.工具用具使用费

B.脚手架费

C.施工排水、降水费

D.联合试运转费

E.环境保护费

F.安全施工费

答案：BCE

4.建设工程承包合同签定的原则有()。

A.依法原则

B.严肃性与强制性原则

C.等价有偿原则

D.严密性原则

E.协作原则

答案：ABCDE

5.下列运费中属于材料费的有()。

A.材料二次运费

B.材料原料

C.材料运杂费

D.供电贴费

E.检验试验费

答案：BCE

6、下列项目中，属于建筑安装工程费用项目的有()。

A.直接费

B.设备购置费

C.利润

D.建设期利息

E.税金

答案：ACE

7、下列费用中，属于建筑安装工程间接费的有()。

A.承包商为筹集资金而发生的各种费用支出

B.承包商工会经费

C.承包商的劳动保险费

D.建筑工程一切险的保险费

E.建设期贷款利息

答案：ABC

8、下列费用总，属于建筑安装工程间接费的有()。

A.企业管理费

B.工程监理费

C.建设单位管理费

D.住房公积金

E.勘察设计费

答案：AD

9、下列费用中，不属于建筑安装工程直接工程费的有()。

A.施工机械大修费

B.材料二次搬运费

C.生产工人退休工资

D.生产职工教育经费

E.生产工具、用具使用费

答案：BCDE

10、下列费用中能列入建筑安装工程直接工程费中的人工费有()。

A.生产工人劳动保护费

B.生产工人探亲假期的工资

C.生产工人退休工资

D.生产工人福利费

E.生产职工教育经费

答案：ABD

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(21)

1、标底编制的主要作用是()。

A.确定合同价格

B.评审投标人报价是否合理

C.指导投标人报价

D.控制施工图预算

标准答案:B

2、当采用可供选择的项目报价是，对于难以实现的规格，通常应该()。

A.将该规格价格压低

B.将该规格价格较大幅度提高

C.将该规格价格适当提高

D.不对该规格报价

标准答案:B

3、成本加酬金合同的主要缺点是()。

A.仅适用于工期短的项目

B.风险全部由承包人承担

C.发包人对工程总造价不易控制

D.承包人需要准确计算工程量

标准答案:C

4、对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的是()。

A.工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效力相同

B.该指令、通知经工程师认可后生效

C.工程师代表由发包人委派

D.工程师代表通常不能直接发出指令和通知

标准答案:A

5、施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于()以内以书面形式通知工程师。

A.4小时

B.24小时

C.8小时

D.48小时

标准答案:C

6、当采购车辆时，比较常用的评标方法是()。

A.全寿命费用评标价法

B.综合评标价法

C.最低投标价法

D.百分评定法

标准答案:A

7、与我国的《施工合同文本》相比，FIDIC通用合同条件在条款构成上的差别在于()。

A.涉及工程进度控制的条款

B.涉及权利义务的条款

C.涉及费用管理的条款

D.涉及法规性的条款

标准答案:D

8、关于FIDIC合同条件中的争端解决，下列描述中错误的是()。

A.通过法律手段解决争端可采用仲裁或诉讼方式

B.双方之间发生起因于合同的任何争端都可提交争端裁决委员会

C.如果双方对工程师的决定不满，可以将争端提交争端裁决委员会

D.FIDIC合同条件提倡双方应尽量自行友好解决争端

标准答案:A

9、FIDIC合同条件下，当某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于()时，应确定新的费率或价格。

A.0.01%

B.1%

C.%

D.10%

标准答案:D

10、从工程索赔产生的原因上看，工程师指令承包人加速施工属于()原因导致的索赔。

A.第三方

B.当事人违约

C.工程师指令

D.合同缺陷

标准答案:C

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(22)

1、若工程师与承包商就索赔款额分歧较大，且通过谈判达不成共识的话，则()。

A.由发包人提出处理意见

B.提请仲裁或诉讼

C.工程师有权确定一个他认为合理的价格作为最终的处理意见报送业主并通知承包人

D.由有关部门调解

标准答案:C

2、在索赔报告的内容中，索赔能否成立的关键是()。

A.根据部分

B.总论部分

C.计算部分

D.证据部分

标准答案:A

3、在按月结算方式下，若合同工期在两个以上的工程，应()。

A.在年终进行盘点，办理结算

B.按工程形象进度办理结算

C.在竣工后一次性结算

D.按合同中约定的验收单元结算

标准答案:A

4、在进行工程进度款支付时，通常第一个步骤是()。

A.承包人提交已完工程量报告

B.承包人进行工程量测量与统计

C.工程师在现场检验工程量

D.工程师在现场核实工程量

标准答案:B

5、工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告等资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付的，则()。

A.承包人应当向发包人交付工程

B.发包人要求交付工程的，承包人应当交付

C.承包人承担保管责任

D.发包人追究承包人的违约责任

标准答案:B

6、已知某项目月底计划工程量为200m3，计划单价为1000元/m3，实际完成工程量为220m3，实际单价为1200元/m3，则该项目月低投资偏差为()万元。

A.4.4

B.-4.4

C.-2

D.2

标准答案:A

7、横道图反映的偏差主要是()。

A.累计偏差和局部偏差

B.绝对偏差和相对偏差

C.累计偏差和绝对偏差

D.局部偏差和相对偏差

标准答案:A

8、在下列引起投资偏差的事件中，需要作为纠偏主要对象的是()。

A.进度安排不当

B.人工费涨价

C.质量事故

D.投资规划不当

标准答案:D

9、发包人参与全部工程的竣工验收的阶段分为()。

A.预验收、正式验收和验收检验三个阶段

B.验收准备、正式验收和验收检验三个阶段

C.验收准备、预验收和正式验收三个阶段

D.验收准备、预验收和验收检验三个阶段

标准答案:C

10、在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金来源项目的是()。

A.待核销基建支出

B.待冲基建支出

C.应收生产单位投资借款

D.拨付所属投资借款

标准答案:B

1、对于非专利技术的计价，下列说法中正确的是()。

A.自创的非专利技术按自创的费用计入无

形资产价值

B.外购的非专利技术按照购买时的费用计入无形资产价值

C.外购的非专利技术按照市价计入无形资产价值

D.外购的非专利技术的估价往往通过能产生的收益用收益法进行估价

标准答案:D

2、因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于发包人采购的，由()承担经济责任。

A.验收单位

B.发包人

C.供应单位

D.设计单位

标准答案:B

多选题

3、下列名称中与CIF含义一致的是()。

A.运费、保险费在内价

B.装运港船上交货价

C.到岸价

D.关税完税价格

E.货价、运费与保险费之和

标准答案:A、C、D、E

4、即可能包含在设备原价中，又可能包含在设备运杂费中的项目是()。

A.运费

B.装卸费

C.包装费

D.设备供销部门的手续费

E.采购与仓库保管费

标准答案:A、B、C

5、下列费用中属于建筑安装工程费中规费的是()。

A.工程排污费

B.职工教育经费

C.危险作业意外伤害保险

D.差旅交通费

E.工程定额测定费

标准答案:A、C、E

6、土地征用及迁移补偿费的内容包括()。

A.安置补助费

B.征地动迁费

C.土地使用权出让金

D.耕地占用税

E.土地补偿费

标准答案:A、B、D、E

7、按照定额的专业性质划分，可以将工程建设定额划分为()。

A.全国通用定额

B.地区统一定额

C.行业通用定额

D.企业定额

E.专业专用定额

标准答案:A、C、E

8、在国家定价阶段，工程价格的主要表现形式包括()。

A.设计概算

B.施工图预算

C.合同价

D.工程费用签证

E.竣工结算

标准答案:A、B、D、E

9、施工机械台班单价的主要内容包括()。

A.台班折旧费

B.台班大修理费

C.施工机械运杂费

D.人工费

E.养路费

标准答案:A、B、D、E

10、下列内容中属于措施项目中通用项目的是()。

A.垂直运输机械

B.二次搬运

C.现场施工围栏

D.脚手架

E.已完工程及设备保护

标准答案:B、D、E

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(24)

1、工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用，通常包括()。

A.实体项目费用

B.非实体项目费用

C.开办费用

D.其他费用

E.税金

标准答案:A、B、D、E

2、下列关于工程造价指数的说法中，正确的表述是()。

A.所有的工程造价指数都是总指数

B.工程造价指数中包含数量指标指数和质量指标指数

C.设备、工器具价格指数用综合指数的形式编制

D.建筑安装工程指数用加权调和平均数指数的形式编制，是拉氏综合指数的变形

E.建设项目或单项工程造价指数是质量指标指数

标准答案:C、E

3、关于建设项目可行性研究报告的内容，下列说法中正确的是()。

A.市场研究是可行性研究的前提和基础

B.市场研究是为了解决项目的可行性问题

C.技术研究是可行性研究的核心部分

D.效益研究解决项目经济上的合理性问题

E.项目的经济评价包括财务评价、国民经济评价和社会评价

标准答案:A、D

4、流动资金估算的方法主要有()。

A.成本计算估价法来源：考试大

B.分部组合估价法

C.分项详细估算法

D.定额估价法

E.扩大指标估算法

标准答案:C、E

5、关于固定资产投资贷款还本付息估算，下列说法中正确的是()。

A.贷款还本付息的主要资金来源是利润、折旧和摊销造价100分、更多资料等你下载

B.用于归还贷款的利润，一般应是提取了盈余公积金、公益金后的未分配利润

C.所有被用于归还贷款的折旧基金，应由未分配利润归还贷款后的余额垫回

D.固定资产折旧被提取以后作为折旧基金，专款专用，不得挪用

E.如果用规定的资金来源归还贷款的缺口较大，也可暂不提取盈余公积金、公益金

标准答案:B、C、E

6、投资收益率包括的指标有()。

A.投资回报率

B.投资利润率

C.投资利税率

D.自有资金利润率

E.资本金利润率

标准答案:B、C、E

7、工业厂房层数的选择应重点考虑()的要求。

A.建筑结构

B.边际造价系数

C.生产工艺

D.厂房展开面积

E.生产性质

标准答案:C、E

8、在功能评价时，比较各项功能的重要程度，常用的方法有()。

A.专家打分法

B.0~1评分法

C.0~4评分法

D.环比评分法

E.综合评分法

标准答案:B、C、D

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(25)

1、限额设计进行横向控制的内容包括()。

A.合理进行投资分配来源：考试大

B.对设计变更的严格控制

C.进行合理的责任分解

D.按设计阶段从前往后的顺序进行控制

E.建立健全奖惩制度

标准答案:C、E

2、建设工程施工招标标底编制的主要方法有()。

A.定额计价法

B.类比分析法

C.工程量清单计价法

D.指标计算法

E.加权平均法

标准答案:A、C

3、投标文件的技术性评审内容包括()。

A.分析报价构成的合理性

B.检验投标文件中是否加盖了印章

C.质量控制措施评估

D.环境污染的保护措施评估

E.关键工序评估

标准答案:C、D、E

4、因不可抗力时间导致的损失中应由发包人承担的是()。

A.运至施工场地待安装设备的损害

B.承包人机械设备损坏及停工损失

C.工程所需清理、修复费用

D.第三方人员伤亡和财产损失

E.承包人人员伤亡

标准答案:A、C、D

5、设备、材料采购评标中，百分评定法的主要好处在于()。

A.客观公正

B.评标考虑因素全面

C.便于量化比较

D.简便易行

E.各投标人独立给分

标准答案:B、C、D

6、当发生索赔事件时，通常可索赔的费用包括()。

A.人工费

B.保函手续费

C.违约金

D.现场管理费

E.公司管理费

标准答案:A、B、D、E

7、通常情况下，缺陷责任期的长度可能是()。

A.六个月

B.十二个月

C.十八个月

D.二十四个月

E.三十六个月

标准答案:A、B、D

8、下列内容中属于无形资产的是()。

A.专利权

B.土地使用权

C.土地所有权

D.商誉

E.商标

标准答案:A、B、D

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(26)

1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于(D)。

A.分部分项工程

B.单项工程

C.分项工程

D.单位工程

2.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价(C)特点。

A.个别性

B.差异性来源：考试大

C.层次性

D.动态性

3.对工程量清单概念表述不正确的是(B)。

A.工程量清单是包括工程数量的明细清单

B.工程量清单也包括工程数量相应的单价

C.工程量清单由招标人提供

D.工程量清单是招标文件的组成部分

4.我国工程造价管理体制改革的最终目标是(D)。

A.加强政府对工程造价的管理

B.企业自主报价，国家定额只作参考

C.实行工程量清单计价

D.建立以市场形成价格为主的价格机制

5.下列哪项费用属于静态投资(A)。

A.建筑安装工程费用

B.价差预备费

C.投资方向调节税

D.建设期贷款利息

6.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为(D)。

A75%～95%来源：考试大

B.35%～75%

C.15%～50%

D.5%～35%

7.(D)是控制工程造价最有效的手段。

A.采用先进技术

B.招标竞价

C.实施工程造价全过程控制

D.技术与经济相结合

8.工程造价咨询业的首要功能(A)。

A.服务功能

B.引导功能

C.联系功能

D.审核功能

9.《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则

上不少于(B)。

A.20学时

B.30学时

C.40学时

D.60学时

10.我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过(B)，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(27)

1.根据我省清单计价法的规定，(B)不属于措施项目费的内容。

A.环境保护费

B.低值易耗品摊销费

C.临时设施费

D.脚手架费

2.在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计(D)的现场管理人员的人工数确定。

A.2%

B.3%

C.5%

D.0%

3.我国进口设备采用最多的一种货价是(A)。

A.装运港船上交货价(FOB)

B.目的港船上交货价(FOS)

C.离岸价加运费(C &F)

D.到岸价(CIF)

4.某瓦工班组5人，砌.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是(D)。

A.2.5m3

B.90m3/工日

C.80m3/工日

D.72m3

5.地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝㎜，其损耗率为.5%，则00㎡地面地砖消耗量为(B)。

A.2475块

B.253块

C.2500块

D.2462.5块

6.工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在(C)费用中考虑。

A.分部分项工程费

B.零星工程项目费

C.预留金

D.措施项目费

7.工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是(C)。

A.项目编码统一

B.项目名称统一

C.计价依据统一

D.工程量清单计算规则统一

8.采用工程量清单计价，规费计取的基数是(D)。

A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费+机械费

D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

9.分部分项工程量清单项目编码为04040300300，该项目为(D)工程项目。

A.装饰装修工程

B.建筑工程

C.安装工程

D.市政工程

10.对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用(D)。

A.标准预算审查法

B.对比审查法

C.筛选审查法

D.全面审查法

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(28)

1.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过(C)小时可调整合同价款。

A.6

B.1

C.8

D.10

2.不平衡报价法又称(B)。

A.先盈后亏法

B.前重后轻法

C.突然降价法

D.增加建议法

3.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用(C)合同。

A.固定总价

B.固定单价

C.调值总价

D.成本加酬金

4.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额100万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在(B)天内进行核对审查并提出审查意见。

A.0

B.30

C.45

D.60

5.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的()，不高于合同全额的(C)。

A.10%，0%

B.0%，30%

C.10%，30%

D.15%，5%

6.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为100万元，主要材料金额的比重为60%，预付备料款为5%，当累计结算工程款为(C)时，开始扣回备料款。

A.180万元

B.600万元

C.700万元

D.70万元

7.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该(D)。

A.按审价部门提出的价格调整

B.按发包人指定的价格调整

C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

8.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后(C)天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

A.7

B.14

C.15

D.10

9.实行工程量清单计价，(B)。

A.业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险

B.业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险

C.业主承担工程量变动和工程价格波动的风险

D.承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险

10.中标通知书发出后(B)天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。

A.15天

B.30天

C.45天

D.三个月

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(29)

1.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：(C)。

A.中标人报价最低

B.经评审的合理低价

C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。

D.经评审的合理低价且不低于成本

2.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求(D)撤销该合同。

A.建设行政主管部门

B.工商行政管理部门

C.合同管理部门

D.人民法院

3.施工合同文件正确的解释顺序是(C)。

A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书

B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单

C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单

D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用

条款

4.施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由(B)承担所有差价。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.承包人与发包人协商

5.当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应(D)。

A.以工程量清单中的工程量为准

B.以施工图中的工程量为准

C.以上面A、B两者的平均值为准

D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整

6.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为(D)。

A.不低于工程价款0%，不高于工程价款60%

B.不低于工程价款40%，不高于工程价款70%

C.不低于工程价款40%，不高于工程价款80%

D.不低于工程价款60%，不高于工程价款90%

7.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是(A)。

A.违约方当事人客观上存在违约行为

B.违约方当事人主观上有过错

C.守约方当事人客观上存在损失

D.由合同当事人在法定范围内自行约定

8.以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该(B)。

A.作为独立费列入主体工程工程量清单中

B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同

C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中

D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同

9.建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的(C)预付安全防护、文明施工措施费。

A.0%

B.40%

C.50%

D.60%

10.我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为(D)。

A.一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日

B.一类工2元/工日，二类工0元/工日，三类工27元/工日

C.一类工8元/工日，二类工4元/工日，三类工0元/工日

D.一类工40元/工日，二类工7元/工日，三类工4元/工日

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(30)

多项选择题

1.建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为(ACE)。

A.迁建项目

B.自筹资金

C.新建项目

D.中外合资

E.改建项目

2.工程造价的特殊职能表现在(ABCE)。

A.预测职能

B.控制职能

C.评价职能

D.监督职能

E.调控职能

3.清单计价法的分部分项工程费包括(ABC)。

A.人工费

B.材料费

C.机械费

D.措施项目费

E.规费

4.材料采购保管费包括(ACDE)。

A.采购费B场外运输费

C.工地保管费

D.仓储损耗

E.仓储费

5.清单计价法的施工机械费构成包括(ABCD)。

A.折旧费

B.大修理费

C.人工费

D.燃料动力费

E.管理费

6.承包人具有(ABC)情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。

A.将承包的建设工程非法转包的 B.将承包的建设工程违法分包的 C.已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的

D.超越资质等级承包的 E.工期延误的

7.工程建设定额具有(BCE)的特征。

A.计划性

B.科学性

C.系统性

D.强制性

E.时效性

8.施工定额的作用表现在(ACDE)。

A.是企业计划管理的依据

B.是企业提高劳动生产率的手段

C.是企业计算工人劳动报酬的依据

D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础

E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具

9.在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由(AD)组成的。

A.基本用工

B.人工幅度差

C.辅助用工

D.其他用工

E.超运距运费用工

10.工程量清单计价方法的作用是(ABCE)。

A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标

B.有利于将工程的 “质”与“量”紧密结合起来

C.有利于业主获得最合理的工程造价

D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(31)

1.《工程量清单计价规范》的特点是(ACDE)。

A.强制性

B.市场性

C.实用性

D.竞争性

E.通用性

2.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是(ABDE)。

A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算

C.国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据

D.编制建筑工程概算定额的依据

E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据

3.设计概算的主要作用可归纳为：(ABCD)。

A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据

B.是控制施工图设计和施工图预算的依据

C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D.是考核建设项目投资效果的依据

E.是建设项目签订贷款合同的依据

4.按计价方式划分合同形式,一般分为:(ABE)。

A.总价合同

B.成本加酬金合同

C.风险包干合同

D.固定费率合同

E.单价合同

5.法律责任的类别包括(ACDE)。

A.行政法律责任

B.连带法律责任

C.刑事法律责任

D.民事法律责任

E.经济法律责任

6.合同法的基本原则是(ACDE)。

A.平等、自愿原则

B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则

D.公平、诚实信用原则

E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

7.《担保法》规定的担保方式有(BCDE)。

A.保函

B.抵押

C.保证

D.留置

E.定金

8.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括(ABCDE)。

A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

B.工程造价管理机构的价格调整

C.经批准的设计变更

D.发包人更改经审定批准的的施工组织设计(修正错误除外)造成费用增加

E.双方约定的其他因素

9.我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为(ABCD)。

A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的

B.施工合同估算价在00万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的

C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D.总投资在2000万元人民币以上的 E.政府投资、融资金额在50万元以上的 10.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括(ACDE)。

A.现场安全文明施工措施

B.环境保护费

C.工程定额测定费

D.劳动保险费

E.税金

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(32)

判断题(共20题，每题1分，共20分)

1.建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。(是)

2.初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。(是)

3.我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。(否)

4.建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。(是)

5.时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额=1。(是)

6.当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。(是)

7.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。(是)

8.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。(否)

9.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。(是)

10.清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。(是)判断题

1.作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。(否)

2.分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。(是)

3.列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。(否)

4.计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。(否)

5.劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。(是)

6.《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。(是)

7.江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。(否)

8.开标后，任何投标人都不允许更改投标

书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。(否)

9.政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。(是)

10.我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。(否)2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案(33)

1、下列项目中属于世界银行工程造价构成中间接成本的是()。

A.场外设施费用

B.施工管理现场人员的薪金

C.服务性建筑费

D.车辆费

标准答案:B

2、下列价格中不能作为国产设备原价的是()。

A.交货价

B.合同价

C.成本价

D.供应商报价

标准答案:C

3、在计算国产标准设备原价时，一般采用()。

A.不带有备件的原价

B.用定额估价法计算的原价

C.到岸价

D.带有备件的原价

标准答案:D

4、进口某设备，已知装运港船上交货价为

500万美元，国际运费率为7.5%，运输保险费率为4%，关税税率为15%，增值税率为17%，消费税税率为10%，则该设备的关税完税价格为()万元。(1美元=8.10元人民币)A.6780

B.6102

C.4535

D.5215

标准答案:C

5、当计算进口设备运杂费时，取费基数为进口设备()。

A.抵岸价

B.离岸价

C.到岸价

D.中间价

标准答案:A

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(34)

多项选择题：

1、“香蕉图”内所有活动都按最迟时间开始，[ ]

A、节约建设资金贷款利息是有不利的，B、低了项目按期竣工的保证率，C、节约建设资金贷款利息是有利的 D、提高了项目按期竣工的保证率，答案：B、C

分析：一般而言，所有活动都按最迟时间开始，对节约建设资金贷款利息是有利的，但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此必须合理地确定投资支出预算，达到既节约投资支出，又控制项目工期的目的

2、双代号时标网络计划中，[ ]就是关键线路。

A、自终点节点向起点节点观察，凡自始至终不出现波形线的通路，B、线路上的各工作的最迟开始时间与最早开始时间是相等的，C、线路上的各工作的最迟完成时间与最早开始时间是相等的，D、线路上的各工作的最迟开始时间与最早完成时间是相等的，答案：A、B

分析：双代号时标网络计划中，自终点节点向起点节点观察，凡自始至终不出现自由时差(波形线)的通路，就是关键线路。这是因为，如果某条线路自始至终都没有波形线，这条线路就不存在自由时差，也不存在总时差，它没有机动余地，当然就是关键线路。或者说，这条线路上的各工作的最迟开始时间与最早开始时间是相等的，这样的线路特征只有关键线路才具备。

分析：投资偏差公式与进度偏差公式不要混淆。

进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间

为了与投资偏差联系起来，进度偏差也可表示为：

进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资

3、常用的偏差分析方法有[ ](多选)

A、横道图法 B、表格法 C、曲线法 D、网

络图法

答案：A、B、C

分析：常用的偏差分析方法有横道图法、表格法、曲线法。

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(35)

1、某投资者购买了1000元的债券，期限3年，年利率10%，到期一次还本付息，按照复利法，则3年后该投资者可获得的利息是()元。

A、220

B、300

C、100

D、331

答案：D

分析：若该债券按单利计息，则3年后利息额为：I3=p、i、n=1000X10%X3=300(元);若该债券按复利计息，则3年后的利息额为I3=p[(1i)3–1]=1000x[(110%)3-1]=331(元)。

2、某企业于第一年年初和第二年年初连续两年各向银行贷款30万元，年利率为10%。约定于第三年、第四年、第五年年末等额偿还，则每年应偿还()。

A、23.03万元

B、25.33万元

C、27.87万元

D、30.65万元

答案：C

分析：第三年年初累计借款=30x(F/p，10%，2)30x(F/p，10%，l)=69.3(万元)

每年等额还款额=69.3X(A/p，10%，3)=27.87(万元)

3、现值系数与终值系数是()关系。

A、正比

B、倒数

C、对数

D、没关系

答案：B

分析：现值系数与终值系数是互为倒数。

4、某公司贷款1000万元，年复利率i=10%，试问5年后连本带利一次需支付()万元。

A、611

B、813

C、1611

D、1813

答案：C

分析：按F=p(F/p，i，n)=1000(F/p，10%，5)从附录中查出系数(F/p，10%，5)为1.611，代入式中，即：F=1000×l.611=1611(万元)

5、某公司希望5年后有1000万元资金，年复利率i=10%，试问现在需一次存款()万元。

A、620.9

B、631.1

C、725.7

D、833.5

答案：A

分析：由p=F(p/F，i，n)=1000(p/F，10%，5)，从附录中查出系数(p/F，10%，5)为0.6209，代入式中：

p=1000×0.6209=620.9(万元)

6、在进行资金时间价值计算前，首先应了

解()几个概念。

A、现值

B、终值

C、年金

D、单利法

E、终值系数

答案：ABC

分析：有关资金时间价值计算的六个概念：利率(折现率)、计息次数、现值、终值、年金、等值。因此选ABC、7、在实际应用中，现金流量因工程经济分析的范围和经济评价方法不同，分为()。

A、财务现金流量

B、当前现金流量

C、国民经济效益费用流量

D、预计现金流量

E、已发生现金流量

答案：AC

分析：在实际应用中，现金流量因工程经济分析的范围和经济评价方法不同，分为财务现金流量和国民经济效益费用流量，前者用于财务评价，后者用于国民经济评价。

8、现金流量图的作图方法中，在横轴上方的箭线表示()。

A、现金流出

B、现金流入

C、效益

D、费用

E、投资

答案：BC

分析：相对于时间坐标的垂直箭线代表不同时点的现金流量，在横轴上方的箭线表示现金流入，即表示效益;在横轴下方的箭线表示现金流出，即表示费用。

9、利率是各国发展国民经济的杠杆之一，利率的高低由()因素决定。

A、社会平均利润率

B、金融市场上借贷资本的供求情况

C、风险的大小

D、通货膨胀

E、借出资本的期限长短

答案：ABCDE

分析：利率是各国发展国民经济的杠杆之一，利率的高低由以下因素决定：

(1)利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动。

(2)在平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。

(3)借出资本要承担一定的风险，而风险的大小也影响利率的波动。风险越大，利率也就越高。

(4)通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。

(5)借出资本的期限长短

10、影响资金等值的因素有()。

A、金额的多少

B、年还款额

C、资金发生的时间

D、年金

E、利率的大小

答案：ACE

分析：影响资金等值的因素有三个：金额的多少、资金发生的时间、利率(或折现率)的大小。

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(36)

1、采用类似工程预算法编制拟建工程的设计概算，必须考虑类似工程与拟建工程之间存在的差别，通过各种差别的修正系数，求出拟建工程的概算造价。差异修正系数中包括[ ]。

A、设计对象与类似预算在结构上的差别修正系数

B、设计对象与类似预算的人工工资修正系数

C、设计对象与类似预算的材料费修正系数

D、设计对象与类似预算的机械使用费修正系数

E、设计对象与类似预算的间接费修正系数

答案：B、C、D、E

分析：A项的差异一般通过修正概算指标的方法加以修正。

2、施工图预算的编制依据有[ ]。

A、工程量清单

B、施工图纸及说明

C、定额及费用标准

D、工程合同或协议

E、建安工程费用定额

答案：B、C、D、E

分析：施工图预算的编制依据主要包括：

(1)施工图纸及说明书和标准图集;

(2)现行预算定额及单位估价表;

(3)施工组织设计及施工方案;

(4)人工、材料、机械台班预算价格及调价规定;

(5)建安工程费用定额;

(6)预算工作手册及有关工具书。2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案(37)

单项选择题：

1、在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作[ ]

A、自由时差最小

B、与其紧后工作之间的时间间隔为零

C、持续时间最长

D、最早开始时间等于最迟开始时间

答案：D

分析：利用自由时差最小不能直接判断关键工作;当工作与其紧后工作之间的时 间间隔为零时，也不能直接判断该工作为关键工作，只有当该工作所在线路上相邻两项工 作之间的时间间隔全部为零时，才能判定该工作为关键工作;工作持续时间最长也不能说明该工作一定是关键工作，只有当该工作所在线路的总持续时间最长(在关键线路法中)时，才能判定该工作。工作最早弃始时间等于最迟开始时间，说明该工作的总时差为零，而总时差为零的工作必为关键工作

2、工程网络计划的计算工期应等于其所有结束工作[ ]。

A、最早完成时间的最小值

B、最早完成时间的最大值

C、最迟完成时间的最小值

D、最迟完成时间的最大值

答案：B

分析;只有当所有工作完成时，工程项目才算完工。故计算工期只能取所有结束工作最早完成时间的最大值。所有结束工作的最迟完成时间相等，且均等于工程网络计划的计划工期。计划工期可能等于计算工期，也可能不等于计算工期。

3、全部活动按最早开工时间开始和全部活动都按最迟必须开工时间开始的曲线所组成的是[ ]图。

A、S型曲线

B、网络图

C、香蕉图

D、进度图

答案;C

分析：S形曲线(投资计划值曲线)包括在由全部活动都按最早开工时间开始和全部活动都按最迟必须开工时间开始的曲线所组成的“香蕉图”内，其中：一条 是所有活动按最迟开始时间开始的曲线，另一条是所有活动按最早开始时间开始的曲线。

4、工作总时差是指在[ ]的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作自由时差是指在最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间，A、不影响后续工作

B、不影响其紧后工作

C、不影响总工期

D、不受紧后工作影响

答案：C

分析：工作总时差是指

在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。

2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案

(38)

1、为了在厚40mm的低碳钢上用碳弧气刨开10mm槽，这时宜采用的刨削电流是___。

A、100A

B、150A

C、380A

D、420A

2、第一册定额非直联式泵安装其重量计算方法是()

A、泵本体电动机和底座的重量

B、泵本体底座总重量

C、泵本体底座总重量，不包括电动机重量

3、第二册安装定额户外接地母线敷设子目中，已包括挖地沟土方，其土方量是()

A、0.35m3/m

B、0.40m3/m

C、0.45m3/m

A、10KV以上

B、35KV以上

C、110KV及以上

5、XRM-312型号是()

A、动力配电箱

B、插座箱

C、照明配电箱

6、各种管道安装，均按设计管道中心线长度以延长米为计量单位，且()

A、不扣除阀门及各种管件所占长度

B、必须扣除阀门及各种管件所占长度

C、不扣除各种管件应扣除阀门

7、通风工程操作物高度距离楼地面()米以上的工程按人工费增加15%

A、5

B、6

C、8

8、通风工程按照通风方式一般可分为()形式

A、三种

B、四种

C、五种

9、第十册安装定额规定仪表配合工艺单体试车按工程人工工资的()计算

A、10%

B、12%

C、15%

10、第十一册安装定额金属结构安装其工程量凡属螺栓联接的按制作重量另加()计算

A、1.5%

B、2%

C、2.5%

答案：

5.造价员基础知识经典 篇五

第一节建设工程招标 考纲要求

1．熟悉建设项目招投标程序。

2．熟悉招标文件的组成与内容。

考点汇总

一、招标投标概念

二、建设工程招标的范围

1)大型基础设施、公用事业等社会公共利益、公共安全的项目；2)全部或者部分使用国家资金投资或者国家融资的项目；3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

三、建设工程招标的分类

1)建设项目总承包招标；2)工程勘察设计招标；3)工程施工招标；4)建设监理招标；货物招标。

四、招标方式

1)公开招标；2)邀请招标。

五、招标工作的组织方式

1)业主自行组织；2)招标代理机构组织。

六、招标文件的组成与内容

(一)建设项目工程施工招标文件的组成与内容

1)投标须知；2)合同主要条款；3)投标文件格式；4)工程量清单；5)技术条款；6)设计图纸；7)评标标准和方法；8)投标辅助材料。

(二)工程建设项目货物招标文件的组成与内容

1．招标文件的组成：1)投标须知；2)投标文件格式；3)技术规格、参数及其他要求；4)评标标准和方法；5)合同主要条款。

2．招标文件编写应遵循的主要规定：l)应当在招标文件中规定实质性要求和条件；2)允许中标人对非主体设备、材料进行分包的，应当在招标文件中载明；3)招标文件规定的各项技术规格应当符合国家技术法规的规定。

七、建设工程招标投标程序

(一)建设工程施工招标投标程序

1)建设工程项目报建；2)提出招标申请，自行招标或委托招标报主管部门备案；

3)资格预审文件、招标文件的编制备案；4)刊登招标公告或发出投标邀请书；5)资格审查；6)招标文件发放；7)勘察现场；8)投标答疑会；9)接受投标书；l0)开标、评标、定标；11)宣布中标单位；12)签订合同。

(二)建设工程货物招标投标程序习题精选

一、单项选择题

1．我国《招标投标法》规定的招标方式是()。

A．公开招标、邀请招标和议标

B．公开招标和议标

C．邀请招标和议标

D．公开招标和邀请招标

2．《招标投标法》规定，以下工程建设项目必须进行招标的是()。A．非外国政府贷款项目

B．大型基础设施项目

C．特定专利项目 D．私人投资项目

3．《招标投标法》规定，以下可以不进行招标的项目是()。

A．公用事业的项目

B．国家融资的项目

C．使用专有技术的项目 D．使用国家资金的项目

4．建设工程招标根据工程施工范围的大小和专业不同分为全部工程招标、单项工程招标和专业工程招标，以下属于此类分类办法的是()。

A．工程监理招标

B．工程施工招标

C．工程勘察设计招标

D．工程项目货物招标

5．以下属于建设项目全过程招标的是()。

A．建设项目总承包招标

B．工程勘察设计招标

C．工程施工招标

D．建设监理招标

6．工程施工招标可根据工程施工范围的大小及专业不同分为全部工程招标、专业工程招标以及()。

A．工程监理招标

B．单项工程招标

C．勘察设计招标 D．材料设备招标

7．根据《招标投标法》的规定，建设工程招标应在国家指定的报刊和信息网络上发布招标公告，该招标方式为()。

A．公开招标

B．邀请招标

C．联合招标

D．议标

8．下列关于招标代理的叙述中，错误的是()。

A．招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜

B．招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

C．任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

D．建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构

9．根据《招标投标法》的规定，采用邀请招标的建设项目，邀请投标的单位必须在()家以上。

A．2 B．3 C．4 D．5 10．若招标单位不具备编制招标文件和组织评标能力的，则()。

A．该项目不能招标

B．应当委托具有相应资格的工程招标代理机构代理施工招标

C．应当更换招标单位

D．该招标单位应进行整改、取得资格后再进行项目招标

11．建设工程施工招标文件，既是承包商编制投标文件的依据，也是与将来中标的承包商()。A．作为竣工验收的依据

B．制定施工方案的依据

C．制定索赔处理办法的基础

D．签订工程承包合同的基础

12．在建设工程施工招标文件中，对投标文件的组成、投标报价、递交、修改、撤回等有关内容提出要求的部分是招标文件中的()。

A．投标文件格式 B．技术条款

C．合同主要条款

D．投标须知

13．下列不属于工程建设项目货物招标文件组成内容的是()。

A．投标须知 B．设计图纸

C．投标文件的格式

D．评标标准和方法

14．招标文件的内容应该包括()。

A．施工方案

B．履约担保

C．招标公告

D．投标文件格式

15．在建设工程招标投标中，对投标人的资格审查分为资格预审和()。

A．资格终审

B．资格初审

C．资格复审 D．资格后审

16．在建设工程招标投标中，经资格后审不合格的投标人()。

A．不得参加投标

B．需重新提交审查资料

C．编制的投标书作废标处理 D．需酌情扣除评标得分

17．关于建设工程施工招标投标的程序，在发布招标公告后和接受投标书前，招标投标程序依次为()。

A．招标文件发放→投标人资格预审→勘察现场→投标答疑会

B．勘察现场→投标答疑会→投标人资格预审→招标文件发放

C．投标人资格预审→招标文件发放→勘察现场→投标答疑会 D．投标答疑会→勘察现场→投标人资格预审→招标文件发放

18．招标单位对招标文件所作的任何修改或补充的内容，发给所有获得招标文件的投标单位，须在投标截止时间至少()日前。

A．7 B．10 C．15 D．20 19．关于建设工程招标投标程序，在发布招标公告之前，按照程序需要完成的工作依次为()。A．建设工程项目报建→提出招标申请→招标文件编制和备案

B．建设工程项目报建→招标文件编制和备案→评标方法制定和备案

C．提出招标申请→建设工程项目报建→招标文件编制和备案 D．提出招标申请→招标文件编制和备案→评标方法制定和备案

20．在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是()。

A．编制招标文件

B．发放招标文件

C．勘查现场

D．召开投标答疑会

21．在建设工程招标投标中，招标单位解答投标单位疑问的方式有书面形式和()。

A．口头形式

B．现场勘察形式 C．网络形式

D．投标答疑会形式

22．投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，就以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后()天内完成。

A．7 B．10 C．14 D．28 23．建设工程货物招标投标，在刊登招标公告后和接受投标前，招标投标程序依次为()。

A．招标文件发放→资格预审→疑问解答

B．资格预审→招标文件发放→疑问解答

C．疑问解答资格预审→招标文件发放 D．招标文件发放→疑问解答→资格预审

二、多项选择题

1．《招标投标法》规定，凡在我国境内进行的下列工程建设项目，必须进行招标的是()。

A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目

B．技术复杂、专业性强或其他特殊要求的项目

C．使用国有资金投资或国家融资的项目

D．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

E．采用特定专利或专有技术的项目 2．《招标投标法》规定的建设项目的招标方式有()。

A．公开招标 B．议标

C．邀请招标

D．直接招标

3．在建设工程施工招标文件中，投标须知的内容主要包括()。

A．招标范围及基本要求情况

B．授予合同的有关程序和要求

C．工期的确定及顺延要求

D．竣工验收与结算的要求

E．评标机构的组成和要求

4．在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是()。

A．招标范围及基本要求情况

B．标底的编制方法和要求 C．工期的确定及顺延要求

D．竣工验收与结算的有关要求

E．评标机构的组成和要求

5．属于建设工程施工招标文件的内容有()。A．投标须知

B．招标文件格式

C．工程量清单 D．设计图纸

E．评标标准和方法

6．工程建设项目货物招标文件的组成包括()。

A．投标文件格式

B．合同主要条款

C．设计图纸 D．工程量清单

E．评标标准和方法

7．工程建设项目货物招标文件的组成包括()。

A．投标须知

B．招标文件格式

C．技术规格、参数

D．合同主要条款

E．评标标准和方法

8．关于建设工程施工招标程序，在接受投标书之后，需要完成的工作有()。

A．制定评标办法

B．开标、评标、定标

C．宣布中标单位

D．协商合同主要条款

E．签订合同

9．《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单由()组成。

A．分部分项工程量清单

B．实体项目清单

C．措施项目清单 D．其他项目清单

E．非实体项目清单

10．招标工作的组织方式有()。

A．业主自行组织

B．投标人推选代表组织

C．招投标管理办公室组织

D．招标代理机构组织

E．公证机构组织 参考答案

一、单项选择题

1．D 2．B 3．C 4．B 5．A 6．B 7．A ．8．D 9．B l0．B 11．D l2．D l3．B l4．D l5．D l6．C17.C 18．C l9．A 20．B 21．D 22．A 23．B

二、多项选择题

1.A、C、D 2．A、C 3．A、B、E 4．C、D

6.造价员绿化工程造价计算知识介绍 篇六

（一）绿化工程造价计算有何规定绿化种植工程，从其苗木品种上看成百上千，从其外观上看千姿百态，从工程角度上看，施工地点、种植方法、施工季节……又各不相同。绿化工程造价计算到底有没有规律？目前，有哪些标准、规定？有哪些计算方法？其实这些问题都是可以解决的。

1989年，建设部根据绿化种植工程的特点、规律，颁布了《仿古建筑及园林工程预算定额》，它对园林建筑和绿化种植工程造价的计价方法，作了详细而又明确的规定。1993年，上海根据建设部的规定，编制了适用于上海地区的《园林建设工程预算定额》，目前仍在执行之中，随着时间的推移，又发布了一系列文件、规定，这些文件和定额，是目前上海地区绿化种植工程从投资框算、设计概算、合同预算、竣工结算重要的必不可少的依据。这些定额和文件如何执行，这就是这个专栏以后陆续分主题介绍的重要内容。

（二）绿化工程造价的组成内容依据上海市建设委员会下属的造价管理部门-市建设工程定额管理总站的规定，绿化种植工程造价有两大内容组成：一是工程直接费用；二是工程间接费用。

工程直接费用，顾名思义是指完成绿化种植工程的直接成本部分，主要包括三个方面。

1.人工费用：包括苗木采购到工地以后的，苗木场内驳运，挖坑，换土，种植，覆土，保护，浇水，围护……直至竣工后，养护一个月的时间内所耗用的全部人工费用。

2.材料费用：包括各种不同品种、规格苗木本身的费用，以及种植时必需的辅助材料费用。辅助材料包括苗木灌溉的水，树干防护的草绳、铅丝，以及各类竹桩、木桩、水泥桩等材料费用。

3.机械费用：包括大规格苗木，当人工不能扛抬时，必须使用机械搬运到设计方位，然后吊起、复位、扶正等发生机械耗损的费用。

人工、材料、机械三项费用，在定额中均有详尽的规定，一般情况下，是不允许随意改动的。但是，定额是按照正常的施工方法，确定人工、材料、机械费用的。由于施工工程的条件、气候千变万化，定额还规定，允许定额规定以外的不确定因素，由甲、乙双方根据施工现场的实际情况，另行增加工程费用，但必须经过甲、乙双方协商同意，并在施工合同中增加补充条款明确，方可增加工程费用。

工程间接费用，是指完成绿化种植工程后，施工企业必须收取的其他费用，它是绿化工程造价必不可少的组成部分。其中包括：施工企业技术管理人员和企业管理费用的支出，企业的合法利润以及上缴国家（或上级管理部门）的税金等内容组成。

工程间接费用收取多少，是根据绿化种植工程的规模大小，由市建设工程定额管理总站统一明确规定的，是不能随意增减的。

（三）绿化种植工程造价计算依据首先，要有完整的绿化种植工程施工设计图。

施工设计图的设计，应由甲方（业主）请有绿化设计资质的单位设计，他们根据投资方特定的环境、地形、观赏、使用等要求以及投资额度，设计出既有利于植物生长、观赏、使用功能，又保证资金合理使用的施工图，配置不同品种、规格的苗木种植数量，达到投资方预期的效果。

其次，要有和工程施工期相配套的苗木市场价格信息资料。

工程施工时间的不同，其苗木价格是根据市场价格的起伏而变化的，所以在施工前必须根据当前市场苗木供应价格情况，计算该工程预期造价，即完成一个绿化种植工程大概需要多少资金的框算计划。

上海苗木市场价格信息是根据市建设工程定额管理总站发布的价格资料，一般有以下两种途径。

1、每季度第一个月发布的《上海工程造价信息》。

2、按照去年的苗价行情综合取定编制的《工程苗木材料预算调整价格》。

目前上海使用的定额为1993年版的《上海市园林建设工程定额》，相配套的规定文件一般指1993年以后陆续发布的和绿化种植工程有关的文件。例如，土方费用文件、不同的《工程苗木材料预算调整价格》、绿化养护补充定额等。

最后，还必须准备相配套的计算工具。

目前预算的编制方法有两种： 一种是手工计算方法，该方法必须备有合适的预算表格和计算器等操作工具。

另一种是采用电脑软件计算方法，该方法必须具备电脑和相应的绿化种植工程造价计算机软件。利用计算机软件计算绿化工程造价是一种既规范、省时，而计算数据又较正确的方法，是以后工程造价计算发展的主要方向。

（四）绿化种植工程预算造价的计算方法绿化种植工程预算造价的计算，一般程序如下：

一、依据施工设计图上的工程苗木名称、品种、规格、数量和市场苗价信息中相对应的苗木单价，将数量和单价相乘计算出复价。再将所有复价累加，计算出该工程所需苗木总费用。

依据施工设计图所要求的地形标高和施工现场地形、土质等实际情况，确定施工方案，计算进、出土方数量，满足设计地形标高要求和植物生长所需的排水要求，再根据文件规定的土方单价，分别计算该工程出垃圾土费用和进种植土费用。

依据施工设计图上的施工面积和定额的有关规定，计算在苗木种植前，必须发生的绿地土方平整、松土、整理等所需的人工费用。

依据施工设计图上的工程苗木名称、品种、规格、数量以及《上海市园林建设工程预算定额（1993年）》中相对应的子目基价，计算该工程所有苗木种植时所需的人工、材料、机械等费用累加所得，即为该工程全部种植费用。

把以上三项费用相加，就组成了该绿化种植工程全部的直接费用。在此数据基础上再根据《上海市园林工程预算定额（1993年）》规定的费率标准和计算程式，计算出该绿化种植工程全部的间接费用。

综上所述，一项绿化种植工程，其完整的造价应分别计算以下各项费用。

绿化种植工程总造价： 直接费用 1 苗木费用；2 土方费用；3 种植费用（含绿地整理费用）间接费用（含管理费、企业利润、税金等费用）。

（五）如何确定工程苗木单价绿化种植工程中，工程苗木费用是当家材料，在整个预算造价中占有相当大的比重。苗木的名称、品种、规格、数量是依据施工设计图确定的，与其名称、品种、规格相对应的苗木单价取定顺序如下：

（一）指导价中有其相应单价的，依据《上海工程造价信息》资料单价取定其苗木单价。

（二）指导价中没有的，依据上一的《工程苗木材料预算调整价格》资料单价取定其苗木单价。

（三）指导价和《工程苗木材料预算调整价格》中均没有相应苗木单价时，一般有两种可能发生的情况。

第一种可能发生的情况：随着园林建设事业的发展，园艺水平的提高和普及，国内外园林植物的引进，以及当地杂交新品种的产生，造成了绿化种植过程中新品种的不断增加，这是一件好事。但是，作为工程苗木市场价格资料收集单位而言，尚不能及时发布，主要基于以下原因：

（1）新园林植物品种，是否适宜上海地区的气候、环境特点，正在考查、观察之中。

（2）新园林植物品种的市场价格信息资料，尚在收集之中，数据不够齐全，发布条件尚未成熟。第二种可能发生的情况：园林植物一般都有一个最佳苗龄移植期。工程苗木规格偏小——无法达到预期的绿化设计效果；工程苗木规格偏大——俗话说“人移活，树移死”。所以一般对大规格的工程苗木移植应慎重对待。如确实需要，应采取相应的技术保护措施（包括：提前切根、泥球包装，大吨位汽车吊运等），其耗用的费用相对来讲比较大。

对于以上两种情况，如无法找到相应的苗木价格信息，一般可采取甲、乙双方预先协商单价，合同明确，按实结算（发票、市场行情等可信资料）的方法解决。

（六）如何计算绿化种植工程土方量为了保证园林植物正常生长，根据市标《园林栽植土质量标准》（DBJ08-231-98）规定：绿化种植工程土方应水、肥、气、热的能力和各种理化指标要求。故和一般的建筑工程土方概念是有明显区别的，不能一概而论。

在编制绿化种植工程预算造价时，必须事先察看现场的土壤条件，是否能满足设计要求，再根据实际情况合理计算该工程的土方量。土方费用的大小，对工程投资费用和苗木后期费用均有很大的影响。对绿化种植工程而言，通常土方会发生以下几种情况；

1.原地形标高、土壤质量，均符合设计和园林植物生长要求，不需另外增加土方费用。

2.原地形标高符合设计要求，不需进土或出土，但土壤质量太差，需就地深埋垃圾土，作深翻土处理。

3.原地形标高太低，需场外进种植土方。

4.原地形标高太高（或基本和设计标高一致，但不符合种植土要求），需垃圾土外运，再进种植土方。

5.原地形土方量不需进土或出土，但依据设计标高、地形要求需重新堆置地形。

施工单位应根据以上情况分析，结合施工现场实际情况，确定种植土方施工方案。土方施工方案的确定，事先应征求设计方、投资方主管人员的意见，并办理相应的文字记录，作为绿化种植工程土方费用计算的依据。

根据市标《园林植物栽植技术规程》（DBJ08-18-91）规定：含有建筑垃圾的土壤、盐碱土、重粘土，砂土及含有其他有害成分的土壤，应根据设计要求全部地或部分地用种植土加以更换。《上海市园 林建设工程预算定额（九三）》一般要求：草坪种植土壤厚度应不小于30厘米，乔木种植土壤厚度应不小于1.0米。灌木种植土壤应不小于0.8米。

土方量的计算，应根据垃圾土就地深埋，垃圾土汽车外运汽车进种植土，种植土场内人工驳运，人工堆地形，绿地整理等各种施工方法，逐项

（七）如何计算绿化种植工程土方费用土方费用的计算，应根据不同的施工方法逐项分列计算土方量，再匹配相对应的土方单价进行计算，累计之和称之为该绿化种植工程的土方总费用。

一般计算方法如下：

1.当原地形标高、土壤质量符合绿化设计和植物生长要求，不需另行增加土方时，可计算一次绿地整理工程内容。绿地整理是园林植物种植前一项必不可少的施工工艺，按平方米计算，可套用“九三”园林定额相应子目土方基价。

2.当原地形标高符合设计要求，但少量土方质量不符合植物生长要求时，一般可采用好土深翻到表面，垃圾土深埋到地下的施工方法处理，其土方量的多少，可按实际挖土量（长×宽×深）计算，其单价的选定，可参照“九三”园林定额第二章土石方工程中有关子目基价计算其费用。

3.当原地形标高太低，明显缺土时，一般采用种植土（汽车）内运的方式解决。其单价依据沪园定（95）第006号文件规定内环线内以45元／立方米，内环线外（包括浦东地区）以30元／立方米为单价，按实际进土方量计算。

4.当原地形标高太高，有多余土外运（或者不采用垃圾土深埋处理方式）时，可套用沪园定（95）第006号文件规定的种植土方单价，按实际外运土方量及相应单价，计算其外运土方费用。

5.当遇到施工现场因设计要求，堆置高低起伏地形时，可参照“九三”园林定额第一章第5节“人工换土、土方造型”子目基价，根据不同的堆置高度，分别计算堆土量，并根据相应的子目基价，计算其土方堆地形费用。

实际施工中，由于情况错综复杂，不单单发生一种情况，则应区别不同情况，按以上介绍的不同的土方费用计算方法，逐项进行土方费用的计算。

（八）如何计算绿化工程中苗木种植费用苗木种植是绿化工程中一项必不可少的施工工序。苗木种植费用的计算是根据施工设计图上苗木的数量乘以相对应的定额种植费用基价，计算出该品种苗木的复价，复价累计之和即为该工程的定额种植费用。

定额种植费用的基价，是根据苗木的各种内在质量规格指标确定的。所谓苗木内在质量规格指标，不是通常所指的苗木高度、蓬径等外形尺寸，而是指苗木根部所带泥球大小、胸径大小、地径大小等尺寸指标，两者是有根本区别的。

根据“九三”园林定额规定，按照苗木分类不同，其苗木的内在质量规格指标也是不同的。通常在计算时，常绿乔木、灌木是以泥球大小；落叶乔木、竹类是以胸径大小；灌木、绿篱是以苗木高度；草坪是以铺种的不同方式；攀缘植物是以地径大小……等等不同标准，取定额种植费用的多少。

所以我们在计算苗木的质量规格标准是否齐全（一般有绿化设计资质的单位，均有能力也应该完成以上设计要求）。只有数量正确，质量规格指标齐全、才能正确套用定额规定的种植子目基价，保证其种植费用计算的正确性。

根据“九三”园林定额规定，计算出的工程苗木种植费用，除古树木的种植、移植、保护费用可由双方协商确定外，一般种植费用中，均应包括苗木种植、竣工移交后一个月的养护工作（单纯花坛种植为10天）。工程苗木成活率为100%，竣工移交后，若有死亡苗木，应由施工单位补种齐全后，方可正式移交给甲方（业主），由甲方（业主）进行后期的绿化养护日常管理工作。

（九）如何计算绿化工程间接费用绿化工程间接费用是构成绿化工程成本费用以外的，必须收取的企业合法利润和上交国家税收等费用。一般包括两部分内容，一部分内容是定额规定，固定不变的；另一部分是随着市场价格的变动，由定额管理总站发布信息，可以浮动计取的费用组成。

固定不变的费用包括：施工过程中发生的管理费用、企业利润、国家税金和上缴给上级单位的管理费用等费用组成。他们的计算以苗木费用和定额种植费用之和中的人工费用为基础，用百分比率的方式确定，百分比率的大小，是有定额管理总站规定的。

各项费用百分比率的确定，对绿化种植工程而言，是根据工程规模的大小加以区别的。如果总承包一个绿化工程，以合同确定的工程量，其施工面积超过6500平方米的，作为二类工程，则规定的百分比率大一些；施工面积小于6500平方米的，则规定的百分比率相应小一些；如果单独承包绿化工程中的土方量，超过2000立方米的，作为三类工程，规定的百分比率小一些；土方量小于2000立方米的，作为四类工程，规定的百分比率则相应更小。

可以浮动计取的费用包括：人工、材料、机械的补差费用，以及因各个工程施工条件施工条件的复杂性，定额没有作具体规定，由甲、乙双方根据施工现场条件的实际的不同，双方可以酌情协商的费用，我们称之谓“开办费用”。

人工、材料、机械补差费用的计算，一般由定额管理总站定期发布市场价格信息单价，各个工程可以根据这些单价，结合每个工程发生的实际数量，计算其费用；开办费用的计算考虑到各个工程外部环境。

（十）绿化养护费用计算近几年来，为了贯彻市政府将上海建设称为国际一流大都市的要求，各级政府、企业、事业单位为园林事业的发展，投入了大量的建设资金，随着园林绿化面积的快速增长，如何计算养护费用的矛盾日趋突出。绿化养护工作是绿化种植工程内容的延续，为了适应当前市场经济的要求，使绿化养护费用的计算更加规范、科学、合理，由市建设工程定额管理总站依据“九三”园林定额的模式，编制了《上海市园林建设工程绿化养护补充定额（试行）》（以下简称“养护定额”），并于一九九九年十二月一日起执行。

园林植物的养护，通常可以分为三个阶段。第一阶段称之为栽植期养护，该养护期费用已包括在“九三”园林定额子目基价中，不能再重复计算期养护费用。

第二阶段称之为成活率期养护，根据市标《园林植物栽植技术规定》，养护时间从第一阶段结束之日起计算。其中当年六月份前种植的苗木到当年九月分为止；当年六月份后种植的苗木，必须到第二年九月份为止。其养护费用的计算，根据苗木品种、数量，乘以相应养护等级的定额子目单价，累加后，再乘以定额规定的各种系数的方法进行计算。

第三阶段称之为日常物业管理养护，养护时间从第二阶段的结束之日起计算，根据养护定额规定其养护费用的计算，应按相应养护登记的定额子目基价计算的，同样需要再乘以定额规定的各种系数。养护期为一年的，可不采用系数的方法计算其养护费用。

所谓的养护等级，是指养护定额编制时，根据本市各类园林的养护标准，划分为三个等级，即：公园、游览区类；社区、单位类，并界定了相应的适用作参考范围。但是在实际操作时，可根据业主的经费多少，作相应调整。例如：有些重点公园可接一类标准，计算其养护费用，有些非重要公园亦可接二类、三类标准计算其养护费用，反之，也可以。这样既能适应市场供求双方各种不同的需要，又能体现费用和义务之间对等关系的经济原则。

养护费用的具体操作方法，是和“九三”园林

（十一）如何确认绿化种植工程造价一个绿化工程造价的编制完成，仅仅代表单方意愿，必须经过甲、乙双方协商，作相应的增、减价调整，并以合同形式确定之后，方可作为双方认可的工程造价。

根据建设部标准定额（1999）第1号《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》文件精神，结合上海地区绿化工程造价管理的特点，双方在确认工程造价或发生造价纠纷时，应注意以下几个方面的规定：

一、工程造价的管理机构

上海市建设工程定额管理总站是本市工程造价管理的主管部门，负责本市范围内的工程造价管理工作；社会上的各种工程造价咨询机构，负责工程价格咨询的计价，审价工作；上海市建设工程定额管理总站对工程造价咨询机构负有监督、检查、管理职能。

二、工程造价的表达方式

1、固定造价。指该工程在实施期间，不因市场价格的变化而作调整的工程造价。在确定固定造价时，应事先考虑价格风险因素，并在合同中明确固定造价包括的范围。

2、可调造价。指该工程在实施期间，可随价格变化而作调整的工程造价。其调整的范围和计算方法，应在合同条款中事先约定。

3、工程成本加酬金造价。指该工程无法直接套用现行预算定额，计算工程造价时，可参考现行的工程计价依据和方法，计算工程成本，酬金以工程成本为基础，通过双方协商（或竞标）的方法确定。

三、工程造价的确认途径 根据本市招投标管理部门规定，对于绿化种植工程而言，应通过以下途径确认工程造价： 1、100万元以上的绿化工程，业主应到本市招投标管理部门办理登记手续，通过招投标方式确定工程造价和承包单位。2、50~100万元的绿化工程，业主应到市建设工程交易中心园林绿化分中心办理登记手续，确定工程造价和承包单位。3、50万元以下的绿化工程，可由业主方和承包双方协商，确工程造价和承包单位。

（十二）绿化工程竣工结算时应注意的问题一个绿化建设工程从预算的编制、协商洽谈、造价确认到合同签订，仅仅是该工程的前期准备工作，还要通过艰苦的实施操作阶段，工程竣工结束后，才能够正式编制该工程的最终造价。并经审核后，作为双方对该工程结算费用的依据，对绿化工程竣工结算编制而言，一般应注意以下几个问题。

（一）工程竣工结算的编制工作，在人员没有发生变动的情况下，应由施工单位原编制施工图预算的人员完成。

（二）工程竣工结算的编制工作，虽然在工程竣工之后进行，但是其资料收集工作应贯穿在整个施工过程中，不能中断。

（三）资料的收集工作，应在严格履行施工合同条款的基础上进行。

1.对固定造价合同而言，除节约正常开支外，还需注意固定造价范围以外的工程成本开支，注意资料收集。

2.对可调造价合同而言，应注意可调价格范围及市场行情变化，及时收集可信的原始资料和价格依据，便于结算时合理调整。

3.对成本加酬金合同而言，对成本的支出是否符合合同条款约定，注意成本支出合理性、可靠性依据的收集，有利于工程的顺利结算。

4.除此之外，如合同中有施工措施费、安全措施费和索赔等费用条款时，应及时收集资料，做好签证等工作，确保施工的顺利进行，确保工程支出资金能合理收回的条件。

（四）竣工结算的编制，一般有两种方法：

1.对工程实施过程中，发生变化不大的工程，根据原有施工图合同造价为基础，根据合同规定的计价方法，对照原有资料，作相应增减帐，进行适当调整，最终作为竣工结算造价的方法。这种方法在绿化种植工程中，运用较普遍。

2.对工程实施过程中，发生变化较大的工程，根据设计变更资料，必须重新绘制竣工图，在双方认可的竣工图基础上，依据有关资料，重新计算工程项目，编制工程竣工造价结算书。这种方法正确程度较高，但需大量的时间、精力，往往影响工程款项的及时回收。对绿化种植工程而言，这种情况发生较少，这种方法也较少采用。

（十三）如何审定绿化工程最终造价工程造价的最终确定，是工程费用清算和工程尾款拨付的主要依据。工程最终造价的确定，一般可通过以下两个途径：

一、投资方（业主）有内审能力（权力）的，可通过内部审定的方式，对该绿化工程最终造价予以确认。

二、投资方（业主）没有内审能力（权力）的，可委托社会上工程造价咨询机构，对该绿化工程最终造价予以确定。

工程最终造价的审查、确认工作是一项严肃的政策性较强的经济工作，审查人员必须具备较高的政治素养和业务能力，本着公平、合法、合理的原则，才能实事求是地搞好这项工作。

对绿化种植工程造价审定而言，审价人员必须依据工程竣工图、工程变更签定单、质量验收等资料，并经现场调查、核实，了解工程中各种变动因素后，方可进行正式的审查工作。审查工作一般可以分为：工程量核查、价格取定核查和费用计算核查三个阶段：工程量核查阶段，主要了解该绿化种植工程中土方量（包括出废土、进种植土、场内土方驳运等）计算数据是否合理、正确，土方施工工程量作为隐蔽工程，签证手续是否齐全；苗木种植品种、数量统计是否正确；苗木规格是否和竣工图上要求的一致；施工质量是否达到设计要求等情况。

价格取定核查阶段，主要了解各种单价的取定是否合理、是否符合规定。其中包括土方单价的取定，是否符合文件规定；土方量计算中，是否有低价土方混进高价土方中计算的情况；核查苗木单价的发布期和工程施工期是否相符；如果实际种植苗木规格小于设计要求时，应选用相应较低的苗木单价；确定苗木种植数量不足或死亡的补救办法后（或由施工方补植，或由业主另行补植），计算相应的苗木费用；同时还需核查苗木种植费用计算时，是否有高套定额单价和多套苗木数量等情况。

费用计算核查阶段，主要了解该工程类别、定位是否正确，费率百分比选用是否合理，计算结果是否正确；人工、材料、机械补差是否符合文件的规定，人工数量汇总是否正确等情况。

经过以上三个审查阶段仔细复核，和审价人员后期认真计算后，才能保证该绿化工程。

7.建筑地基基础工程造价管理策略 篇七

1 建筑地基基础工程造价管理的概述

目前,我国建筑地基基础工程的造价管理工作主要存在以下几个方面的特征,具体表现为:

1.1 系统性

建筑地基基础工程由于其工期较长,且施工量巨大,施工项目较多,因而其造价管理工作在横向和纵向上均具有系统性特征。横向造价管理工作主要指的是对地基基础工程各阶段项目中具体环节的造价管理和控制。纵向造价管理主要指的是投资估算、预算、报价、结算以及决算等。

1.2 多阶段性

建筑地基基础工程的建设环节包括施工前(可行性研究、施工设计、招投标)、施工中以及施工后(竣工验收)三个阶段,因此,其工程造价管理也应分为与之对应的阶段,即为估算阶段、概算阶段、预算阶段、结算阶段以及决算阶段。

1.3 多主体性

地基基础工程造价管理的主体并非单一,而是包括了与之相关的多个主体,通常有:施工单位、监理单位、投资单位、设计单位、造价咨询机构以及政府主管部门等。

1.4 动态性

由于受自身特征、市场价格、自然条件、社会因素、施工现场以及其他因素的影响,导致地基基础工程的造价管理在内容、项目以及成本等方面均具有必然的动态性。

2 强化建筑地基基础工程造价管理的措施

针对建筑地基基础工程造价管理工作的相关特点,相关单位在开展工程造价管理工作时,必须要强化造价管理的全面性和动态性,以便更好的提高地基基础工程造价的管理水平和质量。具体措施如下:

2.1 施工前的造价管理

1)加强招投标造价管理。即通过对建筑材料价格、项目工程量等的准确预算,确定地基工程投标的合理标底价格,并按公平、合理、公开的竞争模式筛选最佳施工单位,避免出现暗箱操作等不良违规行为。

2)加强施工设计优化。施工图纸设计水平的高低直接关系到建筑工程的造价情况,因此,设计单位必须要加强对建筑工程的优化设计,提高施工图纸设计的科学性、合理性和可行性,在确保施工质量的同时尽量降低成本费用,进而有效降低工程造价数额。

2.2 施工过程中的造价管理

对地基基础工程在施工过程中的造价管理和控制,一般包括几个方面的内容,具体为:

1)工程变更方面。由于地基基础工程具有极大的隐蔽性,因此,工程变更就成为造成施工造价变动的主要因素。所以,施工单位在实际开工前,应组织专人对工程相关合同以及施工图纸进行系统、全面的审查,对不清楚、不合理、不具体的地方要及时同相关单位沟通,以便尽量降低或避免施工过程中出现工程变更问题。

2)施工进度方面。施工单位要加强工期控制,在开工前对项目质量要求、资金到位情况以及施工队伍水平等因素进行综合分析后编制切实、合理、完善、具体的工程施工进度计划,并加强对施工进度的动态监测、检查和调整,尽量争取在工期规定内完工,减少对施工资源的浪费,从而有效提高造价管理效果。

3)施工质量方面。施工单位要在开工前做好相应的工程质量策划工作,并严格对进场施工材料的质量检测管理,明确具体的施工参数,深入做好相应的技术交底工作,并加强对施工过程中各阶段、各项目的质量监督和控制,从而更好的达到节约成本,降低费用、提高造价管理水平的目的。

2.3 施工后的造价管理

这一阶段的工程造价管理主要是对地基基础工程竣工验收阶段的结算和决算。建设单位必须要对整个施工阶段的合同资料、成本资料、管理资料等进行统一汇总、计算和分析,以获得建筑工程在施工建设过程中的准确造价情况。同时,还要重点关注这一阶段中的索赔问题,对发生实际损失且非己方过错的情况,要在依据合同规定向对方依法提出补偿要求,以降低自身成本损失。

3 结语

地基基础工程造价管理是整个建筑工程造价管理工作中极为重要的组成部分,在实际管理过程中,建设单位必须要结合工程实际,依据相关法律政策对地基基础工程实施全过程、系统化、动态化的造价管理和控制,加强成本管理,从而更好的提高地基基础工程的造价管理水平和质量,保证建筑工程顺利竣工,确保其施工质量的可靠性。

参考文献

[1]朱雪明.建筑地基基础工程项目的项目成本管理[J].价值工程,2010,(1):171-172.

[2]汪华.浅谈施工中对于地基基础工程的造价管理[J].黑龙江科技信息,2010,(26):279-280.

[3]郭升鸿.岩土工程勘察对建筑地基基础工程项目造价的影响[J].低碳世界,2014,(5):139-140.

8.回归经典　突出基础　关注发展 篇八

1 对物理基础知识的考查

高考试题无论考查什么能力都必须以相应的基础知识为载体，这就是高考的基础性。美国教育家布鲁姆曾说过“学生学的知识越基础，该知识对新问题的适应性就越广，迁移能力就越强”。学好物理，重在理解其中的“哲理”，这也是学生分析能力、推理能力的基础。2007年高考理综试卷有相当数量的试题是着重考核考生的理解能力，即考查考生是否理解物理概念和物理规律的确切含义。要求学生能用自己的语言和观点来理解公式和规律，养成严谨认真的科学素质。

例1 如图1所示，质量为m的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内，活塞与气缸之间无摩擦。a态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态，b态是气缸从容器中移出后，在室温（27℃）中达到的平衡状态。气体从a态变化到b态的过程中大气压强保持不变。若忽略气体分子之间的势能，下列说法正确的是

A.与b态相比，a态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数较多。

B.与a态相比，b态的气体分子在单位时间内对活塞的冲量较大。

C.在相同时间内，a、b两态的气体分子对活塞的冲量相等。

D.从a态到b态，气体的内能增加，外界对气体做功，气体对外界释放了热量。

析与解 本题考查了学生对气体压强的微观解释理解，由于两种状态下压强相等，所以在单位时间单位面积里气体分子对活塞的总冲量肯定相等；由于b状态的温度比a状态的温度要高，所以b中分子的平均动量增大，因为总冲量保持不变；所以b状态单位时间内撞击到活塞的分子数肯定比a状态要少，选项AC正确。

例2 用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子，观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再次进行观测，发现光谱线的数目比原来增加了 5 条。用△n 表示两次观测中最高激发态的量子数 n 之差，E 表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图如图2可以判断，△n 和 E 的可能值为 

A.△n=1，13.22 eV ＜E＜3.32 eV。

B.△n=2，13.22eV＜E＜13.32 eV。

C.△n=1，12.75eV ＜E＜13.06 eV。

D.△n=2，12.75eV＜E＜13.06 eV。

析与解 本题考查了能量守恒定律，氢原子的跃迁及发光理论。该题中的跃迁存在两种可能，第一种是第一次跃迁到n=2轨道，第二次跃迁到n=4的轨道，△n=2，由于是电子轰击，所以电子的能量必须满足13.6-0.85＜E＜13.6-0.54，原来光谱线只有1条，后来光谱线有6条，比原来增加了5 条，故D选项正确；第二种是原来跃迁到n=5的轨道，调高后跃迁到n=6的轨道，△n=2，电子能量必须满足13.6-0.38＜E＜13.6-0.28，原来光谱线有10条，后来光谱线有15条，比原来增加了5条，故A选项正确，本题应选AD。

2 对经典力学和物理过程的考查

2007年高考理综物理计算题均是力学经典题，集中体现了力学的基础地位。对力与运动关系规律的考查成了计算题的一道亮线。具体考查了相遇与追及问题，碰撞中的动量与能量问题，还有带电粒子在磁场中运动问题，其中最后一题是两个运动过程相链接的综合题，强调了高中物理力学基础知识的运用！

例2 甲、乙两运动员在训练交接棒的过程中发现：甲经短距离加速后能保持9m/s的速度跑完全程；乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的。为了确定乙起跑的时机，需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中，甲在接力区前S0=13.5m处作了标记，并以V=9m/s的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令。乙在接力区的前端听到口令时起跑，并恰好在速度达到与甲相同时被甲追上，完成交接棒。已知接力区的长度为L=20m。

求：（1）此次练习中乙在接棒前的加速度a；

（2）在完成交接棒时乙离接力区末端的距离。

析与解 此题的物理情景很新，素材来源于实际的生活，实际上就是追赶与相遇问题。求解相遇与追及问题时，一定要画出物理过程图，寻找它们之间的几何关系。特别要注意相遇时两物体一定是在同一个位置，所运用的物理规律是匀速直线运动与匀变速度直线运动。具体解法如下：

(1)设经过时间t，甲追上乙，则根据题意有： vt-v2t=13.5，

将v=9m/s代入解得：t=3s，

又有v=at，解得：a=3m/s2。

(2)设甲在追上乙的时候，乙走的距离为s，则s=12at2，代入数据得到 s=13.5m。

所以乙离接力区末端的距离为：

Δs=20-13.5=6.5m 。

例3 两屏幕荧光屏互相垂直放置，在两屏内分别去垂直于两屏交线的直线为x和y轴，交点O为原点，如图3所示。在y＞0，0＜x＜a的区域有垂直于纸面向内的匀强磁场，在y＞0，x＞a的区域有垂直于纸面向外的匀强磁场，两区域内的磁感应强度大小均为B。在O点出有一小孔，一束质量为m、带电量为q（q＞0）的粒子沿x周经小孔射入磁场，最后打在竖直和水平荧光屏上，使荧光屏发亮。入射粒子的速度可取从零到某一最大值之间的各种数值。已知速度最大的粒子在0

析与解 在中学阶段所涉及的物理过程很多，我们要重视对基本物理过程的分析。对于这道“过程型”综合题，我们可按照物理事件发生的时间顺序，对物理过程按程序进行分析，将复杂的物理过程分解为几个简单的物理子过程，一步一步，一个程序一个程序地列出相关的式子，就可以把问题解决。另外，在解带电粒子在磁场中作匀速圆周运动这种类型的题目时，学生应用圆规进行规范作图。圆是一种特殊的几何图形，它有很多几何关系，如弦长、半径、圆心角、弦切角等边与角的关系，如果能用圆规范画出几何图形--轨迹图，那么我们就能直接观察得到这些边与角的关系，给解题带来了捷径。具体解法如下：

对于y轴上光屏亮线范围的临界条件如图4所示，由带电粒子的轨迹和x=a相切，得r=a，y轴上的最高点为y=2r=2a ，因此y轴荧光屏上亮线的范围为学：

0＜y≤2a。