承包商付款保函

承包商付款保函（共8篇）

1.承包商付款保函 篇一

1.7 履约保函

履 约 保 函

保函编号： 开立日期：

致：）

根据（以下称“承包方”）与（以下称“受益人”）于 年月日签定的号合同（合同名称）之要求，承包方需向受益人提供上述合同项下的履约保函，以保证承包方切实按照合同规定履行义务。

我们，（银行名称），注册地，应承包方的要求，兹开立以你公司为受益人的不可撤销的、金额不超过RMB（金额大写：人民币）的履约保函。

我行特此承诺：我行在收到受益人声称承包方违约的书面索赔通知书后5个工作日内，无条件地向受益人支付受益人所要求金额的款项，但该金额不超过RMB___(金额大写：)。

按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改、变更，除条款中有规定免除银行的责任外，都不能解除我们银行这方面的义务。

本保函自开立之日起生效，有效期至。

银行签字：

盖章：

日期：

预付款保函

预付款保函

致：（受益人）

本保函的开立仅作为（以下称“申请人”）在_____年___月____日签订的《合同》（合同号：）项下致（以下称“受益人”）的预付款保函。

鉴于受益人已同意向申请人预付金额为_______________（人民币__________）的款项；并要求申请人提交与上述预付款等额的担保，以履行其在合同项下的责任；我行，地址：，邮编：（以下称“我行”），应申请人的要求，考虑到受益人同意向申请人提供上述预付款的事实，已同意提供上述要求之担保。

我行无条件地、不可撤销地保证我行、我行继承人和受让人，一旦收到受益人提交的书面索赔通知纸质原件声明申请人未以履行合同为目的使用上述预付款，在收到书面索赔通知之日起5个工作日内无条件地、无追索地凭本保函正本原件向受益人支付金额累计不超过_________________（大写：人民币_______________________元整）的款项。

按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改、变更，除条款中有规定免除银行的责任外，都不能解除我们银行这方面的义务。

本保函自开立之日起生效，有效期至________________。

银行签字：

盖章：

日期：

2.承包商付款保函 篇二

国际工程承包从投标到缺陷责任期结束整个过程都离不开通过各种保函对业主与承包商双方行为的约束, 特别是业主或政府部门通过投标保函、预付款保函、履约保函、保留金保函, 免税抵押保函、清税保函、质量保证保函等来约束承包商, 而其中很多是不可撤销的、无条件的见索即付保函。依据国际惯例, 见索即付保函是独立保函, 不受基础合同约束, 只要符合保函规定的索赔条件, 担保行就应当支付保函项下款项。这种独立性为受益人进行欺诈性索款提供了方便, 当遇到不良业主或在信誉度较差的国家从事国际承包工程业务时, 承包商将面临极大的恶意索赔风险。

1 当前应对业主保函欺诈方法存在的问题

应对与控制保函欺诈即业主恶意索赔的方法, 前人总结了很多, 如尽量避免开具“见索即付”保函、选择对承包商有利的适用法律条款、增加保函索赔应提交文件的条件、明确开具保函所依据的基础合同等。但这些方法往往在国际工程承包实践中缺乏实际操作性。

(1) FIDIC条款及其附件明文规定所要求的保函都是见索即付型, 不提交见索即付保函的可能性在国际工程承包中似乎不大。

(2) 保函中虽然注明依据某承包施工的基础合同而开具, 且项目确实真实存在, 业主开始也并非想故意索赔进行欺诈活动。只是在项目实施过程中当业主遇到财务困境时而不得不为之, 或是项目真实可信, 但业主方个别人别有用心等。

(3) 在选择适用法律条款上, 无论是中东还是非洲各国等传统国际工程承包市场, 各国政府均明确在当地签约并适用当地法律, 选择诸如中国法律管辖或到国内进行仲裁的可能性不大。

(4) 增加保函索赔应提交的文件等条件, 根据国际商会第758号出版物, 即《见索即付保函统一规则》 (URDG758) (Uniform Rules for Demand Guarantees ICC Publication No.758) 的规定, 保函的独立性及无条件性使承包商试图通过单据“表面不相符”给业主“找麻烦”的办法, 仅能增加其恶意索赔的难度, 如纠缠诸如签字人授权方法、文件格式要求等形式上的瑕疵, 但不可能从根本上改变被恶意索赔的情况。

2 应对保函欺诈风险时效及功效控制

通过对保函的时效控制, 即注意并重视保函生效起止时间、期限、方式等, 并在保函的条款上加以明确体现, 不失为一种有效的控制保函风险的方法。实践证明, 针对保函生效日期及生效条件、保函有效期、保函失效期及失效条件、保函被索赔后的银行支付期等进行适当的明确和控制, 可以有效地防控恶意索赔的发生, 从而较好地保护承包商的权益。具体而言, 有以下四个方面的做法。

2.1 生效日控制

理论上, 见索即付保函一旦提交, 即不可更改、不可收回, 受益方在满足保函单据“表面符合”的情况下, 可以随时随地进行索赔, 乃至欺诈索赔, 甚至工程款一分未付, 保函却赔付了。如何防止这种极端情况发生, 控制生效时间至关重要。

通过在保函中明确规定:收到业主付款后保函生效, 甚至更进一步明确收到业主付款达到一定比例后保函生效, 可以完全避免业主分文未付就进行保函欺诈。如写明“此保函在收到业主支付的等额款项后生效” (This guarantee shall become effective upon receipt of the payment of the equivalent amount by the Principal) 或“在保函受益人索赔前, 若承包商在指定银行账户上未收到等额款项, 受益人不得索赔本保函” (No claim on this bank guarantee can be done by the Beneficiary if the account of the Principal with this Bank is not credited the equivalent before the making of the claim) 。

也可以通过间接方式, 在保函上明确业主的责任, 暗示保函的生效条件。如可以表述“保函受益人收到本保函后, 等额款项应付出并汇入到承包商指定银行的账户上” (Upon receipt of this bank guarantee by the Beneficiary, a sum equivalent to the present bank guarantee will be disbursed and credited to the account of the Principal held with this Bank) 。

同样, 履约保函中也可以规定, 业主开始支付工程进度款后保函生效, 并可以进一步明确可索偿的保函金额为当期收到的合计工程进度款的一定比例 (如10%) , 且随着收款增加而相应变大, 直至基础合同载明的合同总额的一定比例 (如10%) 。

清税保函或工作准证保函也应明确, 货物到达后或劳工抵达后生效, 并随着到达货物或人数的多少变动保函金额, 直至规定金额封顶。同样, 保函金额随货物清关后或劳工离境后相应递减。

2.2 失效日控制

FIDIC施工合同条件中规定的保函失效期一般都规定为缺陷责任期后若干天, 或发出完工证书后若干天, 或竣工后若干天等, 但由于施工工期通常都是动态变化, 甚至由于若干小问题而使完全竣工拖延, 完工证书无法正常发出。或业主由于希望承包商继续维修缺陷, 而故意不发完工证书, 从而使得保函一直有效, 承包商的风险一直存在。为此, 无论如何, 在保函中一定要明确一个确切的失效日期, 无论完工证书签发与否, 保函均到期失效, 避免失效日期呈无期限开口状。

但是, 当施工工作可以提前完成时, 虽然有明确的失效日期, 但也应有适当调整的可能, 如在不迟于失效日期前, 一旦完工证书签发, 保函同样失效。如“本保函在最终完工证书发出, 或受益人书面通知承包商已按照本履约保函履行了合同后失效 (视哪个在先为准) , 但是无论怎样, 有效期自本履约保函发出后算起不超过几年, 即到 (具体日期) 为止” (The Perfor mance Guarantee shall be valid until the final Performance Certificate has been issued or until advised by the Beneficiary in writing that the Contract has been fulfilled and referring to this Performance Guarantee, whichever occurs earlier, but this validity should not be more than (年数) years from the date issuing the Performance Security, i.e.up to (具体日期) ) 。

通常, 失效的保函原件应退回给开函银行办理注销手续, 银行相应停止计算承包商的保函费用等。但实践中往往保函到期后, 因业主遗失原件, 或故意拖延不退, 有些银行视同保函依然有效, 继续收取承包商保函费, 同时造成银行授信额度和资产抵押的无故占压。为此, 保函上应明确:“在到期日, 若本银行未收到索赔文件, 无论该保函原件退还银行与否, 到期日后均应视为失效” (In the absence of notice of any claim given to or received by the Bank on or before (具体日期) , this guarantee becomes null and void notwithstanding the face that it is not returned for our cancellation) 。

2.3 索赔后银行支付期控制

见索即付保函被索赔后, 银行只要核对单据“表面相符”且在有效的时间段和金额内, 就必须予以支付。除非承包商向仲裁机构或当地法院提出紧急诉讼, 利用“欺诈例外原则”, 申请暂时冻结保函, 向银行发布止付令, 拒绝对业主付款。承包商要想仲裁机构或法院受理保函冻结请求, 必须在有限的时间内收集并提交一定证据, 证明业主存在恶意欺诈和滥用权利行为, 或哪怕只是存在一定的“公说公有理、婆说婆有理”的争议。为此承包商一定要求开函银行在保函条款中加上在收到业主提供的保函原件及相关要求索赔文件后的一段特定时间内支付款项, 尽量争取留有多一点缓冲时间给承包商收集证据, 并进入司法程序, 力争冻结保函。对于此缓冲时间段的表述尤为关键, 用工作日 (business day or working day) 取代公历日 (day) 效果截然不同。否则业主恶意索赔得逞后, 承包商再打官司就非常困难了。如写明“本银行将在收到受益人按照后附的索赔要求格式提供的书面索赔要求10个工作日内支付受益人相关款项” (The Bank shall pay the Beneficiary within ten (10) business days of the date on which it receives the written demand from the Beneficiary in a recorded manner, in accordance with the attached model Payment Demand) 。

2.4 功效控制

除了在保函中明确保函的金额动态调整、有效期动态调整等外, 笔者曾尝试过把预付款保函与履约保函结合成一个保函的做法, 即向业主提交保函后, 业主支付预付款, 但随着工程进度款的逐步支付, 预付款逐步被扣还, 保函金额不递减, 成为履约保证金, 履约保证金额随着工程进展逐渐变大, 直至与预付款比例等同。这是一个此消彼长的过程, 保函的预付款担保功能由大变小, 而履约担保功能随着工程进展由小变大, 优点在于减少承包商银行授信额度占用、资产抵押占用和保函费, 更降低承包商遭受保函欺诈风险。笔者在西非地区实施的数个欧洲业主、欧洲监理主持的项目均选择此种保函。

此外, 也有履约保函在有效期内, 通过降低保函金额自动变成保留金保函, 覆盖整个缺陷责任期。反之, 也可在履约保函中规定, 一旦承包商提交保留金保函, 则履约保函自动失效。这同样可以起到降低承包商保函风险的作用。

3 结语

风险防控在任何时候都是承包商的第一要务。国际工程承包是一项竞争日趋激烈的行业, 绝大多数业主都会要求承包商提供见索即付保函来保障自身利益, 这也给承包商带来了很多风险。通过保函的时效及功效控制等技术手段来防范保函欺诈风险具有积极作用。但承包商要想避免保函被恶意索赔, 除了用技术手段来应对和防范外, 在选择业主时还是要高度重视其资信状况, 选择自有资金充足、融资能力强、商业信誉佳的业主作为合作伙伴。

参考文献

[1]国际工程师联合会.FIDIC施工合同条件[M].北京:机械工业出版社, 1999.

3.合同--预付款保函 篇三

合同简要说明：

合同名称：

受益人名称和地址：（合同中称为业主）

我方已获知，（以下称为“委托人”）是你方在该合同下的承包商，希望得到一笔预付款，为此，合同要求其取得一份预付款保函。

应委托人请求，我方在此不可撤销地承诺，在我方收到你方的书面要求和关于以下事项的书面说明后，向你方，受益人/业主，支付总额不超过（“保证金额”，即：,）的任何一笔或几笔款额：

a)

b)

委托人未能按照合同条件付还预付款，以及 委托人未能付还的款额。

本保函在委托人收到预付款时开始生效。该保证金额应按你方根据合同条件第14.6款规定发出的通知中证明已向你方付还的款额，进行扣减。我方每次收到（自委托人处）据称是该通知的抄件后，将立即将相应修改的保证金额通知你方。

任何付款的要求都必须有经你方银行或公证人确证的你方法定代表人或获授权代表人的签字。经确证的要求和说明都必须要在（竣工时间预计期满后70天）（“期满日期”）或其以前，由我方在本办公地点收到，届时本保函应期满，应退还我方。

我方已获知，如果到上述期满日期28天前，预付款还没有付还，受益人可以要求委托人延长本保函。我方承诺，根据我方在该28天期限内收到你方的书面要求，以及关于预付款还没有付还、本保函还没有延期的书面说明，向你方支付该项保证金额。

本保函除上述要求外，应受中华人民共和国法律管辖。

4.预付款保函格式 篇四

附件9： 预付款保函格式

致：

合同编号：

鉴于你方做为总包商与（分包商名称）（以下简称分包商）于年月日签订的《__________________合同》（以下简称“分包合同”），根据该合同中有关预付款条件规定，供应商承诺：（1）根据合同条件以_________________（总包商名称）的名义在我处寄存__________________（金额大写）的款额。（2）该项款额作为预付款保证金，以确保其忠实圆满地履行采购合同。

我____________________________（担保银行或金融机构名称）将按总包商通知，作为首要负法律责任者和保证人，同意出具无条件且不可撤回的担保。在供应商未履行上述合同中规定的义务从而导致贵方有权根据合同规定索回已付给供应商的预付款的情况下，当我们接到贵方提出的首次索偿要求时，我们保证向贵方支付金额不超过_________________(金额大写)的款额，无须贵方首先向承包人提出索偿要求。

此外，我们亦同意：总包商与供应商之间对合同条件、产品说明、技术规范和/或其他合同文件可能做出变更、增补或其他改动的任何情况下均不导致解除我们依据本保函所应承担的责任。为此，我们对可能发生的上述变更、增补或修改均不要求给予通知。本保函有效期自（生效日期）至（失效日期）。保函失效后请将本保函退回我行注销。

担保银行(或金融机构)

________________________________

5.退还开工预付款保函申请 篇五

退还开工预付款保函申请

我公司承建的连霍高速郑洛段改建工程N0.15标现根据招标文件要求及交通部2003年《公路工程国内招标文件范本》的规定我标段工程合同总额为36553788元清单工程合计32931341元现按照合同清单已完成计量32042626元占合同清单额的97.3已按照合同完成合同内的所有工程量。并照合同条款履行了合同规定的要求完成了合同规定的工程项目。现申请退还开工预付款保函叁佰陆拾陆万元恳请领导给予批复驻马店公路工程开发公司连霍郑洛段改建工程NO.15标项目经理部2011年08月11日借款申请致河南连霍高速郑洛段改建工程项目部我公司承建的连霍高速郑洛段改建工程N0.15标现根据业主下发的豫高郑洛改工2010267号文件要求增加N0.3标、N0.4标、N0.5、N0.6标天桥变更设计图纸增加预制应力空心板。现春节将至我项目部正在抓紧工程工期、积极准备原材料及设备进场又因现我项目部资金紧张计量支付暂无法进行增加工程量估计1300万元材料及设备款预计800万左右。为了加快工程进度保证完成业主交给的工作任务。故特申请借款600万陆佰万作为支付该项工程材料及设备的预付款恳请领导给予批复

6.预付款保函反担保保证书 篇六

致*****保证担保有限公司：

鉴于：

（以下简称发包人）与

（以下简称承包人）拟就

工程签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；为保证承包人严格履行上述施工合同约定的专款专用及扣还预付款的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行预付款保函；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向建行深圳分行（以下简称银行）申请开立预付款保函（以下称《预付款保函》，以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函及保函修改）, 你方为承包人向银行提供了反担保，并由你方与银行签署有关担保法律文件（包括但不限于《出具保函协议》或《保证额度使用申请书》及其他法律文件）。

我方愿为承包人对你方与银行签署有关担保法律文件提供反担保，并向你方作出如下保证：

一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《预付款保函》和你方与银行签署的有关担保法律文件为本反担保保证书的主合同，《预付款保函》和你方与银行签署担保法律文件无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我方的保证责任范围包括，保函受益人或银行要求你方承担的《预付款保函》或你方与银行签署的担保法律文件项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。

三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。

四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。我方还特别承诺：一旦你方被保函受益人索赔或银行索赔，我方自愿向你方追加缴纳索赔金额的80%的保证金存入你方指定帐户。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行保函或你方与银行签署的担保法律文件项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若银行延长上述《预付款保函》或你方与银行签署的担保法律文件期限或续开保函，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。

六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。

七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合《公司法》和公司章程的规定。

八、本反担保保证书的附件包括你方与建行签署的《出具保函协议》或《保证额度使用申请书》及其他法律文件及我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和有效的，并承担相应法律责任。

九、因本保函相关纠纷提起诉讼的，由你方所在地（包括总公司办公地）人民法院管辖。

保证人（公章）：

法定代表人（签章）：

签发日期： 年 月

7.承包商付款保函 篇七

一、保函业务基本情况

（一）保函项目背景

发包人：韶关市××置业有限公司；承包人：湛江市××集团公司；合同价3000万元；工程名：韶关中环广场改造工程；资金来源：自筹；

在开立保函前发包人已支付给承包人100万元款（双方同意视为工程项下预付款）。

（二）保函申请人

湛江市××集团公司成立于1993年，注册资金人民币12000万元，是湛江市国有资产经营公司投资设立的全民所有制企业，湛江市××集团公司具有房屋××施工总承包一级资质，同时具有机电安装工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑装饰工程专业承包二级资质。

（三）分行对该笔预付款保函业务批复

在完善贷款资料和满足下列限制性条款的前提下，同意对申请人为湛江市××集团公司、受益人为韶关市××置业有限公司、合同编号SGZHGC-SG-07-0901（韶关中环广场改造工程）开立预付款保函，保函担保金额人民币300万元，保函有效期自开立之日起后3个月，保函手续费按同档次费率的75％一次性收取，由深圳市中小企业××100％提供连带保证，免收保证金，使用我行保函格式。限制性条款：深圳市中小企业××在我行有可用的担保额度（暂使用到期的担保额度，待总行审批后，纳入新担保额度管理）；预付款余额人民币200万元转入申请人在我行账户之日生效；深圳市中小企业××同意我行不监管预付款的使用。

2007年11月22日开立编号为BH790407000029的预付款保函，有效期截止日为2008年2月22日。开立保函后支行并没有对保函进行贷后跟踪管理。

二、案发原因

2008年2月22日，韶关市××置业有限公司以湛江市××集团公司违反施工合同为名，向我行索赔2513415元，其中耽误工期赔偿费2016915元，垫付工人工资496500元。我行应韶关市××置业有限公司索赔要求，对外赔付2513415元。

三、深圳市中小企业××对保函索赔的看法

深圳市中小企业××也就此问题向我行发出了公函，认为该索赔不成立，主要理由如下：

1、耽误工期问题：受益人至今就该工程尚未取得开工许可证，也未向承包人发出开工令，承包人应在接到开工令后，正式计算工期。

2、垫付工资问题：受益人未向承保人发出开工令，因此工程尚未开始。即使该工程开工，之所以出现发包人因拖欠工程款而致拖欠雇员工资，也是因为发包人拖欠工程进度款。目前受益人除预付款300万元外，未向申请人支付任何工程款项，而申请人在施工现场的施工产值已达500万元。

四、危害和影响

一方面，该笔保函业务由深圳市中小企业××提供100％连带担保，由于深圳市中小企业××对于该笔保函索赔一直存在异议，同时我行对于保函文本约定的“当申请人违反相关的合同规定，在收到受益人依据该保函发出的要求支付的书面通知后，立即无条件支付不超过上述保证金额的款项”事项难于判断，如果我行对外赔付，深圳市中小企业××有可能跟我行发生索赔理由的争议，有拒绝履行担保责任的风险；

另一方面，如果我行不履行赔付责任，则面临被保函受益人起诉的风险，影响我行信誉。

五、经验教训与对策建议

分析本案例，如下几个方面值得我们学习和借鉴：

（一）关于预付款性质

预付款是业主为帮助承包商改善资金状况提供的专款专用无息贷款,而非工程款的预先支付，预付款的法律性质为无息贷款而非工程款的支付,在承发包双方之间形成借贷法律关系，预付款保函担保责任与工程量无直接关系，如果我们能够监管预付款的使用则基本上控制了保函的担保风险。

由于银行预付款保函具有融资担保的性质，为确保预付款按照业主约定使用，因此，有必要在《开立保函协议》中注明：申请人同意接受银行对预付款监

管，有义务向银行提供相关资料（如发票）等。对于我行不能监管预付款使用的，必须经的担保单位的同意或在《担保合同》约定，避免产生索赔时担保人的抗辩。

（二）关于保函文本

在实务中，银行预付款保函主要是“无条件的”和“不可撤消的”，是“见索即付”，具有较强的独立性。因此，对于保函文本中尽可能采用“无条件的”和“不可撤消的”保函，便于事后保函索赔的可操作性。

对于见索即付的银行预付款保函，在《开立保函协议》和《担保合同》中其它约定事项特别注明：申请人、担保单位知晓保函文本的内容，并同意银行具有独立的判断权和见索即付；同时，应确保《保函申请书》、预付款保函文本、《开立保函协议》及《担保合同》的内容相一致。避免保函申请人、担保单位可能会以保证期间与《开立保函协议》中的约定有差异为由拒绝付款。

（三）关于工程项目性质

由于市政项目工程实施专业化管理，处罚条款明确，资金来源有保障，施工资质、工程修改、变更、验收具有明确的标准和要求，因此，一般市政工程较难出现工程纠纷的问题，即使出现纠纷，保函的当事人主要以协商解决为主。

因此，在开立预付款是应严格审核工程项目的性质，特别是两头在外的非市政项目。

（四）关于保函业务调查和贷后管理

同业的竞争，已经迫使银行放宽对保函准入和管理的门槛，保函业务更多的是担保单位的调查代替银行的调查，银行独立调查已经形成虚设，贷后跟踪管理也不到位，难免出现调查员对保函业务一问三不知、工程已出现纠纷调查员仍不了解的情况。

8.承包工程付款保证书 篇八

在当下社会，保证书不再是罕见的东西，保证书的具体保证内容一般是用分项的方式一条条地列出的。那么保证书应该怎么写才合适呢？下面是小编精心整理的承包工程付款保证书（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

承包工程付款保证书1

珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的xx工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

开发单位名称（盖章）

年 月 日

承包工程付款保证书2

xx建筑工程有限公司：

我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至20xx年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。

如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺

xx有限公司

20XX年xx月xx日

承包工程付款保证书3

XXX：

我公司负责开发建设的工程进入投标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织投标工作，并在此郑重承诺：

我公司承诺对于本工程的工程承实施过程中，愿垫付工程款达到合同额的30%。按照承诺，合同进度付款条件相应修改。

特此承诺。

保证人：XXX

时间：XXXX年XX月XX日

承包工程付款保证书4

甲方：

乙方：

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：

一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：XXX（小写：XXX）。

二、工程款付款方式：

甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于20xx年 月 日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：山东xx国际大酒店有限公司

乙方：济宁市xx广告装修工程有限公司

甲方代表签字：XXX

20XX年XX月XX日

乙方代表签字：XXX

20XX年XX月XX日

承包工程付款保证书5

xxxxxx公司：

鉴于我公司是贵公司的供应商，为确保贵公司向我公司采购的产品符合法律、法规及合同约定，同时使向我公司采购的产品不侵犯任何第三方的知识产权，现我公司就供应贵公司之产品，做出以下承诺：

1、我公司承诺向贵公司供应的所有产品，包括之前已经供应的.产品和未来将要供应的产品，不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形，包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利。

2、我公司承诺供应的产品，如含有商标、专利或著作权等内容，我公司为合法的权利人或授权许可人。

3、我公司承诺如涉及我公司向贵公司供应的产品被第三方起诉侵权并要求贵公司承担赔偿责任或其他责任的，我公司承担贵公司因此遭受的全部损失，包括但不限于对第三方作出的赔偿、行政处罚、律师费、应诉成本等，同时，贵公司有权退回侵权产品，并要求支付相当于侵权产品货款同等金额的违约金。

4、本承诺书适用于签署前和签署后，所有我公司与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品。即使双方合作关系终止，本承诺书仍然有效。

5、如双方因此发生纠纷，有权管辖法院为深圳市xxx区人民法院。

6、本承诺书签署于_____年___月___日。

承诺人：____________________

（盖章）

法定代表人