建设工程合同管理 试题下载

建设工程合同管理 试题下载（11篇）

1.建设工程合同管理 试题下载 篇一

建设工程合同管理 考核题

1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。

（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）

一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。

A.100B.110

C.120D.130

2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。

A.合法行为B.违法行为

C.自然事件D.社会事件

3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体B.客体

C.内容D.事实

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。

A.乙项目经理B.甲施工企业

C.建设单位D.具体施工人员

5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。

A.法律关系主体B.法律事实

C.法律关系客体D.法律关系内容

6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.工程施工期内对施工现场的照管负责

7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。

A.14B.28

第 1 页（共 7 页）

C.7D.56

8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应(C)。

A.追加合同价款但工期不予顺延

B.由承包人承担费用和工期的损失

C.追加合同价款并相应顺延合同工期

D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用

9.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由(A)。

A.发包人承担损失责任

B.保管员负责赔偿损失

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人和承包人各承担损失的50%

10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

11.在工程建设的过程中，(C)是最为常用的一种担保方式。

A.抵押B.留置

C.保证D.定金

12.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经(A)签署意见。

A.总监理工程师B.监理工程师

C.发包人代表D.质量监督机构负责人

13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(A)。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。

A.正常工作B.附加工作

C.额外工作D.意外工作

15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。

A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效

B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C.附解除条件的合同，自条件成就时生效

D.附生效条件的合同，自条件成就时生效

16.FIDIC施工合同条件规定，用从(B)之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

17.在施工合同中，项目经理是(B)授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人

C.总监理工程师D.发包人代表

18.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

19.设计合同履行过程中，(A)属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向(D)撤销。

A.建设行政主管部门B.质量监督机构

C.监理单位D.仲裁委员会

21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。

A.不可抗力B.承包方的设备损坏

C.设计变更D.工程量变化

22.在合同权利义务终止的原因中，(A)是最主要和最常见的原因。

A.债务清偿B.合同解除

C.免除债务D.债务抵消

23.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由(D)组织。

A.发包人B.承包人

C.监理人D.设计人

24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由(A)。

A.监理单位承担B.承包商承担

C.委托人补偿，属于附加监理费用D.委托人补偿，属于额外监理费用

25.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取(C)的措施。

A.将财产返还给对方B.赔偿损失

C.继续履行D.追缴财产

26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期

B.在合同协议书内应明确注明竣工日期

C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数

27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是(B)。

A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作

B.负责建设工程外部协调工作

C.按合同约定派驻人员

D.不得泄露申明的秘密

28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

29.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为(C)。

A.设计人没收发包人支付的定金

B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费

C.发包人应支付合同价50% 的设计费

D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费

30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是(C)。

A.合同专用条款B.投标书

C.协议书D.合同通用条款

二、多项选择题(共15题，每题2分，共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)

1.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销(ABCD)。

A.因重大误解而订立的合同

B.显失公平的合同

C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

E.以合法形式掩盖非法目的的合同

2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

3.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括(BCDE)。

A.设计方案B.规划许可文件

C.工程勘察资料D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

4.在施工合同中，(ABE)属于发包人应当完成的工作。

A.使施工现场具备施工条件

B.提供施工场地的工程地质资料

C.提供工程进度计划

D.向工程师提供在施工现场办公的设施

E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

5.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用

B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可

6.索赔按目的划分包括(CE)。

A.综合索赔B.单项索赔

C.工期索赔D.合同内索赔

E.费用索赔

7.在下列行为中，(ABD)属于要约邀请。

A.价目表的寄送B.招标公告

C.投标D.招股说明书

E.不含价格的商业广告

8.在下列几种情形中，(DE)合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的9.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是(CE)。

A.按工程实际受到的损害计算

B.按委托人认为所受到的损害计算了

C.按实际损害计算一定比例的赔偿金

D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额

E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额

10.设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（CE）。

A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料

B.施工现场必要的工作和生活条件

C.采用先进的设计方案

D.向设计审批部门完成报批手续

E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料

11.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就(ABD)情况发布变更指令。

A.改变某单位工程的标高

B.增加工程量清单中列明某项工作的数量

C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工

D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间

E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作

12.合同法律关系由(ABE)等要素构成。

A.主体B.客体

C.行为D.事件

E.内容

13.工程建设合同是(AC)合同。

A.主合同B.从合同

C.诺成性合同D.实践性合同

E.无偿合同

14.《建设工程施工合同文本》的附件包括(ABD)等。

A.协议书B.通用条款

C.工程质量保修书D.专用条款

E.发包人供应材料设备一览表

15.债权人可以留置的合同限于(BCD)合同。

A.建设工程B.保管

C.运输D.加工承揽

E.买卖

三、问简答（共2题，每题5分，共10分）

1.法人应当具备哪些条件?

答：（1）依法成立（2）有必要的财产或者经费（3）有自己的名称·组织机构和场所（4）能够独立承担民事责任

2.监理合同要求监理人必须完成的工作包括哪几类?

答三类1正常工作。专用条款内注明的委托监理工作范围和内容属于正常的监理工作。2)附加工作。与完成正常工作相关在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。3)额外工作。指服务内容和附加工作以外的工作不超过42天的准缶工作时间。应另行支付附加监理工作酬金和额外监理工作酬金计算办法应在专用条款内予以约定

2.建设工程合同管理 试题下载 篇二

一、加强建设工程合同管理的现实意义

1、加强合同管理是市场经济规律的必然要求。

市场经济机制的有效发挥要靠契约和法律。施工合同作为调节业主和承包商经济活动关系的主要法律依据, 必须按照市场规律要求, 健全和完善内部各项管理制度, 其中合同管理制度是其管理制度的关键内容之一, 其对建筑市场机制的健全和完善, 作用不言而喻。

2、加强合同管理是规范建设各方行为的需要。

目前, 从建筑市场经济活动及交易行为来看, 工程建设的参与各方缺乏市场经济所必需的法制观念和诚信意识, 不正当竞争行为时有发生, 承发包双方合同自律行为较差, 一定程度上导致了建筑市场经济秩序的混乱。因此, 加强建设工程施工合同的管理, 对规范市场主体的交易行为、促进建筑市场的健康稳定发展十分必要。

3、加强合同管理是建筑业迎接国际性竞争的需要。

自从我国加入WTO后, 建筑市场将全面开放。如果业主不以平等市场主体进行交易, 仍然盲目压价、压工期和要求垫支工程款, 就会被外国承包商援引“非歧视原则”而引起贸易纠纷。另外, 由于我国的一些建筑企业不能及时适应国际市场规则, 特别是对FIDIC条款的认识不深和和理解不透, 将丧失大量参与国际竞争的机会。因此, 承发包双方应尽快树立国际化意识, 加强建设工程施工合同的规范管理, 建立行之有效的合同管理制度, 以避免不遵循市场规则而造成巨大经济损失的严重后果。

二、当前合同管理工作中的主要问题

1、合同管理意识淡薄, 合同执行力度不够。

一方面合同双方当事人不习惯按合同办事, 且又不进行及时、必要的经济技术签证, 造成双方均违约, 致使工程不能按期完工, 工程款不能按时拨付。由此, 对于承包商来讲, 即使是正当的索赔也不能理直气壮地提出;另一方面大多数项目管理机构都未设立合同管理部门, 缺乏可行、有效的合同管理体系和具体的操作流程, 不能对工程进行及时的跟踪和有效的动态合同管理, 致使合同管理流于形式。

2、缺乏有效的分包合同管理。

目前, 我国缺乏统一的分包合同示范文本。总承包商和各专业分包商之间及各分包商之间因合同界定不清, 责、权、利不明确, 而互相推诿, 影响工程建设的顺利进行。特别是土建和水电、设备安装之间的交叉施工, 扯皮现象时有发生。

3、不重视合同文本分析。

合同订立时缺乏预见性, 缺少对合同文本的分析。在工程实施过程中常常因为缺少某些重要的条款, 导致缺陷和漏洞较多, 双方就会因为对条款的理解有差异以及对合同风险预估不足等问题而发生争执。

4、专业的合同管理人才匮乏。

合同管理涉及诸多法律问题, 专业性、技术性较强, 同时也是涉及全局、极为复杂的管理工作。但由于建筑行业对合同管理人才缺乏足够的吸引力, 极大地影响了我国合同管理水平的提高。

三、实施建设工程合同管理对策建议

1、建立健全合同管理组织网络。

企业要由上而下地建立和健全合同的管理机构, 配备以法律顾问为核心, 由企业的管理人员和项目管理人员组成的合同管理人员, 使建筑企业合同管理覆盖企业的每个层次, 延伸到各个角落, 并接受负责管理合同的国家有关行政主管部门的指导监督。建筑企业内部合同管理机构的主要职责是制定本企业的合同管理制度, 检查监督本企业各类建设工程合同的订立、履行;宣传贯彻有关合同法律、法规, 培训合同管理人员;审查合同, 防止利用合同进行违法活动;参与解决合同纠纷;总结推广合同管理经验, 等等。

2、建立健全合同管理工作制度。

(1) 合同交底制度。合同签订以后, 合同管理人员必须对各级项目管理人员和各工作小组负责人进行合同交底, 组织大家学习合同内容, 并对其作出解释和说明, 使大家熟悉合同中的主要内容、各种规定、管理程序, 了解承包人的合同责任和工程范围; (2) 责任分解制度。合同管理人员应负责将各种合同事件的责任分解落实到各工作小组或分包商, 使他们对各自的工作范围、责任等有详细地了解。通过层层合同责任分解, 层层合同责任落实到人, 使各工程小组都能尽职尽责, 共同实施合同; (3) 每日工作报送制度。信息是合同管理人员的眼睛。建立每日工作报送制度, 要求各职能部门必须将其工作情况及未来一周的工作计划报送到合同管理相关部门, 使其及时掌握工程信息, 从而能够及时对已经发生或将要发生的种种问题作出决定; (4) 进度款审批制度。目前工程进度款的申报通常都是由成本核算部门提出的, 成本核算人员往往对现场及合同情况不很熟悉, 不能将费用索赔的全部项目及时纳入当月付款要求中。而能否及时要求索赔, 是索赔成功的关键要素之一。因此, 建议建立工程进度款的审批制度, 由合同管理人员从合同的角度对进度款进行审查。

3、提高合同管理人员业务素质。

一是选好合同管理人员。建设工程合同管理人员应当具备现代化管理知识、精通合同法律法规、熟悉工程实施全过程、具有丰富的实践经验, 这样的人员才能胜任合同管理的工作;二是对合同管理人员实行岗位责任制。合同管理人员, 只有经过严格的培训和考核, 成绩合格取得从业资格后方能上岗;三是抓好合同管理人员继续教育。随着建设市场的发展和法律、行政法规的不断完善, 对取得从业资格的合同管理人员进行继续教育, 不断提高其业务水平, 显得尤为重要。

4、大力推行建设工程施工合同示范文本制度。

推行合同示范文本制度, 一方面有助于当事人熟悉有关法律、法规, 使建设工程合同的签订符合法律规范的要求, 避免出现显失公平和违法条款;另一方面便于合同管理机关加强监督检查, 提高合同的履约率, 维护建设市场秩序。

建设部和国家工商行政管理局根据FIDIC土木工程施工合同条件, 结合我国建筑业改革开放以来的经验教训编写出的示范文本, 具有全面、准确、严谨的特点, 有很强的操作性, 是一份很好的合同示范文本。另外, 国家发改委、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局、广播电影电视总局于2007年11月1日联合发布了《标准施工招标文件》, 不再分行业而是按施工合同的性质和特点编制招标文件, 而且结合我国实际情况对通用合同条款作了较为系统的规定。今后, 要加强推行合同示范文本以提高合同质量。

5、对合同履行情况进行定期监督检查。

检查内容包括三个方面:一要看各方是否按合同约定全面履行合同, 督促各方严格履约;二要看履行过程中是否存在合同数量、工期、设计等方面的变更情况, 如有变更应履行变更签证手续, 以合同形式明确变更情况;三要看是否存在违约情况, 这是精度检查的主要工作, 合同当事人任何一方违反合同约定的任何一项义务, 都会导致违约情况发生。合同综合管理部门对此过程应重点监控。合同履行过程中, 当事人各方的往来函件、通知等文书都具有法律效力, 如果发生纠纷, 也是区分责任的重要证据, 所以对合同履行的每一环节形成的书面材料都应注意完整保存。

总之, 从招投标到工程竣工的过程中, 合同管理已成为工程项目管理的主要内容。做好合同管理工作, 既有利于合同目标的实现, 又使技术和经济相结合, 从而使建设项目产生良好的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]陆惠民, 苏振民, 王延树编.工程项目管理.南京:东南大学出版社, 2002.

3.建设工程施工合同管理研究 篇三

关键词：施工企业 合同管理 索赔

1 引言

合同管理作为建设工程项目管理的重要组成部分，已成为与质量管理、进度管理、成本管理并列的一大管理职能。合同管理中稍有失误即会导致工程亏本，承包商如何保证工程施工的顺利完成，争取更大的经济效益，变得越来越具有挑战性。根据国外经验，合同管理产生的经济效益往往大于技术优化产生的经济效益，因此施工企业应该加强合同管理。

2 建设工程施工合同管理存在的主要问题

2.1 法律风险防范意识淡薄 在合同的签订阶段以及签订后的履行过程中，施工企业法律风险防范意识淡薄，合同管理把关不严经常导致重大法律纠纷产生。由于缺乏法律和合同意识，在签订合同时，对合同条款往往未做详细推敲和认真决定就草率签订，特别是对违约责任，违约条件未做具体约定，而建设施工合同履约程度往往比较低，随意修改合同或违背合同规定的违约现象时有发生。在合同签订阶段的问题主要有：合同主体不当；合同文字不严谨；合同条款挂一漏万；违反法律法规签订无效合同等。在合同履行阶段的问题主要有：应变更合同的没有变更；应当发出的书函（会议纪要）没有发出或发出不规范；应签证确认的没有办理签证确认；应当追究的错过了诉讼时效；应当行使的权力没有行使；应当重视证据（资料）的法律效力的却没有得到足够的重视。法律风险防范意识淡薄给施工企业带来了巨大的经济损失，而发生损失时由于法律意识差往往又不能通过合理有效的途径挽回损失。

2.2 合同管理人员素质低，缺乏专业人才 建设合同涉及内容多，专业面广。合同管理是一项高智力型的工作，它是全局性、专业性、技术性和法律性很强的极其复杂的管理工作，对合同管理人员的素质要求很高。合同管理人员需要有一定的专业技术知识、法律知识和造价管理知识。目前施工企业合同管理专业人才的缺乏成为影响建设项目合同管理效果的一个重要因素。目前中小型建筑企业从事建设工程项目合同管理的人员，大多数是非专业出身，往往都是由经营部的一般经营人员担任，也有的是刚走出校门的大学生，对合同管理认识不足，业务水平较低，大部分合同管理人员仅充当资料员的角色。

2.3 合同管理体制不完善 施工企业不重视合同管理体系的建设，合同管理比较混乱。合同管理存在着明显的缺陷：一是企业合同管理责任主体错位，合同履行主体分工不明确，把项目部或项目经理作为合同责任主体，而企业法人则远离合同管理，造成企业法人对合同管理弱化。二是企业法人合同管理部门与项目部合同管理部门工作脱节。企业法人合同管理部门对项目部合同管理部门缺乏业务指导，项目部不能及时反馈合同履行中的信息，使企业合同履行中的关键问题缺乏合同专家的集体会诊，造成项目合同管理出现漏洞无法弥补。企业缺乏一套严谨的合同管理制度，合同归口管理、分级管理和授权管理机制不健全，对合同的审核、签订、履行、变更、中止或终止、解除及合同的监督考核全过程缺少必要的审查和评估步骤，未能实现系统化、规范化和科学化管理。有的施工企业合同管理程序不明确，该履行的手续不履行，签约随意性大，对合同审查、把关不够，权限设置混乱，缺乏对合同管理的有效监督和控制。

2.4 合同履行存在缺陷 不少施工企业一旦投标中标，施工合同与甲方签订后，合同就束之高阁，“合同”只是以文件形式转给项目经理部，合同交底往往流于形式，忘记了合同履行過程是实现权利义务的过程，而仅仅把它看成是生产的过程，不研究对照合同并从中找出问题，趋利避害。产生问题的原因主要有以下几种，一是没有做或不会做合同履行分析，出现问题才去查找原始合同文件。二是没有做或没有能力做合同交底，没有形成以合同为中心的技术交底，合同的责任无法在项目活动中体现出来。三是认为合同履行是经营部门的事，管理合同的部门不具体运用合同，真正要落实合同责任的部门和人员却不知晓合同内容。四是不注意合同履行中有利的证据收

集，发生纠纷后无法及时取证。

3 加强建筑工程施工合同管理的主要手段

3.1 普及合同法制教育 随着经济全球化的发展，建筑市场面临着国际化的挑战，《中华人民共和国建筑法》、《合同法》、《招投标法》的颁布和实施，为推动和加快我国建设事业的发展指明了方向，并提出了法律保障，它标志着法制化时代的到来。施工企业要想尽快适应新形势，必须加强培训学习，坚持经常性的学习制度，外部培训或聘请专家、知名人士进行内部培训，全员普及合同法制教育，了解施工合同，熟悉和牢记与自己有关的合同内容，使施工企业合法地参与建筑市场经济活动。通过全员参与，促使工程项目各部门、各环节互相衔接，密切配合，保证项目经营管理活动的顺利进行，达到工程项目高质量、高效益，满足社会需要。

3.2 培养合同管理专业人才 提高合同管理人员素质是企业合同管理的首要任务，合同管理人员包括专职人员，也包括企业主要部门的领导，如项目经理、总工程师、总经济师、经营部门负责人等。合同管理人员首先必须是优秀的工程技术人员，同时还必须熟练掌握和运用各种法律、法规；精通合同业务，熟悉合同履行和工程索赔管理。施工企业应重点培养有应变能力、坚持原则、知识面宽广的工程技术人员担任合同管理工作。通过对他们的培养，使他们能够应对施工合同管理中的各种复杂问题，发挥合同管理的纽带作用，为工程项目管理提供科学决策的依据。

3.3 建立健全合同管理体制 施工企业除了要建立健全合同管理机构，还必须根据我国《合同法》和相关法规以及企业自身的实际情况，建立一套完善的、可行的、合理的合同管理制度。主要要做好以下工作：第一，要建立合同管理的工作程序。合同管理的主要环节包括：合同的草拟、洽谈、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履约跟踪、变更、中止、解除、终止等。在工程实施过程中，合同管理的日常事物性工作很多，要协调好各个方面的关系，使合同的实施工作程序化、规范化，按质量保证体系进行工作。第二，要建立文档系统。文档系统建立与管理对日后工程的索赔与反索赔有重要意义，合同管理人员负责各种合同资料和相关的工程资料的收集、整理和保存。建立合同目录、编码和档案，列入永久保存资料，从而有利于合同的存放和查找，并且为查询、检索合同条款，分解、综合合同条款等高层次服务提供方便。第三，建立报告和行文制度。总承包商和业主、监理工程师、分包商之间的沟通都应该以书面形式进行，或以书面形式为最终依据。这既是合同的要求，也是经济法律的要求，更是工程管理的需要。对在工程中合同双方的任何协商、意见、请示、指示都应落实在纸上，使工程活动有依有据。

3.4 动态管理合同履行 在现代市场经济中，合同交底更为重要，只有“按合同施工”才能在执行合同时不出或减少偏差。合同依法签订后，建立合同实施的保证体系，保证合同实施过程中的日常事物性工作有序地进行，使工程建设项目的全部合同事件处于受控状态，以保证合同目标的实现。施工企业应动态管理合同的履行，首先要作合同交底，分解合同责任，按合同的有关条款做质量、进度、投资、安全等目标工作流程图，抓好各目标的事前、事中、事后控制，特别是事前控制。对签订的各项条款必须牢记，找合同履行中可能出现的薄弱环节，提前制定各种减少合同纠纷的预防措施。在工程进展中，通过检查发现合同执行过程中存在的问题，并根据法律、法规和合同的规定加以解决，以提高合同的履约率。整个合同履行的动态控制过程按策划、实施、检查、改进PDCA循环方法行，从而达到有效的控制，保证项目目标的实现。

3.5 加强合同变更管理 在合同变更中，量最大、最频繁的是工程变更，它在工程索赔中所占的份额也最大。合同变更意味着索赔机会，所以必须加强合同变更管理。合同管理人员应记录、收集、整理所涉及到的各种文件，如图纸、各种计划、技术说明、规范和业主的变更指令，并对变更部分的内容进行审查和分析。经常检查与甲方往来的各种工程文件、记录、指示、信件等资料，以确认它们对合同的影响以及是否符合合同要求，以作为工程变更调整费用、工程索赔的基本依据。

3.6 加强合同索赔管理 工程承包方在合同履行中对工程索赔认识不足，缺乏推行工程索赔所需的意识和动力。因此，提高索赔意识是承包商亟待解决的问题。在合同签订后，应全面详细地分析合同条件，充分抓住合同中的漏洞，尽可能地捕捉一切可以索赔的机会。尤其在目前市场竞争积累，承包商均以低价中标的情况下，索赔是承包商实现盈利的一个重要手段。索赔要有证据，证据不足或没有证据，索赔就不能成立。

4 结语

市场经济实际上就是契约经济，伴随着市场经济的不断深化和建筑市场逐步完善，合同将发挥更加重要的作用，成为市场双方不可或缺的纽带。合同管理已成为工程项目管理的主要内容，做好合同管理将对工程项目管理的成功和取得较好的社会效益和经济效益起到事半功倍的作用。随着全球经济一体化，我国的施工企业面临的竞争越来越激烈、压力越来越大，施工企业只有加强自身合同管理，把好合同管理的各种关口，才能更好地适应当前竞争激烈的社会，才能站稳脚跟，才能取得更好的发展。

参考文献：

[1]郑素伟：企业合同管理存在的问题与对策[J].经济与法，2005（7）：60-61。

[2]方葆青：《如何进行合同管理》，北京大学出版社， 2004。

[3]尹贻林：《合同法与工程合同管理》，天津大学出版社，2000。

4.建设工程合同管理 试题下载 篇四

1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。

2、工程设计是工程建设的重要环节它是从和 对拟建工程进行全面规划的工作。

3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是、、。

4、工程承发包方式，是指与 双方之间的经济关系形式。

5、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。

6、建设工程招标方式有和7、8、索赔的最终解决、、。

名词解释：

1、1）建设工程招标：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。

2）建设工程投标：投标人或承包人根据所掌握的信息、按照招标人的要求、参与投标竞争、以获得建设工程承包权的法律活动。

2、建设工程招标代理：是指具有相应资质的招标代理机构，接受招标人的委托，在招标人委托授权的范围内，以招标人的名义，对其建设工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外）。

3、施工管理费是：指不属于任何分部工程之内的费用，而是发生于全部工程的组织和施工管理的费用。

4、建筑市场：是建设工程市场的简称，是进行建筑商品和相关要素交换的市场。

5、追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

6、工程索赔：通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

7、不平衡报价法：是指一个工程项目的总报价基本确定后，如何进行内部各个项目报价的调整，以期既不提高总价，不影响中标，又能在结算时更理想的经济效益。

5.建设工程合同管理 试题下载 篇五

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，A：应进行修改之后，再次提交 B：发出通知，催促其提出审查结论 C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意 D：不得进行下一步的工作 E：专业监理

2、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期。A：必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补 B：经监理工程师核实确认后纳入合同工期 C：经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期 D：不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期 E：自我评定

3、招标人对施工投标保函的正确处理方式是__。A．未中标的投标人不退还 B．中标的投标人在中标的同时退还 C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

4、关于建设工程监理的说法，正确的是。A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位 B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果 C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可 D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同 E：工程保险金

5、可调总价合同的风险分担方式为。A：承包方承担通货膨胀风险，发包方承担其他风险 B：发包方承担通货膨胀风险，承包方承担其他风险 C：承包方承担一切风险 D：发包方承担一切风险 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、下列工作用表中，属于监理单位用表的是。A：施工组织设计审批表 B：费用索赔核定表 C：工程款支付证书 D：工程竣工报验单 E：工程保险金

7、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。A：衡量法

B：理论换算法 C：经验鉴别法 D：物理试验 E：专业监理

8、夜间施工增加费、材料二次搬运费属于__的内容。A．直接工程费 B．措施费 C．现场经费 D．规费

9、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是。A：以投标人的平均报价作为评标价 B：以中标人的评标价作为中标价 C：以报价最低的投标价为中标价 D：以中标人的报价为中标价 E：专业监理

10、单价合同计量中，工程师接到承包人提交的已完工程报告后内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A：24h B：3d C：7d D：14d E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。A．专家调整法 B．流程图法 C．经验数据法 D．初始清单法

12、静态投资包括建筑安装工程费，设备及工、器具购置费，工程建设其他费用和。A：预备费 B：基本预备费 C：涨价预备费 D：建设期利息 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照进行的分类。A：索赔目的 B：索赔起因 C：索赔的合同依据 D：索赔事件的性质 E：专业监理

14、下列关于工程项目建设各阶段对质量形成的影响的说法，错误的是。A：项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量 B：工程施工阶段是影响工程项目质量的保证阶段

C：项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平D：工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量 E：工程变更单

15、某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为200万元。间接费费率为10％，利润率为7％，税率为3．48％，则该工程的含税造价为万元。A：206．82 B：221．30 C：227．50 D：243．59 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和产量定额别是：，/工日；，／工日；，／工日。其综合时间定额为工日。A：0．013 B：0．015 C：0．017 D：0．020 E：自我评定

17、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

18、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。A：25％ B：50％ C：30％ D：10％ E：专业监理

19、根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由协商后共同确认。A：建设单位与项目监理机构 B：总监理工程师与承包单位项目经理 C：项目监理机构与承包单位 D：承包单位与建设单位 E：工程保险金 20、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5％，漏判概率β不宜超过。A：8％ B：9％ C：10％ D：12％ E：工程变更单

21、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。

根据《合同法》的规定，该行为属于。A：债务承担 B：债权转让 C：债务人向第三人履行债务 D：由第三人向债权人履行债务 E：专业监理

22、工程项目建设的各阶段对工程项目最终质量的形成都产生重要影响，其中项目决策阶段是。A：确定项目质量目标与水平的依据 B：确定项目质量目标与水平C：将项目质量与水平具体化 D：确定项目质量目标与水平达到的程度 E：工程变更单

23、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。A：结清全部设计费 B：支付一半设计费 C：停止支付设计费 D：预留一定保证金后全部支付设计费 E：专业监理

24、某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前，根据施工过程质量控制的要求，提交质量控制点明细表，并实施质量控制，这是的原则要求。A：坚持质量第一 B：坚持质量标准 C：坚持预防为主 D：坚持科学的职业道德规范 E：工程变更单

25、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A：3．3568 B：3．4209 C：3．5687 D：3．6589 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设单位在工程开工前，负责办理有关__手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底。A．工程施工许可证 B．工程保险 C．工程质量监督 D．设备购销合同 E．施工图设计文件审查

2、工程监理评标办法中，通常会将作为评标内容。A：工程监理单位的基本素质 B：工程监理人员配备 C：工程监理规划 D：试验检测仪器设备及其应用能力 E：工程监理费用报价

3、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期 B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施 E：建立目标实际值与计划值之间对应关系

4、不影响紧后工作正常开始，本工作可以机动的时间是__。A．波形线的长度所反映的时间 B．总时差 C．工作完成节点的最早时间与本工作最早完成时间的差值 D．紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间的差值 E．紧后工作最迟开始时间与本工作最迟完成时间的差值

5、关于工程款支付申请及附件的说法，正确的有__。A．在申请工程预付款支付时，应附施工合同中关于预付款规定的条款 B．在申请进度款支付时，应附已完工程计量单及监理工程师审核报告 C．在申请竣工结算款支付时，应附竣工结算资料及竣工结算协议书 D．在申请工程变更费用支付时，应附工程变更单及有关资料 E．在申请索赔费用支付时，应附费用索赔申请表及有关资料

6、工程量清单是的依据。A：进行工程索赔 B：编制项目投资估算 C：编制招标控制价 D：支付工程进度款 E：办理竣工结算

7、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，下列属于建筑安装工程措施费的有。A：大型机械设备进出场费 B：安全文明施工费 C：工程排污费 D：已完工程及设备保护费 E：二次搬运费

8、在EPC模式条件下，业主或业主代表管理工程实施主要表现在。A：业主还需聘请“工程师”来管理工程 B：如果业主想更换业主代表，只需提前14天通知承包商。不需征得承包商的同意 C：如果业主想更换业主代表，需提前42天通知承包商，且需征得承包商的同意 D：业主或业主代表管理工程显得较为宽松

E：工程质量管理的重点是竣工检验

9、PMBOK的九大知识领域包括。A：项目质量管理 B：项目范围管理 C：项目运营管理 D：项目集成管理 E：项目人力资源管理

10、进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算确定敏感因素。A：盈亏平衡点 B：评价指标变动率 C：不确定性因素变动率 D：变动因素临界点 E：敏感度系数

11、根据注册内容的不同，监理工程师的注册形式分为__。A．变更注册 B．恢复注册 C．个人注册 D．初始注册 E．续期注册

12、在保修期内，由于施工单位的原因，项目出现了质量问题，原施工单位又不能及时地检查修理，影响了使用，造成了一定的损失，业主对此（）。A．可以另行委托其他施工单位进行维修，其费用由原施工单位负责 B．不能另行委托其他施工单位，但可就造成的损失提出索赔 C．不仅可以另行委托其他施工单位，还可就造成的损失提出索赔 D．原施工单位质量问题处理后，如预留的保修费用有所剩余，至保修期满应将所剩余的保修费用结付给原施工单位 E．因原施工单位在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再结付给施工单位

13、进度控制的技术措施主要包括。A：推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工 B：采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，实施动态控制 C：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 D：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理状态下施工 E：编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

14、描述数据离散趋势的特征值包括。A：算术平均数 B：中位数 C：极差 D：标准偏差 E：变异系数

15、在采用EPC模式时，应具备的条件有。A：有部分设计图纸即可 B：给投标人充分的资料和时间 C：业主直接按照合同规定向承包商支付工程款 D：业主代表不能过分干预承包商的工作 E：业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查

16、最高管理者应通过__活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．提供制定和评审质量目标的框架 E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

17、以下属于施工单位现场管理费的是（）。A．办公费 B．保险费 C．临时设施拆除费 D．排污费 E．差旅费

18、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算 E．建设项目的投资效果

19、施工合同履行过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有。A：提前竣工时间 B：发包人为赶工提供的便利条件 C：承包人的赶工措施 D：提前竣工所需追加的合同价款 E：承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法 20、适宜采用固定总价合同的工程有。A：招标时的设计深度已达到施工图实际要求、图纸完整齐全的工程 B：规模较小，技术不太复杂的中小型工程 C：没有施工图，工程量不明，急于开工的紧后工程 D：工期长、技术复杂，不可预见因素较多的工程 E：合同工期短的工程

21、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有。A：公开招标的投标人不受地域和行业限制 B：议标是招标方式的一种 C：竞争性谈判是招标方式的一种 D：邀请招标不能限制投标人的数量 E：公开招标意味着招标时间长、费用高

22、工程监理企业经营活动准则包括。A：守法 B：敬业 C：公平D：科学 E：公正

23、施工过程中质量控制的现场监督和检查的方式有__。A．平行检查 B．全数检验 C．抽样检验 D．免检 E．旁站和巡视

24、建设工程目标控制的效果直接取决于__。A．控制目标的设定是否合理 B．目标控制的措施是否得力 C．目标控制的介入点是否合理 D．是否将主动控制与被动控制有机结合 E．采取控制措施的时间是否及时

6.建设工程合同管理 试题下载 篇六

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。A：国家重点建设工程 B：大中型公用事业工程 C：利用外商援助资金的工程

D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E：工程保险金

2、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

3、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。A：工程承包合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：施工分包合同

D：建设工程施工合同 E：专业监理

4、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是。A：业主应给予承包商补偿 B：业主不给予承包商补偿

C：竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿 D：通过仲裁决定是否给予承包商补偿 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、按设备价值的百分比的概算指标(安装费率)编制设备安装工程概算时，应以为基数。A：设备原价 B：设备购置费 C：设备费

D：进口设备抵岸价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、建设工程进度控制的经济措施之一是指。A：业主对应急赶工给予优厚的赶工费用 B：加强索赔管理，公正地处理索赔 C：监理工程师严格控制合同变更

D：监理工程师分析影响进度的风险因素 E：自我评定

7、工程监理企业资质证书的有效期为年。A：3 B：5 C：8 D：10 E：工程保险金

8、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：监理单位 C：总承包单位

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

9、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般采用进行计量支付。A：均摊法 B：凭证法 C：估价法

D：分析计量法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照设计图纸、技术规范和标准组织施工，同时应负责。A：提供施工场地 B：组织设计图纸交底 C：审核设计变更方案

D：检验建筑材料、构配件 E：工程变更单

11、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，推迟开工日期。A：承包人以书面形式通知工程师 B：工程师以书面形式通知承包人 C：承包人征得工程师同意 D：工程师征得承包人同意 E：专业监理

12、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于。A：材料设备因素 B：资金因素

C：施工技术因素 D：社会环境因素 E：自我评定

13、实现建设项目投资控制最有效的手段是。A：实行经济承包责任制 B：进行招标和投标 C：经济核算

D：技术与经济相结合

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是。A：以投标人的平均报价作为评标价 B：以中标人的评标价作为中标价 C：以报价最低的投标价为中标价 D：以中标人的报价为中标价 E：专业监理

15、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差为周。A： B：1 C：2 D：3 E：自我评定

16、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：资质等级高 B：资质等级低 C：各自 D：综合后 E：工程保险金

17、工程进度款的计算主要涉及。A：工程质量的检验和施工进度计划 B：工程量的计量和单价的确定 C：直接费和间接费的计算

D：施工方案和分部分项工程的确定 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是。

A：土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低 B：两者单价均适当降低 C：两者单价均适当提高

D：土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、当检查工程进度时，如某项工作出现进度偏差，且拖延时间超过其总时差，在情况下原计划不需要调整。A：工程项目总工期不允许拖延 B：工程项目总工期允许拖延 C：工作进度超前

D：工程项目总工期允许拖延的时间小于产生的进度偏差 E：自我评定 20、【例4·单选题】项目经济评价时，应该采用动态评价指标的情形有。A：评价精度要求较高 B：项。目年收益大致相等 C：项目寿命期较短

D：项目现金流量变动不大

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、【例1．单选题】监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。

A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

22、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。A：材料供应商和设备供应商 B：设备供应商和政府部门 C：政府部门和社会团体 D：社会团体和材料供应商 E：工程保险金

23、采用生产能力指数法进行投资估算时正确的公式是。

A：拟建项目投资=已建同类项目投资×(拟建项目生产能力／已建同类项目生产能

B：拟建项目投资=已建同类项目投资×(已建同类项目生产能力／拟建项目生产能

C：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数

D：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、办公及生活用家具购置费属于。A：设备及工、器具购置费 B：有项目建设有关的其他费用 C：生产准备费

D：与未来企业生产经营有关的其他费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，下列不属于措施费的是。A：安全文明施工费 B：冬雨季施工增加费

C：大型机械设备进出场及安拆费 D：施工机械使用费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括__。A．钢筋工程 B．混凝土工程 C．现浇结构工程 D．通风与空调工程 E．地基与基础工程

2、进度计划监测系统过程监理工作主要有（）。A．执行过程中的跟踪检查 B．收集反映实际进度的报表 C．把进度信息形成可比数据 D．进行实际与计划进度的比较 E．确定调整措施

3、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更。

A：须经工程师同意 B：不须经工程师同意

C：发生的费用由发包人承担 D：发生的费用由承包人承担 E：发生的费用由双方约定承担

4、不确定性分析的主要方法有。A：盈亏平衡分析法 B：价值工程分析法 C：敏感性分析法 D：概率分析法 E：ABC分析法

5、下列有关建设工程监理规划编写要求表述错误的是。A：监理规划的表达方式应当格式化、标准化

B：监理规划基本构成内容应当力求统一，这是监理工作规范化、制度化、科学化的要求

C：监理规划的编制不必考虑建设单位的意见

D：监理规划可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善

E：监理规划应当在收到中标通知书后即由监理单位技术负责人组织编制

6、监理人需要完成的基本工作有。

A：审查施工承包人提交的施工组织设计 B：审查施工承包人提交的施工进度计划 C：审核设计分包人资质条件

D：经委托人同意，签发工程暂停令和复工令 E：验收隐蔽工程、分部分项工程

7、承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容有。A：作业技术交底 B：质量控制点的设置 C：技术复核 D：见证取样

E：施工质量记录资料管理

8、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为__。A．只减少1名招标人代表

B．减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家 C．招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家 D．招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家 E．招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

9、【例3·多选题】设计人配合施工的义务包括。A：设计交底

B：解决施工中出现的设计问题 C：工程验收 D：编制商务标 E：编制技术标

10、FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括__。A．图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 B．业主提供的设计不当造成的损失 C．战争

D．有毒气体污染 E．气候条件影响

11、GB/T 19000—2000族核心标准由__四部分组成。A．GB/T 19000—2000质量管理体系—质量标准 B．GB/T 19001—2000质量管理体系—要求

C．GB/T 19000—2000质量管理体系—基础和术语 D．GB/T 19004—2000质量管理体系—业绩改进指南 E．ISO 19011质量和环境审核指南

12、建设项目董事会的职权包括。A：负责筹措建设资金 B：负责提出开工报告

C：负责控制工程投资、工期和质量 D：负责生产准备和培训人员

E：负责提出项目竣工验收申请报告

13、政府审核企业提交的项目申请报告，主要从等方面进行核准。A：提高财务收益 B：保障公共利益 C：保护生态环境 D：预测市场前景 E：维护经济安全

14、下列监理工程师权利和义务中，既是监理工程师权利又是监理工程师义务的有__。

A．使用注册监理工程师的称谓 B．在规定范围内从事执业活动

C．保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 D．在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字 E．接受继续教育

15、成倍流水施工的特点。A：相同施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍 B：专业施工队数大于施工过程数 C：施工段之间没有空闲时间

D：同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系 E：施工过程数大于施工段数

16、合同法律关系的主体是参加合同法律关系．享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有。A：政府机关 B：个人独资企业

C：大学所属二级学院 D：合伙企业 E：社会团体

17、施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是__。A．固定价格合同 B．总价合同

C．可调价格合同 D．单价合同

E．成本加酬金合同

18、用流水作业组织工程的施工，与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是。A：各施工队组连续

B：可以寻找出关键工作来指导施工 C：劳动力、材料供应均衡 D：工期适中

E：可组织专业化施工队提高劳动生产率

19、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有。A：中标通知书一合同协议书一合同专用条款 B：中标通知书一投标书一合同通用条款

C：履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D：投标书一合同专用条款一标准规范 E：图纸一合同专用条款一工程量清单 20、工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“守法”的具体要求为__。A．在核定的业务范围内开展经营活动

B．不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》 C．按照合同的约定认真履行其义务

D．离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督 E．建立健全内部管理规章制度

21、工程咨询公司为承包商服务主要有为承包商提供。A：施工阶段全过程服务 B：全方位目标控制服务 C：合同咨询和索赔服务 D：技术咨询服务 E：工程设计服务

22、建设工程进度监测系统过程中的工作内容有。A：分析进度偏差产生的原因 B：收集实际进度数据

C：实际进度与计划进度的比较

D：分析进度偏差对后续工作的影响 E：实际进度数据的加工处理

23、在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照__订立书面合同。A．招标公告 B．招标文件 C．投标文件 D．评标价格

E．最后谈判达成的降价协议

24、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金

25、按照造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成，建筑安装工程费用中的措施费包括。

7.浅谈建设工程合同管理 篇七

1)发展和完善建筑市场。

建筑行业是国民经济中的主要组成部分,为国民经济的增长发挥重要作用。但目前我国建筑市场还不完善,各个地区发展水平参差不齐。所以要依靠合同管理来规范当事人的交易行为。合同的内容将成为开展建筑活动的主要依据。依法加强建设工程合同管理,可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力管理,发展和完善建筑市场。

2)不断推进建设领域的改革。

在我国的建筑领域包含各种制度,其中包括招投标制、法人负责制、合同管理制等。在这些改革制度中,核心内容是合同管理制度。因为项目法人制是建立在能够独立承担民事责任的主体制度上,而市场经济中的民事责任主要是基于合同义务的合同责任。招投标制实际上是要确立一种公平、公正、公开的合同订立制度。工程监理法律关系也是依靠合同来规范业主、承包人、监理单位相互之间的关系[1]。因此,建设领域的各项改革实际上是相互推进的,建设工程合同管理的健全完善无疑有助于推进建筑领域的其他各项改革。

3)提高工程建设的管理水平。

工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,这三大控制目标的水平主要是体现在合同中。在合同中规定三大控制目标后,要求合同当事人在工程管理中细化这些内容,在工程建设过程中严格执行这些规定。同时,如果能够严格按照合同的要求进行管理,工程的质量能够有效地得到保障,进度和投资的控制目标也能够实现。因此,建设合同管理能够有效地提高工程建设的管理水平。

4)避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。

建筑领域是我国经济犯罪的高发领域。出现这样的情况主要是由于工程建设中的公平、公正、公开做得不够好。而加强建设工程合同管理能够有效地做到公开、公平、公正,特别是健全重要的建设工程合同的订立方式——招标投标,能够将建筑市场的交易行为置于公开的环境中,约束权力滥用行为,有效地避免和克服建筑领域的受贿行贿行为。加强建设工程合同履行的管理有助于政府行政管理部门对合同的监督,避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。

2 建设工程合同管理的方法

1)严格执行建设工程合同管理法律法规。

应当说,随着《明法通则》《合同法》《招标投标法》《建筑法》的颁布,建设工程管理法律已基本健全[2]。但是,在实践中,这些法律的执行还存在着很大的问题,其中既有勘察、设计、施工单位转包、违法分包、不认真执行工程建设强制性标准、偷工减料、忽视工程质量的问题,也有监理单位监督不到位的问题,还有建设单位不认真履行合同,特别是拖欠工程款的问题。在市场经济条件下,要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理。这样,我们的管理行为才能有效,才能提高我们的建设管理水平,也才能解决建设领域存在的诸多问题。

2)普及相关法律知识,培训合同管理人才。

在市场经济条件下,工程建设领域的从业人员应当增强合同观念和合同意识,这就要求我们普及相关法律知识,培训合同管理人才。不论是施工合同中的工程师,还是建设工程合同的当事人,以及涉及有关合同的各类人员,都应当熟悉合同的相关法律知识,增强合同观念和合同意识,努力做好建设工程合同管理工作。

3)监理合同管理机构,配备合同管理人员。

加强建设合同管理,应当建立合同管理机构,配备合同管理人员。一方面,建设工程合同管理工作应当作为建设行政管理部门的管理内容之一;另一方面,建设工程合同当事人内部也要建立合同管理机构,不但应当建立合同管理机构,还应当配备合同管理人员,建立合同台账、统计、检查和报告制度,提高建设工程合同的管理水平。

4)建立合同管理目标制度。

合同管理目标,是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的。建设工程合同管理需要设立管理目标,并且可以分解为管理的各个阶段的目标。合同的管理目标应当落到实处。为此,还应当建立建设工程合同管理的评估制度,这样,才能有效地督促合同管理人员提高合同管理水平。

5)推行合同示范文本制度。

推行合同示范文本制度,一方面有助于当事人了解、掌握有关法律、法规,使具体实施项目的建设合同符合法律法规的要求,避免缺款少项,防止出现显失公平的条款,也有助于当事人熟悉合同的运行;另一方面,有利于行政管理机关对合同的监督,有助于仲裁机构或者人民法院及时裁判纠纷,维护当事人的利益。使用标准化的范本签订合同,对完善建设工程合同管理制度起到了极大的推动作用。

3 建设工程合同相关法律关系

1)在市场经济条件下,工程建设的管理应当严格按照法律和合同进行。推行建设领域的合同管理制,有关部门做了大量的工作,从立法到实际操作都在不断完善之中,特别是实施《合同法》以来,建设部与国家工商行政管理局及时联合颁布各种示范文本,解决了订立和履行合同时可能涉及的各种问题,并给出了较为公正的解决办法,能够有效减少合同争议,因此对完善建设工程合同管理制度起到了极大的推动作用[3]。

2)规范建设工程合同,不但需要规范合同本身法律法规的完善,也需要相关法律体系的完善。目前,我国这方面的立法体系已基本完善。与建设工程合同有直接关系的是《民法通则》,此法则是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律。 合同关系也是一种财产关系,因此对规范合同关系作出了原则性的规定。《合同法》是规范我国市场经济财产流转关系的基本法,建设工程合同订立和履行也要遵守其基本规定,在建设工程合同的履行过程中,由于会涉及大量的其他合同,如买卖合同也要遵守此法则的规定。《招标投标法》是规范建筑市场竞争的主要法律,能够有效地实现建筑市场公开、公平、公正的竞争[4]。有些建设项目必须通过招标确定承包人,其他项目国家鼓励通过招标投标确定承包人。《建筑法》是规范建筑活动的基本法律,建设工程合同的订立和履行也是一种建筑活动,合同的内容也必须遵守此法则的规定。另外,建设工程合同的订立和履行中需要提供担保的,则应当遵守《担保法》规定。

总之,只有掌握了建设工程合同管理的任务,不断去学习和探索建设工程合同管理方法,并且要了解建设工程合同管理与相关法律关系,这样才能不断规范、健全建筑市场秩序。

参考文献

[1]尹贻林.合同法与工程合同管理[M].天津:天津大学出版社,2000.

[2]丁土昭.建设工程法规及相关知识[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

[3]中国建设监理协会.建设工程合同管理[M].北京:知识产权出版社,2008.

[4]隋彭生.合同法要义[M].北京:中国政法大学出版社,2005.

8.工程合同风险管理 篇八

关键词：工程　工程合同　风险　控制和管理

中图分类号：C931　　　　　文献标识码：A　　　　　文章编号：1007-3973（2012）003-157-02　　工程合同风险指在工程合同的签订和履行中可能发生的不确定性事件给当事人带来的损失或利益。企业如何承担和化解工程合同中的风险，成为企业必须关注的问题。在市场竞争条件下，工程合同是建筑企业承揽工程的重要环节，也是确保指工程项目顺利实施和有效管理的重要手段，是合同双方在工程施工过程中的最高行为准则。由于建筑工程具有规模大、工期长等特点，合同的风险也是不容忽视的，为了最大限度地减少风险的发生，降低风险发生时产生的成本，保障工程合同双方和利益，工程合同的风险管理也是贯穿整个施工过程必不可少的内容。

为了很好地做到对工程合同风险进行控制，就要对工程合同存在的问题进行科学的分析，然后才能有针对性地作出应对策略。

1 工程合同管理存在主要问题

1.1 缺乏足够的法律知识，合同签定不规范

合同签定的不规范主要包括合同的不严谨和存在漏洞。由于建筑工程的特殊性，客观上要求合同条款细致严密，尽可能做到面面俱到。在实际工作中，合同双方由于法律意识淡薄或缺乏合同管理的经验，订立的合同约束条款不全、内容不明、职责不清等现象经常发生。比如有些建设项目为了回避可能承担的责任，不采用标准的合同文本，而采用一些自制的、不规范的文本进行签约，避重就轻，转嫁工程风险。加上在合同编写过程中使用模糊语言，以至于出现理解偏差的情况，出现问题的时候，双方势必会互相推卸责任，导致工程纠纷，严重的还会导致合同最终难于履行。而有些合同条款存在漏洞或缺陷。比如在合同的违约责任条款，合同一方为了降低违约责任或是怕伤及感情，往往对违约责任不多作规定，这样一旦违约事件发生，就没有相关的合同条文作依据追究违约方的违约责任。

1.2 忽视合同的严肃性，违背合同的公平性的原则

签订合同的双方，经济法律地位是平等的，没有主从关系。自觉执行合同条款，全面履行合同义务，是合同双方当事人应尽的义务。但在实际工作中，一些合同当事人忽视合同的严肃性，违背合同的等价有偿原则，以各自的经济利益为中心，随意对合同条款进行更改。合同双方这些自私行为，不利于合同的正常执行，最终导致工程经济纠纷的发生，严重的还会损害消费者的最终利益。

1.3 违反法律法规签订合同

有些合同双方为了追求自身利益最大化，法律意识淡薄，不惜违反法律法规签署一份象征性的合同，其实这样的合同是无效的，合同双方的权利和利益是不受到法律的保护，合同的履行与否也不受法律的约束和保护。这样的合同风险是显而易见。

1.4 缺乏健全的合同管理机构和合格的合同管理人才

一些建设项目不重视合同管理体系的建设，认为签合同只是走过场，合同只是形式和摆设，签定合同之前对合同没有进行必要的审查和评估，也没有严格的签定合同的程序。有些则是在合同履行过程中没有专门的管理机构对工程合同进行监督和管理，企业为了追求自身利益最大化，无视合同的存在，随意施工，最终导致工程质量的不尽如人意，违背了签定合同的初衷。另外合同管理是一项专业性、技术性要求很高的工作，需要有高素质、有专业知识，能掌控全局的人来担任。有些施工单位则是随意指定人员来担任这项工作，这是对这项工程的极不负责任的。

1.5 合同签定后在可能面临的经济风险和政治风险

经济风险一般是指与工程有关的各种物资价格变化引起的风险，比如通货膨胀，物料物价上涨或降价等。若合同没有制定应对措施，必然会造成合同双方中的一方经济损失；还有由于合同双方对物价的估计方式不同，对价格调整的应对措施有别；合同一方的信誉或经济状况等可能造成合同实施困难，引起合同风险；政治风险比如国家禁止开垦山林、禁止毁坏农田等等可能会导致合同的终止、建设场地的毁坏、工程延期等带来工程合同风险，往往使得承包商这一方遭受损失。

2 工程合同风险的应对措施

工程合同的风险管理，对增加收益、减少损失非常重要。如果能够通过对风险的识别、预测与分析来判断风险的来源和原因，就能最大限度防止合同风险的产生或降低风险产生时给企业带来的损失，主要从以下几个方面对工程合同风险进行控制和管理。

2.1 严把合同签订关，合同签订要规范化、严谨化

在合同签订前要进行严格的审查。主要包括：施工项目是否合法，业主的审批手续是否完备健全；合同是否符合法律法规，是否完整无误。合同是否采取了国家标准文本；合同双方责任和权益是否有失偏颇，双方如何制约；合同完不成时的法律责任以及补救措施；合同双方对合同条款的理解尽量一致，避免产生岐义。签订工程合同时，应选择恰当的发包方式，合同文本应尽可能选用由国家颁发的通用性合同文本，再由合同双方根据拟建工程的具体特点来起草。合同文本必须是双方意愿的真实表达，做到文字表达严谨，不使用模棱两可、含糊不清词语。

2.2 对合同实行动态管理，严格按照合同条款执行

在工程合同实施过程中，严格按照合同条款进行施工非常重要，只有按合同施工才能最大限度降低合同风险。合同依法签订后，建立合同实施的保障体系，保证合同实施过程中的日常工作有序地进行，对合同的实施进行动态管理，使工程项目的全部合同事件处于受控状态，以保证合同的顺利实现。建设单位严格按照合同条款，分解合同事件，对各个标的做好事前、事中、事后控制。熟悉合同条款，找出合同履行中可能出现的薄弱环节，提前制定预防措施，降低风险的产生，提高合同的履约率。2.3 积极沟通，争取对合同风险化解机会

合同中的风险条款是合同一方对另一方的制约条件。在合同实施中，如果双方都能认真执行合同、履行自己的责任，合同实施得比较顺利和满意，合同双方可利用这种友好的气氛，对合同中的一些隐性风险进行协商和解释，并作为合同的补充文本保存下来，使合同得以顺利执行。这样就能使一些本来对自己不利的条款得到化解，将可能出现风险进行合理的分担。

2.4 加强合同变更和索赔管理

由于工程合同的实施周期长，耗资大，所以在合同的实施过程中，不可避免地根据实际情况进行合同变更，在合同变更中，变更量最大最频繁的是工程变更，因此工程变更在合同索赔中所占的份额也最大，合同变更就意味着索赔的机会，用索赔和反索赔来弥补或减少损失，是施工单位采用的风险对策之一。这就要求合同管理人员认真分析合同，明确双方责任，对合同双方的往来文件、资料、图纸、帐目等进行搜集整理，密切注意合同实施中每一事件的详细过程，以作为工程变更、工程索赔的基本依据，寻找索赔机会，通过索赔和反索赔达到降低风险、补偿损失的目的。

2.5 果断采取经济措施

从经济观点上说，采取经济措施产生的费用比承担风险实际损失要合算得多。对工程风险较大的某一部分工作，为避免违约承担风险，可采用增加经济投入的方式减少风险。比如大幅度增加人员，增加了机械设备，增加班次，增加管理人员和施工人员的工资、奖金或加班费用等。虽然在经济上增加了支出，但保证了施工进度，保证了企业信誉，避免了风险的产生。

综上所述，工程合同一经签订，即成为合同双方的最高行为准则，合同中的每一条款都和双方的切身利益相关。因此，熟悉和掌握与工程合同有关的法律法规，是要控制和防范工程合同风险的重要前提。其次，深入研究合同条款，签订完善的施工合同是控制合同风险的重要保障。在执行合同的过程中，加强合同管理和对工程风险进行分析和控制，在工作实践中，既要坚持按合同条款执行，又能够根据实际情况和合同双方的真实意愿灵活变通，才能实现合同双方的双赢。

参考文献：

[1]　尹贻林.工程项目管理学[M].天津:天津科学技术出版社,1997.

[2]　雷胜强.国际工程风险管理与保险[M].中国建筑工业出版社,2002.

[3]　中国建设监理协会.工程建设合同管理[M].中国建筑工业出版社,2003.

[4]　朱建国.关于建设工程合同管理的探讨[J].山西建筑,2006,32(5).

9.建设工程合同管理 试题下载 篇九

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是__。A．行政机关

B．国家机关隶属机构 C．依法成立的组织 D．依法成立的协会

2、下列对于消费税的计算方法正确的是。

A：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率 B：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率 C：消费税=(组成计税价格+关税)×消费税率

D：消费税=(组成计税价格+关税)÷(1-消费税率)×消费税率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、在工程量清单计价模式下，关于确定分部分项工程项目综合单价的说法，正确的是。

A：若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按设计图纸确定综合单价

B：综合单价中不需要考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用 C：综合单价中应考虑招标人和投标人承担的所有风险费用

D：招标文件中提供了暂估单价的材料，应按暂估单价计入综合单价 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、在投资项目的财务评价中，计算利息备付率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。A：负债水平B：偿债能力 C：盈利水平D：保障能力

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

6、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5％，间接费费率为l0％，利润率为4％，综合计税系数为3．41％。该工程的建筑安装工程含税造价为万元。A：612．05 B：616．40 C：618．91 D：621．08 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。A：参加工程竣工验收 B：编写工程质量评估报告 C：对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

8、受业主委托实施设计阶段和施工阶段的监理时，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，还要编制。A：施工总进度计划 B：监理进度计划 C：设计总进度计划

D：单位工程施工进度计划 E：自我评定

9、【例3·单选题】基础工程划分4个施工过程(挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土)，在5个施工段上组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为天。A：29 B：26 C：24 D：23 E：自我评定

10、投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指之积。A：计划工程量和实际单价 B：计划工程量和计划单价 C：已完工程量和实际单价 D：已完工程量和计划单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为。A：需等待发包人批准 B：工程师已拒绝索赔要求 C：承包人的索赔要求已成立

D：承包人需进一步提交补充索赔证据 E：专业监理

12、随着建设工程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足的要求。

A：符合建设工程运行规律 B：具体内容具有针对性 C：基本构成内容应力求统一 D：分阶段编制完成 E：工程保险金

13、合同解除生效后，合同约定的条款仍然有效。A：专用条件 B：通用条件 C：协议书

D：有关结算、清理 E：工程保险金

14、下列不属于对招标文件核查范围的是__。

A．招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件 B．招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理 C．招标文件的形式是否合乎要求 D．是否有限制竞争的条件

15、【例2·单选题】是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐述监理单位的质量方针。A：质量手册 B：程序文件 C：质量计划 D：作业指导书 E：工程变更单

16、下列不能作为保证人的团体是。A：私营公司 B：国有公司 C：法人 D：学校 E：专业监理

17、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

18、材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是__。A．有效合同 B．无效合同

C．效力待定合同

D．可变更、可撤销合同

19、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。A：14 B：28 C：36 D：42 E：专业监理

21、《建筑法》规定，建筑工程开工前，__应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A．建设单位 B．设计单位 C．承包单位 D．监理单位

22、按建设工程特点的不同，定额可分为等。A：行业定额和企业定额

B：人工消耗定额和材料消耗定额 C：建筑工程定额和安装工程定额 D：预算定额和概算定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为__。A．超支100万元、超前50万元 B．超支50万元、拖后100万元 C．节约50万元、拖后l00万元 D．节约100万元、超前50万元

24、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定

25、评标委员会对投标书初评时，主要检查的内容不包括__。A．报价计算的正确性 B．评标价的优劣 C．投标人的资格 D．投标保证有效性

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于施工单位的安全责任的说法正确的是。A：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责 B：施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 C：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案 E：施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训

2、下列关于招标流程的相关说法正确的是。

A：投标人收到的投标文件．在招标文件规定的开标时间前不得开启 B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜 C：招标人承担踏勘现场的费用

D：招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续 E：必须设定标底

3、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有。A：使用不同厂家生产的规格型号相同的材料 B：机械设备过度磨损 C：设计中的安全系数过小

D：施工虽然按规程进行，但规程已更改 E：施工方法不当

4、采用FIDIC施工合同条件的工程，监理工程师在__方面认为有必要时发布变更指令。

A．任何工作质量 B．特性的变更

C．任何联合竣工检验

D．协调几个承包商施工的干扰

E．要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程

5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，发生下列情况时，应按承包人实际发生的工程款支付的有。A：工程量清单中出现漏项 B：工程量计算出现偏差

C：为保证工程质量采用了新技术 D：工程变更引起工程量增减 E：为加快工程进度采用了新工艺

6、办理工程质量监督手续时需要提供的材料包括． A：中标通知书 B：招标文件 C：监理合同

D：施工组织设计 E：监理大纲

7、通过实际进度与计划进度的比较，能够分析判断工程总工期是否受影响及其影响程度的方法有。

A：匀速进展横道图比较法 B：S曲线比较法

C：非匀速进展横道图比较法 D：前锋线比较法 E：香蕉曲线

8、在建设工程项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有。A：工程监理费 B：联合试运转费 C：建设期利息 D：土地出让金 E：工程保险金

9、下列说法正确的是__。

A．概算指标是编制初步设计概算的依据

B．基础定额主要是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据 C．基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据 D．预算定额可作为编制标底的基础 E．概算定额是编制预算定额的基础

10、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有。

A：施工期间发生地震影响工期 B：发包人订购的设备未能按时到货 C：施工作业方法存在重大安全隐患

D：后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作 E：施工中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸

11、下列属于组织协调中交谈协调的是。A：面谈 B：专题会议 C：电话 D：通知书 E：网络

12、监理工作中主要手段为。A：监理指令 B：旁站 C：巡视

D：平行检验 E：技术考核

13、工程材料检验制度中，材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：质量保证书 D：使用说明书 E：研究化验单

14、工程质量事故处理完毕进行的鉴定验收，监理工程师应__。A．办理交工验收文件 B．组织各有关单位会签 C．验收鉴定结论

D．拒绝处理后不满足要求工程的验收 E．进行检测鉴定

15、《卓越绩效模式准则》具体体现的理念包括。A：远见卓识的领导 B：战略导向 C：顾客驱动 D：逻辑推理 E：合作共赢

16、质量管理体系的特征，包括下列。A：符合性 B：系统性

C：全面有效性 D：准则性 E：短暂受控

17、建筑安装工程直接费的材料费内容包括__。A．检验试验费 B．材料原价

C．周转性材料费

D．材料运杂费及采保费 E．运输损耗费

18、项目监理机构在工程质量控制中应遵循的原则包括。A：质量第一，坚持标准 B：以人为核心，预防为主 C：旁站监督，平行检测

D：科学、公正、守法的职业道德 E：审核文件、报告、报表

19、【例1·多选题】有效建设项目投资的技术措施包括。A：深入技术领域研究节约投资的可能性 B：严格审核各项费用支出 C：重视工程设计多方案的选择 D：采取节约投资的奖励措施 E：严格审查施工组织设计

20、下列对于预备费的理解，正确的是。

A：涨价预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费之和为计算基数 B：基本预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费之和为计算基数 C：涨价预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费和工程建设其他费之和计算基数

D：基本预备费又称不可预见费 E：涨价预备费又称不可预见费

21、下列属于三大目标控制的组织措施的有。A：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度 B：选择合理的承发包模式和合同计价方式 C：明确各级目标控制人员的任务和职责分工 D：改善建设工程目标控制的工作流程 E：建立建设工程目标控制工作考评机制

22、下列各项中，属于从确定型网络计划中派生出的网络计划。A：双代号网络计划 B：单代号搭接网络计划 C：单代号网络计划 D：有时限的网络计划 E：流水网络计划

23、已知现金流量如下图所示，计算F的正确表达式是（）。A．F=A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，2)D．F=A(F/A，i，5)(F/P，i，2)E．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，1)

24、【例1·多选题】GB／T 19000—2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理

10.建设工程合同管理 试题下载 篇十

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用。A：排列图法 B：因果分析图法 C：直方图法 D：控制图法 E：工程变更单

2、下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是。A：落实进度控制责任，建立进度控制协调制度

B：建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施 C：建立激励机制．奖励工期提前的施工单位 D：履行合同义务，协调有关各方的进度计划 E：工程保险金

3、下列任务中．属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制任务的是。A：审查施工总进度计划

B：编制单位工程施工进度计划 C：编制详细的出图计划 D：确定建设工期总目标 E：自我评定

4、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是。

A：工程本身的损害 B：工程所需清理费用 C：承包人的施工机械损坏

D：因工程损害导致的第三方财产损失 E：专业监理

5、下列不属于业主向承包商索赔的是。A：对超额利润的索赔

B：对指定分包商的付款索赔

C：业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D：工期延期的费用索赔

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、【例2·单选题】采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价应按。

A：承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定 B：发、承包双方最终确认价在综合单价中调整 C：招标文件中的暂估价定

D：市场价格信息在综合单价中调整 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、【例1．单选题】依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。A：现场同期记录 B：索赔意向通知 C：索赔报告 D：索赔证据 E：专业监理

8、对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，一般由企业按照属地原则向备案。

A：地方政府建设行政主管部门 B：上级政府建设行政主管部门 C：地方政府投资主管部门 D：上级政府投资主管部门 E：工程保险金

9、项目总工期允许拖延的时间有限，则以作为规定工期进行网络计划调整。A：总工期

B：总工期加上拖延的时间 C：总工期的限制时间 D：总工期减拖延时间 E：自我评定

10、总监理工程师应在开工日期天前发出工程开工令。A：1 B：5 C：7 D：14 E：工程变更单

11、组织机构简单，权力集中，命令统一，决策迅速的监理组织形式是。A：直线制 B：职能制

C：直线职能制 D：矩阵制 E：工程保险金

12、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是。

A：发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织 B：承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织 C：承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D：发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织 E：专业监理

13、下列协调工作中，属于项目监理机构内部人际关系协调工作的是。A：事先约定各个部门在工作中的相互关系 B：建立信息沟通制度 C：平衡监理人员使用计划 D：委任工作职责分明 E：工程保险金

14、【例2·单选题】安装图设计时间目标属于阶段的时间目标。A：初步设计 B：技术设计 C：施工图设计 D：设计准备 E：自我评定

15、【例2·单选题】材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差。A：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 E：专业监理

16、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。A：提供监理单位施工现场办公房屋 B：提供夜间施工使用的照明设施 C：提供施工现场的工程地质资料 D：提供工程进度计划 E：专业监理

17、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是。A：对工程造价目标进行风险分析 B：对拟建项目进行财务评价 C：对已完工程进行计量 D：进行工程变更价款审查

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、在进行质量管理体系审核的内部审核中，在正式运行阶段，重点审核。A：适用性 B：统一性 C：符合性 D：原则性 E：工程变更单

19、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。A：发包人 B：承包人 C：工程师

D：发包人和承包人共同 E：专业监理

20、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

21、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。A．国务院建设行政主管部门 B．国务院

C．国家发展与改革委员会 D．工商行政管理部门

22、采用Partnering模式时，建设工程参与各方的资源共享、工程实施产生的效益共享。这里，资源和效益的含义。

A：既包括有形的资源，也包括无形的效益 B：只包括有形的资源，不包括无形的效益 C：不包括有形的资源。但包括无形的效益

D：既不包括有形的资源，也不包括无形的效益 E：工程保险金

23、根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是。A：合同协议书内注明的施工期限

B：招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师顺延的时间之和

C：中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

D：合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和

E：专业监理

24、【例5·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，依据“(原价+运杂费)×[1+运输损耗率(％)]x[1+采购保管费率(％)]”可以计算出。A：材料费 B：材料单价 C：材料基价

D：工程设备单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、根据《工程监理企业资质管理规定》，综合资质工程监理企业须具有个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。A：6 B：5 C：4 D：3 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程实施的全过程包括__等。A．决策阶段 B．设计阶段 C．施工阶段 D．保修阶段 E．招标阶段

2、项目监理机构的组织结构设计工作内容包括。A：确定项目监理机构目标 B：选择组织结构形式 C：划分项目管理机构部门 D：制定岗位职责和考核标准 E：制定工作流程和信息流程

3、依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有__。A．对竣工检验的干扰 B．不可抗力造成的损失 C．延误移交施工现场 D．业主提前占用工程

E．非承包商原因检验导致施工延误

4、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容包括。A：设计单位的资质等级

B：是否符合工程建设强制性标准 C：地基基础的安全性 D：主体结构的安全性

E：施工图设计范围是否超过初步设计批复内容

5、供货方的运输责任主要涉及。A：产品质量缺陷 B：包装责任 C：逾期付款 D：发运责任 E：数量短缺责任

6、在建设工程风险识别过程中，核心工作是__。A．建立建设工程风险清单 B．建立初始风险清单 C．建设工程风险分解

D．识别建设工程风险因素，风险事件及后果 E．建立风险量函数

7、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括__。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件

C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装

8、控制图中，如果生产过程处于隐定状态，则点子应符合以下（）要求。A．连续25点以上处于控制界限

B．连续35点中仅有1点超出控制界限 C．多次同侧 D．同期性变动

E．100点中不多于2点超出控制界限

9、质量数据的收集方法有__。A．等距抽样 B．二次抽样 C．全数检验

D．随机抽样检验 E．分层抽样

10、《中华人民共和国建筑法》中的禁止行为包括__。A．将招标发包的建筑工程发包给政府的指定的承包单位 B．将实行总承包的建筑工程肢解发包

C．将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购发包给一个工程总承包单位 D．将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 E．分包单位将其承包的工程再次分包

11、监理合同终止的条件有。A：工程竣工并移交

B：监理人完成合同约定的全部工作 C：施工单位办理完竣工结算

D：委托人与监理人结清并支付全部酬金 E：施工单位保修期结束

12、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有__。A．办理施工所需的证件

B．提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C．按规定办理施工噪声有关手续 D．负责已完成工程的成品保护

E．保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

13、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事等业务。A：工程监理 B：工程审价

C：工程经济与技术咨询 D：工程招标与采购咨询 E：工程项目管理服务

14、在《担保法》规定的担保方式中，能作为保证人。A：公民 B：国家机关

C：企业法人的分支机构 D：企业法人的职能部门

E：经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关

15、建设单位具有__安全责任。

A．向施工单位提供施工现场及毗邻区域内等有关地下管线真实、部分或完整的资料

B．不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程法规的要求 C．不得压缩合同约定的工期

D．在编制工程概算时，应当确定有关安全施工所需费用

E．应当将拆除工程发包具有相应资质等级的施工单位等安全责任

16、价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括__。A．价值百分比法 B．经验分析法 C．ABC分析法 D．强制确定法 E．哥顿法

17、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足的需要。

A：编制招标文件 B：控制工程核算 C：编制施工图设计 D：订购主设备 E：制作非标准部件

18、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有。

A：施工作业的时间安排

B：各施工阶段准备采用的施工方案 C：各阶段准备投入的人员和设备数量 D：分包商施工各阶段的安排计划 E：指定分包商施工各阶段的安排计划

19、下列属于建设单位主要合同关系的是。A：劳务分包合同

B：工程承包(总承包、施工承包)合同 C：工程勘察合同 D：工程监理合同 E：工程设计合同

20、可行性研究报告中，项目评价内容主要包括（）。A．财务评价 B．国民经济评价 C．环境影响评价

D．市场及拟建规模评价 E．社会评价

21、工程项目交付使用资产明细表中的设备、工具、家具、器具从哪几个方面进行分析。A：单位 B：数量 C：价值 D：项目 E：建设成本

22、建设工程项目竣工验收一般可以分阶段进行，即可以是__。A．分项工程验收 B．分部工程验收

C．单位(子单位)工程验收 D．单位工程验收 E．全部工程验收

23、美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式

C：设计—建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式

24、【例2·多选题】与其他建设工程组织管理模式相比，EPC模式的基本特征有。

A：承包商承担大部分风险 B：管理层的参与 C：长期协议 D：资源共享 E：总价合同

25、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

11.建设工程合同管理 试题下载 篇十一

关键词：公路建设合同风险分析管理措施

1公路建设工程合同管理现状

公路建设工程施工合同是建设单位与施工企业通过设定的条款，明确双方的权刊和义务关系的特殊的承揽合同，由于建筑市场实行的先定价后战交的期货式交易的特殊性决定了建筑行业的高风险性。同时，由于建筑工程具有投资大、工期长、材料设备消耗多、质量要求高、产品固定地点、受自然和环境影响约束等具有经济性技术性的特点，再加上目前建筑市场僧多粥少，处于多重关系的市场下，市场对业主的约束和规范甚少，合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在市场交易中处于明显的弱势和不利地位。为此，最高人民法院出台的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简你《施工合同的司法解释》)，自2003年1月1日起施行。在建筑市场法制环境日趋规范和当事人自治原则的新形势下，如何加强企业施工合同管理，防范和规避市场中的合同风险，已成为每个施]=企业的当务之急。

2公路建设工程合同风险的种类

合同风险是合同中的不确定因素，它是工程风险、业主资信风险、外界环境风险的集中反映和体现，根据合同主体行为，可分为主观性合同风险和客观性合同风险，

2.1客观性合同风险合同的客观风险是法律法规、合同条件以及国际惯例规定的。其风险责任是合同双方无法回避的，通过人的主观努力往往无法控制的，例如：合同规定承包商应承担的风险有。工程变更在15％的合同金额内。承包商得不到任何补偿，这叫做工程变更风险，又如合同价格规定不予调整，则承包商必须承担全部风险；如果在一定范围内调整。则承担部分风险，这叫做市场价格风险，还有在索赔事件发生后的28天内。承包商必须提出索赔意向通知。否则索赔失效，这叫时效风险。

2.2主观性合同风险在相当多的国内施工合同中。业主利用有利的竞争地位和起草合同条款的便利条件，在合同协议中或通过苛刻的条件把风险隐含在合同条款中。让承包商承担，而承包商迫于竞争压力。在合同协议中，对自身权利不敢据理力争。任其摆布；或对合同谈判只重视价格和工期，而对其他条款不予注意，这样即使不平等的合同也愿意签，甚至有欺骗的合同也敢签，在合同签订上表现出极大的盲目性和随意性，另外，有些承包商存在着通过索赔来获利的想法，由此带来主观性合同风险，正是这种风险，往往使承包商付出了沉重的代价，工程中亏损的相当一部分都是由此而引起的。

3公路工程合同风险的防范措施

3.1进行合同风险识别与分析识别风险首先要对风险因素进行分解，构成风险结构层次图(公路项目的风险结构图)，然后运用反向思维把不利因素找出来，从反向角度来论证，最后，通过对项目进行后评估不断积累经验，加强风险识别的准确性。我们把风险定义为不利事件发生的可能性，可见风险的大小与出现不利结果的概率大小成正比。在公路项目中，仅仅利用风险估测的三个参数来为风险管理提供依据是远远不够的，还需要结合公路项目的特点进行进一步的分析，即风险分析。

3.2采取有效的策略回避风险往报价时综合考虑各种风险，对风险采用一些相应的报价策略。首先，提高报价中的不可预见风险费用。风险大的合同，施工企业可提高报价中的风险附加费，以弥补风险发生所带来的部分损失。其次，采取一些报价策略平衡技巧，降低、避免或转移风险。例如修改设计方案、不平衡报价法、多方案报价等。第三，在招标文件允许的条件下，在投标中使用保留条款、附加或补充说明，这样可以给谈判和施工索赔留下伏笔。第四，某些存在致命风险的工程拒绝投标。

3.3慎重选择合同商签人员大中型建设合同文本一般都由业主负责起草。业主聘请有经验的法律专家和工程咨询顾问起草合同文本，其中可能隐含了大量不利于承包商的风险责任条款和业主的反索赔条款。这就要求承包方的谈判人员既懂工程技术，又懂法律，既懂经营管理，又懂造价、财务，唯此才能保证合同双方在合同谈判中处于一种智力均衡、信息对称的状态，承包商应增加谈判的力量，提高风险识别能力。笔者建议承包商组建工程合约部，成立高效的合同谈判班子，这是降低合同风险的人才保证。

3.4合同签订前，进行审查把关在正式签订合同之前，应组织相关部门进行合同评审，对合同的相关条款进行细致审查，其审查要点是：施工合同是否合法，业主的审批手续是否完备健全，合同是否需要公证和批准：合同是否完整无误，包括合同文件的完备和合同条款的完备；合同是否采取了示范文本，与其对照有无差异：合同双方责任和权益是否失衡，确定如何制约：合同实施会带来什么后果，完不成的法律责任是什么以及如何补救：双方合同的理解是否一致，发现歧义及时沟通。

3.5进行良好的工程索赔管理工程索赔是施工企业保护自身权益、增加工程收益，补偿由风险造成的损失、提高经济效益的重要和有效的手段。在合同的形成过程中，上述这些针对风险的措施，在选择上要有时间上的先后顺序，而且有不同的优先级别。在选择时，一般应考虑如下的优先顺序：第一、技术经济和组织的措施。这是在合同签订前首先考虑的对待风险的措施。特别对合同明确规定的一些风险，如报价、环境调查的正确性、实施方案的完备性、承包商的工作人员和分包商风险等。第二、转移和分散风险，购买工程保险。采用联合体或分包措施分散和转嫁风险：通过购买工程保险，部分地转移由保险合同限定的风险。第三、报价中提高不可预见的风险费用。

3.6签订合同目始终坚持“利益原则”缔约合同双方在法律上是平等的，况且授标后商签合同时，业主也不能随便毁约，承包商有权签订一个平等互惠的合同条款，这是承包商减少或转移风险的最重要的方式。承包商可以晓之以理，陈述利害，说服业主修订某些原来过于苛刻的或严重不合理的条件，增加保证承包商权益的条款，使合同比较优惠或有利，合同的风险较少，合同双方责权利关系比较平衡，尽量减少苛刻的、单方面的约束性条款，实现承包商签订一个有利合同的目标。总之放弃权力等于自杀，合利则动，背利则至，是我们任何承包商都应坚持的原则，利益原则不仅是合同谈判和签订的基本原则，而且是整过合同管理和工程项目管理的基本原则。

4结论