供水管网改造工程合同

供水管网改造工程合同（14篇）

1.供水管网改造工程合同 篇一

济源市城市供水管网改造工程施工招标 投 标 文 件

投标人： 济源市市政管养公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签 字）2011 年 11 月 12 日

目 录

一、投标函及投标文件主要内容汇总表.......................4

（一）投 标 函........................................4

（二）投标文件主要内容汇总表.............................6

二、法定代表人身份证明.................................7

三、授 权 委 托 书....................................8

四、投标保证金.......................................10

五、承 诺 书........................................12

六、已标价工程量清单..................................13

七、施工组织设计.....................................63 第一章、项目管理机构设臵............................66 第二章、主要施工方案、难点分析及特殊季节施工措施.......73 第三章、质量目标、质量保证要点及技术组织措施...........87 第四章、安全目标、保证安全的措施及方法................96 第五章、施工网络进度及工期保证措施..................101

第六章、资源配备及劳动力计划.......................102 第七章、施工平面布臵图............................104 第八章、环境保护、现场文明施工及消防措施.............105 第九章、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺........109 第十章、紧急情况处理措施、预案及抵抗风险措施........112 第十一章、附表、附图..............................120

八、项目管理机构....................................127

（一）项目管理机构组成表...............................127

（二）主要人员简历表（1）..............................136

（二）主要人员简历表（2）..............................137

九、资格审查资料....................................137

十、其 他 资 料..................................145

一、投标函及投标文件主要内容汇总表

（一）投 标 函 济源市自来水公司（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了济源市城市供水管网改造工程（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）壹仟零壹拾叁万柒仟玖佰零壹元肆角叁分（￥10137901.43元）的投标总报价，工期180日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家施工验收规范合格标准。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）贰拾万元整（￥200000.00元）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在招标文件规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标文件主要内容汇总表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（4）我方承诺严格按照施工图纸施工并保证工程质量。（5）我方承诺本工程施工中不拖欠农民工工资。

（6）若我方在投标中有违规行为，你方有权中止我方投标活动或取消我方中标资格，并没收投标保证金。

（7）我方愿按招标文件第一部分“投标须知”6.2条款规定向招标代理机构足额交纳招标代理服务费。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在招标文件第一部分“投标人须知”第4.2项规定的任何一种情形。

6、无（其他补充说明）。

投 标 人：济源市市政管养公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签 地 址： 济源市天坛南路 218号 电 话： 0391-6681155

传 真： 0391-6685895 邮政编码： 459000 2011 年 11 月12日 字）

（二）投标文件主要内容汇总表

投标单位：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）2011年11月12日

二、法定代表人身份证明

投标人名称： 济源市市政管养公司 单位性质： 全民所有制 地 址： 济源市天坛南路218号 成立时间： 1994 月 06月

经营期限： 长期经营

姓名： 李 乾 性别： 男 年龄： 43岁 职务：经理 系济源市市政管养公司（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人： 济源市市政管养公司（盖单位章）2011 年 11 月 12 日

三、授 权 委 托 书

本人 李 乾（姓名）系 济源市市政管养公司（投标人名称）的法定代表人，现委托 张 娟（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改济源市城市供水管网改造工程（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 投标有效期内。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明

投 标 人：济源市市政管养公司（单位盖章）法定代表人：（签 字）身份证号码： ***550 委托代理人：（签 字）身份证号码： ***027 2011 年 11 月 12日

四、投标保证金（收据复印件附后）

五、承 诺 书

投标单位：（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 2011年 11 月 12 日

六、已标价工程量清单

2.供水管网改造工程合同 篇二

目前为止, 包头市的供水系统总共由两个方面组成, 即净化水厂和供水站。净化水厂一共有四个:画匠营子水厂、磴口净水厂、阿尔丁净水厂以及黄河净水厂。其中画匠营子水厂是包头市的供水系统的主力水厂, 剩下的三个水厂的净水能力相对较低, 而且建成投产的时间比较短, 这四个水厂合作分工, 基本能够保证我市每日的正常用水水平。

虽然我市的每日正常用水能够得到保证, 但是我市的供水线路建成时间比较早, 基本上都是在上世纪七十年代建成使用的, 同时线路管网的口径比较小, 加之年久失修, 使得许多管网漏水情况比较严重。但是我市的输水管线的口径相对比较大, 因此供水管线与输水管线的衔接情况比较差。另外, 很多配水管在市区内部是按照环形管网布置的, 但是由于后来的不断建设, 供水管线无法对所有小区进行全面覆盖。

二、城市供水设施存在的问题

1) 水源水质污染严重, 环境性缺水已经逐渐暴露。当下我市的污水厂处理污水的能力与我市的污水实际产量不匹配。我市的城市规划区内的工业和生活污水产量已达到1.58亿m3, 但是现有的污水处理厂的数量以及处理能力都无法解决现有的污水数量。因此, 大量的废水直接被排入了河道、渗井、渗坑等, 同时有些农业种植区使用的农药和化肥数量超标, 使得地下水以及河道水体被农药污染。

最近一些年来, 整个黄河河道的水体由于以上两种污染形势导致严重污染, 加之黄河过境流量一年比一年少, 使得各个城市的供水源头受到了较大的冲击。恶劣的水体情况直接威胁了城市的正常供水问题, 同时对我市的正常生产生活也带来了极大的影响, 我市居民如果使用和饮用了受到污染的水, 会对我市居民的身体健康造成极大的威胁。

2) 供水实施设计标准低且陈旧老化。我市的大部分供水设施都创建在上世纪七十年代, 大部分设施陈旧老化并且缺少修缮, 我市目前的水管网线漏失率高达百分之二十一, 这不但难以保证用户的用水质量, 同时也使得供水企业产生了较大的经济损失。我市的大多数供水企业水处理的工艺相对落后并且标准相对国际标准来说偏低, 因此这两种现状导致了我市不断增长的用水需求与难以提高的供水能力出现了矛盾, 使得供水企业的供水能力难以得到最大的发挥, 同时也严重影响了我市居民的用水质量。最近几年, 我市的经济发展非常迅速, 用水量也随着经济发展速度加快的同时增加, 为了能够满足需要的用水量, 我市的许多管线都超负荷运转, 使得我市的许多供水管线老化破损十分严重, 这一现象就直接影响了供水效率和供水质量, 还可能导致自来水的浪费。

3) 市区边缘地区存在较大的供水盲区。由于供水管线无法覆盖到我市的各个角落, 城市边缘居民的用水得不到保障。许多居住在城市边缘以及城市郊区的居民存在严重的饮用水困难。由于我市的经济发展以及城镇化的脚步不断加快, 我市北沙梁、一机场以东以及110国道以北的许多地区都位于城市供水管网的末梢, 由于供水压力过大, 导致这些地区的居民用水和饮水十分困难。

4) 水资源浪费严重。由于我市的管网老化情况严重, 因此一旦发生管线渗漏现象就会导致自来水的浪费, 同时很多居民的节水意识非常单薄, 在平时用水时浪费现象非常严重。综上所述, 我市整体的节水意识不够, 需要对居民进行进一步的节水教育, 全面提高社会节水意识。

三、积极采取措施, 做好供水管网的改造问题

我市的市区供水管网系统的供水能力还远远不能满足我市的正常用水要求。为了能够满足我市的正常用水水平, 我市必须加大力度对供水管线进行建设, 高标准、高起点以及高要求的对我市的供水系统进行建设, 从而从根本上解决我市在供水能力与用水量不匹配的这一问题。为了能够提高我市居民的用水质量以及生活水平, 对我市的供水管线进行升级整改刻不容缓。

进入二十一世纪以来, 我市在政府的大力支持下, 已经逐步对我市的供水管线进行了改造。特别是在2014年的先后分别对上文提到的几个供水盲区进行了供水管线疏通和覆盖, 解决了城市边缘和郊区居民的用水问题。同时, 我市的相关部门对东河巴彦塔拉大街进行了供水管网的改造的工程, 大大解决了我市的供水和输水管线老化问题。在北梁改造的大环境之下, 包头市供水总公司与相关部门积极配合, 对部分管线的配套设施进行了整体的改造和重建, 使得我市居民的整体用水水平得到了大幅度提升。以巴彦塔拉大街的供水管线改造为例, 该工程总共包含了输水管线以及支路建设等几个部分。其中, 输水管线的建设从工业区东路直到河清水池, 全场大约两千三百米。该工程中还包含几个桥涵输水管线的迁移改造工程。为了能够圆满完成这一1500万的项目, 我市供水公司成立了现场指挥部, 在改造实施之前设计好施工预案, 并且各个部门分工明确, 定期召开会议, 部门与部门之间通力合作, 实现了在改造过程中流畅、规范、高效的施工效果。各个单位也严格按照自身的任务规定进行作业, 保证工程高质量的按时完成。

四、结束语

综上所述, 我市的供水系统存在着比较突出的问题, 最致命的是难以满足我市居民和企业的正常用水需求, 加之管线年久失修以及平时的超负荷运作, 使得我市的供水管网不堪一击。脆弱的供水管网也给人们的生活带来了巨大的不便。因此, 我市供水部门联合相关供水企业和施工单位对我市的供水管线进行了修缮和扩建, 最大限度的满足了我市居民的生活用水水平以及工业生产的用水要求。这一举动不但对我市的环境以及社会效益有着积极的促进作用, 同时也对我市的经济发展起到了至关重要的推动作用, 促进我市的良性发展。

摘要：笔者主要通过对包头市的供水设施进行介绍, 使读者能够简单易懂的了解包头市供水管网的基础内容以及包头市供水系统的主要组成部分。同时, 本文对包头市供水系统所存在的问题进行了列举, 并且对现有的问题也进行了针对性分析。

关键词：城市供水,供水管网,管网改造

参考文献

[1]日本水道协会.水道施设设计指针, 2000.

[2]宋仁元.怎样判断絮凝设备效果[J].城镇供水, 1986, 2.

[3]日本水道协会.水道便览, 2001.

[4]聂梅生.水工业工程设计手册——水资源及给水处理[M].中国建筑工业出版社, 2001.

[5]宋仁元, 张亚杰.烧杯搅拌试验在净水厂的应用[J].城镇供水, 1994, 1.

3.城市给水管网改造研究 篇三

【关键词】城市给水管网；管线布控；管材设计；施工原则；管网碰口；改造

1、前言

城市给水管网是城市生产和生活中重要的水资源来源，对于维护城市发展有着保障的价值，进入到新世纪，城市规模、人口、产业都在迅速扩大，造成城市给水管网的供水压力也在迅速提升，这会出现城市给水管网能力和实际用水需求上的根本矛盾，必须利用城市给水管网改造才能缓解这一困境。应该从造成城市给水管网能力不足的原因分析，确定管径、观察、供水效果等现象的具体部位和原因，通过科学的管线布控和定位、合理的管材设计和选择、优化的施工原则和方法，辅助于管网碰口合格的施工，在处理好其他方面问题的基础上，迅速提升城市给水管网改造的效果和质量，达到为城市发展、工商企业经营、人们生活提供更多、更好水资源的目标。

2、城市给水管网的现状

城市给水管网是城市基础设施和水资源提供网络，城市给水管对于城市的意义相当于人的血管，具有举足轻重的作用。随着城市的扩大，水资源需求变得越来越大，需要给水管网相应地扩大供水能力，这时就显现出城市给水管网必须进行改造的必然性，需要改造的原因主要有如下几个方面：

2.1城市给水管网管径小

在城市旧城区城市给水管网基本由上世纪80年代的规划建设而成，那时对城市发展和工商企业发展没有科学地预判，导致城市给水管网管径过小，虽然在当时可以满足城市供水需要，但是对于当前人口和生产压力，原有管径已经远远不能满足需要。

2.2城市给水管网管材差

在上世纪建成的城市给水管网中，管材的种类主要有大口径水泥压力管、冷镀锌管、灰口管、铸铁管，这些管材存在着两个基本问题，一是，从建成到现在已经进入到老化期，表现出破损、渗漏现象十分严重。二是，管材对水质污染严重，这些管材会造成供水水质中重金属盐铅、锌等元素的超标，影响人们的健康和生活。

2.3城市给水管网供水效果不佳

在当前城市给水管网运行中经常会因供水压力过大而引发城市给水管网爆裂、管网堵塞、管网压力过低等实际问题，造成城市给水管网的输水能力在原有本已不足的情况下继续下降，进而会形成对城市给水管网供水能力的进一步影响，因此，进行城市给水管网改造也就成为趋势和必然。

3、城市给水管网改造的要点

3.1城市给水管网改造的原则

一是，长远性原则，城市给水管网改造过程中要结合城市长期发展纲要，要对供水需要有通盘考虑，从城市发展的总体考虑进行城市给水管网改造，避免只顾眼前利益问题的出现。二是科学性原则，在城市给水管网改造过程中的各个关键环节要进行必要的科学计算，确定管径、管材、供水能力，做到既节约投资又能保障供水能力。三是，优先性原则，对于城市供水过程中经常断水、爆裂、水压不足、渗漏严重的区域要优先予以改造。四是，统一性原则，城市给水管网改造可以借助城市街道改造、路面扩宽等其他建设工程，使其达到统一行动、节约资金，减少资金投入的目的。

3.2城市给水管网改造的方法

一是，城市给水管网改造的拆敷法，在中小城市给水管网改造过程中，或老城区城市给水管网改造施工中，可以采用这种方法，既用原有管道的线路，以新敷管道替换的方式进行改造，拆敷法的基本要求是接口和防腐，这两项要达到预定的规范。二是，刮管涂衬法，在已经进行过给水管网改造的城市给水管网中，如果供水需求略大，管径和管道尚可基本满足城市供水需要，则可选择清洁管网内壁，清除结垢等方式提升城市给水管网的供水能力和质量。

3.3管材设计和选择

城市给水管网改造使用的选择基本原则是：能承受要求的内压和外荷载，使用性能可靠，维修工作量少，施工方便，使用年限长，内壁光滑，水力条件好，造价相对较低。球墨铸铁管材具有强度高，韧性好，采用柔性接口，内衬涂料为水泥砂浆，外壁为喷锌和沥青防腐，使用寿命长等优点，内壁衬塑热镀锌管也是在城市给水管网改造中应用较多的材料。应该根据城市给水管网改造的设计，科学选择管材的类型和大小。

3.4管线布控和定位

城市给水管网改造新管线定位尽量要按照城市规划位置敷设，并与旧管线位置保持一定距离，这样可以保证在新管敷设过程中旧管能正常通水。

3.5管网碰口施工

城市给水管网改造中无论是正常施工还是新旧管网对接都需要碰口操作，应该在碰口施工中统筹安排，化整为零；若碰口的用户支线较多，应缩短停水时间，减少损失，缩小影响面，碰口施工应该先易后难，施工难度较大的支线，可集中到最后一并突击解决。

3.6城市给水管网改造应该注意的问题

管道改造施工前，要确定自己原有管线的精确位置及沿线用户支线的情况，确保碰口时不漏户，最后定下自己新敷管线的具体位置，不能盲目开挖。由于在城区街道往往店面较多，一般不允许全线开挖铺管；施工期间的排水很重要，老城区街道下水道多，渗水较大，管道装好后要及时回填覆土，不能及时回填的要加强管沟排水，否则很可能造成浮管等质量事故；施工用电要有保证，要事先与有关部门取得联系，申请临时用电措施，确保施工期间的正常供电同时还应自备发电机组，以防万一；施工停水接口要下达停水通知书，当停水范围较大的还应通过电视"报纸等新闻媒体加以公告。

参考文献

[1]王晓辉.加快供水管网改造降低供水产销差率[J].中国建设信息（水工业市场），2006（04）

[2]宋兰合.城市供水管网改造规划介绍[J].中国建设信息（水工业市场），2008（02）

[3]陈汝春.城市给水管网系统的优化布置及其相关问题研究[J].科技信息，2011（07）

[4]王艳.关于城市排水管网改造专业规划问题的探讨[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2010（06）

[5]白曉君，吕秋霞，张旭.加强城市给水管网改造提高供水企业经济效益[J].泰安教育学院学报岱宗学刊，2007（01）

作者简介

1吴超（1984-），硕士研究生，大连理工大学土木建筑设计研究院，工程咨询所，工程师。

4.供水管网改造工程合同 篇四

项目立项的申请

县发改局：

根据县政府20**年*月*日专题会议对近期八起信访突出问题的安排部署和*月*日县主要领导相关批示意见，要求住建局于本周内开工启动***路道路改造工程。以化解矛盾，消除不稳定因素，彻底解决烽火沟路排水不畅、污水漫流这一当前信访突出问题。该工程具体内容如下：

一、项目简介

***路起点北自****，南与***对接，全长***米。改造建设成*m宽砼路面，并完善排污排洪等配套设施。需硬化道路***㎡；修建D400污水管道*米，污水检查井*座；D1000雨水管*米，D500雨水管*米，建设雨水收水井*座。

二、项目建设规模及主要建设内容

1、将原砂石路面改造成7米宽的砼路面，在宽度有位置的地方在道路两侧铺设2米宽的人行道砖，道路窄的地方可不修建人行道。

2、在道路东侧人行道上修建一条D400HDPE双壁波纹排污管道，每隔40米修建一座检查井，每隔80米修建一道过街预留管道，便于两侧居民污水接入，过街管道采用D400HDPE双壁波纹管。管道埋深1.5ｍ，出口接入**路主排污管道，**路未修通前按原排放方式排入***。

3、在道路西侧修建一条D1000砼雨水管道，分别在道路两侧每隔25米修建雨水收集井一座，两侧雨水收集井间修建连接

管道，连接管道采用D500砼管，管道埋深80cm，出口接入**路排洪渠。

4、施工时挖运出原路基土方，对土基层压实后，先铺 30cm毛料垫层，然后在毛料垫层上铺设25cm厚水泥稳定碎石基层，最后浇筑20cm厚C30砼路面，路面标高按原路纵向标高整体下降50cm，尽量使道路低于两侧的建筑，以利排水。

5、道路横坡按1.5%横坡从路中坡向道路两边。

三、工程投资概算

工程概算总价约***万元。

四、资金来源

由县政府统一调配，县财政支付。

五、项目工期

从20**年*月**日开始实施，至20**年*月竣工验收交付使用，建设工期3个月。

六、项目建设的意义及必要性

该路目前仍为砂石路面，无雨污水等配套管网，***等**路沿线居民排水不畅，污水漫流。同时由于**路从**公司穿行的主排水渠道断面小，雨时排水不畅，积水严重，近些年周边居民多次受到洪水困扰，近段时间周边居民就此处排污排洪问题不断上访，要求尽快解决，已成为当前信访突出问题。20**年*月*日县主要领导批示要求住建局尽快启动***路改造工程，因此我局按照要求迅速启动开工建设。

特此申请立项，请批复。

附：

1、****居民反映污水横流的情况反映。

2、****对信访局提出的当前信访突出问题和不稳定因素的批示意见。

3、县政府关于***、***等八个信访问题处理意见的情况汇报及领导批示意见。

4、住建局关于***等住户反映排水问题的报告及领导批示意见。

县住房和城乡建设局

5.供水管网改造工程合同 篇五

一户一表改造工程申请办理材料五

居民成套房一户一表改造合同

甲方：

乙方：福建省石狮供水股份有限公司

根据上级有关规定，甲乙双方就一户一表改造工程事宜，订立本合同，以便明确双方的权利义务。

一、改造费用标准及改造内容：

1、改造费用标准：

根据石狮市经济局《关于福建省石狮供水股份有限公司“一户一表“改造工程收费标准的批复》[狮经价（2009）10号]的规定，一户一表改造收费标准为每户250元。

2、改造内容：

乙方负责对甲方户外供水管线、计量表及配套部件的必要改造，包括管线的测漏更换、每改造户在楼房下面适当位置统一安装单独计量表，在改造户的原进水管线上选择一个适当的位置拼接新老进水管线。改造户若存在多路进水管线，改造后只保留一路进水管线，甲方户内管线改造甲方自行连接。因改造需要，使甲方建筑物的地面、墙壁、装修等有损坏的，由甲方自行负责修复。

二、改造工程期限：

自甲方缴齐工程款之日起5个工作日内进场施工。

三、甲方均同意由乙方对上述工程进行设计、施工。

四、甲方应积极配合乙方施工，不得无故干扰乙方施工。在施工期间，甲方需配合乙方做好施工安全方面的工作，同时，甲方需自行做好安全防盗工作。

五、在合同履行期间，因甲方原因导致乙方不能施工或停工的，则工期顺延，甲方应负全部责任并赔偿乙方由此产生的损失。

六、乙方在勘察设计和施工过程中，应减少对居民生活的影响，按合同约定时间进行施工。

七、计量表至新老管线拼接处的管线及配件，乙方免费保修一年（人

福建省石狮供水股份有限公司

一户一表改造工程申请办理材料五

为损坏除外）；一年之后，甲方自行负责维护。

八、一户一表改造完毕，经验收合格后，转为一户一表供水收费，但甲方应缴清原计量总表的水费（包括污水和垃圾处理费，下同），否则乙方有权停止对甲方的供水。实现一户一表供水后，乙方负责每月查表到户，甲方应按乙方规定的水费缴纳时间（目前用户水费缴纳时间为每月的1日至15日）缴纳水费。逾期缴纳按应缴水费金额每日加收5‰的违约金。甲方欠费一个月以上，乙方可以暂停供水服务。

九、工程竣工通水后，以计量表为界，划分产权，计量表后（包括计量表）的管线等配件归甲方所有。计量表由乙方负责维护，甲方不得拆动。

十、对进户计量表精确度有争议的，经检定后，如果水表计量准确（误差在规定值以内），甲方承担检定费用；如果误差超出规定值范围，乙方承担检定费用，并按有关规定对水费进行多退少补。

十一、注意事项：

1、根据《城市供水企业资质管理规定》（1993年2月4日中华人民共和国建设部第26号令发布）的规定：供水管干线未稍的服务压力不应低于0.12兆帕。该供水压力相当于水能到达四层楼，因此四层楼以上的楼房在用水高峰期可能出现水压不足或断水现象。

2、改造时新申报的消防用水计量表所连接的设施，只允许用于救灾，因非救灾用水所产生的水费，由所有参加改造的甲方平均分摊。

十二、本合同未尽事宜，双方协商后以书面形式确定。

十三、本合同自双方签字或盖章后生效。

十四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：福建省石狮供水股份有限公司(每户签字)

****年**月**日

6.西华县配套供水工程合同 篇六

施工合同

合同名称：兴业

兴业县水利工程管理站（以下简称发包人）拟修建兴业县化寿水库灌区配套供水工程施工二标段工程，接受了（以下简称承包人）的投标，双方达成了如下协议，并于 2014 年 12 月 15 日签订了本协议，合同总金额为（大写）贰仟零伍拾肆万玖仟元整（小写）2 元人民币。

1.本合同包括下列文件： 1.1 协议书（包括补充协议）； 1.2 中标通知书； 1.3 澄清函 1.4 投标书； 1.5 专用合同条款； 1.6 通用合同条款； 1.7 技术条款； 1.8 图纸；

1.9 已标价的分组工程量清单； 1.10 经双方确认进入合同的其他文件。

上列文件汇集并代替了本协议签订双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位的公章后生效。

6.本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，发包人执

叁份，承包人执叁份。其余副本由发包人分送有关单位。

发 包 人： 承 包 人：

（单位盖章）（单位盖章）法定代表： 法定代表：（或委托代理人）（签名）（或委托代理人）（签名）

联 系 人： 联 系 人： 地 址： 网 址： 电 话： 传 真： 邮 编： 2014年12月15日 2014地 址： 网 址： 电 话： 传 真： 邮 编： 年12月15日

拟 签 合 同 的 主 要 条 款

采用水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于 2000年2月联合颁布的《水利水电土建工程合同条件》

（GF-2000-0208）第二版（2000年版）

一、发包人、承包人的名称或姓名、住所

二、承包方法

采取承包人包工、包料、包工期、包质量、包总造价、包安全。

三、工期

中标人的投标工期为本工程的合同工期。中标后除不可抗力或情势变更外，中标人不得以任何要求拖延工期。在保证工程质量的前提下，发包人同意承包人提前完工，但不设经济奖。

四、工程开工和完工

（1）开工通知

监理人应在 2014年 12 月 16 日前发出开工通知。

（2）完工日期

本合同全部工程在 2015 年 4 月 20日完工。总工期： 120 日历天。

五、合同价

中标人的投标报价为合同价。施工过程中除设计变更外（设计变更必须经建设单位和设计单位同意批准后方可实施），合同价款不做任何调整，中标单位不得以任何理由增加造价。

六、结算办法

1、工程付款以中标人在投标文件中承诺的支付条款为依据。

2.承包人每月20日按当月实际完成工程量编报“工程量清单”及相应“月进度付款申请单”报施工监理审查，现场指挥认可签字后作为工程款拨款依据。

3、如遇特殊情况，资金拨付不及时，双方应本着互谅互让的原则共同协商，并保证不影响工程进度。

七、工程质量及验收

1、本工程质量要求必须符合合格工程验收标准。

2、工程施工必须严格执行国家现行的施工规范和质量验收标准，所用设备、材料必须符合国家现行质量要求，工程竣工经建设单位组织设计、监理等有关部门验收合格后方可交工。工程保修按国家有关建设工程质量保修办法执行，保修期内因施工质量问题发生的维修费用，由中标人承担。

3、工程竣工后，中标人负责向招标人提供竣工资料且整理成册壹份，另外再提供壹套竣工图，并确保竣工资料真实、齐全、准确、完整。

八、违约责任

1、在合同履行过程中，若任何一方违约，均应赔尝对方因此造成的经济损失。

2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担责任后仍应继续履行合同。

九、履行合同过程中争议的解决

招标人、中标人在履行合同过程中如发生争议，可和解或者要求有关主管部门调解，当事人若不愿意调解、和解或调解、和解不成，双方可向约定的仲裁机构申请仲裁或向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

十、其它事项

1、发包人应统一管理本工程的文明施工工作，负责管理和协调全工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项。但本项目发包人不承担施工准备工程。

2、施工单位进入现场，由建设单位会同监理单位对投标书中所列机具、技术人员配备清单进行核实。

3、拟管理和实施本合同的主要人员需具备一定的资格和经验。

4、在施工过程中不得随意更换投标时承诺的项目经理，技术负责人和主要施工人员。

5、除合同工程运行设备另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由承包人提供的工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管。本合同发包人不负责采购主要材料和工程设备，若需发包人提供材料及设备时，应按有关规定与承包人重新签订协议。

6、项目经理和主要技术施工人员要对施工过程中一切安全负全责，坚决杜绝一切安全隐患的产生。

7、项目经理应积极配合发包单位处理施工过程中可能发生的一切问题。

8、承包人未经发包人同意，不得将其承包的全部或部分工程转包给第三人。监理人认为可以分包的部分工程必须征得发包人的同意。承包人在施工过程中，因承包人责任造成的不能保障工程质量和合同工期的情况下，发包方有权指定分包人。当承包人未能按合同规定按时向分包人支付合同款项时，发包人有权在应支付给承包人的合同款中扣减相应的金额，直接向分包人支付。

9、发包人拨付给承包方的款项，项目经理要以项目部为单位设立专项帐户以保证资金专款专用。

10、施工结束后，项目经理要协助发包人做好工程的验收工作。

11、项目经理要制订切实可行的施工方案，经业主、经理签字认可后方可实施。

12、未经发包人同意，项目经理不得做出影响施工进度的行动。

13、承包人的一般义务和责任

（1）在施工过程中，承包人应配合发包人处理因工程施工与当地政府（包括乡村）、居民、企业之间的矛盾。

（2）承包人应对投标报价以及经评标确定的工程量清单中所报的单价和合价的正确性和完备性负责。除合同中另有规定的以外，上述报价包括了合同内列明和包含的全部风险、责任和义务，以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用及利润税费。

14、监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：

1）批准工程的分包； 2）确定延长完工期限；

7.塑料管材在给水管网改造中的应用 篇七

目前, 针对管网锈蚀引起水质二次污染问题, 在给水管网安装中已经作出改进措施:使用非金属管材, 控制金属管材的使用, 不得不使用的部位, 也尽量采取良好的防范措施 (如防锈涂层) 。但还有不少过去使用金属管作为给水管道的地方由于管线使用时间长, 外界环境诸多因素的作用加速金属管件老化, 出现锈蚀, 影响饮用水的水质。这就要求对相当一部分锈蚀严重的小口径金属管线进行及时更换, 主要是选取适用的塑料给水管代替镀锌钢管。

以本地在给水安装中经常使用的小口径塑料管材为给水管道改造的选材范围, 以经济适用为指导进行选取。这些给水塑料管材主要有PVC-U塑料给水管、铝塑复合管、PPR塑料给水管及HDPE塑料给水管, 这些塑料管材都表现出比金属管 (镀锌钢管) 更优越的特点, 现从价格、性能、安装使用的经验等方面作简要地比较。

注:表中“使用年限”数字为调查资料所得。

1.1 镀锌钢管

过去被普遍使用的中小口径给水管材, 作为给水管道已有近百年历史, 制管、配件等方面均有规范和成熟的经验, 但也是调查发现的因出现锈蚀、老化严重而导致水质受二次污染的给水管材。

镀锌钢管还有因为锈蚀导致管道内过水断面缩小, 减少管道的输水量的问题。

1.2 PVC-U塑料管

以PVC-U塑料管为代表的塑料管道与金属管材比较, 在民用给水中都具有耐腐蚀、不生锈、不结垢、重量轻 (仅为金属管的1/6~1/10) 、水流阻力小 (输水能耗降低5%以上) 、综合节能性好 (制造能耗降低75%) 、运输安装方便、使用寿命长的特点。

曾经受到关注的还有PVC-U塑料管在成型过程中, 由于工艺的需要, 加入一些含铅的添加剂的问题。铅对人体有害, 特别是在饮用水的检验中受到严格的控制。实验表明:当PVC-U塑料管投入运营后铅的有害物质会迅速地析出而流失, 根据有数十年使用PVC-U塑料管用于供水的经验看, 以PVC-U塑料管作为给水管道对人体是无害的。我国也出台了对PVC-U塑料管卫生检验标准 (GB9644) 。

关于PVC-U塑料管使用寿命的问题, 根据欧洲各国长期的使用经验, 寿命在50年以上, 我国现行规定的聚氯乙烯给水管道 (PVC-U塑料给水管) 的设计使用寿命不小于50年。同时应该在使用中注意:PVC-U塑料管受紫外线辐射老化较快, 不宜在露天敷设。

1.3 铝塑复合管 (PAP)

铝塑管是塑料给水管材在本地较早受到广泛使用的典型。

铝塑管柔韧性良好, 能依据需要弯曲, 手动也可操作, 结合塑料或铜制管件安装操作方便, 曾是本地相当一部分家庭室内给水管线敷设所采用。

根据安装使用情况看:铝塑管管件安装后需固定处理--不少用户室内给水管出现漏水的原因是铝塑管管线与管件接合部位的铜制管件安装后固定处理欠佳或受到忽略, 长期使用接合处出现松动造成渗漏。

现在铝塑管多用在临时敷设的给水安装中。

1.4 PPR塑料管

相比于其他塑料给水管, PPR管在使用中韧性好、耐冲击、耐热、耐压。在通过70℃的水、压力为1Mpa的条件下, 能够保证技术规程中50年的使用年限;而且保温性能好、导热系数仅为金属管的1200, 适用于现在家庭热水器具的输水管。

在同等压力和温度下, 管壁最厚;管壁厚度2.0~2.9mm之间的小口径管线安装中管材与管件之间宜采用热熔承插连接。

1.5 HDPE塑料管

HDPE塑料管是目前抗震性最好的管道, 韧性好、抗疲劳强度、耐温性能较好 (抗冻性) 、耐冲击强度高、重量轻而且价格低, 使用寿命可达50年;

HDPE塑料管本色为透明奶白色, 市场购进的管材主要为黑色或本色, 小口径管材与管件之间采用热熔承插连接, 熔接需要专用的热熔接工具。

2 管网改造中应注意的问题

我们在遵照塑料给水管材相关行业标准、规范进行施工安装及由以上塑料管材的比较结果为依据, 在小口径给水管道改造中尽量作到:

2.1 室内新装的给水管线使用PPR塑料管, 适用于家居冷热水的传输;基于经济考虑可选用PVC-U塑料给水管, 但该种管材不适宜用作热水输送管道。

HDPE塑料管作为室内给水管材也被逐渐接受, 但也不能作为热水管道。

2.2 不同的管材不同的连接方式造成了塑料给水管局部水头损失的差别较大。在市政供水压力变化较大的地点应该充分考虑这个问题, 选用粘接的管材--管材与管件之间粘接使过水断面变化不大, 局部水头损失较小。选用PPR塑料管或PVC-U塑料给水管。

在供水压力相对宽裕 (压力变化小) 的地点, 可采用卡套或卡环连接的管材, 只是管材与管件连接处过水断面变化较大, 局部水头损失相对较大。铝塑复合管采用卡套或卡环连接的方式。

2.3 新建的多层楼房多数为给水管道预留有管井、管槽, 考虑适用的塑料给水管即可;对于管线改造的楼房由于建筑结构的原因, 采取外墙明敷的方式, 首推选用硬质给水塑料管 (上述管材中的PVC-U、PPR塑料管) 。以PVC-U塑料管代替原先的镀锌钢管, 有条件的可将管道安置于日照较少的天井、向阴面等位置, 如必须在日照较强处安装时, 建议采用缠绕抗紫外线薄膜或外包铝箔遮蔽等措施, 以避免管道过早老化。

2.4 用户计量水表之前敷设于地面以下的给水管道使用公称压力较高的PVC-U塑料管, 行车道路下埋设的给水管道充分考虑荷载及管道基础, 可以PVC-U塑料管、HDPE塑料管相结合的方式进行。

3 结语

目前, 国家和地方对供水管网的改造均提出了明确的要求。

2000年11月, 国务院在《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》中就要求:对运行使用年限超过50年以及旧城区严重老化的供水管网, 争取在2005年前完成更新改造工作。

2003年8月, 建设部在《关于进一步加强城市节约用水和保证供水安全工作的通知》中进一步提出, 北方缺水城市要加快城市供水管网改造进度, 力争在2004年底前基本完成。同年9月, 建设部会同国家发展改革委、财政部下发《关于加快城市供水管网改造的意见》, 城市供水管网改造的目标和任务进一步明确。

最近, 建设部、国家发展改革委、财政部印发《全国城市供水管网改造近期规划 (2006年~2007年) 》 (以下简称《供水管网改造规划》) 的通知, 要求切实做好《供水管网改造规划》的实施工作, 加大城市供水管网改造的投资力度, 确保2007年前完成城市供水管网改造任务。

城市供水管网改造, 任重而道远, 仍然需要各地区、各部门的领导者充分认识其重要性, 结合各地实际情况认真实施规划, 充分利用市场化机制, 大力推进供水水价改革;仍然需要国家统筹安排地方财力, 加大资金投入, 同时供水企业多渠道筹措资金, 积极吸纳社会资金参与来完成, 选取适合的给水管材进行管网改造, 经济有效地提升供水设施水平, 保障城市安全供水。

参考文献

[1]《给水排水塑料管道设计施工手册》许其昌编.-北京.中国建筑工业出版社.2002

[2]《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》中国建筑工业出版社.2005

[3]《汕头工程造价管理》

8.供水管网改造工程合同 篇八

近十多年来，各高校办学规模不断扩大，同时，老校区的修缮工程也大幅度增加。山东科技大学的老校区泰安校区于2011年筹集资金五百多万元进行了自来水供水改造。由于此项水改工程规模大、内容繁杂、地下管道不可预见性等特点，导致在工程结算时出现很多问题，加大了审计工作量，竣工验收后拖延一年半才结算完毕。如何更好地发挥监督与服务职能，做好修缮工程结算审计工作，是摆在学校审计部门面前的一项繁重而复杂的任务。

一、工程背景

泰安校区东、西两个校园以及花园街家属院一直以来均以自备井供水为主，院内管网跑冒渗漏严重，水费平均回收率仅为65%左右，水的使用效益明显偏低。自2007年以来，泰安市先后成立专门机构，印发一系列文件，责令和督促关闭单位自备井，实施居民用水“一户一表、计量出户”自来水并网改造工程。在工程前期论证阶段，考虑到原户外供水管网缺乏统一规划和布局，随意性大且没有图纸资料，楼内供水管锈蚀老化严重，住户用水计量设施老化、品种多样，老式的机械表和后期使用的电子表计量均存在很大误差，维修费用逐年递增，给师生的正常生活带来了诸多不便，决定一次性彻底改造所有公共及家庭用水设施，这既符合国家水资源控制要求，又一劳永逸解除用水隐患。经学校委托招标代理公司公开竞争性谈判，由市自来水公司先期审核资质前提下，从七家投标商中择优选择一家公司承担土建和安装工程施工任务，另外招标了两家材料供应商。工程自2011年8月初开工，至年底才陆续完工，2012年9月竣工验收，2013年1月报送决算审计资料，当年9月30日审结定案。

二、工程结算审计主要问题

（一）规章制度遵守不严

1. 合同签订不规范。招标结束后签订的施工合同中，工程造价条款之一土建工程按照中标价格以131万元总价包死，未充分考虑地下隐蔽工程的不确定性，没有对合理原因导致的变更如何结算做出说明，及至施工结束，增加工程签证单81项，提报土建工程造价达361万元，超出230万元，接近原包死价的3倍，大大超出预期控制，成为此项工程结算审计的最大问题。工程造价条款之三的一户一表改造单价包死为每表812元，一户每增加一路管道，按照300元取费，中标的清单报价为每改造一户1100元，户内每增加一路管道按照300元取费，为结算依据的认定工作造成巨大障碍，经询问泰安市已参加水改的几个单位，向自来水公司进行调查等方式，确认合同中的每表812元有误，是以中标总价除以总表数量得出的人为数据。此项错误牵涉工程款出入约五十多万元，耗费大量的审计力量，最终还是按照政府约定的每户1100元进行结算。

2.材料采购制度执行不力。本工程所需主要材料约100万元，占总造价的四分之一。按照学校的材料采购制度，由招标选择的两家材料供应商，根据工程施工进度要求分期分批供应，但在施工过程中，供应的部分材料如内外涂塑钢管因设计路线变更改用PPR管，由管沟内壁悬挂改为直埋，进场材料无法退货，长期堆放在校园内，无法结算；还有部分材料供应不及时，施工单位为抢工期，自己采购材料十多万元，质量优劣无法控制，提报价格也找不到结算依据；材料供应商与施工单位对接不到位，互相推脱责任，两方结算账款长时间无法对应，有的已收材料无收条，部分退还材料没有扣除，牵涉资金约十万元，拖延了一个月的结算时间。

3.跟踪审计制度执行不到位。水改工程是泰安校区单项工程造价数额较大的修缮工程，根据学校要求，委托了校外的会计师事务所实行跟踪审计，从工程开始贯穿全程，一直到竣工验收结算完毕。在整个过程中，有很多变更项目和隐蔽工程未通知审计部门，出现跟踪审计盲点，一些具体情况无从查证，只能在审计结算阶段，重新召集相关单位和部门进行现场勘验，另行确定项目真实性和工程量，给工程结算审计带来额外工作量和不可预知的审计风险。比如部分道砖路面的拆除和恢复，提报工程决算表显示两次返工，计算了两次工程量，没有任何批准手续和签证加以佐证，只能通过勘察现场及询问施工管理人员进行确认。

（二）施工管理方面的因素

1.现场管理不到位。由于本工程涉及泰安校区三个校园，各校园用水设施均为上世纪六七十年代所建，原有管路情况复杂，又涉及1751户居民并网改造，情况各不相同；工程涵盖校园内各个部门和区域，不仅土建工程规模大，安装工程环节更多，任务比较重，需要全天候值守，而施工管理部门人手少，造成管理不及时、不到位，变更项目决策时间长，施工过程中偷工减料、以次充好等现象，给工程质量留下隐患，给结算审计造成风险。有个别管理人员专业技术能力不够，导致施工过程中出现大量的签证变更，为确认新增减项目真实性和效益性，一方面增加了各方的工作量，另一方面往往抬高了工程造价，审计结算价格大大超出合同要求，给学校内部控制制度造成不利影响。

2.图纸和签证等资料不规范。图纸和签证等资料是施工管理部门需要报审的确定工程量的最基本资料。原始设计图纸由专业的自来水公司设计院绘制，但报审的竣工图很不规范，所有变更项目没有在图纸上标识，大量的工程量需要现场重新测量，重新绘图并计算。增加的签证单虽然写明了变更清单和工程量，但只有施工单位一方签字，后来经过半年多的努力，由甲方三个部门与施工单位及跟踪审计人员多次开会共同认可了81份，但没有核实工程量，加大了结算审计的工作量和难度，在具体的审核过程中耗费了大量的时间用于重新确认签证工程量。

（三）施工单位的问题带来的审计风险

1.工程签证混乱。鉴于工程的复杂性和部分不确定性，管理部门对于正常设计变更事项考虑包死价不予现场认可，但施工单位以付出劳动为由绕开施工管理和跟踪审计人员的监管编制了若干签证单，有些属于想当然施工，有的利用地质、气候变化等一些特殊因素造成的影响工程建设的情况，事后补办隐蔽工程签证单、用工签证单，不但项目规格明细不清，而且工程量难以查证，耗费了大量时间去核实，增加了学校投资，影响了结算审计效率。经审计定案的审减值，涉及土建工程签证的达到137.4万元之多，即使如此，也比合同包死价增加了114万元。

2.利用计算机作弊。施工单位初期提报给施工管理单位的前两次结算书均存在明显的错误，利用了人们对于计算机的依赖心理，直接使用定额软件编制决算，无视招投标的清单报价，后在审计要求下重新报送。决算书表面上如实反映了工程量和单价，但对某些变更项目只计增项，不计减项，虚增了工程造价，具有较强的迷惑性，在审计过程中经过整整两周的现场测量才绘出完整的竣工图纸，后期以此图纸重新计算出了准确的工程量。

3.定额使用不当。经协商和研究决定，对于招投标项目仍旧按照清单价格，对于变更项目依据合同写明的定额编制决算，但施工单位提报的决算书没有按照施工合同约定，却采用市政工程定额，比建筑工程定额取费标准高，还有部分多于清单项目的签证单套用定额就高不就低，仅此一项错误，在初次报审时虚高约六十万元，大大增加了工程造价。

三、 对策与建议

（一）完善规章制度并严格监督执行

高校应当按照国家有关的审计法律法规及教育系统关于内部审计的规定，结合学校实际情况，分别制定出切实可行的修缮工程管理和结算审计制度，做到有法可依、有章可循，让学校的相关管理部门切实遵守。对合同的管理建议实施会签制度，由学校资产、财务、审计等部门参与审核和制定施工合同，从源头上杜绝合同管理不规范现象，规避各方风险。如果本项水改工程有提前会商环节，就不会留下合同造价缺陷，不会出现如此多的补充签证。工程所用材料的采购建议由学校资产、财务、审计等相关单位组成考察小组，对常用修缮材料定期考察市场行情，形成材料价格表，凡不按规定执行的材料采购不予认可。对有特殊要求的材料经几方共同考察后，做出限价作为工程结算依据，这将有利于避免每到结算审计环节都耗费大量精力进行协商定价。

（二）更新审计方法，提高审计质量和水平

高校审计部门应适应形势发展需要，转变思路，不断更新审计手段和方法，努力提高审计工作质量和水平。要改变原来单一的只注重对工程结算价款审计的事后审计模式，这种模式对修缮工程建设过程中造价管理的种种漏洞显得无能为力，应把关口前移，对工程实施全过程跟踪审计，即开展以项目决策、论证、设计、招投标、合同管理为基础的事前审计，以工程施工为主要内容的事中审计，以工程决算、投资效益为目的的事后审计，做到事前事中事后监督全面到位，促进各方加强管理，堵塞漏洞，防范风险，提高投资效益。

在具体的审计过程中，打破传统的手抄笔录的简单方式，积极开展计算机辅助审计，提高工作效率。利用现代信息技术手段和工具，结合高校雄厚的自身科研力量优势，积极和有关科研单位联合开发适用的审计软件，将审计全过程信息化，及时发现各种舞弊行为，规避审计风险，提高审计效率和质量，也解决了结算单位利用计算机技术舞弊的问题。

（三）加强施工管理监督，完善结算资料

按照事前和事中审计监督要求，学校修缮工程管理部门要及时与审计部门沟通，告知工程进展情况，要派相关人员深入施工现场，掌握工程进度，及时发现问题解决问题，对施工过程中的隐蔽工程、变更签证、建筑材料考察认定等要认真把关，确保准确、真实和规范并及时邀请财务和审计及使用部门现场签字认可，为结算审计工作保留好第一手证据资料。

9.供水管网改造工程合同 篇九

公司

东西塔户内夹层及隔墙施工 工程

建 设 工 程 施 工 合 同

2017年 10 月 5 日

23权直接从上述保证金中扣除相应的违约金额。

（3）履约担保的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程综合竣工验收合格之日。承包人完成建设工程施工合同约定的施工任务，通过竣工质量综合验收一个月内发包人将保证金（扣除违约金以外的剩余款项）一次性无息返还承包人。

七、验收方法、标准

1、工程验收标准：满足设计要求及现行国家及地方规范及规程 工程竣工后承包人应提前 天以书面形式通知发包人并提交完整竣工资料 3 套，发包人在接到通知且收到完整竣工资料后 5 天内组织验收。

2、若本工程未能通过发包人的验收，承包人应无偿返工至通过验收止，并承担由此造成工程延期的责任和给发包人造成的其他损失。否则，发包人有权单方面解除合同并要求承包人赔偿损失,承包人应在收到发包人解除合同通知之日起十日内返还发包人所有已付款项，给发包人造成其他损失的，承包人还应承担相应的赔偿责任。

八、保修：

工程质量保修金返还时间：待保修期满二年，经发包人确认，30天内支付保修金的80%，待保修期满五年，经发包人确认，30天内支付保修金的20%，保修金不计利息。

若承包人收到发包人指示后未能在发包人要求的期限内履行其保修义务或在合理期限内未能修复缺陷的，发包人可以自行修复或委托他人维修，（维修费用=发包人与委托方核算的工程量*发包人与委托方商定的单价），承包人不及时维修或拒不维修的，发包人有权凭照片或物业公司证明或业主证明直接扣除相应费用的120%，保修金不足以支付保修费用时，发包人有权进一步向承包人追索。

九、本工程在保修期间如发生质量问题，承包人应当在 24 小时内派人修复或更换，如承包人未及时修复，发包人有权委托他人维修（维修费用=发包人与委托方核算的工程量*发包人与委托方商定的单价），所发生的一切费用从保修金中扣除，保修金不足以支付的部分由承包人承担。

十、违约责任：

1、工期每延误一天，承包人应按工程总造价的千分之 五 向发包人支付违约金。如由于承包人工期延误给发包人造成其他损失的，承包人还应承担全部赔偿责任。

2、因承包人原因工程质量达不到工程验收标准，按本合同价款的【10%】承担违约金并承担发包人由此产生的损失，并应无条件返修至本工程所要求达到的工程验收标准，经发包人及有关部门验收通过后，方可交付使用，承包人应承担由此产生的所有费用。

677、对于房屋造成的质量问题的责任范围由争议的，双方应积极协商。无法协商的，承包人亦应先于修复；问题可交由政府相关部门仲裁，仲裁费用和修复费用均由最后的责任方支付。

8、承包人维修项目完成必须通知发包人或发包人指定的物业管理公司验收签字，否则视承包人未完成维修，由此引起的一切责任均由承包人承担。

三、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

四、索赔

如因承包人质量问题引起小业主对发包人索赔，承包人将承担索赔的费用，发包人可直接自保修金中扣除，不足部分作为指定分包人向发包人应付的债务。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

/

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人:（公章）承包人:（公章）

法定代表人 法定代表人 或委托代理人: 或委托代理人:

年 月 日 年 月 日

履约保函

保函编号: 致：(承包人名称）

鉴于你方作为发包人与(承包人名称)(以下简称“承包人”)就你方的拟建的(以下简称“本工程”)已于_____年__月__日签订了一份施工总承包合同（以下简称“本合同”）。

我方(担保人名称)法定注册地址：，根据有关规定及合同，愿意接受该承包人的委托，作其保证人，为其履行除预付款条款和保修条款以外的合同约定的义务，向你方提供承包履约保函，在此，我方特向你方作出如下保证：

1.考虑到本合同的各项约定，我方特此无条件地和不可撤销地承诺、以此保函保证并受其制约，在收到你方要求支付部分或全部的保证金的通知时，无须你方提出任何证明或证据，也无权要求你方解释任何原因，将于7日内无条件地和不可改变地向你方支付累计总额不超过人民币____________元（大写:________________元）（以下简称“担保金额”）的任何你方要求的金额，并放弃任何向你方提出异议和追索的权力。

2.在承包人履行完毕本保证范围内的义务之前，我方承担保证责任的总金额达到上述担保金额的 时，承包人应在收到我方关于补充保函的书面通知之日起10个日历天内，办理开具补充承包履约保函手续，补充保函金额为我方承担保证责任所赔付的金额，手续办理完毕后，我方将向你方出具补充承包履约保函。3.我方提供的保证为连带保证责任。

4.本保函的有效期间：自本保函签发之日起至工程竣工验收合格（以竣工备案文件记载为准）后第28个日历天（含第28个日历天）。经保证人书面同意，本保函取消有效期可以延长。

5.在本保函有效期间内，除非合同被合法解除并得到你方和承包人的书面确认，我方不接受任何原因的退保申请。

6.在本保函有效期间内，我方在收到你方的书面索赔通知后，在七个日历天内履行保证责任。

7.你方向我方发出的索赔通知书应由你方法定代表人或授权代理人签发并加盖单位公章。8.我方受本保函制约的责任是直接的、连续的，《履约担保条款》是本保函的组成部分，具有同等法律效力。

9.本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。保函失效后，请你方将本保函退回承包人交我方注销。

保 证 人:(盖章)

保证人地址： 邮编：

法定代表人： 电话：

签发日期：_______年___月___日 传真：

10.工程改造的合同 篇十

承包人(乙方)： 曲靖市万达建工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就养鸡场改造工程协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程内容：

二、施工内容

1、钢窗为维修和更换玻璃及刷油漆，面积96×1.44=136.24㎡;

2、门为普通平开钢门，共24樘;

3、拆除原木质屋架、檩条和石棉瓦，更换新钢方管屋架、檩条为钢C型钢，即C140×40×20×2.0，屋面瓦为50厚彩钢复合瓦;

4、DN50引风透气帽，彩钢制作、安装。

三、施工工期

合同工期共计 天。合同签订之日算起，如遇不可抗力因素，工期顺延。

四、结算方法

1、该工程除工程拦标价注明的工程量清单外，所增加的土建项

目、钢结构项目及装饰装修项目，一律按签证清单量，按现行近期国家相关定额计价方式进行计取。

所增加项目工程造价按工程量清单，经双方核定后在 七 个工作日内支付总造价的 %。

五、工程造价

按拦标价约 元，到风透气帽按 元/套计补。

六、付款方式

合同签订后，所有安装材料到场报验后，甲方支付款项 %，安装完毕后付到完成工程量的 %。工程完工后，经甲方验收合格，甲方在 天内支付至完成总价款的 %，留 %作为工程质量保证金。该工程保修期为壹年。

七、甲方权利和义务

1、甲方提供原材料堆放场地。

2、按合同约定向乙方支付工程款。

3、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度、材料工程量、安全生产及按图施工情况。

4、负责本工程中各工程、工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整改。

5、负责组织工程验收工作，及竣工资料的合并及归档。

八、乙方权利和义务

1、乙方对所提供的产品必须确保质量符合国家标准，按时、按质、按量完成该工程。

2、乙方必须按甲方技术要求及使用需要制作安装，统一规范化。在安装过程中，因乙方违反操作规程或其它原因，发生的一切安全事故和损失全部由乙方承担，与甲方无任何关系。

3、乙方承担由乙方施工质量所造成的一切责任和后果。

4、甲方负责提供施工期间的施工电源，费用由乙方承担。

5、工程完成后，负责清理现场，保证现场环境卫生。

九、违约责任

乙方必须按照甲方要求按质按量完成钢结构制作安装，如果中途退场，给甲方造成损失的，工程款不予结算，乙方负责赔偿甲方损失。

十、争议解决

履行本合同期间，甲乙双方发生的争议或纠纷，由双方协商解决，协商不成，双方同意向曲靖市仲裁委员会申请仲裁或依法向人民法院起诉。

十一、合同的生效和终止

1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

2、本合同在结清工程尾款后终止。

3、本合同未尽事宜经双方友好协商，另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.房屋改造工程施工合同 篇十一

发包方（以下简称甲方）：沈阳融信投资控股有限公司 承包方（以下简称乙方）：沈阳安运工程有限公司

第一条：工程概括

工程名称：房屋改造工程

工程地址：沈阳市皇姑区鸭绿江东街15号

建筑面积： 2000平方米

工程内容：土建工程、给排水、锅炉及采暖、防水、外墙粉饰、垃圾清运等

承包方式：总承包

第二条：合同工期

开工日期：2012年12月5日

竣工日期：2013年3月5日

总工期：90天

第三条：工程价款及付款方式

1、本工程合同价款为82万元（大写：捌拾贰万元整）

2、付款方式：合同签订后付32万元工程首付款，施工中按工程进度付工程进度款，工程完工并验收合格后工程款付至95%，余款5%待一年质量保证期满无质量问题后一次性付清。

第四条：工程质量及验收

1、工程质量标准：合格

2、质量验收标准：按国家有关施工规范为验收标准。

第五条：双方责任

甲方责任：

1、提供施工图纸；

2、办理相关手续；

3、按期提供工程款；

4、质量检查及验收；

5、提供施工用水、电及施工场地。

乙方责任：

1、按图纸及规范要求施工，保证工程质量；

2、严格执行本合同制定的施工工期，按期交工；

3、安全文明施工，非甲方原因发生一切安全责任事故自行负责；

4、工程竣工后一年内为质保期，在质保期中，乙方负责向甲方免

费提供维修。

第六条：违约责任

1、甲方不按合同约定支付工程款或不履行合同义务及不按约定履

行义务的其它情况；

2、乙方不按合同工期完工，产品质量达不到约定的质量标准或不

履行合同义务及不按约定履行义务的其它情况；

3、一方违约后，赔偿因其违约给另一方造成的损失。

第七条：索赔

1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当理由，且有索赔事件发

生的时效证据；

2、甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应当

由甲方承担的责任的其他情况，乙方可以向甲方索赔。

3、乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给甲方造

成经济损失，甲方可以向乙方索赔。

第八条：不可抗力

按合同法执行

第九条：合同生效与终止

合同双方签字并盖章后即生效，甲方和乙方履行合同全部义务，合同价款完毕后，本合同即告终止。

第十条：合同份数

本合同一式两份，甲乙双方各持一份

发包方：沈阳融信投资控股有限公司

负责人：

承包方：沈阳安运工程有限公司

负责人：

12.电力改造工程合同范本 篇十二

甲乙双方按照自愿、公平和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合工程的具体情况，经过双方友好协商达成以下合同条款，请双方共同遵守执行。

第一条：工程概况

一、工程名称：云南省委农场0.4KV线路、配电室改造安装工程。

二、工程地点：云南省昆明市五华区同心路南侧云南省委农场。

三、工程内容：新建配电房1座，第一标段的全部电器设备及线路的电器材料和拆除部份。

四、开、竣工日期

1、计划开工日期：

2、计划竣工日期：

3、计划总工期：

第二条：合同价款

一、本工程由乙方总承包，第一标段包干合同价 元。大写

二、在施工过程中，甲方负责供电部门和各用电户及居民户的协调工作。

第三条：付款方式

一、签订合同生效之日起甲方三日内支付给乙方合同总价的 % 。

二、第一标段改造通电后十五日内甲方付给乙方工程的全部款额。

第四条：工程延误期，若出现下列情况之一，乙方不负责任：

一、因甲方要求进行施工更改和设计变更。

二、因线路路径不通畅。

三、因自然灾害、绵雨或不可预见的因素导致的工期延期。

第五条：甲方的权利和义务

一、甲方应给乙方提供施工方便和条件。

二、土地征用、青苗、树木、房屋拆迁等协调和赔偿工作由甲方处理和承担全部责任。

三、因甲方引起待工和新增加工程量应由甲方补给乙方的相应费用。

第六条：乙方的权利和义务

一、乙方应做到安全文明施工。

二、加强施工现场管理，严格安全措施，若在施工期内因乙方引起人身安全事故，由乙方承担，非乙方造成的事故，由责任方承担。

三、乙方应按供电作业的技术要求和规范进行施工，保证质量，按时完工。

第七条：

一、本合同请甲乙双方共同遵守，未尽事宜的由双方协商解决。

二、本合同在通电后并且甲方付清乙方工程款后自行终止。

三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

经 办 人： 经 办 人：

电 话： 电 话：

银行账户： 银行账户：

开户行： 开户行：

签订日期： 年 月 日。

★ 线路改造计划书

★ 餐厅改造计划书

★ 土建改造工程合同范本

★ 机房改造工程方案

★ 早餐工程计划书

★ 旧房改造工程实施自检自查报告

★ 工程装修付款计划书

★ 改造一个人

★ 某大学城绿化升级改造工程监理工作总结

13.土建改造工程合同范本（共） 篇十三

土建改造工程合同范本

（一）甲方：

乙方：

根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：劳务大清包（包括机械设备及周转材料）

四、承包范围

1、给定的施工图纸范围内自机械挖土人工配合清土开始到竣工验收过程的土建装修部分；并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。

2、现场临建的搭拆（临建材料由甲方供就，安全文明施工防护架的搭拆及

3、小型材料：扎丝、铁钉、胶带、焊条、铁丝。

五、开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

六、工程面积及单位：

1、此工程楼号 总面积约平方米

2、基础土建部分算半层

3、其它建筑计算讲法按现行建筑面积计算规则执行。（如果有变更，根据变更后的工程量套用河南2002土建定额中人工工日含量，给予每个人工日43元补助，另外周转材料费、机械费也给乙方，以此类推，需不增，需减就减。）

4、每平方工程包价：每平方米 元。不包括各种税金及费用

七、付款方式

1、乙方6层封顶甲方应付乙方完成工程量总价款的 万，砌体粉刷结束完再付 万。

2、交工后总款付至90%，余款一年内付清。

八、双方责任：

1、甲方责任：

（1）、每个单体工程向乙方提供叁套完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。

（2）、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

（3）、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水。

（4）、保证原材料及时无误地供应到现场（钢材、商品砼、水泥、大沙、石子、砖、加气块等）。

（5）、保证按时给乙方拨付工程款。

（6）、因甲方造成停工两天以上（不包括两天）应补发工人生活费及劳务费，每日每人 元。三天以内生活费每人每天10元，三天以后按当市场租赁费进行赔付乙方。

（7）、机械挖土、2、乙方责任：

（1）、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工，主要负责人保证吃住在现场。

（2）、上报施工队的人员名单，包括资质及各种上岗证件，保证农忙季节不停工。

（3）、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

（4）、严格执行特种工种持证上岗，如：塔吊工、电焊工、电工等特殊工种。

（5）、严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

（6）施工中注意安全施工，如发生大小事故，均有乙方全部承担。

九、施工安全施工生产目标承诺：

1、杜绝重大安全事故，死亡事故为零。

2、轻伤事故控制在五人以内。（每个栋号）

3、杜绝重大设备、火灾事故。

4、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。

十、安全合同内容：

1、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》，以及有关的各项规范，自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工人员的安全与健康。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职、兼职的安全员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方必须严格按照甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任，若因措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由责任方承担。

4、乙方必须执行下列安全管理制度：

（1）、根据工程内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底书面材料，双方各执一份。

（2）、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。

1、乙方生产负责人技术人员必须接受安全培训，考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。

2、乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。

3、乙方工人入场一律接受安全教育，合格后方准进入现场施工。

4、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。

（3）、乙方必须执行甲方的安全检查制度。

1、乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。

2、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

3、乙方必须执行安全防护措施，设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。

4、乙方必须执行安全防范制度。

十一、现场文明施工及其人员行为的管理：

1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，必须符合公司现场标准化布置的要求，按公司的规定执行。

2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。

3、乙方工人和管理人员要举止文明，行为规范，遵章守纪，对人有礼貌，禁止上工时喝酒寻衅闹事。

十二、其它：

甲方向乙方提供办公室一间，临建设施由甲方出资，乙方承建。

十三、合同有效期：

自 年 月 日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。

十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁。

十五、本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效：

甲方： 乙方：

负责人： 负责人：

联系电话： 联系电话：

年 月 日

土建改造工程合同范本

（二）甲方：________实业发展有限公司

乙方：____________建筑工程公司

甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

一、工程造价

1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。

2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。

3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年 ______月______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负 ______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。

6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

1、甲供材料有：钢筋、商品砼。

2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

三、工程款支付

1、在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±______及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足______万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在______个月内审核完毕，并在其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

2、______年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后______日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。

3、地下室工程完工出±______后______日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在______日内审核完，并支付结算款的______%，其余的______%在扣除结算总价______%的工程保修金后在主体封顶后______日内支付。

4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成______层支付______%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付______%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成______层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付______%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在______日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后______日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

5、工程竣工验收完后______日内按工程合同暂定造价付至______%，在工程结算审定后______日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除______%保修款）。当结算时间超过______个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起______天内甲方付至工程总价的______%。

四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后______日内办妥交给甲方。

五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及______项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

甲方：________________

代表：________________

乙方：________________

14.供水管网改造工程合同 篇十四

会议纪要（001）

时 间： 2012年 月 日 地 点： 梅山苑管理处会议室 参加人员： 详见会议签到表 会议内容：

会议由建设方张工主持，会议对目前工程进度、质量等以及后续工程施工计划部署和工程验收及结算工作等方面提出了相关的要求并进行了说明，施工单位就本工程遇到的问题向建设方提出并得到了解答，现将会议的主要内容汇总如下：

一、工程概况

本工程主要对梅林二村ZHL生活给水管网进行维修，原因是年限长，管网的某些部件出现老化或损坏需进行维修和更换。

二、建设方、监理方对工程质量、进度以及安全方面提出的要求

1、及时上报具体切实可行的施工组织设计方案，现场必须文明施工，做到工完场清；

2、施工单位现场遇到问题要及时与管理处沟通，服从管理处的安排；

3、监理单位督促施工单位及时跟进资料，对现场使用的材料严格把关，做好隐蔽验收的工作；

4、施工过程中要做好原始记录资料，以备抽查；

5、充分了解现场情况，做好施工准备工作后，方可开工。

注：与会各方对以上内容若无异议请按时执行；若有异议，请在收到本会议纪要后24小时内提供书面说明。

整理单位：深圳市大众建设监理有限公司