土石方工程运输合同协议书

土石方工程运输合同协议书（共10篇）

1.土石方工程运输合同协议书 篇一

第五条：违约责任

1、乙方要服从甲方的管理调度指挥，指定专人按时向甲方报工作进度，按规定时间上交结算单据。如发现管理人员和施工人员有不正当交易损害任何一方利益，甲方将给予违规者十倍的经济处罚并追究其法律责任。

2、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门罚款，甲方有权从乙方的工程款中扣除，工程款不足时乙方应如数补偿。

3、合同双方均不得采用虚假测量、虚假记录或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不登作为运费计算依据外，还需按其虚假运费的十倍计算违约方应承担的违约金。

第六条：其他事项

1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商不成可向有关部门申请仲裁。

2、如遇自然灾害、征地拆迁、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方均不得向对方索赔。

本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份，经甲、乙方双方签订、盖章生效。此合同及其影印及扫描件具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同尊守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。

甲方：

日期： 年 月 日

乙方：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行：

帐号

日期： 年 月 日

土石方工程运输合同范文篇三

发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律，就长沙跳马建筑工程有限公司怡海星城土方运输工程一事，经甲、乙双方共同商议，双方秉着平等互利、诚信合同的原则达成如协议：

一、工程运输概况

1、工程名称：湖南长沙市高科技园

2、工程地点：长沙暮云镇

3、承包内容：土石方运输

二、承包方式

1、运价结算每车单价为3.5公里元，超过0.5公里加10元每车，超过1公里每车另加15元计算。

2、若甲方原因造成误工或停工一天甲方负责乙方每天每辆车500元(伍佰元)误工费，若甲方不履行时，乙方有权停工(除天灾、地震、下雨、战争之外)。

三、付款方式

1、乙方指派一位专业人员每天下午7点钟把所有票证收齐，交管处核准开收据。甲方确认乙方专业人统一结账，工程款由甲、乙双共同发放，每辆车付清当天现款。

2、乙方车辆运输每天运输款下午8点前必须结清，当天的运输款依此类推，否则乙方有权停车。

四、甲方责任

1、甲方给每辆车叁仟元放车费，在赣州发车时付给乙方，动工后在工程运输款中半年内扣还甲方。

2、乙方在收起甲方叁仟元放车费必须在24小时之内到达目的地，否则未到工地乙方在三日之内把钱退还给甲方。

3、甲方确定好运输道路畅通，确保工作顺利施工。

4、甲方提供工人的住宿、停车场所、食宿条件、费用由乙方自已负责。

5、开工前甲方应为乙方办理好合法包进场的手续，对于城管、交警、运输道路、国土办、路政、公安、环保等有关部门手续，如在运输途中有上述单位或个人出面干涉，甲方出面协调，费用由甲方自付。

6、乙方进场后，如发生情况变化，两天内不能开工，甲方要再现乙方人员车辆一切的往返费用损失(3000元)作为补偿。

7、甲方必须有一年以上的工程期。

五、乙方责任

1、乙方保证最晚月日到位。

2、严格服从甲方管理人员的安排和指挥，按甲方指定的区域内进行施工。

3、车辆进场后，乙方应负责做完本工程，不得随便进出。

4、车辆进场后，不能以各种借口轰台起价，不得集众闹事，否则后果自负。

六、其它事项

1、本合同双方违约金为每辆伍仟元整，若互相争议时可到有关部门仲裁。

2、本合同若有未尽事宜，在施工中甲、乙双方共同协商。

3、本合同一式俩份，甲、乙双方各执壹份，自双方负责人签字或盖章之日起生效，具有同等法律效力，工期完工结清款后一并失效。

甲方(签字)： 乙方(签字)

身份证号码： 身份证号：

年 月 日

2.土石方开挖运输工程协议书 篇二

甲方：

乙方：

甲乙双方经共同协商，依据《中华人民共和国合同法》及《城市道路运输管理条例》和建设部《城市建筑垃圾管理规定》第139号令的相关规定，共同达成如下条款：

一、工程概况

工程名称：香江国际港湾

地程地点：彭水县两江桥头滨江路

二、工程承包范围

挖运国际港湾工程1#2#号楼基础土石方工程量暂定为壹万方平米左右，计算土石方工程量按甲方计算方式为准。

三、质量标准

工程质量标准：国家标准规定的合格标准。

四、合同价款

1、运输土石方所有工作内容综合单价每立方米写：）发包给乙方。此单价工作内容包括：基础大面积土石方开挖，外运土石方堆放在甲方指定的工地外的堆放场地，堆放场地由乙方自行安排大型推土机配合堆放土石方，所堆放的土石方必须符合甲方提出的要求。

2、以上土石方综合单价均已包括机械进退场和使用费用、乙方现场管理人员工资等相关费用，乙方必须提供相应的合法的工程款发票给甲方，乙方必须提供具备法人资格的单位账号给甲方，付款方式以转账方式支付。

3、付款方式：乙方土石方开挖以及装运完成后15日付清工程款，中途加油款等由乙方自理。

五、甲方派驻工程的现场代表，由其负责现场的协调工作，乙方派驻工程的现场代表，由其负责现场机械、人员的指挥调配。

六、甲方负责现场施工技术交底，提供土石方开挖的控制标高和土方开挖尺寸，乙方人员要全力配合甲方工作，现场必须配备专业的技术、安全人员对现场施工的标高、开挖尺寸、安全文明进行控制。对不按甲方提供的标高、尺寸开挖的部分，由此产生的费用乙方自理，对大型施工机械进行安全、技术监控，确保现场安全文明。

七、乙方在工地外运输土石方的路途中必须采取有措施保证市政道路的路面清洁，如有因违规污染路面受有关部门处罚的，因此产生的一切责任和费用由乙方负责，乙方的机械运输车辆在施工现场必须服从甲方现场人员的指挥，如不服从指挥，造成的损失由乙方负责，乙方的所有车辆在运输路途中的所有安全，甲方不负任何责任。

八、土石方开挖完成后由乙方以书面形式上报甲方组织验收，并经甲方验收合格后方可结算工程量。

九、以上合同甲乙双方不得违约，制定违约金伍万元整，如有乙方违约将付给对方伍万元整违约金。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并经双方代表签字后生效，工程完成结算付款完毕后本合同自行失效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

代 表 人：代表人：

联系电话：联系电话：

年月日年月日

运输土石方工程协议

甲方：

乙方：

甲乙双方经共同协商，依据《中华人民共和国合同法》及《城市道路运输管理条例》和建设部《城市建筑垃圾管理规定》第139号令的相关规定，共同达成如下条款：

一、工程概况

工程名称：香江国际港湾

地程地点：彭水县两江桥头滨江路

二、工程承包范围

挖运国际港湾工程1#2#号楼基础土石方工程量暂定为壹万方平米左右，计算土石方工程量按业主方实际运输的方量为准，运输单价为：。

三、出场后乙方在工地外运输土石方的路途中的所有安全及相关事宜必须采取有效措施，保证运输途中的安全及市政道路的路面清洁，如有因违规污染路面受有关部门处罚的或发生的安全事故，因此产生的一切责任和费用由乙方负责，甲方不负任何责任。

四、付款方式：工程结算后20天内一次性付清。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方：乙方：

3.土石方(运输)合同 篇三

发包人：__________________________（以下简称甲方）

承运人：_________________________（以下简称乙方）

甲方委托乙方承运_________________________________项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，为明确双方的权力和义务，本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议：

第一条：按现场实际完成土方量结算。

第二条：每车单价：_________元/车。

第三条：付款方式为按____________车结算一次。

第四条：此每车_________元运输价格不含收马道。

第五条：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。

第六条：本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向人民法院起诉。

第七条：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。

甲方（签字）：乙方（签字）：

委托代理人：委托代理人：

4.汽车土石方运输合同 篇四

1、乙方应遵守国家法律、法规，遵守甲方及煤矿的规章制度，服从甲方安排与调度，禁止从事有害甲方利益的活动，否则甲方有权对乙方进行违约罚款。

2、乙方人员在施工过程中，必须服从甲方的统一管理与指挥。

3、乙方必须严格按照甲方的施工安排进行作业，保证每台机械配备两个具有操作资格的驾驶员，应24小时作业;

4、提供机械相关资料;

5、操作人员必须持有效证件上岗;

6、因乙方操作人员造成的机械故障事故，乙方承担全部责任;

7、设备仅供甲方使用，未经甲方许可不得转租和到其他工区作业，若发现如此行为，将处以10万元以上罚款;

8、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件;

9、乙方雇佣的驾驶员须持有效驾驶证且具有三年以上的驾龄;要求乙方为各车辆和车主自行购买各项保险，乙方驾驶员在运输过程中，由自身原因造成的安全责任事故圴由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。事故发生后，须上报项目部，由项目部协调解决;

10、乙方不得层层转包，出现施工人员投诉或工钱过低而闹事的，应由乙方负责妥善解决，并给予一定补偿。否则一切责任、后果均由乙方承担。

11、乙方进场车辆中途随意停工、或无故闹事不作业，以每天停工车辆200元/台的款额赔偿给甲方。

12、乙方进场车辆中途无故退场(不可抗因素和气候原因除处)，应支付给甲方每辆车3万元(叁万元)作为甲方损失的赔偿，另外支付甲方相关经济损失。

13、乙方要加强对所属人员、汽车的管理。按时和各车主结清账务，并将甲方支付的工程款及时、足额的支付给各车主不得克扣和挪用，如因此发生纠纷所造成的经济与法律责任全部由乙方承担。同时甲方将安排财务人员对乙方银行账户进行监督，如出现不按时给各车主结算，甲方将对乙方予以处罚50万元(伍拾万元)

五、其他约定事项：

1、乙方机械因故障停机，应及时修理恢复使用。

2、乙方必须遵守煤矿的安全行为规范，若不遵守被煤矿处罚，所有费用由乙方负责。

3、交接班时，乙方车队长必须如实汇报出勤车辆数量，未出勤车辆是何原因(病假和家庭有事必须回家除外)，否则将罚款200元每辆。

4、所有翻斗车到排土场必须将渣土倒干净，必要时用排土场挖机将土搞干净，若发现翻斗车将土带回取土场，将扣除该翻斗车当次票数，并对排土场管理人员罚款每人50元/次。若第二次再犯，将加倍处罚。

5、乙方车辆进厂后如不服从甲方管理人员管理，初次警告，两次以上包括两次按违规车辆每台罚款2万(贰万元整)，屡教不改，对违规车辆清理出厂，扣押违规车辆工程余款。如不按公司规定工作，公司罚款，甲方将该罚款罚至违规车上或者直接将此罚款从乙方工程款中予以扣除

6、若车辆进场后甲方私自跨过乙方和车队车主直接联系，私立合同，乙方有权要求进行赔偿，每台车辆2万元(贰万元)

六、违约与违约责任

1、甲、乙双方必须诚实守信、按合同规定履约，出现违约时双方友好协商处理，由违约方赔偿守约方的一切经济损失。

2、双方在履约过程中出现争执时，首先本着平等互利、文明和谐的原则友好协商，协商无果时可向人民法院提起诉讼：

①、签约人所在地人民法院;

②、签约地人民法院。

七、附则

1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方另行协商并形成补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

甲方： 乙方：

身份证号： 身份证号：

年 月 日

汽车土石方运输合同范文三

甲方：

乙方：

根据中华人民共和国相关法律法规的规定，结合本项目实际情况，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，甲方同意将山西灵石县段纯镇兰家堂村土石方工程交由乙方参与施工。为了明确双方的责任、权利和义务，经双方友好协商，签订本协议。

第一章 工程概况

一、工程名称： 灵石县天聚鑫源煤矿

二、工程地址： 灵石县段纯镇兰家堂村

三、工程内容：土石方运输

四、工程量：壹千万方 万m3

五、施工方式：清运

六、开工日期： 年 月 日

七、施工期限： 年 月 日至 年 月 日

八、施工设施、设备及材料

一、乙方进场的自卸车，应确保有保险的有手续和没有手续、综合性能良好，车厢容积(不小于20到24方立方米37200元/月)以上的功率达到300马力以上的车辆。不超过两年年限的前二后八的双桥自卸车。乙方提供的驾驶人员必须持有两年以上的驾驶证件和驾驶经验进行作业。

二、甲方免费提供乙方的 住和油料的供应。

三，吃的费用有乙方的车辆自行承担。

第二章 双方责任

一、甲方权利、义务：

1、甲方向乙方提供生产技术指导，施工计划，有关的安全生产要求及施工进度要求。

2、甲方应协调处理好外部关系，确保工程顺利进行。

3、甲方负责施工主干道的修建和维护、道路的洒水，土石类别和运距的核查确认，排土场弃方的推排作业，自卸车的括斗，自卸车的统一调配、指挥。

4、甲方有权对乙方人员、自卸车进行安全和技术检查，有权纠正、制止、处理现场各种违章作业和不安全行为;对乙方违反公司规章制度、岗位安全操作的行为进行教育和处理(主要指安全生产要求的操作规则制度)。

5,乙方车辆进场后，付给乙方 调车费10000元(调车费在第三个月开始每天扣除200元/台车)，同时预付10天 包月工程款的1/3 (12400元/台)开始作业，依次类推， 合同按一年签

二、乙方权利、义务：

1、乙方应遵守国家法律、法规、遵守甲方及业主的规章制度，服从甲方安排与调度，禁止从事有损害甲方利益的活动，否则甲方有权对乙方进行批评教育。

2、乙方人员在施工过程中必须无条件服从甲方的统一管理安排，并按时参加甲方主持召开的生产会议。

3、乙方要加强对所属人员、汽车的管理，搞好服务，每日与各车主结清账务。

4、甲方支付的工程计价款及时足额发放给乙方，工程款在施工期间，只能用于本项目施工，不得挪用，一经发现，甲方在调查证实后，将相应工程款直接支付给车主。

5.如甲方查到乙方的车辆在运输过程中故意偷懒，一经查实每辆车每次罚款壹万元，并不结算当天的运输费。

6.若发现乙方司机出现偷油盗卖的情形，经甲方发现一经证实，盗卖油的车辆当月的运输费不予结算，并罚款盗卖油车辆伍万元整。

第三章 安全责任

一、乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规要求，建立健全安全生产责任制度与各项管理制度，加强对汽车的维护保养和安全检查，加强对作业人员的管理和安全教育，确保安全、文明施工。

二、乙方在施工作业中要严格执行岗位安全操作规程和作业规程，驾驶员及操作手必须持证上岗，杜绝违章行为，甲方有权监督乙方安全作业，甲方有权处理乙方的违章作业行为。

三、乙方应严格遵守《劳动法》规定，确保劳动者利益不受损害。

四、乙方采取严格的安全防范措施，在施工过程中如因乙方原因发生机械、人员伤亡事故均由甲乙双方负责处理，甲方如有违章指挥，乙方有权拒绝施工作业。

五、由乙方自身原因在施工中引起的一切经济、民事及其刑事责任，由乙方自行承担。

第四章 协议违约、 甲方在和乙方签订合同后，不能中途单独终止合同。中途甲方单独终止合同，甲方负责赔偿乙方合计包年总费用的 四十四万六千四百。如果甲方无故拖欠乙方的承包款，甲方负责赔偿乙方每天每辆车一千元的违约金，在平均每月包月 的费用以外。 乙方与甲方签订的工程期限未完成，不准中途退场，如因乙方原因中途退场甲方不结算当月的运输费，并按每台车罚款一万。每月工作27天，每天不超过20小时(由于天气和不可抗拒的因数造成的工作时间不够除外)。

甲方： 乙方：

身份证号： 身份证号：

电话号码： 电话号码：

年 月 日

看过汽车土石方运输合同的人还看了：

1.土石方汽车运输合同

2.土石方运输合同样本3篇

3.工程土方运输合同样本3篇

4.土石方工程运输合同格式

5.土石方运输合同范本2篇

6.土石方运输居间合同

7.土方运输合同范本2篇

8.土方运输承包合同模板3篇

9.渣土运输格式

5.土石方运输协议书 篇五

根据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规，结合施工现场施工情况，为明确双方义务及责任，本着互惠互利的原则，经双方协商，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程内容：运输土方

2、工程地点：松岗第一小学工地

3、运输距离及单价：一公里内起步价2.5元/立方，每增100米加价0.15元/立方，以此类推。

二、施工人员及材料监理

1、甲方给乙方提供施工中生活用水设施、住宿（房屋和床免费），水电费等费用由乙方自理。

2、乙方管理好甲方所提供的设备及设施，如有损坏，乙方照价赔偿。

3、乙方在开工期间不得乱窜工地，遇事不得越级处理，违者肇事车辆据情节轻重罚款3000——5000元。

三、双方责任

1、甲方负责协调矿区各单位的关系，为乙方顺利运输创造条件，保证乙方装卸作业面不堵车，保证道路畅通。

2、车辆签订合同后根据甲方书面要求时间内到达甲方施工现场，要求车辆9台，以后根据甲方施工要求甲乙双方协商调配增加车辆。

3、乙方车辆进场后，必须安排技术合价3年以上驾龄的司机操作，施工期间司机不得随意离开工作岗位和其它理由不去工作，司机24小时待命工作，不准酒后驾车，如有违约，罚款2000元，且后果自负。

4、在施工期间乙方车辆如果出现损坏，需要修理，必须向甲方负责管理，车队人员申请方能离开施工现场进行修理，否则按旷工处理，每个工作日罚款500元。

5、在施工期间，车辆停放要按照甲方规定位置停放，要做到车辆停放整齐，不准乱停乱放，车辆在施工中任何时间不准擅自离开工地，如有其它原因需要离开矿区，必须向甲方申请同意后才能离开，否则重罚5000元。

6、因天气原因停工后，如能正常作业，乙方接到通知后必须在2小时内车辆到达工地现场，不得以任何理由拖延时间，否则罚款200元（特殊情况除外）。

7、甲方保证乙方车辆24小时正常施工，如果做不到，每天车辆补助按12条执行（天气原因除外），甲方不得无故拖延乙方的正常施工，无故将乙方车辆退场，如有违约，甲方承担乙方一切的经济损失。

8、乙方车辆应按时参加甲方的安全生产例会，安全例会的相关会议，严格执行各种岗位的安全操作堆积，若发生交通事故，应保护好现场，及时上报甲方处理，乙方违反例会中的安全规定或不按操作规程操作，所引起的事故均由乙方负责承担全部责任，甲方不予承担。

9、由于甲方的原因给乙方造成车辆及人身造成的损失及伤害的，由甲方承担全部责任。

10、车辆要求容积12立方米左右，以实际容积为准，结算账款。

11、油料甲方提供，乙方按6.5元/公升支付费用，月结算时扣除，中间可按工作量50%的支取，每月1号对账，15日按乙方指定帐户结清。

12、由于特殊因素，甲方造成乙方不能正常施工，按乙方当日每车300元，挖机500元补助。

13、在合同期间，乙方中途停工退场，或只做土方不做石方，甲方有权扣罚乙方车辆每车1万元罚金，如有特殊情况需要退场，必须提前10天通知甲方。

14、在合同签定后，未进场之前先交30万作为合同保证金，机械到场后第一次结账退还保证金。

15、开始付进度款时，每次付款提出2%作为生产安全保证金，扣到30万为止，合同期终止时，一次性退还乙方。

四、合同的变更与终止

1、由于不可抗拒的因素影响了合同的执行时，终止和顺延合同期限，由甲乙双方议定。

2、如有以下情况，甲方有权解除合同，并拒绝支付工程款和保证金。

①、乙方违反甲方工程款规章制度，不服从甲方合理管理的。

②乙方人员严重影响矿区正常作业与生活秩序条款的。

3、合同在执行过程中，如有未尽事宜另行协商，甲乙双方如有违约，不能解决的，均可到当地人民法院提诉讼，所有费用由违约方承担。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字生效。

甲 方： 乙 方： 甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 甲方负责人身份证号： 乙方负责人身份证号： 联系电话： 联系电话：

6.土石方车辆运输协议书 篇六

甲方：曲靖市金博房地产开发有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、项目工程名称： 金博玫瑰园土石方运输

二、项目工程地点：曲靖市麒麟区龙华大道

三、工程施工内容

1、材质：土石方

2、工程运距：场地内运输

3、装卸地点：上料点甲方指定，卸料甲方指定

4、运输方式：装料，运料

5、机械车辆型号：

6、计算方式：按月计算。

7、乙方装运车辆必须满足甲方施工要求，用自卸式汽车（装载容积22立方米以上）将土石方从工程装车地点运至甲方指定的卸土场地。

五、单价、结算

运输车辆价格：15000元/月/辆，每月运输天数需保证满足25天，若每月运输天数不足25天，则按照实际运输天数结算，若每月运输天数超过25天的，按照实际运输天数结算。

六、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。

2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

（二）乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、特别约定

1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。

2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

八、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

九、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表

乙方代表：

身份证号码：

身份证号码：

联系电话

联系电话：

签定时间： 年

月

日

签定时间：

7.土石方运输合作协议 篇七

甲方： 乙方：

甲方承接的 襄阳市襄城区山水家园 工程，需使用重型工程车辆及挖掘机等作业，经甲乙双方协商，就重型工程车辆、挖掘机等及渣土消纳场地的使用等事宜，达成如下协议： 1)工程地点： 檀溪路 2)作业内容：土石方运输。

3)甲方在确保车辆有足够时间到达的前提下，须提前（3小时）通知乙方使用工程车的时间及数量，因甲方原因影响乙方正常工作，甲方应承担给乙方造成的全部损失（包括但不限于可期待利益），乙方不按时间配置足够车辆的数量，按每辆车每小时500元赔赏。4)工程内容分解、挖方、清运、消纳，其中挖方由甲方承接，清运由乙方承接，消纳场地由甲方指定为 广电南路 并承担土方转运费用，双方约定费用为： 动车费50元 每公里加20元，其中广电南路包干价70元/车 消纳场地发生改变时甲、乙双方需重新协商运费，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

5)甲方负责施工周边的社会关系协调等，确保施工顺畅，并承担相关的全部费用，即保证指定运输路线的顺畅，解决指定运输路线上遇到的一切（除交通安全事故外，车辆发生的交通事故甲方不负责任）问题，并承担相关的全部费用。现场施工中因乙方操作失误造成现场其他设施损坏，由乙方承担。

6)甲方根据乙方运输的次数，每5个工作日据实足额结算给乙方，工程结束后7日内甲方全额结清剩余运费。

7)施工过程中，当施工现场无法正常作业，乙方车辆离开甲方施工工地时需经甲方同意。

8)合作期间甲、乙双方各自承担自有机械产生的相关全部费用，包括但不限于燃油费、维修费、司机及操作手的工资。

9)甲、乙双方应加强安全检查及防范工作，发生一切安全事故包括但不限于车辆本身安全、驾乘人员安全、危害他人安全、开往及退出工地时安全等，均由甲方和乙方按机械归属各自承担。10)甲方应严格按照国家行业有关文明施工规范及业主要求进行施工，如有违反相关规定所造成的全部损失由甲方自行承担；乙方在清运过程中应严格遵守相关城管、交通、市政、环卫等的管理规定，若违反相关规定产生的费用由乙方自行承担。11)乘驾人员食宿自理，机械设备、车辆自行保管。

12)若非因乙方原因造成乙方无法正常工作，包括但不限于发生了不可预见或不可抗力的情形，或者甲方要求乙方暂停工作等，工期相应顺延。

13)甲方承担全额发票及税金。

14)在履行本协议过程中，发生的一切争议由双方协商解决，协商不成，双方约定由乙方所在地人民法院管辖。15)本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自 年 月 日至 年 月 日止合同期满自动作废。

8.土石方爆破分包合同协议范本 篇八

依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、鉴于 广东水电二局股份有限公司 (以下简称“业主” )于甲方已经签订施工承包合同(以下简称“承包合同” )，甲、乙双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、 工程概况

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 工程内容：

二、 工作内容

本合同协议为常规环境下石方爆破(不含复杂环境下爆破)，工作内容为：岩石松动爆破，布孔、钻孔、装药、非电雷管连接、填塞、安全警戒、引爆及爆后检查、排险、解小等。乙方炸出的土石方全部归甲方所有。

三、 分包范围

1、 指定范围内的露天土石方爆破施工;

2、 甲方提供的采石爆破作业面;

3、 爆破后土碴、石方挖运由甲方自行处理，但必须服从乙方管理，分区、分层给甲方挖运处理;

4、 爆破暂定量为：万立方米，最终以甲方提供的爆破量为准。

四、 分包合同综合单价

本施工项目分包单价按乙方爆破的土石方综合单价计算，按爆破前原地面与爆破、出渣后的实测地面工程数量之差，乙方责任范围内的一切工作内容所发生的费用已包含在爆破土石方的综合单价内。

五、 工程计量

1、乙方必须按甲方指定的地段开展爆破作业，工程数量以现场实际收方核算为准。(按爆破前原地面与爆破后的实测地面工程数量之差)

2、施工中如遇甲方临时增加新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围

六、 工程款支付及结算方式

甲方向乙方支付工程款，按下列进度及比例支付;

1、每月28日甲方根据乙方实际完成工程量的%进行计量审核，工程进度款于次月10日内付给乙方。待土石方爆破工程全部施工完毕，经建设、设计及监理等相关单位验收合格后再支付工程款的，余下%工程款待土石方爆破分项工程竣工验收合格后五个月内付清。

2、在甲方拨付进度款给乙方时，乙方应保证足额按时付给工人工资，不得拖欠工人工资，同时乙方应负责每月将工人工资册、工人身份证复印件及大额材料支付凭证发票上交甲方存档，否则甲方不予拨款。工程结束时，如发现乙方未支付工人工资时，除扣还每个工人工资外，再罚款20__元/人作为每个工人讨工资的误工费，并赔偿公司名誉损失费壹拾万元。

七、 工期

本工程总工期为 日历天，爆破施工工期为 天。乙方应严格履行甲方与建设单位签订《建筑工程施工合同》及补充协议的工期条款。若因乙方原因造成工期延误，乙方应负甲方与建设单位签订《建筑工程施工合同》及补充协议的工期延期经济处罚和相应的赔偿责任。

八、 质量标准

1、乙方应按分包合同有关质量的约定、国家现行的《爆破安全规程》施工和《中华人民共和国住房和城乡建设部》土石方爆破标准执行，必须达到爆破全过程的安全。

2、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下完成爆破相关的工作;

3、甲方在施工条件方面尽可能提供给乙方必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工方面给予相应的指导，并进行监督检查。如果乙方在施工中不按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，由乙方赔偿全部经济损失。

4、乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在规范要求以内;

5、乙方爆破块石大小应满足填方及机械清运要求，无法满足填方及机械清运要求的乙方应负责块石解小至填方及机械清运要求。

九、 标准规范

本合同遵循承包合同中约定的标准规范要求。

十、 图纸

1、甲方应在分包土、石方爆破合同签订后向乙方提供需要爆破的地形、地质和高程方量计算图。

十一、 甲方权利和义务

1、 负责制定实施统一的项目管理模式，编制相应的管理办法及岗位职责;

2、 组织乙方参加业主组织的设计交底、图纸和综合会审;

3、 甲方有权对乙方在施工过程中的进度、质量、安全生产等进行监督和管理，乙方对此无条件接受;

4、 有权对乙方配备的人员进行必要的考核，对不胜任岗位或不满足施工要求的，有权要求乙方限时更换;

5、 负责与业主的联系，向乙方转达业主、监理的工作指令，向业主反映乙方的合理意愿，维护甲乙双方的利益;

6、 按合同规定及时支付工程进度款;

7、 乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件;

8、 以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高;

十二、 乙方权利及义务

1、乙方负责办理相关爆破许可证手续;

2、向甲方提供爆破所需有效证件、资质、营业执照及安全许可证等;

3、结合本工程特点，编制符合现场实际的可实施性爆破专项施工方案，负责办理爆破方案审批手续;

4、无条件履行分包合同中的爆破施工、进度、安全管理、现场文明施工的义务和责任，并自行组织足够的人员、机械设备等进场，确保实现所承诺的工程爆破质量、进度、安全等;

5、未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

6、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求;

7、做好爆破时的人员、机械疏散及安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理;

8、采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作照成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失;

9、工人食宿及临时设施费概由乙方自行负责;

10、做好施工场地地下管线和临近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木、高压线、电缆的保护工作;若发现上述情况，乙方应立即停止施工，并向甲方报告，待甲方协调相关单位予以处理解决后恢复施工;

11、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查材料管理、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，顾全大局;

12、在施工过程中，如甲方需要乙方暂停作业的，乙方必须服从安排;

13、如验收不合格，由乙方负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。

14、施工过程中，乙方自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行，严格按照安全规程进行爆破施工，必须具备专业资质并持证上岗证。

十三、 安全管理及责任

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担;

2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

3、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。

4、在乙方工作范围内所发生的一切安全事故，其一切责任(包括法律责任

十四、 保 险

1、乙方应自费投保雇主责任保险，并维持其有效，保险范围应包括事故或工人受伤，雇主责任投保金额赔偿条款应符合法律的规定;

2、对乙方雇用的任何人员和任何其他分包人员的伤害、患病、疾病和死亡引起的索赔、损害赔偿费、损失和开支(包括法律费用和开支)，应由乙方全额承担。乙方应为上述人员办理并维持相关人身保险，包括但不限于意外伤害险;

3、乙方负责办理本工程第三者责任险，并承担相应费用。

十五、 施工变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前2天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及由关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2) 增减合同约定的工程量;

(3) 改变有关的施工时间和顺序;

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作量

2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

3、应乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加工程报酬

十六、 违约处理

1、承包施工期内乙方不能履行本合同和甲方与建设单位签订的《土石方爆破分包合同》及补充协议条款，违反甲方的规章制度和指令，甲方有权提前终止本《土石方爆破分包合同》，因乙方的违约给甲方和建设单位造成经济损失的，甲方有权追究乙方违约责任，所造成的经济损失全部由乙方承担;

2、若发现乙方将工程转包，甲方有权取消乙方的承包权，甲方将按工程总造价的5%对乙方进行处罚并追究违约责任，甲方有权终止本合同;

3、因乙方无能力完成承包项目施工任务，或因乙方管理不善等原因严重影响工程质量、工期、施工安全及损害甲方信誉的，甲方有权依法解除本合同并要求乙方撤离施工现场，但乙方前期所完成的工程量不给予结算，并追究违约责任，

4、在有施工工作面的情况下，如乙方无法按照甲方规定的时间10日内进场施工，甲方有权更换班组解除合同。进场施工后若甲方发现乙方无能力承担此项施工任务，甲方有权单方面终止合同，乙方应在三天内予以清场，以完成的工程量按50%予以结算。

十七、 不可抗力

1、发包人与承包人约定的其他不可抗力∶

①∶平均风力级以上大风(一般为8级)

②∶3个小时内降雨量50mm)

③∶摄氏度以上高温天气(一般为37摄氏度)

④∶其他(发生战争、**、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，6级以上地震、火山爆发、雪崩、飓风、洪水、流行瘟疫情、政府禁令均按不可抗力事情处理。风力、降雨及天气以当地气象台气息记录为准)

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的情况下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔3天向甲方项目经理通报一次受害情况，直至不可抗力事件结束。

3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方本着友好的态度协商解决。

4、争议∶一方当事人不愿调解或调解不成功，应采用下列方式解决争议∶向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十八、 文物和地下障碍物

1、在工程作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质

2、工程作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内通知甲方项目经理，同时提出处理方案，甲方项目经理收到处理方案后24小时内予以认可或提出修改方案，甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处理。

十九、 合同终止

双方履行完合同义务，工程报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付工程作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

二十、 其他事项

本协议自双方签字并盖章之日起生效。

甲、乙双方可对本协议未定事项另行签订补充协议予以明确，补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲 方： (公章) 乙 方：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

9.土石方工程合同 篇九

乙方：

居间人：

一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立，其过程中居间人付出了很多的人力、财力，其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。

二、居间人的居间费用的提取方法，每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取，如有一方没有到位，此工程款暂停发放，等乙方和居间人员同时到位时方可发放。

三、甲乙双方如人员变化，合同变化等，不论发生什么变化，只要应天公园土方运输项目未停，其居间费用不得变化。

甲方：

乙方：

居间人：

10.土石方运输合同范本. 篇十

(甲方:甘肃华茂建设集团有限公司(乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,为明确双方在 工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商同意,签定本协议。

第一条:工程概况

(一工程名称:白银市市级公共租赁住房及附属设施建设项目(二工程地点:上海路以西、长春路以北(三工程总量:运输回填 2万 m ³至 4万 m ³。

(四合同期限:2013年 09月 27日起至 2013年 10月 10日。第二条 工程施工内容

(一材质:耕土、普通土

(二装卸地点:上料点 由乙方自定 ,卸料点 由甲方指定。(三运输方式:装料,运料,卸料。(四机械车辆:运输土方自卸翻斗车。

(五经济:此次运输,装、卸料及土方(耕土、普通土为免费。合同内不存在任何经济与费用问题。

第四条 双方责任

1、乙方负责办理所有运输人员、车辆进场必备的手续。

2、如因车辆及运输原因,导致环保、交警、交通、城管、卫生等政 府部门查扣,造成扣车停运,产生的罚款及损失,与甲方无任何经济 与法律责任。

3.乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度 和指挥, 卸料地点必须按照甲方指定地点、严格遵守施工现场交通规 则。

4.乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故(经济和 法律责任由乙方或责任人自行负责,与甲方无关,甲方不承担任何 责任。

5.乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、作业面、运输装 卸地点、路线等完成各项装运任务。乙方在履行合同过程中,必须确 保运输安全, 如果发生各类人身、财产安全事故, 均由乙方负责承担。

6.乙方所有人员在当地要遵纪守法,如有违法,甲方不负任何责任。7.场地平整由甲方负责。第五条 违约责任

(一因不可抗力造成合同不能履行,双方互不承担违约责任。第六条 合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决, 协商或调解不成,依法向工程所在地法院起诉。

第七条 附则

(一本合同自双方签字盖章后生效,合同履行完毕后自行失效。

(二本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体议定附加条款,以便 共同遵守。(三本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。第八条 附加条款

(一乙方根据工程量和工程运距结合现场实际情况自行调配运输 车。