山东国网电力施工合同

山东国网电力施工合同（共12篇）

1.山东国网电力施工合同 篇一

电力施工合同

发包人： 承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

（详见施工图纸内容）

4、承包方式：

5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）

二、合同工期及工期延误

1、开工日期：

年 月 日，竣工日期： 年 月 日，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之，的违约金，算至验收合格之日。

3、因以下原因造成工期延误、工期相应顺延： 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； 发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

设计变更或工程量增加； 不可抗力

其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额（大写）人民币

小写￥

五、工程款结算及支付

1、工程竣工验收合格支付工程款的80%；

2、搭电成功之后付工程款的95%；

3、剩余5%作为保修金，一年后退还。

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

3、承包人于接到审查合同图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场；

4、承包人严格按施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

七、安全施工与检查

1、承包人应遵守工地建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必 须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，期间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期届满后，承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表

，承包人场代表

双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金

万元。

十一、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向

人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；合同以双方签字盖章后生效，一式二份，发包人与承包人各执一份，具有同等法律效力。

组成本合同的文件包括：

1、本合同

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：

年

月 日 合同订立地点：

发包人：

承包人： 住 所：

住 所： 法定代表人：

法定代表人： 电 话：

电 话： 传 真：

传 真： 开户银行：

开户银行： 帐 号：

帐 号： 邮政编码：

邮政编码：

2.山东国网电力施工合同 篇二

为落实中央关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见,国网山东电力公司紧紧抓住新媒体发展的有利机遇,整合报纸、网站等传统媒体资源,构建以《山东电力报》APP客户端为新载体的传播平台。客户端主要面向公司系统干部员工,适度覆盖关注公司和电网发展的社会受众。客户端兼备传统媒体优势和移动互联特性,主动适应新闻资讯移动化、社交化、定制化特点,汇集公司新闻资源,实现与报纸、网站相互融合,为员工提供全面、快捷的企业(行业)资讯服务。

客户端分设“关注”、“读报”、“视听”、“专题”四大版块:“关注”版块实时发布公司动态要闻、行业内相关资讯;“读报”版块呈现《山东电力报》电子报版面及内容,实现移动终端原版式读报;“视听”版块发布公司音视频新闻资讯、专题宣传片、微电影、公益广告等内容;“专题”版块分类发布员工参与度高、关注度高的专题信息,如“特高压入鲁”、“班组天地”、“追球”、“夕阳红”、“电力达人”、“文化生活”、“乐青春”等。

3.电力施工合同 篇三

签订日期：

甲方：

乙方：

单位：元 工程

名称

合计

1、施工地点：

2、质量标准：按照国家标准和图纸设计要求

3、验收标准：按照国家标准和图纸设计要求

4、承包方式：固定总价方式，包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费，其余费用和工作由乙方负责)。

5、结算方式：进场付工程款的30%，施工完送电后付65%，余款5%质保期满后10日内付清。

6、合同履行地为甲方施工现场。

7、工期不得延误，如遇特殊情况需要顺延，须征得甲方同意，并不得影响甲方施工进度，否则构成违约。

8、质量保证承诺：施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题，乙方免费维修，承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号 量 金额 工期一切费用。乙方接到甲方维修通知 小时之内必须到场， 小时之内必须修复，否则构成违约。

9、乙方承诺确保具有安装施工资质，确保安装设备、设施质量，如发生施工、设备、设施等导致损害，乙方承担全部赔偿责任。

10、乙方独立承担与施工有关的一切责任，如果甲方被第三方追究责任，乙方构成违约，乙方负责赔偿甲方全部损失，并支付违约金。

11、甲方通讯地址为： 乙方通讯地址为： 乙方维修电话：向以上地址所发专递、信件视为已经通知对方。甲方拨打乙方维修电话视为通知对方需要维修，无论乙方是否接听电话。因乙方关机、无法接通、不接听电话或不及时回复电话等原因导致不能接通的，乙方构成违约。

12、违约责任及解决合同纠纷的方式，按《合同法》解决。违约金性质为惩罚性违约金，数额为总价款的 %，违约方处支付违约金外，还应赔偿对方损失。

13、本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。

甲方： 乙方：

委托代理人： 委托代理人：

4.电力工程施工合同 篇四

甲方：XXXXXXX地产开发有限公司

乙方：XXXXX电力工程有限公司

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿，公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概括。

1.1工程名称：XXXX新增箱变及低压配电工程

工程内容：从甲方用电产权分界点（中华大街路东）到入电表箱前的全部配电工程及材料设备（线接电表箱内），验收送电。

1.2开工日期：年月日

竣工日期：年月日

总工期日历天数：天

1.3合同价款

金额（大写）：壹佰陆拾叁万元整

￥：元（不含税）

第二条合同文件使用语言文字、标准和规范。

2.1合同语言：汉语

2.2适用法律法规：国家法律、行政法规

2.3适用标准、规范：国家标准和电力行业标准、规范

第三条甲方工作。

3.1办理工作场地的租用及许可改造手续，使之具备施工条件，在开工后继续负责解决以上遗留问题。

3.2将施工所需用水，用点接至工作地点，保证施工期间的需要。

5.电力安装工程施工合同 篇五

甲方：四川省江油市第一中学

乙方：四川源鸿电力有限公司

甲方委托乙方对0.4kv配电工程进行安装施工，经双方协商一致，达成如下施工合同：

一、工程内容及施工范围

根据甲方要求和电业局的供电方案批复通知书以及设计施工图进行施工，其主要工程内容如下：

1、低压电缆埋地敷设。

2、电缆调试。

二、工程地点：江油市

三、双方的权利和义务

1、在乙方施工过程中，甲方应做好配合和协调工作具备安装施工条件，并监督乙方的施工质量。

6.山东国网电力施工合同 篇六

乡镇供电所(营业厅)是农村供电服务的一线窗口,随着“三集五大”后各类信息系统的全面延伸,乡镇供电所的网络带宽需求与日俱增。近年来,国网山东省电力公司各县公司在推进乡镇通信网络建设方面做了大量工作,网络承载能力获得大幅提升。但由于资金、管理等多方限制,乡镇供电所通信网络是制约国网山东省电力公司通信网络发展的“瓶颈”,无法满足集约化、信息化管理对基层供电所通信网络建设的新要求。

2015年初,国网山东省电力公司科信部以“三集五大”体系建设为契机,对全省供电所通信网现状进行了调查摸底,本着统筹规划、全面提升的原则,将乡镇供电所(营业厅)通信网覆盖提升工程列入公司“十二五”通信网规划报告。在本次提升工程中,国网山东省电力公司计划在2年间,分步骤、分重点对各县公司现有的1 295座供电所通信网络进行全面改造,初步规划新建光缆500.7 km,新增数据网络设备1 718台,改造UPS电源753套,全面提升供电所通信设备装备水平,改善设备运行环境,完善通信网络结构,消除“市县一体化”工作进程中存在的瓶颈,全面提升通信业务支撑能力,为县公司供电所检修、营销、视频监控等各类业务应用提供可靠、高速的通信通道。

目前,国网山东省电力公司已制定印发了《县域通信网支撑能力分析及提升方案》、《供电所(营业厅)通信网覆盖提升工程可行性研究报告》和《供电所(营业厅)通信网覆盖提升工程建设管理大纲》等一系列文件,从技术、 采购、资金、施工和竣工验收等层面对工程建设标准进行了规范统一,确保工程严格按照时间节点有序推进,计划在2016年10月完成项目竣工验收,彻底实现山东省自建乡镇供电所通信网络的全覆盖。

7.电力施工合同补充协议范本 篇七

乙方:

为了加强合作,明确双方职责,便于工程有序开展,更好发展打下基础.经双方平等协商,在《电力工程施工合同》的基础上订立补充协议。甲方须在乙方施工前协调好与施工现场其他施工队之间衔接关系,并搞好统一协调管理,责任明确到各施工队、班组的负责人,做到工作任务清楚,协调一致,有序管理,以便于提高各施工队的工作效益 。

1、乙方开工前，甲方须召集施工现场所有施工单位负责人召开会议,提供各个施工单位施工图纸并进行安装技术交底、交流,并确定准确的水平高差点。

2、乙方在施工中，若需要对相关地段进行封闭施工时，甲方需协助乙方采取车辆等绕行、封路等措施。

3、甲方须协调好乙方与其它各施工队之间相互影响的问题进行全面交接,以免发生不必要的误解及冲突,造成不必要的质量及工期延误,若甲方未协调好，造成停工、误工及机械所产生的费用全部由甲方承担。

4、甲方须派专人对乙方的施工进行检查，协商、协调现场存在的技术及存在问题。

5、在施工中因施工现场与实际图纸不相符合及施工图纸不明确、需改变、改道、增加的施工内容需甲方施工现场负责人及主管代表参加协商确定、并签名认可,乙方方可执行施工,施工工程量以实际为准，双方记录一致，必要时拍摄图片保存。

6、施工技术费用及勘察规划方案费用由甲方承担,费用按总工程施工费的13.6%。

7、其他费用按电力工程造价版本软件定额标准支付。

8、在电缆铺设中所需的标示牌、编号、长度、起止点名称牌以实际为准,所需费用及安装费用由甲方支付。

9、承包范围:

10、路灯部分以禄劝建筑勘察设计图纸为准,具体的分接箱总控制室、走向,路灯位置由甲方指定配合施工方、勘察规划及施工费用双方共同协商,按工程预算表定额为准、费用由甲方承担。

11、经双方协商决定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必须在施工前48小时之内提供到位,若有其它原因未能准时提供材料,应提前告知乙方,以便于乙方采取相应措施,若甲方未提前告知乙方原因,则当天所造成的误工费等损失全部由甲方承担。

12、小件部分材料由乙方负责采购,所需费用由甲方承担，由甲方负责人核实,签名,乙方仓库保管员认可、签名后方可入库。施工现场负责人领用材料需说明材料所用位置及数量,签名后方可领用材料。

13、乙方工程竣工前，所涉及工程的电器、设备等的检测报 告所需费用由甲方承担。

14、甲方提供给乙方临时项目指挥部、办公地点及施工人员临时住所。费用问题由双方协商决定。

15、本补充协议与原合同具有同等法律效益,若有相互冲突之处,以原合同为准。

16、本协议一式两份,甲、乙双方各一份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表人(签字): 代表人(签字):

签订地点: 签订地点:

8.山东国网电力施工合同 篇八

电力安装工程施工合同

发包方：XXXXXXXXXXX

承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

2013年6 月

电力安装施工合同

甲方：XXXXXXXXX

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一

致，签定本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围和内容：配电间低压GGD双电源柜的安装；

两种电缆的敷设；落地计量箱的安装；

第二条 工程承包方式

乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。

（低压电缆除外）

第三条 工程期限

1.本工程合同总工期为 15天；

2.本工程开工日期为2013 年 6月19 日

竣工日期为2013年7 月2日 ；

第四条工程合同总价

本工程合同价为人民币

第五条甲乙双方负责事项及分工

1、甲方

（1）负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。

（2）负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施

工中的问题进行协调。

（3）甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程

价款。

2、乙方

（1）按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸

进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。

（2）向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。

（3）由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。

（4）负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费

用在总费用中包含。

（5）乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验

收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术

规范，确保工程质量和进度，按时完成。

（6）乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并终生承担

工程质量保修责任。

第六条设备材料购置

1.工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符

合甲方要求（见材料明细表），并且必须具备供电部门的入网

许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全

且信誉度高的供货商。

2.乙方负责进行运输到施工现场。

3.所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。

4.开工前检查材料、设备是否齐全、完整。

第七条 付款方式

工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程

竣工验收后送电前，支付合同总价的35 %工程款，预留合同总价的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。

第八条 其它事宜

1.未尽事宜，双方应根据有关法律、法规的规定，结合工程实

际，本着诚实信用，公平合理的原则，由双方协调解决。

2.本合同一式两份，双方各持一份。自双方签字盖章后生效。

第九条 附件

1、XXXXX电气设备有限公司资质证明

2、《安装工程委托书》

3、《安装工程预算表》

4、《工程材料明细表-----电缆、计量箱、GGD双电源柜》

5、《施工协议书》

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

甲方代表：乙方代表：

9.公路电力井盖工程施工合同 篇九

甲方：

乙方：

根据甲方承建的金井北通道道路整治工程的施工需要及平等、自愿的原则，经甲、乙双方协商议定，乙方自愿承包该工程管道分项工程。为明确双方职责，确保质量、安全、工期顺利进行，双方制定如下合同条款及有关事宜，以共同遵照执行：

一、工程地点：。

二、承包范围：

1、电力检查井盖板模板安装。

2、电力检查井盖板钢筋的制

作安装。

3、电力检查井盖板砼浇筑(商品砼）：。

三、承包方式：包工不包料（包模板、铁钉、铁丝等材料）。

四、承包单价：管箍/m 30元混凝土浇灌盖板/m 30元

五、乙方责任：

1、服从甲方现场管理人员的指挥。

2、施工时应按图纸的设计要求施工，并应符合施工规范的验收要求，否则

造成返工由乙方自行负责。

3、乙方必须组建完整的分项施工管理机构，并按甲方施组设计中乙方合同

内应投入的人力、设备。施工进度服从甲方编制实施性施工组织设计总体进

度要求，乙方应参加甲方的综合评分；

4、乙方按本合同所定的工期，投入足够的人力、设备精心组织施工，确保

完工期限。

5、乙方承包范围内的工程，不允许再行转包给其他单位或个人。若乙方投

入人力、设备不足或施工组织管理不善无法完成所承担的任务（或进度、质

量、安全生产不能让业主满意），甲方有权收回乙方承担的工程，所造成损

失由乙方负责。

6、乙方在施工过程中应配合甲方保护好施工现场的安全围护设施以及对安

全设施的维护。

7、在管道开挖过程中如管槽内有水乙方人工配合进行抽水，并负责抽水机

械。

8、乙方在每个工作面施工时不得浪费材料，应做到每完成一道工序后所剩

余的材料要清理完成，否则一有发现以一罚十。

六、甲方应责任：

1、甲方负责施工现场的安全围护。

2、甲方负责提供现场施工放样。

3、甲方负责提供工程用的一切材料。

七、工期要求：

1、乙方从2014年月日开工，并按业主及甲方监理工程的要求指导下，必须按计划完成施工任务，施工期间应由甲方现场统一协调、服从安排，确保按工期完成。

2、遇不可抗力的自然灾害，工期往后顺延。

八、安全质量要求：

1、乙方施工人员，因自身素质和机械设备不能满足施工要求，而造成的工程质量问题，造成返工费用、工期延误罚款，概由乙方负责，并限时整改，按照监理检查同意方能继续下一道工序作业。甲方在施工中，应保证主通道通行和保证填筑材料供应，共同履行双方合同条款的制约。

2、乙方应保证其承包范围内的施工安全，应遵守《安全生产法》、《劳动法》、《建筑工程安全生产操作规程》等有关法律、法规，严格按施工设计要求组织施工，并随时接受甲方及有关各方面安全生产教育和岗前培训，教育职工文明施工、安全生产，加强安全生产技术管理，并配足劳动保护用品。采取各种必要的安全防护措施，消除事故隐患，防止事故发生；

3、乙方必须服从甲方的统一安全生产管理，必须在施工班组中配备兼职安全员，负责日常的安全生产管理和交接班的安全生产技术交底；

4、所有从事特种作业的人员必须持证上岗，禁止无证人员从事特种作业；

5、在施工过程中，必须认真贯彻有关安全法规，确保工程施工安全，杜绝安全事故发生，若发生事故，造成人员伤亡、机械等损失均由乙方自行承担。

6、乙方必须履行甲方与业主签订的全部合同条款，积极妥善处理好地方关系，确保承担项目的安全和工期。若由于乙方与地方、业主关系处理不当，所造成的停工等一切经济损失由乙方负责；

九、付款结算办法：

1、按现场实际完成的工程量结算。

2、按每月的进度支付85﹪，完工后付10﹪，余款待工程验收合格后三个月内一次性付清。

本合同一式二份，甲、乙各执一份，款项付清后合同自行失效。

甲方(盖章)甲方(盖章)

甲方代表:乙方代表:

身份证号码：

10.电力施工企业用工劳动合同 篇十

甲方： 乙方： 负责人： 身份证号码： 电话： 电话：

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限 第一条 劳动合同期限

本协议期限为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

二、工作内容和工作时间

第二条 乙方在甲方驻内蒙古锡林郭勒盟项目部，从事生产岗位工作。

第三条 甲方安排乙方执行工作制度。

1、乙方的岗位由甲方负责人决定并安排，按照甲方的有关规定执行；

2、乙方应服从甲方日常的工作安排，积极完成各项工作任务；

3、乙方应自觉提高安全生产意识，服从安全管理、确保工程质量、维护甲方形象及甲方利益；

4、乙方应遵守甲方制定的生产驻地规定，签约人员应驻扎在公司基地，服从基地生活、生产统一管理，由于工程性质需要，做到随叫随到，以便工程顺利实施（本着生产第一的原则，一切以生产为主，甲方应合理安排乙方休息时间）乙方签约后不得从事与甲方无关的工作，在甲方工作时间以外造成的一切后果由乙方全权负责；

5、乙方现场施工应服从施工现场管理者安排，并积极配合施工现场管理者工作，以公司利益为重，保质、保量、保安全的全面完成各项施工任务。如不服从施工现场管理者，甲方视为乙方违约、并作处理；

6、乙方不得故意损坏甲方办公设施、生产工具、及工程材料和设备，如造成材料和设备事故损失，追究当事人责任；

三、劳动保护和劳动条件

第四条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第五条 甲方应为乙方提供安全、卫生的宿舍、食堂等基本生活条件。

第六条 甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第七条 甲方应按照国家有关规定，遵守按劳分配原则，结合工作价值，根据乙方所从事的工作岗位，依法确定乙方的劳动报酬为8500元（人民币）/月（大写：捌仟伍佰元整）作为乙方每月工资。

五、劳动纪律和劳动合同的解除

第八条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第九条 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同；(一)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；(二)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的；(三)被依法追究刑事责任的。

第十条 乙方解除本合同，应当提前15日以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

六、当事人约定的其他内容

第十一条 乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

第十二条 甲乙双方约定的其他内容：

七、劳动争议处理及其他

第十三条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。

第十四条 甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

第十五条 本合同未尽事宜，按照有关规定执行。

第十六条 本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。自双方签字盖章之日起生效。本合同仅为约束甲乙双方的劳务雇佣关系，不作为乙方任何其他身份证明使用。

11.电力施工企业合同预算科年度总结 篇十一

电力施工企业合同预算科年度总结范文

2005年度，工程开工的项目主要以土建为主，安装项目主要作施工准备。本年度公司在建工程较多，预算员大多从工程处借调，技经工作的熟悉情况比较生疏，在业务素质参差不齐的情况下，合同科本着创学习型的理念，激发员工相互学习业务知识，以掌握的技经知识开展本科各项工作。从本年度的科内主要工作情况来看，到现场的施工图预算基本满足进度要求，且也突击完成项目部安排的其它工作（黔东及盘县电厂灰坝两次投标）。合同科本工程计划编制11人，目前到位九人，正副科长各一人（兼预算，公司正式编制），土建预算员4人（借调），安装预算员两人（借调）。2006年安装工程陆续开始，逐步进入高峰，安装预算员面临缺口，需热机及热工预算员各1人。

2005年度在项目分公司的领导下，发耳合同预算科按以下方面开展工作。

一、按公司招投标管理办法，策划项目招（议）工作，且完善相关预（结）算管理办法。

2005年发耳项目部共组织4次招标，项目为临建广告牌及支架制安，1#、2#烟囱筒身工程施工，机械成孔灌注桩基础工程施工。按公司招投标管理办法之要求，组织开招（议）标工作。在分公司的领导下制定了相关预（结）算办法，对规范2005度本项目预结算的工作起到了重要的作用。

二、施工图预算满足进度要求，出台分公司《内部承包暂行办法》。随着工程进度的开展，安装项目陆续开工，按项目领导的安排合预算科分享

免费

积极与项目职能科室一道策划项目施工计划。在分公司分管领导的组织下，完成发耳工程《内部承包暂行办法》的编制工作，并积极向分公司领导提出本项目内部承包管理新办法，支持公司推行内部承包责任制，对完善经营核算办法，控制预算成本发挥合同预算应有的作用。

三、创造和谐工作环境，人人快乐工作。

按照网公司“五个与众不同”及“五个不能”工作理念，做好预算员思想工作，履行职责，认真工作。充分作好适应市场变化的需要，创造学习型氛围，专研业务知识。

四、2006年度的工作重点及安排

1、按时完成施工预算是合同科的重点工作，且及时收集基础数据整理工作，为概算收口作准备。

2、积极配合公司推行内部承包核算相关工作，完善成本控制相关办法。

3、加强与相关职能科室的配合，与财务科做好项目收支预算成本工作。

4、热机及热工预算员尽快调入现场，以满足科里预算工作及内部承包核算需要。

合同预算科

2006.1.20

12.电力工程施工承包合同 篇十二

建设单位（甲方）：巷道镇卫生院正远分院

施工单位（乙方）：

巷道镇卫生院正远分院建设项目已由县发改委立项批复建设，为做到项目区域用电安全，经多次与正远供电所协商决定移除卫生院项目区域10KV高压电线，并由正远供电所指定具有相关资质的乙方负责此电路项目改架工程，为了明确甲乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。

第一条工程概况

1工程名称：

2建设地点：巷道镇正远村

3主要工程内容：

工程量以正远供电所提供的提供的设计资料和施工预算为准。本工程实施工程中所涉及的树木修剪由甲方负责解决。本工程实施过程中所有人工及建设电路所使用辅助工具等由乙方和正远供电所负责。

第二条工程价款及支付方式

1、价款：经过与正远供电所及乙方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币54000.00元（大写：伍万肆仟元整）。付款方式待工程结束验收合格后一次性支付给乙方。

第三条承包方式：本工程属大包工程，即采用包工包料方

式承包。

第四条 主要设备、材料

1、所有设备及材料乙方必须符合国家电力设施规范要求及正远供电所提供的设计要求，并经正远供电所相关专业人员验收合格后使用；(后附材料清单及验收结果)

第五条工期

甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方聘请正远供电所技术人员及相关施工人员进行现场施工，工期由乙方与正远供电所协商，力争在5月10日前完工。

第六条安全责任

乙方因材料质量发生的一切安全及可能发生因此产生的经济责任由乙方及正远供电所承担，甲方概不负责。

乙方在施工过程中发生的人身及设备安全事故甲方概不负责。

第七条工程质量和验收

1、工程安装质量应符合《电气装臵安装工程实施及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。

2、工程结束后由乙方聘请正远供电所相关技术人员进行验收，验收合格后由正远供电所出具验收证明，凭验收合格证明作为甲方付款依据。

第八条双方义务

（一）甲方义务

1、按合同约定按时付款。

2、为乙方前清除项目区域所有涉及树木修剪保证项目顺利实施；

3、由甲方聘请正远供电所向乙方提供符合国家电力行业标准的施工设计资料。

4、按照双方的约定，甲方负责项目实施前期修剪树木的具体负责（包括安全责任以及由此产生的一切后果）。

（二）乙方义务

1、严格按照正远供电所提供并技术人员确认的施工方案，以及说明进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。

2、按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。

3、做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。

4、按照双方约定的范围，做好设备材料的采购、管理工作，并对所采购的设备材料质量负责。

第九条合作事项

1、为保证工程工期，经双方友好协商，甲方同意乙方可对工程进行分包；

2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行

第十条 违约责任

1双方应严格履行合同，若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、甲方未按本合同第二条约定的期限支付合同价款的，每延期一天向乙方支付合同金额的3‰作为违约金。

3、乙方不得无故拖延工期，若因乙方原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的3‰作为违约金，若甲方因协调不力，工期顺延。

第十一条附则

1本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。

3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何一方 可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4、本合同一试四份，甲、乙双方各执一份，正远供电所做为合同鉴证单位留存一份，甲方主管单位留存一份，均有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：鉴证单位(盖章)

负责人签名：负责人签名：负责人签名：