2023年二级建造师法规试题

2023年二级建造师法规试题（共10篇）

1.2023年二级建造师法规试题 篇一

2016年二级建造师法规及解读：建造师相关管理制度考试

试题

一、单项选择题（共24题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列各项不属于安全生产管理机构责任的是。A：落实国家有关安全生产法律法规和标准 B：编制并适时更新安全生产管理制度

C：组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动

D：建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

2、在配合建设工程进行的考古发掘工作中，建设单位、施工单位应当配合考古发掘单位，保护出土文物或者遗迹的。A：完好 B：安全 C：辨认 D：鉴定

E：过程控制的要求高

3、施工方进度控制的任务是依据对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。A：施工总承包合同 B：施工任务委托合同 C：施工劳务分包合同 D：施工专业分包合同 E：后置埋井现场拉拔试验

4、水泥稳定土具有的优点有__。A．良好的整体性 B．足够的力学强度 C．溶水性 D．抗水性 E．耐冻性

5、挡土墙静止不动，墙背土层未受任何干扰，作用在墙上的水平压应力称为(A：水平土压力 B：静止土压力 C：主动土压力 D：被动土压力

6、按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信信息分为。

A：良好行为记录和不良行为记录 B：公共服务信息和市场监管信息 C：市场主体信息和市场客体信息 D：公众投诉信息和公众评价信息 E：过程控制的要求高

7、架空导线的连接一般采用方式。A：压接 B：铰接 C：焊接

D：跳线连接 E：戊

8、在事件风险量的区域划分中，风险事件一旦发生，会造成重大损失，但发生的概率却极小的区域是。A：风险区A B：风险区B C：风险区C D：风险区D E：后置埋井现场拉拔试验

9、石油沥青的塑性指标是。A：黏滞度或针入度 B：延伸度或延伸率 C：软化点和脆点

D：加热前后针入度、软化点 E：工程质量保证书

10、根据工程量计算的有关规定，设计图中注明的钢筋尺寸是。A：中心线长度，且不包括端头弯钩长度 B：中心线长度，包括端头弯钩长度 C：外包尺寸，且不包括端头弯钩长度 D：外包尺寸，包括端头弯钩长度 E：工程质量保证书

11、当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在状态下安装。A：关闭

B：打开1／3 C：半开 D：全开

12、根据《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号)，加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系的主体是。A：施工单位 B：设计单位

C：项目法人(建设单位)D：质量监督机构 E：工程质量保证书

13、唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是。A：唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同 B：因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同 C：甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动

D：甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全 E：过程控制的要求高

14、工程施工成本的构成中，__指施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用。A．直接费 B．间接费

C．企业管理费 D．规费

15、工程建设中，总承包单位和分包单位就分包工程承担的连带责任属于连带责任。A：法定 B：约定 C：义务 D：赔偿

E：过程控制的要求高

16、后评价阶段对项目投入生产(运行)后对各方面的影响进行的评价称为。A：过程评价 B：经济效益评价 C：影响评价 D：建设评价

E：工程质量保证书

17、自动喷水灭火系统施工程序是：施工准备→→管道试压冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试等。A：干管安装→报警阀安装→立管安装 B：干管安装→立管安装→报警阀安装

C：管安装→立管安装→喷洒分层干、支管安装 D：干管安装→立管安装→喷洒头支管安装 E：戊

18、甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月日。A：8 B：4 C：18 D：24 E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

19、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为，混凝土工程量为，合同约定：土石方工程综合单价为75元，混凝土工程综合单价为420元；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为万元。A：17．55，87．75 B：17．10，99．45 C：17．10，87．75 D：17．55，99．45 E：后置埋井现场拉拔试验

20、按静置设备的设计压力分类，中压设备的压力范围是。A：0.1MPa≤由 21、30层(层高3m)的住宅高层建筑在结构施工中，应设置均压环。A：10圈 B：15圈 C：20圈 D：30圈 E：戊

22、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是。A：明确进度控制的措施

B：分析影响施工进度目标实现的主要因素

C：通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 D：编制各层次(各级)进度计划 E：后置埋井现场拉拔试验

23、现浇预应力钢筋混凝土连续梁，支架和模板安装后，宜采取预压方法消除。A：非弹性变形 B：弹性变形 C：塑性变形 D：支架空隙

24、平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于。A：1％ B：1．5％ C：2％ D：3％ E：无皱波

二、多项选择题（共24题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。）

1、钢结构组装时，顶紧接触面紧贴面积至少应达到。A：50％ B：60％ C：75％ D：80％ E：无皱波

2、施工单位在电梯安装前书面告知中提交的材料有。A：施工单位资格证件 B：施工人员资格证件 C：施工组织与技术方案 D：工程合同 E：施工记录

3、下列关于劳动合同内容及效力的表述，正确的有。A：劳动合同的内容具体表现为劳动合同的规定 B：劳动合同的内容具体表现为劳动合同的条款 C：一般分为强制条款和一般条款 D：一般分为必备条款和可备条款

E：劳动合同依法成立，对双方当事人都有约束力

4、下列关于先予执行的说法，错误的是。

A：先予执行的原因是当事人一方生产或生活上的迫切需要 B：有利于法院及时而切实地保护当事人的合法权益 C：任何案件都可以申请先予执行

D：申请先予执行应当向人民法院递交申请书，书写申请书有困难的，可以口头申请

E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

5、某建设项目业主采用如下图所示的组织结构模式，关于业主和各参与方之间组织关系的说法正确的有。(2013年真题)A：业主代表必须通过业主方项目经理下达指令 B：施工单位不可直接接受总经理指令

C：设计单位可直接接受业主方项目经理的指令 D：咨询单位的唯一指令来源是业主方项目经理 E：总经理可直接向业主方项目经理下达指令

6、根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，夜间施工增加费属于。A：直接费 B：其他直接费 C：间接费 D：现场经费

E：工程质量保证书

7、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在提出。A：首次开庭前

B：收到传票之日起7日内 C：举证期满前 D：庭审结束前

E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

8、下列法律中，属于行政法的是。A：《公司法》 B：《建筑法》 C：《合同法》 D：《治安管理处罚法》

E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

9、属于体育场地设施工程的是。A：高尔夫球场 B：田径场跑道面层 C：体育馆空调系统 D：篮球馆装修工程 E：游泳馆水处理系统

10、某工厂设备基础的混凝土浇筑工程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30％，对这起质量事故的正确处理方法是。A：返工处理 B：修补处理 C：加固处理 D：不作处理

E：后置埋井现场拉拔试验

11、下列工业安装分项工程的主控项目有。A：管道的焊接材质 B：压力试验 C：试运行

D：管道阀门检验 E：管道保温

12、饰面板(砖)工程应对下列隐蔽工程项目进行验收。A：预埋件

B：外墙陶瓷面砖的粘贴强度 C：连接节点 D：防水层 E：后置埋件

13、下列开挖方法中，初期支护无需拆除的方法是。A：CRD法 B：CD法

C：单侧壁导坑法 D：正台阶法 E：全断面法

14、目前，我国水泥混凝土路面的面层较多采用（）混凝土板。A．普通(素)B．碾压 C．连续配筋 D．钢筋

15、不能作为民事诉讼证人的有。A：本案书记员 B：本案鉴定人员 C：本案诉讼代理人 D：无民事行为能力人 E：当事人亲属

16、压浆混凝土与普通混凝土相比，具有等特点。A：强度高 B：收缩率小 C：造价低廉

D：拌合工作量小 E：可用于水下加固

17、施工项目竣工质量验收的依据主要包括。A：双方签订的施工合同

B：国家和有关部门颁发的施工规范 C：设计变更通知书

D：批准的设计文件、施工图纸说明书 E：工程进度计划

18、按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员应当履行的安全生产义务包括。A：正确使用安全防护用具 B：接受安全生产教育培训

C：发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告 D：发现事故隐患时立即向本单位负责人报告 E：发现事故隐患时及时采取措施予以处理

19、下列属于诺成合同的有。A：定金合同 B：委托合同

C：勘察、设计合同 D：保管合同 E：借款合同 20、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222—95)的强制性条文包括下列的__。A．除地下建筑外，无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级，除A级外，应在本规范规定的基础上提高一级

B．消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用B1级装修材料

C．无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料

D．地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装修材料应采用B1级装修材料，其他部位应采用不低于B2级的装修材料

E．地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A级装修材料

21、低温条件下施工的混凝土工程，不宜采用__。A．硅酸盐水泥

B．粉煤灰硅酸盐水泥 C．普通硅酸盐水泥 D．火山灰硅酸盐水泥 E．矿渣硅酸盐水泥，22、在全国有重大影响的事件的第一审民事案件由管辖。A：基层人民法院 B：中级人民法院 C：高级人民法院 D：最高人民法院

E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

23、机床工作的可靠性取决于机床的静态和动态特性，属于机床动态特性的有。A：运动精度 B：电流的波动值 C：动刚度 D：热变形 E：噪声

24、燃气管道的阀门安装前应做试验。A：强度 B：严密性 C：材质 D：耐腐蚀 E：可靠性

2.2023年二级建造师法规试题 篇二

第四章建设工程合同和劳动合同法律制度：

1、工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并在48小时内提出书面处理意见。

2、承包人实施工程师的处理意见后，可书面提出复工要求，工程师应在48小时内给予答复，未48小时答复的，承包人可自行复工。

3、工期可以顺延的情形之一：一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

4、工期顺延的程序：

（1）承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告；

（2）工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

5、工程承包人行使建设工程款优先受偿权的期限为六个月，自工程竣工之日或合同约定的竣工之日起计算。

6、在可变更可撤销合同中，权利人行使撤销权应当在知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使，并应当向人民法院或仲裁机构申请。

7、应该订立无固定期限合同的情形：

（1）劳动者在用人单位连续工作满10年的；

（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新签订劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；

（3）连续订立两次固定期限劳动合同，且无特殊情况（即用人单位可以解除合同的情形）；

（4）单位自用工之日满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同；

8、用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。未同时签订劳动合同的，应自用工之日起1个月内订立。

9、用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面合同的，向劳动者每月支付2倍的工资；用人单位不与劳动者订立无固定期限劳动合同的自应当订立无固定期限劳动合同之日起每月支付2倍的工资。

10、关于试用期：

合同期试用期

不满3个月（以完成一定工作任务为期限的劳动合同）无

3个月以上不满1年不超过1个月 1年以上不满3年不超过2个月 3年以上无固定期限不得超过6个月

【注意】只能约定1此试用期。

11、试用期内的最低工资：

（1）不低于本单位相同岗位最低档工资的80%；

（2）不低于劳动合同约定工资的80%；

（3）不低于用人单位所在地的最低工资标准。

【注意】三者的逻辑关系是：（1）和（2）是或的关系，（1）、（2）和（3）是并且的关系。

12、劳动行政部门自收到集体合同之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效。

13、劳动者提前30日以书面形式正式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。

14、用人单位提前30日以书面形式通知劳动者或额外支付一个月工资后，单位须支付经济补偿。

15、用人单位经济性裁员：用人单位需要裁减人员20人以上，或者不足20人但占企业职工总数10%以上的，提前30日向工会或全体职工说明情况，并经劳动行政部门报告。

16、对于经济性裁员来说，用人单位在6个月内重新招用人员的，在同等条件优先招用被裁减人员。

17、用人单位不得解除劳动合同的情形之一：在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的。

18、终止合同的经济补偿：

（1）按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付一个月工资；

（2）6个月以上不满1年，按1年计算，不满6个月的，支付半个月工资；

（3）工资高于政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，按3倍支付，补偿的最高不超过12年；

（4）月工资指合同解除或终止前12个月的平均工资。低于本地区最低工资标准的，按最低标准计算。

19、劳务派遣单位依公司法的规定设立，注册资本不得少于50万元。20女职工保护之一：

（1）不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

（2）女职工生育享受98天的产假。（劳动法规定为不少于90天，目前执行的《女职工劳动保护特别规定》为98天）。

21、领取失业金的期限与规定：

（1）累计缴费1-5年的，领取最长12个月；

（2）累计缴费5-10年的，领取最长18个月；

（3）累计缴费10年以上的，领取最长24个月；

（4）重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取期限与前次应领而未领的期限合并计算，最长不超过24个月。

22、对于劳动争议仲裁不服的，自收到仲裁裁判书15日内向人民法院提出诉讼；逾期不起诉的，仲裁即发生法律效力。

23、在买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。

24、自然人之间的借款合同约定支付利率的，可以适当高于银行利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍。

25、在租赁合同中，关于支付租金期限。无约定或约定不明确，补充协议；按合同有关条款或交易习惯；租赁期不满1年，租赁期届满时支付，1年以上的，每届满1年支付。

3.2023年二级建造师法规试题 篇三

《建设工程法规及相关知识》是每个二级建造师的必考科目，掌握二级建造师法规考点，对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考点，本文为：2018年二级建造师法规：2Z203013投标人、投标文件和投标保证金，希望能助各位二级建造师考生一臂之力!2Z203010 建设工程招标投标制度

2Z203013 投标人、投标文件和投标保证金

一、投标人

投标人应当具备承担招标项目的能力;国家规定或招标文件规定投标人资格条件的，应符合条件。

不得参加投标的情形：

1、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。

二、联合体投标

1、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;

2、国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。

3、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

4、联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。

5、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

6、联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

三、投标文件

(一)内容

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件的实质性要求做出响应。属于建设工程项目的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等

(二)投标文件修改与撤回(撤销)

1、提交投标文件的截止时间前：可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、提交投标文件截止时间后：投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受;投标人撤销投标文件的，其投标保证金将被没收。

(三)投标文件的送达与签收

1、拒收投标文件夹的情形：

(1)逾期送达;(2)未按照招标文件要求密封;(3)未通过资格预审

点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频

2、投标人少于3个的，应当依法重新招标。

学尔森小编友情提示：本文为大家详细介绍了2018年二级建造师法规：2Z203013投标人、投标文件和投标保证金，请各位考生抓紧时间领取。小编及时更新相关资讯，欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助，可以手动免费下载收藏，方便日后查阅。学尔森，是大家备考学习交流的好平台哟!2018年二级建造师法规：2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

《建设工程法规及相关知识》是每个二级建造师的必考科目，掌握二级建造师法规考点，对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考点，本文为：2018年二级建造师法规：2Z203013投标人、投标文件和投标保证金，希望能助各位二级建造师考生一臂之力!

四、投标保证金

1、投标保证金的额度：投标保证金一般不得超过招标项目估算价的2%。(注：《条例》去掉了最高不超过80万元的限制

2、投标保证金有效期应当与投标有效期一致

3、依法必须招标项目的境内投标单位，以现金或支票形式提交的投标保证金应当从其基本帐户转出

4、实行两阶段招标的，招标人应当在第二阶段提出

5、投标保证金的没收情形：

A.投标人在投标有效期内撤销其投标文件;B.中标未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。

6、投标保证金的退还：与中标人签订合同后5个工作日内。(注：应同时退还点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 存款利息)

7、没收投标保证金是承担缔约过失责任

学尔森小编友情提示：本文为大家详细介绍了2018年二级建造师法规：2Z203013投标人、投标文件和投标保证金，请各位考生抓紧时间领取。小编及时更新相关资讯，欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助，可以手动免费下载收藏，方便日后查阅。学尔森，是大家备考学习交流的好平台哟!二级建造师施工管理考点：施工合同索赔专项。索赔近三年分值在12分左右，是占分比较多的考点。而索赔问题考点的难点在于工期索赔、费用索赔。

二级建造师复习资料:二级建造师考试考点-学尔森

提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网，获取更多关于二级建造师考试的信息。

4.2023年二级建造师法规试题 篇四

C、施工总承包人委托 D、自行分配

2、施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。A、量价分离 B、包于控制 C、预算控制 D、跟踪检查

3、关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）A、施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值 B、施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同 C、施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的 D、施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工程量

4、某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）

A、4 B、3 C、2 D、1

5、根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。

A、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% B、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50% C、预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% D、预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明。工费总额的80%

6、发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程决算，但该工程以实际投入使用。其质量争议的解决方法是（）

A、就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定解决方案 B、按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算 C、按竣工保修合同执行 D、采取诉讼的方式解决

7、某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天。

A、15 B、12 C、11 D、10

8、根据双代号网络图绘制规划，下列网络图中绘图错误的是（）处。A、5 B、4 C、3 D、2

9、下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）A、现场工人均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 B、市区主要路段设置围挡的高度不低于2m C、项目经理任命为施工现场第一责任人

D、建筑垃圾和生活垃圾需集中一起堆放，并及时清运

10、建设工程项目的实施性进度计划是指（）。A、季度施工计划和月度施工计划 B、单位工程施工计划和月度施工计划 C、季度施工计划和单位工程施工计划 D、月度施工计划和旬施工计划

11、施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。

A．①—②—③—④

B．②—①—③—④

C．②—①—④—③

D．①—③—②—④

12、设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。A、专业协调计划 B、设计工作量计划 C、出图计划

D、设计人员配置计划

13、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）A、建设工程承包合同 B、工程监理大纲 C、设计文件

D、工程建设强制性标准

14、建设工程项目的实施性进度计划是指（）。A、季度施工计划和月度施工计划 B、单位工程施工计划和月度施工计划 C、季度施工计划和单位工程施工计划 D、月度施工计划和旬施工计划

15、下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）A、一般材料进场检验

B、聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行防渗处理 C、拆模对混凝土试块进行强度检测 D、拆除不合格砖墙重新砌筑

16、下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。A、水泥的安定性 B、砌体砂浆的饱满度 C、预应力钢筋的张拉

D、混凝土浇筑后的拆模时间

17、编制项目合同的基础是（）。A、项目合同文本和项目结构图 B、项目结构图和项目结构编码 C、项目结构编码和项目组织结构图 D、项目合同文本和项目组织结构图

18、某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）

A、4 B、3 C、2 D、1

19、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（）天书面通知监理人。A、5 B、7 C、14 D、28 20、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。A、3150.00 B、3240.00 C、3244.50 D、3245.13

21、设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。A、专业协调计划 B、设计工作量计划 C、出图计划

D、设计人员配置计划

22、某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天。

A、15 B、12 C、11 D、10

23、下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（）。A．利用全站仪复查轴线偏差

B．利用酚酞溶液观察混凝土表面碳化 C．利用磁场磁粉探查焊缝缺陷 D．利用小锤检查表面砖铺贴质量

24、关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。

A．施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到 B．施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的 C．施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格

D．施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录

25、根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生工程变更时，由（）向承包人发出表更指令。A、业主 B、设计人 C、表更提出方 D、监理人

26、某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）

A、承包人负责办理，并承担有关费用 B、承包人负责办理，发包人承担有关费用 C、发包人负责办理，并承担有关费用 D、发包人负责办理，承包人承担有关费用

27、某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施。该措施属于纠偏措施中的（）。A、技术措施 B、经济措施 C、合同措施 D、组织措施

28、下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）A、现场工人均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 B、市区主要路段设置围挡的高度不低于2m C、项目经理任命为施工现场第一责任人

D、建筑垃圾和生活垃圾需集中一起堆放，并及时清运

29、施工定额的研究对象是同一质量的施工过程。这里的施工过程是指（）。A、工序 B、分部工程 C、分项工程 D、整个建筑物 30、施工项目成本分析的基础是（）成本分析。A．工序

B．分部分项工程

C．单项工程

D．单位工程

31、建设工程项目的实施性进度计划是指（）。A、季度施工计划和月度施工计划 B、单位工程施工计划和月度施工计划 C、季度施工计划和单位工程施工计划 D、月度施工计划和旬施工计划

32、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）A、任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况

B、重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门 C、一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门 D、实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故

33、施工项目成本分析的基础是（）成本分析。A．工序

B．分部分项工程

C．单项工程

D．单位工程

34、关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。A、所有工作都按最迟开始时间，对节约在资金不利 B、所有工作都按最早开始时间，对节约在资金不利

C、项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内 D、所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率

35、关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。

A．施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到 B．施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的 C．施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格

D．施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录

36、建设项目总承包的核心意义在于（）。A、合同总价包干降低成本 B、总承包方负责“交钥匙” C、设计与施工的责任明确 D、为项目建设增值

37、根据《建设工程项目管理规范》（GB50326-2006）的条文说明中所列的风险等级。某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）

A．发生风险可能性很大，风险后果为轻度损失 B．发生风险可能性中等，风险后果为中度损失 C．发生风险可能性中等，风险后果为重大损失 D．发生风险可能性很大，风险后果为重大损失

38、下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）A、一般材料进场检验

B、聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行防渗处理 C、拆模对混凝土试块进行强度检测 D、拆除不合格砖墙重新砌筑

39、关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（）。A、需全部施工图完成后才进行招标，对进度控制不利 B、业主用于平行发包招标次数少，有利于进度控制

C、业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小 D、部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期 40、根据《建设工程项目管理规范》（GB50326-2006）的条文说明中所列的风险等级。某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）

A．发生风险可能性很大，风险后果为轻度损失 B．发生风险可能性中等，风险后果为中度损失 C．发生风险可能性中等，风险后果为重大损失 D．发生风险可能性很大，风险后果为重大损失

41、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（）天书面通知监理人。A、5 B、7 C、14 D、28

42、某工程采用单价合同。施工过程中承包人向发包人提交了已完工程质量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是（）。

A、发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场 B、发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量

C、发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量 D、发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量

43、设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。A、专业协调计划 B、设计工作量计划 C、出图计划

D、设计人员配置计划

44、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法吗，正确的是（）A、一个清单项目可能对应多个定额子目

B、清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等 C、人、料、机的消耗量应根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整 D、人、料、机的消耗量按照市场价格确定确定，一般不能调整

45、设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。A、专业协调计划 B、设计工作量计划 C、出图计划

5.2023年二级建造师法规试题 篇五

1、地方法规不与宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方法规抵触的，应当在4个月内予以批准

2、行政法规、地方性法规、单行条例、规章应当在公布30日内备案

3、发明专利权20年；实用新型专利权和外观设计专利权10年

4、国务院收到发明申请后，经初步审查符合要求的，自申请日起18个月公布

5、发明专利申请自申请日起3年内，进行实质审查

6、商标有效期应当在期满12个月内申请续展注册，可以给予6个月宽展期

7、著作保护期为作者终生及其死后50年

8、人民法院收到侵害专利权诉讼，在48小时内作出裁定，特殊情况延长48小时

9、人民法院采取保全措施后，30工作日内不依法申请仲裁，解除保全

10、注册商标没有正当理由3年内不使用，任何人可以申请注销；商标局在收到申请9个月内作出决定，特殊情况延长3个月

11、假冒注册商标，情节严重的处3年以下有期徒刑或者拘役；特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑

12、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月

13、工程投资额在30万以下，建筑面积在300㎡以下，可以不申请办理施工许可证

14、建设工程不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%；建设工期超过1年的，到位资金原则上不少于30%

15、自领取施工许可证3个月内开工，延期以2次为限，每次不超过3个月

16、建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证

17、已故不能按期开工超过6个月，应当重新办理开工报告批准手续

18、未取得开工报告或施工许可证擅自开工，处合同价款的1%~2%罚款；对施工单位处以3万元以下罚款

19、伪造施工许可证、欺骗、贿赂取得，处以1万以上，3万以下罚款；直接责任人处单位罚款的5%~10% 20、资质证书有效期5年，期满前3个月，向原发证机关提出延续申请

21、资质证书有效期内，1个月内办理资质证书变更手续，变更15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案

22、未取得证书、超越资质承揽，处工程合同价款2%~4%罚款

23、转包、违法分包，处工程合同价款0.5%~1%罚款

24、因执业受到刑法，5年内不予注册；其他刑法3年内不予注册；吊销注册证书2年内不予注册；在担任项目经理期间发生重大质量事故和安全事故3年内不予注册

25、注册建造师提供虚假注册资料，1年内不予注册；欺骗、贿赂3年内不予注册

26、执业人员违反法律法规，造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；情节特别恶劣，终身不予注册

27、施工单项合同估算价在200万以上；重要材料、设备100万以上；勘察、监理、设计50万以上；总合同价3000万以上必须招标

28、招标人必要澄清在截止投标日期前15日修改（提交资格预审截止3日前）

29、自招标文件发出之日起至投标人提交文件截止，最短不少于20日 30、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出

31、对招标控制价有异议的，应当在控制价公布5天内书面提出，招标人2天内答复

32、招标人应当在收到异议之日起3日内作出答复

33、资格预审文件或招标文件发售期不少于5日

34、评标委员会，成员人数为5人以上单数，技术、经济专家不少于总数的2/3

35、建设单位将工程肢解发包，处合同价款0.5%~1%罚款

36、招标人应当在投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金

37、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标和未中标人退还投标保证金

38、招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日

39、投标人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出，招标人自收到异议之日起3日内作出答复

40、招标人自确定中标人之日起15日内，向有关行政机关监督部门提交招投标情况说明

41、履约保证金不超过中标合同价的10%

42、行政监督部门自收到投诉之日起3个工作日内作出决定是否受理投标投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定

43、招标人与投标人订立背离合同实质性协议，处中标项目金额的0.5%~1%罚款

44、建筑市场诚信行为记录信息公布时间为行政处罚决定作出7日内

45、已建立劳动关系，未订立合同的，应当自用工之日起1个月内订立劳动合同

46、劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1~3年，试用期不超3个月；3年以上和无固定期限，试用期不超6个月；已完成一定工作任务合同或不满3个月合同期，不得约定试用期

47、集体合同订立后，应当报送劳动行政部门，自收到之日起15天内未提出异议，集体合同生效

48、承包人行使优先权的期限6个月

49、在本单位连续工作满15年且距离法定退休年龄不足5年，不得依照劳动合同法40条

50、每满1年支付1个月工资；劳动者月工资高于地区月平均工资3 倍的，向其按照3倍发放，最高不超过12年

51、临时工作岗位指存续时间不超过6个月的岗位

52、劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同

53、失业人员：累计缴费1~5年，领取失业保险金12个月；累计缴费5~10年，领取失业保险金18个月；累计缴费超过10年，领取失业保险金一共24个月；

54、劳动争议仲裁的有效期为1年

55、劳动争议对仲裁裁决不服，可以在收到仲裁裁决书15日内向人民法院诉讼

56、租赁合同约定期限不得超过20年，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式

57、夜间噪声最大限值的幅度不得超过15db

58、土方作业阶段，作业区目测扬尘高度小于1.5m；结构施工、安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m

59、力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%；建筑物拆除产生的废弃物大于40%；碎石、土方建筑垃圾，力争大于50% 60、力争施工中非传统水源和循环水的再利用率大于30% 61、注册执业人员未执行建筑强制标准的，由县级以上人民政府主管部门责令停止执行3个月~1年；情节严重的，由颁发资格证书部门吊销证书，5年内不予注册

62、建筑企业变更名称、地址、法定代表人，应当在变更后10日内，办手续 63、提供虚假材料办理安全生产许可证，1年内不得申请安全生产许可证；欺骗、贿赂3年内不得办理

64、建筑企业负责人定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25% 65、项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80% 66、合同工期在1年以内的，建设单位预付安全防护费不得低于该费用总额的50%；合同工期在1年以上的不得低于30% 67、特种设备使用单位应当在使用前或投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理部门办理使用登记

68、在检验合格有效期届满1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求 69、职工发生事故伤害或职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，提出工伤认定申请；职工或亲属在伤害之日起1年内申请

70、社会保险行政主管部门应当自受理工伤认定申请60日内作出决定；事实清楚、权利义务明确的，应当在15日内作出工伤认定 71、国家标准实施后，一般在5年内进行复审1次 72、涉及结构安全试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取数量的30% 73、建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料

74、公安机关消防机构应当在自受理消防验收申请之日起20内组织验收 75、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告

76、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中违反国家规定，应当在收讫备案资料文件15日内，责令停止使用，重新组织验收

77、普通诉讼时效期间2年；伤害、拒付租金、出售质量不合格、寄存财务丢失1年；国际货物4年；海上货物1年；最长20年 78、诉讼中止：最后6个月，因不可抗力或其他障碍

79、诉讼受理，人民法院在7日内立案；5日内将诉讼副本发送被告

80、当事人有权在判决书送达之日起15日内向上一级法院上诉；不服地方一审裁决的，有权在裁决书送达10日内上诉 81、诉讼申请执行期间2年

82、仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内决定是否受理

83、人民调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在基层人民法院申请司法确认

84、行政复议60日内提出

85、行政复议机关应当在5日内决定是否受理

86、行政诉讼：6个月内起诉；行政复议决定书15日内起诉 87、撤销权自1年内没有行使，消灭 88、承包单位将承包的工程转包或违法分包，处罚0.5%~1%；接受转包、违法分包处以1万~3万元罚款

89、安全生产许可证变更10日内备案，无死亡可不审查 90、被撤回资质可在撤回3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

91、发包人延迟竣工，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

92、特种设备安全监督管理部门检查必须有2名以上监察人员参加

93、未在监理人收到提交的竣工验收申请报告42天内完成验收的，以提交日期为实际竣工日期 94、500万以下工程，发包人在20天内审查结算资料；500万~2000万，30天内完成；2000万~5000万，45天内完成；5000万以上，60天内完成审核

6.2023年二级建造师法规试题 篇六

2018年一级建造师《工程法规》》考点习题汇总

【考频指数】★★★★

【经典例题】

1.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()。

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.只能向合同履行地的人民法院起诉

C.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

D.必须重新确定受诉人民法院

【答案】B

【解析】本题考查的是仲裁协议的规定。仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”尽管该合同达成仲裁协议，但因为提交仲裁的意思表示不确定，仲裁协议无效，因此只能提交诉讼。

2.关于仲裁协议效力的确认，说法错误的是()。

A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷

B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉

D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

【答案】D

【解析】本题考查的是仲裁协议。仲裁协议的效力是独立的，合同的效力不影响仲裁协议的效力，所以选项D不正确。

3.仲裁协议应当具备的内容有()。

A.仲裁事项

B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.仲裁委员会的住所地

D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

【答案】ADE

【解析】本题考查的是仲裁协议的规定。仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。

4.下列属于仲裁的基本制度的有()。

A.协议仲裁制度

B.合议庭制度

C.或裁或审制度

D.一裁终局制度

E.开庭审理制度

点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

【答案】ACD

【解析】本题考查的是仲裁协议的规定。仲裁的基本制度包括协议仲裁制度、或裁或审制度、一裁终局制度。

【考点精讲】

一、仲裁协议的形式

应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。

二、仲裁协议的内容

该意愿应当是确定的，而不是模棱两可的。如果当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，这样的仲裁协议无效。

合同履行过程中以及与合同有关的一切争议。

劳动合同纠纷不得提请仲裁，只能申请劳动争议仲裁。

选定的仲裁委员会：

1.仲裁委员会的名称应该准确。仲裁没有法定管辖，当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制，但名称必须明确、具体。

2.如约定的名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。

3.如约定了两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中一个申请仲裁;不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。

这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

三、仲裁协议的效力

1.对当事人的法律效力

点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。

2.对法院的约束力

有效的仲裁协议将排除法院的司法管辖权。

一方当事人向法院起诉时未声明有仲裁协议，法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，法院应当驳回起诉(但仲裁协议无效的除外)。但开庭后才出示的，法院须继续审理。

3.对仲裁机构的法律效力

仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决仲裁案件的依据。

4.仲裁协议的独立性

仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。

5.仲裁协议效力的确认

(1)对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出;

(2)当事人既可请求仲裁委员会作出决定，也可请求人民法院裁定;

(3)一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求法院裁定的，由法院裁定;

(4)当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;当事人对仲裁委员会没有约定或约定不明的，由仲裁协议签订地或被申请人住所地中级人民法院管辖。

【速记点评】

1.如果当事人在合同中约定“所有争议提交某某仲裁委员会或人民法院管点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 辖”视为无约定，发生争议后，当事人只能根据法律规定提起诉讼。

2.民商事仲裁劳动仲裁适用的争议不同与合同有关的一切争议劳动争议法律依据不同仲裁法劳动争议调解仲裁法法定或约定不同双方当事人必须有仲裁协议法定仲裁，不需要有仲裁协议与诉讼的关系不同或裁或审一裁二审

7.2015年天津二级建造师考试题 篇七

一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、机械设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆，大型机械设备一次灌浆应在（）进行。

A.机座就位后 B.设备粗找正后

C.设备精找正后 D.地脚螺栓紧固合格后 答案B参见教材P39

2、目前我国民用建筑普遍采用的塑料管道及电线电缆套管是（）管。A.聚乙稀 B.聚丙烯 C.聚苯乙烯D.聚氯乙烯 答案D参见教材P5

3、计量器具的选用原则包括（）。A.与工程项目的内容、检测要求相适应 B.与所确定的施工方法和检测方法相适应

C.检测器具的测量极限误差必须小于被测对象所能允许的测量极限误差 D.必须具有技术鉴定书或产品合格证书 E.技术上先进，操作培训较容易 答案ABDE参见教材P276-277

4、建筑设备自动监控系统的监控对象为（）。A.空调设备 B.给水设备 C.照明电器 D.电梯 E.音响设备

答案ABC参见教材P126

5、机电安装工程单项工程造价为（）万元，界定为中型工程。A.≤1500 B.200?1500 C.400?1000 D.＞200 答案：B311

6、高层建筑给水排水系统必须对（）进行合理的竖向分区并加设减压设备。A.给水系统 B.排水系统 C.热水系统 D.雨水系统 E.污水系统

答案AC参见教材P105

7、受振动和有冲击的设备，不宜采用的衬里方法是（）。A.铅衬里 B.橡胶衬里

C.玻璃钢衬里 D.聚氯乙烯塑料衬里 答案A参见教材P88

8、下列资料中，属于砌筑工序交接证明书必须具备的有（）。A.炉子中心线和控制标高的记录 B.隐蔽工程验收证明记录

C.托砖板焊接质量检查合格证明 D.锚固件材质合格证明

E.炉体的几何尺寸的复查记录 答案ABC参见教材P97

9、大型游乐设施是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施。其范围规定为设计最大运行线速度大于或等于（），或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。A.2m/s B.3m/s C.5m/s D.7m/s

答案A参见教材P290

10、静态式炉窑砌筑的起始点应（）依次砌筑。A.从热端向冷端B.从冷端向热端 C.从低端向高端D.从高端向低端 E.从前向后

答案、AC参见教材参见教材P98

11、管道系统吹扫与清洗要求正确的是（）。

A.管道吹洗前，应将管道系统内的仪表、孔板、喷嘴、滤网、安装孔板、阀门等暂时拆除以模拟体或临时短管替代 B.按支管→疏排管→主管顺序吹洗

C.水冲洗流速不得低于15m/s，空气吹扫流速不宜小于20m/s，蒸汽吹扫流速不小于30m/s D.蒸汽管道吹扫前先行暖管、及时排水，检查管道热位移 E.蒸汽吹扫应按加热→冷却→再加热的顺序循环进行 答案ADE参见教材P60-61

12、产品焊接试板制作要求不正确的是（）。

A.现场组焊的圆筒形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板 B.圆筒形压力容器的纵向焊接接头的产品焊接试板，应作为筒节纵向焊接接头的延长部分

C.球罐的产品焊接试板应在焊接产品的同时，由施焊该球罐的焊工采用相同的条件和焊接工艺进行焊接

D.需进行热处理的压力容器，其焊接试板应同炉、同工艺随容器一起进行热处理 答案A参见教材P77

13、涡轮流量计的信号线应使用（）。A.控制线 B.屏蔽线 C.视频线 D.双绞线 答案B参见教材P82

14、下列项目中，不属于设备基础外观质量检查验收要求的是（）。A.外表面无裂纹、空洞、掉角、露筋 B.地脚螺栓预留孔内无露筋、凹凸等缺陷 C.混凝土配合比及混凝土强度符合设计要求

D.放置垫铁的基础表面平整，中心标板和基准点埋设牢固 答案C参见教材P36

15、使用4个1kΩ镍电阻检测一个大空间的平均温度，连接方式是2个串联后再并联，电阻串并联后的电阻为（）。A.0.5kΩ B.1kΩ C.2kΩ D.4kΩ

答案B参见教材P126

16、电梯的渐进式安全钳验收时，轿厢应载有均匀分布的（）。A.额定载重量

B.125%额定载重量 C.150%额定载重量 D.200%额定载重量 答案B参见教材P145

17、整个建筑物的接地系统可能为（）。A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.屏蔽接地 E.抗干扰接地

答案ABCE参见教材P110

18、下列焊缝外观检查项目中，不须用焊接检验尺进行检查测量的是（）。A.余高 B.凹陷 C.错口 D.夹渣

答案D参见教材P32

19、管道进行气压试验的正确步骤是（）。

A.缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压l0min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 B.缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压l0min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 C.缓慢升压至试验压力→稳压l0min→涂发泡剂检验不泄漏为合格

D.缓慢升压至试验压力→稳压l0min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降、无渗漏为合格 答案B参见教材P59

20、火灾自动报警及联动控制系统施工程序中，线缆敷设的紧后工序是（）。A.校线接线 B.绝缘电阻测试 C.设备安装 D.单机调试

答案B参见教材P135

二、多项选择题（共 15 题，每题4分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21、施工安全技术交底要求做到四口，五临边的防护设施，其中四口指的是-----------通道口楼梯口电梯井口预留洞口、22、下列施工文档资料中，应归档为工程施工技术管理资料的有-------------图样会审记录竣工图验收证明工程质量事故报告

23、项目竣工验收信息主要包括-------等施工项目质量合格证书 施工项目结算单位工程交工质量核定表施工技术资料移交表

24、施工组织设计的内容要结合工程对象的实际特点，施工条件和技术水平进行综合考虑，一般包括----------------工程概况施工平面图主要技术经济指标

25、根据建设工程工程量清单计划规范，分部分项工程综合单价包括了相应的---------管理费利润

26、分部分项工程施工组织设计的主要内容包括------------施工方法和施工机械的选择作业区施工平面布置图设计

技术组织措施，质量保证措施和安全施工措施各项资源需求量计划

27、根据建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费是指对建筑材料，构件和建筑安装进行一般鉴定，检查所发生的费用，包括--------------自设试验室进行试验所耗用的材料费用化学药品费用

28、对于一个施工项目而言，其成本计划的编制是一个不断深华的过程。在这一过程的不同阶段形成深度和作用不同的成本计划，按其作用可分为--------------------竞争性成本计划指导性成本计划实施性成本计划、29、施工组织总设计的编制依据包括--------设计文件合同文件计划文件

30、施工成本控制中的动态资料包括--------------进度报告工程索赔资料工程变更资料

31、施工合同索赔的依据主要有---------------合同文件法律法规工程建设惯例

32、总进度纲要的主要内容包括-------------项目实施的总体部署总进度目标实际的条件和应采取的措施确定里程碑事件的计划进度目标

33、施工安全管理实施策划的原则-------------------实效的最优化可操作性和针对性持续改进

34、下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有------------------------------工程设计文件工程施工方案工程机械

8.2023年二级建造师法规试题 篇八

一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。

A．热轧钢筋

B．热处理钢筋

C．钢丝

D．钢绞线

2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。

A．承受由于弯矩作用而产生的拉力

B．承受由于弯矩作用而产生的压力

C．承受剪力

D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力

3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m,该住宅属（）。

A．低层住宅

B．多层住宅

C．中高层住宅

D．高层住宅

4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。

A．18.300

B．19.100

C．19.400

D．21.600 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。

A．屈服强度

B．疲劳强度

C．抗拉强度

D．伸长率

6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。

A．受压承载力

B．受剪承载力

C．局部受压承载力

D．稳定性

7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。

A．7天

B．14天

C．21天

D．28天

8.工程测量用水准仪的主要功能是（）。

A．直接测量待定点的高程

B．测量两个方向之间的水夹角

C．测量两点间的高差

D．直接测量竖直角

9.对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12.00m；N点为待测点，安置水准仪于M,N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m,N点高程为（）m。

A．11.000

B．12.000

C．12.500

D．13.000

10.当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是（）。

A．放坡挖土

B．中心岛式（墩工）挖土

C．盘式挖土

D．逆作法挖土

11.基坑土方填筑应（）进行回填和夯实。

A．从一侧向另一侧平推

B．在相对两侧或周围同时

C．由近到远

D．在基抗卸土方便处

12.100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为（）。

A．木模板

B．组合钢模板

C．滑长模板

D．散支散拆胶合板模板

13.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在（）以上。

A．-5℃

B．5℃

C．10℃

D．15℃

14.花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是（）。

A．防滑性

B．反光性

C．弯曲性能

D．放射性

15.下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是（）。

A．采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙

B．幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行

C．幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程

D．传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标

16.凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑，装饰装修工程施工管理签章文件上签字加盖（）专用章。

A．项目资料员

B．项目监理工程师

C．项目经理

D．注册建造师

17.建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建筑师签章文件代码为CN,下列说法正确的是（）。

A．工程延期申请表是施工进度管理文件

B．工程分包合同是施工组织管理文件

C．隐藏工程验收记录是质量管理文件

D．施工现场文明施工措施是安全管理文件

18.当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是（）。

A．经返工重做或更换器具，设备的检验批，不需要重新进行验收

B．经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应以予以验收

C．经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求，虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收

D．经返修或加固处理的分项，分部工程，一律不予验收

19.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类，属于Ⅰ类民用建筑工程的是（）。

A．办公楼

B．旅馆

C．餐厅

D．住宅

20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到（）以及上，且不得有严重缺陷。

A．50%

B．70%

C．80%

D．90%

二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意的。至少1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21.装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度，栏杆间距，安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有（）。

A．幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m

B．中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m

C．多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m

D．当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃

E．幼儿园阳台的护栏净高不应小于1.20m

22.加气混凝土砌块的特性有（）。

A．保温隔热性能好

B．自重轻

C．强度高

D．表面平整，尺寸精确

E．干缩小，不易开裂

23.钢化玻璃的特性包括（）。

A．机械强度高

B．抗冲击性好

C．弹性比普通玻璃大

D．热稳定性好

E．易切割，磨削

24.混凝土的自然养护方法有（）。

A．覆盖浇水养护

B．塑料布覆盖包裹养护

C．养生液养护

D．蒸汽养护

E．升温养护

25.建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有

A．主龙骨应平行房间短向布置

B．吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm

C．纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定

D．纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上

E．吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑

26.烧结普通压和毛石砌筑而成的基础特点有（）。

A．抗压性能好

B．整体性较好

C．抗拉、抗弯、抗剪性能较好

D．施工操作简单

E．适用于地基坚实，均匀，上部荷载较小的基础工程

27.按《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（）。

A．装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底

B．装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案

C．建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能

D．装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样

E．装修材料现场进行阻燃处理，应在相应的施工作业完成后进行抽样检验

28.民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有（）。

A．甲醛

B．挥发性有机化合物

C．苯

D．二氧化硫

E．氨

29.下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B级的有（）

A．甲醛

B．挥发性有机化合物

C．苯

D．二氧化硫

E．氨

30.混凝土应按国家现场标准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的有关规定，根据混凝土（）等要求进行配合比设计。

A．吸水率

B．强度等级

C．耐久性

D．工作性

E．分层度

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景资料

某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修施工组织设计文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。

如下图：

在施工过程中发生了以一事件：

事件一：工作E原计划6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工程师批准，E工作计划改为9天完成，其他工作与时间执行网络计划。

事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（垂100kg）安装在吊顶工程的主龙骨上。

事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公室，要求提前竣工验收，总监理工程师组织建设单位技术人员，施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。

问题：

1.指出本装饰工程网络计划的关键线路（工作），计算计划工期。

2.指出本装饰工程实际关键线路（工作），计算实际工期。

3.灯安装是否正确？说明理由

4.竣工验收是不明妥当？说明理由

（二）背景资料

某办公楼工程，建筑面积23723m2，框架剪力墙结构，地下1层，地上2层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。

事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。

事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目：

问题：

1.程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案？说明理由。

2.一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？

3.地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护？

4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？

（三）背景资料

某小区内拟建一座6层普通砖泥结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚240mm,抗震设防烈度7度,某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该项工程总承包全同。合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为100m2，综合单位为110元/m2。

事件一：现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题，物料提升机运到现场后，项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装，安装结束后，现场机务员报请项目经理批准，物料提升机正式投入使用。

事件二：现场施工工程中为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口，内墙上留直搓。并沿墙高每八皮砖（490mm）设置了2￠6钢筋，钢筋外露长度为500mm。

事件三：由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水明装主管（无套管）从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。

事件四：施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号，经和平单位核算综合单位为150元/m2,该分项工程施工完成后，经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200m2,但建设单位尚未确认该变更单位，施工单位用净值法进行了成本分析。

备注：BCWS－计划完成工作预算费用

BCWP－已完工作预算费用

ACWP－已完工作实际费用

CV－费用偏差

问题：

1.事件一中，物料提升机使用是否符合要求？说明理由。

2.事件二中，砖墙留搓的质量控制是否正确？说明理由。

3.事件三中，五层卫生间防水存在什么隐急？说明理由。

4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWC,BCWP,ACWP,CV,并分析成本状况。答案：

1.【答案】A 2.【答案】C 3.【答案】C 4.【答案】D 5.【答案】B 6.【答案】D 7.【答案】D 8.【答案】C 9.【答案】D 10.【答案】A 11.【答案】B 12.【答案】C 13.【答案】B 14.【答案】D 15.【答案】C 16.【答案】D 17.【答案】C 18.【答案】B 19.【答案】D 20.【答案】C

二、多项选择 21.【答案】ABE 22.【答案】ABD 23.【答案】ABCD 24.【答案】AC 25.【答案】BE 26.【答案】ADE 27.【答案】ACE 28.【答案】AC 29.【答案】BC 30.【答案】BCD

答：1.用标号法找关键线路，计算工期。如下图所示。则计划关键线路为：B－C―F－G;计划工期为17天。

2.用标号法找关键线路，计算工期，如下图所示。则实际关键线路为：B－E―H;实际工期为19天。

3.不正确。因为安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具，根据装饰装修工程施工技术更档，重型灯具。电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增高附加吊杆。

4.不妥当。因为竣工验收应分为三个阶段：

（1）竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备；

（2）初步验收：施工单位在自检合格基础上，填写竣工工程报验单，由总监理工程师组织专业监理工程理财，对工程质量进行全面检查，经检查验收合格后，由总监签署工程竣工报验单，向建设单位提出质量评估报告；

（3）正式验收：由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后，审查符合要求即组织正式验收

二、答：1.本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案：理由：根据《危险性较大的分部分分项工程安全整理办法》规定：脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架。各类工具式脚手架和卸料平台等工程需要单独编制专项施工方案。本工程中，脚手架高度3.6m×11m＋4.8m＝44.4m>24m,因此必须编制专项施工方案。

2.导致这起事故发生的主要原因包括：①烂醉如泥层管道井竖向洞口无防护;②楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具；③现场安全检查不到位，对事故隐患未能及时发现并整改；④工人的安全教育不到位，安全意识淡薄。

3.采取的防护措施有：墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。

4.吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有：①设备安装及水管试压；②木龙骨防火、防腐处理;③预埋件或拉结筋；④吊杆安装；⑤龙骨安装；⑥填充材料的设置等。

三、答：1.不符合要求。因为针对提升工艺和施工现场作业条件，编制专项作业施工方案，安装搭设必须按照设计要求和规定程序进行，验收应由项目经理组织，项目施工。技术、安全、作业班级负责人等有关人员参加，经验收并进行核载试验，确认符合要求后力一可正式投入使用。

2.不正确。理由：现场留搓处，拉接钢筋的进入长度不符合现行规范规定"埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm，对于抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm的要求。

3.存在漏水隐患。理由：因为后进行排水主管道安装会在已经施工完成的防水层上开洞穿管，两修补防水层，不能保证防水层的整体性，如果管道根部与防水交接处处理不好，将会留下质量隐患，而发生渗出漏现象。

4.计划瓷砖粘贴面积1000㎡，预算价格110元/㎡，实际价格150元/㎡，实际瓷砖粘贴面积1200㎡;则BCWS＝计划工作量×预算单价＝1000㎡×110元/㎡＝11万元；

BCWP＝已完工作量×预算单价＝1200㎡×110元/㎡＝13.2万元；

ACWP＝已完工作量×实际单价＝1200㎡×150元/㎡＝18万元；

CV＝BCWP-ACWP＝13.2-18＝-4.8万元

费用偏差为负值，表示实际费用超预算费用。

（四）背景资料

甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF－1999－0201）签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。

合同履行中出现了以下事件：

事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。

事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。

事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责

任在于甲方。

问题：

1.事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。

2.事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由

3.事件三中,乙方是否逾期竣工？说明理由并计算奖罚金额。

答：1.事件一中，乙方的索赔生效。该事件是由非承包单位所引起，承包人按照通用合同条款的约定，在索赔事件发生后28天内提交了索赔意向通知及相关索取资料，提出费用和工期索赔要求，并说明了索赔事件的理由。

2.乙方申报设计变更增加费不符合约定。理由：乙方已过索赔权利的时效，根据有关规定，乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意，提交索赔报告，但本案例三个月后才提，超出索赔时效，丧失要求索赔的权利，所以甲方可不赔偿。

9.2023年二级建造师法规试题 篇九

1．《中华人民共和国计量法》是国家管理计量工作的基本法律，是实施计量监督管理的（）。

A．标准

B．规范

C．最高准则

D．基本法规

2．企业、事业单位的各项（），必须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核。经考核取得合格证的方可使用。

A．标准计量器具

B．工作计量器具

C．最高计量标准

D．进口计量器具

3．计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质，依法管理的计量器具包括计量基准器具、（）、工作计量器具。

A．计量基本器具

B．计量基础器具

C．计量标定器具

D．计量标准器具

4．用以复现和保存计量单位量值，经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具称为（）。

A．工作计量器具

B．计量基础器具

C．计量基准器具

D．计量标准器具

5．准确度低于计量基准的、用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具称为（）。

A．工作计量器具

B．计量基础器具

C．计量基准器具

D．计量标准器具

6．计量标准器具是指准确度低于计量基准的、检定其他计量标准或工作计量器具，如：（）等。

A．标准量块

B．水准仪

C．万用表

D．转数表

7．计量检测设备应有明显的（）标志，标明计量器具所处的状态。

A．可用、禁用、储存

B．合格、禁用、保存

C．可用、禁用、封存

D．合格、禁用、封存

8．重新启用被封存的计量检测设备，必须（），方可使用。

A．确认其有合格证后

B．经检定合格后

C．经主管领导同意后

D．确认封存前是合格的

9．计量检定按其检定的目的和性质分为首次检定、（）。

A．后续检定、使用中检定、周期检定和强制性鉴定

B．中间检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定

C．后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定

D．后续检定、非强制性鉴定、周期检定和仲裁检定

10．计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为（）。

A．强制检定和非强制检定

B．周期检定和经常性检定

C．首次检定和仲裁检定

D．首次检定和使用中检定

11．强制检定的检定周期由（）确定。

A．政府质量主管部门

B．强制检定的技术机构按照计量检定规程

C．政府计量主管部门

D．使用单位自己根据实际需要

12．非强制检定的检定周期，在检定规程允许的前提下，由（）确定。

A．计量行政主管部门

B．计量器具维护人员

C．计量检定机构

D．使用单位

13．强制检定的计量器具范围有：社会公用计量标准器具；部门和企业、事业单位使用的（）计量标准器具；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。

A．重要

B．最高

C．常用

D．新型

14．强制检定与非强制检定均属于（）检定，计量器具投入使用后，就进入依法使用的阶段。

A．重要

B．最高

C．常用

D．法制

15．对检测器具应进行（）检定和校验，以防止检测器具的自身误差而造成工程质量不合格。

A．每日

B．不定期

C．周期

10.2023年二级建造师法规试题 篇十

严禁翻印

2016年一级建造师法规真题及答案

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

答案：C P4 2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任淮安万国整理微信*** D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护

D 增加施工许可证的申请条件

答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）

A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（）A．重大责任事故罪

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

B．强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

参考 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院

答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）

A．安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B．施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）

A．李某

B．施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（）

A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）A 在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

B 停工薪期一般不超过12个月淮安万国整理微信*** C 工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D 停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

答案：B P255 11.关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）A 人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限 B 人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日 C证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许 D 当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

答案：C P341 12.关于仲裁的说法，正确的是（）A 仲裁委员会隶属行政机关 B 仲裁以公开审理为原则 C 仲裁委员由当事人协商确定 D 仲裁裁决作出后可以上诉

答案：C P332 13.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）A 只能由法院确定归属淮安万国整理微信*** B 施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利 C 乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D 甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

答案：B P24 14.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）A 供电局向甲施工企业承担责任

B 供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任 C 乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任 D 乙公司向甲施工企业承担责任

答案：D P141

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

15.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。

A 合同约定的工程验收合格的 B 合同约定工程尚未开工的 C 合同约定的工程主体已经完成的

D 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的 答案：A P77 16.某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是（）。A.申请日前五个月被他人泄密的 B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的淮安万国整理微信*** D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的答案：A P27 17.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后（）内。A.10日 B.5日 C.15日 D.20日

答案：A P221 18.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用 B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任 D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

答案：A P326 19.关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

答案：D P289 20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的 B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的答案：B P222 21.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。A.债务 B.担保物权 C.所有权 D.用益物权

答案：C P19 22.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）A.经建设单位同意，由施工企业负责修改 B.经建设单位同意，由设计单位负责修改 C.由施工企业负责修改，经监理单位审定 D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

答案：B P295 23.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力

答案：D P 22 24.关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任 B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

答案：B p309 25.关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。A.建筑材料应该向建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

答案：B 296 26.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制 B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请淮安万国整理微信*** D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

答案：D P64 27.关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）.A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告 B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

答案：D P116 28.关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行 B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

答案：C P379 29.下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。A.侵权之债

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

B.不当得利之债 C.无因管理之债 D.合同之债

答案：D P24 30.关于招标文件的说法，正确的是（）。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价 B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少 10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

答案：C P87 31.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定 C.工程所在地的基层人民法院裁定 D.合同签订地的中级人民法院裁定

答案：B P359

32仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。A.调解书不具有强制执行效力 B.调解书自作出之日起发生法律效力 C.调解书与裁决书具有同等法律效力 D.裁决书不可以申请撤销

答案：C P361 33根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

答案：A P197

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

34建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。

A.发证机关核验施工许可证 B.发证机关收回施工许可证 C.施工企业重新办理施工许可证 D.施工许可证自行废止

答案：D P57 35关于分包工程的说法，正确的是（）。

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保 B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成 C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任 D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成答案：D P108 36在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前 C.仲裁案件裁决作出前 D.仲裁庭首次开庭前

答案：D P359 37根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册 B.处以一定比例的罚款 C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

答案：A P81 38根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围 B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围 C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

答案：D P214 39根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是（）。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案 B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见 C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

答案：D P316 46.甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。Ａ.财产租赁合同 Ｂ.融资租赁合同 Ｃ.买卖合同 Ｄ.租买合同

答案：B P180 47.同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。

Ａ.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

Ｂ.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任 Ｃ.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任 Ｄ.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

答案：C 超纲

48.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。Ａ.行政处罚 Ｂ.行政裁决 Ｃ.行政处分 Ｄ.行政强制

答案：A P330

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

49.关于抵押实现的说法，正确有是（）。

Ａ.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿 Ｂ.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

Ｃ.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿 Ｄ.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

答案：B P39 50.下列合同中，属于实践合同的是（）。Ａ.保管合同 Ｂ.运输合同 Ｃ.租赁合同 Ｄ.建设工程合同

答案：A P121 51.按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）Ａ.降低资质等级 Ｂ.撤回资质证书 Ｃ.处以相应罚款 Ｄ.吊销资质证书

答案：C P117 52.建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）A施工单位 B.建设单位 C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

答案：A P325 53.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理（）A.开工报告手续 B.监理单位的委托手续 C.保证安全施工措施的审批手续

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

D.工程质量监督手续

答案：D P305 54.关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案 B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位 C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

答案： C P245 55.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的 B.转让安全生产许可证擅自进行生产的 C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的答案：B P222 56.关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（）

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款 C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修 D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

答案：C P322 57.关于投标保证金的说法，正确的是（）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金 C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

答案：A P94 58.关于转代理的说法，正确是的是（）A.法定代理人死亡后可以转代理 B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

答案：C P16 59.关于工程建设标准的说法，正确的是（）A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准 C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施 D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

答案：B P287 60.关于建设工程代理的说法，正确的是（）A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

答案：C P15 61.根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80% C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境 D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

答案：C P209 62.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

答案：D P44

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

63.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的、应当向登记机关办理登记并公告 C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格 D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

答案：B P11 64.甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。A.丙公司承担 B.甲施工企业承担 C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

答案：A P173及P183 65.关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统 D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

答案：D P206 66.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人 B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

答案：B P67 67.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）A,不同类型的建设工程，其保修范围相同

B，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修 C,建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同 D,建设工程质量保证金应在保修期满后返还

答案：C P325-327

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

68.根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）A，处以一年年收入30%的罚款 B,处以一年年收入40%的罚款 C,降级，撤职处分 D,吊销有关人员资格

答案：D 超纲

69.关于建设单位安全责任的说法，正确的是()A,建设单位不得调整合同工期

B,需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C,建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。D,建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

答案：D P276 70.关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）A建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25% B, 建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。D,对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

答案：C P228

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误。错选，本题不得分；少选，所选的买个选项得0.5分）71.关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计 C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期 E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

答案：ACE P327

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

72.关于电子招标投标的说法。正确的有（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件

B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力 C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收

D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布 E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件

答案：ABD P85-86 73.关于商标专用权的说法，正确的有（）。

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利 B.商标专用权的内容只包括财产权 C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面 D.未经核准注册的商标不受商标法保护 E.商标设计者的人身权由专利权法保护

答案：ABCD P29 74.关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。

A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核 B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字

C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字 D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字 E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会

答案：ACDE P242

75.关于土地权属的说法，正确的有（）。A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地归集体所有 C.城市市区土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有 E.宅基地归农民个人所有

答案：BC P20 76.关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A.安全生产许可证的有效期为3年

B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续

D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期 E.安全生产许可证有效期延期3年

答案：ABE P221 77.根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有（）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准 C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

答案：ACDE P292 78.使用单位自购的建筑其重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。A.经检验达不到安全技术标准规定的 B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置的答案：ABC P281 79.甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力 E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

答案：BDE P139 80.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。A.给予警告，期限整改 B.责令改正，没收违法所得

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资质证书

答案：BCDE P112 81.根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批 B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理 D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费 E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定

答案：ACD P193 82.关于调解法律效力的说法，正确的有（）。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力 B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力 C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力 D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力 E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

答案：AC P365-366 83.在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行 C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

答案：ABE P32 84.下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

E.没收财产

答案：AB P47 85.关于工程建设中债的说法，正确的有（）。

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债 D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

答案：DE P24 86.关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

答案：BD P17-18 87.某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有（）。A.由建设主管部门责令改正，处以罚款 B.情节严重的，吊销资质证书 C.逾期不改正的，处以罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E．依法承担刑事责任

答案：AB P211 88.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.施工单位项目经理

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

E.造价单位项目负责人

答案：ACD P294

89.关于买卖合同的说法，正确的有（）。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买 C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物 D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

答案：ABE P174 P170 90.施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。A.总承包合同中约定分包的内容 B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意 D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

答案：AC P109 91.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由（）。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

答案：BCD P301 92.关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有（）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定 B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月 C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续 E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

答案：ABCD P52

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

93.申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有（）。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

答案：AB P377 94.关于和解的说法，正确的有（）

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序 D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

答案：AE P368 95.关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

答案：BDE P159 96.根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A.施工单位签署的工程保修书 B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料、建筑够配件和设备的进场试验报告

答案：ACDE P314 97.关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）A.合同无效，仲裁协议亦无效

地址：淮安市淮海北路东土大酒店院内西楼二楼 电话051786183899/83381899 淮安金陵万国版权

严禁翻印

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼 C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议 D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权 E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

答案：DE P359 98.生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有（）

A.疏散、撤离、安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、衍生事故 B.抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意 E.尽量使现场少受破坏

答案：BCDE P368-369 99.跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）A.交通运输工具 B.建筑物

C.生产设备、原材料 D.正在建造的船舶 E.建设用地使用权

答案：BE P39 100.当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（）.A.延付或拒付租金请求权 B.寄存财务被丢失的赔偿请求权 C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权 E.支付工程款请求权

答案：CD P344