回填土工程分包合同

回填土工程分包合同（精选10篇）

1.回填土工程分包合同 篇一

商丘-永城天然气管道工程

（Ⅳ标段）

土

方

分

包

合同

合同编号：2014－FB－01-00

1签订日期：2014年月日

甲方（承包方）：江苏威达建设有限公司

乙方（分包方）：

甲方受河南省中原石油天然气商丘公司委托，为了保证甲方承包的商丘-永城天然气管道工程Ⅳ标段管道施工的顺利完成，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规之规定，本着“平等、自愿、公平和诚实信用的原则”，经双方充分协商，就乙方分包甲方管道施工工程中的管沟开挖、回填及地貌恢复等工程达成共识，特签订本合同，以便双方共同遵守。

第一条 工程项目

一、工程名称：商丘-永城天然气管道工程Ⅳ标段

二、工程地点： 商丘地区商丘至永城段

三、承包范围和内容：管道施工Ⅳ标段管沟开挖、回填及地貌恢复

四、风险包干的范围及单价

综合包干单价为： 65000 元/公里（包括管沟开挖、回填及地貌恢复）。

1、工程量在图纸范围内包干，结算时除非发生设计变更，否则工程量不调整。

发生设计变更时，若管沟长度增加或减少，工程造价按原单价作相应调整。

2、乙方应认真分析研究土、石比例，甲方不因本工程土、石比例由于地质变化

而对报价作任何调整。

各综合包干单价包括乙方实施该分项分部工程及缺陷修复所发生的所有费用，不含税

金和管理费。

五、承包方式；

1、本合同为单价合同，单价作为计量支付的核算依据。工程计量以监理工程师检验

合格并签认的范围内的实际完成工程量计算。具体工程数量由甲方确定的开挖断面及标段作业面宽度计算确定。工程中所发生的人工、材料、机械台班等各项费用均已包含在承包单价之中，不因市场价格（含材料、设备及人工）的变化而做任何调整。

2、工程承包单价为不含税单价，税款由甲方向有关部门代交但费用将按照甲方与建

设单位合同价款的15%收取管理费、税金。

第二条工程期限

一、根据业主及甲方对工程总工期的要求，从 2014 年2月18日开工至2014年8月18日工程完工。乙方接甲方进场通知后5日(日历天)内做好施工现场准备工作，并将按班组编排的施工人员信息报给甲方（包括联系方式和身份证复印件）。

二、乙方应按时进场，按照甲方所指定的管线位置（结合施工图纸）按规范要求进行

施工并接受甲方监督。如因乙方机械、设备、人工等不具备施工条件或数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在规定期限内增加机械、设备、人工的数量以满足甲方对该部分工程的进度及质量要求，若在规定期限内未能满足甲方要求，甲方有权缩小乙方分包工程量甚至责令乙方退场，且乙方应向甲方赔偿由于延误工期所造成的一切损失。

三、乙方应对其分包的土建工程施工中的安全、质量、进度负责,并协调当地人民政

府进行担保，保证工程施工以管道沿线村组为单位进行推进和验收；如果拖延工期，按照甲方规定的工期每滞后一天扣总工程款的0.5%作为进度违约款。如土方工程按期或提前完成，业主将视情况给与1000-5000元/公里的奖励。

四、管沟开挖深度按图纸要求施工，局部沟下作业（地堰、转角、穿越进出口处、管

道连头处）管沟加宽加深，满足沟下作业要求，保证管道顺利下沟并符合设计及规范要求。

五、乙方在施工期间，由于超出作业带或损坏地下附属物，而产生的任何纠纷、费用、责任以及对甲方所造成的延误损失，由乙方全部承担。

六、乙方不得将本工程转让或转包。乙方应按照甲方要求的格式，在指定时间内完

成并上报工程月报、工程周报、施工进度报表及与本工程有关的其它资料。

第三条 双方应遵守的事项

一、乙方应对其所承担的工程在质量、安全、进度三方面为甲方负责，一切由于质量

事故、安全事故、进度延误造成的损失，均由乙方承担，情节严重时甲方有权终止合同将乙方清除出场，且甲方有权不予计量支付，并用乙方已完成的工程款清偿由此给甲方造成的损失。

二、除因设计变更或自然不可抗力（如地震、山洪爆发）等因素造成的工程变更外，其余一切变更甲方均一律不予考虑，承包方式为单价承包，单价作为计量支付的核算依据。

三、如发生工程变更则以业主批复的变更项目据实核定工程量，单价按照甲乙双方签

定的合同单价执行。

四、甲方负责向乙方在施工过程中提供技术监督，提供开挖中线测量放样，除此之外

乙方施工过程中其它一切技术管理工作均由乙方自己负责完成。每道工序完成后，乙方应及时配合甲方进行相关的报验，否则造成的延误损失均由乙方自行承担。

五、隐蔽工程必须经甲方技术人员和质检部门人员验收后方可进行下道工序。

六、乙方必须按工程有关技术规范标准及设计文件进行施工，且必须听从甲方管理人

员的安排，否则甲方有权强制乙方停工、返工，甚至将乙方驱逐出工地，且乙方承担由此所造成的一切损失。

七、乙方签订合同的履行人（项目经理、项目技术主管）必须自始至终坚守工地，亲

自指挥生产施工，离开工地时应向甲方请假，未经同意离开工地罚款1000元/天；乙方在施工期间所有人员交通、通讯及食宿自行解决。

八、按单公里价款的2%向甲方支付其他费用 1300元/公里（包括管沟的测量放线，技术指导，图纸，工序报验及验收，开挖、下沟、回填及地貌恢复资料等）。

九、乙方不得无故退场，如确因特殊原因退场，需提前7天通知甲方，并获得甲方同

意。否则按自愿退出处理，已完工程不予结算。

十、在本合同期限内，因乙方与第三方就财物和人员损失形成争议，对本合同项目工

程进度、质量和社会形象产生负面影响时，乙方应当在事件发生之日或甲方通知要求的时限内解决争议，消除对本项目的负面影响。若乙方未能解决，甲方有权代表乙方与第三方进行磋商以解决争议，乙方应当无条件接受处理结果，并承担与之相关的一切费用。

第四条工程质量

一、乙方在施工过程中必须严格按照规范施工，确保工程的质量。

二、乙方施工达不到设计、甲方、监理及建设单位要求被返工，一切返工费用由乙方

承担。

三、可补救的缺陷由乙方采取措施进行补救并达到监理、业主等管理单位满意为止，费用由乙方自行承担；如乙方在接到甲方通知后不进行补救，则甲方联系其他队伍进行补救，费用甲方据实从乙方结算款中扣除。

四、乙方应在施工前利用照片、视频方式记录原始地貌资料；施工结束时地貌恢复验

收以施工前原始地貌为准。

五、乙方在施工期间，必须对甲方的成材（管道防腐层、管件、阀门、弯头、线缆）

等做好成品保护工作，如果损害需负责修复及同价赔偿。

第五条工程安全

一、乙方进场施工必须严格执行国家现行的安全规范、标准、条例，必须遵守甲方现

场安全管理规定，并承担与之相关的一切费用。因违反上述规定及要求发生的安全事故、因乙方人员自身的原因造成的事故、因第三方对乙方造成的事故均由乙方自行解决，同时乙方应承担相应的一切经济损失和法律责任。

二、乙方严格按照甲方及相关法律、法规要求做到标准化文明施工，服从甲方、建设

总承包单位及相关政府部门对现场文明施工的管理，并承担与文明施工相关的所有费用。乙方因违反国家、政府相关安全文明施工管理规定造成的一切处罚均由乙方负责。

三、乙方应负责其施工过程的文明施工管理，保证施工现场整洁、有序。乙方不服从甲方的现场安全文明施工管理，每出现一次，扣除人民币伍仟元的违约金。乙方在施工期间必须服从配合甲方管理工作，不得与甲方管理人员发生语言及肢体冲突，否则我方将给

予重罚；

四、已竣工工程未交付验收之前，乙方承担已完工程的保护工作。期间发生损坏，乙

方自费予以修复。乙方必须管理好施工场地及现场的材料、设备、工具等设施，否则因此造成的损失由乙方自己承担。

五、乙方负责土方挖掘过程中的垃圾及余土的清运，并承担费用。

第六条计量与支付方式

一、结算工程价款按甲方确定的开挖断面及作业带宽度计算确定开挖、回填及地貌

恢复工程量，乘以相应的工程承包单价计算；由项目经理签字认可；工程结束后开具结算单。

二、结算时间：乙方应在每月25日按实际完成工作量上报甲方，经甲方及监理核准

且经业主认定工作量；甲方应在收到乙方报送的完整有效的结算资料后20日（双方在此过程中消除歧义而延误的时间除外）内办理完结算。

二、甲方在业主拨付的工程进度款到位后，按乙方应得工程款的90%逐次向乙方拨付

工程款，同时从90%工程款中扣除税金、管理费等有关应扣费用。剩余10%的工程款作为质量保证金，待甲方将本工程向业主交验合格后，十个工作日付清余款。

三、最终结算工程量按照布管的实际距离为准，任何因素涉及到的工程量均含在本合同总价款中，不作任何调整。

第七条其它约定事项

一、未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议以及本合同所有附件是本合同不可分

割的组成部分，均具法律效力。

二、甲、乙双方因履行本合同产生的任何分歧和争议，双方均应友好协商，协商不成的时，由商丘市仲裁委员会仲裁解决。

第八条附则

一、本合同一式六份，甲、乙双方各执两份。业主、监理单位各留存一份。

二、本合同自双方代表签字或盖章后生效，工程竣工验收符合要求，结算后合同终止。附件：管沟开挖、管沟回填、地貌恢复施工技术要求

甲方：乙方：

负责人：（签章）负责人：（签章）

年月日年月日

担保方：人民政府

2.回填土工程分包合同 篇二

关键词：旋挖钻机,回填土,成孔技术,工程实例

随着科技的发展, 在工程施工中的机械化程度越来越多, 机械的功能也越来越齐全, 机械化使得工程的难度大为降低, 但是也由于机械自身因素, 在施工中还是会存在一些问题, 主要根据施工中常遇到的一些问题, 通过实例阐述旋挖钻在成孔施工中的施工技术。 该工程基础座落在沙石土回填层厚度达4～5m地基之上。基础设计为机械钻孔砼灌注桩, 柱孔直径为1～0.9m。结合现场实际情况, 甘肃省长城建设集团总公司确定选用旋挖钻机进行本工程机械钻孔施工。

1旋挖钻机施工方法

旋挖钻机将整体自重置于可自动行走的履带式底盘上, 以自带柴油发动机输出动力来提供施工现场所需要的大功率电源, 利用筒式钻都底部的斗齿, 在液压油缸的加压下钻进, 切削土体, 并压入容器内, 然后由钻杆提出筒式钻头, 至孔口后快速回转倒土。护壁泥浆采用优质膨润土、烧碱、纤维素等根据地质情况按一定比例配置而成, 并随着旋挖机钻进用泥浆泵持续注入孔内, 起到静压护壁作用, 以保证水头压力, 如此反复循环完成成孔作业。成孔达到设计深度和质量要求后, 安装钢筋笼和导管, 灌注水下混凝土。 旋挖钻孔灌注桩的特别之处在于制备泥浆和补充泥浆, 在钻孔过程中, 要制备符合性能指标的泥浆, 同时要及时补充泥浆, 以确保孔内水头压力, 防止塌孔。

2施工操作要点

2.1桩位的测量放样

本工程采用全站仪坐标法来进行桩的中心位置放样, 放样后四周设护桩并复测, 误差控制在0.005m以内。桩位用ϕ10mm、长度0.35～0.40m钢筋打入地面0.3m (四周填以水泥砂浆或混凝土来保护) 作为桩的中心点, 然后在桩位周围做上标记, 既便与寻找又可防止机械移动时破坏桩点。

2.2埋设护筒

护筒的作用为固定桩位, 引导钻头方向, 隔离地面水流入孔内, 保证孔内水位高出地下水位或施工水位, 增加水头高度, 保护孔壁不塌陷, 确保成孔质量。

2.2.1 护筒的要求

护筒选用厚度不小于0.006～0.008m钢板卷制, 高度3m, 护筒内径比桩径大0.1～0.2m为宜。为了增加护筒的刚度, 防止周转使用中的变形, 在护筒的上口和中部的外侧各焊一道加劲肋。由于整个钻孔桩处于地下水位较高地区, 故在施工前先用水平仪测出原地面高度、地下水位高度。在埋设护筒时, 护筒的顶端均高出地下水位2.0m以上, 以增加孔内水头压力。

2.2.2 护筒的埋设

在埋设护筒前, 首先对场地进行平整, 垫高、清除杂物。施工中, 护筒的埋设采用旋挖钻机静压法来完成。首先正确就位钻机, 使其机体垂直度、钻杆垂直度和桩位钢筋条三线合一。然后在钻杆顶部带好筒式钻头, 在钻头的端部临时连接一个扩孔器, 使成孔直径可达1.65m, 深度略小于护筒的埋深, 然后用吊车吊起护筒并正确就位, 用旋挖机钻杆将其垂直压入土体中, 从钻头连接扩孔杆至钻进挖深到安放好护筒仅需15min。护筒埋设后再将桩位引回, 使护筒中心与桩位中心重合, 并在护筒上用红油漆标识护桩方向线位置。经确认护筒平面位置的偏差不大于0.05m, 偏斜度的偏差不大于1%, 则将其四周用黏土填实, 并准备下一道工序的施工。

2.3钻孔

2.3.1 钻机就位

旋挖钻机底盘为伸缩式自动整平装置, 并在操作室内有仪表准确显示电子读数。当钻头对准桩位中心十字线时, 各项数据即可锁定, 无需再作调整。钻机就位后钻头中心和桩中心应对正准确, 误差控制在0.2m内。

2.3.2 调制化学泥浆

由于本工程砂石回填土层较厚, 且地下水位较高, 化学泥浆调制的好坏是钻孔桩施工是否顺利的一个关键性指标, 经过反复试验, 本工程用泥浆采用优质膨润土、烧碱、纤维素制成。其各组成成分性能和用量如下:

膨润土:主要成分为蒙脱石, 分钙土和钠土。使用时加入纯碱改造成钠土用于配浆。它具有相对密度低、失水量少、泥皮薄、稳定性强、固壁能力高、钻具回转阻力小、造浆能力大等优点。

烧碱:调整泥浆的pH值, 使其保证在8～10的偏碱性范围内, 以保证水化膜的厚度, 提高泥浆的体率和稳定性, 降低失水量, 同时避免了因pH值过小而引起钻头锈蚀和黏土颗粒难于分解而降低粘度, 也避免了pH值过大而引起黏土颗粒凝聚力减弱而造成裂解使孔壁坍塌。

纤维素:增加泥浆黏性, 使土层表面形成薄膜而保护孔壁剥落并有降低失水量的作用。

钻孔中化学泥浆性能指标和用量如下:

膨润土1000kg, 烧碱5kg, 纤维素0.5kg, 相对密度1.1～1.20, 粘度19～28, 酸碱性pH8-10, 胶体率≥95%, 砂率6%～8%。

2.3.3 泥浆循环利用及布置

根据现场实际情况, 在本工程东南角设置一个泥浆池和沉淀池。混凝土灌注时孔内溢出的泥浆均排至沉淀池内, 经沉淀后用于下一个钻孔护壁。

2.3.4 钻进

钻进时每回次进尺控制在0.6m左右。刚开始要放慢旋挖速度, 并注意放斗要稳, 提斗要慢。特别是在孔口5～8m段旋挖过程中要注意通过控制盘来监控垂直度, 如有偏差及时进行纠正, 而且必须保证每挖一斗的同时及时向孔内注浆, 使孔内水头保持一定高度, 以增加压力, 保证护壁的质量。同时, 做好整个过程中的钻进记录, 随时根据不同地质情况调整泥浆指标和旋挖速度。在钻孔过程中, 根据的地质情况, 主要用了以下4种钻头:挖土钻头、挖沙钻头、筒钻螺旋钻头。其成孔性能如下:

1) 挖土钻头:最常用的钻头, 是在钻头底部有两扇仅可向斗内方向打开的合叶门。当钻进时, 斗齿切削孔底土, 经合叶门将土压入斗中, 当回次进尺完成提升钻头时, 斗内的土在自重作用下将两扇门关紧, 防止土掉入孔内。出孔后, 通过钻杆上压盘挤压钻头上弹簧螺杆, 使合叶门打开倒出斗中土。

2) 挖沙钻头:用于钻进砂性土地层, 也可用于孔底清渣。整体结构与挖土钻头基本一样, 只是在底部为双层。双层底可以相对旋转一个角度, 实现进土口的的打开与关闭。钻进时进土口为打开状态。进尺结束, 钻头反向旋转一个角度, 进土口关闭, 钻头成完全密封状态, 将土取出。这主要是基于砂性土无粘结力而设计。

3) 筒钻:整体结构与挖土钻头基本一样, 只是底部没有封口。主要用于施工孔内的两层胶结岩层, 该岩层整体性好, 强度大, 利用筒钻的剪压作用, 破坏岩层的整体性, 从而达到进尺的目的。与螺旋钻配合使用效果更佳。

4) 螺旋钻头:依靠螺旋叶片之间的空间收集从孔底切削的主体。主要用于钻进胶结层, 由小及大, 循序渐进, 达到破坏胶结层的整体性, 从而达到进尺的目的。与筒钻配合使用效果更佳。另外, 对于黏性土, 特别适宜干法钻进。弃渣外运与钻进同步进行, 每从孔内出几筒钻渣, 就用装载机及时的外运至弃渣场, 以减少现场施工干扰, 减少弃渣对桩孔的压力, 确保施工现场的文明和质量安全。

5) 钻孔过程中应做好各种记录。

旋挖钻机钻进施工时及时填写《钻孔记录表》。主要填写内容为:工作项目, 钻进深度, 孔底标高, 地质描述, 净钻孔时间, 急停钻原因等。《钻孔记录本》由专人负责填写, 交接班时应有交接记录。钻孔达到预定钻孔深度后, 提起钻杆, 及时测量孔深及沉渣厚度。

2.3.5 钻机速度控制

本工程在钻孔过程中, 由于回填层厚度达到5m, 且地下水位在4m左右, 回填层非常松散, 当提钻速度过快极易造成钢护筒以下回填层塌孔。所以要尽可能降低提起钻杆的速度, 避免塌孔。当钻孔时, 本工程在现场经过反复试钻, 最终确定每小时下钻速度不能超过2m。

2.3.6 清孔及成孔检测

根据钻孔桩桩底的设计标高和护筒顶标高, 计算出钻孔深度, 用测绳检测孔深, 到位后进行清孔。清孔采用挖斗反复捞取沉渣。

直到其厚度符合规范和设计要求, 然后注入纯度较高的化学泥浆, 置换出孔内的钻孔泥浆, 保证清孔后的各项指标符合现场实际地质情况的需要。成孔验收:主要检查孔径、孔的垂直度和孔深。用笼式检孔器检测。检孔器用ϕ22的钢筋加工制作, 其外径等于设计桩径, 长度为6m。检测时, 将检孔器吊起, 把测绳的零点系于检孔器的顶端, 使检孔器的中心、孔的中心与吊钢丝绳的中心处于同一铅垂线上, 慢慢放入孔内, 通过测绳的刻度加上检孔器6m的长度判断其下放位置。如上下畅通无阻直到孔底, 表明钻孔桩成孔质量合格。如中途遇阻则表明遇阻部位有缩径或孔倾斜现象, 则需重新下钻头处理。成孔达到质量标准后, 即可进行下一道工序的施工。

3 结束语

在回填土工程成孔施工过程中, 旋挖钻机受各方面因素的影响, 会出现钻孔挖掘时的一些问题。针对这些问题, 在具体的施工过程中主要采用具体问题具体措施的方法进行解决。最终目的是保证施工的顺利进行。施工中要不断提高施工工艺保证施工质量。抓好泥浆配合比工作, 详细做好各项施工记录。牢牢把好钻孔清孔等关键工序的质量关。

参考文献

[1]李安庆.公路路面基层填隙碎石的施工技术分析[J].民营科技, 2012, 24 (2) :25-27.

[2]水伟厚, 王铁宏, 王亚凌.高能级强夯地基土载荷试验研究[J].岩土工程学报, 2007, 19 (7) :17-19.

[3]刘勇.水泥稳定碎石基层抗裂性能研究探索[J].城市建设理论研究, 2011, 23 (26) :33-35.

[4]康清泉, 黄旭, 卢得强.银石广场工程地下室基坑超长支护桩成孔施工[J].四川建筑, 2011, 21 (3) :15-17.

3.建设工程分包合同与劳务分包合同 篇三

2.工程分包单位以自己的.劳动力、设备、原材料、管理等独立完成分包工程。劳务分包人提供的劳务即劳动力要和承包人的机具设备、原材料结合。承包单位提供技术和管理，共同完成建设工程。

3.承包单位进行分包工程，需经过业主的同意；承包单位进行劳务分包不需要业主同意。

4.工程分包要对分包工程进行施工中的管理，工程承包对分包人的管理是协调上的管理，基本上不干涉分包人的内部事务，承包人收取分包人的管理费；工程劳务分包人提供的劳动，是工程承包人工建设内容的一部分。属于工程承包人的内部劳动，工程承包人要对劳务分包人提供的劳动力进行直接管理，但不能收取管理费。

5.工程分包人向工程承包人结算的是工程价款；劳务分包人向工程承包人结算的是工费，是按日的单价和工日的总数量进行结算的。

建设工程劳务分包合同中的纠纷及预防 ：建设工程劳务分包企业的资质：在建设部《建筑业劳务分包企业资质标准》中对劳务作业分包的种类及各种类企业的资质标准作出了明确的规定。其中劳务作业分包包括13种，即：（1）木工作业（2）砌筑作业（3）抹灰作业（4）石制作（5）油漆作业（6）钢筋作业（7）混凝土作业（8）脚主架作业（9）模板作业（10）焊接作业（11）水暖电安装作业（12）钣金作业（13）架线作业。 建设工程劳务分包合同因资质问题而无效产生的风险 ：如果建筑企业项目部没严格审查或疏忽审查或明知劳务分包企业无相应的资质或超过其相应资质应当承担的劳务作业的工程量而签定劳务作业合同，都将被判定为无效的劳务分包合同。如果劳务分包企业完成的劳务工程量质量合格，即按照正常情况履行合同。当由于劳务分包企业的资质原因，造成完成的工程量不合格的，项目部所在的企业将独立的向工程发包人承担责任。如果在企业项目部和劳务分包企业签定劳务分包合同时，由于双方在签定劳务分包合同时，对资质问题或超资质范围问题都

4.桩基工程分包合同 篇四

桩基工程分包合同

总包方：广东长大江肇高速G13合同段路基C队（以下简称甲方）分包方：深圳市乾正兴基础工程有限公司（以下简称乙方）

甲方承接了江肇高速G13标路基C段的施工任务，现将部分桩基施工任务分包给乙方施工。为明确双方的责任，经双方协商一致，签订本合同，供双方遵守执行。方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工，其工料费损失，由乙方承担。所有大型机械、工具及手持操作工具均由乙方负责，保证使用需要。

5.单项工程分包合同 篇五

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

一、工程地点：贵州省凯里市西门街，蒙小林（业主）。

二、承包范围：全部施工图纸设计范围内所有土建工程量。

三、未承包范围：水电分项工程、门窗工程、防水、外架、地砖、墙砖、屋面瓦、楼梯扶手。

四、工程单价：按实际施工建筑面积壹佰陆拾捌元整（￥168.00元/平米）。

五、安全要求：

1、乙方进入施工现场必须戴好安全帽，不准酒后上班，必须遵守甲方的各项安全制度，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患。由于乙方在施工期间对安全生产组织不力，各班组不按相关安全生产法律法规、安全生产规范、安全生产技术操作规程、规章进行安全生产，由此造成的安全生产事故的责任，因此而发生的费用由乙方自己负责。

2、在施工过程中，乙方必须按照安全标准严格佩戴好安全用品，若发生安全事故均由乙方负责。

六、结算方式：

1、按规定进度完成工程量的80%，余款在主体竣工验收后60天内付清。

2、乙方每次领用的工资款必须及时发到每个职工手上，如发生不发或少发导致职工向有关部门投诉的，每次罚款3000—5000元，由此造成的损失由乙方负责。

3、付款方式：乙方完成基础部分付款该段的80%，完成楼层每层付款该段的80%，余下部分竣工验收合格后60天付清。

七、双方职责

甲方：

1、统筹安排，协调解决施工现场工作关系。

2、负责对班组进行施工技术咨询交底、安全技术交底、技术指导及质量监督、工序验收。

3、负责各工种之间的协调工作，施工现场严禁班组长带女家属住在生活区内，女家属居住问题自行解决，违者处罚。

4、督促乙方严格按照国家规范及凯里市有关规定进行施工，及时按照国家验收标准进行检查验收。

5、负责提供工程垂直运输机械以及施工所需大型、重型机械设备和临时水电的安装。按时提供图纸及时交付供应材料、设备。

八、材料制度

1、乙方质量出现问题造成返工的，所耗材料及人工费均由乙方全额负责，造成质量事故所引起的直接和间接损失由乙方负责。情节严重的，甲方有权要求乙方清退出场，由此给甲方造成的经济损失均由乙方承担，价格按合同约定的50%结算。

2、乙方使用机具时，由于操作不当发生机具损坏照价赔偿。

九、附加款

乙方需交纳1万元保证金，该款在项目完工验收后60天连同余款一同返还给乙方。

十、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，款清后失效。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

6.劳务工程分包合同 篇六

乙方：

经甲、乙双方协商，甲方将防水部分委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处SBS防水卷材施工。

二、承包方式：

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。

三、工程造价：

四、质量要求、技术标准：

1、质量要求：合格

2、技术标准：严格参照《地下工程防水技术规范》(GB50108-)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-)，达到设计厚度等质量要求。

五、双方责任：

1、甲方责任：

(1)提供施工现场，保证施工条件。

(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

2、乙方责任：

(1)施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。

(2)材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优，不得减少施工程序。

(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时解决，确保工程质量达到合格标准。

(5)乙方人员进入甲方施工现场，严格按照甲方规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的人员进行安全教育，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安全事故，责任由乙方自负。

(6)在施工过程中，对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏，否则将承担有关费用。

(7)乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。

(8)乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。

(9)乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。

(10)乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。

(11)乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工，否则出现质量问题，乙方承担一切损失，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。

(12)竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。

六、付款方式：

本工程无预付工程款，付款方式同建设单位拨工程款进度按比例支付工程进度款。质保金为合同总金额的5%。在工程质保期内出现防水质量问题，由乙方承担一切后果。质保期(指甲方与业主所签订合同的质保期)过后，经业主和监理单位检验合格无任何质量问题的，质保期结束后1个月内付清余款。

七、其他

1、因设计变更发生的工程增减，乙方需无条件接纳。

2、本合同附《安全生产合同书》一份，与本合同具有相同的法律效力。

3、本合同附相关图纸及技术交底各一份，由乙方签字确认。

4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

5、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，以第(2)种方式处理：

(1)向仲裁委员会申请仲裁;

(2)建筑物所在地法院诉讼。

6、甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

7.工程分包合同 篇七

1.1在合同中下列词语，除上下文另有说明外，具有本款所赋予的含义：

(1)发包人：协议书中指明的将工程项目委托给承包人完成的当事人。

(2)承包人：协议书中指明的接受发包人委托并完成工程项目的当事人。

(3)协议书：发包人与承包人结合工程实际，经协商一致后，对通用条款所做的具体化、补充或修改。

(4)规范：与合同履行相关的政府强制性标准、规范，以及发包人和承包人在合同中约定适用的其它标准、规范和技术规程。

(5)图纸：按照协议书的约定，发包人负责设计时向承包人提供的施工图纸、设计变更、计算书和类似性质的技术资料，以及由承包人负责设计时向发包人提供的所有图纸、设计说明、计算书、操作和维修手册以及类似性质的其它技术资料。

(6)工程师：由发包人指定并根据其授权履行合同管理职责的人员。

(7)工程：发包人与承包人在协议书中约定的，发包人委托承包人完成的全部施工内容之总称。

(8)区段：发包人与承包人在协议书中约定节点工期或约定先行验收、移交的工程任何特定部分。

(9)验收：对承包人履行合同义务的全部或部分结果进行评价，以判定承包人履行合同义务是否符合合同约定标准。

(10)竣工：承包人履行完毕合同约定全部义务(质量保修义务除外)并经验收合格。

(11)完工：承包人完成协议书特别约定的任何区段的施工并经验收合格。

(12)开工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人开始履行合同义务的绝对或相对日期，协议书中约定由工程师签发开工令确定开工时间的，则为工程师签发开工令上指定的日期。

(13)竣工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人应将工程竣工的绝对或相对日期。

(14)完工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人应将协议书特别约定的区段完工的绝对或相对日期。

(15)节点工期：协议书特别约定的区段，从其开工日期起至该区段完工日期止的时间。

(16)现场：由发包人提供的用于工程施工的场所以及在合同中指定为现场组成部分的任何其它场所。

(17)进场：承包人为履行合同义务而将人员、机械、材料组织进入现场。

(18)材料：将构成工程组成部分的，承包人在工程施工过程中所采用的一切设备、制品、构(配)件、成品、半成品、建筑原料等各种主辅材料。

(19)发包人代供代扣代付材料：协议书中约定的由承包人委托发包人负责供应并委托发包人在工程款中扣除材料(成品、半成品)、设备款直接支付给供应商的材料(成品、半成品)及设备。

(20)技术资料：协议书中约定的，为保障设备的正常运作与有效维护，承包人应随同设备一起提供的使用说明、维护手册、技术参数、线路图及其它相关资料。

(21)服务：协议书中约定由承包人所承担的设备安装、调试、质量保修及提供技术援助、培训等义务。

(22)样板：由发包人和承包人共同确认的材料、施工方法及施工效果的验收标准。

(23)竣工验收资料：法律法规规定或发包人与承包人约定的，工程竣工后，承包人负责整理与提交的竣工图、施工技术档案、施工管理资料、材料试验与检测报告、工程结算书等工程施工相关文件资料。包括但不限于：工程竣工验收申请、工程竣工验收记录、开工令、施工组织设计、施工小结、单位工程施工质量技术交底卡、隐蔽工程验收记录、工程材料/构配件/设备报审表、检验批质量验收记录表、竣工图。

(24)合同价：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人履行合同义务，发包人所应支付的款项。

2.合同文件及解释顺序

2.1 除协议书另有约定外，组成合同的文件及其优先解释顺序如下：

(1)发包人与承包人签订的相关《补充协议》;

(2)《合同协议书》;

(3)《合同通用条款》;

(4)图纸;

(5)规范、标准;

(6)招标文件;

(7)投标文件或工程报价单。

3.合同的变更与解除

3.1除法律法规明确规定可单方变更合同及3.4款规定情况外，对合同的任何其它变更，除非清楚地以书面形式并由各方签字盖章，否则不发生合同变更之效力。

3.2 在合同履行过程中出现下述情况之一时，发包人与承包人均有权解除合同：

(1)因国家法律法规的修改，导致合同的继续履行违法的;

(2)因政府征收、规划调整，导致合同无法继续履行的;

(3)因出现不可抗力，导致合同无法继续履行的;

(4)符合法律规定的其它解除合同条件的。

3.3在合同履行过程中，合同一方申请或被申请破产的，合同对方有权解除合同。

3.4 合同履行过程中出现以下情况的，发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求：

(1)超过协议书规定或工程师指定的开工日期5天，承包人仍未进场的;

(2)承包人虽已进场，但承包人未按协议书约定或工程师指定时间开始实际施工，并且在发包人或工程师给定的宽限期内承包人仍未开始实际施工的;

(3)承包人实际施工进度，与协议书约定的工期、节点工期或承包人提交并经工程师审核认可的进度计划相比，延迟10天以上， 且承包人没有采取切实可行赶工措施的;

(4)承包人无合同依据且未经发包人同意中途退场的;

(5)在验收过程中(含中间验收)，承包人的工程施工质量被判定为不合格，承包人未在工程师指定的时间内开始整改，或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的;

(6)对工程师或政府主管部门提出的安全文明生产整改要求，在指定期限内未予落实的;

(7)承包人未经发包人同意擅自分包、转包的;

(8)承包人伪造、虚报企业资质的;

(9)承包人在合同的竞争和实施过程中有商业腐败和欺诈行为的;

(10)有证据证明承包人组织民工向发包人聚众闹事等影响到发包人正常工作的;

(11)协议书中规定的发包人有权解除合同的其他情形。

3.5发包人不按合同约定支付工程款(进度款)超过30天，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。连续停止施工超过30天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。

3.6一方依据3.2、3.3、3.4、3.5款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第27条的约定处理。

3.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人的要求将承包人的所有临时建筑物、机械、工具、设备和物料迁离工地。

3.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

3.9除3.2、3.3、3.4、3.5款情况外，发包人与承包人任何一方欲解除合同时，均须事先与对方协商达成一致。

4.合同转让与分包

4.1未经双方协商一致，发包人与承包人均不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

4.2除非合同另有规定，承包人未经发包人的同意，不得将合同约定工程的任何部分分包给第三人，用于本工程的主要设备(如塔吊)或主要材料(如钢筋、混凝土、砌体)必须要承包人直接采购，不得由第三方采购，否则发包人视为承包人违规分包。

4.3发包人任何有关分包的同意，不免除承包人根据合同应担负的责任或应尽的义务，承包人对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

4.4承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如承包人选择的分包商不具备相应资质的，发包人有权撤销承包人的分包决定。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失，承包人应负全额赔偿责任。

4.5当分包商就其所承包部分工程的施工质量向承包人保证的质量保修责任期限超过发包人与承包人之间合同规定的质量保修期限时，承包人应在与发包人合同规定的质量保修期结束后，将其对分包商的该项权利无偿转让给发包人。

5.工程师的权力

5.1工程师既可为发包人委托的独立监理公司人员也可为发包人之员工，具体人员名单与分工由现场管理代表在协议书或向承包人出具的授权书中明确。现场管理代表可随时单方对前述授权进行变更或解除，此种变更或解除自通知到达承包人后即时生效。

5.2发包人与承包人一致同意，除合同中另有规定外，在合同履行过程中，工程师享有下述权力：

(1)组织设计交底、图纸会审;

(2)巡视和监管现场;

(3)纠正承包人的错误施工方法;

(4)判定检验报批及分部、分项工程施工质量;

(5)隐蔽验收;

(6)各区段完工后的施工质量验收;

(7)指令承包人在限定的时间内，对被判定为质量不合格的工程任何部分进行拆除、整改;

(8)指令承包人对现场施工安全隐患等进行整改;

(9)指令承包人在限定的时间内，提交合同履行相关方案与计划;

(10)指令承包人制定或执行相关的赶工措施;

(11)验收承包人进场材料、设备并批准或拒绝其进场使用;

(12)指令承包人在规定期限内，将不合格材料、设备予以更换;

(13)组织召开合同履行相关会议并指定承包人参加人员;

(14)指令承包人向在现场的其他承包人提供施工配合条件;

(15)指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项零星工作。

5.3除5.2款中所明确的权力外，工程师还可行使为保证合同正常履行而必然隐含的权力。但是，工程师就下述事项所做出的决定或签署之意见，如未经发包人现场管理代表的书面认可，对发包人不发生效力：

(1)签发开工令、停工令与复工令;

(2)审核与批准承包人提交的施工组织设计(方案)、施工进度计划等;

(3)工程进度与结算付款审核;

(4)指令承包人撤换不能胜任、玩忽职守的施工人员或班组;

(5)竣工验收;

8.砌体工程分包合同 篇八

承包方：

现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就河池市第一人民医院门诊综合楼的砖砌体施工达成如下协议：

一、工程名称：河池市第一人民医院门诊综合楼。

二、工程地点：宜州市桂鱼街124号。

三、本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。

四、承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方第六层以上至天面所有砖体砌筑在内，砌砖包括植筋(含胶水在内)，门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边等装模，捣砼所有工作在内(不含钢筋绑扎)，甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。

五、现场施工要求，及材料机械设备配置

1、甲方仅提供砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干(单价已含此部分费用在内)。

2、甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作。

3、因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的(或不超过2m3工程量的)甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。

4、在施工过程中，乙方自行安排人员打砂浆，晚上加班拉砖上楼，要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费。

5、乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。

8、乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m检查尺检查不得超过5mm;超过6mm的处罚100元每处;严重超过10mm的要求返工，并处罚500元每处。

9、砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次。

10、为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次。

11、乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干(或乙方自行钉木凳)，甲方不提供门字架等。

12、乙方必须配合外架拆架，并做好零星修补工作。

13、乙方须服从项目部的其他管理条例，因施工场地紧张，安排加班的必须到位，确保材料进场不受耽搁，如安排加班不执行的，处罚1000元每次。

14、进场施工人员必须年满18周岁，乙方人员进入工地后不得闹事，斗殴，造成影响的处罚5000—10000元每次。

六、工期要求

1、乙方必须按甲方项目部排出的进度计划，组织足够的人力进行施工，按照甲方项目部要求的人数进场，如自乙方开始上楼面植筋计算进场七天内人数未达到30人以上的，乙方自行同意单价按本合同单价下调30元/m3，且甲方有权另安排队组进场施工

2、不论发生任何情况，乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项，未经甲方同意乙方无故停工一天，乙方同意甲方处罚乙方5000元/天作为赔偿，停工超过3天的，甲方视乙方自动退场，余账不结。

3、乙方必须完全服从甲方施工人员的管理和配合日常质量检查，有拒不整改的或辱骂、威胁施工人员的，将处罚班组负责人1000元每次。

4、乙方在施工过程中，达不到甲方要求的，甲方有权随时清退乙方所有人员，工程款按实际完成量的80%支付，乙方需无条件配合。

5、乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤安全事故，由乙方自行负责全部费用，单价已含此风险在内。

6、工地严禁施工电磁炉，热得快等高功率电器，每发现一台处罚200元一次，乙方必须自购液化气在制定地点煮饭等

7、进场人员必须做好三级安全教育工作，填好三级教育表，未填写好三级安全教育表的甲方不负任何责任，如发现未带安全帽的处罚20元每人次，穿拖鞋上岗的处罚20元每次。

8、乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的，按照每人罚款1000元/次处理，如有问题需解决的，乙方只能派3个以内的代表负责协商解决。

七、承包单价：采用固定综合单价元/立方米(单价已包含安全，质量，进度，风险费在内)，施工单价不做调整，工程量按图计算，甲方每月按照乙方完成的成品80%支付工程进度款，当月工程款在下月15号前支付，工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一个月内付清。

八、本协议一式二份，双方各执一份，签字生效，款项付清后自动失效。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

9.砌体工程劳务分包合同 篇九

甲 方：乙 方：签订日期：

7#宿舍楼

编号：

砌体工程

劳务分包合同

劳务承包协议

发包方：河南财专后勤服务用房项目（二期）7#宿舍楼项目部(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)甲乙双方经过友好协商，根据互惠互利的原则，甲方将河南财政税务高等专科学校后勤服务用房项目 7#宿舍 楼砌体工程交给乙方施工，结合本工程具体情况，甲乙双方签订以下协议条款，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：河南财专后勤服务项目7#宿舍楼(以下简称本工程)1.2 工程地点：郑开大道向东K3公里处

1.3 承包范围：砌体及相关分项工程，具备内外墙抹灰装修条件，工程包括：砌砖；现浇砼过梁；砼止水带；构造柱；板带；砼造型内脚手架搭设及拆除；搅拌机等机械操作人员;以及虽未载明，但为本工程正常施工和使用所必须的工作。

第二条 合同工期

2.1 严格执行甲方总承包合同工期，具体进度节点必须符合甲方总进度计划，乙方须无条件执行。

2.2工期要求：

年

月

日至

年

月

日竣工（其中1单元

年

月

日必须具备主体验收条件）。每延误一天罚款

元

第三条 质量与验收

3.1 质量标准：工程质量标准按国家现行施工验收规范执行，工程质量各项指标按照国家规范必须达到 合 格，同时需满足业主对砌体工程要求。

3.2 施工规程：乙方应认真按照中华人民共和国施工技术及验收规范、国家有关规程、图集、标准和法规要求、本工程的施工图纸要求以及达到业主、监理、甲方要求。如果施工图纸、甲方指令和国家及当地政府施工技术及验收规范、规程、图集、标准、法规等之间有不一致或差异的地方，乙方应以质量要求较高者为标准施工。乙方工作人员须接受甲方管理人员及监理的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

3.3 隐蔽工程的检查：工程具备覆盖掩盖条件，乙方在自检合格的条件下，提前24 小时通知甲方验收，经验收合格后，方可进行下道工序施工。若在规定时间内未经甲方验收认可，或验收不合格又不整改，自行进入下道工序施工，甲方有权通知暂停施工，或采取必要的检测手段进行检测，由此而造成的工期延误、经济损失均由乙方承担。如乙方违反上述约定，每违约一次甲方将给予乙方5000元的处罚，并保留其它索赔的权力。

3.4 质量问题反映：乙方在施工中如发现有质量问题或隐患须立即通知甲方，不得自行处理，如在施工中发现乙方对质量问题隐瞒不报的，甚至未经甲方允许自行处理的，甲方将给予乙方每发现一次1000 元的处罚，并保留其它索赔的权利。

第四条 承包方式及承包价格 4.1承包方式：包干（含零星材料）。

4.2承包价格：暂定价格综合包干单价加气块为 元/m3，素砼综合包干单价为 元/m3，钢筋砼综合包干单价为 元/m3。第五条 工程款的支付

5.1 工程款按进度分阶段付款：每 层验收合格后，一星期内付合格部分工程量的80%，在工程竣工验收合格后一个星期内付至95%，剩余5%为保修金，待保修期满后予以付清（每次付款时乙方必须提供施工人员工资表及身份证复印件，保证工程款发至每个施工人员手中）。

5.2工程量计算：按最终完成的工程量具实计算。第六条 机械设备工具管理

6.1 甲方仅为乙方提供施工现场已有的可利用的垂直运输机械、每层的水源主立管和阀门及楼层内的三级配电箱，其他中小型机械、电动工具和施工工具全部由乙方自备（搅拌机、振动棒、斗车、铁锹、拉砖车、靠尺、墨斗、线绳、笤帚及三级配电以下电动工具等）。

6.2 乙方须提供施工中所需各种加工机具(必须是国家正规厂家产品)，且保证性能良好，符合甲方的安全要求及政府的有关规定。

6.3 乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方安全员验收。

第七条 甲方权利与义务

7.1 甲方负责提供垂直运输工具,乙方必须在甲方协调管理的条件下合理使用。

7.2 负责与业主的一切联系工作：

7.3负责组织对乙方施工的隐蔽和预检分项工程的验收，对乙方施工的质量、进度、材料消耗、安全和文明施工进行监督。

7.4本工程水电费由甲方负责交纳。乙方必须严格执行总包方的现场用水用电管理制度，乙方人员如有违规行为，甲方将予以处罚，并将在乙方工程进度款中扣除

7.5 负责各分项工程的进度控制，协调组织同一现场乙方之间的穿插配合;协助乙方解决施工难题，配合协调好乙方与其他乙方的关系，确保工程顺利进行。

7.6 负责在合同规定的时间内审核乙方的工程量和工作状态； 7.7 合同签订后，在合同期内如果乙方失去相应的法律行为能力，甲方有权终止合同。

7.8 甲方若发现乙方在施工过程中材料消耗、质量、进度、安全、文明施工及其他方面存在问题，甲方有权责令乙方采取相应措施，乙方必须无条件服从，情况严重时，甲方有权终止合同，清退队伍，由

此造成的损失由乙方承担，并不能提出任何索赔。

7.9甲方随时有权对乙方的工作进行监督、检查、控制，如由于乙方履约不力时，不能达到业主或甲方要求时，甲方可另行分包该承包范围内的部分或全部或终止本合同，另行分包的费用由甲方经谈判后确定，无须征求乙方意见，发生费用从乙方费用中扣除并追加索赔(包括工期、费用等)。

7.10 根据工程的进展及现场的需要，甲方在本工程的履约过程中，有权将本分包工程招标范围中的任何工作内容另行分包给第三方，乙方须承诺在本分包工程的履约过程中不得为此而向甲方索赔工期方面及经济方面的任何索赔。

第八条 乙方权利与义务

8.1 合同一经签定，就已视为乙方己全面接受现场及工程目前的现状，不能以不了解为由提出任何条件。

8.2 乙方负责保管自有及甲方移交、委托乙方管理、使用材料、机具、设备等，并保证其完好无损。

8.3在施工过程中，乙方必须遵纪守法，必须遵守甲方的各项规章制度，并接受甲方各方面的监督和检查。

8.4 负责所承包工程现场成品的保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完项目，如有损坏，乙方自费予以修复。

8.5 乙方的施工现场必须达到文明工地的标准：按施工安全规范规定，做好预防事故的各项安全措施，确保施工安全和第三者的安全，如因乙方原因发生的安全事故由乙方承担全部责任，并按规定书面报告甲方和主管单位备案；乙方必须加强施工组织管理，保证现场整洁文明，做到文明施工，减少施工噪声对周围居民的干扰，否则,由此引起的一切罚款由乙方承担。

8.6如在施工过程中出现质量问题，甲方将向乙方索赔所有的经济上及其他损失。

8.7 乙方必须有相当的资金筹措实力，工程进度款若因业主原因

末支付给甲方，乙方需要筹措资金保证本分包工程的按期施工，不得借故停工，不得对甲方进行工期、费用等方面的索赔。

8.8 本工程的加工所需的机械设备(除甲方可提供的以外)以及工具由乙方自行负责。

8.9 乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求。8.10为保障各项进度计划的顺利实施，乙方应按照甲方进度计划要求提前做好劳动力的组织工作，并根据甲方各阶段进度计划要求提供足够劳动力，如由于乙方劳动力阶段不足造成工期拖延而必须采取抢工措施，一切费用由乙方负责。

8.11 乙方必须严格遵守甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、消防、保卫的各项管理规定，如违反规定，由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

8.12 乙方除承担本合同规定的违约责任外，还应承担由于乙方的原因给其它第三方造成的损失的责任。

8.13 乙方应负责施工作业面工完场清工作，确保现场文明施工。并将施工作业区的垃圾清运至甲方指定的现场垃圾堆放点。确保现场文明施工。若乙方不能做到工完场清，则甲方有权令其它分包方完成该项目工作，其费用由乙方承担。

8.14 乙方须负责自身生活区、办公区及自设仓库的保卫、安全。8.15如因乙方施工造成钢材、砼、砖、砂等材料浪费及损失，其损失费用按当时价格全部由乙方承担并自愿接受甲方相关处罚。

8.16 乙方必须配备一名总管及一名技术人员，负责抄平及放线，负责配合甲方的技术质量等管理工作，乙方管理人员必须24小时坚守工地，无甲方同意不得私自离开工地。

第九条 安全文明施工及事故处理

9.1乙方应无条件积极配合甲方完成施工现场内安全文明施工的相关工作。

9.2本合同价款中已包含了安全系数和施工劳保用具费用，在施

工过程中发生的一切安全事故均由承包方自行负责。

9.3乙方应负责向施工人员提供个人劳保用具，确保施工安全。9.4乙方必须遵守甲方及项目现场各项安全管理规定，树立安全第一、文明生产的思想意识，加强对施工人员的安全教育，严格遵守安全操作规程，服从工地的安全管理，根据谁施工谁负责安全的原则，乙方作为分包方必须全面负责施工过程中的安全生产，承担全部费用及责任，甲方有负责监督检查的权利。

第十条 违约责任：

10.1乙方应根据工期配备相应人员数量，如因乙方原因责任造成工期拖延，总工期每拖延一天罚乙方工程款1000元，并执行总承包合同中相关罚款，直至清退出场。

10.2甲乙双方在履行合同时发生争议，双方通过友好协商的方法 进行解决。

10．3如果因乙方原因中途退场，所有给甲方造成的损失及费用 由乙方负担。

10.4 如果乙方在工程进度、质量上不能满足甲方要求，甲方有权增加人员进场施工，乙方不得阻拦，所有发生的各项费用由乙方承担。10.5 甲方与业主签订的施工总承包合同中的相关处罚条款适用乙方。

第十一条

其它事宜

11.1 本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。如协商不成，根据法律法规相关要求处理。11.2 本协议具有法律效力。

11.3 本协议一式贰份，甲乙双方各持一份。

甲方：

乙方：

签（章）：

签（章）：

联系电话：

10.劳务工程分包合同 篇十

施工承包合同

承包人（简称“甲方”）： 分包人（简称“乙方”）：XXX(身份证号码：)根据甲方施工需要，按照《中华人民共和国合同法》、《建安工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》原则，本着互利互惠的原则，为按期完成工程任务，确保工程质量，做到安全生产文明施工，明确甲乙双方的责任和义务，现就花溪思源•童话故事零星劳务分项工程特制定本协议，望双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程结构：

二、承包内容：

本工程施工图纸未完成的混凝土分项工程（包括屋面、楼面、柱子、零星过梁、构造柱、飘窗等），墙体植筋，文明施工、打凿、修补、清理及项目部安排的其它零星工程。（承包内容具体以甲方现场项目部安排为准）

三、承包方式： 混凝土浇捣则以综合单价包干方式；植筋按总价包干的方式承包施工；其它按固定计日工包干或计日派工方式。该工程禁止以任何形式转包。

四、结算方式

1、结算依据和价款

甲乙双方约定：斜屋面混凝土浇捣按实际完成工程量以施工图纸建筑投影面积每平方米 元综合单价包干计算；平板楼面按实际完成工程量以施工图纸建筑投影面积每平方米 元综合单价包干计算；其它零星过梁、构造柱、飘窗等按计日工包干计算，计日工按技术工与普工4:6比例（元/天），如全部采用普工则按 元/天计；植筋以 元总价包干。其它新增项目单价以甲方公司成本预算部确认审批为准。以上单价一次包死，包含且不限于：人工费、辅助材料费，施工小型机械费、包安全、包质量、包工期、包分项验收、包税金、包工人劳保福利、乙方人员管理费、利润、乙方人员工伤医疗补助费、文明施工等保证措施费及与之相关的一切不可预见费用。在施工过程中，乙方必须无条件服从甲方管理及安排，乙方不得以任何理由、借口、名义不执行甲方安排或者要求涨价。分段工作完成后，经质检员检查合格，由项目部出具工程量及质量认可书，作为乙方当月办理阶段性结算的重要依据。因质量不合格造成返工、返修、其相关损失由乙方负责。由乙方责任造成的停工，甲方经济损失由乙方承担，乙方私自终止施工，乙方以前完成的工程量，甲方可不予结算。

2、乙方承诺：

2.1 综合单价、总价包干及计日工单价已经充分考虑各种市场价格波动风险因素的影响，结算时不再作调整，坚决不出现先进场后扯皮的事件。2.2 如因乙方施工过程向甲方提出调价要求而达不到目的后，在施工中采取消极怠工、拖延工期、停工、群体闹事、群体上访、围堵甲方或建设单位办公室及其相关场所、拉闸断电、堵路、攀爬高处威胁等行为迫使甲方代为乙方发发放工人工资的，则视乙方违约，甲方有权向乙方索赔5万元/次的违约金，同时还给予乙方闹事人数罚款1000元/人次的处理，甲方并还要向乙方索赔由此给甲方造成的工期、经济、社会声誉的一切损失（此违约处理办法适用于其它原因的闹事事件）。

2.3 如有乙方人员闹事事件，不论任何原因均按上述2.2条款项违约索赔约定直接从乙方的工程款及其它资金中扣除，工程款不够扣除的，甲方可要求乙方付违约款，乙方拒不付违约款的，甲方可依法向人民法院诉讼申请执行索赔违约款，乙方无异议（此违约处理办法适用于其它原因的闹事事件）。

2.4现场计日工（含一定比例的技术工），乙方须根据现场实际工程量与甲方项目部计划安排及时调配人员（包括项目要求的各种临时突击），人数必须达到甲方项目部的要求，如人数及进度达不到甲方项目部的要求，每少一人扣罚300元/天，进度每拖延一天扣罚5000元/天，乙方不得以任何理由、借口拒绝或不执行。对此乙方无异议。

2.5乙方必须无条件服从甲方项目部管理，确保质量及安全，不得做出任何有损甲方形象及利益的事，否则甲方可以给予乙方任何处罚，乙方无异议。

3、进度款支付规定： 3.1甲方按乙方每月25日上报经甲方审核后上月完成合格的工程进度量的80%支付乙方进度款；计日工按经甲方审核金额90%支付乙方的款项；完成所有本合同约定的零星及二次结构等所有工作，工程整体竣工验收合格后，且双方办理完成结算后四个月内计日工部分付至100%，实体部分付至该部分结算总价款的95%（扣除各种费用后），余下实体部分5%作为质保金，在质保期满贰年后十五个工作日内一次性付清。

3.2 付款程序（适用于工程竣工总结算）：

3.2.1 进度款支付、工程结算和付款程序（缺一程序未办理，结算资料无效）：乙方按规定时间报量（款）→主管工长确认签字（只签形象进度）→安全、质量、技术、材料主管确认签字（只签完成施工各项相关指标）→项目生产副经理（只签形象进度）确认签字→技术负责人确认签字（只签完成各项技术指标）→甲乙双方预算主管核量、价签字（作初审）→项目经理签审意见→公司成本预算部核量、套价（确认）签字→工程及商务部门签审（只签完成相关指标）→分管领导签署审核意见→公司总经理有效审批→公司财务部按合同规定的付款方式及时间受理并安排拨款。

3.3 在甲方每次支付乙方工程进度款之前，必须提供当月乙方所有现场施工人员签字的工资领取单原件一份（应与乙方报甲方的进场或变动的施工人员花名册相符），否则，甲方有权拒绝支付（甲方付款必须在业主支付进度款的前提下，乙方无异议）。3.4 乙方承诺：如因业主资金不到位，导致甲方不能按合同约定向乙方支付工程款的，乙方保证不要求甲方支付进度款及要求支付误工费、损失费、利息等费用。

3.5 若乙方不能提供所有的施工管理、作业人员花名册给甲方的，甲方有权暂缓付款直至乙方提供完整的进场施工人员为止。

3.6 对于乙方已完成的工程量，必须经甲方现场管理人员（主管工长、生产负责人、质检员、安全员、材料员等）进行质量、安全文明施工、材料使用等验收合格的基础上，甲方才能对乙方已完成工程量按程序进行审核、审批、支付工程款等。

3.7 甲方工长或相关人员开出的违约索赔及罚款单移交到预算部（或财务部），由预算部（或财务部）在乙方当月工程款中直接予以扣除，乙方无异议。

3.8 每月结算时，乙方应及时按甲方要求编制乙方人员工资表，报送甲方审核确认，并及时将领款人签名盖章的工资表原件交甲方财务部门备案，否则甲方有权直接将工资款发给工人，乙方如果造的工资表弄虚作假，与实际工人人数、工资发放不符，给甲方带来不良的社会影响的，甲方有权向乙方索赔由此给甲方带来的一切直接的和间接的损失。

3.9 乙方在完成合约约定的工程施工任务后，应立即按照甲方要求退场作业工人，在二日内退还所借用的各种工具器具，在限定的期限内人员退场完毕，不得以任何理由借口继续占用住房、生产工具。乙方代表（即合同签约人）在与甲方办理好结算任务单等手续后也须离场。对乙方继续占用住房者，甲方则将向每人每天50元收取住宿费用，对于无理取闹强占住房、生产工具者，甲方通知公安部门协助清理。

五、工期及质量要求：

1、工期按甲方项目部进度计划统畴安排，乙方须根据现场实际工程量与甲方项目部计划安排及时调配人员（包括项目要求的各种临时突击），人数必须达到甲方项目部的要求，如人数及进度达不到甲方项目部的要求，每少一人扣罚300元/天，进度每拖延一天扣罚5000元/天，乙方不得以任何理由、借口拒绝或不执行。对此乙方无异议。同时乙方所有施工人员要有强烈的生产意识，加快生产进度、优质工程质量等规范意识，一步一个脚印，踏踏实实做好每道工序，要吃苦耐劳的工作节奏。

2、乙方指派一名技术人员，听从项目部统一技术指导。

3、工程质量必须达到质检站、设计单位、监理单位、认可：“合格”以上标准。

六、安全生产及文明施工

1、甲方责任：

1）负责对参加本项目部的乙方施工人员上岗前安全生产教育和培训，保证施工人员具备必要的安全生产知识，实习有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育、培训和考试不合格的人员不得上岗作业。

2)在有较大危险因素的施工场所和设施上，应设有明显的安全警示标志，对安全设备进行经常性的维护和保养，并定期检查，保证正常运转。3）经常教育和督促现场所有施工人员，严格执行公司的安全生产规章制度和安全操作规程以及各方面的安全纪律，并向现场所有施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4）为现场所有施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，并教育按照使用规则适用。

5）发生重大事故时，应立即组织抢救，积极进行调查处理。

2、乙方责任：

1）在施工过程中，应当严格遵守甲方的安全生产规章制度和操作规程，服从项目部的正确管理，正确佩戴和使用劳动保护用品，爱护一切安全防护措施。

2）必须接受甲方安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力，不伤害自己，不伤害他人，也不被他人伤害。

3）在施工过程中发现事故隐患，满足不了安全作业条件时，施工人员有权拒绝施工，应立即与项目部取得联系，妥善解决后再进行施工。

4）必须按照安全部门的要求，进行班前安全教育活动，并做好记录，必须参加班前安全技术交底会，了解其施工场所和作业岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

5）必须积极配合安全生产大检查，对事故隐患无条件整改，不听劝阻立即停工，并承担停工后所造成的经济损失。6）坚持工作岗位，严禁离岗、串岗，由此造成的事故均由乙方负责。

7）严禁酗酒打架、违章作业、酒后作业，严禁穿拖鞋及高跟鞋进入施工现场，由此造成的事故均由乙方负责，并处以5000-10000元罚款。

8）有听觉、视力、手足障碍等残疾人员杜绝进入施工现场。9）职工未经甲方批准，不得将任何施工用品外携，一经发现按偷盗处理，并且处以偷盗财物100倍罚款。

10）乙方要做到工完清场，每个工序完工后，要将剩余材料及垃圾等所有物品清理到指定地点；

11）严格遵守安全操作规程，严格遵守场纪场规，凡在施工过程中因违反建筑工人安全技术操作规程和有关法律法规而发生各种安全事故均由乙方自行承担，且必须做好善后处理工作。

12）施工机具、设备必须由专业人员操作，其他人不准擅自使用，否则后果自负。临时电必须由专业电工接拆，其他人不得私自接拆电线，违者将进行处罚并承担一切后果。

13）加强对工人的交通安全教育，上下班途中应遵守交通规则，防止交通事故发生。凡在途中发生的事故甲方概不负责。宿舍内严禁使用电炉子，严禁私自拉线，每检查发现一次罚款500元。

14）各种特殊工种作业人员必须持证上岗，定期审查。特殊工种因无证上岗出现安全事故，甲方根据事故原因酌情处理。

15）所有人员酒后严禁进入施工现场，发现一次罚款500——1000元。16）为了有效落实好以上协议，项目部成立安全领导小组对施工现场及宿舍区等区域进行随时检查，发现违反上述各项制度，严格按照条款进行处罚。

七、双方责任

1、甲方负责将工程所需的商砼、地泵、泵管、管卡运至施工现场；乙方负责将泵管、卡具分类码放整齐及妥善保管。除以上甲方所供工具、材料外，其余所有工具、设备（电箱、振捣机械、电源线、照明设施、锨、镐、小车、雨鞋、薄膜、线绳、扫帚及劳保用品）均由乙方自理。

2、甲方负责安装总配电箱（一级）、分配电箱（二级）并接通电源，分配电箱（二级）以下开关箱及电源线由乙方自备。

3、乙方负责清理楼面，达到下到工序作业所需条件，表面应干净，无混凝土残渣、灰浆机其他杂物。

4、乙方负责对领出管卡清点，与库管员核实，退场后进行盘点，确认管卡丢失数量，丢失部分由乙方赔偿，但由失盗等原因造成数量不足，确认后从总数中扣除。

5、乙方要严格执行国家规范及图纸要求施工。历行节约，减少浪费。确保混凝土浇筑的标高准确、质量合格。

6、因乙方原因延误工期制约下道工序进行的，除赔偿相应班组人工费外，甲方将给予经济处罚。

7、甲方提供工人宿舍及食堂搭建场地，食堂搭建及伙食费乙方自理。

八、技术质量要求

1、严格执行国家验收规范、图纸要求及技术交底施工。要求混凝土振捣密实，表面找平、压实，无裂缝、沙眼等缺陷。

2、根据气温变化对混凝土实施洒水养护，保持混凝土表面湿润，养护期不得少于7天。

3、抗渗混凝土必须连续浇筑，不得产生施工缝，否则混凝土本身起不到防水抗渗作用。在浇筑剪力墙、框架柱时，要求分层浇筑，防止漏振、胀模等现象发生。

4、混凝土浇筑前必须详细检验开盘鉴定和混凝土资料，对商砼的品种、强度等级、工程名称、部位，要严格验收，无误后方可施工，否则不准浇筑。

5、做好成品保护工作。施工中，如果发生不合格产品，浪费材料现象，乙方无条件接受甲方的处罚。

九、事故责任处理

乙方在施工过程中因违章作业发生自身伤害和对他人的人身、物品伤害，一切均由乙方负责，甲方不负任何责任。

十、特别约定：乙方所有认价（含人工及分项单价）必须报甲方公司成本预算部审核确认，否则甲方将不予认可，乙方对此无异议。

其他未尽事宜，由甲乙双方现场协商解决，如果不能达成一致，可以上报当地劳动仲裁机关裁决。

十一、合同生效

本协议双方签字后生效，约定的工作内容全部完成，付清人工费后自行失效。本合同一式肆份，甲方持叁份、乙持壹份。

以下无正文。