道路建设工程施工合同

道路建设工程施工合同（精选8篇）

1.道路建设工程施工合同 篇一

甲方:

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及XXX市人民政府104号《关于协调XXX路C/R(1-7)#地块开发建设有关问题的会议纪要》，由乙方中标承接XXX西段及本地块西侧小区道路工程的建设任务。经双方协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特签订本项目合同。

第1条 项目概况

1.项目名称：XXX西段(XXX路至XXX路)及小区道路(XXX路至XXX)工程项目(以下简称2条道路工程项目)

2.项目地点：XXX市XXX区

3.项目内容：该项目主要内容包括两部分：

(1)XXX西段(XXX路至XXX路)土石方工程、路基路面工程、盖板涵及排水工程(其中盖板涵在设计K0+000位置向资江延伸46米)、人行道工程、管线工程(含电力套管)、绿化工程、路灯亮化工程、交通设施等工程，工程范围以市城市规划设计院S-18号施工图纸为准。

(2)小区道路(XXX路至XXX)工程范围以市城市规划设计院

2012S-70号施工图纸为准。

4.项目工期：总工期十二个月，从7月开工至6月竣工。

5.项目价款：本合同工程包工包料，双方商定采取施工图范围内预算总包干方式，总价为人民币贰仟陆佰万元整(2624万元)。社会矛盾处理及预算内的增减工程均在包干总价之内。如因施工过程中施工图范围内的设计变更引起的工程量增减或材料价格涨跌，不再办理决算增减造价事宜，在施工图范围以外的如因地形原因引起的所增加的工程，经XXX市建设局批准确定可由甲方和XXX市建设局另行签订施工补充协议，并将此部分变更和签证所产生的费用与大包干费用之和一并结算。

6.特别说明

(1)甲方作为本项目的投资人，拥有项目的投资权，施工管理权;

(2)乙方作为本项目的施工单位必须依法履行招标程序，施工单位必须具备市政工程总承包三级及以上资质;

(3)至开工之日起，若因甲方原因导致乙方在完全具备施工条件的情况下连续停工5天以上，工期相应顺延，并由甲方补偿乙方所造成的施工人员及工程机械停滞的经济损失。在停工期间，乙方向甲方所借的工程款及保证金不计利息;

(4)乙方在本项目招标过程中所发生的费用以及后期管理费用由乙方自行承担。

第2条 项目承包方式及工程价款的支付

1、项目承包方式

(1)本项目由乙方全额垫资建设。合同签订后10个工作日内乙方向甲方指定的银行帐户一次性交纳人民币1000万元做为项目保证金。乙方未能按时足额交纳项目保证金的，甲方有权解除本合同。

2、工程款的支付方式

(1)支付进度

1.合同签订乙方进场十天后，甲方向乙方支付合同价款的20%作为备料款。

2. 乙方完成合同工程量60%时，甲方向乙方支付合同总价款的60%的工程进度款。

3.乙方完成合同工程量95%时，甲方向乙方支付合同价款的80%。

4.工程竣工，并经甲方组织有关部门验收合格后，甲、乙双方一个月内办理完结算，工程款支付到结算总金额的95%。

6.余款为结算金额的5%，作为本工程的保修金，待本工程竣工验收合格满一年后七天内支付5%。

(2)工程款结算

1.工程竣工经验收合格后，双方结算工程价款;

2.乙方提交正式税务发票(或甲、乙双方协商，并经税务征管部门同意，可由甲方代扣税金)，甲方应按约定的时间内将相应的工程价款转账支付到乙方指定账户。乙方未按本条要求提交相关资料，甲方有权顺延支付相应款项的时间，且不承担逾期付款的违约责任。

第3条 双方权利和义务

1.甲方权利和义务

(1)甲方派出 为现场代表，并配备适当的工作人员，负责项目现场监管工作及监理公司的选择，并承担相应费用。

(2)有权对项目进行跟踪审计监督，有权定期检查乙方的财务状况;

(3)有权代扣代缴本项目建设过程中应由乙方承担的费用及税金;

(4)甲方负责提供给乙方本项目施工图纸三套，并负责组织图纸会审和技术交底工作;

(5)开工前应及时向乙方提供坐标和高程;

(6)设计变更及拌和场设置地点必须经甲方审批同意;

(7)审批道路基层处理应采用安全合理的方案;

(8)甲方负责本合同内两条道路上的征拆工作，包括清表、腾地、迁坟等工作，并承担由此产生的费用;

(9)有权享有法律法规规定的其它权利。

2.乙方权利和义务

(1)派出 为项目经理，同时配备一批思想素质好、技术水平高、指挥协调能力强的施工骨干，和一批具有类似工程施工经验的工程技术人员及技术工人，加强工程管理，严格按设计和规划施工。如乙方配备的主要管理人员不能满足履行本合同条件的要求时，在接到甲方的通知后，乙方应及时更换或增加人员。

(2)配备的主要管理人员和技术人员原则上不得变动，特殊情况需变动时，应提前 7 天获得甲方的批准和对替代人员的认可;

(3)拥有依据本合同约定收取合同价款和有权享有法律法规规定的其它权利;

(4)有义务接受甲方的管理和协调，在本项目中履行施工单位应承担的全部责任和义务(本合同另有约定的除外);

(5)应依法缴纳和承担因实施本项目所产生的应由乙方承担的一切费用及税金;

(6)全面负责本项目的投资，确保本项目投资款额按计划到位，满足本项目建设的需要;

(7)在甲方协助下，负责办理本项目建设一切相关手续及进行施工现场场地的准备工作，使之完全达到开工条件，及时办理好报建及竣工备案手续，并交纳各项费用;

(8)及时组织人员进行施工测量放样，及时调配适用、精良的施工机具设备，充分满足工程施工的需要，并负责施工现场的看管;

(9)及时将详细的施工组织设计报送甲方，由甲方送监理方和XXX市建设局审批，积极配合甲方与建设局的监管、检查等活动，必须接受XXX市建设局委托的监理单位对项目进行监管;

(10)教育施工人员安全生产、文明施工、防火防盗、遵纪守法，讲文明礼貌、卫生，不损害国家、集体和当地群众利益;

(11)处理本工程施工过程中引发的纠纷;

(12)严格按照法律、法规、工程建设规范标准、地方规章等及批准的施工图设计文件完成工程建设，确保质量和工期，确保安全文明施工，按合同约定时间将竣工验收合格的项目移交甲方，并按约定承担保修责任;

(13)负责投资计划执行情况、统计报表的编制工作、项目汇报材料及甲方要求的其他材料的编写工作，按规定上报相关部门，并抄报甲方与XXX市建设局。如需甲方上报的报表或材料文件，应提供基础报表或材料给甲方整理上报;

(14)对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担民事和刑事责任;

(15)遵守甲方的管理规定，并积极执行政府相关机构发布的相关文件和规定，并按其要求支付乙方负责的费用;乙方应在合理的时间内，考虑到工程设备和材料运抵时间和工程竣工时间，取得工程建设任何部分所需的全部许可、执照和批准;

(16)按XXX市有关档案管理的规定和甲方的要求，负责编制项目档案及电子文件，并分别向XXX市城建档案馆及甲方移交项目档案及电子文件;

(17)在本合同履行期间接受XXX市人民政府相关职能部门及甲方对项目的过程审计和竣工结算审计工作;

(18)在甲方协助下负责处理本工程所有施工纠纷(征地、拆迁补偿等引起的纠纷除外)，并承担由此所产生的所有费用;

(19)负责及时办理好施工用水用电等手续，将施工用水用电接入到施工道路规划红线内(或拌和场内)并承担相关费用。

第4条 工程质量、施工安全及竣工验收

(1)乙方应在进行建设工程的整个期间实行根据国际或国家相关标准制定的质量控制计划。乙方应向甲方及XXX市建设局持续提供完整的有关已完成或正在进行的建设工程每一部分的质量控制结果的文件。

(2)甲方委托的XXX市建设局现场管理人员有权在工作期间参与或检查乙方的质量控制检验及方法，以确认建设工程的任何部分符合本合同规定的质量要求。乙方应协助进行此类检查。

(3)甲方或其指定机构有权在建设期间对建设工程进行监督和检查。乙方应当提供给甲方或其正式授权代表和代理人进行检查所需的与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。同时乙方应当提供进入项目场地(包括向甲方的代表提供临时办公设施)的便利条件以及甲方合理要求的协助和设备，以便甲方对建设工程进行监督和检查。

(4)如果建设工程或其任何部分产生不符合本协议的质量或安全要求，甲方可以就此给予乙方通知。如果乙方在收到甲方的通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自己进行或聘请第三方进行必要的修正工作，其风险和费用由乙方承担，费用由甲方从回购款中直接抵扣。在上述情况下，乙方应允许甲方的雇员、代理人或其它指定单位为此目的进入项目场地和建设施工场地。

(5)甲方未监督、检验或拒收建设工程的任何部分不应视为放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。尽管有上述规定，为尽量减少纠正缺陷的费用，甲方在知悉该缺陷之后应尽早通知乙方，要求乙方尽快采取补救措施。

(6)本项目工程质量等级按现行《市政道路工程质量检验评定标准》由有关部门进行评定，必须达到合格以上(含合格)标准。对工程质量的争议，提请XXX市建设行政主管部门裁决，所需费用及因此造成的损失，由裁决败诉方承担。

(7)乙方必须认真做好施工日记和材料试验用试件检测等工作。分项工程完成后，均要进行质量自检，自检合格且报请甲方、监理验收并签证。

(8)凡经甲方按相关规范要求验收为不合格的工程，由乙方无条件返工，并承担所有费用，且工期不能顺延。

(9)本项目使用原材料、成品、半成品必须符合设计要求及相关规定，须经监理方、甲方验收后方可使用。

(10)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

(11)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

(12)乙方在动力设施、输电线路、地下管道、临街交通要道附近等施工时，应按有关规定制定安全防护方案，施工开始后应告知监理方、甲方，经监理方、甲方批准认可后实施。

(13)实施爆破作业时，乙方须办理好有关手续并在施工前7天内以书面形式通知监理工程师，并提出相应的安全防护措施方案，经监理工程师和甲方批准后实施。

(14)本合同所有工程全部施工完毕后按有关验收规范进行初验，初验符合要求后，视为交付时间，交付使用一年后进行正式验收。

(15)甲方在收到初验申请后一星期内组织质量评定进行初验，验收合格后即可移交给甲方使用，在保修期内，因质量原因的缺陷修复由乙方负责。

(16)乙方应在竣工验收前十五天内向甲方提交竣工验收申请，并附完整竣工资料(一式四份)。竣工验收通过后，乙方应在一百八十天内完成全部竣工备案手续。

第5条 项目移交

(1)本项目移交前，乙方应按甲方的要求提交本项目资产清册，资产清册应包括全部单项工程项目所有资产应列明项目，具体内容按相关规定办理。在项目竣工验收合格后乙方及时向甲方移交整个项目。

(2)本项目移交前，乙方应在工程移交完毕三十日历天内从现场与工程中清除并运走乙方的所有设备、剩余材料、残物、垃圾和临时工程。乙方应保持现场与工程处于相关规范规定的清洁和安全状态。

(3)乙方应在项目通过竣工验收合格后三十个日历天内向甲方移交项目完整的竣工档案(含电子文件)、资产清册、维修操作手册(若有)、 质量保修书和其他资料。

(4)本项目移交由甲方牵头组织，乙方将项目资产直接移交给相关职能部门。

第6条 保修金及保修金的返还

(1)本工程保修按国务院现行《建设工程质量管理条例》及相关的实施细则、标准执行，保修期两年，自交付使用之日起计算。保修期内出现的质量问题，由乙方负责无偿返工并承担相应的责任与费用。

(2)质保期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方接到甲方通知的七天内无条件保修，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付或从保修金款中直接抵扣。

(3)保修期满后30天内，甲方必须一次性返还乙方的保修金。

2.道路建设工程施工合同 篇二

佛山市南海区狮山镇东南污水处理厂厂外管网DN1200以下污水干管工程(A标段)中管网总长3.97公里，其中主干道路线全长约1800多米，本工程中主要施工项目为DN1200以下排水管，排水管道交叉频繁，排水工程施工为重点工程。本工程雨、污合流位于道路下。排水管道采用双平壁钢塑复合缠绕排水管卡箍连接和钢筋混凝土排水管承插连接，管道基础采用砂砾垫层基础，基地可敷设一层厚度为20mm～40mm的砂砾基础。

2. 道路排水工程施工

对于道路排水施工中，管沟施工是必不可少的环节，对于管沟施工原则上应当采取先深后浅，自下而上;跨越挡土墙或结构物处要先于墙基础施工，采取有力措施，保护既有管线;分段开挖见缝插针，为总体施工创造条件。施工主要工艺流程为：沟槽开挖→基坑支护→地基处理→基础施工→管道安装→基坑回填土。

2.1 管沟开挖

根据施工安排采取平行流水作业，避免沟槽开挖后暴露过久，引起沟槽坍塌，同时应当充分利用开挖土进行基坑回填，以有效地减少施工现场的土方堆积和土方外运数量。根据设计图纸撒出石灰外边界线进行管道沟槽的开挖，技术人员采用水准仪和直尺进行检测，以有效地确保沟槽的开挖断面尺寸、深度等符合设计要求。同时在管沟开挖施工时应当充分注意其他原有的管道和管线的保护。根据现况管线的分布和实际地质情况，拟采用人工配合机械开挖的方法。沟槽开挖按井号长度分段施工，并形成流水式施工。沟槽开挖断面均采用直槽形式，采取长臂反挖开挖为主，设计槽底以上不少于20cm厚度则采用人工清底，以有效地保证槽底土壤不被扰动。管沟槽开挖至设计标高，经业主方、监理方以及设计方验槽认可后，立即进行埋管施工。

2.2 挖槽断面

挖槽断面系由底宽、挖深、槽层、各层边坡及层间留台宽度等因素确定。在研究确定挖槽断面时，既应考虑管道结构施工的方便，以确保工程质量和施工安全，同时也应考虑尽量少挖方，少占地。本标段施工沿线较深的沟槽，必须进行分层开挖。每层槽的深度，机械挖槽根据机械性能而定，人工挖槽一般2m左右。一层槽和多层槽的头槽，在条件许可时，一般采用大开槽(即只放坡不支撑)，大开槽开挖1米深;人工开挖多层槽的中槽和下槽，一般采用直槽支撑。大开槽的边坡坡度将根据现场场地情况、开挖土质、开挖深度及规范要求进行放坡。人工开挖多层槽的层间留台宽度，大开槽与直槽之间一般不小于0.8m;直槽与直槽之间宜留0.3～0.5m。

2.3 沟槽处理

在开挖沟槽(基坑)过程中，应严格控制沟槽(基坑)底高程，做好降排水工作，防止超挖和基底土壤扰动。由于施工超挖，基底土壤扰动、受冻，并发现地基土质松软、孔穴、地质不匀等特殊情况时，必须及时会同设计方、监理方和业主方，共同研究确定地基处理措施。按设计要求，所有的沟槽底均抛入粒径为200～300mm的块石压入软土层中，厚度不得小于500mm。采取管沟垫层施工，普通管段管基下采用砂垫层，砂垫层厚度为120mm，满槽铺填。

2.4 管道吊装

砂垫层铺好后，即进行管道安装。管道安装采用汽车式起重机械下管与人工下管配合施工。管道安装时应首先测定管道中线及管底标高，安装时按设计中线和纵向排水坡度在垂直和水平方向保持平顺。

2.5 管道安装

钢筋混凝土管在承插连接前应将承口内外侧的灰尘杂物用棉砂擦试干净。根据管件承口深度在插口部位用记号笔划出标志线，用干净毛鬃刷涂抹粘接剂承口内侧和管口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内，涂刷迅速、均匀、适量且不得漏涂。随即用力垂直插入标记处。

2.6 砖砌检查井施工

污水、雨水检查井：检查井为砖砌井壁，钢纤维砼井盖及井座。在检查井基槽开挖至设计标高后，即可根据设计图纸弹线定出接线井的砌筑外边线，然后按照砌体施工规格要求进行井身的砌筑。在砌筑井身时，为防止上部砌体挤压坏护管，护管上部砌成240砖砌拱。

2.7 回填

回填前应排除积水，其中双平壁缠绕管的回填增加严格，不仅需要保护接口不受损坏，还要保证管道的变形量在设计允许范围内。回填填料符合设计及有关规定要求，施工中可与沟槽开挖、基础处理、管道安装流水作业，分段填筑，分段填筑的每层应预留0.3米以上与下段相互衔接的搭接平台。管道两侧和检查井四周应同时分层、对称回填夯实。管道胸腔，部分采用人工或蛙式打夯机(基础较宽)每层0.15米厚分层填筑夯实，管顶以上采用蛙式打夯机，每层0.3米厚分层填筑夯实，回填密实度严格按回填土的压实度标准执行。

3. 管道施工技术要点

(1)确保沟槽地基，管基质量检验合格，且应从下游开始安装，承口应朝施工前进方向，确保管节在下入沟槽的过程中不与其他管道碰撞，在沟槽内运管时要确保天然地基不被扰动。

(2)管道地基为天然地基时，不得扰动地基;对于坚硬地基，应在管身下方铺设厚度大于150mm的砂垫层;对地基中有松软地基，流沙等现象时，应与设计单位共同商讨制定处理措施。

(3)管道安装时，还应随时清扫管道中的杂物，管道暂时停止安装时，两端应临时封堵。

(4)新建管道与已建管道连接时，必须先检查已建管道接口高程及平面位置后，方可开挖。

(5)沿直线安装管道时，宜选用管径公差组合最小的管节组对连接，接口的环向间隙应均匀，承插口间的纵向间隙不应小于3mm。

(6)检查井底基础与管道基础同时浇筑，排水管检查井内的流槽，宜与井壁同时砌筑，表面采用水泥砂浆分层压实抹光，流槽应与上下游管道底部接顺。

(7)检查井接入的管口应与井内壁平齐，当接入管径大于300mm时应砌砖圈加固，圆形检查井砌筑时，应随时检测直径尺寸，当四面收口，每层收进不应大于30mm，当偏心收口时，每层收进不应大于50mm。

(8)砌筑检查井、雨水口的内壁应采用水泥砂浆勾缝，内壁抹面应分层压实，外壁应采用水泥砂浆搓缝挤压密实。

(9)检查井及雨水口砌筑至设计标高后，应及时浇筑或安装顶板、井圈、盖好井盖。雨期砌筑检查井及雨水口时，应一次砌起，为防止漂管，可在侧墙底部预留进水孔，回填土前应封堵。

(10)管道施工完毕后应进行严密性试验(闭水法)，试验合格后才能进行回填。

(11)回填土时，应分层回填，分层夯实，每层厚度不得大于250mm，回填土的密实度必须满足有关要求。

在基坑或沟槽开挖时，为防止地表水流入或地下水涌出而集聚在基坑(槽)内，浸泡基土并影响基底承载力，故在开挖基槽时应注意基槽的降排水，具体措施如下：在沟槽底两侧纵向开挖一条30cm×30cm的临时排水沟，在基槽每隔30m左右或在基坑底四角设置一个集水坑，用泥浆泵将坑内集水随时抽出排放至管网范围以外，利用之后采用碎石砂分层回填压实，以保证沟槽(或基坑)内不积水，如下图所示。

4. 结语

3.市政道路工程路基施工探讨 篇三

[摘要]近年来城市建设不断获得发展，对城市交通的要求也不断提高。市政道路路基施工是城市道路建设中的一个关键部分。在路基施工中要始终坚持规范的技术标准，注重加强对施工建设的管理。要坚持从施工测量、路基土方施工、压实技术的控制和合理安排机械作业这几个方面来控制路基施工的质量。这样才能够保证路基的坚固性、稳定性和持久性，完善市政道路建设

[关键词]市政 道路工程 路基施工

[中图分类号]TU99

[文献标识码]A

[文章编号]1672-5158（2013）05-0218-01

城市化水平是衡量一个国家发展水平的重要方面，随着我国经济的不断发展，城市的建设获得了高速发展。在城市建设中的交通问题变得越来越重要，这对市政道路的质量要求提出了一个新的挑战。在我国的近年来的市政道路建设中虽然已经取得了很大的提高，特别是在道路的施工工艺和施工技术方面有了很大的突破。但是由于道路建设的快速发展和建筑工程的不断增加，越来越多的单位参与到其中，如果没有一个规范的操作，缺乏必要的质量监督，就很可能造成很大的道路质量的缺陷。所以，在市政道路建设中始终关注着如果将道路路基建设得稳定而且坚固，这样才能够保证路基建设的高水平和高质量。

一、市政道路工程的路基旌工的质量要求。

路基建设作为市政道路工程的关键部分，是因为路基是能够支撑起整个道路的一个关键因素。具体上来看，路基是具有直接支承的道路结构，常常和桥梁、隧道相联系，构成了一条线路。由于市政道路是城市中的主要道路构成，在常年累月中需要承受各种车辆的辗压的压力，因而对路基也提出了很高的质量要求。路基施工的质量要求主要有三个方面的内容：（1）坚固性。因为路基结构的坚固性是保证整个道路结构能够承受住一定的外力作用而不至于发生变形的一个关键方面，要求有足够的强度支撑整个道路。（2）稳定性。路基的稳定性能够保证路基的结构在行车过程中不会由于整体失稳而造成道路的破坏。（3）持久性。市政道路的建设是为了能够长时间地保证城市交通的畅通的，路基的持久性是一个道路路基建设的基本要求。

二、市政道路工程的路基施工的质量控制。

市政道路路基的施工质量控制的要点主要贯穿在整个施工建设的全部过程中，包括了施工前的准备阶段、施工中的工艺控制和整个施工的进度安排。路基施工前的准备工作是对质量控制的一个方面，要求选择那些比较有实力的施工单位来承接工程。对施工的具体方案要认真、仔细地审核，在材料的选择上要确保高质量。施工中的工艺质量的控制主要体现在施工方式的选择上。很多路基就是基于这些方面的综合考虑而选择采用机械施工方式，组合那些适应性强的机械。其中就有关键的压实设备的合理配备，这是实现路基的坚固性、稳定性和持久性的关键。整个施工的过程要能够按照市政道路建设的规范操作来进行，能够协调好组织、物质、技术和现场的四个主要繁忙的准备工作，同时要协调周围的，如小沟、小洞的构造物的施工，应该保持与这些方面在施工上的同步进行，避免出现再次施工的情况。在整个施工的进度安排的控制要点，首先是要对整个路基施工的整体进程有一个规划。并且能够以文本的方式规定下来，各施工技术人员能够以此为依据来严格执行施工的命令，开展必要的工作的。尤其是那些处于季节性冰冻区地路基，在不同的水温变化条件下，整个路基也会产生周期性的变化，一旦形成翻浆或者是冻胀就很可能导致路基强度的破坏。因此，要对这种糟糕的情况有一个明确的认识，在路基的质量控制上，要求确保路基能够具备一定的稳定水温。

三、市政道路工程的路基施工的质量关键程序。

在市政道路施工中对质量控制的关键程序包括了以下几个方面：

（一）施工测量的程序控制。施工测量是在施工方案制定前的一个关键的方面，包括了导线、中线和水准点的复测等，要求相关的工作人员都要认真的保证各环节的质量。一方面技术人员要制定合理的施工方案，一方面，监督人员要进行严格的审查控制。具体上来看，施工测量的操作要点包括了：第一，要认真检查复测后的图纸是不是和设计方案相一致，遇到不相一致的地方要及时进行沟通并纠正。第二，每个施工程序中的施工测量误差要控制在一定的范围之内，同时要求保证路基的定位的质量要求符合标准。第三，对于施工段地道路，要保证道路下的覆盖物网管线路，避免造成重大的损失。

（二）路基土方施工有两种不同的方式，以填方路基的施工质量控制为例来分析路基土方施工的控制要点。在施工前要进行必要的路铺实验，分析方案的可行性。在具体的施工中，一方面是进行分层填筑的要点控制，主要是按照程序来进行，要满足了上一个层级的压实之后，再进行下一个层级的工作，同时进行必要的水分测定工作，不要造成由于水分不符合要求而产生的返工。另一方面要对不同的土质成分中的干密度进行详细地测定，避免用同一个干密度去测定其他不同的土质的压实程度而造成重大错误。最后在分段施工中对纵横接连的两个不同地段施工时，要把握先后填铺的地段是在1：1的分层留台阶下进行的，这样才能够避免出现不均匀的沉陷。同时要注意地下水对路基施工的影响，使用那些不易风化的沙石材料进行加固处理，这样，能够使基底形成一个水稳定性好的层面。

（三）对压实技术的控制。压实是路基施工的一个关键程序。压实主要遵循先两边后中间的规律，这样能够形成路拱；还要适应逐渐增长的土基强度要求，由轻到重进行压实；压实路基的压实程度是要在一定的宽带范围内的，压实的分层厚度也有明确的要求。这些比较严格的数据规范都是要经过比哟啊的实验取参数来分析的。这也是为了最大限度得保证压实达到一个较高的质量水平。

（四）市政道路路基施工采用机械作业能够保证工程质量和劳动生产率，同时降低整个工程的造价，确保施工的安全。这些优点都使得机械作业在路基施工中得到了快速的发展。对路基施工质量的要求的一个主要方面就是合理安排机械作业。能够按照不同的路基施工要求，进行合理的组织和调备安排，保证施工质量和施工的进度，实现施工的高质量和高效益。

在市政道路路基施工中面临的最大问题就是施工场地的狭小，施工工艺的不便发挥。所以，要求在路基施工中始终坚持规范的技术标准，注重加强对施工建设的管理，确保路基施工的高质量完成。

参考文献

[1]徐晓军.市政道路工程的路基施工质量控制分析[J]民营科技2009.11

[2]布阿依夏木.肉孜.市政道路工程路基施工浅析[J]科技创新导报.2007.09

4.寺沟村道路建设施工合同 篇四

设施工合同书

甲方：马峡镇人民政府

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，马峡镇寺沟村村社道路建设及篮球场与在平等协商的基础上达成以下施工协议：

一、工程概况1、2、3、工程名称：寺沟村村社道路硬化工程 工程地点：马峡镇寺沟村 承包方式：包工包料，单位造价以财政决算价格为准，按

实际完成工程量据实结算，税金由乙方承担。

4、工程期限：自2012年月日至月日，天竣工，下雨天除外。

工程质量：合格

二、甲乙双方责任

1、甲方应该积极协调好各方因素，保证乙方在合同期内顺利施工。

2、甲方应该在乙方完成全部工程建设后，按期付清乙方的全部建设费用。

3、乙方严格按照甲方要求执行施工规范，安全操作规程，环境保护规定，严格按照施工内容进行施工，并保证按期完成。同时做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

4、乙方应该在合同期内按照双方协商约定的条款按期保质保量完成工程所有内容。

5、乙方在施工期间应注意施工安全，若出现任何安全事故，均有乙方承担全部责任和经济损失，甲方概不负责。

三、工程要求

1、寺沟村村社道路建设工程为道路硬化平方米。具体要求：要求路面宽度为3米，混凝土层厚度为0.18米，混凝土标号为C20，路基平整0.3m，垫层用三七灰土筑垫0.3m后，再用混合料铺垫0.2m。

2、篮球场建设工程：要求用18cm厚度的水泥砂浆硬化，边沿铺设条纹砖。

四、工程造价

1、寺沟村村社道路建设工程为道路硬化平方米，每平方米元，共计元。

2、寺沟村篮球场建设工程为硬化场地平方米，每平方米元，共计元。

以上总计万元（大写：）。

五、违约责任

工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿维护或返工，由

此而造成逾期交付的，按每天工程总造价的1﹪偿付违约金。若合同无法履行或变更时，双方应办理合同终止或变更协议，并负责赔偿对方由此造成的经济损失。

六、附则

1、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，其余送主管部门备案。

2、本合同自双方法人代表签字，加盖双方单位公章后生效。工程竣工验收符合要求，各项项目款付清后终止。

甲方（盖章）：法人代表：

乙方（盖章）：法人代表：

5.城市道路照明工程施工合同 篇五

发包方：

（以下简称甲方）承包方：

（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 照明工程，特订立本合同。1.合同内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程范围： 施工工期

2.1开始工作日期： 年 月 日 2.2结束工作日期： 年 月 日 2.3总日历工作天数为 ： 天 2.承包方式

本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。3.合同价款及付款方式

4.1合同总价款（暂定）人民币：

元，大写： 4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。4.2付款方式

4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。

4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。

4.灯具技术参数要求

4.1光通量： 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度

4.8灯具和电源防护等级为IP65；

4.9工作电压：AC185V~265V，频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率

4.11道路平均照度和均匀度要求：

4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。5.质量要求

依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰≤5%/年。

6.双方责任 6.1甲方责任： 6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供 原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。

6.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。6.2乙方责任：

6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。

6.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。

6.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。

6.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。

6.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。

7.暂停施工 7.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

7.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂时停工。8．工程延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；

8.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；

8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；

8.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时； 8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。9．不可抗力

9.1 照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。10．变更

施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。11．验收

11.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。

11.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。

11.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。12.工程质保期

12.1本工程质保期为工程验收合格之日期 年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。

12.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。13．违约责任

13.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。

13.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。

13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。14.争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。15.其它

15.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。

15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。15.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。15.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。

本协议书及附件；

1、补充协议(若有)；补充协议是在本合同的基础上，因施工条件发生重大变化双方签订的协议，补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

3、洽商、变更等明确双方权利义务的各种会议纪要、协议；

4、本工程实施过程中业主、监理、质量监督单位和项目经理部下达的文件、通知、指令、进度计划；

5、本工程甲方的招标文件及其它与本工程有关的技术要求、施工设计图纸、《技术规范》等；

6、本工程乙方的投标文件

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列文件时间在后者为准。

1、乙方完成本协议工程范围内照明工程工程的所有工作内容，并履行其应尽的责任后，按乙方投标报价进行结算，（详见乙方投标文件中工程量清单报价表）约

万元（大写：）。

2、其投标报价应包括（但不仅限于）完成上述工程范围及内容中所需的各种劳务、机械设备、材料（含损耗）、水、电、小型机具、管理、维护、质检实验、验收、检测配合、质保、安全文明、环保措施、动力能源、管理费、规费、利润、税金、成品保护、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员和设备进退场、可能发生的窝工停工费用等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用。

3、除非本协议另有约定，否则对于与完成本协议工程范围内照明工程施工相关的任何分项工程细目（如果未列入工程量清单细目中的），均视为乙方为完成本协议工程内容所必须完成的附属工程义务，其费用已包含在上述有关承包细目单价中，不再另行结算和支付。

4、单价调整：无论何种因素的影响，上述综合承包单价在本协议履行期内均不作任何调整。

发包方（盖章）：

承包方（盖章）： 法定代表人：

法定代表人： 经办人：

经办人： 电 话：

电 话： 单位地址：

单位地址： 时

间：

时

间：

开户行： 账

6.道路建设工程施工合同 篇六

基本农田建设项目施工合同

发包方：（甲方）

承包方：（乙方）

签定日期：

第一部分 合同书

合同编号：

发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订时间： 签订地点：

xx县 乡、镇 村等高标准基本农田建设项目第 次招标第 标段工程，经过招投标，由 中标。双方达成如下协议：

合同总金额为人民币（大写）（小写 元整）。

1、工程概况

工程名称：xx县 乡、镇 村等高标准基本农田建设项目施工第 次招标第 标段。

工程地点：xx县 乡、镇 村 工程内容： 工程施工 项目审批文号： 施工方式：

—1— 开工日期： 年 月 日 工期： 日历天。

2、本合同书中的词语涵义与下述第二部分所列的合同条款中的词语涵义相同。

3、本合同包括下列文件：（1）合同书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）合同条款；（5）施工招标文件；

（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；

（8）已标价的工程报价汇总表；（9）组成合同的其他文件。

上述文件汇集并替代了本合同签署前双方为本合同签署的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

4、施工单位保证按照合同规定全面完成各项施工工作，并承担合同规定的施工单位的全部义务和责任。

5、项目承担单位保证按照合同规定付款并承担合同规定的项目承担单位的全部义务和责任。

6、本合同经双方法定代表人或其授权代表人签字（签章），并分

—2— 别盖本单位公章后生效。

7、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。甲方 乙方

单位名称： 单位名称： 单位地址： 单位地址： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 联系电话： 联系电话： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号：

第二部分 合同条款

第一条 名词解释

（1）项目承担单位：（2）施工单位：（3）设计单位：（4）监理单位：（5）甲方代表为：（6）总监理工程师为：

—3—（7）项目经理为：（8）工程：指列入本合同必须完成的全部工程。（9）主体工程：

（10）施工图纸：指设计单位在施工阶段应提供的图纸，包括监理单位签署涉及修改图纸和补充图纸。

第二条 工程承包方式

（1）施工单位应严格按照施工设计图进行施工，由于设计修改而引起的工程增减量，按本合同第九条规定执行。

（2）承包方式：固定总价 第三条 甲方代表

（1）在合同履行过程中，甲方代表有权作出履行本合同规定的决定，有权为此签署证书和发布通知，施工单位对此不应拒绝。但因甲方代表前述指令错误给施工单位造成的直接损失，施工单位有权提出索赔和工期顺延。

（2）甲方代表有权对监理单位所作出的有关工程质量和计量工作进行经常性的检查和监督。监理单位未能否定的不符合本合同规定的如工程质量、工程材料质量、工程计量、工程变更等，甲方代表在事后仍有权予以否定，直接发布停工、返工通知以及拒绝确认工程计量。

第四条 合同范围

—4— 本合同包括：除本合同另有规定外，本合同包括承建工程的施工和竣工验收前的维护，其中包括为完成本合同工程所需的一切手段与临时设施。

第五条 合同文件及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。组成本合同的文件及优先顺序如下：

（1）合同书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）合同条款；（5）施工招标文件；

（6）标准、规范及有关技术资料；（7）图纸；

（8）已标价的工程报价汇总表；（9）组成合同的其他文件。

合同履行中，项目承担单位与施工单位有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。

第六条 合同双方的义务与责任 项目承担单位的义务与责任：

项目承担单位委托监理单位发布开工通知；安排监理单位及时进

—5— 点实施监理；开工前 1 天完成工地范围内的清理工作，向施工单位提供施工用地；开工前 3 天向施工单位移交测量基准点及其有关资料；开工前 3 天提供施工图纸 1 份；按合同规定及时支付工程价款；统一管理工程的文明施工；主持和组织工程的完工验收；以及完成其它应由项目承担单位承担的义务和责任。

施工单位的义务和责任：

开工前 3 天进驻工地；对监理单位提出的任何工程变更指令，必须照办；执行监理单位的指示，按照合同完成各项承包工作，对监理单位提出的任何施工缺陷，根据施工规程的要求予以修补或改进；开工后 3 天内提交施工组织计划、施工措施计划；按照合同规定，完成部分设计工作，绘制施工详图，经监理单位审核批准后按图施工；保证提供的建筑材料和施工工艺符合质量标准，提供的施工设备符合投标文件中填报的型号和数量；文明施工；在施工过程中，严格按技术规范规定的质量要求完成各项工作，保证工程质量合格；建立和健全质量保证体系，并向监理单位提交一份内容包括质量检查计划和措施的报告，并报监理单位审批；保证工程施工和人员的安全，保护环境；尊重工程所在地人民的生活习惯，避免施工对公众利益的损害；保证工程按合同规定的日期建成完工，并负责做好维修期（即缺陷责任期）内的维护和保养工作，直至最终验收合格；完工清场及时撤离；建立各种用于本工程的规章制度；完成其他应由施工单位承担的义务

—6— 和责任。

第七条 书面通知

本合同实施过程中，合同双方的一切联系均以书面形式通知为准。特殊情况可先口头通知并立即补发书面通知，在符合本合同规定的情况下，监理单位签署的设计修改通知和工程量完成情况表、工程质量合格证书、单项工程验收证书以及项目承担单位和施工单位共同签署的其他文件都属于合同的补充文件。

第八条 图纸供应

除另有规定外，施工单位所需主体工程的图纸，由项目承担单位通过监理单位提供。为工程施工实施所需的施工与安装图纸，则由施工单位根据施工图纸自行设计绘制，并报监理单位审批。

第九条 设计修改

监理单位在提供单项工程的施工图纸后，倘因纯属设计方的原因而需修改施工图纸时，应在该项工程开工前 3 天将修改后施工图纸递交施工单位；倘因施工或自然条件的改变必须修改施工图纸，经监理单位认可，设计单位应尽快予以修改，报经批准。

施工期间，监理单位签署的设计修改通知是合同文件的补充，施工单位不得拒绝。

修改的内容包括以下方面：（1）工程量的增减。

—7—（2）取消或增加某一工程项目。（3）改变某些工程的结构形式。（4）改变某些工程的位臵、形状或尺寸。（5）其他变更。

由于设计的修改而引起工程量的变化，由双方协商。一般按实际完成的工程量计算，其单价按报价表确定的单价不变，经监理单位与施工单位商定，报项目承担单位确认并出具证书，作为合同的补充文件，并按此执行。

第十条 材料和设备供应的提供

除合同另有规定外，为完成本合同某项工作所需的材料和工程设备均由施工单位自行组织货源，并负责采购、验收、运输和保管。施工单位与供货商的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理单位。

第十一条 材质证明

工程所需的钢筋、水泥等必须有材质证明，其各项指标应符合规划设计及相关规范要求，如施工单位在施工过程中使用无材质证明的材料，监理单位应要求其进行试验，并递交材料试验结果，实验所需费用应由施工单位承担。

第十二条 工程进场及开工

本合同签署后，施工单位应按合同约定的开工日期组织施工设

—8— 备、人员准时进场开始施工。若施工单位不能按时开工，应在合同条款约定的开工期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复施工单位，工期顺廷。甲方代表不同意延期要求或施工单位未在规定的时间内提出开工要求，竣工日期不予顺延。

第十三条 工程进度

施工单位应按本合同规定的控制性进度，选择合适的施工程序与施工工艺，合理安排施工实施进度计划，编制施工总进度计划提交监理单位审批。经监理单位批准的施工总进度计划，作为控制本合同进度的依据，并按此编制月进度计划报送监理单位。

为保证工程质量，并按时实现控制性进度，项目承担单位有权审核并评议施工单位递交的计划。

第十四条 统计报表

施工单位应按合同规定，按周、月向项目承担单位与监理单位递交合同完成情况的统计报表，周报表应与次周五前报出，月报表应于次月15日前报送。

第十五条 竣工期限

本工程自施工单位签收、监理单位发布开工令之日起，全部工程应在 个日历天内完成。

本工程必须在合同规定的期限内全部竣工，工程控制进度的实施应满足本合同规定的要求。

—9— 由于非施工单位的过失或项目承担单位未能履行合同规定的义务，造成本合同规定的工程控制性进度延误，则施工单位有权提出书面申请，经监理单位核实，项目承担单位认可，工期可顺延，由此而引起施工单位的额外支付，经监理单位核实及甲方代表确认，施工单位可以提出索赔。由于施工单位的过失而造成工程的廷误，经监理单位核实，施工单位应向项目承担单位交付违约罚金。

项目承担单位根据需要，要求施工单位提前竣工时，其所增加的费用和奖励费用，由双方协商确定。

第十六条 工程维护和保修

本工程正式验收合格移交之前，施工单位必须负责对已完成工程进行管理和维护、保养，并承担修复工作及费用，施工单位不得借故拖延修复工作：移交后施工单位应承担保修期内的缺陷修复工作。保修期内，施工单位应负责未移交工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交项目承担单位使用的工程和工程设备，则应由项目承担单位负责日常维护工作。使用单位在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件一遭损坏，则施工单位应按监理单位的指示负责修复，直至经监理单位检验合格为止。监理单位应会同项目承担单位和施工单位共同进行工程查验，经查验确属施工单位施工造成的缺陷或损失，应由施工单位承担修复费用；若经查验确属项目承担单位使用不当或其他使用单位责任造成

—10— 的缺陷或损坏，则应由项目承担单位承担修复费用。

工程保修期为自交工验收合格之日起至上级国土部门竣工验收合格后1年内，在整个工程保修期满后的15天内，由项目承担单位授权予监理单位签署和颁发保修责任终止证书给施工单位。若保修期满后还有缺陷未修补，则可待施工单位按监理单位的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。保修金金额为工程造价的5%，保修责任终止证书颁发后15天内无息返还保修金。

第十七条 工程质量

（1）施工单位应认真按照标准、规范和设计或变更设计图纸的要求施工，随时接受甲方和质量监督部门的检查检验，为检查检验提供便利条件。

（2）施工中经检查、检验工程质量不合格，施工单位应按承担单位、监理单位和质量监督部门的要求进行返工、修改，承担其返工、修改的费用。

（3）竣工工程质量，应达到合格标准。

（4）竣工工程质量经验收不合格，施工单位应按质量验收单位提出的要求进行返工、修改，且承担返工、修改所发生的费用。

第十八条 竣工资料

本工程竣工验收前，施工单位必须按合同规定编制竣工资料。竣工资料须经监理单位审定，其内容包括：施工日志、工程实施概况、施工总结及大事记、已完工工程移交清单、施工期的观测资料、工程

—11— 图纸变更纪录、施工材料预制构件质量证明文件及复试实验报告、隐蔽工程检查记录、工程质量检验记录及验收证书、永久工程竣工图、工程签证证书及工程质量保修书、列入保修期继续施工的尾工工程项目清单、监理单位指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和影像纪录）以及其他应补充的完工资料。

第十九条验收和工期（1）交工验收

施工单位完成本合同的工程后，即可向监理单位提交交工验收申请报告，并抄送项目承担单位。监理单位在收到该申请后，在1 4日内将审核意见通知施工单位。若监理单位审核后发现工程尚有重大缺陷时，可不同意或推迟进行交工验收，并将审核意见及要求反馈给施工单位，同时将其报告退还给施工单位，直到监理单位同意为止；监理单位审核后认为工程已具备交工验收条件，应在收到验收申请报告后的2 0天内提请项目承担单位组织验收，并由项目承担单位或其授权的监理单位签署工程移交证书，颁发给施工单位。

（2）竣工验收

当项目工程全部完工并合格通过交工验收后，施工单位应按国家工程竣工验收有关规定及本合同有关规定，向项目承担单位提供完整竣工验收资料及竣工验收报告。项目承担单位据此向上级国土资源部门提出竣工验收申请。

（3）本工程要求按合同工期如期交工，若推迟交工，则每推迟1

—12— 天罚款3000元，但如遇以下情形可按监理单位的签证报甲方代表批准后顺延工期：①不可抗力的灾难；②连续降雨7 2小时，雨量达50mm以上；③增加合同中任何一项的工作内容；④增加合同中任何项目的工程量超过设计工程量；⑤增加额外的工程项目；⑥本合同涉及的由项目承担单位责任引起的工期延误。

第二十条 竣工结算

工程交工验收后，施工单位应向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，待上级国土资源部门验收合格后，双方按照上级国土资源部门意见及合同有关约定进行工程竣工结算。

第二十一条 付款方法

（1）项目工程竣工并经县级国土资源部门局初验合格后，项目承担单位向施工单位支付全部工程款的60%。

（2）项目工程竣工经市级国土资源部门验收合格并经省级国土资源部门实地核实后，项目承担单位向施工单位支付全部工程款的95%。预留竣工决算工程款5%的作为质量保证金，质量保证金在一年后进行清算。

县或市级国土资源部门验收不合格部分的工程款暂时不予支付，直到该部分工程验收合格。

二十二条 违约（1）施工单位违约：

—13— 在履行合同过程中，施工单位发生以下行为之一者属施工单位违约；施工单位无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按签署协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期廷误；施工单位私自将合同或合同的任何部分或任何权力转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去；未经监理单位批准，施工单位私自将己按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设施或材料撤离工地；施工单位未按合同规定执行，私自使用不合格的材料和工程设备，或拒绝按有关规定处理不合格的材料和工程设备；由于施工单位的原因末按合同进度计划完成规定的工程或部分工程，且未按合同相关规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误；施工单位在保修期内未按合同规定和工程移交证书中所列的缺陷清单 内容进行修复，或经监理单位检验认为修复不合格而施工单位拒绝再进行修补。如果施工单位拒绝接受违约行为的改正，监理单位可采取暂停支付工程款及暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整顿，并在规定的时限内提交整改报告报送监理单位；在监理单位发出停工整改要求后3天内，施工单位继续无视监理单位的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则项目承担单位可通知施工单位解除合同并抄送监理单位，监理单位收到通知3天后派员进驻工地直接监管工程、使用施工单位设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他施工单位施工，但项目承担单 位的这一行为并不免除施工单位按合

—14— 同规定应负的责任。合同解除后项目承担单位认为合适的时间，委托监理单位查清以下付款的金额，并出具付款证书报送项目承担单位审批后支付；①施工单位按合同规定已完成工作应得的金额和其他应得的金额；②施工单位已获得项目承担单位的各项付款金额；③施工单位按合同规定应支付的逾期完工违约金和其他应付金额；④由于解除合同，施工单位应合理赔偿项目承担单位损失的金额。

（2）项目承担单位违约：在履行合同过程中，项目承担单位发生以下行为之一者属项目承担单位违约：项目承担单位未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准点；项目承担单位未能按合同规定的时限向施工单位提供应由项目承担单位负责的施工图纸；项目承担单位未能按合同规定的时间支付合同价款，或无正当理由拒绝批准任何凭证，导致付款延误。

项目承担单位若发生上述违约，施工单位应及时向项目承担单位和监理单位发出通知，要求项目单位采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。

第二十三条 合同变更

只有在国家计划发生重大变更时，才允许变更或解除本合同。出现上述情况时，项目承担单位应在3天前通知施工单位，并对施工单位承担由此引起的直接损失。

第二十四条 纠纷解决

施工单位与项目承担单位发生合同纠纷，一般应由双方协商解

—15— 决；协商不成时，申诉方可提请有关主管部门调解，也可以直接向工程施工所在地人民法院起诉。

第二十五条 其他

1、安全施工。承包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。发包方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

2、凡拖欠农民工工资或拖欠他人材料款，而引起农民工或材料供应商等到发包方索要工资或材料款，发包方经核实有权如实支付其现金，并给予承包方一倍罚款，所有款项从承包方工程款中直接扣除。

第二十六条 合同的生效和终止

合同生效：除合同另有规定外，项目承担单位与施工单位的法定代表人或他们的授权代表在合同书签字盖章后生效。

合同终止：施工单位已将合同工程全部移交给项目承担单位，且保修期满，获得项目承担单位或授权的监理单位颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定履行的义务时，合同自然终止。

—16— 项目承担单位：（盖章）施工单位：（盖章）

法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）委托代理人：（签章）

邮 编： 邮 编： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号：

7.道路工程施工的现场管理 篇七

1 管理好施工材料

开工前制定切实可行的施工材料采购计划, 认真查对计划采购项, 科学测定施工所需数量, 做到准确无误。施工当中注意管理和合理使用材料, 对于材料的供应要定额定量, 避免不必要的损耗, 比如在使用钢材时, 严格实行限额领取, 最大程度地发挥技术人员的能动性。从小处着眼, 管理层要时时把握工程进度, 以便及时制定应变计划, 勇于发现问题、敢于解决问题, 经常与施工技术人员交流解决进度问题。技术人员在熟读图纸的基础上, 利用单线图或者排版图做好交底工作, 杜绝浪费材料的现象如长料短用, 真正做到每一件材料都能物尽其用。

2 保证施工质量

最近几年豆腐渣工程频出, 工程质量问题堪忧, 施工方应当引起高度注意, 在施工中提倡质量意识, 将质量管理放在现场管理的首位, 坚决保证施工质量。要保证质量就要从质量问题出发, 结合以前工程质量中出现的各种问题, 就会发现有许多质量问题成为了工程质量的“常客”比如路基不均匀, 路面不平整, 我们应当在施工中引以为戒, 避免出现此类问题。具体到施工现场, 应进行地表清淤, 并且将路基分层填筑、压实, 排除因地表不均而导致的路面开裂影响行车安全。此外要特别注意对非连续地段的检查, 如施工分段接头是出现质量问题的高发区。道路的建造在要求能承重适合通行之外, 道路本身的建造形象也是有一定要求的, 一般道路都呈线性结构, 不能同周围景观落差太大, 应当满足一般人的视觉要求。道路施工过程中对材料、工艺都要讲究, 以保证质量和舒适度。

3 加强进度控制

工程在施工过程中会受到自然环境和人为社会的影响, 当影响严重时会阻碍施工如期完成。那么, 就应当制定一个进度计划。所谓进度计划就是用来调整施工进度的依据, 可以详细制定月计划、旬计划等, 也包括对材料和设备的使用计划。进度计划贯穿施工全程, 能根据现实条件灵活调整, 能让管理者合理科学支配施工资源, 对工程项目的建设具有极为重大的意义。在使用进度计划时, 要找到计划进度和实际进度, 了解二者的差距, 并分析出现差距的原因, 对于滞后的项目要想办法加快进程, 比如投入资金或调整施工时间。将各个项目综合比较合理安排施工顺序, 可以运用立体交叉作业。必要时压缩关键线路施工期, 保证总工期实现。

4 科学施工管理

4.1 搞好安全管理

施工安全是道路工程长期存在和发展的基本前提, 在国家频频出台了施工安全的相关法律后, 施工人员的安全得到一定保障。但光有法律的保护还不够, 施工单位以及施工人员自己也应当高度警惕。施工单位要想搞好施工安全应当建立安全责任制, 将单位各层负责人分配到位, 明确其责任范围, 比如企业法人代表、项目经理都应当作为直接责任人, 签订安全责任保证书, 负责员工的人身安全。一旦出现安全事故, 这些直接责任人要承担一定的赔偿责任。

对员工加强安全教育, 提高员工安全意识, 施工过程中提高自我保护意识, 上班前做好安全检查和交底, 对于新员工做好岗前安全教育培训。

施工中做好安全检查, 应当给每个班组配备安全员, 复杂日常的安全检查工作, 制定定期检查计划, 并监督落实。若发现有安全隐患及时排除并上报, 由上级给予相应的处罚。安全员自身如果做了违反安全纪律的事上级可予以处分。此外, 要注意定期检查关键设备, 对危险性较大的位置要加强安全防护措施比如洞口。施工单位在招收施工人员时一定要检查上岗证书, 杜绝无证上岗现象。

4.2 搞好成本管理

低成本是施工单位的目标之一, 要提高经济效益就要做到低成本。为此, 应当切实抓好以下几点:建立健全成本管理制度, 对于材料设备的采购发放都在制度下进行;对分项工程单独成本控制, 制定成本预测计划, 应对超出预测的情况;每一单位项目完成后进行成本核算, 核对实际产生的费用与计划有哪些出入, 发现问题;竣工后, 进行总的施工预算、计量分析, 为其他工程提供经验。

4.3 搞好人力资源管理

人力资源是施工得以进行的关键, 决定着工程的成败, 人力成本在工程总成本中占据了一大头, 要降低工程成本应当重视对人力资源的管理。施工前, 应当制定合理的用工计划, 当中应注意充分发挥工人能动性, 根据实际情况安排工资费用, 减少不必要指出, 与工人及时沟通, 讲明注意事项, 使工人心中有数。开始施工后, 严格依照规定用工, 考察出勤状况, 发现用工不当及时纠正。施工过程中如遇用工淡季, 应酌情减少工人上岗, 反之应当增加, 即根据实际情况灵活调整, 避免工人闲滞, 从而减少用工支出。营造施工文化, 领导带头与工人一起实干, 工作中严格按章办事, 工作外又不失亲和力, 培养集体荣誉感, 让每个员工都能感受到强烈的归属感, 这样才能建造出放心工程。

5 做好防洪排水工作

施工过程中不免遇到各种自然灾害, 其中水灾是影响工程质量的最主要因素。做好防洪排水工作刻不容缓:首先, 在施工开始前, 将防洪排水的计划考虑进去, 预先做好排水设施, 并不断检修, 保证能随时排水。其次, 选择利于排水的倾斜度来进行路面上的施工, 比如保持纵横坡度就可以迅速排走积水, 防止了积水对路面的破坏。再次, 应当科学安排各部分的施工时间, 关键部位如主河槽的作业应当避开多雨季节, 尽量选择在枯水季节施工。如果实在难以避免就应当在施工过后尽快撤离施工设备、材料等, 减少灾害损失。最后, 日常的路面排查是不可忽视的, 多雨季节要经常上路巡查, 疏通水沟, 清理路面积水。注意随时了解天气情况, 提前做好应对措施, 以减少损害。

参考文献

[1]黄艳.浅谈道路工程施工的现场管理[J].世界家苑, 2011 (6) :43-44.

8.市政道路工程的施工质量控制 篇八

【关键词】市政道路；施工质量；控制；土方工程

Construction quality control of municipal road projects

He Ming-liang

(Zhejiang okawa construction co., LTD Yiwu Zhejiang 322000)

【Abstract】With the rapid development of the domestic economy and urbanization, the rapid development of municipal road construction, road construction technology and process requirements are also increasing. And put into the national municipal road construction continues to increase, increasing the number of projects also will participate in the construction business and more and more people, but its construction quality supervision system is not perfect, uneven level of construction, the construction operations are not it is standardized, it is easy to cause a number of quality defects, a serious threat to the lives and safety of the people, so do the management of municipal road construction quality is very important.

【Key words】Municipal roads;Construction quality;Control;Earthworks

城市道路的畅通，交通的快捷与否，都是一个城市的窗口工程的体现，都能够很直观的反应出一个城市的管理水平的高低。 当前，市政道路的基础设施，都在快速迅猛的发展中，都很大的提高了市政工程的工程质量，但是，由于一些外力因素的影响，例如：行政干扰，地质情况，人力因素等的间接影响，还有就是市政工程在施工的过程当中，存在着地下管线、 场地的不宽阔和工程的幅度跨度过大，还有要引起我们重大关注的就是，在一个城市中，给水，燃气，电力等等相关因素，任何的纰漏都会影响市政工程质量的有效，快速的实施，而且，一旦这些外力因素对工程进行干扰的话，那么，这都必将对工程的质量方面造成很大的隐患，所以，这些都应该引起我们工程人员的极大关注。

1. 市政道路施工质量控制难点及存在的问题

质量是工程的生命。在工程项目的施工过程中，任何一个环节出现问题，都有可能给整个工程带来很严重的后果甚至是毁灭性的打击。市政道路施工工程质量控制难点和存在的问题有如下几点:

(1)通常市政道路工程的施工场地很难实现交通封闭，因此供其施工作业面狭窄，使得质量管理工作比其他工程项目更为零散、量大、连续性差。加上诸如电力、电信、有线电视、供热、煤气、给水、排污管道等各种管线相互交织、彼此干扰，使得原本狭窄的场地显得更为拥挤，一旦某些管线的位置不清楚，施工时极有可能把其挖断，造成重大的经济损失，并可能威胁到人民群众的生命健康，不仅会给道路工程进度带来负面影响，同时也会增加额外的投资费用，增大了市政道路施工质量控制的难度。

(2)一般来说，市政道路工程对城市的日常生活干扰十分大，为了减少干扰，必须严格要求施工周期，在实际工程中施工周期只能提前不准推后，导致施工单位往往根据工期，倒排进度计划，因此对质量控制缺乏周密性，无形之中提高了市政道路施工质量控制的难度。

(3)市政道路工程容易受施工现场地质条件的影响，如遇施工现场地下水位高，土质差，就需要采取井点或深井降水措施，待水位降至符合施工条件，才能组织沟槽的开挖，方能保证正常施工，增加了质量控制难度。

(4)市政道路工程的业主多为政府主管部门，因为涉及政府年度工作成绩，常常会出现领导干预工程、违规操作、缺乏市场规范化管理。临时成立的指挥机构人员部分来源于所属的工程承包单位，甚至业主、设计与承包单位为一家的现象，其施工质量很难保证。

(5)从一定意义上来说，人是决定工程成败的关键。市政道路工程施工作业的大部分都是农民工。他们能吃苦耐劳，要求也不高，但是他们缺乏专业技术训练、专业技能培训、缺乏质量安全意识、缺乏对自身权利的保护意识，也缺乏对市政工程施工工艺的掌握，增大了市政道路施工质量管理的难度。

(6)施工过程中违反《建筑法》的转包现象比较普遍，导致工程质量严重下降；施工不规范，不按要求施工，质量管理意识单薄，水平低，管理素质不高，质量体系不健全，安全责任制度不完善。

2. 市政道路施工中的质量通病

2.1 路基及土方工程。路基及土方工程施工中常见的质量通病有:路基局部沉陷、边坡滑塌、路提失稳、基底压实度达不到标准、路基弹簧、路床积水。挖方工程中出现土方坍塌、侧移、下陷、超挖、扰动、放坡不到位。回填工程中回填土标高厚度不控制、不密实、表层不平整、不均匀下沉、土的含水率不控制。

2.2 混凝土板块裂缝。由于养生不够，表层风干收缩，产生网状、浅而细的发丝裂纹；由于角隅处基层接触面积较小，单位面积所承受的压力大，基层相对沉降就大，造成板下落空，失去支撑，角隅处便产生局部裂纹；切缝时间过迟，造成收缩裂缝和开放交通后路面基层有下沉致使板块折裂；由于施工操作失误或原材料问题产生裂缝。有荷载型裂缝；温度裂缝；反射裂缝；沉降裂缝。

3. 市政道路施工质量控制措施

3.1 做好施工设计方案。设计本身要规范，符合标准规范的规定、结构方案要合理、计算准确。设计时要综合考虑与给排水、热力、电力、燃气、通信等管线的平面布置和互相交叉。避免施工过程中发生大幅调整路线、管线布置冲突、道路刚竣工就破路埋管等现象。

3.2 提高人员素质。应健全岗位责任制，改善劳动条件，公平合理地激励劳动热情。提高人的质量意识，形成人人重视质量的良好氛围，培养其良好的职业道德和心理状态。加强专业培训与考核，进行必要的人员资格、技术水平认证。