一级建造师公路工程押题试卷

一级建造师公路工程押题试卷（7篇）

1.一级建造师公路工程押题试卷 篇一

http://club.topsage.com 大家论坛

2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(9)多选

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)第71题 下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（）。A．甲某，高等院校副教授 B．乙某，投标人的独立董事

C．丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册 D．丁某，高级工程师}曾因交通肇事罪受到过刑事处罚 E．戊某，某中介公司高级经济师

【正确答案】： D,E

第72题

某单位就滨海护岸工程项目向社会公开招标，2010年4月1日确定某承包单位为中标人,并当日向其发出中标通知书，根据招标投标法的有关规定，下列说法错误的有（）。A．中标通知书就是正式的合同

B．双方应在2010年4月15日前订立书面合同 C．双方应在2010年4月30日前订立书面合同

D．建设单位应在2010年4-月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 E．建设单位应在2010年4月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

【正确答案】： A,B,D

第73题 买卖合同具有的法律特征包括（）。A．买卖合同是一种转移财产所有权的 B．买卖合同是有偿合同 C．买卖合同是双务合同

D．买卖合同是转移收益权的合同 E．买卖合同是诺成合同

【正确答案】： A,B,C,E

第74题 提出工伤认定申请应当提交的材料有（）。A．职业病诊断鉴定书

B．与用人单位存在劳动关系的证明材料 C．劳动能力鉴定书 D．医疗诊断证明 E．工伤认定申请袁

【正确答案】： A,B,D,E http://club.topsage.com 大家论坛

第75题 属于国家所有的可移动文物范围包括（）。A．中国境内出土的文物，国家另有规定的除外 B．祖传文物

C．国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物 D．国家征集、购买的文物

E．公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物

【正确答案】： A,C,D,E

第76题

开工报告审查的内容主要包括（）。A．资金到位情况 B．投资项目市场预测

C．设计图纸是否满足施工要求

D．现场条件是否具备“三通一平”的要求 E．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

【正确答案】： A,B,C,D

第77题 《循环经济促进法》规定，国家鼓励和支持使用再生水。企业应当发展串联用水系统和循环用水系统，提高水的重复利用率。《绿色施工导则》进一步对提高用水效率、非传统水源利用和安全用水做出规定。关于非传统水源利用的表述，正确的是（）。A．优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护

B．处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水

C．现场机具、设备，车辆冲洗、喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

D．大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位

E．力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于40%

【正确答案】： A,B,C,D

第78题 可以质押的权利包括（）。A．汇票、支票

B．债券、存款单、仓单 C．提单、本票

D．依法可以转让的股份、股票 E．著作权中的人身权 http://club.topsage.com 大家论坛

【正确答案】： A,B,C,D

第79题

《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位、设计单位有（）行为的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款。

A．分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的 B．未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志的 C．未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的

D．未按照法律法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的

E．采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建设的

【正确答案】： D,E

第80题 依照《立法法》的规定，（）只能制定法律。A．国家主权的事项 B．诉讼和仲裁制度

C．属于地方性事务需要制定地方性法规的事项

D．对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚

E．各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权

【正确答案】： A,B,D,E

第81题

工程监理单位的义务包括（）。A．依法承担工程监理业务

B．对有隶属关系或其他利害关系的回避 C．依法参与建设工程质量事故分析 D．依法对设计文件进行技术交底 E．依法规范设计对建筑材料等的选用

【正确答案】： A,B

第82题 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年。该工程于2009年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中对保修期限的规定有下列内容，其中符合法律法规要求的有（）。A．地基基础工程和主体结构工程，为50年 B．屋面防水工程，为10年 C．卫生间、厨房，为3年 http://club.topsage.com 大家论坛

D．电气管线、给水排水管道、装修工程，为1年

E．供热系统自2009年12月15日起到2011年3月15日止

【正确答案】： A,B,E

第83题 对收益权的表述中，正确的有（）。

A．收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能 B．收益权本身是一项复合的权能，且使用权并包括收益权

C．收益往往是因为使用而产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起 D．某些情况下所有人并不行使对物的使用权，但仍可以享有对物的收益权

E．原物新增的经济价值，包括由原物直接派生出来的果实、由原物所产生出来的租金和利息、对原物直接利用而产生的利润

【正确答案】： A,C,D,E

第84题 按照《招标投标法》的规定，（）可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A．施工单项合同估算价150万元人民币

B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币 C．监理合同单项合同估算价150万元人民币

D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币 E．项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

【正确答案】： A,E

第85题 施工企业安全生产责任制的内容一般包括()。A．责任档案

B．责任人(岗位)职责范围和内容 C．问责与奖惩措施 D．责任评价与考核办法 E．投入保障制度

【正确答案】： A,B,C,D

第86题 施工作业人员主要应当履行的安全生产义务包括（）。A．守法遵章的义务

B．接受安全生产教育培训的义务 C．安全事故隐患报告的义务

D．正确使用安全防护用具的义务 E．接受消防安全教育培训的义务 http://club.topsage.com 大家论坛

【正确答案】： A,B,C,D

第87题 地役权合同条款一般包括（）。A．合同的公证机关

B．供役地和需役地的位置 C．利用目的和方法 D．利用期限

E．费用及其支付方式

【正确答案】： B,C,D,E

第88题 因工伤发生的（），按照国家规定从工伤保险基金中支付。A．1至3级伤残职工按年领取的伤残津贴 B．到统筹地区以外就医的交通食宿费 C．安装配置伤残辅助器具所需费用

D．终止或者解除劳动、聘用合同时，应当享受的一次性工伤医疗补助金 E．劳动能力鉴定费

【正确答案】： B,C,D,E

第89题 申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交的资料有（）。

A．投资方编制或者认可的可行性研究报告

B．投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书 C．企业名称预先核准通知书

D．投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明

E．经注册会计师或者会计师事务所审计的投资方最近5年的资产负债表和损益表

【正确答案】： A,B,C,D

第90题 中央管理的上市公司的综合应急预案和专项应急预案，报（）备案。A．国务院国有资产监督管理部门 B．国务院安全生产监督管理部门 C．国务院有关主管部门 D．国务院

E．省级人民政府安全生产监督部门

【正确答案】： A,B,C http://club.topsage.com 大家论坛

第91题

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，建筑施工总承包资质序列企业应满足的条件有（）。A．特级资质不少于6人 B．一级资质不少于4人 C．一级资质不少于3人

D．二级和二级以下资质企业不少于3人 E．二级和二级以下资质企业不少于2人

【正确答案】： A,B,D

第92题 某建设项目招标，评标委员会由2位招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的做法中，正确的有（）。

A．减少1名招标人代表，专家不再增加

B．减少1名招标人代表，再从专家库中抽取1名专家 C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取1名专家 D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取2名专家 E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取3名专家

【正确答案】： B,D

第93题

在建设工程中常见的知识产权主要是（）和其他科技成果。A．发现权 B．专利权 C．商标权 D．著作权 E．发明权

【正确答案】： B,C,D,E

第94题

根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标文件（），由评标委员会初审后按废标处理。

A．无单位盖章并无法定代表人或法定代袁人授权的代理人签字或盖章的 B．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 C．未按招标文件要求密封的

D．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的 E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 http://club.topsage.com 大家论坛

【正确答案】： A,B,D,E

第95题 在()情形下，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。A．需要临时占用规划批准范围以外场地的

B．可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的 C．需要临时停水、停电、中断道路交通的 D．需要进行爆破作业的 E．需要进行抹灰作业的

【正确答案】： A,B,C,D

第96题

保证合同应当包括的内容有（）。A．被保证的主债权种类、数额 B．债务人履行债务的期限 C．保证人的固定住所 D．保证担保的范围 E．保证的期间

【正确答案】： A,B,D,E

第97题 建设工程债的常见种类有（）。A．施工合同债 B．无因管理之债 C．买卖合同债 D．不当得利之债 E．侵权之债

【正确答案】： A,C,E

第98题 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标文件的内容一般包括（A．合同主要条款 B．评标标准和方法 C．招标邀请书 D．招标人须知

E．采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单

【正确答案】： A,B,E。）http://club.topsage.com 大家论坛

第99题

开工及（）直接决定了工期天数。A．开工日期 B．工程暂停施工 C．工期顺延 D．竣工日期

E．施工单位的资质

【正确答案】： A,B,C,D

第100题

根据《合同法》的规定，下列属于口头形式合同具有的特点是（A．直接 B．简便 C．快速

D．内容明确 E．有据可查

【正确答案】： A,B,C）。

2.一级建造师公路工程押题试卷 篇二

单项选择题

1、铁路工程现场完整的技术管理内容是技术基础管理工作、()、技术开发管理工作和技术总结。

A、安全与质量管理工作

B、测量与试验管理工作

C、施工组织设计工作

D、施工过程技术管理工作

2、混凝土支承块的长度不宜小于60cm，底面宽度不应小于28cm，承轨槽面至支承块底的()。

A、高度不应小于10cm

B、高度不应小于20cm

C、高度不应小于30cm

D、高度不应小于50cm

3、铁路土建工程施工质量控制主要包括()四个方面的施工质量控制。

A、铁路路基工程，铁路桥涵工程，铁路隧道工程和轨道工程

B、铁路路基工程，铁路大、中桥工程，铁路隧道工程和轨道工程

C、铁路挡护工程，铁路桥涵工程，铁路隧道工程和轨道工程

D、铁路防护工程，铁路桥涵工程，铁路隧道工程和轨道工程

4、粗骨料按颗粒组成分为()。

A、碎石和卵石

B、粗粒级和细粒级

C、自然粒级和加工粒级

D、单粒粒级和连续粒级

5、铁路隧道工程开挖爆破后，必须经过最短的通风排烟时间()以后，检查人员方可进入工作面检查。

A、10min

B、15min

C、20min

D、25min [NextPage]

6、填筑排水砂垫层施工前施工单位应做压实工艺性试验，确定主要工艺参数，并报()确认。

A、政府部门

B、施工单位

C、建造单位

D、监理单位

7、某地区为岩质路堑，且该岩质破碎软弱，则应优先选择()。

A、重力式挡土墙

B、预制短卸荷板式挡土墙

C、锚杆挡土墙

D、土钉墙

8、采用专用打桩船施工，当波浪超过()或风力超过5级时，均不宜沉桩。

A、1级、流速大于1m/s

B、2级、流速大于1m/s

C、2级、流速大于2m/s

D、3级、流速大于3m/s

9、骨架宜采用混凝土预制块拼装;当采用()时，应在路堤填土沉降已趋稳定后施工。

A、混凝土预制块

B、钢骨架

C、浆砌片石骨架

D、木骨架

10、在施工天窗作业时，对技改工程、线路大中修及大型机械作业时间()。

A、不应少于60min

B、不应少于70min

C、不应少于90min

D、不应少于180min [NextPage]

11、放坡开挖的基坑，基坑平面尺寸应按基础大小海边加宽()，基础如有凹角，基坑仍应取直。

A、0.2～0.4m

B、0.2～0.5m

C、0.3～0.5m

D、0.3～0.6m

12、滑膜施工时，模板高度宜()。

A、为0.8～1.2m，并应有0.5%～1%的锥度

B、为1～1.2m，并应有0.5%～1%的锥度

C、为0.8～1.2m，并应有0.3%～0.8%的锥度

D、为1～1.2m，并应有0.3%～0.8%的锥度

13、曲线半径小于300m的地段，正线应铺设()。

A、小半径曲线混凝土枕

B、小半径曲线木枕

C、大半径曲线混凝土枕

D、大半径曲线木枕

14、当混凝土生产不连续，且一个验收批试件不足10组时，应采用()进行评定。

A、加权平均法

B、标准差已知的统计方法

C、非统计方法

D、专家评估方法

15、路基面以亡的线路部分，轨道直接承受列车荷载引导列车行走，由钢轨、配件、()等组成。

A、轨枕、扣件、道碴、道床

B、轨枕、扣件、道岔、路堤

C、轨枕、扣件、道岔、道床

D、轨枕、扣件、道岔、站台 [NextPage]

16、挖孔桩基础施工时，若发现桩间距比较大、地层紧密，不需要爆破时，可以采用()。

A、对角开挖

B、单孔开挖

C、先挖中孔

D、先挖边孔

17、浮式沉井在注水下沉前进行的工作是()。

A、精确定位

B、施工准备

C、起吊、滑道下水

D、清理基底

18、细骨料指粒径小于()的经人工破碎而成或天然形成的岩石颗粒。

A、3mm

B、5mm

C、10mm

D、15mm

19、儒线轨道有条件时，特大桥、大桥及长度大于1000m的隧道内，宜采用()。

A、碎石道床

B、有碴道床

C、无碴道床

D、一级碎石道碴道床

20、穿越式分体移动模板台车是将走行机构与整体模板分离，因此一套走行机构可以解决几套模板的移动问题，()。

A、降低厂走行机构的利用率，一次进行一段衬砌

B、降低了走行机构的利用率，可以多段初砌同时施行

C、提高了走行机构的利用率，一次进行一段衬砌

D、提高了走行机构的利用率，可以多段初砌同时施行 [NextPage]

21、混凝土水灰比应根据施工现场的水泥、砂、石等原材料质量，由()确定。

A、理论配合比强度

B、设计配置强度

C、施工配制强度

D、实际配置强度

22、在联合体成员包括应扣分企业的情况下，下列关于加分权的使用正确的是()。

A、可以使用加分权，但应先减去扣分后再加分

B、不得使用加分权，取应扣分中的最高值对联合体实施扣分

C、可以使用加分权，取应扣分中的最高值对联合体实施扣分

D、不得使用加分权，取应扣分中的最低值对联合体实施扣分

23、单枕综合铺设法施工基本作业程序正确的是()。

A、施工准备→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→设备编组进场→布枕→钢轨入槽就位→轨枕方正→安装扣件→转入下一循环，长钢轨抽放拖送

B、施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→布枕→轨枕方正→安装扣件→钢轨入槽就位→转入下一循环，长钢轨抽放拖送

C、施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→布枕→钢轨入槽就位→轨枕方正→安装扣件→转入下一循环，长钢轨抽放拖送

D、施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→钢轨入槽就位→轨枕转运→布枕→轨枕方正→安装扣件→转入下一循环，长钢轨抽放拖送

24、混凝土强度等级 A、含泥量(%，按重量计)≤5.0，泥块含量(%，按重量计)<1.0

B、含泥量(%，按重量计)≤3.0，泥块含量(%，按重量计)<2.0

C、含泥量(%，按重量计)≤2.0，泥块含量(%，按重量计)<3.0

D、含泥量(%，按重量计)≤1.0，泥块含量(%，按重量计)<4.0

25、铁路简支梁主要分为板式梁、T形梁和()。

A、组合梁

B、箱梁

C、工字梁

D、结构梁 [NextPage]

26、水泥试验结果评定中，废品水泥是指()不符合标准的水泥。

A、细度、终凝时间任何一项

B、氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性任何一项

C、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的掺合料最大限量

D、水泥包装标志中，品种、等级、生产者名称和出厂编号

27、隧道竣工测量的内容包括：隧道断面净空测量，中线、高程测量及控制中线基桩和()。

A、衬砌厚度测量

B、洞门里程测量

C、变形观测点测设

D、永久水准点测设

28、采用土工网格、土工网垫喷播植草防护时，铺设网格、网垫应与坡面密贴，上、下边埋入土中()，喷播草籽后应及时覆盖表土，洒水养护。

A、不宜小于0.2m

B、不宜小于0.3m

C、不宜小于0.4m

D、不宜小于0.5m

29、爬模施工，混凝土浇筑后，强度达到()以上方可拆模翻倒。

A、0.5MPa

B、1.0MPa

C、2.5MPa

D、5.0MPa

30、隧道变形观测是为确定围岩稳定、掌握支护效果而进行的;是对预先设计支护参数的确认或修正依据;是对施工方法验证和改进的依据，现场一般采取埋设()的方法观测。

A、三角形观测点，采用经纬仪观测

B、三角形观测点，采用全站仪观测

C、星形观测点，采用收敛仪观测

D、星形观测点，采用激光仪观测 [NextPage]

31、堆载预压不得使用()。

A、黏土或砂黏土

B、碎石或卵石

C、饱和土或黄土

D、淤泥土或含垃圾杂物的填料

32、铁路工程施工进度计划常用的编制表达方法有()。

A、网络图计划

B、横道图计划

C、形象图计划

D、曲线图计划

E、斜率图计划

33、用于预应力混凝土的钢绞线，按极限强度主要有()和1860MPa。

A、1450MPa

B、1500MPa

C、1570MPa

D、1900MPa

34、就地浇筑沉井施工时()。

A、无围堰筑岛护道宽度不宜小于1m，临水面坡度可以采用1：2

B、B、无围堰筑岛护道宽度不宜小于2m，临水面坡度可以采用1：2

C、无围堰筑岛护道宽度不宜小于1m，临水面坡度可以采用1：5

D、无围堰筑岛护道宽度不宜小于2m，临水面坡度可以采用1：5

35、营业线轨道施工中，曲线外轨最大超高不得大于()。

A、150mm

B、125mm

C、175mm

D、200mm [NextPage]

36、路基换填主要是针对()的情况而采用的一种常用的地基处理方式。

A、深层、局部存在软土及松软土

B、浅层、局部存在软土及松软土

C、深层、局部存在黏土及砂黏土

D、浅层、局部存在黏土及砂黏土

37、铁道部与其他投资方合资的铁路大中型建设项目的I类变更设计的批准主体是()。

A、铁道部

B、其他投资方

C、初步设计批准单位

D、铁道部工程设计鉴定中心

38、运梁车装箱梁启动起步应缓慢平稳，严禁突然加速或急刹车，重载运行速度控制在()。

A、5km/h以内，曲线、坡道地段应严格控制在3km/h以内

B、5km/h以内，曲线、坡道地段应严格控制在8km/h以内

C、1Okm/h以内，曲线、坡道地段应严格控制在3km/h以内

D、10km/h以内，曲线、坡道地段应严格控制在8km/h以内

39、人工铺轨施工方法中，人工搬运轨枕的距离不宜大于()。

A、20m

B、40m

C、50m

D、80m

40、在水泥熟料中掺加6%～15%的混合材料的水泥称为()。

A、矿渣硅酸盐水泥

B、火山灰质硅酸盐水泥

C、普通硅酸盐水泥

D、Ⅱ型硅酸盐水泥 [NextPage]

41、支顶危石、悬岩，其砌体基础应置于完整、稳固的岩体上，并()。

A、整平或凿成台阶

B、整平或凿成斜面

C、砌平或凿成斜面

D、砌平或开挖基坑

42、扩大基础施工分为开挖与模筑两大步序。基坑开挖可分为()三种方法。

A、全断面开挖、分段开挖和分层开挖

B、无护壁基坑开挖、有护壁基坑开挖和围堰基坑开挖

C、混凝土护壁基坑开挖、钢筋混凝土护壁基坑开挖和围堰基坑开挖

D、混凝土护壁基坑开挖、钢筋混凝土护壁基坑开挖和钢护壁基坑开挖

43、路堑开挖应该遵循()的顺序，严禁掏底开挖。

A、从左至右

B、从右至左

C、从下而上

D、从上而下

44、铁路工程项目大多是带状建筑物群，比较适合纵向分段。施工前要根据工程的()要求等将所承担的工程任务纵向划分成工区。

A、投资、规模、工期

B、规模、特点、工期

C、投资、特点、进度

D、规模、工期、进度

45、招标人在确定中标人()日内，要将招标结果书面报工程招投标管理办公室。

A、5

B、7

C、10

D、15 [NextPage]

46、护坡的垫层或反滤层应严格按照设计的参数、厚度和颗粒级配的要求施工，砂、砾石应筛选清洗，含泥量不得大于()，采用土工织物做反滤层时，施工应符合现行《铁路路基土工合成材料应用技术规范》的规定。

A、3%

B、5%

C、15%

D、20%

47、在隧道施工过程中，建立()的一体化施工管理系统，以不断提高和完善施工技术。

A、地质预测→设计→施工检验→量测反馈→修正设计

B、设计→施工检验→地质预测→量测反馈→修正设计

C、地质预测→量测反馈→设计→施工检验→修正设计

D、设计→修正设计→地质预测→施工检验→量测反馈

48、实行项目法人责任制的铁路建设项目，选择或组建建设管理单位的是()。

A、铁路主管部门

B、项目法人上级主管部门

C、投资主管部门

D、项目法人

49、路基工程施工中关键工序有如下四种回答，其中完整的正确回答是()。

A、高边坡防护、过渡段路基、基底处理、软弱地基施工

B、路堤填筑、路堑开挖、高边坡防护和过渡段路基施工

C、基底处理、软土地基、路堤填筑、路堑开挖、高边坡防护和过渡段路基施工

D、基底处理、软土地基及特殊路基施工、路堤填筑、路堑开挖、高边坡防护和过渡段路基施工

50、临时用水、用电计划也属于材料计划，其消耗()，与工程材料消耗有较大不同。

A、仅与施工持续时间有关

B、仅与工程量及耗损有关

C、不仅与工程量有关，和施工持续时间也有关系

D、不仅与工程量有关，和管理方式也有关系 [NextPage]

多项选择题

1、最常用的钢筋混凝土沉井一般由刃脚、井壁、凹槽、()、顶盖等部分组成。

A、隔墙

B、井孔

C、射水管和探测管

D、封底混凝土

E、检查孔

2、临时道口发生障碍时，应该迅速做好防护，包括()。

A、立即通知车站和邻近道口

B、显示停车信号拦停列车

C、尽快处理道口故障

D、立即向领导汇报

E、增加停车信号

3、出现下列()情况的水泥属于不合格。

A、初凝时间不符合标准

B、终凝时间不符合标准

C、细度不符合标准

D、强度低于该强度等级的指标

E、安定性不符合标准

4、水泥按其质量可分为()。

A、优质水泥

B、优良水泥

C、合格水泥

D、不合格水泥

E、废品 [NextPage]

5、工程总承包单位的条件是()。

A、工程总承包单位必须具有与工程总承包项目相适应的资质

B、工程总承包单位不得与建设单位有直接利益关系;也不得与项目的勘察、设计、咨询、监理单位有直接利益关系

C、承担项目初步设计的企业，不得参与工程总承包联合体;其下属分公司、子公司及其控股公司也不得参与工程总承包联合体

D、承担项目初步设计的企业，其下属分公司、子公司及其控股公司可以参与工程总承包联合体

E、招标文件规定的其他条件

6、线路竣工测量的任务是()。

A、测设路基的施工零点

B、最后确定线路中线位置

C、检查路基施工宽度是否符合设计要求

D、检查路基施工标高是否符合设计要求

E、将中线里程和高程全线贯通，消除断链和断高

7、营业线旁路堤帮宽施工要注意既有营业线施工路堤安全，施工中若发现()要立即停止施工，并采取巡守、加固措施。

A、道床不稳

B、路堤变形

C、路堤开裂

D、道床弹性变形

E、道床翻浆

8、钻孔桩施工时的清孔主要有()。

A、抽渣法

B、吸泥法

C、换浆法

D、循环法

E、浮渣法 [NextPage]

9、铁路工程现场成本控制主要措施包括()。

A、管理措施

B、统计措施

C、运筹措施

D、技术措施

E、组织措施

10、当要求混凝土强度等级≥(30时，下列粗骨料压碎指标值(%)选用正确的是()。

A、沉积岩碎石≤10

B、深成岩碎石≤1C、变质岩卵石≤10

D、喷出岩碎石≤1E、沉积岩卵石≤12

11、铁路营业线轨道工程施工安全控制中应该注意封锁拨接施工前，施工单位应在()后，施工单位必须根据调度命令确定的封锁地段和封锁时间安排好施工防护后方可进行施工。

A、要点站施工登记本上按施工方案确定的内容登记要点申请

B、车站值班员按施工单位的登记向列车调度提出要点申请

C、列车调度发布封锁命令

D、临时进行计划申请

E、实旅临时限速

12、中线测设可分为()类型。

A、直线地段

B、曲线地段

C、陡坡地段

D、城市地段

E、不良地质地段 [NextPage]

13、铁路营业线路堑爆破施工应采用控制爆破施工，目的是()，保证营业线正常行车和施工安全

A、维护路堑边坡的完整性

B、控制破坏范围

C、维护路堑边坡的稳定性

D、维护路堑基床

E、控制路堑的外轮廓

14、边桩放样的方法很多，常用的有()。

A、中线法

B、基平法

C、断面法

D、逐渐接近法

E、支距法

15、轨道整理应做好的工作有()。

A、根据设计要求，在规定的作业轨温范围内，应对线路进行至少两遍精细调整，使之达到验交标准

B、对不符合设计要求的道床断面，应进行整修，堆高碴肩，拍拢夯实

C、缓和曲线、竖曲线区段应调整优先整理

D、整修打磨不平顺焊缝，提高轨面平顺性

E、调整轨距，补齐扣、配件

16、曲线地段营业线的拨正和第二线的测设可采用()。

A、外移法

B、支距法

C、偏角法

D、交会法

E、坐标法 [NextPage]

17、悬臂式和扶壁式挡土墙使用范围和要求有()。

A、悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙，宜在石料缺乏、地基承载力较低的路堤地段采用

B、悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙高度不宜大于6m，墙顶宽度不应小于0.2m

C、每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎，宜一次完成混凝土灌注

D、墙体必须达到设计强度的70%以后才可进行墙背填土;墙背反滤层应跟随填土施工

E、宜在石料充足、地基承载力较低的路堤地段采用

18、铺轨基地应符合()规定。

A、铺轨基地宜设置在既有车站附近，应根据工程规模、施工方法及进度要求按经济技术比选确定，并有富余生产能力

B、基地设施宜永临结合，少占农田，注意保护环境，并充分利用现有水源，电源和运输通道

C、基地联络线的坡度和曲线半径，应根据地形、运量和作业方法确定

D、铺轨基地应修建消防通道，相邻堆料间，应根据作业需要，留有不小于5.5m的距离

E、采用基地焊轨时，应设置焊轨生产线和标准轨、长钢轨存储场地，满足长钢轨生产需要

19、铁路新线路堑开挖过程中，应注意施工安全，若出现岩层走向、倾角不利于边坡稳定及施工安全的地段应及时采取()等措施。

A、顺层开挖

B、不挖断岩层

C、减弱施工振动

D、加强支护

E、加快开挖速度

20、采用填缝、灌浆、嵌补、支顶等措施防护、加固边坡时，嵌补坡面空洞及凹槽，应先清除松动岩石，再将基座凿平，并保持襟边宽度不小于0.5m，然后再行砌筑;应做到()。

A、灌浆砌筑

B、自上而下

C、嵌体稳固

D、表面平顺

E、周边封严 [NextPage]

21、骨架植物护坡的施工要求有()。

A、当骨架内需另铺种植土时，应先将坡面适当清刷

B、当采用浆砌片石骨架时，应在路堤填土沉降已趋稳定后施工

C、应按便利施工的要求修筑养护阶梯

D、骨架内的种植土应与骨架表面齐平，并与骨架和坡面密贴

E、骨架内撒播草籽，并养护管理至成活率达95%

22、路基工程质量控制时对()等涉及结构安全和使用功能的分部工程，施工单位应进行检验，监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。

A、地基基础

B、基床以下路堤

C、基床

D、路堑边坡

E、路堑天沟

23、锚喷支护的作用有()。

A、支承围岩、加固围岩、提高层间摩擦力，形成“组合梁”

B、“悬吊”作用

C、承受部分松弛荷载

D、加强限制围岩变形、作为超前支护的前支点

E、支承围岩、“卸载”、填平补强围岩、覆盖围岩表面、阻止围岩松动、分配外力

24、钢轨全线预打磨应具备的条件有()。

A、无缝线路经整理作业后，道床进入稳定阶段

B、轨面高程及道床外观尺寸应符合设计要求

C、钢轨扣件齐全紧固

D、钢轨焊接接头的平直度应符合规范规定

E、钢轨应力为零 [NextPage]

25、为保证新线隧道装碴与运输安全，长隧道的出碴运输宜()以提高运输效率，确保作业安全。

A、建立工程运输调度

B、统一指挥

C、建立安全规章制度

D、设立合理的建议

E、配备无线通讯设备

单项选择题答案

1：D 2：B 3：A 4：D 5：B 6：D 7：D 8：B 9：C 10：D 11：D 12：B 13：A 14：C 15：C 16：A 17：A 18：B 19：C 20：D 21：C 22：B 23：C 24：A 25：B 26：B 27：D 28：C 29：C 30：C 31：D 32：A 33：C 34：B 35：A 36：B 37：C 38：A 39：C 40：C 41：A 42：B 43：D 44：B 45：A 46：B 47：B 48：D 49：D 50：C

多项选择题答案

3.一级建造师公路工程押题试卷 篇三

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.根据对现金流量的理解，则计算营业现金流量时，每年净现金流量可按下列公式( )来计算。

a.净现金流量=每年营业收入一付现成本

b.净现金流量=每年营业收入一付现成本一所得税

c.净现金流量=净利+折旧+所得税

d.净现金流量=净利+折旧一所得税

2.下列税种中只有( )是从利润中扣除。

a.增值税 b.营业税 c.消费税 d.所得税

3.下列说法中不正确的一项是。

a.当计息周期小于一年时，就出现名义利率和有效利率的概念

b.有效利率比名义利率更能体现资金的时间价值

c.有效利率可能等于名义利率

d.当每年计息周期m>i时，名义利率大于有效利率

4.年利率为12%，以1年12次按月计息，则有效利率为( )。

a.12.68% b.12% c.1%d.12.88%

5.有效利率和名义利率的关系实质上是( )。

a.单利与复利的关系 b.复利与单利的关系

c.年利率与周期利率的关系 d.周期利率与年利率的关系

6.静态评价指标包括()。

a.投资收益率、静态投资回收期、偿债能力

b.投资收益率、财务净现值、偿债能力

c.投资收益率、静态投资回收期、财务内部收益率

d.投资收益率、静态投资回收期、财务净现值率

7.表明投资项目在正常生产年份，单位投资每年所创造的年净收益额的指标是( )。

a.财务净现值 b.动态投资回收期

c.投资收益率 d.财务净现值率

8.投资决策评价中，对于互斥方案来说，最好的评价方法是( )。

a.净现值法 b.投资回收期法 c.内部收益率法 d.投资收益率法

9.当基准收益率与内部收益率相等时，( )。

a.净现值大于零 b.净现值等于零 c.净现值小于零 d.无法确定

10.确定一个投资方案可行的必要条件是( )。

a.净现值大于零 b.投资回收期小于1年

c.内部报酬率较高 d.内部报酬率大于1

11.某投资项目的折现率为18%时，净现值为-3.17，折现率为16%时，净现值为6.12，则该项目的内部收益率为()。

a.15.68% b.16.5% c.17.32% d.18.32%

12.下列对盈亏平衡分析法理解不正确的一项是( )。

a.分析过程中假设生产量等于销售量

b.将项目投产后的产销量作为不确定因素，通过计算盈亏平衡点来分析不确定性因

素对项目经济效果的影响程度

c.盈亏平衡点只能以产销量作为表达形式

d.盈亏平衡点不能按计算期内的平均值来计算

13.某投资项目，年固定成本为2000万元，年生产能力为15万台，产品单台售价为1000 元，单台产品可变成本为500元，且销售税金及附加为100元，求保本点的产销量( )。

a.6000台 b.5000台 c.5500台 d.6500台

14.在敏感性分析中，如果主要分析产品价格波动对方案超额净收益的影响，则可选用

( )作为分析指标。

a.财务净现值 b.财务内部收益率c.投资回收期 d.投资收益率

15.敏感性分析的局限性表现在()。

a.不能搞清项目对不确定性因素的不利变动所受的影响程度

b.不能说明不确定性因素发生变动的概率

c.不能确定评价指标对不确定性因素的敏感程度

d.不能定量描述不确定性因素的变化对项目投资效果影响程度

16.下列哪一项因素会促使企业选择设备购买而不是设备租赁( )。

a.技术过时的风险大 b.该种设备经济寿命短

c.租赁机构信用度高 d.企业长期需要这种设备

17.价值工程的核心是( )。

a.以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能

b.将产品的价值、功能和成本作为一个整体同时考虑

c.对产品进行功能分析

d.不断的改革和创新

18.下列产品中最需进行价值工程活动的是()。

a.性能与技术指标符合的产品 b.原材料消耗低，废品率低的产品

c.生命周期较长的产品 d.用户反响很好的产品

19.下列关于时间价值的正确说法是( )。

a.资金的周转速度不影响资金的时间价值

b.所有货币都有时间价值

c.内部报酬率只包含时间价值

d.资金的时间价值是客观存在的

20.某人现在准备存入一笔钱，以便在以后的中每年年底得到3000元，假设银行存款利率为10%，则此人目前应该存人()。

a.25542元 b.32253元 c.28763元 d.30877元

21.某公司目前向银行存入 140000元，以便在( )年后获得300000元，假设银行的存款利率为8%，每年复利一次。

a.11 b.9.9 c.8.5 d.8

22.设备的技术寿命一般比自然寿命()。

a.长 b.一样 c.短 d.无法确定

23.设备磨损分为有形磨损和( )。

a.物理磨损 b.精神磨损 c.自然力磨损 d.综合磨损

24.建设工程项目周期是指建设工程项目从( )开始到投资终结的全过程。

a.投资意向 b.初步可行性研究 c.详细可行性研究 d.规划设计

25.对项目投资具有决定性影响的是()阶段。

a.投资项目决策阶段 b.投资项目设计阶段

c.投资项目施工阶段 d.投资项目终结阶段

26.财务会计报告中最主要的组成部分是()。

a.会计报表 b.会计报表附注 c.财务情况说明书 d.现金流量表

27.利润表是以( )这一会计等式为依据。

a.利润=收入-成本-税金 b.利润=收入-费用

c.利润=已分配利润+未分配利润 d.利润=所有者权益-负债

28.下列( )是企业最活跃的资金，具有流动性强的特点。

a.短期投资 b.存货 c.货币资金 d.无形资产

29.在我国，会计里所说的现金是指()。

a.存放在企业的库存现金 b.银行存款

c.人民币 d.a与b的总和

30.负债按照流动性可分为()。

a.流动负债和非流动负债 b.短期负债和长期负债

c.流动负债和长期负债 d.短期负债和非流动负债

31.下列不属于长期负债核算内容的是( )。

a.长期借款 b.应付债券 c.专项应付款 d.应交税金

32.所有者权益不包括()。

a.实收资本 b.资本公积 c.分配利润 d.未分配利润

33.下列对期间费用理解不正确的是()。

a.是施工企业当期发生的费用 b.主要包括直接费用和间接费用

c.于发生时直接计人当期损失 d.主要包括财务费用和管理费用

34.实收资本按投资主体分类，其中不含有( )。

a.国家资本金 b.法人资本金 c.合伙资本金 d.个人资本金

35.下列属于管理费用的是( )。

a.利息支出 b.技术转让费

c.汇兑损失 d.筹资的相关手续费

36.下列不属于施工企业的其他业务收入的是( )。

a.产品的销售收 b.材料的销售收人

c.机械作业收入 d.施工承包合同收入

37.下列关于利润的构成，正确选项是( )。

a.主营业务利润=主营业务收a.-主营业务成本

b.营业利润=主营业务利润+其他业务利润

c.利润总额=营业利润+投资收益+补贴收入

d.净利润=利润总额一所得税

38.可供分配的利润应首先考虑()。

a.提取任意盈余公积金 b.应付优先股股利

c.应付普通股股利 d.转作资本的普通股股利

39.直接反映了企业所有者利益的观点是以()为企业财务管理目标。

a.利润最大化 b.社会福利最大化

c.公司价值最大化 d.每股盈余最大化

40.下列说法不正确的是( )。

a.长期资金包括权益资金和长期负债

b.5年以上的借款为长期资金

c.长期资金的筹集应主要解决临时资金的需要

d.短期资金一般指一年以下的借款

41.某投资项目在筹资中，资金使用费为5万元，筹资总额为75 元且筹资费用为20%，则该项目的资本成本为()。

a.8.3% b.10.4% c.9.6%d.11%

42.工程项目内部会计控制中不包括()。

a.项目决策控制 b.概预算控制 c.价款支付控制 d.成本最低控制

43.企业财务状况与经营成果分析不包括( )。

a.盈利能力分析 b.营运能力分析 c.管理能力分析 d.发展能力分析

44.下列对会计概念理解不正确的是( )。

a.会计是一种管理活动 b.以货币为主要计量单位

c.能对企业的资金运动进行反映和控制 d.属自然人范畴

45.会计的基本职能是核算和()。

a.监督 b.管理 c.预测 d.控制

46.下列对工程量清单理解不正确的是( )。

a.工程量清单由投标人自行编制

b.工程量清单为计价和询标、评标的基础

c.为施工过程中支付工程进度款提供依据

d.为办理竣工结算及工程索赔提供重要依据

47.分部分项工程量清单不包括()。

a.项目编码和名称b.计量单位 c.工程数量 d.措施项目费

48.工程量清单所列项目的全部费用不包括( )。

a.分部分项工程量b.规费 c.利润 d.税金

49.建筑安装工程费由( )组成o

a.直接费、间接费、措施费、利润、税金

b.直接费、间接费、利润、税金

c.直接工程费、间接费、利润、税金

d.直接工程费、间接费、措施费、利润

50.直接工程费不包括( )。

a.措施费 b.人工费 c.材料费 d.施工机械使用费

51.社会保障费属于( )。

a.措施费 b.规费 c.企业管理费 d.劳动保险费

52.某投资项目的建筑安装工程费如下：直接费500万、间接费250万、利润100万，以税率3.41%计算，则应交税金为( )。

a.29万 b.33万 c.25.6万 d.22 万

53.建设工程项目总投资由建设投资和( )构成。

a.工程建设其他费用 b.利润及税金

c.流动资产投资 d.建设期利息

54.生产某单位产品的产量定额为1/7，则生产该单位产品的时间定额为( )。

a.14个工日 b.2/7个工日 c.30/7个工日 d.7个工日

55.下列关于人工定额说法不正确的是( )。

a.人工定额也称劳动定额

b.按表现形式不同，可分为时间定额和产量定额

c.由企业根据自身条件来确定

d.指在正常的施工条件下，完成单位合格产品所须的劳动消耗量指标

56.生产某单位产品的机械时间定额为5个台班，则生产该产品的机械台班产量定额为 ( )。

a.5/2 b.1/5 c.25 d：无法确定

57.建设工程项目估算过程中，在初步可行性研究阶段的估算误差为()。

a.10% b.20% c.25%d.30%

58.关于估算在工程设计招标中的作用，下列说法不正确的是( )。

a.估算是优选设计单位和设计方案的重要依据

b.通过估算能衡量设计方案的经济合理性

c.估算是实行工程限额设计的依据

d.一旦可行性研究报告被批准，建设项目投资只能在投资估算额上下波动

59.国际工程建筑安装工程费用包括工程总成本、利润和风险费及( )。

a.暂列金额 b.直接费

c.建筑安装工程费用 d.税金

60.国际工程建筑安装工程费用里的人工费不包括( )。

a.国内工人工资 b.国外工人工资

c.附属辅助性生产的工人工资 d.后勤服务人员工资

二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

1.下列属于财务现金流人的有()。

a.税金 b.经营成本 c.固定资产的残余价值 d.管理费用 e.销售收入

2.不确定性分析的方法，主要有()。

a.量本利分析法 b.概率分析法

c.风险性分析法 d.敏感性分析

e.杜邦分析法

3.对承租人来说，设备租赁较设备购买的优越性体现在( )。

a.可获得较好的技术服务

b.防止资金呆滞

c.可避免通货膨胀和利率波动的冲击

d.能将租赁物用于担保、抵押贷款

e.租金在所得税前扣除，享受税费上利益

4.下列说法正确的是()。

a.价值工程要求将功能定量化

b.价值工程是一门管理技术

c.价值工程分析了功能与成本、效益与费用之间的关系

d.价值工程在建设工程项目中主要应用于规划和设计阶段

e.价值工程中的“价值”指的是对象的交换价值，也就是其比较价值

5.下列对沉没成本理解正确的是()。

a.等同于机会成本

b.过去已支付的，已发生的成本

c.不管企业采取什么措施，这项成本都不可避免要发生

d.今后不管怎么决策都无法收回的金额

e.过去发生但与现在金额有关

6.下列对设备的技术寿命理解正确的是( )。

a.指设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间

b.比自然寿命短

c.由设备的有形磨损所决定

d.科学技术进步越快，设备技术寿命越长

e.又称有效寿命

7.对新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析，是通过其方案的( )进行对比与分析来完成的。

a.技术特性 b.可带来的经济利润

c.条件指标 d.科技含量

e.成本一收益

8.建设工程项目可行性研究的基本内容一般有( )。

a.项目新建理由与目标 b.市场分析与预测

c.资源条件评价 d.社会评价

e.投资决算

9.一般情况下，企业支付现金时，可()。

a.从开户银行提取 b.从本企业库存现金限额中支付

c.从本企业现金收入中直接支付 d.不需银行批准，坐支支付

e.经银行批准，坐支支付

10.固定资产折旧的计算方法有()。

a.平均年限法 b.工作量法

c.双倍余额递减法 d.年数总和法

e.加权平均法

11.下列属于流动负债核算内容的是( )。

a.短期借款 b.应付票据 c.应付账款 d.预收账款 e.应付债券

12.资本公积包括()。

a.资本(或股本)溢价 b.接受捐赠资产

c.法定公益金 d.拨款转入

e.外币资本折算差额

13.下列是对成本与费用的比较，说法正确的是( )。

a.成本等同于费用

b.成本是针对一定的成本核算对象而言的

c.成本是针对一定的期间而言的

d.费用是针对一定的期间而言的

e.两者都是经济资源的耗损

14.销售商品的收入，需要下列( )均满足时才可以确认。

a.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方

b.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制

c.与交易相关的经济利益很可能流人企业

d.相关的收入和成本能够可靠地计算

e.与交易相关的经济利益一定能流入企业

15.商业信用的形式主要有()。

a.应付帐款 b.预收帐款、c.应付票据 d.无担保借款e.票据贴现

16.财务活动指企业再生产过程中的资金运动，包括()。

a.资金增殖 b.利润分配 c.资金筹集 d.资金运用 e.资金分配

17.长期借款的偿还方式有( )。

a.到期一次还本付息

b.定期付息、到期一次偿还本金

c.每期偿还小额本金及利息，到期偿还大额本金

d.定期等额偿还本利和

e.按变动利率进行付息

18.下列指标中没有考虑时间价值的是( )。

a.资本成本 b.动态投资回收期

c.借款偿还期 d.利息备付期

e.财务内部收益率

19.在建筑安装工程费用中，下列说法正确的是()。

a.直接费由直接工程费和措施费构成

b.间接费由规费和企业管理费构成

c.间接费由规费和企业财务费构成

d.规费是政府和有关权利部门规定必须交纳的费用

e.措施费是用于工程实体项目的费用

20.工程量清单的组成部分中包括( )。

a.分部分项工程量清单 b.措施项目清单

c.其他项目清单 d.相关材料定额

4.一级建造师公路工程押题试卷 篇四

考试时间(120分钟)：00:36, 未超过1分钟请不要交卷。

一，单选题,本题型每题有四个备选答案，其中只有一个答案是正确的，多选，不选，错选均不得分。

1.以下属于节能与绿色施工技术的是（）。

A.塑料模板新技术 B.钢结构深化设计技术 C.工程远程验收技术 D.透水混凝土技术

2.工程项目分包管理中，分包商进场的材料、设备，必须在第一时间填报《材料/构配件报验单》及《工程设备报验单》，报监理单位进行核实无误后，方可入库或使用。此处“第一时间”是指多少小时之内（）。

A.80 B.24 C.48 D.72 3.分包工程出现质量问题时，应由（）。

A.总包单位承担主要责任

B.总包单位与分包单位承担连带责任 C.总包单位和分包单位各承担一半责任 D.分包方项目经理及质量问题责任人承担责任

4.如果从关系因素上考虑，解决国际工程合同争议的最合适方式是（）。

A.工程师协商解决和第三方调解 B.第三方调解和仲裁 C.第三方调解和诉讼 D.仲裁和诉讼 5.索赔报告的关键部分是（）

A.总述部分

B.索赔款项计算部分 C.证据部分 D.论证部分

6.在国际工程承包活动中，NOVATED分包商（）。

A.是总承包商在中标后由业主签约的 B.是总承包商在中标后由总承包商签约的 C.通常是总承包商中标的条件

D.在项目实施过程中是由业主方直接管理的 7.目前，最新版本的FIDIC合同是哪一年的（）。

A.1992年 B.1996年 C.1999年 D.2005年

8.在施工过程中，对风险预警责任最大的是（）。

A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.建筑师

9.风险评价是对风险的规律性进行研究和（）。

A.预测分析 B.定性分析 C.定量分析 D.加权分析

10.在工程项目实施阶段的各参与主体中，冲突最多的是（）。

A.业主方 B.设计方 C.监理方 D.承包商

11.项目团队在解体之前，（）的工作绩效最高。

A.组建阶段 B.磨合阶段 C.稳定阶段 D.成效阶段

12.在FIDIC合同条件体系中，简称“红皮书”的合同条件是指（）。

A.《土木工程施工合同条件》 B.《电气和机械工程合同条件》 C.《业主/咨询工程师标准服务协议书》 D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》

13.高层建筑临空高度超过24米时，其栏杆高度应不小于（），但不宜超过1.2米。

A.0.9米 B.1.0米 C.1.1米 D.1.05米

14.鲁班奖工程验收必须通过了设计、规划、人防、消防、环保、档案等单位的全面验收，工程使用（）以上，并完成了相关备案手续。

A.半年 B.一年 C.一年半 D.二年

15.项目管理成熟度OPM3模型的结构是一个（）。

A.一维模型 B.二维模型 C.三维模型 D.四维模型

16.一个工程项目的风险分解结构是（）。

A.OBS B.CBS C.WBS D.RBS 17.工法的时效性为（）

A.3年 B.4年 C.5年 D.6年

18.沟通过程中的噪声，既包括来自于系统外在因素的影响，也包括系统内部的（）。

A.结构上的扰动因素 B.功能上的扰动因素 C.要素上的扰动因素 D.人事上的扰动因素

19.申报鲁班奖的工程资料应使用原件，当使用复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明原件存放处和复印日期，并有（）签字。

A.项目经理 B.项目总工 C.公司总工 D.经手人

20.房地产产品的三个层次是（）。

A.实体产品、服务产品、品牌产品 B.实体产品、品牌产品、延伸产品 C.核心产品、有形产品、延伸产品 D.核心产品、有形产品、品牌产品

21.建筑业绿色施工评价时，针对节水与水资源利用，现场办公区、生活区节水器具配置率达到（）。

A.95% B.90% C.98% D.100% 22.工程项目的所有分包商，在创优上都应和（）保持一致。

A.业主方 B.承包商 C.监理 D.设计

23.由中国建筑业协会组织的新技术应用示范工程的专家评审包括（）两个阶段。

A.资料审查和程序审查 B.程序审查和现场查验 C.现场查验和效果审查 D.资料审查和现场查验 24.风险识别就是（）。A.识别风险发生的规律性

B.识别风险因素，并将它们罗列出来 C.识别风险对策的有效性 D.识别风险管理的效率

25.在冲突识别模型中，主要包括（）。

A.目标性冲突和要素性冲突 B.要素性冲突和建设性冲突 C.建设性冲突和破坏性冲突 D.破坏性冲突和目标性冲突

二，多选题，本题型每题有5个备选答案，其中至少有2个答案是正确的，多选，少选，错选均不得分。

1.工程项目评估的专家组成员主要包括（）。

A.市场分析人员 B.工程技术人员 C.财务分析人员 D.其他辅助人员

2.工程项目论证的原则主要有（）。

A.分析论证客观公正 B.论证深度符合要求 C.调查论证贯彻始终 D.预测假设科学有据 3.项目团队权限主要包括（）。

A.团队决策权 B.资源使用权

C.参与组织重大事务的权限 D.信息共享及保密

4.工程项目冲突管理的特点主要是（）。

A.客体具有两面性、过程性和多样性 B.主体需要具有公平性 C.过程具有系统性 D.结果力求双赢性

5.房地产开发项目的风险主要包括（）等。

A.政策风险 B.产品定位风险 C.投资能力风险 D.履约能力风险

6.对于PPP模式，特别要注意解决的风险问题是（）。

A.融资风险

B.项目产品市场风险 C.施工技术风险

D.风险在私营企业与公共部门之间的合理分配 7.领导者在用人艺术上应做到（）。

A.工作与才能相适应 B.工作与人的性格相适应 C.团队成员配置合理 D.人才更新、用人不疑

8.创建鲁班奖工程要求“三高”，“三高”是（）。

A.高质量目标 B.高质量意识 C.高质量标准 D.高质量检验

9.目前，国际上常用的工程合同文本主要有（）等。

A.FIDIC B.ICE C.JCT D.AIA 10.鲁班奖工程在施工过程中坚持“四节一环保”，是指：（）

A.节地 B.节能 C.节材

D.节水和环境保护

11.示范工程执行单位应提交的应用成果评审资料有（）。

A.《示范工程申报书》及批准文件 B.示范工程应用成果评审申请书

C.工程质量证明、效益证明、企业技术文件 D.工程施工组织设计、单项新技术应用工作总结 E.新技术施工录像及其他有文件和资料 12.项目组合管理的特点主要有（）。

A.组合管理的选择性 B.组合管理的战略性 C.组合管理的动态性 D.组合管理的整合性

13.工程项目评估的一项重要内容是分析和判断工程项目可行性研究的（）。A.必要性 B.可靠性 C.真实性 D.客观性

14.项目团队文化的功能主要包括（）。

A.为其成员提供了一种认同感 B.有助于使团队的管理系统合法化 C.澄清并加强了行为标准 D.有助于在团队内建立社会秩序

15.通过购买保险的方法应对工程项目风险时，要注意（）。

A.保险范围 B.赔偿条件 C.理赔程序 D.赔偿额度

三，判断题，本题型每题题干有2个答案，只有一个选择，正确或错误。1.国家级新技术应用示范工程评审分为资料检查和现场验收两个阶段。

对 错

2.领导者要让权力成为工作的直接推动力。

对 错

3.业主方是工程施工质量控制的主体，是创优工作的总负责人。

对 错

4.申报鲁班奖，要求工程资料按国家标准、地方标准归档立卷，建立三级目录；工程资料内容完整齐全、真实有效、具有可追溯性。对 错

5.在现代社会，风险大的工程项目才能有较高的盈利机会。

对 错

6.施工组织设计、施工方案和技术交底是三个不同层次的施工管理文件，是内容连续、首尾相顾的施工指导书，在施工过程中缺一不可。

对 错

7.在精品工程的创建过程中，应着重强调“预控”。

对 错

8.凡通过绿色施工示范工程验收的项目，在申报鲁班奖时，优先入选。

对 错

9.并非任何工程项目都存在风险。

对 错

10.语言仅仅是知识交流的工具，而不是思想本身。

对 错

5.一级建造师公路工程押题试卷 篇五

2012年一级建造师《建设工程项目管理》实战模拟试卷二

总分：130分

及格：78分

考试时间：180分

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1)投标担保的主要目的是（）。

A.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 B.保护业主的合法权益

C.保证承包人能够按合同规定进行施工 D.确保工程费用及时支付到位

(2)项目管理咨询公司所提供的服务的工作性质属于工程（）服务。A.技术 B.顾问 C.管理 D.监督

(3)AIA合同文件条件中C系列是关于（）。

A.建筑师行业所用的文件

B.建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文件 C.发包人与承包人之间的合同文件

D.发包人与提供专业服务的建筑师之间的合同文件

(4)在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天，该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0 B.3和2 C.5和0 D.5和3

(5)建设工程项目信息管理的目的是通过有效的项目信息传输的组织和控制（）。A.改变传统的施工模式 B.提高工程质量 C.降低施工成本

D.为项目建设的增值服务

(6)在施工成本控制中，首先应进行的工作是（）。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

A.分析 B.预测 C.比较 D.纠偏

(7)施工单位在开工前应编制测量控制方案，经（）批准后实施。A.总监理工程师 B.施工单位负责人 C.项目技术负责人 D.项目经理

(8)安全生产许可证的有效期为（）年。A.1 B.2 C.3 D.4

(9)在建设工程项目设计质量控制的内容中，建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，保证使用安全，建筑物、构筑物及其设备系统性能稳定，这体现了（）质量控制。A.可靠性 B.经济性 C.功能性 D.观感性

(10)在进行直方图的位置观察分析时，如果质量特性数据的分布充满上下限，说明（）。A.质量能力偏小需要整改 B.无法判断质量能力 C.质量能力适中符合要求 D.质量能力处于临界状态

(11)建设工程信息管理指的是（）。A.信息的存档 B.信息的收集

C.信息传输的合理组织和控制 D.信息的交流

(12)劳务分包合同中，应由劳务分包人支付保险费用的是（）。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

A.第三人人员生命财产办理的保险

B.用于劳务施工的材料和待安装设备支付的保险 C.为租赁的机械设备办理的保险

D.为从事危险作业的职工办理的意外伤害保险

(13)用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严重程度为中度损失(伤害)，则安全风险所属的等级为（）。A.Ⅰ-可忽略风险 B.Ⅱ-可容许风险 C.Ⅲ-中度风险 D.Ⅳ-重大风险

(14)由于工程质量形成的影响因素多，因此，对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其原因所在，这就是（）的基本思想。A.排列图法 B.因果分析图法 C.直方图法 D.分层法

(15)大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（）。

A.项目结构分析

B.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 C.编制进度控制计划 D.编制总进度计划

(16)在质量控制点的重点控制对象中，直接影响工程质量的重要因素是（）。A.技术间歇 B.施工技术参数 C.材料的质量与性能 D.人的行为

(17)当实行施工总承包管理模式或CM模式时，业主与施工总承包管理单位或CM单位的合同一般采用（）。A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.固定单价合同 D.变动总价合同

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(18)关于横道图进度计划的表述中，正确的是（）。A.适应大的进度计划系统

B.横道图可将工作简要说明直接放在横道上

C.工序(工作)．之间的逻辑关系可以设法表达，并且易表达清楚 D.不易看懂计划编制的意图

(19)大中型工程项目首先应把项目总施工成本分解到（）中。

A.分部工程和分项工程 B.单项工程和单位工程 C.单项工程和分项工程 D.单位工程和分部工程

(20)合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，承包商自有一台塔吊累计停工2天，后又因工程师指令增加新的工作，需要增加塔吊2个台班，台班单价1000元/台班，折旧费200元/台班，则承包商可提出的直接费补偿为（）元。A.2000 B.2400 C.4000 D.4800

(21)在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为3天和8天，则说明该工作实际上最早应从开工后（）。A.第3天上班时刻开始，第8天下班时刻完成 B.第3天上班时刻开始，第9天下班时刻完成 C.第4天上班时刻开始，第8天下班时刻完成 D.第4天上班时刻开始，第9天下班时刻完成(22)环境管理体系的核心要素包括（）。A.目标、指标和方案 B.记录控制

C.能力、意识与培训 D.文件控制

(23)房屋建筑的平面空间布局、通风采光性能所反映的是建设工程项目（）的质量特性。A.安全可靠 B.使用功能 C.建筑环境 D.文化艺术

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(24)在国际工程施工承包合同争议的解决方式中，（）是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。

A.协商 B.调解 C.诉讼 D.仲裁

(25)《建设工程质量管理条例》规定，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A.建设单位 B.总监理工程师

C.政府质量检验检疫部门 D.监理工程师

(26)担保金额逐渐减少的担保形式是（）。A.预付款担保 B.履约担保 C.支付担保 D.投标担保

(27)项目信息门户的安全保证中，数据安全有多个层次，如制度安全、技术安全、运算安全、存储安全、传输安全、产品和服务安全等。这些不同层次的安全问题主要涉及硬件安全、软件安全、网络安全、数据资料安全，其中属于数据资料安全的是（）。A.操作系统安全 B.恶意操作和泄密 C.病毒和后门 D.保密和授权

(28)质量体系认证机构在对申请方质量体系进行审查时，（）。审查完毕，要提出相关报告。

A.既需要进行文件审查，又需要进行现场审核 B.仅需要进行现场审核

C.既不需要进行文件审查，又不需要进行现场审核 D.仅需要进行文件审查

(29)属于班组长和安全员的安全教育的是（）。A.本系统安全及其相应的安全技术知识

B.国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

C.事故抢救与应急处理措施

D.企业安全生产管理、安全技术、职业病知识、安全文件

(30)在上海地铁和广州地铁一号线建设时都采用的组织结构模式是（）模式。

A.线性组织结构 B.矩阵组织结构 C.职能组织结构 D.项目组织结构

(31)地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报（）备案。A.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门 B.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门 C.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门 D.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门

(32)按照建设工程项目质量控制系统的性质、范围和主体的构成，一般情况下其质量控制系统应由（）负责建立。

A.建设单位或建设工程项目总承包企业的工程项目管理机构 B.政府监督部门或监理单位

C.监理单位或建设工程项目总承包企业的工程项目管理机构 D.设计单位或建设单位

(33)分部分项工程成本分析采用的“三算”对比分析法中，“三算”对比指的是（）的比较。

A.预算成本、计划成本、目标成本 B.概算成本、预算成本、决算成本 C.月度成本、季度成本、成本 D.预算成本、目标成本、实际成本

(34)一般情况下，施工成本计划总额应控制在（）的范围内。A.历史成本 B.目标成本 C.计划成本 D.实际成本

(35)事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.60 B.30 中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

C.15 D.10

(36)关于项目总承包单位与一般施工承包单位不同的义务和责任的叙述中，错误的是（）。

A.承包商应使自己、其设计人员和设计分包者具备从事设计所必需的经验与能力

B.业主自由采购清单所列设备及材料的采购及交运以外的所有工作为总承包工作，所有设备的安装必须达到业主工程技术标准的要求，其费用不属于总包价格之内

C.承包商购买材料必须符合工程技术标准及建设实施要求、工程材料及设备可选清单 D.承包商拟提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的所有工作，均应按照合同规定的方法制造、加工与实施

(37)对混凝土结构表面或局部出现的损伤，在不影响其使用和外观的情况下，可采取的处理方法是（）。

A.修补处理 B.限制使用 C.不作处理 D.加固处理

(38)设计准备阶段项目管理中，投资控制的任务是（）。A.分析总投资目标实现的风险，编制投资风险管理的初步方案 B.审核施工图预算，必要时调整总投资计划

C.根据工程概算和工程进度表，编制设计阶段资金使用计划，并控制其执行 D.在可行性研究的基础上，进行项目总投资目标进一步的分析和论证

(39)为了保证项目成本目标的实现，对于具有一次性特点的施工项目来说，进行（）特别重要，它可以及时发现问题，以便按照成本目标指定的方向进行监督和控制。A.分部分项工程成本分析 B.月(季)度成本分析 C.成本分析

D.竣工成本综合分析

(40)一般指受伤人员肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失伤害的事故是（）。A.轻伤事故 B.重伤事故 C.死亡事故

D.重大伤亡事故

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(41)在企业质量管理体系文件构成中，（）是规定企业组织建立质量管理体系的文件。

A.质量方针 B.质量目标 C.质量手册 D.质量记录

(42)在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用（）合同形式。A.成本加奖金 B.最大成本加费用 C.成本加酬金

D.成本加固定比例费用

(43)工程验收的最小单位是（）。A.分项工程 B.单位工程 C.分部工程 D.检验批

(44)利用水泥、沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移、扩散，使得废物对环境的污染减少，这体现了固体废物处理方法中的（）。

A.回收利用 B.减量化处理 C.焚烧

D.稳定和固化

(45)施工成本按成本构成分解，可以分为（）。

A.人工费、材料费、施工机械使用费、措施项目费和企业管理费 B.人工费、材料费、施工机械使用费、税金

C.人工费、材料费、施王机械使用费、社会保障费和工程排污费 D.人工费、材料费、施工机械使用费、总承包服务费和企业管理费

(46)钢筋保护层厚度检测的结构部位，应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。对梁类、板类构件，应各抽取（）。A.构件数量的2%且不少于3个构件进行检验 B.构件数量的1%且不少于5个构件进行检验 C.构件数量的1%且不少于3个构件进行检验 D.构件数量的2%且不少于5个构件进行检验

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(47)大中型工程项目中，首先应把项目总施工成本分解到（）中。A.单项工程 B.单位工程 C.分项工程 D.分部工程

(48)在双代号网络计划和单代号网络计划中，关键线路是（）的线路。A.总的工作持续时间最长

B.所有的工作的时间间隔均相等 C.总的工作持续时间最短 D.自由时差最小

(49)下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。A.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长 B.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零 C.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零 D.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

(50)关于双代号网络图的绘图规则的叙述，错误的是（）。

A.网络图中可以出现双向箭头的连线，但是不可以出现无箭头的连线 B.严禁在箭线上引入或引出箭线 C.尽量避免网络图中工作箭线的交叉

D.网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点(任务中部分工作需要分期完成的网络计划除外)

(51)质量记录应完整地反映质量活动实施、验证和评审的情况，并记载关键活动的过程参数，这体现了质量记录的（）特点。A.可检查性 B.可修改性 C.可追溯性 D.可管理性

(52)建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（）。A.仅限监理人 B.仅限发包人

C.发包人和承包人均可 D.仅限承包人

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(53)施工总承包模式在进度控制方面的最大缺点是（）。A.分包合同的招标可以提前 B.建设周期较短 C.开工日期可以提前 D.建设周期较长

(54)项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于（）。A.项目管理控制

B.项目进度目标的动态控制 C.项目进度计划的编制 D.项目进度的确切实施

(55)施工总承包模式投资控制方面的特点不包括（）。

A.一般以施工图设计为投标报价的基础，投标入的投标报价较有依据

B.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有时能增加业主方的风险 C.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制 D.若在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔

(56)对项目的结构进行逐层分解所采用的组织工具是（）。A.合同结构图 B.组织结构图 C.项目结构图 D.工作流程图

(57)建设工程项目施工准备阶段建设监理工作的主要任务包括（）。A.检查施工单位专职安全生产管理人员的配备情况 B.编写设计要求文件

C.检查施工单位的测量、检测仪器设备、度量衡定期检验的证明文件 D.审核或参与审核工程估算、概算和施工图预算

(58)对难以控制的风险向保险公司投保是（）的一种措施。A.风险规避 B.风险减轻 C.风险转移 D.风险自留

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(59)

(60)对于需要试生产的建设工程项目，建设单位应当在项目投入试生产之日起（）个月内向环保行政主管部门申请对其项目配套的环保设施进行竣工验收。A.1 B.2 C.3 D.6

(61)项目管理的核心任务是（）。

A.合同管理 B.信息管理 C.目标管理 D.经济管理

(62)分部(分项)工程施工组织设计的主要内容不包括（）。

A.施工方案的选择

B.施工方法和施工机械的选择 C.各项资源需求量计划

D.作业区施工平面布置图设计

(63)建立施工项目成本管理责任制，开展成本控制和核算的基础是（）。A.成本核算 B.成本计划 C.成本分析 D.成本预测

(64)施工安全控制的程序中，编制项目的安全技术措施计划以后接下来进行的步骤是（）。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

A.持续改进

B.安全技术措施计划的验证

C.安全技术措施计划的落实和实施 D.确定项目的安全目标

(65)严格按照施工质量计划的要求，进行各分部分项施工作业的部署，体现了施工作业质量自控要求中的（）。A.预防为主 B.记录完整 C.重点控制 D.坚持标准

(66)下列建设工程项目中，（）的总进度目标论证的核心工作主要是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。A.小型建设工程项目 B.大型建设工程项目 C.微型建设工程项目 D.中型建设工程项目

(67)横道图的最大优点是（）。A.直观性 B.简洁性 C.逻辑性 D.易懂性

(68)进度控制信息属于（）。A.组织类信息 B.管理类信息 C.经济类信息 D.技术类信息

(69)建设工程项目实施阶段中的设计前准备阶段的主要工作是（）。

A.编制项目建议书 B.编制项目总进度计划 C.编制可行性研究报告 D.编制设计任务书

(70)在建设工程项目的风险类型中，承包方管理人员和一般技工的能力方面的风险属于中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

（）类型。A.经济与管理风险 B.组织风险 C.工程环境风险 D.技术风险

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

(1)分项工程质量验收合格应符合的规定有（）。A.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格 B.所含的检验批均应符合合格质量的规定 C.质量控制资料应完整

D.具有完整的施工操作依据、质量检查记录 E.所含的检验批的质量验收记录应完整

(2)施工作业质量自控的有效制度有（）。A.质量互检制度 B.质量样板制度 C.质量会诊制度 D.质量例会制度 E.质量挂牌制度

(3)施工成本偏差分析可采用不同的方法，常用的分析方法有（）。A.网络图法 B.曲线法 C.排列图法 D.表格法 E.横道图法

(4)编制项目管理实施规划应依据的资料有（）。A.可行性研究报告

B.项目条件和环境分析资料 C.同类项目的相关资料 D.工程合同

E.项目管理规划大纲

(5)横道图进度计划法存在的问题主要有（）。A.适应大的进度计划系统

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

B.计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大

C.没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键线路与时差 D.工序(工作)之间的逻辑关系易表达清楚 E.不适用于手工编制计划

(6)建设项目总承包方的项目管理主要服务于（）。A.业主方的利益 B.项目的整体利益

C.项目总承包方自身利益 D.设计方的利益 E.监理方的利益

(7)下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的是（）。A.工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间

B.工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距 C.工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间 D.工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零

E.工作箭线中不存在波形线时，表明该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

(8)仲裁的特点主要有（）。A.效率高、周期短 B.保密性 C.费用多 D.专业化 E.费用少

(9)可索赔的材料费中应包括（）。A.二次搬运费 B.仓储费 C.运输费

D.机械使用费 E.合理的损耗费用

(10)施工安全控制的特点包括（）。A.控制系统交叉性 B.控制面窄 C.控制的动态性 D.控制的严谨性 E.控制面广

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(11)建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。A.项目实施的总体部署 B.设计工作进度 C.各子系统进度规划

D.确定里程碑事件的计划进度目标

E.总进度目标实现的条件和应采取的措施

(12)现场质量检查的方法中，属于目测法的有（）。A.阴阳角的方正

B.墙面、地面、路面等的平整 C.摊铺沥青拌和料的温度 D.清水墙面是否洁净

E.油漆的光滑度，浆活是否牢固、不掉粉

(13)因果分析图法应用时的注意事项有（）。A.一个质量特性或一个质量问题使用多张图分析

B.必要时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见 C.通常采用QC小组活动的方式进行

D.分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因

E.在充分分析的基础上，由各参与人员采用投票或其他方式，从中选择5至7项多数人达成共识的最主要原因

(14)施工成本控制的目标是（）。A.工程索赔资料 B.进度报告 C.工程变更资料 D.成本计划 E.合同文件

(15)专家调查法是通过向有经验的专家咨询、调查，识别、分析和评价危险源的一类方法，常用的有（）。A.分层法 B.德尔菲法 C.网络图法 D.头脑风暴法 E.事故树分析法

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(16)产生费用偏差的原因中，属于业主原因的有（）。A.组织不落实 B.建设手续不全 C.图纸提供不及时 D.基础处理 E.投资规划不当

(17)安全检查的类型主要有（）安全检查。A.经常性 B.全面 C.季节性 D.特殊性 E.节假日

(18)项目实施的工作项编码(项目实施的工作过程的编码)应覆盖项目实施的工作任务目录的全部内容，它包括（）。A.设计准备阶段的工作项 B.招标投标工作项 C.决策阶段的工作项

D.施工和设备安装工作项 E.项目动用前的准备工作项

(19)施工质量计划的基本内容包括（）。

A.确定施工工艺与操作方法的技术方案和施工组织方案 B.质量记录的要求

C.质量总目标及其分解目标 D.会议文件的整理

E.工程特点及施工条件分析

(20)施工质量事故处理的依据包括（）。A.质量事故的实况资料 B.有关的技术文件和档案 C.相关的建设法规

D.事故造成的经济损失大小 E.有关合同及合同文件

(21)个人的沟通障碍由（）原因造成。A.个性因素所引起的障碍

B.信息传递不及时或不适时和知识经验的局限

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

C.对信息的态度不同所造成的障碍

D.知识、经验水平的差距所导致的障碍

E.沟通者的畏惧感以及个人心理品质也会造成沟通障碍

(22)业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制（）的工作进度。A.竣工结算 B.物资采购 C.设计准备阶段

D.项目动用前准备阶段 E.设计阶段

(23)合同实施偏差处理中，属于组织措施的是（）。A.增加投入 B.进行合同变更 C.调整人员安排 D.增加人员投入 E.调整工作计划

(24)施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的有（）。A.检测仪器设备管理不善而失准 B.对水文地质情况判断错误 C.材料检验不严

D.在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料

E.结构设计计算错误

(25)对于施工分包费用的控制，应做好的工作包括（）。A.订立平等互利的分包合同 B.加强施工验收和分包结算 C.分包工程的询价

D.建立稳定的分包关系网络 E.降低施工费用

(26)工期索赔的计算方法有（）。A.网络分析法 B.费用分析法 C.间接法

D.比例分析法 E.直接法

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(27)建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容、B.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告

C.有工程勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 D.有施工单位签署的工程保修书 E.质量控制资料应完整

(28)编制工程建设监理实施细则的依据有（）。A.可行性研究报告 B.施工组织设计

C.相关的专业工程的标准

D.已批准的工程建设监理规划 E.合同文件

(29)施工总承包管理模式与施工总承包模式的区别表现在（）等方面。A.合同关系 B.工作开展程序 C.对分包单位的付款 D.项目参与方

E.对分包单位的管理和服务

(30)建设工程环境保护是按照（），保护和改善作业现场的环境，控制现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物、噪声、振动等对环境的污染和危害。A.各级主管部门 B.企业的要求 C.居民

D.行业规范 E.法律法规

答案和解析

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1):A

(2):B(3):B 建筑师行业所用文件为d 发包人和承包人之间为a 发包人和专业服务的建筑师之间的和合同文件为b(4):D 中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

总时差：25－20＝5；

自由时差：32－20－9＝3；

(5):D(6):C 施工成本控制的步骤

1.比较

按照某种确定的方式将施工成本计划值与实际值逐项进行比较，以发现施工成本是否已超支。

2.分析

在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因。这一步是施工成本控制工作的核心。

3.预测

按照完成情况估计完成项目所需的总费用。

4.纠偏

纠偏是施工成本控制中最具实质性的一步。

5.检查

(7):C

(8):C

(9):A(10):D(11):C

(12):D 1.劳务分包人施工开始前,承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需要劳务分包人支付保险费用,A为发包人负责.2.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由承包人办理保险,并支付保险,不需要劳务分包人支付保险费用,B属于承包人负责.3.承包人必须为租赁或提供劳务分包人使用的施工机械办理保险,并支付保险费用.C为承包人负责

4.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用.D为劳务分包人负责.(13):B(14):D

(15):B(16):C(17):B

(18):B(19):B(20):B 因为是承包商只有设备，其设备窝工费为设备折旧费：200*2=400元；本题又因工程师指令增加2个台班应该为机械台班费：1000*2。因此本题答案为1000*2+200*2=2400元

(21):C(22):A(23):B(24):A(25):D

(26):A

(27):B 数据资料安全：如误操作（删除不当格式化）恶意操作和泄漏。硬件安全：硬件的质量使用管理和环境软件安全：操作系统安全、应用软件安全、病毒和后门网络安全：黑客、保密和授权。（本解析由QQ提供）(28):A(29):C A是项目经理，技术负责人和技术干部安全教育的主要内容b是企业领导 的安全教育d是企业安全管理人员（本解析由娃哈哈提供）(30):B(31):C

(32):A(33):D(34):B

(35):A 事故调查组应该自事故发生之日起60日内提交事故报告，特殊情况可以延长，但不能超过60日。重大事故，较大事故，一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日作出批复，特别重大事故，30日做出批复，特殊情况下可以延长，但不超过30日。

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(36):B

(37):A 当工程的

某些部分的质量虽未达到规定的规范，标准或设计的要求，存在一定的缺陷。但经过修补后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采用修

补处理。某些工程质量问题虽然达不到规定的要求或标准，但其情况不严重，对工程或结构的使用及安全影响很小，经过分析，论证，法定检测单位和设计单位等认 可后可不作专门处理。

(38):A(39):B(40):B

(41):C 质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，质量手册对企业质量体系作系统、完整和概要的描述。

(42):A 成本加固定费用合同：在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可才用此合同，有利于缩短工期。成本 加固定比例费用合同：不利于缩短工期和降低成本，一般在工程出奇很难描述工作范围和性质，活工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时使用。成本加奖金使用

情况如题。最大成本加费用合同，业主报一个最大成本，和一个固定酬金。

(43):D 检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。

(44):D(45):A(46):D

(47):A

(48):A

(49):D

(50):A(51):C

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

(52):C(53):D(54):B(55):B(56):C 项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。

(57):A

(58):C

(59):B(60):C 对于需要试生产的建设工程项目,建设单位应当在项目投入试生产之日起3个月内向环保行政主管部门申请对其项目配套的环保设施进行竣工验收.

(61):C(62):A(63):B(64):C(65):A

(66):B

(67):B P114倒数第8行，“则横道图简洁性的最大优点将丧失”，言外之意为横道图的最大优点为简洁性（本解析由一建love提供）(68):B 进度控制必须有计划，有计划值，才可与实际值比较。进度计划在不同的管理阶段有不同的进度计划。

总之，控制是管理的一部分。(69):D(70):B

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)(1):B,E 主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格和具有完整的施工操作依据、质量检查记录属于检验批质量验收合格的规定。检验批是工程验收的最小项目，分项工程的质量验收规定：所含检验批均应符合合格质量的规定，所含检验批的质量验收记录应完整。分部工程的质量验收合格规定： 所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；地基基础、主体结构、设备安装等分部工程有关安全、使用功能、、节能、环境保护的检验和抽样结果应符中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

合有关规定；观感质量验收应符合要求

（本解析由米拉提供）(2):B,C,D,E

(3):B,D,E(4):B,C,D,E

(5):B,C(6):B,C(7):A,C

(8):A,B,D,E

(9):B,C,E

(10):A,C,D,E

(11):A,C,D,E(12):D,E

(13):B,C,D(14):D,E 合同文件和成本计划是成本控制的目标；进度报告和工程变更与索赔资料是成本控制过程中的动态资料。(15):B,D

(16):A,B,E(17):A,B,C,E 安全生产检查的类型有(1）定期安全检查；（2）经常性安全检查；（3）季节性及节假日前安全检查；（4）专项安全检查；（5）综合性安全检查；（6）不定期的职工代表巡视安全检查

(18):A,B,D,E(19):A,B,C,E

(20):A,B,C,E

(21):A,C,D,E 个人的沟通障碍由以下多种原因造成： 1.个性因素所引起的障碍

2.知识、经验水平的差距所导致的障碍

3.个体记忆不佳所造成的障碍。4.对信息的态度不同所造成的障碍 5.相互不信任所造成的障碍

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

网址：

中大网校引领成功职业人生

6.沟通中的畏惧感以及个人心理品质也会造成沟通障碍。（教材P65）

所以正确答案应该是A,C,D,E

这里答案有误，而且模拟试题二也有这道题，同样标准答案错误（本解析由中大网校学员提供）(22):B,C,D,E

(23):C,D,E P288 组织措施：如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。

技术措施：如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等；

经济措施：如增加投入，采取经济激励措施等；

合同措施：如进行合同变更，签订附加协议，采取索赔手段。（本解析由壹心印提供）(24):A,C

(25):A,B,C,D

(26):A,D,E

(27):A,B,C,D(28):B,C,D

(29):A,B,C(30):A,B,E

中大网校

“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”

6.一级建造师公路工程押题试卷 篇六

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1.以下四个静定梁的荷载中，可能产生图3-1所示弯矩图的选项是。

2.图3-2所示桁架杆1、杆2、杆3所受的力分别为()。

a.sl=-707n，s2=500n，s3=3uun

b.s1=707n，s2=-500n，s3=-500

c.s1=1414n，s2=500n，s3=1000n

d.s1=-707n，s2=1000n，s3=500n

3.大理石是()石材。

a.中性b.酸性

c.中等硬度d.碱性

4：实木地板的质量等级可分为()。

a.一等品、合格品、差品

b.特等品、一等品、合格品

c.优等品、一等品、合格品

d.优等品、合格品、不合格品

5.装饰用木材分针叶树与阔叶树，针叶树通常称为软木材，在下列木材中，()是针叶树。

a.红松、马尾松、柏树、杉木

b.红松、杉木、水曲柳、马尾松

c.马尾松、落叶松、柞木

d.蚁木、橡木、甘巴豆、柚木

6.混凝土立方体抗压强度标准值是由混凝土立方体试块测得的，以下关于龄期和相对湿度的表述中，正确的是()。

a.龄期为14d，相对湿度为80%b.龄其为21d，相对湿度为95%

c.龄期为24d，相对湿度为90%d.龄期为28d，相对湿度为95%

7.在()情况下，地下室采用防潮处理方案。

a.地下水位在地下室底板标高以上

b.地下水位在地下室底板标高以下

c.设计最高地下水位在地下室底板标高以下

d.设计最高地下水位在地下室底板标高以上

8.铲运机适用于()工程。

a.中小型基坑开挖b.河道清淤

c.大面积场地平整d.挖土装车

9.当管沟宽度为8m时，轻型井点降水在平面上宜采用()布置形式。

a.单排b.双排

c.环形d.u形

10.在地板的热工设计时，对人体影响最大的是()。

a.中间层材料b.面层材料

c.基层材料d.与各层材料无关

11.施工时，为了保证按配合比投料，要对混凝土实验室配合比进行修正，主要是修正()。

a.砂石含水率b.水泥用量

c.施工配合比d.混凝土强度

12.地下工程卷材防水的保护层做法应符合()。

a.侧墙卷材防水层可采用20mm厚1：3水泥砂浆

b.底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于70mm

c.侧墙卷材细石混凝土防水层厚度不应小于50mm

d.顶板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm

13.混凝土冬期施工是指在()的气候条件下，所采取的特殊的施工技术措施。

a.气温在一6℃或一6℃以下b.气温在-5%或一5℃以下

c.最低气温在0~c或0℃以下d.最低气温在5“c或5~c以下

14.钢结构防火涂料按()可分为有机防火涂料和无机防水涂料两类。

a.使用的胶粘剂

b.防火性能

c.分散介质

d.涂料质地

15.工作m有三项紧前工作e、f、g，其持续时间分别为：e=3d、f=7d、g=5d，其最早开始时间分别为：e=4d、f=5d、g=6d，则工作g的自由时差为()

a.0b.1

c.2 d.3

16.某住宅楼由六个单元组成，其基础工程施工时，拟分成三段组织流水施工，土方开挖总量为9600m3，选用两台挖土机进行施工，采用一班作业，两台挖掘机的台班产量定额均为100m3，则流水节拍应为()天。

a.14b.16

c.24d.30

17.当护栏一侧距楼地面高度达()m及以上时，应使用钢化夹层玻璃。

a.3b.4

c.5d.6

18.施工总平面图设计要求中规定，消火栓间距应不大于()m。

a.50b.60

c.80d.120

19.在钢结构工程中，对焊接质量的影响最大的是()。

a.焊剂b.施焊方法

c.焊接母材d.焊接材料

20.()不能提高砌体受压构件的承载力。

a.提高块体和砂浆的强度等级

b.提高构件的高厚比

c.减小构件的轴向偏心距

7.一级建造师公路工程押题试卷 篇七

2.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

3.当地方性法规、规章之间发生冲突时，下述解决办法中正确的是()。A.部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商B 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决

4.张某原是甲建筑公司的采购员辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问对该合同承担付款义务的是()A甲建筑公司B建筑设备租赁公司C.张某D.张某、王某与建筑设备租赁公司

5某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定下列正确的是A张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

6.列情形中诉讼时效为1年的是A.甲拒付租金1万元给乙B甲与某乙签订了一承包经营合同，后乙违约C.甲借给某乙1万元，乙到期不还欠款

D.甲拖欠乙工程款10万元

7.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是()。A.自2001年5月5日至2002年5月5日B.自2001年5月5日至2002年5月25日C.自2001年5月5日至2003年5月5日D.自2001年5月5日至2003年5月25日

8.某商住楼工程，施工招标文件规定的工期为18个月。建设单位2007年3月5日向办证机关申请办理施工许可证，同年6月10日办证机关电话通知前去领证，6月17日建设单位领到了施工许可证，施工许可证记载的时间是同年5月7日。该施工许可证有效期的开始日期是2007年()。

A.3月5日B.5月7日C.6月10日D.6月17日

9某建设单位欲新建一座大型综合市场于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，因故中止施工该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年A10月15日B10月22日C11月14日D12月14日

10.甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定，工程所用混凝土有甲公司采购。施工期间，甲公司按照建设单位的要求，从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求，造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是()。

A.甲公司B乙公司C.建设单位D.检测机构

11.在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是()。

A.勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B.施工单项合同估算价达到160万元C.重要货物采购单项合同估算价接近100万元D.监理服务单项合同估算价30万元

12.某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是()A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B乙、丙组成投资联合体，其资质等级应为施工总承包一级C若丙、丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同D.丙、丁组成的联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

13甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元，该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，此时甲、乙认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目则下列说法正确的是()A.因未给招标人造成损失，5万元投标保证金应予以退还B因未签订合同，5万元投标保证金应退还一半C甲、乙施工单位对此应承担违约责任D甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任

14.某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期前已提交投标文件。2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时()。A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

15.根据《安全生产法》关于建立安全生产保障体系的规定，建筑施工单位()A.应当配备专职或兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员C.从业人员300人以上的，应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.从业人员300人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员

16.某施工单位从业人员1000人，根据《安全生产法》关于安全生产事故应急救援的规定，下列作法中正确的是()A.应当建立应急救援组织B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员D.可不建立应急救援组织，但应配备必要的应急救援器材设备

17.关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是()A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

18.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是()。A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果 C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施 D.由专职安全管理人员进行现场监督

19.关于安全施工技术交底，下面说法正确的是()。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底 C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底 D.施工作业人员向施工单位负责人交底

20.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时()。A.经原颁发管理机关同意可不再审查，有效期延期3年

B.必须再次审查，有效期增加2年C.不再审查，有效期直至发生死亡事故D.必须再次审查，重新办理

21.某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括()A.完整的技术档案和施工管理资料B工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D施工单位签署的工程保修书

22.在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是()A.由于悬挑梁使用的φ22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B.电气工程师对配电箱的注册商标、规格、型号、入网许可等要求进行了详细交代C水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消D.建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱产品

23.下列表述正确的是()A.评标时应充分考虑建筑师张某曾在全国建筑设计大赛中获得过冠军B.建设工程勘察设计方案评比时，可以采用综合评估法，也可以采用报价最低单一标准法C.经发包方同意，承包方可以将主体部分建设工程勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D.签订勘察设计合同的双方，须将合同文本送交项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托机构登记方可生效

24.某造纸厂的厂房建设项目对环境的重大影响还涉及水土保持，除应编制环境影响报告书外，还必须有()审查同意的水土保持方案。

A.环境保护部门B.水行政主管部门 C.工商行政管理部门 D.国土资源管理部门

25某建筑公司准备在市区范围内进行建筑施工，其施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染。根据《环境噪声污染防治办法》，该公司必须在工程开工()以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况A3日B5日C10日D15日

26.某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程，则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是()A.建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核B.建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准C.公共场所室内装修、装饰，应该使用不燃、难燃的材料D.建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收合格的，不得进行竣工验收

27.项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，要求项目()于项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查。A.建设单位（法人）B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位

28.根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的是()。A.甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B乙工厂用地使用权出让年限是40年C丙私立医院土地使用权出让年限是70年D丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年

29.居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁，现期限届满，孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是()。A.拆迁人可以对其房屋强制拆除B.拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C.由拆迁人申请人民法院强制拆迁D.强制拆迁前，拆迁人向公证机关办理证据保全

30.下列各种社会关系中，不属于《劳动法》调整对象的是()。A.甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系 B.乙私营企业与其职工因培训而发生的关系 C.丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系 D.劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系

31某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险，保险金额为800万元，不久，建筑公司发生火灾，被保险的设备全部烧毁，经有关部门勘察评估，公司大型设备总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()A800万元B400万元C600万D保险金额减去残值的差额

32某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害，这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为)A4月2日B4月10日C4月20日D发生损失之日起生效

33.某公司2009年6月1日应缴纳税款50000元，由于经营困难，申请并获准延期缴纳税款，若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款，则应A.补交税款50000元B补交税款50000元，并征收同期银行存款利息C补交税款50000元，并征收万分之五的滞纳金D.补交税款50000元，并征收百分之三的滞纳金

34.某建筑工程有限公司于2007年6月15日召开股东会，选举公司的董事。下列人员可以担任公司董事的是()。A.个人负债80余万到期债务的贺某B.曾因贪污罪被判处有期徒刑，于2003年4月17日刑满释放的张某C.曾在1990年被宣告为限制行为能力人，后经申请被人民法院撤销宣告的孙某D.曾担任某公司的法定代表人，该公司于2005年9月被宣告破产，对公司破产负有个人责任的刘某

35.某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程，下述()情形，属于合同当事人违反诚实信用的原则，进而影响合同效力的行为。

A.合同签订时，发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B.合同履行时，发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C.合同履行时，承包人串通监理方在施工中偷工减料D.合同终止后，承包人泄露与本工程引进设备的重要技术资料

36某设备生产厂分别对甲、乙两个项目进行投标，在提交标书时，将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人，将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人，则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是(A.无订立合同的意思表示B.要约内容不明确C受要约人错误D要约人不特定

37.甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约，并在要约中约定了：收到文件后15个工作日内做出承诺，承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到，3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下)是不正确A.甲与丙公司已形成了有效的合同关系B.丙公司的承诺是有效的C.丙公司的承诺是无效的D.甲公司有权拒收该货物

38.某水泥厂将一批过期的劣质水泥更换包装后，与国有建筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失，则依据《合同法》的规定，该合同的性质属于()A.无效合同B.部分无效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同

39甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是)A.分包合同无效，甲公司无权要求工程款B分包合同有效，甲公司有权要求工程款C分包合同无效，甲公司有权要求工程款D.法院可以没收甲公司的工程款

40甲、乙双方签订一份买卖合同，该合同标的物的价格执行政府指导价，于2000年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是35元/吨，但甲方直至2001年8月1日才交货，此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨，市场价是45元/吨，则结算时乙应按照()计算付款。A.35元/吨B.30元/吨C.45元/吨D.40元/吨

41.甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同，合同约定甲应于2003年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财务恶化，无支付货款能力，并有确切证据证明，遂提出中止合同，但乙未允。则下列说法正确的是()。A.甲有权中止合同并要求乙提供相应的担保B.甲无权不按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保C.甲无权不按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲必须按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

42.2008年3月1日，王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军，此行为导致王宏的债权人无法实现债权，2009年1月1日，王宏的债权人知道了该转让行为，则债权人的撤销权截止于()A.2009年3月1日B.2008年9月1日C2010年1月1日D2010年3月1日

43某工程竣工验收后，甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款，乙碍于情面不好意思索要。乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好，便请丙帮忙索要。乙丙之间签订了合同约定共同享有此债权，并通知了甲。后甲将工程款全部付给了丙。针对乙丙之间订立的合同，下列理解中正确的是)A.是乙委托丙索要工程款的委托合同B是按份分享债权的债权转让合同C是因胁迫而签订的债权转让合同D是连带共享债权的债权转让合44.甲建设单位拖欠乙施工单位工程款1000万元，甲与另一建设单位丙达成转让协议，将此1000万元债务转让给丙并通知了乙，乙收到通知后未作表示。不久后，乙向甲索要工程款遭到甲的拒绝，理由是合同已转让给丙。下列说法中错误的是()。A.甲与丙的转让协议应经乙同意B.甲应当支付拖欠的工程款C.甲、丙对拖欠的工程款承担连带责任D.甲可以对拖欠工程款一事对乙提出抗辩

45某借贷合同，债务人将合同义务转让给第三人，不能随之转移的有()A.债务人的从债务B.原债务人的同时履行抗辩权C.为原债务人提供担保的保证合同D.原债务人的已过诉讼时效的抗辩权

46下列事例中，不能产生合同义务终止的是A．建设单位在某项工程中欠监理单位监理费用，后建设单位吸收合并监理公司B．施工单位因材料商长期不能供货解除了双方的买卖合同C建设单位拖欠施工单位巨额工程款项，施工单位提起仲裁D．设备供应商交付设备时，施工单位拒绝接收，设备商将设备交公证机关提存

47.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，发包人具备法定情形时，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行，承包人可以解除施工合同。这些情形中不包括的是（）。A.长期拖欠工程款的 B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准的C.发包人不按照合同约定履行协助义务的D.合同中要求承包人垫资施工的48.某工程，工程总造价为5000万。建设单位与施工单位约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金50万元。工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是）A．双方约定的惩罚性违约金数额过高而无效B.应支付的违约金最多不超过工程总造价C.应严格按照约定支付6000万违约D违约责任的规定应符合公平原则

49.甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材1000吨，2008年6月，由于材料价格大幅上涨，乙明确对甲表示：无法按照原价格在2008年底供货。则甲A．不可以要求乙承担违约责任B只能在2008年底以后要求乙承担违约责任C可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任D.材料价格上涨非乙的原因，乙不构成违约

50.某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行，但未办理相应的土地使用权抵押手续，下列选项正确的是（）。A．视为仅抵押了办公楼B．视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押C．因抵押物不明确，抵押合同视为无效D．因抵押物不明确，抵押合同视为效力待定

51.某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿

52.施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板，由于资金紧张只能暂时少量付款，待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保，施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中，可以为施工单位作保证人的是()A.当地政协B.当地建委C.另一施工单位的项目部D.当地的国有企业

53.下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是()。A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B.承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同 C.总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同 D.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质

54.发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应()。

A.不予支持 B.材料涨价部分不支持，停工损失支持C.材料涨价部分支持，停工损失不支持D.材料涨价和停工损失都支持

55.某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收，开发商提前使用；Ⅱ、Ⅲ号整个建筑竣工后一并进行验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是()。A.开发商有权主张整体工程质量不合格B.施工单位应在工程合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量负责C.合理使用寿命应为设计文件规定的该工程合理使用年限D.开发商擅自使用工程视为对工程质量的认可

56.在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是()。A.加工承揽合同属于不要式合同B.建设工程施工合同属于要式合同C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同D.自然人之间的借款合同属于不要式合同

57.承揽人在履行承揽合同中的下列行为，不正确的是()。A.承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人B.承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验C.承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成D.因定做人未按期支付20%的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果

58.在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中，()不正确。A.两审终审制度是指一个民事诉讼的案件经过两审法院审判后即告终结的制度B.民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案C.对于一般民事诉讼案件，当事人不服一审法院的判决或裁定，可以上诉至上一级法院D.超过上诉期的判决、裁定，为生效判决、裁定，当事人不得再上诉

59.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷，双方同意协调解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院

60以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中，不正确的是()A.原告向人民法院起诉，应当附有符合起诉条件的相应的证据材料B.被告提出反诉，可以不提供证C当事人对自己提出的主张，有责任提供证据D没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果

61.商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告

62在没有书面约定的情况下因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼()法院没有管辖权A.原告住所地B被告住所地C合同履行D施工行为地

63.下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，()是正确的。A.实行级别管辖，但不实行地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D.既实行级别管辖，也实行地域管辖

64.甲房地产开发公司对该市建委对其作出罚款决定不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。A.3个月 B.6个月 C.2年 D.5年

65.下列()不能作为行政诉讼的证据。A.行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B.行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C.行政处罚听证记录D.人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录

66.下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是()。A.吊销企业营业执照 B.罚款 C.逮捕D.行政拘留

67某施工现场，建筑主体脚手架搭设过程中，施工人员李某不慎，将一钢管从空中滑落，将临近道路通行人员张某头部砸伤，下列选项表述正确的是()A由李某向施工单位承担违约责任B由李某向张某承担侵权责由施工单位向张某承担违约责任D由李某向张某承担违约责任

68.某市政公司为安装管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道两侧设置了障碍物和夜间警示灯。某夜，司机许某酒后驾车，撞毁了障碍物和夜间警示灯后逃逸，随后骑自行车经过的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨骨折，则秦某的伤害应()。A.由市政公司赔偿 B.由许某赔偿 C.由市政公司和许某承担连带责任 D.由秦某自己承担

69.某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间()。

A.停止执行B.与法院协商处理执行与否C.请求政府部分决定D.具有效力，不停止执行

70.某工程因施工单位擅自降低材料的耐火等级，造成建筑物失火焚毁。施工单位项目经理甲被依法逮捕，经法院判决：对甲处以2年管制，立即执行。从逮捕到判决，甲已被羁押3个月，则甲还应服刑()。A.21个月B.2年C.2年3个月 D.18个月

1.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.未达到注册建造师继续教育要求B.聘用单位破产C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位接除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册

2下列关于法律体系的说法，正确A.建设法是一个独立的法律部门B.法律体系是由法律部门构成的C.建筑法属于行政法律部门D.安全生产法属于社会保障法律部门E仲裁法归属于民法部门3.民事法律关系客体，是指民事法律关系之间的权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有()。A.施工单位购买的各种建筑材料 B.建筑资金C.建筑企业对其员工的培训D.施工中使用的施工机械E.建设行政主管部门

4.下列可以使委托代理终止的情形有()A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.被代理人死亡

5根据《建筑法下面关于分包的说法正确的有()A承包单位可以将所承包的工程转包给他人B所有的分包商都需要经建设单位认可分包商应当对建设单位负责D.如果分包商所承建的工程出现了质量事故，则业主可以要求总承包商为之承担责任E分包商经业主同意可以将承揽的工程再分包

6.评标委员会在对某项工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列说法正确的有()A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准 B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误

C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戊以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理

7.依据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，有以下情形将被作为废标处理()A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E.未参加开标会议单位的标书

8.张某系某施工单位工人，办理了工伤社会保险与人身意外伤害保险。在从事某工程外墙面装修时，不慎坠落，造成三级残废，下列表述正确的是()。A.张某可要求享受工伤保险B张某有权要求本单位赔偿C.张某享受工伤保险，但不得要求单位赔D.张某享受工伤保险，还可要求单位赔偿E.张某向保险公司主张人身意外伤害保险索赔时，就不得要求工伤社会保险

9.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员有()A.垂直运输机械作业人员B.安装拆卸工C.爆破作业人员D.起重信号工E.钢筋工

0.施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A.建设单位B.工程监理单位C.勘察、设计单位 D.工程质量监督机构E.安全生产监督部门

11根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的有()A工程设计行业专用的综合性标准B工程建设行业专用的质量标准C.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准D工程建设行业专用的制图方法标准E工程建设行业专用的信息技术标

12.关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有()。A.达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设B.项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审核

合格的节能设计文件，降低建筑节能标准D.施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格E.监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理

13.某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。

A.女职工李某，正在家中休产假B.会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10万元，现停职在家D.工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年

14.某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格受到股东的质疑，其中不属于公司法规定的不得担任董事的情形为(.陈某66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家B张某两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判处有期徒刑一年C.张某人独资企业的出资人，因经营负债50万元，债权人至今仍在追讨D赵某两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产

15.合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列()行为，应当承担缔约过失责任。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.恶意进行磋商，给对方造成损失C.故意隐瞒与签约有关的重要事实D.故意提供虚假情况，给对方造成损失E.一方未尽通知义务，增加对方缔约成本

16.根据《合同法》的规定，下列合同中无效的是()A.损害社会公共利益的合同B.附期限的合同C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同D.因重大误解签订的合同E.恶意串通，损害个人利益的合同

17.甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同，约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套，物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为()。A.付款地点为乙市B.交货地点为乙市C.付款地点在甲市 D.交货地点在甲市E.交货地点和付款地点均在乙市

1下列说法正确的是A代位权只有债权人才能行使B.抗辩权只有债务人才能行使C债务人在不能清偿债务的情况下，只要已经向第三人主张债权，其债权人就不可以行使代位权D行使撤销权和代位权的费用都要由债务人承担E债务人只要不是无偿转让财产，其债权人不可以对此行使撤销权

19.某企业与甲公司签订了供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司的许可，则()A乙、丙对此合同应享有连带债权，承担连带债务B.由批准原企业分立的上级单位承担合同义务C.乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力D.应当按照乙、丙的约定履行合同 E.企业合并分立属于法定的权利义务概括转移

20.根据《司法解释》的相关规定，属于发包人解除合同条件的是()。A.承包人未按约定工期完工B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复

C.承包人擅自将专业工程进行分包D.承包人将工程转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的21.甲公司与乙公司订有买卖合同，甲交货100吨水泥后，尚欠乙公司水泥20吨，同时乙公司尚欠甲公司150万元，后乙公司分立为丙、丁两公司，则下列正确的是()。A.丙、丁两公司相约各自承担50%欠款，甲要求丙还款100万元，而丙可以以与丁有约定为名，拒绝还款B.丙、丁公司如在分立时与甲相约各自还款50%，则甲不能要求丙还款100万元C.乙在分立时应通知甲公司，并征得甲公司同意D.丙、丁公司均可向甲公司提出20吨水泥的交货权E.企业分立属于法定的权利义务概括转移

22.某工程建设项目，建设方甲、施工方乙，投资担保公司丙提供工程款支付担保。下列表述中正确的是()。A.保证合同由甲丙签订B.保证合同由乙丙签订C.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当通知丙D.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙口头同意 E.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙书面同意

23.建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金，后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款，则下列关于施工单位权利的说法中，正确的是()。A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出 C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

24.以下关于公开审判制度，正确的表述是()A.不允许群众旁听庭审过程和宣判结果B.除法律规定的情形外，审理民事案件的过程应当向社会公开C.对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决D.除法律规定的情形外，允许群众旁听庭审过程E.除法律规定的情形外，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露

25.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()A.裁决的事项不属于仲裁协议范围B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足

D.适用法律确有错误E.裁决不合理