一级建造师《建设工程项目管理》大纲及讲评四十

一级建造师《建设工程项目管理》大纲及讲评四十（精选8篇）

1.一级建造师《建设工程项目管理》大纲及讲评四十 篇一

·工程预付款;

·结算币种(多币种结算);

·部分完工;

·设计责任;

·价格波动;

·保留(留置);

·提前完工奖励;

·工期延误赔偿;

·工程质量;

·法律变更;

·特殊条件;

·责任赔偿;

·附加条款。

发包人可根据工程的特点、工程要求和计价方式做出选择。

⑵nec的主要特征

与现有的其他标准合同条件相比，nec合同条件具有如下特性:

1)适用范围广

nec合同立足于工程实践，主要条款都用非技术语言编写，避免特殊的专业术语和法律术语;设计责任不是固定地由发包人或者承包人承担，可根据项目的具体情况由发包人或承包人按一定的比例承担责任;6种工程款支付方式和15种次要条款可以根据需要自行选择。在这个意义上讲，nec的灵活性体现了自助餐式的合同条件，适用范围广泛，并且可以减少争端。

2)为项目管理提供动力

随着新的项目采购方式的应用和项目管理模式的发展和变化，现有的合同条件不能为项目的参与各方提供令人满意的内容。nec强调沟通、合作与协调，通过对合同条款和各种信息清晰的定义，旨在促进对项目目标进行有效的控制。

3)简明清晰

nec的合同语言简明清晰，避免使用法律的和专业的技术语言，合同语句言简意赅。

1z206104美国aia系列合同条件的特点

⑴aia系列合同条件

美国建筑师学会(aia)成立于1857年，100多年来，aia一直在出版标准的项目设计和施工方面的合约文件，用于机关业务和项目管理。

aia文件分为a、b、c、d、f、g系列。其中a一系列，是关于发包人与承包人之间的合约文件;b一系列，是关于发包人与提供专业服务的建筑师之间的合约文件;c一系列，是关于建筑师与提供专业服务的顾问之间的合约文件;d-系列，是建筑师行业所用的文件;f一系列，是财务管理表格;g一系列，是合同和办公管理表格。

a一系列文件包括:发包人一承包人合约、该合约的通用条款和附加条款、发包人一设计/建筑商合约、总承包人一分包商合约、投标程序说明、其他文件(如投标和洽商文件、承包人资格预审文件等)。其中，工程承包合同通用条款(a201)包括14章的内容，分别是一般条款、发包人、承包人、合同的管理、分包商、发包人或独立承包人负责的施工、工程变更、期限、付款与完工、人员与财产的保护、保险与保函、剥露工程及其返修、混合条款、合同终止或停止。

⑵aia系列合同的特点

1)aia合同条件主要用于私营的房屋建筑工程，并专门编制用于小型项目的合同条件。

2)美国建筑师学会作为建筑师的专业社团已经有近140年的历史，成员总数达56000名，遍布美国及全世界。aia出版的系列合同文件在美国建筑业界及国际工程承包界，特别在美洲地区具有较高的权威性，应用广泛。

3)aia系列合同条件的核心是“通用条件”。采用不同的工程项目管理，不同的计价方式时，只需选用不同的“协议书格式”与“通用条件”结合。aia合同文件的计价方式主要有总价、成本补偿合同及最高限定价格法。

2.一级建造师《建设工程项目管理》大纲及讲评四十 篇二

张** xu2012年一级建造师建设工程经济2012年一级建造师

1Z100000考试大纲

建设工程经济1Z100000考试大纲 洛阳市水务局**科

张** 1Z101000 工程经济

1Z101010 资金时间价值的计算及应用 1Z101011 利息的计算

一、资金时间价值的概念

二、利息与利率的概念

（一）利息

（二）利率

（三）利息与利率在工程经济活动中的作用

三、利息的计算

（一）单利

（二）复利

1Z101012 资金等值计算及应用

一、现金流量图的绘制

（一）现金流量的概念

（二）现金流量图的绘制

二、终值和现值计算

（一）一次支付现金流量的终值和现值计算

（二）等额支付系列现金流量的终值、现值计算

三、等值计算的应用

1Z101013 名义利率与有效利率的计算

一、名义利率的计算

二、有效利率的计算 洛阳市水务局**科

张**

三、计算周期小于（或等于）资金收付周期时的等值计算

1Z101020 技术方案经济效果评价 1Z101021 经济效果评价的内容

一、经济效果评价的基本内容

（一）技术方案的盈利能力

（二）技术方案的偿债能力

（三）技术方案的财务生存能力

二、经济效果评价方法

（一）经济效果评价的基本方法

（二）按评价方法的性质分类

（三）按评价方法是否考虑时间因素分类

（四）按评价是否考虑融资分类

（五）按技术方案评价的时间分类

三、经济效果评价的程序

（一）熟悉技术方案的基本情况

（二）收集、整理和计算有关技术经济基础数据资料与参数

（三）根据基础财务数据资料编制各基本财务报表

（四）经济效果评价

四、经济效果评价方案 洛阳市水务局**科

张**

（一）独立型方案

（二）互斥性方案

五、技术方案的计算期

（一）建设期

（二）运营期

1Z101022 经济效果评价指标体系 1Z101023 投资收益率分析

一、概念

二、判别准则

三、应用式

（一）总投资收益率

（二）资本金净利润率

四、优劣

1Z101024 投资回收期分析

一、概念

二、应用式

三、判别准则

四、优劣 洛阳市水务局**科

张** 1Z101025 财务净现值分析

一、概念

二、判别准则

三、优劣

1Z101026 财务内部收益率分析

一、财务内部收益率的概念

二、判断

三、优劣

四、FIRR与FNPV比较 1Z101027 基准收益率的确定

一、基准收益率的概念

二、基准收益率的测定 1Z101028 偿债能力分析

一、偿债资金来源

（一）利润

（二）固定资产折旧

（三）无形资产及其他资产摊销费

（四）其他还款资金

二、还款方式及还款顺序

（一）国外（含境外）借款的还款方式

（二）国内借款的还款方式

三、偿债能力分析 洛阳市水务局**科

张**

（一）借款偿还期

（二）利息备付率（ICR）

（三）偿债备付率（DSCR）

1Z101030 技术方案不确定性分析 1Z101031 不确定性分析

一、不确定性因素产生的原因

二、不确定性分析内容

三、不确定性分析的方法 1Z101032 盈亏平衡分析

一、总成本与固定成本、可变成本

（一）固定成本

（二）可变成本

（三）半可变（或半固定）成本

二、销售收入与营业税金及附加

（一）销售收入

（二）营业税金及附加

三、量本利模型

（一）量本利模型

（二）基本的量本利图

四、产销量（工程量）盈亏平衡分析的方法

五、生产能力利用率盈亏平衡分析的方法 1Z101033 敏感性分析 洛阳市水务局**科

张**

一、敏感性分析的内容

二、单因素敏感性分析的步骤

（一）确定分析指标

（二）选择需要分析的不确定性因素

（三）分析每个不确定性因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况

（四）确定敏感性因素

（五）选择方案

1Z101040 技术方案现金流量表的编制 1Z101041 技术方案现金流量表

一、投资现金流量表

二、资本金现金流量表

三、投资各方现金流量表

四、财务计划现金流量表 洛阳市水务局**科

张** 1Z101042 技术方案现金流量表的构成要素

一、营业收入

（一）营业收入

（二）补贴收入

二、投资

（一）建设投资

（二）建设期利息

（三）流动资金

（四）技术方案资本金

（五）现金流量表中投资借款的处理

（六）维持运营投资

三、经营成本

（一）总成本

（二）经营成本

四、税金

（一）营业税

（二）消费税

（三）资源税

（四）土地增值税

（五）城市维护建设税和教育费附加

（六）增值税

（七）关税 洛阳市水务局**科

张**

（八）所得税

1Z101050 设备更新分析 1Z101051 设备磨损与补偿

一、设备磨损的类型

（一）有形磨损

（二）无形磨损

（三）设备的综合磨损

二、设备磨损的补偿方式 1Z101052 设备更新方案的比选原则

一、设备更新的概念

二、设备更新策略

三、设备更新方案的比选原则 1Z101053 设备更新方案的比选方法

一、设备寿命的概念

（一）设备的自然寿命

（二）设备的技术寿命

（三）设备的经济寿命

（四）设备寿命期限的影响因素

二、设备经济寿命的估算

（一）设备经济寿命的确定原则

（二）设备经济寿命的确定方法

三、设备更新方案的比选 洛阳市水务局**科

张** 1Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析 1Z101061 设备租赁与购买的影响因素

一、设备租赁的概念

二、影响设备租赁与购买的主要因素

（一）影响设备投资的因素

（二）影响设备租赁的因素

（三）影响设备购买的因素

1Z101062 设备租赁与购买方案的比选分析

一、设备租赁与购置方案分析的步骤

二、设备经营租赁与购置方案的经济必选方法

（一）设备经营租赁方案的净现金流量

（二）购买设备方案的净现金流量

（三）设备租赁与购置方案的经济比选 洛阳市水务局**科

张** 1Z101070 价值工程在工程建设中的应用 1Z101071 提高价值的途径

一、价值工程的概念

（一）价值工程的含义

（二）价值工程与其他管理技术的区别

二、价值工程的特点

（一）价值工程的目标，是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能

（二）价值工程的核心，是对产品进行功能分析

（三）价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑

（四）价值工程强调不断改革和创新

（五）价值工程要求将功能定量化

（六）价值工程是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动

三、提高价值的途径 洛阳市水务局**科

张** 1Z101072 价值工程在工程建设应用中的实施步骤

一、价值工程的工作程序

二、价值工程准备阶段

（一）对象选择

（二）信息资料收集

三、价值工程分析阶段

（一）功能定义

（二）功能整理

（三）功能评价

四、创新阶段

（一）方案创造

（二）方案评价

五、价值工程实施阶段

1Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析

1Z101081 新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则

一、技术上的先进、可靠、适用、合理

二、经济上合理 洛阳市水务局**科

张** 1Z101082 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析

一、新技术应用方案的技术经济分析方法分类

二、新技术应用方案的技术分析

三、新技术应用方案的经济分析

（一）增量投资收益率法

（二）折算费用法

（三）其他指标分析

1Z102000 工程财务 1Z102010 财务会计基础 1Z102011 财务会计的职能

一、财务会计的内涵

二、财务会计的职能

1Z102012 会计核算的原则

一、会计要素的计量属性

二、会计信息的质量要求 洛阳市水务局**科

张** 1Z102013 会计核算的基本前提

一、会计核算的基本假设

二、会计核算的基础

1Z102014 会计要素的组成和会计等式的应用

一、会计要素的组成

（一）资产

（二）负债

（三）所有者权益

（四）收入

（五）费用

（六）利润

二、会计等式的应用

1Z102020 成本与费用 1Z102021 费用与成本的关系

一、费用的特点

二、费用和成本的区别和联系

（一）生产费用和期间费用的划分

（二）成本和费用的联系

（三）成本和费用的区别

工程成本和费用 洛阳市水务局**科

张** 1Z102022 工程成本的确认和计算方法

一、成本费用的确认

二、成本费用的计量

（一）间接费用分摊

（二）固定资产折旧

（三）无形资产摊销

三、工程成本的计算方法

1Z102023 工程成本的核算

一、工程成本及其核算的内容

二、工程成本核算的对象

三、工程成本核算任务和基本要求

（一）工程成本核算的任务

（二）施工项目成本核算的要求

四、工程成本核算的程序

（一）确定成本核算对象，设置成本核算科目，开设成本明细账

（二）核算与分配各项生产费用

（三）计算期末工程成本（施工生产费用）

（四）计算合同费用 洛阳市水务局**科

张** 1Z102024 期间费用的核算

一、管理费用

二、财务费用

1Z102030 收入

1Z102031 收入的分类及确认

一、收入的概念及特点

二、收入分类

三、收入的确认原则

（一）销售商品收入的确认

（二）提供劳务收入的确认

（三）让渡资产使用权收入的确认 洛阳市水务局**科

张** 1Z102032 建造（施工）合同收入的核算

一、建设合同概述

（一）建造（施工）合同的特征

（二）固定造价合同和成本加成合同

（三）固定造价合同和成本加成合同的区别

二、合同的分立与合并

三、合同收入的内容

（一）合同规定的初始收入

（二）因合同变更、索赔、奖励等形成的收入

四、建造（施工）合同收入的确认

（一）合同结果能够可靠估计时建造（施工）合同收入的确认

（二）合同结果不能可靠地估计时建造（施工）合同收入的确认 洛阳市水务局**科

张** 1Z102040 利润和所得税费用 1Z102041 利润的计算

一、利润的概念

二、利润的计算

（一）营业利润

（二）利润总额

（三）净利润

1Z102042 所得税费用的确认 洛阳市水务局**科

张** 1Z102050 企业财务报表 1Z102051 财务报表的构成

1Z102052 资产负债表的内容和作用 1Z102053 利润表的内容和作用 1Z102054 现金流量表的内容和作用 1Z102055 财务报表附注的内容和作用 1Z102060 财务分析 1Z102061 财务分析方法

1Z102062 基本财务比率的计算和分析 1Z102070 筹资管理

1Z102071 资金成本的作用及其计算 1Z102072 短期筹资的特点和方式 1Z102073 长期筹资的特点和方式 1Z102080 流动资产财务管理

1Z102081 现金和有价证券的财务管理 1Z102082 应收账款的财务管理 1Z102083 存货的财务管理 1Z103000 建设工程估价

1Z103010 建设工程项目总投资

建设投资=设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费用+（基本预备费+涨价预备费）+建设期利息。洛阳市水务局**科

张** 1Z103011 建设工程项目总投资的组成

一、建设工程项目总投资的概念

二、建设工程项目总投资组成表 1Z103012 设备及工器具购置费的组成

一、设备购置费的组成和计算

（一）国产标准设备原价

（二）国产非标准设备原价

（三）进口设备抵岸价的构成及其计算

进口设备交货方式：内陆交货类、目的地交货类、装运港交货类。

装运港船上交货价（FOB）抵岸价：

货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税+海关监管手续费

（四）设备运杂费

二、工具、器具及生产具购置费的构成及计算 1Z103013 工程建设其他费的组成

一、土地使用费

（一）农用土地征用费

征用耕地的补偿费用：

征用其他土地的土地补偿费用：

（二）取得国有土地使用费

土地使用权出让金 洛阳市水务局**科

张** 城市建设配套费 房屋征收与补偿费

二、与项目建设有关的其他费用

（一）建设管理费

建设单位管理费，工程监理费，工程质量监督费

（二）可行性研究费

（三）研究试验费

（四）勘察设计费

工程勘察费，初步设计费、施工图设计费，设计模型制作费

（五）环境影响评价费

（六）劳动安全卫生评价费

（七）场地准备及临时设施费

（八）引进技术和进口设备其他费

出国人员费用，国外工程技术人员来华费用，技术引进费，分期或延期付款利息，担保费，进口设备检验鉴定费用。

（九）工程保险费

建筑安装工程一切险，进口设备财产保险，人身意外伤害险。洛阳市水务局**科

张**

（十）特殊设备安全监督检验费

（十一）市政公用设施建设及绿化补偿费

三、与未来企业生产经营有关的其他费用

（一）联合试运转费

（二）生产准备费

生产职工培训费，生产职工提前进厂参加施工、设备等

（三）办公和生活家居购置费 1Z103014 预备费的组成

一、基本预备费

基本预备费=（设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费用）×基本预备费率

二、涨价预备费

涨价预备费（PC）=I1ftt1nt1

1Z103015 建设期利息的计算

各年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率

1Z103020 建筑安装工程费用项目的组成与计算 1Z103021 建筑安装工程费用项目的组成

建标[2003]206号，《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008 洛阳市水务局**科

张** 1Z103022 直接工程费的组成

一、人工费

基本工资，工资性补贴，生产工人辅助工资，职工福利费，生产工人劳动保护费

二、材料费

材料原价（或供应价格），材料运杂费，运输损耗费，采购及保管费（含采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗），检验试验费。

三、施工机械使用费 洛阳市水务局**科

张** 1Z103023 措施费的组成

一、环境保护费

二、文明施工费

三、安全施工费

四、临时设施费

五、夜间施工增加费 六、二次搬运费

七、大型机械设备进出场及安拆费

八、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费

九、脚手架费

十、已完工程及设备保护费

十一、施工排水降水费 1Z103024 间接费的组成

一、规费

（一）规费的内容

工程排污费，社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费），住房公积金，工伤保险费

（二）规费的计算

二、企业管理费

（一）企业管理费的内容

管理人员工资，办公费，差旅交通费，固定资产使用费，工具用具使用费，劳动保险费，工会经费，职工教育费，财产洛阳市水务局**科

张** 保险费，财务费，税金，其他

（二）企业管理费的计算

公式计算法，费用分析法

1Z103025 利润和税金的组成

一、利润

二、税金

（一）营业税

（二）城市维护建设税

（三）教育费附加

1Z103026 建筑安装工程费用计算程序 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》

一、工料单价法计价程序

（一）以直接费为计算基础

（二）以人工费和机械费为计算基础

（三）以人工费为计算基础

二、综合单价法计价程序

全费用综合单价 部分费用综合单价 洛阳市水务局**科

张** 1Z103030 建设工程定额 1Z103031 建设工程定额的分类

一、按生产要素内容分类

人工定额，材料消耗定额，施工机械台班使用定额

二、按编制程序和用途分类

施工定额，预算定额，概算定额，概算指标，投资估算指标

三、按编制单位和适用范围分类

国家定额，行业定额，地区定额，企业定额

四、按投资的费用性质分类

建筑工程定额，设备安装工程定额，建筑安装工程费用定额，工具、器具定额，工程建设其他费用定额

1Z103032 人工定额的编制

一、人工定额的编制

（一）工人工作时间消耗的分类

（二）拟定正常的施工作业条件

（三）拟定施工作业的定额时间

二、人工定额的形式

（一）按表现形式的不同

时间定额，产量定额

（二）按定额的标定对象不同

三、人工定额的制定方法

技术测定法，统计分析法，比较类推法，经验估计法 洛阳市水务局**科

张** 1Z103033 材料消耗定额的编制

一、材料消耗定额的编制

（一）材料净用量的确定

理论计算法，测定法，图纸计算法，经验法

（二）材料损耗量的确定

二、周转性材料消耗定额的编制 1Z103034 施工机械台班使用定额的编制

一、施工机械台班使用定额的形式

（一）施工机械时间定额

单位产品机械时间定额（台班），单位产品人工时间定额（工日）

（二）机械产量定额

（三）定额表示方法

二、机械台班使用定额的编制

（一）机械工作时间消耗的分类

（二）机械台班使用定额的编制内容 1Z103035 施工定额和企业定额的编制

一、施工定额的编制

（一）施工定额的作用

（二）施工定额的编制

施工定额的编制原则，编制施工定额前的准备工作，施工定额的编制 洛阳市水务局**科

张**

二、企业定额的编制

（一）企业定额的作用

（二）企业定额的编制原则

（三）企业定额的编制方法 1Z103036 预算定额与单位估价表的编制

一、预算定额的编制

（一）人工消耗量指标的确定

人工消耗指标的组成，人工消耗指标的计算

（二）材料耗用量指标的确定

（三）机械台班消耗指标的确定

二、单位估价表的编制

（一）工料单价单位估价表

（二）综合单价单位估价表

（三）企业单位估价表

1Z103037 概算定额与概算指标的编制

一、概算定额的编制

（一）概算定额的作用

（二）编制概算定额的一般要求

（三）概算定额的编制方法

（四）概算定额手册的内容 洛阳市水务局**科

张**

二、概算指标的编制

概算指标的作用 概算指标的编制方法 概算指标的内容和形式

1Z103040 建设工程项目设计概算 1Z103041 设计概算的内容和作用

一、设计概算的内容

单位工程概算，单位工程综合概算，建设工程项目总概算

二、设计概算的作用

1Z103042 设计概算的编制依据、程序和步骤

一、设计概算的编制依据

二、设计概算的程序和步骤 洛阳市水务局**科

张** 1Z103043 设计概算的编制方法

一、单位工程概算的编制方法

（一）单位建筑工程概算编制方法

（二）设备及安装工程概算编制方法

二、单项工程综合概算的编制方法

（一）编制说明

（二）综合概算表

三、建设工程项目总概算的编制方法

（一）总概算书的内容

（二）总概算表的编制方法 1Z103044 设计概算的审查内容

一、设计概算审查的意义

二、设计概算审查的内容

（一）审查设计概算的编制依据

（二）单位工程设计概算构成的审查

建筑工程概算的审查，设备及安装工程概算的审查 洛阳市水务局**科

张**

（三）综合概算和总概算的审查

（四）财政部对设计概算评审的要求

三、设计概算审查的方法 1Z103050 建设工程项目施工图预算 1Z103051 施工图预算编制的模式

一、传统价格模式

二、工程量清单计价模式

洛阳市水务局**科

张** 1Z103052 施工图预算的作用

一、施工图预算对建设单位的作用

二、施工图预算对施工单位的作用

三、施工图预算对其他方面的作用 1Z103053 施工图预算的编制依据 1Z103054 施工图预算的编制方法

一、定额单价法

二、工程量清单单价法

三、实物量法

四、施工图预算编制案例 1Z103055 施工图预算的审查内容

一、施工图预算审查的内容

二、施工图预算审查的步骤

三、施工图预算审查的方法

洛阳市水务局**科

张** 1Z103060 工程量清单编制 1Z103061 工程量清单的作用

一、工程量清单计价规范概述

二、工程量清单的作用 1Z103062 工程量清单编的方法

一、分部分项工程量清单的编制

二、措施项目清单的编制

三、其他项目清单的编制

四、规费项目清单的编制

五、税金项目清单的编制

洛阳市水务局**科

张** 1Z103070 工程量清单计价 1Z103071 工程量清单计价的方法

一、工程量清单计价的基本过程

二、按工程量清单计价的建筑安装工程造价组成

三、工程量清单计价的方法

（一）工程造价的计算

（二）分部分项工程费的计算

（三）措施项目费计算

（四）其他项目费计算

（五）规费与税金的计算

（六）风险费用的确定 1Z103072 招标控制价的编制方法

一、招标控制价的概念

二、招标控制价的计价依据

三、招标控制价的编制内容

（一）分部分项工程费的编制

（二）措施项目费的编制

（三）其他项目费的编制

暂列金额，暂估价，计日工，总承包服务费，规费和税金的编制

洛阳市水务局**科

张**

四、编制招标控制价应注意的问题

五、招标控制价的编制程序 1Z103073 投标价的编制方法

一、招标报价的概念

二、投标价的编制原则

三、投标价编制依据

四、投标价的编制内容

分部分项工程费报价，措施项目费报价，其他项目费报价，规费和税金报价，投标价的汇总

1Z103074 工程合同价款的约定方法

一、工程合同类型的选择

二、工程合同价款的约定

1Z103075 工程计量和价款支付的方法

一、工程款的主要结算方式

二、工程预付款的支付和抵扣

工程预付款的支付，工程预付款的抵扣

三、工程计量和进度款支付

（一）工程计量

工程计量，工程量的确认

（二）工程进度款支付

承包人申请付款，发包人支付工程进度款，发包人未按合同约定支付工程进度款的处理和责任

洛阳市水务局**科

张**

四、FIDIC施工合同条件下建筑安装工程费用的结算

（一）工程支付的范围和条件

（二）工程支付的项目

工程量清单项目：一般项目的支付，暂列金额，几日工作 工程量清单以外的项目：动员预付款，材料设备预付款，保留金，工程变更的费用，索赔费用，价格调整费用，迟付款利息，业主索赔

（三）工程费用支付的程序

承包人提出付款申请，工程师审核并编制期中付款证书，业主支付

（四）工程支付的报表与证书

1Z103076 索赔与现场签证的方法

一、索赔的方法

索赔的成立条件，索赔处理程序，索赔的计算方法

二、现场签证的方法

现场签证的范围，现场签证的程序，现场签证费用的计算

洛阳市水务局**科

张** 1Z103077 工程价款调整的方法

一、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2008有关工程价款调整的规定

二、工程变更价款的确定方法

（一）《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更

（二）FIDIC施工合同条件下的工程变更

三、工程价款中的价差调整方法

按实际价格调整法，按工程造价指数调整法，1Z103078 竣工结算方法

一、竣工结算的程序

二、竣工结算的依据

三、竣工结算的编制

四、竣工结算的审查

1Z103079 工程计价争议处理方法

一、计价依据争议的处理

二、质量争议的处理

三、争议的解决办法

四、竣工结算争议的处理流程

洛阳市水务局**科

张** 1Z103080 工程量清单计价表格 1Z103081 计价表格组成

一、封面

二、总说明

三、汇总表

四、分部分项工程量清单表

五、措施项目清单表

六、其他项目清单表

1Z103082 计价表格使用规定

1Z103090 国际工程投标报价 1Z103091 国际工程投标报价的程序

一、组织投标报价班子

二、研究招标文件

关于合同条件方面，关于承包商责任范围和报价要求方面，技术规范和图纸方面

洛阳市水务局**科

张**

三、进行各项调查研究

（一）市场、政治、经济环境调查

（二）施工现场自然条件调查

（三）现场施工条件调查

（四）劳务规定、税费标准和进出口限额调查

（五）工程项目业主的调查

（六）竞争对手的调查

四、标前会议与现场勘察

标前会议 现场勘察

五、工程量复核

六、生产要素与分包工程询价

（一）生产要素询价

（二）分包工程询价

洛阳市水务局**科

张** 1Z103092 国际工程投标报价的组成

一、国际工程投标报价的组成

二、人工、材料和施工机械基础单价的计算

（一）工日基价的计算

（二）材料、半成品和设备预算价格的计算

（三）施工机械使用费的计算

三、待摊费

（一）现场管理费

（二）其他待摊费用

四、开办费

五、暂定金额

1Z103093 单价分析和标价汇总的方法

一、分项工程的单价分析

二、标价汇总

1Z103094 国际工程投标报价的分析方法

一、国际工程投标报价的对比分析

二、国际工程投标报价的动态分析

洛阳市水务局**科

张** 1Z103095 国际工程投标报价的技巧

一、根据招标项目的不同特点采用不同报价

二、适当运用不平衡报价法

三、注意计工日的报价

四、适当运用多方案报价法

五、适当运用“建议方案”报价

六、适当运用突然降价法

七、适当运用先亏后盈法

八、注意暂定工程量的报价

九、合理运用无利润算标法

1Z103096 国际工程投标报价决策的影响国素

一、国际工程投标报价决策的影响国素

（一）成本估算的准确性

（二）期望利润

（三）市场条件

（四）竞争程度

（五）风险偏好

3.一级建造师《建设工程项目管理》大纲及讲评四十 篇三

-建设工程项目管理题目及答案

1【单选题】某施工项目进行成本管理，采取了多项措施，其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

正确答案：A

2【单选题】在国际上，设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸的（）。

A.出图计划

B.专业协调计划

C.数量计划

D.交底计划

正确答案：A

3【单选题】应报同级人民政府和上一级人民政府应急管理部门备案的应急预案是（）。

A.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案

B.地方建设行政主管部门的应急预案

C.企业的安全生产应急预案

D.上市公司的应急救援预案

正确答案：A

4【单选题】建设工程项目防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的（）部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。

A.主管部门

B.环境保护行政主管部门

C.建设行政主管部门

D.地方主管

正确答案：B

5【单选题】建设工程施工合同交底是指（）进行交底。

A.发包人向承包人合同管理人员

B.监理人向承包人合同管理人员

C.承包人合同管理人员向其内部项目管理人员

D.承包人项目经理向现场操作人员

正确答案：C

6【单选题】国际工程项目管理的核心是（）。

A.进度管理

B.质量管理

C.合同管理

D.造价管理

正确答案：C

7【单选题】工程安全环保设施费用、环境保护措施费用应在()中明确。

A.总概算

B.投资规划

C.施工图预算

D.项目管理规划大纲

正确答案：A

8【单选题】债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（）担保。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

正确答案：C

9【单选题】关于施工安全技术措施要求和内容的说法，正确的是（）。

A.可根据工程进展需要实时编制

B.应在安全技术措施中抄录制度性规定

C.结构复杂的重点工程应编制专项工程施工安全技术措施

D.小规模工程的安全技术措施中可不包含施工总平面图

正确答案：C

10【单选题】项目管理实施规划的编制过程包括：①熟悉相关法规和文件；②分析项目条件和环境；③履行报批手续；④组织编制。根据《建设工程项目管理规范》(GB／T

50326—2006)，正确的编制程序是（）。

A.①—②—③—④

B.②—①—④—③

C.①—②—④—③

D.②—①—③—④

正确答案：B

11【单选题】

某双代号网络图如下图所示，正确的是（）。

A.工作C、D应同时完成B.工作B的紧后工作只有工作C、D

C.工作C、D完成后即可进行工作G

D.工作D完成后即可进行工作F

正确答案：C

12【单选题】根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），发包人的义务是（）。

A.组织竣工验收

B.提交临时占地资料

C.提供设计审查所需的资料

D.负责办理项目备案手续

正确答案：D

13【单选题】关于施工成本分析的说法，正确的是（）。

A.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算

B.施工成本分析是科学地预测成本水平及其发展趋势

C.施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程

D.施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节

正确答案：C

14【单选题】关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。

A.建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标

B.建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系

C.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划

D.建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划

正确答案：B

15【单选题】根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T

50358-2005）,工程总承包单位可以受业主委托，按合同规定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。

A.决策、设计、施工

B.勘察、设计、施工、采购、试运行

C.决策、设计、施工、采购

D.设计、施工、采购、试运行、运行管理

正确答案：B

16【单选题】我国积极推行建设工程总承包，其主要意义在于促进设计与施工的紧密结合，以达到（）的目的。

A.降低项目投资风险

B.为项目建设增值

C.实行固定总价包干

D.业主方免于参与项目建设管理

正确答案：B

17【单选题】建筑施工企业项目经理是指受企业（）委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。

A.董事会

B.总工程师

C.法定代表人

D.股东代表大会

正确答案：C

18【单选题】作为施工企业全面成本管理的重要环节，建设工程项目施工成本控制应贯穿于（）的全过程。

A.从项目策划开始到项目开始运营

B.从项目设计开始到项目开始运营

C.从项目投标阶段开始直至保证金返还

D.从项目施工开始直至保证金返还

正确答案：C

19【单选题】某工程网络计划中工作M的总时差为3天，自由时差为0。该计划执行过程中，只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为（）。

A.3天和0天

B.3天和1天

C.4天和0天

D.4天和1天

正确答案：D

20【单选题】

某工程双代号网络计划如下图所示，该网络计划中有（）条关键线路。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：C

21【单选题】获得ISO

9000质量管理体系认证的企业，若质量管理体系存在严重不符合规定，认证机构作出（）的决定。

A.认证注销

B.认证暂停

C.撤销认证

D.重新认证

正确答案：C

22【单选题】关于施工质量计划，下列说法正确的是（）。

A.施工质量计划应由业主组织编制

B.施工质量计划应包含施工技术方案

C.施工质量计划经总监理工程师审核批准后，不得修改

D.施工质量计划涵盖的范围应与施工单位已有的质量管理体系的范围一致

正确答案：B

23【单选题】下列质量管理的内容中，属于施工质量计划基本内容的是（）。

A.施工质量控制点的控制要求

B.项目部的组织机构设置

C.质量手册的编制

D.施工质量体系的认证

正确答案：A

24【单选题】在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督检查。

A.项目管理实施规划

B.施工质量计划

C.监理规划与实施细则

D.施工组织设计

正确答案：C

25【单选题】施工质量控制点应选择技术要求高、对工程质量影响大或是发生质量问题时危害大或（）的对象进行设置。

A.劳动强度大

B.施工难度大

C.施工技术先进

D.施工管理要求高

正确答案：B

26【单选题】发生建设工程重大安全事故时，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）日内作出批复。

A.30

B.45

C.60

D.15

正确答案：D

27【单选题】建设工程施工合同的付款分（）四个阶段进行。

A.工程预付款、工程进度款、工程变更款、最终付款

B.工程预付款、工程进度款、最终付款、退还保留金

C.计价款、工程进度款、工程变更款、退还保留金

D.退还投标保证金、工程预付款、工程进度款、退还保留金

正确答案：B

28【单选题】根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214），从事危险作业职工的意外伤害保险应由（）办理。

A.劳务分包人

B.发包人

C.施工承包人

D.专业分包人

正确答案：A

29【单选题】工程项目管理信息系统与管理信息系统服务的对象和（）不同。

A.功能

B.时间

C.方式

D.手段

正确答案：A

30【单选题】合同结构图反映（）和项目各参与方之间，以及项目各参与方之间的合同关系。

A.监理方

B.施工方

C.业主方

D.项目经理

正确答案：C

31【单选题】在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。

A.管理职能分工表

B.工作任务分工表

C.项目结构图

D.组织结构图

正确答案：C

32【单选题】关于施工总承包和施工总承包管理的说法，正确的是（）。

A.施工总承包招标和施工总承包管理均可以不依赖完整的施工图

B.施工总承包管理模式下，分包合同阶段对业主是透明的C.业主在施工总承包和施工总承包管理模式下，对分包单位的选择和认可权限是相同的D.施工总承包管理单位负责施工现场的总体管理和协调，对项目目标控制不承担责任

正确答案：B

33【单选题】在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。

A.业主

B.分包单位

C.施工总承包管理单位

D.施工总承包单位

正确答案：C

34【单选题】施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划。

A.指导性

B.实施性

C.作业性

D.竞争性

正确答案：D

35【单选题】关于进度调整的说法，正确的是（）。

A.根据计划检查的结果在必要时进行计划的调整

B.网络计划中某项工作进度超前，不需要进行计划的调整

C.非关键线路上的工作不需要进行调整

D.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，只需要考虑总工期的限制

正确答案：A

36【单选题】建立工程项目质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和（）。

A.设计与施工单位间的责任划分

B.质量管理的资源配置

C.组织内部职能分工

D.质量控制协调制度

正确答案：C

37【单选题】对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个（）进行验收。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批

正确答案：D

38【单选题】某工程施工中，由于施工方在低价中标后偷工减料，导致出现重大工程质量事故，该质量事故发生的原因属于（）。

A.管理原因

B.社会、经济原因

C.技术原因

D.人为事故原因

正确答案：B

39【单选题】某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主要原因，这种工程质量统计方法是（）。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.控制图法

D.直方图法

正确答案：B

40【单选题】根据《职业健康安全管理体系要求》（GB/T

28001-2011），属于辅助性要素的是（）。

A.法规和其他要求

B.运行控制

C.培训、意识和能力

D.管理评审

正确答案：C

41【单选题】当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照（）进行计算。

A.台班折旧费

B.台班费

C.设备使用费

D.进出场费用

正确答案：A

42【单选题】下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是（）。

A.开工前业主未能及时交付施工图纸

B.工程师指示承包商加快施工进度

C.异常恶劣的气候条件

D.业主未能及时支付工程款造成工期延误

正确答案：B

43【单选题】下列项目信息中，属于组织类信息的是（）。

A.工作量控制信息

B.编码信息

C.前期技术信息

D.合同管理信息

正确答案：B

44【单选题】关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。

A.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细

B.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划

C.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的D.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略

正确答案：D

45【单选题】关于成本核算的说法，正确的是（）。

A.成本核算贯穿于施工成本管理的全过程

B.项目管理机构应按规定的会计周期进行项目成本核算

C.成本核算贯穿于投标阶段开始直至保证金返还的全过程

D.成本核算一般以分项工程为对象

正确答案：B

46【单选题】下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（）。

A.编制成本控制计划

B.风险分析与落实签证

C.确定合适的施工机械

D.合理的降低索赔金额

正确答案：C

47【单选题】对与施工总承包管理模式来说，下列说法错误的是（）。

A.在投资控制方面，业主方的风险很小

B.在进度控制方面，有利于缩短建设周期

C.在质量控制方面，有利于质量控制

D.在组织与协调方面，可以大大减轻业主方的工作

正确答案：A

48【单选题】下列关于工程建设监理规划和工程建设监理实施细则的批准及参与编制的人员的说法，错误的是（）。

A.工程建设监理规划应在编制完成以后，由总监理工程师审核批准

B.工程建设监理规划应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制

C.工程建设监理实施细则应在编制完成以后经总监理工程师批准

D.工程建设监理实施细则应由各有关专业的专业工程师参与编制

正确答案：A

49【单选题】关于施工成本分析的说法，正确的是（）。

A.成本分析的基础是成本考核

B.应该按照会计周期进行施工成本分析

C.施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程

D.施工成本分析是将成本核算的信息和本项目的实际成本进行对比

正确答案：C

50【单选题】关于施工项目分部工程质量验收的说法，不正确的是（）。

A.分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收

B.设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加设备各安装分部的工程验收

C.勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收

D.分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测

正确答案：B

51【单选题】关于工程咨询合同，下列不属于咨询费计算方法的是（）。

A.人月费单价法

B.按日计费法

C.工程建设费百分比法

D.实际费用法

正确答案：D

52【单选题】下列关于索赔费用计算中不正确的是（）。

A.由于非承包商的原因造成机械停工的窝工费，若为承包商自有的设备，则按照台班折旧费进行计算

B.由于非承包商的原因造成机械停工的窝工费，如为承包商租赁的设备，则按照实际租金和调进调出费的分摊进行计算

C.对于非承包商原因造成工程暂停，承包商进行利润索赔一般都成功

D.索赔费用的计算方法包括：实际费用法、总费用法和修正的总费用法

正确答案：C

53【单选题】政府对建设工程质量监督的职能不包括（）。

A.制订行业质量管理规程

B.监督工程质量验收

C.抽查工程建设参与各方主体的质量行为

D.抽查工程实体质量

正确答案：A

54【单选题】在人口稠密地区进行强噪声作业时，一般停止作业的时间为（）。

A.晚8：00至次日早8：00

B.晚9：00至次日早7：00

C.晚10：00至次日早7：00

D.晚10：00至次日早6：00

正确答案：D

55【单选题】根据建设工程质量责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承担责任的时间期限是（）。

A.建设工程实际使用年限

B.建设单位要求年限

C.缺陷责任期

D.建筑工程设计使用年限

正确答案：D

56【单选题】下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（）。

A.收集准备索赔资料

B.编写法律诉讼文件

C.防止对方提出索赔

D.发出最终索赔通知

正确答案：C

57【单选题】根据建设工程质量责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承担责任的时间期限是（）。

A.建设工程实际使用年限

B.建设单位要求年限

C.缺陷责任期

D.建筑工程设计使用年限

正确答案：D

58【单选题】某混凝土结构工程施工完成两个月后，发现表面有宽度0.20mm的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是（）。

A.返修处理

B.加固处理

C.返工处理

D.不作处理

正确答案：A

59【单选题】指导性成本计划的编制依据为（）。

A.招标文件

B.设计图纸

C.合同价

D.实施方案

正确答案：C

60【单选题】关于单价合同的说法，正确的是（）。

A.固定单价合同无论发生哪些价格的因素都不对单价进行调整

B.单价合同允许随工程量变化而调整工程量，业主承担工程量方面的风险

C.采用固定单价合同，对业主的投资控制有利

D.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行

正确答案：A

61【单选题】下列关于组织结构模式的说法，正确的是（）。

A.常用的组织结构模式只包括职能组织结构、线性组织结构两种

B.项目结构图中矩形框的含义为一个项目的组成部分

C.组织结构模式反应的是一个组织系统中各子系统之间的逻辑关系

D.职能组织结构中每一个工作部门只有唯一的指令源

正确答案：B

62【单选题】关于设计方进度控制的说法，不正确的是（）。

A.设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同来对设计工作进度进行控制

B.设计方的进度控制是履行期设计任务委托合同的义务

C.设计进度计划主要是概念设计和初步设计阶段的设计图纸的出图计划

D.设计方应尽可能使设计进度与招标、施工和物资采购等进度相协调

正确答案：C

63【单选题】关于风险对策的说法，不正确的是（）。

A.编制生产安全事故应急预案是生产者安全风险规避策略

B.承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略

C.承包商合理安排施工工期，进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商质量风险规避策略

D.依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略

正确答案：A

64【单选题】关于建筑材料采购合同履行过程中供货方的违约处理，不正确的是（）。

A.供货方不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以交货部分货款来计算违约金

B.如果违约金不足以偿付采购方的实际损失，采购方还可以另外提出补偿要求

C.供货方交付的货物品种、型号不符合合同约定，采购方不同意使用时，由供货方负责包换或包修

D.供货方交付的货物规格、质量不符合合同约定，如果采购方同意利用，应当按质论价

正确答案：A

65【单选题】关于项目管理和工程管理的说法，正确的是（）。

A.工程项目管理的时间是项目的全寿命周期

B.建设工程管理的时间是项目的实施阶段

C.工程管理的核心任务是为项目的建设和使用增值

D.项目管理的核心任务是目标控制

正确答案：D

66【单选题】以货币形式编制项目在施工周期内的生产费用、成本水平、成本降低率，以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案是指（）。

A.成本预测

B.成本计划

C.成本核算

D.成本考核

正确答案：B

67【单选题】根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-0201），监理人发现工程设计不符合国家规定的质量标准时，正确的做法是（）。

A.指令施工单位征求设计人的修改意见

B.及时向设计人报告问题的具体情况

C.口头联系设计人并书面报告委托人

D.书面报告委托人并要求设计人更正

正确答案：D

68【单选题】某工程施工过程中，承包人通知监理人检查，合格后对某隐蔽部位进行了覆盖，后业主有疑义，监理人指示承包人再次揭开检查，经检查该隐蔽部位质量不符合合同要求。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.分包人

正确答案：C

69【单选题】根据《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》，项目经理应具备的技能包括（）。

A.决策能力、领导能力和组织协调能力

B.项目管理技术、应变能力和生产管理技能

C.管理能力、应变能力、社交与谈判能力和项目管理经验

D.项目管理技术、领导力、商业管理技能和战略管理技能

正确答案：D

70【单选题】项目目标动态控制工作包括：①确定目标控制的计划值，②分解项目目标，③收集项目目标的实际值，④定期比较计划值和实际值，⑤纠正偏差，正确的工作流程是（）。

A.①③②⑤④

B.②①③④⑤

C.③②①④⑤

D.①②③④⑤

正确答案：B

71【多选题】对于单代号网络计划的关键线路和关键工作，以下正确的说法是（）。

A.关键线路只有一条

B.关键工作的自由时差为零

C.关键工作的机动时间最小

D.关键线路上各工作的时间间隔为零

E.关键线路上各工作持续时间之和最小

正确答案：B,C,D

72【多选题】由于业主和工程师的原因所引起的工期延误有（）。

A.业主未能及时交付施工图纸

B.业主未能及时支付预付款或工程款

C.工程师发布暂停施工指令导致延误

D.业主或工程师设计变更导致工程延误或工程量增加

E.资源配置不足

正确答案：A,B,C,D

73【多选题】影响建设工程项目质量的社会环境因素,主要有（）。

A.建设法律法规的健全程度及其执行力度

B.项目法人决策的理性程度以及经营者的经营管理理念

C.政府的质量监督及行业管理的成熟度

D.建设项目所在地水文地质条件及施工现场的作业环境

E.建设咨询服务业的发展及其服务水平的高低

正确答案：A,B,C,E

74【多选题】

某工程双代号时标网络计划，在第5天末进行检查得到的实际进度前锋线如下图所示，正确的选项有（）。

A.H工作还剩1天机动时间

B.总工期缩短1天

C.H工作影响总工期1天

D.E工作提前1天完成E.G工作进度落后1天

正确答案：D,E

75【多选题】在工程项目施工阶段，建设监理工作的主要工作任务是（）。

A.参与设计交底

B.签署单位工程质量评定表

C.审核分包单位资质条件

D.审查施工单位提交的竣工结算申请

E.检查施工单位的测量、检测仪器设备、度量衡定期检验的证明文件

正确答案：B,D,E

76【多选题】在工程项目竣工验收阶段，建设监理工作的主要任务有（）。

A.督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见

B.审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告

C.对大和重大质量事故以及其他紧急情况报告业主

D.组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收

E.在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果

正确答案：A,B,D

77【多选题】下列属于施工直接成本的是（）。

A.人工费

B.材料费

C.管理人员工资

D.差旅交通费

E.施工机具使用费

正确答案：A,B,E

78【多选题】下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。

A.编制资金使用计划

B.及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本

C.选用最合适的施工机械

D.编制施工成本控制工作计划

E.使用新开发机械设备

正确答案：A,B

79【多选题】质量风险识别可分三步进行，其中分析每种风险的促发因素可以采用（）等。

A.头脑风暴法

B.专家调查法

C.经验判断法

D.德尔菲法

E.因果分析法

正确答案：A,B,C,E

80【多选题】在应用分层法时，关键是调查分析的类别和层次划分，根据（）等进行划分。

A.统计的模型

B.管理的需要

C.样本的数量

D.数据的分布规律

E.统计的目的正确答案：B,E

81【多选题】固体废物处理的基本思想有（）。

A.采取资源化的处理

B.采取回收利用的处理

C.采取无害化的处理

D.采取减量化的处理

E.全过程控制固体废物的产生

正确答案：A,C,D,E

82【多选题】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF

—2013

—0201），合同通用条款规定的合同文件的优先解释顺序，正确的有（）。

A.投标函及其附录（如果有）优先于专用合同条款及其附件

B.专用合同条款及其附件优先于技术标准和要求

C.技术标准和要求优先于图纸

D.已标价工程量清单或预算书优先于图纸

E.合同协议书优先于已标价工程量清单或预算书

正确答案：A,B,C,E

83【多选题】需要更换监理人员的情形包括（）。

A.不能胜任岗位职责的B.严重过失行为的C.有违法行为不能履行职责的D.涉嫌犯罪的E.违反职业道德的正确答案：A,B,C,D

84【多选题】下列有关工程保险的表述正确的有（）。

A.在保险合同中，因军事行为所造成的损失一般不属于除外责任

B.保险金额简称保额

C.第三者责任险一般与工程一切险分开投保

D.保险费简称保费

E.保险标的是保险保障的目标和实体

正确答案：B,D,E

85【多选题】与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有（）。

A.效率高

B.周期短

C.费用少

D.约束力强

E.保密性好

正确答案：A,B,C,E

86【多选题】进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，可以成为比较成果的有()。

A.总进度规划

B.工程总进度计划

C.旬进度跟踪报告

D.月进度控制报告

E.进度控制报告

正确答案：C,D,E

87【多选题】根据《建设工程项目管理规范》（GB/T

50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。

A.主持项目管现机构工作

B.决定授权范围内的项目资源使用

C.参与项目招标、投标和合同签订

D.参与选择并直接管理具有相应资质的分包人

E.进行授权范围内的任务分解和利益分配

正确答案：A,B,C,D

88【多选题】建设工程项目质量控制系统运行的约束机制，取决于（）。

A.各质量责任主体对利益的追求

B.质量信息反馈的及时性和准确性

C.各主体内部的自我约束能力

D.外部的监控效力

E.工程项目管理文化建设的程度

正确答案：C,D

89【多选题】在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括（）。

A.提出生产安全事故防范的指导意见

B.办理有关安全的各种审批手续

C.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

D.办理有关环境保护的各种审批手续

E.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

正确答案：B,D

90【多选题】建设工程项目中防止污染的设施，必须与主体工程（）。

A.同时设计

B.同时申报

C.同时验收

D.同时施工

E.同时投产使用

正确答案：A,D,E

91【多选题】按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括（）。

A.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

B.由于客观原因造成材料价格大幅度上涨而增加的材料费

C.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用

D.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费

E.承包商使用不合格材料引起的损失费用

正确答案：A,B,C

92【多选题】下列建设工程项目信息中，属于技术类信息的有（）。

A.进度控制信息

B.施工技术信息

C.竣工验收技术信息

D.材料设备技术信息

E.工作量控制信息

正确答案：B,C,D

93【多选题】关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是（）。

A.各参与方都有进度控制的任务

B.各参与方进度控制的目标和时间范畴相同

C.项目实施过程中不允许调整进度计划

D.进度控制是一个动态的管理过程

E.进度目标的分析论证是进度控制的一个环节

正确答案：A,D,E

94【多选题】政府对工程项目质量监督的内容包括（）。

A.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正

D.对工程竣工验收进行监督

E.依法对违法违规行为实施处罚

正确答案：A,D,E

95【多选题】关于项目信息门户的说法，正确的有（）。

A.项目信息门户服务于一个项目的所有参与单位

B.项目信息门户是项目参与各方信息交流、共同工作、共同使用和互动的管理工具

C.项目信息门户按其运行模式分类，有PSWS模式和ASP模式两种类型

D.项目信息门户的实施条件是与实施有关的组织和管理问题

E.项目信息门户实施的条件包括：组织件、教育件、软件、硬件

正确答案：A,B,C,E

96【多选题】使用质量特性因果分析法时，应注意的事项有（）。

A.若干个质量问题可在一张图中一起分析

B.通常采用QC小组活动方式进行，以便集思广益，共同分析

C.因果分析图法专业性很强QC小组以外的人员不能参加

D.根据管理需要和统计目的，分类收集数据

E.分析时要充分发表意见，层层深入，列出所有可能原因

正确答案：B,E

97【多选题】关于双代号工程网络计划说法正确的有（）。

A.总时差最小的工作为关键工作

B.关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在C.双代号网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差和总时差相等

D.除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值

E.每项工作的自由时差为零，其总时差必为零

正确答案：A,C,D

98【多选题】下列引发工程质量事故的原因，属于技术原因的有（）。

A.结构设计计算错误

B.操作人员技术素质差

C.检测设备配备不齐

D.地质勘察过于疏略

E.盲目追求利润偷工减料

正确答案：A,B,D

99【多选题】单位工程竣工成本分析，应包括下列哪些内容（）。

A.进行预算成本、目标成本和实际成本的三算对比

B.成本总量构成比例分析

C.主要资源节超对比分析

D.主要技术节约措施及经济效果分析

E.竣工成本分析

正确答案：C,D,E

100【多选题】关于判别网络计划关键线路的说法，正确的有（）。

A.相邻两工作间的间隔时间均为零的线路

B.双代号网络计划中无虚箭线的线路

C.总持续时间最长的线路

D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路

E.时标网络计划中无波形线的线路

4.一级建造师《建设工程项目管理》大纲及讲评四十 篇四

（完整Word解析版）

一、单项选择题

1.设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不应低于（）A.C20B.C25C.C30D.C35 答案：A解析：设计年限为50年的建筑物，其混凝土等级不应低于C20，参考教材P5

2.基础部分必须断开的是（）

A.伸缩缝B.温度缝C.沉降缝D.施工缝 答案：C解析：沉降缝的基础必须分开。教材P29

3.均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是（）

A.跨中正弯矩，支座负弯矩B.跨中正弯矩，支座零弯矩 C.跨中负弯矩，支座正弯矩D.跨中负弯矩，支座零弯矩 答案A

解析：教材P25

4.楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是（）的楼梯

A.幼儿园B.医院C.住宅套内D.专用疏散 答案：B解析：教材P34

5.下列防水卷材中，温度稳定性最差的是（）

A.沥青防水卷材B.聚氯乙烯防水卷材 C.高聚物防水卷材D.高分子防水卷材 答案：A

解析：参考教材P84

6.有抗震要求带肋钢筋，其最大伸长率不应小于（）%

A.7B.8C.9D.10 答案C

解析：参考教材P48

7．混凝土试件标准养护的条件是（）。

5.一级建造师《建设工程项目管理》大纲及讲评四十 篇五

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、关于传输网技术的说法，错误的是（）

A．DWDM可以在同一光纤不同波长上传输速率和格式不同的数据.B．SDH具有灵活的复用映射结构.C．ASDN支持端到端的业务自动配置.D．OTN是以SDH和光通道技术为核心的传送网

参考答案：D

2、光纤通信系统中存在非光纤自身原因的损耗有（）

A．吸收性损耗.B．非线性散射损耗.C．微弯损耗.D．瑞利散射损耗

参考答案：C

3、图示SDH网络中，复用段和再生段的数量分别是（）

A．4和2.B．2和3.C．2和4.D．3和2 参考答案：C

4、微波天线基本参数不包括（）

A．驻波比.B．天线增益.C．噪声系数.D．半功率角 参考答案：C

5、TD-SCDMA的切换技术是（）

A．硬切换.B．接力切换.C．软切换.D．更软切换 参考答案：B 参考解析：

6、分组交换的主要缺点（）

A．传输误码率高.B．经济性差.C．链路利用率低.D．实现技术复杂

参考答案：D 参考解析：

7、接入网的订要功能不包括（）

A．交接功能.B．传送功能.C．用户口功能.D．业务口功能

参考答案：A

8、蓄电池的主要指标不包括（）

A．终了电压.B．充电电流.C．电池内阻.D．循环寿命 参考答案：B

9、超五类双绞电缆与普通双绞电缆相比具有（）特点

A．最大衰减大，近端串音衰减大.B．最大衰减大，近端串音衰减小.C．最大衰减小，近端串音衰减大.D．最大衰减小，近端串音衰减小

参考答案：D

10、关于通信网络同步的说法正确的是（）

A．PTN可实现高质量的网络同步，从而解决3G基站间存在的时间同步问题.B．SDH系统同步的过程和传送基准信号的过程是相互独立的.C．CDMA2000支持同步和异步基站运行方式，减少了GPS依赖性.D．PTN采用了固定传送模式的数字时分复用技术，减少了时延 参考答案：A

11、彩色电视机的光电转换是在摄像端利用（）器材将彩色光学图像进行分解并转换成三基色电信号的。

A．CRT.B．CCD.C．LCD.D．PDP 参考答案：B

12、世界各国卫星电视广播普遍采用（）频段

A．L.B．S.C．C.D．X 参考答案：C

13、下列仪表中，不能用于光接收灵敏度和最小过载光功率测试的是（A．OTDR.B．光功率计.C．传输分析仪.D．光可变衰减器

参考答案：A

14、交换系统工程初验时的障碍率测试可采用（）

A．模拟呼叫法.B．大话务量统计法.C．人机命令法.D．话务管魔法

参考答案：A

15、基站天馈线测试包括天馈线（）测试及天馈线系统的增益计算A．相位误差.B．同频干扰保护.C．载波功率计算.D．驻波比（VSWR）

参考答案：D

16、光缆配盘时应先确定（）位置）

A．光缆进局.B．人（手）孔.C．特殊光缆类型.D．埋式管道交互

参考答案：C

17、关于拉绳式桅杆安装要求的说法，正确的是（）

A．每层临时拉绳的初拉力应在与上层正式拉绳的初拉力相近.B．在调整，收紧拉绳时，严格塔上人员或地面人员有一方抢先收紧.C．扒杆放至地面后，自上而下调整拉绳初拉力再调整桅杆垂直度，使其符合设计要求.D．悬挂天线幕前，桅杆应适当反向倾斜，挂好天线幕后应将桅杆倾斜部分调整过来

参考答案：D

18、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）

A．盗窃公用电话亭.B．盗接邻居电话线.C．利用电信网窃取竞争对手投标信息.D．故意传播计算机病毒攻击移动公司计费系统

参考答案：B

19、关于天线塔接地和防雷要求的说法，正确的是（）

A．用一根专用防雷接地线引线将闪接器直接和接地体相连.B．若天线塔所处底层结构复杂，接地体电阻不应大于10欧姆.C．防雷接地线穿越机房时要与设备接地装置相连.D．在天线塔的塔楼部分敷设人工避雷带

参考答案：D

20、投资额为600万元的（）项目负责人必须由一级建造师担任。

A．省内通信线路工程.B．本地网单项工程.C．省内传输工程.D．省内微波通信工程.参考答案：B

二、多项选择题（共10题。每题2分。每题的备选项中。有2 个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分）

21、TD-SCDMA采用了（）多址方式

A．时分多址

.B．频分多址.C．码分多址.D．空分多址.E．扩频多址.参考答案：A,B,C,D

22、以下（）属于机房交流供电系统

A．配电屏

.B．整流设备

.C．UPS.D．逆变器.E．蓄电池.参考答案：A,C,D

23、地面数字电视传输国际标准电视传输标准包括（）

A．ATSC.B．DVB.C．NTSC.D．ISDB.E．DTMB.参考答案：A,B,D,E

24、移动网络优化应主要从（）四个方面来进行分析

A．掉话.B．无线接通率

.C．切换

.D．语音质量.E．干扰.参考答案：A,B,C,E

25、卫星电视接收系统由（）等组成A．天线.B．馈源.C．数字卫星电视发射机.D．高频头.E．功率分配器.参考答案：A,B,D,E

26、以下（）属于《电信运营业重大事故报告规定（试行）》所规定的电信运营业重大事故？

A．固定电话通话阻断超过5万户/小时.B．一个或多个卫星转发器通信累计中断超过60分钟.C．党政军重要机关通信中断.D．不同电信运营者的网间通信全阻60分钟.E．一条或多条国际陆海光（电）缆中断事故.参考答案：C,D,E

27、通信建设工程企业专职安全生产管理人员的安全生产职责包括（）

A．认真贯彻执行国际安全生产方针政策.B．对安全生产进行现场监督检查.C．保证安全生产费用的有效使用.D．及时，如实报告通信工程生产安全事故.E．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程.参考答案：A,B,D

28、OTN上的网络节点主要有（）

A．光分插复用器（OADM）.B．光交叉连接器（OXC）.C．再生中继器（REG）.D．同步数字交叉连接设备（SDXC）.E．分插复用器（ADM）.参考答案：A,B

29、电缆单盘检验的主要项目包括（）

A．环阻测试.B．不良线对检验.C．工作电容.D．绝缘电阻检验.E．电缆气闭性能检验.参考答案：A,B,D,E

30、下面相关单位的做法（）哪些违返了《通信工程质量监督管理规定》

A．建筑单位为了降低成本，修改材料费，将35MM电源线修改为16MM.B．监理单位将承包来的监理业务转包给其他监理单位.C．建设单位组织竣工验收，有验收项目不合格而仍然交付使用的.D．施工单位将工程非主体部分转包给其它单位.E．建设项目对必须实行工程监理实行监理招标.参考答案：A,B,C

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20 分，（四）、（五）题各30 分）

31、背景材料：

某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆 的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件： 1.因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底、敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问题：

1.光缆进场检验存在的问题，正确的做法是？ 2.光缆对绝缘不合格的预测措施有哪些？

3.在交越处施工时，为保证原有光缆安全应采取的措施？ 4.监理工程师拒绝签证是否合理，说明理由。5.写出本工程光缆中继段测试的内容。

参考解析：.1.光缆进场检验存在的问题，正确的做法是？

答案：光缆进场检验主要进行外观检查和光（电）特性测试。外观检查施工单位只查看了光 缆 出厂检验记录，正确做法还应检查光缆盘有无变形、护板有无损伤、各种随盘资料是否齐全，外观检查工作应请供货单位一起进行，开盘后应先检查光缆外表有无损伤，做好记录并在盘 上作好标示。光（电）特性测试时施工单位抽测了部分光电性能是不正确的，正确做法应100%抽样，进行长度复测、单盘损耗测量、后向散射曲线观察。2.光缆对绝缘不合格的预测措施有哪些？

答案：预防光缆对地绝缘不合格措施为：施工中敷设、埋填光缆时，应注意不要使光缆外表皮 损伤；在安装接线盒时，应注意密封性能，防进水、防受潮。

3.在交越处施工时，为保证原有光缆安全应采取的措施？

答案：

①到有关部门查询资料，确定光缆大致位置； ②使用探测仪器检测原光缆准确位置； ③与产权单位联系，确定最好的施工时间； ④使用人工小心挖掘； ⑤做好应急预案。

4.监理工程师拒绝签证是否合理，说明理由。

答案：监理工程师对隐蔽工程进行旁站检查、测量，是监理的职责和权利；本工程中隐蔽工程 施工监理未到场而施工单位进行了回填等，监理拒绝签证是合理的。5.写出本工程光缆中继段测试的内容。

答案：光缆中继段测试内容包括：

①中继段线路衰减系数和传输长度的测试；

②光纤通道总衰减测试；

③光纤后向散射曲线测试；

④偏振模色散 PMD 测试；

⑤光缆对地绝缘测试。

32、背景材料：

总承包一级资质的A公司，承担了500个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期20天，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的B公司，100个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的C公司。施工过程如下：

1.省通管质监人员到了现场检查设施质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。

2.某天，小雨，A公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护用具”后离开，收工阶段，2人下塔时滑落，导致1死，1重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况，施工救援情况，施工造成的人员伤亡和直接经济损失，事故责任认定，事故防范和整改措施。

3.监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括，站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。问题：

1、A公司的分包行为是否合法，说明理由。

2、事件一中，项目经理的做法是否妥当，说明理由。

3、指出事件二中相关人员违规之处。

4、判定事故等级，补充事故调查报告还应包含的内容。

5、补充基站站点参数表缺少的参数。

参考解析

1、A公司的分包行为是否合法，说明理由。

答案：根据相关规定，建筑装饰专业承包三级资质可承担单项合同额不高于 300 万的建筑装饰 装修工程，所以 A 公司将机房装修（经建设单位同意）分包给 B 公司（三级资质）是否合法 关键在合同额是否在 300 万以内，若合同额小于 300 万，则合法，反之则不合法。

而 A 公司将 100 个郊区基站分包给 C 公司（只具有通信用户管线资质）是不合法的，因 为其资质不能从事基站设备安装等工作，这类工作应由具备电信工程专业承包资质或通信信息网络系统集成资质的企业，在其资质允许承包工程范围内分包。

2、事件一中，项目经理的做法是否妥当，说明理由。

答案：项目经理做法不妥当，因为省通管局质监人员到现场检查施工质量，是其法定职责和权 利，监督主要内容包括参与工程建设各方主体（包括监理单位）的质量行为以及执行强制性 标准的情况，施工单位应积极配合其检查工作。

3、指出事件二中相关人员违规之处。

答案：相关人员违规之处如下：

①项目部在雨天最好不要进行铁塔上施工作业，因为易出现滑倒、漏电事故；

②高空作业人员应持证上岗，作业时应佩戴工作帽、工作带，穿工作服、工作鞋。而此 处工作人员穿拖鞋在塔上作业严重违规；

③高空作业应划定工作禁区，塔下无关人员严禁进行工作禁区，必须进入的工作人员应 注意安全，佩戴好安全帽等安全保护设备。而此处塔下工作人员未戴安全帽；

④对于铁塔类高空作业，应属于存在事故隐患和容易发生安全事故处，专职安全员应亲 临施工现场进行指挥、监督。而此处未见安全员。

⑤项目经理发现了安全隐患未采取行动立即制止，只是叮嘱队长；项目部对安全隐患跟 踪检查存在问题。

4、判定事故等级，补充事故调查报告还应包含的内容。

答案：根据造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤属于一般安全事故，所以一死一重伤事故 等级应属于 一般安全事故。

事故调查报告还应包括：

①事故发生经过；

②事故发生的原因和事故性质；

③对事故责任者的处理建议。

5、补充基站站点参数表缺少的参数。

答案：

基站站点参数表缺少的参数有：

①基站经纬度；

②天线高度；

③天线增益；

④天线半功率角；

⑤天线方位角；

⑥仰俯角。

33、背景材料：

某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过 闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。

测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问题：

1、指出安全技术交底的不妥之处，并说明理由。

2、指出本工程需要持证上岗的人员及证件名称。

3、在闹市区人行街道上拉线应采取哪些防护措施。

4、指出工程光缆接续中错误之处，说明正确做法。

参考解析：

1、指出安全技术交底的不妥之处，并说明理由。

答案：安全技术交底不妥之处有：

①专职安全员进行交底不妥，应由技术负责人进行交底；

②项目的所有操作人员参加交底不妥，参加人员应是全体工程管理人员和操作人员；

③除了对本项目作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行交底外，交底内容还 应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应 采取的应急措施。

2、指出本工程需要持证上岗的人员及证件名称。

答案：

①项目经理应取得《建造师注册证书》（通信与广电专业）和《通信工程施工管理人员 安全生产考核合格证书》；

②专职安全员应取得《通信工程施工管理人员安全生产考核合格证书》；

③监理工程师应取得《通信建设监理工程师资格证书》；

④工程概、预算人员应取得《通信建设工程概、预算人员资格证书》；

⑤从事电工作业、金属焊接作业及登高架设作业人员应取得各专业《特种作业操作证》；

⑥施工企业主要负责人应取得《通信工程施工管理人员安全生产考核合格证书》。

3、在闹市区人行街道上拉线应采取哪些防护措施。

答案：应采取如下防护措施：

①应在距地面垂直距离不小于 2M 的地方根据设计规定加装绝缘子；

②人行道上的拉线宜用塑料保护管、竹筒或木桩保护。

4、指出工程光缆接续中错误之处，说明正确做法。

答案：操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值是错误的，因为熔接机显示值是采 用纤芯对准程度来模拟接续损耗，并不是真正的接头损耗。

正确的做法是现场采用 OTDR 监测接续质量，并及时做好损耗和长度记录，观察被接 光纤是否出现损伤或断纤，在工程中应推广远程环回监测法，光纤接头损耗应以该接头双向 测试损耗平均值为准。

绘出接头损耗过大的因果分析图。

34、背景材料

2012年6月A施工单位中标一项传输设备安装工程，建安工程费100W，其中材料费30W，（建设单位提供）施工费为建安工程费扣除材料费的80%，最终合同款为56.84W，其中施工费56W，安全生产费用0.84W，合同工期2012.7.1-2012.10.14，未约定保修期，项目经理部编制的进度计划横道图如下：

工程如期进行，系统测试时发现一段光缆衰减过大，不能满足设备要求：建设单位于2012.9.1，决定增加一个中继站及10KM管道光缆仍由A施工单位施工，施工费按照招投标确定的打折比例结算。增加了两个单向工程设计，主要费用预算如下：

1、中继站设备安装工程设备费50W，建安费5W，其中材料费3.5W

2、管道光缆工程建安费20W，其中材料费15W。

A施工单位接收了中继站设备安装工程的施工任务，拒绝了管道光缆工程的施工任务，建设单位将管道光缆的任务另行委托给了B施工单位。

本工程除以上变更之外，其他工作与原设计相同。工程最终于2012.10.9完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位，工程于2012.10.24初检后进入试运行。2013.2.20完成终验后于次日零时正式投入使用。

问题：

1、根据横道图用直方图形绘制，按周编制成本计划。

2、根据横道图绘制计划时间-成本累计曲线。

3、A单位拒绝管道光缆施工是否合理。

4、双方签约的的合同价款56.84W是否和规定？说明原因写出计算过程。

5、计算A施工单位的最终结算家坎及本工程的保修金。

6、建设单位应分别在何时完成 A 施工单位结算文件的审定和保修金外的工程款的支付。.参考解析：

1、根据横道图用直方图形绘制，按周编制成本计划。

根据进度计划横道图，绘制进度计划成本矩阵见下表：

2、根据横道图绘制计划时间-成本累计曲线。

答案：绘制计划时间-成本累积曲线如下：

3、A单位拒绝管道光缆施工是否合理。

答案：A 单位拒绝管道光缆施工是合理的，这是因为 A 单位中标的是通信设备安装工程，而管 道光缆施工属于通信线路施工工程，超出了原有合同范围；A 单位可以无管道光缆施工资质 或无相关施工资源拒绝。

4、双方签约的的合同价款56.84W是否和规定？说明原因写出计算过程。

答案：双方签订的合同价款不合规定，这是因为根据相关文件规定，安全生产费应按建筑安装 工程费的 1.5%计取，属于不可竞争费用。

合同价款=(100-30)*80%（施工费）+100*1.5%（安全生产费）=57.5（万元）

5、计算A施工单位的最终结算家坎及本工程的保修金。

答案：计算最终结算价款时，先计算增加的中继站设备安装工程费用：

新增工程价款=（5-3.5）*80%（施工费）+5*1.5%（安全生产费）+3.5（A 采材料）

=1.2+0.075+3.5

=4.775（万元）最终结算价款=57.5（原合同价款）+4.775（新增价款）=62.275（万元）工程保修金应为最终

结算价款的 5%，即：62.275*5%=3.11375（万元）

6、建设单位应分别在何时完成 A 施工单位结算文件的审定和保修金外的工程款的支付。

答案：因为工程价款在 500 万以下，按照有关规定应从接到工程竣工结算报告或资料之日起天内完成审计，即 2012 年 10 月 29 日内完成结算文件审定。

按照有关规定，工程初验后 3 个月之内，双方按照合同价款、合同价款调整内容以及索 赔事项，进行工程价款结算，即为：2013.1.24 日内。.35、背景材料：

某施工单位承接了一项PTN网络工程，施工内容包括五个局站的设备安装及测试，所有PTN设备有100G移动接口，项目部制定的网络计划图如下：

上图中工作代号与工作内容的对用关系如下表

根据合同约定，建设单位按照各局站工作的最早开始时间，将设备运到机房，施工中发生吐下事件： 事件一：乙站、丙站设备均推迟2天运到机房：

事件二：施工单位仪表比计划最早进场时间推迟5天时间： 事件三：在丁站本机测试中，仪表故障造成测试工作延迟6天：

问题：

1、按照下表格计划列出各项工作的紧前工作和紧后工作。

2、参照A标注B、E、F、I工作时间参数

3、列出本项目的关键工作，计算计划工期

4、在保证工期前提下，测试工作于第几天开始能保证仪表的最高利用率？

5、各事件顺序发生时，分别影响的工期多少天？那些可以向建设单位索赔工期，本工程的实际工期是多少天？.参考解析：

1、按照下表格计划列出各项工作的紧前工作和紧后工作。

2、参照A标注B、E、F、I工作时间参数

答案：采用简化时标分析法，分析如下，四个时间参数见图。

3、列出本项目的关键工作，计算计划工期

答案：

关键工作是：A-D-H-J-K-G-L-M 计划工期=5（A）+7(D)+6(H)+8(J)+2(K)+3(G)+15(L)+10(M)=56(天)

4、在保证工期前提下，测试工作于第几天开始能保证仪表的最高利用率？

答案：测试工作有 E、C、I、K、G、L，要保证仪器最高利用率就要求仪器连续、不间断工作，才能避免仪器窝工，即需求最早开始的测试工作 E 的最晚开始时间；从图可知 E 最晚开始时 间是第 21 天，最晚结束时间是第 22 天，所有测试工作于第 21 天开始能保证仪表的最高利 用率。

5、各事件顺序发生时，分别影响的工期多少天？那些可以向建设单位索赔工期，本工程的实际工期是多少天？

答案：事件 一中 D、F 工作各推迟 2 天，且均为建设单位责任。D 工作是关键工作，将使工期延误 2 天，可向建设单位索赔工期 2 天；F 是非关键工作，推迟 2 天大于其总时差 1 天将延误 1 天，但前面 D 工作已经延误了 2 天，所以此 1 天将不会影响工期，也不可向建设单位索赔工期。

事件二 E 工作推迟 5 天，属施工单位自己的责任，不能进行索赔；E 工作是非关键工作，其 推迟时间 5 天小于其总时差 8 天，所以不会影响工期。

事件三 I 工作推迟 6 天，属施工单位自己的责任，不能进行索赔；I 工作是非关键工作，其 推迟时间 6 天小于

其总时差 7 天，但前面 E 事件已经延误 5 天，所以将影响工期 5+6-7=4 天。

本工程实际工期是计划工期加上延误工期。

延误工期=2（D 延误）+〔5(E 延误)+6(I 延误)-

7(I 总时差)〕

=6 天

实际工期=56（计划工期）+6（延误工期）

=62（天）

6、在本机测试网元级测试中，本工程除需要测试接口的平均发送光功率、接收光灵敏度和最小过载光功率外，还需要测试哪些项目？

答案：还需要测试：

① 吞吐量

② 时延

6.一级建造师《建设工程项目管理》大纲及讲评四十 篇六

a. 办理施工许可b.确定检验批c.编制施工组织设计文件d.办理质量监督手续

42、按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经( )验收合格方能使用。

a. 建设单位b.设备供应部门c.安全管理部门d.专业管理部门

43、建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及( )资料为重点检查内容。

a. 检验批抽检b.弧度试验c.功能性试验d.垂直度检测

44、按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行( )。

a. 封样鉴定b.见证取样检测c.模拟试件检测d.同条件养护检测

45、我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使( )职能。

a. 验收b.保证c.监督d.规范

46、用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的( )的观察分析，可以判断和平过程是否正常、稳定。

a. 位置b.形状c.比例d.大小

47、质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的( )

a. 职务任务b.岗位职责c.操作要求d.签字及意见

48、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是( )

a. 保护建设工程产品生产者的健康与安全

b.控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素

c.避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害

d.保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全

49、用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严惩程度为重大损失(严重伤害)，则安全风险所属的等级为( )

a.i----可忽略风险b.ii——可容许风险c.iii——中度风险d.iv——重大风险

50、在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有( )

a. 增加设备安全系数，提高可*性b.消除危险源，限制危险物质

b. 进行故障---安全设计d.设置安全监控系统

51、按照我国《企业伤亡事故分类》标准规定，一次事故中死亡职工1~2人的属( )事故。

a. 死亡b.重大伤亡c.特大伤亡d.一般伤亡

52、在职业健康安全管理体系(gb/t28001--2001

)的一级要素“实施和运行”中，属于该体系核心要素的是( )

a. 文件、运行控制b.结构和职责、运行控制c.培训、意识和能力d.应急准备和响应

53、职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用( )等表示。

a. 管理规定、法规b.操作规程、活动准则c.程序文件、法律条款d.文字、表格、流程图

54、建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是( )

a. 评标细则已经审查并获批准

b.应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准

c.应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准

d.施工招标文件及标底已编制完成

55、建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组织设计和( )等内容。

a. 资格预审文件b.政府法律文件c.商务和技术编差表d.评标办法

56、业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分( )四个阶段进行。

a. 履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款

b.履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金

c.工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款

d.工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金

57、采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将( )等一系列工作全部发包给一家承包单位。

a. 勘察、设计、施工、监理

b.设计、施工、材料和设备采购

c.资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购

d.资金筹措、勘察、设计、施工、监理

58、我国《建设工程施工合同<示范文本>》由( )三部分组成。

a. 协议书、合同条款和工程图纸b.协议书、合同条款和专用条款

c.合同条款、专用条款和工程图纸d.协议书、通用条款和专用条款

59、某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是( )

a. 落实项目资金b.办理规划许可证c.办理篱工许可证d.完成设计文件

60、根据我国现行规定，施工投标保证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过( )万元人民币。

a. 50b.80c.100d.120

61、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者( )

a. 仅限发包方b.仅限承包方c.发包方和承包方均可d.仅限监理方

62、工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明( )

a. 解除了承包人的所有责任b.承包人即可获得全部工程价款

c.承包人工程施工任务的完成d.承包人和发包人所有关系的解除

63、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是( )

a. 分析合同文件的组成b.分析合同执行差异的原因

c.分析合同的计价方法d.分析合同的承包范围

64、下列事件中属于特殊风险索赔的事件是( )

a. 洪涝灾害b.百年不遇的暴风雪c.暴动d.海啸

65、国际际承包合同主要是业主通过( )的方式确定承包商后订立。

a. 招标b.直接发包c.在有良好合作关系的战略伙伴中选择d在工程师推荐名单中随机抽取

66、建设工程监理合同标准条件中应包括( )等内容。

a. 合同适用的法律b.监理业务执行的起止时间c.监理的工作范围和内容d.合同生效、变更与终生

67、为了实现有序和科学的项目住处管理。应由( )

a. 业主方编制统一的信息管理职能分工表

b.业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册

c.业主方制定统一的信息安全管理规定

d.业主方制定统一的信息管理保密制度

68、建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是( )

a. 服务于信息处理的应用软件b.收发电子邮件的专用软件

c.基于网络的信息处理平台d.基于企业内部信息管理的网络系统

69、项目管理信息系统中进度控制的功能包括( )

a. 计算和分析投标估算数据b.编制投资使用计划

c.查询和统计合同执行情况d.编制资源需求量计划

70、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的( )

7.一级建造师《建设工程项目管理》大纲及讲评四十 篇七

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.关于推荐性标准，下面说法正确的是()。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。

A.9月10日 B.9月15日

C.9月17日 D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的()，按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途 B.生产能力

C.经济价值 D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决，C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是()。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

6.关于表见代理的错误说法是()。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。

A.冻结 B.查封

C.拍卖 D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。

A.700万元 B.800万元

C.900万元 D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是()。

A.劳动合同 B.借款合同

C.劳务分包合同 D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()。

A.对王某实行货币补偿 B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换 D.对王某实行房屋产权调换

16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。

A.行政法规 B.一般法律

C.司法解释 D.部门规章

17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.旅工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。

A.物证 B.勘验笔录

C.书证 D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误 B.投资失控

C.质量事故 D.施工组织

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地 B.合同签订地

C.乙方所在地 D.建设工程所在地

21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是()。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。

A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行

多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人

C.从业人员 D.安全生产管理人员

E.特种作业人员

72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约

74.下列选项中，属于无效合同的有()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有()。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

80.下列关于提存的说法中，正确的有()。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲

经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方 D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

8.一级建造师《建设工程项目管理》大纲及讲评四十 篇八

（九）一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．项目管理的核心任务是（）。

A．成本控制 B．质量控制 C．目标控制 D．进展控制

2．“费用目标”对施工方而言是（）。

A．成本目标 B．投资目标 C．决算目标 D．预算目标

3．项目管理中最重要的任务是（）。

A．质量管理 B．安全管理 C．进度管理 D．资金管理

4．来自于军事系统的是（）。

A．职能组织机构 B．线形组织机构 C．框图组织机构 D．矩阵组织机构

5．适宜用于大的组织系统的是（）。

A．矩阵组织机构 B．线形组织机构 C．框图组织机构 D．职能组织机构

6．控制项目目标的主要措施中，最重要的是（）。

A．组织措施 B．管理措施 C．经济措施 D．技术措施

7．建设工程项目管理属于（）的范畴。

A．供贷方的项目管理 B．业主方的项目管理

C．施工方的项目管理 D．设计方的项目管理

8．在国际上业主方项目管理的方式主要有（）种可能。

A．两 B．三 C．四 D．五

9．不属于进度纠偏措施中组织措施的是（）。

A．调整项目组织的结构 B．任务分工

C．改进施工方法 D．管理职能分工

10．关于建造师和项目经理的说法中正确的是（）。

A．建造师和项目经理都是一种专业人士的名称

B．建造师和项目经理都是一个工作岗位的名称

C．建造师是一个工种岗位的名称，项目经理是一种专业人士的名称

D．建造师是一种专业人士的名称，项目经理是一个工种岗位的名称

11．建设工程项目总承包的核心是（）。

A．总价包干 B．“交钥匙”

C．为项目建设增值 D．控制工程质量

12．我国于（）年开始推行建设工程监理制度。

A．1983 B．1985 C．1988 D．1990

13．工程项目策划过程的实质是（）。

A．知识管理的过程 B．施工管理的过程

C．成本管理的过程 D．质量管理的过程

14．在施工前对成本进行估算的是（）。

A．成本计划 B．成本预测 C．成本控制 D．成本分析

15．设立目标成本的依据是（）。

A．成本预测 B．成本计划 C．成本分析 D．成本核算

16．施工成本管理的措施中，最易为人采用的是（）。

A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施

17．施工成本按成本构成分解时不包括（）。

A．材料费 B．管理费 C．措施费 D．间接费

18．采用合同中工程量清单的价格时不包括的情况为（）。

A．整体套用 B．部分套用 C．直接套用 D．间接套用

19．不属于索赔费用的计算方法是（）。

A．实际费用法 B．分项费用法 C．总费用法 D．修正费用法

20．不属于工程价款主要结算方式的是（）。

A．按天结算 B．竣工后一次结算

C．分段结算 D．结算时双方约定的方式

21．不属于建安工程价款动态结算方法的是（）。

A．按实际价格结算法 B．按所有材料计算价差

C．竣工调价系数法 D．调值公式法

22．不属于施工成本控制依据的是（）。

A．工程承包合同 B．成本分析 C．成本计划

23．施工成本控制中最具实质性的一步是（）。

A．纠偏 B．分析 C．检查 D．预测

24．支付担保的形式没有（）。

A．股金 B．银行保函 C．抵押 D．质押

25．不属于设备采购合同订立方式的是（）。

A．招标投标 B．按工程包干

C．委托承包商配套供应 D．按设备包干

26．不属于DRB优点的是（）。

A．可以及时解决纠纷 B．成本较高

C．不具有终局性 D．不具有约束力

27．有关NEC合同条件的说法中错误的是（）。．进度报告D

A．NEC含有十五项次要选择 B．NEC是标准的合同条件

C．NEC有六种主要选项条款 D．NEC有九项核心条款

28．能准确表达出施工成本绝对偏差的分析方法是（）。

A．表格法 B．横道图法 C．曲线法 D．矩阵法

29．施工成本控制时，为决策提供支持的是（）。

A．分析 B．比较 C．预测 D．纠偏

30．进行偏差分析最常用的方法是（）。

A．横道图法 B．曲线法 C．表格法 D．矩阵法

31．不属于施工成本分析方法的是（）。

A．总额计算法 B．比率法 C．比较法 D．因素分析法

32．工程预付款预付时间不迟于约定开工日期前（）天。

A．7 B．8 C．9 D．10

33．被称为连环置换法的施工成本分析方法是（）。

A．比较法 B．因素分析法 C．差额法 D．比率法

34．不属于施工成本分析法中比率法的是（）。

A．相关比较法 B．静态比较法 C．构成比较法 D．动态比较法

35．单位工程竣工成本分析的内容不包括（）。

A．竣工成本分析 B．所有资源节超对比分析

C．主要技术节约措施分析 D．经济效果分析

36．不属于三全控制管理的是（）。

A．全面质量控制 B．全过程质量控制

C．全过程进度控制 D．全员参与控制

37．建立工程项目质量控制体系可参照的原则中没有（）。

A．分项规划的原则 B．总目标分解的原则

C．质量责任制的原则 D．系统有效性的原则

38．施工质量控制的过程不包括（）。

A．施工准备质量控制 B．施工过程质量控制

C．施工验收质量控制 D．使用维护质量控制

39．施工质量计划的编制主体是（）。

A．业主 B．设计师 C．监理单位 D．施工承包企业

40．影响施工质量的有（）大要素。

A．三 B． C．D．六

41．以下施工中不正确的是（）。

A．先准备后施I B．先浅后深 C．先土建后安装 D．先验收后交工

42．具有直观、主次分明特点的工程质量统计分析方法是（）。

A．分层法 B．因果分析图法 C．排列图法 D．直方图法

43．不属于常见的异常直方图的是（）。

A．抛物 B．双峰型 C．陡坡D．峭壁型44．不属于安全检查主要内容的是（）。

A．查思想 B．查管理 C．查教育 D．查整改

45．我国《企业伤亡事故分类》规定，职业伤害分为（）。

A．10类 B．15类 C．20类 D．25类

46．属于物理方法废水处理的是（）。

A．筛滤 B．吸附法 C．反渗透法 D．电渗析法

47．噪声按振动性质分类时，不包括（）。

A．气体动力噪声 B．液体噪声 C．机械噪声 D．电磁性噪声

48．固体废物处理的最终技术是（）。

A．回收利用 B．焚烧 C．填埋 D．稳定和固化

49．工程合同的付款分（）阶段进行。

A．四 B．32 C．六 D．七

50．安全防护时，防护措施费用由（）承担。

A．工程监理 B．工程承包人

C．项目经理部 D．监理单位

51．投标保证金的数额一般为投标价的（）。

A．1％ B．2％ C．3％D．4％

52．履约担保的形式不包括（）。

A．企业担保 B．银行保函 C．履约担保书 D．保留金

53．保留金一般为每次工程进度款的（）。

A．10％ B．20％ C．30％D．40％

54．不属于合同诊断内容的是（）。

A．问题的处 B．分析合同差异责任

C．分析合同执行差异的原因 D．分析问题的严重程度

55．不属于合同资料文档管理的是（）。

A．资料整理 B．资料改t C．资料的归档 D．资料的使用

56．最常见的索赔是（）。

A．合同内索赔 B．合同外索赔 C．道义索赔 D．单项索赔

57．施工合同条件采用以（）为核心的工程项目管理模式。

A．业主 B．项目经理 C．承包商 D．工程师

58．NEC的核心条款包括（）。

A．五部分 B．七部分 C．九部分 D．十一部分

59．不属于NEC特征的是（）。

A．适用范围广 B．为项目管理提供动力

C．简明清晰 D．方便使用

60．ac属于（）。

A．大学网络 B．商业网络 C．研究网络 D．军事网络

61．城域网是（）。

A．MAN B．LAN C．WAN D．UAN

62．项目管理信息系统主要用于项目的（）。

A．目标控制 B．成本控制 C．质量控制 D．进度控制

63．不属于项目管理信息系统功能的是（）。

A．投资控制 B．进度控制 C．质量控制 D．合同控制

64．很难直接用于定量分析的施工成本控制方法是（）。

A．对比法 B．横道图法 C．表格法 D．曲线法

65．人力风险属于（）。

A．组织风险 B．资源风险 C．管理风险 D．合同风险

66．不属于安全检查主要内容的是（）。

A．查思想 B．查违章 C．查隐患 D．查整改

67．特大伤亡事故是指一次死亡（）人以上的事故。

A．3 B．5 C．10 D．20

68．不能认定为工伤的是（）。

A．患职业病 B．上班途中受到机动车事故伤害的 C．醉酒导致伤亡的 D．在工作时突发疾病死亡的

69．应用广泛，成本低廉，但是只适用于低浓度气态污染物治理的是（）。

A．吸收法 B．催化法 C．冷凝法 D．生物法

70．最高投标保证金的数额为（）。

A．80万元 B．100万元 C．120万元 D．140万元

二、多项选择题（每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）

1．施工方项目管理的任务包括（）。

A．施工安全管理 B．施工成本管理

C．施工设备管理 D．施工质量管理

E．施工合同管理

2．我国推行建设工程监理制度的目的是（）。

A．确保公平竞争 B．确保工程建设质量

C．提高资金利用率 D．提高工程建设水平

E．充分发挥投资效益

3．建设部规定的必须实行监理的建设工程有（）。

A．国家高新技术产业工程 B．国家重点建设工程

C．大中型公用事业工程 D．利用国家贷款的工程

E．成片开发建设的住宅小区工程

4．工程建设监理的内容有（）。

A．控制工程建设的投资 B．控制工程建设的质量

C．进行工程建设合同管理 D．控制工程建设的进度

E．保证工程建设的安全

5．常用的组织结构模式包括（）。

A．职能组织结构 B．线性组织结构

C．树形组织结构 D．框图组织结构

E．矩阵组织结构

6．基本的组织工具有（）。

A．组织机构图 B．任务分工表

C．组织分工 D．组织结构模式

E．工作流程图

7．控制项目目标的主要措施有（）。

A．组织措施 B．管理措施

C．经济措施 D．技术措施

E．法律措施

8．组成管理的环节包括（）。

A．提出问题 B．比较

C．判断 D．决策

E．执行

9．建设工程项目管理规划宏观上分析和描述的对象包括（A．为什么要进行项目管理 B．项目的总投资

C．项目的总进度 D．项目的负责人

E．怎样进行项目管理）。

10．属于技术风险的有（）。

A．工程设计文件 B．施工机械操作人员的能力

C．工程施工方案 D．工程物资

E．工程机械

11．施工成本管理的主要任务有（）。

A．成本预测 B．成本计划

C．成本控制 D．成本降低

E．成本分配

12．按国际惯例，建安工程间接费包括（A．人工费 B．材料费

C．保险费 D．利息

E．机械使用费

13．施工成本控制的依据包括（）。

A．工程承包合同 B．施工成本计划

C．进度报告 D．现场调研

E．工程变更

14．会计记录的特点有（）。）。

A．间断性 B．连续性 C．复杂性 D．系统性 E．综合性

15．施工成本分析的主要方法有（）。

A．估算法 B．比较法

C．经验法 D．因素分析法

E．比率法

16．由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统包括（A．业主方编制的整个项目实施的进度计划

B．项目子系统

C．设计进度计划

D．施工和设备安装进度计划

E．采购和供货进度计划

17．常见的影响工程进度的风险有（）。

A．组织风险 B．资源风险

C．政治风险 D．管理风险

E．技术风险

18．安全检查的类型有（）。

A．日常性检查 B．突击性检查）。

C．专业性检查 D．季节性检查

E．节假日前后检查

19．在传播途径上控制噪声的方法有（）。

A．吸声 B．隔声 C．消声 D．转移 E．减振降噪

20．投标文件内容包含（）。

A．投标函 B．投标意向

C．投标报价 D．施工组织设计

E．商务和技术偏差表．

21．可以作为投标保证金的有（）。

A．现金 B．现金支票

C．股票 D．银行汇票

E．保兑支票

22．合同依据计价方式的不同主要有（）。

A．单价合同 B．总价合同

C．分项合同 D．分区合同

E．成本加酬金合同

23．建设工程的建设过程大体上可以分为（）。

A．勘察阶段 B．设计

C．修改 D．施工

E．验收

24．履约担保的形式有（）。

A．个人担保 B．企业担保

C．保留金担保 D．履约担保书

E．银行保函

25．合同资料文档管理的内容有（）。

A．合同资料的收集 B．资料整理

C．资料修改 D．资料归档

E．资料的使用

26．索赔文件的编制方法包括（）。

A．前言部分 B．总述部分

C．论证部分 D．工期计算部分

E．证据部分

27．FIDIC系列合同条件具有的特点为（A．简单性 B．复杂性）。

C．国际性 D．通用性

E．权威性

28．建设工程项目经济与管理风险有（）。

A．工程资金供应条件 B．合同风险

C．现场管理条件 D．人身安全控制计划

E．事故防范措施

29．风险管理的工作流程包括（）。

A．风险辨识 B．风险分析

C．风险确认 D．风险控制

E．风险消除

30．建设工程项目技术风险有（）。

A．工程设计文件 B．工程施工方案

C．施工人员技术水平D．施工人员责任心