2015二级河南省建造师继续教育考资料

2015二级河南省建造师继续教育考资料（10篇）

1.2015二级河南省建造师继续教育考资料 篇一

2015市政公用工程（主项）考试

考试人员： /试卷总分： 100/考试总时长： 120分钟

一、判断题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1、沥青层厚度是影响车辙的重要因素。一般认为厚度越大，车辙越严重。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

2、《福建省市政工程施工技术文件管理规程》规定：当所有的分部（子分部）工程完成后，由施工单位的技术和质量负责人组织项目管理人员进行自检，符合设计和工程质量验收标准要求后，报请建设单位项目负责人组织勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师、施工单位企业技术质量部门负责人、项目经理以及相关单位的代表进行验收。单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程按规范的规定进行验收，总承包单位应派人参加。验收后填写单位（子单位）工程质量验收记录。未经验收合格的单位工程不得投入使用。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

3、物质的燃点越高，发生的危险性越大。（）本题得 0 分

正确 错误

参考答案：错误 试题解析： 显示

显示答案

4、在阳光.空气.温度等大气因素作用，沥青中轻质组分逐渐挥发并发生氧化聚合反应，使得沥青质增多并部分转化为沥青碳，沥青路面粘塑性降低，抗变形能力降低，即发生老化现象。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

5、《福建省市政工程施工技术文件管理规程》规定：施工单位应对施工过程中设置的临时水准点与高程桩进行复核，并填写水准高程放样及复测记录。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

6、当支架高宽比大于规定值时，可设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

7、工程实践表明：袋装砂井的直径为70mm，井径比为30以上，效果较理想。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

8、《福建省市政工程施工技术文件管理规程》规定：凡未经隐蔽工程验收或验收不合格的隐蔽工程，不得进行下道工序施工。隐蔽工程施工完毕，施工单位在自检合格后，应向监理单位提出书面验收申请，专业监理工程师（或建设单位项目负责人）组织施工项目技术负责人、施工员、质检员共同参加。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

9、隧道内、外的施工废水不得直接排入河沟、河流及农田内，应排在隧道洞口已按设计做好的污水处理池内 本题得 2 分

正确 错误

显示答案

10、在高压电线下面，可以搭设较矮的临时建筑物，但不得堆放易燃材料。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

11、重力式桥台的优点是自重大。（）本题得 2 分 正确 错误

显示答案

12、在隧道施工过程中，必须建立施工检验—地质预测--修正设计的一体化的施工管理系统。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

13、施工现场停、送电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

14、在设置伸缩缝处,栏杆也要断开。（）本题得 2 分 正确 错误

显示答案

15、同安湾大桥坍塌事故直接原因之一是未按方案要求对该跨支架进行预压。（）本题得 0 分

正确 错误

参考答案：正确 试题解析： 显示

显示答案

16、用人单位不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

17、一氧化碳最高浓度在30mg/m3以内，属于有害气体最高容许浓度。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

18、板桥制作方便，外形简单。（）本题得 2 分 正确 错误

显示答案

19、市政基础设施施工技术文件应随施工进度及时整理，所需表格应按本规定中的要求认真填写、字迹清楚、项目齐全、记录准确、完整真实。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

20、建筑施工垂直运输机械的安装、拆卸实行专业承包，专业承包队伍应当取得省级以上(含省级)建设行政主管部门颁发的垂直运输机械设备安装与拆除工程专业承包资质证书，并对安装、拆卸质量安全负责。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

二、单选题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1、《福建省市政工程施工技术文件管理规程》规定：水泥检验应按批进行，按同一生产厂家、同一强度等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过（）为一批，散装水泥不超过（）为一批，每批水泥抽样不少于一次。本题得 2 分

A、500t、500t B、200t、200t C、200t、400t D、200t、500t 显示答案

2、下列属于化学处理软土地基的是（）本题得 2 分 A、砂井 B、碎石桩 C、深层搅拌桩 D、抛石挤淤

显示答案

3、《福建省市政工程施工技术文件管理规程》规定：（）桥梁、深基坑开挖支护、经地基处理的建筑物和构筑物及设计文件有沉降观测要求的工程，均应按单位工程提供沉降观测记录，并附有水准高程测量记录。记录应填写完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。本题得 2 分

A、造价一千五百万元以上或跨径50米以上桥梁 B、造价一千万元以上或跨径50米以上桥梁 C、造价八百万元以上或跨径50米以上桥梁 D、造价一千万元以上或跨径40米以上桥梁

显示答案

4、当层间高度大于5m时，采用多层立柱支模时，支架的横垫板应平整，支柱应垂直，上下支柱应在同一竖向中线上，且支柱不得超过（）层。本题得 2 分

A、三 B、四 C、一 D、二

显示答案

5、搭设高度（）及以上、搭设跨度（）及以上、施工总荷载（）及以上、集中线荷载（）及以上的混凝土模板支撑工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。本题得 2 分

A、10m、18m、15kN/m、20kN/m B、8m、18m、15kN/m、20kN/m C、6m、18m、15kN/m、20kN/m D、8m、18m、20kN/m、20kN/m 显示答案

6、连墙件设置要求是（）。本题得 2 分

A、应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600mm B、应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600mm C、应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400mm D、应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm 显示答案

7、偏压隧道围岩压力的计算应按其产生偏压的原因分别考虑。根据以往经验，在Ⅲ级及以下围岩，构造影响较大，则以（）的具体条件进行计算。本题得 2

分

A、地质构造 B、施工原因

C、地形引起的偏压为主 D、围岩压力

显示答案

8、建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则（建质[2009]254号）规定：施工单位应依据国家现行相关标准规范，由（）组织相关专业技术人员，结合工程实际，编制高大模板支撑系统的专项施工方案。本题得 2 分

A、业主代表 B、项目技术负责人 C、项目经理 D、监理工程师

显示答案

9、在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（）。本题得 2 分

A、4m B、10m C、8m D、6m 显示答案

10、沥青混凝土路面应拥有足够的（），才可以承受车辆荷载等作用力。

本题得 2 分

A、力学强度 B、平整度 C、构造深度 D、变形能力

显示答案

11、双侧壁导坑法是在隧道开挖断面的（）都布置导坑，并都对其设置临时初期支护侧壁构件的分部开挖方法。本题得 2 分

A、两侧 B、中间 C、上下侧 D、单侧

显示答案

12、建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网，其网目密度不应低于（）。本题得 2 分

A、800目／100cm2 B、2000目／100cm2 C、1500目／100cm2 D、1000目／100cm2 显示答案

13、吊钻头的钢丝绳必须选用同向捻制、柔软优质、无死弯和无断死者，安全系数不应小于（）本题得 2 分

A、6 B、8 C、12 显示答案

14、粗集料含泥量大于（）时，将明显降低沥青膜同集料的黏附性，使沥青混合料易出现水损害现象。本题得 0 分

A、0.5% B、4% C、1.5% D、1% 参考答案： 0.5% 试题解析： 显示

显示答案

15、地表沉降监测可采用（）、铟钢水准尺进行。本题得 2 分

A、水准仪 B、精密水准仪 C、全站仪 D、经纬仪

显示答案

16、桥跨结构相邻两支座中心之间的距离称为（）本题得 2 分 A、标准跨径 B、理论跨径 C、计算跨径

显示答案

17、要严格控制沥青含量，当沥青用量超过最佳用量的（）时，抗滑系数明显降低。本题得 2 分

A、0.5% B、2% C、1.5% D、1% 显示答案

18、隧道的监控量测工作必须紧接开挖、支护作业，应按设计要求进行布点和监测，并根据现场施工情况（）量测项目和内容。本题得 2 分

A、进行 B、决定 C、分别 D、及时调整

显示答案

19、剪刀撑斜杆与地面的倾角宜（）。本题得 2 分 A、在45°～75°之间 B、在30°～75°之间 C、在30°～60°之间 D、在45°～60°之间

显示答案

20、当有路缘石时，为防止碰撞路缘石，压路机不能靠近碾压，应与路缘石间预留（）cm宽度，用夯板进行夯实。本题得 2 分

A、5～10 B、20～30 C、15～20 D、10～15 显示答案

三、多选题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1、根据桥梁工程的受力构件，桥梁可归纳为（）三种基本体系。本题得 2 分

A、悬吊式 B、梁式 C、组合式 D、拱式

显示答案

2、现在我国实际铺筑的沥青路面的表面功能迅速衰减的问题相当突出，根据我国的具体情况，路面抗滑性能迅速下降的原因主要是（）。本题得 0 分

A、粗集料不耐磨

B、沥青标号过大，沥青用量过多 C、沥青混合料拌和不均匀 D、路面渐渐泛油，构造深度下降

参考答案：粗集料不耐磨,沥青标号过大，沥青用量过多,沥青混合料拌和不均匀,路面渐渐泛油，构造深度下降, 试题解析： 显示

显示答案

3、《福建省市政工程施工技术文件管理规程》规定：球墨铸铁管检验报告主要的检验指标不得缺漏，主要检验项目为（）、表面质量。本题得 2 分

A、布氏硬度 B、尺寸 C、外观 D、拉伸试验 E、壁厚

显示答案

4、属于梁桥轻型墩台的有（）。本题得 2 分 A、制动墩

B、钢筋混凝土薄壁墩台 C、埋置式墩台 D、桩柱式墩台

显示答案

5、沥青路面的强度与刚度，随着温度的升高而显著下降，在高温与行车荷载的影响下会产生诸如（）等病害。本题得 2 分

A、推移 B、波浪 C、车辙 D、开裂

显示答案

6、高压喷射注浆法处理软土地基，按喷射流的移动方向，高压喷射注浆法可分为（）本题得 2 分

A、单管法 B、旋喷法 C、摆喷法 D、定喷法

显示答案

7、隧道的超前辅助施工方法与措施有（）。本题得 0 分 A、超前锚杆施工 B、锁脚锚杆 C、超前长管棚 D、地表注浆加固

参考答案：超前锚杆施工,超前长管棚,地表注浆加固, 试题解析： 显示

显示答案

8、《福建省市政工程施工技术文件管理规程》规定混凝土结构模板的预检内容包括（）,模板牢固性、紧密性和模内清理、清理口留置、脱模剂涂刷等；支架的预检内容包括其强度、刚度及稳定性。本题得 2 分

A、几何尺寸 B、轴线 C、标高 D、预埋件 E、预留孔位置

显示答案

9、建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些?（）本题得 2 分

A、安全带 B、安全锁 C、安全鞋 D、安全网 E、安全帽

显示答案

10、建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则（建质[2009]254号）规定：高大模板支撑系统拆除前，（）应核查混凝土同条件试块强度报告，浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除，并履行拆模审批签字手续。本题得 2 分

A、项目技术负责人 B、项目经理 C、项目总监 D、业主代表

显示答案

2.2015二级河南省建造师继续教育考资料 篇二

一、判断题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1、岩土的强度、工程特性、地层岩性的差异，是影响边坡稳定的主要因素。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

2、合拢段应安装体（内）外劲性骨架，抵抗合龙时临时锁定的张力。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

3、对于推移型边坡，防护重点可以上部也可沿全坡而防护，上半部的防护措施可采用卸荷减载、锚固等措施。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

4、整个模板系统荷载通过提升架传递给爬杆。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

5、边坡是在内力地质作用和外力地质作用下形成和发展的。所谓内力地质作用，系指来自地球内部的力所引起的地壳运动和岩浆活动等，例如由火山喷发岩溶流形成的火山边坡。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

6、在洞身开挖过程中，为保证洞内工作人员施工安全，应配备安置足够长度的逃生管，逃生管的管径不宜小于600mm，管壁厚不宜小于10mm。本题得 2

分

正确 错误

显示答案

7、腊八斤特大桥位于四川荥经县境内雅西高速公路，其10号墩有“亚洲第一高墩”美誉，其墩高为150m。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

8、浅埋隧道与深埋隧道相比，就是容易形成承载拱。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

9、高墩施工中拆模强度不小于10Mpa的施工工艺是爬模和翻模。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案

10、浅埋隧道是一种特定条件下的隧道工程，因埋深浅其施工不仅受到覆盖层地质因素的制约，而且还受地下环境的影响。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

11、基层是设置在面层之下，并与面层一起将车轮荷载的反复作用传布到底基层、垫层、土层，起次要承重作用的层次。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

12、中粒式沥青混合料是矿料最大粒径为9.5mm或13.2mm(圆孔筛10mm或15mm)的沥青混合料。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

13、隧道内气温不得高于28℃ 本题得 2 分

正确 错误

显示答案

14、摊铺机无法作业的地方，在监理工程师同意后可以采取人工摊铺施工。

本题得 2 分

正确 错误

显示答案

15、配电室顶棚与地面的距离不低于2.5m，配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

16、深层搅拌法胶结处理时，根据上部结构的要求，可布置成柱状、壁桩和块状三种加固形式。（）。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

17、连续刚构桥合龙时不存在体系转化问题。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

18、桥墩两侧梁段悬臂施工应对称、平衡。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

19、填土边坡施工应自上而下分层进行，每一层填土施工完成后均应进行相应技术指标的检测，质量检验合格后方可进行下一层填土施工。边坡工程在雨季施工时应做好水的排导和防护工作。（）本题得 2 分

正确 错误

显示答案 20、对于高速公路和一级公路，水泥稳定基层的养护期不宜少于7d。本题得 2 分

正确 错误

显示答案

二、单选题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1、我国从（）年代开始使用悬臂浇筑这种技术修建桥梁。本题得 2 分

A、90 B、80 C、70 D、60 显示答案

2、对永久性边坡，现浇挡板和拱板厚度不宜小于（）。本题得 2 分

A、300mm B、250mm C、200mm D、350mm 显示答案

3、管超前指采用管棚或小导管注浆等措施先行支护，实际上就是采用超前支护的各种手段，提高掌子面的稳定性，防止围岩（）。本题得 2 分

A、压力变化 B、渗水 C、漏水 D、松动和坍塌

显示答案

4、在富水软弱断层破碎带、岩溶发育区、煤层瓦斯发育区、重大物探异常区等复杂地质地段应采用（）预报前方地质情况。本题得 2 分

A、物理勘探法 B、超前水平钻探 C、地质调查法 D、地质雷达法

显示答案

5、偏压隧道围岩压力的计算应按其产生偏压的原因分别考虑。根据以往经验，在Ⅲ级及以下围岩，构造影响较大，则以（）的具体条件进行计算。本题得 分

A、地形引起的偏压为主 B、围岩压力 C、地质构造 D、施工原因

显示答案

6、公路工程中墩高一般超过（）m,以上的桥梁墩柱定义为高墩，其断面设计由圆柱形式变为矩形。本题得 2 分

A、40 B、30 C、20 D、45 显示答案

7、合拢段混凝土浇筑时间一般安排在（）时候进行施工。本题得 2 分

A、下午 B、中午 C、早晨 D、温度最低

显示答案

8、采用重力式挡土墙时，土质边坡高度不宜大于（），岩质边坡高度不宜大于（）。本题得 2 分

A、8m 10m B、8m 12m C、5m 8m D、10m 15m 显示答案

9、下列关于混凝土振捣的说法中错误的是()。本题得 2 分

A、以混凝土不再下沉、不再冒气泡、表面泛浆为准 B、振捣时间控制在20s～30s C、先振捣中间，再从中间到两边振捣

D、混凝土振捣时上层混凝土振捣应深入下层混凝土5cm，避免漏振.显示答案

10、盐渍土地区宜采用（）措施。本题得 2 分

A、路堑 B、桥梁 C、避开 D、路堤

显示答案

11、预应力锚杆自由段长度不应小于（），且应超过潜在滑裂面。本题得 分

A、6m B、5m C、4m D、8m 显示答案

12、矿料最大粒径为9.5mm或13.2mm（圆孔筛10mm或15mm）的沥青混合料称为（）。本题得 2 分

A、中粒式沥青混合料 B、细粒式沥青混合料 C、砂粒式沥青混合料 D、粗粒式沥青混合料

显示答案

13、下列加固机理中不是强夯加固地基有（）本题得 2 分 A、动力置换 B、动力固结 C、动力密实 D、动力排水

显示答案

14、水泥稳定基层中水泥剂量不宜超过（）。本题得 2 分

A、6% B、5% C、4% D、7% 显示答案

15、扶壁式挡土墙受力钢筋直径不应小于（），间距不宜大于（）。本题得 2 分

A、12mm 250mm B、12mm 200mm C、10mm 200mm D、15mm 250mm 显示答案

16、级配碎石的级配曲线宜为（）。本题得 2 分

A、圆滑曲线 B、竖曲线 C、抛物线 D、悬链线

显示答案

17、重力式挡土墙设计时不需要进行验算的有（）。本题得 2 分

A、抗倾覆安全系数 B、抗滑安全系数 C、结构内力 D、地基稳定性

显示答案

18、对位于无腐蚀性岩土层内的锚杆的锚固段应除锈，砂浆保护层厚度应不小于（）。本题得 2 分

A、25mm B、20mm C、10mm D、50mm 显示答案

19、边坡（坡面）防护的常用类型为（）。本题得 2 分

A、喷锚混凝土 B、A C D C、植物防护 D、砌石

显示答案

20、挂篮是一个能沿梁顶滑动或滚动的承重结构，其锚固悬挂在已经施工的（）。本题得 2 分

A、前端梁段 B、预埋钢板 C、预埋钢筋 D、后端粱段

显示答案

三、多选题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1、具有排水功能的软基处治措施有（）。本题得 2 分

A、塑料插板 B、砂垫层 C、袋装砂井 D、砂井 E、抛石挤淤

显示答案

2、在基层上用于浇洒透层的材料包括（）。本题得 2 分

A、乳化沥青 B、煤沥青 C、液体沥青 D、石灰浆 E、水泥浆

显示答案

3、隧道的超前辅助施工方法与措施有（）。本题得 2 分

A、超前锚杆施工 B、地表注浆加固 C、锁脚锚杆 D、超前长管棚

显示答案

4、热拌沥青混合料运料车用篷布覆盖主要起到（）的作用。本题得 2 分

A、防雨 B、防污染 C、防泄漏 D、保温 E、连接层

显示答案

5、挂篮按使用材料分类有（）组拼制成。本题得 0 分

A、贝雷片 B、军用梁 C、万能杆件

D、型钢

参考答案：贝雷片,军用梁,万能杆件,型钢, 试题解析： 显示

显示答案

6、浅埋暗挖法施工的优点是：()等.本题得 0 分

A、拆迁占地少 B、灵活多变

C、对地面建筑、道路和地下管线影响不大 D、不扰民，不污染城市环境

参考答案：拆迁占地少,灵活多变,对地面建筑、道路和地下管线影响不大,不扰民，不污染城市环境, 试题解析： 显示

显示答案

7、乳化石油沥青可用于（）。本题得 2 分

A、粘层

B、沥青表面处治路面 C、透层

D、热拌沥青混合拌料路面 E、封层

显示答案

8、隧道洞口一般是穿越山体表层，周围岩石往往风化极为严重，稳定性差。常见的洞口加固方案有（）。本题得 0 分 A、洞口桩基加 B、洞口钢架支承 C、洞口大管棚支护措施

D、洞口套拱 超前小导管辅助进洞措施

显示答案

9、沥青路面的垫层是设置在底基层与土层之间的结构层，起（）等作用。

本题得 2 分

A、防冻 B、排水 C、隔水 D、防开裂 E、防污

显示答案

10、下列隧道超前地质预报属于物理勘探法有（）本题得 2 分

A、水平取芯钻探法 B、地质雷达法 C、TSP地震波法 D、地质调查法

3.二级建造师考试科目资料 篇三

二级建造师考试科目资料

全国二级建造师执业资格考试用书(第三版)

2z100000

建设工程施工管理

全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会⊙编写

中国建筑工业出版社

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

2Z101010

施工管理 2Z101010

施工方的项目管理 项目管理的核心任务是项目的目标控制

2Z101011

掌握建设工程项目管理的类型

一、建设工程项目管理的概念

1.建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。

2.项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。

二、建设工程项目管理的类型 1.业主方的项目管理是管理的核心。

2.投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理。

3.建设项目总承包有多种形式，设计和施工任务综合的承包，设计、采购和施工任务综合的承包（简称EPC承包）等，它们的项目管理都属于建设项目总承包方的项目管理。P2

三、业主方项目管理的目标和任务

1.业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

2.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，他们之间的关系是对立统一的关系。

3.建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。因此可以不单独列为招投标阶段。

4.项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。

5.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 1)安全管理； 2)投资管理； 3)进度控制； 4)质量控制； 5)合同管理； 6)信息管理； 7)组织和协调；

其中安全管理是项目管理中的最重要的任务，P3

四、设计方项目管理的目标和任务

设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。其项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标

五、供货方项目管理的目标和任务

供货方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和供货方本身的利益。其项目管理的目标包括供货方的成本目

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

标、供货的进度目标和供货的质量目标

六、建设项目工程总承包方项目管理的目标和任务

1.建设项目工程总承包方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的利益和建设项目总承包方本身的利益。其项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。

2.建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

2Z101012 掌握施工方项目管理的目标和任务

施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和施工方本身的利益。其项目管理的目标包括施工的成本目标，施工的进度目标和施工的质量目标。

施工方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段，设计阶段，动用前准备阶段和保修期。

P4

一、施工方项目管理的任务

施工方是承担施工任务的单位的总称谓，他可能是施工总承包方，施工总承包管理方，分包施工方，建设项目总承包的施工任务执行方或仅仅提供施工劳务的参与方。

二、施工总承包方的管理任务

施工总承包方（GC,General Contractor）对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任，它的主要管理任务如下：

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

1)负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织等。

2)控制施工的成本（这是施工总承包方内部的管理任务）3)施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者，它除了完成自己承担的施工任务外，还负责组织和指挥它自行分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工（业主指定的分包施工单位有可能与业主单独签订合同，也可能与施工总承包方签约，不论采用何种合同模式，施工总承包方应负责组织和管理业主指定的分包施工单位的施工，这也是国际惯例），并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。4)负责施工资源的供应组织。

5)代表施工方与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。

若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方（不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方）必须接受施工总承包方或施工总承包方的工作指令，服从其总体的项目管理。

三、施工总承包管理方的主要特征P6 1)一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。如果施工总承包管理方通过投标（在平等条件下竞标），获得一部分施工任务，则它也可参与施工。

2)一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

3)不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。4)施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织等。由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可，否则施工总承包管理方难以承担对工程管理的总的责任。

5)负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。

6)与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。P6

四、建设项目工程总承包的特点

建设项目工程总承包的主要意义其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。

2Z101020

施工管理的组织

一、系统的目标和系统的组织的关系

影响一个系统目标实现的主要因素除了组织以外，还有以下两种： 1)人的因素，它包括管理人员和生产人员的数量和质量； 2)方法与工具，它包括管理的方法与工具以及生产的方法与工具。

二、系统的目标和系统的组织的关系

1.系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

因素，这是组织论的一个重要结论。

2.控制项目目标的主要措施包括组织措施，管理措施，经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的措施。

二、组织论和组织工具

1.组织论是一门学科，它主要研究系统的组织结构模式，组织分工和工作流程组织，它是与项目管理学相关的一门非常重要的基础理论学科。

P7 2.组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。工作流程组织则可反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。

2Z101021

掌握项目结构分析

一、项目结构图

项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。

P8

二、项目结构的编码

项目结构的编码依据项目结构图。项目结构图和项目结构的编码是编制上述其他编码的基础。

2Z101022

掌握施工管理的组织结构

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

一、基本的组织结构模式

1.组织结构模式可用组织结构图来描述，组织结构图也是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门之间的组织关系。2.常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构。

3.在国际上，线性组织结构模式是建设项目管理组织系统的一种常用模式。

4.矩阵组织结构是一种较新型的组织结构模式

p15

二、项目管理的组织结构图

项目组织结构图应注意表达业主方以及项目的参与单位有关的各工作部门之间的组织关系。

P16

2Z101024 熟悉施工管理的管理职能分工

管理是由多个环节组成的过程，即：提出问题，筹划，决策，执行，检查

P19

2Z101025 熟悉施工管理的工作流程组织

1.工作流程组织包括：管理工作流程组织，信息处理工作流程组织，物质流程组织。

P23 2.工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

关系。它可用以描述工作流程组织。工作流程图是一个重要的组织工具。

2Z101030 施工组织设计的内容和编制方法 2Z101031

熟悉施工组织设计的内容

一、施工组织设计的基本内容

施工组织设计的基本内容：工程概况，施工部署及施工方案，施工进度计划，施工平面图，主要技术经济指标。

二、施工组织设计的分类及其内容

1.根据施工组织设计编制的广度，深度和作用的不同，可分为： 1)施工组织总设计，2)单位工程施工组织总设计； 3)分部工程施工组织设计。

2.施工组织设计是以整个建设工程项目为对象而编制的。施工组织总设计的主要内容如下： 1)建设项目的工程概况，2)施工部署及其核心工程的施工方案； 3)全场性施工准备工作计划； 4)施工总进度计划； 5)各项资源需求量计划； 6)全场性施工总平面图设计。

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

3.单位工程施工组织设计的主要内容如下： 1)工程概况及施工特点分析； 2)施工方案的选择；

3)单位工程施工准备工作计划； 4)单位工程施工进度计划； 5)各项资源需求量计划； 6)单位工程施工总平面图设计；

7)技术组织措施，质量保证措施和安全施工措施；

8)主要技术经济指标（工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度等）P26 4.分部（分项）工程施工组织设计的内容：

分部（分项）工程施工组织设计[也称为分部（分项）工程作业设计，或称分部（分项）工程施工设计]是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部（分项）工程，如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的，其内容具体、详细，可操作性强，是直接指导分部（分项）工程施工的依据。

5.分部工程施工组织设计的主要内容如下： 1)工程概况及施工特点分析； 2)法和施工机械的选择； 3)分部工程的施工准备工作计划； 4)分部工程的施工进度计划；

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

5)各项资源需求量计划；

6)技术组织措施，质量保证措施和安全施工措施； 7)作业区施工平面布置图设计。

P27

2Z101032 熟悉施工组织设计的编制方法

一、施工组织总设计和单位工程施工组织设计的编制依据 施工组织总设计的编制依据主要包括： 1)计划文件 2)设计文件 3)合同文件 4)建设地区基础资料 5)有关的标准、规范和经验

6)类似建设工程项目的资料和经验.P27

二、施工组织总设计的编制程序

施工组织总设计的编制通常采用如下程序：

1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究； 2)计算主要工种工程的工程量； 3)确定施工的总体部署； 4)拟定施工方案； 5)编制施工总进度计划；

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

6)编制资源需求量计划； 7)编制施工准备工作计划； 8)施工总平面图设计； 9)计算主要技术经济指标；P28

2Z101040 建设工程项目目标的动态控制 2Z101041 掌握项目目标的动态控制方法

项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论

一、动态控制原理

项目目标动态控制的工作程序如下：

1.目标动态控制的准备工作，将对项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。

2.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制。1)收集项目目标的实际值；

2)定期进行项目目标的计划值和实际值的比较；

3)通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏；如有必要，进行项目目标的调整。

P28

二、项目目标动态控制的纠偏措施 项目目标动态控制的纠偏措施主要包括： 1)组织措施； 2)管理措施；

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

3)经济措施； 4)技术措施。

三、项目目标的事前控制

项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。

P29

2Z101042 掌握动态控制方法在施工管理中的应用

一、运用动态控制原理控制施工进度

进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为一个月，对于重要的项目，控制周期可定为一旬或一周等。

二、运用动态控制原理控制施工成本

三、运用动态控制原理控制施工质量

P31

2Z101050 施工方项目经理的任务和责任

1.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为五年。

2.在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

责任制。项目经理岗位是保证工程项目建设质量、安全、工期的重要岗位。

3.建筑施工企业项目经理是指受企业法定代表人委托对工程项目就施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。

4.项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，但它并不一定是（多数不是）一个企业法定代表人在工程项目上的代表人。

P32 5.他的任务仅限于主持项目管理工作，其主要任务是项目目标的控制和组织协调。

2Z101051

掌握施工方项目经理的任务

1.项目经理应在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力： 1)组织项目管理班子。

2)以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同。

3)指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素。4)选择施工作业队伍。5)进行合理的经济分配。

6)企业法定代表人授权的其他管理权力

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

2.项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从企业的整体利益。

3.项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面。P33

2Z101052

掌握施工方项目经理的责任

一、项目管理目标责任书

1.项目管理目标责任书在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。

2.编制项目管理目标责任书应依据下列资料： 1)项目合同文件； 2)组织的管理制度； 3)项目管理规划大纲；

4)组织的经营方针和目标

P34

二、施工方项目经理的责任

1.项目经理对施工承担全面管理的责任：工程项目施工应建立以项目经理为首的生产经营管理系统，实行项目经理负责制。

2.在国际上，由于项目经理是施工企业内的一个工作岗位，项目经理的责任则由企业领导根据企业管理的体制和机制，以及根据项目的具体情况而定。

3.项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

2Z101060

施工风险管理 2Z101061

了解风险和风险量

一、风险和风险量的概念 1.风险指的是损失的不确定性；

2.风险量指的是不确定的损失程度和损失发生的概率。

P35

2Z101062 了解建设工程施工风险的类型 建设工程施工风险的类型： 1.组织风险 2.经济与管理风险 3.工程环境风险 4.技术风险；

P36

2Z101063

了解建设工程施工风险管理的任务和方法

一、风险管理

风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等方面的工作

二、施工风险管理的工作任务及工作流程

1.施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别，风险评估，风险响应和风险控制。

2.常用的风险对策包括风险规避，减轻，自留，转移及其组合等策

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

略。

P37

2Z101070

建设工程监理

2Z101071

熟悉建设工程监理的工作任务

1.我国推行建设工程监理制度的目的是： 1)确保工程建设质量

2)提高工程建设水平

3)充分发挥投资效益

2.我国的建设工程监理属于国际上业主方项目管理的范畴。

3.建设工程监理的工作性质有如下几个特点：服务性，科学性，独立性，公正性；

P38

一、《建设工程质量管理条例》中的有关规定

1.“工程监理单位应当依照法律，法规以及有关技术标准，设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任”

2.“工程监理单位应当选派具备相应资栽的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料，建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收”

3.“监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理”

精心收集

精心编辑

精致阅读

如需请下载！

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

二、《建设工程安全生产管理条例》中的有关规定

1.“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

2.工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任 3.对于造成损失的，依法承担赔偿责任

1)未对施工组织设计中的的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；

2)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的； 3)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

4)未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的；P39

2Z101072

熟悉建设工程监理的工作方法

1.实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位，监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业

P41 2.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

精心收集

精心编辑

精致阅读

4.2015二级河南省建造师继续教育考资料 篇四

报考资格审查须携带资料

1）、首次报考人员需提供以下材料

（1）相应的学历证书原件及复印件；

（2）本人身份证（或军官证）原件及复印件；

（3）有效的业务工作证明（在报名表“单位意见”栏填写并加盖公章）；

（4）本人近期1寸同底免冠照片2张，2寸同底免冠照片1张（贴于报名表指定位置）；

（5）如实填写的当二级建造师执业资格考试报名表（新考生）；

（6）如实填涂的省人事考试报名信息卡；

（7）免试部分科目需提供相应专业的中级及以上专业技术资格证书及复印件，一、二级项目经理资质证书及复印件。

2）、续考人员需提供以下材料

（1）本人身份证（或军官证）原件及复印件；

（2）上一的准考证原件及复印件；

（3）本人近期1寸同底免冠照片1张，2寸同底免冠照片1张（贴于报名表指定位置）；

（4）如实填写的当二级建造师执业资格考试报名表（老考生）；

（5）如实填涂的省人事考试报名信息卡。

报考流程

（一）首次参考人员

5.2015二级河南省建造师继续教育考资料 篇五

2、填隙碎石的单层铺筑厚度宜为10～12cm，用作基层时，最大粒径为53mm,用作底基层时，最大粒径为63mm。

3、级配碎石级配应接近圆滑曲线。用作基层时，压实度不小于98%，用作底基层时，压实度不小于96%。用做二级公路的基层时，它的压碎值不应小于30%

4、填隙碎石施工：准备下承层—施工放样—运输—初压—撒填隙料—振动压实—再撒填隙料--振动压实 初压：8t两轮压路机，碾压3～4遍

撒铺填隙料:松铺厚度为2.5～3.0cm。

碾压：用振动压路机慢速碾压，当需分层铺筑时，应将已压成的填隙碎石层表面粗碎石外露约5～10mm，然后在上摊铺第二层粗碎石。干法施工：全部填满后，用12～15t三轮压路机再碾压1～2遍。湿法施工：

用洒水车洒水，饱和为止；三轮压路机碾压、干燥。

5、拌合6、整形后，当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用12t以上三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机进行碾压。碾压时，后轮必须超过两段的接缝处；一般需碾压6～8遍。

7、中心站集中拌合法

8、级配碎石可用于各级公路的基层和底基层。填隙碎石可用于各级公路底基层和二层以下公路基层。水泥稳定土可适用于各级公路的基层和底基层，水泥稳定细粒土不能用做二级和二级以上公路高级路面的基层。石灰稳定土适用于各级公路的底基层，以及二级和二级以下公路的基层，石灰土不得用做二级公路的基层和二级以下公路高级路面的基层。石灰工业废渣稳定土可适用于各级公路的基层和底基层，二灰，二灰土和二灰砂不应做二级和二级以上公路高级路面的基层。

9、水泥6h以上）的水泥。石灰：应检验石灰的有效钙和氧化镁含量。粉煤灰：粉煤灰中二氧化硅Si02、氧化铝Al2O3和氧化铁Fe2O3的总含量应大于70%，烧失量不

宜大于20%。水泥剂量应通过配合比设计试验确定。设计水泥剂量宜按配合比试验确定的剂量增加0.5%-1%

10、生石灰：当石灰堆放时间较长时，应覆盖封存；生石灰块应在使用前7～10d充分消除；消石灰宜过孔径10mm的筛，并尽快使用。

11、路拌法水泥稳定土

拌合（干拌）：对二级及二级以上公路，应采用稳定土拌和机进行拌合。

常应拌合两遍以上。碾压：路面的两侧应多压2～3遍；整形后,当混合料的含水量为最佳含水量（±1%～±2%）时，应立即用轻型压路机并配合12t以上压路机在结构层全宽内进行碾压。水泥稳定土层的施工

路拌法石灰稳定土（拌合与洒水）

12、无机结合料基层养生：对于高速公路和一级公路，基层的养生期不

宜少于7d，对于二级公路和二级以下的公路，基层的养生期如果少于7d，应限制重型车辆通行。水泥稳定土基层也可采用沥青乳液进行养生。二

灰基层宜采用泡水养生法，养生期应为14d。

13、沥青路面结构层：可由面层、基层、底基层、垫层组成。基层:起主要承重作用的层次。底基层:起次要承重作用的层次。垫层:起排水、隔水、防冻、防污等作用。

14、沥青材料分为地沥青（天然沥青、石油沥青）和焦油沥青（煤沥青、木沥青、页岩沥青）

15、热拌沥青路面施工现场工艺：路缘石安装、喷洒透层油、试验段施工、沥青混合料摊铺、沥青混合料压实、路面成型检测。

试验段开工前28d安装好试验仪器和设备，配备好的试验人员报请监理工程师审核。各层开工前14d在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑，以进行参数确定。

16、沥青的加热温度控制在145～170℃。混和料的出料温度控制在135～170℃。摊铺温度控制在125～140℃，碾压温度不低于120℃。

17、混合料的摊铺：低于100℃。双机或三机梯进式施工，邻机间距10～20m。

18、2～3台双轮双振压路机及2～3台重量不小于16t胶轮压路机组成。初压：采用钢轮压路机静压1～2遍；复压：紧跟初压后开始，采用胶轮压路机，总质量不小于25t；终压：采用双轮钢筒式或关闭振动的双轮双振压路机碾压不少于2遍。

19、接缝处理

20、横接缝的处理方法：首先用3m直尺检查端部平整度，清理干净后在端部涂粘层沥青接着摊铺。摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度立即用人工处理。横向接缝的碾压先用双轮双振压路机进行横压，碾压时压路机位于已压实的混合料层上伸入新铺层的宽为15cm，然后每压一遍向铺混合料移动15～20cm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。

21、沥青表面处治施工技术（中低级路面）：季节施工，并在最高温度低于15℃到来以前半个月及雨期前结束。施工程序：先沥青，后集料，再碾压

22、沥青贯入式路面施工技术（次高级路面）：4～8cm，但乳化沥青贯入式路面的厚度不宜超过5cm。

施工程序：先矿料，再碾

压，然后是沥青

23、气温低于时不宜喷洒透层油。

24、应喷洒粘层沥青：双层式或三层式沥青层之间；水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层或旧沥青路面层上加铺沥青层；路缘石、雨水进水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面。使用乳化沥青时，宜使用快裂型的乳化沥青；当气温低于10℃或路面潮湿时禁止喷洒。

25作用；四是基层在沥青面层铺筑前，封层可分为上封层和下封层。应在沥青面层上铺筑上封层：沥青面层的空隙较大，透水严重；有裂缝或已修补的旧沥青路面；需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面；需铺筑磨耗层或保护层的新建沥青路面。

26、砼外加剂：1.2.调节凝结时间、硬化性能的外3.4.改善其他性能

28、每台搅拌楼在投入使用前，必须进行标定和试拌。施工中应每15d校验一次搅拌楼计量精确度。

29、混凝土摊铺：摊铺前应对基层表面进行洒水润湿，混凝土入模前，先检查坍落度，控制在配合比要求坍落度20～40mm范围内。摊铺过程中，间断时间应不大于混凝土的初凝时间。.每日工作结束，施工缝宜设在胀缝或缩缝处，按胀缝和缩缝要求处治。因机械故障中断浇筑时，可设临时工作缝。

30、混凝土振捣（小型机具施工）：振捣棒：每车道2根，以拌合物全面振动液化，表面不再冒气泡和泛500mm。应避免碰撞模板、钢筋、传力杆和拉杆

31、纵缝施工：当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝；

32、横缝设置与施工：每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向施工缝；横向缩缝的切

33、胀缝设置与施工：高温施工，可不设胀缝；常温施工，集料温缩系数和年温差较小时，可不设胀缝；集料温缩系数或年温差较大，路面两端构造物间距大于等于500m时，宜设一道中间胀缝；低温施工，路面两端构造物间距大于等于350m时，宜设一道胀缝。34、35、混凝土路面养生：14～21d，高温天不宜小于14d，低温天不低于21d。掺粉煤灰的混凝土路面，最短养生时间不宜少于28d。达到设计强度40%后，行人方可通行。

36、灌缝：常温施工式填缝料的养生期，低温天宜为高温天宜为加热施工式填缝料的养生期，低温天宜为2h，高温天宜为6h。在灌缝料养生期间应封闭交通。

37、路面表面排水

38、路面基层排水和排水管以及横向出水管等，采用透水性材料做基层，使深入路面结构内的水分，先通过竖向渗流进入排水层，然后横向渗流进入纵向集水和排水管，再由横向出水管引出路基。

4041、沥青玛碲脂碎石SMA：具有抗滑耐磨、密实耐久、抗疲劳、抗车辙、减少低温开裂的优点，在高速公

42、碎石沥青混凝土（SAC）：原材料对超载车辆、交通量大的高速公路应选用改性沥青；粗集料应采用两次破碎工艺，用锤式破碎机破碎；施工中应严格控制混合料现场的级配。

43、土工合成材料有防止沥青反射裂缝的作用

44、无侧限抗压强度试验检测：路面基层（无机结合料）

45、马歇尔稳定度试验是测定沥青混合料的稳定度和流值等指标所进行的试验。

6.2015二级河南省建造师继续教育考资料 篇六

1.二建报名条件

报考条件凡遵纪守法，具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员，可报名参加二级建造师执业资格考试。

2.工程类或工程经济类专业

共涉及“土建类、测绘类、水利类、交通运输类、能源动力类、地矿类、材料类、电气信息类、机械类、管理科学与工程类、生物工程类、化工与制药类、工程力学类”等18类45个专业，其中本专业36个，相近专业9个。

3.学历要求

报考二级建造师需国家承认的工程类或工程经济类中专以上学历。包括函授、网络教育、成人自考、夜大、电大、国家承认民办院校等。

4.工作年限

从事建设工程项目施工管理工作满2年，工作年限包括下面两点要求：

(1)工作时间满足要求;

(2)从事建设工程项目施工管理工作的时间满足要求。

但是二级建造师各省报名条件略有不同。

比如安徽2017二建报名条件：

凡遵纪守法，并具备下列条件之一者，均可申请参加二级建造师执业资格考试：

(1)取得工程类或工程经济类中专以上学历，并从事工程项目管理工作满2年的;

(2)取得非工程类或工程经济类专业中专以上学历，并从事工程项目管理工作满4年的;

(3)从事工程项目管理工作满10年的;

(4)取得建筑工程类中级及以上专业技术资格的。

例如：安徽省学历达不到的情况下，工作年限达标，也可以报考!

所以考友在报名的时候，一定要认真查阅自己所在省份报考公告。看看是否自己报考条件够不够。

2018年二建报考流程

步：登陆报名

登陆省人事考试网便捷通道“网上报名”栏目，点击“专业技术人员资格考试网上报名”，即可进行报名。

第二步：上传照片

1、照片规格参考

使用近期一寸半免冠彩色证件照、格式为jpg或jpeg格式、大小要在各省规定范围内、必须清晰，亮度足够。

2、照片处理根据电子照片要求，必须预先使用证件照片审核处理工具软件进行照片审核处理，只有通过审核处理后新生成的报名照片才能被报名系统识别。

第三部：打印报名表

使用A4纸下载打印《**市_____年度二级建造师执业资格考试资格审核表》(以下简称《资格审核表》);报考人员在《资格审核表》本人签名处签名;单位的人事(干部)部门审核后，在《资格审核表》单位意见处盖章。

注意1：考生确认报考信息准确无误后，可在网上自行打印《资格考试报名表》，打印报名表前考生可以更改本人报考信息，打印后不得更改报考信息。

注意2：使用A4纸打印《报名表》。

第四步：资格审核

1、网上审核登录相应网站，根据提示填写正确信息提交，在数天之内再次登录，即可确认自己是否通过审核。

2、现场审核网报成功后，报考者需将报名表、学历证书、资格证书等的原件及复印件，带到地点进行审核，现场确定报考资格。

3、考后审核个别地区采用考试结束后再进行现场审核。

4、无需审核新考生需参加资格审查，老考生无需审查，直接根据要求进行报名、缴费即可。

第五步：网上缴费

1、登录网上报名入口，进行缴费，缴费状态显示“缴费成功”才算报名完成。

2、请务必在规定时间内完成报名缴费工作，未进行现场报名缴费者，则视为自动放弃考试。

3、各省每个科目的考试费用会有一些差别，具体金额请参考当年公布的考试文件。

4、报名成功后，别忘了规定时间内打印准考证，准时参加每个科目的考试。

7.2015二级河南省建造师继续教育考资料 篇七

担保法

第一章 总则

法定担保方式

保证、抵押、质押、留置和定金。

反担保

第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用本法担保的规定。

担保合同都是从合同

担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。

担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。

2010二级建造师《建设工程施工管理》：如何进行事故调查

如何进行事故调查？

按照《条例》和《若干意见》的要求，事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。

1.施工单位项目经理应指定技术、安全、质量等部门的人员，会同企业工会、安全管理部门组成调查组，开展调查。

2.建设主管部门应当按照有关人民政府的授权或委托组织事故调查组，对事故进行调查，并履行下列职责：

（1）核实事故项目基本情况，包括项目履行法定建设程序情况、参与项目建设活动各方主体履行职责的情况；建设工程敎育网

（2）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，并依据国家有关法律法规和技术标准分析事故的直接原因和间接原因；

（3）认定事故的性质，明确事故责任单位和责任人员在事故中的责任；

（4）依照国家有关法律法规对事故的责任单位和责任人员提出处理建议；

（5）总结事故教训，提出防范和整改措施；

（6）提交事故调查报告。建设工程敎育网

3.事故调查报告的内容

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生经过和事故救援情况；

（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；

（4）事故发生的原因和事故性质；

（5）事故责任的认定和对事故责任者的处理建议；

（6）事故防范和整改措施。建设工程敎育网

8.2015二级河南省建造师继续教育考资料 篇八

一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。A.20% B.30% C.40% D.50%

2.某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2014年11月7日 B.2014年11月14日 C.2014年11月21日 D.2014年11月28日

3.根据《物权法》，建设用地使用权自()之日起设立。A.国家划拨

B.支付土地使用权出让金 C.使用权登记

D.取得建设用地使用权证书

4.下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是()。

A.注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书 B.注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书 C.注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息

D.注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档

5.施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律禁止的。A.将承包的工程全部转让给他人完成的

B.将有关专业工程发包给了业主认可的分包人的

C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的 D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

6.张某在甲施工单位连续工作满8年；李某与乙监理公司已经连续订立两次固定期限劳动合同；王某来丙公司工作2年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。则应签订无固定期限合同的是()。A.张某 B.李某 C.王某 D.赵某

7.《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。

A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位 B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业 C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业 D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人

8.下列行为中，属于委托代理的是()。A.转包工程 B.肢解分包

C.请律师代为诉讼

D.分包商完成主体结构施工

9.根据《民法通则》，施工企业的项目经理属于施工企业()。A.授权的项目管理者 B.法定代理人 C.指定代理人 D.全权代理人

10.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。A.砖厂乙 B.砖厂丙

C.砖厂乙或砖厂丙均可 D.砖厂乙或砖厂丙均不可

11.在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括()。A.合同履行地

B.合同纠纷发生地 C.合同签订地 D.标的物所在地

12.下列关于劳动合同效力的表述中，正确的是()。

A.用人单位免除自己的法律责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或部分无效 B.用人单位的投资人变更，劳动合同终止，效力灭失

C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同内容变更，效力降低

D.劳动合同被确认无效，对劳动者已付出的劳动，用人单位可以不支付劳动报酬

13.某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是()。A.投入保证其安全生产条件所需的资金

B.决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任 C.依法参加工伤保险

D.特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书

14.某工程施工合同约定2004年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。A.截止于2006年1月1日，承包商丧失诉讼权

B.2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取 C.截止于2006年1月1日，承包商丧失胜诉权 D.承包商获得工程款的权利最长保护2年

15.下列法律中，属于经济法的是()。A.《公司法》

B.《侵权责任法》 C.《统计法》

D.《环境影响评价法》

P1~3 AB为民商法，D为行政法

16.缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是()。

A.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复 B.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复 C.在接到该申请后7日内不予答复 D.在接到该申请后14日内不予答复

17.关于地役权的说法，正确的是()。

A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权 B.地役权合同应采取书面形式订立 C.地役权自地役权合同登记时设立

D.地役权的存在以需役地和供役地相邻接为要件

18.债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是()。A.抵押 B.留置 C.保证 D.质押

19.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A.本单位职工 B.施工现场人员

C.施工现场从事特种作业的人员 D.施工现场从事危险作业的人员

20.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是()。

A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利

B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利

C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用 D.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

21.注册商标的有效期为10年，其计算起始日为()。A.核准注册日 B.提出申请日 C.续展申请日 D.初审公告日

22.下列组织中，具有法人资格的是()。A.项目监理部 B.有限责任公司 C.项目经理部 D.投标联合体

23.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。

A.用其他建筑企业的名义承揽工程 B.允许他人以本企业名义承揽工程 C.与他人联合承揽工程 D.违法分包

24.工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以()。A.直接承担该工程的勘察、设计、施工业务 B.直接与该工程项目的总承包单位签订合同

C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行 D.分包该工程项目的物资采购业务

25.2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到()止。A.2009年3月 B.2009年6月 C.2010年3月 D.2010年6月

26.下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制 B.不同投标人的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出 D.投标人以他人名义投标

27.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.国务院

B.最高人民法院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

28.属于安装工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的工程损毁 B.设计错误引起的工程设备损坏

C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡 D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

29.中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属的建筑施工企业，应当向()申请领取安全生产许可证。A.国务院建设主管部门

B.北京市人民政府建设主管部门

C.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

D.企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门

30.房屋建筑工程施工总承包二级企业要求法定注册资本金和净资产分别为()。A.注册资本金3亿元以上，净资产3.6亿元以上

B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上 C.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上 D.注册资本金600万元以上，净资产700万元以上

P52

31.在施工合同中，就支付工程款而言，债权人是()。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.供货单位

32.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是()。A.委托勘察、设计单位制订技术加固措施

B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强 C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定 D.申请工程质量监督机构鉴定

33.以下仲裁协议有效的是()。A.争议发生之后才达成的仲裁协议 B.未排除法院管辖权的仲裁协议 C.以口头方式约定的仲裁协议 D.约定了两个仲裁委员会的仲裁协议

34.甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是()。

A.甲建设单位 B.乙施工单位 C.李某 D.王某

35.《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利权侵权行为的是()。

A.未经专利权人许可，实施其专利 B.假冒他人专利

C.以非专利产品冒充专利产品 D.购买他人专利

36.下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订 B.被保险人或受益人必须是投保人 C.受益人由被保险人或投保人指定 D.保险合同仅以财产为保险标的

37.下列法律中，属于民法商法的是()。A.《合同法》 B.《劳动法》 C.《反垄断法》 D.《行政复议法》

38.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当()。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全 C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 D.直接向有关主管部门报告。

39.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。

A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理 D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

40.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员 B.专业监理工程师 C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站

41.某工程承包人按规定提前书面通知监理人进行隐蔽工程共同检查，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定的是()。A.承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作

B.监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作

C.承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人 D.监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录

42.如果工程建设中拟采用的新技术、新材料不符合现行强制性标准规定的，在采用前应当履行规定的管理程序，完整和正确的程序是()。A.由拟采用单位提请建设单位组织专题论证，报工程所在地的建设行政主管部门或标准管理部门审定

B.由拟采用单位提请建设单位组织专题论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

C.由拟采用单位组织专题论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

D.由建设单位提请工程所在地的建设行政主管部门组织专题论证，报国务院标准管理部门审定

P256

43.下列关于委托代理终止的说法，正确的是()。A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定代理的人民法院取消指定 D.代理期间届满或者代理事务完成

44.下列选项中，属于行政处罚的是()。A.罚金

B.没收非法财物 C.拘役 D.管制

45.下面关于质权的说法，正确的是()。

A.质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征 B.质权人在质权存续期间，可以处分质物 C.质物必须是动产

D.能够用作质押的动产必须符合国家的规定

46.某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

47.项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级资质专门从事招标代理的单位，按照《注册建造师管理规定》：王某可以建造师名义从事()。

A.建设工程项目总承包管理 B.建设监理

C.建设工程项目管理服务有关工作 D.建设工程施工的项目管理

48.《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是()。A.建设单位

B.建筑施工企业 C.建设监理单位 D.政府安监部门

49.乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该()。A.由甲公司自行承担责任 B.由乙公司自行承担责任 C.由甲乙公司承担连带责任

D.由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任

50.某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。

A.恶意投标罪

B.重大责任事故罪 C.串通投标罪 D.玩忽职守罪

51.下列关于国家对施工现场环境噪声污染防治规定的表述中，正确的是()。A.规定施工场地周边环境噪声排放标准

B.规定使用机械设备可能产生环境噪声污染必须申报 C.禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业活动 D.对环境噪声污染严重的落后设备实行登记制度

P167~168

52.工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位重点是审查()。A.安全生产投入是否充足

B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 C.施工现场人员的安全生产管理能力 D.安全技术措施是否得到落实

53.在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和()环境噪声污染防治两个方面。A.交通运输 B.建设项目 C.社会生活 D.制品加工

P167

54.实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是()。A.监理单位总工程师签字 B.施工单位总工程师签字 C.监理工程师签字

D.该工程项目经理签字

55.某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是()。A.相邻权 B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权

56.某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是()。A.送货单 B.合格证

C.专业机构出具质量鉴定意见 D.合同书

P307

57.某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。A.民事纠纷 B.行政纠纷

C.刑事附带民事纠纷 D.程序纠纷

58.建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于()。A.主合同 B.从合同 C.无偿合同 D.计划合同

59.根据有关工程建设企业标准的规定，下列表述完全符合规定的是()。

A.对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业不可再根据本企业的技术特点和实际需要制定企业标准

B.对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业只能按照国家标准.行业标准或地方标准执行

C.对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当根据本企业的技术特点和实际需要制定企业标准

D.对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当采用国际标准或国外先进标准

60.根据有关规定，下列关于工程保修金使用的说法，正确的是()。A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金 B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金

C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金 D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员应当履行如下安全生产义务()。A.正确使用安全防护用具 B.接受安全生产教育培训

C.发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告 D.发现事故隐患时立即向本单位负责人报告 E.发现事故隐患时及时采取措施予以处理

62.在建设工程领域，行政机关所做的下列行为属于行政许可的是()。A.对责令停止施工的项目允许其开工建设 B.吊销资质证书

C.对先进单位予以表彰 D.颁发施工许可证 E.核准企业资质等级

63.建设单位因监理单位未履行监理合同义务而遭受重大损失，欲提起诉讼，则必须满足起诉的条件有()。A.有充分的证据

B.没有超过诉讼时效时间 C.有具体的诉讼请求

D.属于法院受理民事诉讼的范围 E.属于受诉法院管辖

64.依照《建设工程质量管理条例》的规定，下列情形中属于违法分包的有()。A.总承包单位将部分工程分包给了不具有相应资质的单位 B.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 C.分包单位将其承包的工程再分包 D.未经建设单位的认可，施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业

E.施工总承包人将承包工程的关键性工作分包给了具有先进技术的其他单位

65.有下列情形之一的，劳动者可以立即与用人单位解除劳动合同的是()。A.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全 B.在试用期内的 C.用人单位濒临破产

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使合同难以履行的 E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的

66.建设工程民事责任的承担方式主要包括()。A.返还财产 B.修理

C.赔偿损失 D.行政处罚 E.支付违约金

67.下列关于法律责任的表述中，正确的有()。

A.法律责任是由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果 B.法律责任由合同当事人认定

C.法律责任以法律义务的存在为前提 D.民事法律责任限于财产责任

E.法律责任的实现由国家强制力作保障

68.下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有()。A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁

B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证 C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料

D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理 E.办理了建设工程质量、安全监督手续

69.某施工单位在某工程项目的施工中，因自身原因导致施工中出现质量问题，给建设单位造成损失，该施工单位承担民事责任的方式应包括()。A.停业整顿 B.赔偿损失 C.返还财产 D.修理

E.吊销资质证书

70.建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。A.有第三方介入 B.简便易行

C.能较经济及时地解决纠纷

D.有利于维护双方的长期合作关系 E.调解协议均不具有强制执行的效力

71.下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。A.劳动合同期满，劳动者想维持原条件续订合同，但用人单位不同意的 B.因用人单位未及时足额支付劳动报酬而解除劳动合同的 C.用人单位提出并与劳动者协商一致解除劳动合同的 D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作而终止劳动合同的

E.因劳动者同时与他人建立劳动关系严重影响本职工作而终止劳动合同的

72.下列关于企业资质变更的表述中，正确的有()。

A.企业合并的，合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件 B.企业分立的，分立后的资质等级按实际达到的资质标准和规定的审批程序核定 C.企业改制的，即使改制后资质条件未发生变化，也要重新核定 D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理 E.企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理

73.下列关于施工单位质量责任的说法，正确的有()。A.建筑施工企业对工程的施工质量负责

B.建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体完全相同 C.施工单位是建设工程质量的唯一责任主体 D.建立质量责任制主要包括制定质量目标计划，建立考核标准并层层分解落实到责任单位和责任人

E.总、分包单位对建设工程的质量负连带责任

74.物权的种类包括()。A.所有权 B.债权

C.用益物权 D.知识产权 E.担保物权

75.下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。A.合同中必须要约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加 C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行

D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款

76.总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

77.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑意外伤害保险。下列选项中符合该条例的有()。A.建筑意外伤害保险费由施工单位支付 B.建筑意外伤害保险实行实名制

C.建筑意外伤害保险按工资总额计提保险费 D.建筑意外伤害保险是一种商业保险

E.建筑意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

78.行政机关在实施行政强制措施时，应当遵守的规定有()。A.实施前须向行政机关负责人报告并经批准

B.实施时可不通知当事人到场但应邀请见证人到场

C.实施时当场告知当事人具体采取的行政强制措施即可 D.制作现场笔录

E.应告知当事人事后可陈述、申辩

79.我国《担保法》规定的担保形式有()。A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.预付款

80.按照《建设工程消防监督管理规定》规定，施工单位应当承担的消防施工的质量和安全责任有()。

A.选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品

B.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工 C.选用满足防火性能要求的建筑构件

9.2015二级河南省建造师继续教育考资料 篇九

根据建设部《建造师注册管理规定》（建设部令第153号）、建设部《关于印发<一级建造师注册实施办法>的通知》（建市〔2007〕101号）、《河南省建设厅关于印发<河南省二级注册建造师管理办法>的通知》（豫建建〔2007〕142号）规定，申请二级注册建造师初始注册、变更注册、增项注册、延续注册、注销注册、重新注册和注册执业证书、执业印章遗失破损补办等，按以下要求办理：

一、注册申报程序

第一条 申请人申请注册前，应当受聘于一个具有建设工程施工或勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询资质的企业，与聘用企业依法签订聘用劳动合同。申请人向聘用企业如实提供有关申请材料并对内容真实性负责，通过聘用企业向企业工商注册所在地省辖市建设行政主管部门提出注册申请。

属于省政府确定的35个扩权县（市）的，申请人也可以通过聘用企业向企业工商注册所在地扩权县（市）建设行政主管部门提出注册申请；扩权县（市）建设行政主管部门不具备受理条件的，企业可直接向省辖市建设行政主管部门提出注册申请；但企业不得分别向省辖市和扩权县（市）建设行政主管部门同时提出注册申请。

第二条 注册申请实行网上和书面相结合的申报方式。申请人应当在《河南省工程建设信息网》（www.hngcjs.net）二级注册建造师注册管理系统上进行填报，网上申报成功后自动生成打印所需申请表。

第三条 注册申请包括初始注册、变更注册、增项注册、延续注册、注销注册和重新注册。注册二级建造师因遗失或污损注册证书、执业印章的，可申请补办或更换。

第四条 初始注册

申请人自资格证书签发之日起3年内可申请初始注册。逾期未申请者应当提供相应专业继续教育证明，其学习内容应当符合建设部和我厅关于二级注册建造师继续教育的规定。

申请初始注册的，申请人应当提交下列材料：

（一）《二级建造师初始注册申请表》点击下载；

（二）资格证书、学历证书和身份证明复印件；

（三）申请人与聘用企业签订的聘用劳动合同复印件或申请人所在企业出具的劳动、人事、工资关系证明；

（四）逾期申请初始注册的，应当提供达到继续教育要求证明材料复印件。申报材料由申请表和

（二）、（三）、（四）部分合订后的材料附件组成。

聘用企业将《企业二级建造师初始注册申请汇总表》（附表1-2）和申请人的申请表、材料附件报省辖市或扩权县（市）建设行政主管部门。其中，申请建筑、市政、矿业、机电专业注册的，应当提交申请表一式二份和材料附件一式一份；申请公路、水利水电注册的，应当提交申请表一式三份和材料附件一式二份；申请公路、水利水电专业增项注册的，每增加一个专业应当增加申请表一式一份和材料附件一式一份。省辖市和扩权县（市）建设行政主管部门将《市级建设主管部门二级建造师初始注册初审意见表》（附表1-3）、《市级建设主管部门二级建造师初始注册初审汇总表(企业申请人)》（附表1-4）、《市级建设主管部门二级建造师初始注册初审汇总表(专业)》（附表1-5）和申请人的申请表、材料附件报省建设厅。其中，申请建筑、市政、矿业、机电专业注册的，应当提交申请表一式一份；申请公路、水利水电专业注册的，应当提交申请表一式二份和材料附件一式一份；申请公路、水利水电专业增项注册的，每增加一个专业应当增加申请表一式一份和材料附件一式一份。材料报送按《市级建设主管部门二级建造师注册申请材料报送目录》（附表1-6）要求办理。涉及公路、水利水电专业申请注册的，建设厅将申请人的申请表一式一份和材料附件一式一份送省级有关专业部门。

省级有关专业部门对申请人的申报材料进行审核，并填写《省级有关部门二级建造师初始注册审核意见表》（附表1-7），连同按企业申请人汇总后生成的《省级有关部门二级建造师初始注册审核汇总表》（附表1-8）移送建设厅。

第五条 变更注册

在注册有效期内，发生下列情形的，应当及时申请变更注册。变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期。

1．执业企业变更的； 2．所在聘用企业名称变更的； 3．注册建造师姓名变更的。

申请变更注册的，申请人应当提交下列材料：

（一）《二级注册建造师变更注册申请表》（附表2-1）；

（二）注册证书原件和执业印章；

（三）执业企业变更的，应当提供申请人与新聘用企业签订的聘用劳动合同，或申请人聘用企业出具的劳动、人事、工资关系证明，以及工作调动证明复印件（与原聘用企业解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明）；

（四）申请人所在聘用企业名称发生变更的，应当提供变更后的《企业法人营业执照》复印件和企业所在地工商行政主管部门出具的企业名称变更函复印件。

（五）注册建造师姓名变更的，应当提供变更后的身份证明原件或公安机关户籍管理部门出具的有效证明。

第六条 增项注册

注册建造师取得相应专业资格证书可申请增项注册。取得增项专业资格证书超过3年未注册的，应当提供该专业最近一个注册有效期继续教育学习证明。准予增项注册后，原专业注册有效截止日期保持不变。

申请增项注册的，申请人应当提交下列材料：

（一）《二级注册建造师增项注册申请表》（附表3-1）；

（二）增项专业资格考试合格证明复印件；

（三）注册证书原件和执业印章；

（四）增项专业达到继续教育要求证明材料复印件。申报程序和材料份数按初始注册要求办理。第七条 延续注册

注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照《河南省二级注册建造师管理办法》第五条、第六条的规定申请延续注册。延续注册的有效期为3年。

申请延续注册的，申请人应当提交下列材料：

（一）《二级注册建造师延续注册申请表》（附表4-1）；

（二）原注册证书和执业印章；

（三）申请人与聘用企业签订的聘用劳动合同或申请人聘用企业出具的劳动、人事、工资关系证明；

（四）申请人注册有效期内达到继续教育要求证明材料复印件。申报程序和材料份数按初始注册要求办理。第八条 注销注册

二级注册建造师有《河南省二级注册建造师管理办法》第十五条所列情形之一的，省建设厅委托市级或扩权县（市）建设行政主管部门办理注销手续。

申请人或其聘用的企业，应当提供下列材料：

（一）《二级注册建造师注销注册申请表》（附表5-1）；

（二）注册证书原件和执业印章；

（三）符合《河南省二级注册建造师管理办法》第十五条所列情形之一的证明复印件。二级注册建造师本人和聘用企业应当及时向市级建设主管部门提出注销注册申请；有关单位和个人有权向注册受理和审批机关举报；县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门应当及时告知注册受理和审批机关。

第九条

重新注册

二级建造师注销注册或者不予注册的，在重新具备注册条件后，可申请重新注册，重新注册按初始注册要求办理。

申请重新注册的，申请人应当提交下列材料：

（一）《二级建造师重新注册申请表》（附表6-1）；

（二）资格证书、学历证书和身份证明复印件；

（三）申请人与聘用企业签订的聘用劳动合同复印件或聘用企业出具的劳动、人事、工资关系证明；

（四）达到继续教育要求证明材料复印件。申报程序和材料份数按初始注册要求办理。第十条

注册证书、执业印章遗失补办

二级注册建造师因遗失注册证书、执业印章的，应当向市级或扩权县（市）建设行政主管部门申请补办，并提交下列材料：

（一）《二级注册建造师注册证书、执业印章遗失补办或污损更换申请表》（附表7-1）

（二）身份证明复印件；

（三）省级以上报纸刊登的遗失声明原件。第十一条 注册证书、执业印章污损更换

二级组册建造师注册证书、执业印章污损的，可向市级或扩权县（市）建设行政主管部门申请更换，并提交下列材料：

（一）《二级注册建造师注册证书、执业印章遗失补办或污损更换申请表》；

（二）身份证明复印件；

（三）污损的注册证书原件、执业印章。

第十二条

取得二级建造师资格证书的人员，可对应下述专业申请注册：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程、机电工程。

资格证书所注专业为房屋建筑工程、装饰装修工程的，按建筑工程专业申请注册；资格证书所注专业为矿山工程的按矿业工程专业申请注册；资格证书所注专业为冶炼工程的，可选矿业工程或机电工程之中的一个专业申请注册；资格证书所注专业为电力工程、石油化工工程、机电安装工程的，按机电工程专业申请注册。

二、受理和审查

第十三条 省辖市和扩权县（市）建设行政主管部门应当参照《建设部机关实施行政许可工作规程》（建法〔2004〕111号）和省建设厅行政许可事项规定，进行二级建造师注册申请的受理、审查工作，注册申请受理和审查工作不得由同一人办理，确保程序合法，行为规范。

第十四条 省辖市和扩权县（市）建设行政主管部门按照初始注册、延续注册、变更注册、增项注册、重新注册、遗失补办、污损更换和注销注册有关规定，对注册申请人材料的完整性进行查验。申请材料存在可以当场更正错误的，应当允许申请人当场更正。申请注册材料齐全、符合规定的法定形式，或者申请人按要求提交全部补正申请材料的，应当受理申请人的注册申请，并向申请人出具《行政许可受理通知书》。申请材料不符合本工作规程规定或材料不齐全，应当当场或者在5日内向申请人出具《行政许可补正有关材料通知书》，一次性告知申请人需要补齐、补正的全部内容，并将申请材料退回申请人。逾期不告知的，自收到申请注册材料之日起即为受理。

申请人有下列情形之一的，不予受理或不予注册：

（一）不具有完全民事行为能力的；

（二）申请在两个或者两个以上企业注册的；

（三）未达到二级注册建造师继续教育要求的；

（四）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；

（五）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；

（六）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；

（七）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；

（八）在申请注册之日前3年内担任施工企业项目负责人期间，所负责项目发生过工程建设事故的；

（九）申请人的聘用企业不符合注册企业要求的；

（十）年龄超过65周岁的；

（十一）法律、法规规定不予注册的其他情形。

第十五条 省辖市和扩权县（市）建设行政主管部门对申请人的申报材料进行审查，认真核对资格证书、学历证书、身份证明、继续教育证明和聘用合同原件与复印件是否一致，按规定填写审查意见。

第十六条 省辖市和扩权县（市）建设行政主管部门对申请初始注册、重新注册、增项注册，应当自受理申请之日起，20日内对申请人注册条件和申报材料进行审查，并作出书面审查意见；对申请延续注册的，应当自受理申请之日起，5日内对申请人注册条件和申报材料进行审查，并作出书面审查意见。审查意见为不同意的需说明理由，并上报建设厅。

第十七条 军队系统取得二级建造师资格证书人员申请注册，按照本工作规程执行。

三、审核与审批

第十八条 对申请初始注册、重新注册、增项注册的，建设厅收到初审意见后，20日内审批完毕并作出书面决定，审批结果向社会公告。建设厅审批时不再组织专家复审，仅对申请人重复注册、举报情况进行核实。省交通、水利等专业部门，应当自收到全部注册申请材料之日起，在10日内审核完毕，作出书面审核意见汇总后报送建设厅。建设厅应将审核意见结果汇总后向社会公示10日，公示无异议的，准予注册。

第十九条 对申请变更注册、注销注册，注册证书、执业印章遗失补办或污损更换的，建设厅委托市级或扩权县（市）建设主管部门负责办理，5日内办结。

省辖市和扩权县（市）建设主管部门负责企业名称和注册建造师姓名变更，审查合格的，在注册证书变更注册记录栏进行登记。跨市变更的，由注册建造师提出变更申请，通过原聘用企业报原市级建设主管部门同意后，由调入地市级建设主管部门审查办理。办结10日内将《市级建设主管部门二级注册建造师变更注册审批汇总表》（附表2-3）报建设厅备案。省辖市和扩权县（市）建设主管部门负责注销注册办理，将收回的注册证书、执业印章送省建设厅集中销毁，办结10日内将《市级建设主管部门二级注册建造师注销注册汇总表》（附表5-2）报建设厅备案，建设厅在河南省工程建设信息网上公告注册证书和执业印章注销情况。

省辖市和扩权县（市）建设主管部门负责注册证书、执业印章遗失补办或污损更换，将更换收回的注册证书、执业印章送建设厅集中销毁，办结10日内将《市级建设主管部门二级注册建造师注册证书、执业印章补发或更换汇总表》（附表7-2）报建设厅备案。建设厅在河南省工程建设信息网上公告注册证书、执业印章补办或更换情况。

第二十条 对申请延续注册的，建设厅收到审查意见后，10日内审批完毕并作出书面决定，审批结果向社会公告。建设厅审批时不再组织专家进行复审，仅对申请人重复注册、举报情况进行核实。省交通、水利等专业部门应自收到全部注册申报材料之日起，5日内审核完毕，作出书面审核意见汇总后报送建设厅。建设厅将审核结果汇总后向社会公示10日，公示无异议的，准予注册。审批日期为注册证书签发日期，注册证书自签发之日起有效期3年，执业印章与注册证书有效期相同。

第二十一条 建设厅自公告发布之日起10日内，通过省辖市和扩权县（市）建设行政主管部门向准予注册的申请人核发《中华人民共和国二级建造师注册证书》，省辖市和扩权县（市）建设行政主管部门负责在注册证书照片上加盖骑缝钢印；经审批同意延续注册、增项注册、注销注册的，省辖市和扩权县（市）建设主管部门在注册证书内页加贴建设厅统一印制的防伪贴，并加盖骑缝印章。

经审批同意初始注册、延续注册、增项注册、重新注册的，省建设厅负责注册证书、执业印章制作、统一编号和打印，省辖市或扩权县（市）建设行政主管部门负责发放，发放办结10日内将《市级建设主管部门发放二级建造师注册证书、执业印章汇总表》（附表1-9）报建设厅备案。

四、注册证书和执业印章

第二十二条

注册证书

注册证书采用墨绿纸制材料，形状为长方形，长124mm，宽87mm，由建设厅统一印制。

（一）注册证书采用两种编号体系。注册编号由一个汉字和12位阿拉伯数字组成，证书编号为全省注册证书印制流水号；

（二）注册编号的汉字和各组数字的含义为：

1．编号首位汉字表示现注册省辖市名称第一个汉字，如：郑州为“郑”。扩权县（市）统一编写为所在省辖市。

2．第2位表示注册建造师级别，二级为2；

3．第3、4位表示初始注册时受聘企业所在地省辖市或扩权县（市）行政区划代码，如郑州为“01”、洛阳为“02”等。

4．第5、6位表示取得资格证书年份，如2005年取得资格证书的，表示为“05”； 5．第7、8位表示初始注册年份，如2007年初始注册的，表示为“07”；

6．第9-13位表示初始注册时，申请人在注册申请地市级注册流水号，如第1个表示为“00001”。例如：郑201050700001，表示该注册建造师的现注册地是郑州，级别是二级，首次注册地是郑州，资格证书为2005年取得，首次注册年份为2007年，首次注册时流水号是00001。

（三）注册编号首位汉字代表当期注册地，其它数字编号一经注册不得改变。延续注册、变更注册和重新注册的，编号首位汉字随注册省辖市改变而改变，数字编号仍沿用初始注册时编号。

（四）注册证书的注册编号与执业印章的注册编号相同。第二十三条

执业印章

（一）执业印章由省建设厅统一刻制，省辖市或扩权县（市）建设行政主管部门负责发放。

（二）注册专业简称

建筑工程专业简称“建筑”，公路工程专业简称“公路”。水利水电工程专业简称“水利”，市政公用工程专业简称“市政”，矿业工程专业简称“矿业”，机电工程专业简称“机电”。各专业简称之间由一个空格“ ”连接，表示有多个注册专业，如“建筑 公路”表示建筑工程专业、公路工程专业。

（三）无论申请人注册一个专业还是多个专业，只能核发一本注册证书和一枚执业印章。

（四）注册多个专业，由于专业增项注册、延续注册、注销注册导致专业之间注册有效截止日期不同的，执业印章有效截止日期为注册有效期最早截止专业的日期。

五、其他

第二十四条 二级建造师注册后，在领取注册证书和执业印章时，应当同时向申请地市级或扩权县（市）建设主管部门交回原建筑业企业二级项目经理资质证书，市级建设主管部门负责证书销毁并报建设厅备案。

第二十五条 省级建设主管部门不收取二级建造师注册费。证书工本费、打印及印章制作费标准由省级建设主管部门报省级物价管理部门核定。市级建设主管部门在注册工作中发生的相关费用，请商同级有关主管部门解决。

第二十六条 本工作规程所附附件表格为参考用表，申报表格除签名外，不得人工手写或复印上报，正式申请上报表格以网上注册系统自动生成打印表格为准。

第二十七条

本工作规程由建设厅负责解释。第二十八条

10.2015二级河南省建造师继续教育考资料 篇十

某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV 变电站施工(含室外电缆敷设)。

合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。

工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。

施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对业务送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查，发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。

监理工程师组织分项工作质量验收时，发现35KV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊，造成接地电阻不合格，分析原因有：

(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交底内容，但实施作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底;

(2)接地体的连接不符合规范要求

(3)室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。

问题：

1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?

2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?

3.写出本工程接地体连接的技术要求

4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。

解析与参考答案：

1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?

参考教材《建设工程法规及相关规定》，p97.《招投标法》规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。

《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位，但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可;所以，总承包单位如果要将承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。

工程的工艺线设备属于合同中约定的主体工程不允许分包;管道、电气专业属于特种设备和专业工程，依法告知建设单位并取得认可，可以进行分包。

2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?

参考教材p55.;管道安装前的检验

工程中属于压力管道的，特检站应进行监督检验。所以施工单位还应检查管道制造厂的质量证明书，并符合国家现行标准规范和设计文件的规定，使用前核对其材质、型号规格、标识以及几何尺寸的验收，标识应清晰完整，能够追溯到产品的质量证明文件。

3.写出本工程接地体连接的技术要求

参考教材p113，接地体的施工技术要求。

1)水平埋设的接地体采用镀锌扁钢的厚度应不小于4mm，截面积不小于100mm2;热镀锌层厚度不能小于65微米。埋入后的接地体周围应填土夯实。

2)接地体采用扁钢时，其搭接长度为扁钢宽度的两倍，并有三个邻边施焊;接地体连接的焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊缝处的药皮敲净后，并做防腐处理。

3)在接地体施工结束后，应及时测量接地电阻，电气设备的独立接地体，其接地电阻应小于4Ω，共用接地体电阻应小于1Ω。

4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。

参考教材《建设工程施工管理》p162;

参考教材p176;施工技术交底要求

1)项目部要分层次与分阶段进行技术交底。施工技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质确定。在单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前，应进行技术交底。

2)技术交底按工程性质，交底的对象应准确，机电工程项目施工技术交底分层次展开，应直至交底到施工操作人员。未及时参加施工技术交底人员必须补充交底。

3)施工作业前进行应准备相关资料，在作业前完成施工技术交底。

4)完成技术交底记录技术交底记录是履行职责的凭据，应及时完成。参加施工技术交底人员(交底人和被交底人)必须签字。技术交底记录应妥善保存，竣工后作为竣工资料进行归档。

5)确定施工技术交底次数。一般情况下，工程施工仅做一次技术交底是不适宜的，应根据工程实际情况确定交底次数。当技术人员认为不交底难以保证施工的正常进展时应及时交底。对于施工工期较长的施工项目除开工前交底外，宜至少每月再交底一次。

(二)背景资料：

A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机-发电机组的安装工程。

汽轮机X件到货。项目都在施工中。实行三检制，合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。

钳工班只测量了转子XX面柱度，转子水平度和推力盘不平度后，将清洗干净的各部件装配到下缸体上，检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上推一次完成扣盖，并按技术人员交底单中的中紧力矩。一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡检过程中，紧急制止了该工序的作业。

在机组轴冲洗过程中，临时接管的接头松脱，润滑油污染了部分地坪，项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。

项目部组织检查了实体工程和分项工程验收，均符合要求，填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案，报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程度不对，试运行现场环境不符合要求，不同意试运行，后经A单位项目部整改，达到要求，试运行工作得以顺利实施。

问题：

1.汽轮机转子还应有哪些测量?

2.写出上下缸体链接的正确安装工序。

3.在分项工程检验中，专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?

4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?

解析与参考答案：

1.汽轮机转子还应有哪些测量?

参考教材p64，汽轮机转子测量应包括：轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度)、转子水平度测量。

转子就位后，测出转子各部晃度及各端面瓢偏度，轴颈锥度及转子弯曲度，并检查轴承间隙，汽封间隙，动静叶轴向间隙等通流部分间隙。

2.写出上下缸体链接的正确安装工序。

参考教材p64,气缸扣盖安装技术要点

1)扣盖工作从下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止，全程工作应连续进行，不得中断。

2)汽轮机正式扣盖之前，应将内部零部件全部装齐后进行试扣，以便对汽缸内零部件的配合情况全面检查。

3)试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙，确保汽缸内部清洁无杂物、结合面光洁、并保证各孔洞通道部分畅通，需堵塞隔绝部分应堵死。

4)试扣空缸要求在自由状态下0.05mm塞尺不入;紧1/3螺栓后，从内外检查0.03mm塞尺不入。

5)试扣检验无问题后，在汽缸中分面均匀抹一层涂料，方可正式扣盖。汽缸紧固一般采用冷紧，对于高压高温部位大直径汽缸螺栓，使用冷紧方法不能达到设计要求的扭矩，而应采用热紧进行紧固。紧固之后再盘动转子，听其内部应无摩擦和异常声音。

3.在分项工程检验中，专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?

参考教材p203,现场质量检查的内容

专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验，用以弥补自检、互检的不足。

参考教材p300,分项工程质量验收评定

分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写，验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容有检验项目、施工单位检验结果、建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。

4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?

参考教材p213,机电工程项目联动试运行前应具备的条件

1)试运行方案和生产操作规程已经批准。

2)工厂的生产管理机构已经建立，各级岗位责任制已经制定，有关生产记录报表已配备。

3)试运行组织已经建立，参加试运行人员已通过生产安全考试合格。

4)试运行所需燃料、水、电、汽、工业风和仪表风等可以确保稳定供应，各种物资和测试仪表、工具皆已齐备。

5)试运行方案中规定的工艺指标，报警及联锁整定值已确认并下达。

6)试运行现场有碍安全的机器、设备、场地、走道处的杂物，均已清理干(三)背景资料：

某安装工程承接了商场(地上5层，低下2层，每层净高5.0m)的自动扶梯安装工程。

工程有自动扶梯36台，规格:0.65m/s，梯级宽1000mm，驱动功率10kW。

合同签订后，安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案、作业进度计划等。将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。

在自动扶梯安装前，施工人员熟悉自动扶梯安装图纸、技术文件和安装要求等。依据自动扶梯安装工艺流程(施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电气安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收)进行施工。

自动扶梯设备进场时，安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收，核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料(包括复印件)等是否合格齐全。

在土建交接验收中，检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置(见下图)等，均符合自动扶梯安装要求。

在自动扶梯制造厂的指导和监控下，安装公司将桁架吊装到位，自动扶梯的电气、扶手带、梯级等部件的安装完成后，各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。

问题：

1.安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料?

2.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件?

3.在土建交接检验中，有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装?

4.本工程有哪几个分项工程质量验收?由哪个单位对校验和调试的结果负责?

解析与参考答案：

1.安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料?

参考教材p292,特种设备的开工许可

安装公司在提交《安装告知书》时应包括：《特种设备安装改造维修告知书》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案(包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图);工程合同;安装改造维修监督检验约请书;机电类特种设备制造单位的资质证件。

2.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件?

参考教材p145,自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求：1.设备进场验收

自动扶梯设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件;对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。

3.在土建交接检验中，有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装?

参考教材p145,自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求：2.土建交接检验

在土建交接检验中，以下检查内容直接关系到桁架能否正确安装。

(1)自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于2.3m;

(2)根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间;

(3在安装之前，土建施工单位应提供明显的水平基准线标识;

(4)电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω;

(5)在安装之前，井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于1.2m。

4.本工程有哪几个分项工程质量验收?由哪个单位对校验和调试的结果负责?

参考教材p303,电梯工程子分部工程、分项工程的划分

本工程有为自动扶梯安装的子分部工程，又可划分为设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收等分项工程。

参考教材p141,电梯准用程序

(1)电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由制造单位负责进行校验和调试;

(2)检验和调试符合要求后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验;

(3)监督检验合格，电梯可以交付使用。获得准用许可后，按规定办理交工验收手续。(四)背景资料：

某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位X把安装工程直接交予A公司承建(是否应进行公开招标)。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。

招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。

工程报价采用综合单价报价。

经资质预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中(发生了如下事件)：

A公司提前一天递交了投标书;

B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料;

D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章(废标书);

E公司未按招标文件要求的格式报价(废标书);

经评标委员会评定、建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。(符合资格的5家公司投标，2家公司投的标书为废标，3家公司的标书有效，此次招标有效符合规定)

施工过程中发生下列事件：

事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工非及其他经济损失共计15万元;(建设方的原因)

C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元(施工方设备管理的原因);

因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元;(设计变更)

施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。(不可抗力)

事件二：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查对质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表明缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。

问题：

1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。

2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。

3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。

4.用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷?

解析及参考答案：

1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。

参考教材：《建设工程法规及相关规定》p75，建设工程必须招标的范围

参考教材p147

机电工程项目按《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定，凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。一般包括：

(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;

(2)全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目;

(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建，属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，必须进行招标。包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。

2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。

参考教材p148，机电工程招投标管理要求;p149,应当作为废标处理的情况

D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章，既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标书;

E公司未按招标文件要求的格式报价(废标书)。既未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效标书。

此次招标有效。依据《招标投标法》的规定，开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。本次招标经资格预审有A、B、C、D、E五家公司参与了投标，其中D、E2家公司投的标书为废标，开、评标过程中3家公司的标书为有效标书，此次招标有效，无需重新招标。

3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。

1)C公司可向建设单位索赔的工期：

参考教材《建筑工程法规及相关规定》p109：(三)工期顺延

(1)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况，工期相应延长。

开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，建设方予以施工方工期延长;

(2)不可抗力

施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天工期建设方予以施工方相应工期延长;

所以，C公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15天

2)C公司可向建设单位索赔的费用：

参考教材《建筑工程法规及相关规定》p114—115;建设工程施工合同中的赔偿损失

(1)未按约定提供原材料、设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。

开工后因建设单位采购的设备整体晚到的，属于未按约定提供设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。

所以，开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使C公司延误工期10天，属于建设方的责任，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失，其造成窝工及其他经济损失共计15万元，施工方向建设方的索赔成立;

(2)因中途变更承揽工作要求，造成承包人损失的，应当赔偿损失。

非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，属于建设方中途变更设计而导致的工程量增加，增加费用30万元，施工方向建设方的索赔成立;

施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天，建设方应予以工期延长，但费用索赔不成立。其发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元建设方不予赔偿。

所以，C公司可向建设单位索赔的费用=15+30=45万元

4.参考教材，p32,焊后检验的方法,1.外观检验

用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。