桩基合同1

2024-08-16

桩基合同1（共11篇）

1.桩基合同1 篇一

桩基工程施工合同

工程发包人（以下简称甲方）：湖北冶金建设有限公司

工程承包人（以下简称乙方）：

甲方同意将武汉郭徐岭物流中心东6#仓库工程的静压管桩基础工程发包给乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就经友好协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

12、工程地点：武汉经济技术开发区枫树四路

3、承包内容：根据甲方提供的设计图纸（含设计变更）按现行有关规范和设计书的要求，完成工程内容规定的全部工作量。

4、承包方式：包工、包料、包安全、包进度、包资料、包验收合格。

二、工程期限

乙方应于年日开工，正式开工日期以监理的开工报告时间为准，工程桩施工工期为20天，如遇特殊情况，双方另行协商工期。

三、质量标准

按国家及地方现行施工验收规范承标准，载力满足设计要求，质量满足设计及现行规范、规程要求。

四、合同价款

根据本工程的实际情况，经甲乙双方友好协商按以下单价包干：

1）本工程采用湖北建华或湖北三和管桩厂生产的桩，按实际压桩数量每米贰佰伍拾元整。此包干价含PHC-A-500(125)管桩材料，满足该工程静压桩基设备、及设备进出场费，接头处理的材料人工费、管理费、利润及风险等一切为本项目图纸要求及完成本项目所预见或不可预见的一切费用。

2）进场或实际用小于9m（不含9m）的桩段另行增加10元/m，3）水电费由乙方单独从业主单位配电柜接至施工现场单独挂表计量并承担水电费用，乙方提供管桩材料发票。

五、工程量确认

乙方所进的管桩材料需报甲方验收并清点数量，管桩按甲方签字确认的压桩实际长度计算工程量。在工程完工后，乙方会同甲方完成需监理、代建人、业主签字确认工程量结算手续后，方能与乙方办理相关结算手续。

六、甲方责任

1．与建设单位联系并协调好工作关系，划定工程，办理交接手续，负责向乙方提供拟建工程定位控制点。

2．提供工程地质报告、设计桩位图及有关文件等资料，并对乙方进行技术交底。

3．对乙方施工技术和工程质量进行监督，协助乙方办理签证手续。

4．对工程施工实施全面管理监督，检查工程质量、安全生产、工程进度，负责工程款的支付，办理竣工结算等。

5．在施工中，如发现乙方施工人员违反操作规程、偷工减料等，甲方有权制止并限期整改，否则甲方有权更换施工队伍，由此造成的一切经济损失由乙方承担。

6．在施工过程中，甲方管理人员有权对乙方施工人员违反操作规程、偷工减料、顶撞监理或业主等不利于安全、质量和公司形象的行为进行警告，一次警告无效，甲方有权对乙方处以每次1000元以内的罚款。

7．负责提供水电，接驳点保证场地道路满足施工要求，（乙方单独安装水、电表，水、电费乙方自理）。

七、乙方责任

1．负责桩位点的测量放样，并承担质量技术责任及桩位复测。

2．必须服从甲方管理和指挥，接受甲方技术交底，严格按设计桩位图（包括图纸会审纪要）、施工组织设计要求以及国家和地方现行有关规定、规范施工，保质保量按工期完成桩基础施工任务。

3．确保桩基检测的静载试验、高应变检测达到设计标准；低应变检测满足规范、设计要求，不出现Ⅱ类桩。如违约，承担由此造成的一切经济损失。桩位偏差、断桩等质量原因产生的返工处理等费用由乙方承担。并承担由此造成工期延误费用。

4．严格管理要求，精心组织施工，保证不出现漏桩现象，且桩位偏差在设计、规范允许范围之内，向甲方提供施工原始资料，并负责桩基础工程竣工资料的整理、归档，且达到市、区质监、档案馆的规范要求。并办理桩基档案备案，证交由甲方。

5．负责施工人员的现场管理，做到文明施工，确保安全生产，对承包期和施工中发生的人员、设备事故，由乙方承担全部经济法律责任及相应费用，甲方协助对其事故的调查处理，但不承担经济责任及法律责任。乙方负责免费配合基桩的静载试验。

八、工程价款、工程量结算及付款方式

1．在工程完工后，乙方会同甲方完成工程量结算手续，工程量结算应以甲方签字签证的实际配桩长度来计算工程量。

2．桩基工程完工支付至实际工程量的60%，基础验收合格后支付至实际完成工程量的95%，余款待竣工验收合格后无质量问题一次性付清。

九、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。不愿调解，则按下列第一种方式解决。

第一种：约定向武汉市仲裁委员会提请仲裁；

第二种：向武汉市经济技术开发区人民法院提起诉讼。

十、本协议一式贰份，自甲、乙双方签字盖章后生效，各执壹份。工程验收并结清尾款后本协议失效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

代表人：（签字）代表人：（签字）

年月日

桩基施工补充协议

甲方：湖北冶金建设有限公司郭徐岭物流中心东6库项目经理部乙方：

经甲乙双方共同友好协商，遵行互惠互利的原则，就乙方承接的甲方郭徐岭物流中心东6号仓库静压管桩基础的施工分包事宜达成以下协议：

一、遵行原《桩基施工合同》的全部条款；

二、在确保质量安全的原则下，在工程完工后，乙方会同甲方完成需监理、代建人、业主签字确认的工程量（桩基施工记录）与乙方跟甲方现场实际确认的桩数量的差额，按250元/m的单价，所得的总额，甲乙双方按6：4的比例分成（其中甲方6成，乙方4成），且此部分的乙方所得款项需待甲方与业主审计的最终结果及业主支付完甲方的竣工款后另行支付给乙方。

三、因该部分工程量所产生的一切与外界（监理、代建、业主、检测、质监等部门）的沟通协调费用均由乙方负责。

甲方：

乙方：

日期：

2.桩基合同1 篇二

“1+3”合同管理模式, 具体讲就是建立一个流程, 强化三个环节。

建立一个流程就是建立合同管理流程, 具体包括业务RCD文档、法律风险RCD文档、流程图、控制实施证据及合同管理规章制度等。

第一个需要强化的环节, 就是强化合同签约依据的协调落实, 确保事前签约, 防范风险。

第二个需要强化的环节, 就是强化合同签订审查审批, 确保各类合同通过经济、技术、法律三项审查, 保证签约内容经济合理、技术可行、规范合法。

第三个需要强化的环节, 就是强化合同履行过程管理, 保证按约履行。

2“1+3”合同管理模式的实施过程

2.1 建立流程完善机制, 防范风险

分公司做为油田公司的专业测试公司, 是油田开发领域密不可分的重要组成部分。合同管理流程是分公司合同管理体制和运行机制的载体, 是分公司持续发展和规范运作的基础和保障之一。合同管理流程由合同管理风险控制文档 (RCD) 、合同管理法律风险防范控制文档及流程图等构成。合同管理风险控制文档包括13个风险控制点 (其中包括3个关键控制点) , 控制措施13条。合同管理法律风险防范控制文档包括7个法律风险源、24个法律风险源具体表现、58条防控措施。由此构建了合同管理的经营决策风险及法律风险防控的运行机制, 从而保证了合同内容的经济合理、技术可行、规范合法。

在实施过程中, 将合同管理经营风险控制与法律风险控制融为一体, 实现了有机的契合。

一是建立了防范事后合同的长效机制。为了杜绝事后合同, 及时有效的防范风险的发生, 我们制订了《测试技术服务分公司合同签约依据的有关要求》, 以分公司文件下发, 确定主要以财务预算及各类计划做为合同签约依据, 并在风险控制文档中明确规定, 措施具体, 证据充分, 并在执行过程中严格落实, 在管理流程上有效防范了事后合同的发生, 使事后合同数量明显下降, 见到了显著的效果。

二是建立了主体资格审查的防范机制。我们在制订合同风险控制文档和法律风险防控文档时, 明确规定对合同相对人主体资格进行严格的审查。首先由合同经办部门进行资格预审, 审查相对人企业法人营业执照是否按期年审、组织机构代码证是否按期年审、是否具有特殊资质、法定代表人或委托代理人身份是否真实、税务登记证是否有效、银行开户许可证是否与实际结算的开户行帐户一致等;其次, 由合同管理人员在合同管理信息系统中进行相对人信息维护时对上述内容进行复审。通过两次审核把关, 保证了合同相对人具备了合同主体资格和相应的履约能力, 防范了潜在的法律风险。

三是建立了三项审查的协作机制。经济、技术、法律三项审查, 是按照不同的合同类别及合同项目, 由不同的部门按照职责分工对合同内容进行的审查把关。经济审查就是针对各类合同的签约依据、项目的经济可行性、价格及资金的流向等内容进行的专业审查。技术审查就是针对各类合同内容所涉及的技术合理性所进行的专业审查。法律审查就是针对各类合同所涉及的法律内容进行的合法性审查。通过建立合同三项审查的协作机制, 使不同部门各司其责, 保证了合同内容经济合理、技术可行、合法规范。

四是建立了合同履行的监管机制。合同履行质量直接涉及合同目的能否实现, 同时也关系到分公司生产经营等各项计划目标能否完成。分公司建立了检查与自检相结合的合同履行监管机制。日常工作主要以合同经办单位自检自查为主, 合同管理部门根据实际情况组织合同履行情况统一检查。在合同履行过程中, 通过建立自检与统一检查相结合的合同履行监管机制, 合同履行过程中发生的变更、解除等事由, 都能够得到及时有效的处理, 大大提高了合同履行质量, 保证了分公司生产经营等各方面工作的顺利开展。

2.2 强化合同签约依据的协调落实, 确保事前签约, 防范风险。

合同管理信息系统自2006年上线以来, 协调落实了油田公司计划、油田公司专业主管部门计划、分公司财务预算、分公司计划及分公司经理办公会议纪要等均可做为合同签约依据, 并以分公司文件的形式确定下来。每年的12月份对于跨年度经常发生业务的修理、加工、通勤服务、货物运输、井下通井作业、印刷、房屋租赁等项目, 依照往年发生的业务量, 协调落实相关部门及时事前签订一定金额比例的暂订金额的合同, 有效的控制了事后合同的发生, 防范了法律风险, 见到了显著的效果。

2.3 强化合同签订审查审批, 确保各类合同通过经济、技术、法律三项审查。

在合同审查审批流程设计上, 针对不同种类的合同, 按照经济、技术、法律三项审查的模式设立了审查审批流程, 使每一类合同都能够通过三项审查, 从而保证签约内容经济合理、技术可行、规范合法。在三项审查的基础上严格进行“三个不签”管理, 即无签约依据的合同不签、不具备主体资格的合同不签、文本不规范的合同不签。

2.4 强化合同履行过程管理, 保证按约履行。

合同签订生效后, 进入履行状态, 当事人各方都要按照合同的约定全面履行, 享有权利承担义务。不履行或不适当履行就要得到法律的惩罚, 如承担违约责任、赔偿经济损失等。

分公司建立了检查与自检相结合的合同履行监管机制。在具体实施过程中, 以合同经办单位自检自查为主, 合同履行如有异常, 包括变更、解除、违约等情况, 由经办单位填写合同履行异常情况报告单, 将信息及时反馈机关相关部门, 经过论证审批签署意见后, 由经办单位办理相关法律文件。合同管理部门组织合同履行情况统一检查, 向被检查单位现场下发合同检查情况报告单, 由被检单位负责人员签字确认, 对检查出的问题限期整改。另外, 在合同履约付款审查过程中, 坚持“二对扣”管理, 即履约付款金额要与合同金额对扣、履约内容要与合同内容对扣, 以保证合同得到全面的履行, 防范风险, 提高合同管理水平。

3 取得的效果

四年来, 通过推行“1+3”合同管理模式, 防范了风险, 提高了合同管理水平, 见到了显著的管理效益, 为控投资、降成本、促发展, 为实现资金的流动提供了有效的安全保障。具体表现在一下三个方面:

3.1 管理理念和管理方式发生了转变。

随着合同管理信息系统的上线使用, 使各级合同管理人员及承办人员的管理理念和管理方式都发生了转变, 合同信息的传递方式由传统的纸介质被信息网络技术所取代, 提高了工作效率。合同的风险防范作用, 在各级合同管理人员的意识中得到了大大的提高, 合同只做为结算手段的意识倾向, 在逐渐的消亡。

3.2 事后补签合同得到了有效的控制。

通过推行“1+3”合同管理模式, 事后合同得到了有效的控制, 事后合同占合同总量的比例逐年下降, 充分发挥了事前签订合同的风险防范作用。 (见下表)

3.3 合同数量呈现下降态势, 整合了合同资源。

四年来, 通过推行“1+3”合同管理模式, 将同类合同并与同一供应商签订的合同, 进行了有效的整合, 将多类产品、多个项目, 只要能通过签订少量合同来实现, 尽量少签订合同, 合同数量减少, 风险就会降低, 使合同数量逐年下降, 即整合了合同资源, 又防范了风险。 (见下图)

3.4 依法办事、依约履行的理念在增强。

依合同履约, 从某种意义上讲, 就是依法办事。通过推行“1+3”合同管理模式, 使广大合同管理人员和经办人员, 在合同签订和履行过程中, 遇到问题能够及时与合同管理部门沟通, 合同履行质量得到极大的提高, 依法办事、依约履行的理念得到显著的增强。

摘要：在法律允许的框架下, 怎样能够最大限度地降低风险, 预防和避免经济纠纷的发生, 维护分公司的合法权益, 必然成为分公司合同管理工作的重要内容。几年来, 我公司以推行“1+3“合同管理模式为手段, 防范了风险, 提高了合同管理水平, 促进了分公司测试服务持续发展。

3.桩基承包合同（推荐）篇三

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就《中源国际》基础施工事项协商一致，订立本施工承包合同，以便共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：《中源国际》

2、工程地点：广安城南东南片区

二、工程承包范围：乙方负责完成《中源国际》所有独立基础的人工开挖、支模、浇筑拌理护壁混泥土、扩桩、坑内抽水等工程。其中乙方自带空压机全套、抽水机、所有的一切电缆、电线及排水带等作业工具。甲方提供施工用电、用水、水泥、沙石。

三、承包方式：包工包安全至基础验收合格。

四、施工工期：总日历天数____天。

1、开工日期：2014年5月12日

2、竣工日期：_____年___月___日

五、施工质量：乙方必须严格按照施工图纸、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收，由于乙方施工质量问题导致返工的材料和人工及检测费用由乙方承担。质量必须达到合 1

格。

六、工程量计算方式及承包价款：

1、承包价格：土方_____元/方、岩石_____元/方（如需水钻，甲乙双方另行商议）。

2、计量方式：工程量按实际收方深度计算，大小尺寸按设计图纸计算。

七、付款方式：单位工程竣工验收合格后支付已完工程量的80%，所有地下室混泥土浇筑完毕后支付余下20%。

八、工程安全：

1、乙方在施工中必须严格执行工地现场管理制度，做好安全防护，搞好安全设施，切实按照相关安全规程进行施工。若不按此要求而造成的一切事故，由乙方承担一切经济损失及法律责任。

2、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方及监理单位，同时按政府相关部门要求处理。

3、一般工作事故3000元以内由乙方自行承担，超过3000元的由甲方按9：1分担医疗费用。

九、管理：乙方必须服从甲方及监理的管理和安排，如有不服从安排的，违反一次罚款200元。

十、违约责任：本合同签订后，甲、乙双方应严格执行本合同条款，任何乙方不得违约，若一方违约，违约方向守约方支付工程总造价的10%的违约金，造成其他损失的，违约方还应赔偿因此给对方造成的直接和间接损失。

本合同一式两份，甲、乙双方各一份，双方签字后生效，具有同等法律效力，工程完工及尾款结清后，本合同自动失效。

甲方：乙方：

委托代理人：身份证号码：联系电话：

4.桩基合同篇四

发包人：陕西永安建筑工程有限公司

（甲方）承包人：武功县建筑总公司桩基分公司

（乙方）

为了保证下代商铺一期桩基工程顺利施工，甲方将其承包给乙方施工。根据《合同法》及有关规定，经甲乙双方协商，达成以下合同条款，双方共同遵守。第一条、承包工程内容：按照甲方出具图纸进行施工，必须保证施工质量，施工安全。同时提供相应的技术资料。

第二条、承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全。

第三条、工程质量：乙方必须按《施工及验收规范》进行施工。质量必须达到《质量验收评定标准》中规定的合格标准，质量不合格及返工所浪费的材料，由乙方负责。若达不到合格标准，勒令停工整改直至验收合格。

第四条、安全生产：甲方对乙方工人进行安全教育，乙方人员必须遵守《安全操作规程》。乙方因违章操作而发生的一切不安全事故，由乙方自负。

第五条、施工工期：乙方必须保证正常的出勤人数，保证分项工程的施工进度。乙方必须保证在2015年6月10日前完成全部工程桩。

第六条、质量与进度奖罚：乙方在施工过程中，必须严把质量关。坚持执行班组质量自检合格后上报甲方检查，不合格必须返工。根据甲方要求的工期，合理按排人力，各班组互相交叉施工，不分昼夜如期完成任务。如未按期完成，推后一天罚款10000元，提前一天奖励1000元。

第七条、承包价款及结算方式：

1、承包单价及工程量计算方式：按延长米以22元/米包死价，并按有效桩长计算（含水电费及税等）。

2、结算付款方式：桩基施工完成验收合格后，付工程款的20万元，三个月后再支付10万元，剩余工程款一年后一次性付清。

第八条、其他：

1、施工人员食宿乙方自行解决。

2、甲方对乙方进行技术交底。

3、乙方现场施工和施工管理人员必须听从甲方管理人员指挥，遵守甲方的各项规章制度，违章按规定处理。

4、未尽事宜，另行补充作为附件，具有同等效力。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章生效，账务手续结清后失效。

甲方：

乙方：

负责人：

电话：

本合同签订地点：杨凌

签订日期：

5.桥梁桩基施工承包合同篇五

桥梁桩基施工

*********

工程劳务承包合同

发包人：*******项目经理部

承包人：*******

*******桥梁桩基施工

工程劳务承包合同

发包方：*******项目经理部（以下简称甲方）承包方：*******（以下简称乙方）

甲方因建设*******工程施工总承包项目工程，需要委托乙方进行*******桥梁桩基成孔工程施工，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商，本着自愿互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订如下协议，以兹双方共同遵守。

第一条、工程项目

1、工程名称：*******。

2、工程地点：*******。

3、工程范围：*******12#至26#墩桩基，共计43棵，不包括2012年6月13日前已完成浇筑的26棵桩。

4、工作内容：本工程采用冲击钻钻孔工艺。

（1）桩基成孔：乙方需负责的工作包括但不限于桩基钻孔设备提供、装卸，提供钢护筒，负责钻孔、焊钻头、出渣、加水、造浆护壁、清孔（含二次清孔）。

（2）钢筋加工：工作内容包括桩基钢筋笼的加工、制作；声测管截断、封头及安装；套管制作、焊接；对接、定位、焊接、固定、临时支撑保护及配合安装钢筋笼等。

（3）混凝土浇筑：工作内容包括桩身砼灌注以及所需的人工、导管等，甲方提供吊车协助。第二条、承包方式

1、本工程实行劳务综合单价承包，分包综合单价为630元/m，合同总额为：陆拾叁万叁仟肆佰叁拾伍元（￥ 633435.00元），详见工程量清单。西府营南2桥桩基工程量清单(12#-26#墩桩基）子目号子目名称单位数量单价合价说明09-403-1基础钢筋(灌注桩)光圆钢筋（HPB235、HPB300）带肋钢筋（HRB335、-bHRB400）09-405-1钻孔灌注桩-a-a-b合计桩径1200mm桩径1500mmkgkg2926.7166310.90.40.4117166524mm***80486360633435

2、工程量的计算：乙方工程量以进场后甲方分配的桥位桩基工程量为准。灌注桩结算长度为自然原地面至终孔桩底的长度，钢筋加工结算工程数量以图纸设计数量为依据，按照乙方实际完成，且经甲方验收合格签认后的数量予以计量。

3、工程量清单中所列项目数量为暂定数量，清单中数量的变动丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的所有责任和义务。

4、如乙方在合同工期内按合同规定完成本工程，甲方给予乙方一次性五万元的奖励。如出现非乙方原因造成乙方钻机窝工，按每机每天800元补偿给乙方。

5、税金：本工程营业税、城市维护建设税及教育附加税由甲方缴纳。第三条、质量保证金

工程质保金为合同总价的 5 %，甲方在每期结算款中按 5 %扣除。第四条、工程及材料预付款

本工程无预付款。第五条、工程期限

1、合同有效期：本合同从合同签订之日起至最终结算完成终止。

2、合同工期：2012年6月14日至2012年9月30日（施工过程中如遇不可抗力及其他非乙方原因造成停工的，工期顺延）。第六条、工程结算程序和方式

1、每月20日前由乙方依照甲方验收签证且符合本合同约定和计量规范要求的工程量上报工程计量及结算资料。

2、甲方合约部根据甲方工程技术部、测量对已完工程数量和质量的验收资料、相关部门结算会签意见办理工程结算单，报项目经理签批。乙方只能凭甲方合同签订人签认的工程量为有效工程量，方能作为结算依据，其他一切人员签认的工程量，不能作为乙方的结算依据。

3、乙方必须按月及时结算，当月未上报计量及结算资料时，不予结算，不支付工程款。项目验收合格办理结算，结算手续办理完后经甲方上级公司审批后支付工程结算款。

4、完工结算：乙方所完成的工程项目按合同完工后，办理了退场手续，签订了退场协议，甲方才给乙方办理完工结算。完工结算时如无质量问题，返还乙方所扣质量保证金。第七条、材料供应

1、本工程使用电费由甲方承担，甲方供电提供接口至甲方配电箱，乙方自行配置电缆等从甲方配电箱接电，此电缆费用由乙方自行承担。

2、本工程钻孔灌注桩结构所用混凝土由甲方提供，甲方提供的混凝土仅运输至施工现场，乙方负责混凝土灌注。钻孔灌注桩结构所用钢筋、声测管原材料由甲方提供并运输至施工现场。

3、钻孔造浆所需黄土由甲方提供并运输至施工现场。

4、本工程所需的钻机设备由乙方提供，乙方必须按本工程需要投入相应的机械设备，其数量、规格、性能必须满足甲方、监理、业主要求，其安全指标必须满足安全文明生产相关规定、乙方必须定期对投入机械设备按照有关安全规定进行安全检测、标定。乙方为完成本工程投入机械设备的供应、运输、安检、维修、人员工资、燃油费、养路费、税费等全部费用已包含在工程量清单相应单价中。

乙方机械操作及特种工作业人员须按有关规定进行培训、考核，乙方机械操作及特种工作业人员必须持有有关部门颁发的证书，其费用已包含在工程量清单相应单价中。

5、乙方必须在甲方工程师指导下进行钢筋加工、桩基成孔施工，如因乙方不听甲方指挥造成钢筋、声测管、混凝土超耗，由此发生的一切超耗材料费用及损失由乙方承担。

6、临时住房由甲方提供。第八条、甲方的权利和义务

1、甲方负责对乙方的施工指导、监督和协调，及时组织人员对乙方进行技术、安全交底。

2、甲方委派现场工程师，根据项目技术规范的标准要求，对乙方的工程进度、工程质量和安全生产等督查，负责与业主、监理工程师联系，进行工程中间验收，负责有关签证。

3、甲方负责施工现场的三通一平，负责提供黄土，提供机械（挖掘机、吊车）配合乙方的桩基施工。第九条、乙方的权利和义务

1、乙方进场的施工设备性能必须满足现场施工需要，确保每天至少7台钻机能正常施工。如甲方认为进场的施工设备无法满足施工质量需要时，乙方应立即更换甲方同意的施工设备，所发生的相关费用由乙方承担，并承担因此给甲方带来的经济损失。

2、乙方必须按照甲方工程师要求填写钻孔记录，并及时送交甲方指定人员签收保管，在甲方工程师指导下做好混凝土试块。

3、乙方必须严格遵守国家及地方政府关于施工企业管理及当地劳务市场管理的相关法律、法规及条例，特殊工种必须持证上岗，任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失由乙方承担。第十条、其他

1、乙方在本合同外的一切债权债务与甲方无关，乙方与任何第三方签订的经济及其他合同协议等，甲方均不承担任何连带责任。

2、乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导的检查工作。

3、其他未尽事宜，针对具体情况协商解决，并作为本合同的补充条款。

4、本合同管辖地为北京市怀柔区人民法院。

5、本合同经双方签字盖章后生效，最终结算完毕后自动失效。

6、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

6.桩基工程施工合同篇六

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将桩基工程承包给乙方。为保证本工程的安全、文明施工，保证施工质量和进度，甲乙双方就有关桩基工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守，具体条款如下：

一、工程概况

1．工程名称：

2．工程地点：

3．工程内容：（商业地块）桩基工程

1．施工范围：详见施工图中所示的桩基工程。

2．施工内容：管、方桩静压施工，具体包括场地平整、障碍物处理、桩位测量放样定位、试桩和工程桩静压、收集整理施工技术资料、施工现场的临时水电安装和临时设施的设臵等整个桩基施工全部内容。

三、承包方式

乙方负责、包机械（含机械进出场）、包质量、包工期、包安全、文明施工。

四、合同工期

开工日期：2012年月日。

竣工日期：2012年月日。

合同工期总日历天数为天，开工日期暂定，确切日期以甲方通知为准。

四、质量标准

1．桩位测量精确，放样定位无误。

2．严格按静压桩操作规程施工，坚决杜绝因违规操作引起爆桩。1

3．按施工图设计标高，压桩到位

4．确保桩基工程一次性验收合格。

五、合同价款

1．工程价格：合同总价暂定万元，其中方桩元/m，管桩元/m。此价格含机械进出场费、管（方）桩现场调拨、场地平整、税金等一切相关费用。桩基施工用水电费由乙方负责承担，按现场实际用量由甲方在乙方的工程款中扣回。

2．结算原则：本合同工程量按甲方提供的施工图纸，设计单位的设计变更函，有关现场监理、业主工作联系单、签证单等，经甲方认可后作为决算依据。结算工程量以甲方决算的工程量为准。

3．付款方式：施工结束，验收合格，甲方凭票支付合同总款80%，余款一年后付清。

4．其它事项：开工以前，乙方向甲方支付合同总款5%的保证金，作为施工质量、工期、安全、项目经理在岗保证。如在施工期间存在工程质量问题问题，或未能按期完成合同工程，或发生人员伤亡等安全责任事故，此款甲方可不予退还给乙方。

六、责任义务

1．甲方责任

(1)全（面）履行合同，确保乙方正常施工。

(2)负责办好立项批件、规划许可证、施工许可证、质监联系单、消防审核单等手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。

(3)提供本工程桩基施工图纸、地质资料、地基准标高、基准水准点、总定位坐标控制点等有关乙方要求的技术资料。

(4)及时协助乙方做好有关签证工作。

(5)督促乙方做好安全管理、文明施工。

(6)甲方应为乙方提供布臵临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源。

2．乙方责任

(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要

求组织施工，严把质量、安全关。施工期间，乙方应按甲方要求做好每根桩的施工记录，做到真实无误。

(2)服从甲方、监理的指挥和监督管理。

(3)在管（方）桩压力极限值范围内，乙方须压桩至图纸规定标高；如压力大于极限值而桩不能到标高，乙方应立即联系甲方管理人员，查找原因，力求尽快解决问题。

(4)在管（方）桩压力极限范围内出现爆桩现象，一经查实是施工问题，乙方以予照价赔偿，并扣除部分质量保证金。

(5)无偿负责未达到标高的管（方）桩截桩工作。

(6)负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的桩机能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

(7)本合同约定的试桩和工程桩必须按甲方指定的工期完成。如有拖延，甲方有权处乙方于元/天处罚，并扣除部分保证金。

(8)遇人力不可抗拒因素，乙方及时与甲方取得联系，经甲方书面同意，工期可顺延。

(9)因乙方原因造成的质量问题或事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担此费用，扣除部分保证金。考虑到工地电力供应情况，乙方应自行配备配电箱至桩机的电线电缆、活动住房等设施，费用自理。

(10)桩基工程完工后，及时向甲方提交甲方、监理和质监部门认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料(11)全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。

(12)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

(13)乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由乙方项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。

(14)严禁在宿舍内随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实没收器具，每次处500元罚款，并扣除部分保证金。如

发生意外概由乙方承担责任。

(15)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款5000元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现一次罚款2000元，所有罚金从工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不承担任何责任。

(16)乙方劳务人员进入现场施工，必须签订劳务合同，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取相应的处罚措施。

(17)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方管理人员，严禁隐瞒事故不报。

(18)积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

(19)乙方经济责任人（法人代表）是桩基工程安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。

(20)乙方必须确保专职技术、质量、安全员的到位，并严格履行职责。

(21)合同工程施工结束，乙方必须按甲方要求及时将施工桩机和机具全部撤离现场，所有涉及施工质量和桩基工程结算的资料，均由甲方、监理单位、设计单位和质监部门书面确认，符合有关质量和结算要求，且履行相关的签字、盖章等有效手续，并且整理齐全完整有效的资料上交给甲方。

七、安全生产、文明施工

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设臵专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

八、桩基验收

工程具备桩基验收条件，乙方经甲方同意按现行相关标准、规范、规程等要求组织质量验收，并通知甲方报送有关部门。甲方在收到乙方送交的资料以及验收报告后，积极协助乙方进行桩基验收。

九、附则

1．乙方必须有效组织施工人员、机具、材料、资金，必须满足本工程的进度需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程款应无条件由甲方自行处理。

2．乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行相关规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规。乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

3．未尽事宜，甲乙双方本着友好合作的态度协商解决。解决不成，任何一方可至工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院提起申诉。

4．本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

5．合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

7.桩基工程施工合同篇七

①.工程量变化或设计变更;

②.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时;

③.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工;

④.不可抗拒的外界因素。

第四条材料供应

第五条结算方式

1.合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款;

2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的 ;

3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。

第六条双方责任

甲方责任

1.施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

2.将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。

3.开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

5.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。乙方责任

1.按甲方代表的要求，完成桩基的施工。

2.向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。

3.按工程需要提供和维修夜间使用的照明、警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。

4.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用。因乙方责任造成的罚款除外。

5.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

6.保护施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因违反有关规定的损失和罚款(合同签定后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。

第七条工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按中华人民共和国国家标准“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计的规定进行施工，加强技术管理保证工程质量。

2.为了共同把好质量关，甲、乙双方互派施工代表，随时检查施工进程，及时验收隐蔽工程有关质量。

3.乙方应随时接受甲方代表及监理工程师的检查、验收，为检验提供便利条件。

4.在施工中乙方工程符合质量要求，甲方代表或监理工程师当天未在记录上签字，可视为甲方代表或监理工程师已认可当天工程质量，乙方可继续进行施工。

5.由于设计原因达不到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按修改后设计重新施工。甲方承担修改设计，拆除及重新施工的经济支出，工期相应顺延。

6.在竣工验收中，发现不符合质量要求，需返工的部分工程分清甲、乙方责任，研究修补方案，由乙方施工。因返工而造成的一切费用，由造成责任方承担。

7.双方对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁。

8.工程验收标准按“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计图纸进行验收。工程竣工后，由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后，工程移交甲方管理。

9.接受当地质量监督站的检查监督。

第八条安全施工

乙方按有关规定，坚持“安全第一，预防为主”，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。

发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。

在特殊地段、环境施工时，甲方应按有关规定提供相应防护措施，并承担有关的经济支出。

第九条合同的生效与终止

本合同自协议条款约定的生效之日起生效，并具有法律效力。任何一方不能单方面终止合同。在工程结算，甲方支付工程款完毕后，本合同即告终止。

本合同正本份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。本合同副本份，由甲乙双方分送有关部门。

第十条违约责任

1.甲方在约定付款时间内，未能及时清结工程款，甲方按每天1‰向乙方支付违约金。乙方未按合同规定完工，每超过一日，偿付给甲方每天1‰的违约金。

2.由于甲方原因造成工程的变更、返工或窝工，其费用由甲方承担，乙方可延长工程工期，具体完工日期双方另行议定。

3.因乙方原因造成工程质量低劣，工程拖延或工程损失，由乙方承担所发生的经济损失。

4.因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意，合同仍继续生效;未征得双方同意，单方终止合同的一方，须承担另一方的经济损失。

第十一条合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时可向经济合同仲裁委员会申请仲裁。

第十二条其它事宜

甲方(盖章)

乙方(盖章)

年月日

桩基工程施工合同范文三

发包方: ___________________________(以下简称甲方)。

承包方: ___________________________(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条款》的有关规定，遵照自愿、公平、诚信原则，结合本工程具体情况，为加强施工管理，明确双方的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商，为保证工程质量及时按时完工，特签订本工程以下条款共同信守。

一工程概况

1工程名称：宝塔区川口乡冯坪村灾后重建安置小区。

2工程地点：川口乡冯坪村冯坪盖。

3工程内容及质量：3# 3A# 4# 5# 6#桩基按图纸要求和现场管理人员，包括监理在内指导和要求实施。

二、承包工程期限

具体施工期限由甲乙双方现场拟定，如甲方在正常施工场地能满足的情况下，乙方不得以任何理由推迟工期，假如延期工程，甲方的一切损失由乙方承担，如遇设计变更，停水、停电、天气变化及不可抗拒的因素等，所引起的工期耽误，甲方不予任何补偿。

三、工程选价及标准

1成桩每米190元，如遇塌桩方需要加固套筒甲方不在另行计费。

2成桩后甲方按排验收和清桩。

四、工程款的支付

在施工过程中以借支生活费，所有桩完成后，总工程款在一周内付到80%，剩余部分在三个月内付清。

五、甲乙方的权利及义务

1甲方指派技术人员负责放线。

2甲方由安全指导及检查的权利。

3乙方按甲方技术人员放线为准，确保桩移位和错位的发生。 4乙方必须严格按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程现场管理，确保安全生产，文明施工，倘若发生安全事故，由乙方承担全部责任。甲方概不负责。

5乙方应听从现场监理的监督和管理。

六、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效，工程款结清后终止。

甲方代表签字：乙方代表签字：

8.桩基础专业分包合同篇八

专

业

分

包

合同

年月日

桩基础工程分包合同

发包方（甲方）：承包方（乙方）：芜湖兴鼎建筑安装有限责任公司

为了明确责任，按质、按量、按时完成施工任务，依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，双方共同遵守。

第一条工程概括

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程内容及范围：

4、造价：每米施工单价按元/米计算，送桩部分（空送）适当补偿（此工程桩基检测费、税金总包服务费、水电费均由甲方承担）。

5、质量等级：合格

6、工期拟定：年月日至年月日，总工期为天。

第二条承包方式

本工程采用下列第 3 项方式承包

1、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。

2、工作量按实际完成量计算；计算规则按定额有关说明执行。

3、压桩工作量按日报表签证量结算。

第三条付款方式

1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整（￥元）。

2、压桩完成时付工程总价款至：以米为节点，付施工量总价的70%

3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。

第四条甲方责任

1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份，地下管线图一份。

2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，提供压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中附近居民无异议。

3、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩，若供桩不及时造成停工，甲方承担乙方每个台班元停工损失费。

4、按照城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。

5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延；超过三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班元。

6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息2%付息给乙方。

第五条乙方责任

1、按合同及施工图纸与文件，及时编好施工组织设计，做好各项施工准备工作。

2、负责施工现场布置，指定电源、道路及材料堆放位置。

3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工，确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准，如期完工并及时整理好技术资料。

4、按照《建设工程施工现场管理规定》，加强建设工程施工现场管理文明施工，并负责安全生产，保障施工顺利进行。

5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。

第六条其他

1、甲方指定工地代表，乙方指定为工地代表。

2、本合同一式肆份，双方各执正本贰份，经甲、乙双方签字盖章后生效；全部工程量完工，价款结清后自行终止。

3、未尽事宜由双方另行协商解决，协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。（附：补充协议与此合同等同效律）甲方单位盖章：乙方单位盖章：

甲方代表签字：乙方代表签字：

电话：电话：0553-5884166

开户行：中行安徽芜湖市团结路支行账号：179707720158

9.桩基钢筋笼劳务合同篇九

通讯地址

乙方(制作承包人) 性别电话

居民身份证号码

甲乙双方经友好协商，达成以下钢筋笼制作劳务协议，以共同遵守：

1、工程概况

工程名称：

工程地点：工程内容：钻孔压灌超流态砼灌注桩钢筋笼制作

2、工作内容与要求：

①制作钢筋笼所需的钢筋由提供，而焊接机器与焊接材料由自备。

②乙方必须按照甲方提供的图纸及有关技术资料进行作业，成品由施工单位和建设单位验收合格后方可使用。作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，以达到质量验收标准合格。因施工作业不合格给甲方造成的损失，由乙方承担。

③按施工单位的计划进行下料，不得私自截取，造成浪费的要赔偿损失。

④乙方严格遵守施工场地的各项规章制度，接受甲方的工作安排、指导、监督与调配。 ⑤乙方必须严格做好安全防护措施，如发生因违反安全规章制度而造成的人身伤害事故，由乙方自行负责。

3、劳务费的支付

①甲方支付给乙方的劳务承包费实行清包人工费，每延长米元，每吨元。 ②劳务费按月发放，甲方保证在施工期间，支付给乙方劳务费 %，余下的 %待所有钢筋笼制作完毕后一次性支付。结算支付完毕，合同自动终止。

4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，如果乙方有给甲方造成损失的，须赔偿相应的损失：

①技术水平达不到甲方要求的;

②有打架斗殴、偷窃、赌博等严重违法、违纪行为的;

③故意怠工、偷工减料，给甲方造成重大损失的;

④严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

⑤被依法追究刑事责任的;

5、本合同未尽事项，甲乙双方另行商议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效。

甲方负责人：乙方：

委任人： (签字按指印)

10.桩基础工程施工合同篇十

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。

第一条工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程内容：采用静压法进行楼的管桩基础施工，桩型为PHCф300-70-A先张法高强预应力管桩，设计压桩力75吨，终压值150吨，单桩入土深度约6-13米，桩数约根，总工程量约10000米。

（四）承包方式：乙方以包工不包料（每米按40元/米计价进行大包干进行结算）的方式承包该工程，包括：设备进出场运输及安拆费、管桩施工费、放线费、管理费（不包含税金、水电费、基础资料）。

第二条

（一）施工费：40元/米。工程量按照每个桩位桩尖压入自然地面深度累计值计算。高于桩顶标高按桩顶标高加0.6米桩长计算。

（二）甲方负责试桩费用及试桩检测费，试桩施工完10天内完成检测，超出10日后按设备停滞费补贴，7/10日检测/检测和工程桩），试桩电费由甲方承担。

（三）配合检测费：1500元/根，据实结算。

第三条工期

本工程施工工期为30个有效工作日（自2010年元月12日起2010年2月12日止），实际开工日期以工程桩开始施工为准。（乙方保证在合同签订日起五天内进场）

在履约过程中，由于不可抗力、静载检测延误的工期或甲方责任所延误的工期，经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。

第四条工程验收

工程验收以施工图纸和设计变更通知书，图纸会审纪要，国家颁发的《工程施工验收规范》及质量检验标准为依据。通过质监部门的质量验收，达到合格标准。

第五条甲乙双方责任

（一）乙方责任

1、组织施工机械设备（配桩长度为6-13米，满足设计桩型、设计压桩力要求）、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。

2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责。

3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。

4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。

5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。

（二）甲方责任

1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。

2、开工前完成“三通一平”，场地应满足设备地耐力要求及60吨以上大型车辆行驶至施工组织方案中确定的卸桩地点，清除地下及距边桩4米范围内的障碍物（包括管线）。提供正规施工用水接头和施工电源接点，电源电力在140千瓦以上，接线点符合安全用电规范且距离最远施工桩位120米以内。

3、向乙方提供施工蓝图叁份]地质勘察报告及有关资料各壹份。指定相关单位函件签收人及通讯方式。组织有关部门对施工图纸进行会审。

4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站的甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间，作息时间的变更提前12小时送达监理。

5、出现质量事故时甲方负责向设计部门申请出具常规经济合理的设计处理方案。

6、施工完毕后组织对基础压桩分项工程完工验收和办理完工结算，配合乙方设备正常清理维护和短期停留，为乙方设备出场提供满足拆装和运输要求的场地和道路。

第六条工程款支付和结算

（一）机械进场付2万元。

（二）每打100根桩付已完工作量的80%支付（但2万元应在1-5次付款内扣除，即每次付款扣回4000元），待施工完最后一根工程桩应付至总工程款80%，余款20%待验收合格后7天内一次性付清。

第七条违约责任

（一）甲方未能按合同规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期

顺延。1.未按期交出施工场地、水电接点；2.设计图纸及变更未及时送达乙方；3.未按期支付工程款导致乙方停工；4.因工程设计变更，使已完成的工程拆改；5.逾期组织验收结算。

（二）由于乙方原因拖延工期超过5日的，甲方可以对乙方作出处罚，提前完工甲方应对乙方作出适当奖励。由于甲方原因如场地未及时处理、地质变化复杂等待设计变更、技术资料未送达、供桩不到位、拖延付款、等待检测、停电且未租用发电机等造成乙方停工累计超过5天，按国家相关规定补偿，工期按实际停工天数顺延，适当补助误工费用及设备停滞费给乙方。

（三）乙方确保安全生产，文明施工，若施工期间属乙方原因造成的质量、安全事故，一切处理费用均由乙方承担。甲方应协助乙方进行全面安全管理，不得要求乙方进行违规操作，如超过距离桩机吊机回转中心20米以外或堆放三层的拖桩。

（四）乙方须按图规范施工，合理配桩，确保单桩承载力（有效桩长）达到设计要求，若经检测不合格，其处理费用由乙方负责，但由于地质原因（如持力层厚薄不均匀且有软弱下卧层，挤土造成已施工桩上浮，持力层遇水软化但设计未作有效防水处理等）和检测原因（如未达检测时间、所选桩位已列入需处理范围不具代表性等）造成的除外。

（五）因地下障碍物（如老基础、防空洞、漂石、不明地下管网等）、地质变化复杂（如溶洞、空穴、流沙等）及场地陷机等引起的断桩、偏桩，需要补桩或加固处理等所发生的费用由甲方负责。

第八条争议解决方式

甲、乙双方对本工程进行中所发生的问题，应先就本合同有关条文寻求解决，协商无效时，可向工程所在地有关部门申请仲裁。

第九条其它

本合同壹式肆份，双方各持贰份，经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收并结清款项后失效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

签约人：签约人：

签约地点：签约地点：

11.桩基工程劳务分包合同篇十一

桩基工程施工承包合同

合同号：

甲方：福建铁建集团有限公司福州站高架候车室项目部

乙方：福建铁建集团有限公司基础装备分公司

根据公司的统筹安排，将福建铁建集团公司中标承揽到的福州火车站高架候车室工程项目的部分（钻孔灌注桩基）施工任务，并已与业主签订了工程施工总承包合同。根据公司的统筹安排，经甲方考核，将本工程基础部分冲孔灌注桩工程，分包乙方施工。根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，就本项目工程施工事项，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：福州火车站高架候车室

工程地点：福州火车站

工程内容：

一、二站台钻孔灌注桩

二、承包方式：

乙方作为甲方的桩基施工分承包方，负责组织桩基施工班组及各种施工机械设备进场施工，并对机械设备和各施工班组进行管理，按照甲方对技术、进度、工期、安全、质量的要求，组织施工。

合同工期：二站台从10月22日到11月25日；一站台时间另定。

福州铁建建筑有限公司

三、工程质量标准：

本项目工程质量必须达到省优工程等级，乙方在施工中桩基的施工质量必须达到Ⅰ类桩占95%以上，Ⅱ类桩在5%以内，严禁出现其它低等类别的桩机；若达不到该等级质量标准，罚款工程总价3%。

四、施工安全

乙方对施工范围内工程施工生产过程的施工安全负全部责任。乙方必须根据工程施工的需要，做好施工安全、行车安全、接触网防护等工作；乙方在施工过程中必须服从甲方对安全的检查和指导，并切实履行对安全隐患整改责任；甲方派出张新春等安全管理人员，负责本项目工程的安全管理工作，乙方必须服从项目部对施工安全的统一管理。

五、文明施工

本工程为省重点工程，是福州市的“窗口”工程和形象工程，业主及甲方对文明施工高度重视。要求乙方必须按照甲方的投标承诺的文明施工条款，进行文明施工；遇阶段性的各种检查，应按照项目部的对文明施工的统一布置，另行对整个工地进行安排；乙方不得以其它借口对文明施工进行推脱。

提倡文明用语，主动配合，文明施工。各种特殊工种操作人

员，必须持证上岗，禁止无证上岗；要遵守项目部制定的各项文

明、安全施工规章制度，禁止野蛮施工，努力创造安全文明的施工工地。

各专业班组的技术、管理人员，要积极主动配合项目部管理

人员及监理工程师对各道工序进行的检查和验收；对施工中存在的问题和不合格工序，要在规定的时间内及时地给予整改，并承担由此而发生的费用；要积极主动优质地完成施工进度计划；

六、桩机等机械管理

乙方必须选派管理人员，对桩机等机械设备进行管理；乙方

必须配齐各种施工机械设备的持证操作人员，对施工机械设备，按照福建铁建集团ISO9002程序文件要求，对施工机械设备进行规范的管理，禁止不合格的施工机械设备在工地中使用。

七、工程承包价款及拨付与结算：

1．本项目工程总价约为120万元人民币；