钢筋工包工合同（10篇）
1.钢筋工包工合同 篇一
清包工程劳务协议
甲方：上海仲定劳务服务有限公司（以下简称甲方）
乙方：（钢筋工清包班组）（以下简称乙方）
为圆满、顺利完成本工程，同时进一步提高我项目部的综合管理水平和施工班组的能力，促进全体施工人员整体素质的提高，根据上海市建委的有关管理要求，并结合我公司新时期的要求和本工程具体情况，双方本着互惠互利的原则达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程地点、范围、内容及承包形式等
1、工程地点：
2、工程名称：
3、承包单项工程（号房）
4、承包范围、内容如下：
1）工程全套施工图、设计变更单范围内所有钢筋制作分项须完成的及建施内二次结构的全部
施工内容。具体包括钢筋翻样、制作（包括设计、规范规定的各种形式接头）、线材调直制
作、地下室止水带、绑扎、钢筋保层限位、砼浇捣时钢筋看管及纠正、钢筋预埋铁制作焊
接、钢筋的场内装卸及钢筋制作场地的铺设、堆场的分格分类，并做到工完料尽，场地清，必须做好落手清1元/㎡，文明施工场地清理0.5元/㎡，未做的扣除。
2）根据工程形象进度，按阶段在制作前提前七天提供钢筋翻样单和汇总表，结构封顶二个月
内提供对外决算的钢筋翻样单，配合甲方决算时审计。翻样单配料必须合理、统一清楚，并经项目部审核通过。
3）井架提升运输和其他方式所有钢筋原材料半成品的场内运输、装卸，并在现场指定地方堆
放整齐、挂牌。（楼层吊钢筋时必须有塔吊专责人员开机、挂牌）
4）钢筋机械（自带）：电焊机、移动电箱、扎丝等，剪刀、石笔、扫帚、太阳灯、灯管、灯泡
类常用工具、劳保用品、切割机、切断机、对焊机、弯曲机、砂轮片、电焊条且所有设备
和材料必须有合格证及符合规范要求，乙方负责二级电箱以外的三级配电箱、照明配电箱、电缆线、照明灯等相关配套用具，并报项目部备案。
5）所有材料及机械，工具的保管、施工部位工完场清。
6）所用机械的维修、配件费由乙方自理。
7）本工程不存在点工及任何签证，甲方要求乙方的点工，无论出勤大小工，以后一律按100
元/工计算，乙方不得拒绝甲方所需及建筑工人。
5、建筑面积计算：按建施平面图所示的面积：地下建筑面积：3852㎡，地上建筑面积：154
54㎡（实际面积和实际数量以项目部施工员、造价员，项目负责人签字确认为准），并套用上
海市2000定额工作量计算规则进行计算。地下室按平面图所示面积计算。
6、承包形式：清包工，自带小材料、工具、机械。
二、承包价款确定及支付形式
1、按承包范围内容，闭口清包工单价按地上部位建筑面积32元/㎡，机械、工具、扎丝、切割片等辅助材料2元/㎡；地下室为430元/吨。本承包单价款已包括人工费、管理费、超高人工降效费、节假日加班费、个人劳防、福利、医疗费等一切在内。除大型机械外，其它施工工具均由乙方自理。
2、进场后乙方同意自带生活费一月整，以后每人每月由甲方支付生活费 1000 元，按实际出勤
人数计算但必须达到20各工作日。主体结构验收合格通过后付至全部完成工程量的80%（其间如果在主体结构验收之前遇到春节的，按春节前完成实际工程量金额的80%付款。），待结构验收后四个月内支付总工程量的15%，待竣工验收后三个月内结清尾款。每次付款前由项目部按进度、质量、安全、工作量确认后发放，必须具备现场质量、施工、安全、项目负责人的签字。
3、乙方在签订协议后，进场前10天内向项目部交纳2万元质安保证金，保证金归还日期，在主体工程验收合格后，一个月内归还乙方。
4、乙方在施工期间不得以任何理由提出调价，本协议一次性定价。
5、承包款均由签订协议书的承包人领取，所在班组的职工工资均由乙方支付，并按项目部要求
上交职工工资单身份证复印件、生活费发放清单和考勤表，如乙方班组内发生工资纠纷由乙方承担所有责任。
6、在施工过程中，民工生活费发放，项目部核实人员后由公司财务统一发放给承包人，并到施
工民工手中。
三、工程质量、进度
1、工程质量必须符合国家级上海市的有关工程质量评定标准规范和规定。本工程质量等级必须
达到区优质结构等级。
2、自觉接受公司项目部及甲方监理质量管理人员的检查、评定、处罚。
3、对施工中出现的质量问题，经检查后必须根据整改单及时整改，整改达到要求后方可进行下
道工序施工。如乙方在规定时间内不能完成整改内容，甲方有权处以500-5000元/次的罚款。根据甲方的节点计划，月、周进度计划，乙方必须配齐所需的施工人员，无条件完成甲方项目部所决定的月、周进度计划，如未完成推迟一天罚乙方1000元/天，以此类推，并在当月工程款中扣除，根据项目部的实际工作进度要求，乙方及时组织好劳动力，保证进度计划的实施，如乙方不能达到要求，每发生一次1000元/次，情节严重的甲方根据实际情况进行内部调整。
4、由于整改引起对其他班组的误工和工期延期，项目部将根据情节轻重给予经济处罚。
5、质量及各方面没有达到公司及发包方要求，发包方随时有权向分包方清退现场，并只按合同
价实际完成工作量的70%结算，剩余的工程款须待到结构封顶后结清余款。
6、乙方在施工中，材料必须存放整齐、合理，由项目部指定地点安放，装卸自理，严格遵守现
场管理制度，严禁浪费材料，如发现浪费材料，甲方将给予浪费材料价五到十倍的处罚，有意破坏公物者，给予十到五十倍的处罚，并在班组月底发放的清包款中扣除。
7、乙方必须按甲方工艺要求及时、保质完成施工任务，因失误导致工期拖延，甲方有权实行经
济处罚，和保留清退权利。
四、施工安全
1、签订本合同的同时，必须签订安全协议、文明综治协议、质量进度协议、个人劳务合同。
2、乙方要委派一名兼职安全员，每天进行上岗交底，上岗检查，做好班组安全生产上岗记录。
记录交项目部存档，上级部门备查。
3、配合项目部做好工人的三级教育，并参加项目部安全教育考试，签订安全生产承诺书。
4、严禁违章指挥、违章作业，乙方因违章作业而发生的工伤和伤亡事故，一切经济损失、医疗
费均由乙方承担，并接受甲方的批评教育与处罚，凡他人所在班组操作失误、自身无防护意识所造成事故，则由他人所在班组的负责工伤者的人工、医疗费的一半，项目部只负担工伤者医疗费的一半，其余由工伤者班组、本人负责，乙方负责处理，甲方协助处理。
5、乙方有责任向甲方项目部提出安全生产建议。
五、承包队伍管理
1、承包人不得擅自招用社会上的闲散人员，所有人员必须要有身份证、务工证、上岗证、暂住
证等。宿舍内有乱拉线，乱接电、偷电现象，一经发现罚款乙方200元，由班组承担。宿舍内用电炉、电饭煲、热得快、煤气灶、电炒锅等用具，一经查实，没收物品外，并按每件每人50元罚款，班组承担200元罚款，并在当月工程款中扣除。
2、进场后二天内，必须先到项目部办理登记手续，核实身份，本项目办证率100%，如未按规
定及时办证，持有效证件上岗，一经查处，按上级部门处罚款的十倍处罚。平时项目部发现一人缺证罚款50元，以此类推，责任全部属于组长，在施工过程中累计违章处罚5次的班组，直接人员罚款30元/次，相关班组罚款200元/次，并记录备案。
3、未办理暂住证、务工证、上岗证、健康证，甲方对管辖部门可帮助乙方统一办理，费用从乙
方的承包款中扣除，办证照片由乙方提供。
4、无身份证人员一律不准进入工地。同时一律不准带家属小孩来工地，同时不准有女性工人，如有特殊需要带家属必须经项目部同意备案。
六、文明工地
1、进入施工现场必须戴好安全帽并自觉保护安全用品，安全帽由班组统一领取，工程结束或人
员中途退场，需立即交还给项目部，如遗失或人为损坏的，将在承包款中扣除。
2、乙方必须负责本班组施工现场楼层面、脚手架上，卫生包干区域的清理工作。做到落手清。
如造成场地容貌、文明卫生检查不达标，项目部有权对其进行经济处罚，并迫使做好本项工作。
3、宿舍卫生必须达标，严禁赌博，一人一床位，每间睡8名工人必须遵守，床铺整洁，严禁在床上吸烟。不得在阳台上小便、倒脏水。保证文明工地达标和安全，同时积极开展安全、文明、健康的竞赛活动。
4、工地和生活区内严禁随地大小便，一经发现当场处理，并处直接人员处罚50元/次，乙方处
罚200元/次（照片为准），情节严重的加倍处罚。罚款在当月的生活费中扣除，作为举报奖金。
七、治安管理
1、乙方承包人是自然人的治安负责人，应对工地及本班组治安负起治安责任，积极配合当地警
察署和本项目部搞好治安工作。
2、乙方必须与甲方签订治安管理协议。
3、乙方班组所有人员无论何事不得打架闹事，一旦发现此现象，不论对错，参加打架者每人罚
款500元，还处以乙方班组1000-5000元的罚款/次。并立即清退打架者出工地，事态严重的报送当地公安部门处理。乙方承担打架引起的经济责任。
八、双方职责
1、甲方职责:
1)甲方应按乙方提供的材料计划单按时送货到现场。
2）甲方应按乙方所提供的施工人员名单，提供相应的住宿及伙食条件。
3）提供必要的大型施工机械。
4）甲方应加强对乙方人员的生产、技术、安全、文明反复的教育指导，做好交底工作。
2、乙方职责：
1）乙方负责桩钢筋的割除（按设计要求锚入承台）及清理归工作，及每次楼层完成后的垃圾
清理工作。乙方负责塔吊基础，井架基础钢筋的所有预埋件的制作安装。乙方必须配合与本工程需要相应的技术、质量管理人员，保证甲方创优计划的实施。
2）乙方必须指派专人技术好的人员配合甲方进行施工弹线、放样、测水平，缺一次罚款200
元。
3）所有现场和班组操作人员按规定持证（复印件）上岗，并到项目部备案。
4）严禁转包，发现转包，扣除乙方承包款价2元/㎡计算，并由乙方负责清退施工队伍，所
造成的一切损失均由乙方承担，在施工过程中，乙方管理人员不服从甲方施工人员管理，浪费严重违反操作规定所造成质量、安全隐患，所有损失乙方负责赔偿，甲方有权解除合同，并按实际施工工程量60%结账，并清退出场。
5）乙方承包者必须亲临现场，如需外出一天及以上由项目部同意，或委托好代理人，报项目
部备案同意，否则处罚1000元/次。同时配合项目部抓好安全、质量、进度工作。项目部每月有两次质量、进度、安全的协调会议，要求承包人均到场出席。如不到现场开会每次罚款300元，造成质量、进度、安全损失的由乙方负责。
6）乙方需用材料必须提前一周上报项目部。
7）凡甲方分配给乙方的设备，如人为因素造成损坏或遗失的一律由乙方按照原价赔偿。
九、乙方必须严格按清包工承包协议中的承诺去履行，若未履行，甲方有权按协议中乙方的承诺
进行处罚，若已履行，甲方则按承诺要求予以兑现。
十、其他补充要求
1、乙方必须做好安全、文明、进度、质量、治安队伍管理工作，如没有做好，由项目部主管负责人出具罚款单，并在生活费中或结算时扣除。
2、上级部门检查对存在的问题罚款，项目部对乙方根据上级罚款金额加倍处罚，若发生通报
批评，按项目部、公司处以5000元处罚，并在生活费中或结算时扣除。
十一、本协议签字后生效，共叁份，甲、乙双方各执壹份，壹份送公司。
十二、乙方必须遵守法律法规以及公司、项目部所制定的各项规章制度及临时性决定。
项目负责人：
承包人：承包人身份证复印件
签订日期：年月日
签订地点：
2.消防清包工合同 篇二
乙方：施工队
根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市保护消费合法权益条例》，《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一.概况
装饰施工地点：
住房结构： 室 厅 厨 卫 阳台，施工面积＿＿＿平方米
二.价格
清包工总费用：￥＿＿＿＿元，大写(人民币)：_______________ 元
其中
水电工：＿＿＿＿元
木工：＿＿＿＿＿元
瓦工：＿＿＿＿＿元
油漆工：＿＿＿＿元
垃圾清运费：＿＿＿＿＿元
材料搬运费：＿＿＿＿＿元
其他费用（注明内容）_______________________元。
经双方认可，在施工过程中施工内容如有小的变动，双方将不更改工程款，当有大的变更时应在变更前友好协商，按实另计。
三.工期
自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿天。
以上规定工期为指导工期，为保证施工质量，原则上不少于以上工期，也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题，或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的，则相应顺延竣工日期。如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行（如延长工期后遇春节假期，甲方允许乙方春节期间停工7至12天）。
四.设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。
2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。
五.材料
甲方负责采购需用材料，应为符合设计要求的合格产品。
乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
如若甲方授权乙方购买所需材料，乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。
乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量，核对数量和配件的准确性，发现质量或或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
乙方应做好对施工完成的成品保护工作
乙方对甲方采购的装饰材料、均应用于本合同规定的住宅装饰，未经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按材料价格双倍补偿给甲方。
六.付款方式
工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：
工程款付款时间表
付款时间 付款内容 金额
协议签订完毕，正式开工三日内 预付 1000
钢架；水泥隔层完工后并经甲方验收 本项目全部
强弱电路管线铺设到位并经过甲方验收 本项目全部
瓷砖铺贴拆口抹平等完成并经过甲方验收后 本项目全部
完成木工工程，并由甲方验收通过后 本项目全部
完成油漆工程，并由甲方验收通过后 本项目全部
竣工验收也就是安装完成甲方验收通过当天 本项目全部
保修尾款
七.关于工程质量及验收的约定
甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
凡每一单项施工项目完工后，双方应在工程质量验收单上签字确认。（详见附表）
工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定
八.垃圾清运处理
乙方应尽可能将垃圾袋装化，并有责任每日及时清理需处理的垃圾。乙方应把所处理垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九.工地现场管理和安全
1.甲方提供的施工要求及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。
3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，由施工产生任何事故的责任完全由乙方自行负责。
十.违约及违约责任
1．合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金支付给对方。
2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给甲方。甲方未按协议约定时间付款的，每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给乙方。
3．甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。
4．乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。
6.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙
十一纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时，双方应先协商调解。
协商不成可向争议所在地法院提起诉讼
十二.附则
1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙 把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，乙方将房屋外门钥匙归还。
2．本合同签订后，工程不得转包。
3．本合同一式＿＿ 份，甲、乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
十三.其它约定
1．质量保修期为一年，中间出现任何施工质量问题乙方无条件负责维修，但因是包清工形式，乙方无质保金，如乙方在保修期内无辜推委，甲方有权利通过其他途径采取相应措施直至诉诸法律。
2，对于不能确定的工程量双方应该事先谈好单价，按照实际工程量结算。
3．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
4．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
5．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
甲 方： 乙 方：
签 章： 签 章：
联系电话： 联系电话：
3.工程包工合同 篇三
乙方： 管道安装班组
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的的规定，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。
一、工程概况
1.工程名称：苍南县龙港镇世纪大道供水工程
2.工程地点：世纪大道
3.承包范围：管道安装
4.承包方式：包清工
5.工期：
二、合同修改
除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。
三、工程质量标准
验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据；以甲方所提供图纸为技术标准。
四、价格
清包工费：以附件清单为准，按实际工程量结算。
五、付款方式
前期管道安装铺设完工，付：每月工程量的 85%
工程竣工，验收合格后，在15天内余下的 15%尾款，全部付清。
六、材料
1.安装管道材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。乙方的施工工具由乙方自备，检测由甲方负责。
2.乙方应提前三天向甲方提供需购材料清单，甲方应在四天内及时采购材料供施工队使用。
3.乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
4.乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5.未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的5倍从人工费扣除。
七、双方责任
甲方负责监督工程进度，工程中间验收与竣工验收工作；资料整理。负责委派项目负责人做好安装协调工作。整理好施工现场的三通一平工作。
乙方负责做到安全生产、文明施工、优质服务；主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，按期、保质、保量完成工程。
施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否则出现任何安全事故责任都由乙方负责。
八、验收
工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。
九、违约责任：
1.如乙方工程质量不符合标准，按《中华人民共和国合同法》处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时甲方保留索赔的权利；
2.若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。
十、合同纠纷及解决方式：
1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议，任何一方可以向法院提出诉讼；
2.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行；
3.本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决；
4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十一、不可抗力：
任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。
十二、未尽事宜，经甲乙双方商定后，另续签合同。
十三、其它
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。
甲方：
乙方：管道安装班组
签字：
签字：
4.个人包工简单合同 篇四
承包人：(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
1).房屋整体结构，(详见施工图纸内容);房屋顶棚，由图纸的四坡形，更改为两坡形前后出橼，上顶红瓦，坡度以出水通顺为宜。
2).室内石膏板顶棚，电路穿线，墙面，水泥地面。
3).室外装修，四面墙，三面清水墙，走廊正面其它按图纸施工。
4、承包方式：______
二、合同工期开工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额(大写)_________________。
五、付款方式分二次付款：
六、施工准备
1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，提供施工用水、电;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同以双方签字盖章后生效，一式二份，发包人与承包人各执一份。
合同订立时间：________年____月____日
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
5.房屋装修包工合同 篇五
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商将万州区（天城）东路46号3层1单元303室由乙方装修，具体内容协商如下：
一、装修地址：万州区（天城）东路46号3层1单元303室。
二、包工范围：包工包料。
三、包工费用：所有材料及人工工资总计31万元（大写叁拾壹万元整）。
四、装修期限：4个月。
五、包工质量约定：乙方要确保甲方装修质量，质量问题乙方要及时给甲方整修，如给甲方造成损失由乙方照价赔偿，质量保证金（5万元），在包工费用中扣出，质量时间约定为个月。乙方在装修期间要注意安全，若发生安全事故一切由乙方自负。
六、违约责任：甲乙双方签定合同后双方不得违约，如任何一方违约由违约方付违约金 2万元，给守约方。以上条款双方签字生效。
甲方：乙方：
6.常规工程清包工合同 篇六
乙方：
由甲方承建的 21#变电所 工程，因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。为了保证工程质量和施工进度，确保甲乙双方的权利和着平等、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商，特订立以下协议，共双方同信定执行。
一、工程名称： 21#变电所工程
二、工程地点： 黄骅港
三、承包方式：包清工、机具设备、辅助材料(除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供)。
四、工程内容及范围：
1、乙方要组建不少于的现场施工管理班子，从开工开始至工程全部竣工验收解散;乙方要配置现场施工测量所需的仪器，管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作，与甲方现场管理人员要密切配合，共同协调各分包单位的工作。
2、、承包单价内已包括工程施工放样(控制点甲方负责提供)，包括塔吊、施工电梯的基础，包括土方边角修理与属于基础范围内梁边及承台的局部回填，地下室施工时抽水及水泵购置，片石垫层、砼垫层，包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。
3、基础工程与主体工程的钢筋制作安装(含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝);模板制作与安装(含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工<甲方提供圆钢>，购置螺帽及对拉螺全止水片等);砼浇筑、养护(抗渗养护 14 天，其它养护 7 天)，砌体工程的砌筑。
4、粗装修工程包括抹灰工程，屋、地面工程、室外走道、台阶踏步、地下室顶板防水层上面的钢筋网砼层及压光、(不包括室外工程)。不包括镶贴块料面层、地下室及屋面防水、内外墙涂料、铝合金门窗、木门窗、阳台栏杆、空调栏杆及
5、脚手架工程的搭拆及“三宝四口”等安全设置(含钢管、扣件、安全网、竹篱板、铁丝、运输通道的厚木板、挑架用的槽钢、钢丝绳等)，钢管、扣件的试验费用由乙方负责。
6、本工程所需的一切机具设备，除配电房以及配电房内的设施外，施工用的配电系统均由乙方负责。发电机组及油料甲方负责。
7、本工程确保市级标化工地，如果达不到市级标化标准，在乙方工程 款中扣5 元/㎡;安全责任经济损失在一万元以内由乙方自负，一万元以上按甲乙两方比例对分。
五、施工工期：
施工工期按照甲方与业主的合同工期。如工期延误或提前，按甲方与业主的合同规定罚款或奖励，如遇不可抗力的因素或业主与甲方造成的原因工期顺延;
1、由外部原因造成每周连续停电、停水累计八小时以上;
2、施工地质情况与勘察地质报告不符;
3、人力不可抗拒;
4、甲方原因造成的停工待料工期顺延;
六、结算单位及付款方法：
1、结算单位为 319 元/㎡(报价单附后)，大写叁佰壹拾玖元人民币每平方米(不含税)，乙方提供总结算款的30@材料发票并具有能汇入款项的银行帐户。
2、今后有发生设计变更按现场实际工程量的费用计算。
3、由甲方或业主分包的配合费，按实结算。
4、工程结算方法：按施工图及现行国家规定的建筑积计算方法计算为准。
5、付款方法：乙方每月截至上30 日按时结算并上报当月完成的工作量，甲方在下月工资 15 日前支付上月的工程款，主体框架完付出 元/㎡;砌砖完成付款 元/㎡;粗装修工程完万付 元/㎡;工程完工大部分工人退场后付到总承包额的，余款5%待竣工验收后三个月内付清。
七、双方的权利和义务：
(一)、甲方责任：
1、及时拨付工程款;
2、及时供应合格的原材料;
3、主导施工进度，协调乙方与各分包单位的关系，有权监督乙方对工人工资的发放情况。对于有碍于工程进展、变相组织罢工和工程质量低劣的，甲方有权单方中止协议，组织其他施工队伍进场，对乙方完成的工程量按协议结算单价的50%结算，如果有返工重做的，一切损失由乙方承担。
4、处理当地村民干扰的一切因素;
(二)、乙方责任：
1、负责施工的安全生产、文明施工，并承担施工安全责任，接受甲方的监督管理，严格遵守国家的有关法律、法规和项目部的各项规章制度，自觉维护工地秩序，讲究卫生。如有违规行为，甲方有权按规定进行处罚。
2、严格按施工图、设计变更联系单及现行施工规范组织施工，确保工程质量合格。
3、由乙方原因造成的质量问题，应条件返工，直至合格为止，并负担返工的经济损失。
4、乙方应提前五天向甲方通知原材料用量。
5、乙方进场施工人员的一切证件的办理费用由乙方负责。
八、其他：
1、乙方施工力量、机具设备或技术措施不到位，施工进度和质量不能按计划完成，甲方有权组织其他施工队伍进场施工，其费用均在乙方工程款中扣除。
2、乙方在合同签订后五天内向甲方交纳工程质量保证金伍拾万元整，待结构中间验收后一个月内归还乙方，不计算。
3、由甲方责任造成停工七天以上的，甲方负责支付乙方所有机具设备租金及管理费用，按实际计算;如由乙方责任造成工程的情况，乙方要承担一切的停工损失。
九、本协议未尽事宜，双方协商友好解决。
十、合同份数：
1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份;协议自双方签字盖章后生效，完工后工程款结清后自行失效。
甲方：
7.房屋装修清包工合同 篇七
业主(以下简称甲方)：施工队(以下简称乙方)：
身份证：身份证：
联系电话：联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址：杭州市余杭区临平东湖北路与新洲路交界处-易居时代2-2-401室
二、价格（参照杭州市住宅装饰装修工程人工费市场行情价）
清包工费：元，大写：；其中水电工元，木工元，瓦工元，油漆工元，垃圾清运费元。
三、付款方式
1、施工队进场，预支生活费：元
2、木工完成，付元
3、瓦工完成，付元
4、工程竣工，付元
5、保修金 500元，从竣工之日起1年后支付
四、设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作；
2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在5天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失；
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用；
3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失；
4、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性；
5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场；
6、乙方应做好对施工完成的成品保护工作；
7、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。
六、工期
从 2009年月日起至 2009年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天。
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运
1、垃圾袋装化
2、垃圾应日日清
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
3、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的 施工人员。
4、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
3、油漆材料必须和其他材料分开放置。
十一、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十二、合同附件
1、施工项目清单。
2、双方认可的报价单。
3、乙方开出的材料采购清单。
十三、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十四、装修要求
A.装修工艺
电路安装工艺要求：
1、电路安装时，必须用有合格证书的产品材料。
2、三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。
3、所有导线安装时，必须用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。
4、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。
5、预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必须从开关箱单放到位。
6、所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm，按线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。
7、所有导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐蔽工程初步结束。
8、安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必须将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。
9、电话线和有线电视线不得和电源线同在一根pvc管内必须各行其道，否则会有信号干扰
水路工艺安装要求：
1、在施工过程中，必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来，上紧，按照横平竖直分布到位，如遇有管路发生交叉时，次路管必须安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个水平线上。
2、通阳台的水管，必须埋在原毛坯房的墙面凿深4cm的槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。
3、管道分布到位后，必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子，不使松动。刷墙刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子，做贴布处理；
2一遍108胶，两遍腻子，一遍底漆，两遍面漆，天花板一样
3墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。
铺墙砖(厨房、卫生间)
1.对原基层进行处理。
2.水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。
3.贴墙砖验收标准：贴装石材及磁砖不平整度要求为±1mm、空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺
铺地砖（厨房、卫生间、阳台）
1.对原基层进行处理。
2.水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。
3.铺地砖验收标准：贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一，空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地砖铺后12小时应一块块敲，一块砖有3/4空鼓以上，必须返工。
特别注意：检查卫生间地漏，放水时水是否流向地漏。
电路改造
1全部都要穿管走线，防止破坏铺设的管线弯头要套上了专门的PVC接头火线进开关，零线进灯头，插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定
防水
1.要求对卫生间在安装完马桶和面盆后再做一次防水，沐浴墙做到1.8M
2.防水验收标准：一定要把准备做防水的所有墙上废掉的线头等均打好结，用黑胶布包好头，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上，基层打扫干净，尽量保持表面的干燥。
卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚，所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”。用手指勾一下(或者用专用工具)就可以了。还要注意，防水需要从墙脚向上做不少于25厘米为好，淋浴处全做。防水材料干透以后，需要进行24小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。
洁具安装
l 注意做防臭弯管软管质量要保证，不要拧着劲安装注意马桶冲水噪音
B.装修内容
一、主卧：地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅，以下同)，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个(安装双控)，空调电源和插座，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定)，房门油漆安装，安装窗帘杆。
三、卫生间：制作入墙移门和安装，门套制作油漆安装(材质待定)，门的油漆安装。洁具三件套(含龙头上下水)安装，盥洗用具五金件安装，照明、浴霸、排气扇安装。做洗脸台，水泥瓷砖台面，镜子及镜前灯安装，开关插座安装，镜边防水插座2个安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖，地漏安装，上下水管道预埋，热水器冷热水管道铺设。作入墙试壁柜贴瓷砖。
四、厨房：制作入墙移门和安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖，照明安装。橱柜制作和安装(下柜水泥贴瓷砖，里面木制框架)上柜木工制作柜体，门板定做安装。电源线路预埋，开关插座安装(冰箱、微波炉，脱排油烟机，电饭锅、电水壶、搅拌机、洗碗机消毒柜，热水器等插座共记不少于7个)。双槽水斗及笼头的安装，净水器的安装。上下水管道安装，煤气管道预埋，热水器冷热水管的铺设，增压泵安装热水器煤气管用6分管。脱排油烟机、热水器排气口和排气管的安装，小五金的安装。开墙打洞做门(尺寸待定)。
五、客厅：地板铺设
打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。壁橱的制作安装(样式待定)。照明电源及开关铺设安装至合适位置，灯的安装，有线宽带线，有线电视终端插座，电话线路及终端插座，空调插座，三眼两眼插座数量待定。防盗门安装及门套的制作安装油漆，窗帘杆的安装。
六、室内阳台兼书房：地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅，以下同)，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置，顶灯及其开关安装，电脑电源和插座4个，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。
门套制作油漆安装(材质待定)，安装窗帘杆。制作吊橱一个(尺寸待定)。
七、室外阳台清理阳台上的烟囱，砖块等杂物，在阳台架空利于排水，然后铺地砖，阳台边缘做花坛(贴墙砖)，花架。照明电源及开关铺设安装至合适位置，安装电源和插座，电源线路预埋，开关插座安装(洗衣机等插座共记不少于3个)。水管的铺设，拖把池，洗衣池安装。搭建洗衣房。
配合安装太阳能热水器。
八、其它说明和要求：
1、空调用电须单独由配电箱分路。
2、配电箱内需排三只空调，插座、照明、厨房、房间、客厅要分路排，电线要分红、蓝、双色线且均要用6分PVC套管。
3、为今后维修的便利，通往各房间的电源分路要清楚，各分路负载要均衡，配电箱内应有漏电断路器，电源线和弱电线不得安装在同一管道中，开关插座的接地保护要牢靠。
4、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。
5、施工承包人应按上海市地方标DB31/T30—1999“住宅装饰装修验收标准”进行施工。
6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主
认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
7、保证体现原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。
8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如厨房橱柜门、卫星电视、护角线、铜水管、复旦水管家净水器、门、太阳能热水器等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
9、所有要油漆的均在三遍。
10、除上述装潢要求外，如有增加工作，不超过工程的25%，不增加工资。
11、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
13、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
14、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，墙身不
再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上，重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。不准在浴缸里浸砖，不准在面盆里磨刀。业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。
16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，乙 方：签 章：
签约日期：
后果自负。
8.渡口学校食堂包工承包合同 篇八
甲方：渡口学校
乙方：
根据教育局精神，结合学校实际，经甲、乙双方协商如下：
一、承包金额：按就餐学生和教师人数每人每月9元定出承包总金额，单餐按每月每人66餐加8元计算，招待用餐按每桌每个菜3元补助。其他加班费另外协商。
二、承包期限：工作时间按教育局开学、放假规定的时间为准。
三、承包要求：
1、2、乙方必须有本校一至两名教师担保，担保人承担30%的责任。乙方负责学校的蒸饭、洗菜、切菜、炒菜、分饭菜、收集发放餐票、打扫食堂卫生、清洗餐具、给食堂炉火添火换煤等工作。3、4、5、严格按照食品卫生及加工要求操作，确保食品卫生安全。饭菜可口，搭配协调。热爱本职工作，品德高尚，勤俭节约，团结协作，优质服务。工作期间严禁酗酒、打架，不得干扰学校教学和工作秩序。凭票分发饭菜，不许多发或少发，否则发现一份罚100元。6、7、8、9、按要求定时参加体检，体检不合格不准上岗。确保食堂安全，如属操作不当引发的安全事故，由乙方负责。应按学校要求参加有关卫生知识培训。如发生食堂和食品异常情况要及时向学校报告。
10、按时作息。坚持住校。
11、乙方中途单方终止合同的，自终止合同之日起扣发前一个月工资，合同自动终止。
12、乙方因自身体质原因发生的疾病或主观原因造成的伤害事故，医疗费和误工费自负，甲方概不负责。
13、乙方因工作态度恶劣对师生造成的伤害，由乙方负责。
14、乙方不得干预学校的内部事务，不得搬弄是非。
15、乙方因自身原因引发的矛盾纠纷，其后果自负。
四、资金拨付方式：每个学期按五个月算，每月结算一次。从开学的第二个月开始拨付。每期放假后半月内结清所有工资。
五、奖惩办法：如因乙方人为引起的停餐或不按时开餐，按每次300元以上罚款。浪费食物的照价赔偿，人为损坏或遗失食堂财物、食品的，照价赔偿。如有偷窃行为的当场解聘，并罚乙方200元，同时责令乙方负责追回失物或照价赔偿。
六、不尽事宜，双方协商解决。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方签字：（盖章）乙方签字：
担保人签字：
9.包工包料施工合同 篇九
承包方(乙方)：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
一、工程项目： 装修工程。
二、承包方式为包工。
工程预算总金额(不含税金)大写： ， (小写：￥ 元)
三、甲方要求增加或更改工程设计，须与乙方协商实行，由此导致延长工期的，由甲方承担责任。
四、乙方应于 年 月 日进行施工， 年 月 日前完成，否则每逾期一天，乙方应按工程总造价的千分之一计付违约金，违约金可在工程费用内相扣减。
五、甲方经过审定施工方案(图纸)后签名盖章确认。施工应按图施工。施工现场实际尺寸与图纸不相符时，应通知甲方协商修改后，盖章确认方可施工。
六、甲方要求更改工程设计应书面通知乙方协商实行，双方协商所更改的设计，对乙方的工时及材料所造成的损失进行评估确认补偿。施工当中业主要求增加项目的.由双方当时确认报价。
七、隐敝工程量应甲乙双方派出代表进行现场度量， 应提前2天通知甲方而在需隐敝前时甲方代表还未到现场， 乙方有权自行隐敝并按乙方提供的工程量进行结算。甲乙双方代表现场度量隐敝工程量后但甲方代表不签字确认时乙方保存甲方代表手写工程量数据以此为据进行结算。
八、乙方应在本工程项目完成后五天内，通知甲方并与其共同验收，双方应在甲方收到乙方验收通知之日起5天内共同验收完毕，双方应在验收文件上签章确认。甲方如在收到乙方通知五天内不与乙方共同验收或入住、使用，则视为甲方默认工程质量符合要求。
九、本工程施工期间，如遇不可抗力，则施工期限中断，在消除不可抗力因素后，施工期限恢复计算。
十、本工程质量保修期为叁年，自双方验收之日起计算(注：若甲方人为损坏由甲方自行负责)。
十一、该工程结算：按现场实际已做展开工程量结算， 单价___ 面积___
十二、付款方式： 进场前预付工程款的40%。第二次预付工程款的30%。面漆完工预付工程款的20%。余款5%工程验收合格10天内一次性付清。另留5%作为质保金，到期后甲方应按规定退还质保金。
十三、若乙方因违反施工规范，安全操作规范，防火法规，环保规定和双方其它约定，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
十四、本合同的其他附页甲乙双方签名后生效。
十五、本合同一式两份，自甲乙双方签名后生效。
甲方： 乙方：
代表人： 法人代表：
代理人： 代理人：
地址： 地址：
电话： 电话：
传真; 传真：
帐号：
日期： 年 月 日
10.建房包工合同书 篇十
兴建人承建人以下简称甲方乙方.为了工程能顺利完成，经双方本着平等、自愿的原则，签订本合同，共同信守。一：甲方在镇隆镇大华小区新建一栋五层半楼房，其户名为刘石稳，由乙方承包包工包模板工程。
二：承包金额：
每平方贰佰陆拾伍元，以每层滴水面积计算，由甲方付给乙方承包工程费用。三：双方义务与责任：
1、乙方包工包模板、支顶排山架、机械、工人、工人安全设备及建筑工具，负责承建甲方楼房主体以及装修工程。本工程不包铁钉、扎线、批胶以及水电、门窗安装工程。
2、乙方负责从承台、地梁做起，井桩由甲方负责，基础不够泥或有多余泥则由甲方负责。外墙如须遮掩由甲方负责购买塑料膜。甲方负责所有建筑材料（乙方承包除外），以及工作住宿，水电费用，甲方的建筑材料要运到工地20米以内。
3、乙方按图施工，保证质量，如有更改双方协商解决。乙方必须遵守劳动法，文明施工，安全生产，否则在施工方面造成的质量以及工人工伤事故由乙方负责，与甲方无关。
4、人工拌浆，人工倒楼面，《快速机械》，一切费用由乙方负责，每倒一层甲方付200元餐费。
四：装修工程：
1、外墙东面贴条砖，南面贴条砖，西面贴马赛克，北面马赛克，包括四面所有线条。
2、厨房、房间以及所有天花打粗底、过白灰，厨房、卫生间贴砖仔到顶，楼梯走道贴1.2米高砖仔。
3、厨房煤气台、洗手盆、厕所盆安装好。
4、楼地面：房、厅、走廊贴耐磨砖及地脚线。一楼地板打水磨石，包括两边门面，二至六层厅、走廊，楼梯侧贴1.2米高墙群。
5、天面切1米高拦河，天面过沙浆，水泥油光滑，五楼楼面半层、房间都贴1.2米高墙群，如须铺隔热层则另算。
6、排污管由乙方接到化粪池内，化粪池以外由甲方负责，乙方负责一个三级化粪池。
五：付款方式：
1、工人进场付五千元作生活费用，完成地梁付壹万元整。每完成一层楼板付人民币壹万元整，以后按工程进度70%预付工人工资及生活费用，工程完工甲方验收合格后，半年内一次性付清全部工程款。
2、甲方已交劳动保障金和安全保障金，工程完工后由乙方提取作工程工资垫付。
3、未尽事宜，甲、乙双方可另行协商。
六：本合同一式两份，从签订之日生效，双方共同遵守。
甲方负责人：乙方负责人：