图书供货合同范本

2025-01-29

图书供货合同范本（精选11篇）

1.图书供货合同范本篇一

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。下面是小编帮大家整理的轴承供货合同范本，希望大家喜欢。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。由乙方负责甲方配饰设计及配饰的供应，双方共同遵守以下合同条款。

一、委托内容：

1、乙方负责甲方(地点)配饰设计。

2、乙方负责提供室内设计家具相关方案及饰品，并按甲方提出的质量、技术要求进行供货和物品采购。

3、乙方负责所有物品、配饰的摆放、安装和调试。

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

1、合同所签的全部配饰质量应符合现行相关国家规范规定，规格型号符合设计要求，出厂合格证及相关材质检测报告应齐全有效。

2、对甲方提出的技术要求及设计选型标准予以充分响应。

3、质保期为一年，质保期内出现问题由乙方负责。

三、设计及饰品供货周期：

于合同签定后15天内，乙方将合同所含全部物品、配饰全部送至内，并负责安装、调试。

四、验收标准：现行相关国家验收规范及甲方要求。

五、交货地点：

六、委托设计费及物配饰供货、安装费为元整)详见一览表。

七、付款方式：

殷紫华饰艺术设计合同签定后，设计费、配饰供货及安装费总额为：￥元(人民币);合同签定二日内，甲方应支付给乙方合同货款的50%为预付款，计￥元整(大写：);安装完毕验收合格后，甲方于三日內付给供方合同货款总额的50%整(大写：元整)。

八、乙方责任：

1、负责提供室内设计方案及选购全部配饰，按合同中的质量、技术要求进行供货。

2、负责按甲方提供的供货计划，并在合同签定的供货周期内将合同所签的全部配饰运输到，并承担全部运费、装卸费、安装费及运输途中的一切责任。

3、在使用后出现质量问题，乙方应负责无偿修理或更换。

九、违约责任：

1、凡属甲方原因给供方造成经济损失，由甲方承担一切责任及经济损失。

2、凡属乙方原因给需方造成经济损失，由乙方承担一切责任及经济损失。

十、解决合同纠纷的方式：

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人友好协商解决:协商不成，当事人双方同意由北京仲裁委员会仲裁：当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。合同附件作为合同的组成部分盖章生效，具有同等法律效力。

十二、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

2.图书供货合同范本篇二

4月24日, 中材 (天津) 粉体技术装备有限公司与信阳市天力新型建筑材料有限公司签订了国内首台专门用于粉磨凝灰岩的辊磨合同, 标志着粉体公司在辊磨用于新型物料粉磨再上一步。

凝灰岩是一种分布最广泛、最常见的细粒火山碎屑岩, 是由火山爆发而抛入空中的火山物质经长距离的搬运, 散落于盆地, 再经压结和水化学胶结固结成岩。目前, 凝灰岩的研究还比较薄弱, 凝灰岩的开发应用在我国尚未引起重视, 迄今还未形成产业。凝灰岩的主要应用途径为水泥活性混合材、污水澄清剂和净化剂、高强砼活性外掺料、发热剂材料等。

天力建材公司抓住当前机遇, 看中凝灰岩作为水泥活性混合材的市场前景, 在对设备供应商的多方考察中, 被粉体公司雄厚的科研技术力量和对客户真情、热情、周到的服务所吸引, 双方最终签订了TRM32.2辊磨供货合同。

3.供货安装合同范本篇三

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，甲方根据属下各房地产开发项目的实际情况，就供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条合同标的(甲方补充)

第二条合同价款 (甲方补充)

第四条交货时间、地点及安装工期(甲方补充)

第五条合同总价款及付款方式

(一)合同总价款：

本合同暂定总价款为人民币(小写)：元，(大写)：元。

(二)付款方式：(根据需要修改)

1、甲方根据与乙方签订的分批合同的价款、工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

(1)在分批合同签订后，乙方接到甲方的书面订货通知之日起10 个工作日内，甲方向乙方支付该分批合同总价款的10%作为定金。

(2)货到现场并经甲方开箱验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付该分批合同总价款的50%。

(3)工程安装完工后10日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后10个工作日内付至该分批合同结算款的95%。

(4)结算的5 %作为保修金，甲方在保修期满10个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并在办理保修终结手续(甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金)后无息向乙方结清。

2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。

3、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。付款时，乙方须提供有效的等值发票，否则，甲方可顺延付款或扣除相应税金后支付。

第六条质量要求及验收(甲方补充)

第七条保修条款 (根据合同具体情况补充)

1、本合同设备、系统、工程的保修期为年，自安装工程通过甲方验收合格之日起计。保修期内如设备、系统、工程发生故障，乙方必须在接到通知后的3个小时内派员到场维修，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用(包括免费更换零部件);若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

2、在保修期内，乙方至少每月1次派员前往设备、系统、工程现场对设备、系统、工程进行维护保养并跟踪了解设备、系统工程的运行情况，建立用户跟踪卡，对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。

3、保修期届满之日起，设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与甲方或其属下公司、物业管理公司另行签订维护或服务协议。

4、保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若设备、系统、工程发生故障，乙方应在接到通知后4小时内赶赴现场维修，属产品质量问题以成本价维修更换，不得额外增加任何费用。

第八条合同的生效

1、本合同、专项条款及其附件经合同各方法定代表人或者被其有效授权的人签字并加盖公章后生效，如法律规定需要登记的合同，向有关部门登记后合同生效。

2、任何以甲方名义出具的承诺书、确认函、对帐函等设立、变更、终止权利义务的文件，只有经甲方法定代表人或者被其有效授权的人签字并加盖公章后，始对甲方产生法律效力;甲方法定代表人或者被其有效授权的人之外的人员实施上述行为的，视为无权代理行为，须经甲方书面追认后始对甲方产生法律效力。

3、乙方有义务对甲方出具的任何设立、变更、终止权利义务的文件的签署人、签署行为的适格性进行审查;乙方怠于履行审查义务或者履行不当的，因此造成乙方或者第三人损失的，甲方不负任何责任。

第九条双方义务

(一) 甲方义务

1、甲方在收到乙方提交的补充设计方案、安装施工方案后5个工作日内完成审核。

2、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电(水电费由乙方承担)。

3、按合同约定向乙方支付合同价款。

4、甲方委派现场代表监督、检查产品、工程的质量，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。

5、在具备验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的产品、工程验收申请后5个工作日内对产品、工程进行验收，否则视为认可，验收合格后按合同约定办理结算。

6、如有隐蔽工程，甲方应在收到乙方的隐蔽工程验收申请后24小时内组织验收，如因甲方原因造成验收延误视为认可。

(二)乙方义务

1、乙方应向甲方提供有效的国内安装资质证书。

2、按约定向甲方提供产品，完成安装并调试合格。

3、乙方须按甲方的工期要求，提前向甲方提供现场施工有关技术交底资料，包括准确无误的基础施工图，并配合甲方进行基础施工。乙方应委派现场代表，该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

4、乙方应免费提供产品配件及专用操作维修工具各一套，须免费对甲方操作人员进行技术培训使其达到技术熟练程度。

5、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责。

6、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任，若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

7、如有隐蔽工程，隐蔽前应提前1个工作日通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，未通知甲方而自行隐蔽的乙方需承担违约责任。

>>>下一页更多精彩“供货安装合同范本”

4.茶叶供货合同范本篇四

买受人(甲方)：中铁电气化铁路运营管理有限公司出卖人(乙方)：金华市九康茶蔬专业合作社

根据《中华人民共和国共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，甲乙双方经充分协商，特订立本合同。

第一条货物：

表中数量为双方结算的基本依据，如有特殊情况，甲方可根据实际需要，提前向乙方发出变更通知，按实际需要对合同约定数量进行调整，乙方应予执行，但数量的调整幅度不得大于合同约定总数的5%，数量变更超过合同总数10%的，双方应当签订补充合同。

第二条货物质量

1、质量标准按样品标准项执行：乙方在供货之前应当向甲方提供产品的样品，样品经甲方内部审定合格后归甲方所有，并由甲方封存。

①样品的安全、质量要求、卫生指标应符合国家标准，等级等相关信息应与第一条中表格一致。

②甲方审核样品合格后，应当及时通知乙方;③由于样品产生的运输、配送等费用由乙方承担。

3、乙方应向甲方提供下列标的质量证明文件：标的的检验报告、合格证等相关文件资料

4、甲乙双方对货物质量有争议时，双方应共同取样送至由甲方指定的试验检测机构鉴定。

第三条交货

1、交货时间：签订合同后7日内

2、交货地点：榆林市绥德县火车站电化局绥德工务段

3、交货方式：乙方将货物送达至甲方指定地点，产生的运输费用及保险费用由乙方承担。货物交付前货物毁损灭失的风险由乙方承担。

4、交付时乙方应当向甲方提供货物的相关票据(包括但不限于送货单、甲方要求的合格发票、质量检验报告)。

5、货物包装：由乙方负责，乙方货物包装应采取国家或行业通行标准，确保合同项下货物完好运抵指定地点，包装(不回收)。产生的包装费由乙方承担。

6、甲方有权变更交货地点，需要变更交货地点的，应当通知乙方，变更通知应在指定的供货日期2日前发出;

7、甲方有权拒绝接收不符合质量要求的货物，由此产生的.费用由乙方承担，造成交货日期延后的，甲方有权追究乙方的违约责任。

第四条货物的验收与异议

1、甲方指定专人负责验收货物，以该指定专人在验收记录单上签字为验收合格的依据。

验收方式：抽样检验，不少于全部货物的10%

2、甲方在验收及使用过程中如发现货物的品种、型号、规格、数量或质量等不合规定或合同约定的，可以书面方式向乙方提出异议及处理意见;

3、乙方自接收甲方书面异议之日起，应在3日内进行处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第五条合同价款与支付方式

1、在货物全部验收合格之日起10日内，乙方向甲方开具增值税专用甲方要求的合格发票，乙方未开具发票的，甲方有权拒绝支付货款。

2、甲方收到乙方开具发票后15日内，向乙方支付货款，计492294、00元。第六条合同变更、解除

1、甲乙双方经协商一致，可以书面方式变更本合同条款。

2、甲乙双方经协商一致，可以解除本合同。如在本合同有效期内，出现下列情形之一，任何一方可以解除本合同：

(1)因不可抗力致使不能实现本合同目的;

(2)在履行期限届满前，一方明确表示或以自己的行为表明不履行其本合同主要义务;

(3)一方延迟履行其本合同主要义务，经对方催告通知发出后7个工作日内仍未履行;

(4)一方延迟履行其本合同主要义务或有其他违约行为致使本合同目的不能实现;

(5)如货物验收不合格，甲方有权退货，并有权解除合同。

3、乙方需变更或解除本合同的，应当向甲方发出书面请求，并经甲方书面同意。

第七条违约责任

1、乙方违约责任：

(1)乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之十计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过30日，逾期交货违约金按每日万分之三十计算，且甲方有权解除合同并就遭受的损失向乙方索赔。

(2)乙方逾期交货期间，乙方除承担违约责任外，价格发生较大变化的，应当执行有利于甲方的价格。

(3)乙方货物错发到货地点或接货人的，乙方除负责将货物运送至正确到货地点或接货人外，造成逾期交货的，还应承担逾期交货违约金。

2、甲方违约责任：

(1)甲方未能按合同约定支付价款的，逾期支付时间在10日内的，甲方不承担违约责任;

(2)逾期支付超过30日的，乙方有权向甲方要求支付未按时支付款项的违约金，每延期一天，按照逾期付款部分的万分之一作为违约金，违约金最高不超过合同总额的5%。

第八条争议解决

本合同在履行过程中发生争议的，甲乙双方应协商解决，协商不成的，向西安铁路法院提起诉讼方式解决：

第九条其他约定

1、本合同未尽事宜，双方可以达成书面补充协议;

2、本合同附件共 3个，附件清单如下;

(1)乙方营业执照复印件

(2)乙方法定代表人身份证复印件

(3)乙方委托代理人身份证复印件

3、本合同自双方盖章并经法定代表人或其委托代理人签字之日起生效。

4、本合同一式4份，甲方执 3份，乙方执1 份。

(此页无正文)甲方(盖章)

住所：榆林市绥德县火车站电化局绥德乙方(盖章)

住所：浙江省金华市婺城区箬阳乡工务段

法定代表人(签名)(或)

委托代理人(签名)电话传真联系人：联系人手机号：

开户银行：________________银行账号：_____________________

5.酒店海鲜供货合同范本篇五

乙方：(简称乙方)

甲乙双方本着互利互惠、发展的原则。经友好协商，就甲方所需海鲜系列产品达成如下协议：

一、乙方向甲方的产品价格及质量

1、价格：随行就市，但不得高于供应其它酒店、市场的最低价格。

2、产品质量：(1)成活率100%;(2)体形：光洁健壮，无斑点、无畸形;(3)规格：大小;(4)理化指标：无公害标准;(5)卫生指标：无有害物质残留，无病害。

二、甲乙双方承担的义务及权利

1、甲方要求乙方的产品、质量及规格与甲方要求，如有不符甲方有权拒收，若乙方不纠正，乙方需向甲方赔付货款金额两倍的违约金，从货款中扣除。

2、乙方应供货质量，卫生指标及理化指标食品卫生要求。若因乙方产品原因食源性疾病、食物中毒因产品质量问题引起投诉与打折或因产品质量问题换货而延误上菜，引起客人投诉者，由乙方承担由此的一切后果，情节严重者，甲方有权取消本周的结算款。

3、甲方在本协议有效期内可根据自行经营需要向乙方订货或以电话等要求乙方送货等，不限，乙方电话需随时开机状态。但甲方需在头一天报天上午或全天需求计划，当天下午1：30以前报当天晚餐需求计划。

4、是批量或临时补货，乙方均应按要求按时送货，若因乙方未按时送货的所有损失，由乙方按所的损失2倍赔偿。

5、根据甲方需求品种、及质量，一经乙方报价，价格高低，若甲方要求送货，乙方无条件按时按质按量送货，否则，甲方有权需求及报价金额的2倍要求乙方支付赔偿款。

6、乙方将甲方需要的海鲜产品按质按量按时送到甲方收货处，所有运杂费用、包装费用由乙方承担。如按时保质保量供货，除支付甲方赔偿款外，甲方还有权取消乙方的供货资格，并单方终止协议。

7、乙方承诺以其供应酒店、市场的最低价给甲方供货，如乙方给甲方的供货价格乙方的最低供货价格，一经属实，甲方有权乙方两倍差价金额的扣款(以降价的计算)，并在货款中扣除差价金额，并罚款1000元。若产品价格上升，乙方应通知甲方，甲方查实，尚可上浮价格。

8、甲方海鲜养殖基地、海鲜池一套、海鲜保养人员，免费水、电费供乙方使用，免费海鲜保养人员工作餐及住宿;海鲜保养人员工资每月1200元由乙方承担，并按月从乙方货款中扣除;在海鲜养殖期间，乙方海鲜保养设备(含小冰柜一台，夏天制冷设备，增氧泵等)并与维修，不得甲方经营，如经营，以客人自点海鲜品种售价金额从货款中扣除;乙方在甲方合作期间内，若养殖池内死海鲜，无条件地清理出店，不得出售给甲方;乙方需向海鲜养殖人员免费养殖技术，并随时予以;海鲜养殖人员除海鲜的保养外，还海鲜产品的宰杀等工作，其工作由甲方安排;合作期满若甲方不与乙方续约，乙方有权带走其的整套海鲜保养设备。

9、乙方送货人员应遵守甲方规章制度，否则，甲方有权甲方规章制度予以处罚，若损失，按甲方规定予以赔偿。

10、乙方不得私下与甲方任何管理人员、员工非正当交易，一经，甲方有权根据情节轻重，处以乙方1000-10000元的罚款，并单方解除本供销协议。

11、本协议签订生效后，乙方需其供应的海鲜品种及近期最低价格，，甲乙双方在合作过程中，乙方应不将产品的最新价格、行情、疫情等信息通报至财务部。

三、付款及付款日期

1、累计付款。

2、铺底资金壹万元整。

四、争议解决

在甲乙双方合作过程中，如争议及未尽事宜，由双方协商解决。

五、协议期限

本协议有效期为一年，自2月12日起至**年2月11日止。

六、协议文本

本协议一式两份，甲乙双方签字

生效各执壹份，同等法律效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

6.设备供货合同范本篇六

需方：

经双方友好协商，按照本合同下列条款，由供方提供以下洗涤设备给需方，特订立本合同。

第一条订购明细：

第二条质量标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家行业标准，免费保修壹年，终身维修。

第三条交(提)地点、方式和费用负担：需方使用地(山东东营 )交货、汽车保价运输、运费由供方承担。

第四条标的物所有权自：买受人货款全部付清时起转移，但买受人未履行支付价款义务的标的物属于供方即出卖人所有。

第五条包装标准、包装物的供应与回收：出厂纸箱包装，不回收。

第六条验收标准、方法：按国家质量规定或调试后正常运转，双方共同验收。

第七条随机备品、配件数量和供应方法：按保修方法供件，保期外收配件费。

第八条付款方式及期限：预付总货款的30%作定金，货到东营付清余款卸货安装。

第九条违约责任：按经济合同或双方协商解决。

第十条解决合同的方式、本合同履行中发生争议，双方当事人应及时解决，协商不成可申请有关部门调解，协调不成或调解未达成协议，双方当事人同意由东营仲裁委员会仲裁。事后未成仲裁协议的可向人民法院起诉。

第十一条其它约定事项：本协议一式二份，签字盖章生效，供方负责免费培训使用和技术指导。

第十二条本合同自收到买受人付款总货款的30%作为定金时起生效。

供方：

需方：

7.供货合同书范本篇七

需方：

经双方友好协商，本着互惠互利的原则，特签订以下供货合同书，以使双方共同遵守。

一、产品名称，数量。供方探矿开采的** 矿石均供应给需方，全由需方进行销售，每月数量大约***吨。

二、产品价格。供方探矿开采的** 矿石价格，需在市场价格的基础上向需方优惠(下浮)20%，以弥补需方提前支付的定金或预付款。

三、交(提)货的方式。供方负责将探矿开采的** 矿石运送到****地点，需方验收后开出收据。

四、运输方式及到达地费用的负担。供方负责运输过程中一切事宜，费用由供方负担。需方不负担在此过程中的任何费用和责任。

五、验收标准、方法及提出异议的期限。需方负责验收事宜，验收标准按国家相关规定执行，如有异议需在**月内提出。

六、结算方式及期限。需方以现金或转账的方式，按季凭收据向供方进行结算货款金额。

七、定金。供方在探矿开采时，由于资金紧张，如修路

费用等开支，需由需方提前支付给供方的** 万元资金，在未供货前以定金方式支付供方，在供货后可按预付款进行结算，直至结清为止。在此基础上，供方向需方提供矿石价格优惠和矿石包销权。

八、违约责任。供需双方有一方违约，应按照《经济合同法的有关规定办理，并罚**万元。

九、其他约定事项。本合同一式四份，双方各持两份，双方签字有效，未尽事宜，另行协商。

供方签字：

身份证号：

需方签字：

身份证号：

8.配电箱供货合同范本篇八

卖方：乙方 (以下简称“乙方”)

甲乙双方经协商，就临平花苑二期地下室配电箱购销事宜，双方协商一致签订本合同，合同如下：

一、总则

(一)购销商品名称：临平二期1-9号楼地下室与地下车库工程配电箱、配电柜采购

(二)生产厂：乙方

(三)工程名称：临平花苑二期 (四)交货地点：杭州余杭临平

二、商品价格及总价

合同暂定总价为人民币(大写) 壹佰零陆万贰仟贰佰柒拾陆元整

(￥ 1062276 元)。此总价为暂定数量总价，结算需明确产品数量增减按合同价格结算，新增项目有合同类似的，价格按合同价参照，没有的结合市场协商。

三、产品名称与金额

注：(1)设备明细详见附件——设备明细表;

(2)单价为到达甲方工程使用地点的施工落地价，包括商品采购价、运输费、装卸费、保险费、包装费、运输损耗、检测试验费、税金发票等一切费用;

(3)货到现场经甲方验收合格并经甲方、施工单位、监理单位共同签字确认的数量为结算依据。

(4)总价中已包含防雷检测费并确保检测合格，如未合格，相应费用与损失全部由乙方承担。

四、质量标准

(一)执行国家、行业、地方现行标准、规范，并确保质量合格。

(二)颜色、规格严格按图纸及甲方要求。

(三)乙方所供应的商品国家有相关环保要求的，应符合国家相关环保要求。

(四)商品进场时须向甲方现场工程师和监理工程师报验，严禁使用国家明令淘汰的材料。

(五)质保期为两年，自房屋交付购房者之日(即12月31)起计算。

五、供货方式

(一)供货数量及期限：根据甲方进度要求和现场具体情况及时送到现场。

(二)供货地点：甲方工地现场。

六、验收标准、方法

(一)乙方随进场货物提供出厂合格证、质保单与有关部门的检验报告，并对商品质量负责。

(二)乙方应在商品到货前两天通知甲方以便准备验收接货。

(三)甲方有权对到货产品进行定时抽样检测。

(四)以甲方工程负责人、监理单位工地负责人、施工单位项目经理清点确认验收合格的签字单为结算依据。

七、付款方式

(一)合同签订之日起3日内乙方向甲方支付履约保证金：万元，(大写：人民币伍万元整)，其中：质量保证金为50%;工期保证金为20%;成品保护保证金15%;与甲方及总包之间的配合保证金15%。

(二)合同签订后，甲方向乙方支付预付款5万元。

(三)箱体与元器件模块分批发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为货款支付依据，甲方按批次向乙方支付合格产品金额_30_%的货款，同时在第一次支付货款时一次性扣回预付款。

(四)全部产品发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为结算依据。施工单位完成安装并经甲方、监理单位验收合格后，甲方向乙方支付至合格产品金额_80_%的货款。

(五)施工单位完成安装并经甲方、监理单位验收合格后，甲方与乙方办理合同结算手续，经甲方审定后十五日内，向乙方支付至结算总价的_95_%，余款5%的发票应在甲方付款至合同总价的95%时由乙方一起提供给甲方。即乙方应

向甲方提供与本合同全部合格产品数量、金额一致的合法、有效的发票给甲方。

(六)余结算总价的_5_%作为质保金，质保期(自房屋交付业主之日起计)满两年后，若无质量问题支付给乙方5%(无息)。

八、设计变更

(一)甲方如果设计变更引起供货数量、产品规格、颜色和技术要求等发生变化时，应及时向乙方下发变更通知单。重大变更或增加造价时，必须由甲乙双方另行协商达成协议后，乙方才予实施。因设计变更造成的乙方经济损失由双方协商解决。

(二)乙方应在收到甲方变更通知单后 5 日内按照本合同向甲方申报供货数量及价格。如果甲方未能在收到乙方申报之日起 10 日内提出审核意见，则视为同意乙方的供货数量及单价。如甲方增加定货数量，增加产品的价格不发生变化。

(三)乙方按照设计变更完成供货后，双方按重新核定的供货数量、价格进行核算。

九、供货期限

(一)货物的最终清单与供货时间以甲方另行发出的书面订货单或发货通知单为准，甲方应提前 30 天向乙方发出书面订货单或发货通知单，乙方应按照甲方要求的供货时间及时供货。

(二)甲方发出的订货单和变更通知单与本合同具有同等的法律效力，双方必须严格遵守。

十、双方责任

(一)如甲方不能按本合同规定付款，每延迟一天，甲方应向乙方偿付逾期付款额 1 ‰的违约金。

(二)乙方产品品种、规格、数量、质量等不符合本合同规定时，乙方必须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。甲方、施工单位或监理工程师检查发现假冒伪劣产品，乙方须支付5000-10000元/次的罚款。

(三)如乙方不能按照本合同规定的时间交货，每延迟交货一天，乙方应向甲方偿付该批次货物合同价 1 ‰的违约金。同时甲方有权要求乙方还须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。

(四)甲方及乙方应严格履行合同，如违约(不可抗力因素造成的除外)，由此造成的一切责任及损失由违约方承担，违约方承担违约责任后，应继续履行合同(合同另有约定或守约方要求解除合同的除外)。

十一、知识产权保护

乙方承诺所供产品未侵犯任何国家或企业、个人的知识产权，并保障甲方免予承受因侵犯任何知识产权而遭受的诉讼、仲裁、索赔或其它经济损失，否则，乙方应承担甲方因此遭受的所有损失(包括律师费、诉讼费等)的赔偿责任。

十二、纠纷解决方法

双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、不可抗力

不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害等原因致使双方无法继续履行合同，甲乙双方均不承担违约责任，但需及时通知对方，并提供经有关部门鉴定核实的有关证明文件。

十四、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十五、合同的生效

本合同一式陆份，双方各执叁份，效力相同，本合同自双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

(盖章) (盖章)

甲方代表：(签字) 乙方代表：(签字)

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

9.设备供货安装合同范本篇九

1、由于乙方原因造成的包装破损及其引起的其他损失的，由乙方负责并及时处理。

2、由于乙方原因造成物资的增补、替换等情况，由乙方自行处理增补、替换问题并直接运抵现场，同时应当增补所有需要的资料，所发生的全部费用由乙方承担。

3、货到工地后乙方应及时通知甲方、监理与施工单位，对货物进行初验，如不符合报价清单中所列设备，乙方必须及时更换、并且不能影响甲方的施工进度，否则造成的损失由乙方负责。

4、设备到达施工现场，初验合格，经甲方同意后，开始装卸。

5、供水设备应保证通过自来水公司的验收，如果由于乙方供水设备的任何原因造成自来水公司不予供水，乙方承担一切责任。

第七条工程、设备的保修

1、乙方对本合同范围内材料、设备质量和施工质量保修期为两年，自新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼竣工验收合格之日起计算。保修期内，出现任何问题，乙方应在收到甲方通知后12小时内提供维修，迟延履行或拒不履行，甲方有权另行选择维修单位替代维修，因此产生的一切费用直接在保修金中扣除，保修金不足部分由乙方另行支付。

2、保修期内出现使用故障，如果属于设备、零部件、材料等质量问题，乙方应当及时免费更换，不得拖延;如果属于施工质量问题乙方必须及时进行免费彻底返工处理，不得拖延。如故障非乙方原因造成，需调换的设备或零部件的费用由甲方负责，乙方负责免费更换维修。

第九条：甲乙双方的其他权利义务

1、甲方交付与本合同相关的设计及变更图纸一套给乙方，同时与甲方进行了现场交底。

2、乙方供货到达现场时，必须提供产品合格证、政府主管部门的检验报告、产品说明书、质量证明文件、进口材料的等相关的质量证明文件。

3、为了确保本合同设备安全运转，正常运行、维护，乙方必须提供所需的全部技术、数据等材料给甲方。

4、乙方根据甲方工期要求制作供货工期进度计规划控制表，保证合同按照约定履行。

5、乙方交付工程时，应当交付与设备相关的备品、备件及与设备运行相关的配套技术软件和知识产权。

6、乙方提供的产品应符合给甲方提供的报价清单。

第十条：违约责任

1、甲方的违约责任：

(1)甲方无故中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。

(2)甲方逾期付款的，按照银行贷款利息支付乙方违约金。

2、乙方的违约责任

(1)乙方提供产品不论何种原因(包括设计、材料缺陷)不符合合同要求，如甲方要求无条件换货的，乙方应当无条件执行，因换货产生的任何费用由乙方承担，因换货造成甲方工期延误或交房迟延的，乙方应当按照合同总价款的20%支付甲方违约金;如甲方要求退货并解除合同的，乙方应当立即退付甲方已付款，并将退货产品从接到退货通知后一日内清理出场，否则，造成产品毁损、灭失的风险由乙方承担，同时乙方应当按照合同总价款的30%支付甲方违约金。

(2)乙方逾期交货的，应当在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，每逾期一日，应当按照逾期交货部分货款的5%支付甲方违约金;甲方不再需要的，甲方可单方解除合同，乙方应当立即退付甲方已付款，并按照合同总价款的20%支付甲方违约金。

(3)乙方应当支付的违约金甲方将直接在未付款和质保金中扣除，不足部分乙方应当另行支付。

第十一条：解决合同的纠纷方式：

本合同如发生纠纷，当事人双方应当协商解决，协商不成时，任何一方均可以向甲方所在地的人民法院起诉。

第十二条：其它

12.1本合同自甲乙双方签字盖章之后起生效。

12.2本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.3本合同一式四份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：法定代表人：

时间：时间：

设备供货安装合同范文三

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行甲、乙双方协商后同意签订本合同。

一、概况：

1、工程名称：托乐嘉花园旺邻居08、12#楼工程

2、工程地点：南京江宁供货名称：人防设备

3、供货安装期限：所有设备生产期为15天，安装期为15天(根据工程进度和现场条件，按合同约定的工期进行确定)，具体时间由甲方通知。乙方必须根据现场施工情况提供、制作安装预埋件及主设备，并且暗示送至施工现场。

二、产品名称、规格型号、数量、单价及总价

合同总价为：大写： (人民币)，小写：元(RMB)，该合同总价按实结算。

三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件：

1、乙方必须提供全部符合国家对于人防设备规定的完整无损、全新的产品。

2、产品质量必须双方约定的合同要求，乙方提供的产品应是优等品。

3、乙方须严格按照国家人防办的技术要求和设计要求进行生产制作安装。

4、乙方保证其产品能够通过国家相关部门的验收。

四、包装标准：普通包装，保证产品部受损坏、磨损为前提。验收保准、方法及保管方式：甲方、甲方监理和总包单位验收：以现行国家标准为依据，对照有关图纸、合同、进行验收。

五、货物在交货验收合格后所有权转移，丢失、损坏的风险由甲方承担。

六、违约责任：

1、若因产品本身质量原因导致缺陷，乙方除无条件更换质量不合格产品，并承担相应的违约责任。

七、付款方式：

门框进场付40%，门扇进场付40%，余款20%待人防办验收合格后一次性付清。

八、解决合同纠纷的方式：

1、本合同自甲、乙、鉴证方三方签字、盖章后生效(合同涂改无效)

2、本合同未尽事宜，双方协商解决;若发生争议应友好协商，协商无果，向本工程所在地法院提起诉讼。

九、其他约定事项：

1、甲方因自身原因只能在合同上加盖项目部资料章，应乙方要求，甲方特请南京新城置业

工程部作为本合同的鉴证方来确保本合同的顺利执行;

2、安装应由甲方提供动力用电、通道必须畅通，并提供地下室平面图纸、标高和垂直运输。

3、若单方违约，需赔偿对方合同总价的20%作为违约金;

4、本合同一式三份，甲、乙、鉴证方三方各执一份。

甲方(公章)：

10.水泥供货合同协议书范本篇十

1、乙方应保证本合同中所供的货物是全新的、未使用过的，全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。水泥运至现场日期不允许超过生产日期30天。

2、因货物出现质量问题，导致工程返工时，乙方须无偿供应返工所需的货物。因货物质量不合格造成的其他损失，经监理确认后，甲方有权从乙方履约保证金中扣除，不足以弥补损失的，可向乙方予以追诉。

3、甲方应尽快以书面形式向乙方提出索赔。

4、乙方收到通知后应根据甲方要求以合理的速度供应返工所需的货物。

5、乙方如因自身原因造成货物供应不及时，甲方可按十三条的要求扣除误期赔偿费。如因乙方自身原因造成货物供应不及时造成施工单位停工待料，施工单位因此而形成的索赔经监理和业主确认后，甲方按十三条的要求扣除误期赔偿费后，同时，甲方有权选择其它供货厂家。

九、付款

1、乙方按货物需求表及甲方通知的要求，按时保质保量地供应货物。货款按月结算，结算日期为当月25日至当月底，总包单位与乙方结算后的7日内向乙方支付相应的货款。

2、付款单据：

(1)乙方提交的货物发票。 (2)乙方提交的运杂费发票。

(3)乙方的质量证明书和检测报告(提交给甲方指定的接受单位)。 (4)甲方或其代表的质量和数量验收单及统计表(按甲方要求的格式)和《统供材料计量支付审批表》。

十、价格

乙方按本合同提交的货物收取的单价应该是乙方在货物供应概况一览表中确定的货物综合单价，无论实际供货数量大于还是小于本合同暂定数量，在合同执行过程中单价保持不变。

十一、合同修改

任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

十二、转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

十三、乙方履约延误及误期赔偿费

1、乙方应按照甲方规定的时间交货。在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费，赔偿费率按十三条第2款执行。

2、如因乙方自身原因造成拖延交货，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从履约保证金中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价的0.2%计收，直至交货为止，但总额不超过该批货款的5%。

3、如因乙方自身原因造成货物供应不及时造成施工单位停工待料，施工单位因此而形成的索赔经监理和业主确认后，甲方按十三条第2款的要求扣除误期赔偿费后，还从乙方履约保证金中扣除索赔费用。

十三、违约终止合同

在乙方出现违约而甲方采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。甲方可以依其认为适当的条件和方法购买未交货物类似的货物，乙方应对购买类似的货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十四、不可抗力

1、如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行其他的合同义务的话，乙方的履约保证金不能被没收，乙方也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”指乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。不可抗力事件仅限于：战争或**、火灾、洪水、流行病、防疫限制和禁运。

3、在不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

十五、争端的解决

买卖双方应通过直接的非正式协商，友好解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从该非正式协商开始后30天内甲方和乙方仍不能友好解决合同争端，合同双方中的任一方可要求将争端提交当地仲裁委员会仲裁。

十六、税费

乙方对合同货物递交给甲方以前应支付的包括增值税、营业税等一切税费负全部责任。

十七、第三人主张的权利

1、乙方应就交付的货物(包括货物的任何一部分)，负有保证甲方免受第三方主张任何权利的义务。“第三人主张的权利”包括货物的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

2、在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三人可能就合同货物主张权利的，甲方有权中止支付相应的价款，但乙方提供适当担保的除外。

3、因为第三人对甲方主张权利而发生的纠纷，乙方应承担相应的法律责任和诉讼费用、律师费用、其他为解除纠纷而发生的费用以及由此给甲方造成的经济损失。

十八、适用法律

本合同应按照中国的法律进行解释。

十九、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式或传真送到合同中规定的双方的地址，传真须经书面确认。送货通知由甲方指定的材料管理员电话通知乙方后，由乙方以书面形式或传真确认。

二十、廉政约定

甲、乙双方都必须廉洁自律，反对商业贿赂。甲方不得收受乙方的回扣、礼品或现金;乙方在履行合同中，不得采用不正当的竞争手段。甲方的相关人员如出现上述情况，乙方可致电甲方电话：。

二十一、合同份数与有效期

合同份数：本合同一式肆份，双方各执贰份。

本合同有效期限：自年月日起至

甲方甲方(章): 住所:法定代表人:委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 邮政编码:

乙方乙方(章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 邮政编码:

水泥供货合同协议书范文三

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商，甲方现将自己承建工程所需的水泥，由乙方供货，现达成如下协议：

一、所供水泥型号、规格及数量：复合32.5水泥3000吨。

二、供货方式及价款：由乙方负责供货，必须及时送往甲方指定工地，如因其他原因不能送入工地，所发生的二次倒运费由乙方承担，乙方不得以任何理由影响甲方工程进度，如因影响工程进度造成的一切经济损失均由乙方承担，以驻工地监理工程师签证为准，但甲方必须提前3天通知乙方水泥用量，经协商乙方供给甲方的复合32.5水泥单价420元/吨(包括运费、运入甲方指定工地现场)。甲乙双方合同签订后不得以任何理由随意变更价格

三、质量标准：乙方供给的水泥必须符合国家质量标准，必须是合格产品，每车必须带合格证及检验报告等有关所需的资料，所供的水泥必须保证质量，如因质量问题给甲方造成返工等质量问题，因此发生的一切费用及经济损失均由乙方承担，如因有关部门抽查检验发生质量问题、造成的罚款及其它损失均由乙方承担。

四、付款方式：根据建设单位所付工程款按比例支付水泥款。

五、未尽事宜双方协商解决，本协议一式两份，双方签字后即生法律效力。

甲方：代表人：

乙方：