二建历年真题及答案二

二建历年真题及答案二（共9篇）

1.二建历年真题及答案二 篇一

2017 年二级建造师考试真题

《水利水电工程管理与实务》

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、土坝施工放样时，在施工范围内布设直接用于坝体高程放样的临时水准点，最低可按（）精确施测。A、等外 B、四等 C、三等 D、二等

【参考答案】A 【解析】本题考查的是土坝的施工放样。临时水准点应根据施工进度及时设置，并与永久水准点构成附合或闭合水准线路，按等外精度施测，并要根据永久水准点定期进行检测。参见教材 P29

2、钢筋标注形式“nФd@s”中，s 表示钢筋（）A、根数 B、等级 C、直径 D、间距

【参考答案】D 【解析】本题考查的是钢筋制作与安装。@为钢筋间距的代号；s 为钢筋间距的数值。参见教材 P86

3、下列要素中，不属于岩层产状要素的是（）A、走向 B、倾向 C、倾角 D、方位

【参考答案】D 【解析】本题考查的是水工建筑物的工程地质和水文地质条件。岩层产状三要素，走向、倾向、倾角。参见教材 P25

4、混凝土坝分缝中，下图所示为（）

A.竖缝 B.斜缝 C.错缝

D.通仓浇筑 答案：C

5、下列材料中，属于水硬性胶凝材料的是（）A、石灰 B、水玻璃 C、水泥 D、沥青

【参考答案】C 【解析】本题考查的是混凝土的分类和质量要求。水硬性胶凝材料不仅能在空气中硬化，而且能更好地在潮湿环境或水中硬化、保持并继续发展其强度，如水泥。参见教材 P42

6、水工隧洞中的灌浆顺序是（）A、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆 B、回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆 C、回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆 D、固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆

【参考答案】B 【解析】本题考查的是灌浆工艺与技术要求。水工隧洞中的灌浆宜按照先回填灌浆、后固结灌浆、再接缝灌浆的顺序进行。参见教材 P74

7、下列模板荷载中，属于特殊荷载的是（）A、风荷载 B、模板自重

C、振捣混凝土产生的荷载 D、新浇混凝土的测压力

【参考答案】A 【解析】本题考查的是模板制作与安装。特殊荷载包括风荷载和除七类基本荷载以外的荷载。参见教材 P84

8、下列关于植筋锚固施工的说法中，正确的是（）

A、施工中钻出的非空，可采用与结构混凝土同强度等级的水泥砂浆 B、植筋可以使用光圆钢筋

C、植入孔内部门钢筋上的锈迹、油污应打磨清除干净 D、化学锚栓如需焊接，应在固化后方可进行

【参考答案】C 【解析】本题考查的是混凝土结构失稳。选项 A，施工中钻出的废孔，应采用高于结构混凝土一个强度等

级的水泥砂浆、树脂水泥砂浆或锚固胶黏剂进行填实；选择 B，当植筋时，应使用热轧带肋钢筋，不得使用光圆钢筋；选项 D，固化后不得进行焊接。参见教材 P100

9、型号为 QL2x80D 的启闭机属于（）A、螺杆式启闭机 B、液压式启闭机 C、卷扬式启闭机 D、移动式启闭机

【参考答案】A 【解析】本题考查的是水利水电工程中的金属结构的类型。型号中的 L 标识螺杆式启闭机。如果是 P 标识卷扬式启闭机，PPY 标识液压式启闭机。参见教材 P102

10、水利工程中，起重机械从 220kV 高压线通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于（）m。A、4 B、5 C、6 D、7

【参考答案】C 【解析】本题考查的是施工用电要求。参见教材 P107

11、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2017），下列费用中，不包含在土方明哇工程单价中，需另行支付的是（）A、植被清理费 B、场地平整费 C、施工超挖费 D、测量放样费

【参考答案】B 【解析】本题考查的是施工实施阶段成本管理。参见教材 P151-152

12、下列水利水电工程施工现场供电部位的负荷中，不属于一类负荷的是（）A、基坑内排水设施 B、汛期防洪设施

C、金属结构及机电安装设备 D、井内通风系统

【参考答案】C 【解析】本题考查的是临时设施设计的要求。水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电极可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。参见教材 P133

13、根据《水利水电营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132 号）的通知，材料价格可以采用将含税价格除以调整系数的方式调整为不含税价格，其中混凝土的调整系数为（）A、1.02 B、1.03 C、1.04 D、1.17

【参考答案】B 【解析】本题考查的是施工成本计算基础。商品混凝土除以 1.03 调整系数参见教材 P144

14、根据《水利建设质量工作考核办法》（水建管[2014]351 号），某水利厅建设质量工作考核得分为 90 分，相应其考核等级为（）A、A 级 B、B 级 C、C 级 D、D 级

【参考答案】A 【解析】本题考查的是水利工程项目法人质量管理的内容。项目法人考核结果分 4 个等级，分别为 A 级（90 分以上）、B 级（80~89 分）C 级（60~79 分）、D 级（59 分及以下）。参见教材 P197

15、根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49 号），工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的（）A、3% B、5% C、7% D、9%

【参考答案】B 【解析】本题考查的是工程结算。根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49 号），工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的 5%。参见教材 P190

16、根据《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015），下列内容中，属于工种岗位一级安全教育的是（）

A、现场规章制度教育 B、安全操作规程 C、班组安全制度教育 D、安全法规、法制教育

【参考答案】C 【解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任。班组教育（三级教育）主要进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育。参见教材 P229

18、根据《中华人民共和国水土保持法》，在陡坡地上开垦种植农作物，坡度不得陡于（）度。A、十 B、十五 C、二十 D、二十五

【参考答案】D 【解析】本题考查的是修建工程设施的水土保持预防规定。参见教材 P315

19、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），施工质量评定表应由（）填写。

A、项目法人 B、质量监督机构 C、施工单位 D、监理单位

【参考答案】C 【解析】本题考查的是水利工程验收的内容。参见教材 P324.20、根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（DL/T5400-2007），施工的建筑物周围应划出危险警戒区，警戒线距建筑物外边线的距离应不小于（）A、3 B、5 C、7 D、10

【参考答案】D 【解析】本题考查的是水工混凝土的内容。参见教材 P329.二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21、根据度盘刻度和读数方式的不同，经纬仪可分为（）A、游标经纬仪 B、光学经纬仪 C、电子经纬仪 D、激光经纬仪 E、微倾经纬仪

【参考答案】ABC 【解析】本题考查的是常用测量仪器及其作用。根据度盘刻度和读数方式的不同，分为游标经纬仪，光学经纬仪和电子经纬仪。参见教材 P432

22、水泵内的损失包括（）A、渗漏损失 B、电力损失 C、水力损失 D、容积损失 E、机械损失

【参考答案】CDE 【解析】本题考查的是泵站的布置与水泵的分类。水泵内的能量损失可分为三部分，即水力损失、容积损失和机械损失。教材 P19

23、岩浆岩包括（）A、花岗岩 B、大理岩 C、石英岩 D、辉绿岩 E、玄武岩

【参考答案】ADE 【解析】本题考查的是石方开挖技术。火成岩又称岩浆岩，是由岩浆侵入地壳上部或喷出地表凝固而成的岩石，主要包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩等。教材 P69

24、在非黏性土料的压实*** A.碾压机具重量 B.铺土厚度 C.压实遍数 D.干密度 E.含水量【答案】BCD

25、计算土围堰的堰顶高程，应考虑的因素包括（）A、河道宽度 B、施工期水位 C、围岩结构形式 D、波浪爬高 E、安全超高

【参考答案】BDE 【解析】本题考查的是围堰的类型及施工要求。参见教材 P58

26、根据《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》（发改农经[2015]488 号），PPP 项目中社会资本退出前应完成的工作包括（）A、后评价 B、清产核资

C、落实项目资产处理方案 D、落实建设与运营后 E、绩效评价

【参考答案】BCD 【解析】本题考查的是水利工程建设项目管理“三项”制度。教材 P121

27、根据《关于调整水利工程建设项目施工准备条件的通知》（水建管[2015]433 号）。下列条件中，不属于水利工程建设项目开展施工准备工作的有（）A、组织完成监理招标 B、组织完成主体工程招标

C、建设项目可行性研究报告已批准 D、水利投资计划下达 E、项目法人已经建立

【参考答案】AB 【解析】本题考查的是水利工程施工准备阶段的工作内容，水利工程建设项目应当具备以下条件，方可展开施工准备：

1、建设项目可行性研究报告已经批准；

2、水利投资计划下达；

3、项目法人已经建立。参见教材 P122

28、根据《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》（水建管[2015]377 号），下列行为中，属于严重失信行为的有（）A、未取得资质证书承揽工程 B、串标

C、转包所承揽工程 D、有行贿违法记录

E、超越本单位资质承揽工程

【参考答案】BCD 【解析】本题考查的是施工投标的条件与程序。参见教材 P166

29、根据《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012），水电站单位工程完工验收后，在项目法人颁发合同工程完工证书前，施工验收工作包括（）A、工程移交运行管理单位 B、验收遗留问题处理 C、提交工程质量保修书 D、提交竣工资料 E、施工场地清理

【参考答案】BE 【解析】本题考查的是合同工程完工验收的基本要求。参见教材 P282 30、下列水利水电工程注册建造师签章文件中，属于进度管理文件的有（）A、暂停施工申请表 B、复工申请表 C、施工月报

D、施工进度计划报审表 E、变更申请表

【参考答案】ABD 【解析】本题考查的是二级建造师（水利水电工程）施工管理签章文件目录。参见教材 P354

三、案例分析题(共4题，每题20分)案例一 背景资料

承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划（每月按30天计，不考虑间歇时间）见表1

工程施工中发生如下事件：

事件1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元

事件2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。

事件3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元

事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。

问题：

1、指出进度计划表中TB、TE，TG所代表的工作起止时间。

2、事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容

3、分别指出事件2，事件3，事件4对进度计划和合同工期有何影响，指 出……分项目的实际完成日期。

4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），指出承包人可向……人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

【参考答案】

1、TB：2012年12月11日-2013年1月15日 TE：2013年4月26日-2013年5月25日 TG：2013年5月26日-2013年6月30日

2、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。

3、事件2，工作B计划工期延误5天，合同工期延误5天，实际完成日期2013年1月20日；事件3，工作D计划延误10天，D总时差为25天，合同工期不延误，实际完成日期2013年4月25日。事件4，工作F计划工期延误20天，F总时差为70天，合同工期不延误，实际完成日期2013年5月20日。该工程实际完成时间为2013年7月5日。

4、承包人可索赔工期0天，可索赔费用8万元。

因为只有事件3是发包人的责任，但事件3延误工期10天小于总时差（25天），工期索赔不成立，费用索赔成立。

案例二 背景资料

某堤防加固工程划分为一个单位工程，工程建设内容包括堤防培厚、穿堤涵洞拆除重建等。堤防培厚采用在迎水侧、背水侧均加培的方式，如图2所示，根据设计文件，A区的土方填筑量为12万m3，B区的土方填筑量为13万m3。

施工过程中发生如下事件：

事件1：建设单位提供的料场共2个，1#料场位于堤防迎水侧的河道滩地，2#料场地位于河道背水侧，两料场到堤防运距大致相等，施工单位对料场进行了复核，料场土料情况如表2，施工单位拟将1#料场用于A区，2#料场用于B区，监理单位认为不妥。表2 料场土料情况

事件2：穿堤涵洞拆除后，基坑开挖到新涵洞的设计建基而搞成。施工单位对开挖单元工程质量进行自我合格后，报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可，质量监督部门认为上述基坑开挖单元工程施工质量评定工作的组织不妥。

事件3：某混凝土分部工程有50个单元工程，单元工程质量全部经监理单位复核认可，50个单元工程质量全部合格其中优良单元工程38个；主要单元工程以及重要隐蔽单元工程共20个，优良19个，施工过程中检验水泥共10批，钢筋共20批，砂共15批，石子共15批，质量均合格，混凝土试件：C25共19组、C20共10组、C10共5组，质量全部合格，施工中未发生过质量事故。

事件4：单位工程完工后，施工单位向项目法人申请进行单位工程验收，项目法人拟委托监理单位主持单位工程验收工作，监理单位提出，单位工程质量评定工作应在单位工程验收后，将依据单位工程验收的结论进行评定。

问题：

1.事件1中施工单位对两个土料场应如何进行安排？说明理由。2.说明事件2中基坑开挖单元工程质量评定工作的正确做法。3.依据《水利水电工程施工质量经验与评定规程》（SL176-2007）,根据事件3提供的资料，评定此部分工程的质量等级，并说明理由。

4.指出并改正事件4中的不妥之处。【参考答案：】 1.1#料场用于B区，2#料场用于A区，因为A区位于迎水侧，需要防渗，2#料场土料渗透系数小，便于防渗；B区位于背水侧，需要排水，1#料场土料渗透系数大，便于排水。

2.基坑开挖单元工程经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已经有时）等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。

3.优良，因为单元工程质量全部合格，其中优良率为76%，大于70%，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程质量优良率为95%，大于90%，中间产品质量全部合格，同一强度等级混凝土试件组数小于30组且质量合格，且未发生过质量事故。

4.项目法人拟委托监理单位主持单位工程验收工作不妥，单位工程验收应由项目法人主持；单位工程质量评定工作应在单位工程验收后，将依据单位工程验收的结论进行评定不妥，单位工程验收应在单位工程施工质量检验与评定的基础上进行，即先进行单位工程质量评定工作。

案例三 背景资料

五里湖大沟属淮海省凤山市，万庄站位于五里湖大沟右堤上，装机流量16.5m3/s，堤防级别为4级，配3台轴流泵，总装机3×355kW=1065kW。在工程建设过程中发生如下事件：

事件1：招标文件设定投标最高限价为3000万元，招标文件中有关投标人资格条件要求如下：

（1）有企业法人地位，注册地不在凤山市的，在凤山市必须成立分公司。

（2）必须有水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质，近5年至少有2项类似工程业绩，类似工程指合同额不低于2500万元的泵站施工（下同）。

（3）具有有效的安全生产许可证，单位主要负责人必须具有有效的安全生产考核合格证。

（4）拟担任的项目经理应为二级及以上水利水电工程专业注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证，近5年至少有一项类似工程业绩。

（5）拟担任的项目经理、技术负责人、质量负责人、专职安全生产管理人员、财务负责人必须是本单位人员（须提供缴纳社会保险的证明）：项目经理不得同时担任其他建设工程施工项目负责人；专职安全生产管理人员须具有有效的安全生产考核合格证。

（6）单位信誉良好，具有淮海省水利厅BBB级以上信用等级，且近1年在“信用中国”网站上不得有不良行为记录。

（7）近3年无行贿犯罪档案，且财务状况良好。某投标人以上述部分条款存在排斥潜在投标人，损害自身利益为由，在投标截止时间前第7天向行政监督部门提出书面异议。

事件2：某投标文件中，基坑开挖采用1m3挖掘机配5t自卸车运输2km，其单价分析表部分信息如表3所示。

问题：

1、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），指出万庄站的工程等别、工程规模及主要建筑物和次要建筑物的级别。

2、事件1中的哪些条款存在不妥？说明理由，指出投标人异议的提出存在哪些不妥？

3、根据《水利工程设计概估算编制规定（工程部分）》（水总[2014]**）和《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132），事件2单价分析表中“费用名称”一列中有关内容的不妥之处。

4、计算事件2单价分析表中的机械使用费。【参考答案：】

1.工程等别III等，工程规模中型，主要建筑物3级，次要建筑物4级。2.（1）注册地不在凤山市的，在凤山市必须成立分公司不妥，（6）具有淮海省水利厅BBB级以上信用等级，因为招标人不得以特定地域排斥潜在投标人；（2）资质不对，因为本工程属于中型工程，需要总承包二级及以上；在投标截止时间前第7天，向行政监督部门提出书面异议不妥，投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出，未在规定时间提出异议的，不得再对招标文件相关内容提出投诉。

3.直接工程费改为直接费，现场经费改为其他直接费，施工企业管理费改为间接费，税率3.22%改为税率11.0%。

4.1255元。案例四 背景资料

某拦河闸工程最大闸流量为520m3/s，工程施工采用一次拦断河床围堰导流，围堰面积和地基情况如图4所示。

施工过程中发生如下事件：

事件1：依据水利部“关于贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》，进一步加强水利安全生产工作的实施意见”（水安监[2012]57号），项目法人要求各参建单位强化安全生产主体责任，落实主要负责人安全生产第一责任人的责任，做到“一岗双责”和强化岗位、职工安全责任，确保安全生产的“四项措施”落实到位。

事件2：上游围堰背水侧发生管涌，施工单位在管涌出口处采用反滤层压盖进行处理。反滤盖层材料包括：块石、大石子、小石子、粗砂等，如图4所示。但由于管涌处理不及时，围堰局部坍塌，造成直接经济损失30万元。事故发生后，项目法人根据水利部《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水安管[2012]581号）规定的“四不放过”原则，组长有关单位制定处理方案，对本工程事故及时进行了处理，并报上级主管部门备案。事故处理后不影响工程正常使用和工程寿命，处理事故延误工期22天。

问题：

1、说明本工程施工围堰的建筑物级别？分别指出图4中1、2、3所代表的材料名称。

2、指出事件1中“一岗双责”和“四项措施”的具体内容

3、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），水利工程质量事故共分为哪几类？指出事件2的质量事故类别。

4、事件2中，围堰质量事故由项目法人组织进行处理，是否正确？说明“四不放过”原则的内容。

【参考答案：】

1.5级；1代表大石子，2代表小石子，3代表粗砂。

2.一岗双责就是对分管的业务工作负责，对分管业务范围内的安全生产负责；四项措施就是：安全投入、安全管理、安全装备、教育培训四项措施。

3.分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类质量事故；一般质量事故。

4.正确；事故原因不查清楚不放过、主要事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过、责任人员未受到处理不放过。

2.2018二建施工管理真题及答案 篇二

1．EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是()A．决策设计一施工一动用前准备 B．决策一施工一动用前准备一保修期 C．设计前的准备一设计一施工一动用前准备 D．设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期 2．关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是 A．承担施工任务并对其质量负责 B．与分包方和供货方直接签订合同 C．承担对分包方的组织和管理责任 D．负责组织和指挥总承包单位的施工

3．建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是()A．提出问题

B．决策

C．执行

D．检查

4．某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是()A．合同管理部

B．计划管理部 C．财务管理部

D．项目管理部

5．根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和()A．编制资源需求计划

B．编制施工准备工作计划 C．拟订施工方案

D．计算主要技术经济指标

6．下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是 A．收集项目目标的实际值

B．对项目目标进行分解 C．将项目目标的实际值和计划值相比较

D．对产生的偏差采取纠偏措施

7．大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是()A．②-③-①-④

B．②-③-④-①

C．③-②-①-④

D．③-②-④-① 8． 建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是()。A．项目经理

B．施工方案

C．信息技术

D．组织体系 9．关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是()。A．归档文件用原件和复印件均可

B．工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 C．工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求

D．利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制

10．关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是()。A．既有内向箭线，又有外向箭线

B．只有外向箭线，没有内向箭线 C．只有内向箭线，没有外向箭线

D．既无内向箭线，又无外向箭线 11． 用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按()计算。

A．工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间 B．所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间

C．所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间 D．本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值

12．根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是()。A．在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改 B．在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告 C．对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告 D．应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

13．根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中“A”环节指的是()。A．策划

B．支持和运行

C．改进

D．绩效评价

14．根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，施工过程中未发生工程变更，结算工程量应为()。

A．承包人实际施工的工程量

B．承包人因施工需要自行变更后的工程量 C．承包人调整施工方案后的工程量

D．总价合同各项目的工程量 15． 由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以()为准。

A．采购方收货戳记的日期

B．供货方发送产品时承运单位签发的日期 C．采购方向承运单位提出申请的日期

D．供货方按照合同规定通知的提货日期 16．下列建设工程施工方进度控制的措施中，(属于技术措施的是()。

A．重视信息技术在进度控制中的应用

B．分析工程设计变更的必要性和可能性 C．采用网络计划方法编制进度计划

D．编制与进度相适应的资源需求计划 17．编制控制性工进度计划的主要目的是（）A．合理安排施工企业计划周期内的生产活动 B．具体指导建设工程施工

C．确定项目实施计划周期内的资金需求

D．对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证

18．根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，编制各层(各级)进度计划的紧前工作是()A．确定项目的工作编码

B．调查研究和资料收集

C．进行项目结构分析

D．进行进度计划系统的结构分析 19．下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是()

A．收集准备索赔资料

B．编写法律诉讼文件 C．防止对方提出索赔

D．发出最终索赔通知

20．某单位产品1月份成本相关参数如下表，用因素分析法计算，单位产品人工消耗量变动对成本的影响是()元 A．-20000

B．-18000

C．-19800

D．-22000 21．政府投资工程的承包人向发包人提出的素赔请求，索赔文件应该交由()进行审核。A．造价鉴定机构

B．造价咨询人

C．监理人

D．政府造价管理部门 22．单代号网络划时间参数计算中，相邻两项工作之同的时间间隔()A．紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差 B．紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差 C．紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差 D．紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差

23．某土方合同采用单价合同方式，投标综合总价为30万元，土方单价为50元/m3，清单工程量为6000m3，现场实际完成经监理工程师确认的工程量为5000m3，则结算工程款应为（）万元。

A．25

B．20

C．30

D．35 24．采用时间－成本累计曲线编制建设工程项目进度计划时，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（）

A．所有工作均按最早开始时间开始 B．关键工作均按最迟开始时间开始 C．关键工程均按最早开始时间开始 D．所有工作均按最迟开始时间开始

25．关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是()A．管理评审是施工企业接受政府监管的一种机制 B．管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价 C．管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D．管理评审是管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价

26．根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的()。

A．奖金

B．计时工资或计件工资

C．津贴补贴

D．特殊情况下支付的工资 27．根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险办理的说法，正确的是()A．劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人人 B．工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并

C．工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用 D．运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用

28．某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于()

A．专项应急预案

B．综合应急预案

C．现场应急预案

D．现场处置方案 29．某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m3投标人根据地质条件和施工方案计算的挖士方工程量为4000m3完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为()元/m3

A．29．88

B．47．80

C．42．40

D．44．60 30．下列风险控制方法中，适用于第一类危险物控制的是()。A.提高各类施工设施的可能性

B.隔离危险物质 C.设置安全监控系统

D．改善作业环境 31．绘制双代号时标网络计划，首先应（）

A．绘制时标计划表

B．定位起点节点 C．确定时间坐标长度

D．绘制时标网络计划 32．对于业主而言，成本加酬金合同的优点是()

A．有利于控制投资

B．可通过分段施工缩短工期 C．不承担工程量变化的风险

D．不需介入工程施工和管理 33．对竣工项目进行工程现场成本核算的目的是()

A．评价财务管理效果

B．核算企业经效益 C．考核项目管理绩效

D．价项目成本效

34．根据建筑工程质量终身责任制}要求，施工单位项目经理对建设工程质量承责任的时间期限是()

A．建筑工程实际使用年限

B．建设单

C．缺陷责任期

D．建筑工程设计使用年限 35．某建设工程网络计划如下图(时间单位:天)，工作C的自由时差是()元

A．2

B．0

C．1

D．3 36．关于施工企业质量管理体系文件构成的说法，正确的是()A．质量计划是纲领性文件 B．量记录应阐述企业质量目标和方针

C．质量手册应阐述项目各阶段的质量责任和权限 D．程序文件是质量手册的支持性文件

37．某分项分部工程预算单价为300元/m3，计划一个月完成工程量100m3，实际施工中用了两个月(匀建)完成工程量160 m3，由于材料费上涨导致实际单价为330元/m3。则该分项分部工程的费用偏差为()元。

A.4800

B.-4800

C.18000

D.-18000 38．根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过()天内，向监理人提交变更报价书。

A．14

B．7

C．28

D．30 39．建设工程施工过程中对分工程质量验收时，应该给出独合质量评价的检查项目是()A．分项工程质量强收

B．质量控制资料验收 C．主体结构功能检测

D．观感质量验收

40，根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的()A．50%

B．90%

C．60%

D．100% 41．根据《建投工程工程量清单计价规范》，采用单价合同的工程结算工程量应为()A．施工单位实际完成的工程量 B．合同中约定应予计量的工程量

C．以合同图纸的图示尺寸为准计算的工程量 D．合同中约定应于计量并实际完成的工程量

42．在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于()A．主控项目的检验结果

B．资料检查完整、合格和主控项目检验结果 C．主控项目和一般项目的检验结果

D．资料检查完整、合格和一般项目的检验结果

43．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是()A．某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡 B．某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤 C．某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤

D．某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元 44．关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是()A．施工现场要设置平封闭的围挡

B．施工现场设置的围挡高度不得低于1．5m C．施工现场主要场地应硬化

D．专职安全员为现场文明施工的第一责任人

45．根据《建设工程施工合同《示范文本》》，项目经理在紧急情况下有权采取必要描施保证与工程有关的人身、财产和工程安全，但应在48小时内()交书面报告

A．承包方法定代表人和总监理工程师

B．发包人代表和总监理工程师 C．监餐职能部门和承包方法定代表人

D．政府职能督部们和发包人代表 46．施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经()批准后方可实施 A．施工项目经理

B．总监理工程师

C．甲方工程师

D．项目技术负责人 47．根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额可用于支付()A．施工中发生设计变更增加的费用 B．业主提供了暂估价的材料采购费用

C．因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用 D．因施工缺陷造成的工程维修费用

48．下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是()A．人

B．机械

C．材料

D．环境

49．编制施工机械台班使用定额时，工人装车的砂石数量不足导致的汽车在降低负荷下工作所延续的时间属于()

A．有效工作时间

B．低负荷下的工作时间 C．有根据地降低负荷下的工作时间

D．非施工本身造成的停工时间 50．关于横道图进度计划的说法，正确的是()。

A．横道图的一行只能表达一项工作

B．工作的简要说明必须放在表头内 C．横道图不能表达工作间的逻辑关系

D．横道图的工作可按项目对象排序

51．某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量***更正，投标单位正确的应对策略是()

A．投标时注明工程量表存在错误，应按实结算

B．修改工程量后进行报价

C．按业主要求工程量修改单价后报价

D．采用不平衡报价法提高该项工程报价 52．某建设工程施工现场发生一起触电事故后，项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场内的电器、用电电路进行防护改造，设置漏电开关，严禁非专业电工乱拉乱接电线。这体现了施工安全隐患处理原则中的（）

A、直接隐患与间接隐患并治原则

B、预防与减灾并重处理原则 C、动态处理原则

D、单项隐患综合处理原则

53．根据《建设工程项目管理规范》，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是()。

A．施工组织设计

B．施工总体规划

C．工程承包合同

D．项目管理目标责任书 54．关于建设工程专业分包人的说法，正确的是()。A．分包人服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令 B．分包人不能直接致函给发包人 C．分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清 D．分包人在接到温理人要求后，可不执行承包人的指令

55．与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是()A．合同管理工作量增大 B．组织协调工作量增大

C．建设周期比较长，对项目总进度控制不利

D．开工前合同价不明确，不利于对总造价的早期控制

56．关于建没工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是()A．存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 B．所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识

C．施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网 D．现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中

57．建没工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于()环节的工作。

A．事故处理鉴定验收

B．事故调查

C．事故原因分析 D．制订事故处理技术方案 58．根据(建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是()。

A．施工企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构

B．若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序 C．旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令 D．旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理 编制人工定额时，由于作业面不足而导致的停工时间应计入（）A、多余和偶然时间

B、施工本身造成的停工时间 C、非施工本身造成的停工时间

D、不可避免中断时间 60、对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（）A、月（季）度成本分析

B、成本分析 C、分部分项工程成本分析

D、施工成本分析

61、政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于（）质量监督的内容。

A、施工过程

B、竣工验收阶段

C、项目开工前

D、建立档案阶段

62，根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其"一图”是指（）。A．施工进度横道图

B．大型机械布置位置图 C．施工现场交通组织图

D．施工现场平面布置图 63、下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是()A．单价合同

B．成本加酬金合同

C．固定总价合同

D．变动总价合同 64，根据《质量管理体系基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为()。

A．质量通病

B．质量缺陷

C．质量问题

D．质量事故

65．建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（）A．每周一次

B．每旬一次

C．每月一次

D．每季度一次

66．根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险 属于()风险。

A．经济与管理

B．组织

C．工程环境

D．技术 67．关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是()。A．最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值 B．最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值

C．最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间 D．最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间 68、索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起()变化的各类事件。A．质量、成本

B．安全、工期

C．工期、费用

D．标准、信息 69、建设工程施工质量保证体系运行的主体是（）。

A．过程管理

B．质量计划

C．PDCA循环

D．质量手册

70．某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，(承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日;承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为()元。

A．4800

B．5200

C．5400

D．5800 71．影响建设工程周转性材料消耗的因素有()

A．第一次制造时的材料消耗

B．施工工艺流程 C．每周转使用一次时的材料损耗

D．周转使用次数 E．周转材料的最终回收和回收折价

72，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有()

A．承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理 B．承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告 C．发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供维任项目经理的证明文件

D．承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任 E．发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理 73．大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括()。A．项目实施总体部署

B．总进度规划

C．确定里程碑事件的计划进度目标

D．施工准备与资源配置计划 E．总进度目标实现的条件和应采取的措施

74、关于建设工程项目结构分解的说法，正确的有（）A．项目结构分解应结合项目进展的总体部署 B．项目结构分解应结合项目合同结构的特点 C．每一个项目只能有一种项目结构分解方法 D．项目结构分解应结合项目组织结构的特点 E．单项项目也可进行项目结构分解

75、根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应（）A．按规范要求统一折叠

B．由建设单位负责编制 C．编制总说明及专业说明

D．有一般性变更时必须重新控制 E．真实反映项目竣工验收时实际情况

76、在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的管理权力有()A．对外进行纳税申报

B．制定企业经营目标 C．选择施工作业队伍

D．组织项目管理班子 E．指挥工程项目建设的生产经营活动

77、建设工程施工组织总设计的编制依据有（）

A．相关规范、法律

B．合同文件 C．施工企业资源配置情况

D．建设地区基础资料 E，工程施工图纸及标准图

78．某建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督话动内容有()A．检查参与工程建设各方的组织机构 B．检查参与工程建设各方的质量行为

C．检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况 D．审查参与工程建设各方人员资格证书 E．监督基础分部工程验收

79、建设工程素赔成立应当同时具备的条件有（）A．造成的费用增加数额已得到第三方核认

B．与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出 C．造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任 D．发包人按合同规定的时间回复索赔报告

E．承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告

80．根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》。对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有（）。

A．设计单位的生产安全事故处理提出指导意见 B．施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 C．施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 D．坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针

E．实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理

81，下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（）A．产生偏差的原因分析

B．实施偏差的责任分析 C．合同实趋势分析

D．实施偏差的费用分析 E．过程控制要求高

82．根据建设工程的工程特点和施工生产特点，施工质量控制的特点有（）A．终检局限性大

B．控制的难度大C．控制的成本高

D．需要控制的因素多 E．过程控制要求高

83．某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有()

A．向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工

B．不受设计变更响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工

C．如监理人逾期不予批准承包人的书面透知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作

D．如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约 E，要求发包人延长工期，支付合理利润

84，某建投工程网络计划如下图(时间单位:月)，该网络计划的关键线路有()

A．①-②-⑤-⑦-⑩ B．①-④-⑥-⑧-⑩ C．①-②-⑤-⑥-⑧-⑩ D．①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ E．①-④-⑥-⑧-⑨-⑩

85．下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有（）

A．质量事故状况的描述

B．工程竣工报告

C．设计委托合同

D．施工记录 E．现场准备材料的质量证明资料

86．若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有 A．报价计算错误的风险

B．物价，人工费上调的风险 C．工程变更的风险

D．设计深度不够导致误差的风险 E．投资失控的风险

87．关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有()A．建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排 B．施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程 C．建设工程项目施工进度计划一般由业主编制 D．施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范 E．施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划

88．根据《建设工程工程量清计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括()A．其他项目费

B．企业管理费

C．规费

D．利润

E．税金 89．建设工程施工成本考核的主要指标有()A．施工程实际成本

B．施工成本降低

C．施工成本降低率

D．局部成本偏差 E．累计成本偏差

90．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%-80%罚款的违法行为有()A．不立即组织事故抢救

B．伪造或者故意破坏事故现场 C．在事故调查处理期间撞离职守

D．谎报或者锅报事故 E．迟报或者漏报事故

91．下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有()A．事故现场会

B．岗前三级教育

C．变换岗位时的安全教育

D．安全生产会议 E．安全活动日

92．为了有效控制施工机械使用费的支出，施工企业可以采取的措施有（）A．加强设备租赁计划管理，减少安排不当引起的设备闲置 B．加强机械调度，避免窝工

C．加强现场设备维修保养，避免不当使用造成设备停置 D．做好机上人员和辅助人员的配合，提高台班产量 E．尽量采用租赁的方式，降低设备购置费

93．下列建设工程施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的有()A．进行技术培训

B．成立质量管理小组

C．编制施工质量计划

D．分解施工质量目标 E．建立质信息系统

94．关于建设工程施工和标标前会议的说法，正确的有()A．标前会议是招标人按投标须知在规定的时国，地点召开的会议 B．标前会议纪要与标文件不一致时，应以据标文件为准

C．标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人 D．招标人可以根据实际情况在标前合议上确定长投标截止时间 E．招标人的答复函件对问超的答复须注明问来滑

95．根据建设工程施工进度检查情况编制的进度报告，其内容有()A．进度计划实施过程中存在的问题分析

B．进度执行情况对质量，安全和施工成本的影响 C．进度的预测

D．进度计划的完整性分析 E．进度计划实施情况的综合描述

2018年二级建造师施工管理真题答案

1-20

DCADC

BDDB C

CDCDD

BDACA 21-40 C CAD B

ADAB B

ABCDA

DBADC 41-60 DCACB

DAABD

AD DBC

AAD BC 61-70

CDBBC

ADCBB

71-75

ACDE

BDE

ABCE

ABDE

ACE 76-80

CDE：

ABD：BC ：BCE：BCDE： 81-85

ABC：ABDE：ACDE：ABCD：ACDE： 86-90

ABCD ：AB ：BD ：BC ：ACE ： 91-95

3.二建历年真题及答案二 篇三

海量免费资料，真题，模拟题，任你练！

一级建造师考试，二级建造师考试，一网打尽！

官方QQ群：332321318

2012年二建市政工程管理与实务真题及答案

一、单项选择题（共20 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意）

1、适用于快速路、主干路基层的是（）A 石灰土B 二灰土

C 水泥土D 石灰粉煤灰稳定砂砾 【答案】D 【解析】道路工程中常用的是石灰粉煤灰稳定砂砾（碎石）类基层，石灰工业废渣，特别是石灰粉煤灰类材料，具有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性比石灰土高得多。抗裂性能比石灰稳定土和水泥稳定土都好。适用于各种交通类别的基层与底基层，但二灰土不应作高级沥青路面的基层，在快速路和主干路的水泥混凝土面板下，二灰土也不应作基层。

2、城市道路中必须设置中央分隔带的是（）

A 快速路B 主干路 C 次干路D 支路 【答案】A 【解析】快速路是城市中有较高车速为长距离交通服务的重要道路。主要联系市区各主要地区、主要的近郊区、卫星城镇、主要对外公路。其具体特征为 1 车行道间设中间分隔带，禁止行人和非机动车进人决速车道； 2 进出口采用全控制或部分控制． 与高速公路、快速路、主干道相交采用立体交叉；与交通量较小的次干路相交可采用平面相交；过路行人集中处设置过街人行天桥或地道； 4 设计车速为80km / h。

3、热拌沥青混合料面层摊铺碾压（）

A 热拌沥青混合料不应采用轮胎式沥青摊铺机摊铺碾压。B 摊铺速度宜控制在1～3 m/min 的范围内。

C 压实应按初压、复压、终压包括成型三个阶段进行。

D 热拌沥青混合料的最低摊铺温度应根据沥青和沥青混合料种类、压路机、气温、层厚等因素经等因素经 试压确定。【答案】C 【解析】摊铺：摊铺机是沥青混凝土路面施工的主导机械。所以，在施工组织设计时，运料车的运输能力应较主导机械的工作能力稍大，使得在施工过程中，摊铺机前方有运料车子等候卸料。城市主干路、快速路在开始摊铺时，施工现场等候卸料的运料车不宜少于5 辆。每台机器的摊铺宽度宜小于6m。相邻两幅之间宜重叠50 – 100mm，前后摊铺机宜相距103 次达到整平即可。不得反复撒料反复刮平，引起粗集料离析

4、基坑边坡挂网喷射混凝土施工完成后，应喷水养护一般养护不少于（）天 A 3 B 5 C 7 D 14 【答案】C 【解析】喷射混凝土养护）混凝土终凝2h 后，应喷水养护；一般工程，养护不少于7d，重要工程，养护不少于14d。2）气温低于5 ℃，不得喷水养护3）普通硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的30 ％时，以及矿渣硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的40 ％时，不得受冻。

5、钻孔灌注桩灌注水下混凝土，在桩顶设计标高以上加灌一定高度，其作用是（）

A 避免导管漏浆B 桩身夹泥断桩

C 保证桩顶混凝土质量D 放慢混凝土灌注速度 【答案】C 【解析】为确保桩顶质量，在桩顶设计标高以上应加灌一定高度，以便灌注结束后将此段混凝土清除。增加的高度，可按孔深、成孔方法和清孔方法确定。一般不宜小于0.5m , 长柱不宜小于1.0m。

6、同一天进场的同一批次、同规格100T 预应力钢筋,最少应分为（）批检验 A 1 B 2

C 3 D 4 【答案】B 【解析】预应力筋进场时应分批验收。验收时，除应对其质量证明书、包装、标志和规格进行检查外，尚须按规定进行检验。每批重量不大于60t。按规定抽样，若有试样不合格，则不合格盘报废，另取双倍试样检验不合格项，如再有不合格项则整批预应力筋报废。

7、关于桥梁工程卸落支架顺序描述错误的是（）A 满布式拱架可从拱顶向拱脚依次循环卸落 B 连续梁宜从跨中向支座依次循环卸落 C 简支梁宜从支座向跨中依次循环卸落

D 悬臂梁应先卸落挂梁及悬臂的支架，再卸无铰跨内的支架 【答案】C 【解析】卸落支架和拱架应按拟定的卸落程序进行，分几个循环卸完，卸落量开始宜小，以后逐渐增大。

在纵向应对称均衡卸落，在横向应同时一起卸落。在拟定卸落程序时应注意以下几点：(1）在卸落前应在卸架设备上画好每次卸落量的标记．

(2）满布式拱架卸落时，可从拱顶向拱脚依次循环卸落；拱式拱架可在两支座处同时均匀卸落。

(3）简支梁、连续梁宜从跨中向支座依次循环卸落；悬臂梁应先卸挂梁及悬臂的支架，再卸无铰跨内的支架。

(4）多孔拱桥卸架时，若桥墩允许承受单孔施工荷载，可单孔卸落，否则应多孔同时卸落，或各连续孔分阶段卸落

(5）卸落拱架时，应设专入用仪器现测拱圈挠度和墩台变化情况，并详细记录另设专入观察是否有裂缝现象。

8、钻孔灌注桩施工过程中，防止扩孔坍孔预防措施错误的是（）A 选用适用的泥浆B 保证孔内必要水头

C 避免触及和冲刷孔壁D 加快进尺速度 【答案】D 【解析】常用预防措施有控制进尺速度、选用适用护壁泥浆、保证孔内必要水头、避免触及和冲刷孔壁等。孔内局部坍塌而扩孔，钻孔仍能达到设计深度则不必处理；孔内坍塌，回填砂和黏质土（或砂砾和黄土）混合物到坍孔处以上1m50mm，钢管长3-5m，钢管钻设注浆孔间距为10015t 三轮压路机； 150mm ＜厚度≤200mm 时，可用18-20t 三轮压路机和振动压路机 二灰砂砾基层施工时，严禁用薄层贴补方法进行找平，应适当挖补。必须保湿养护，不使二灰砂砾层表面干燥。在铺封层或面层前，应封闭交通。临时开放交通时，应采取保护措施。

23、无支护基坑的坑壁形式分为（）A 垂直坑壁B 斜坡坑壁 C 阶梯形坑壁D 锯齿形坑壁 E 变坡度坑壁 【答案】ABCE 【解析】无支护基坑的坑壁形式分为垂直坑壁、斜坡和阶梯形坑壁以及变坡度坑壁。

24、必须做闭水试验的市政管道工程（）A 污水管道B 雨水管道 C 雨污水合流管道D 倒虹吸管 E 热力管道 【答案】ACD 【解析】按建设部行业标准，污水管道、雨污水合流管道、倒虹吸管、设计要求闭水的其他排水管道，必须做闭水试验。

25、关于地下连续墙导墙的说法正确的有（）A 导墙施工精度控制挖槽精度 B 导墙应承受水土压力

C 导墙要承受起吊钢管笼吊机的施工荷载 D 杂填土较厚时要加深导墙 E 地下水位越高导墙越深 【答案】BD 【解析】导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，导墙结构应建于坚实的地基之上，并能承受水土压力和施工机械设备等附加荷载，不得移位和变形。

26、相对来说，浅埋暗挖法中施工工期较长的方法有（）A 全断面法B 正台阶法 C 中洞法D 柱洞法 E 双侧壁导坑法 【答案】CDE 【解析】

27、热力管道关断阀安装在（）A 干线的起点B 干线的末端

C 支线的起点D 支线的末端 E 热力入户井 【答案】AC 【解析】热力网管道的干线、支干线、支线的起点应安装关断阀门。

28、垃圾填埋场地质的岩性以（）为好 A 粘土层B 页岩层 C 粉砂层D 卵石层 E 致密的火成岩层 【答案】ABE 【解析】场地基础岩性应对有害物质的运移、扩散有一定的阻滞能力。场地基础的岩性最好为勃滞土、砂质私土以及页岩、豁土岩或致密的火成岩。场地应避开断层活动带、构造破坏带、褶皱变化带、地震活动带、石灰岩溶洞发育带、废弃囿区或坍塌区、含矿带或矿产分布区以及地标为强透水层的河谷区或其他沟谷分布区。

29、树木移植成功与否受各种影响因素的制约，包括（）A 树木自身的质量B 移植季节 C 移植措施D 移植工具 E 土壤、水分、肥料等因素 【答案】ABE 【解析】树水栽植成功与否，受各种因素的制约，如树木自身的质量及其移植期，生长环境的温度，光照、土壤、肥料、水分、病虫害等。

30、下列路基质量验收属于主控项目的有（）A 横坡B 宽度 C 压实度D平整度 E 弯沉值

【答案】CE 【解析】检测项目有压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程与偏位、横坡、井框与路面的高差、抗滑等十项。其中压实度、厚度和弯沉值是主控项目。

三、案例分析题（共4 题，每题20 分）

（一）背景资料：某项目部承建一项城市道路工程，道路基层结构为200mm 厚碎石垫层和350mm 厚水泥稳定碎石基层。

项目部按要求配置了专职安全员，并成立了以安全员为第一责任人的安全领导小组，成员由安全员、项目经理及工长组成。项目部根据建设工程安全检查标准要求，在大门口设置了工程概况牌、环境保护制度牌、施工总平面图公示标牌。项目部制定的施工方案中，对水泥稳定碎石基层的施工进行详细规定：要求350mm 厚水泥稳定碎石分两层摊铺，下层厚度为200mm，上层厚度为150mm，采用15t 压路机碾压。为保证基层厚度和高程准确无误，要求在面层施工前进行测量复核，如出现局部少量偏差则采用薄层贴补法进行找平。

在工程施工前，项目部将施工组织设计分发给相关各方人员，以此作为技术交底，并开始施工。【问题】

1、指出安全领导小组的不妥之处，改正并补充小组成员。

2、根据背景材料，项目部还要设置哪些标牌?

3、指出施工方案中错误之处，并指出正确做法。

4、说明把施工组织设计文件作为技术交底做法的不妥之处并改正。【答案】

1、不妥。项目经理为第一责任人，项目技术负责任，项目班组长，负责从开工到竣工全过程安全生产工作。

2、安全生产牌、文明施工牌，消防保卫（防火责任）牌、安全无重大事故计时牌、管理人员名单及监督电话牌。

3、①直接用15t 压路机错误，应采用大于18 吨压路机进行碾压； ②采用薄层

贴补的方法找平错误，应遵守“宁高勿低，宁刨勿补”的原则；

4、直接把施工组织设计交给相关各方人员作为交底不妥，应由技术负责人向施工人员讲解设计’规范要求，强调工程难点及解决办法。

（二）背景资料：某施工单位承接了一项市政排水管道工程，基槽采用明挖法放坡开挖施工，基槽宽度为6.5m，开挖深度为5m，场地内地下水位于地表下1m ,施工单位拟采用轻型井点降水，井点的布置方式和降深等示意图如下：

施工单位组织基槽开挖、管道安装和土方回填三个施工队流水作业，并按I、II、III 划分成三个施工，根据合同工期要求绘制网络进度图如下： 问题：

1、指出降水井点布置的不妥之处，并写出正确的做法。

2、降水深度是否妥当，如不妥请改正。

3、网络进度图上有两个不符合逻辑的地方，请在图上用虚线画出虚工作，让逻辑更合理。

4、计算本工程的总工期，并指出关键线路。【答案】

1、①降水井点布置采用单排井点不合理，沟槽深度达到5 米以上，基坑宽度为6.5m，应采用双排井点布置；②降水井管基坑壁0.5m 不合理，降水井管与坑壁距离应大于1.0～1.5m。

2、降水深度为基底以下0.2m 不正确，降水深度应为基底以下0.5m。

3、管道安装1 到管道安装2 用虚线连上箭头指向安装2（2 分）安装2 指向安装3，箭头指向安装三（2 分）

4、关键线路：1—2—4—8—9—10（2 分）1+2+4+8+9+10（1 分）=25（2 分）

（三）背景资料三：某建设单位与A 市政公司（简称A 公司）签定管涵总承包合同，管涵总长800m , A 公司将工程全部分包给B 工程公司（简称B 公司），并提取

了5%的管理费。A 公司与B 公司签定的分包合同约定：（1）出现争议后通过仲裁解决；（2）B 公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A 公司合同总价的0.5%作为补偿。

B 公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A 公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象。随即要求B 公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑，但B 公司以工期紧及现有板桩长度短为由，决定在基槽开挖2m 深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。

建设行政主管部门在检查时，发现B 公司安全生产许可证过期，责令其停工。A 公司随后向B 公司下达了终止分包合同通知书，B 公司以合同经双方自愿签定为由诉讼至人民法院，要求A 公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。问题：

1、对发生的安全事故，反应出A 公司和B 公司分别在安全管理上存在什么具体问题？

2、B 公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定？

3、法院是否应当受理B 公司的诉讼？为什么？

4、该分包合同是否有效？请说明法律依据。

5、该分包合同是否应当继续履行？针对已完成工作量应当如何结算？

6、发生事故后B 公司是否应当支付合同总价的0.5%作为补偿？说明理由。【答案】

1、a 公司责任：未对b 公司的资质进行审查，安全员发现事故隐患未及向项目经理、业主汇报。

b 公司责任：不服从A 公司现场管理，违反基坑开挖操作规程，发现事故预兆未来及时抢险。

2、违反了基坑开挖规范要求，软弱土层基坑开挖超过2m 应支护，且应随挖随支。

3、不予受理，合同中约定了仲裁协议。

4、合同无效，违反了法律规定，法律规定禁止转包。

5、不应当继续履行。已完工作量质量合格应予以支付工程款；质量不合格返修合格应予以支付工程款；质 量不合格返修不合格不予支付。

6、应该。无效合同有过错方应赔偿对方受到的损失，双方都有过错根据过错大小各自承担相应责任。

（四）背景资料四：某项目部承接华北地区某城市道路绿化工程，全长为2.5km，道路两侧栽植行道树。按设计要求，行道树为深根性的国槐，胸径为12~15cm。在施工过程中，发生如下事件：

事件一：国槐带土球移植，土球大小符合规范要求，项目部在苗木运来之前挖好了树穴，树穴上大下

小，上口径比下口径大15~20cm,树穴上口直径与土球直径接近，挖出的表土和底土混合均匀后放置一边备用。

事件二：在挖树穴时发现，有3 个树位处地表下0.6m 处有页岩层，争对出现的问题，项目部与建设方口头协商后，将此3 株树改为灌木型的黄杨桃。事件三：为保证树木成活，项目部在树木定植后第三天开始连续浇水三天，每天一次，浇水三次之间，中耕一次。

事件四：施工完成后，项目部对栽植作了记录，作为验收资料，内容包括：土壤特性、气象情况、环境条件、种植位置、栽植后生长情况、种植数量以及种植工人和栽植单位与栽植者的姓名等。问题：

1、指出事件一中项目部的做法错误之处，并改正。

2、分析事件二中项目部更改设计的原因，指出项目部和建设方口头协商做法的不妥之处，并纠正。

3、指出事件三中不妥之处，并改正。

4、事件四中，验收还应补充哪些资料？

【答案】

1、土球直径与树穴上口直径接近错误、树穴上大下小错误。树穴上下口径大小要一致应比土球直径加大15-20CM，深度加10-15CM。

2、变更原因：工程环境变化应该采用书面形式，承包人向工程师提出变更，工程师进行审查并批准，工程师发出变更指令执行。

3、移植后第三天开始浇水，每天浇水一次错误。树木定植后24 小时内必须浇上第一遍水，水要浇透，定植后连续浇水三次，之后视情况适当灌水。

4.历年申论真题及答案 篇四

家住北京市D区的张先生是簋街美食的铁杆粉丝。近两年，他真切地感受到了簋街上的餐厅在服务方面的可喜变化。“以前去吃饭，菜的味道虽然好，但餐厅的环境和服务却总有不尽如人意的地方。现在不一样了，从餐厅的环境到服务都上了一个档次，我更喜欢去簋街吃饭了。”张先生感受到的可喜变化，得益于北京市地方标准《簋街地区餐饮服务质量标准》的颁布和实施。

类似这样的变化，北京市D区还有很多。以某文化休闲街和某美食坊夜市等3个特色街为试点，分别制定了经营服务标准，规范政府管理行为、入驻商户经营行为和行业协会中介行为。以全国物业行业首个获得国家级“标准化良好行为企业”称号的Y物业管理公司为示范，积极推进全区物业公司标准体系建设，进一步带动物业行业服务水平的提升。

选取最有代表性的地区或行业，通过试点推行标准化工作，正是D区积极打造国家级城市公共服务标准化示范区的一个缩影。“虽然紧挨着老皇城，但随着城市现代化建设进程的不断加快，D区的城市面貌已经发生了巨大变化，城市管理方面的问题也日益突出。示范区的确立，给我们提供了新的天地，也指出了新的发展方向。在加强城市管理、社会管理和推进公共事业发展进程中，我们积极探索服务标准化建设的新思路、新举措。”该区相关部门负责人表示。很快，“2391”示范区核心建设工程规划正式出台——用两年时间，在公共事业管理、行政管理和城市管理3个方面，重点建设9个示范项目，打造1个D区公共服务新品牌。为此，D区成立了由区长任组长，20个区相关部门主要负责人组成的示范区建设领导小组。同时，还建立示范区建设工作信息通报机制，设立服务标准信息查询、基础数据管理系统，建立国家标准委、市质量监督管理部门、D区政府共同支撑的经费保障机制。目前，D区已形成了6个市政综合监管行业标准及配套技术、管理标准，并在全国同行业中推广应用。

5.会计基础历年真题及答案 篇五

会计基础考试复习计划

第一步：9月-11月进行第一轮复习，第一轮复习主要是打好基础，仔细把教材过一遍。建议使用官方出版的教材(经济科学出版社出版的教材)每天保证3-4小时的学习时间，必须仔仔细细的把教材过一遍，为后面的冲刺打好基础。注意：11月各地会计初级考试已经开始报名，大家关注一下报名信息。

第二步：11月到1月进行第二轮复习，这一个阶段结合教材做大量的习题。不要嫌麻烦多做题多练习就一定有好处，通过大量做题来加深记忆，找出自己的薄弱点。建议推荐使用东奥的轻一辅导书。当然这只是参考建议，你可以根据自身的情况选择适合自己的教材辅导书。

第三步;1月-3月这一个阶段进行教材再复习，再仔细过一遍教材必须熟练的掌握教材知识点。根据上一阶段的习题练习找出的薄弱点在好好复习巩固，不会点的要特别注意，千万不要让其拖后腿。同时配合往年的真题试卷熟悉出题模式和思路。巩固知识。

第四步：3月-4月建议买一个机考题库多加练习，熟悉机考环境。同时快速翻阅教材加深记忆。

6.历年BEC考试真题及答案 篇六

关于培训课程的，听得一塌糊涂。

part 3：

一个澳洲杰出女企业家吧，说了她的公司情况跟未来计划，不是太难。

采访一个成功女士，具体什么忘记了，题材还是比较相似的，感觉算听得比较清晰的part了，但选项个别还是有疑问的。|||

阅读部分：

part 1：

是个连锁店的半年度报告，分店有亏损有赚的。整体还是比较乐观的`。

半年度经营情况分析，还会联系到年度结果

part 2：

是讲keep the brand alive的重要性，涉及到消费者观念的转变，要看公司整体的integrity的。

关于brand name的

part 3：

关于一个mobile company的发展，总裁5年前推出的新产品费用太低，需求太大，导致系统承受不住垮了。然后怎么道歉，外包技术啥的搞好了。1年前有个founder把股份抵押给银行，没告诉其他人。要是经济恶化啥的，对公司风险很大的。然后现在他又把公司拆成了几个小公司，证明他一直都是比较bold的。

讲的是企业在发展过程中的问题已经解决和经验教训。

part 4：

完型填空。一个年度报告吧，总结发展，感谢员工，不算很难。

part 5：

7.公务员历年面试真题及答案 篇七

1、部分单位有小圈子现象，名为团结，实为结团，作为新到一个单位的工作人员，你怎么看。

答案：如果我所在的单位出现题目中所说的好几个人际圈，从某一个角度来讲是正常的。因为人是群居的动物。孔子曾说“君子群而不党，小人党而不群”。

第一：先弄清楚是否存在不良倾向人际圈，还是只是同事因为兴趣爱好结成了相对的小圈子。这两种情况要区别对待。

第二：如果因为兴趣爱好、经历、性格等原因结成的小圈子，只要不影响到工作，无可厚非。会正确对待，如果能小圈子变成大圈子更好。

第三：如果是因利益关系结成的利益团体，利益小圈子，那么是违反原则的，我会站定自己的立场，以营造和谐环境为前提，不做出结成小团体小圈子等不利于整个单位团结的事情。并想办法尽自己所能的化解。营造一个和谐融洽的工作环境。

2、你新到一个单位，发现同事分成两个帮派，你如何处理？

一、作为一名新进的科员，应该踏踏实实的做好本职工作，不去参与其中。其他人谈论起来我只带耳朵不带嘴巴。

二、都是同事，在我心中位置摆的一样重，不会因为哪方强大而去投靠，哪方失势而去怠慢。对领导都要尊敬，对领导吩咐的事情都要尽心尽力去做好。

三、单位里可能局面会比较紧张，可能会不止两个圈子，有圈子就会有帮派。因此在同事之间相处的时候，我尽量低调，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做。谨慎自己的行为，做到不出格。

四、在我们的工作中，碰到这种情况，如果自己没有面对的经验，那我就去多请教老同志，多多学习，让自己尽快的成熟，尽快的懂得如何面对。

3、学生入学的时候很多家长护送，导致学校及其周边旅馆爆满，还有家长露宿操常问你怎么看待这个事情？

答案： 第一，这种现象是一种不正常的现象；

第二，这种现象反映了个别家长对孩子自理力能力的怀疑和对孩子的过度关怀；

第三，这种现象不利于孩子自理力能力的锻炼，会进一步增加孩子对家长的依赖性。

4、你新到一个单位做负责人，到了新单位以后发现单位内部分成两派，问你如何处理这个事情？

答案： 第一，这种现象反映了单位团队精神和作风建设存在一定的问题，应引起重视；

第二，这种现象的严重性和产生的原因要进行观察分析； 第三，运用适当时机分别找两派的人员进行沟通，听取他（她）们的意见； 第四，汇总双方意见后，作调解工作；

第五，对调解后仍然有个别人继续闹派性甚至影响单位工作的正常进行，要对有关人员进行批评教育或党纪、政纪处分。

5、国企人才流失严重，人事局要你做一个有关的调查，你怎么组织？

答案： 调查活动由准备、实施、总结三阶段组成。

（1）准备阶段。弄清为什么对这个问题（工作、事件、人物等）进行调查；调查的时间、地点、对象、范围、经过以及采用什么方法；调查对象的基本情况、历史背景等。

（2）实施阶段。一是调查事实情况，包括事情产生的前因后果、发展经过、具体做法等；二是研究、分析事实材料所揭示的事物本质及其特点、规律；三是提出具体建议或应采取的一些具体措施。调查采取方式主要有：问卷调查、召开座谈会、个别谈话、查阅有关资料、实地观察等；

（3）总结阶段。一是调查报告情况，经验、结论；二是问题、希望、要求、建议等，；三是对调查过程中遇到的一些情特殊况，要加以说明；四是有附带材料要加以说明，如一些典型材料、专题报告、统计图表等。

6、你给中层干部讲理论课，但是在课堂上突然有领导提出你的培训太过理论化，不符合实际。此时你将如何解决？

答案： 第一，虚心接受领导的建议;第二，查找太过理论化的原因； 第三，调整课程内容；

第三，对调整后课程内容进行进行试讲并通过学员调查； 第四，根据调查结果，再次补充调整课程内容。

7、假如你是刚来的新人，你知道一种办公软件比现在单位用的先进，你会怎么办

参考答案： 第一，对你知道一种办公软件和现在单位用的进行分析比较，找出各自优劣；

第二，和单位管理办公软件的同志进行沟通，听取他对你知道一种办公软件的意见；

第三，在作好以上准备的基础上向有关领导建议。

8、有人问苏格拉底:天地间的高度是多少?苏格拉底说:三尺!那人不以为然:人都身高五尺,天地间如果只有三尺,那岂不会戳破苍穹?苏格拉底笑道:凡是高度超过三尺的人,要长立于天地间，就要懂得低头。谈谈你对这个寓言的理解？

参考答案：这则寓言揭示了一个深刻的道理，那就是做人要低调。

低调，是一种境界。有内涵、又修养、有本事的人，才敢向别人低头，因为他知道自己的实力，有充分的自信，从不在乎自己低一点而被别人瞧不起，因 为他深知丰满的稻谷总是低重自己的头。

低调，是一种心态。强中自有强中手，高人背后有能人。世上没有最高，只有更高。但谁也不可能总是站在巅峰上，因此何不把自己看低一点，自谦一点呢？

每个人一生收获的大小，除了能力、性格、环境，机遇等等诸多因素外。我认为每一个人的成功还和一个人的心胸与善良有直接关系，胸襟宽阔，能容人所不能容忍，忍人所不能忍。因为简单，所以快乐，本性善良，从不会想到去伤害别人，尽可能多地考虑别人的感受和利益。更难能可贵的是如何低调做人，“高调”做事，而这些无形之中决定了人生的走向。

曾经读过一篇文章，说的是在美国总统竞选史上，林肯是第一个用低调方式成为总统的人。

当年他参加竞选时，坐在一辆农用车上，每到一个选区，他都要和选民们亲切地说：如果大家问我有多少财产，那么我清楚的告诉大家，我有一个妻子和五个女儿，她们都是我的无价之宝。此外我还有一个租来的办公室，室内有办公桌一张，椅子五把。而我本人即穷又瘦，没有什么能耐和可依靠的背景，而我唯一的依靠就是你们。

8.临床执业医师历年真题及答案 篇八

A.ⅠA1期

B.ⅠA2期

C.ⅠB1期

D.ⅠB2期

E.ⅡA期

2.[单选题]女，39岁。妇科普查时，宫颈刮片细胞学检查结果为Ⅲ级，先应做的检查项目为：

A.宫颈碘试验

B.重复宫颈刮片细胞学检查

C.阴道镜检查

D.阴道镜指导下宫颈活检

E.宫颈锥形切除送病理检查

3.[单选题]女，33岁，阴道接触性出血，初步诊断为“宫颈癌”。宫颈刮片多次检查为阳性，而宫颈活检为阴性。为确诊需做的进一步检查为：

A.CT

B.MRI

C.碘试验

D.宫颈锥切术

E.不做任何处理，1个月后再次活检

4.[单选题]女性，40岁。不规则阴道流血3个月。妇科检查：宫颈呈菜花样，约5cm×4cm×4cm大小，质脆易出血。三合诊左侧主韧带结节状增粗，己达盆壁。宫颈活检示鳞状细胞癌。合适的治疗是：

A.宫颈癌根治术

B.化疗

C.化疗后行宫颈癌根治术

D.放疗

9.二建历年真题及答案二 篇九

全国2012年10月自考《法律文书写作》试题 课程代码：0026选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位臵上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.据考古发现，我国历史上最早铸在青铜器上的诉讼判决，称之为 A

A.亻朕 匜铭文 B.封诊式

C.文心雕龙 D.甲乙判

2.人民检察院起诉书的标题应当写明 C

A.制作机关的名称和文号 B.制作文书的文号

C.制作机关的名称和文种 D.制作机关的日期

3.人民法院审理的行政案件中负有举证责任的当事人是 D

A.第三人 B.原告

C.代表人 D.被告

4.公安机关办案部门对于已查清犯罪事实，确认了犯罪嫌疑人，并收集了确凿证据的刑事案件，报请领导批准破案的书面报告是 B

A.刑事案件破案报告 B.破案报告书C.呈请破案报告书 D.刑事案件破案总结

5.民事案件被告就原告指控的同一纠纷事实或行为事实，提出相反指控内容的法律文书是 B

A.民事申诉状 B.民事反诉状

C.民事答辩状 D.民事起诉状

6.我国法律文书的历史源远流长，早在“秦墓竹简”中就出现了查封笔录，即 D

A.穴监 B.经死C.贼死 D.封守

7.第一审行政判决书中的被告应当是 B

A.自然人 B.行政机关

C.企业法人 D.行政机关的工作人员

8.监狱在刑罚执行中，如果认为判决有错误，或者根据罪犯申诉，认为判决可能有错误的，依照法定程序，提请人民检察院或者人民法院处理时制作的文书是 A

A.对罪犯刑事判决提请处理意见书 B.提请处理罪犯意见书

C.提请对罪犯刑事判决处理意见书 D.提请处理刑事判决意见书

9.法庭审理笔录应当交给当事人阅读或者向当事人 D

A.解释 B.宣传

C.讲解 D.宣读

10.人民检察院经过侦查或审查确认被告人的行为构成犯罪，应依法交付审判，将被告人向人民法院提起公诉时制作的文书是 B

A.公诉意见书 B.起诉书

C.起诉意见书 D.起诉状

11.按照法律文书的制作要求，行政上诉状的正文部分要求写明 A

A.上诉请求与理由 B.申诉人与被申诉人

C.起诉事实与证据 D.上诉人与被上诉人

12.在仲裁过程中，被申请人针对申请人提出的仲裁请求及其所依据的事实和理由进行答复辩解的文书是 B

A.仲裁申请书 B.仲裁答辩书

C.仲裁反申请书 D.仲裁协议书

13.监狱对罪犯在服刑期间又犯罪，或者发现了判决时所没有发现的罪行，认为需要追究刑事责任，提出起诉意见，移送人民检察院审查决定时制作的文书是 C

A.提请处理意见书 B.起诉书

C.监狱起诉意见书 D.公诉词

14.公安机关依法对被拘留人执行拘留时所制作的具有法律效力的文书是 D

A.逮捕证 B.通缉令

C.搜查证 D.拘留证

15.仲裁委员会通过调解的方式解决仲裁纠纷所制作的文书是 C

A.仲裁裁决书 B.仲裁协议书

C.仲裁调解书 D.仲裁裁定书 2018-8-4 2

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）16.简述评议笔录的概念和功用。

P285答：概念：指审判长宣布休庭后，合议庭就已经查明的事实，证据和有关法律规定进行评议时所作的文字记载 功用：评议笔录既是制作裁判文书的依据，又是检查办案情况总结经验教训的参考资料 17.检察文书叙写案件事实应当注意哪些问题？

P92答：1.叙述检察机关依法审查认定的事实必须客观准确，应当事实情节清楚，证据确凿，充分 叙述事实必须要素完整

叙述事实应当按照逻辑顺序进行 叙述事实应当简明，清楚 叙述事实要正确处理特殊问题

18.法律文书依据制作主体的不同，可以分为几种类别？

P1答：依制作主体的不同，可以分为公安机关的刑事法律文书----侦查文书（原称预审文书）人民检察院的检察文书，法院的诉讼文书，公证文书，仲裁文书和律师实务文书 19.第二审行政判决书的判决结果有几种情况？

P189答：1.维持原判的，写为：“驳回上诉，维持原判” 对原判判决部分维持，部分撤销

撤销原审判决，维持行政机关的具体行政行为

撤销原审判决，同时撤销或者变更行政机关的具体行政行为

20.公安机关起诉意见书的理由和法律依据部分，在制作时应做到哪几点？ P76答：1.要全面引用法律条款 定性要准

被害人在侦查期间提出附带民事诉讼的，一定要在结论中写明

三、写作主题（本题30分）

21.根据下列案情材料，按照《法律文书写作》教材中的要求，拟写一份第一审刑事判决书。

20××年×月××日，××市人民检察院以×检×诉［20××］××号起诉书，指控被告人张鹏飞犯故意杀人罪，向××市中级人民法院提起公诉。人民法院受理案件后，依法组成合议庭，由李艳丽担任审判长，审判员为张玉忠、王澜，书记员为赵海涛，于20××年×月××日对案件进行了公开审理。××市人民检察院指派检察员王利兵、许建国出庭支持公诉。××市××律师事务所律师李涛、王建花作为张鹏飞的辩护人出庭参加诉讼。案件审理终结后，××市中级人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款、第六十七条第一款的规定，以（20××）×刑初字第××号判决书作出如下判决：

一、被告人张鹏飞犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。

二、作案刀具予以没收。

人民法院经审理查明的案件事实如下：20××年×月××日22时许，被告人张鹏飞驾驶×B302NO号黑色雪佛兰轿车从××大学返回××市，当行至××市××街时，将前方在非机动车道上骑电动车同方向行驶的被害人赵巧撞倒。张鹏飞下车查看，见赵巧倒地呻吟，因担心赵巧看到其车牌号后找麻烦，遂拿出背包中的一把尖刀，向赵巧胸、腹、背等处猛刺数刀，致赵巧主动脉、上腔静脉破裂大出血当场死亡。杀人后，张鹏飞驾车逃离现场。四天以后，张鹏飞在其父母陪同下到公安机关投案，如实供述了杀人的经过。

认定张鹏飞犯罪事实的主要证据有：报案材料、现场勘查笔录、尸体检验鉴定报告和证人证言等。被告人张鹏飞对庭审中指控的犯罪事实亦供认不讳。

××市人民检察院指控：20××年×月××日22时许，被告人张鹏飞驾驶×B302NO号黑色雪佛兰轿车从××大学返回××市，当行驶至××市××街时，撞倒前方同方向骑电动车的赵巧，张鹏飞下车查看，发现赵巧正倒地呻吟，因怕赵巧看到其车牌号后找麻烦，遂产生杀人灭口的恶念，于是从随身携带的背包中取出一把尖刀，对倒地的赵巧连捅数刀，致赵巧当场死亡。杀人后，被告人张鹏飞驾车逃离现场。四日后，张鹏飞在其父母陪同下到公安机关投案。经法医鉴定：死者赵巧系胸部锐器刺创致主动脉、上腔静脉破裂大出血而死亡。公诉机关认为：被告人张鹏飞开车撞人后，又持刀故意非法剥夺他人生命，手段残忍，情节恶劣，后果严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应以故意杀人罪追究其刑事责任。

在庭审中，辩护人李涛、王建花律师提出：张鹏飞具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪态度好，真诚悔罪。建议对张鹏飞从轻处罚。

人民法院审理后认为：被告人张鹏飞在发生交通事故后，因担心被害人赵巧看见其车牌号以后找麻烦，遂产生杀人灭口之恶念，并用随身携带的尖刀在被害人胸、腹、背等部位连刺数刀，致赵巧当场死亡，其行为已构成故意杀人罪。××市人民检察院指控被告人张鹏飞故意杀人的犯罪事实清楚，罪名及适用法律正确，应予支持。张鹏飞虽系初犯、偶犯，但如此恶劣、残忍的故意杀人犯罪，显然不能从轻处罚。因此，辩护律师的辩护理由不能成立。被告人张鹏飞作案后到公安机关投案，依法认定为自首。但是，张鹏飞在开车将被害人赵巧撞伤后，不但不施救，反而因怕被害人看见其车牌号而杀人灭口，犯罪动机卑鄙，手段残忍，情节特别恶劣，后果极其严重。被告人张鹏飞仅因一般的交通事故就杀人灭口，丧失人性，人身危险性极大，依法应予严惩。

被告人张鹏飞，20××年×月××日因涉嫌故意杀人罪被刑事拘留，同年×月××日被逮捕，现羁押于××市看守所。19××年×月××日张鹏飞出生于××省××市，男，汉族，××大学学生，住××市××区××街×号。

附：

1.《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定：故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。2018-8-4 3

2.《中华人民共和国刑法》第五十七条第一款规定：对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。

3.《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

四、写作辅题（本题15分）

22.根据下列案情材料，按照《法律文书写作》教材中的要求，拟写一份民事裁定书。

高大兴与刘庆艳通过网上聊天相识，于2010年6月登记结婚，婚后无子女。2011年3月高大兴以夫妻感情不和为由，向××市××区人民法院提起诉讼，要求与刘庆艳离婚。高大兴起诉称：婚前与刘庆艳在网上聊得很投机，但生活在一起之后，才发觉两人的性格、爱好，以及生活习惯相差甚远，很难继续共同生活。刘庆艳则不同意离婚，认为高大兴结婚后，不顾及家庭，经常以加班为由很晚才回家。××市××区人民法院受理高大兴的起诉后，进行了多次调解，2011年5月初高大兴撤回起诉。

2011年8月15日，高大兴以原诉理由再次向××市××区人民法院提起诉讼。经审查，法院发现高大兴的起诉不符合民事诉讼法规定的受理条件，遂于2011年8月19日，作出了不予受理的民事裁定。民事裁定书的案号是（2011）×民初字第××号，该案的审判员为张淑颖，书记员为刘佳。

刘庆艳，住××市××区××路×号，系××有限公司财务处会计，女，1982年6月出生，汉族。

高大兴，男，系××软件开发有限公司职员，汉族，1980年2月出生，住××市××区××路×号。

附：

1.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条第（七）项规定：判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在六个月内又起诉的，不予受理。

2.最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第一百三十九条规定：起诉不符合受理条件的，人民法院应当裁定不予受理。立案后发现起诉不符合受理条件的，裁定驳回起诉。

不予受理的裁定书由负责审查立案的审判员、书记员署名；驳回起诉的裁定书由负责审理该案的审判员、书记员署名。

2018-8-4 2012年10月全国自考法律文书写作试卷参考答案 2018-8-4 5 2018-8-4 2018-8-4 7 全国2011年10月高等教育自学考试

法律文书写作试题

课程代码：00262

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.法律文书大都有固定的结构，法律文书的首部要写明()A.案件事实 B.处理决定 C.附注说明 D.制作机关

2.不予受理、驳回管辖异议和驳回起诉的民事裁定书，在尾部要交代()A.上诉权 B.抗诉权 C.申请权 D.复议权 3.有权制作发布通缉令的机关是()A.人民检察院 B.人民法院 C.公安机关 D.司法局 4.公安机关制作逮捕证的依据是人民检察院的()A.应当逮捕犯罪嫌疑人意见书 B.立案决定书 C.批准逮捕决定书 D.起诉意见书

5.人民法院通过调解方式处理民事案件，根据双方当事人自愿、合法达成的协议所制作的具有法律效力的文书是()A.民事调解书 B.民事裁定书 C.民事决定书 D.民事判决书 6.人民法院第二审刑事判决书尾部应当写明()A.上诉权利 B.判决的法律效力 C.抗诉权 D.判决结果 7.监狱在收押新入监的罪犯时必须填写()A.罪犯奖励审批表 B.罪犯评审鉴定表 C.罪犯入监登记表 D.罪犯暂予监外执行审批表

8.法律文书的理由中，除应当论证认定事实及证据的理由外，还应当论证()A.证据使用的依据 B.适用法律的理由 C.认定证据的步骤 D.事实确认的基础

9.人民法院依照审判监督程序，对已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定，进行重新审理后，就案件的实体问题作出书面决定的文书是()A.再审行政裁定书 B.再审行政决定书 C.再审行政判决书 D.再审行政调解书

1O.司法机关办案人员在办理诉讼案件过程中，为查明案情和核实证据，依法向了解情况的人进行调查、询问时所作的文字记载称为()A.侦查实验笔录 B.讯问笔录 C.侦查笔录 D.调查笔录

11.监狱依法在对服刑改造期间确有悔改或立功表现，且已执行符合法定要求刑期的罪犯，提请法院审核裁定减刑时制作的文书是()A.监狱起诉意见书 B.提请处理意见书 C.提请假释建议书 D.提请减刑建议书

12.第一审刑事判决书被告人住所地与经常居住地不一致的应当写()A.住所地 B.经常居住地 C.祖居地 D.单位所在地 13.仲裁机关通过调解方式解决仲裁纠纷的文书是()A.仲裁协议书 B.仲裁调解书 C.仲裁裁决书 D.仲裁申请书

14.第一审行政判决书中，应当写明负有举证责任的当事人是()A.被告 B.申诉人 C.起诉人 D.自诉人 15.评议笔录的正文应当记明()A.评议的方式和方法 B.参加评议的人员和人数 C.评议的地点和时间 D.评议的情况和结果

二、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)16.法律文书依文种的不同可以划分为哪几类? 17.第一审刑事判决书的事实部分应当写明哪些内容? 18.什么是法庭审理笔录? 19.行政裁判文书按照裁判案件方式的不同可以分为哪几类? 20.什么是仲裁裁决书?

三、写作主题(本大题30分)21.根据下列案情材料，按照《法律文书写作》教材中的要求，拟写一份起诉书。被告人周中厚，大学毕业，××省×× 2018-8-4 8 市人，原系××海关关长，男，出生于1949年3月2日，身份证号码为：×××……。2003年初，走私分子张盾经人介绍认识了被告人周中厚，之后不久，张盾介绍李腾龙同周中厚相识。张盾和李腾龙都是香港居民(均另案处理)，李腾龙是香港××集团有限公司董事长，张盾是该公司执行董事。同年4月11日，李腾龙在××市成立了××贸易有限公司。应张盾的要求，4月18日，被告人周中厚违反有关规定，批准该公司享有“先放后征”(××海关对符合条件的国有大中型企业的进口货物实行先放行，后再依法征税的一项措施)的优惠待遇。同年7月，××贸易有限公司代理报关进口汽车配件36个集装箱，海关人员发现箱内全部为汽车车身总成而非汽车配件。对这批涉及走私的车身总成，本应该依法查处，但被告人周中厚却应张盾的要求，同意作罚款退运处理。2003年初至2004年底，李腾龙、张盾代理报关进口的货物，多次因涉嫌走私被××海关和×××海关查扣。应李腾龙、张盾的要求，被告人周中厚多次以××海关关长的身份与上述两海关交涉、说情，要求放行被扣货物。2004年6月，海关总署通报即将有一艘运载25000吨原糖的走私船停靠××港，被告人周中厚立即将情报内容透露给张盾。同月，25000吨原糖(货主是李腾龙)在××港务局码头卸货后被××海关查扣。海关总署派人前往调查，被告人周中厚以各种理由拖延时间应付海关总署的调查。

被告人周中厚利用职务之便，在为李腾龙、张盾获取非法利益的过程中，前后5次在香港收受李腾龙贿赂的港币180，000元、美元50，000元；在香港、广东等地先后7次收受张盾贿赂的人民币2,000，000元、港币30，000元、美元50，000元、劳力士牌手表一块(价值人民币44，098元)、CHRONSSWISS牌手表一块(价值人民币12，000元)、奥林巴斯牌C-1400L数码照相机一部(价值人民币3,840元)。到案发时为止，被告人周中厚收受贿赂共计人民币4，000，000元、港币210，000元、美元100，000元、手表两块、照相机一部。案件发生后，侦查机关查获了被告人周中厚受贿所得的手表、照相机等赃物。应被告人周中厚的要求，被告人的妻子王玉华主动退出人民币1,500，000元、存有90，000美元的定期存折一张、港币200，000元、手表两块、照相机一部。2005年4月，××市××实业有限公司经理林小锋和当时任××实业集团公司(××实业有限公司的上级公司)董事长的杨新立密谋以“少报多进”的手段走私进口小麦、油菜籽，决定先由杨新立去找被告人周中厚说情，并向周表示走私成功后送给其人民币2,000，000元。之后，杨新立在被告人周中厚的办公室将走私计划告知周，见周未加制止，第二天，杨新立带着林小锋来到周的办公室，由林小锋详细介绍了有关走私活动的准备情况，请求周中厚同意在走私货物入境后海关予以放行，被告人周中厚表示不会去查处他们的走私犯罪活动。2005年4月24目，25998吨小麦运抵××港，林小锋向××海关申报纳税的数量仅为5999.5吨，另19998.5吨没有申报，偷逃税款45，078，224元。同年5月6日，30848吨油菜籽运抵××港，林小锋仅申报了2960吨，另27888吨未报关纳税，偷逃税款15，332，414元。两批走私货物共偷逃税款60，410，638元。走私成功以后，同年6月初，杨新立将一个存有人民币2，000，000元整的存折送到被告人周中厚的办公室，周中厚收下了该存折。

被告人周中厚2005年9月22日被刑事拘留，同年9月28日被批准逮捕，羁押于××市第一看守所。周中厚是汉族人，住××省××市海河小区30号1栋402室。周中厚作为受党教育多年的国家工作人员，不顾国家利益，收受贿赂，严重损害了国家工作人员的形象，事实清楚，证据确实、充分，应当依法追究刑事责任。××省××市人民检察院检察员王波和武小龙承办此案，以被告人周中厚涉嫌受贿罪，向××市中级人民法院提起公诉，并于2005年1O月15日制作了第21号起诉书。附：

1.《中华人民共和国刑法》第三百八十五条规定：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费归个人所有的，以受贿论处。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条规定：人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉。

四、写作辅题(本大题15分)22.根据下列案情材料，按照《法律文书写作》教材中的要求，以原告委托代理人的身份拟写一份代理理由提纲。

李静，女，30岁，汉族，大专文化，××省××市人，在××省××市××机关工作。王国军，男，32岁，汉族，大学本科文化，××省××市人。2004年李静与王国军经朋友张东介绍相识，两人认识不到三个月即登记结婚，婚后两人感情尚好。2005年生下一女，取名王小惠。王国军原系××市毛纺厂技术人员，2006年由于该厂经济效益不好，王国军辞职南下广州做服装生意，在此期间，王国军认识了做服装生意的刘红。两人认识后，由于生意关系接触频繁，逐渐发展成不正当的关系。王国军与刘红同居后，将近两年多的时间不回家，不尽丈夫义务，也不给家寄钱抚养孩子。李静曾多次打电话给王国军，劝说王国军回心转意，但都无济于事。后来，王国军拒绝接李静的电话，最后把手机号都换了。鉴于此，李静认为与王国军再拖下去已没有必要，既然夫妻感情已经破裂，不如早点解脱，遂于2009年3月向××市××区人民法院提起诉讼。李静起诉的诉讼请求是：请求法院判决她与王国军离婚；女儿王小惠归她抚养，王国军每月给付女儿抚养费800元，直至女儿独立生活为止：位于××市××区××街26号，现由李静居住的65平方米的住房归李静和女儿所有，并要求王国军给付精神损害赔偿金102万元。在诉讼过程中，原告李静委托××律师事务所律师张萍作为诉讼代理人参加诉讼。附：

1.《中华人民共和国婚姻法》第三十二条规定：男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。

人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：(一)重婚或有配偶者与他人同居的； ……

2.《中华人民共和国婚姻法》第四十六条规定：有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：(一)重婚的；

(二)有配偶者与他人同居的； 2018-8-4 9(三)实施家庭暴力的；

(四)虐待、遗弃家庭成员的。

2018-8-4 2011年10月全国自考法律文书写作参考答案 2018-8-4 全国2011年1月自学考试法律文书写作试题

一、单项选择题(本大题共15小题每小题2分)

2018-8-4 12 1．在死刑临场监督笔录尾部签名的工作人员属于()A．人民法院B．司法厅(局)C．人民检察院D．公安局

2．公安机关办案人员在办理诉讼案件过程中，为查明案情和核实证据，依法向了解情况的人进行调查、询问时所作的文字记载，被称之为()A．调查笔录B．询问笔录 C．讯问笔录D．审问笔录

3．受当事人的委托以律师名义写出的阐述有关法律事实，进行法律评价和风险估计，敦促对方履行义务，警示对方将面临的法律后果的文书是()A．法律意见书B．律师见证书 C．律师声明书D．律师函

4．在人民法院审理刑事案件中，被告人委托的辩护人为维护被告人的合法权益，应当当庭对公诉机关或自诉人指控被告人所犯的罪行，就事实上和法律上的依据提出辩护人的()A．意见B．意见和理由 C．理由D．意见或理由

5．第一审行政判决书中，判决行政机关在一定时期内履行法定职责的，判决结果应书写为()A．责令被告B．被告 C．判令被告D．判决被告

6．法律文书用以说明案情的事实材料最根本的要求是()A．系统全面B．简明扼要 C．清楚具体D．客观真实

7．要求复议意见书正文部分的重点内容是()A．提出复议的法律依据B．案由

C．要求复议的理由D．提出复议的具体要求

8．撤销案件通知书的正文，应当写明三项内容，即案由、撤销案件的原因和()A．法律依据B．相关证据 C．事实情节D．具体日期

9．第一审民事判决书中，不准离婚的案件，判决结果应当写为()A．驳回原告XXX的离婚诉讼请求B．不允许原告XXX与被告XXX离婚 C．不支持原告的诉讼请求D．不同意原告XXX与被告XXX离婚 10．提请批准逮捕书的正文在引用法律条文时()A．先引用程序法，后引用实体法B．先引用实体法，后引用程序法 C．只引用程序法D．只引用实体法

11．针对监狱送达的提请假释建议书，有权对罪犯做出假释审核裁定的机关是()A．公安机关B．人民检察院 C．人民法院D．司法行政机关

12．诉讼请求是原告要求达到的诉讼根本目的，必须()A．正确有据B．准确精要 C．简洁有力D．明确具体

13．公安机关制作的提请批准逮捕书应当依法送达提请审查批准逮捕的机关是()A．同级人民检察院B．同级人民法院 C．上级公安机关D．上级人民检察院

14．在一审行政诉讼中负有举证责任的当事人是()A．公民B．国家行政机关 C．法人D．其他组织

15．国家立法机关颁布的各种法律属于()A．诉讼文书B．司法文书

C．规范性法律文书D．非规范性法律文书

二、简答题(本大题共5小题，每小题5分)16．发回重审的裁定主要应写明哪几个方面的情况？ l7．公证书证明的内容必须符合哪些条件? 18．刑事自诉状正文部分分为哪几项内容? 19．提请假释建议书的正文，根据法律规定，事实结论有哪两种情况? 20．被通缉的对象应当包括哪些?

三、写作主题(本大题共1小题，共30分)21．根据下列案情材料，按照《法律文书写作》教材中的要求，拟写第一审刑事判决书。

2007年4月28日晚，××省××县城隍庙附近发生了一起严重的刑事案件，基本案情如下：

当日下午5时许，犯罪嫌疑人张×东喊来同村张×琼(另案处理)、张×雷(另案处理)说，咱们三人一起去城隍庙玩一趟，弄俩钱花花，钱到手后我不会亏待你们。随即三人骑上自行车直奔城隍庙。见天色还早，张×东便请张×琼、张×雷吃了便饭。晚10时许，张×东便以“有老乡来找”为由将在××舞厅打工的外省姑娘宋×婷骗至一偏僻处，恐吓道：“小妹，给老哥点钱花”，宋×婷回答说，“工资刚寄回家，现在手中没钱”。张×东说：“没钱老子弄死你”，见宋×婷仍未拿出钱来，随即将宋×婷按倒在地，双手掐住其脖子，命令张×琼、张×雷用砖头砸宋×婷的头部，见张×琼、张×雷有点 2018-8-4 13 害怕，张×东恶狠狠地训斥道：“不敢下手我就弄死你们两个”，张×琼、张×雷随即捡起路边石头砸向宋×婷头部，张×东见宋×婷仍在动弹，便搬起路边一块大石头猛砸宋×婷头部，致使宋×婷鲜血喷出，当场死亡。张×东从宋×婷裤子口袋中掏走诺基亚手机一部，人民币95元后逃跑。

犯罪嫌疑人张×东于次日上午10时许被××县公安局在×废弃窑洞中抓获归案，并于同日被刑事拘留；经××县人民检察院批准，同年5月9日张×东被逮捕，现羁押在××看守所。

××县公安局在侦查中，制作了现场勘查笔录，进行了法医鉴定，起获了作案用的石头并收缴了诺基亚手机等赃物。在审理中张×东对所犯罪行供认不讳，认罪态度较好。

××市人民检察院认为，张×东以非法占有为目的，采取威胁并使用暴力等手段实施抢劫致被害人死亡，其犯罪性质极为恶劣，手段极其残忍，后果特别严重，依法应予严惩。以×检刑诉［2007］××号起诉书，于2007年6月15日对张×东提起公诉。张×东认为，被害人之死是三个人所为，自己不应当承担全部责任，并且认罪态度较好，法院应当从轻处罚。在诉讼中，张×东的辩护人丁×成(××律师事务所律师)认为张x东的辩解有理，建议法院对张×东从轻、减轻处罚。

2007年7月25日，××市中级人民法院由审判长刘×根、审判员朱×来、廖×英依法组成合议庭，由段×山担任书记员，公开开庭审理了张×东抢劫一案。××市人民检察院检察员窦×勤出庭支持公诉，有关的诉讼参与人均到庭参加诉讼。××市中级人民法院经审理认为，张×东抢劫他人财物并以暴力手段致人死亡，依法应当严惩。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第(五)项之规定，判处张×东死刑，剥夺政治权利终身。2007年7月28日××市中级人民法院签发了刑事判决书。

张×东，男，20岁，汉族，初中文化，农民，住××省××县××村。张×琼，男，12岁，汉族，小学文化，住××省××县××村。张×雷，男，12岁，汉族，小学文化，住××省××县××村。

《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：

(一)．．．．．．；(二)．．．．．．；(三)．．．．．．；(四)．．．．．．；

(五)抢劫致人重伤、死亡的；(六)．．．．．．；(七)．．．．．．；(八)．．．．．．。

四、写作辅题(本大题共1小题，共15分)22．根据下列案情材料，按照《法律文书写作》教材中的要求，拟写一份民事起诉状。

经人介绍，王×明与郑×华于1990年×月×日登记结婚，由于双方均无儿女，夫妻感情尚好，靠王×明的退休金生活没有困难。但随着年龄增长，王×明的身体大不如前，2005年春天，患了脑中风，经住院医治虽能基本自理，但对妻子的依赖越来越多，其妻也越来越不耐烦，经常发生口角，王×明有时要求调剂一下生活，也经常遭到其妻的拒绝，心中感到十分不快。2008年2月×日，王×明趁妻子回娘家之际，带着有关证件打出租车到××市××公证处作了遗赠公证，其主要内容是自己死后将坐落在××市××区幸福里2号楼2门301属于自己占有份额住房部分赠给侄子王小六。2008年5月×日，王×明又因脑中风复发住进医院，其妻郑×华从未到医院探视照料，其侄王小六则昼夜护理，直至王×明2008年8月×日去世。

王×明的丧事办完后，作为受遗赠人，王小六曾多次找到婶婶郑×华，要求按遗赠书占有其叔叔王×明的遗产，即其叔叔生前所有、与其婶婶共同居住的座落在××市××区幸福里2号楼2门301住房的一半，但遭到拒绝。其婶婶拒绝的理由是：

(1)王小六并非夫妻二人亲生，无权继承；

(2)王×明生前办公证一事未与自己商量，自己不承认；(3)自己无工作，还打算出租一间靠租金维持生活。

由于协商未果，王小六于2008年9月向法院递交了诉状。

王小六，男，1968年2月17日生，汉族，高中文化，××省××县××村农民。

郑×华，女，1940年6月4日生，汉族，初中文化，居民，住××市××区幸福里2号楼2门301。

《中华人民共和国民法通则》第七十一条 财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。

《中华人民共和国继承法》第十六条第三款 公民可以立遗嘱将个人财产赠给国家、集体或者法定继承人以外的人。

2018-8-4 2011年1月全国自考法律文书写作参考答案

2018-8-4

2018-8-4

全国2010年10月法律文书写作

一、单项选择题

1.A.法律文书的主旨包含写作一篇文书的C.目的和中心意思2.证据和法律依据

（）

B.D.事实和理由事实和证据

A.驳回起诉民事裁定书的裁定结果应当表述为C.驳回3.驳回××××××的诉讼请求的起诉

(B.D.原告)原告××××××的起诉不予受理的诉讼请求不予受理 A.不起诉决定书的决定事项应当写明C.对×××不予起诉

（）B.对×××不起诉 4.对×××决定不予起诉

D.对×××决定不起诉 A.公诉意见书在论证部分结束后，应归纳概括阐明C.定罪量刑的意见5.认定事实的证据

B.D.适用法律的条件()

审查确认的意见

A.第一审刑事判决书的判决结果，宣告被告人无罪的，应表述为C.宣告被告人6.宣告被告人×（）××××无罪

B.被告人×××无罪 A.民事被告提起反诉用的文书称为×无罪释放

（D.判决被告人×××无罪 C.民事起诉状7.民事答辩状)

B.民事反诉状 A.我国法律文书发展的历史渊源流长，早在“ 秦墓竹简D.民事申诉状”中就出现了较为完备的勘验笔录

(C.封守

B.法经

8.刑鼎

D.经死 A.第二审民事判决书理由部分引用法律，只能引用实体法

(B.先引用实体法，后引用程序法))16

2018-8-4 17 C.引用程序法

D.先引用程序法，后引用实体法 9.监狱制作的起诉意见书中，被起诉的对象应当称为（）A.罪犯

B.被告人

C.犯人

D.犯罪嫌疑人 10.代理词的论证方法主要有：据事论证、据情论证和（）A.据诉讼请求论证

B.据法论证

C.依据证据论证

D.依据政策论证 11.刑事裁定书是人民法院常用的文书之一，主要解决（）A.程序问题

B.实体问题和部分程序问题 C.实体问题

D.程序问题和部分实体问题

12.公安机关或者人民检察院的侦查人员对与犯罪有关的场所进行勘验检查时，对现场勘查过程、提取证据以及发现线索等情况，所作的文字记载，称为（）A.C.侦查实验笔录13.现场勘查笔录

B.D.询问笔录调查笔录

A.C.仲裁反申请书在仲裁程序开始后，被申请人就其与申请人之间的同一纠纷问题，提出相反仲裁请求的文书是

B.()14.仲裁申请书A.提请假释建议书的事实结论有两种情况：一是罪犯确有悔改表现，假释后不致再危害社会；二是罪犯

D.仲裁协议书仲裁答辩书

(C.认真遵守监规

B)15.具有特殊情况A.公安机关侦查人员在依法办理刑事案件过程中，D..自觉接受教育改造被判处有期徒刑

C.调查笔录讯问笔录

B为了查清案情，对犯罪嫌疑人进行讯问时所作的文字记载，称为(D..陈述笔录评议笔录)17

2018-8-4 18

二、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)16.简述侦查实验笔录的概念和功用。

17.检察文书中叙写事实部分，应当注意哪几个问题? 18.再审刑事判决书的事实部分应当写明哪些内容? 19.简述仲裁答辩书的概念和功用。

20.法律文书依文种的不同，可以分为哪几种类别?

三、写作主题(本题30分)21.根据下列案情材料，按照《法律文书写作》教材中的要求，拟写一份第二审行政判决书。

20××年8月20日下午5时许，徐云龙在××市××路16号院11号楼前的白杨树树枝上挂一鸟笼遛鸟，刘占利向该树喷洒农药，被徐云龙发现制止，刘占利与徐云龙发生争执。之后，刘占利回家取一木棍将徐云龙头部、胳膊等处打伤，徐云龙打电话向ll0报警。l10接到报警后，派××市公安局××分局王欣等民警到场进行处理，并于当日填写了受案登记表。同时，对刘占利和徐云龙进行了询问，扣押了刘占利打人所持的木棍，并制作了询问笔录。

20××年8月21日，经××市公安局法医鉴定中心鉴定，结论为徐云龙属轻微伤。20××年8月22日××市公安局××分局分别对在场的证人申秀莲、李国瑜进行了询问，二人均证实刘占利向挂有鸟笼的白杨树喷洒农药，引起双方发生争执，随后刘占利用木棍将徐云龙的头部、胳膊等处打伤，但未见徐云龙殴打刘占利。

20××年8月22日，××市公安局××分局制作了行政处罚告知笔录，告知刘占利因用木棍将徐云龙打伤，伤情鉴定为轻微伤，拟对刘占利给予治安处罚。刘占利对案件事实进行了陈述并提出了申辩，认为是徐云龙先动手打的自己，自己才用木棍打了徐云龙一下。××市公安局××分局对刘占利的陈述和申辩进行了复核，并于当日将复核结果告知了刘占利。20××年8月22日，××市公安局××分局制作了00942号处罚决定书。次日，向刘占利送达了该决定书，并对刘占利执行拘留，拘留时间从20××年8月23日起至20××年8月27日止。刘占利不服××市公安局××分局作出的行政处罚决定，于20××年×月×日向××市××区人民法院提起行政诉讼。

××市××区人民法院受理案件后，依法组成合议庭，对案件进行了审理，经审理查明：××市公安局××分局在自己管辖区域内依法履行法定职责，有权对违反治安管理的个人进行行政处罚。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款规定：殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。本案中，××市公安局××分局认定刘占利于20××年8月20日用木棍殴打徐云龙，致徐云龙轻微伤。案件事实有徐云龙的陈述以及证人申秀莲、李国瑜的证言在案佐证，刘占利也承认用木棍打了徐云龙。因此，××市公安局××分局作出的处罚决定认定事实清楚，主要证据充分。刘占利辩称是徐云龙先动手打了自己，自己才将徐云龙打伤，但未向法院提供相关的证据，故法院不予采信。××市公安局××分局在接到报案并受理后，立即对双方当事人进行了询问，收集了相关的证据，并在作出处罚决定前向刘占利告知了作出行政处罚决定的事实、理由及依据，履行了告知义务，保障了刘占利享有的陈述、申辩权，符合《中华人民共和国治安管理处罚法》有关程序的规定。××市公安局××分局依据上述事实和《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款的规定，在法定处罚幅度内对刘占利作出拘留五天的处罚决定是适当的。综上所述，××市××区人民法院认为，××市公安局××分局作出的00942号处罚决定书认定事实清楚，程序合法，适用法律正确，应予维持。刘占利要求撤销00942号处罚决定的理由不能成立，法院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定，判决维持××市公安局××分局20××年8月22目作出的×公决字[20××]第00942号行政处罚决定。

刘占利不服××市××区人民法院作出的(20××)×行初字第47号行政判决，于20××年×月×日向××市中级人民法院提出上诉。上诉人刘占利称，一审法院在未合法传唤上诉人、上诉人未到庭的情况下开庭审理此案，程序违法。据此，请求撤销一审判决，依法改判。刘占利上诉后，被上诉人××市公安局××分局和第三人徐云龙未作答辩。

××市中级人民法院受理案件后，依法由审判员田力、张华、何利强组成合议庭，由李思思担任书记员，于20××年×zl×日对案件进行了公开审理，本案当事人均到庭参加了诉讼。二审人民法院审理查明的案件事实与一审人民法院认定的案件事实一致。二审人民法院认为：上诉人刘占利向一审人民法院出具的授权委托书显示，其委托代理人周爱华享有特别授权，周爱华一审到庭参加了诉讼。一审法院在开庭前送达的传票回证上有刘占利的亲笔签名，上诉人称一审法院在本人未到庭的情况下开庭审理此案属程序违法的理由不成立，故对上诉人的上诉请求不予支持，原审判决正确，依法应予维持。因此，二审人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定，判决驳回上诉，维持原判。判决书的案号为(20××)×行终字第117号。

一、二审诉讼费用共计××元，由上诉人刘占利承担。

上诉人：刘占利，34岁，男，汉族，××省××市人，××公司职工，住××省××市××路××号院。被上诉人：××市公安局××分局。地址：××市××区市场街66号。法定代表人： 张小清，职务：局长。附：

1.《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条规定：殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五目以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款： 2018-8-4 19(一)结伙殴打、伤害他人的；

(二)殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的；(三)多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

2.《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条规定：人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理：

(一)原判决认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判；(二)原判决认定事实清楚，但是适用法律、法规错误的，依法改判；

(三)原判决认定事实不清，证据不足，或者由于违反法定程序可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，也可以查清事实后改判。当事人对重审案件的判决、裁定，可以上诉。

四、写作辅题(本题15分)22.根据下列案情材料，按照《法律文书写作》教材中的要求，拟写一份通缉令。

熊振林，男，1974年2月18日出生，汉族。户籍地址为：湖北省随州市曾都区洛阳镇街道居委会二组。

据警方介绍：2009年1月4日晚，湖北省随州市曾都区发生一起特大杀人案，致8人死亡。经侦查查明，熊振林有作案嫌疑，案件发生后，犯罪嫌疑人熊振林潜逃。熊振林身高1.72米左右，会驾驶摩托车，头发较短，皮肤较黑，体态较瘦，操湖北口音。身份证号码：***734。

针对此案件，公安部于2009年1月6日向全国各地公安机关发出通报，在全国范围内缉拿犯罪嫌疑人熊振林。请各地公安机关接此通缉令后，立即部署查缉工作，发现犯罪嫌疑人即予拘留。对发现线索的举报人、缉捕有功单位或个人，将给予人民币5万元奖励。联系人……，联系电话……。通缉令的发文字号为：公缉字[2009]××号。

犯罪嫌疑人熊振林在潜逃过程中，曾给其母亲打过一个电话，告诉母亲到废品收购站将电视机等值钱的东西搬走，并要求家人以后不再与自己联系。

注：熊振林已被逮捕归案，并受到法律惩处，此案件材料只作考试资料使用。

2018-8-4 20 2018-8-4 21 2018-8-4

2018-8-4 23 全国2010年1月法律文书写作

D2、B3、B4、A5、A6、A7、A8、B9、B10、B11、D12、C13、B14、A15、C

一、单项选择题

1.下列文书中属于法律文书的是()A.大学录取通知书

B.国务院公报 C.人事任命书

D.通缉令 2.下列机关中属于侦查文书制作主体的是()A.纪律检查委员会

B.海关缉私机关 C.军事侦察机关

D.监察部

3.人民检察院对于自己管辖的职务犯罪案件认为有犯罪事实需要追究刑事责任，依法应由本院决定立案侦查时所制作的法律文书是()A.呈请立案报告书

B.立案决定书 C.起诉意见书

D.提请批准逮捕书

4.依照我国《民事诉讼法》的规定，对下级人民法院确有错误的生效民事判决、裁定，按照审判监督程序制作民事抗诉书提出抗诉，要求再审予以纠正的司法机关是()A.上级人民检察院

B.同级人民检察院 C.下级人民检察院

D.上级人民法院 5.凡由《民法通则》、《婚姻法》、《继承法》、《著作权法》、《合同法》调整的财产关系、人身关系所产生的案件，涉诉后均应适用()A.民事裁判文书

B.民事裁定书 C.民事裁决书

D.民事判决书

6.人民法院在审理民事案件或者在民事判决执行过程中，为解决程序问题而作出的书面决定称为()A.民事裁定书

B.民事裁决书 C.民事判决书

D.民事调解书

7.因为笔录忠实地记载了诉讼和非诉讼活动的实际情况，能够证明某一事实的客观存在，故可作为()A.证据使用

B.资料使用 C.依据使用

D.证明使用 8.调解书应当写明诉讼请求、案件的事实和()A.调解方式

B.调解结果 C.调解内容

D.调解理由 9.行政诉讼的审判监督程序，实际上是一种()A.法律督察程序

B.法律审查程序 C.法律监查程序

D.法律裁判程序

10.司法部监狱局2002年7月1日发布的《监狱执法文书格式(试行)》，规定的司法文书共有()A.32种

B.48种 C.58种

D.93种

11.人民检察院和人民法院对错案进行复查所依据的法律文书是()A.提请减刑建议书

B.罪犯入狱登记表

C.监狱起诉意见书

D.对罪犯刑事判决提请处理意见书

12.罪犯由于服刑期满、裁定假释、裁定释放、暂予监外执行等原因需要出监时，监狱应当对犯人进行鉴定，并填写()A.犯罪评审鉴定表

B.罪犯暂予监外执行审批表 C.罪犯出监鉴定表

D.罪犯出监审批表

13.辩护词和代理词虽多为法庭的口头发言，但通常也要写成文稿形式，它()A.属于法律意见书

B.不属于法定文书 C.属于律师文书

D.属于诉状类文书

14.2005年8月我国人大常委会通过的《公证法》将各种公证书的范例归纳为()A.11类

B.13类 C.14类

D.15类

15.律师在敦促对方当事人偿还所负债务时，向该当事人发出的法律文书主要是()A.法律意见书

B.公示催告函 C.律师函

D.催告函

二、简答题：

16.法律文书的基本特点有哪些? 答：（1）制作的合法性。（2）形式的程式性。（3）内容的法定性。（4）语言的精确性。2018-8-4 24（5）使用的实效性。

17.公安机关制作起诉意见书的主要功用是什么? 答：（1）公安机关制作起诉意见书的目的，是向人民检察院阐明案件事实，表明对犯罪嫌疑人的处理意见，提请人民检察院依法提起公诉，追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

（2）它实际上是公安机关对犯罪嫌疑人的指控书，说明犯罪嫌疑人的行为已涉嫌犯罪，并应受刑事处罚。（3）起诉意见书是对案件侦查活动的总结，集中地反映了公安机关办理刑事案件的质量，同时也是检察、审判工作的基础材料。

18.起诉书的文号是由哪几部分构成的? 答：由制作起诉书的人民检察院的简称、案件性质（即“刑诉”）、起诉、案件顺序号组成。19.一审不作为类行政案件的判决结果分为哪几种情况? 答：（1）判决驳回原告诉讼请求。（2）判决被告履行法定职责。

（3）判决确认被告不履行法定职责行为违法。（4）驳回原告赔偿请求。（5）判决被告予以赔偿。

20.现场勘查记录包括哪几个组成部分? 答：现场勘查笔录、现场照相和录像、现场绘图。

三、写作主题：(本大题共1小题，共30分)21.根据下列案情材料，按照《法律文书写作》教材中的要求，拟写一份第一审民事判决书。

赵小林是被继承人赵文天的长子，赵小芸是赵文天的次女，二人系同父异母的兄妹关系。赵小芸的生母业已去世。赵文天生前立有一份遗嘱。具体内容是，赵文天去世后，将自己的两套二居室的单元房分给赵小林、赵小芸二人各一套。因次女赵小芸已经居住着其中一套多年，故不再变更。只将自己住的一套分给赵小林。但在留下的10万元存款中，分给赵小芸3万元，作为补偿。所余7万元捐献给希望工程。该遗嘱已于2006年12月在××市公证处作了公证。赵文天于2007年8月去世。去世之后，赵小芸又拿出一份赵文天去世前5天签字的遗嘱。具体内容是：赵文天去世后原自住的一套两居室住房由次女赵小芸继承，原赵小芸居住的一套两居室住房由赵小林继承，存款10万元由兄妹二人平分。并声称这是父亲最后的遗嘱，应按此遗嘱处理赵文天遗产的分割。为此，兄妹之间发生争执。赵小林主张，父亲原遗嘱已经公证，为合法有效的遗嘱，且父亲生前从未有过改变遗嘱的意思表示，且临终之前已有一周处于半昏迷状态，不可能再立遗嘱；而所谓新立遗嘱既未再次公证，又非本人亲自书写，也没有见证人在场，应属无效；而妹妹赵小芸则坚持此遗嘱系父亲最后的真实地意思表示。二人争执不下。2007年12月，赵小林起诉于××市××区人民法院。××区人民法院依法组成合议庭，经审理，依法做出如下判决，认定原告赵小林出示的遗嘱合法有效，赵小芸出示的遗嘱为无效遗嘱，赵小林、赵小芸应按赵文天2006年12月做过公证的遗嘱履行继承的法律手续。

原、被告的基本情况如下：

赵小林，男，50岁，××市人，汉族，×××大学教师，住××市××区××胡同×号。赵小芸，女，40岁，××市人，汉族，××市××医院护士，住××市××区××街×号。涉及实体法的条款：

《中华人民共和国继承法》第20条第3款：“自书、代书、录音、口头遗嘱，不得撤销、变更公证遗嘱。”

同法第10条第3款：“代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证……” 答：（1）首部①标题。标题居中，第1行应写为：XX市XX区人民法院；第2行应写为：民事判决书。②案号。应写为：（2007）X民初字第XX号。③当事人及其诉讼代理人的身份事项。应写为：原告赵小林，男，50岁，XX市人，汉族，XXX大学教师，XX市XX区XX胡同X号。委托代理人XXX，XXX律师事务所律师。被告赵小芸，女，40岁，XX市人，汉族，XX市XX医院护士，住XX市XX区XX街XX号。委托代理人XXX，XXX律师事务所律师。④案由、审判组织、审判方式和开庭审理过程。应写为：原告赵小林诉被告赵小芸遗嘱纠纷一案，本院于2007年12月XX日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告赵小林及其委托代理人XXX、被告赵小芸及其委托代理人XXX到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。（2）正文 ①事实。应写为：原告赵小林诉称，其父赵文天生前立有遗嘱，将两套二居室的单元房分给原告、被告二人各一套；因被告已经居住着其中一套很多年，故不再变更；只将其自住的一套分给原告。在留下的10万元存款中，分给被告3万元，作为补偿。所余7万元捐献给希望工程。该遗嘱已于2006年12月在XX市为了证明自己的主张，原告向法院出示了经公证的遗嘱。被告赵小芸辨称，被继承人赵文天去世前5天又有签字的遗嘱，具体内容是：被继承人去世后原自住的一套两居室住房由被告赵小芸继承，被告赵小芸居住的一套两居室住房由原告赵小林继承，存款10万元由原告、被告二人平分。并声称这是被继承人赵文天最后的遗嘱，是真实的意思表示，请求法院驳回原告的诉讼请求。为了证明自己的主张，被告向法院出示了被继承人去世前5天签字的遗嘱。经审查查明：被继承人赵文天生前有两套二居室的单元房及现金存款10万元，立有遗嘱将两套二居室的单元房分给原、被告二人各一套，因被告已经居住着其中一套很多年，故不再变更，只将自己住的一套分给原告赵小林；留下的10万元存款中，分给被告3万元，作为补偿。所余7万元捐献给希望工程。该遗嘱已于2006年12月在XX市为了证明自己的主张，原告向法院出示了经公证的遗嘱。被告赵小芸辨称，被继承人赵文天去世前5天又有签字的遗嘱，具体内容是：被继承人去世后原自住的一套两居室住房由被告赵小芸继承，被告赵小芸居住的一套两居室住房由原告赵小 2018-8-4 25 林继承，存款10万元由原告、被告二人平分。并声称这是被继承人赵文天最后的遗嘱，是真实的意思表示，且临终之前已有一周处于半昏迷状态，不可能再立遗嘱，且所立遗嘱既未再次公证，又非本人亲自书写，也没有见正人在场。②理由和法律依据。应写为：本院认为：被告赵小芸所示被继承人赵文天的最后遗嘱对其2006年12月所立遗嘱内容有重大改变，非本人书写，未进行公证，没有见证人在场见证，法院不予支持。原告赵小林出示的遗嘱真实有效。据此，根据《中华人民共和国继承法》第10条第3款、第20条第3款的规定，判决如下：

一、原告赵小林所出示的遗嘱合法有效，被告赵小芸所持被继承人赵文天的最后遗嘱无效。

二、被继承人赵文天的遗产应按其2006年12月所立遗嘱进行分割。

三、驳回原告赵小林的其他诉讼请求。（3）尾部 应写为：本案案件受理费人民币XX元，由被告赵小芸负担。本案案件受理费已由原告直小林预交，被告赵小芸应于本判决发生法律效力后30日内支付给原告赵小林。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按当事人的人数提出副本，上诉于XX市中级人民法院。

审 判 长 XXX 审 判 员 XXX 审 判 员 X X 2007年12月X日 本件与原本核对无异

书 记 员 XXX

四、写作辅题：(本大题共1小题，共15分)22.根据下列案情材料，按照《法律文书写作》教材中的要求，拟写一份提请批准逮捕书。

钱××为给儿子筹集结婚用品，打算盗窃国美电器商行的电器，并多次到该商行仓库窃测行窃路线。2007年8月15日晚上11时许，钱××开一辆小货车来到国美电器商行仓库旁，从仓库窗户进入仓库内，并将仓库内的一台创维牌29英寸彩色电视机、一台三洋牌全自动洗衣机和一台海尔环保节能电冰箱盗出，随即将上述赃物运到其空闲的一套住房内存放。次日，该商行向公安机关报案。8月22日，钱××再次如法实施盗窃时，被蹲堵的侦查人员当场抓获。所窃电器已被全部查获。在拘留期间，钱××对自己的犯罪事实供认不讳。所窃电器价值人民币15000元。

钱××，男，1963年5月6日生，高中文化程度，××省××县××镇人，无正当职业，汉族，住该镇胜利街16号，1982年7月高中毕业，1983年在该镇轴承厂当工人，1987年辞职。1988年8月因犯盗窃罪被判有期徒刑二年。

答：（1）首部 标题。标题居中，第1行应写为：XXX公安局；第2行应写为：提请批准逮捕书；第3行应写文号为：X公提捕字[2007]X号。（2）正文 犯罪嫌疑人钱XX，男，1963年5月6日生，汉族，XX省XX县XX镇人，高中文化程度，无业，户籍地XX省XX县XX镇，现住址XX县XX镇胜利街16号。1988年8月因犯盗窃罪被判有期徒刑二年。犯罪嫌疑人钱XX涉嫌盗窃一案，我局经审查于2007年8月16日立案侦查。经我局侦查，犯罪嫌疑人钱XX有下列犯罪事实：2007年8月15日晚上11时许，钱XX开一辆小货车来到国美电器商行仓库旁，从仓库窗户进入仓库内，将仓库内的一台创维牌29英寸彩色电视机、一台三洋牌全自动洗衣机和一台海尔环保节能电冰箱盗出，随即开车将上述脏物运到其空闲的一套住房内存放。8月22日，钱XX再次如法实施盗窃时，被我局侦查人员当场抓获，所窃电器已被全部查获。当日被刑事拘留，在拘留期间，钱XX对自己的犯罪事实供认不讳。所窃电器价值人民币15000元。上述事实证明，犯罪嫌疑人钱XX的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，涉嫌盗窃罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十条第一款、第六十六条之规定，特提请批准逮捕。

此致

XX县人民检察院

局长（印）2007年8月XX日

（公安局印）

附：

1、犯罪嫌疑人钱XX现羁押在XXX公安局派出所

2、案卷材料1卷。

全国2009年10月高等教育自学考试法律文书写作试题

课程代码:00262

一、单项选择题（本大题共15小题,每小题2分,共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内.错选、多选或未选均无分.1.在法律文书的理由中除应论证认定事实的理由外,更应论证（）2018-8-4 26 A.当事人参加诉讼的理由 B.适用法律的理由

C.诉讼费用负担的理由 D.公开审理的理由

2.第一审行政判决书中,被告的基本情况应当写明（）A.被告名称、所在地址、法定代表人姓名、性别和职务 B.被告名称、住所和经营范围

C.被告名称、法定代表人姓名和职务

D.法定代表人姓名、性别、职务和所在地址

3.公安机关办案部门对于已查清犯罪事实,确认了犯罪嫌疑人,并收集了确凿证据的刑事案件,报请领导批准破案的书面报告是（）A.破案报告书

B.刑事案件破案报告 C.呈请破案报告书 D.刑事案件破案总结

4.第一审刑事判决书尾部年月日的下行,书记员署名的左上方,应盖上戳记.戳记的内容是（A.本件与原本核对无异 B.经核对本件与原本相符 C.经核对本件与原本无误 D.原本与本件核对相同

5.监狱起诉意见书送达的机关是（）A.人民法院 B.人民检察院 C.监狱管理机关 D.公安机关

6.公诉意见书在论证部分结束后,应概括阐明人民检察院对本案被告人依法（）A.提出起诉的决定 B.提起公诉的原因 C.定罪量刑的意见 D.提起公诉的目的

7.人民法院制作的第一审刑事判决书中,公诉机关应写为（）A.公诉机关×××人民检察院 B.公诉人×××人民检察院 C.起诉机关×××人民检察院 D.指控机关×××人民检察院

8.呈请拘留报告书应写明被拘留人的基本情况及（）A.工作经历 B.主要学历 C.个人简历 D.违法犯罪经历

9.行政裁判文书的事实部分,叙写争议焦点应突出（）A.原告诉讼请求是否合理

B.行政机关的具体行政行为是否合法 C.原告诉讼请求是否合情

D.被告人具体行政行为是否合理合法 10.法律文书的语体风格属于（）A.记叙文语体 B.说明文语体

26）2018-8-4 27 C.议论文语体 D.公文语体

11.监狱在年终对罪犯进行评审、鉴定时填写的表格式文书是（）A.罪犯评审鉴定表 B.罪犯奖励审批表 C.年终评审登记表 D.罪犯奖惩审批表

12.人民检察院经过侦查或审查确认被告人的行为构成犯罪,应依法交付审判,向人民法院提起公诉时制作的文书是（）A.公诉意见书 B.公诉词

C.起诉意见书 D.起诉书

13.当事人在合同履行中产生争议时,依法向仲裁委员会申请仲裁使用的文书是（）A.仲裁协议书 B.仲裁申请书 C.仲裁答辩书 D.仲裁调解书

14.当事人制作的请求公证机构对一定的法律行为、法律事实或有法律意义的文书予以公证的申请文书是（）

A.提请公证书 B.请求公证书 C.公证请求书 D.公证申请书

15.评议笔录的正文应当记明评议的（）A.方式和方法 B.人员和数量 C.情况和结果 D.时间和地点

二、简答题（本大题共5小题,每小题5分,共25分）

16.第一审刑事判决书的案号由哪些要素组成? 17.什么是公安机关立案决定书? 18.监狱起诉意见书与公安机关起诉意见书的主要区别有哪些? 19.什么是现场勘查笔录? 20.仲裁裁决书的正文部分应当写明哪些内容?

三、写作主题（本大题30分）

21.根据下列案情材料,按照《法律文书写作》教材中的要求,拟写一份第二审民事判决书.王华,男,39岁,汉族,××县××镇人,住××县××镇××街××号.张选,男,36岁,汉族,××县××镇人,住××县××镇××街××号.王华与张选系朋友关系.2006年7月5日,张选因做生意资金周转困难,向王华借款30000元,并向王华出具借条载明:今借到王华现金人民币叁万元整,期限一年,自2006年7月5日起至2007年7月5日止,到期还清.之后,双方口头约定张选应当支付王华4500元利息.一年后,王华多次催要,张选都以种种理由拒绝偿还借款.为此,王华向××县人民法院提起诉讼,要求张选归还借款及利息.一审法院审理查明,双方当事人之间的借款合同合法有效,张选应当承担还款付息的全部责任.为此判决:

一、张选偿还王华借款本金30000元.二、张选支付王华借款利息4500元.借款本息应当在2007年12月20日之前付清.案件受理费450元,由张选负担.一审判决后,张选不服判决结果,向××省××市中级人民法院提起上诉.张选上诉称,被上诉人在原审中提出的用于证明双方约定利息的录音证据,因录音未经本人同意,程序不合法,为无效证据.上诉人与被上诉人所立借条没有约定利息,一审法院判决上诉人支付4500元利息,没有事实和法律依据.请求二审法院依法撤销一审判决.王华辩称,被上诉人已在一审中提供了证据,证明双方口头约定了4500元的借款利息,该证据合法有效,上 2018-8-4 28 诉人认为证据无效,没有事实依据.请求驳回上诉人的上诉请求.二审法院认为,双方当事人对于30000元借款的事实均无争议.本案争议的焦点有二:一是双方是否约定了借款利息?二是双方约定的利息数额是否合法.关于第一个争议焦点,王华主张双方约定了4500元利息,应由其承担举证责任.王华在原审期间提供了与张选谈话的录音,同时提供了与其一同前往张选家中,谈话时在场的李仁亮、胡大德的证人证言,均证实王华与张选确实商定了4500元借款利息的事实.虽然该录音资料的形成未经张选同意,但张选在原审、二审期间均未否认该录音资料内容的真实性.而且张选对证人证言未提出异议.因此,该录音资料以及证人证言的内容真实,与争议焦点有关联,可以认定双方已经达成了由张选支付4500元借款利息的意思表示.关于第二个争议焦点,按照《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定:民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍（包含利率本数）.超出此限度的,超出部分的利息不予保护.王华与张选之间确定的4500元借款利息未超过此限度,应当予以保护.因此,二审法院认为,原判决认定事实清楚,适用法律正确,判决并无不当,张选上诉的理由不成立.本案由审判员廖明、张强、代理审判员程士林组成合议庭,廖明担任审判长,夏莉莉担任书记员.公开开庭审理了本案.第二审法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条的规定,作出驳回上诉,维持原判的判决.本案一、二审诉讼费用共计900元,由张选负担.本判决为终审判决.附: 1.《中华人民共和国合同法》第十条规定:当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式.法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式.当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式.2.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条规定:第二审人民法院对上诉案件,经过审理,按照下列情形,分别处理:

（一）原判决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判决；

（二）原判决适用法律错误的,依法改判；

（三）原判决认定事实错误,或者原判决认定事实不清,证据不足,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判；

（四）原判决违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审.当事人对重审案件的判决、裁定,可以上诉.四、写作辅题（本大题15分）

22.根据下列案情材料,按照《法律文书写作》教材中的要求,拟写辩护词中辩护理由提纲.万松,男,汉族,1989年7月2日出生,系××省××市××中学高二学生,住××省××市××街×号.万松与被害人陈平（女,汉族,43岁）系邻居,同住一个四合院内,两家平时常因生活琐事发生纠纷.2007年5月4日早上,万松在院里朗读英文,陈平下夜班回来正在熟睡,被吵醒后很不高兴,便冲到院中大声斥责万松.万松不服与其发生争执,陈平非常生气,上前一把夺走万松手中的英文课本转身回屋.为赶时间上学,万松只好忍气吞声先到学校去上课.当天下午7时许,万松放学后欲向陈平要回自己的英文课本,便来到陈平家.万松敲门入室,见陈平正在削苹果,便向陈平索要课本.陈平余怒未消,起身边骂边推万松出门,此间两人发生拉扯,在拉扯的过程中,陈平手中的水果刀将万松的左手背划伤,万松见状便夺刀,水果刀划伤了陈平的颈部,陈平双手捂住伤口,刀掉在地上,万松捡起水果刀朝倒地的陈平颈部、胸部、腹部等处连续猛刺数刀后逃离现场.陈平因失血过多当场死亡.案件发生后,万松在父亲的陪同下到公安机关投案自首.万松对犯罪事实供认不讳,对自己的行为所造成的后果追悔莫及.学校同学对此也深感震惊,认为万松性格内向,不善言语,平时表现较好,此案发生纯属意外.校方亦证明此前万松未有任何违法违纪行为.认定案件事实的证据有:法医鉴定、证人证言、现场勘查笔录、搜查笔录、刑事科学技术鉴定书、法医活体检验鉴定书、精神科学技术鉴定书、杀人凶器、现场照片及其他相关书证.公诉机关认为,被告人万松因生活琐事与他人发生争执而故意杀人,手段残忍,情节恶劣,后果特别严重,已涉嫌故意杀人,应依法追究其刑事责任.附: 1.《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定:故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑.2.《中华人民共和国刑法》第十七条第三款规定:已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚.3.《中华人民共和国刑法》第四十九条规定:犯罪的时候不满十八岁的人和审判的时候怀孕的妇女,不适用死刑.4.《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定:犯罪以后自动投案,如实陈述自己的罪行的,是自首.对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚.其中,犯罪较轻的,可以免除处罚.28 2018-8-4 29 2009年10月自学考试法律文书写作试卷参考答案

四、单项选择题

（一）B

2、A

3、C

4、A

5、B

6、C

7、A

8、D

9、B

10、D

11、A

12、D

13、B

14、D

15、C

二、简答题

16、第一审刑事判决书的案号由立案、法院简称、案件性质、审判程序和案件顺序号组成。

17、公安机关立案决定书，是公安机关对报案、举报、控告、自首材料进行审查后，认为符合立案条件，制作呈请立案报告书，经报请县级以上公安机关负责人批准后，制作的立案决定文书。

18、监狱起诉意见书与公安机关起诉意见书的主要区别是：（1）文书制作的法律依据不同；（2）文书适用的范围不同；（3）要求起诉的对象不同；（4）制作主体不同，署名不同。

19、公安机关或者人民检察院的侦查人员对与犯罪有关的场所进行勘验检查时，对现场勘查过程、提取证据以及发现线索等情况所作的文字记载，称为现场勘查笔录。

20、仲裁裁决书的正文部分应当写明以下内容：（1）先概述当事人双方分别提供的事实、理由和请求的具体内容；（2）写清仲裁机构（关）查明的事实证据；（3）阐明仲裁机关裁决的理由和法律根据；（4）写明仲裁决定的内容；（5）仲裁费用的负担。

三、写作主题

21、（一）首部

1、标题。应当分两行居中书写：“XX省XX市中级人民法院”、“民事判决书”。

2、编号。应写明：（200X）X民终字第X号。编号中写出、案件性质、审判程序和案号的可得分。

3、当事人的基本情况。上诉人（原审被告）：张选，男，36岁，汉族，XX县XX镇人，住XX县XX镇XX街XX号。被上诉人（原审原告）：王华，男，39岁，汉族，XX县XX镇人，住XX县XX镇XX街XX号。

4、案由、审判组织、审判方式和开庭审理过程。上诉人张选因借款纠纷一案不服XX省XX市XX县人民法院（2007）X民初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人张选和被上诉人王华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

（二）正文。

1、事实。（1）写明原审认定的当事人之间争议的主要事实和判决结果；（2）上诉人提起上诉的请求和上诉理由，被上诉人的答辩意见；（3）二审法院审查认定的事实和证据。

2、理由。（1）应当根据判决认定的事实、证据，针对当事人双方争议的事实和理由，依照法律规定，阐明法院对纠纷的性质、当事人的责任以及解决争议的看法，阐明维持原判的理由。（2）判决适用的法律。引用我国《民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，作为判决的依据。

3、判决结果 写明：驳回上诉，维持原判。

（三）尾部

1、应当写明诉讼费用的负担，本案一、二审诉讼费用共计900无，由张选负担。

2、判决书的效力。应在诉讼费用下行写明：本判决为终审判决。

3、合议庭组成人员署名，注明年月日并加盖人民法院印章。

4、加盖“本件与原本核对无异”印戳，并由书记员署名。

四、写作辅题