2023年法规二级建造师（共5篇）（共5篇）
1.2023年法规二级建造师 篇一
2014年二级建造师《工程法规》模拟题及答案(1)
一、单项选择题（40*1.5=60）共40题，每题1.5分.每题的备选项中，只有1个最符合题意。
1.《工程建设标准强制性条文》是()的配套文件。
A.建设工程安全生产管理条例B.建筑法C.施工及验收标准D.建设工程质量管理条例
2.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列要求不属于建设单位质量责任与义务的是()。
A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标
B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设计方案
C.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理企业监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
D.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用
3.建设单位应当在工程竣工验收合格后的()内到县级以上人民政府建设主管部门或其他有关部门备案。
A.14天B.15天C.28小时D.一个月
4.施工人员对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.监督机构B.工程监理企业或建设单位C.工程监理企业或上级主管部门D.施工管理人员
5.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由()。
A.法律直接规定B.发包人与承包人自主决定C.法律规定和发承包人双方约定 D.发包人规定
6.根据《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，下列关于建设工程最低保修期限正确的表述是()。
A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年
B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年
C.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为5年
D.基础设施工程为100年，房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年
7.建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具()。
A.质量保证书B.咨询评估书C.使用说明书D.质量保修书
8.关于工程监理企业的质量责任和义务不正确的是()。
A.在资质等级许可的范围内承揽工程监理任务，可以像施工单位一样，将部分工程分包出去
B.不得与施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系
C.代表建设单位对施工质量实施监理D.对施工质量承担监理责任
9.在我国，对工程质量统一监督管理的部门是()。
A.国务院建设行政主管部门B.县级以上人民政府建设行政主管部门
C.国家发展与改革委员会D.工程质量监督机构
10.下列关于建设工程监理企业应负的法律责任的叙述中，()是错误的。
A.建设工程监理企业不得转让工程监理业务
D.承包商为谋取非法利益，给业主造成损失的，监理企业无需承担连带赔偿责任
C.建设工程监理企业应当在其资质等级许可范围内，承担工程监理业务
D.建设工程监理企业不按照委托监理合同的约定履行监理义务，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任
11.劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过()个月。
A.3B.6C.9D.1
212.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()天以书面形式通知劳动者本人。
A.10B.15C.20D.30
13.劳动者可以解除劳动合同，但是应当提前()日，以书面形式通知用人单位。
A.7B.10C.20D.30
14.劳动者发生()情形时，用人单位无权解除劳动合同。
A.在试用期间内被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.严重失职，对用人单位利益造成重大损害的 D.因酒后驾车被行政拘留的15.采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是()。
A.可以解除的劳动合同B.即行终止的劳动合同C.无效劳动合同 D.需要协议解除的劳动合同
16.用人单位不得解除劳动合同的条件之一是()。
A.职工被依法追究刑事责任的B.职工在试用期被证明不符合录用条件的C.职工严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的D.职工患病或者负伤，在规定的医疗期内的17.用人单位濒临破产进行法定整顿期间，或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，应当提前()日向工会或者全体职工说明情况等。
A.7B.10C.15 D.30
18.小刚未满十七岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是()。
A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为是临时工作，可以不签劳动合同
C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全
19.安全生产的监督管理方式不包括()。
A.现场检查监督D.工会民主监督C.公众举报监督D.社会舆论监督
20.建筑施工单位生产经营规模较小的.可以不建立应急救援组织.但应当指定()的应急救援人员。
A.专职B.兼职C.专职和兼职相结合D.消防单位
21.()属于合同形式的正确表述。
A.书面形式和口头形式B.电传C.电报D.电邮
22.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的()分开设置，并保持安全距离。
A.办公区与生活区B.备料区与作业区C.办公、生活区与备料区 D.办公、生活区与作业区
23.要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示是()
A.新要约B.要约撤回C.要约撤销D.承诺
24.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
A.1次B.2次C.3次D.4次
25.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照我国(合同法》规定，要约和承诺的生效是指
()。
A.要约到达受要约人，承诺通知发出B.要约通知发出，承诺通知发出
C.要约通知发出，承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人，承诺通知到达要约人
26.在施工招标文件规定的投标截止日前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该()。
A.要约可以撤回B.承诺不能撤回C.要约是法律行为D.承诺是法律行为
27.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，()，方可投入使用。
A.专业检测机构检测合格，取得安全标志 B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准
C.专业检验机构检验合格，申请安全使用证 D.建立专门安全管理制度，定期检测评估
28.当事人的()即是要约邀请。
A.招标公告B.投标书C.投标担保书D.中标函
29.承诺对要约内容的非实质性变更指的是()。
A，受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增加的建议性条款
C.承诺中要求增加价敦D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张
30.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()执行。
A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格 B.无论上涨还是下降均按原合同价
C.无论上涨还是下降均按新价格 D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格
31.()从订立时起就没有法律约束力。
A.因重大误解而订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同
C.损害社会公共利益的合同D.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
32.按照我国<合同法)规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己利益的合同，则该当事人可以()。
A.请求人民法院变更该合同B.拒绝履行合同，宣布无效
C.请求行政主管部门撤销该合同D.请求行政主管部门变更该合同
33.一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲、乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75%过错)，损失承担应为()
A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元的损失
C.甲方赔偿乙方0.5万元的损失D.甲方赔偿乙方2万元的损失
34.合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从()之日开始。
A.合同订立 B.合同开始履行 C.一方向仲裁机构申请撤销合同 D.仲裁机构裁定为可撤销合同
35.甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。
A.4月1日B.5月1日C.5月20日D.6月30日
36.甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于()合同。
A.无效B.可撤销C.效力待定D.可变更
37.订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照()的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地
38.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()执行。
A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格B.无论上涨还是下降均按原合同价
C.无论上涨还是下降均按新价格D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格
39.合同变更的定义()。
A.指当事人对已发生法律效力，且已履行或者完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议
B.指当事人对已发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议
C.指当事人对还未发生法律效力，且尚未履行或尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议
D.指当事人对还未发生法律效力，但已经履行或完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议
40.施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合同应()履行。
A.中止B.终止C.继续D.对要求变更的部分中止
二、多项选择题（20*2=40分）
共20题，每题2分。每题的被选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分。
1、建设工程安全生产管理条例是依据()规定制定的。
A.中华人民共和国建筑法B.中华人民共和国安全法C.中华人民共和国安全生产法
D.中华人民共和国合同法E.中华人民共和国经济法
2、建设工程安全生产管理基本制度包括()。
A.安全生产教育培训制度 B.安全生产检查制度 C.群防群治制度
D.安全生产执行制度 E.安全责任追究制度
3.下列关于劳动安全卫生，正确的是()。
A.新建、改露、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
B.用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品
C.用人单位必须对从事有职业危害作业的劳动者应当随时进行健康检查
D.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格
E.劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程
4.根据《劳动法》规定，用人单位应当支付劳动者经济补偿金的情况有()。
A.劳动合同因合同当事人双方协商一致而由用人单位解除
B.劳动合同因合同当事人双方约定的终止条件出现而终止
C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作，由用人单位解除劳动合同的E.用人单位濒临破产进行法定整顿期间确需裁减人员的5.《合同法》规定，合同内容一般包括()等条款。
A.标的 B.数量、质量C.价款或者报酬D.签订地点E.解决争议的方法
6.甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当()到达乙公司。
A.在要约到达乙公司之前B.与要约同时C.在乙公司发出承诺前
D.在乙公司发出承诺的同时E.在乙公司发出承诺后.建设单位安全生产管理的主要责任和义务包括()。
A.向施工单位提供有关资料B.审查施工组织设计中的安全技术措施
C.不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求D.在施工现场设置明显的安全警示标志E.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位
8.安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全实施，必须与主体工程()。
A.同时设计B.同时施工C.同时竣工D.同时准备E.同时投入生产和使用
9.《合同法)规定，要约邀请包括()等。
A.拍卖公告B.招标公告C.递交投标文件D.招股说明书E.寄送价目表
10.建设生产经营单位的安全生产投入包括()。
A.对必备的安全生产条件的资金投入 B.设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的投入
C.安全检查费用 D.劳动防护用品和安全生产培训的费用 E.为从业人员缴纳的保险费
11.关于地域管辖的说法中，正确的有()。
A.地域管辖是在人民法院组织系统内部，从横向确认人民法院的管辖范围，是在级别管辖的基础上确认的B.地域管辖的一般原则是“被告就原告”
C.专属管辖具有排他性 D.法律规定，基层法院管辖第一审民事案件
E.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖
12.合同双方当事人可以约定选择下列()人民法院作为合同纠纷的管辖法院。
A.被告住所地 B.合同履行地 C.合同签订地 D.原告住所地 E.被告当前所在地
13..人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有()。
A.一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判
B.一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决
C.一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审
D.判决适用法律错误的，依法改判 E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉
14..当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定的，当提出证据证明存在()情形时，人民法院应该予以准许。
A.鉴定结论有缺陷B.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C.鉴定程序严重违法D.鉴定结论明显依据不足
E.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形
15.当事人在诉讼中提交的证据，在下列表述中，正确的有()。
A.书证应当提交原件B.书证原件遗失不可以提交副本C.物证应当提交原物
D.物证原物遗失不可以用复制品代替E.提交外文书证，不必附有中文译本
16.《合同法》规定，()为无效合同。
A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同
C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 D.违反法律.行政法规的强制性规定的合同
E.因重大误解而订立的合同
17..根据《合同法》的规定，合同效力表述正确的有()o
A.不得约定解除合同的条件B.可以约定合同生效的条件
C.附生效条件的合同，自条件成就时合同生效D.附解除条件的合同，自条件成就时失效
E.附生效期限的合同，自期限届至时生效
18.根据《合同法》的规定，合同变更表述正确的有()。
A.变更必须采用书面形式 B.当事人可以将合同转让给他人
C.当事人经过协商可以改变某些条款的约定
D.必须以明确的新条款内容更换相应条款内容
E.变更的条款对当事人双方有约束力
19.出现()等情形，当事人可以解除合同。
A.不可抗力
B.在履行期限届满之后.当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务
C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行
D.当事人一方延迟履行债务或有其他违法行为，致使不能实现合同目的E.法律规定的其他情形
20.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()违约责任。
A.继续履行B.采取补救措施C.行政拘留D.赔偿损失E.恢复原状
2.2023年法规二级建造师 篇二
A.订立劳动合同
B.实际用工
C.劳动合同备案
D.实际支付工资
【答案】B
【解析】用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。参见教材P123.9.下列事项中，能够申请行政复议的是()
A.行政处分决定
B.招标投诉处理
C.质量纠纷调解
D.造价指导信息发布
【答案】D
【解析】不得申请行政复议的：行政机关的行政处分或其他人事处理决定;行政机关对民事纠纷作出的调解或其他处理。参见教材P225.10.甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
【答案】A
【解析】因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。参见教材P157.15.关于合同成立地点的说法，正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
【答案】 D
【解析】合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点;数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定;书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材P164.16.下列法律中，属于行政法的是()
A.《公司法》
B.《建筑法》
C.《合同法》
D.《治安管理处罚法》
【答案】D
【解析】行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材P5.17.关于执行申请期间的说法，正确的是()
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起
C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起
D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起
【答案】D
【解析】申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材P217.26.人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日
A.1
B.26
C.5
D.10
【答案】：B
【解析】：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。参见教材P214.27.施工企业的项目负责人应当对()负责。
A.本单位的安全生产
B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金
D.危险性较大的专项施工方案确定
【答案】：B
【解析】：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。参见教材P76.【答案】：D
【解析】：本题考查的是合同履行的规定。合同生效后，如果对合同内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。参见教材P173。
34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在()提出。
A.首次开庭前
B.收到传票之日起7日内
C.举证期满前
D.庭审结束前
【答案】：A
【解析】：本题考查的是仲裁法。参见教材P220。
39.《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评和检举控告权
【答案】：C
【解析】：本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。参见教材P63。
40.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.建设行政主管部门
【答案】：B
【解析】：本题考查的是不可抗力及违约责任的免除。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。参见教材P194。
解析：本题考查的是可变更、可撤销合同。在可变更、可撤销合同被撤销前，该合同具有效力。在被撤销后，该合同不具有效力，且追溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，当事人不受该合同约束。参见教材P169
解析：本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。参见教材P3。
50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由()颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省、自治区、直辖市人民政府
D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
答案：D
解析：本题考查的是安全生产许可证的管理规定。除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发和管理。参见教材P85
59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是()
A.侵权
B.预期违约
C.合法行为
D.单方解除合同
答案：B
解析：本题考查的是违约责任的承担方式。预期违约是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。参见教材P193。
60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格
D.政府指导价格
答案：A
解析：本题考查的是合同履行的规定。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。参见教材P173。
64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()
A.全面履行
B.履约担保
C.结算和清理
D.争议解决
E.竣工验收
答案：CD
解析：合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。参见教材P174。
67.根据《产品质量法》，生产者不得()
A.生产国家明令淘汰的产品
B.伪造或者冒用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
答案：ABDE
解析：参见教材P100。《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为：
1.不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料
2.不得伪造产地，不得伪造或冒用他人的厂名、厂址
3.不得伪造或者冒用认证质量标志
4.不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品
70.不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
答案：ABC
解析：(三)不能作证人的人
1.不能正确表达意志的人
2.诉讼代理人
3.审判员、陪审员、书记员
4.鉴定人员
5.参与民事诉讼的检察人员
参见教材P203。
74.民事诉讼的基本特点包括()。
A.公权性
B.自愿性
C.保密性
D.强制性
E.程序性
答案：ADE
解析：民事诉讼有如下特征：公权性、强制性、程序性。参见教材P200。
78.合同无效的原因有()。
A.恶意串通，损害他人利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益
D.重大误解或显失公平
E.损害社会公共利益
答案：ABE
解析：无效合同的原因
(一)一方欺诈，并损害国家利益的
(二)一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的(三)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同
(四)以合法形式掩盖非法目的(五)损害社会公共利益
3.2023年法规二级建造师 篇三
1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()
A.代理人超越代理权订立的合同
B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同
D.以合法形式掩盖非法目的合同
2.适用《产品质量法》调整的是()
A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制件 D.装修工程
3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的()
A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性
4.行政处罚案例中，组织听证的费用是由()承担
A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会
5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是()
A.拒绝要约的通知到达人
B.承诺期满，受要约人未作出承诺
C.受要约人对要约内容作出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人
6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是()
A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程
D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程
7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
8.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。
A.订立劳动合同 B.实际用工 C.劳动合同备案 D.实际支付工资
9.下列事项中，能够申请行政复议的是()
A.行政处分决定 B.招标投诉处理 C.质量纠纷调解 D.造价指导信息发布
10.甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销 B.要约已撤回 C.合同已失效 D.甲方未承诺 11.当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是()
A.视为条件已成就 B.合同失效 C.条件不成就 D.合同生效
12.当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。
A.原告住所地 B.合同签订地 C.仲裁机构所在地 D.标的物所有在 13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()
A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系
14.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。
A.1 B0.9 C.0.95 D.1.1
15.关于合同成立地点的说法，正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
16.下列法律中，属于行政法的是()
A.《公司法》 B.《建筑法》 C.《合同法》 D.《治安管理处罚法》
17.关于执行申请期间的说法，正确的是()
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
18.下列情形中，构成委托代理终止的是()
A.代理人辞去委托 B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人死亡 D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭
19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外()
A.合同不生效 B.合同无效 C.合同终止 D.不影响合同效力
20.根据《环境影响评价法》，在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门 B.原环评文件审批部门 C.建设单位 D.建设行政主管部门 21.根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是()
A.被依法撤销的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.无效合同
22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是()
A.客体.内容均变更B.主体.客体均变更 C.主体.内容均变更 D.形式.主体均变更
23.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()
A.申请延期 B.自行废止 C.报发证机关核验 D.重新更换
24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在()小时内作出裁定。
A.6 B.48 C.12 D.24
25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指()
A.直接费 B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本
26.人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日
A.1 B.26 C.5 D.10
27.施工企业的项目负责人应当对()负责。
A.本单位的安全生产 B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金 D.危险性较大的专项施工方案确定
28.建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝 B.指定 C.认可 D.考察
29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以()
A.提出上诉 B.提起再审 C.申请复议一次 D.不予执行
30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当()
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求 D.包括投标担保
31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后，可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属 B.发布决定 C.额外支付劳动者一个月工资 D.赔偿损失
32.预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还()万元。
A.50 B.100 C.70 D.150
33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后顺序是()
A.①②③ B.③②① C.②①③ D.②③①
34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在()提出。
A.首次开庭前 B.收到传票之日起7日内 C.举证期满前 D.庭审结束前
35.仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
36.超过诉讼时效期间，当事人()的，不受诉讼时效的限制。
A.提起诉讼 B.提出请求 C.主张权利 D.自愿履行
37.建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。
A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损件 D.支付违约金
38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关 B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院 D.被告所在地的基层人民法院
39.《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评.检举和控告
40.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位 D.建设行政主管部门
41.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为()
A.5 B.20 C.10 D.15
42.在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是()
A.抵押 B.保证 C.质押 D.留置
43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担()责任。
A.侵权 B.违约 C.不当得利 D.无因管理
44.建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证 D.建设工程施工许可证
45.可撤销合同被撤销后，其法律后果是()
A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效
46.工程建设中拟采用的新擮.新工艺.新材料，不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准 B.强制性标准 C.行业质量标准 D.地方质量标准
47.甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()
A.原合同已经终止B.必须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合同内容已变更
48.分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是()。
A.起诉讼有法律依据 B.只能以总包人的名议起诉
C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权
49.施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由()承担。
A.建造师原注册单位 B.建设主管部门 C.项目经理本人 D.施工企业
50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省.自治区.直辖市人民政府
D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门
51.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
52.关于合同成立时间的说法，正确的是()
A.承诺生效时合同成立
B.口头合同自交付标的物时成立
C.合同书自生效时成立
D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立
53.根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()
A.追索赡养费.抚养费 B.追索抚恤金，医疗费
C.追索违约金或者赔偿损失 D.追索劳动报酬
54.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的()
A.附条件解除 B.附期限解除 C.附期限终止 D.附条件终止
55.关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90天的产假
56.投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件 B.投标截止 C.评标结束 D.发出中标通知书
57.违约责任承担的方式包括()
A.继续履行 B.提供担保 C.解除合同 D.代位赔偿
58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月()日。
A.8 B.4 C.18 D.24
59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是()
A 侵权 B 预期违约 C 合法行为 D 单方解除合同
60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格 二.多项选择题(共20题，每题2分)
61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()
A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责
B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责
62.关于劳动合同试用期的说法正确的有()
A.试用期次数最多为2次 B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月 D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
63.民事法律关系的主体包括()
A.法人 B.财物 C.权利义务
D.行为 E.自然人
64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。
A.全国履行 B.履约担保 C.结算和清理
D.争议解决 E.竣工验收
65.下列情形中，人民法院应该再审的有()
A.管辖错误的 B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的 D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法
66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()，可以终止履行。
A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产.抽逃资金，以及逃避债务的 67.根据《产品质量法》，生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
68.甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为()
A.属于正常的商业行为
B.属于泄露或不正当使用商业秘密
C.应承担缔约过失责任
D.构成侵权行为
E.构成违约行为
69.下列责任中，属于行政处罚的有
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
70.不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属 71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文
A.市容市貌
B.质量
C.安全
D.卫生
E.环境保护
72.根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满
73.建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括()
A.已经办理了用地批准手续
B.施工图设计文件已按规定通过了审查
C.消防设计图纸已经公安消防机构审核
D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
E.已经办理了招标投标核准手续
74.民事诉讼的基本特点包括()
A.公权性
B.自愿性
C.保密性
D.强制性
E.程序性
75.某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()
A.合同履行地法院
B.仲裁委员会
C.合同签订地法院
D.被告住所地法院
E.原告住所地法院
76.下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有()
A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C.施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包
D.施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包
77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有()
A.债务人不同意履行
B.债务人公司分立
C.法律上不能履行
D.事实上不能履行
E.履行费用过高
78.合同无效的原因有()
A.恶意串通，损害他人利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益
D.重大误解或显失公平
E.损害社会公共利益
79.下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有()
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
80.下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()
A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元
C.死亡20人
D.直接经济损失8000万元
4.2023年法规二级建造师 篇四
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(1)点击进入2018二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》基础_章节_模拟试题专题
2Z202030建造师注册执业制度
1.通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书并按《注册建造师管理规定》注册、取得注册建造师注册执业证书和执业印章(即执业凭证)，才能以注册建造师名义执业。建造师注册包括初始注册、延续注册、变更注册和增项注册，各有不同的条件、期限和规定。其中：初始注册应在资质证书签发之日起3年内申请，逾期申请时应提交符合本专业继续教育要求的证明;初始注册和延续注册的有效期均为三年，变更注册仍延续原注册有效期。
2.根据《建造师执业资格制度暂行规定》和《注册建造师管理规定》，注册建造师可从事建设工程项目总承包管理或施工管理、建设工程项目管理服务、技术经济咨询以及法律法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。建造师应当受聘于一个具有建设工程一项或多项资质的单位，但不得超出受聘单位业务范围执业或同时在两个或两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。注册建造师有权在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;保管和使用本人注册证书和执业印章，注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效;对本人执业活动进行解释和辩护;对侵犯本****利的行为进行申诉以及接受继续教育等。建造师有义务遵纪守法，执行技术标准、规范和规程，保证执业成果质量并点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 承担相应的责任，保守国家和他人的秘密，主动回避与本人有利害关系的执业活动。
3.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书，采取弄虚作假手段取得《注册建造师继续教育证书》，未取得注册证书和执业印章而以建造师名义执业，未办理变更注册或注册有效期满未办理延续注册而继续执业，不按规定接受继续教育，未按规定提交注册建造师信用档案信息以及在执业活动中有违法行为或因过错造成质量事故的，应承担相应的法律责任。
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(2)3月16日
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(2)2018年二级建造师考试时间_考试科目_历年真题专题 2Z203010建设工程招标投标制度
1.必须招标的项目范围包括：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公众利益、公众安全的项目;(2)全部或部分使用国有资金或国家融资的项目;(3)利用国际组织、外国政府贷款、援助资金的项目。应试者应熟知法规对上述项目范围的界定。2.必须招标的项目范围中，施工单项合同估算价200万元人民币以上、重要设备及材料等货物的单项采购合同估算价100万元人民币以上、勘察设计监理等单项合同估算价50万元人民币以上的项目，必须招标。单项合同低于上述标准但项目总投资额在3000万元人民币以上时也必须招标。其中，国有投资控股或占主导地位依法必须招标的工程建设项目，必须进行公开招标。
3.下列项目可以不进行招标：(1)上述招标范围和规模标准以外的项目;(2)涉及国点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 家安全、机密和抢险救灾的项目以及利用扶贫资金实行以工代赈的项目;(3)采用不可替代的专利或专有技术的项目;(4)采购人或通过招标选定的特许经营项目投资人依法能够自建、生产或提供的项目等;(5)为了不影响施工或功能配套要求而需向原承包人采购的工程、货物或服务。
4.对于应当公开招标的建设工程项目，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：(1)项目技术复杂或有特殊要求，或受自然地域环境限制，只有少量几家潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标的费用占合同金额的比重过大;(3)国家及省、市、自治区重点项目中不宜公开招标的。
5.招标程序要点。招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，其基本程序主要包括：履行审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同等。除常规业务规定外，复习要点包括：
(1)招标项目审批，主要是审核资金落实情况，核准招标范围、方式和组织形式等。法规禁止肢解发包工程和限制、排斥投标人的行为。
(2)招标代理机构为社会中介组织，在招标人委托的范围内承担招标事宜，不得在所代理的招标项目中投标或代理投标，或者为投标人提供咨询。有能力的建设单位可自行招标，但应按规定备案。
(3)自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日;自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日;招标人对已发出的招标文件需要修改的，应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有的招标文件收受人，不足15日的，投标期限应顺延;招标文件不能规定最低点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 投标限价。
(4)开标应在投标截止时间的同一时间公开进行。开标会由招标人主持，邀请所有投标人参加。对于未按规定密封或未按时送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。投标人少于3个的，不得开标，应重新招标。
(5)评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员不能与投标人有利害关系，其名单在中标结果确定前应当保密。评标应按招标文件规定的标准和方法客观公正地进行，必要时可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作书面澄清、说明，但不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
(6)招标人应自收到评标报告起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。对公示期投标人提出的异议在3日内作出答复。正常情况下，对于国有资金占控股或主导地位的项目，应确定排名第一的中标候选人为中标人。在向中标人发出中标通知书的同时，将中标结果通知其他投标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，此外不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(3)3月16日
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(3)2018年二级建造师考试时间_考试科目_历年真题专题 2Z203020建设工程承包制度
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 1.建设工程承包制度包括总承包、共同承包和分包等制度。
2.总承包通常为工程总承包和施工总承包。前者是指对工程项目的勘察、设计、施工、采购、试运行等全过程或若干阶段的承包，其主要方式有：设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包;设计施工总承包(D—B);设计采购总承包(E—P);采购施工总承包(P—C)。
我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可以依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。但是，承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业。
工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同约定，代表建设单位对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系。
《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
3.总承包单位可将承包工程中的部分非关键工程及专业工程、劳务作业任务分包点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 给具有相应资质的企业完成。专业工程承包人可将承包的或分包的专业工程中的劳务作业分包给劳务分包企业完成，此外，分包的人不得再分包。禁止承包人将承包的工程肢解分包或转包。总承包人分包工程的，除总承包合同约定的分包和劳务作业分包外，必须经建设单位认可，而建设单位也不得直接指定分包人。4.联合体承包工程，联合体成员共同与发包人签约，负连带责任，资质等级以成员中最低资质等级认定，联合体成员对建设单位承担的连带责任属于法定连带责任。
5.承包单位超越资质等级承揽工程、以他人名义或允许他人以自己名义承包工程、实行商业
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(4)3月16日
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(4)2018年二级建造师考试时间_考试科目_历年真题专题 2Z203030建筑市场信用体系建设
1.建筑市场诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录，是市场主体因良好行为或不良行为而分别受到各级建设行政主管部门和相关专业部门或执法监督机构的表彰、奖励或行政处罚所形成的记录。
2.《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》中，施工单位不良行为记录认定标准分为5大类，即：(1)资质不良行为认定标准;(2)承揽业务不良行为认定标准;(3)工程质量不良行为认定标准;(4)工程安全不良行为认定标准;(5)拖欠工程款或工人工资不良行为认定标准。
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 3.《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。不良行为公布期间，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。对于招标投标违法行为，应自行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告，违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。
属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由住房和城乡建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门建立的信息共享机制，获取的有关建筑市场各方主体不良行为记录的信息，省、自治区、直辖市建设行政主管部门也应在本地区统一公布。各地建筑市场综合监管信息系统，要逐步与全国建筑市场诚信信息平台实现网络互联、信息共享和实时发布。4.对于已公布的市场主体不良行为记录信息，在下列情况下可以修改或变更，即：(1)公布的信息有误;(2)当事人整改经审查确认有实效;(3)行政处罚决定因行政复议、行政诉讼和执法监督被变更或撤销。
5.建筑市场诚信行为的奖惩机制按诚信激励和失信惩戒的原则建立。对失信行为特别恶劣的，要坚决追究其法律责任，提高其失信成本，使失信者得不偿失。6.建筑市场主体诚信评价分为政府对市场主体的守法诚信评价和社会中介信用点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 机构的综合信用评价。前者是政府主导、以守法为基础，根据行政处罚记录进行的评价。
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(5)3月16日
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(5)2018年二级建造师考试时间_考试科目_历年真题专题 2Z204010建设工程合同制度 1.建设工程施工合同的法定形式和内容
建设工程施工合同应采用书面形式，合同的内容由当事人约定。发包人的主要义务有：不得违法发包;提供必要的施工条件;及时检查隐蔽工程;及时验收工程;支付工程价款。承包人的主要义务有：不得转包和违法分包工程;自行完成建设工程主体结构施工;接受发包人的有关检查;交付竣工验收合格的建设工程;建设工程质量不符合约定的无偿修理。2.建设工程工期和支付价款的规定
工期是按总日历天数(包括法定假日)计算的承包天数。停工、不能按期开工如果是因承包人原因造成的，由承包人承担费用，工期不予顺延;如果是因发包方原因造成的，发包方应赔偿由此造成的损失，并顺延工期。竣工日期一般按照以下情形处理：
(1)建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期。发包人如需提前点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 竣工时，应签订提前竣工协议。
已招标工程的合同价款依据中标价格在协议书内约定，非招标工程的合同价款则依据的是工程预算书。如果出现“黑白合同，”应以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。发包人拖欠工程款应当支付利息，在合同中如果有约定，就按照约定处理，但是，约定的计息标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分不受法律保护。如果没有约定，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程款之日起计，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程没有交付、工程价款没有结算的，为当事人起诉之日。对于拖欠工程款，承包人和发包人可以协议将工程折价，也可以申请人民法院依法拍卖该工程，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，但是消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。
3.建设工程赔偿损失的规定
当事人因违约给对方造成损失的，损失赔偿额应是因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。约定赔偿损失优于法定赔偿损失。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
4.无效合同和效力待定合同的规定
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 无效合同从订立时起就不产生法律约束力。无效合同的情形有：一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益;一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益;恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;违反法律、行政法规的强制性规定。合同中约定造成对方人身伤害、因故意或重大过失造成对方财产损失的免责条款是无效的。无效合同的法律后果是：返还财产或折价补偿、赔偿损失。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款。
限制民事行为能力的人签订的合同一般应由其法定代理人在一个月内追认或征得法定代理人同意后实施，但实施与其年龄、智力、精神状况相适应的民事行为，或纯获利益合同例外。善意相对人在合同被追认前有撤销的权利。无权代理是指没有、终止或超越代理权的代理，一般由行为人承担责任，但被代理人可追认。无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效。
5.合同的履行、变更、转让、撤销和终止
合同生效后，当事人应按约定全面履行自己的义务。合同的变更应经当事人双方协商一致。当事人对合同变更内容约定不明确的，推定为未变更。
合同权利允许转让，但根据合同性质不得转让的、按照当事人约定不得转让的、依照法律规定不得转让的除外。合同权利转让需要通知债务人，且该通知未经受让人同意是不能撤销的。债务人对让与人抗辩，可向受让人主张。合同义务转让应经债权人同意。合同中权利和义务可以一并转让，但得取得对方的同意。因重大误解订立的、在订立合同时显失公平的、一方以欺诈、胁迫手段或乘人之点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。撤销权从当事人知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使。合同撤销后就不具有效力，但不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
合同终止是合同关系归于消灭，包括债务已按约定履行、合同解除、债务相互抵消、债务人依法将标的物提存、债权人免除债务、债权债务同归于一人及其他。合同解除分为约定解除和法定解除。法定解除是在符合法定条件时，当事人一方有权通知另一方解除合同。发包人可以请求解除建设工程施工合同的情况有：承包人明确表明或以行为表明不履行合同主要义务的、承包人在合同约定的期限内没有完工且在发包人催告的合理期限内仍未完工的、承包人已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的、承包人将承包工程非法转包或违法分包的。承包人可请求解除施工合同的情况有：发包人未按约定支付工程价款的、提供的主要建筑材料及构配件和设备不符合强制性标准的、不履行合同约定的协助义务的。(违约责任承担的方式主要有继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金或定金的条款。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。因不可抗力事件造成的违约可以免除责任。但是当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
7.建设工程合同示范文本的性质与作用合同示范文本具有引导性、参考性，没有法律强制性。《建设工程施工合同》的示范文本由协议书、通用条款、专用条款等三部分组成。
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(6)3月16日
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(6)2018年二级建造师考试时间_考试科目_历年真题专题 2Z204020劳动合同及劳动关系制度 1.劳动合同订立的规定
《劳动合同法》规定，劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。掌握劳动合同的必备条款与非必备条款，以及试用期的规定。
2.劳动合同的履行、变更、解除和终止
工资应当以货币形式按月支付劳动者本人，即不得以实物或有价证券等形式代替货币支付;用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。
劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。
掌握用人单位解除劳动合同的情况以及不得解除劳动合同的情形。3.合法用工方式与违法用工模式的规定
劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。
劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议。
劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 的数额与支付方式以及违反协议的责任。用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限，不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。
4.劳动保护的规定
《国务院关于职工工作时间的规定》中规定，自1995年5月1日起，职工每日工作8小时，每周工作40小时。
用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬;休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬;法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于3000A的工资报酬。
《社会保险法》规定，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。5.劳动争议的解决
按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁时效期间为一年。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制;但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。
《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(7)点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 3月19日
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(7)2018年二级建造师考试各科目考试大纲|复习试题|历年真题专题 2Z204030相关合同制度 1.承揽合同的特征
承揽合同的法律特征体现在：承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的;承揽人须以自己的设备、技术和劳动完成所承揽的工作，承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成;承揽人工作具有独立性，承揽人在工作期间应接受定做人必要的监督检验，但不受定作人的指挥管理。2.买卖合同的法律特征
买卖合同的法律特征体现在：买卖合同是一种转移财产所有权的合同;买卖合同是有偿合同;买卖合同是双务合同;买卖合同是诺成合同。3.买卖合同当事人的权利义务
出卖人的主要义务是：交付标的物;转移标的物所有权;瑕疵担保义务，要区别出卖人的权利瑕疵担保和物的瑕疵担保的不同。买受人的义务是：支付价款;受领标的物;对标的物进行检验等。4.借款合同当事人的权利义务
贷款人的义务主要是按约定提供借款和不得预扣利息等。借款人的义务是提供担保、提供真实情况、按约定用途使用借款等。5.租赁合同的法律特征
租赁合同是转移租赁物使用收益的合同，要区别租赁合同与买卖合同的不同特点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 征。
6.租赁合同当事人的权利义务
出租人的主要义务是交付出租物、维修租赁物、权利瑕疵担保、物的瑕疵担保等。要注意若第三人对租赁物主张权利，承租人要行使抗辩权。承租人的主要义务是支付租金、按约定用途使用租赁物、妥善保管租赁物、返还租赁物等。7.融资租赁合同的法律特征
融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。其法律特征体现在：出租人身份的二重性;出卖****利与义务相对人的差异性等。8.掌握融资租赁合同当事人的权利义务
要区分出租人、出卖人、承租人有不同的各自义务。如出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的瑕疵担保。承租人的主要义务是支付租金、妥善保管和使用租赁物等。出租人的主要义务是向出卖人支付价金、保证承租人对租赁物占有和使用、协助承租人索赔等。9.货运合同当事人的权利义务
承运人的主要权利是赔偿权、特殊情况下对货物的拒运权和留置权。托运人的主要权利是有条件的拒绝支付运费权和任意变更解除权。要结合实际理解什么是“特殊情况下”和“有条件的拒绝”的含义。10.委托合同当事人的权利义务
委托人的主要义务是支付费用、支付报酬和赔偿损失。受托人的主要义务是按约定处理委托事务、亲自处理委托事务、及时提交委托事务报告等。要注意只有经委托人同意，受托人可以转委托，否则受托人对自己的行为要承担责任。
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(8)3月19日
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(8)2018年二级建造师考试各科目考试大纲|复习试题|历年真题专题 2Z204021劳动合同订立的规定 2Z204020劳动合同及劳动关系制度 2Z204021劳动合同订立的规定
一、订立劳动合同的原则
遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用;用人单位不得收取财物、扣押证件。
二、劳动合同的种类 劳动合同的期限
劳动合同的有效时间，一般始于劳动合同的生效之日，终止于劳动合同的终止之时。注意：劳动关系，自用工之日起建立 固定期限合同
双方约定合同终止时间的劳动合同 无固定期限合同
可以订立：双方约定无确定终止时间的劳动合同；协商一致即可签订。应当订立：有下列情况之一的，除非劳动者提出签订固定期限的，应当签订无固定期限合同
1、劳动者连续工作满10年；
2、初次实行劳动合同制度或者国企改制重新签约，连续工作满10年，退休不足10年；
3、连续订立2次固定期限劳动合同，劳动点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 者无39条40条1、2款规定的情形（不胜任）。无固定期限合同
视为订立：用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。完成一定工作任务为期限 协商一致
三、劳动合同的基本条款
用人单位：名称、住所、法定代表人或者主要负责人劳动者：姓名、住址、身份证或其他证件号码
必备条款：合同期限、工作内容和地点、工作时间和休息休假、报酬、社保、劳动、劳保和职业危害保护、法定其他条件等
除以上必备条款外，还可以约定：试用期、培训、保密、补充保险和福利待遇等
四、订立劳动合同应当注意的问题(一)建立劳动关系即应订立劳动合同
用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。(二)劳动报酬和试用期
劳动合同对劳动报酬和劳动条件等标准约定不明确，引发争议的，用人单位与劳动者可以重新协商;协商不成的，适用集体合同规定;没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬;没有集体合同或者集体合同未规定劳动条件等标准的，适用国家有关规定。
劳动合同期限14俨月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳芦合同期限1点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%。
(三)劳动合同的生效与无效 下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(3)违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。
五、集体合同
集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立。2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(9)3月19日
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(9)点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 2018年二级建造师考试各科目考试大纲|复习试题|历年真题专题 2Z204020劳动合同及劳动关系制度
2Z204022劳动合同的履行、变更、解除和终止
一、劳动合同的履行和变更
(一)用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务
用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。(四)用人单位发生变动不影响劳动合同的履行
用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。
二、劳动合同的解除和终止 【劳动者辞职】
分提前通知解除(预告解除)、随时通知解除和无通知解除三种形式。【预告解除】
是指用人单位无过错时，劳动者解除劳动合同应提前30日以书面形式通知单位(试用期内应提前3日通知)，并且无经济补偿。【随时通知解除】
是指在用人单位有法定过错行为、侵害劳动者权益的六种情况下，允许劳动者行使随时解除权，并且可以主张经济补偿。【无通知解除】
指的是如果用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 动，或用人单位违章指挥强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。劳动者并可以主张经济补偿。【用人单位不得解除与优先留用的区分】(四)用人单位不得解除劳动合同的规定
用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(10)3月19日
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(10)2018年二级建造师考试各科目考试大纲|复习试题|历年真题专题 2Z204020劳动合同及劳动关系制度
2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定
一、“包工头”用工模式——违法
二、劳务派遣(三方当事人，两个协议)(一)劳务派遣单位——用人单位
1、劳务派遣单位成立条件：
(1)注册资本不得少于人民币200万元;(2)有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施;(3)有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度;点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(4)法律、行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可。
2、劳务派遣只能在临时性、辅助性、替代性的岗位上实施。
3、义务(1)告知义务;(2)不得克扣劳务报酬;(3)无偿派遣(不向劳动者收费)(二)劳动合同与劳务派遣协议
1、劳动合同——劳务派遣单位(用人单位)与劳动者签订(1)内容：
合同中应当载明派遣期限、工作岗位等信息。(2)要求：
应当订立2年以上的固定期限合同，按月支付报酬。无工作期间应当按照最低工资标准支付。
2、劳务派遣协议——劳务派遣单位与用工单位签订(1)内容：
约定派遣人员数量、期限、报酬、社保费用的数额及支付等。(2)要求：
不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。劳务派遣单位和用工单位不得向劳动者收取费用。(三)被派遣劳动者权利
点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
1、在用工单位同工同酬;
2、参加或组织工会的权利;
3、依法解除劳动合同。(四)用工单位
1、义务
(1)执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护;(2)告知要求和劳动报酬;(3)支付加班费、绩效奖金、福利待遇;(4)培训;(5)连续用工正常调薪;(6)不得转派。
2、权利
用工单位可以将劳动者退回劳务派遣单位，劳务派遣单位依照该法有关规定，可以与劳动者解除劳动合同。
三、劳务分包企业
5.2023年法规二级建造师 篇五
2013年二级建造师《法规与相关知识》最后冲刺试卷(7)总分：100分
及格：60分
考试时间：120分
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
(1)有关对我国《招标投标法》的叙述中，错误的是（）。A.《招标投标法》自1999年1月1日起施行
B.《招标投标法》的立法目的在于规范招标投标活动
C.《招标投标法》从招标、投标、开标、评标和中标等各主要阶段对招标投标活动作出规定
D.《招标投标法》由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十F次会议通过
(2)就法律关系的主体而言，债的主体（）。A.债权人是特定的，债务人是不特定的 B.债务人是特定的，债权人是不特定的 C.双方都是特定的 D.双方都是不特定的(3)袁某于2009年6月1日取得二级建造师注册执业证书，但由于袁某的工作单位变动，于2010年4月10日按规定办理了注册变更手续。那么袁某的注册有效期应当截止到（）。A.2011年4月10日 B.2011年6月1日 C.2012年4月10日 D.2012年6月1日
(4)某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法中错误的是（）。A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利 B.实际施工人可以以转包人为被告起诉 C.人民法院可以追加转包人为本案当事人
D.发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任
(5)某建筑公司承包了某工程，该工程计划于7月17日开工，该建筑公司在7月7日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，7月10日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间为（）。A.8月17日 B.7月17日 C.7月l0日 D.7月7日
(6)在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商基本达成合作意向，但在双方签订正式的联合体协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止到日前，丙公司由于排挤乙公司的目的已经达到，遂借口资金紧张拒绝与甲公司共同投标。关于甲公司此间遭受的损失，下列表述正确的是（）。A.甲的损失自己承担，因为合同并未成立 B.甲的损失自己承担，因为丙公司没有过失 C.甲的损失由丙公司承担，承担违约责任
D.甲的损失由丙公司承担，承担缔约过失责任
(7)根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，企业及其在外地设立的分支机构等从事生产、经营的纳税人，应当自领取营业执照之日起（）日内，向税务机关申报办理税务登记。A.5 B.15 C.30 D.60
(8)施工单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对施工单位处工程合同价款（）的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。A.0.5%以上1%以下 B.1%以上2%以下 C.2%以上4%以下 D.5%以上10%以下
(9)在执行中双方当事人达成的和解协议的，如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以（）。
A.申请人民法院按照原生效法律文书强制执行 B.重新提起诉讼
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
C.追究其违约责任
D.申请人民法院按照和解协议强制执行
(10)某工程业主与设计单位签订了一份合同价为50万元的设计合同，业主支付给设计单位定金10万元。该业主与承包商签订了施工合同，业主支付给承包商预付款20万元。下列表述中，错误的是（）。
A.设计单位不履行合同时，应当支付给业主20万元 B.承包商不履行合同时，应当支付给业主40万元 C.设计合同履行后，定金10万元可冲抵设计费
D.施工合同履行过程中，业主可逐步扣回预付款20万元
(11)下列情形中，不属于违法分包的是（）。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B.建设工程总承包合同中未有约定，经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.分包单位将其承包的建设工程再分包的
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的(12)保证合同的签订人应当是（）。A.债权人与保证人 B.保证人与被保证人 C.债权人与债务人 D.债务人与保证人
(13)施工合同中约定工程必须于2012年9月30日前完工，拖期罚款为5000元／d，后来由于施工企业的原因导致工程到期未能完工。根据合同法的规定，施工企业（）。A.支付拖期罚款后中止履行合同 B.支付拖期罚款后继续履行合同 C.支付拖期罚款后终止履行合同
D.选择支付拖期罚款或继续履行合同
(14)2009年2月10日，甲公司向乙银行贷款人民币300万元，乙银行要求提供担保；甲公司找到丙公司作担保人，并表示如甲公司到期未能偿还债务，其承担连带责任。2009年3月13日乙银行贷款给甲公司并签订了借款合同，合同规定借款期限为1年。甲公司由于经中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
营不善，到期未能偿还贷款。则乙银行应于（）之前要求保证人承担保证责任。A.2010年2月10日 B.2010年3月13日 C.2010年9月13日 D.2011年3月13日
(15)导致合同变更与撤销的原因不包括（）。A.重大误解 B.显失公平
C.损害社会公共利益 D.欺诈、胁迫
(16)招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.1 B.2 C.3 D.5
(17)张某于2011年2月10日将自己的房产无偿转让给了李某，因此导致张某无法偿还对王某的100万元债务，王某于2011年5月10日知道此事，那么王某的撤销权截止于（）。A.2012年2月10日 B.2012年5月10日 C.2013年2月10日 D.2013年5月10日
(18)采取诉前财产保全须符合的条件不包括（）。
A.必须是紧急情况，不立即采取财产保全将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害 B.必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请 C.申请人必须提供担保
D.可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或难以执行的案件
(19)下列关于证据证明力的表述中，错误的是（）。
A.国家机关，社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证
B.物证、档案、鉴定结论，勘验笔录的证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
C.物证、档案、鉴定结论的证明力大于国家机关、社会团体依职权制作的公文书证
D.证人提供的对其亲属或者其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言
(20)下列法律中，属于经济法的是（）。A.《物权法》 B.《招标投标法》 C.《合同法》 D.《标准化法》
(21)用人单位可以解除劳动合同的情形为（）。A.提供劳务的甲是未成年人 B.乙患病，但在规定的医疗期内 C.丙患职业病丧失劳动能力
D.丁因公负伤部分丧失劳动能力
(22)下列不属于肢解发包弊端的是（）。A.不利于质量和进度目标的控制 B.导致发包人变相规避招标 C.会增加发包的成本
D.增加了发包人管理的成本
(23)项目档案验收组织单位应在收到档案验收申请报告的（）个工作日内作出答复。A.5 B.7 C.10 D.14
(24)合同条款空缺时，可以采用(1)补充协议、(2)《合同法》约定和(3)交易习惯这三种方式来处理，这三种方式正确的先后顺序是（）。A.(1)(2)(3)B.(3)(2)(1)C.(1)(3)(2)D.(2)(1)(3)中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
(25)下列法律中，属于民商法的是（）。A.《劳动合同法》 B.《劳动法》 C.《审计法》 D.《合同法》
(26)某项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字。其中，某投标人提交的投标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字。关于这份投标文件的效力，下列说法错误的是（）。
A.由于法律并无明文规定必须有法人代表签字，该投标文件有效 B.招标文件要求必须有法人代表签字属于对投标文件格式的要求 C.由于招标文件有明确规定，该投标文件应作废标处理
D.如果招标文件没有明确规定，该投标文件不能作废标处理
(27)甲施工企业与乙钢铁公司订立了一份钢材购销合同，约定乙钢铁公司向甲施工企业交付200t钢材，货款80万元人民币，甲施工企业向乙钢铁公司支付定金10万元人民币；如任何一方不履行合同应支付违约金l5万元人民币。乙钢铁公司因将钢材卖给丙施工企业而无法向甲施工企业交付，给甲施工企业造成损失20万元人民币。甲施工企业的（）诉讼请求不能够获得法院支持。
A.要求乙钢铁公司支付违约金20万元人民币 B.要求乙钢铁公司双倍返还定金20万元人民币
C.要求乙钢铁公司支付违约金15万元人民币，同时返还定金10万元人民币 D.要求乙钢铁公司支付违约金15万元人民币，同时继续履行交货义务
(28)各级人民法院院长发现本院作出的已生效的判决确有错误，认为需要再审的，应当（）。
A.裁定中止原判决的执行 B.提请上级人民法院决定 C.裁定终止原判决的执行 D.直接进行提审
(29)根据《劳动合同法》关于终止劳动合同的补偿标准的规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付（）工资的标准向劳动者支付。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
A.半个月 B.1个月 C.3个月 D.6个月
(30)根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人可以在招标文件中要求投标人提交不超过投标总价（）的投标保证金。A.2% B.5% C.10% D.20%
(31)施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位拥有的权利是（）。A.土地租赁权 B.建设用地使用权 C.相邻权 D.地役权
(32)甲建筑公司与业主签订的施工合同中约定由甲建筑公司先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果甲建筑公司没有按约定去修建工程，则业主可以行使（）。A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权
C.先履行抗辩权，但是不能追究甲建筑公司的违约责任 D.先履行抗辩权，同时可以追究甲建筑公司的违约责任
(33)2010年3月24日，甲承包商与乙业主签订的施工合同，合同中约定，由甲承包商先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果乙业主没有按照合同的约定及时结算进度款，则甲承包商可以（）。A.行使同时履行抗辩权 B.行使先履行抗辩权 C.行使后履行抗辩权
D.追究乙业主的违约责任
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
(34)法律规定应当撤销仲裁裁决的情形不包括（）。A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序 B.仲裁裁决所依据的证据是伪造的
C.提出撤销仲裁裁决申请的主体并非是仲裁当事人
D.仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为
(35)对某施工现场检查时，发现存在下列问题，其中没有违反《建设工程安全生产管理条例》的规定的是（）。
A.施工单位没有采取措施防止施工对环境的污染
B.对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录 C.施工单位没有配备专职安全生产管理人员
D.施工单位对作业人员每两年进行一次安全生产教育培训
(36)在某工程项目的招标投标过程中，招标人甲公司向中标单位乙公司发出中标通知书后，与未中标人丙公司签订了施工合同。关于乙公司所受损失，下列说法正确的是（）。A.由于尚未与乙签订合同，甲不承担对乙的赔偿责任 B.甲应当承担对乙的违约责任，双倍返还乙的投标保证金 C.甲应当承担对乙的缔约过失责任，双倍返还乙的投标保证金 D.乙的损失超过投标保证金的，甲还应当继续赔偿
(37)在劳动争议的解决方式中，（）是一种简便易行、最有效、最经济的方法。A.协商 B.调解 C.提起诉讼 D.仲裁
(38)根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列选项中，（）必须实行监理。A.投资额为2500万元人民币的市政工程项目 B.投资额为3500万元人民币的生态环境保护项目 C.建筑面积为3万m2商品住宅建设项目
D.投资额为2000万元人民币的信息网络建设项目
(39)下列关于工程建设中采取的消防安全措施的表述中，错误的是（）。
A.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准
B.因施工等特殊情况需要在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业的，应事先向有关机中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
关报告并采取相应的消防安全措施
C.生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定
D.建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准
(40)某体育馆建设工程于2011年11月5日通过竣工验收，建设单位于2011年11月21日办理了竣工验收备案手续。根据《建设工程质量管理条例》的规定，该体育馆建设工程屋面防水工程的最低保修期限到（）。A.2013年11月5日 B.2013年11月21日 C.2016年11月5日 D.2016年11月21日
(41)某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾余，甲单位因此损失8万元，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，甲单位（）。
A.只能自行承担这一损失 B.可以要求施工单位赔偿 C.应当要求监理单位赔偿 D.应当要求设计单位赔偿
(42)在要约发生法律效力之前，要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为称为要约的（）。A.撤销 B.撤回 C.消灭 D.失效
(43)公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起公诉的，应当在知道做出具体行政行为之日起（）个月内提出，法律另有规定的除外。A.1 B.2 C.3 D.6
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
(44)钱某于2012年2月17日应聘一家建筑工程公司，与该公司签订了3年的劳动合同，则钱某在该公司的试用期最长时限为（）。A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.6个月
(45)注册商标的有效期的计算之日是（）。A.提出申请之日 B.初审公告之日 C.续展申请之日 D.核准注册之日
(46)甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元人民币。甲方向乙方支付16万元人民币定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了l0万元人民币定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则（）。
A.甲方可以要求乙方返还10万元人民币 B.甲方可以要求乙方返还16万元人民币 C.甲方可以要求乙方返还20万元人民币 D.甲方可以要求乙方返还32万元人民币
(47)自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（）原因不会导致代理权终止。A.甲死亡 B.乙死亡
C.甲取消委托合同
D.乙丧失民事行为能力
(48)不需要其他合同存在即可独立存在的合同是（）。A.有名合同 B.不要式合同 C.诺成合同 D.主合同
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
(49)根据我国《民法通则》的规定。普通诉讼时效期间通常为（）年。A.1 B.2 C.4 D.5
(50)在我国工程建设领域，对于建设单位、勘察、设计单位、施工单位、工程监理单位等参建单位而言，（）是更为常见的行政责任形式。A.行政处分 B.行政处罚 C.罚款
D.行政拘留
(51)国家标准、行业标准分为（）。A.抚慰性标准和有效性标准 B.政府性标准和地方性标准 C.基础性标准和专业性标准 D.强制性标准和推荐性标准
(52)在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。A.施工单位可以不接受
B.建设单位的要求施工单位必须接受
C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
(53)任何一方当事人认为合同是由（）订立的，都可以向法院提出变更或撤销的请求。A.重大误解、显失公平B.欺诈、乘人之危 C.重大误解、乘人之危 D.显失公平、乘人之危
(54)某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2012年6月6日上午9点整。在2012年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2012年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下列说法中正确的是（）。A.共收到有效标书9份 B.共收到有效标书8份 C.共收到有效标书7份
D.11点送来的标书是有效标书
(55)在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年13周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应（）。A.认定为无民事行为能力 B.认定为限制民事行为能力
C.认定为属于完全民事行为能力人 D.由其国家的使领馆认定
(56)当事人依照法律规定，对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利是指（）。A.用益物权 B.担保物权 C.所有权 D.物权
(57)甲建筑公司与乙水泥厂签订了一份水泥供货合同，并且预交了水泥款，后来经过各方协商同意，由丙水泥厂代替乙水泥厂供货，但是，丙水泥厂却没有按约定进供货，则下列说法正确的是（）。
A.甲水泥厂向甲建筑公司承担违约责任 B.丙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任 C.丙泥厂向乙水泥厂承担违约责任
D.甲水泥厂和丙水泥厂向甲建筑公司承担连带责任
(58)某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。
A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B.不予受理
C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
(59)建设单位于2012年4月13日被依法批准开工报告，建设单位应在同年（）之前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5月13日 B.4月28日 C.4月23日 D.4月20日
(60)建设工程质量监督机构在工程竣工验收后（）日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告。A.3 B.5 C.7 D.15
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
(1)周某在一家建筑工程公司上班，签订了一份劳动合同。根据我国《劳动法》的规定，下列情况下，周某可以单方解除与公司的劳动合同的有（）。A.公司强行命令周某做危险作业 B.公司拖欠周某5个月工资
C.公司一直未给周某缴纳社会保险费 D.周某处于试用期阶段
E.周某向公司申请假期回老家，公司未同意
(2)根据我国《刑法》的规定，主刑的种类包括（）。A.罚金 B.管制 C.拘役
D.有期徒刑 E.剥夺政治权利
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
(3)撤销权的成立要件包括（）。A.债务人有偿转让财产
B.债务人处分财产的行为侵害债权人债权
C.债务人处分财产的行为发生在债权人的债权成立之前 D.债务人实施了处分财产的行为
E.债权人处分财产的行为已经发生效力
(4)要约在商业活动中又称（）。A.发盘 B.出盘 C.报价 D.定价 E.信函邀请
(5)物权的保护应当采取的方式有（）。
A.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物
B.妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险
C.造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状 D.侵害物权，造成权利人损害的，权利人只能请求损害赔偿
E.因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利
(6)根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，大中型公用事业工程是指项目总投资额在3000万元以上（）。A.科技、教育、文化项目 B.体育、旅游、商业项目
C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络项目 D.卫生、社会福利项目 E.生态环境保护项目
(7)建设单位的下列行为中，县级以上地方人民政府建设行政主管部门责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款的行为包括（）。A.要求施工单位压缩合同约定的工期的行为
B.建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的行为 C.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的行为
D.建设单位未将保证安全施工的措施的有关资料报送有关部门备案的行为
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
E.对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律法规要求的行为
(8)我国宪法规定，中华人民共和国公民在法律面前人人平等。这种平等是指（）。A.任何人不得强制任何公民承担法律以外的义务 B.公民的人身自由不受侵犯
C.任何人的合法权利都平等地受到保护 D.公民平等地履行宪法和法律规定的义务 E.公民平等地享有宪法和法律规定的权利
(9)根据《招标投标法》的规定，对联合体各方资质条件的要求有（）。
A.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
C.国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
D.由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级 E.由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
(10)根据不同标准，可以将违约行为分为（）。A.预期违约 B.双方违约 C.先期违约 D.实际违约 E.单方违约
(11)关于违约金条款的适用，下列说法正确的是（）。
A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行
C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款
D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款
E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
(12)甲企业与乙银行签订了一份70万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期2个月，但是都未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法电，正确的是（）。
A.乙银行有权要求甲企业对40万元债务承担责任，丙公司对30万元债务承担责任 B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任 C.乙银行有权要求丙公司对70万元债务承担责任
D.乙银行有权要求甲企业对70万元债务承担全部责任 E.丙公司对此70万元的债务不再承担保证责任
(13)仲裁的基本特点包括（）。A.自愿性 B.专业性 C.经济性 D.强制性 E.公开性
(14)根据《建设工程质量管理条例》的规定，政府有关主管部门履行监督检查职责时，有权（）。
A.检查建设工程的实体质量 B.监督工程竣工验收
C.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料 D.进入被检查的施工现场进行检查
E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
(15)下列关于物权特征的说法中，正确的是（）。A.物权是财产权 B.物权是排他权 C.物权是绝对权 D.物权是相对权 E.物权是支配权
(16)建设工程质量监督机构的主要任务包括（）。A.检查建设工程的实体质量 B.制订质量监督工作方案
C.检查施工现场工程建设各方主体的质量行为 D.进入被检查的施工现场进行检查
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
E.根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督
(17)根据我国《刑法》的规定，犯罪构成的要件包括（）。A.犯罪主体 B.犯罪客体 C.犯罪的内容
D.犯罪的客观方面 E.犯罪的主观方面
(18)甲、乙、丙三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下列关于联合体承担赔偿责任的说法中，不正确的有（）。
A.由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金 B.投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还 C.损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D.损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任 E.损失超过投标保证金部分，联合体各方不应承担连带赔偿责任
(19)劳动者可以与用人单位解除固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同或者以完成一定工作任务为期限的劳动合同的行为是（）。A.劳动者与用人单位协商一致的
B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位的
C.用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者权利的 D.用人单位违反法律、行政法规一般性规定的 E.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位的(20)下列属于投标人与招标人串通投标的有（）。A.招标人组织投标人踏勘项目现场
B.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿 C.招标人预先内定中标人 D.招标人向投标人泄露标底
E.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
答案和解析
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1):A(2):C(3):D(4):A(5):B(6):D(7):C(8):C(9):A 201页，在执行中，双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生结束执行程序的效力。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。（本解析由中大网校学员提供）(10):B(11):B(12):A(13):B(14):C 是2010年9月13日。保证责任是主责任6个月。(15):C(16):C(17):B(18):D(19):C(20):D 标准化法属于经济法
招投标法属于民法、商法(21):A(22):A 1.肢解发包可能导致发包人变相规避招标； 2.肢解发包会不利于投资和进度目标的控制； 3.肢解发包也会增加发包的成本。（本解析由西川飞雪提供）(23):C 项目建设单位（法人）应向项目档案验收组织单位报送档案验收申请报告，并填报《重大建设项目档案验收申请表》。项目档案验收组织单位应在收到档案验收申请报告的10个工作日内作出答复。
请查阅一建法规（本解析由维尼熊提供）(24):C 按照《合同法》的规定，合同生效后，当事人就质量、价款或报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定。如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或交易习惯确定的，可以按照《合同法》的规定。（本解析由维尼熊提供）(25):D 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
劳动法属于社会法，合同法属于民商法，审计法属于经济法。一建知识点（本解析由维尼熊提供）(26):A(27):C(28):A(29):B(30):A(31):D(32):D(33):D(34):C(35):B(36):D(37):A(38):B(39):B(40):C(41):B(42):B(43):C(44):D P125 合同3月-1年，不超过1个月，1-3年，不超2个月，3年上不超6个月。答案由柳哥提供谢谢（本解析由柳哥提供）(45):D(46):C(47):A(48):D(49):B(50):B(51):D(52):A(53):A 我国《合同法》第54条规定：“下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。(54):A 标书没有密封（废标）；没有法定代表人的签字（好标）；对同类问题表述不一致（好标），如累计工程量的总价跟报价不符；迟来的投标书（废标）（本解析由非我莫属提供）(55):B(56):A 21页
用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利（本解析由中大网校学员提供）(57):A 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：
中大网校引领成功职业人生
(58):B(59):B(60):B
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)(1):A,B,C(2):B,C,D(3):B,D,E(4):A,B,C(5):A,B,C,E(6):A,B,D(7):A,C,E(8):A,C,D,E(9):B,C,D A是联合投标的含义，不符合题意。正确答案是BCD,见课本44页（本解析由泛轻舟33提供）(10):A,B,D,E(11):A,B,C(12):D,E(13):A,B,C(14):C,D,E(15):A,B,C,E(16):A,B,C,E(17):A,B,D,E(18):A,B,C,E(19):A,B,C,E(20):B,C,D,E
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
【2023年法规二级建造师】推荐阅读：
2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题讲义10-30
二级建造师(法规)10-19
2018二级建造师法律法规复习重点12-11
2023年二级建造师《市政工程》模拟试题10-23
2019年二级建造师考试11-01
2011 年二级建造师实务总结10-21
2023年二级建造师法规试题09-14
2024年全国二级建造师执业资格考试用书07-28