二级建造师考试《机电》真题与答案解析

2024-08-10

二级建造师考试《机电》真题与答案解析（精选5篇）

1.二级建造师考试《机电》真题与答案解析篇一

二级建造师历年考试真题及答案解析免费下载

2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：http://url.cn/ejORs7

更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：338463100（入群即送一套白金课程，备考资

料，历年真题）

1关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法。正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D.项目经理部是施工企业内部常设机构正确答案是 B，回答正确

解析项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。

2（单项选择题）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲、乙行为的说法，正确的是（）A.乙的行为属于法定代理 B.甲有权拒绝接受这批普通水泥 C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D.甲应承担付款义务正确答案是 D，回答正确

解析《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。3（单项选择题）根据《物权法》，土地承包经营权属于（）A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权

正确答案是 B，回答正确

解析用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。4（单项选择题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（）

A.经依法登记，发生设立效力 B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D.未经登记，不动产交易合同无效正确答案是 A，回答正确

解析不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。

5（单项选择题）工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。A.专利权 B.商标权 C.著作权 D.发明权

正确答案是 C，回答正确

解析在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。6（单项选择题）根据《担保法》，下列财产不可以抵押的是（）A.厂房

B.可转让的专利权 C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施正确答案是 D，回答正确解析下列财产不得抵押：（1）土地所有权；

（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产;（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。

7（单项选择题）根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）A.生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地

正确答案是 D，回答正确

解析下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产;（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。

8（单项选择题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.行政处分 B.违约责任 C.行政处罚 D.交纳罚金

正确答案是 B，回答正确

解析民事责任可以分分为违约责任和侵权责任两类。违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。

9（单项选择题）以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）。A.政府对市场主体的守法诚信评价 B.社会中介信用机构的综合信用评价 C.市场主体的自我综合信用评价 D.行业协会协助政府部门的综合信用评价正确答案是 B，回答正确

解析社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价。

10（单项选择题）承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任 B.补充责任 C.连带责任 D.公平责任

正确答案是 C，回答正确解析无

11（单项选择题）建设工程招标的基本程序主要包括：

①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④旅行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；

⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A.①②③④⑤⑥⑦⑧ B.③②④⑦①⑤⑧⑥ C.②③①④⑦⑤⑥⑧ D.④③②⑦①⑤⑧⑥ 正确答案是 D，回答正确

解析建设工程招标的基本程序主要包括：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同，以及终止招标等。

12（单项选择题）按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）。A.昼间60dB（A），夜间50dB（A）B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）正确答案是 C，回答正确解析

按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011的规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间 70dB（A）,夜间55 dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。

13（单项选择题）根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请只想仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院 B.仲裁机构所在地高级人民法院

C.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院 D.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院正确答案是 D，回答正确

解析仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。

14（单项选择题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。A.撤回投标 B.提高投标保证金额 C.撤销投标

D.及时书面告知招标人正确答案是 D，回答正确

解析投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。15（单项选择题）关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包 B.个人可以承揽分包工程业务

C.建设单位有权直接指定分包工程承包人 D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位物权拒绝正确答案是 A，回答正确

解析分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。

16．在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的()，为决策提供支持。A．施工成本 B．报价成本 C．直接成本 D．合同成本

17．下列关于工程变更的说法中正确的是()。A．如果计划完整，工程变更可以避免

B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等 C．一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化 D．工程变更不能作为施工成本控制的依据

18，按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括()。A．高于利息的50％ B．利息 C．滞纳金 D．50％的利息

19．设置措施项目清单时，确定材料二次搬运等项目主要参考()A．施工技术方案 B．施工规程 C．施工组织设计 D．施工规范

20、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5（立方米），工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二o．85，则其台班产量定额为()。

A．12．8（立方米）／台班 B．15（立方米）／台班 C．102（立方米）／台班

D．120（立方米）／台班

21．()网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划 A．单代号时标 B．双代号时标 C．双代号搭接 D．单代号搭接

22．下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是()。A．编制资源需求计划 B．进度控制职能分工

C．选用对实现进度目标有利的施工方案 D．对工程进度进行风险分析

23，施工方进度控制的任务是依据()对施工进度的要求控制施工进度。A．监理规划 B．施工任务委托合同 C．施工任务单 D．施工组织设计

24．针对大型建设工程项目，需要编制()等层次的施工进度计划。A．控制性、实施性 B．指导性

C．指导性、控制性 D．控制性、指导性、实施性

25．对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由()承担。A．业主 B．设计单位 C．总承包商 D．物资供应商

26．建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目()确定的。A．施工阶段

B．设计准备阶段 C．设计阶段 D．决策阶段

27．按施工质量计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础属于()的内容。A．事前控制 B．事中控制 C．事后控制 D．反馈控制

28．()是比较普遍采用的施工质量计划文件。A．《工程施工组织设计》 B．《施工项目管理实施规划》 C．《质量手册》 D．《施工质量计划》

29，对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经()的验收，合格后方可使用。A．专业管理部门 B．施工单位 C．业主 D．监理单位

30．在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为()。A．投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格

C．投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格 D．投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格

31隐蔽工程在隐蔽前应由()通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。A．建设单位 B．临理单位 C．施工单位 D．政府质量监督部门

32、造成经济损失（）万元以上或重伤３人以上或死亡２人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。

A．5 D．10 C．15 D．20

33、下列施工质量事故处理方式中，（）是指经过适当的加固补强、修复缺陷，自检合格后重新进行检查验收。A．返工处理 B．返修处理 C．让步处理 D．降级处理

34．在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在()中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。A．《建筑法》

B．《建设工程质量管理条例》 C．《建设工程质量验收统一标准》 D．《合同法》

35．应该在()办理工程质量监督申请手续。A．工程开工当日 B．开工后七天内 C．开工后三天内 D．工程项目开工前

36、单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起（）提交竣工验收备案部门。A．3天内

B．7天内 C．5天内 D．10天内

37、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（）。A．质量目标

B．质量方针 C．质量战略 D．质量体系

38．在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是()A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请 B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请 C．企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请

D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请

39．职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有()。A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员 B．员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员 C ．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员 D，业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员

40．建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括）（A．不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产 B．施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出 C．生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题 D．对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划）。

2.二级建造师考试《机电》真题与答案解析篇二

《建筑工程管理与实务》

一、单项选择题

1．按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（）。

A．三层B．五层

C．七层D．九层

【参考答案】B

【解析】住宅建筑按层数和高度分类：1-3层为低层住宅，4-6层为多层住宅，7-9层（高度不大于27m）为中高层住宅，10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。

2．下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是（）。

A．屈服强度B．抗拉强度

C．疲劳强度D．伸长率

【参考答案】C

【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。

3．终凝时间不得长于6．5h的水泥品种是（）。

A．硅酸盐水泥B．普通水泥

C．粉煤灰水泥D．矿渣水泥

【参考答案】A

【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6．5h，其他五类水泥不得长于10h，教材27。

4．针对平面形式为椭圆形的建筑，建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是（）。

A．直角坐标法B．角度交会法

C．距离交会法D．极坐标法

【参考答案】D

5．不以降低基坑内地下水为目的的井是（）。

A．集水井B．减压井

C．回灌井D．降水井

【参考答案】C

【解析】参见教材P54。考查人工降排地下水施工技术。

6．下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（）。

A．连接角码B．硅酮结构胶

C．不锈钢螺栓D．防火密封胶

【参考答案】D

7．关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是（）。

A．入模温度宜低于35℃B．宜在午间进行浇筑

C．应及时进行保湿养护D．宜用白色涂装砼运输车

【参考答案】B

8．关于高强度螺栓施工的说法，正确的是（）。

A．高强度螺栓不得强行穿入B．高强度螺栓可兼做安装螺栓

C．高强度螺栓应一次性拧紧到位D．高强度螺栓梅花头可用火焰切割

【参考答案】A

9．双排扣件式钢管脚手架的主节点是指（）。

A．连墙件与架体连接处B．剪刀撑与水平杆连接处

C．剪刀撑与立杆连接处D．纵横向水平杆与立杆连接处

【参考答案】D

10．下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于12V的是（）

A．隧道B．人防工程

C．锅炉内D．高温场所

【参考答案】C

【解析】特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。

11．关于外用施工电梯与楼层间通道防护门的做法，正确的是（）。

A．门为常闭型，开闭装置设在电梯一侧

B．门为常闭型，开闭装置设在楼层室内一侧

C．门为常开型，电梯运行期间上锁

D．门为常开型，电梯停行期间上锁

【参考答案】A

【解析】参见教材P190。外用电梯与各层站过桥和运输通道，除应在两侧设置安全防护栏杆、挡脚板并用安全立网封闭外，进出口处尚应设置常闭型的防护门。

12．按照建筑安装工程造价的构成，其他项目费用不包括（）。

A．暂列金额B．计日工

C．总包服务费D．安全施工费

【参考答案】D

【解析】参见教材P。其他项目费用包括：暂列金额、（暂估价）、计日工、总承包服务费。

13．一级动火作业的防火安全技术方案应由（）组织编制。

A．项目负责人B．项目技术负责人

C．项目安全负责人D．企业技术负责人

【参考答案】A

【解析】参见教材P231。一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企安全管理部门审查批准后，方可动火，如钢结构的安装焊接。

14．根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息的公布期限一般为（）。A．1

个月到12个月B．3个月到6个月

C．3个月到12个月D．6个月到3年

【参考答案】D

【解析】参见教材P257。

15．关于房屋建筑工程在正常使用条件下最低保修期限的说法，正确的是（）。A．供热系统为2

个采暖期B．装修工程为5年

C．给排水管道为5年D．外墙面防渗漏为该工程合理使用年限【参考答案】A

【解析】参见教材P265。

16．项目职业健康安全技术角度的交底人应是（）。

A．项目负责人B．项目技术负责人

C．企业技术负责人D．企业安全负责人

【参考答案】B

【解析】参见教材P269。

17．关于建筑工程施工质量验收单元划分的说法，错误的是（）。

A．单位工程可以是一个构筑物B．分部工程可划分为若干个子分部工程

C．分项工程可划分为若干个子分项工程D．检验批可按变形缝划分

【参考答案】C

【解析】参见教材P271。

18．240mm厚砖砌体承重墙，每个楼层墙体上最上一皮砖的砌筑方式应采用（）。

A．整砖斜砌B．整砖丁砌

C．半砖斜砌D．整砖顺砌

【参考答案】B

【解析】参见教材P281。

19．建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分，正确的是（）。

A．A级：不燃；B级：难燃；C级：可燃；D级：易燃

B．A级：不燃；B1级：难燃；B2级：可燃；B3级：易燃

C．Ⅰ级：不燃；Ⅱ级：难燃；Ⅲ级：可燃；Ⅳ级：易燃

D．甲级：不燃；乙级：难燃；丙级：可燃；丁级：易燃

【参考答案】B

【解析】参见教材P302。装修材料按其燃烧性能划分为四级：A级：不燃性；B1级：难燃性；B2级：可燃性；B3级：易燃性。

20．下列工程中，超出二级建造师（建筑工程）执业资格范围的是（）。

A．高度90m的公共建筑工程B．高度75m的附着脚手架安装工程

C．跨度36m的钢结构建筑工程D．造价900万元的装饰装修工程

【参考答案】C

【解析】参见教材P323。

二、多项选择题

21．建筑结构的可靠性包括（）。

A．安全性B．适用性

C．经济性D．耐久性

E．美观性

【参考答案】ABD

【解析】安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。

22．混凝土的优点包括（）。

A．耐久性好B．自重轻

C．耐火性好D．抗裂性好

E．可模性好

【参考答案】ACE

【解析】钢筋混凝土结构具有如下优点：（1）就地取材。（2）耐久性好。（3）整体性好。（4）可模性好。（5）耐火性好。

钢筋混凝土缺点主要是自重大，抗裂性能差，现浇结构模板用量大、工期长等。

23．木材干缩会导致的现象有（）

A．表面鼓凸B．开裂

C．接榫松动D．翘曲

E．拼缝不严

【参考答案】BCDE

【解析】湿胀干缩变形会影响木材的使用特性，干缩会使木材翘曲、开裂，接榫松动，拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。

24．地基验槽中采用钎探法时，同一单位工程中各钎探点打钎应（）。

A．钎径一致B．钎探耗时一致

C．钎锤一致D．用力（落距）一致

E．锤击数一致

【参考答案】ACD

【解析】打钎时，同一工程应钎径一致、锤重一致、用力（落距）一致。每贯入30cm（通常称为一步），记录一次锤击数，每打完一个孔，填入钎探记录表内，最后进行统一整理。

25关于防水卷材施工说法正确的有（）。

A．地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘

B．地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法

C．基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴

D．铺贴双层卷材时，上下两层卷材应垂直铺贴

E．铺贴双层卷材时，上下两层卷材接缝应错开

【参考答案】CE

26下列关于招投标说法错误的有（）。

A．招投标活动应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则进行B．招标人不

得邀请招标特定投标人

C．公开招标的项目应该发布招标公告

D．招标文件应该载明投标有效期

E．招标人分别组织投标人踏勘现场

【参考答案】BE

27．下列材料和构配件进场时必须进行抽样复验的是（）。

A．填充墙砌块B．钢管脚手架用扣件

C．结构用钢筋D．绑扎钢筋用铁丝

E．防水卷材

【参考答案】CE

28在竣工图章中需列明的内容有（）。

A．施工单位项目负责人B．现场监理工程师

C．施工单位竣工图审核人D．总监理工程师

E．设计单位审核人

【参考答案】BCD

29．下列装饰装修工程中，通常需要洒水养护的有（）

A．整体面层地面B．干挂花岗岩墙面

C．陶瓷锦砖饰面D．水泥压力板隔墙

E．水泥砂浆抹灰墙面

【参考答案】AC

30根据室内环境污染物控制的不同要求，下列民用建筑中，属于I类建筑的有（）。A．图书馆B．医院

C．体育馆D．住宅

E．展览馆

【参考答案】BD

三、案例分析题

（一）【背景资料】

某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2209）规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。

在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图（时间单位：月）形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示

针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况，施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因。上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。

【问题】

1．本工程的施工组织设计中应包含哪些基本内容？

2．施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格？

3．写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况；如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月？

4．针对工序E、工序F、工序D，分别判断施工单位上报的三项工期索赔是否成立，并说明相应的理由。

【参考答案】

1．编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法（主要施工方案）、施工现场平面布置、主要施工管理计划。

2．施工单位技术负责人或者授权的技术人员审批。

3．（1）工序E：拖后1个月；工序F：拖后2个月；工序D：拖后1个月。

（2）后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是13个月

4．（1）工序E工期索赔成立，索赔1个月；理由：建设单位供应材料原因所导致，责任由建设单位承担且工序E是关键工作（或总时差为0）影响工期1个月

（2）工序F工期索赔成立，索赔1个月；理由：因为当地政令性停工导致，由建设单位承担责任且影响工期1个月（总时差1个月，拖后2个月，影响工期1个月）

（3）工序D工期索赔不成立；理由：因为工人返乡农忙原因，施工单位的责任。

（二）【背景资料】

某新建商用群体建设项目，地下二层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，桩筏基础，建筑面积88000m

²。某施工单位中标后组建项目部进场施工，在项目现场搭设了临时办公室，各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施；并根据场地实际情况，在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。

施工单位在每月例行的安全生产与文明施工巡查中，对照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查：经统计，现场生产区临时设施总面积超过了1200m

²，检查组认为现场临时设施区域内消防设施配置不齐全，要求项目部整改。

针对地下室200mm厚的无梁楼盖，项目部编制了模板及其支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系，支撑架立杆纵横向间距均为1600mm，扫地杆距地面约150mm，每步设置纵横向水平杆，步距为1500mm，立杆深处顶层水平杆的长度控制在150～300mm。顶托螺杆插入立杆的长度不小于150mm、伸出立杆的长度控制在500mm以内。

在装饰装修阶段，项目部使用钢管和扣件临时搭设了一个移动式操作平台用于顶棚装饰装修作业。改操作平台的台面面积8．64m²，台面距楼地面高4．6m。

【问题】

1．按照“文明施工检查评分表”的保证项目检查时，除现场办公和住宿之外，检查的保证项目还应有哪些？

2．针对本项目生产区临时设施总面积情况，在生产区临时设施区域内还应增设哪些消防器材或设施？

3．指出本项目模板及其支撑架专项施工方案中的不妥之处，并分别写出正确做法。

4．现场搭设的移动式操作平台的台面面积，台面高度是否符合规定？现场移动式操作平台作业安全控制要点有哪些？

【参考答案】

1．保证项目：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场防火（现场办公与住宿）

2．—般临时设施区，每100m²配备两个10L的灭火器；大型临时设施总面积超过1200m2的，至少24个10L的灭火器；应备有专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶（池）、消防砂箱等器材。

3．（1）不妥之处1：支撑架立杆纵横向间距均为1600mm；正确做法1：支撑架立杆纵横向间距均不大于1500mm

（2）不妥之处2：扫地杆距地面约1500mm；正确做法2：扫地杆距地面不大于200mm

（3）不妥之处3：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在500mm以内；正确做法:3：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在300mm以内

4．（1）现场搭设的移动式操作平台的台面面积和台面高度均符合规定。（移动式操作平台台面不得超过10m2，高度不得超过5m。）

（2）安全控制要点：移动式操作平台台面不得超过10m2，高度不得超过5m。台面脚手板要铺满钉牢，台面四周设置防护栏杆;平台移动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台。

（三）【背景资料】

某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600m²，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。

在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证，监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。

在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）的规定进行修整。

主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处（一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600*2600mm的洞口）安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。

【问题】

1．按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质{2009}87号）规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处，并分别写出正确做法。

2．较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序？

3．针对五层楼板检查所发现的孔口，洞口防护问题，分别写出安全防护措施。

4．本工程主体结构分部工程验收资料应包括哪些分项工程。

【参考答案】

1．（1）错误之处1：经分包单位技术负责人审批后；

正确做法：经分包单位技术负责人审批后还需要总包单位技术负责人审批。

（2）错误之处2：分包单位技术负责人组织专家论证；

正确做法：总包单位组织专家论证

2．1）将蜂窝孔洞周围松散混凝土和软弱浮浆层凿除（清除）

2）蜂窝处凿毛，用水冲洗

3）重新支设模板，洒水充分湿润后用强度等级高一级的细石混凝土浇灌捣实；或采用微膨胀混凝土振捣密实

4）加强养护

3．（1）短边尺寸200mm的孔口安全防护措施：用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。

（2）一处为尺寸1600*2600mm的洞口安全防护措施：四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。

4．主体分部工程验收资料包括钢筋、模板、混凝土、现浇结构、填充墙砌体。

（四）【背景资料】

某施工单位在中标某高档办公楼工程中，与建设单位按照《建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201》签订了施工总承包合同，合同中约定总承包单位将装饰装修．幕墙等部分项工程进行专业分包。

施工过程中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令，在变更指令下发后第10天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，包含了经监理工程师审核．已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提交并更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。

该工程完工后，建设单位指令施工各单位组织相关人员进行竣工验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门他提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正。

在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出5%时，该项增加部门或生育部门综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出5%，其相应工程数量、单价等数据相见下表：

清单项清单工程量实际工程量清单综合单价浮动系数

清单项A5080m³5594m³452元/m³5%

清单项B8918m³8205m³140元/m³5%竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交到监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。

【问题】

1．在墙面装饰装修做法的设计变更估计申请报送及进度款支付过程中都存在哪些错误之处？分别写出正确的做法。

2．针对建设行政主管部门责令改正的验收组织错误，本工程的竣工预验收应由谁来组织？施工单位哪些人必须参加？本工程的竣工验收应由谁进行组织？

3．分别计算清单A和清单B结算的清单费用。

4．分别指出总包单位．专业分包单位．监理单位的工程资料的正确移交程序。

【参考答案】1．

1）错误之处1：专业分包单位不应直接向监理工程师提出申请

正确做法：专业分包单应向总包单位提出，由总包单位向监理工程师提出申请。

2）错误之处2：建设单位以未审批为理由予以扣除该项变更的费用不正确

正确做法：发包人在承包人提交变更估价申请后14天内予以审批，逾期未审批的视为认可承包人提交的变更估价申请。建设单位应该认同该项变更费用，不应扣除。

3）错误之处3：变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付

正确做法：变更设计增加款项同期的进度款中一起支付。

2．本工程的竣工预验收应有总监理工程师组织；施工单位必须参加的人员：施工总包单位的项目负责人和项目技术负责人以及分包单位的项目负责人和项目技术负责人。本工程的竣工验收应由建设单位项目负责人组织。

3．（1）（5594-5080）÷5080=10%大于5%

清单A结算的清单费用5080*（1+5%）*452+【5594-5080*（1+5%）】*452*（1-5%）

=5334*452+260*429.4=2410968+111644=2522612元

（2）（8918-8205）÷8918=8%大于5%

清单B结算的清单费用：8205*140*（1+5%）=1206135元

4．（1）专业分包单位工程资料移交到总包单位

（2）总承包单位将工程资料（含专业分包单位的资料）移交到建设单位。

3.二级建造师考试《机电》真题与答案解析篇三

试卷及答案解析

一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害。财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的合同

2.适用《产品质量法》调整的是（）

A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制件 D.装修工程

3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（）

A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性

4.行政处罚案例中，组织听证的费用是由（）承担

A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会

5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）A.拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约人未作出承诺 C.受要约人对要约内容作出实质性修改

D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人

6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程

7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。A.政府全部 B.房屋公共维修基金

C.建筑所有权人自行

D.政府与建筑所有权人共同

8.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。

A.订立劳动合同 B.实际用工 C.劳动合同备案 D.实际支付工资

9.下列事项中，能够申请行政复议的是（）

A.行政处分决定 B.招标投诉处理 C.质量纠纷调解 D.造价指导信息发布

10.甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）

A.要约已撤销 B.要约已撤回 C.合同已失效 D.甲方未承诺

11.当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）

A.视为条件已成就 B.合同失效 C.条件不成就 D.合同生效

12.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。

A.原告住所地 B.合同签订地 C.仲裁机构所在地 D.标的物所有在

13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（）

A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系

14.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。A.1 B0.9 C.0.95 D.1.1

15.关于合同成立地点的说法，正确的是（）A.当事人不得约定合同成立地点 B.要约发出地点为合同成立地点

C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点 D.承诺生效地点为合同成立地点

16.下列法律中，属于行政法的是（）

A.《公司法》 B.《建筑法》 C.《合同法》 D.《治安管理处罚法》

17.关于执行申请期间的说法，正确的是（）A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算 C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算 D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

18.下列情形中，构成委托代理终止的是（）

A.代理人辞去委托 B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人死亡 D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭

19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外（）

A.合同不生效 B.合同无效 C.合同终止 D.不影响合同效力

20.根据《环境影响评价法》，在项目建设。运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。

A.建设项目审批部门 B.原环评文件审批部门 C.建设单位 D.建设行政主管部门

21.根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是（）A.被依法撤销的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.无效合同

22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）A.客体。内容均变更 B.主体。客体均变更 C.主体。内容均变更 D.形式。主体均变更

23.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）A.申请延期 B.自行废止 C.报发证机关核验 D.重新更换

24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。

A.6 B.48 C.12 D.24

25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）

A.直接费 B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本

26.人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日 A.1 B.26 C.5 D.10

27.施工企业的项目负责人应当对（）负责。

A.本单位的安全生产 B.建设工程项目的安全施工

C.本单位安全生产所需资金 D.危险性较大的专项施工方案确定

28.建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位 A.拒绝 B.指定 C.认可 D.考察

29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（）

A.提出上诉 B.提起再审 C.申请复议一次 D.不予执行

30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制 C.完全响应招标文件各项目要求 D.包括投标担保

31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。

A.其同住的近亲属 B.发布决定 C.额外支付劳动者一个月工资 D.赔偿损失 32.预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。A.50 B.100 C.70 D.150

33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定 ②签订补充协议 ③按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后顺序是（）

A.①②③ B.③②① C.②①③ D.②③①

34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。

A.首次开庭前 B.收到传票之日起7日内 C.举证期满前 D.庭审结束前

35.仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以（）

A.向人民法院上诉 B.向人民法院申请再审 C.向人民法院执行庭申请复义议 D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁

36.超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼 B.提出请求 C.主张权利 D.自愿履行

37.建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损件 D.支付违约金

38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院 C.仲裁委员会所在地的基层人民法院 D.被告所在地的基层人民法院

39.《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员（）的权利。A.拒绝违章指挥和强令冒险作业 B.紧急避险 C.请求赔偿 D.批评。检举和控告

40.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。

A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位 D.建设行政主管部门

41.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（）A.5 B.20 C.10 D.15

42.在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是（）A.抵押 B.保证 C.质押 D.留置 43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担（）责任。A.侵权 B.违约 C.不当得利 D.无因管理

44.建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证 C.房屋销售许可证 D.建设工程施工许可证

45.可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）

A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效

46.工程建设中拟采用的新擮.新工艺。新材料，不符合现行（）规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A.国家技术标准 B.强制性标准 C.行业质量标准 D.地方质量标准

47.甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是（）

A.原合同已经终止 B.必须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合同内容已变更

48.分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是（）。A.起诉讼有法律依据 B.只能以总包人的名议起诉 C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权

49.施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。

A.建造师原注册单位 B.建设主管部门 C.项目经理本人 D.施工企业

50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由（）颁发和管理。

A.县级以上人民政府 B.县级以上人民政府建设主管部门

C.省。自治区。直辖市人民政府 D.省。自治区。直辖市人民政府建设主管部门

51.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）

A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B.合同已经生效，甲应当履行合同 C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意 D.乙的行为构成表见代理

52.关于合同成立时间的说法，正确的是（）

A.承诺生效时合同成立 B.口头合同自交付标的物时成立

C.合同书自生效时成立 D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立

53.根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是（）A.追索赡养费。抚养费 B.追索抚恤金，医疗费 C.追索违约金或者赔偿损失 D.追索劳动报酬

54.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（）

A.附条件解除 B.附期限解除 C.附期限终止 D.附条件终止

55.关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查 D.女职工生育享受不少于90天的产假

56.投标有效期的起始时间是（）时。

A.发售招标文件 B.投标截止 C.评标结束 D.发出中标通知书

57.违约责任承担的方式包括（）

A.继续履行 B.提供担保 C.解除合同 D.代位赔偿

58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月（）日。

A.8 B.4 C.18 D.24

59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）A 侵权 B 预期违约 C 合法行为 D 单方解除合同

60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按（）履行。

A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格

二、多项选择题（共20题，每题2分）

61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责 B.施工总承包单位对施工质量负责

C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责

D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任 E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责

62.关于劳动合同试用期的说法正确的有（）

A.试用期次数最多为2次 B.试用期不包含在劳动合同期限内 C.试用期最长为6个月 D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同

E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期 63.民事法律关系的主体包括（）

A.法人 B.财物 C.权利义务

D.行为 E.自然人

64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中（）条款的效力。

A.全国履行 B.履约担保 C.结算和清理 D.争议解决 E.竣工验收

65.下列情形中，人民法院应该再审的有（）

A.管辖错误的 B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的 D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法

66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（），可以终止履行。

A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的 C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案件的 E.转移财产。抽逃资金，以及逃避债务的

67.根据《产品质量法》，生产者不得（）

A.生产国家命令淘汰的产品 B.伪造或者占用他人的厂名 C.对产品使用性能瑕疵作出说明 D.伪造或者冒用认证标志等质量标志 E.以不合格产品冒充合格产品

68.甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为（）

A.属于正常的商业行为 B.属于泄露或不正当使用商业秘密 C.应承担缔约过失责任 D.构成侵权行为 E.构成违约行为

69.下列责任中，属于行政处罚的有

A.责令停产停业 B.罚金 C.暂扣或者吊扣执照 D.赔偿损失 E.治安拘留

70.不能作为民事诉讼证人的有（）

A.本案书记员 B.本案鉴定人员 C.本案诉讼代理人 D.无民事行为能力人 E.当事人亲属

71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文

A.市容市貌 B.质量 C.安全 D.卫生

E.环境保护

72.根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.用人单位违章指挥。强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满

73.建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括（）A.已经办理了用地批准手续 B.施工图设计文件已按规定通过了审查

C.消防设计图纸已经公安消防机构审核 D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E.已经办理了招标投标核准手续

74.民事诉讼的基本特点包括（）

A.公权性 B.自愿性

C.保密性 D.强制性 E.程序性

75.某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）

A.合同履行地法院 B.仲裁委员会 C.合同签订地法院 D.被告住所地法院 E.原告住所地法院

76.下列情形中，符合工程发包。分包管理相关规定的有（）

A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工 B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标 C.施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包

D.施工企业将包含人。机。料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包 E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有（）

A.债务人不同意履行 B.债务人公司分立 C.法律上不能履行 D.事实上不能履行 E.履行费用过高

78.合同无效的原因有（）A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的

C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平E.损害社会公共利益

79.下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有（）A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

80.下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（）

A.重伤80人 B.直接经济损失5000万元C.死亡20人 D.直接经济损失8000万元 E.死亡30人

2013二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》

试卷及答案解析

一、单项选择题

1.答案：B 解析：由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。

2.答案：C 解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。

3.答案：C 解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。

4.答案：A 解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。

5.答案：D 解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。

6.答案：B 解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程；子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。7.答案：D

8.答案：B 解析：用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。9.答案：D 解析：不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。

10.答案：A 解析：因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。

11.答案：C 解析：当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。

12.答案：A 解析：通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。13.答案：B 解析：债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。14.答案：A 解析：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。

15.答案：D 解析：合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。

16.答案：D 解析：行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。17.答案：D 解析：申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

18.答案：A 解析：委托代理终止的情形：

代理期间届满或者代理实务完成代理人取消委托或者代理人辞去委托代理人死亡

代理人丧失民事行为能力

作为被代理人或者代理人的法人终止

19.答案：D 解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

20.答案：B 解析：项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。21.答案：C 解析：构成缔约过失的条件：

1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销（与违约责任的区别）

2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

3、受害方的信赖利益遭受损失

22.答案：A 解析：狭义的合同变更不包括主体变更。

23.答案：C 解析：中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。24.答案：B 解析：根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。

25.答案：C 解析：投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。26.答案：B 解析：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。

27.答案：B 解析：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。28.答案：B 解析：建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。

29.答案：C 解析：裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。30.答案：A 解析：投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。

31.答案：C 解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。32.答案：C 解析：应该是50+20=70 33.答案：C 解析：先是按照签订补充协议，再是交易习惯，最后是其他相关规定执行。34.答案：A 解析：本题考查的是仲裁法。

35.答案：D 解析：本题考查的是仲裁裁决的执行，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼

36.答案：D 解析：超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制 37.答案：D 解析：合同无效的话，不会产生违约金的法律后果 38.答案：B 解析：必须向所在地的中级人民法院提出。

39.答案：C 解析：本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。

40.答案：A 解析：因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。

41.答案：B 解析：子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。

42.答案：D 解析：本题参考留置权。

43.答案：B 解析：本题考查的是物权的设立、变更、转让和消灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担违约责任。参见教材

44.答案：D 解析：申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。45.答案：C 解析：即合同成立之始起就不具有效力。

46.答案：B 解析：本题考查的是工程建设强制性标准的实施，工程建设中怒采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。参见教材 47.答案：C 解析：合同主体签订人没有变更。48.答案：D 解析：本题考查的是代位权，参见教材

49.答案：D 解析：本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。50.答案：D 解析：本题考查的是安全生产许证管理规定。参见教材

51.答案：D 解析：表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。

52.答案：A 解析：合同成立的时间关系到当事人合适受合同拘束。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。

53.答案：C 解析：适用于先于执行的有赡养费、抚养费、抚恤金、医疗费、劳动报酬。只有C，没有。

54.答案：A 解析：施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除

55.答案：C 解析：女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温、低温的体力劳动；具体详见教材

56.答案：B 解析：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点；在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。

57.答案：A 解析：违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。58.答案：A 解析：合同成立时指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。59.答案：B 解析：本题考查的是违约责任承担方式，预期违约

60.答案：A 解析：本题考查的是合同履行的规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价履行，参见教材

二、多项选择题

61.答案：ABCD 解析：本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任，对于才来哦的采购，谁采购谁负责，所以A正确，建筑法第十五条：建筑工程实行总承包的，工程质量由于工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

62.答案：CE 解析：同一用人单位与同一劳动者只能约定一次使用期，所以A错误，试用期包含在劳动合同期限内，所以B错误，用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由，所以D错误。

63.答案：AE 解析：民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括自然人，法人和其他组织。

64.答案：CD 解析：合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。65.答案：DE 解析：人民法院应当再审的有：违反法律规定，管辖错误的；违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；未经传票传唤，缺席判决的。ABC阐述不全面。

66.答案：ACE 解析：对方有下列情况，可以行使不安抗辩权（当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任）。

1、经营状况严重恶化

2、转移财产、抽逃资金以及逃避债务

3、三十商业信誉

4、有丧事或者可呢过丧失履行债务能力的其他情况 67.答案：ABDE 解析：参见教材p100，《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为：得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料不得伪造产地，不得伪造或毛用他人厂名、厂址不得伪造或者冒用认证质量标志

不得参杂、不得以假充真、以次充好、不得以不合格产品冒充合格产品

68.答案：CD 解析：本题在合同订立谈判阶段，建设单位违背诚实信用原则，所以属于缔约过失责任，属于泄露或不正当使用商业秘密，侵犯了乙设计单位的权利。参见教材 69.答案：AC 解析：行政处罚种类包括：

警告

罚款

没收违法所得、没收非法财物

责令停产停业暂扣或吊销许可证和执照

行政拘留，治安拘留是行政处罚之一其他行政处罚参见教材

70.答案：ABC 解析：不能作证人的人

不能正确表达意志的人诉讼代理人

审判员、陪审员、书记员鉴定的人员

参与民事诉讼的检察人员

71.答案：BCDE 解析：工程建设强制性标准时指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。参见教材

72.答案：ABCD 解析：本题考查的是劳动者可以解除劳动合同合同的情形，参见教材 73.答案：ABCD 解析：本题考查的是申请施工许可证的条件，参见教材 74.答案：ADE 公权性、强制性、程序性。

75.答案：AD 解析：因合同纠纷提起诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖，仲裁没有法定管辖的规定。参见教材

76.答案：CE 解析：建筑法严禁肢解发包，也不可以分解为若干标段进行招标。参见教材 77.答案：CDE 解析：非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能够并且应该实际履行的基础上，以下情况例外：

法律上或事实上不能履行

债务的标的物不适于强制履行或履行费用过高债权人在合理期限内未要求履行参见教材 78.答案：ABE 解析：无效合同的原因

一方欺诈，并损害国家利益的

一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同以合同法形式掩盖非法目的损害社会公共利益

违反法律法规强制性规定的参见教材 79.答案：AE 解析：

1、因重大误解订立的合同

2、显失公平的合同、3、因欺诈胁迫而订立的合同、4、乘人之危而订立的合同参见教材

80.答案：ABCD 解析：重大事故，是指造成10人以上30人以下的死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上一亿元一下直接经济损失，以上包括本数，以下不包括。参见教材

2012二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》

试卷及答案

一、单项选择题(共60题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)1．关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A．施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师的签字或执业印盖章 B．施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章 C．所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任 D．大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任

2．关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（）。A．注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩 B．不良行为记入信用档案，良好行为不必记入

C．注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示 D．由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公开

3．《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．司法解释

4．总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司，从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是（）。

A．行为人不具有相应的行为能力 B．行为人意思表示不真实 C．行为内容不合法 D．行为形式不合法

5．下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）。A．投标人之间相互约定抬高投标报价

B．投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件

C．施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工 D．承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包

6．表见代理的法律后果应该由（）承担。

A．代理人 B．被代理人 C．第三人 D．代理人和第三人

7．债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采取的消灭债务的方式是（）。

A．抵消 B．提存 C．混同 D．免除

8．劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。A．1 B．2 C．3 D．6

9．劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A．3 B．6 C．10 D．12

10．行政机关作出（）决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A．警告 B．开除 C．责令停产停业 D．撤职处分

11．项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的，其行为构成（）。

A．重大劳动安全事故罪 B．重大责任事故罪 C．工程重大安全事故罪 D．危害公共安全罪

12．下列行为中，属于要约的是（）。

A．发布招标公告 B．寄送价目表 C．寄送订货单 D．发布招股说明书

13．根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。

A．承诺需由受要约人向要约人作出 B．承诺必须以书面的形式通知要约人

C．承诺的内容应当与要约的实质性内容一致 D．承诺必须在要约的有效期限内做出

14．根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。

A．租赁合同 B．买卖合同 C．建设工程合同 D．借款合同

15．下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（）。

A．承包人没有按照合同约定的时间完成工程 B．发包人没有按照合同约定的时间支付工程款 C．承包人在资格预审时没有通过审查

D．承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失

16．甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方； 2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同寄还甲，2010年11月30日甲收到该合同书；合同书约定合同于2010年12月10日生效，该合同成立时间是（）。

A．2010年11月10日 B．2010年11月20日 C．2010年11月30日 D．2010年12月10日

17．因欺诈、胁迫订立的合同，（）的应认定为无效合同。A．当事人产生重大误解 B．损害合同相对人利益 C．当事人意思表示不真实 D．损害国家利益

18．后履行合同义务的一方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。

A．经营状况严重恶化 B．丧失商业信誉 C．企业负有巨额债务 D．转移资产以逃避债务

19．债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权，自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A．6个月 B．1年 C．2年 D．5年

20．根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（）。

A．通知债权人 B．与债权人协商 C．经过债权人的同意 D．重新签订合同 21．甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙缴纳l0万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付I5万元违约金，甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同，则乙最多向甲支付（）万元。A．15 B．20 C．25 D．30．

22．一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。

A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年

23．关于留置的说法，正确的是（）。

A．留置的标的是不动产 B．不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

C．留置权人负有妥善保管留置财产的义务 D．置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

24．仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。

A．在调解书作出时B．在当事人达成调解协议时 C．在调解书送达双方时 D．经双方当事人签收时

25．下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。

A．法律条文 B．法院的司法解释 C．施工合同复印件 D．建筑施工规范

26．根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在（）提出。

A．举证期限届满前 B．首次开庭前l5日 C．不迟于举证期限届满前7日 D．一审法庭辩论终结前

27．申请诉前财产保全应当向（）人民法院申请。

A．财产所在地 B．被告住所地 C．合同履行地 D．原告所在地

28．根据《民法诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（）未执行的，申请人可以向上一级法院申请强制执行。

A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年

29．某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。

A．质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理 B．合同仲裁条款约定无效

C．双方必须签订补充仲裁协议 D．双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理

30．债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（）。A．中止 B．中断 C．延长 D．消灭

31．下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。

A．正在建造的船舶 B．在建工程项目 C．城市土地使用权 D．被法院扣押的车辆

32．同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（）优先受偿。A．抵押权人 B．质权人 C．留置权人 D．已登记的担保物权人 33．根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。A．取得建设用地使用权证书 B．建设用地使用权登记

C．建设用地使用权登记信息公示 D．建设用地使用权登记信息公开

34．建设用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A．法律直接规定 B．当事人约定 C．出让人约定 D．受让人约定

35．建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。

A．1 B．2 C．3 D．4

36．专业工程分包单位可以将（）分包给符合资质条件的分包单位。

A．全部专业工程 B．部分专业工程 C．专业工程施工管理 D．劳务作业

37．工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该项建设工程的监理业务。A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．勘察单位

38．关于建设项目招标的说法，正确的是（）。

A．施工单项合同估算价在50万元人民币以上的项目必须进行招标 B．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目可以不进行招标 C．采用特定的专利或者专有技术的项目必须进行招标

D．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须进行招标

39．某建筑公司对已提交的投标文件进行修改，可以在（）修改投标文件，并书面通知招标人。A．投标有效期内 B．评标之前 C．投标文件截止时间后 D．提交投标文件截止时间前

40．下列行为中，属予投标人与招标人串通投标行为的是（）。

A．投标人为了争取中标而降低报价 B．投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标 C．某投标人为其他投标人陪标 D．开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人

41．根据《工程建设项目施工招投标办法》，投标有效期从（）之日开始计算。A．发布招标文件 B．购买招标文件 C．提交投标文件截止 D．发布中标通知

42．生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A．1 B．3 C．5 D．7

43．关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。

A．应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责 B．应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

C．应当进行安全施工技术交底 D．应当对拆除工程进行备案

44．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。A．分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务 B．分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担 C．总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任

D．总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

45．关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。A．没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证

B．未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C．建设主管部门在颁发施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查

D．企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

46．根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A．增加工程造价总额 B．建筑主体和承重结构变动 C．增加工程内部装修 D．改变建筑工程局部使用功能

47．施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）监督下现场取样并送交检测。A．监理单位或建设单位 B．设计单位或监理单位

C．建设工程质量监督机构或监理单位 D．施工单位或建设单位

48．施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。A．非施工单位原因产生的质量问题 B．工期未按期交工 C．属于保修书中约定的保修范围 D．工程价款结算完毕

49．根据《产品标识与标注规定》，所有产品或者包装上的标识必须有（）。A．产品质量检验合格证明 B．中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C．生产日期和安全使用期或失效日期 D．警示标志或者中英文警示说明

50．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。

A．建设项目规划审查部门 B．建筑安全监督管理机构 C．工程质量监督机构 D．工程建设标准批准部门

51．某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响（）。

A．报告书 B．报告表 C．公告书 D．登记表

52．施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。A．建设单位的节能设计要求 B．施工单位落实节能设计的水平

C．节能设计是否符合节能强制性标准 D．空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况

53．依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由（）报送公安机关消防机构审核。A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位

54．仲裁当事人达成仲裁和解协议的，一方当事人撤回仲裁申请后反悔的，另一方当事人（）。

A．可申请仲裁机构强制执行 B．可申请法院判决

C．可申请仲裁庭恢复审理 D．不得再就同一事项申请仲裁

55．当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年

56．工程项目建设过程中发生下列情形时，不能提起行政诉讼的是（）。

A．建设单位压缩合同约定工期被处以罚款 B．施工单位因偷工减料被责令停业整顿

C．监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书 D．建设行政管理部门对工作人员的奖惩决定

57．下列请求事项中，属于人民法院不予受理公民法人申请行政复议的事项的是（）。A．对吊销许可证和执照等行政处罚不服的 B．对财产的查封等行政强制措施不服的 C．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D．认为某地方性法规违法的

58．建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由（）中级人民法院管辖。

A．仲裁协议签订地 B．该仲裁机构所在地 C．建设工程所在地 D．承包人住所地

59．律师出庭的权利是基于（）而产生的。

A．人民法院的允许 B．委托合同与单方授权 C．当事人一方无诉讼能力 D．维护社会合法权益

60．合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，按照交易习惯又无法确定的，给付货币的应该在（）履行。

A．给付货币一方所在地 B．接受货币一方所在地 C．合同签订地 D．被告所在地

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)61．下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。、A．省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会 B．省、自治区、直辖市的人民政府

C．省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会 D．省级人民政府所在地的市级人民政府 E．国务院各部委

62．下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。

A．建筑作品 B．工程设计图 C．注册商标 D．外观设计专利 E．立体作品

63．关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（）。A．招标信息公开 B．评标准则公开 C．开标程序公开 D．评标委员会组成人员公开 E．中标结果公开

64．下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。

A．投标人之间先行内部竞价确定中标人 B．投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价 C．招标人向投标人泄露标底 D．投标人借用其他企业名义投标 E．招标人预先内定中标人

65．下列属于安全生产从业人员权利的有（）。A．知情权 B．对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权 C．请求赔偿权 D．危险报告权 E．紧急避险权

66．根据《建设工程安全生产管理条例》建设单位应当在拆除工程施工l5日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。A．施工单位资质等级证明

B．拟拆除建筑物，建筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C．相邻建筑物和建筑物及地下工程的有关资料 D．拆除施工组织方案

E．堆放、清除废弃物的措施

67．关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（）。

A．经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件 B．设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改 C．建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件

D．设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准 E．设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计

68．根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（）。A．外墙防渗漏 B．设备安装 C．给排水管道 D．防水工程 E．装修工程

69．关于消防设计审核和验收的说法，正确的有（）。

A．建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核

B．建筑工程消防设计图样不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证 C．经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意

D．公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料 E．依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收

70．在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（）。A．在试用期间被证明不符合录用条件 B．严重失职给本单位造成重大损失

C．严重违反施工企业规章制度 D．被依法追究民事责任 E．被依法追究刑事责任 71．根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，以下的情形中将被作为废标处理的有（A．未按招标文件要求提交投标保证金的

B．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的

C．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 D．只有法定代表人盖章并未签字的

E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

72．工程监理单位在工程监理过程中形成的文件，主要包括（）

A．监理规划 B．监理月报中的有关质量问题 C．建设工程施工许可证 D．进度控制文件 E．监理会议纪要中的有关质量问题）。73．《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有（）。

A．排除妨碍 B．赔偿损失 C．返还财产 D．支付定金 E．消除影响、恢复名誉

74．关于格式合同与非格式合同的表述中，正确的有（）。A．格式合同，又称为定式合同、附和合同或一般交易条件 B．提供格式条款一方加重对方责任的，该条款无效

C．提供格式条款一方免除其责任、排除对方主要权利的，该条款无效 D．格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

E．对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释

75．建设单位的下列行为中，不符合《建设工程质量管理条例》规定的有（）。A．任意压缩合理工期的 B．迫使承包方以高于成本的价格竞标的

C．建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的 D．未按照国家规定办理工程质量监督手续的 E．施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的

76．重大误解是导致合同变更与撤销的原因之一，重大误解的构成条件有（）。． A．表意人因为误解作出了意思表示 B．表意人的误解是重大的

C．误解是由表意人自己的过失造成的 D．误解不应是表意人故意发生的 E．误解可以是表意人自己的有意造成的

77．关于定金与预付款的说法，正确的有（）。

A．定金与预付款的约定都是在交款后生效 B．定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款 c．定金是为了担保合同履行，预付款是为了对方履行合同提供资金相助

D．定金是从合同，预付款是主合同的组成部分 E．定金和预付款都使用双倍规则

78．根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有（）。

A．裁决的事项超出仲裁协议约定的范围 B．依据伪造的证据作出的裁决 C．双方当事人均对裁决不服 D．重大案件适用了独任庭审理 E．没有仲裁协议

79．下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有（）。A．鉴定机构不具备相关的鉴定资格

B．鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关

C．鉴定机构并非当事人一方愿意选择的 D．鉴定程序本身严重违法 E．鉴定结论明显依据不足

80．建设工程价款优先受偿权的范围是（）。

A．施工工作人员的报酬 B．实际支付的建筑构(配)件价款 C．欠付工程价款的利息 D．实际支付的材料款 E．当事人未约定的垫资利息

2012全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》试卷答案

一、单项选择题

1．B 2．C 3．B 4．C 5．B 6．B 7．B 8．B 9．D 10．C 11．B 12．C 13．B 14．C 15．D 16．B 17．D 18．C 1921．B 22．B 23．C 2426．C 27．A 28．B 2931．D 32．C 33．B 3436．D 37．C 38．D 3941．C 42．C 43．C 4446．B 47．A 48．C 4951．A 52．C 53．A 5456．D 57．D 58．B 59

二、多项选择题

61．AC 62．ABE 6366．ABDE 67．AD 6871．ABCE 72．ABDE 7376．ABCD 77．BCD 78

．D 20．C ．D 25．C ．D 30．B ．B 35．C ．D 40．D ．A 45．A ．A 50．C ．C 55．B ．B 60．B ．ABCE 64．AB 65．ABCE ．BCE 69．BE 70．ABCE

4.二级建造师考试《机电》真题与答案解析篇四

一、单项选择题1、2、重力坝的基础灌浆廊道应设置在（）。A．上游坝踵处 B．下游坝踵处

C．坝体纵向轴线处 D．坝体横向中心线处

3、水泵铭牌上标出的扬程是水泵（）扬程。A．实际 B．设计 C．最大 D．平均

4、混凝土砂率是指混凝土中砂用量占（）总用量的百分数。A．石子 B．砂、石子

C．砂、石子、水泥 D．砂、石子、水泥、水

5、下列围堰抢险方法中，适用于漏洞险情的是（）。A．反滤围井 B．反滤层压盖 C．塞堵 D．筑子堤

6、以端进法抛投块料进占戗堤的截流方法是（）法。A．立堵 B．平堵 C．塞堵 D．盖堵

7、对堆石坝垫层进行渗透稳定性检查时，其颗分取样部位应为（）。A．较低处 B．中心处 C．界面处 D．较高处

8、经纬仪照准操作的正确步骤是（）。

A．目镜调焦—粗瞄目标—物镜调焦—准确瞄准目标 B．粗瞄目标—物镜调焦—目镜调焦—准确瞄准目标 C．物镜调焦—粗瞄目标—目镜调焦—准确瞄准目标 D．粗瞄目标—目镜调焦—物镜调焦—准确瞄准目标

9、对运入加工现场的钢筋进行检验取样时，钢筋端部应至少先截去（）取试样。A．300 B．400 C．500 D．600

10、下列岩石中，属于水成岩的是（）。A．花岗岩B．石灰岩 C．玄武岩 D．石英岩

11、根据《关于进一步做好病险水库除险加固工作的通知》(水建管[2003]49号)，库容为2000万m3的水库加固工程，应在其主体工程完工验收后（）年内进行竣工验收。

A．1 B．2 C．3 D．5

12、下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是（）。A．热水拌合 B．预热细骨料 C．预热粗骨料D．预热水泥

13、下列水电工程建设项目费用中，属于项目建设管理费的是（）。A．工程前期费 B．工程设计费 C．工程勘察费 D．施工科研费

14、根据《关于贯彻质量发展纲要，提升水利工程质量的实施意见》(水建管[2012]581号)，到2015年，大中型水利工程项目一次验收合格率应达到（）。A．90% B．95% C．98% D．100%

15、根据《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T 5123－2000)，水电站工程竣工验收由（）组织。

A．电网经营管理单位 B．项目审批部门 C．项目法人 D．省级政府主管部门

16、根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL 288－2003)，监理单位跟踪监测混凝土试样的数量，应不少于承包人检测数量的（）。A．3% B．5% C．7% D．10%

17、根据《中华人民共和国水法》，堤防工程的护堤地属于堤防工程的（）范围。A．管理 B．保护 C．禁止 D．限制

18、根据《中华人民共和国防洪法》，下列区域中，不属于防洪区的是（）。A．洪泛区 B．蓄滞洪区 C．防洪保护区 D．河道行洪区19、20、二、多项选择题

21．土石坝防渗设施的主要作用有（）。A．降低浸润线 B．减少通过坝体的渗流量

C．增加上游坝坡的稳定性 D．减少通过坝基的渗流量 E．增大渗透坡降 22．岩层层面产状要素包括（）。

A．走向 B．节理 C．倾向 D．断层 E．倾角 23．反映钢筋塑性性能的基本指标包括（）。

A．含碳量 B．屈服强度 C．极限强度 D．伸长率 E．冷弯性能 24．反映钢筋塑性性能的基本指标包括（）。

A．抛土法 B．放淤法 C．导渗沟法 D．灌浆法 E．贴坡排水法 25．水工混凝土裂缝的修补材料宜采用（）等。

A．环氧砂浆 B．水泥砂浆

C．钢纤维混凝土 D．沥青砂浆 E．压浆混凝土

26．根据《水利工程建设项目管理规定》(水建管[1995]128号)，水利工程建设项目按其功能和作用分为（）等类。

A．公益性 B．经营性 C．准公益性 D．准经营性 E．非公益性 27．根据“关于贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》，进一步加强水利安全生产工作的实施意见”（水安监[2012]57号），水利安全生产“三项行动”包括（）。A．立法 B．执法 C．治理 D．宣教 E．监督检查

28．根据《水利系统文明建设工地评审管理办法》（建地[1998]4号），工程建设管理水平考核的内容包括（）。A．基本建设程序 B．工程质量管理

C．施工安全措施 D．工程进度管理 E．内部管理制度

29．根据《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129－2001），土石坝过渡料压实的检查项目包括（）。

A．干密度 B．含水率 C．颗粒级配 D．含泥量 E．砾石含量 30．根据水利部2012年第57号公告颁布的水利水电工程施工质量验收评定标准，水利工程质量检验项目包括（）。A．主控项目 B．一般项目

C．保证项目 D．基本项目 E．允许偏差项目

三、案例分析题

（一）背景资料承包人承担某溢洪道工程施工，为降低成本，加快进度，对闸墩组织流水作业。经监理工程师批准的网络进度计划如下（单位：天）。

施工过程中发生以下事件：

事件1：由于生产工人偏少，第II施工段模板制安用时15天完成。

事件2：因钢筋绑扎不满足规范要求，第I施工段钢筋绑扎返工，耗时5天，增事件3：混凝土浇筑时，仓内出现粗骨料堆叠情况，施工人员采取水泥砂浆覆盖的措施进行处理。

事件4：翼墙底板施工中，为加快工程进度，施工单位自行将垫层和底板同时浇筑，并将垫层混凝土强度提高到与底板相同。监理机构发现该问题后，发出监理指示要求整改。

问题：

1、指出网络进度计划的工期和关键线路。

2、分别分析事件

1、事件2对闸墩混凝土工程计划工期有何影响？实际工期是多少？指出承包人可以索赔的工期和费用。

3、指出事件3中施工措施对工程质量可能造成的不利影响，并说明正确的做法。P225 强制性条文

4、根据事件4，指出承包人做法的不妥之处，并简要说明理由。该事件若要进行变更，应履行什么程序？

（二）背景资料

某平原区拦河闸工程，设计流量850sm/3，校核流量1020sm/3，闸室结构如下图所示。本工程施工采用全段围堰法导流，上、下游围堰为均质土围堰，基坑采用轻型井点降水。闸室地基为含少量砾石的粘土，自然湿密度为1820～19003/mkg，基坑开挖时，施工单位采用反铲挖掘机配自卸汽车将闸室地基挖至建基面高程10.0m，弃土运距约1km。工作桥夜间施工过程中，2名施工作业人员不慎坠落，其中1人死亡，1人重伤。

问题：

1、说明该拦河闸工程的等别及闸室和围堰的级别，指出图中建筑物1和2的名称。

2、根据《土的工程分类标准》（GB/T50145－2007），依据土的开挖方法和难易程度，土共分为几类？本工程闸室地基土属于哪一类？

3、背景资料中，施工单位选用的土方开挖机具和开挖方法是否合适？简要说明理由。

4、根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，水利工程建设质量与安全事故共分为哪几级？本工程背景资料中的事故等级属于哪一级？根据2人的作业高度和环境说明其高处作业的级别和种类。

（三）背景资料

某泵站土建工程招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制。招标文件约定：

1．模板工程费用不单独计量和支付，摊入到相应混凝土单价中； 2．投标最高限价2800万元，投标最低限价210万元；

3．若签约合同价低于投标最高限价的20%时，保证金由签约合同价的10%提高到15%；

4．永久占地应严格限定在发包人提供的永久施工用地范围内，临时施工用地由承包人负责，费用包含在投标报价中；

5．承包人应严格执行投标文件承诺的施工进度计划，实施期间不得调整； 6．工程预付款总金额为签约合同价的10%，以履约保证金担保。依据水利部现行定额及编制规定，某投标人编制了排架C25混凝土单价分析表如下：

投标截止后，该投标人发现排架混凝土单价分析时未摊入模板费用，以投标文件修改函向招标人提出修改单价分析表，否则放弃本次投标。问题：

1、指出招标文件约定中的不妥之处。

2、指出排架C25混凝土单价分析表中，A、B、C、D所代表的名称（或型号规格）。

3、若排架立模系数为0.8m2/m3，模板制作、安装、拆除综合单价的直接费为40元/m2，计算每m3排架C25混凝土相应模板直接费和摊入模板费用后排架C25混凝土单价直接费（计算结果保留小数点后2位）

4、对投标人修改排架C25混凝土单价分析表的有关做法，招标人应如何处理？

5、评标委员会能否要求投标人以投标文件澄清答复方式增加模板费用？说明理由。

（四）背景资料某寒冷地区大型水闸工程共18孔，每孔净宽10.0m，其中闸室为两孔一联，每联底板顺水流方向与垂直水流方向宽均为22.7m，底板厚1.8m。交通桥采用预制“T”型梁板结构；检修桥为现浇板式结构，板厚0.35m。各部位混凝土设计强度等级分别为：闸底板、闸墩、检修桥为C25，交通桥为C30；混凝土设计抗冻等级除闸墩为F150外，其余均为F100。施工中发生以下事件：

事件1：为提高混凝土抗冻性能，施工单位严格控制施工质量，采取对混凝土加强振捣与养护等措施。

事件2：为有效防止混凝土底板出现温度裂缝，施工单位采取减少混凝土发热量等温度控制措施。

事件3：施工中，施工单位组织有关人员对11＃闸墩出现蜂窝、麻面等质量缺陷在工程质量缺陷备案表上进行填写，并报监理单位备案，作为工程竣工验收备查资料。工程质量缺陷备案表填写内容包括质量缺陷产生的部位、原因等。事件4：为做好分部工程验收评定工作，施工单位对闸室段分部混凝土试件抗压强度进行了统计分析，其中C25混凝土取样55组，最小强度为23.5MPa，强度保证率为96%，离差系数为0.16。分部工程完成后，施工单位向项目法人提交了分部工程验收申请报告，项目法人根据工程完成情况同意进行验收。问题：

1、检修桥模板设计强度计算时，除模板和支架自重外还应考虑哪些基本荷载？该部位模板安装时起拱值的控制标准是多少，拆除时对混凝土强度有什么要求？

2、除事件1中给出的措施外，提高混凝土抗冻性还有哪些主要措施？除事件2中给出的措施外，底板混凝土浇筑还有哪些主要温度控制措施？

3、指出事件3中质量缺陷备案做法的不妥之处，并加以改正；工程质量缺陷备案表除给出的填写内容外，还应填写哪些内容？

4、根据事件4中混凝土强度统计结果，确定闸室段分部C25混凝土试件抗压强度质量等级，并说明理由。该分部工程验收应具备的条件有哪些？ 2013年二级建造师水利水电实务真题

一、单项选择题 1、2、A

3、B

4、B

5、C

6、A

7、C

8、A

9、C

10、B

11、C

12、D

13、A

14、D

15、B

16、C

17、A

18、D 19、20、二、多项选择题

21． ABD 22． ACE 23． DE24． ABD25．

ABCE26． ABC 27．BCD 28． ABCE 29．AC 30． AB

三、案例分析题

（一）背景资料解析：

1．计划工期为48天。关键线路为1-2-4-8-9-10 2．事件1使总工期延迟三天。事件2不影响计划的总工期。实际工期51天，不索赔工期和费用，因为是施工单位技术和管理责任，非建设单位责任。3．正确做法：应该将粗骨料均匀地分布于砂浆较多处，不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。浇入仓内的混凝土应该随浇随平仓，不得堆积。正确的方法，二次搅拌或加入同水灰比水泥砂浆搅拌。

4．错误1，垫层、底板同时浇筑。正确做法，不同时浇筑，应分层浇筑。错误2，施工单位自行变更施工方法。正确做法，变更应履行变更手续。报监理工程师后，由工程师发出指令为准。

（二）背景资料解析：

1、《水利水电工程等级划分及洪水标准》规定拦河闸的工程等别由其过闸流量确定。根据《水闸设计规范》SL265-2001规定：Ⅰ等水闸枢纽工程的规模为大(1)型，其分等指标为最大过闸流量≥5000m3/s,或防护对象的重要性特别重要； Ⅱ等水闸枢纽工程的规模为大(2)型,其分等指标为最大过闸流量5000~1000 m3/s,或防护对象的重要性重要；Ⅲ等水闸枢纽工程的规模为中型，其分等指标为最大过闸流量1000~100 m3/s，或防护对象的重要性中等；Ⅳ等水闸枢纽工程的规模为小(1)型，其分等指标为最大过闸流量100~20 m3/s，或防护对象的重要性一般；Ⅴ等水闸枢纽工程的规模为小(2)型，其分等指标为最大过闸流量＜20 m3/s。该拦河闸工程的等别为Ⅱ等，闸室级别为2级，围堰级别为4级。建筑物1为铺盖，建筑物2为护坦。

2、根据《土的工程分类标准》（GB/T50145－2007），依据土的开挖方法和难易程度，土共分为四类。本工程闸室地基土属于Ⅲ类。

3、合适，本工程土为Ⅲ类土，反铲挖掘机适用于Ⅰ-Ⅲ类土，且循环时间短，多用开挖深度不大的基槽和水下石渣。

4、水利工程建设质量与安全事故共分为Ⅰ级（特别重大质量与安全事故）、Ⅱ（特大质量与安全事故）、Ⅲ（重大质量与安全事故）、Ⅳ（较大质量与安全事故)。本工程为Ⅳ（较大质量与安全事故)。高处作业的级别：高度在5～15时属于二级高处作业。高处作业的种类属于夜间高处作业。

（三）背景资料

（四）背景资料解析：

1、除模板和支架自重外还应考虑①新浇混凝土重量；②钢筋重量；③工作人员及浇筑设备、工具等荷载；④振捣混凝土产生的荷载；⑤新浇筑混凝土侧压力等基本荷载。当承重模板的跨度大于4m时，其设计起拱值通常取跨度的0.3%左右。检修桥跨度大于8m，混凝土强度应达到100%混凝土设计强度等级。

2、提高混凝土抗冻性主要措施还有：①提高混凝土密实度；②减小水灰比；③掺和外加剂减少混凝土

发热量的温度控制措施有：①减少每立方米混凝土的水泥用量；②降低混凝土的入仓温度；③加速混凝土散热。

3、由施工单位组织填写质量缺陷备案的做法不妥，应由监理单位组织填写；质量缺陷备案报监理单位

备案不妥，应及时报工程质量监督机构备案。工程质量缺陷备案表除了上述资料外还应有：对质量缺陷

是否处理和如何处理以及对建筑物使用的影响等。

4、混凝土强度等级是按kcuf,划分的。强度等级为C25的混凝土是指25MPa≤fkcu<30MPa,的混凝土。

5.二级建造师考试《机电》真题与答案解析篇五

专业工程管理与实务（机电工程专业）

一、单项选择（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.平面控制网的测量方法有（）。

A.三角测量法、导线测量法、水准测量法 B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法 C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法 D.三角测量法、导线测量法、三边测量法『正确答案』D

2.无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。A.橡胶B.陶瓷 C.塑料D.涂料『正确答案』B

3.负载作三角形连接时的相电压是星形连接时的相电压的（）倍。A.B.C.1/D.1/ 『正确答案』A

4.自动控制的闭环控制系统特点之一是（）。

A.控制作用的传递具有单向性 B.由偏差产生对系统输入量的控制 C.抗干扰性较差

D.由偏差产生对系统被控量的控制『正确答案』D 5.在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是（）。A.密度大的流体，流速取小些

B.对含有固体杂质的流体，流速取大些

C.对于真空管路.选择的流速必须保证产生的压力降△P高于允许值 D.黏度大的流体，流速取小些『正确答案』C

6.三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为（）。A.L1、N、L2、L3B.L1、L2、N、L3 C.L1、L2、L3、ND.N、L1、L2、L3 『正确答案』A

7.长输管道线路勘察完成后，由设计单位向施工单位进行路线（）工作。A.交桩B.定位 C.测量D.放线『正确答案』A

8.管道上的热工仪表应按（）的位置进行安装。A.便于操作B.业主要求 C.设计确定D.现场协调『正确答案』C

9.对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（）确定，不得任意改变。A.设计B.规范 C.试验D.业主『正确答案』C

10.现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对（）进行检查。A.几何尺寸B.每道焊口 C.开口位置D.外圆周长差『正确答案』B

11.通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。A.建设B.施工 C.设计D.监理『正确答案』B 12.消防工程现场检查主要是核查（）是否符合经审核批准的消防设计。A.测试的结果B.有关书面资料 C.工程实体D.工艺设备和仪表『正确答案』C

13.起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。A.低碳钢B.中碳钢 C.高碳钢D.合金钢『正确答案』C 14.把焊接变形降到最小的焊接方法是（）。A.气体保护焊B.电弧焊 C.埋弧自动焊D.气焊『正确答案』A

15.施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请（）检定。A.仲裁B.使用 C.首次D.周期『正确答案』D

16.为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意。

A.供电部门B.电力行政管理部门 C.建设单位D.安全监督部门『正确答案』A

17.依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。A.国务院B.省级 C.市级D.低级『正确答案』A

18.《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍。A.1.10B.1.15 C.1.25D.1.50 『正确答案』D

19.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。

A.焊接作业指导书B.焊接工艺评定 C.焊接工艺方案D.焊接规程『正确答案』A

20.钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的（）倍。A.1.1B.1.15 C.1.20D.1.25 『正确答案』B

二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。A.监视建筑设备的运行状态 B.实施超限调整

C.自动调节建筑设备的运行状态 D.自动诊断并修复设备故障 E.实现能源管理自动化『正确答案』ABCE

22.验收施工单位提供的设备基础混凝土强度的质量合格证明书。主要检查（）是否符合设计要求。

A.强度B.水泥 C.配合比D.砂石 E.养护

『正确答案』ACE 23.大型设备的解体安装要保证（）。

A.设备的定位位置精度B.各设备间相互位置精度 C.再现设备制造精度D.再现设备装配精度 E.各设备间相对运动精度『正确答案』ABCD

24.成套配电柜调试前应检查的项目包括（）等。A.机械、电气闭锁应动作准确、可靠 B.动、静触头的中心线应一致，接触紧密

C.柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并应牢固 D.柜内照明齐全

E.二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠『正确答案』ABDE

25.位置误差是指实际要素的位置对基准的变化量，下列属于位置误差的有（）。A.平面度B.平行度 C.同轴度D.圆柱度 E.对称度

『正确答案』BCE

26.起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的（）。A.自重B.额定起重量

C.最大幅度D.最大起升高度 E.工作速度

『正确答案』BCDE

27.主持焊接工艺评定的人员应是（）。A.探伤工程师B.焊接工程师 C.金相分析师D.热处理工程师 E.焊接技师『正确答案』BE

28.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，（）须带负荷试运转。A.风机B.车床 C.泵D.铣床 E.压缩机

『正确答案』ACE

29.高压真空断路器在验收时，制造厂应提供（）等技术文件。A.产品说明书B.试验记录 C.调整记录D.合格证件 E.安装图纸

『正确答案』ABDE

30.工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是（）。A.应在采暖环境中进行

B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃ C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上 D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃ E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂『正确答案』ABC

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）背景资料

某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年。工程施工特点为：野外露天作业多，高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。对此，该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要风险因素识别。按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时要求班组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价。项目部还制定了项目安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制定防范措施；定期组织安全生产检查和分析，制定相应预防措施；严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法；制定和执行安全生产管理办法等。问题

1.根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素? 『正确答案』该工程主要风险因素有：物体打击（砸伤）、山体滑坡、触电（雷击）、高处坠落、爆炸、冻伤（6分）。

2.根据所识别的风险因素，指出该工程会出现的紧急状态。『正确答案』该工程的紧急状态主要有：触电（雷击）、高空坠落、爆炸、滑坡（4分）。3.风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作? 『正确答案』风险管理组负责：对本项目运行过程中的特殊活动主要风险因素进行识别、评价（分析）（2分），针对风险采取预防和降低措施（2分）。

4.简述风险管理策划中对班组长要求的看法。班组长在风险管理策划中应负责哪些工作? 『正确答案』对班组长的要求不对（1分），班组长应对每天的施工活动进行危险分析（1分），工作中向班组成员交待危险源（1分），采取预防措施（落实措施）（1分）。5.背景资料中，项目经理还应负哪些安全职责? 『正确答案』项目经理应负的安全职责还有：认真贯彻安全生产法规和规章制度（1分），严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度（1分）。

（二）背景资料

某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。

工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。问题

1.结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。

『正确答案』安装公司采购冷水机组的采买程序是：向厂商实施询价（1分），接受厂商报价（1分）对厂商的报价评审（1分），与厂商协调（谈判）价格（1分），签订合同（1分）。

2.安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容? 『正确答案』安装公司与厂商订立的设备供债合同中还应有冷水机组等设备的包装标准（1分），验收方法（1分），运输要求（1分）,供货期限（1分）违约责任（1分）。3.冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？

『正确答案』冷水机组等设备的开箱验收，参加的人员还应有业主（1分），监理单位（1分），供货厂商（1分），海关（1分），商检部门（1分）代表。

4.针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？

『正确答案』安装公司在订立设备采购合同时。应在合同条款中明确供货商应承担的风险责任（1分）和赔偿条件（违约条款）（1分），进行相应的投保（保险）（1分）。5.说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。

『正确答案』因为安装公司与业主签订的机电工程合同价为固定总价（1分），设备采购合同是安装公司与厂商签订的（1分），所以安装公司增加的费用不能向业主索赔。

（三）背景资料

某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位未按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：（1）已编制了试运行方案和操作规程；（2）建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均一满足要求。

联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。

问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称；装置、车间、工段或生产系统名称；试运行结果评定；附件：建设单位盖章、现场代表签字；设计单位盖章、现场单位签字；施工单位盖章、现场单位签字。问题

1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。

『正确答案』按照联动试运行的分工，施工单位不负责组织实施试运行（1分），设计单位不负责编制方案（1分）。

正确的做法是：由建设单位组织编制联动试运行方案（2分）并组织实施（2分）。2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。

『正确答案』第（1）条件中：试运行方案还应经过批准（2分）。

第（2）条件中：试运行参加人员还应通过安全生产考试（或持证上岗）（2分）。

3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任？说明理由。

『正确答案』应由施工单位承担质量责任（2分）。中间交接只是保管、使用责任的移交（1分），施工单位仍应对工程施工质量（交工验收）负责（3分）。

4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施工单位应采取哪些措施？『正确答案』在联动试运行前，应采取的措施是：（1）将压缩机与试运行系统隔离（进行保护）（1分），（2）切断动力源（解除连锁）（1分）。5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。『正确答案』缺少“试运行时间”（1分），“试运行情况”（1分）两项。

（四）背景资料

某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。

该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。

该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。问题

1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？『正确答案』该工程项目应编制单位工程施工组织设计（机电安装工程施工组织设计）（2分）。专项施工方案有：压机吊装方案（2分），压力管道组焊和试压方案（压力管道安装方案）（1分）和单机试运行方案（1分）。

2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些？

『正确答案』项目部进行设备监造验收的主要依据是：设备订货合同（2分）；设计文件（设备技术规范书、图纸和材料清册）（2分）；监造大纲（2分）。3.计算每套压机吊装方案的成本费用。『正确答案』第一套吊装方案的成本费用 50×30×50+200000+25000=300000（元）（4分）第二套吊装方案的成本费用

50×30×50×（1－70%）+10000×2×14+25000×（1－30%）=320000（元）（4分）4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？

『正确答案』技术经济分析：用技术先进、安全可靠、工期缩短、降低成本等方面进行比较（2分），为以后安装工序创造条件，按合同约定还可以获得提前工期奖（5000×8=40000元）（2分）。

结论：该项目部应选用第二套吊装方案（4分）。

5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少？『正确答案』采用第二套压机吊装方案后的实际成本费用：320000-8×5000=280000（元）吊装成本降低率：=12.5%（2分）。

（五）背景资料

某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：

事件

一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工；

事件

二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工；

事件

三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格；