公路工程开工令标准格式(精选3篇)
1.标准工程电气承包合同格式 篇一
承包方(简称乙方)
为保证工程质量,按期完成施工任务,根据国家合同法,国家建筑法等有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方共同协商达成如下协议:
一、工程地点:吉林省松原市
二、工程名称:春兴花园小区式 号楼。
三、施工项目:给水、排水、采暖和电气包工包料安装。
四、建筑面积:(约)平方米,(注)结算时以实际建筑面积为准。
五、开竣工日期: 年 月 日开工, 年月 日竣工。
六、承包方式:甲方以包工包料形式发包给乙方,一次性包死,乙方自行组织购料并在施工前向甲方报验主要材料检测报告及合格证,经批准后方可施工。
七、承包价格及付款方式:甲方以建筑面积(暖、水、电包工包料安装)每平方米 元的价格包给乙方进行施工,甲方根据土建主体工程进度起到三层,按照乙方三层总进度的75%,给乙方拨款。其余四层同样根据土建工程进度主体封顶时,再按照乙方四层总进度的75%给乙方拨款。交工后除按总造价预留5%的质保金外,余款全部付清。
八、保修期按国家有关规定执行。在保修期内,由于乙方原因发生的人工费和材料费由乙方承担,由于外部其它人为损坏原因,由甲方指定行为人承担经济损失,乙方可进行有偿维修。
九、因甲方不能按本合同第七条及时拨付工程款,影响施工进度,造成不能按期完工,给乙方造成停工等经济损失,应由甲方承担责任。由于乙方组织施工不利,延误工期,给甲造成的损失,应由乙方承担责任。
十、在施工中,甲方临时提出设计变更,应由甲方给乙方下达书面变更通知单,涉及金额在一万元以内的,甲方不算帐,反之按实际发生额给予鉴证。
十一、给排水、采暖和电气包工包料安装工程,包括设计和会审图纸全部内容。
十二、关于施工用电和作内业问题:
十三、乙方在施工中,必须保证工程质量,达到验收标准。
十四、乙方必须遵守甲方的规章和制度,服从领导听从指挥,做到文明施工,安全第一。由乙方原因,给甲方造成机具损坏等事故的,可根据损坏程度,由乙方承担责任。
十五、需要说明的事项:
⑴此工程不包括给水,排水和采暖的外网在内。
⑵不包括热表和卡式水表在内。电表为普通式的。
⑶不包括隔油器和三盒在内。
此合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。
甲 方:
代表签字(盖章):
乙 方:
代表签字(盖章):
20_年 月 日
2.工程承包合同书标准格式 篇二
乙方:
根据国家有关法律法规,遵循自愿、公平、诚信原则,经甲乙双方协商同意将XXXXX工程包给乙方。特订合同如下:
一、承包方式:
包工不包料,甲方负责提供工程所需材料及设备,乙方负责工人日常生活费用,安排工人正常施工。
二、承包范围
乙方按现有成品工程样式施工。甲方负责挖开地基沟槽交给乙方施工,具体包括:压灰土、打圈梁、砌砖、外墙抹灰、门楼、内墙、厕所、贴瓷砖、院内做地沟铺地板砖。
三、承包单价每户XXXX元整。
四、付款方式:工人到场付XXXX元生活费;毛墙做成付XXXX元;完工后验收合格付清XXXX元。
五、施工要求:
乙方按样品工程认真施工,保证工程质量,甲方在施工中有一些具体要求或变更,双方协商配合解决,完工后,甲方甲方按施工要求进行验收。甲方交给乙方工具及设备,乙方要看管好,并爱护使用,丢失或损坏,乙方应照价赔偿。甲方保证施工中水、电、路三通到位。
六、安全事项
1、乙方在施工中应注意安全,乙方及其工人由于设备原因,违规操作,疏忽大意,管理不严等原因而发生的一切安全事故,乙方负责。
2、由于甲方原因,如外来干扰等造成的事故或伤害,甲方负责。
3、由一切人力不可抗拒因素,如自然灾害等,双方协商解决。
七、违约责任
合同期内任何一方要求解除合同,需提前XX日通知对方。经协商同意后,能解除合同。否则应付对方经济损失及违约金XXXXX元。
八、本合同未尽事宜,按国家有关法律法规、政策执行。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,工程款全部结完后,合同自动失效。
甲方:
乙方:
3.范本格式-调查令申请书 篇三
申请人:上海XX有限公司特别授权代理人上海申浩律师事务所成彦亮律师 律师执业证号:***637095
请求事项:请求贵院依法开具调查令,以便申请人能够持令前往上海XXX超市、上海乐XXX流有限公司、XXX(中国)投资有限公司、江苏XX超市有限公司调查如下具体证据材料:
一、上述四家销售商在2009年12月1日前几年应该支付给XX保健品有限公司的货款总额,以及已经支付的货款总额。
二、截止2009年12月13日,上述四家销售商已经支付给XX保健品有限公司的贷款。
三、上述款项中,截止目前,上述四家销售商已经支付给XXX保健品有限公司的货款总额。
事实和理由:
被上诉人XXX保健品有限公司诉上诉人上海XX贸易有限公司一案已上诉至贵院,现正在审理之中。
由于上诉人的法定代表人XXX与被上诉人的法定代表人XXX原系朋友关系,长期合作做生意,上诉人是上述四家销售商的销售代理人,所有贷款都直接回笼到XX公司的账户。被上诉人不会提供调查令所申请调查的真实证据材料,上诉人又无法自行从各大超市取得上述证据材料,而此证据对查清案件事实尤为重要,为揭穿被上诉人伪造证据,提起恶意诉讼的事实,维护上诉人的合法权益,特依法申请人民法院对以上事项开出调查令,以便申请人能持令前往各超市调查取得上述具体证据材料。
此致
江苏省XX市中级人民法院
上海申浩律师事务所
律师
【公路工程开工令标准格式】推荐阅读:
公路工程技术标准规范08-24
公路施工开工动员大会07-02
工程开工通讯稿07-18
人防工程开工报告08-19
工程开工仪式表态发言07-13
合同工程开工申请报告08-01
工程项目开工仪式09-06
建设工程开工前手续06-15
工程开工典礼邀请函07-26
工程开工管理工作程序08-05