防水工程承包合同协议(精选14篇)
1.防水工程承包合同协议 篇一
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》的规定,甲方决定把本工程7、8#楼的屋面卷材防水分包给乙方施工,为了明确经济关系和责任,结合本工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称、工程地址及选材
1、工程名称:罗马广场小区
2、工程地点:淮南市朝阳东路
3、工程选材:3mm厚SBS复合胎纸-5°山东潍坊市宏源牌。
二、工程量及造价
工程造价:每实铺一平方米面积26元,工程完工后,按实铺面积进行结算。
三、承包方式付款方式
1、承包方式:包工包料
2、付款方式及保修:按建设单位与总承包方所订立的大合同为准,材料进场验收合格后开始施工(要负责原材的送检),按月进度的70%支付,中途不借支任何费用,工程竣工验收后付至分项工程总造价的90%,总工程款得10%作为质量保证金,若五年后无漏水等质量问题,一次性结清所有款项。
四、本防水工程自施工条件许可开始,暂定自 年 月 日至年 月 日完成,由于各方面不可抗拒自然灾害而造的工程损失,按上级规定处理,工期顺延。
五、施工质量严格按设计图纸和施工验收规范及地方标准、相关图集施工,原材料进场必须报监理单位、建设单位检验认可同时出具检验报告和相关证明文件,每道工序施工应报验合格,施工结束后应通知建设单位、监理单位、发包单位验收合格并出具验收合格证明文件。
六、双方责任
1、乙方人员进场后,负责清除现场障碍物,并交施工技术交底一份。
2、工程竣工后,负责清理好现场。
3、施工期间外界、间接干扰及一切工伤事故由乙方承担,与甲方无任何关联。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签章后生效,全面实行合同内容终止,未尽事宜,双方协商解决。
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
日 期: 日 期:
2.防水工程承包合同协议 篇二
关键词:地下防水工程;渗漏原因;防水措施
地下工程防水是一个复杂的系统工程,施工过程中的任何一个因素都可能影响工程的防水效果,地下工程防水可分为结构防水和附加防水两大部分,结构防水是地下工程防水的重要环节,增加结构自防水的设计是提高结构防水的基本途径,附加防水是结构防水的重要补充,研究表明提高结构防水的设计、提高混凝土质量、控制施工顺序、合理选择防水材料、防水施工质量控制是提高地下工程防水的基本途径。
一、地下防水工程渗漏原因分析
1、注意混凝土的问题
按照标准进行使用,使混凝土的作用发挥到最佳。对混凝土施工质量的把握,从根本上决定了漏水问题的发生与否。
2、注意因地适宜
自然界是有规律的。顺应其规律施工如顺水行舟;破坏自然求得一时的施工,是对工程隐患的埋藏。例如,混凝土在过于寒冷的季节是不能凝固的。但是有的施工团队,因为要赶工期,即使天气已经很冷了,依然从事混凝土的作业工作。可想而知,在严寒的天气条件下,混凝土是不可能很好地凝固的,这就为建筑工程投入使用以后发生漏水现象埋下了隐患。
3、施工材料问题
材料自选取过程就应慎重。无任何残次、禁摩耐用,是对施工材料最基本的要求。在使用过程中,一旦发现材料有问题,应立即更换,切不可糊弄了事。材料在工程建成后难以更换,给工程留下的隐患是永久性的。材料导致漏水造成的损失是最难以弥补的。
4、手工施工造成
施工人员专业素质的不同导致施工的严谨度不同,致使施工效果不同。高素质人员将成就高标准工程,对施工人员的要求就是对建筑质量的要求。现阶段的很多施工团队缺乏机械作业的条件,仍然采用传统的手工施工的方法。众所周知,手工施工是有一定的局限性的,尤其遇到对防水效果要求比较严格,手工操作起来又很难达到要求的时候,就很容易出现手工施工不达标的现象,造成建筑工程在以后使用的过程中出现漏水的现象。
二、地下防水工程的防水措施
1、提高结构防水的设计
结构防水是地下工程防水的重要环节,改进结构自防水的设计是提高结构防水的基本途径,加强结构防水建设是地下工程防水的重点,结构防水的自防水设计和施工质量控制是地下工程防水的重要保障。做好结构防水首先要加强建筑物设计的合理性和准确性,对建筑物的用途、外部环境等进行详细研究,避免因设计缺陷导致的变形缝、后浇带、施工缝预留不合理导致的裂缝、配筋不合理导致的竖向裂缝、防渗标高要求较低、防渗要求不够详细等。
2、混凝土配比
原材料中采用的水泥应符合地下结构工程的品种。在混凝土施工前,要对混凝土的配制进行专项试验,待试验结果满足工程的防水质量要求后,严格按照配合比进行配制。原材料中加入的砂石等材料的含泥量应符合规范要求。
为提高混凝土结构的密实性而增加混凝土的比重,可以采用粗细集料两级配制和掺入外加剂的方法。常用的外加剂有U 型膨胀剂、多功能微膨剂等,按照配合比的允许量来控制外加剂的用量。
3、混凝土施工过程质量控制
在混凝土施工前,防水混凝土施工前所用的模板应具有足够的刚度、强度和稳定性,并且要便于装拆,最好以钢、木模板为宜,防止水沿缝隙渗入。混凝土攪拌时间的长短以搅拌均匀为准。在混凝土的施工过程中,应重视混凝土的浇筑和振捣环节。混凝土在运输和浇注过程中严禁出现分层离析。为减少由于间隙和漏振引起的混凝土不密实等问题,应分层分段浇筑,每层高度不超过40cm~50cm,适当缩短相邻两层混凝土浇筑的时间间隔。混凝土浇筑超过2m 时应采用串筒或溜槽等工具浇筑。振捣过程中采用机械振捣充分,有效排出气泡,保证混凝土的密实度。在振捣边梁和中梁处时要采用侧面插入式振捣,钢筋密集处用细棒振捣。在混凝土浇捣完毕后,在混凝土初凝时,就应开始浇水养护。另外由于水泥水化热的影响,混凝土表面的水分迅速挥发,为防止表面产生干缩裂缝,应在混凝土表面铺设塑料布、麻袋等材料进行保温保湿养护处理。
4、合理选择防水材料提高防水性能
防水材料是提高地下工程防水性的重要保证之一,因此防水材料的控制尤为重要。想要提高防水工程的质量,其中最有成效的一种方法就是采用性能良好、质量可靠的防水材料,要做好防水材料的控制首先在工程施工之前,必须对市场进行详细的调查,及时掌握市场内各种防水材料、尤其是新型防水材料的信息,在此基础上选择合适的防水材料。其次采购防水层建筑材料必须严格进行质量控制,所选材料必须具有产品合格证书和相应实验报告单,现场使用前必须进行实地防水试验,不合格者坚决弃用。严格按照工程设计要求的规格型号采购防水材料,严格按照材料及工程相关规定组织施工。最后随时对防水材料的施工工程的每个环节质量进行监控检查,只有合格后才能开始下一个环节。
5、防水施工质量控制
地下工程防水的设计,材料的选择、施工顺序的选择、工艺流程的选择是提高工程防水质量的前提,要彻底有效的提高工程质量,必须要有严格的质量实施标准并严格执行质量检验,这样才能提高工程防水质量,一般来说在工程的开始,施工管理(监理方和施工方)要对设计图纸进行详细审核,发现问题及时处理,提高工程结构的自防水功能;施工管理人员应掌握防水材料基本性能,严格对防水材料进行现场复试,在施工过程中进行全程质量监控。施工过程中要加强重点部位防水处理,对变形缝、止水带、施工缝、各种交接部位(阴阳角、排水口、管子根部等)容易发生渗漏部位加大监控力度,应督促施工人员严格按工艺要求施工,防水工程施工结束后,施工质量管理人员应及时进行蓄水验收,严格执行防水层工程分项质检。
6、混凝土的拆模及养护、保护工作要做好
养护防水混凝土必须按照严格标准进行,使混凝土的表面湿润得到保持。最好要延长防水混凝土的带模养护时间,具体施工过程中,存在一些工地为了使施工赶进度,刚达到1~2 d就拆模,由于这个时间的混凝土处于水化热温升最高的阶段,拆模过早就容易导致散热快,墙内外温差就增加了,就很容易导致成温差裂缝的出现。应于第5d对墙体宜进行拆模,养护应带模慢淋水进行,当拆模之后必须以麻布贴墙同时淋水保湿养护10~14d。由于建筑物的底板通常则同时为大体积混凝土,这就需要依据施工季节及现场的施工的条件,将合理的养护方案制订出来,以确保硷中心温度与表面温度的差值、混凝土表面温度与大气温度的差值均处于≤25℃;在夏季就应采取蓄水或湿麻布养护措施,而冬季则需要以塑料薄膜和保温材料做好保温保湿的养护工作。
综上所述,良好的地下防水工程,为使用者提供安全保证。重视地下防水工程,推进施工技术,消除建筑漏水的隐患,是每个工程的义务。工程要做的是服务人民,使人民的人财不受威胁。
参考文献:
[1]王丽娟,王宝仁.试述地下防水工程的设计与施工[J].中小企业管理与科技(上旬刊).2008(11)
[2]吴从国,曹琼.浅谈地下防水工程补漏措施[J].山西建筑.2009(23)
[3]冯玉书.地下防水工程综合施工技术[J].科技信息.2010(04)
3.防水工程承包合同 篇三
发包人(甲方):
承包人(简称乙方):______________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包条例》的有关规定,遵守平等自愿和诚实守信的原则,双方就本分项工程(地下、卫生间、屋顶防水)协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
1、地下防水部分
高分子涤纶国标1.5mm厚度,铺贴两遍。筏板底部分防水施工工艺,用PO:42.5水泥沙浆粘接法。侧壁用高分子涤纶1.5mm厚度,42.5水泥沙浆粘接。
2、卫生间防水部分
400克0.7mm合成高分子防水卷材,铺贴两遍。
3、屋面防水部分
聚酯脂SBS防水带沙粒卷材,4mm厚度,柔韧度:-20℃,铺贴两遍,施工工艺,热熔满粘法
四、承包方式:包工包料
五、承包价格
1、粘接高分子涤纶国标 23 元/㎡,高分子涤纶非标 22 元/㎡。2、400g合成高分子防水0.7卷材,铺贴一遍,16元/㎡。
3、聚酯脂SBS防水带沙粒卷材,4mm厚度,柔韧度-20℃,铺贴两遍,30元/㎡。
六、工程量计算方式
按实际施工的防水面积进行结算
七、工程质量
1、材料要求:所使用的400g合成高分子及聚酯脂SBS防水卷材必须是国标生产厂家(东方红信)的合格产品,材料进场后必须附有产品合格证、性能检测报告及包头市建委审定的材料备案证,经监理施工技术人员现场检查材料厚度、容重及外现质量,合格后办理见证取样、材料试验委托单。送包头市建设工程检测中心试验进行复检,合格后方可进行防水卷材施工防水卷材施工。如材料不合格将立即清场。
2、施工要求
(1)基层处理符合施工规范要求。
(2)卷材搭接宽度、卷边立面高度必须符合防水工和施工规范要求,在管道根部、地漏处及雨水管出水口处必须做加强水层,细部防水层必须认真施工,确保施工质量。
(3)与之相配套的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等必须保证产品质量,并应与铺贴的卷材材性相容。
(4)热熔法铺贴SBS卷材时,不得过分加热或烧穿卷材,卷材下面的空气应彻底排尽,并辊压拈接牢固,不得空鼓,铺贴的卷材应平整顺直,反搭接尽尺寸准确,不得扭曲、皱折,泛水立面卷材收头的端部应裁齐。粘贴在预留的虎头砖下部,并用密封村料嵌填封严。
(5)楼地面卫生间卷材防水层施工完成后,封堵地漏进行蓄水试验,2
试验最短时间为24小时候,认真检查板底有无湿斑、渗漏,合格后办理隐蔽验收记录。
3、按屋面工程质量验收规范(GB50207-2002)进行工程质量验收。
4、工程质量标准:优良。如达不到优良,按承包总价扣除10%工程款。
八、安全文明施工方面
1、听从施工管理人员指挥,遵守甲方各项规章制度,不得违章制度,不得违章作业,冒险蛮干、野蛮施工,违者当场罚款200-500元,重者1000元以上罚款。
2、进入施工现场的工人必须戴好安全帽,发现不戴者罚款10-50元。高空作业必须系安全防护带或安全绳,违者罚款100元。
3、不准从屋顶、楼上乱扔各种材料及杂物,发现一次罚款100元,如造成人员伤亡等安全事故甲方不负任何责任。
4、不准酗酒闹事,酒后上班,不准打架斗殴。不准破坏各种机具设施及偷盗行为。如有以上行为罚款200-2000元或降低承包价的20%的处罚。
5、由乙方施工操作人员不执行安全操作规程野蛮作业,造成的安全事故,均由乙方自己承担全部责任及经济赔偿,甲方不负任何责任及经济损失。
6、每天工程完工后,应做到工完料净地清。确保环境卫生,不准现场随地大小便,真正做到文明施工,违者处以200-500元的罚款。
九、付款方式
1、所施工的屋面及楼地面卫生间卷材防水材料施工完后,经监理及甲方验收合格,付实际量的价款的10%。
2、根据施工进度验收合格支付工程价款的20%。工程总价的65%作为乙方购房款,房价以甲方开盘价为准,不参加优惠政策。
3、剩余5%保质金待竣工验收合格一年后无利息一次付清。
十、施工工期 不得影响整体施工进度
十一、双方责任及保修
1乙方要按甲方的工期要求组织施工,确保施工质量,如乙方未达到甲方所定的工程质量标准、进度要求,甲方将按工程总价的5%扣款。
2、乙方在施工中应负责自身人员安全,如出现意外伤亡事故,甲方不负任何责任。
3、合成高分子及聚酯脂SBS材料复检费用由乙方负责,必须保证每个单位工程所用的材料为合格产品。
4、甲方及不可抗拒等原因停工时,可适当顺延工期。
5、保修:工程质量保修期为五年,乙方应切实履行保修义务。
十二、其他
1、按本合同执行,以前合同自动作废,本合同未尽事宜,如发生时由双方共同协商解决,如有争议在当地法院裁决。
2、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,均具有同等法律效力。发包人(公章):
承包人(公章)法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
4.防水工程施工承包合同 篇四
经双方协商,甲方决定把厦门市交通指挥中心大楼地下室防水工程委托给乙方施工,现将有关事项订以下条款,希双方共同遵守。
一、工程范围:地下室底板、侧墙、顶板
二、工程地点:厦门莲前西路8#
三、工程承包性质:以包工包料计算
四、工程选材及价格(见下表)
五、乙方工作:乙方必须按照设计图纸建设部的施工规范及实际要求编制施工方案,报备手续并经监理、业主、质检等确认。精心施工,施工人员做到遵守甲方的有关规章制度,做到安全文明施工,确保工程质量,并在施工前,提前七天,提供一切报批手续和有关资料。
六、施工要求:基层甲方必须找平收光、平整。如甲方不能达到施工要求而影响乙方施工质量,乙方应及时通知甲方,甲方组织安排人员进行施工至符合要求。如确属乙方材料及施工技术造成的质量问题,除返工费用则由乙方自行负责外,并承担由此造成延误的一切损失和责任。
七、工程质量:市级优良等级,乙方必须精心施工,确保工程质量,按照建设部的规定保证此防水工程从完工之日起,五年内免费保修,如人为损坏,房屋自然沉降自然灾害而造成渗漏,不属于保修之列。
八、工程验收:防水工程完工后自检合格后报验甲方,甲方负责在三天内组织验收,如经监理、业主、质监等部门验收不符合要求,乙方负责返工或修补至符合要求,并承担由此造成的一切损失和责任。
验收方法:按有关规定进行验收和检验。
九、付款方法:(1)该工程所需材料一次性进场,送检合格后付材料款的80%;
(2)隐蔽(验收合格)后,决算于手续办理完成后1个月内付清剩余款项。
十、工期要求:乙方应在合同签订后三天内将防水材料一次性进场并按要求送检,并服从甲方对工程质量的管理。如无其它影响应在具备施工的条件下,地下室底板 柒 天、侧墙 拾 天、顶板 伍 天内完成施工,如因雨天或甲方工程阻隔则日期顺延,每拖延工期每日历天罚款500元。
十一、其他事宜:(1)防水材料应按图纸的面积计算用量,必须一次性进场。其包装应密封,质保资料齐全;(2)施工中所用配合比按试材配合比进行,每次配料应通知甲方、监理监督。若未通知,擅自配料施工,为该产品不合格;(3)包装用桶使用后交由甲方保管,工程完工后如乙方需要可退返。
十二、甲乙方均应主动搞好相应配合,注意施工安全,防意外事故发生。甲方应提供乙方施工人员住宿、材料堆放场地,电源照明等方便。
十三、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方壹份。
十四、本合同自双方负责人签字(盖章)之日起生效,任何单位或个人不得私自更改、终止,甲乙双方必须遵守,不得违反,在结清工程款保修期满后自然失效。
甲 方: 乙 方:
负责人: 负责人:
电 话: 电 话:
5.浅谈屋面防水工程 篇五
关键词:屋面 防水
0 引言
《建筑工程质量管理条例》规定屋面防水工程保修期为5年,可见屋面工程质量是民用房屋建筑中一个重要的部位。其主要作用就是满足用户对房屋排水、防水、隔热、保温的要求。屋面不能有渗漏和积水现象,同时做完屋面后还应使屋面具有美化的功能。屋面施工质量的好坏、优劣关系到建筑物的使用寿命。假使屋面发生漏水、渗水,会给人们生活带来很多不便,不但造成经济上的严重损失,而且直接影响人民的正常生活。如何提高屋面的施工质量,克服质量通病、保证不漏,是广大建筑工作者研究的一个新课题。
从水的渗漏现象观察,水是从“孔”、“缝”中渗透的,那就必须采用防水材料对设防基层的“孔”和“缝”进行设防,防止水从“孔”“缝”中通过。孔有毛细孔和可见小孔洞,缝有微细裂纹和动态变化的可见缝。设防时不但要能防止渗透,还要求耐久,当外力损害时也不应当出现渗漏。
1 当前住宅建筑防水存在的主要问题
1.1 设计单位不重视防水设计。水层的选材本该由设计人员严格按“规范”要求进行,这本是设计单位的责任与义务。但因不少设计人员不熟悉防水材料的品质,随意套用施工图集。建设单位干预防水设计,设计人员放弃自己的职责,将防水材料选材由建设单位决定,建设单位或开发商为了自身利益,多数认同伪劣产品并恶意压价,以低价购进,设计人员听之任之。
1.2 是建筑防水材料质量不符合质量要求。目前防水材料市场的基本状况仍处于鱼目混珠、良莠不齐、真假难辨、假冒伪劣产品屡禁不止的局面,且有进一步蔓延之势。特别是主导产品SBS改性沥青防水卷材受到的冲击最大。伪劣产品以比正规产品低60%以上的价格倾销,且市场占有率很大,使正规的大中型企业难以为继。
1.3 是施工单位质量意识不强假冒伪劣防水材料泛滥,紧跟着的是将防水工程造价压得很低,使正规的防水专业施工公司难以中标。相反,这些工程就落到了无资质有挂靠关系的低素质包工队手中,以转包、违法分包的形式承接防水工程。这些包工队拿得出齐全的“合格”证明,通过大力攻“关”,可以屡屡中标,然后大肆偷工减料,雇用农民工粗放作业。一旦发生渗漏,则用几桶涂料修修补补就可对付2年,所获利润仍可大于“损失”这种状况,对提高施工质量要求的只是一句空话。
2 屋面防水层的设计质量
如果想要防水工程做的好的话就必须先要提高防水设计质量。于是屋面防水层设计就成为了重点,屋面防水层是间歇性防水,受自然界多变的环境条件直接影响或损害,所以防水层是动态的,条件多变的,有一定的耐用期。
还有就是屋面的防水材料不等于就是防水层。铺设具有一定防水能力的防水材料,并不等于防水层,它只是防水层组成的部分。防水材料就像做衣服的布或钮扣、拉链,而防水层则是成衣,防水设计及施工则是裁缝了。防水层应该根据防水主体(人体)的特点,满足防水主体提出的各种要求。
这里,要强调一下屋面隔离层的重要性。在酸雨较重、湿度大、腐蚀性较强的地区,一般施工单位普通做法是在找平层上刷冷底子油当做隔离层用,之后就浇刚性防水层,为保证屋面三年的保修期内不漏水,又在刚性层上做一道二布三油防水层,工程验收时,甲方看到屋面黑油油的又好看,其实这样将油膏放在面层,容易老化,使用年限不长,三年后又来补漏。为了避免这类情况发生,在施工中因地制宜,取长补短,把面上的这一层二布三油卷材防水层做在找平层与刚性层之间,既起了隔离层的作用,又不被日晒雨淋,既防止油膏老化,又起了防水作用。
屋面防水层是依附在找平层上的,目前找平层均以水泥砂浆和细石砼为主。为堵塞找平层上的“孔”和“缝”,解决屋面渗水、窜水、脱层现象,根据多年来实践经验,我们提出防水层应设置有基层封闭层、主防水层和提高加强层三个层次,才能组成一个完善的防水层。
2.1 封闭层:封闭层的作用:封闭堵塞基面的毛细孔、孔洞和微细裂缝,与基面牢固地粘结,不脱层,即使主防水层被穿刺,也不会沿基面窜水而渗到找平层下。封闭层还应具有避拉层(应力缓冲层应变层)的作用,尤其在低温时,基层开裂,封闭层将应力吸收,避免了主防水层受拉伸而破坏,同时也在主防水层后期收缩时,由于有避拉层,它不受基面限制,应力得以缓冲。封闭层耐水性好,并具有粘结性能,既是防水层又是主防水层的粘结剂,这样可谓一举数得,目前已有数种材料可适用于封闭层,如反应固化型聚氨酯,反应固化聚合物水泥涂料,双面自粘卷材和改性沥青热熔涂料等,选择适宜的低温柔性,它完全可胜任封闭层工作。
2.2 主防水层:主防水层的作用应有较高强度和延伸性,较强的抗渗性和耐水性,较大的耐穿刺、耐外力冲击,良好的耐热性和低温柔性,满足屋面使用功能的要求和耐久性设计的要求,它是屋面防水的主要层次,不同防水等级往往可采取调整厚度来进行。
2.3 增强提高层:它的作用分局部增强和全面增强,屋面在使用功能有特别要求时,如种植屋面、运动场所、停车、行车、泳池等,屋面的防水层应增强其耐穿刺、耐腐蚀、耐老化等性能,再增设一道增强防水层或局部设增强防水层。
3 做好屋面防水工程质量
比如分隔缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处,防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温度的影响、混凝土干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝集中到分隔缝处,以免板面开裂,分隔缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设一“V”型分隔缝,分隔缝深度宜贯穿整个防水层厚度,当分隔缝兼作排气道时。缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面采用石油沥青、油毡作防水层时,分隔缝处应加200~30mm宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分隔缝内嵌填满油膏。
还有就是采用建筑找坡的做法,先按3%的结构找坡后,再在结构层上用1:6水泥膨胀混凝土找坡,再做25mm厚1:2.5水泥矽浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度、流水方向,将最高点与泄水口之间用铅线拉直,打点,池水口处厚度不得低于30mm,浇筑时,一定要用滚筒和尺方滚压赶,使其密实。要认识屋面隔离层的重要性,特别是在霜雨较重、湿度大、腐蚀性较强的地区,施工单位要在找平层上刷冷底子油
6.防水工程承包协议书[小编推荐] 篇六
工程名称:_______________________________ 工程造价:_______________________________ 发包方: _______________________________ 承包方:___________________________________
年月日
防水工程承包协议书 根据经济协议和承包建筑工程承包条例,并结合工程情况,经双方协议同意签订协议如下: 甲方:
乙方:
1、工程项目:学校平房渗水维修
2、施工面积:平方米
3、工程期限:本工程自年月日
至年月日交工。
4、工程造价:
5、材料供应:
6、付款方式:
7、工程质量验收:
乙方必须根据甲方提供的图计现行规范进行施工的质量检验标准为依据
附 则:
甲 方:
乙 方:
年月日
此协议一式三份
中 标 通 知 书
许XX:
你方于2012年8月15日所递交的维修校舍预算书投标文件已被接受,被确定为中标人。
中标价:一万贰仟一百柒拾捌元
工期:2012年8月20日-2012年8月26日工程质量:合格
请你方在接到本通知后的3日内到我校与我方签订施工合同。
特此通知
XX 小学
7.防水承包合同 篇七
劳务承包人(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平诚实信用的原则,双方就本建设工程防水施工(材料)劳务条款商订如下:
一、工程名称:
二、工程地址:
三、内容:该工程设计图纸中所有需要做防水的部位,承包人自带材料(3cm厚淮南产翔雨牌SBS,每平方米 元;2cm厚山东产寿光牌聚胺脂,每平方米 元),配备专业人员施工,并负责提供产品证件和材料送检,如发生验收不合格,每次处罚承包人1000元,平时查到问题,每次处罚承包人300元。
四、工期:根据施工总进度和甲方要求,施工期间必须满足工期需要,配合有关班组同步施工,该夜晚加班的,必须加班。如实际需要加班,承包人无人力不愿加班,每个班次处罚承包人1000元。
五、质量:必须参照有关规范,根据现场实际情况达到国家工程质量验收合格标准。如在施工中由于承包人施工错误或施工工艺造成的一切损失,由承包人自行承担,给发包方带来的延期费用,按发包方和建设单位签定的每天3000元工期罚款,另加每天3000元项目部的开支费用,一并计算。
六、付款:根据承包人所做的工程量70%付款,余款作为质保金,根据发包人和建设方签定的合同付款。
七、安全责任:发包人替承包人班组中在项目部登记在册、有项目部签字认可的现场施工人员,购买国家有关政策规定的工伤保险,甲乙双方必须加强对班组人员进行安全教育培训,甲乙双方共同做好技术交底。乙方必须认真执行安全技术规范和行业标准施工,遵守国家法律法规,服从施工现场管理,确保安全施工,勇于承担自身造成的安全事故后果,该项目部不承担工地以外及工地内打架斗殴等违章的伤害。
八、文明施工:
1、施工人员进入工地必须戴安全帽,违者每人每次处罚50元,公司和有关部门查到每人每次处罚500元。
2、饮酒进工地者每人每次处罚200元,并将饮酒者逐出工地。
3、工地男女工种都有如同自己姐妹,工地有公厕,大小便必须入厕,在厕所外小便者每人每次处罚50元,室外大便每人每次处罚200元,室内大便如同大便者在自家锅里解大便,逮到一次罚款500元。
4、每个人都想有好心情,好心情来自于好的环境。车辆进入工地不按秩序停放着者是无教养素质差的人,违者有承包人劝告,劝告3次无效时,必须开除当事人。否则,处罚承包人每次100元。
5、能吃能干是好事,对于带早餐进入工地吃的,随手丢包装袋者,前2次由承包人劝告,劝告无效时,每次罚款承包人100元。
6、不准穿拖鞋、钉子鞋、硬底鞋、易滑鞋等进入工地,如发现通知承包人,由承包人劝告当事人,如二次劝阻无效,罚款承包人每人每次50元。
7、承包人不准聘用违反《劳动法》规定的人员,否则后果自负。
九、由于施工现场各班组工人多,项目部管理人少,认不清各施工人员,每次发放工资,项目部只负责监督,不负责实名制。如有领不到工资的,由承包人负责,项目部不承担任何责任。
十、为了加强项目管理,增强违章人记忆,以上所有违章罚款都从当期劳务费中扣除承包人,然后由承包人落实到违章人。
十一、以上条款双方商订,如有争议,可根据建设单位及监督部门和在场知情的现场监理部门协调,如发现乙方确实无能力施工违约,或有其它原因造成违约,不能按甲方要求完工均属承包人责任。甲方有权清理违约承包人人员,违约承包人必须自负农民工工资,并承担甲方和建设单位签定的每天3000元工期罚款和项目部每天3000元的开支费用。合同生效后,如有违约,由违约方承担被违约方经济损失50000元,争议解决方式为诉讼。
十二、为了双方共同利益,在确保该工程能按期、保质保量,确保安全的情况下,项目部要求各班组只要有人施工,承包人每天上下班必须签到,一次不签罚款5元,一天不签罚款10元,连续2天不签,罚款100元,连续3天不签,等于承包人自行毁约,发包人可以清理承包人人员出场,发包人有权另行换人。另要求承包人每10天到项目部做一次书面汇报(质量、安全、施工人员特别是进度和违章情况),如有一次不汇报,视为有1000元违章,一个月不视为承包人违约。
十三、补充条款:
十四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字生效。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
身份证号码: 身份证号码:
8.论合同转让中仲裁协议的效力 篇八
关键词:仲裁协议;债务承担;债权让与
中图分类号:D997.4 文献标志码:A文章编号:1002-2589 (2011) 17-0103-02
在国际商事交易中,当事人订立合同后将其合同项下的权利或义务转让给第三人的情况是很常见的,但如果合同是含有仲裁协议条款,当合同转让给第三人时,该仲裁条款是否也应同时转让给第三人,则是一个有争议的问题。先行的国际商事仲裁立法和国际公约均未对此问题作出明确规定,各国的司法实践也不尽相同。
一、仲裁协议转让的理论
在国际商事交易中,当事人订立合同之后将其合同项下的权利或义务转让给第三人的情况是很常见的,理论上也没有太大争议。但是如果合同中含有仲裁条款,合同的当事人将其权利或义务转让给第三方时,该仲裁条款是否同时转让给第三人?换言之,第三人是否应受该仲裁条款的约束?这个问题在理论上尚存争议,各国的做法也各不相同。下面就理论上的分歧作一归纳。
1、支持国际商事仲裁条款与主合同同时转让的理论
仲裁协议同合同一样,其效力仅及于合同当事方,而合同的效力只有在当事人合意之下才能及于第三人。因此,仲裁协议作为合同的一种,是否应当对第三人产生效力的问题,归根到底就是仲裁协议是否可以因当事人的合意对第三人产生效力的问题。仲裁协议从本质上来说就是一种契约,且是一种实体法上的契约。从契约的相对性原则来讲,仲裁协议仅仅在双方当事人之间有效力。但随着仲裁实践和仲裁理论的发展,当前的主流做法则认定,在特定情况下仲裁协议对未签署仲裁协议的当事人也产生约束力。
实践中,有许多国家采取仲裁协议与主合同同时转让的做法。在美国法中,涉及仲裁条款转让的多数案件均是在整个合同转让时讨论的。在转让整个合同的情况下,美国法院认为,仲裁条款随主合同一同转让,主合同中关于仲裁条款的规定均可以用来抗辩受让人。法国对仲裁条款的转让无专门规定,法院一般判定在主合同转让时,仲裁协议自动转让。在瑞士,除非某些特殊情况,仲裁协议也应当与其他的权利一同转让。
2、反对国际商事仲裁条款与主合同同时转让的理论
反对国际商事仲裁条款与主合同同时转让的观点主要是基于以下几方面原因。
(1)仲裁协议的独立性
从仲裁条款独立性来看,合同中的仲裁条款是与合同不同的单独协议,仲裁条款独立于合同的其他条款而存在,不因合同其他条款无效而无效,也不因合同本身的存在与否受到任何影响。因此,当主合同转让时,仲裁条款不随主合同转让而转让,除非双方当事人同意此项转让。
但是,依据仲裁条款提起仲裁的权利应当与其他从权利一样随着主债权的转让而转让。如果争议一方能够在争议出现后,随便以合同无效或不成立对抗仲裁管辖权,那么仲裁条款也就事实上失去其约束力。因此,独立性是为了保证仲裁程序的顺利开始,而仲裁条款的转让则是为了保证仲裁程序的顺利完结,以仲裁条款自治性反对仲裁条款随合同转让自动转让是不合理的。
(2)缺乏书面仲裁协议
仲裁是基于双方的合意而产生的协议。各国仲裁法与国际上有关的公约均要求仲裁协议是书面的方为有效。双方当事人如果没有在书面的仲裁协议上签字,就不受仲裁协议的约束。但是随着商业实践的发展,这一要求已逐渐放宽,许多国家和地区已经确认或者正逐步接受一些没有签字的仲裁协议的效力。所以以需要书面仲裁协议来反对仲裁协议的自动转让的说服力不强,也不符合放松仲裁协议形式要求的国际趋势。
二、不同情形下仲裁协议的效力
合同的转让,准确地说是合同权利、义务的转让,指在不改变合同关系内容的前提下,合同关系的一方当事人依法将其合同的权利和义务全部或者部分地转让给第三人的法律行为。合同转让分为合同承受、债权让与和债务承担三种情形,若合同出让人与合同相对方之间在原合同中订有仲裁条款,那么对该仲裁协议效力的确认应区别对待。
1、合同承受时仲裁条款的效力认定
合同的承受又称合同概括转让,即合同的整体权利义务全部转让给受让人。在合同承受中,合同的转让人经合同另一方或者其他方当事人的同意,将其在合同中的权利义务概括移转给受让人,如果原合同中订有仲裁条款,该仲裁条款对合同的受让人与合同的其他方当事人具有约束力,除非在合同的转让过程中,受让人或合同的其他方当事人有相反的意思表示。即在合同承受的情况下,适用的是仲裁条款“自动移转规则”(Antomatic Assignment Rule)。这是国际上的普遍做法。
2、债务承担时仲裁条款的效力问题
在合同债务承担的情况下,与合同承受的情形类似,债务人转让债务同样需要得到合同的另外一方当事人的同意,因此,原合同中的仲裁条款对受让人和债权人应当具有约束力,除非受让人或者债权人双方或者一方有相反的意思表示。对于合同债务承担,各国一般都规定:债权人的同意是使债务承担有效的最主要条件。债权人同意债务转移,债权人若愿意继续采取仲裁方式保障自己的合法权益,在其明示同意债务转移时就视为同意仲裁条款一并转移给受让人。若债权人未明示同意,同时在合理期限内未作出有相反意思表示的特别声明或保留,也视为债权人同意原债务人将仲裁条款中的权利义务随合同债务一并转移给受让人。因此,原合同中的仲裁条款对受让人和债权人应当具有约束力,除非受让人或债权人双方或者一方有相反的意思表示。
3、债权让与时仲裁条款的效力认定
这种情形在国际上争议较多,各国做法不一。在合同权利转让的情况下,各国大多规定转让不需债务人同意,而只要对债务人通知即可对其生效。所以,大多数国家否定了仲裁条款对受让人和债务人的效力。但是,近来也有国家承认在债权让与时,原合同中的仲裁条款对受让人和债务人即合同的另外一方当事人同样有效。法院和仲裁庭对此种情况下仲裁条款自动转让原则的论述主要从以下两个方面进行:(1)将仲裁条款视为基础合同的从属权利。仲裁协议作为主合同的一个组成部分,唯一的目的是保障合同权利的实现,由此产生的权利与义务属于合同的附属权利,应当与合同其他条款项下的权利处于相同的法律地位,受附属权利转让规则的支配。因此在主合同转让时应该自动转让。(2)对各方公平合理的期待进行分析。合同权利的转让仲裁条款自动转让并不损害相关当事人对合同的公平合理预期。从债务人的角度分析,债务人与债权人之间合意达成仲裁就意味着仲裁不仅是其应当承担的义务,也是其享有的权利。债务人的义务在原合同权利转让后一般并没有实质地改变。如果仲裁条款不能自动转让,那么只要原合同当事人将合同权利转让给第三人,他就可以逃避仲裁的义务,这样仲裁条款就没有任何意义了。从债务人权利的角度而言,原合同当事人达成仲裁协议有理由认为债务人本来是希望以仲裁的方式来解决履行合同产生的争议的。如果仲裁条款不能自动转让,债务人就必须通过诉讼解决争议,其仲裁解决争议的合理期待就要落空。从受让人权利角度看,只要转让合同有效,他所受让的合同权利就应该得到保护,没有理由认为受让人就其受让的权利所受到的保护要比转让人少,故在一项转让中,仅仅让与合同权利而不转让对该权利的保护是难以想象的。从受让人义务分析,受让人不应当被置于比转让人更优越的地位,如果原合同对债权所附加的条件之一是以仲裁方式解决有关争议,那么受让人无权摆脱仲裁的约束。
三、结论
无论从仲裁的产生来看,还是从世界各国的普遍实践来看,仲裁制度的最根本属性在于尊重当事人的自主意志,实行当事人意思自治原则。当事人意思自治原则是指当事人在选择解决他们之间纠纷的方式上拥有一定的意思自治,这种意思自治不仅受到法律的保护和尊重,而且当事人自己也要受到自己选择的制约。在国际国内民商事争议解决机制中,仲裁所具有的合同因素就体现了当事人意思自治这一原则。“无合意则无仲裁”是由当事人意思自治原则决定的,根据仲裁协议进行仲裁是一个合意的过程,前提是当事人一致认可以其选定的方式解决他们之间的争议。从表面上看,对仲裁合意的要求形成了国际商事仲裁条款转让强有力的阻碍,因为原仲裁条款中没有也不可能表现出非转让方当事人与受让人之间的仲裁合意,如果仲裁条款签字方在未经受让人同意的情况下将仲裁义务强加给他,那么受让人的权利就会受到侵害,使其不能享有通过公正和公开的法院审判维护自己权利的自由,也就否定了他应得的法律援助。但实际上,国际商事仲裁条款转让并没有否定“无合意则无仲裁”这一基本定律,恰恰相反,确定仲裁条款对受让人和非转让方合同当事人的约束力,必须以当事人意图为基础,因为在国际商事合同发生转让的情况下,通常在转让人和非转让方合同当事人之间达成的仲裁条款中根本没有提及该仲裁条款对受让人的效力,在合同转让后,就必须借助对当事人合意的推定来实现仲裁对当事人合意的要求。在国际商事合同转让中,不论从常理还是法律的观点看,合同当事人都可以在授予受让人权利时加以一定限制。合同转让,其中的仲裁条款是否一同转让,是转让协议的解释问题,归根结底,这一解释要服从当事人的意愿。在合同转让时,如果转让人、受让人和非转让方合同当事人明确改变或排除了合同中的仲裁条款,原仲裁条款对受让人不具有拘束力,反之,则对受让人有拘束力。
对受让人而言,当债务人与转让人之间的合同载有仲裁条款时,受让人有合理的机会考虑在其受让了合同权利,取得债权人的地位时,通过仲裁解决他和债务人之间的争议对他是否有利。如果他不愿接受仲裁条款,他就应当在合同转让时向转让人表示反对继续适用仲裁条款;否则,他就应当受仲裁条款的约束。
参考文献:
[1]谭兵.中国仲裁制度研究[M].北京:法律出版社,1995.
[2]崔建远.合同法[M].北京:法律出版社,2000.
[3]赵秀文.国际商事仲裁及其适用法律研究[M].北京:北京大学出版社,2002.
[4]乔欣.比较商事仲裁[M].北京:法律出版社,2004.
[5]于喜富.国际商事仲裁的司法监督与协助——兼论中国的立法 与司法实践[M].北京:知识产权出版社,2006.
[6]张圣翠.国际商事仲裁强行规则研究[M].北京:北京大学出版社,2007.
[7]顾华宁.国际商事仲裁条款转让问题研究——基于国际商事合同转让[D].西南政法大学,2003.
[8]赵健.长臂的仲裁协议——论仲裁协议对未签字人的效力[J]. 仲裁与法律,2000,(1).
9.建筑工程粉刷、防水承包合同 篇九
本合同一式三份,甲、乙方各一份,鉴证机关一份。
二OO年月日订
根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》之规定,经双方协商一致,特订立此合同。本合同依法成立,即具有法律约束力,当事人必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程造价:
4、施工面积:
5、承建方式:
6、工程质量:
7、付款方式:
8、材料供应:
9、材料差价:
10、奖罚制度:
11、工伤事故:
12、工程期限:
13、使用工具:
14、其它:
甲方:乙方:鉴证机关: 开户行:开户行:
帐号:帐号:
10.防水工程施工合同 篇十
承包单位:_________(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司_________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则:
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程内容:根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5cm厚),屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米_________元;屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准,严格参照_________有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。
(2)配合市建公司_________基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________
11.浅谈屋面防水工程质量 篇十一
1.1设计的指导思想
(1)要满足社会功能的要求,即屋面不得渗漏,否则会严重影响生产、生括,影响美观。
(2)合理的使用年限。防水层根据目前经济条件和在大气中工作环境可规定为10年、20年、30年以及30年以上 4个等级。根据使用年限长短选择材料的档次,以求互相匹配。
(3)合理的造价。根据不同的使用年限。应规定合理的单方造价,该造价就包括初始造价和维修费用。如果初始造价很低,每年就要花费很多维修费,这是极不合理的。
1.2防水层设计与基础、结构、屋面基层关系
(1)地基沉降影响防水层完整。地基在允许范围内不均匀沉降,对结构是可承受的,但对屋面防水层来说,就会影响它的完整性。就会产生一定的裂缝,尤其是装配式结构的板端、山墙等处,沉降与温差变形叠加,常常开裂而漏水。所以,对于不同的地基和不同的基础形式应采取不同的设计要求。
(2)结构的刚度对防水层影响很大,尤其是装配式结构,如单层工业厂房,板缝处理不严,板面无配筋措施,板缝将会有较明显的裂缝产生。因此,必须增加结构的整体刚度。
(3)基层找平层的质量将直接影响到防水层的防水能力,一般找平层受温度影响和砂浆干缩影响变形较大,再加上强度不足,表面处理不善,直接拉裂防水层。所以对找平层应作更严格要求。
1.3不同的部分,应使用不同材料
按设计标准,实事求是,有针对性的按不同类型的屋面采用不同的材料,而不能再像以前那样设计一个屋面只用一种材料。
1.4健全设计程序的管理
屋面防水的设计,首先是正确的整体的防水方案和节点作法的选择。经主管技术负贡人批准后,才能着手具体的施工图设计,当施工图设计后,应有防水专业负责人进行审核,技术负责人批准才能正式出图,这样才能把握好防水设计关。
2.正确地进行选择和使用材料
正确的选择及合理的使用材料,是保证屋面防水的工作质量的重要条件。近年来,防水材料品种大大增加,每种材料又都有许多生产厂家,虽属同一品种,但质量和性能差异是较大的。所以要制订适合于工程要求的材料使用功能指标,而且还要明确规定施工中的测试项目和测试方法,以保证材料本身质量合格。
3.精心施工
3.1基层条件
防水层的基层 (找平层)-般用1: 3水泥浆找平,它隐蔽在防水层下面,所以施工上极不重视,加上定额编制,施工时砂浆很稀,摊平就算做不到面层平整光滑,而且找坡不严格,养护不周全,后期干缩而开裂非常严重。为了赶上工期,基层不干燥就铺防水层,这样的工程常常造成防水层起鼓、开裂、积水而至防水层破坏。因此,施工时对找平层要求要高一些。找平层采用豆石砂浆,限制水灰比,采用地面压光机压光,使之平整、光滑、密实,这不但保证了基层自身的质量,还起到一道防水线作用,成为一个防水层,以提高防水可靠性。
3.2提高工人操作技术水平
工人操作的技术水平和贡任心是搞好防水层施工的关键。工人对于每种防水材料的性能、工艺标准、操作要点是否熟练很关键,所以要加强对工人的技术培训。
3.3提高机械化水平
这样不但能把工人从笨重、受污染的劳动中解脱出来,而且还能提高操作的标准化、规范化程度,这就比较容易地保证了施工质量。
3.4气候条件的影响
防水层直接接触外界,施工时受气候影响极大,雨雪天、雾天、大风天不能施工,所以施工时要特别注意天气预报。
3.5施工管理
目前大多数施工单位重视结构和装修,而对屋面防水普遍不重视,根本没有施工方案,有的虽有简单的技术措施,执行也不严格,只是交给工人自己干,认为质量差点也塌不了房。要防止出现渗漏,必须加强施工质量管理。
3.6质量的监督
质量检验是保证工程质量的一个重要条件,它应包括材料性能监测、施工前的检测、基层检查、每个工序的自我检查、隐蔽工程的检查、蓄水试验等内容和方法,并应列人工程质量检评标准,记录归档。
3.7成品保护措施
质量优良的工程也必须有良好的保护措施,免受后继施工时的损坏,尤其是屋面防水层,应是屋面上最后一道工序,应该有更严格的保护措施。已铺的卷材防水层,应采取揩施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。
穿过屋面、墙面防水层处的管道,施工中与完工后不得损坏变位。
变形缝、水落日等处防水层施工前,应进行临时封堵,防水层完工后,应清除,保证管、缝内通畅,满足使用功能。
屋面施工时不得污染墙面、檐口及其他成品。
3.8应注意的质量问题
屋面不平整;找平层不平顺,造成积水,施工时应挂线放坡,找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求,平整无积水。
空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓;铺贴卷材时应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。
渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,卷材剪配、粘贴操作应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。
女儿墙卷材封口未压实固定,无油膏封口。
管根未做圆弧、上面无伞罩,无沥青麻丝缠绕收头。
卷材入下水口不足10mm。
4.使用和维修
4.1制定验收程序
工程移交要有具体验收内容、检测项目和方法,以及专门的屋面防水技术档案。
4.2制定保养制度
12.防水工程施工合同 篇十二
发包方(甲方): 盐城弘全建筑安装有限公司山东分公司 承包方(乙方):
依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规,结合本工程具体情况,经双方友好协商,订立如下合同条款,以资双方共同遵守。
5、工程结算量为结合施工图纸、设计变更及相关技术文件以甲方、建设单位工程部、监理、造价控制部和乙方共同确认的实际铺贴面积进行计算。搭接面积及附加层面积(包含损耗)、管边收口、雨水口和落水口卷材收口等已考虑在单价内,不另行计算。
6、结算由乙方编制,甲方负责审核,并经甲方成本部审核确认。
认可,方可延期且不予扣款。
给乙方的工程款中扣除;若造成人员伤亡,一切法律、经济责任均由乙方负责。
3、乙方不得招聘“三无人员”或违法犯罪事件;工人进场应持有身份证。
4、乙方应搞好班组之间、各工种之间的团结、和睦相处,不得发生斗殴、打群架、酗酒、宿娼等违法行为,一旦发生乙方向甲方支付1000元/人次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除。
5、管理人员和特殊工种应持证上岗,无操作证人员严禁操作。所有参加施工的人员均穿戴好个人防护用品。
6、本工程必须由乙方在施工现场直接管理和指挥现场施工生产,如果乙方未在施工现场直接管理和指挥现场施工,乙方应向甲方支付违约金 1000元并赔偿甲方全部损失,同时甲方还有权单方解除本合同,甲方解除本合同的,乙方应立即无条件退场、撤场。乙方必须与施工工人签订用工合同,每月按时足额发放工人工资,否则产生工资纠纷和政府执法部门罚款由乙方自负,经甲方要求乙方不予解决的,甲方有权直接代乙方发放工资并将该项费用从应付乙方工程款中双倍扣除。现场管理中未能工完场清;
7、进入现场人员必须服从保安人员的管理,并出示有关证件,保安人员有权拒绝无证人员及态度不好的劳工进入现场或住宿区。
8、本协议一经生效,双方不得解除,乙方未完工而终止本协议的除未结算的工程款甲方有权不予支付外,乙方应当赔偿甲方全部损失。
9、乙方应负责对已完成工程的产品保护工作,如未采取保护措施造成已完工产品损坏或对其它专业产品损坏的,乙方应负责修复并赔偿。
10、在施工区因乙方人员人为原因造成自身重伤或他人重大机械设备安全事故或施工区以外、生活区发生的重大事故、违反社会治安和犯罪的,由乙方自行承担全部责任及费用。
11、违章用电,宿舍内不得私拉乱接电线和使用大功率电器,防止引发触电和火灾事故;
12、在施工现场、木工房、仓库及躺在床上吸烟,禁止随地乱扔烟头;
13、乙方确保本工程不得出现工人上访、停工闹事、打架斗殴、酗酒、聚众闹事或其他治安事件的发生等现象。影响甲方社会声誉的行为,如发生一次处罚乙方每人1000-5000元。情节严重的送当地司法机关解决。
14、乙方要无条件配合甲方迎接政府以及相关机构的检查,在检查过程中,如果因为乙方原因,导致检查结果没有达到甲方预期要求,罚款1000元/次。如乙方未按甲方要求完成文明施工,导致甲方被相关部门罚款,乙方应承担此全额罚款。
15、乙方必须遵守甲方项目后勤管理办法和各项规章制度,服从项目部统一管理。因生活区在居民区内,乙方负责人要告诫自己工人,做到文明居住、不大声喧哗、不吵闹、不喝酒闹事、不做违法犯罪行为、不要在露天半为洗澡及如厕等其它行为。
16、使用非责任区域设备、设施、安全防护设备设施前,应与甲方办理手续,并负责使用期间的安全维护。
对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故负责
与进场工人签订劳动合同(符合劳动管理及监察部门的要求,否则相关责任及经济损失由乙方自行承担),所有进场工人必须持有身份证、务工证、特殊工种证、暂住证等(费用自理)。乙方对进场工人进行三级安全教育。应听从甲方项目部管理人员的指挥、安排,接受甲方及甲方公司安全生产管理有关规定及三级安全教育、文明施工的检查、监督。违反者视情节给予扣款,多次违反者清退出施工现场。
2、合同履行期间乙方要依法、合法的施工,严格遵守国家的法律、法规;遵守国家安全技术规范要求;遵守工程建设生产安全有关管理规定;遵守公司安全生产管理条例、规定;遵守项目部安全措施和安全技术交底要求;遵守工地的有关规章制度;严格按安全生产标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;如乙方不能遵守以上条例造成工伤(亡)等安全事故,由乙方承担全部法律责任和经济责任。甲方项目部及建设单位所制定的安全文明施工管理条例作为本合同的组成部分,乙方自觉遵守,否则甲方有权按安全文明施工管理条例对乙方进行扣款。对乙方施工期间因安全事故等原因造成财产损失或人身伤害独立承担全部经济及法律责任。
3、乙方必须管理好自己的工人,所有进场工人必须严格遵守安全生产、文明施工规定;严禁违规作业和不带安全帽、高空作业不系安全带、穿拖鞋,违章者向甲方支付50-100元/次的违约金,如造成人员伤亡,一切法律及经济责任均由乙方负责。
4、乙方必须严格遵守工地施工生产明火作业审批制度,严格执行现场消防防火安全防范制度措施,如违章操作发生火灾事故,其一切经济损失及刑事责任由乙方负责。
5、所有的机械及工具必须具备合格证、证牌等并定期进行维修保养,乙方所进场机械、工具性能及安全性应达到甲方、项目部及相关部门检查的要求。
6、乙方不得私自将本分项工程转包他人施工,否则甲方有权另外组织施工队伍,所押保证金及所留工程款不再支付,其所造成甲方经济损失均由乙方负责赔偿。工程完成后机械、机具、工人应在10天内退出现场;乙方应配合其他工序、工种施工,不得任意破坏产品,发现者按损坏的价值的5-10倍赔偿。
7、乙方应无条件服从甲方指挥和调配,按甲方的施工计划和要求组织施工,及时自觉做好工程质量自检和整改工作。如乙方工人偷工地财物一旦被发现按折价贰拾倍赔偿,并且甲方保留向公安机关报案的权利。
8、不允许乙方使用无上岗证人员和童工及非健康工进入工地施工,若进入工地施工者向甲方支付300元/人次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除,并勒令其退场,后果乙方自负。不允许儿童进入工地,若发现向甲方支付1000元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除,同时儿童进入工地引起的一切责任及经济损失由乙方自负。
9、乙方必须按时足额发给工人工资,甲方有权监督工资发放,发工资必须按照甲方公司规定的格式进行编制。乙方不得以任何理由拖欠工人工资。若由于乙方不及时足额发放工人工资等,工人闹情绪(打架、罢工)或向有关部门申诉,由此引起的有关责任、费用及罚款均由乙方全部负责承担,同时向甲方支付20000元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除。
10、本合同执行过程中乙方无法满足工期等要求或乙方自己半途而废,从甲方发出通知3天内仍无法达到要求,甲方有权终止合同并更换其它队伍进场施工,乙方无条件接受,所押乙方保证金和所留乙方工程款扣作加价其它队伍施工工资(?)。本合同实施过程中,乙方及乙方班组的工人严禁与甲方或监理等管理人员发生冲突或怒骂等事件,违者由此所产生的扣款等一切后果由乙方承担。
11、乙方 为驻现场代表必须与甲方项目部人员要密切配合,并及时参加工程例会,发现不在场向甲方支付500元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除(有特殊急事应事先请假,另派他人参加)。
12、乙方负责将建筑物内自行产生的建筑垃圾清理到楼下指定地点。
13、乙方施工人员中不允许有回民,一旦发现将严肃处理该班组负责人,同时开除此人;
14、乙方有对该合同价款保密义务,一旦发现乙方对外泄密合同内容,公司直接罚款该班组5万元,以示警告。
方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除;超出三天时,甲方有权单方解除本合同,并且甲方有权拒付乙方剩余工程款,同时乙方应承担合同价款的30%违约赔偿金给甲方。
4、合同中其他违约条款可以合并使用。
5、合同履行中,对乙方应支付的违约金,以甲方及监理双方共同签字的扣款通知书为准。
13.防水工程承包合同书 篇十三
发包人(甲方):
承包人(乙方):
按照《中华人民共和国》及其他有关法律、法规的规定,结合本
工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲方将
防水工程分(发)包与乙方供料并施工,为明确甲、乙双方的权利和
义务,特签订本合同,以便双方共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条 承包范围
第三条 承包方式
包工包料(按照甲方项目设计和设计额等供料并施工)、材料的报
验复检、资料整理、工程验收及其相关的安全文明施工所有费用。
第四条 合同条款
1、本工程工程量以最终结算实际施工完成面积为准。
2、本防水工程施工单价:
(1)SBS防水卷材综合包干单价为元/平方(平屋面)。
(2)厨卫生间丙纶防水卷材综合包干单价为/平方(坡屋面、厨
卫间)。
(3)烟道、管道、散水等的防水不另计费。
第五条工程质量标准1、2、3、质量评定应符合《现行建筑工程质量检验评定标准》; 进场所有材料乙方须复检,并将复检报告交与甲方; 本防水工程的质保期为年,防水工程质保期从甲方竣工验
收合格之日起开始计算,质保期乙方自行负责维修。
第六条付款方式
1、当乙方在完成工程进度甲方应向乙方支付已完工程
量的。
2、工程竣工验收合格后10个工作日内,乙方向甲方报送本工程
结算资料,按照双方商定的结算工程量及工程款总额。甲方应在收到结算资料后30个工作日内审核确认,并支付至结算总价的97%给乙方。
3、扣除实际结算工程款的作为本工程质保金,质保期满后30
个工作日内甲方向乙方一次性付清质保金,质保期为五年。
第七条工期
1、本工程总工期为求,以实际开工进场日为准,但甲方应在合同签订后三日内确定开工日期。
2、如因乙方原因造成的工程工期延迟,乙方将承担每日按工程总
价的逾期违约金,甲方在支付乙方工程总款中扣除。
3、如果因不可抗力(如高温天气、暴雨、地震灾害、停电停水、作用面提供不够、雷击、政府政策要求停工、自然灾害、战争、空中飞行物坠落等)原因导致的工期延误,则工期顺延。
第八条甲方的权利和义务
1、提供完整的符合施工规范的墙体或屋面或辅助设施给乙方,做
好相关单位的协调工作并进行现场交底。
2、审定乙方编制的施工方案和进度计划,对工程质量、进度进行
监督检查。
3、按合同约定支付工程款。
第九条 乙方的权利和义务
1、参加甲方组织的现场交底,并根据现场情况拟定施工方案和进
度计划。
2、应对施工现场的所有人员办理意外伤害保险并在雇佣期内保
持上诉保险。每人投保金额不低于人民币贰拾伍万元。
3、指派组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,并解决乙方负责的各项事宜。
4、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。做好各项
质量检查记录,乙方负责保温工程的材料报审、检验、验收、资料及报告的处理,编制工程结算清单。
5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好
施工现场保卫和垃圾清理等工作。
6、接受甲方及监理单位的管理并遵守相关方的现场管理,相关问
题相互协商解决。
7、乙方必须做到工完场清,自行解决建筑垃圾费用,若由甲方组
织清洁场地,发生费用由乙方承担,并从乙方工程款中扣除。
8、乙方负责所做防水工程的蓄水试验,直至蓄水试验验收合格。
第十条 工程验收
1、工程完工后,乙方应组织甲方、监理、质检单位进行验收并承
担相应费用。
2、本工程非一次性验收合格,造成的损失以及因此给甲方造成的损失均由乙方负责。
第十一条工程结算
工程验收合格后10个工作日内,由乙方报送工程结算书,同时提供竣工验收、工程结算、签证等完整资料,上报甲方申请办理结算。甲方在接到本工程结算申请30个工作日内办理竣工结算。
第十二条有关安全生产的要求
1、除本合同另有约定外,乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装
工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法规、规范,乙方在施工过程中发生一切安全事故由乙方自行负责并承担给甲方造成的一切损失。
2、乙方必须设立现场专职安全员,负责对操作工作进行安全交底
等安全工作。
第十三条违约责任
1、因甲方或其他施工单位导致乙方保温损坏的,由相关责任单位
承担赔偿责任,导致工期延误的,工期顺延。
2、乙方原因造成甲方已完和在建产品损坏或污染,由乙方在合同
工期内恢复并承担由此给甲方带来的一切损失。
第十四条其他约定
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决或者要求有关主管部
门调解,协商、调解不成,可向各自住所的法院起诉。
2、甲方(盖章):甲方(盖章): 法定代表人:法定代表人: 地址:地址:
开户行:开户行:
账号:账号:
电话:电话:
代表人签字:代表人签字: 电话:电话:
日期:日期:
14.屋面防水工程施工质量的控制 篇十四
关键词:屋面 防水工程 施工质量 控制
0 引言
《建筑工程质量管理条例》规定屋面防水工程保修期为5年,可见屋面工程质量是民用房屋建筑中一个重要的部位。其主要作用就是满足用户对房屋排水、防水、隔热、保温的要求。屋面不能有渗漏和积水现象,同时做完屋面后还应使屋面具有美化的功能。屋面施工质量的好坏、优劣关系到建筑物的使用寿命。假使屋面发生漏水、渗水,会给人们生活带来很多不便,不但造成经济上的严重损失,而且直接影响人民的正常生活。如何提高屋面的施工质量,克服质量通病、保证不漏,是广大建筑工作者研究的一个新课题。提高屋面防水工程的施工质量是确保防水工程质量的根本,要提高屋面防水工程的施工质量,必须从以下几个方面注意。
1 建立专业化的施工队伍
防水工程推行专业化施工,施工工人经过专业培训,操作人员持证上岗,是提高防水工程施工质量的重要技术措施,不仅可以提高防水工程的施工质量,延长防水工程的使用年限,而且有利于新材料、新技术的推广应用,有利于防水技术向科学化、系统化、规范化方向发展。
2 实行图纸会审制度
设计图纸的会审,一般由业主单位主持,由设计单位和施工企业参加,三方共同对设计图纸进行会审。图纸会审时,首先由设计单位的工程设计负责人向与会者说明拟建工程的设计依据,设计意图和功能要求,并对新材料、新工艺、和新技术提出设计要求;然后施工企业根据自已会审的记录以及设计意图的了解,提出对设计图纸的疑问和建议;最后在统一认识的基础上,对所探讨的问题逐一地做好记录,形成“图纸会审纪要”,由业主单位正式行文,参加单位共同会签、盖章,作为与设计文件同时使用技术文件和指导施工的依据,以及业主单位与施工企业进行工程结算的依据。通过图纸会审,听取各方专家的意见和建议,完善防水工程的设计方案,使防水工程的设计更合理、更完整、更趋于科学化、规范化。
3 确定和评估施工方案
施工方案设计是单位工程施工组织设计的核心问题。施工方案设计是否合理、科学,将直接影响工程的施工效率、工程质量、施工工期和技术经济效果,因此,必须引起足够的重视。
施工技术人员应根据工程特点和防水设计的要求,制定切实可行、先进合理的防水施工方案,并组织有关人员对施工方案的先进性和可行性进行评估,最后确定一个合理、经济、科学、可行的施工方案。施工方案设计的内容一般包括:确定施工程序和顺序、施工起点流向、主要分部分项工程的施工方法和施工机械。
4 严格对防水材料的检验
在某种程序上,防水材料的质量决定防水工程的质量。因此,对防水材料的质量应当严格把关,从防水工程设计,到防水材料采购,从防水材料入库,到防水材料使用,层层严把质量关。尤其是施工技术人员对进场的防水材料,应按国家标准进行抽样检查,保证不合格的防水材料,不用于工程。
5 加强施工操作的控制
防水施工前,必须把基层清理干净,并保证基层是干燥,才能进行防水施工,保证施工质量,否则不能施工。把确定的防水施工方案,贯彻落实于整个施工过程,并满足各种防水材料的施工要求,施工及技术人员加强施工操作的控制是关键,应随时认真地检查每一个施工工序和施工部位,并修正操作人员的规范化程序。根据防水工程易出现质量问题的部位,应重点控制好沟、孔、根、边、角、缝等细部节点做法顺序和质量,这些细部结构的施工质量是屋面防渗的关键节点部位。
6 严格进行防水质量检查
进行质量检查是保证质量和提高质量的重要措施。在施工操作过程中,操作人员首先应进行质量自检,看所完成部分是否符合施工验收的标准。这是质量控制的基础,对所完成的分项工程,应有专业检查人员会同操作人员进行抽检,并及时做好检查记录归入技术档案,发现存在质量问题,应采取措施及时处理,合格后才能进行下一道工序;质量检查员,应根据防水工程质量评定标准,确定质量检查的保证项目是否完备和抽检项目是否合格,并填写好防水工程自检报告。
7 加强成品保护
由于施工过程中,人员比较多。所以屋面防水施工完后,必须加强对已做好的防水进行保护,防止在未干的防水上面走人,破坏防水,造成屋面漏水。
8 结束语
屋面防水工程,必须实行专业施工承包责任制,成立和完善防水工程专业承包公司,逐步推行防水工程质量保证其制度,把以往的保修期变为保证期,政策性强制提高屋面工程的造价比例,在定价上实行量价分离、优质优价的原则。通过艰苦努力、综合治理,逐步使防水工程及科研、材料、设计、施工、管理于一体建立具有中国特色的防水工程质量保证制度,彻底治理屋面渗漏质量问题。
参考文献:
[1]孙昭伦.屋面防水工程施工质量通病的原因和防治措施.中国高新技术企业.2007年第11期.
[2]杜治良.屋面防水工程质量问题和预防措施分析.科技资讯.2008年第02期.
[3]饶兰,张霞,何东林.屋面防水工程施工质量控制.新型建筑材料.2008年第10期.
【防水工程承包合同协议】推荐阅读:
防水工程施工合同协议书08-12
防水工程补充协议09-15
防水工程合作协议11-07
防水工程承包合同修改10-03
楼房防水工程合同02-26
房屋防水工程承包协议书09-01
厂房防水工程施工合同08-15
防水工程专业分包合同09-10
屋面防水工程施工合同书04-15
防水承包合同10-03