瓦工工清包承包协议书(共6篇)(共6篇)
1.瓦工工清包承包协议书 篇一
工程名称:六安市寿春华府安置小区工程地点:六安市寿春路与梅山北路交叉口发 包 人:湖南第五建筑安装工程公司六安市寿春华府承 包 人:徐宗好
合同编号:
劳务分包协议
(瓦工)
A标段
A标段工程项目部
瓦 工 劳 务 分 包 合 同
发包方:湖南第五建筑安装工程公司六安市寿春华府A标段工程项目部(以下简称甲方)承包方:徐宗好
(以下简称乙方)
甲乙双方依据《合同法》、《建筑法》及相关法律、行政法规,为明确双方的权利和义务,并确保工程的质量、安全、进度、文明施工全面达标,遵循平等、自愿、城市信用及公平互利互惠的原则,甲方将六安市寿春华府安置小区A标段工程中瓦工工程以劳务分包形式发包给乙方。经双方友好商谈后,达成以下一致协议。
一、承包方式、范围及工作内容:
1.承包方式:采取扩大劳务分包。包括包工期、包质量、包安全、包文明施工、包人工、包机具、包工具、包耗材、包辅料、包劳保用品、包地坪钢模的大清包形式。
2.分包范围:地库及17#、18#、22#、23#楼设计施工图纸中所有瓦工施工内容。从基桩施工配合开始、土方开挖、主体结构、二次结构、装饰装修(含局部外贴)、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程(含保温铺贴)等所有工程内容。同时包括但不限于以下内容:
1)劳务用工:乙方提供完成本项目所有的施工、现场材料搬运、机械辅助、文明施工、产品保护、保修期维修、乙方原因造成的质量返工等工作(含设计变更或增加内容)所需要的劳动力。
2)电缆及照明:乙方提供从二级配电箱至开关箱的输电电缆、开关箱及开关箱至用电机具的输电电缆。同时,照明用太阳灯及电缆由乙方自理。
3)施工机具:手工工具(包括瓦工工具、铁锹等)、手推车、水泵、搅拌机、振动泵、抹平机、打夯机等均有乙方自理。
4)辅助材料:墙线、扫帚、排水及养护用水管、砂筛等均有乙方自理。5)放线配合:±0.000以下基础施工放线的时候乙方必须配备技术人员进行全程配合,否则,甲方有权对乙方处以200元/次进行罚款。主楼主体结构放线由钢筋工、木工、瓦工均分提供配合人员。
3.工作内容:设计施工图纸中所有瓦工施工内容。包括局部土方人工开挖回填、基础清槽、人工挖砌排水沟、施工排水、室内外回填人工平整、砖胎膜砌筑抹灰、砼浇筑养护(含二次结构)、墙体砌筑抹灰、抹灰喷浆(水泥甲方提供,胶水及用工乙方自理)、室内外抹灰(不包括保温但包括线条)、楼地面浇筑(包括耐磨地坪)、局部外墙贴砖、屋面工程(包括保温铺贴)等。同时包括临时设施、临时道路、场地硬化、配电箱安装台座、塔吊及人货电梯基础、砼泵管安拆配合、搅拌机操作、文明施工等所有用工及其他零星用工。
二、建筑面积计算方法:建筑面积按国家现行计算规则计算。其中阳台计算一般面积,飘窗不计算面积。
三、分包价格:固定单价按建筑面积每平方米 元。固定单价一次性包死不做另行调整,因市场原因造成的价格波动风险由乙方自行承担。
四、双方的权力与义务责任:
(一)甲方的权力与义务:
(1)监督乙方施工质量,生产安全,制度落实;施工期间,甲方随时对乙方进行检查,发现问题,随时通知乙方进行整改。
(2)对乙方违背合同中的相关条款在施工过程中不听从调动安排或施工质量达不到协议的要求,达不到设计与规范要求,甲方有权进行处罚或终止本
协议的生效,并按本协议第七项第3条的相关标准与乙方结账。(3)随时有权对乙方的安全、质量、进度、财务进行督查、协助和奖罚。(4)有权将项目部同意、项目经理签字确认的各项罚金直接在乙方当月生活费中扣除。
(5)向乙方提供施工图纸、技术交底、施工临时设施、生活设施。(6)按进度和乙方的材料报表及时供货。
(7)负责现场轴线的引测、轴线定位放线、负责水准线的引测,同时做到随时进行轴线与标高的反复复查工作。
(8)随时对乙方的施工质量、楼层标高、墙柱梁轴线以及安全进行检查,提出整改意见与方案,并负责协调、监督与检查整改措施的落实情况并按规定进行奖罚。
(二)乙方的权利与义务:
(1)有权对甲方的安全、卫生技术措施、周转材料质量提出意见和建议,对不能保证质量、安全和卫生的材料、安全设施、技术措施有权拒绝,甲方应针对情况具体落实整改措施。
(2)对不能满足质量要求的主要材料,乙方有权向项目部提出退料或拒绝使用的权利,凡以书面形式提出后甲方没有进行处理所引起的返工或质量问题均由甲方承担责任。
(3)乙方现场指派 和 负责,负责人在施工期间不得离开现场,服从甲方的进度、质量、技术、安全制度,并协调好各工种间的关系,及时向甲方提出合理化建议。
(4)乙方在进场后立即提供进场人员花名册、身份证和特殊工种上岗证(身份证和特殊工种上岗证甲方复印后立即返还)。
(5)乙方应加强劳务管理,与用工人员签订用工合同。乙方提供生活费或工资发放凭证(必需有劳务人员本人领用签字手续)报送甲方留存备案后,甲方支付给乙方款项。支付款首先用于劳务工资或生活费发放,乙方应及时支付给工人,一旦出现工人生活费被挪作他用,甲方有权暂停支付。(6)对甲方提供的垂直运输机械、主线电箱,乙方在使用中如有损坏或丢失应照价赔偿。
(7)施工过程中精心管理、合理安排、严禁浪费材料,一经发现双倍处罚。(8)在施工完毕后必须工完料尽,各楼层卫生负责打扫。
四、工程进度:
1.工期:按项目部施工进度计划执行。
2.进度要求及处罚措施:严格按照项目部进度计划时间节点执行,推行严厉处罚措施。结构施工阶段若未完成节点时间内施工的工作内容,处罚应完成部位建筑面积×劳务平米单价的1%,且不低于1000元人民币,处罚金额直接从下次应付款中扣除。装饰施工阶段若未完成节点时间内施工的工作内容,处罚按每次不低于2000元人民币执行,处罚金额直接从下次应付款中扣除。
3.影响工期处理:乙方实际施工进度不能满足合同项目工期进度要求时,甲方有权调整其他施工队伍进场,费用价格有甲方确定并有乙方承担。同时甲方有权直接解除合同,清退乙方出场。
4.中途退场:若乙方严重违约不能全面履行合同中途退场,或甲方责令退场但拒不退出,甲方没收履约保证金并保留向乙方索赔的权利。若甲方需要,乙方已进场设备由甲方无条件留置本项目使用。对乙方已完成工程合格部分费用在工程竣工结算后按市场价70%予以结算。
五、工程质量:
1.质量目标:本工程按设计图纸与施工规范要求进行施工,按标准化工地进行管理,按施工验收规范进行质量操作与检查,必需达到合格工程标准。2.工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及甲方的要求。在施工过程中,如达不到规范规定或业主、监理等要求,甲方有权进行清场。清场按工程进度中途退场条款处理。
六、安全文明施工:
1.为了确保本工程安全文明施工达标,甲乙双方另行签订安全文明施工协议并严格遵守。
2.瓦工作业班组应严格搞好班组自身的安全生产教育。每个工人入场时必须佩带安全帽,必须认真学习、遵守执行《施工现场安全管理规定》等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,杜绝安全事故,不得破坏及变更工地的安全设施。如发生工伤死亡事故,乙方必须承担全部责任。
七、工程款的支付与结算:
1. 保证金交纳:为保证工程顺利进展,在合同签订前,乙方必须向甲方交纳 作为分包履约保证金。在工程质量、进度、安全文明施工等完全符合甲方合同要求条件下,保证金在工程竣工验收后一次性退还给乙方,不计利息(以收据为准)。
2. 工程款支付:中间支付对乙方已完工程量按市场价估价,支付时间节点及比例参照大合同执行。工程结算在竣工验收合格后的三个月内支付至劳务合同总价的95%,留置5%作为质保金。
3. 中途退场结帐:乙方无法满足甲方在进度、质量、安全等方面的要求,或其他原因导致建设方、甲方的经济和形象蒙受损失时,甲方有权要求乙方中途退场,并按照完成工作量合格部分的市场价 70% 结算,款项待工程竣工决算后支付。
4. 停工现象:由于工程停建、缓建或停工而造成的损失不另行补贴,由乙方自行处理。
八、处罚条例与协议终止规定:
1. 在工地上参与打架、斗殴的当事人必须开除,并视情节轻重给予打斗双方雇主处以500元/次以上处罚,医药费用自理。
2. 严禁偷窃:一旦发现偷盗人员将以一罚十数量罚款班组长,当事人开除并交由派出所机关处理。
3. 进入工现场必须带好安全帽,严禁酒后上岗,严禁穿拖鞋、背心、赤膊进行操作,凡出现一个按照100元/个进行处罚。
4. 由于乙方工人在施工过程中违章操作导致事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
5.乙方所承建的施工内容严禁分包或转包,否则甲方有权利立即终止合同协议的继续生效,并且班组必须无条件退场,项目部按照已完成工程量的70%结清退场。
九、工程维修及保修 :
1. 施工期间因乙方施工原因导致的质量问题,乙方无条件维修或返工,所有费用乙方自行承担。若不及时维修或返工,甲方有权立即清退乙方出场,对乙方已完工程量按工程进度中途退场条款处理。
2.保修期内,乙方接到甲方维修通知后8小时内派人维修,否则甲方有权
委托其他施工队伍或人员进行维修工作,所发生的维修费用按实从质保金中扣除。
3.工程保修期执行甲方与业主的合同约定,工程保修期满后15日内甲方向乙方一次性付清质保金(不计利息)。
十、违约及附加条款:
甲、乙双方确认已充分理解并接受上述合同条款,且承诺各自享受和承担上述权利与义务,若任何一方违反上述条例均视为违约,违约方承担全部赔偿责任。
此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。至工程竣工验收办理移交和结清全部帐款后失效。
甲方签章: 乙方签章:
签约日期: 签约日期:
2.瓦工班组承包合同 篇二
一、承包内容:
阳光建华城三期B块16#、17#楼瓦工分部。
瓦工从配合机械挖土、铲平、回填土、配合放线(甲方放主轴控制线)、抄平、砼浇筑、预制构件与砼垫块、水泥木砖浇筑、试块制作、砌砖、补线槽、粉刷(线条厚度小于4公分时,按操作规范分层粉刷成型)、装饰、建筑物2米内的硬地坪、屋面工程及室外附属配套工程及室内清洁至竣工验收交钥匙、所施工区域的文明施工等操作全过程。
粉刷工作内容包括:
1、施工场地内的砂石、水泥的运输。
2、将砂浆运送至各施工工作业点。
3、粉刷中所需要的铁脚凳、脚手板及其它工用具的搬、运、拆、搭、清工作,清理工作面,回收落地灰。
4、甲方供给乙方的机具、工具的领用、登记、清洁、保管。
5、粉刷前对墙面塌饼和配合施工的放线工作。
6、施工过程中每一段工序,质量、安全、文明、自检、自查、整改工作。
7、楼、地、屋面垫层、找平层、面层施工(包括清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆抹面,压光养护。
8、内外墙面对穿墙螺杆塑料管凿除、堵塞,墙面管道,空调,热水器装套,电线槽等所有洞口的修补,堵塞。
9、所有内外墙面,楼层面,阴角处,公用部位等清理,修补。
10、施工抄平,做贴饼,砼面层除大面积喷界面剂外,其他小面积界面剂由乙方自行操作。砖墙与剪力墙、梁接点外设置500宽的钢丝网片铺设和固定。
11、屋面:构架,水箱,机房,腰线,天沟,花架,女儿墙粉刷,屋面1:5加气粒找坡,平台贴隔热块等所有屋面的工作量。
12、内墙1:2水泥砂浆护角线,补槽,墙面,厕所间墙面粉面拉毛,室内地坪细石混凝土浇捣,表面压光,厨卫间压光,GRC隔墙1:3打底,粉面墙1:3打底,粉面层(按图施工)。
13、公用部位:楼梯踏步贴地砖包括踢脚线(休息平台),墙面天棚面粉光,1:2水泥砂浆踢脚线,电梯井门套补砖贴大理石,公用部位贴大面砖,强、弱电管道井粉刷,公用电梯厅内地坪做块料面层,地下室车道贴面(毛石,面砖)。
14、阳台落水管,厨卫,给、排水,地漏等管道根部(每层)做克渗防水涂料,烟道根部做45°坡,刷克渗防水涂料。卫生间、厨房间楼面刷两道1.5厚聚氨酯防水层。
15、外墙勒脚、散水、台阶、残疾人坡道、明沟、地下室车道、伽俐井安装、楼层施工洞、人货梯施工洞的砌筑、粉刷、贴面、修补、堵塞。
16、找平层分格缝,防水油膏封堵,与女儿墙等连接处半圆弧粉刷,分隔条坞嵌,所有阳台、雨蓬、空调板、窗盘、窗套粉刷。
17、室内粉刷:灰饼控制标高水平线,楼梯放线等所有泥工活,顶棚旧夹板胶带的清理,踢脚线的保护,地坪养护,意外损坏的修补及落手清工作。
18、室外:垂直点控制,石材,面砖,放线,施工前选砖,切割异形砖,面砖、石材铺贴勾缝外脚手架落手清工作等外墙所有泥工活。
19、乙方需带工具:除甲方提供搅拌机,配电箱,照明器材以外的所有工具,包括劳动车,切割机,切割片,铁锹,泥桶,托线板,水平管,直尺,水平尺,木蟹,托灰板,蜡线,铅笔,墨汁等,泥工的手用工具,220V以下用电机械工具,劳保用品(手套、雨衣),甲方为乙方代购安全帽。
具体工作内容:所有瓦工部分的工作内容(根据图纸所有瓦工工作内容,如因图纸更改,单项工程款在一千元以内不作调整,如超过一千元,按“上海九三定额”以24元/定额工计算,在总工程款中增加或扣除)
二、承包方式:
包清工(乙方承包施工收入一次性包干,小型机械乙方自理)。
三、承包施工收入及结算:
1、乙方承包施工收入按“上海九三定额”计算出建筑面积,按建筑面积计算单价:
A、工程质量达到合格(其中主体结构达到优质结构)+0.00以上按68元/平方米(建筑面积)、地下室按40元/平方米(建筑面积)计(此价格中已含超高费等一切费用),如中途粉刷不能如期保质进行正常施工,无条件退场,不计任何费用,主体结构按17.5元/平方米(建筑面积)计龋
B、工程外的零星点工按元/日计。
2、甲方第二个月发给乙方生活费(实际出勤满25天/月者300元/人,其中元为菜票,元为现金;甲方第二个月根据上海市对农民工工资的管理规定精神,乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部施工管理人员签字认可);其余平时不存在预付现金(零星材料款由项目部有关人员审核签字后代支),春节前预付款达乙方承包收入(实际完成)70%(含平时预付的生活费),余款待工程竣工验收合格后三个月内付清(留乙方承包总收入的2%保修金,保修期一年,无维修到期结清,如有维修,按实结算。
3、乙方所有与甲方发生的资金来往、均由工区项目部门有关人员审核签字后报工程项目承包人审批后,每月报职工实际出勤工资表,由本职工签名、班组长签字,方可到财务办理付款。
4、有关代支费用由乙方全额承担(如暂住费、劳务证、上岗证等)。
5、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担,并在当月生活费中扣除。
6、在施工过程中,由于乙方原因,造成中途退场或甲方被迫更换施工班组,则按协议价的50%与乙方结算。
7、以上价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
四、承包工程质量
1、乙方必须认真熟悉图纸,严格按施工图纸、图纸会审纪要、技术变更及项目部下达的技术交底掌施工,材料下料前必须送项目部审批后实施。
2、乙方必须严格按设计要求和国家现行标准及相关规定进行施工,确保结构工程质量达到优质标准,粉刷工程一次性验收合格。
3、乙方必须认真按照工程质量验评标准进行自检,发现问题及时整改,乙方施工的每个分项工程质量必须达到结构工程质量优质标准,粉刷工程一次性验收合格标准,若经甲方检查验收达不到标准,经整改仍达不到标准,该分项人工费扣除(作罚款处理),该项必须整改达标,不达标分项坚决返工,决不进入下道工序。否则乙方无条件撤出工场,已完成的工程量均不预决算。
4、乙方若发生质量事故,一切损失和责任均由乙方承担。
5、乙方在每道工序施工结束及时通知甲方质检人员一同进行技术复核,自检合格后报监理验收,发现有不符合规范施工规定的坚决返工,因质量问题造成返工所用的人工费和材料费均由乙方承担。
五、施工安全:
1、施工安全由乙方负责,乙方必须对职工进行安全教育,安排生产任务的同时进行安全交底,并进行检查、监督。
2、必须严格按操作规程施工,严格遵守安全方面的各项规章制度,严禁违章指挥、违章作业。
3、承担因违反安全操作规程所发生的安全事故的一切费用与责任,重大事故或他人事故,分清责任,由责任方承担。
六、施工工期
1、乙方必须根据甲方工程进度认真组织施工,确保按期完工。
2、乙方必须根据工程需要备足施工人员,确保工程按计划实施。
3、乙方必须合理安排,确保主体结构每月四层,力争五层,若因乙方原因导致延期,甲方将对乙方处罚500元/天,延期超过五天,甲将对乙方处罚1500元/天,乙方必须及时采取补救措施,确保按期完成任务,否则无条件撤出工场,所完成工程量均不结算。
七、甲方职责:
1、甲方及时提供施工所需由甲方负责的材料,施工图纸,变更联系单等施工必须的材料及技术资料。
2、派施工员、质量员、安全员等有关人员的监督、检查、协助乙方施工,负责同建设单位监理单位相关事务的联系及协调工作。
3、提供乙方施工人员住宿,方便乙方搭伙,其搭伙费、暂住费、城建费由乙方自负。
4、提供垂直运输机械和所需的机械操作人员。
5、负责乙方职工的三级教育和文明施工教育。
6、负责技术交底和图纸交底。
7、负责3.6米以上部施工脚手架的搭设和安全维护的搭设。
8、负责各班组之间、工种之间的协调。
八、文明施工
1、乙方必须按照相关规定文明施工。
2、乙方必须工完场地清,暂不使用的料具必须清理干净,堆放整齐,如达不到要求,甲方另安排其他人员施工,具体费用由乙方加倍承担。
3、施工机械、电气设备妥善使用、保管,遗失或人为破坏要按价赔偿。
4、乙方必须遵章守纪,服从项目部统一指挥。
5、如果上级组织检查、验收等,乙方必须服从甲方的要求进行本工种区域内的整改工作,直至达到甲方要求。
九、人员的组织及管理
瓦工班组承包合同3篇合同范本1、乙方施工所需的所有人员由乙方组织安排,机械、砂浆配比专人操作。
2、乙方必须对施工人进行法律、法规等的宣传,以提高施工人员的素质,一旦发生违纪行为一切后果由乙方解决。
3、及时贯彻项目部的规章制度,并传达到每个职工。
4、在施工期间所发生的一切职工之间、班组之间的矛盾,乙方必须认真、妥善的解决,严禁在施工现场和生活内吵架,并负所发生的一切费用,如乙方自行不能解决问题,甲方将用任何一种方法解决。5、甲方会同乙方和当事人协商解决。协商解决不成送当地治安部门或公安部门解决
6、乙方职工的所有劳资纠纷,甲方一概不负任何责任,由乙方自行解决。
7、自觉管理好生活区的环境和宿舍卫生。
十、权利、义务与责任
1、甲方提供现场临设、床架、水电给乙方使用。
2、甲方有义务协助乙方办理暂住证等有关手续,费用由乙方负责。
3、甲方必须有专业电工,进行电工作业操作。
4、乙方必须服从公司、甲方的管理,遵守各项规章制度,自觉接受甲方的监督、检查。
5、乙方不得将工程分包给他人、否则,甲方有权终止协议,由乙方负责。
6、乙方必须服从公司、甲方的管理,遵守各项规章制度,自觉接受甲方的监督、检查。
7、乙方不得将工程分包或转包给其他人,否则甲方有权终止协议,由乙方负责全部损失。
8、乙方必须按时组织足够的工人进场施工,甲方不负责工人进、退场的一切费用。
9、乙方组织工人进场后,必须在五天内向当地派出所申请办理暂住手续,办理完成后,送一份复印件给甲方备查。
10、乙方组织工人进场后,必须在三天内与每一位被雇工人签订劳动合同,办理好保险事宜,办理完毕后送一份复印件给甲方备查,否则乙方对造成的事故和损失负全责。
11、乙方工人进场后,要严格管理,严格执行甲方所制订的有关管理条例和有关法律、法规、条例,严禁在工地内进行一切违法活动,违者送当地公安机关处理,由此造成的损失由乙方负责。
12、乙方负责人必须常驻工地,跟班作业,必须识图并懂得各种操作工艺,主要部位施工时,还应做好示范工作。
13、乙方必须服从甲方现场管理人员的管理,必须按甲方的施工进度计划安排和调动工人。
14、乙方必须服从甲方的统一领导,施工中如有整改的工作,乙方必须按时、按质完成,不得拖延或拒绝,否则甲方有权另请他人施工,所发生的费用全部由乙方负责。
15、乙方发生交叉作业时,必须做好安全措施和文明施工的工作,做好班组的成品保护工作,不得损坏其它工种的成品,作业时严禁将脚手板搁置在铝合金窗上,否则所造成的责任由乙方负责。
16、乙方在文明施工方面要做到工完料清,材料堆放整齐,保持宿舍及生活场所的.整洁卫生。
17、乙方不得雇佣患有高血压、恐高症、传染病等有妨安全施工的工人进场,严禁工人带病作业,否则,乙方必须负全部责任。
18、乙方必须服从甲方的一切管理,无论任何情况,如有打骂、威胁管理人员的,甲方有权终止协议,乙方必须无条件退场,所造成的损失全部由乙方负责,情况严重的,送当地公安机关处理。
19、乙方必须自觉处理好与其它班组或分包单位的关系,不得因任何理由与他人发生争吵或打架事件,否则交由当地公安部门处理,产生后果乙方负全部责任。
20、乙方不得使用童工,不得使用三无人员,否则后果自负。
21、工程完成后,乙方必须按甲方规定的时间退场,不得以任何理由进行拖延。
22、乙方如违反合同规定,甲方有权终止合同,乙方必须当天退场,所完成的工作量只结算50%,剩余款项,作为补偿甲方损失的费用,对于情节严重的,甲方有权追究乙方的全部责任。
九、其他
1、乙方职工必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方领导,接受甲方检查监督,若有违章现象,甲方有权给予警告、罚款(100-2000元)、停工直至除名,无条件退场等处罚。
2、乙方负责人及职工严禁私离现场,特殊情况必须事先请假,批准后方可外出,并且按期返回,否则后果自负。
3、乙方负责人必须积极配合现场职能人员做好工作,与其他班组互相配合,特别是配合现场职能人员做好各项具体工作。
4、乙方必须对所属工人负责,合理分配,确保其应得施工收入到位。5、乙方承包必须自行组织施工,不得转包,一经发现转包,甲方有权终止合同。
6、乙方必须牢固树立主人翁思想,节约材料,杜绝浪费,甲方一经发现乙方浪费材料现象,将视情节轻重对乙方进行50-2000元的处罚。
7、按甲方工期要求,满足施工进度需要,配足进场人数,确保班组人员素质,严禁高血压、近视眼、心脏并传染并羊癫并童工及年老体弱、妇女进入工地,不可携带家属施工,如甲方对班组成员的身体健康状况有疑问,必须提供最近的健康证明,否则无条件退常
8、必须服从甲方的统一管理、安排,服从甲方的月、旬、日进度计划,执行工地的各种规章制度,所安排的零星点工,不得拒做,甲方有权进行处罚。
9、承担上级各主管部门对因违反操作,质量不符合要求,不文明施工,宿舍卫生赃、乱、差等责任的罚款,承担因本人责任而返工的全部损失;
10、励行材料节约,执行甲方的限额领料计划与用料,承担超定额预算的材料费用,承担机具责任事故的修理,赔偿费用。
11、乙方施工人员必须是本省范围内的外省人员不得使用,进场时,必须交两份管理及施工人员花名册及身份证复印件给甲方,管理人员离开现场必须向甲方工地负责人请假,准假后方可离开(违者按每次以50~200元进行处罚)。
12、乙方人员在施工过程中应严格按操作规程及项目部的有关规定,对违反规定的按有关罚款条例进行处罚,并由项目部有关人员在审批当月予借款中扣除。
13、为乙方代购一定数量的劳保用品及雨具。
14、乙方为保证施工质量、安全进度、材料合理使用、文明施工,愿意向甲方交付保证金元,工程结束通过质监站验收合格后,一次性返还。
十、乙方进场后,必须提前一星期报各种材料计划。
十一、一般情况下,木工、瓦工、钢筋工等各工种的协调工作由各班组自行调节。十二、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,违约方承担一切损失和责任。
甲方:
乙方:
身份证号码:
年月日
3.清包协议书 篇三
(砼、主体砌筑、土方工程)甲方:曾军 乙方:
甲方将金色八里城H地1# 2#所有商砼、砌筑工程、及土方工程清包给乙方,根据现行《吉林省建筑施工质量验收规范》、《现行施工工艺》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国安全检查标准》等规范和法规规定,为了确保该工
程顺利完成,明确双方责任和义务,经甲乙双方共同协商达成如下事项:
一、承包范围。
施工现场的砼及商品砼、砌筑工程:除所用主材、用水、用电费用、垂直运输塔吊外,依照施工蓝图施工包括所发生的设计变更及现场签证内所包含的土方(土方挖掘、土方回填及平整施工、土方夯实)、现场搅拌零星砼及商砼(砼构件的预制、砼的现浇、修理、找平烟道安装、屋面保温除防水以外所有工程、养护)、砌筑工程所需要的人工、小型机具及劳保、安全设施、文明施工、材料堆放及搭设临时设施、场内土建材料的二次运输(部分材料的装卸),所有的砌体砌筑(包括室内外检查井、阀门井砌筑)、拉结筋植筋,砌体洞口的预留、修堵,无地热的室内所有垫层及室外散水台阶、设备基础工程;现场抽水;抹灰前的地面清理;负责商品砼的催要和定量,泵管的安装和拆除、泵车放料;现场砼、砂浆的拌制,水泥、砂石堆放和保管,政府部门各种规定发生费用等,现场的文明施工、场地清理、底下室桩点放线人工配合。现场砼及砂浆试块的制作和配合、养护、本现场无计时工,所有砼、砌筑的力工活的均由乙方负责。小型工具、机具(振捣器、振捣棒、水泵及配套的管、线等的保养、维修及管理费用。
二、承包单价:按图纸结构面积57元 /m
三、结算依据:、施工图纸;
2、设计变更单;
3、现场签工单;
4、结构面积计算规则执行《吉林省建筑工程消耗量定额基价表》(JLXD-2009)。以结构面积为准。
四、付款方式:按每月完成工程量结算,砼元 m,砌筑元m,主体全部验收合格后,拨付元m,交工后天内结清。
五、双方义务和责任:
1、甲乙双方达成协议结款后以捷达车为工程款
2、甲方提供给乙方一套复印施工图纸、施工场地、现场水源、现场电源、垂直运输设备、大中型机具、安全设施、宿舍、生活用水、生活用电:
3、乙方必须有足够的能力承包该工程,按照现场施工需求配备足够的施工人员,在保证安全的前提下,按照甲方指定的工期保质保量的完成每项施工任务:
4、乙方驻甲方工地代表(班长),必须具备能看图纸、能指导施工,有代表乙方在甲方工地行使所有事物的权利,施工中发现问题,由班长或承包人与甲方沟通解决。
5、现场施工工艺和质量标准执行现行施工规范、图集、技术交底、会议纪要以及甲方管理人员的现场指导,乙方每完成一道工序后,必须认真自检,自检合格后由甲方和监理工程师复检,复检合格后方可进行下一步施工。
6、乙方对甲方和监理提出的质量问题,必须立即整改,达到规范及设计要求或甲方及监理满意为止;如乙方原因造成建设单位或监理单位对甲方进行罚款,罚款数额由乙方双倍承担,情节严重时,甲方有权将乙方清除出施工现场,按已完成工程量80%决算,并扣除已造成的经济损失。
7、乙方在作业区内必须保持场地平整,清洁,材料分类堆放整齐,施工中要合理利用材料,不得大材小用、不得浪费,每完成一道工序,必须做到共完料净场地清,否则甲方根据现场实际情况另行安排人员处理,所发生的费用,加倍从乙方承包费中扣除,如因乙方用料不合理,浪费材料,造成经济损失由乙方承担,甲方按原价从乙方承包费中扣除。
8、甲方提供的工具材料,乙方应派专人领取和归还,需专业人员正确使用并负责清理、保养,如因不爱惜工具,故意损坏造成损失,有乙方负责原价赔偿。
9、工期必须按项目部的进度计划完成,否则因延误造成的任何费用均由已方负责
10、内砌架子由乙方自行承担,屋面细质混凝土由乙方承担。
六、安全:
1、甲方负责提供给乙方配套的安全措施和安全防护,乙方应正确使用和保管。
2、乙方应严格按照甲方的安全技术交底和安全操作规程施工,杜绝人员伤亡,如乙方不按甲方要求施工,指挥违章作业,发生安全事故,后果全部费用由乙方自负。发现由不安全因素,要及时与甲方沟通解决。
3、乙方应经常组织人员学习安全知识,进行班前教育、班前活动,进行场必须带好安全帽,高空作业系安全带工人宿舍未休息时不准开电褥子,白天必须熄灯,严禁私自接电,严禁用电烧水。宿舍厕所有专人打扫卫生,不能随地大小便。
4、甲方向乙方所提供的机具乙方在使用过程中必须及时修理保养。工程竣工时完整无缺地交付甲方。
七、本协议已式两份,甲方双方各一份,自双方签字盖章后生效。
甲方负责人:
乙方负责人:
4.外墙保温劳务清包协议书 篇四
随着社会不断地进步,很多情况下我们需要用到协议,签订协议能够保证双方合作愉快。拟起协议来就毫无头绪?以下是小编整理的外墙保温劳务清包协议书范文,仅供参考,欢迎大家阅读。
本着互惠互利的宗旨,为明确双方责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本协议,共同信守执行。
第一条:
工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程面积:外墙部位暂定为:平方米。
第二条:承包范围
要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
第三条:承包方式
本合同采用包清工、包工具、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条:双方责任和义务
1、乙方进场后,向乙方提供技术交底、质量交底、安全文明施工交底,如实际情况和技术交底不符,则双方另行协商。
2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
1、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。
2、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换班组长要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换。
第五条:材料管理
1、甲方直接将材料供应到施工现场,乙方负责装卸,保证施工现场的正常施工。
2、乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的`验收、保管工作。
3、材料的二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作。
第六条:合同价款及付款方式
1、合同综合单价:
本工程实行闭口包干,结算基价10元/平方。包括外墙保温系统的所有工序、图纸要求施工范围、门、窗、线条以及货物卸运,清理等。
2、付款方式
待建设单位审计结束后1个月内全部支付清。
第七条:工期
具备施工条件的情况,有效工期控制在 天,如遇特殊按进度协商解决,配合工地进度。
第八条:安全施工和文明施工
1、为明确双方责任,安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按呼和浩特市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。
2、乙方必须保证安全、文明施工,发生一切安全事故由乙方承担。
3、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工,材料堆放整齐,及时清运乙方施工产生的建筑垃圾,做到工完场清,保持现场的整洁。
第九条:质量要求
1、乙方必须严格按照施工图纸、设计说明、施工方案、设计变更、合同的要求和现行国家、地方指定的施工及验收规范进行施工,并依此为质量平定验收标准;
并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。
2、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经监理认可不得施工下道工序。
第十条:其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表:
乙方代表:
身份证号:
身份证号:
年 月日
5.建筑施工安生生产协议(瓦工组) 篇五
甲方:中国江苏国际经济技术合作公司 乙方:
甲方将建筑工程项目委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑工程合同工的同时,签订本协议,双方必须严格执行。
一、工程概况
1、工程名称:南通振华重型装备制造有限公司500T门机轨道
2、工程地址:南通经济技术开发区
3、设计单位:上海工程勘察设计有限公司
二、工程项目期限
自2009年6月8日起开工至2009年9月8日止完工。
三、协议内容:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括分管安全生产的领导,各级专职和兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审核考证制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目由乙方按要求编制施工组织设计,制订有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5、施工前,乙方应组织召开现场安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、施工期间,乙方指派 同志(联系电话:)负责本工程项目的有关安全、防火工作;业主指派南通基础安保部负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定,并委托南通市开发区江海派出所对现场治安、消防进行监督管理。甲乙双方应经常联系,协助检查工程项目中有关安全、防火工作,共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方及业主的安全生产、防火管理的各类规定,接受甲方的督促、检查和指导。对于甲方和上级有关部门查出隐患,乙方必须限期整改,如未整改,甲方按公司规定有权作出罚款处理。
8、在生产操作过程中的个人安全防护用品,由各方自理,甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方在施工过程中产生的后果自行负责。
10、乙方所使用的机械设备、脚手架等设备,在搭设、安装完毕使用前,应按规定验收,并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁,应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求,但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收,设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故,均由借入使用方来承担责任,负责赔偿。
12、乙方必须对施工现场设立各类安全防护措施、安全标志和警示牌等,甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。
13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,以省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证,中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作,起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用,不准任意玩弄、损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续,并制定防火监护人员,签发监护工作交底书,落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业,严禁无证操作。生活区内,严禁使用电炉,严禁使用碘钨灯照明取暖,烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座,不准躺在床上吸烟。
15、乙方需用甲方提供的电器设备,在使用前应先进行检测,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或甲方不经许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
16、甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高低压架空线路保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
17、乙方在签订建筑施工合同后,应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。
18、乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理均由乙方全部承担。
19、治安管理:乙方在甲方施工期间应认真遵守甲方的各项规章制度,服从甲方管理和监督。乙方应加强内部管理,严禁盗窃、打架斗殴、“黄赌毒”现象发生,一经发现,甲方有权按照规定作出处罚,情节严重者将移交当地公安机关处理。
20、其他:。本协议经双方代表签字后即生效,协议作为合同正本的附件一式贰份,甲方双方各执壹份。
甲方: 乙方: 单位名称: 单位名称:
6.瓦工班组协议 篇六
甲方:有限公司项目部
乙方:,身份证:系瓦工班组负责人
为保证工程质量和施工进度,明确双方责任,甲乙双方本着平等互利的原则,依据相关法律法规,结合工程具体情况,特制订本协议,以资共享遵守。
一:工程概况:
1:工程名称:2:工程地点:3:合同工期:4:质量等级:
二、工期要求:乙方应组织好施工人员,具体分部分项工程施工时间要与各工种紧密配合,严格执行甲方制订的施工进度计划。如延误施工进度计划,每延误一天,乙方按元/天承担违约金。延误工期给甲方造成损失的,乙方另行赔偿。班组长每天要到岗。不服从管理罚款元/次。罚款不需要班组长签字认可。
三:承包方式和承包价款
乙方包工不包料瓦工工程施工,经甲乙双方协商,施工价格为:
2;
2。
四:承包范围
1:该工程图纸范围内所有瓦工工程量。保持施工场所及道路每天整齐干净。
2:该工程包括施工现场所有硬化和卫生;生活区及现场所有瓦工杂活及围护。施工搅拌机(含搅拌机)等以下所有施工机具、内脚手架、二级配电箱以下电源线箱等均由乙方承担负责。
3:该工程包括基础土方及排水工程、砼浇筑、内外墙体、屋面工程、楼地面、室外散水及室内外所有卫生。
4:乙方包班组人员工资,包施工质量、安全。所有人员生活自理,并负责验收通过。5:该工程不含楼地面水泥砂浆面层。必须保持每次砼浇筑成型的质量和观感。每次浇筑完工并清理干净砼。
五:价款支付与结算
不支付预付款,价款支付为每栋完成正负零以下工程付元。主体完工付元;工程竣工验收合格后付至总价款%,余款在扣除5%保修金后在天全部付清。现场工人工资由甲方跟踪管理发放。保修金在保修期满后10日内一次性付清。
六:工程验收
施工过程和竣工验收必须执行国家颁发的《工程施工验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》。如建设单位、监理单位或质监部门要求返工的,乙方必须无条件负责返工。由此造成工程延误的,除按约定支付违约金外,给甲方造成损失的还应予以按实赔偿。甲方造成的损失包括但不限于:
1、返工造成的材料损失;
2、返工导致工期延误,造成甲方对建设单位承担的违约责任及赔偿损失;
3、返工造成的其他损失;
七、双方责任
7.1 甲方职责
7.1.1对工程的质量、安全进行监督。
7.1.2 提供施工现场所需的生产用水、用电,水、电费用由乙方承担。
7.1.3 负责与建设单位的沟通与联系,协调处理外部的关系。
7.1.4 负责提供施工所需的材料,制定限额领料规定,对乙方的浪费给予相应的处罚
7.2乙方职责
7.2.1、乙方必须按规定配齐工人员,聘用班组人员由乙方自行购,进场前必须办理完善各项用工手续,工人必须证件齐全,如身份证、务工证、暂住证,一切办证费用由乙方支付。
7.2.2 乙方必须每天在施工现场,保持全天制,跟班操作,否则按相关条款处罚。
7.2.3 乙方在施工过程中应严格按照《建筑工程结构施工规范》要求进行施工,确保材料使用正确,总损耗量不得大于规范要求,否则超出部分损失全部由乙方承担;做好材料节约工作,杜绝随意浪费,一经发现对乙方给予材料原价5—10倍的处罚,对屡教不改情节严重的,甲方有权终止合同责令乙方退场,对乙方按已完工程量50%结算。
7.2.4施工中乙方所需材料必须提前10天报计划给甲方,否则因此造成的停工、窝工由乙方自行消化,并承担甲方的机械、周转材料的租赁损失费。
7.2.5如施工错误所造成的材料等损失均由乙方负责赔偿,按实际返工时材料采购价格计算。
7.2.6乙方必须自筹资金,保证班组人员工资发放不拖欠,在结算承包价款时,乙方应提交所有班组人员工资发放的花名册及登记表,否则,甲方将不予结算承包价款;如因拖欠人员工资等问题导致工人上访、投诉、仲裁、诉讼等纠纷的,乙方必须无条件承担全部损失;甲方垫付乙方班组人员工资的,乙方应从甲方垫付之日起,按垫付额的日万分之六支付利息给甲方。
7.2.7由于班组人员工资拖欠问题引发纠纷,导致班组工人到甲方公司、项目部上访的,甲方按上访人数每人次给予乙方200元处罚,到县级及县级以下部门上访的,给予每人次500元处罚,到市级或以上部门上访的,给予每人次1000元处罚。乙方还应承担有关部门
对甲方给予罚款等造成的一切损失。
八、工程质量管理
8.1 乙方应严格按照国家建筑工程施工及验收规范进行施工,做到精益求精,确保工程质量达到本承包约定的质量等级。
8.2要求乙方确保甲方、建设单位、监理单位、质检站对每次验收能一次通过,否则,出现一次验收不能通过的给予乙方处罚1000元,出现二次验收不能通过的给予乙方处罚5000元,出现三次验收不通过的,甲方可按本协议约定将乙方清除出场,已完工程量按50%结算。
8.3 乙方对施工的工程质量负全部责任,每道工序必须经检查验收合格后才能进行下一道工序施工,如出现质量问题造成返工的,所造成的工料费用、工期延误及其他损失均由乙方承担。
8.4监理、建设单位、总包或质监部门每次对工程进行验收时,乙方必须到场,负责与验收方沟通,如因施工质量问题造成甲方产生的额外费用均由乙方承担,直接从乙方承包款中扣除,无需乙方签字,甲方口头通知乙方即可。
8.5乙方施工的工程质量保修,按甲方与建设单位建设工程施工合同的约定执行。对属于乙方保修责任或保修范围的,乙方在接到甲方通知后两日负责安排人员进行保修,并确保维修合格,否则,甲方有权另行安排人员保修,所产生的费用由发包单位或总包单位或监理单位确认后可直接作为乙方承担费用的依据(无需乙方签字认可),全部由乙方承担。
九 施工现场管理
9.1 乙方必须坚持安全第一、预防为主的原则,严格执行甲方的安全管理制度。
9.2 乙方班组人员必须严格按照施工安全规范,遵守《安全生产操作规程》,并做到文明施工。
9.3 乙方工人在施工过程中,如遇有安全隐患时应及时向甲方提出,由甲方安排妥当后方可施工,否则一切后果及损失费用由乙方自负。
9.4 乙方人员应按规定戴好安全帽和检查好安全措施后上岗,坚决杜绝乙方工人违规操作及野蛮施工,如因乙方工人违章操作、自身安全保护意识不强或不顾他人安全所发生的安全伤亡事故,所产生的一切责任和经济损失均由乙方自行负责承担。
9.5乙方必须对所有参加施工人员安全文明施工的教育,争创文明工地,施工中物料堆放保持整齐有序,施工现场要做到随做随清,做到工完场清,竣工结束做到归类堆放,如有损坏、丢失乙方要负责赔偿。
9.6杜绝工作期间饮酒、中午和晚上加班期间班组工人饮酒,乙方人员在现场打架斗殴、喝酒闹事的,每发现一次,给予乙方处罚500元。
9.7对于班组人员发生的人身伤亡事故及其他纠纷,乙方必须及时处理并做好赔偿等善后事宜,并承担所发生的一切费用和损失。
9.8确因工程需要,乙方必须按甲方要求组织人员采取赶工措施,如加班、增加班组人员等,所发生的费用由乙方自行解决和承担。
十、其他
10.1本工程在施工过程中出现下列情况之一时,甲方有权立即解除本协议,乙方人员必须立即退出施工现场:
10.1.1班组工人数量不能满足施工要求且素质差(指工人数量明显不够,技术水平明显不符合要求,不能按施工进度计划及质量要求履行本协议)
10.1.2发生重大质量、安全事故或严重违反本协议的有关约定。
10.1.3乙方不听指挥,不接受甲方、建设单位、监理单位的质量、安全监督,并明显留有质量、安全隐患不整改的。
10.1.4乙方因受到法律追究或其他原因,无法履行其职责的。
10.1.5乙方主动提出解除本协议
10.2因上述10.1条原因解除本协议的,甲方在书面通知乙方后三日内,乙方必须主动完成全部退场工作,逾期视为乙方同意甲方采取任何手段强制乙方退场。乙方退场应做好已完成的工程交接工作,做好资料、材料等移交、清点工作,承担该项目的处罚责任,并承担由此而造成的工期延误、质量等损失等一切法律责任。
10.3 解除协议时,对乙方所完成的工作量按50%结算,其余作为甲方接管施工费用和企业信誉损失费用。
10.4 甲方本协议约定支付给乙方工程款之前,应先扣除乙方应承担的相关处罚、损失赔偿、垫付款及利息、违约金等按约定乙方应承担的费用。
10.5 乙方应承担的相关处罚、损失赔偿、垫付款及利息、违约金等按约定乙方应承担的费用超过乙方工程款的,乙方应就承担的款项向甲方承担付款责任。
10.6 本协议约定的对乙方的处罚直接从乙方承包工程款中扣除,无需乙方签字认可,甲方仅口头通知乙方即可。
10.7双方未尽事宜,可另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。甲方与建设单位或总包单位所签订的建设工程施工合同及补充协议的相关条款约定,乙方已经全部知悉并充分了解。
10.8本协议是双方真实意思表示,没有任何重大误解、显失公平、欺诈或胁迫的情况
存在。
10.9本协议履行过程中发生纠纷双方友好协商解决,协商不成的,可向甲方住所地人民法院起诉。
10.10 因本工程所引起的乙方班组人员与甲方之间发生的诉讼、仲裁(劳动仲裁或经济合同仲裁)或纠纷的,乙方应负责处理,承担由此引起一切后果,并按照下列情况处理:
10.10.1甲方委托代理人参加诉讼、仲裁或纠纷处理,上述代理过程中发生的一切费用(包括但不限于诉讼过程中所产生的评估、鉴定、拍卖、诉讼、送达、执行、律师代理费、差旅费等全部费用)均由乙方承担;
10.10.2所有诉讼、仲裁、纠纷处理等结果所产生的法律责任全部由乙方承受,如裁决或纠纷处理结果甲方承担责任的,均由乙方予以履行,乙方不履行的,甲方履行后,有权向乙方全额追偿,并可要求乙方按照甲方履行数额的10%赔偿损失给甲方,同时,甲方起诉乙方进行上述追偿和损失赔偿的,其诉讼过程中所产生的评估、鉴定、拍卖、诉讼、送达、执行、律师代理费、差旅费等全部费用,均由乙方承担。
10.10.3甲方财产被查封、冻结、扣押的,乙方应当及时提供相关财产,作为解除查封、冻结或扣押措施的担保,否则,自被查封、冻结或扣押之日起至解除上述查封、冻结或扣押之日止,乙方每日按照被查封、冻结或扣押财产数额的日万分之五赔偿甲方损失。
10.10.4甲方财产被人民法院强制执行的,乙方应当全额赔偿,否则,自被执行之日起,乙方按被执行财产数额的日万分之六赔偿甲方损失。
作为乙方保证人,对乙方履行本合同承担连带责任,保证期限为主债务到期后满二年;同时,有关合同通知的内容对于乙方担保人也当然同样适用。
十一、通知
11.1本协议的任何一方发出的通知,应以中文的书面文字为准,通知日期以通知发出日为准,收件地址以本协议所列地址为准。
11.2本协议一方向对方发出的通知,下列情形视为已经送达:
1、该通知已经交付对方;
2、该通知以邮递方式发出后7天的;
3、以传真、电话或其他类似方式通知后,对方以适当的形式确认的。
11.3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起5日内,以书面形式通知对方;否则,由此引起无法通知或通讯的,自邮递之日起7日内,视为对方收到。
十二本协议自甲乙双方签字或盖章后生效;本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:乙方:
联系电话:联系电话: 联系地址:联系地址: 邮政编号:邮政编号: 联系人:联系人:
乙方保证人:
联系电话:
联系地址:
邮政编号:
联系人: