厂房基础工程承包合同（精选13篇）
1.厂房基础工程承包合同 篇一
厂房设备承包合同
出租方（甲方）承包方（乙方）地址：地址：电话：电话：身份证号：身份证号：根据有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致达成如下条款，以供遵守。
第一条：甲方将位于的厂房，租赁于乙方使用。
1.1 租赁期限为年，即从年月日起到年月日止。租赁费用每年为肆万元整（￥元），每年一次性付清。
1.2 承包费一年购买厂价为元整，承包年，购买价为元整，年为万元，承包年，则全归承包者所有（如需现购买，另付购买合同）。
第二条：房租费用由代缴，然后由承包人付给。
第三条：承包的设备及工装、工具、量具，盘点后另付清单。
3.1 机床及设备不能违规使用，所产生的损失以及人员伤亡，由乙方负责。
第四条：现承包费以现有的材料费用，需一次性付给甲方。
第五条：承包全林机械的客户关系由转交给。
第六条：承包的业务关系及流程，现有工人由转交给
6.1带熟悉业务，一个月无需报酬，如后需在厂指导，则另需报酬（甲乙商议决定）。
第七条 本合同由甲、乙双方签字盖章后生效，双方必须严格遵守，本合同至设备完全交给甲方并结算完后，本合同自动作废。
甲方：乙方：
年月日
2.厂房基础工程承包合同 篇二
1 工程概况
神华厂房基础工程位于包头市九原区哈林格尔镇西南, 该场区位于河套断陷盆地内。附近存在的主要断裂有乌拉山山前断裂、大青山山前断裂、鄂尔多斯北缘断裂、乌拉山北缘断裂、达拉特隐伏断裂及包头北东向断裂。自白垩纪以来, 大青山不断上升, 断陷一直下沉, 形成巨厚的中、新生界沉积层, 厚度达7 400 m。
神华厂房基础工程位于山前冲洪积平原与黄河上积平原的复合地带, 现为荒草地。场区地势开阔, 其地形标高为1 013.7 m~1 019.0 m, 北高南低。由于本工程地层地质多为粉土、粉砂、粉质粘土及含有机制较高的粉质粘土地层, 属于软弱地层地质带, 该地层具有较高的透水性, 由于距黄河较近, 受河流水位影响, 在成孔时, 极易产生塌孔等事故, 在汛期地下水位升高时, 对钻孔施工更为不利, 桩基质量极易受到影响。
2 桩基检测方案及结果评价
本工程共有6种类型的桩, 总桩数为318根, 根据上部结构的不同, 其桩身参数各不相同, 桩基类型数量见表1。
本工程进行的低应变检测, 检测比例不小于该类型桩总桩数的20%, 每根承台下桩的检测数不少于1根;高应变检测比例不低于该类型桩总桩数的10%, 且不少于5根, 静载荷测试, 不小于该类型桩总桩数的1%, 且不少于1根, 声波检测适用于B01-B012桩, 由监理单位指定对B5桩进行检测。下面选取声波法与低应变法进行介绍。1) 声波透射法检测。本工程采用岩海公司RS-ST01D (P) 测试分析仪进行数据采集, 对于指定进行声波透射法检测的桩, 灌注混凝土前预埋声测管, 该桩计桩长59 m, 混凝土强度C25, 桩径1 200 mm, 布置3根声测管, 声测管应高出桩头3 cm~5 cm左右, 结果如表2所示。结合声速与波幅曲线, 可以看出在1-2, 1-3, 2-3剖面波幅较低, 无异常点出现, 不低于临界值。2-3剖面在17 m附近声速测值明显异常, 低于临界值, 波幅明显减小, 属于异常值, 但影响范围不大。1-3, 1-2剖面声速变化幅度较大, 无低于异常值。经综合分析认为, 该桩仅在2-3剖面17 m位置处存在轻微缺陷, 认为该桩完整性满足设计要求, 桩身完整性等级判定为Ⅱ类。2) 低应变检测。低应变反射波法通常只对中小直径桩及中短桩适用, 本项目所用的低应变检测仪器为美国PDI公司生产的PIT (Pile Integrity Test) 仪器, 本文主要将低应变检测数据分为两类, 一是桩身完整性较好的桩, 二是存在缩径类的缺陷的桩, 本章以其中的完整桩P1就低应变反射波法的分析解译方法进行研究。P1桩:设计桩长11.3 m, 混凝土强度为C35, 桩径800 mm, 对利用低应变反射波法测得的完整桩如图1所示。
对图1进行波形分析, 通过图中波形曲线可以比较直观的判断出, 该桩在2 m~3 m附近有扩径反射, 在11.5 m附近有缩径反射。根据JGJ 106-2003规定, 该桩桩底反射明显, 在2.93 m存在扩径现象, 不存在缩径, 属于完整性较好的桩, 在工程上判为Ⅰ类桩。
3 BP神经网络数据分析
由于声波透射法、低应变检测法和高应变检测法理论及现有仪器的缺陷, 在检测过程中往往依靠工程人员经验对检测波形进行分析, 这就决定了在检测分析过程中人为因素会影响检测结果的可靠性。若利用BP神经网络 (Artificial Neural Network, 简称ANN) 算法对检测数据进行分析, 使用BP神经网络对测试结果进行分析, 可以消除人为因素对检测结果的影响。鉴于本文的篇幅, 选取BP神经网络算法对低应变检测数据进行分析。
用神华厂房基础工程中A701-A1040桩进行低应变检测的共68根桩进行学习与预测, 将专家分析过的68根桩分为两组, 一组60根用来学习, 包括正常桩和各种缺陷桩, 另一组8根用来校验, 同样也包括正常桩和各种缺陷桩。将桩的完整性分为完整、断裂、缩径和离析四类, 归一化以后分别设其编码为 (0, 0, 0, 1) , (0, 0, 1, 0) , (0, 1, 0, 0) 和 (1, 0, 0, 0) , 即对于每一种情况, BP神经网络对应有一个代码输出。在MATLAB7.1中运行BP神经网络程序, 当训练到175步时, 网络已经收敛, 误差也基本稳定, 程序自动停止训练, 此时网络训练的总误差为9.214 92×10-4 (目标误差为0.001) , 其网络训练收敛结果如图2所示。通过计算发现, 所建立的神经网络对本工程60根桩进行训练的适应性良好。可以应用于桩基完整性的预测, 所以下一步利用MATLAB工具箱训练好的神经网络对其中的8根桩进行预测分析, 并将预测分析结果与专家分析结果进行对比如表3所示。
由表3可以看出, 该BP神经网络算法对桩基低应变检测数据的预测分析基本稳定, 运用BP神经网络算法进行桩基低应变反射波法预测分析的可靠性较好, 达到预期效果, 可以用来对桩基检测数据进行分析预测。对于声波透射法和高应变检测法, 同样可以采用BP神经网络算法对其进行检测结果预测, 尤其是对高应变检测, 可以降低因人为参数选取的不同而带来的分析误差。
4 结语
在规范指导下, 考虑神华厂房基础工程的成桩工艺, 按照随机抽取, 重点构筑物下重点检测的原则确定工区内的桩基检测方案, 各检测方法均有其适用范围, 考虑神华厂房基础工程地质条件、成桩工艺等因素, 采取检测方法相互配合、相互验证综合运用的方法, 对桩基进行检测, 实现了结果准确可靠的目标, 达到理想检测效果。同时在桩基检测数据分析中, 引入BP人工神经网络算法, 降低了因检测人员经验不足以及对渐变类型桩因无反射信号而给数据分析带来的误判几率。
参考文献
[1]张树鹂.桩基检测技术的现状与发展[J].铁道标准设计, 2000 (6) :79-80.
[2]李大展.桩基检测工作中存在的若干问题及建议[J].施工技术, 2000 (10) :34-36.
[3]刘金砺.桩基础设计施工与检测[M].北京:中国建材工业出版社, 2001.
[4]吴慧敏.结构混凝土现场检测技术[M].长沙:湖南大学出版社, 1988:1-10.
3.厂房工程合同 篇三
承包人：十堰三丰金辉建筑安装工程公司（以下简称乙方）
按照有关法律，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：十堰倍力工贸有限公司三期厂房。
2、工程地点：十堰市高新技术产业开发区白浪东路33号。
3、工程内容：三期厂房（钢构+土建+装饰）清单如下：地梁、地面及土石方工程分项。
二、工期
自合同签订第三日起始，工程总有效工作日为60天，具体工期明确如下：
①基础工程30天；
②主钢构安装15天；
③屋面及屋面排水系统安装5天；
④门窗及围护系统安装10天。
⑤其它附属及收尾工程10天。
乙方必须按照约定的工期内如期完工，每无故延迟1天，即处罚人民币1000元，处罚上限为人民币15000元。延误超过15天，甲方视乙方放弃施工，可另行需找其它单位施工，已完成工程按实际完成量的50%结算。遇以下情况经甲方现场代表签字可以延期：
1、雨雪及其它不适合安装的天气。
2、春节。
3、设计错误、资料不准确和甲方提出工程变更。
4、因甲方和第三方原因造成施工停顿。
5、可能对甲方正常生产造成影响的工作磋商。
三、合同价款及付款方式
1、合同价款：
本工程合同内容以人民币捌拾伍万圆整（￥850000.00）包干。
2、付款方式：
甲方预付工程总款的支付工程总款的30%；屋面及围护系统完工后支付工程总款的20%；所有收尾工程完工，验收合格后即支付工程总款的15%；余款（工程总款的5%）作为质保金。
3、变更工程价款：凡涉及合同工程内容以外的工程技术变更增加的新项目，场代表及项目经理联合签字认可的工程技术变更通知单和施工签证为准，发生的主要原材料以市场价格报价为依据进行核算，其变更造价以甲方双方共同协商认可为准，涉及规税事项参照国家有规定执行。
四、材料供应
1、对主钢构及围护系统的原材料供应，甲方有明确指定，即主钢构所用的中厚板必须从武钢原厂购买，彩钢板必须选用宝钢原产，在钢构拼装、彩板轧制前，乙方必须向甲方提供制造厂商有效的出厂证明，对于主钢构所用基材，应及时通知甲方见证取样送检。主钢构焊接组件必须按国家规定作焊缝探伤检查，并出具检测报告，所用焊料、焊接工艺、焊工技术水平证明、检验方法等必须符合国家相关强制规定要求。
4.厂房经营承包合同书 篇四
甲方： 乙方：
为充分发挥工厂的资源优势，本着公平公正的原则，经双协商一致，甲方将工厂使用权和经营权给乙方承包经营。为规范经营行为，明确双方权利和义务，特签订本承包合同书。
一、承包方式
甲方将工厂第一车间（泛指设备指定区域）和办公室的有效资产承包给乙方生产经营。
乙方合法、有序、有效经营工厂。
二、承包期限
承包期为2 年，自 年 月 日至 年 月 日。承包期满后，根据双方意愿可就续租事宜另行订立续租合同。
三、合同事宜
1.甲方整体承包工厂的经营权、场地使用权（仅限于第一车间设备指定区域、办公区和厂房现有生产设施、设备等资产，甲方不再新增购买设备，以及各种生产经营的证照）给乙方经营使用。
2.甲方允许乙方在不违反国家法律、法规的前提下，正常合法经营工厂。
3依据乙方的发展规划和可实现的远景目标，为充分体现互惠互利、共同发展的合作精神，甲方派给乙方的订单，乙方必须保证按照成本给甲方加工，甲方不再收取设备和厂房的承包费及设备的折旧费用等其它费用。
四、甲方的权利和义务 1.甲方对工厂资产拥有所有权。
2.甲方有权监督乙方生产经营是否合法、合规，并提出整改意见。若乙方经营活动违反国家法律、法规和当地政府规定或销售质量不合格的产品，经甲方建议后仍不整改，甲方有权提前解除合同，并不承担违约责任。
3.甲方保障乙方用电、用水的正常供应。
4.甲方帮助乙方协调好当地政府相关部门的关系。5.在承包前工厂产生的所有对外债权债务均由甲方承担，与乙方无关。
6.在承包前工厂产生的所有劳务用工纠纷均由甲方负责，与乙方无关。
五、乙方的权利和义务
1.在承包期内，乙方对工厂承包资产拥有经营权、使用权，并依法经营。
2.乙方要保证工厂在承包期间内合法续存，营业执照、生产许可证等各种证照不被吊销，乙方负责按照相关规定按时办理工厂各种证照的年检和换证工作，乙方承担所需的费
用，甲方积极配合。承包期间若营业执照、生产许可证等各种证照未能年检、续展，则乙方承担全部责任，并向甲方赔偿相应经济损失。
3.承包期间，乙方不得申请工厂解散或破产。4.承包期间，乙方应按操作规程合理使用设备，定期保养和检修，并做好其他承包资产的维护，并承担费用，不允许机械设备带病运行和违章操作。
5.承包期间，乙方不得处臵工厂的承包资产；不经甲方同意不得将工厂资产进行抵押、质押、担保，一经发现甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的违约责任，乙方承担由此对甲方造成的所有损失。
6.承包期届满，乙方不再续签延期承包合同时应对工厂机械设备和设施进行维修和检修，达到承包前的状态，并经甲方验收合格。若造成机械设备和设施的损坏或破坏，乙方应对甲方予以经济补偿。
7.承包期间产生的对外债权债务均由乙方承担，与甲方无关。
8.在承包期间工厂产生的所有劳务用工纠纷均由乙方负责，与甲方无关。
9.承包期届满，甲方若继续对外承包，为保证企业的发展和生产的连续性，在同等条件下乙方可优先继续承租。
10.在承包期间，乙方不得将工厂进行转租，一经发现
甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的违约责任。
11.乙方在承包期间须严格遵守有关消防及安全生产管理制度，负责厂区的防火及生产安全，积极做好消防及安全生产工作。承包期间发生消防及安全生产事故与甲方无关，一切责任及损失由乙方承担。
12.乙方承包工厂必须符合环评要求，生产期间必须严格按照环保要求污染物达到国家排放标准，并承担排污费用。若发生环境污染事故，则由乙方承担一切责任及损失。
六、其他事宜
1.在承包期间，甲乙双方自觉接受并积极配合技术监督、环保、安检等部门的检查。
2.承包期间工厂的产品质量、防盗、防火及人身安全等全部责任均由乙方负责，非因甲方过错引起的一切安全责任概由乙方承担。
3.在承包期间，乙方购臵的设备和投资形成的不动产所有权属于乙方。乙方投资形成的设备和不动产在承包期满后不再续签时乙方自行处理。
4.在承包期间，乙方生产经营产生的一切费用，如：原料费、人员工资、维修、检验费、排污费、水、电等经营费用均由乙方承担。
5.在本合同执行过程中，如遇国家重大政策的调整，导致本合同无法继续履行，甲方应提前一个月通知乙方，终止
合同。并共同处理一切事宜。甲方不承担违约责任。
七、违约责任：双方协商解决，若协商不一致可在合同签订地法院诉讼。
八、本协议未尽事宜，双方另行商定。
九、本协议一式四份，双方各执两份，双方签字、盖章后生效，有效期为 年 月 日至 年 月 日。
附：1.资产移交明细表 2.资产状况说明
3.证件移交明细表
甲方： 乙方：
签订时间：二〇一 年 月 日
5.钢结构厂房总承包合同 篇五
承包合同协议书 甲方：****有限公司 乙方：****工程有限公司
一、承包工程概况
1、工程名称：
2、项目地址：*******路交叉口
3、承包方式：人机费、材料
4、工程承包范围：建施、结施、水电、消防、安全保护措施，文明施工等内容。
二、工程期限
根据甲方要求自 年月日开工至 年月日竣工（达到主管部门验收标准）总工期为日历天。
1、乙方应在本合同签订后5日内按合同及附件的要求编制详细的工程进度计划，报甲方审批。
2、乙方必须按甲方批准的工作进度计划按时完成所有的工作内容。
3、在合同执行期间，乙方应按照甲方计划统筹安排，均衡施工，注意各工序之间的衔接，加强工程综合进度管理。
4、乙方在合同履行期间，应坚持与甲方现场代表的周会制度，以检查和协调工作进度，处理工作中出现的各种问题，保证工期。
三、材料设备供应计划及管理
1、工程所需建筑材料均由已方供应，材料进场后由甲方验收，乙方方可使用。
2、本工程所用材料、机械设备均由乙方自行安排，所用设备均应满足工程需要，设备计划应报经甲方审批同意，设备机具应处于良好状态，并持有必要的证书。设备安排有专业维修管理人员，以免设备运行时出现故障影响进度。
3、现场材料堆放整齐，做到文明施工。
四、施工质量保证
1、总体质量目标：单位工程合格率达100%，优良率达90%以上，工程建设质量达全优工程，创濮阳县优质工程。
2、乙方应严格遵照施工技术，标准规范，并遵循良好的工程施工惯例进行施工，遵守和执行本合同规定的管理方式。
3、若因乙方工作执行不当，工程质量受到损害或可能会受到损害时，甲方在不减轻乙方责任的情况下，有权强制实施必要的纠正措施来弥补，以满足工程质量上的要求，由此发生的一切费用均由乙方承担。
五、安全文明施工
乙方在施工中应遵循安全第一，预防为主的指导方针，全员重视，确保工程顺利进行，要对员工进行宣传教育和培训，不断增强员工安全意识，提高防护意识和技能，实现安全生产无事故。
1、乙方应按要求向甲方安全管理人员提交安全管理程序，甲方给予审查。安全管理程序应描述与施工作业有关的潜在危险的识别方法以及为减少或避免这些危险提出的建议和方法。描述在建设过程中的安全管理办法和不可能完全消除的危险控制方法，乙方应保证安全管理程序涉及到所有的施工现场和完成的工作。施工现场的保安工作也应列入该安全管理程序中。
2、乙方在收到违反安全程序和安全条例的通知后，应立即纠正错误，教育批评有关人员。如出现危机或可能伤及人员的危险时，所有相关的工作应停止，直至危险状况得到消除。任何表现出不安全因素的设备、工具必须立即停止使用，直到处于安全状态或从施工区域移出或更换，乙方应将所违反安全规定并危及生命安全和财产安全的人员从施工现场清除出去。乙方对违反安全程序的人员应采取适当的惩罚措施。
3、施工中如出现安全事故由乙方负责。
六、付款与支付方法
1、按建筑面积****平方米，单价*****元/平方米，总价款：*****元，大写：伍佰壹拾陆万元整。付款方法：
①基础完成后，拨付10%； ②钢架到场后，拨付20%；
③钢架柱、梁安装后，拨付30 %； ④墙体、顶板安装完成后，拨付20%； ⑤地面浇筑完成后，拨付10 %； ⑥竣工验收后拨付9%；
⑦剩余1%为质保金，半年后付清。
七、甲乙双方工作范围及责任
1、甲方负责“三通一平”。
2、甲方负责处理好地方关系，为工程顺利进行提供条件，保证施工正常运转及人员设备进退场。
3、甲方向乙方提供建筑定位坐标。
4、甲方提供施工图纸。
5、乙方制定周密的施工方案和自检措施，严格按照施工技术规范施工，服从甲方管理及质量主管部门监督。
6、乙方应服从甲方现场管理，按图纸的要求组织施工，及时上报周计划、月计划、年计划，确保按时完成工期。
八、其他
1、合同未尽事宜，甲乙双方可通过协商，达成一致，订立书面协议加以明确。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签章）乙方（签章）
年月日 年月日篇二：钢结构工程施工合同书
施工合同书 工程名称： 年 月 日合 同 书 发包人（全称）： 承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条 工程名称 工程名称： 工程地点：
第二条 工程承包范围
第三条 合同工期加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年 月日，总日历天数：日历天； 工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年 月 日，总日历天数_日历天。第四条 质量标准
工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-2001 工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。第五条 合同价款与支付
一、合同价款：
二、工程量增加：
1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；
2、追加的合同价款与工程款同期支付。
三、付款方式
1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；
2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%
3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的95%
4、留5%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。第六条 发包人工作
（1）发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费；
（2）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（3）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；（4）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。第七条 承包人工作
（1）根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准；（2）向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；
（3）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；（4）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。第八条 工期顺延
因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。
1、发包人未能协调准备好开工条件；
2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；
3、设计变更和工程量增加；
4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；
5、不可抗力因素。第九条安全责任
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第十条 工程竣工
1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；
2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。
3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。
4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。第十一条 违约责任
1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；
2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；
3、发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；
4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同（gf—1999—0201）通用条款协商解决；
5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。第十二条 合同生效
合同订立时间：__ 年__ _ 月__ ___ 日 合同订立地点：____发包人办公室_______ 本合同双方约定 签字、盖章后生效。本合同一式四份，签字盖章有效。
发 包 人：（签字、盖章）： 承 包 人：（签字、盖章）委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：0533-8163600 传真： 传真：0533-8086638 钢结构厂房承包合同
发包人：曹谷钦，身份证号码：***534 刘明辉，身份证号码：***534 承包人：刘新红，身份证号码：***81x 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。第一条：工程概况
现甲方预算钢结构厂房约 m2承包给乙方，包工包料，按竣工后厂房内实际面积每平方米人民币叁佰捌拾元承包给乙方。大体结构材料标准要求如下：
1、h型钢立柱：251mm，厚度5mm
2、大梁：251mm，厚度5mm
3、檩子：c型钢镀锌140mm，厚度1.8mm
4、屋面钢瓦：产地宝钢，厚度0.429mm
5、墙瓦：产地宝钢，厚度0.2mm 以上准以实际尺寸、隔热层、风轮、铝合金窗标准承包单价以内。
第二条：厂房长m，宽m，高m，甲方负责基础，地面、砖墙为1.2m高。第三条：合同工期
1、经双方协商确定，工程期为30天，暂订于自年 开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用电、用水、场地。第五条：乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监度检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工后安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。第六条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。第七条：验收
工程竣工验收以双方约定的材料标准，做工精致，如验收不合格依照《质量验收标准》为依据，乙方应负责无偿返工。第八条：甲方预付工程款肆万元整，乙方进入施工场地后分批付款给乙方。
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字后生效。
甲方：
年日 乙方：月合伙办厂协议书
甲方：曹谷钦（身份证号码：***534）乙方：刘明辉（身份证号码：***534）
甲、乙双方本着自愿合作、平等友好、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则，经甲、乙双方协商同意，在乙方(厂房用地的所有权归乙方所有)所在地笔架山乡上新桥村一字墙小组宅基地南边竹村建造编织袋加工厂。为明确双方的责任和义务，共同制定如下协议，以便双方共同遵守执行。
第一条：本协议的履行地点是笔架山乡上新桥村。双方出资总额为人民币叁拾肆万元整。双方协商的出资情况如下：
1、a.甲乙双方共同立据向张正红（身份证号码：）借款人民币贰拾万元整，按肆年分期还清全部借款，即每年底还借款人民币伍万元整。另甲乙双方各出资现金人民币柒万元整。
2、乙方负责提供厂房用地，配套设施的完善，以及周边关系的处理，厂房建设及以后所产生的费用由双方共同平均承担。
3、乙方负责提供工厂用电源生活用水、协商协调当地社会关系，保证工厂能够正常生产经营，不受外界非法干扰。该项所需费用由甲乙双方共同承担。双方一致同意，甲方本条1a项中的义务于年月 月毕。
双方一致同意：各方投入的资产为甲乙双方各50%，各方投入的物权无论协议期间或协议期满，仍然由双方所有，但物权的行使需不违反本协议的约定。第二条：利益分配及风险承担
甲乙双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资经营的利润，分担共同投资经营的亏损，投资人的出资形成的权益及其附加值为投资的共同财产，由共同投资人按其出资比例共有。在本编织袋厂偿还完建厂初期所借得的周转资金，预备好所需的生产资金（金额数量甲乙双方另行决定）后，剩余利润一季度分配一次，当产生利润较大时，一月分配一次。第三条：事务执行
1、委托乙方执行日常事务，即工厂员工管理、生产、质一检查、收货、发货，乙方负责每日员工生产数量定额的记载，做到帐目清楚明细。
6.红叶二级水电站厂房基础处理研究 篇六
1.1 概述
红叶二级水电站位于四川省阿坝州理县境内的杂谷脑河干流上,为杂谷脑河干流(芦干桥至下庄河段)规划开发的第二梯级电站。电站为低闸引水式开发,由首部挡水和取水建筑物、引水建筑物和发电厂房等建筑物组成,装机容量为3×3.5 MW。
1.2 厂房基础地质条件
厂房位于杂谷脑河左岸漫滩上,地形平坦开阔。厂基覆盖层厚度大于40 m,从上至下共分三层:
①现代河床上部冲积(alQ
厂房建基面高程为1 917 m,位于砂卵砾石层(厂房基础地层分布图见图1),建基面以下大约12 m深处有一含卵砾石砂层,厚度变化较大,约为2 m～4.75 m,承载力低,仅有0.15 MPa～0.20 MPa,其压缩模量为15 MPa,而且局部为纯砂透镜体,厂房长期运行有可能引起不均匀沉降变形,因此须对厂房进行地基应力和基础沉降计算复核,并根据计算结果采取一定措施进行基础处理。
2 厂房地基基础设计
2.1 计算
1)地基应力计算。
计算中,地基应力计算主要选取了正常运行、非常运行、施工完建期、机组未安装、地震等工况,其计算结果见表1,表2。经计算,地基表层最大应力为0.425 MPa,含卵砾石砂层的最大地基应力为0.23 MPa,均小于地基允许承载力,故须对基础进行处理。
2)地基基础沉降计算。
基础沉降计算主要选取施工完建期、正常运行期以及地震期三种工况,根据《土力学及地基基础》,采用复合地基单向压缩分层总和法进行计算。选取地基基础建基面高程以下30 m进行计算。计算结果见表3。
通过计算可以看出:地基上下游侧的沉降差较大,须对基础进行处理。
2.2 基础处理方案比较
2.2.1 砂石桩法
砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土等,也可用于处理可液化地基,砂石桩法加固的地基深度一般为7 m～8 m,而该工程的软弱层(含卵砾石砂层)位于厂房建基面以下至少12 m深度,故考虑设计桩长至少为15 m,其施工顺序为:桩架就位→打设→灌注砂→拔桩管,活瓣桩尖张开,砂留在桩孔内→桩管打到设计标高→灌注砂→拔桩管完成扩大砂桩。其主要用到的机械有:振动机、装砂料斗、振动套管等组成的振动打桩机、起重机、铲式装载机、空压机等。该方法工序复杂、用到的机械较多。
2.2.2 高压喷射注浆法
该方法主要适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑可塑粘性土、粉土、砂土等,分为旋喷、定喷和摆喷三种类别,水电站一般采用高压旋喷。用到的主要施工机械有:根据现场地质情况选用不同功率的高压泥浆泵、高压水泵、钻机、泥浆泵、空压机、泥浆拌压机、单管等。施工中容易出现的问题有:固结体强度不匀、缩颈;压力上不去,处理效果差;压力骤然上升,灌浆量太多,投资大;钻孔、成管困难;固结体顶部下凹。同时,该方法造价高。
2.2.3 振冲法
振冲法也称振冲水动法,是利用振动器的高频振动和水泵喷射高压水流的共同作用成孔,清孔后在孔中填以砂石骨料,借振动器的水平及垂直振动,振密填料,形成碎石桩体与原地基构成复合地基以提高地基承载力和改善土体排水通道、加速土体固结。适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。它的设计要点包括:处理范围、桩位布置、桩体深度、桩体材料、桩体直径等几方面。其施工顺序是:定位→振冲下沉→振冲至设计标高并下料→边振边下料,边上提→成桩。用到的施工机械有:振冲器、升降机具等。
结论:三种方法比较,砂石桩法施工工序较多,施工较复杂,用到的施工机械多,因而造价较高,在水电工程运用不是很多;高压喷射注浆法施工过程中对压力的要求高,对施工机械和施工技术的要求高,难度较大,但在水电工程运用比较多,整体造价较高;振冲法施工简单,造价低,多数施工后都能达到比较理想的效果。
综合以上各种方法的特点,参考其他类似工程的经验,同时考虑适度控制基础处理工程量和处理造价。经比较,采用振冲碎石桩对基础进行处理。
3 布置设计
3.1 布置参数(处理范围、桩径、桩孔深度、桩体材料)确定
由于该电站厂房建基面整体面积不大,采用全范围布置费用也不太高,但效果会更理想。因此,在厂房建基面进行满堂布置。
考虑该工程的规模和工期要求,无做现场试验的条件,设计过程中,通过工程类比,参考了其他工程的经验进行设计。考虑目前国内已有振冲器的功率都不太大,如果设计的桩径太大,而振动力不足,则施工质量难以保证,成桩的密实度不高,影响工程质量;如果设计的桩径太小,影响器械的操作,也会有施工质量不好的缺陷。因此,设计选取桩径为1 m。
该工程选用的振冲器为150 kW,土层上层为砂卵砾石层,桩径为1 m,故设计中基础中部大面积选取振冲桩桩距为2.9 m,净距1.9 m,在基础边沿进行加密处理,同时向基础外增加一排桩,故设计时基础边沿桩间距为1.45 m,实际净距0.45 m。
根据厂房基础的地质条件,建基面位于砂卵砾石层,在距建基面以下大约12 m深处,局部范围内有含卵砾石砂层,厚度约为2 m～4.75 m,故桩孔设计深度至少应为14 m～16.75 m,故设计时选取桩孔深度17.00 m。由于振冲桩深度受现场实际地质情况影响很大,故该设计深度可根据现场施工情况进行调整。
桩体材料可用含泥量不大于5%的碎石、卵石、矿渣或其他性能稳定的硬质材料,不宜使用风化易碎颗粒,其填料级配根据现场情况确定。
3.2 施工要求
由于施工方法和施工步骤对质量的影响很大,因此,施工时应严格按以下的步骤进行:
1)清理平整施工场地,布置桩位。2)施工机具就位,使振冲器对准桩位。3)启动供水泵和振冲器,水压、水量通过试验调整,将振冲器徐徐沉入土中,造孔速度宜为0.5 m/min～2.0 m/min,直到设计深度。 记录振冲器经各深度的水压、电流和留振时间。4)造孔后边提升振冲器边冲水至孔口,再放至孔底,重复两三次扩大孔径并使孔内泥浆变稀,开始填料制桩。5)大功率振冲器投料可不提出孔口,小功率振冲器下料困难,可将振冲器提出孔口填料,每次填料厚度不宜大于50 cm。将振冲器沉入填料中进行振密制桩,当电流达到规定的密实值和规定的留振时间后,将振冲器提升30 cm～50 cm。6)重复以上步骤,自上而下逐段制作桩体直至孔口,记录各段深度的填料量、最终电流值和留振时间,并均应符合设计规定。7)关闭振冲器和水泵。
4 现场施工反馈
厂房基坑开挖至基础振冲作业高程,用150 kW的振冲机试振冲基础,其振冲深度难以达到设计深度17.0 m,为了进一步探明厂房基础下层地质情况,对厂房基坑进行复勘工作。根据现场钻孔,进一步地质勘测的结果是:厂基覆盖层由上至下分为三层:①冲积砂卵砾石层,层厚变化为5.25 m～9.2 m,其中局部碎屑砂透镜体分布,层厚1 m,顶面埋深4.2 m;②冲积含砾石砂层,呈透镜体展布于厂基靠山体一侧,层厚小于1.8 m,顶面埋深8.5 m～9.2 m;③冲积含(漂块)卵砾石砂层,分布于厂基下部,其结构密实。因此,对厂房基础振冲碎石桩的布置设计作出如下调整:
1)对原设计的振冲碎石桩的深度调整为10.00 m左右,直到不能贯入为止。2)对厂房基础下层有砂层的部位,加密振冲碎石桩,其布置见图2。
振冲桩施工完成后,采用超重型动力触探(N120)结合声波穿透测试的方式对厂房基础振冲桩质量及效果进行了现场测试,其基础承载力达到0.625 MPa,变形模量E0=52 MPa,声波纵波平均速度VP=2 900 m/s。相对于基础处理前,其容许承载力及变形模量均有较大提高,满足对地基承载力和沉降的设计要求。
5 结论及评价
目前,随着国民经济的发展,水电站发展和建设都处于我国历史高峰期,由于水电站一般都处于山区,其地形地质条件复杂多变,很多的水电站都面临基础处理的问题。基础处理的方法很多,随着工程机械、施工技术的发展进步,选择安全合理、经济节约、施工简单的基础处理方法,成为工程发展的趋势,振冲法作为一种处理效果好,工程造价低,施工机械简单,施工方法可行的基础处理方法,会越来越多地运用于水电工程。
参考文献
[1]钱家欢.土力学[M].第2版.南京:河海大学出版社,2008.
[2]DL/T 5214-2005,水力水电工程振冲法处理地基技术规范[S].
[3]《简明地基基础结构设计施工资料集成》编委会.简明地基基础结构设计施工资料集成[M].北京:中国电力出版社,2007.
7.厂房基础工程承包合同 篇七
甲方：
有限公司 乙方： 工程有限公司 甲方拟在某修建
一、承包工程概况
1、工程名称：
2、项目地址：
3、承包方式：本工程为双包工程，即乙方承担全部材料和人工费用, 并自备施工所需建筑机械和工用具。
4、工程承包范围：围墙，场平工程，道路，两栋厂房，从基础至屋面的全部土建工程，包括基础开挖、砼浇筑、砌砖、抹灰、钢筋制作、楼地面、屋面、地下管网，完工后的清洁卫生打扫，等土建、木工、钢筋工的全部施工内容在内。
二、工程期限
工期
天，自2016年7月12日开工至2016年11月 30 日竣工，如遇无法正常施工，工期顺延。
1、乙方应在本合同签订后5日内按合同及附件的要求编制详细的工程进度计划，报甲方审批。
2、乙方应按甲方批准的工作进度计划按时完成所有的工作内容。
3、在合同执行期间，乙方应按照甲方计划统筹安排，均衡施工，注意各工序之间的衔接，加强工程综合进度管理。
4、乙方在合同履行期间，应坚持与甲方现场代表的周会制度，以检查和协调工作进度，处理工作中出现的各种问题，保证工期。
三、材料设备供应计划及管理
1、工程所需建筑材料均由乙方供应，材料进场后由甲方验收，乙方方可使用
2、本工程所用材料、机械设备均由乙方自行安排，所用设备均应满足工程需要，设备计划应报经甲方审批同意，设备机具应处于良好状态，并持有必要的证书。设备安排有专业维修管理人员，以免设备运行时出现故障影响进度。
3、现场材料堆放整齐，做到文明施工。
四、施工质量保证
1、总体质量目标：单位工程合格率达100%，工程建设质量达合格工程。
2、乙方应严格遵照施工技术，标准规范，并遵循良好的工程施工惯例进行施工，遵守和执行本合同规定的管理方式。
3、若因乙方工作执行不当，工程质量受到损害或可能会受到损害时，甲方在不减轻乙方责任的情况下，有权强制实施必要的纠正措施来弥补，以满足工程质量上的要求，由此发生的一切费用均由乙方承担。
五、安全文明施工
乙方在施工中应遵循安全第一，预防为主的指导方针，全员重视，确保工程顺利进行，要对员工进行宣传教育和培训，不断增强员工安全意识，提高防护意识和技能，实现安全生产无事故。
1、乙方应按要求向甲方安全管理人员提交安全管理程序，甲方给予审查。安全管理程序应描述与施工作业有关的潜在危险的识别方法以及为减少或避免这些危险提出的建议和方法。描述在建设过程中的安全管理办法和不可能完全消除的危险控制方法，乙方应保证安全管理程序涉及到所有的施工现场和完成的工作。施工现场的保安工作也应列入该安全管理程序中。
2、乙方在收到违反安全程序和安全条例的通知后，应立即纠正错误，教育批评有关人员。如出现危机或可能伤及人员的危险时，所有相关的工作应停止，直至危险状况得到消除。任何表现出不安全因素的设备、工具必须立即停止使用，直到处于安全状态或从施工区域移出或更换，乙方应将所违反安全规定并危及生命安全和财产安全的人员从施工现场清除出去。乙方对违反安全程序的人员应采取适当的惩罚措施。
3、施工中如出现安全事故由乙方负责。
六、付款与支付方法
1、建筑面积暂定9000平方米，以实际竣工图，按2015年《四川省建筑工程计价定额》钢结构综合单价下浮3%，按现行相关政策调差，取费标准按一级二档取费计算工程价款；
付款方法：完工后二个月内支付工程总额90%，（如甲方在完工二个月内不能支付工程总额的90%，则甲方必须支付300万元给乙方，未按工程总额的90%支付的剩余工程款按商业银行同期贷款利率的三倍支付乙方资金利息）；剩余的为质保金，一年内付清；若甲方未能按上述条款支付乙方，则甲乙用宗地作工程款抵押。
七、甲乙双方工作范围及责任
1、甲方负责场地电通。
2、甲方负责处理好地方关系，为工程顺利进行提供条件，保证施工正常运转及人员设备进退场。
3、甲方向乙方提供建筑定位坐标。
4、甲方提供施工图纸。
5、乙方不得分包或转包。
6、施工前乙方应积极熟悉施工图，配合甲方与设计单位进行技术交底，编制合理的施工组织设计方案和施工进度计划；负责制订全面的安全管理制度。
7、施工中应注意配套设施及附近建筑物和构筑物的保护，若有损坏概由乙方承担。
8、乙方应严格按照图纸施工，并遵守国家相关设计和施工规范、各项设计技术要求。乙方不得对工程设计进行变更，若因乙方擅自更改图纸设计，由此产生的费用或损失由乙方承担，且不得顺延工期。
9、乙方在施工中发现设计不当或有误，应立即向甲方提出，迅速解决。经甲方与设计单位会商后，以书面形式通知更改。
10、乙方在施工中应当配合水电工程装饰绿化等不在乙方承包范围内的工程施工，做好预留预埋工作，避免事后钻墙打洞。
11、隐蔽工程须经甲方组织业主单位验收合格后方可进行下道工序。
12、施工现场地貌以现状为准，乙方自行负责未完的三通一平。
13、材料种类、规格、数量、质量等级清单及其质量合格证明文件。按规定应经送检合格方可使用的材料，应事先送检，其检测费用由乙方承担；甲方对任何材料质量有异议，双方应共同抽样送检，若经抽检合格，则其检测费用由甲方承担，若经抽检不合格，返工及抽检费用由乙方自行承担。
14、乙方制定周密的施工方案和自检措施，严格按照施工技术规范施工，服从甲方管理及质量主管部门监督。
15、乙方应服从甲方现场管理，按图纸的要求组织施工，及时上报周计划、月计划，确保按时完成工期。
八、其他
1、合同未尽事宜，甲乙双方可通过协商，达成一致，订立书面协议加以明确。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签章）
****年**月**日
****年**月**日
8.基础土方工程承包合同 篇八
乙方: 连云港市花果山建设工程公司
为明确甲乙双方权利、责任关系，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，并结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同
一、工程名称：
万锦花园项目：一期、二期
二、项目地点：
项目位于连云港市解放西路与新孔路交叉口东南角
三、工作内容：
施工现场土方及建筑垃圾的开挖、外运、弃渣、边坡修整、清理及刮平基槽及路面保洁，土方开挖的劳动力及技术装备安排，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、交通、居委会和周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而做的协调等工作。
四、工程承包范围：
万锦花园工程基础土方开挖、外运等。
五、合同工期：
以连云港万锦房地产开发有限公司施工进度以及甲方要求为准所在地人民法院提起诉讼。
十二、文本持有：
本合同壹式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效。
发包人(公章)：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
账号：
9.厂房基础工程承包合同 篇九
目前工业厂房设计多采用耐磨地面, 主要是在厂房基础及钢结构施工完成后进行厂房内耐磨地面的施工, 而且多留置变形缝来控制地面裂缝, SEW项目由于设计要求及工期原因, 厂房钢结构柱和梁板要在耐磨地面完成后进行安装, 必须按照设计要求实现厂房承台基础、地面框架梁和250厚混凝土耐磨地面板的一次浇筑成型, 不允许基础承台、梁和耐磨地面板留设施工缝, 同时要控制耐磨地面的平整度达到设计2 m靠尺允许平整度为±2 mm的要求。
通过施工总结形成大面积无缝混凝土耐磨地面与厂房基础一体化施工关键技术。
2 工艺特点
通过优化方案设计, 做好基础的地基处理和垫层施工, 控制承台、地面梁、地面板的钢筋保护层的厚度, 做好钢柱的螺栓预埋控制, 合理安排承台基础、基础框架梁、耐磨地面板混凝土的施工顺序和时间, 提前做好分仓准备, 利用分仓分层浇筑的方法来进行有序浇筑, 注意区别不同厚度, 避免留设施工缝, 满足设计不允许留缝的要求, 同时要为撒布耐磨骨料创造出工作面, 并准确测算基础混凝土的初凝时间, 把握耐磨骨料在基础地面板混凝土收面时的撒布时间, 完成承台基础、地面框架梁和250厚耐磨地面板一体化施工, 过程中应用自制找平支架控制钢筋保护层厚度和耐磨地面板平整度, 发明耐磨地面骨料均匀撒布器确保耐磨骨料的撒布均匀, 提高了耐磨地面的均匀度和耐磨度, 确保厂房钢结构柱和梁板的顺利安装。
3 适用范围
该工法适用于厂房基础承台与耐磨地面板同时施工的厂房工程, 尤其适用于工期要求紧, 设计有特殊要求, 钢结构柱和钢结构梁板在耐磨地面施工完成后进行安装的钢结构厂房工程。
4 工艺原理
通过地基处理、基础承台、梁和地面板的钢筋绑扎、钢柱地脚螺栓的定位、混凝土 (基础承台、基础框梁、地面板同时) 浇筑、耐磨骨料的撒布、磨压遍数和磨压时间等方面进行严格的过程控制, 采用自制支架替代基础钢筋马凳并控制面层平整度, 提前进行混凝土设配, 合理安排基础混凝土浇筑时间和顺序来避免混凝土裂缝的产生, 发明耐磨骨料均匀撒布器均匀撒布耐磨骨料、机械化打磨耐磨地面等措施, 确保了大面积无缝混凝土耐磨地面与厂房基础一体化施工, 为下一步钢结构安装创造条件。
5 工艺流程及操作要点
5.1 工艺流程
施工前检查准备→测量放线→地基处理→承台、地面梁、地面板钢筋绑扎→地面找平支架与地面板钢筋焊接找平→承台、地面梁、地面板混凝土浇筑→混凝土振捣刮平→找平钢管拆除→耐磨硬化剂施工→基础、地面养护→成品保护。
5.2 操作要点
1) 施工前检查准备。
施工前对施工场地、材料、设备、人员等必要条件进行检查, 按照编制的施工方案和前期策划提前做好各项准备工作, 充分估计各项不利因素, 并做好应对的措施准备, 确保施工的顺利进行。
2) 测量放线。
测量放线是工程施工的关键, 不仅要对工程位置进行准确测量, 而且要对基础梁、基础承台、钢结构柱地脚螺栓的详细位置进行定位, 允许偏差满足规范要求。先采用全站仪确定工程大线的测设, 然后逐个对基础承台、基础梁、地脚螺栓位置测量复核并采用红色油漆在基础垫层上标志清晰, 并做好保护。
3) 地基处理。
垫层施工前对地基采用3∶7灰土进行分层回填夯实处理, 并做好压实度试验, 避免地基出现不均匀沉降, 垫层施工完成后基础承台、地面框梁、地面板施工前对垫层的平整度进行检查, 发现沉降要及时对该部位进行处理, 以免造成基础混凝土裂缝的形成。
4) 钢筋铺设。
基础钢筋的铺设要按照设计要求进行, 先绑扎基础梁及承台的钢筋, 然后再进行地面板钢筋的铺设, 板钢筋要按照设计要求锚入基础承台及基础梁中, 利用混凝土垫块和钢筋马凳做好基础钢筋保护层厚度的控制。
5) 地面找平支架与基础钢筋焊接找平。
a.找平支架定位。施工定位重点在于控制地面找平支架的布置位置, 保证每条找平支架布置在一条直线, 防止地面找平支架设置在承台和地面框架梁中不好固定。找平支架布置横向间距为4 m, 纵向间距为1 m。支架上部采用25 mm钢管 (地面保护层厚度) , 钢管与支架连接采用绑丝绑扎牢固。钢管与钢管连接部位进行侧面点焊, 禁止将钢管连接部位焊死。
b.钢筋与找平支架焊接找平。待基础承台、地面框梁、地面板的钢筋铺设完成后进行找平支架的固定, 支架要与钢筋连接, 连接部位采用焊接 (找平支架替代上层钢筋马凳) , 支架利用钢筋废料和3 mm厚的扁铁进行焊接, 支架焊接前将支架的标高控制到地面标高下25 mm再进行焊接, 焊口牢固。
6) 混凝土浇筑。
a.混凝土质量控制。基础承台、基础框架梁、地面板的混凝土强度最好相同, 如果不同时进行统一, 不低于C35;水灰比不大于0.5;优先选用普通硅酸盐水泥, 并掺用外加剂, 以降低泌水率。商品混凝土运到现场的坍落度控制在16 cm~18 cm;最大碎石直径不超过30 mm。
b.混凝土浇筑。混凝土浇筑前洒水使基础垫层处于湿润状态。为减少泌水, 应控制水灰比和坍落度。基础承台、地面框架梁、地面板的混凝土浇筑按分仓、按序进行, 总体浇筑顺序为由西向东、由北向南的顺序斜向进行, 按照南北向4 m分仓, 不留施工缝。
分层浇筑时先将每仓内承台混凝土浇筑至地面框架梁梁底的高度, 然后由西向东逐步推进, 总体进行斜向分层控制, 待第一层混凝土初凝前进行第二层混凝土的浇筑, 然后分层控制释放混凝土的水化热, 避免混凝土一次性浇筑高度过高, 影响上层混凝土的施工。摊铺混凝土时应连续摊铺, 不得中断, 避免形成施工缝, 达不到设计要求。
使用平板振捣器振捣, 并用特制的钢滚筒多次反复滚压, 柱、边角等部位用木抹拍浆。混凝土刮平后水泥浆浮出表面至少3 mm厚。
c.混凝土浇筑完毕, 采用橡皮管或真空设备除泌水, 重复两次以上后开始耐磨材料施工。耐磨材料施工前, 中期作业阶段施工人员应穿平底胶鞋进入, 后期作业阶段应穿防水纸质鞋进入。
7) 混凝土振捣、刮平。
基础承台、地面框架梁混凝土使用振捣棒插入式振捣, 地面板混凝土采用振捣棒插入振捣和震动滚杠表面振捣相结合, 也可用平板振捣器振捣, 预埋地脚螺栓、边角等部位用木抹拍浆。混凝土刮平后水泥浆浮出表面至少3 mm厚, 确保振捣密实。震动滚杠的长度按照找平支架的布设宽度进行使用, 该工程由于找平支架间距4 m, 所以震动滚杠采用4.5 m长, 振捣棒插入要快插慢拔, 插点均匀, 插入深度控制合理。刮平采用自制的木板刮, 将高出标高控制范围内的混凝土刮走, 保证混凝土标高和平整度。
8) 找平钢管拆除。
待混凝土初凝前将找平钢管进行拆除, 随拆要随处理印迹, 及时找平压实, 不留下质量缺陷。
9) 耐磨面层施工。
通过控制基础承台、基础梁、地面板混凝土的浇筑时间和顺序, 为耐磨骨料的撒布创造工作面, 撒布时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。判别耐磨材料撒布时间的方法是脚踩其上, 约下沉5 mm时, 即可开始第一次撒布施工。
为了确保耐磨地面的耐磨均匀, 施工前自主发明耐磨地面骨料均匀撒布器, 耐磨材料采用耐磨地面骨料均匀撒布器进行铺撒控制。耐磨面层的磨压与通常耐磨地面的施工工艺相同。
耐磨骨料均匀撒布器具体操作方式:
a.提前按照地面的宽度, 确定骨料撒布器的宽度, 原则上以1.5 m~2 m宽为宜, 方便人操作。
b.制作耐磨地面骨料撒布器。
c.在施工地面耐磨骨料时, 按照施工顺序均匀布设撒布器, 在撒布器上将骨料按照2 mm~3 mm的厚度铺均匀, 然后快速抽出活动抽板, 使得固化剂能够均匀铺洒在地面上, 不断拉动支架及抽板, 完成骨料的撒布, 确保地面骨料的均匀, 保证地面成活的耐磨质量。
10) 地面养护。
耐磨材料地台完成后5 h~6 h, 采用在其表面覆盖塑料布和拉绒地毯上浇水的方法进行养护, 以防止地台表面水分的快速蒸发, 保障耐磨材料强度的稳定增长, 并起防止轻微污染的作用, 养护期为14 d。夏天要保证薄膜内始终湿润。
11) 成品保护。
待地面养护一个月后方可进行钢结构柱、梁板的施工, 采用两层拉绒地毯上铺钢板或5 cm木板进行成品保护, 派人对钢结构吊装及安装进行监督, 避免钢结构掉落砸伤地面。
6 材料与设备
1) 主要材料:包括3 mm厚扁铁、钢筋废料、25 mm钢管、绑丝、焊条、塑料布、拉绒地毯等。
2) 主要机具:大型圆盘机械镘、小型圆盘机械镘、6 m铝合金挂杠、2 m铝合金挂杠、铁锹、滚杠、刮板、镘刀、振捣棒等。
3) 仪器:全站仪、水准仪、经纬仪、靠尺、坍落度仪器、混凝土试模等。
7 质量控制
机械抹光时, 要严格掌握混凝土强度, 避免由于压面过早或过晚影响表面质量。
压光过程必须设专人进行平整度检查工作, 及时补浆, 以确保满足地坪平整度规范要求。
混凝土地台水平一定要予以保障, 因为耐磨地坪的常规厚度为2.5 mm~3 mm, 无法以此来控制水平度。地面找平采用地面找平支架来支撑和控制平整度, 在混凝土浇筑时禁止工人踩踏找平管及支架。
混凝土须及时、准确通知当天混凝土浇捣时间、施工面积。夏季施工应在下午3点之后浇捣混凝土。
8 安全措施
1) 现场施工人员必须戴安全帽。
2) 施工现场严禁酒后上班, 禁止互相打闹。
3) 现场施工禁止穿高跟鞋、拖鞋或赤脚, 应穿软底鞋。
4) 施工用电源线要完好, 并有专人维护。
5) 机械运作时施工人员注意安全距离, 防止机械伤人。
9 环保措施
1) 文明施工与环境保护是建筑企业一项重要工作, 是项目管理的重要内容, 是生产效益和社会效益的双重保证。要求所有参与工程管理和施工的人员, 必须遵守国家文明施工及环境保护的有关规定及条例。每一个工作计划的制定将以不对工程环境造成影响为目标;每一个工作计划的制定应以创造“标准化工地”为目标。2) 执行国家及相应施工项目所在地方对施工环境保护措施的规定。3) 建立环境保护, 文明施工管理实施体系, 落实责任制。4) 编制项目施工环境保护, 文明施工专项方案, 并严格执行。5) 施工现场文明施工管理, 班组成员实行责任分工制, 负责施工点的文明施工。6) 废弃物品集中存放, 按规定处理;施工余料、废料及时清理回库, 让现场保持干净。7) 运到现场的设备、构件一定要堆放整齐, 做好有关标识。8) 施工现场必须做到工完料清, 及时清理现场。
1 0 结语
10.砖基础工程施工劳务承包合同 篇十
甲方： 编号：002 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等、互利、自愿的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。
1、工程名称： 宜阳县第二高级中学小学部
2、结构类型： 框架结构 3.承包范围：本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖基础和基础圈梁的全部内容。
4、承包方式：前款约定的承包范围内，全部工程的施工人工及除甲方供料（设备）清单以外的所有设备、辅材、人工。（附甲方供料清单）
5、单价及计算方式：砖基础按实际施工米数，75 元/m计算；(包括综合教学楼、教师公寓砖基础及基础梁施工)，教学楼东西段，宿舍楼及食堂按实际施工米数，90 元/m计算。
6、工期：本工程自 年 月 日开工，年 月 日结束，总日历天 天。若遇不可抗力及政策、甲方等原因造成停工，实际天数计算按甲方有效签证扣减。
7、质量：符合设计要求，达到优良（），合格（）。
8、安全文明施工：进场前甲方必须进行安全、技术、质量、环保交底，必须同乙方一起组织施工人员、管理人员进行安全文明施工、规范施工教育，施工过程中有针对性的定期不定期召开安全、质量、环保会议，解决施工过程中发现的问题。必须遵守甲方的安全、文明施工制度；杜绝违章指挥、违章作业；严格遵守甲方现场扬尘治理制度，并安排专人负责扬尘治理工作。
9、甲方权利和义务：甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全、环保等方面的要求。甲方所有管理人员均有权对工程质量、施工进度、安全文明施工等进行监督检查并通过甲方现场负责人提出整改意见。
10、乙方权利义务 服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定，按照甲方的要求及时完善、整改存在的问题。严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量、安全、环保达标。乙方每道施工工序完成之后必须认真做好班组自检，并会同甲方复检。乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知发包方。承担由自身原因造成的工程返工、各种事故、工期延期、环保超标的全部责任。甲方认为乙方不能按协议约定完成工作时，有权选择相关施工人员予以补充（费用按市场价由乙方承担）或解除合同。
11、甲方提供的设备、材料使用约定 甲方提供的设备由乙方使用并负责维修保养，需要专业人员持证操作的设备，乙方必须提供证书到甲方备案方可使用；工程完工后由甲方按清单验收并收回；丢失的按原价赔偿，损坏的按损坏程度补偿或维修后交付甲方。甲方提供的材料，乙方应妥善保管，竣工后按照设计要求计算实际使用量及合理损耗，超出部分按原始进价从乙方工程款中扣减。
12、奖惩：按期交工，按标准结算；提前交工1---5天奖励 元,六天以上奖励 元；逾期交工1--5天扣减工程款 元；6--10天以上每天扣减工程款 元。因乙方原因返工工程，按实际损耗原材料价格从工程款中双倍扣减。鼓励厉行节约和利用新技术、新工艺、抓管理的作风，在利用新技术、采纳新工艺、认真抓管理的基础上节约原材料，且工程质量达到合同约定标准，按实际节约原材料价格双倍奖励。树立安全生产意识，全部施工过程不出现安全事故的，奖励 元；出现安全事故，按事故实际损失，从工程款中双倍扣减； 建立施工环保体系，积极执行环保规定，施工过程中环保达标，没有违反环保规定的，奖励 元。被有关部门罚款的，按罚款数额，从工程款中双倍扣减。发现设计误差、漏洞、缺陷、错误及安全隐患及时反映并得到认可的，视实际情况每次奖励50--500元。
13、结算方式：施工期间完成每栋楼砖基础，（砖基础应完成所有砖砌体及基础圈梁等混凝土构件）支付人工费（已完成工程量价款的 %），全部完工后经甲方验收确认，扣减罚款部分或加上奖励部分，按甲方要求办理结算手续，付工程量 %，剩余 %款项待一层室内地坪混凝土浇筑完成后付清。
11.静压桩基础工程施工承包合同 篇十一
发包单位：（简称发包方）承包单位：（简称承包方）为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同，共同遵守。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：承包范围和内容：静压桩基础的施工（含设备进出场、定位放线、压桩、资料整理及提交等。）
第四条：工程价款：本着互惠互利的原则，工程量按照设计规定和国家有关定额计算，每米单价，本工程总造价据实际施工工程量计算，如发生工程变更等费用按实际工程量计算。（承包单位承诺每米价格若高于发包单位与其他承包单位签订合同的价格时，执行发包单位与其他承包单位签订合同的价格）
第五条：承包方式：本合同按方式进行承包施工：
第六条：施工期限：本工程自开工之日，施工有效工期为天，即年月日开工至年月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害，或发包方设计变更影响工期时，经双方签证，工期顺延。
第七条：技术要求：
1、按设计图纸要求： 严格按图纸要求施工
2、桩位、垂直度及允许偏差质量标准，按国家施工规范有关规定执行。
第八条：双方的主要责任：
一、发包方：
1、开工前施工场地应达到平整，不下陷，并负责清除上空及地上障碍物，能通行40吨拖车，接通施工现场水源、电源。如果现场异常（需垫板作业、清理障碍物以及降水等）发生时，凭签证按现行定额规定和现行有关政策另行结算。
2、发包方在开工前向承包方提供本工程的地质报告、施工设计图纸及相应的施工规范和规定等有关资料。
3、确定建筑物（或构筑物）的定位标准，水准点和坐标控制点。
4、组织有关单位对设计图纸等技术资料进行审定。按合同规定在开工前五天内将设计图纸 壹 份及有关技术资料和设备准备齐全。
5、按双方协定的分工范围和要求，及时供应材料。
6、负责桩基工程的测试工作，承担因其发生的测试费和人工费用。
7、派驻为工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检测隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包方解决的问题。
8、施工用电由发包单位提供并承担费用。
9、工程完工后，发包方负责组织测试验收，测试合格后配合承包方技术资料的签章手续。
二、承包方：
1、按双方商定的分工范围，准备施工设备、材料，做好施工前的各种准备工作。
2、向发包方提供施工计划、进度和工程质量报告，经发包方、监理认可后，方可施工。严格按照设计图纸内容和桩基施工规范进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。
3、按照有关规定完善桩基分项工程资料，参加桩基测试，办理工程结算。
4、承包方严格按国家规范要求施工，确保工程施工质量，如因工程施工质量造成的直接经济损失由承包方承担。
5、工程完工待桩基测试报告出来后，七日内向发包方提交全部施工资料，一式叁 份。
第九条：材料供应：
1、工程所需的管桩 由发包单位负责供应，发包单位负责主要材料（管桩）的采购、运输，运至施工场地，所供材料必须符合设计要求和国家规定的技术标准。并附有原材料材质出厂合格证或化验单原件，否则，进行材质试化验费由材料供应方负担。
2、材料供应要做到及时，承包方负责进场材料的保管。
第十条：工程价款的支付与结算：
1、工程竣工结算按下列方式结算。
工程造价=设计桩长×每米单价（二次搬运费应包含在单价内）
2、工程款支付方式
完成工程量50%，支付总价款的20%，完成工程量100%，支付到总价款的60%，验收全部合格后，支付到总价款的80%，余款在工程竣工后，承包方将全部技术资料和工程结算交发包方，发包方在10天内审理完毕，一月内付清工程款。
第十一条：工期顺延：
对以下原因造成竣工日期推迟，应凭现场签证顺延工期：
1、非承包方原因造成的工程量变化或设计变更；
2、非承包方原因停水、停电，造成停工；
3、场地不平整、道路不通畅造成的窝工；
4、不可抗拒的外界因素；
5、双方约定顺延日期。
第十二条：工程质量和验收标准：
1、承包方施工质量必须符合国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》，严格按照施工图纸组织施工，本工程按国家规范验收，质量达到 合格 标准。若出现工程质量不合格，由承包方返工补救，并承担由此发生的一切费用。工程竣工后，由发包方负责桩基工程的测试，双方签订验收记录，工程移交给发包方。
2、承办方应将工程施工情况填写好原始记录，交监理公司、发包方代表签字认可，做好隐蔽工程验收，随时检测施工过程，保证每颗桩的成桩质量。
3、承包方委派全权负责现场的技术工作，在施工期间发包方及监理公司有权进行抽检，如发生不合格者有权责令停工，损失由承包方负责。承包方应随时接受发包方代表的检查、验收，为检查验收提供便利条件。
4、接受当地质量监督站、监理公司的检查监督。
5、承包方在施工中发生质量事故、安全事故，应承担相应责任，并及时报告发包方代表。事故的处理方案，应经设计单位、勘探单位、质量监督站、发包方、监理公司等单位共同研究，定出方案后实施。
6、本工程管桩由发包单位负责供应，桩基测试大小应变出现问题由发包人负责，桩位、桩顶标高误差超过规范发生的费用由承包人负责。
7、工程施工过程中，压桩力达到桩身极限承载能力（由监理公司确认），即停止压桩，按原设计桩长计算，出现截桩时，双方另行协商。
第十三条：违约责任：
一、发包方
1、如连续延误施工不超出3天，则双方本着友好合作关系，免于赔偿责任。但如连续延误施工超出3天，则每日赔偿承包方工程总造价万分之3的停工损失；
2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任；
3、超过合同规定的日期验收，按每日工程总造价万分之3的比例偿付逾期违约金；
二、承包方
1、工程质量不符合合同 合格 规定的，负责无偿修理或返工，或承担发包方由此增加的工程费用；严格按国家、省有关施工工艺规程操作，超出规范要求，给发包方造成的损失，由承包方负责赔偿。
2、工程拖期交工，每日向发包方偿付工程总造价万分之3的违约金。
三、本合同发生单方面毁约时，按工程总造价3%向对方支付违约金。第十四条：争议的解决方式
如双方就本合同发生争议，经协商不成时，用下了方式中的方法二解决。
一、向仲裁委员会申请仲裁；
二、向人民法院起诉。
第十五条：本合同及补充合同经双方签字盖章后生效。工程价款结清后自动失效。
第十六条：本合同副本四份，发包方执三分，承包方执一份。
发包方：（盖章）承包方：（盖章）
代表人：（签字）代表人：（签字）
12.桩基础工程施工合同 篇十二
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合
本工程具体情况，未明确各自的责任，互相配合，使工程施工顺利进行，保质保量完成本工程任务，经双方共同商定如下条款，共同遵守。
第一条：建设单位
第二条：工程名称：__________________________________。
第三条：工程地点：：____________________。
第四条：工程范围：：_____________桩、桩径Φ______________暂定桩长____________米。 条数_______________条、数量________________米、工程概算_____________万元。
第五条：承包方式：按__________包形式承包本工程的桩基部分：
第六条：工程量的结算方式及单价
(1) 工程量的计算：由现场施工自然地面至桩尖(包括桩尖)的实际如图深度，按设计要求送桩_______________________________。
(2) 单价：每米(立方)_________元，按双方现场签证桩记录的实际入土深度工程量结算，甲方必须指定代表负责现场签证_________________________。
第七条：工程的支付方式
(1) 甲方应在设备进场当天或试装之日支付_____万元给乙方作为设备进场费和材料款，然后按进度完成至____%时，支付工程造价的______%，完工前___天内付至总工程造价的____%，余款____%，在桩基础工程验收合格或桩基础完工_____天内一次性支付乙方。
(2) 机械进退场费________台____________元。
(3) 由于停水、电或变更设计，地质情况或四邻关系等原因而造成乙方停工，甲方应支付乙方停工损失费，定额台班______________元。
第八条：施工工期
本合同施工工期为_____日(正常工作日)开工时间为_________年______月_______日， 竣工时间为________年______月_______日。
第九条：甲方责任
(1) 负责该工程的所有报建工作，包括做好四邻关系工作，道路的占用损坏及围封施工、话线、电线及所影响施工的障碍物拆迁，桩位内的旧地基清楚，保证施工顺利进行，如因地下旧基础或地质原因造成断桩、烂桩需补桩甲方负责。
(2) 负责做好施工场地“三通一平”提供施工生活用水、电，本工程施工用电总功率为_______千瓦，施工场地地耐力每平方米___________吨。
(3) 负责向乙方提交施工图纸，地质勘察报告及有关技术资料，放线定桩位，及时解决乙方在施工过程中遇到的问题。
第十条：乙方责任
(1) 开工前熟悉施工图纸、地质资料并根据本工程的特点编制施工组织方案。提供桩基使用证及施工人员的各种上岗证件。
(2) 乙方必须严格按照国家“建筑安装工程及验收规范”按设计图纸要求进行施工，在施工过程中发现质量问题应及时向甲方反应，并接受甲方、设计单位指导、监督。
(3) 乙方在施工过程中如出现质量及安全事故，若属于乙方责任的其经济损失应由乙方负责，如有争议时质量由质监部门仲裁，安全由建设主管部门和有关部门仲裁。
(4) 乙方要指定专人做好施工的桩记录，工程竣工后应及时将资料整理好移交给甲方。
第十一条：其他事项
(1) 甲方负责协调各方面工作，并提供良好施工环境。乙方应服从甲方统一指挥共同做好文明施工。
(2) 若因设计变更、场地处理不及时、资金不能按期到位而导致材料无法供应造成停工、工期延误由甲方负责。
(3) 因四邻危房、危墙等纠纷所引起的费用与责任，均与乙方无关。
(4) 若因人力不可抗拒的自然灾害，经济责任和及本合同未详尽之处，双方应本着实事求是的精神协商妥善解决，双方确认修改签证或补充协议时本合同的组成部分。
第十二条：本工程施工机械______台、机号__________________________________________ 第十三条：本合同一式_______份、各执_______份、自双方签字起生效，验收结算支付完工程款后合同自然失效。
甲方：(盖章) 乙方(盖章)
甲方代表签名： 乙方代表签名：
13.厂房基础工程承包合同 篇十三
xxxxxxx有限公司
施工合同
甲方(全稱):xxxxxxx有限公司 乙方(全稱): xxxxx有限公司
依照《中华人民共和国合同法》《安全生产法》《江苏省劳动保护条例》《环境保护法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则，双方就下列工程相关事项条款协商一致，订立本合同。
一、工程概況
甲方将承包的工程部分内容转包由乙方施工：
工程名稱: 廠區消防管道整改工程
工程地點:
施工范圍及要求:
1、施工过程中涉及到的拆除及安装事项。
2、乙方必须在本合同规定期限内按时完工。
3、若甲方要求工程變更或追加,乙方不得拒絕,追加或變更後之工程,同屬乙方之工作范
圍。
4、对于此工程项目，乙方必须保证具有相应的安全、技术、施工资质，否则不得承接本
案。乙方承接本案后，不得擅自分包、转包、且不得雇用非专业安装人员。
5、乙方的施工人员必须持相应工种的有效特种作业证上岗，严禁无证操作，由于施工人
文件編號:SG20150708001
员违章作业所造成的后果由乙方负责赔偿，且甲方有权就此代扣相应的损失费用。
6、乙方必须配备施工负责人，甲方只负责将施工内容告知乙方，其他有关现场监
工，施工安全管理等相应工作，全部均由乙方负责。
7、乙方需親自或指派有工程經驗之代表人常駐工地，以推行並負責下列各项工作：（1）监督工程進行。
（2）管理所雇工人,並負責約束其嚴守紀律,不得有違規行動及觸犯地方治安條例。（3）進駐工地應設置安全設施如日間置紅色警告標誌,夜間挂紅燈以策安全。（4）對於工地附近人畜及公私物之安全必需預為防范,倘因疏忽導致發生任何意外及損失由乙方負責，与甲方及甲方業主無涉。
（5）乙方施工人員在工作進行中須小心防范,如发生人员意外傷害或设备、电缆等材料的损坏事宜，因此产生的全部费用由乙方負完全責任与甲方及甲方業主無涉，並不得向甲方或甲方業主提出任何賠償要求。
（6）再甲方业主区域内的任何开关、按钮，不得碰撞，触摸，严禁擅自开启。严禁再未经甲方业主安全管理人员同意的情况下，擅自进入易燃、易爆、有毒有害场所、高低压配电室以及相关危险区域，否则因而产生的各类事故，将由乙方负责全部责任。
二、材料工具：
施工一切工具均由乙方負責自備,並經甲方业主现场监督人员檢查合格始准使用。
三、工程清理：在工程完工后,乙方應即將工廠內外因施工而產生之廢物殘屑清除凈盡,否則不予驗收。
文件編號:SG20150708001
四、合同工期
1、開工日期：2017年10月31日
2、完工日期：2017年01月08日
3、總工期為 70天（包含節假日），如遇惡劣天氣（大雨、冰雹等）室外建造工程可順延，但需經甲方確認方可順延）
五、工程款
本工程付款辦法依下列之規定（如工程進度較預定進度遲緩時，甲方即刻停止付款，待乙方到達工程預定進度時，甲方再進行付款），1、甲乙雙方簽定合同之日起三日內，且材料（鋼材、彩鋼板、機具）進廠開始施工後甲
方支付乙方工程總價之零（人民幣__零__元整）
2、總工程完工並經甲方驗收合格後，甲方方支付乙方工程總額（人民幣__玖萬___元整）。
3、全款分兩期（每期時間間隔為30天）支付，每期甲方支付乙方總工程款之50%（人民幣_肆萬伍仟_元整）。付款時間在工程完工款（既總工程第二筆款項）付出後30天支付。
4、本工程爲總價承包,除非因甲方书面之要求而變更工程設計,否則乙方不得要求追加工
程款。
5、本合同工程款總價爲人民幣玖萬元整(含稅11%)。
6、施工完成待甲方业主验收完成后，验收期为30天，乙方凭发票向甲方请款，甲方会
在收到发票后30天内将货款付清。
文件編號:SG20150708001
六、環安衛管理
1.乙方全面负责本合同项目的安全管理，全面承担本项目的安全责任，严格执行操作规程，不得野蛮作业，施工过程中必须服从甲方或甲方业主的安全管理。2.乙方應遵守甲方業主工程建設安全生產有關管理規定,包括但不限于入廠管理辦法、施工廠商管理辦法等等,乙方應當嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施以及甲方業主組織的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。因非可歸責于甲方業主之事由所生之安全事故,以及由承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔一切責任。
3.若甲方或業主檢查發現乙方有違反工程建設安全生產有関管理規定之行為,每次發現甲方有權自工程款中扣除人民幣1000元作為違約金。
4.乙方施工人員需要具備施工操作能力,并且要自帶相對安全施工工具,如乙方工人因施工不當發生安全危險,需由乙方單位自行解決,甲方不負擔任何責任。
5.乙方應當遵守甲方所交付的環境安全衛生管理手冊之規定,如有違反,縱使甲方業主未受損害, 甲方每次發現仍有權自工程款中扣除人民幣1000元作為違約金;若甲方業主因此遭受損害,除違約金外,乙方應賠償甲方業主因此所受一切損失,包括但不限于因此影響甲方業主生產所生之第三人的索賠与機器人設備及人員的損害。
七、工程設計与變更
1.乙方就工程之設計与施工工具有完整之專業能力,必須滿足工程說明之要求,達成本工程之目的。
文件編號:SG20150708001 2.本合同為總價承包應由乙方自行承擔變更之費用,若现场有轻微改动，一概不得辦理追加工程款。
八、施工現場代表
1.甲方業主以黃淑秋為施工現場代表,甲方以 陳先桃為施工現場代表。乙方陳先桃同志為施工現場代表。
2.乙方施工代表具有現場監督、指揮施工之代表權。
九、保固与驗收
1.乙方必須保證全部工作完成後(包括完成物料安裝工作),實現甲方業主工程說明中之要求,并且達成甲方業主所要求之效用。
2.乙方應依施工進度要求,于工程完工後,提前三日向甲方申請驗收依甲方業主指定時間,雙方會同堪驗現場辦理驗收。
3.若驗收不合格,乙方應當立即改正或重工,若改正或重工之期間超出工期,應當計算遲延違約金。
4.若工程完工後,工作结果不符合甲方要求,此時甲方可以辦理減價驗收,經雙方協商確定減價之金額後,辦理工程款之追減。
5.乙方提供之吊杆、電線、防爆线管必須保固5年，5年內因吊杆損壞或電線等損壞造成燈具損壞、人員傷亡、設備受損等，皆由乙方承擔責任及賠償，与甲方及甲方業主無關，不得向甲方及甲方業主提出任何賠償。
十、確保整改後的消防管道符合國家標準,若無法達到驗收標準乙方需承擔所有衍生之行
文件編號:SG20150708001
政罰款,且甲方當可拒絕支付該工程之全款。
十一、協作義務
甲方應當給予乙方進廠履行合同之便利,但因履行合同之需求而進廠之乙方人員,應當遵守甲方業主廠內相關作業規定,包括但不限于入廠管理辦法、施工場管理辦法等等,如有違反,除第六條第二款与第四款所規定之違約金外,更應賠償甲方業主因此所生之一切損害,包括但不限于第三人因此向甲方業主請求之賠償。
十二、保密義務
乙方應對因履行本合約之需要而得知甲方業主之商業秘密,承擔保密義務,如為第三人之
商業秘密,更應承擔与甲方業主相同之保密義務;如有違反,應賠償甲方業主因此所受之一
切損害,包括但不限于第三人因此向甲方業主請求之賠償。
十三、違約責任
若乙方未按期完成工作、并經甲方驗收,以甲方驗收日為准,每推遲一天,應當以合同總價款(包括工程款物料价款)千分之五作為延遲違約金，并须负担甲方业主因此产生之损失。
十四、准据法与管轄法院
1.本合同或工程相關文件未盡事宜,依据中华人民共和国法律法规（如下述法律法规参考列表所示）为准，在自愿、平等的基础上，由甲乙双方进行友好的协商。2.因履行本合同所生之一切爭議,簽約各方應當友好協商解決,若爭端發生三十日仍無法解決,任一方均可以江蘇省昆山市人民法院為第一審管轄法院提起訴訟。
十五、本合同一式叁份,甲乙双各执一份。甲方财务部们一份，自雙方蓋章、簽字後生效。
文件編號:SG20150708001
乙方:(公章)
甲方:(公章)xxxxxxxx有限公司
xxxxxxxxx有限公司
註冊地址: 江蘇省昆山市開發區鍾行國際大廈1111室
註冊地址:江蘇省昆山市千燈鎮豐收東路89號
法定代表人:xxxxxx
電話:
傳真:
日期:xxxx年xx 月xx 日
法律、法规参考列表：
《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《危险化学品管理条例》
《安全生产违法行为行政处罚办法》 《建设工程安全生产管理条例》 《安全生产许可证条例》 《安全生产许可证实施办法》 《特种设备安全监察管理条例》
法定代表人: xxx
電話: 傳真:
:xxxx年xx 月xx 日
【厂房基础工程承包合同】推荐阅读：
厂房类基础施工方案09-10
搭建厂房工程合同07-23
厂房防水工程施工合同08-15
厂房出售买卖合同07-08
新版厂房租赁合同08-13
公司厂房转让合同08-23
厂房出租合同样本09-17
厂房装修施工改造合同06-20
厂房租赁合同协议书06-26
有关厂房的房屋租赁合同07-04