建筑工程协议(共12篇)
1.建筑工程协议 篇一
工程居间协议协议书锦集8篇
在当下社会,越来越多地方需要用到协议,签订协议是提高经济效益的手段。一般协议是怎么起草的呢?下面是小编精心整理的工程居间协议协议书8篇,欢迎大家分享。
工程居间协议协议书 篇1
甲方(居间人):XX
身份证号码:(XXXXXXXXXXXX)
联系地址:XXXXXX
乙方(委托人):XX
联系地址:XXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:
一、委托事项
1、开发公司(以下称“建设单位”)拟将其XYZ项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。
2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,直至最后中标,签订工程合同。
2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务
1、乙方应按照建设单位的要求,提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;
2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。
3、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
4、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。
5、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联络运作等全部费用。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的XX%向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的XX%超过前述保底居间报酬金额时,则乙方还应向甲方支付该超额部分。
3、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的XX%;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的XX%;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
五、居间费用的承担
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意承担部分但总额不超过元的居间费用。
六、违约责任
居间成功后,如果乙方未按本合同第四条第3款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效
2、如果至XXXX年XX月XX日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则本合同自动终止。
4、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:XX
乙方:XX
XXXX年XX月XX日
工程居间协议协议书 篇2
甲方(委托人):XX
联系地址:XXXXXXXX
联系电话:XXXXXX
乙方(居间人):XX
联系地址:XXXXXX
联系电话:XXXXXXXX
甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,平等自愿诚信合作的`原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方(以实际工程量为准)。每立方保证15.5元,(以扣除居间费用)。
二:乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠,如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。
四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式
1、居间成功后,甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币(税后)。
2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用:
第一次:以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。
第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方XX万元人民币。
余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。
3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间服务费不开发票,不承担任何税费及其它手续费。
五、居间费用的承担
1、如乙方提供的工程信息不真实,造成甲方所发生的实际费用由乙方承担,如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。
六、保密事项
1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,提交合同签订地仲裁委员会仲裁,或直接向当地人民法院诉讼解决。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。
合同签订地:XXXX
甲方(盖章):XX
乙方(盖章):XX
法定代表人或委托代理人:XXXX年XX月XX日
法定代表人或委托代理人:XXXX年XX月XX日
工程居间协议协议书 篇3
鉴于: xxx公司(以下简称甲方)与 先生(以下 简称乙方)通力合作,就承包“中国建设银行四川分行金融运转中心工程”一事,达成以下合作协议。
甲方的权利和义务:
一、甲方保证为承包该工程建设项目所提供的资质和有关资料真实,合法。
二、甲方为配合乙方的工作,指定专人负责沟通联络,并承诺配合乙方支付相关的差旅费,招待费等费用。
三、在本协议签订后两日内,首先向乙方支付诚信金三百万元人民币,并按乙方要求汇入指定帐户。
四、为感谢乙方的大力合作和辛苦劳动,甲方同意按工程总投资金额的4%做为劳务费和合作奖励金保证开工后三个月内分期支付给乙方,可以提前付清,具体情况双方另行协商。
五、甲方确认乙方是该工程项目签约的唯一合作伙伴。甲方有权向乙方询问该项目运作的进展情况,并有权提出合理化建议和意见。 乙方的权利和义务:
一、乙方在签定本协议并收到甲方的诚信金后,积极为甲方总承包该项目而努力工作,做好甲方与建设银行总行相关负责人直接洽谈,促使甲方尽快进入实质性工作。
二、乙方应全力协助甲方完成该项目的招、投(议)标事宜,并确保甲方对该项目投标成功。
三、乙方应为甲方在取费标准,预算金额等方面做出努力(确保甲方按一类取费),为甲方争取利益的最大化。但项目的总投资及标准以签定正式合同为准。工程保证金交纳标准及交纳时间按照正式合同约定执行。
批复的待建工程。
五、方如果没有按照本协议约定,在30个工作日内完成该项目的正式签约,乙方应无条件的在5个工作日内退还全部诚信金三百万元给甲方,过期视为违约,乙方应承担相应的违约责任。违约责任:
甲乙双方的任何一方未按照协议执行,所造成的相关损失由违约方承担(国家政策变动或建总行计划变动及大自然的不可抗力所造成的结果,双方均不负任何责任,乙方应无条件的在5个工作日内退还甲方诚心金,乙方产生的费用,双方另行协商)。
其他:
一、本协议白签定之日起,甲乙双方签字盖章后生效。
二、本协议一试四份,甲、乙双方各持两份,均有同等法律效力。
三、本协议未尽事宜,由甲乙双方另行商议确定,并做为本协议的附件存在,与本协议具有同等法律效力。
甲方签字:xxx 乙方签字:xxx
身份证号:xxx 身份证号:xxx
xxxx年 x月 x日 xxxx年 x月 x日
见证人签字:xxx
工程居间协议协议书 篇4
甲方:
乙方:
乙方委托甲方策划中介XXXXX(XXXX)一级公路建设工程(一标段)K000+000至K000+000施工项目,经友好协商,签定如下协议,共同严格履行。
一、甲方责成专人负责前期联络、了解情况,寻找可靠关系,联络乙方同项目单位领导见面,并从中策划,帮助乙方同项目单位签定施工协议或合同。
二、中介成功,合同签定之日,乙方付给甲方中介费(项目合同金)额XX%;项目施工单位预付乙方工程款5日内,乙方再付给甲方中介费XX%。
三、甲方帮助乙方联系中介业务过程中发生的一切费用由乙方承担,甲方该不负责。
四、甲方帮助乙方联系业务成功并签定了有关协议,乙方不能按协议规定按时支付中介费用,同意甲方从项目单位拨付的工程款中代扣。
五、此协议一式两份,从签定之日起生效。未尽事项,另行协商。若有争议,提请XXXX市中级人民法院仲裁。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
工程居间协议协议书 篇5
甲方(居间人): xxx
身份证号码:xxxx
联系地址:xxxx
乙方(委托人):xxx
法人代表:xxx
联系地址:xxx
身份证号码:xxx
联系电话:xxx
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:
一、委托事项
1、 (以下称“建设单位”)将其三栋研发中心的7600平方米,总造价约3000万元人民币装修工程(以下简称“该工程项目”)经甲方介绍由乙方施工,并在20xx年x月x日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。
2、 甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,已引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。
3、 本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的,并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。
2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到
建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务
1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
2、乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。
3、乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目施工合同金额的 %向甲方支付保底居间报酬。
3、居间成功后,在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元;根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定,施工工期为六个月,乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%,计45万元付给甲方。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。
五、居间费用的承担
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。
六、违约责任
居间成功后,如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效;
2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则合同自动终止;
3、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止;
4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:xxx 乙方:xxx
xxxx年x月x日
工程居间协议协议书 篇6
甲方(委托人):xxx 乙方(居间人):xxx
联系地址:xxx 联系地址:xxx
联系电话:xxx 联系电话:xxx
甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,平等自愿诚信合作的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方(以实际工程量为准)。每立方保证15.5元,(以扣除居间费用)。
二:乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠,如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。
四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式
1、居间成功后,甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共 2500万元人民币(税后)。
2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用:
第一次:以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。
第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。
余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。
3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间服务费不开发票,不承担任何税费及其它手续费。
五、居间费用的承担
1、如乙方提供的工程信息不真实,造成甲方所发生的实际费用由乙方承担,如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。
六、保密事项
1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,提交合同签订地仲裁委员会仲裁,或直接向当地人民法院诉讼解决。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。
合同签订地:
甲方(盖章):xxx 乙方(盖章):xxx
法定代表人或委托代理人:xxx 法定代表人或委托代理人:xxxx
xxxx年x月x日 xxxx年x月x日
工程居间协议协议书 篇7
甲方(委托人):xxx
联系地址:xxx
乙方(居间人):xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双
方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与 签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
3、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,并保证提供的资料真实有效;甲方负责和建设单位进行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间费用为工程合同金额(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)的 %作为酬金。
2、居间成功后,在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。当整个工程项目安装并调试完毕,通过项目验收阶段后即可支付乙方全部的居间费用(原按质保金支付比例的部分甲方不予扣留)。
3、甲方以转帐的方式支付到乙方指定账户。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方全部自行承担居间活动费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或委托代理人:
合同签订地:
合同签订日:
工程居间协议协议书 篇8
甲方(委托人):xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
乙方(居间人):xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 ‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的 。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付 万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担;居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至xxxx年x月x日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
甲方:(盖章):xxx 乙方(盖章):xxx
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:xxx
xxxx年x月x日
2.建筑工程协议 篇二
为尽快加入《华盛顿协议》, 2005年以来, 在教育部和人力资源与社会保障部的指导和支持下, 经过不懈努力, 我国现已建立了与《华盛顿协议》要求基本相符合的工程教育认证体系。随着全球经济的发展, 对工程技术人才培养的要求不断提高, 国际工程教育认证标准也随之不断调整。因此, 要做到既符合国际实质等效性, 又不偏离我国实际情况, 就要求我们关注和研究国际认证标准的变化与发展趋势, 分析国际相互认可的前提和条件, 为我国高等工程教育认证标准的制定提供有益的借鉴, 积极为我国工程教育走向国际化创造条件。
一、《华盛顿协议》的主要框架
《华盛顿协议》是由澳大利亚、美国、爱尔兰、新西兰、英国和加拿大的民间工程专业团体代表上述6国在1989年签署的国际协议。自签订以来, 《华盛顿协议》的影响不断扩大, 日本的加入意味着缔约方中有了第一个非英语国家或地区。截至2013年6月, 《华盛顿协议》共有15个正式成员和6个临时成员国家 (见表1) 。
《华盛顿协议》的主要内容包括: (1) 各缔约方所采用的工程教育认证标准、政策和程序基本等效; (2) 承认缔约方所认证的工程专业 (主要针对四年制本科高等工程教育) 培养方案的认证结果具有实质等效性; (3) 促进缔约方通过工程教育和专业训练的学生具备基本的专业能力和学术素养, 为工程实践所需做好教育准备; (4) 要求每个缔约方认真履行自己的职责, 严格开展本国或本地区的工程教育培养方案认证工作, 保证各方认证工作质量, 从而维护其他缔约方的利益[1]; (5) 严格的相互监督和定期评审制度, 使协议的相互认可持续有效; (6) 各缔约组织的认证对象不是学校, 而是各教育机构的培养方案, 强调的是培养方案所体现出的教育理念和教学目标。
二、《华盛顿协议》正式缔约方的工程教育专业认证标准研究
为了实现《华盛顿协议》的目标, 各缔约方都在“实质等效性”的基础上制定了各自的认证标准。在尊重各国家或地区文化和实际的前提下, 各缔约成员的工程教育认证标准呈现出多样性和创新性, 同时又有着许多相同之处。
(一) 正式缔约方工程教育专业认证标准略述
根据《华盛顿协议》的要求, 认证机构成为正式成员后要接受定期审查, 向其他缔约组织提交审查报告, 并接受其综合评审。如审查合格, 其培养方案继续具有实质等效性;如被认为该认证体系有明显不足, 则会被降为临时成员, 并由其他正式成员立即提供帮助解决认证体系不足问题。考虑到标准的稳定性和质量水平, 笔者在文中只对该协议15个正式缔约组织的工程教育专业认证标准进行研究和分析 (见表2) , 旨在指导我国工程教育的认证标准制定和修订工作。
注:该表根据《华盛顿协议》官方网站 (www.washingtonaccord.org/Washington-Accord/signatories.cfm) 2013年最新公布信息整理。
(二) 《华盛顿协议》正式缔约方工程教育专业认证标准框架及特点
由于《华盛顿协议》有着严格的执行程序和互相监督制度, 并且各正式成员认证机构都有着对被认证对象和工程教育质量负责的态度, 使得其工程教育专业认证标准深受教育界和工程界的广泛认可。诚然, 这与认证标准自身所具备的主要特点密不可分。
1. 兼顾统一性与特殊性。
各国或地区认证标准从整体上看来, 呈现出“既保持框架的统一性, 又兼顾内容的特殊性”这一特征, 不再只用一份工程教育认证标准作为认证和评估工作的唯一准绳。认证机构采取这种做法可能出于两方面的考虑:一是照顾本地实际, 只有多种认证标准才能满足当地需要。二是丰富自己的认证工作。虽然多样化的认证标准可能增加了认证工作量, 但是这样可以更契合申请认证方的性质和需求, 使认证评估工作更加人性化和精确化。每个国家或地区根据实际需要对于标准的划分方法不同 (见图1) , 共有三种:按工程人员类型划分;按学历划分;按工程专业划分。认证机构虽出具多种针对不同类型的认证标准, 但标准内框架和考察对象基本保持一致, 以方便互相参考和对比。
澳大利亚、爱尔兰、新西兰和英国按工程人员类型划分制定不同的工程教育认证标准, 保证了各国或地区在教育和执业资格认证上的一致性和融合性, 也为执业资格认证奠定了良好的教育基础。美国、土耳其、新加坡和韩国将标准分为通用和专业标准两类, 专业标准是在适用于基本水平专业一般标准基础之上, 依据各工程专业的特殊性而提出的具体要求。美国、台湾和爱尔兰的标准中又对学历进行了区分, 对研究生阶段的工程教育提出更高要求。
2. 以成果输出为导向。
《华盛顿协议》的等效性从实质上承认了通过工程专业教育的学生所具备的能力, 学生能力是教育质量最直接也是最有力的证明。同时, 随着科学技术的日新月异, 对工程技术人员的要求将不仅限于传统工程知识和基础概念, 而应该具备跨领域和专业团队合作的能力。这些能力的获得, 除了在实践中积累之外, 很大程度上依赖工程教育的培养。因此所有缔约方的认证标准都对毕业生能力进行了详细说明并不断调整, 从考核“教育输入” (教师教什么) 转向考核“教育产出” (学生学到什么) , 采用“以成果输出为导向”的认证标准, 更加关注教育的结果。注重“教育产出”的认证标准给了教育机构在课程设计上一定的自由度, 对培养计划也提出了新的方向和要求。教师队伍中除了具备扎实工程理论知识的学者外, 还应该广泛吸收专业工程师作为兼职教师。认证标准中也重点强调了参与工程实习训练, 除了实际动手操作外还包括专业工程师角色的学习, 以保证学生可以真正接触工业界和职业领域, 成为更有潜力的从业者。
注:澳大利亚、爱尔兰、新西兰、英国四个国家根据对工程师不同级别的划分制定了相应工程教育认证标准, 表中只介绍了该国对最高级别工程师的标准。
3. 量化认证指标。
将教育质量量化管理, 便于考察和管理教育过程以保证教育成果, 可以帮助发现教育环节中的问题并及时改进, 是近年来认证标准的发展趋势。如马来西亚的工程教育认证标准中将非工程专业课程课时分配、学时单位的详细定义、工程实践和毕业设计的时间等标准量化。认证标准中规定学术课程至少120学时 (不包括辅导课程学分) , 由不少于80学时的工程课程 (应包括适合学生的研究领域的工程科学和工程设计、项目) 和其他普通教育内容 (如数学、计算、语言、常识、合作课程、管理、法律、会计、经济学、社会科学等) 组成。从课时要求上明确规定了非工程技术专业课程的比重, 使丰富工程教育内容落实到实处, 也使学校便于操作和管理。在学时定义里, 根据不同学习形式和内容细化规定不同学时标准, 比如每周两小时的实验室或研讨会被定义为一个学时, 而专业演讲的一个学时是每周一小时。再如加拿大的认证标准中, 量化课程内容的途径与方法是以包含“50分钟的教学活动=1AU”为计量单位, 规定了每门课程的最低课时和基本课标。
三、对我国高等工程教育专业认证标准的启示
(一) 我国高等工程教育专业认证标准简介
我国高等工程教育专业认证标准 (见表3) 由中国科学技术协会制定执行, 由通用标准和补充标准组成。其中补充标准是对具体的工程学科进行描述, 涵盖13个工程专业, 每个专业的标准框架相同。
(二) 启示与建议
1. 认证标准应体现差异性。
主要是两个方面:一是针对工程技术人员的差异性, 二是针对申请认证教育机构的差异性。由于我国还没有建立起完整的工程师执业资格认证体系, 导致高等工程教育认证标准制定笼统, 针对性不强。现行的标准可能对实际中不同类别的工程技术人员要求过高或过低, 造成毕业生就业困难, 能力与现实岗位要求脱节。此外, 我国高等工程教育机构的办学目标不同, 人才培养层次参差不齐, 生源质量, 师资和办学条件等方面也存在较大差异, 而现有的高等工程教育专业认证标准并没有将职业院校考虑在内。认证标准如何体现差异性, 保证我国高等工程教育的多样化和个性化发展, 是我国高等工程教育标准制定面临的一大问题[20]。
针对这两个问题我们可以参考澳大利亚工程教育认证标准的制定, 按照工程师认证标准的分类分别制定了专业工程师、工程技术人员和工程师助理的教育标准。对于工程师助理的教育认证标准又细化成基于课程教育和职业能力两种, 分别针对大学工程教育和职业教育培训机构进行规范。教育认证标准根据特定工程人员认证标准中所要求能力来制定, 以保证通过教育产出的毕业生水平可以达到该类别工程人员的要求。虽然四种工程教育认证标准针对不同层次和类别的工程人员, 但标准的制定都基于教学环境、方案结构和内容以及质量保证这三个框架。其中要求最高最全面的是专业工程师水平的工程教育认证标准, 其余四种都由该标准指导制定, 同时根据自身特点各有侧重。
2. 认证标准应体现实质等效性。
《华盛顿协议》缔约方的工程教育认证标准中最重要的特征是强调“教育产出”的质量, 虽然我国的标准中也提到了毕业生能力方面要求, 但只是注重形式的设置并未做到实质等效于协议中的毕业生素质要求。在能力的描述上也过多参考国际已有惯例, 并没有按照我国教育实情和学生薄弱环节提出具体要求。我国高等工程教育认证标准中更侧重对教育过程的评价, 如对课程的设置、实践环节的安排以及毕业设计 (论文) 都有详细的规定, 而对毕业生能力的说明过于宽泛, 导致教育机构难以落实。对此, 我们可以参考英国对学生能力的要求规范, 在认证标准中详细描述工程师的能力标准, 并对每条能力要求配有旁注, 举例说明怎样的现象可以体现学生已满足要求。如在对特许工程师的能力中有一项能力要求:综合使用专业与非专业知识以优化现有新兴技术。旁注说明以下活动可以证明已经具备该项能力:从事正式更深造诣的学术研究;在学习和工作中开发新工程的理论与技术;拓宽工程代码、标准和规范的知识。这样的编排有利于教育机构理解标准, 制订教学计划, 同时便于认证组考察和评判, 使要求更具体更具有操作性。另外, 我国高等工程教育在课程体系中所安排的教学内容与对毕业生提出的10种能力要求不一致, 使能力要求成为空中楼阁, 缺少有力的培养方案支撑。如我国在工程专业毕业生能力要求中有一项:具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力, 但是在后面的课程体系和支持条件中未提及有关学生对外交流的任何事项。
3. 认证标准应扩大范围。
由表4可看出美国高等工程教育认证标准适用的专业范围远超于我国, 可认证专业数是我国的一倍以上。我国在农业、建筑、生物、地质、海洋、石油等工程专业都未能参加认证。现在我国已经加入《华盛顿协议》, 认证专业越多, 我国越受益, 越能将我国各方面工程人才更好地推向国际人才市场。我们需要对学科专业结构加大优化调整力度, 使层次结构逐渐趋向合理化, 人才培养类型多样, 工程技术人才培养体系更加完善。
摘要:《华盛顿协议》作为国际高等工程教育认证的权威和标准, 为高等工程教育提供专业工程教育、工程教育评价标准、专业资格认证等方面的国际交流共识, 对推进我国成为《华盛顿协议》正式缔约国, 以及我国高等工程教育的国际化和专业化有着重要的影响。
3.建筑工程协议 篇三
由于亲戚身患重病急需用钱,蒋女士无法坐视不理,于是借给了对方十万元。不到一年的时间,亲戚因病身亡。“难道我那十万元就泡汤了?”没了债务人,蒋女士陷入焦躁不安之中。日前,她为了这个难题向律师求助,因为民间借贷引发的纠纷时有发生,本刊记者也对此事进行了关注。
欠债人因病身亡,债主犯了难
2009年10月,蒋女士的一个亲戚身患重病,对方开口向其借了10万元。“毕竟是亲戚,借钱看病,是谁也不能回避的事情,再说她当时也给我打了欠条。”蒋女士说,亲戚表示今年年底之前就把钱还给她。然而,蒋女士在近日却得到了一个噩耗,她这个亲戚在10月份因为疾病复发,去世了。当初借出去的10万元没有了债务人,这下蒋女士犯了难。
对此,某律師事务所律师表示,蒋女士完全可以向其亲戚的继承人索要这笔欠款,其继承人在继承的遗产价值范围内应承担民事责任。如果这位亲戚生前的遗产出现无人继承的情形,那么遗产由社区或单位来继承,蒋女士可向社区或单位要求在其继承的遗产范围内偿还借款。
婚前借债买房,婚后共同还债
结婚之前,赵女士的丈夫购买了一套房子。据赵女士介绍,大部分钱都是其向亲戚朋友借的,丈夫仅仅出了8万元钱,房产证上是赵女士丈夫一个人的名字。
“因为丈夫的收入也不是很高,为了减轻他的压力,结婚之后,我就和丈夫共同来偿还这笔债务。”现在因为和丈夫感情不和,除了担忧之外,赵女士更为房子的问题陷入焦虑之中:这套房子还有没有自己的份?如果没自己的份,自己代为偿还的房债怎么办?
对此律师表示,该房子所有权取得于赵女士结婚前,应当属于赵女士丈夫的婚前个人财产,不是夫妻共同财产。同样道理,赵女士丈夫婚前买房借的款也是其个人债务。因此,婚后赵女士替丈夫偿还的部分债务,可以向其丈夫追偿。
情侣分手,引出“分手费”纠纷
万先生与殷女士是高中同学,两人在一次同学聚会上再次相遇并恋爱。期间,殷女士的前男友不断进行骚扰,要求殷女士支付5万元“分手费”作为补偿。她先后三次付给前男友共计5万元钱,前男友承诺,今后永不干涉殷女士的生活,但此后依然经常骚扰。没过多久,殷女士忽然提出跟万先生分手,万先生虽觉不解,但最终两人还是分了手。
之后,万先生发现殷女士已跟前男友结婚,还有了孩子,他感觉自己受了骗,找到殷女士,要求其归还当初给她老公的5万元“分手费”中的4万元,万先生认为这笔钱是他出的,由于当时两人正处于热恋期,因此没有要求殷女士出具借条。但万先生的要求遭到殷女士的拒绝,殷女士承认自己当年确实给了现在的老公5万元钱,但那笔钱是她向朋友、家人借的,与万先生和自己谈恋爱时花在自己身上的钱无直接关系。万先生对此无计可施。
对此,笔者特别提醒各位读者,在日常生活中,要证明当事人之间是否有借贷关系,需要双方有发生借贷的合意、借款的实际交付等,出具借条就是其中主要的一种证据形式。确实发生了借贷关系,一定要签订书面合同或借据,合同中应对借贷双方当事人身份信息、借款金额、借款期限、借款用途、是否支付利息及怎样计算利息等主要事项进行明确。
朋友、亲戚之间的借贷,往往基于信任或碍于情面不会出具借条,但从法院裁判的角度出发,事实必须有证据证明。如果双方发生矛盾,在借款人否认借款的情况下,出借人往往会因为证据不足而得不到法律的保护。遇到由夫妻一方提出借款要求的,最好由夫妻双方在借条上签字确认,以便表明此借款为夫妻共同借款,为日后顺利还款提供一份保障。
民间借贷如何规避风险
民间借贷如何规避风险呢?对此专家表示,首先,要注意借款用途。如果把钱借给对方用于嫖娼、赌博、吸毒、贩毒或走私等非法行为,那么该借贷关系不受法律保护。如果法院在审理中查明是非法借贷,将依法收缴上交国库。
其次,要注意对方偿还能力,注意手续完备。借钱要有借条,还款要有收据,切忌口头协议、君子协议。借条内容要详尽,如借款用途、金额、借款日期、还债期限和利息等。立借据时要亲手动笔,大小写并举,忌留空白,忌忘签名盖章。最好找个有偿还能力的人担保。
4.建筑工程资料协议 篇四
项目经理部(以下简称甲方)
施工队???(以下简称乙方)
为加快本项目施工进度,确保工程按期竣工,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商,签订本操作层施工协议书,以兹共同遵守。
第一条:工程项目
???
1、工程名称:???
2、工程地点:?
3、工程范围:??
第二条:工程数量
根据本项目施工图纸、技术规范(包括变更图纸、变更通知等)有关资料要求进行施工,按实际完成的、经甲方工程部和合同部书面复核认可的、乙方认可的数量为依据。
第三条:承包方式
本工程实行工程量清单报价形式,具体见附表“工程量清单”;
第四条:合同造价
1、本合同实行总价承包,合同执行期内单价不予调整。
2、合同总价:
3、支付方式:
合同签订后工人机具进场后5天内支付?10%(扣除保证金2万元)
???春节前3天依照现场实际发生的工资单支付前期的人工工资
???工程完成工程量的60%时可支付40%?
???工程完成工程量的80%时支付30%
???工程结束并验收合格后支付15%(并退还保证金)
???剩余的5%作为质保金一年后支付
第五条:合同工期
本合同工期为???天,从年月?日至??年?月日止。
第六条、工程预付款
本工程无预付款。
第七条:税金
本工程的所有工程税费由乙方承担,甲方代扣代缴。
第八条:结算支付程序
一、乙方应列出已完工程数量和必要的详细文字说明,完善签字手续后,提交甲方项目部,由项目部经理及有关人员核实。
二、项目部经理及有关人员接到原始的结算资料后办理结算,并且要求乙方将结算数量予以确认,乙方接到通知后应及时办理结算。
三、工程结算
1、中间结算
(1)、乙方应及时办理与变更有关的原始资料的整理、签认工作。
(2)、财务部在支付工程款时,项目部经理应扣除乙方的罚款费用及相关款项,依据结算单支付剩余工程款。
2、完工结算:
乙方办理完工结算应当具备以下条件:
(1)、按合同要求完成了所有工程;
(2)、该工程经业主验收合格;
(3)、已清理其属下所有劳务人员工资后;
(4)、已办理退场手续;
具备以上条件后,甲乙双方签订退场协议,办理完工结算,财务部根据项目部提供的结算单支付除保留金外的工程款。
3、最终结算:
由甲方财务部通知乙方办理有关保留金的支付手续。
第九条:工程进度
1、乙方应按照合同要求,积极组织本项目所需的人员、机械设备等进场,经甲方对进场人员、设备、仪器审查合格,双方签订确认书后合同生效,方可开工。
2、乙方按照经甲方批准的施工组织设计方案及单项工程施工方案积极组织本工程的施工,按期保质保量完成任务。
3、在施工过程中发现乙方有下列情形之一的,甲方有权单方减少乙方合同工程量或者解除合同,并有权将其清理出场,由此所造成的一切损失(包括另寻施工单位的进场费及赶工费)均由乙方全额承担:
(1)、在?日内无力完成任务或达不到月均衡生产能力(均衡生产能力是指工程量与总工期平均完成工程量);
(2)、存在严重的质量问题;
(3)、内部管理混乱,影响施工组织和进度的;
(4)、严重侵害甲方企业利益或损害甲方市场声誉的。
第十条:工程质量
一、乙方必须对本工程和甲方负责,严格按照技术规范要求及设计图纸,精心组织、科学施工,达到业主要求的质量等级标准(由业主、监理工程师对该工程下发的指令、命令、通知等均对乙方有效),服从甲方有关管理人员及驻地监理工程师的监督、指导,做好现场施工的原始记录及相应资料的报验工作。如因乙方原因造成工程返工,由此所发生的一切费用均由乙方自行承担。
二、乙方应按验收评定标准,对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自检评定,并将评定结果及时交甲方检查并报验。
三、工程质量应满足业主及甲方的要求,未能达到业主及甲方满意的工程,采取返工、返修或报废的方式处理,由此造成的一切损失均由乙方承担。
四、分项工程合格品率为100%;单位工程交、竣工验收合格品率:100%;
重大质量责任事故0案次。
第十一条:材料供应
一、甲方供应的材料有:主材及附材???
以上材料由甲方提供到甲方项目施工指定地点后,由乙方自提。如材料浪费,项目部应对浪费材料进行评估,浪费材料由乙方承担,财务部在支付乙方工程款时有权扣回。
二、除甲方供应材料外的其他所需工具耗材乙方可自行采购,但用于永久性工程的所有材料质量必须符合业主及甲方的技术规范要求,且须经甲方验收合格,签订确认书,由监理工程师同意后方可用于本工程。
三、乙方领料人员必须是乙方的法定代表人或其书面授权委托且说明委托权限的专门人员,对非乙方法定代表人且没有办理书面授权委托或者委托权限不明的人员,甲方拒绝办理材料领用事宜。
第十二条:甲方的权利和义务
一、为乙方提供相关的施工图纸二套,施工记录、试验、竣工资料表格格式各一份,项目技
术部门提供施工技术规范供乙方查阅。
二、合同生效后,甲方根据项目工程进度安排及时间向乙方移交工程施工区段。
三、甲方委派??刘国安???为现场工程师,现场工程师有权根据项目技术规范的标准要求,对乙方的工程进度、工程质量和安全等进行监督检查。
四、甲方有权根据工程进度的要求对乙方人员、机械设备、测量检测设备等进行统一调配。
五、甲方应按乙方提供的书面材料领用计划及时供应材料。
六、组织对已完成工程项目的再验收。
七、及时结算工程款。
第十三条:乙方的权利和义务
一、乙方委派???必须自始至终坚守工地,亲自指挥施工生产。
二、乙方不得将本合同工程分包、转包。如发现此类情况,一经核实,甲方有权对乙方的工程量进行调减或者解除合同,由此引起的一切损失由乙方自行承担。
三、乙方在施工中要严格执行业主及甲方规定的工序报验制度。每道工序完工后,只有在取得现场工程师的签认后,方可转入下道工序的施工;施工中若发生质量事故时,乙方必须立即报告甲方现场工程师,并及时提出处理措施,在取得监理工程师同意后,即应组织力量自费进行返工、返修。
四、施工中若发生变更设计,乙方应积极予以配合,不得拒绝,此类变更不影响乙方对协议所应承担的责任和义务。
五、乙方应及时办理结算。
六、乙方应承担其出入现场所需的专用或临时的一切通行费用,并有义务为在甲方其它合同区域施工的施工队伍提供施工便利。
九、非甲方过失引起的(包括自然气候条件和建设单位的原因如征地等引起的误工、闲置损失等)一切费用损失和责任,均由乙方承担,并对甲方该工程项目负责到底。
九、乙方负责各个工种的协调,因乙方单方面原因引起的纠纷,由乙方自行承担,与甲方无关。
十、遵守国家法律、法令及规章制度。
十一、乙方的主要管理人员应书面上报甲方予以认可,中途更换时,必须经甲方同意,未经甲方同意不得随意更换人员。
第十四条:违约责任
乙方不履行合同义务或者不适当履行合同义务构成违约的,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付合同总价20%的违约金。
第十五条:安全生产、文明施工
一、乙方应遵守国家安全生产法律、法令及规章制度。
二、乙方应建立内部安全管理组织机构,设立专职人员,健全安全规章制度,完善安全操作规程。保护好施工环境,牢牢树立“安全第一”的思想,并经常进行安全教育。因各种原因发生的安全事故所造成的一切损失由乙方承担。
三、乙方必须保证工程完工后物净料清,施工场内材料、机械设备摆放整齐,随时保证施工便道畅通无阻;施工期间,不合格材料不能堆放在施工现场。
四、乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负一切责任。在施工及材料搬运等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故等均由乙方承担、与甲方无任何关系。
五、乙方的主要管理人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩带岗位标帜,未经甲方同意,不得随意更换。
第十六条:费用的变更及索赔问题
一、本项目单价在施工期间不予调整。
二、对由于变更设计引起的费用调整,在业主认可并批复的情况下按以下原则进行:
1、工程量的增减,执行原单价,调整总价。
2、工程项目增加,甲方可以按同类工程项目的合同单价予以结算。
三、工程变更及索赔的原则是:乙方必须承担甲方的风险。各工序之间的衔接不得作为费用索赔的依据。
第十七条:争议的解决方法
因履行本协议所引起的一切争议,甲乙双方应当在诚实信用原则的基础上进行协商解决。如协议不成进行诉讼,由本协议签订地人民法院管辖。
第十八条:其它事宜
一、乙方跟任何第三方所签订的经济及其它合同,其权利义务均由乙方自己承担,甲方不承担任何责任。
二、如因乙方与地方单位或个人之间的欠款等争议不及时处理,地方单位或个人持有效债务凭证向甲方要求赔偿或协助扣留款项的,甲方有权随时从应付乙方的款项中扣除。
三、其它未定事宜发生后,双方根据协议精神对具体情况协商解决,并签订补充协议。
四、本协议经甲乙双方签字盖章并签订确认书后生效,(协议须双方法定代表人或者委托代理人逐页小签),工程竣工、完工结算后自行终止。
五、合同内容若有更改,必须由甲乙双方签订补充协议,并由双方法定代表人或者委托代理人签字盖章。
六、本协议一式三分,甲方两份、乙方一份。
甲方(盖章)?乙方(盖章)
甲方法定代表人:?乙方法定代表人:
(或授权代理人)??(或授权代理人)
5.建筑工程协议书 篇五
甲方:邢厂村委会
乙方:
依照有关法律法规,遵循平等,自愿,友好和诚信的原则,甲方将卫生室建设建筑工程承包给乙方施工,双方就本项目施工事项,达成协议如下:
一、工程名称:邢厂村卫生室。
二、工程地点:邢厂村部院内。
三、工程内容:建房(按合同及图纸)。
四、工程承包范围和承包形式。
1、工程承包范围:协议中第三条内容。
2、工程承包形式:包工包料。包括拆西厢房在内。
五、工程工期:开工日期2014年月日竣工日期2014年月日,本工程工期总日历天数为45天。
六、工程质量标准:
1、乙方必须按甲方提出要求进行施工,主要原材料采用优质国标钢筋,天宝325水泥,优质岩砖,清水河沙,优质粉碎白渣子。
2、地面100mm厚混凝土上铺600×600优质玻化石白色地砖(普拉迪或相当于)内墙水泥压光刷白,采用纯黑色地角线,外墙面贴优质白瓷砖,檐板雨棚下面刷白色涂料。外面采用塑钢门窗,双层中
空玻璃,房内采用钢木门,临街门窗加不锈钢防护网。院内门窗均安装卷帘门做防护。
3、每间房内4-6个孔墙壁插座,2-3个墙壁开关,主线路主插座部分均采用6平方(或大于)铜线,照明灯用线路采用2.5平方铜线。
七、工程价款及支付方式:
1、工程价款,本建筑工程总价款为人民币万元。
2、工程支付方式:一切工程建筑资金全部由乙方自己垫付施工,工程款待工程完工并给主管部门和甲方验收合格后2014年底付清。乙方必须提供正式工程发票。
八、安全施工:乙方在施工过程中的一切安全设施,有乙方自备,并加强安全管理,如出现伤亡事故由乙方负全部责任,并承包由此产生的一切费用。
甲方:
乙方:
6.建筑工程合伙协议样本 篇六
合伙人名单:
01、姓名:,性别:男,出生住址:身份证号码:
02、姓名:,性别:男,出生住址:身份证号码:
第一条、合伙宗旨
齐抓共管,同舟共济;为了集体利益,舍小我,不计个人得失;发扬艰苦创业精神,共谋发展。
第二条、合伙经营说明
01、双方从(????)开始,所有工程项目及资源完全共享,互相补给,模式按照公司级别的股份合作制进行。
02、(??)占整个股份的百分之五十一,(??)占整个股份的百分之四十九,双方实行资金累计,首次资金累计的目标是一百万,在完成本利润目标的过程中,双方每月最高工资为5000元(大写伍仟圆整)。双方除了本基本工资的开销外,不得挪用公款,否则将无条件接受从原始投入的股份金额中扣除并同时降低在整个股份中的股份额和持有率。
03、当完成首期利润一百万后,本合伙协议以增加附件的形式开始升级,双方注册公司并按照正规公司流程执行新的股份制。
04、首次投入的金额:(??)51万(大写伍拾壹万),(??)49万(大写肆拾玖万),由于本投资金额为双方凭各自关系四处筹集,因此出现的借支返还利息需要从双方合作的项目中,根据各自股份进行单独分别计息,采取各负其责的方法,自负盈亏(重要说明:双方的投入为原始投入,本资金筹集方面存在的风险由各自承担,但是资金运作的过程中产生的盈亏却要按照股份进行分摊)。
05、每一档工程项目结束后进行一次分红,资金按照比例进行重组一次,所有工程项目执行单独结算,做成本核算,资金账务完成流程后由公证处公证,数据采集证据双方各保留一份。
06、所有开支均采取双方签字的办法进行,在银行注册双方证件或者指纹信息,任何单方面的资金将无法支出;
07、本合伙经营的方式由公证处公证后将产生相应的法律效力,双方愿意自觉接受法律约束。
第三条、合伙期限
01、(???)开始的所有工程项目,合伙期限为从09年11月开始至双方同意结束合伙的时间为止。02、任何单方面的宣布合伙终止视为无效并视为单方面违法同时将追究相关法律责任比如债务追讨等; 03、合伙终止的条件必须达到工程项目结束,移交清楚,双方完全自愿解除。
04、退伙:
①、需有正当的足够的理由方可退伙;
②、不得在合伙不利时退伙;
③、退伙需提前三个月书面告知其他合伙人;
④、退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;
⑤、未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿甚至追究法律责任。
⑥、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。
第四条、合伙负责人及其他合伙人的权利
1(???)为合伙负责人。其权限是:
①、对外开展业务,订立合同;
②、对合伙事业进行日常管理;
③、出售合伙的产品(货物),购进常用货物;
④、支付合伙债务;
2、(???)的权利:
①、参予合伙事业的管理;
②、听取合伙负责人开展业务情况的报告,检查合伙帐册及经营情况;
④、共同决定合伙重大事项;
⑤、有新的项目时按照合伙负责人的方式签订合同,但是本合同仍然属于双方共同所有项目。
第五条、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3、禁止合伙人再加入其他人合伙。
第六条、合伙的终止及终止后的事项
1、合伙因以下事由之一得终止:
①、合伙期间总是纠纷不断,合伙秩序混乱;
②、合伙人都同意终止合伙关系;
③、合伙事业完成后结算清账完成不愿意继续;
④、合伙事业由于违反国家法律被撤销;
⑤、法院根据有关当事人请求判决解散。
2、合伙终止后的事项:
①、即行推举清算人,并邀请(????)中间人(或公证员)参与清算;
②、清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;
③、清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第七条、纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以向法院提出诉讼。
第八条、其他
01、本合同自订立并报经公证处公证之后起生效。
7.建筑工程协议 篇七
2010年1月21-22日,美国设备代理商协会(以下简称“AED”)的年会暨高峰论坛会在德克萨斯州圣安东尼奥市举行,中国工程机械代理商代表团在中国工程机械工业协会代理商工作委员会(以下简称“DCCCM”)杜海涛理事长的带领下一行17人参加了此次会议。AED是美国工程机械代理商的民间组织,现有会员700家。AED每年1月举行一次会员年会,每年9月举行一次高峰论坛会。2010年,AED的年会及高峰论坛会合并在一起召开。这也是DCCCM首次组团参加AED的年会。作为双方第一次官方的正式互访,DCCCM代表团与AED的理事会成员进行了专场交流,并在会议上签署了双方友好合作协议。
美国的工程机械代理制已有将近百年的时间,已形成较成熟的代理理念及模式,中国工程机械代理商代表团此行的目的是学习美国成熟的代理商运作及管理模式,就一些双方今后的合作问题进行初步的探讨。中国工程机械代理商代表团此次全程参与了AED的年会,并和部分美国代理商进行了交流。
8.超强的分手协议 篇八
1、双方手机换号后互不告知对方,更不能向周围朋友打听对方手机号、电话、传真、呼机等联系方式,双方博客关闭,QQ拖黑名单,电子邮箱联系人列表中删除彼此,老死不相往来,把过往的甘苦、欢乐,在一起的趣事、往事及共同经历的风风雨雨,永久封存在心底深处,直至其全部自然地消失在大脑的遗忘曲线里,高唱祖国繁荣富强。
2、双方尽量保证再不见面。但万一偶然遇到了,不能像《东京爱情故事》里一样停下来聊两句然后潇洒地消失在茫茫人海中,双方应互不理睬,不能向对方看两眼或两眼以上。
3、分手后,双方不能再想起对方。不能向朋友提起对方。当朋友提起对方时,应主动岔开话题,顾左右而言他,双方不能向周围人称彼此为情侣关系,不能通过朋友打听彼此的近况。
4、双方不能在背后说对方的坏话,不能怂恿或诱导别人说对方坏话。如果遇到有人当面说对方的坏话,应当主动出手还击。
5、双方不能再联系对方的亲戚。(含三代以内的旁系亲属和干亲,如干爹、干妹妹、干老表舅妈等)
6、双方不能再向对方放声歌唱《分手快乐》、《篱笆女人和狗》等与分手有关的歌曲和凄婉腔调的歌曲。不能再向对方学小狮子叫和做HI-pop动作等,以免想起往事。
7、有音乐响起,如《天黑黑》、《风筝》、《童话》、《痴心绝对》、《突然的自我》(伍佰和黄小琥版)等歌曲响起时;当别人偶然提到如“901接送”、“立科电子”、“文学青年”、“6小时”等Keywords时;当乘坐901、877、838、小绿巴及转乘其他车辆时;当点菜不小心点了三盆汤时;当发生乘车坐反了,送人送错火车站等系列糊涂事时;当骑车带人或被人骑车带时;当抱着别人或被别人抱着下楼时;以上情况出现时,不许想起对方。
8、特别注意,即使违规思念对方,也不能让对方知道。
9、不得以分手为借口,从事纵情,酗酒,飙自行车,欺负小朋友等粗暴放纵的行为。
9.建筑工程个人承包协议 篇九
发包人(甲方):
姓名/公司名称:
身份证号/统一社会信用代码:
承包人(乙方):
姓名/公司名称:
身份证号/统一社会信用代码:
鉴于,甲方需要承包一项建筑工程给乙方,双方根据平等、自愿、公平的原则,达成以下协议:
第一条:协议目的
本协议旨在明确甲方与乙方在建筑工程过程中的权利与义务,确保工程顺利、安全、按时完成。
第二条:承包范围
2.1承包范围:工程范围包括但不限于工程设计、材料采购、施工、调试、验收及保修等。具体工作内容和要求见附件一。
2.2工程期限:工程应于本协议生效之日起计算,共计____天。
2.3工程价款:工程总价为人民币____元整(含税)。
第三条:权利与义务
3.1甲方的权利与义务:
(1)甲方有权要求乙方按照本协议约定的质量、进度和成本完成工程。
(2)甲方有义务按时支付工程款。
3.2乙方的权利与义务:
(1)乙方有权获得甲方支付的工程款。
(2)乙方有义务按照本协议约定完成工程,并保证工程质量。
第四条:违约责任
4.1若甲方未按照本协议约定支付工程款,应按照逾期未付款的千分之五向乙方支付滞纳金。
4.2若乙方未按照本协议约定完成工程,应按照逾期未完成工作值的千分之五向甲方支付违约金。
4.3若因乙方原因导致工程无法按时完成,乙方应承担因此产生的额外费用。
4.4若因甲方原因导致工程无法按时完成,甲方应承担因此产生的额外费用。
第五条:争议解决方式
5.1若因本协议产生争议,双方应首先友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
5.2在争议解决期间,双方应继续履行本协议中不涉及争议的部分。
第六条:保密条款
6.1本协议双方应对本协议内容以及在履行本协议过程中获知的对方商业秘密和技术秘密予以保密。保密责任自双方签署本协议之日起至保密信息披露当月末持续有效,且不受协议终止或解除的影响。除非法律法规或有权机关明确要求,未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露前款所述保密信息。否则,应承担相应的法律责任。
6.2乙方同意在履行本协议过程中根据需要使用并保存甲方的商业秘密和技术秘密,且在协议履行完毕后将其删除或归还甲方。
第七条:法律效力和适用法律
7.1本协议受中华人民共和国法律管辖,并遵循中华人民共和国法律解释。
7.2本协议双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商的方式解决;协商不成的,应当依据法律相关规定进行诉讼或仲裁。
第八条:其他条款
8.1本协议的附件是本协议不可分割的一部分,具有与本协议同等的法律效力。附件包括但不限于附件一、附件二等。若附件与本协议约定不一致的,以附件为准;若附件之间不一致的,以附件一为准。
10.建筑工程施工合同补充协议 篇十
建设工程施工承包合同补充协议
建设单位: 安徽舒美特化纤股份有限公司(以下称甲方)
施工单位: 东方建设集团有限公司(以下称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合甲方建设的“年产60000吨粘胶短纤维工程” 项目一期工程的实际情况,为明确甲乙双方责任、权利和义务,经双方充分友好协商在2008年 4 月 8 日甲乙双方签订的《建设工程施工承包合同》的基础上特签订本补充协议以便双方共同遵守。本补充协议为双方自愿达成,凡本协议与《建设工程施工承包合同》有冲突之处皆以本协议为准。
1、工程概况
1.1工程名称:“年产60000吨粘胶短纤维工程” 一期项目锅炉房工程。
1.2建设地点:安徽省望江县经济开发区。
1.3结构型式:桩基,框架,钢结构;
1.4施工条件:施工场地基本平整,区内施工道路由乙方根据施工需要自行负责,施工用电、施工用水由甲方提供水、电源接口,乙方自行按月交纳水电费。
1.5建筑面积:约8000㎡。
1.6承包范围
锅炉房工程的桩基、土建及水电安装图纸范围内全部工作内容。
2、合同工期
2.1本工程合同总工期以厂房施工合同工期为依据,总工期为100日历天,开工日期以甲方发出的书面开工通知为准,竣工日期为全部承包范围内工作内容验收合格并移交给甲方(具备生产使用条件)之日。所有临时设施拆除,且所有施工人员、材料、机具设备等在工程竣工验收合格后15天内全部退场。
2.2除因经甲方书面签认的因甲方原因或本地区战争或本地区发生5级以上地震(依据地震局发布的地震公告)或8级以上台风等不可抗力原因造成无法施工的,工期予以顺延外,由其它原因引起的工期延误均不予以顺延工期。
2.3施工单位应自行处理好与周边四邻的关系,因周边四邻关系造成工程工期延误不予顺延。
3、合同价款及支付
3.1本工程承包形式:包工、包料、包机械含税包干图纸范围内工作内容。
3.2本合同价款采用可调价款方式确定。
3.3工程合同造价约为人民币400万元(肆佰万元整)(已下浮,其中包括土建、装璜、道路、绿化等)。根据安徽2000定额,三类综合(20.97%)收费标准,总造价下浮17.3%收取。
3.4工程结算依据:本工程按《2000年全国统一建筑工程基础定额,安徽省综合估价表》,《2005
年安徽省建筑工程定额》工程量按施工图和有效的变更联系单按实结算;按《安庆市建设工程信
息望江县信息价》,缺项部分参照安庆市信息价编制,工程造价为按实结算。
3.5采用可调价格合同,合同价款调整方法:上述工程如发生设计变更及现场签证或发包人调增、调减工程量并造成造价变动的,变更合同价款按下列方法进行。
执行
乙方已充分勘察现场施工条件,甲方除提供临时用水用电接口、本工程围墙边界线外,本工程围
墙边界内杂物清理、场地平整及可能的围墙补缺和临时大门施工均由乙方自行解决并承担费用
(现场条件以全部人员撤离、房屋拆除后的状况为准);乙方已谨慎考虑本项目材料及设备进场
交通状况及本项目与现场已建建筑的紧邻关系,如施工中发生任何矛盾与纠纷,均由乙方自行解
决并承担费用。
3.3经双方商定,以合同承包范围内工作内容。包括但不限于施工人工、机械、管理、材料、安装、调试、维护、利润、税金、保险及政策性文件规定等各项费用,今后不因竣工决算前政策
性文件调整而改变造价。
3.4造价中已包含定额范围内的各种措施费,包含但不限于环境保护费、临时设施费、检验实
验费中制作、封样、送检、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进退场费及安拆、混凝
土及钢筋混凝土模板及支架、脚手架费、已完工程及设备保护、赶工措施费、现场安全文明施工
措施费和考评费等各种措施费。
3.5 投标报价中已包含《江苏省住宅工程质量通病控制标准》及《南京市住宅工程质量通病防治
导则》要求中的各种措施技术费。
3.6 外墙保温节能节点和做法,图纸中未注明的,按通用图集施工,外墙保温施工应符合《民用
建筑节能管理规定》,投标时各项费用已包含到总价中。
3.7总价中已包含渣土管理费及卸点费、排污费、噪声污染费、占道费、扬尘整治费、民工工
资保险金等总价包干。
3.8总价中已包含定额范围内的各种规费,包含但不限于工程定额测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等总价包干;劳保统筹由甲方代扣代交。
3.13合同价款的支付
3.13.1桩基及基础施工完成,并经质量监督站验收确认为合格后,十日内支付至合同总价的10%;
3.13.2主体三层顶结构完成后十日内支付至合同总价的25%;
3.13.3主体封顶验收合格后十日内支付至合同总价的45%;
3.13.4外墙装饰及外门窗全部完成,脚手架拆除后十日内支付至合同总价的55%;
3.13.5工程竣工验收合格后十日内支付至合同总价的70%;
3.13.6工程已交付钥匙、备案完成并经决算审计双方确认后十日内支付至决算总价的85%;
3.13.7竣工验收备案完成一年后十日内支付至决算总价的95%;
3.13.8决算总价的5%作为质量保修金,施工方如能及时履行保修责任,在所有项保修期满后30
天内付清。
3.13.9其中甲控材由甲方按乙方的委托付款单代为支付,并从相应次工程款中同比例按暂定价
扣除。
3.13.10 甲方付款的同时,乙方必须出具等额的正式税务发票。
4、合同履约保证金缴纳及退还
施工合同签订前,乙方必须向甲方提交贰拾万元整的银行保函,作为履约保证金,同时,甲
方将向乙方提供贰拾万元整的银行保函作为工程款支付担保,待工程竣工验收合格后相互退还。
5、工程质量管理
乙方确保工程质量等级达到合格标准。若甲方或购房业主提出工程质量整改意见,乙方不能
按时整改到位,所引起的一切违约责任及工程质量整改所发生的费用均由乙方承担。乙方应积极
配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作,因工程质量原因导致交房和保修期间的索赔均由乙方承担,同时因乙方原因每引起一次购房业主索赔,乙方另外向甲方支付人民币200
元赔偿金。
6、现场的标准化管理、文明施工、安全施工
6.1乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理、文明施工、安全施工之规定,造成的一切后果
均由乙方负责。乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。
6.2乙方确保现场标化管理达到合格标准。
6.3鉴于现场场地比较狭小,甲方按附图所示范围划分06幢、07幢与小区03幢间的施工作业
工作区,乙方不得将临时设施搭设于03幢的施工作业工作区内,在03幢开工前半个月由甲方发
出书面通知要求乙方清退03幢施工作业工作区内一切材料,乙方应在收到通知之日15日内清场,并将场地交付甲方,否则视为乙方放弃03幢施工作业工作区内一切材料所有权由甲方自由处置。
7、违约和索赔
7.1除本协议2.2条延长合同工期外,延期竣工在一个月内按每按期一天处罚叁仟元处理,延期
竣工一个月以上按每延期一天处罚伍仟元处理。
7.2、由于承包方原因使工程达不到国家规范要求,乙方负责返工直至合格并承担由此而造成甲
方的一切经济损失并承担延期竣工交付的责任。因工程质量原因导致购房业主向甲方的索赔由乙
方承担。
7.3乙方不得对本工程实施转包,否则一经发现,甲方有权要求乙方立即清退出场,同时赔偿
因此而给甲方造成的一切损失。
7.4乙方应按合同要求完成本工程,不得因无力履行合同而消极怠工或中途退场,否则甲方有
权要求乙方赔偿合同价款30%的违约金。
7.5乙方明确本工程的项目经理为:,施工过程中不得擅自变更,每星期在现场不
少于5日,且必须参加每周召开的例会(有事须请假)。若无正当理由连续两天以上不在工地现
场,且未经甲方或监理认可,甲方有权按每次2000元人民币收取违约金。如连续5天或2个月
内累计10天不在现场,甲方有权解除合同,并追究乙方的违约责任,同时报招投标管理处备案。
7.6施工现场标化不合格,罚款壹万元整,达市级文明工地奖励壹万元整。
8、争议
双方约定,在履行合同过程中产生争议时向工程所在地人民法院提起诉讼。
9、本协议一式八份,甲乙双方各执四份,双方签字盖章之日起生效。
附页:(1)甲控材料清单(2)双方确定的清单单价表(3)06、07幢与03幢场地分界线图。
甲 方:*******乙 方:*******
签约代表:签约代表:
通信地址:通信地址:
开户银行:
帐号:
11.协议应当遵守 篇十一
2007年3月,吴某准备在距离城区较近的通化县金斗乡投资建设度假村,此想法和乡里开展的招商引资工作不谋而合,自然得到乡里的大力支持,各项筹备工作进展都十分顺利。但是在施工过程中,金某的三间房子成为了阻碍。
金某也是金斗乡的一个农民,家里的三间60平方米的平房正好处于度假村的规划范围内,吴某为修建度假村,要求购买该房屋,但金某却坚决不同意出售。金斗乡政府也多次出面协调,但金某态度十分坚决。无奈之下,金斗乡政府转化思路,于4月12日主持双方达成换房协议:金某将自有的60平方米平房腾出转让给吴某建设度假村,吴某于90日内在双方确定的范围内给金某重新盖一座新房,并就房屋建设标准及相关规格进行了具体约定。此后,金斗乡政府协助吴某办理了土地使用权和其他相关手续,并口头为双方的协议提供了保证担保:如果吴某不给金某盖新房,乡政府负责给盖。金某按约定腾出了房屋,吴某的度假村工程也得以施工,并按照约定选址为金某盖新房。
但在金某的新房只盖好了“大框”后,吴某却不再继续履行义务了,将全部精力都投入到度假村的建设。金某多次找到吴某要求其继续施工,吴某都不以为然。为了不影响自己的居住,也有效避免损失的进一步扩大,金某便在吴某已经盖好的“大框”基础上继续施工,并保留了建筑材料和人工费证据13000元。
房屋盖好后,金某又多次找到吴某和金斗乡政府,要求他们支付自己为房屋收尾而花费的13000元材料費和人工费,但都没有得到满意的答复。
2008年2月,金某将吴某和金斗乡政府告上法庭,并提供了原房屋产权证复印件一份;换房协议书一份;有关新房质量规格要求的说明书一份 ;房屋在建至大框时的照片15张;有关建筑材料及人工费的收据34张;担保证明一份和收据明细表一份。
法院经审理后认为:原、被告双方的换房协议合法有效,对双方均具有约束力,双方均应按照约定全面履行自己的义务。本案原告金某依约腾出房屋转让给被告吴某使用,而被告却未完全依约履行义务,应承担相应的违约责任。原告金某因完成房屋后续工程所花费的13000元,应视为被告违约给原告造成的损失。关于保证问题,通化县金斗乡人民政府明知国家机关不得作为担保人仍为被告担保,导致担保合同无效,应对原告的损失承担连带赔偿责任。判决被告吴某赔偿原某经济损失13000元;被告金斗乡人民政府对以上债务承担连带赔偿责任。
【法官说法】
12.建筑工程协议 篇十二
目前, 建筑设备监控系统 (BAS) 正在向系统集成方向发展, 将各种智能化子系统集成在一个网络平台上。BACnet标准的提出正是由于建筑物中的机电设备种类繁多的背景下而制定的, 它是建筑设备监控系统的信号传输与数据通信的标准统一通信协议。而为实现智能化管理的建筑的发展一直与以太网有着密切的联系。首先, 智能建筑的综合布线系统和计算机网络系统的重要目的之一就是为实现信息共享提供传输通道和数据交换设备;其次, 随着网络的发展, 智能建筑与以太网之间相互结合是未来的一种趋势, 可以看到目前基于以太网的智能建筑应用技术和产品大批的涌现出来。而把TCP/IP协议与BACnet标准相结合, 使用TCP/IP协议来实现BACnet网络的互联与报文传输, 必将为智能建筑向开放性和灵活性的发展提供更广阔的空间。
2 BACnet与TCP/IP简介
BACnet (Buliding Automation Control network) 是由美国制冷采暖空调工程师协会 (简称ASHRAE) 组织的标准项目委员会制定的开放性协议标准。它确立了不同厂家的产品在不依赖任何专用芯片组的情况下实现相互开放通信、协同工作, 最终达到预定的监控目标。
BACnet协议参照国际标准化组织 (ISO) 制定的开放系统互连参考模型 (OSI/RM) 的体系结构, 采用了分层思想, 同时根据建筑设备监控系统的具体特点进行简化, 如图1所示。
TCP/IP是Transmission Control Protocol/Internet Protocol的简写, 中译名为传输控制协议/因特网互联协议, 又名网络通讯协议, 是Internet最基本的协议、Internet国际互联网络的基础, 由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。TCP/IP定义了电子设备如何连入因特网, 以及数据如何在它们之间传输的标准。协议采用了4层的层级结构, 每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。通俗而言:TCP负责发现传输的问题, 一有问题就发出信号, 要求重新传输, 直到所有数据安全正确地传输到目的地。而IP是给因特网的每一台电脑规定一个地址。
3 BACnet协议的特点
3.1 专用于楼宇自控网络, 具有高效的特点。
BACnet标准是专门为建筑设备监控系统定制的标准, 定义了许多建筑设备监控系统所特有的特性和功能。与其他标准相比, BAC-net标准具有高效的优点。
3.2 完全开放, 技术先进。
BACnet标准是由非盈利学会制定的标准, 具有完全的开放性和广泛的参与性, 从而使BACnet标准可以博采众长, 不断注入新技术, 始终代表建筑设备监控领域的最高技术水平。
3.3 具有良好的互连特性和扩展性。
BACnet标准虽然从体系结构上定义了不同的局域网络, 但BACnet标准可以扩展到其他任意通信网络。例如, BACnet/IP标准可以实现与以太网的无缝互连。
3.4 具有良好的伸缩性。
BACnet标准没有限制BACnet系统中设备节点的数量, BACnet集成系统可以由几个设备节点构成一个极小的监控系统, 也可以形成一个规模极大的超级大系统。如美国GAS集成的GEMnet系统, 该系统具有11个建筑设备监控系统, 集成总建筑面积达180万平方米, 横跨3个州。
3.5 应用领域不断扩展。
BACnet标准最初仅用于暖通空调设备监控系统。由于BACnet标准具有良好的互连性和互操作性及扩展性, 在开放模式环境下, 该标准的应用领域不断扩展。目前该标准已广泛应用于楼宇设备的各个领域, 如给排水系统、照明系统、安全防范系统等。
4 符合TCP/IP协议与BACnet标准的楼宇自控系统结构
建筑设备监控系统网络由2种网络构成:以太网构成主干网络;M S/T P构成现场网络。产品系列分为4类 (每类可以有多个型号) :BACnet工作站 (支持ISO 8802.3或TCP/IP) 、直接数字控制器DDC (支持ISO 8802.3或MS/TP) , BACnet路由器 (支持ISO 8802.3和MS/TP) 、MS/TP中继器, 如图2所示。
5 基于TCP/IP协议与BACnet标准的建筑设备监控系统在工程项目上的应用
5.1 工程概况
工程的建筑面积约为9万平方米, 建筑层数为地下一层, 地上六层大空间楼层结构, 建筑高度为54.55m;工程用途主要以展览、会议为主, 并包含部分教学、商业、金融等。工程所属设备监控点数为4400点左右, 属于大型建筑设备监控系统。
建筑设备监控系统监控的对象包括:暖通空调系统、给排水系统、变配电系统、电梯系统等。
5.2 系统选型
为满足本工程智能化系统工程的使用要求, 从系统架构采用以太网交换技术和相应的网络结构方式, 按业务需求规划。从使用功能上划分为2个通信网络, 其中一个为“办公网”用于大楼语音、数据处理以及上、下级同属单位之间的数据互联、共享等;另外一个为“设备网”用于大楼安全防范、建筑设备监控等系统。根据建设单位对楼内机电设备进行综合管理, 以保证设备安全、高效、节能地运行要求, 建筑设备监控系统基于“设备网”平台采用Honeywell-TREND楼控系统构建一级网络两级设备, 如图3所示。管理平台与现场DDC采用BACnet IP通讯协议进行数据交换, DDC与模块之间采用专用通讯线缆, 每台DDC控制器最大支持15个I/O扩展模块, 每台DDC均内嵌WEB服务功能, 能独立于管理平台进行工作。
5.3 系统实施
综合考虑图2、图3的系统结构, 系统由上至下将控制中心系统工作站连接至“设备网”主干网络, 楼内各楼层弱电间内BACnet路由器根据区域划分将其布线范围内的现场DDC控制器 (IQ3) 就近引接, 再由IQ3控制器就地与所监控对象通过专用通讯线缆进行连接。在DDC网络设计中, 分别按监控设备数量、类型及分布区域合理划分控制区域, 联入大楼“设备网”的综合布线系统的框架中, 真正做到弱电系统的完整统一。且弱电间内的网络接入设备与现场DDC均按相关规范设计要求留有裕量, 保证系统的可扩展性。由于整个系统中系统控制器和应用控制器都是符合B A C n e t协议的, 系统工作站963监控软件可以自动搜寻BACnet网络内的设备, 只要是符合BACnet协议的设备硬件被添加进来, 系统管理平台即可自动更新网络。新的设备一旦被检测到, IQ3控制器中的被控对象也就装载成功。当第三方设备探测到后, 它们的被控对象就可以立即添加到系统中。
6 结语
本工程通过Trend IQ3以太网建筑设备监控系统设备, 采用TCP/IP协议与BACnet标准, 完成了建筑设备监控系统设计。针对于大型公共建筑, 基于BACnet技术的楼宇控制网络既保证了通讯速率, 也意味着系统集成相对容易, 通过开放式的TCP/IP协议可以很轻松地与任何智能建筑系统进行集成。通过建筑设备监控系统这个“工具”, 可以将建筑的不必要的消耗减少, 延长设备的使用寿命, 减低大楼的运行成本, 从而减少一次资源的消耗, 从长远来看是一项利国利民、造福千秋的事业。
参考文献
[1]海现代建筑设计 (集团) 有限公司, 上海现代建筑设计 (集团) 有限公司技术中心.GB/T 50314-2006智能建筑设计标准[S].北京:中国计划出版社, 2007.
[2]中国建筑东北设计研究院.JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社, 2008.
[3]董春桥.智能建筑自控网络[M].北京:清华大学出版社, 2008.
【建筑工程协议】推荐阅读:
建筑工程总评合作协议06-24
建筑挂靠管理协议11-18
建筑水电装饰协议12-03
建筑材料购买协议10-27
建筑工程改造施工协议书10-21
建筑脚手架分包协议06-19
建筑方案设计委托协议08-13
建筑联营合作协议书10-19
建筑工程劳务分包施工协议书11-06
建筑劳务分项承包协议书07-05