一级建造师真题免费

2025-01-03

一级建造师真题免费（共4篇）

1.一级建造师真题免费篇一

2010一级建造师考试真题《市政工程》考题及答案（1）

导读：为了帮助大家了解、学习真题，以真题为工具更好地进行一级建造师考试复习，网校特整理出：2010一级建造师考试真题《市政工程》考题及答案，以供大家参考学习！更多真题请参考：一级建造师考试历年真题（2007—2010年）汇总

一、单项选择题(共20题、每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1、刚性路面在行车荷载作用下的破坏取决于(弯拉强度)A、抗弯强度;B、抗剪强度;C、弯拉强度;D、抗拉强度

【刚性路面在行车荷载作用下产生板体作用，抗弯拉强度大，弯沉变形很小，呈现出较大的刚性，它的破坏取决于极限弯拉强度】

2、石灰工业废渣稳定土基层区别于水泥稳定土基层和石灰稳定土基层的特性为(抗冻性)。A、收缩性;B、水稳性;C、早期强度;D、抗冻性;【二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。】

3、通常地表水的处理方法为(原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒)A、沉淀，混凝，过滤，消毒;B、原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒 C、过滤，沉淀，混凝，消毒;D、过滤，混凝，沉淀，消毒

【一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程，适用于浊度小于3mg/L河流水】

4、标号为C、40预应力混凝土强度，设计无要求时不得低于(30MPA)A、30;B、30.5;C、40;D、50 【400×75%】

5、以下属于自然补偿器的是：Z型补偿器 A、波形(波纹)补偿器;B、Z形补偿器;C、Ⅱ形补偿器;D、填料式补偿器;【自然补偿器分为L形和Z形两种，安装时应正确确定弯管两端固定支架的位置。】

6、柔性止水带的搭接方式应采用：AB胶 A、螺栓;B、打孔后穿铅丝;C、AB胶;D、热熔连接

【衬砌施工缝和沉降缝的止水带是柔性塑料或橡胶垫子，施工时搭接部分用胶水临时粘接，完工后靠混泥土板之间压力密封止水。】

7、路面的受力层是(基层)A、上面层;B、下面层;C、基层;D、垫层;【基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到土基】

8、土压力中最大的是(被动土压力)A、静止土压力;B、主动土压力;C、被动土压力;D、合成土压力

【这个题目是不让你考0分，与前05年试题也重复】

9、泥质防水层技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术，质量检验项目包括渗水试验及(碾压压实度)两项。A、HDPE膜的进货质量 B、施工场地及季节 C、防水层厚度 D、碾压压实度

【P151: 严格执行检验频率和质量标准,检验项目包括压实度试验和渗水试验两项】

10、采用浅埋暗挖法施工时，多层多跨度结构的地段宜采用的开挖方法是(柱洞法)A、正台阶环形开挖法、B、洞桩法、C、双侧壁导坑法;D、柱洞法

【柱洞法施工是先在立柱位置施作一个小导洞，当小导洞做好后，在洞内再做底梁，形成一个细而高的纵向结构，适合多层多跨，P99页】

11、沥青混泥土A C、与沥青碎石AM的实质性区别在于(混合料的空隙率不同)A、级配比例严格;B、加矿质填料;C、加矿质细料;D、混合料的空隙率不同

【1K432041沥青混合料分沥青混凝土(AC)和沥青碎石(AM)混合料两者的区别在于AC加矿质填料，级配比例严格。其实质是混合料的空隙率不同】

12、一个净高6M的水池，满水试验注水时间至少需要(5天)A、3;B、3.5;C、4;D、5 【注水每天不超过2米24h+每天间隔24h+第二天不超过24h+间隔24+最后注水24小时】

13、深基坑支护结构板墙部分材料可以回收的是桩是(SMW桩)A、钢板桩;B、组合SMW桩;C、钻孔灌注桩;D、地下连续墙

【SMW桩结构的特点主要表现在止水性好，构造简单，型钢插入深度一般小于搅拌桩深度，施工速度快，型钢可以部分回收、重复利用】

14、城市输配系统由低压和中压B或低压和中压A两级管网组成的管网是(二级系统)。A、一级系统 B、二级系统 C、三级系统;D、多级系统

【二级系统：由低压和中压B或低压和中压A两级管网组成】

15、沉桩施工的要求(重锤低击)。A、重击低垂;B、重锤低击;C、先沉浅的，后沉深的 D、先沉坡脚，后沉坡顶

【锤击初始宜用较低落距，锤击过程应采用重锤低击。】

16、竣工质量(评估?)报告出具人是(质监站)【若是申报用的质量评估报告，应为监理出具。若为最终存档的质检报告，应为质检站】

17、工程量综合单价法计价：人工费+材料费+机械费+措施费

18、以下关于，错误的是()。A、接口回填;B、检查井;19-20题略

二、多项选择题(共10题，每题2分，每题的有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21、下列关于湿陷性黄土处理正确的是(灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩)【P10在湿陷性黄土地区施工应注意采取特殊的加固措施，可采取灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩等成本低、施工简便、效果好的方法进行处理】

22、钻孔灌注桩塌孔原因为(地层土质太松;护壁泥浆性能差;钻孔过快;成孔后注浆太慢)【P218钻孔灌注桩的塌孔与缩径产生的原因基本相同，主要是地层复杂、钻进进尺过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注等原因所造成】

23、压路机压实操作原则有(先轻后重、先静后振、先慢后快，轮迹重叠)【干扰项先高后低】

24、HDPE膜的质量控制要点是(韧度，厚度、强度、均匀度)【HDPE膜的质量是工程质量的关键，特别要严格检验产品的外观质量和产品的均匀度、厚度、韧度和强度，进行产品复验和见证取样检验。】

25、顶管井内应安装的设备有(导轨，顶铁，油泵，千斤顶)【1K415016 普通顶管法施工技术】

26、沥青再生剂的指标(粘性，流变性，溶解分散能力，表面张力)【P28沥青再生剂的技术要求是：1.必须具有软和与渗透能力，即具备适当的黏度;2.必须具有良好的流变性质，复合流动度接近1，显现牛顿液体性质;3.必须具有溶解分散沥青质的能力，即应富含芳香分。可以再生效果系数K一再生沥青的延度与原(旧)沥青延度的比值表征旧沥青添加再生剂后恢复原沥青性能的能力;4.具有较高的表面能力;5.必须具有良好的耐热化和耐候性】

27、盾构法施工现场的设施布置说法正确的是(盾构应置于混泥土基础之上、气压盾构应设空压机、泥水式盾构设泥浆处理和中央控制、土压式盾构设出土和堆土设施)【1K413022 盾构现场的平面布置包括：盾构工作竖井、竖井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变配电间、电机车电瓶充电间等设施以及进出通道。】

28、在支架上现浇预应力混凝土连续梁，下列说法正确的是(验算倾覆的稳定系数不得小于：1.3;临时固接;悬臂合龙顺序先边跨、再次跨、后中跨;挂篮与梁质量比0.7)【【【P63，1K412041】】】

29、关于补偿器的说法正确的是(管道与检查井洞口处已回填，支架一端导架，临时固定松开，带插管)【IK415021 热力管道施工与安装】

30、关于管道回填正确的是(竖向支撑，人工两侧回填，化工塑胶管回填中粗沙)【IK415021 管道施工与安装】

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)背景资料某工程招标，1300万，工价固定合同，工期130天，A公司中标后50天才被通知签订合同，要求立即进场。又突然要求压缩为90天。A公司为了赶工期，更换有经验的项目经理人选。地下出水没有控制好，全面上涨，耽误工期造成损失。

2010一级建造师考试真题推荐阅读:

一级建造师网上招生面授招生教材80折起优惠一级建造师面授,建设部原命题师资,100%保过

通关必看：2011年一级建造师考试精选模拟试题 2011年版一级建造师教材(四科)变化内容汇总

做法1：制定材料控制质量保证措施做法2：焊工不够，挑选会的来问题

1、补充质量保证措施方案(4分)

2、指出招标方的违规之处。(4分)

3、项目部的违规之处。改正之。(4分)

4、项目经理应具备的条件(4分)

5、由于地下水没有控制好造成损失，施工单位可否索赔?(4分)参考答案：

1、人机料法环(只要答对其中4点，每点1分)

2、甲方不对。中标通知书发出之日起30日应签订合同。(2分)变工期不对(1分)，应通过监理协商，变更合同，手续(1分)。

3、不对。1)焊工特种作业持证上岗(1分)(2)新手3个月实习期(1分);(3)离岗时间超过6个月，重新考试(1分);4)安全教育及技术交底后(1分)

4、建造师资质(2分);安全B证;无大过错;(2分)

5、地下水没有控制好，不可索赔(2分)，属于施工方自己的原因(2分)。(二)背景资料

水池施工，原来建筑物很近，水泥用量不多一次进货。施工中为降水设计方重新进行降水设计，比原来增加了工程量。

事件1：项目部凭经验决定改变基坑支护方案，由外锚杆改为土钉支护，结果出现相邻建筑物开裂事故。

事件2：浇注混泥土，高差2米，向下采用圆筒溜槽方法来|源_于:学*慧/教.育$网*XuＥHuiedu.Com 事件3：监理要求出具水泥检验证明，停工耽误7天。造成损失。

2010一级建造师考试真题推荐阅读:

一级建造师网上招生面授招生教材80折起优惠一级建造师面授,建设部原命题师资,100%保过通关必看：2011年一级建造师考试精选模拟试题 2011年版一级建造师教材(四科)变化内容汇总

问题

1、补充水池施工施工方案内容(4分)

2、对事件1进行分析，项目决策，应该怎么做(4分)

3、事件2的做法对不对?(4分)

4、增加降水工程费用是否可索赔?监理的停工令对错与理由(4分)

5、能否向业主或水泥商索赔。(4分)参考答案：

1、危险性较大的工程，现浇钢筋混凝土水池施工前，应编制施工方案，主要内容包括结构形式、施工工艺及流程、模板及其支架设计。应补充：满水试验方案，抗浮措施方案，预应力浇筑方案，吊装方案等。(只要答对其中4点，每点1分)

2、这个事故是项目部的重大决策失误(1分)。变更这么重要的方案属于重大决策，仅仅凭经验不对。(1分)应与设计监理洽商，通过计算(1分)，可行的话，要办理变更手续，审批后实施(1分)。

3、圆筒溜槽可一减少混凝土对构筑物的冲击位移，是工地常用做法(2分)。但高度应减低1米(2分)。

4、可以索赔，是设计变更代表建设方的(2分)。监理是对的，因为时间超过了水泥的质保期6个月，可能受潮不能用。应检验，不好的话应重新进货。(2分)

5、不能向业主索赔(1分)，属于自己管理问题造成的损失(1分)。但可以要求水泥供应商负责(1分)，应该按照合同约定(1分)。(三)背景资料

某城市管道工程，长900m、分为3段，每段300m。

做法1：热力管道功能试验的为强度试验和气密性试验，均为1.5P，及24h.做法2：管沟中的平基与管墩基础分别浇注

http://学~慧|教|育_网_xｕeHuiEdu.Com 做法3：机械挖槽开挖一次到底，测量员只控制高程和宽度，人工找平后进入后面的工序

2010一级建造师考试真题推荐阅读:

一级建造师网上招生面授招生教材80折起优惠一级建造师面授,建设部原命题师资,100%保过

通关必看：2011年一级建造师考试精选模拟试题 2011年版一级建造师教材(四科)变化内容汇总

问题

对做法逐条分析，指出正确做法。

1、不对。热力管道功能试验为：强度试验1.5P，稳压10min，检查无渗漏、压力降，后降至设计压力，稳压30min，检查无无渗漏、压力降为合格。(2分)气密性试验1.25P，不小于0.6MPa，保持1h, 压力降不大于0.05MPa。(2分)试运行72h.(2分)

2、不对。管沟中的平基与管墩基础应一次浇注。(2分)为了提高强度原因(2分)。

3、不对。沟槽深应分层开挖，管底基础到管顶以上o.5m范围内必须人工回填;(2分)，控制开挖中心线(2分)，验收复测(2分)，应用坡度板找平(2分)，请设计验槽后才可以进入后面的工序(2分)。(四)背景资料

某桥梁工程，A标段上下层结构，上部为现浇预应力混凝土连续梁三跨，已中标在做;B标段欲通轻轨的桥，在A标段中间，高出3.5米，为方便管理也让做。

项目部做法1：桥底下小溪水流不大，河道窄。用双洞管函。回填后做浇筑支架的基础。但后来情况变化B标不能这么做了。

做法2：钢梁(支架)用1.1倍的载荷进行了预压。XueHuiEdu.Com _ Bbs.XueHuiEdu.Com

2010一级建造师考试真题推荐阅读:

一级建造师网上招生面授招生教材80折起优惠一级建造师面授,建设部原命题师资,100%保过

通关必看：2011年一级建造师考试精选模拟试题 2011年版一级建造师教材(四科)变化内容汇总

问题

1、双洞管函设计时，应考虑那些问题?(6分)

2、(挂篮)支架基础预压的作用是什么?(本题内容可能有意超出书本)(6分)

3、现浇梁预拱度设置，除了考虑施工载荷引起的弹性变形，还应考虑那些载荷与变形?(6分)

4、B标连续梁可采用怎么样的浇筑方法?(6分)

5、写出该方法的浇筑顺序。(6分)参考答案：

1、双洞管函的方法很好，设计考虑①管涵横截面应满足最大流量的要求(2分)②管函本身强度应满足要求(2分)③满足上层荷载的要求(2分)

2、挂篮预压的目的：(1)检验支架的强度和稳定性(2分)(2)检测支架承受载荷引起的弹性及非弹性变形量(2分)(3)检测支架承受载荷后地基的沉降变形(2分)(“采用挂篮悬浇主梁时，挂篮设计和主梁浇筑时，应考虑抗风振的刚度要求;挂篮制成后应进行检验、试拼、整体组装检验、预压，同时测定悬臂梁及挂篮的弹性挠度、调整高程性能及其他技术性能。”)

3、应考虑风振的刚度要求(2分)，梁本身总量荷载，机具荷载等(2分)引起的非弹性变形(2分)。

4、现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有支架法、移动模架法和悬臂浇筑法。(3分)本题宜采用悬臂浇筑法(3分)。

5、悬臂浇筑顺序：①在墩顶托架或膺架上浇筑。号段并实施墩梁临时固结;②在0号块段上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段;③在支架上浇筑边跨主梁合龙段;④最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。(6分)(五)背景资料

某道路工程，南北幅分开做，路基工作包括雨水井……项目部画了网络图。问题

(1)指出网络图的关键线路(6分)XueHuiedu.Com(2)将网络图转换为横道图(6分)(3)那些分部分项工程可用流水作业，压缩工期(6分)(4)雨季施工措施补充(6分)(5)改性沥青路面的施工技术要求(6分)

2010一级建造师考试真题推荐阅读:

一级建造师网上招生面授招生教材80折起优惠一级建造师面授,建设部原命题师资,100%保过

通关必看：2011年一级建造师考试精选模拟试题 2011年版一级建造师教材(四科)变化内容汇总

参考答案：

1、关键线路(最长的线路均为149天)有2条： ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨(3分)①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑨(3分)

2、横道图：依样画表格，画横线条，每一格10天，每项工作的最早开始时间和持续时间上下对齐。(6分)

3、可用流水作业，压缩工期是关键工作的上的南北幅的路基路面，可以同时施工，交叉作业。(6分)

4、雨期施工：①以预防为主，掌握天气预报和施工主动权。②工期安排紧凑，集中力量打歼灭战③做好排水系统，防排结合④准备好防雨物资，如篷布、罩棚等⑤加强巡逻检查，发现积水、挡水处，及时疏通。道路工程如有损坏，应及时修复。(只要答对其中3点，每点2分)

5、SMA改性沥青的摊铺，与普通沥青路面基本相同(2分)，不同的是：温度比普通沥青高 10 ～20 ℃，间歇式拌合设备生产，拌合时间经试拌确定，不宜少于 45s，贮存时间不宜超过 24h，宜随拌随用，初压温度不低于 150 ℃，碾压终了的表面温度应不低于90 ℃，遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。(只要答对其中4点，每点1分)

2.一级建造师真题免费篇二

1.已知年名利率为8%，每季度复利计息一次，则年有效利率为（）。A.8.8% B.8.24% C.8.16% D.8.00% 参考答案：B

解析：（1+8%/4）4-1=8.24% 2.某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）。A.331.01 B.330.75 C.315.25 D.315.00 参考答案：C 3.对某技术方案的财务净现值（FNPV）进行单因素敏感性分析，投资额、产品价格、经营成本以及汇率四个因素的敏感性分析如下图所示，则对财务净现值指标来说最敏感的因素是（）。

A.投资额 B.产品价格 C.经营成本 D.汇率参考答案：B

解析：斜率最大最陡的最敏感 4.某项目估计建设投资为1000万元，全部流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，各年净收益均为270万元。则该项目的静态投资回收期为（）年。A.2.13 B.3.70 C.3.93 D.4.44 参考答案：D

解析：转换成表格，累计净现金流量为0的点为静态投资回收期。4+[4/（4+5）]=4.44年

5.施工图预算审查时，利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层，等工程量进行审查的方法，属于（）。A.分组计算审查法 B.重点审查 C.筛选审查法 D.对比审查法参考答案：A 6.企业持有一定量的现金用于保证月末职工的工资发放，其置存的目的是为了满足()需要。A.交易性 B.投机性 C.预防性 D.风险管理参考答案：A

解析：交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要。

7.2017年某施工企业施工合同收入为2000万元，兼营销售商品混凝土收入为500万元，出租起重机械收入为80万元，代收商品混凝土运输企业运杂费为100万元，则2017年该企业的营业收入为()万元。A.2680 B.2580 C.2500 D.2000 参考答案：B 解析：营业收入=主营业务收入+其他业务收入=2000+500+80=2580，不包括代收的。

8.国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应包括材料设备市场价、运输费和()。A.港口费 B.样品费 C.银行手续费 D.采购保管损耗费参考答案：D

解析：在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应为施工现场交货价格。通常按下式计算：预算价格=市场价+运输费+采购保管损耗 9.实物量法编制施工图预算时采用的人工、材料、机械的单价应为()。A.项目所在地定额基价中的价格 B.预测的项目建设期的市场价格 C.当时当地的实际价格 D.定额编制时的市场价格参考答案：C

解析：用实物量法编制施工图预算，主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量，分别套取预算定额中工、料、机消耗指标，并按类相加，求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量，然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价，求得人工费、材料费和施工机械使用费，再汇总求和。

10.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率为6%,则该方案的财务净现值为()万元。计算期（年）0 1 2 3 净现金流量（万元）-1000 200 400 800

A.147.52 B.204.12 C.216.37 D.400.00 参考答案：C

解析：-1000+200/（1+6%）+400/(1+6%)2+800/（1+6%）3=216.38 11.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程在2018年5月15日发布招标公告，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价(没有超过批准的投资概算)。对此情况招标人应采取的做法是（）。A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日 B.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日 C.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日 D.宣布此次招标失败,重新组织招标参考答案:C

解析：招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足15天的，应相应延长提交投标文件的截止时间。

12.招标方编制工程量清单时有以下工作：①确定项目编码:②研究招标文件，确定清单项目名称：③确定计量单位；④计算工程数量:③确定项目特征,正确的顺序是（）。A.①②③④⑤ B.①②⑤③④ C.②③⑤④① D.②①⑤③④ 参考答案：B

解析：分部分项工程项目清单的编制：包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容。

13.施工企业采购的某建筑材料出厂价为3500元/吨，运费为400元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为5%，则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料单价为（）元/吨。A.4176.9 B.4173.0 C.3748.5 D.3745.0 参考答案：A

解析：材料单价+（原价+运费）*（1+损耗率）*（1+采购保管费率）=（3500+400）*（1+2%）*（1+5%）=4176.9 14.施工企业向银行结售汇时发生的汇兑损失应计入企业的()。A.生产费用 B.财务费用 C.管理费用 D.间接费用参考答案：B

15.某施工企业2017年的经营业绩为营业收入3000万元，营业成本1800万元,税金及附加180万元，期间费用320万元，投资收益8万元，营业外收入20万元。则该企业2017年的利润总额为()万元。A.908 B.720 C.728 D.700 参考答案：A

解析：营业利润=营业收入-营业成本-期间费用+收益-损失=3000-1800-320+8=888；利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=888+20=908 16.采用ABC分析法实施存货管理时，A类存货的特点是()。A.品种多且应用广 B.品种少但占用资金多 C.品种多但占用资金少 D.数量少且占用资金少参考答案：B

17.根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优选用（）。

A.招标人的材料供应商提供的材料单价 B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值 C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价 D.当时当地市场的材料单价参考答案：C

解析：—般情况下，编制招标控制价，采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价，工程造价信息未发布材料单价的材料，其材料价格应通过市场调查确定。

18.某工程采用工程量清单招标，招标人公市的招标控制价为1亿元。中标人的投标价为8000万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元，所有合格投标人的价平均为9200万元，则该中标人的报价浮动率为（）。A.11.0% B.9.0% C.8.5% D.8.0% 参考答案:B 解析：招标工程：承包人报价浮动率L =(1-中标价/招标控制价）x100%=1-9100/10000=9% 19.某企业年初花费30万元购买企业拥有且预期会给余业带来经济利益的一套设备，在会计核算中应归属的会计要素是（）。A.负债 B.资产 C.费用 D.收入参考答案：B

20.某拟建单位工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，编制该单位工程概算宜采用的方法是()。A.概算定额法 B.概算指标法 C.预算单价法 D.类似工程预算法参考答案：B 21.某技术方案设计年产量为12万吨，已知单位产品的销售价格为700元(含税价格)。单位产品税金为165元，单位可变成本为250元，年固定成本为1500万元，则以价格(含税价格)表示的盈亏平衡点是()元/吨。A.540 B.510 C.375 D.290 参考答案：A

解析：0=p*12-（165+250）*12--1500，P=540 22.囯际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况采用低价策略的情形是（）。A.专业要求高的技术密集型工程 B.支付条件好的工程 C.竞争对手少的工程 D.工期要求急的工程参考答案：B 23.能够表明每1元股东权益相对于负债的金额的财务分析指标是()。A.资产负债率 B.权益乘数 C.流动比率 D.产权比率参考答案：D

解析:产权比率表明每1元股东权益相对于负债的金额。

24.下列方法中，适用于新技术应用方案的技术经济综合比选的方法是（）。

A.增量投资收益率法 B.费用现值法 C.加权评分法 D.劳动生产率比较法参考答案：C

解析：新技术应用方案的技术经济综合分析方法：简单评分法和加权评分法 25.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同。

与承包人一起招标采购,编制招标工程量清单时,招标人将HR335钢筋暂估价定为4200元吨，已知市场平均价格为3650元吨若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格,则甲投标人在投标报价时HR335钢筋应采用的单价是（）。A.甲投标人自行采购价格 B.4200元/吨 C.预计招标采购价格 D.3650元/吨参考答案：B

26.按照收付实现制编制的企业财务报表是()。A.资产负债表 B.利润表 C.现金流量表 D.所有者权益变动表参考答案：C 27.某企业拟进口套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增值税税率为16%，则该进口设备的增值税为()万元。A.362.14 B.361.61 C.356.86 D.296.40 参考答案：B

解析：进口产品增值税额=组成计税价格x增值税率；组成计税价格=到岸价x人民币外汇牌价+进口关税+消费税;进口关税=到岸价x人民币外汇牌价x进口关税。

到岸价=离岸价+国际运费+国外运输保险费=1830+22.53=1852.53，关税=到岸价*税率=1852.53*22%=407.56，增值税=（到岸价+关税+消费税）*税率=（1852.53+407.56）*16%=361.61 28.某工程项目施工合同约定竣工田期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1田起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法，正确的是()。A.增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担 B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担

C.因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担 D.工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担参考答案：B

29.某工程随工合同约定根据价格调整公式调整合同价，已知不调值部分占合同价的比例为15%，可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表，若结算当月完成的合同额为1000万元，则调整后的合同金额为()。占合同总价的比例基准日期价格指数合同签订时价指数结算时价格指数人工 30% 101 103 106 钢筋 20% 101 110 105 混凝土 25% 105 109 115 木材 10% 102 102 105 A.1050 B.1034 C.1017 D.1000 参考答案：A 解析：1000*15%+1000*0.3*106/101+1000*0.2*105/101+1000*0.25*115/105+1000*0.1*105/102=1050。

30.工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备，由此发生的费用属于（）。A.总承包服务费 B.现场管理费 C.企业管理费 D.暂列金额参考答案：A

解析：总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时，要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务（如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等）；对供应的材料、设备提供收、发和保管服务以及对施工现场进行统一管理；对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。

31.根据《建设工程工程量清单计价规范》，在编制工程量清单时，招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在()中。A.其他项目清单的暂列金额 B.施项目清单的项目特征

C.可能导致噪声污染的分部分项工程量清单的项目特征 D.工程量清单编制总说明参考答案：D

解析：工程量清单编制总说明的工程概况中要对建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等做出描述。其中环境保护要求，是针对施工噪声及材料运输可能对周围环境造成的影响和污染所提出的防护要求。

32.在合理的劳动组织和正常的施工条件下，完成某单位合格分项工程的时间消耗为所有班组完成时间均不超过1个工日，其中个别班组可以在0.50工日完成，多数班组经过努力可以在0.80工日完成。则编制施工定额时，人工消耗宜为()工日。A.1.00 B.0.80 C.0.77 D.0.50 参考答案：B

33.某土方工程《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m³，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式,完工计量时,承包人因放坡增加土方开挖量1000m³，因工作面增加土方开控量1600m³，因施工操作不慎塌方增加土方开挖量500m³，则应予结算的土方开挖工程量为（）m³。A.11100 B.10600 C.9000 D.8000 参考答案：D

34.—般情况下竣工结算审查应采用的方法是()。A.抽样审查 B.重点审查 C.全面审查 D.对比审查参考答案：C

解析：除非已有约定，竣工结算应采用全面审查的方法，严禁采用抽样审查、重点审查、分析对比审查和经验审查的方法，避免审查疏漏现象发生。

35.根据(建设工程工程量清单计价规范》，招标人对土方开挖清单项的项目特征描述一般有挖方深度、基坑底宽、场内运距、弃土运距和()。A.放坡的坡度系数 B.槽底钎探 C.土壤类别 D.排地表水的方式参考答案：C

解析：挖沟槽土方项目特征：土壤类别、挖土深度、弃土距离 36.企业以发行债券方式融资产生的资金成本中，属于资金占用费的是（）。

A.债券代理发行费 B.债券公证费 C.债券发行广告费 D.债券利息参考答案：D

37,企业某时点所有者权益资本为1000万元，企业长期债务资本为800万元，短期负债为500万元，则应列入资本结构管理范畴的金额为()万元。A,2300 B.1800 C.1500 D.1000 参考答案：B

解析：通常情况下，企业的资本由长期债务资本和权益资本构成，因此资本结构指的是长期债务资本和权益资本各占多大比例，不包括短期负债。

38.关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法,正确的是（）。

A.场地准备费是由承包人组织进行场地平整等准备工作而发生的费用 B.临时设施费是承包人为满足工程建设需要搭建临时建筑物的费用 C.新建项目的场地准备费和临时设施费应根据实际工程量估算或按工程费用比例计算

D.场地准备费和临时设施费应考虑大型土石方工程费用参考答案：C

解析：AB错，该费用是建设单位支出；D错，大型土石方工程费用应计入工程费用的总图运输费用中 39.某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m³，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m³，人工、材料、机械费用之和为50元/m³，综合单价确定为80元/m³，则在如下人工挖土方分项工程的综合单价分析表汇总，“*”位置对应的数量应为（）。

A.1.93 B.1.60 C.0.63 D.0.52 参考答案：A

解析：单位清单工程量=投标人确定的挖土方量/清单挖土方量=112000/5800=1.93 40.某施工企业的第一业务部3月份发生的间接费总额为30万元，该部门当月在建的两个施工项目的规模、直接费用及间接费用定额如下表，若间接费采用间接费用定额加权分配，则甲项目3月份应分摊的间接费用为()万元。项目编号甲乙

项目规模（万平方米）2 3 直接费用（万元）800 700 间接费用定额（基数：直接费用）5% 6% A.12.00 B.14.63 C.15.36 D.16.00 参考答案：B

解析：[800*5%/（800*5%+700*6%）]*30=14.63 41.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列可能引起合同解除的事件中，属于发包人违约的情形是（）。

A.因发包人所在国发生**导致合同无法履行连续超过100天 B.因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天 C.承包人未按进度计划及时完成合同约定工作

D.因发包人原因未能在计划开工日期前7天下达开工通知参考答案：D

解析：在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；（3）发包人违反约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。42.某工程合同价6000万元，合同约定：工期6个月，预付款120万元，每月进度款按实际完成工程价款的80%支付，每月再单独支付安全文明施工费50万元，质量保证金按进度款的3%逐月扣留，预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表，则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为（）万元。

A.850.0 B.826.0 C.824.5 D.776.0 参考答案：B 解析：（1000*80%+50）-1000*80%*3%=826 43.有确凿证据表明合同折扣与多项非全部屐约义务相关的在估计各项履约义务对应商品的单独售价时合同折扣的处理方法应为（）。A.在相关多项履约义务之间平均分摊 B.将折扣计入单项履约义务中利润最高的项目 C.在相关多项履约义务之间按比例分摊 D.将折扣计入单项履约义务中单价最低的项目参考答案：C

解析：对于合同折扣，企业应当在各单项履约义务之间按比例分摊。有确凿证据表明合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，企业应当将该合同折扣分摊至相关一项或多项履约义务。44.人防工程设计时，在考虑战时能发挥其隐蔽功能的基础上平时利用为地下停车场。这种提高产品价值的途径是（）。A.改进型 B.双向型 C.节约型 D.牺牲型参考答案：A

解析：改进型——在产品成本不变的条件下，通过改进设计，提高产品的功能，提高利用资源的成果或效用（如提高产品的性能、可靠性、寿命、维修性），增加某些用户希望的功能等，达到提髙产品价值的目的。例如：人防工程，若仅仅考虑战时的隐蔽功能，平时闲置不用，将需要投人大量的人力、财力予以维护。若在设计时，考虑战时能发挥隐蔽功能，平时能发挥多种功能，则可将人防工程平时利用为地下商场、地下停车场等。

45.某项目建设期为2年，共向银行借款10000万元，借款年利率为6%第1和第2年借款比例均为50%借款在各年内均衡使用，建设期内只计息不付息。则编制投资估算时该项目建设期利息总和为()万元。A.609 B.459 C.450 D.300 参考答案：A

解析：第一年利息：5000/2*6%=150，第二年利息：（5000/2+5000+150）*6%=459，建设期利息=150+459=609 46.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程保修及保修期的说法，正确的是()。

A.工程保修期从交付使用之日起算

B.发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自开始使用之日起算 C.保修期内的工程损害修复费用应全部由承包人承担

D.具体分部分项工程的保修期可在专用条款中约定,但不得低于法定最低保修年限参考答案：D

解析：A错，应为验收合格之日；B错，应为转移占有之日；C错，应限于承包人原因造成的

47.在施工过程中承包人按发包人和设计方要求，对构件做破坏性试验的费用应在()中列支。A.承包人的措施项目费 B.承包人的企业管理费 C.发包人的工程建设其他费 D.发包人的企业管理费参考答案：C 解析：检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。

48.编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（）。A.由于水源或电源终端引起的停工时间 B.由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失 C.由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间 D.由于材料供应不及时引起的停工时间参考答案：A

解析：施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。非施工本身造成的停工时间，是由于水源、电源中断引起的停工时间。前一种情况在拟定定额时不应该计算，后一种情况定额中则应给予合理的考虑。

49.关于周转性材料消耗及其定额的说法，正确的是（）。A.定额中周转材料消耗量应采用一次性使用量和推销量两个指标表示 B.周转性材料消耗量只与周转性材料一次使用量和周转次数相关 C.施工企业成本核算成投标报份制应采用周转性材料的一次使用量指标

D.周转性材料的周转使用次数越多,则每周转使用一次材料的损耗越大参考答案：A

50.某施工企业编制投标报价时，对可以分包的室内空气污染测试措施项目，其报价适宜采用的计算方法是()。A.分包价格基础上加上投标人的管理费和风险费 B.根据需要消耗的实物工程量和实物单价计算 C.以定额分部分项工程费乘以系数计算

D.分包价格基础上加上投标人的管理费、风险费、利润和税金参考答案：A

解析：分包法计价，在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法，这种方法适合可以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。

51.资产负债表中的资产项目是按照资产的（）顺序排列。A.金额从小到大 B.流动性从大到小 C.购置时间从先到后 D.成新率从高到低参考答案：B

52.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。

A.为降低投标总价,投标人可以将暂列金额降至零

B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费,税金合计金额上做出优惠

C.开标前投标人来不及修改标书时,可在投标者致函中给出优惠比例,并将优惠后的总价作为新的投标价

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中

参考答案：D

53.某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元(已知该人工费单价比发布的指导价高出30%)则该工程当月人工费纳算的做法是()。A.不予上调

B.按照通知要求上调10% C.由总监理工程师确定新的单价 D.由发承包双方协商后适当调整参考答案：A

解析：人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

54.技术方案现金流量表中经营成本计算的正确表达式是（）。A.经营成本=总成本费用-工资福利费-摊销费-利息支出 B.经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出

C.经营成本=外购原材料、燃料及动力费+折旧费+财务费用+摊销费 D.经营成本=外购原材料费用+利息支出+修理费+其他费用参考答案：B

解析：经营成本=总成本-折旧-摊销-利息=外购原材料燃料动力费+工资福利费+修理费+其他

55.某施工企业拟租赁一台设备，该设备价格为100万元，寿命期和租期均为6年，每年年末支付租金，折现率为6%，附加率为3%，则按附加率法计算每年租金为（）万元。A.18 B.22.67 C.25.67 D.36.00 参考答案：C

解析：100/6+100*6%+100*3%=25.67 56.某企业年初资产总额为500万元，年末资产总额为540万元，当年总收入为900万元，其中主营业务收入为832万元，则该企业一年中总资产周转率为()次。A.1.80 B.1.73 C.1.60 D.1.54 参考答案：C

解析：总资产周转率=主营业务收入/资产总额=主营业务收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]=832/[（500+540）/2]=1.6 57.根据《建设工程工程清单计价规范》，某工程项目设计文件中的部分工作内容下足以写进施工方案，但要通过一定的技术手段才能实现。此情况在编制工程量清单时，应列入（）。A.分部分项工程项目清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.规费项目清单参考答案：B

58.某项目建设投资为9700万元(其中：建设期贷款利息700万元)，全部流动资金为900万元，项目投产后正常年份的年息税前利润为950万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.10.56% B.9.79% C.9.60% D.8.96% 参考答案：D

解析：950/（9700+900）=8.96% 59.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是()。

A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工,应承担提前竣工6个月的赶工费用

B.发包人要求合同工程提前1个月竣工,应承担提前竣工1个月的赶工费用

C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用

D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用参考答案：B 解析：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。

60.关于施工图预算编制内容和要求的说法，正确的是()。A.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内 B.当建设项目只有一个单项工程时,则不需要编制建设项目总预算 C.单位工程预算编制依据的定额应为企业定额

D.建设项目总预算是反映建设项目施工阶段投资总额的造价文件参考答案：A

二、多项选择题

61.企业现金流量表中，属于经营活动产生的现金流量有（）。A.收回投资收到的现金 B.吸收投资收到的现金 C.收到的税费返还 D.购买商品支付的现金 E.偿还债务支付的现金参考答案：CD

解析：A投资活动，B筹资活动，E筹资活动

62.为了客观分析企业盈利能力，收集相关分析数据时应当排除的项目有（）。

A.证券买卖等非正常经营项目 B.新开发刚投入生产的经营项目 C.已经或将要停止的营业项目 D.目前处于亏损状态的经营项目 E.会计准则变更带来的累积影响参考答案：ACE

解析：企业的盈利能力只涉及正常的营业状况。因此，在分析企业盈利能力时，应当排除以下项目：（1)证券买卖等非正常经营项自；(2)已经或将要停止的营业项目；（3)重大事故或法律更改等特别项目；（4)会计准则或财务制度变更带来的累积影响等因素。

63.根据《建设工程工程昰凊单计价规范》，关于投标人其他项目费编制的说法，正确的有（）。

A.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写 B.材料暂估价由投标人根据市场价格变化自主测算确定 C.暂列金额应按照招标工程量清单列出的金额填写,不得变动 D.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和数量自主确定各项综合单价

E.总承包服务费应根据招标人要求提供的服务和现场管理需要自主确定

参考答案：ACDE

64.某常规技术方案当折现率为10%时，财务净现值为-360万元：当折现率为8%时，财务净现值为30万元，则关于该方案经济效果评价的说法，正确的有（）。A.内部收益率在8%～9%之间 B.当行业基准收益率为8%时,方案可行 C.当行业基准收益率为9%时,方案不可行 D.当折现率为9%时,财务净现值一定大于0 E.当行业基准收益率为10%时,内部收益率小于行业基准收益率参考答案：BD 65.根据《建设工程工程量清单计价规范》，应计入规费项目清单的费用有（）。A.安全文明施工费 B.工程排污费 C.工程定位复测费 D.工伤保险费 E.增值税销项税额参考答案：BD

解析：规费为“五险一金+排污”

66.企业购置一套达到固定资产标准的设备，则下列支出中应计入该项固定资产原值的有（）。A.企业采购人员基础工资 B.设备联合试运转费 C.设备购买价格 D.设备运杂费 E.设备安装费参考答案：CDE

67.造成设备无形磨损的原因有（）。A.高强度的使用导致设备自然寿命缩短 B.自然力的作用使设备产生磨损

C.技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备 D.社会劳动生产率提高使同类设备的再生产价值降低 E.设备使用过程中实体产生变形参考答案：CD

68.机械台班使用定额的编制内容包括()。A.拟定机械作业的正常施工条件 B.确定机械纯工作一小时的正常生产率 C.拟定机械的停工时间 D.确定机械的利用系数 E.计算机械台班定额参考答案：ABDE 69.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于单价项目中风险及其费用的说法，正确的有()。

A.对于招标文件中要求投标人承担的风险,投标人应在综合单价中给予考虑

B.投标人在综合单价中考虑风险费时通常以风险费率的形式进行计算 C.招标文件中没有提到的风险,投标人在综合单价中不予考虑 D.对于风险范围和风险费用的计算方法应在专用合同条款中作出约定 E.施工中出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时,综合单价不得变动参考答案：ABDE

解析：单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整应按合同中“市场价格波动引起的调整” 条款约定执行。

70.技术方案的偿债能力评价指标有()。A.资产负债率 B.投资回收期 C.财务净现值 D.生产能力利用率 E.速动比率参考答案：AE

71.按照造价形成划分的建筑安装工程费用中，暂列金额主要用于（）。A.施工中可能发生的工程变更的费用

B.总承包人为配合发包人进行专业工程发包产生的服务费用 C.施工合同签订时尚未确定的工程设备采购的费用

D.工程施工中合同约定调整因素出现时工程价款调整的费用 E.在高海拔特殊地区施工增加的费用参考答案：ACD

解析：暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。72.企业取得收入在会计核算中的表现形式可能有（）。A.银行存款增加 B.预付账款增加 C.库存现金减少 D.应收账款增加 E.预收账款减少参考答案：ABDE

73.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于变更权的说法，正确的有（）。

A.发包人和监理人均可以提出变更

B.承包人可以根据施工的需要对工程非重要的部分做出适当变更 C.监理人发出变更指示一般无需征得发包人的同意 D.变更指示均通过监理人发出

E.设计变更超过原批准的建设规模时,承包人应先办理规划变更审批手续

参考答案：AD 解析：B错，未经发包人允许，承包人不得变更；C错，未经发包人许可，监理人不得发出变更；E错，应是发包人而非承包人

74.计算一般纳税人增值税应纳税时，不得从销项税题中抵扣的进项税额有（）。

A.从海关取得的海关进口增值税专用款书上注明的增值税额 B.非正常损失的购进材料的发票上标明的增值税额 C.非正常提失的在产品耗用的购进材料的进项税额 D.用于集体福利购进货物的专用发票上标明的进项税额 E.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额参考答案：BCD

解析：下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和交通运输服务；国务院规定的其他项目。75.技术方案资本金的出资方式除现金外，还可以采用的出资形态包括经过有资格的资产评估机构评估作价后的（）。A.实物 B.工业产权 C.非专利技术 D.土地使用权 E.股票

参考答案：ABCD

解析：资本金出资形态可以是现金，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，但必须经过有资格的资产评估机构评估作价。

76.关于施工图预算对建设单位作用的说法，正确的有（）。A.是确定建设项目筹资方案的依据

B.是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据 C.是编制进度计划,统计完成工程量的依据 D.是确定工程招标控制价的依据

E.可以作为拨付工程进度款及办理结算的基础参考答案：BDE 解析：(1)施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分。(2)施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。(3)施工图预算是确定工程招标控制价的依据。(4)施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。

77.设备安装工程概算的编制方法有()。A.预算单价法 B.类似工程预算法 C.概算指标法 D.扩大单价法 E.单位估价表法参考答案：ACD

78.企业作为筹资主体时，内源筹资资金的来源有（）。A.留存收益 B.债券筹资 C.优先股筹资 D.普通股筹资 E.应收账款参考答案：AE

3.一级建造师真题免费篇三

一、单项选择题

1．【题干】关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。A．建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B．建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C．惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D．在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】D 【考点】建设工程法律体系

2．【题干】关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A．当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B．地方性法规的效力高于本级地方政府规章C．特殊情况下，法律、法规可以违背宪法D．行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】B 【考点】建设工程法律体系

3．【题干】下列法人中，属于特别法人的是（）。A．基金会法人 B．事业单位法人C．社会团体法人D．机关法人【答案】D 【考点】建设工程法人制度

4．【题干】关于表见代理的说法，正确的是（）。A．表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B．本人承担表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C．表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D．第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】B 【考点】建设工程代理制度

5．【题干】关于委托代理的说法，正确的是（）。A．委托代理授权必须采用书面形式B．数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C．代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D．被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示，应由被代理人单独承担责任【答案】C 【考点】建设工程代理制度

6．【题干】甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是（A．土地承包经营权B．地役权C．土地使用权D．土地所有权【答案】B 【考点】建设工程物权制度）。

7．【题干】根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。

A．要求被检查单位提供工程质量保证金B．进入被检查单位的施工现场进行检查C．发现有严重影响工程质量的问题时，责令停业整顿D．调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】B 【解析】县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查的单位提供有关工程质最的文件和资料；（2）进入被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。【考点】建设单位及相关单位的质量责任和义务

8．【题干】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A．建设单位 B．建设行政主管部门C．工程质量监督站 D．施工企业【答案】A 【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。【考点】建设工程竣工验收制度

9．【题干】关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。A．文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B．文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C．全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D．全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准【答案】D 【解析】文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围外，为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。【考点】施工文物保护制度

10．【题干】关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A．保险合同只能由被保险人和保险人签订B．受益人由被保险人或投保人指定C．被保险人或受益人必须是投保人D．保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】B 【解析】保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。【考点】建设工程保险制度

11．【题干】下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A．警告 B．吊销许可证C．责令停产停业D．停止侵害【答案】D 【解析】《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；

（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。

【考点】建设工程法律责任制度

12．【题干】关于招标文件的说法，正确的是（）。A．招标文件的要求不得高于法律规定B．潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C．招标文件中裁名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D．招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】D 【考点】建设工程招标投标制度

13.【题干】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。

A．撤销安全生产许可证B．吊销安全生产许可证C．暂扣安全生产许可证并限期整改D．责令停止生产，并处罚款【答案】C 【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。【考点】施工安全生产许可证制度.【题干】关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A．招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B．招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件致，但履行期限可以另行协商确实C．确定中标人的权利属于招标人

D．中标人应当自中标通知书送达之日起 30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】C 【解析】《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。【考点】建设工程招标投标制度.【题干】企业说如总额中，不征收企业所得税的收入是（）。A．利思收入

B．接收捐款收入C．财政拨款D．租金收入【答案】C 【解析】收入总额中的下列收入为不征税收入：（1）财政拨款；

（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；（3）国务院规定的其他不征税收入。【考点】建设工程税收制度.【题干】根据《企业所得税法》下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是（）。A．私营企业

B．个体工商户C．个人融资企业D．合伙企业【答案】A 【解析】个体工商户应当缴纳个人所得税。在中华人民共和国进内，企业和其他取得收入的自主（以下统称企业）为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。【考点】建设工程税收制度

17.【题干】根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A．同一工程相邻分段发包的B．合同约定的工程验收合格的

C．因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的D．合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】D 【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；

（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。【考点】建造师注册执业制度

18【题干】根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A．建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B．环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C．环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准D．环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】C 【解析】建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。

【考点】施工现场环境保护制度

19【题干】关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。A．缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门B．缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有C．缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D．社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】B 【解析】保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证及交由第三方金融机构托管。【考点】建设工程质量保修制度.【题干】下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。

A．由仲裁机构作出的仲裁调解书B．经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C．由国家行政机关作出的调解书D．由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书【答案】C 【考点】调解、和解制度与争议评审.【题干】根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。A．遗存于中国领海起源于外国的文物 B．古文化遗址，古墓C．某公民收藏的古玩字画D．国有企业收藏的文物【答案】C 【解析】《文物保护法》规定，属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权受法律保护。文物的所有者必须遵守国家有关文物保护的法律、法规的规定。【考点】施工文物保护制度

22.【题干】甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。

A．买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B．买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C．买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D．买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动【答案】A 【解析】物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。

【考点】建设工程物权制度

23.【题干】某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间关系根据是（A．侵权B．不当得利）。C．无因管理 D．合同【答案】A 【解析】在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。【考点】建设工程债权制度

25.【题干】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。

A．各建设工程类别安全费用提取标准无差别B．施工企业提取的安全费用不列入工程造价C．施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D．施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】C 【考点】施工现场安全防护制度.【题干】关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A．施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B．施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C．非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D．对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【答案】C 【考点】施工单位的质量责任和义务.【题干】甲为某事业单位的技术人员，取得级建造师资格证书后，正确的做法是（）。A．甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B．甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C．甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D．甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业【答案】B 【解析】申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘一个相关单位；（3）达到继续教育要求；

（4）没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。【考点】建造师注册执业制度

28.【题干】甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同，合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法，正确的是（）。A．未经甲许可，乙不得留存复制品或技术资料B．没有约定报酬支付期限的，甲应当先行预付C．因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲与乙承担连带责任D．乙发现甲提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料【答案】A 【解析】承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。【考点】相关合同制度

29.【题干】李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A．2033年8月16日 B．2030年5月12日 C．2023年8月16日 D．2020年5月12日【答案】D 【解析】专利权的期限。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。

【考点】建设工程知识产权制度

二、多选题1.【题干】根据《建设工程质量检测管理方法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（资质和专项检测资质

C．检测机构不得转包检测业务D．质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行

E．利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】ACE 【考点】施工单位的质量责任和义务）。A．检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B．检测机构的资质分为综合检测

2.【题干】A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A．可以是A市人民政府B．只能是A市国土资源局C．可以是A市国土资源局D．可以是B区人民政府E．只能是B区人民政府【答案】CD 【解析】对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议”。【考点】行政复议和行政诉讼制度

3.【题干】某施工企业与甲订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙，随后该施工企业向乙索款，并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据正确的（A．施工企业与甲之间形成合同之债B．甲、乙之间不存在债的关系C．乙与施工企业之间形成不当得利之债D．施工企业与乙之间形成合同之债E．乙与施工企业之间形成无因管理之债【答案】ABC 【考点】建设工程债权制度）。

4.【题干】下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（）。、A．产权转移证书 B．营业账簿C．权利、许可证照

D．财产所有人将财产赠给学校所立的书据E．已缴纳印花税凭证的副本

【答案】ABC 【解析】下列凭证为印花税应纳税凭证：

（1）购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证；（2）产权转移书据（3）营业账簿；

（4）权利、许可证照；

（5）经财政部确定征税的其他凭证。【考点】建设工程税收制度

5.【题干】关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。A．法律调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B．人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C．人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效益D．基层人民政府的调解协议具有法律约束力E．仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力【答案】ABD 【考点】调解、和解制度与争议评审

6.【题干】导致中标无效的情形有（）。A．依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B．投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C．投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D．招标人要求投标人提交投标保证金的E．依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】AE 【解析】依法必须进行招标的项目，招标人违反规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。影响中标结果的，中标无效。招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。【考点】建设工程招标投标制度

7【题干】关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。A．纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B．当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C．应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D．当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E．应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】BDE 【解析】纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从高适用税率。

属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：（1）应税销售行为的购买方为消费者个人的；（2）发生应税销售行为适用免税规定的。【考点】建设工程税收制度

8.【题干】下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有（）。A．警告 B．记过C．降级D．撤职E．罚款【答案】ABCD 【解析】行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。【考点】建设工程法律责任制度

9.【题干】2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年 3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A．该工程施工许可证自行废止B．延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效 C．应当在2018年4月15日前申请延期 D．不能按时开工，应当在1个月内报告

E．2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】ACE 【考点】建设工程施工许可制度

10.【题干】业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输，但没有约定毁损风脸的承担，则乙地主要义务有（A．按合同约定交付机械设备B．转移机械设备的所有权C．承担机械设备运输过程中毁损的风险D．机械设备的瑕疵担保E．为机械设备购买运输保险【答案】ABD 【考点】相关合同制度）。.【题干】根据《绿色施工原则》，关于建筑节材的说法，正确的有（）。A．图纸会审时，要达到材料损耗率比定额损耗率降低 35%B．应根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运C．优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案

D．施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重量的70%以上E．采取技术和管理措施提高模版、脚手架的周转次数【答案】BCE 【考点】施工节约能源制度.【题干】关于建筑意外建筑伤害保险的说法，正确的有（）。A．意外伤害保险费由施工企业支付

B．施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C．保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工保险责任自行终止D．已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑伤害保险E．工程项目中有分包项目，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保【答案】ABC 【考点】施工现场安全防护制度.【题干】民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行约定说法正确的有（）。A．交付不动产时，不动产所在地为合同履行地

B．争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地C．即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D．其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E．合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地【答案】AD 【考点】民事诉讼制度.【题干】关于社会保障费缴纳主体的说法，正确的是（）A．失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B．基本养老保险费由用人单位和职工共同缴纳C．生育保险费，由职工自行缴纳D．基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E．工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳【答案】BDE

【考点】劳动合同及劳动者权益保护制度.【题干】关于建设用地使用权的说法，正确的有（）A．建设用地使用权自合同生效时设立B．建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C．建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D．建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E．住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】BE 【考点】建设工程物权制度.【题干】下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。A．建设单位延期支付工程款，经催告后同意B．未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C．施工全业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D．施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E．工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】CDE 【解析】承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质鼠不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。【考点】建设工程合同制度

17【题干】关于仲裁开庭与裁决的说法，正确的有（）。A．当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决B．被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不可缺席审理并作出裁决C．仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书D．仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行E．申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定【答案】ACDE 【考点】仲裁制度

18.【题干】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对建设工程实际竣工日期有工期确定的说法，正确的有（）。

A．建设工程整改后竣工验收合格的以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B．建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C．承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D．建设工程未经工验收发包人擅自使用的以工程完工日期为竣工日期E．建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】BCE 【考点】建设工程合同制度

19.【题干】关于诉讼时效中断的说法，正确的有（）。A．自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届B．人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力C．权利人对同一债权中的部债权主张权利，诉讼时效中断的效力不及于剩余债权D．债券转让的，应当认定诉讼时效从债券转让通知到达债务人之日起终端E．因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效终端【答案】BD 【考点】民事诉讼制度

20【题干】根据《生产安全事故应急预案管理力法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。A．应急指挥机构及其职责发生调整的B．面临的事故风险发生重大变化的C．重要应急资源发生重大变化的

D．在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E．单位经营情况发生变化的

【答案】ABCD 【考点】施工安全事故的应急救援与调查处理.【题干】关于建筑业企业资质法定条件的说法，正确的有（）。A．有符合规定的净资产

B．必须自行拥有一定数量的大中型机械设备C．企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核D．除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核E．有符合规定的，已完成工程业绩【答案】ADE 【考点】施工企业从业资格制度.【题干】下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）。A．建设用地规划许可证

B．可行性研究报告C．建设工程规划许可证D．施工企业资质等级证书及营业执照副本E．工程勘察设计文件【答案】ACDE 【解析】建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：（1）工程规划许可证（2）设计单位资质等级证书：

（3）监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本；（5）工程勘察设计文件；

（6）中标通知书及施工承包合同等。

【考点】建设工程及相关单位的质量责任和义务.【题干】关于工程保修期的说法正确的有（）。A．基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B．屋面防水工程的保修期为4年C．建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D．保修期结束后返还质量保证金E．在保修期内施工企业一直负有维修保修义务【答案】AE 【考点】建设工程质量保修制度24.【题干】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有（A．施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动B．施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续C．对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可D．施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件E．未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期【答案】ACD 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 10 日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未）。发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。【考点】施工安全生产许可证制度

25.【题干】根据《标准化法》，下列标准中不能制定为强制性标准的有（）。A．行业标准 B．地方标准C．团体标准D．企业标准E．国家标准【答案】BCD

4.一级建造师真题免费篇四

1、沉降缝

2、P1《P2《3P1

3、筒体

4、抗压性能

5、体形系数大，耗热量比值大

6、粉煤灰水泥（正确答案为火山灰水泥）

7、3（正确答案为6）

8、丙烯酸酯

9、大气稳定

10、难燃性

11、基础底板上

12、采用多道内支撑排桩。..。.13、分段分层

14、上下皮砌块的竖向灰缝不足150mm时。..。

15、300（钎探捶击深度）

16、0.5-2.0

17、在设备管线安装部位安装加强龙骨。..18、板中的无粘结筋可按顺序张拉。..。

19、确保企口的相互咬接及图案花纹吻合 20、螺栓

21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之一（还应加短柱危害重于一般柱）

22、若不减少。..水。..。提供流动性。..。提高强度。..。.节约水泥；耐久性改善

23、拉伸强度和延伸率低；温度稳定性较差（还应加耐老化性能差书74）

24、营业税、城市维护建设税、教育附加税

25、对不同材料基本交接处的加强措施项目。..隐蔽验收；设计无要求时。..。;当抹灰厚度大于35MM时。..。

26、新建筑物的混凝土抹灰基层。..。；旧墙面在涂饰前。..。；厨房、卫生间墙面采用耐水腻子

27、浇筑前清洁工作采用。..。；室内注胶时温度控制在15-30之间。..。；加工好的玻璃。..抽取1%.。.（室内注胶时温度控制在15-30之间。..。；这项后面写的湿度20%--50%，所以能不选）

28、未采取有效的降排水。..。；边坡顶部堆载过大；开挖次序方法不当

29、先拆除上部杆件。..。；及时取出。..。；遇六级风。..。.30、建设单位、施工平面图（主管部门、上级公司、行业协会？）案例一：

1、可以，计划工期为29个月的那条，忘记编号了。

2、监理工程师做法妥当，应为总承包编制送审；总承包做法不妥当，建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。

3、索赔为0，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。

4、K1=2个月，K2=1个月，可缩短2个月。图略。案例二：

1、安全专项施工方案：建筑幕墙安装施工、塔吊、施工电梯、模板、脚手架

2、（0.3X0.5的孔洞修补）孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理。先将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形（外口向上），以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净，并保持湿润72h，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土。

3、不应由管道安装工独立完成施焊工作；不应对作业环境未作了解前进行焊接；不对随意堆放易燃材料。

4、幕墙隐蔽工程验收：预埋件、后置埋件、防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵、隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定、单元式幕墙的封口节点案例三：

1、地下连续墙分包为通过建设单位审批不妥，理由合同未约定的应通过建设单位审批；在管理协议规定由分包单位承担责任不妥，理由应承担连带责任。

2、除地质报告外：施工图、开挖深度、建筑物周边环境、地下管线情况、道路交通情况；应补充：组织机构、安全措施、应急方案、规章制度。

3、起重机械设备处、电梯口、楼梯口、出入口、出入通道口、脚手架等

4、板材组装顺序为当有洞口时应以洞口处向两侧依次进行，当无洞口时应从一端向另一端安装；板材安装节点当有设计要求时按设计要求，无设计要求时板缝处粘贴50-60mm宽纤维布带，阳角处粘贴200mm宽纤维布带。（轻质隔墙，用木踢脚线的，下面与地面空20-30mm 155页）案例四：

1、工期索赔成立，按不可抗力执行；围墙费用索赔不成立，不属于工程本身；地下填充墙费用索赔成立，属工程本身。

2、有由国家批准的具有资质证明生产厂家；进入现场的每一批60t钢材必须封样送检复试；标识品种、数量、生产厂家、检验状态和使用部位，并码放整齐。

3、（安全文明施工费120万预付）不合理。（查了相关规定，貌似是合理的，当合同无规定时，工期在1年内的，按费用的50%预付。）

4、5580万元，不包括违约部分。优先受偿权期限为6个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算。

5、施工直接成本=直接工程费+措施费=4309.2+440.8=4750万元；施工间接成本=规费+企业管理费=11.02+（332.17-220.4）=122.79万元；项目施工总成本=直接成本+间接成本=4750+122.79=4872.79万元。案例五：

1、施工部署、施工进度计划、资源供应计划（项目实施规化的内容