建设工程内部合作协议

2024-10-12

建设工程内部合作协议(精选13篇)

1.建设工程内部合作协议 篇一

责任协议书

甲方:江苏伟恒建设集团有限公司

乙方:

乙方担保方:

以甲方名义承接的工程,交由乙方具体负责施工,乙方是在完全理解和接受江苏伟恒建设集团有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上,甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议:

一、甲方责任:

1、负责向乙方提供已有证书等资源,对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督,定期进行检查,发现问题及时提出整改意见和处置决定。

2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。

3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。

4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续,监督乙方合理的使用资金。

5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系;负责与业主单位签订合同并督促总包单位履行合约;监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。

二、乙方责任:

1、乙方为本工程具体 承包责任方和实际施工管理者,全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任,甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系,自行

组织项目部管理班子,接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。

2、乙方严格按甲方管理体系的要求,强化工程施工管理,争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中,必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求,及时办理所有相关手续,否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。

3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等,承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时,乙方有义务承担责任,同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。

4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件,特殊工种及技工必须持证上岗。

5、业主单位资金不到位,甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续,费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前,甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。

6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械,其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件,乙方必须自觉履行其文件内容,否则由此产生的所有责任由乙方负责。

7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。

三、双方约定:

1、乙方承接的工程为工程,不包括工程,工程施工地点在市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。

2、工程款必须汇入甲方(含甲方批准后的其他帐号),为保证资金安全操作,乙方财务人员必须做到在帐号安全的情况下速进速出,确保资金安全操作。总包单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。

3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。本协议的乙方履约责任的担保方为单位,担保方承担责任为本协议责任履行完毕。同时乙方用自身资产(汽车:号,房产证号:)及履约金、工程款作为承担责任的抵押物或担保金。担保方以本人的所有资产作担保。

4、关于印章方面的约定:

⑴甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记,留存、审批等手续,经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。

⑵除甲方负责人同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜,同时乙方不具备委托权。

⑶对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。

四、乙方上缴给甲方的相关费用:

1、本工程乙方在月金万元(履行完本协议约定退还无息本金)。每年上缴给甲方项目

建造师使用费万元。两个项目以外的另行计算。

2、本工程乙方上缴给甲方管理费(目标利润)按开票金额%比例收取。【或者年包干上缴万元,其中在每年月份前上缴万元,另一半在月前上缴】。

3、乙方承担并缴纳各种税费,包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用(包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费)。

4包干费万元,同志年包干费用万元,此费用在施工期间按月由乙方按月结清。

五、本协议一式四份,甲方两份、乙方和担保方各执一份,本协议自三方签字盖章后生效。在履约过程中如出现争议由甲方、乙方、担保方协商解决,如协商不成,双方同意起诉至江苏省如皋市人民法院解决。

甲 方:乙 方:担保人:

负责人:负责人及配偶:身份证号: 身份证号码:身份证号码:

电话:电话:电话:

年月日

2.建设工程内部合作协议 篇二

2010年1月21-22日,美国设备代理商协会(以下简称“AED”)的年会暨高峰论坛会在德克萨斯州圣安东尼奥市举行,中国工程机械代理商代表团在中国工程机械工业协会代理商工作委员会(以下简称“DCCCM”)杜海涛理事长的带领下一行17人参加了此次会议。AED是美国工程机械代理商的民间组织,现有会员700家。AED每年1月举行一次会员年会,每年9月举行一次高峰论坛会。2010年,AED的年会及高峰论坛会合并在一起召开。这也是DCCCM首次组团参加AED的年会。作为双方第一次官方的正式互访,DCCCM代表团与AED的理事会成员进行了专场交流,并在会议上签署了双方友好合作协议。

美国的工程机械代理制已有将近百年的时间,已形成较成熟的代理理念及模式,中国工程机械代理商代表团此行的目的是学习美国成熟的代理商运作及管理模式,就一些双方今后的合作问题进行初步的探讨。中国工程机械代理商代表团此次全程参与了AED的年会,并和部分美国代理商进行了交流。

3.建设工程内部合作协议 篇三

签约仪式上,陈吉宁代表清华大学对王洪章、张建国一行的来访表示欢迎,并对中国建设银行给予清华的长期支持表示感谢。他回顾了清华与建行的合作历程,充分肯定了建行为清华师生提供的优质服务和所做的重要贡献。陈吉宁表示,建行与清华具有相近的价值追求与核心理念,正在努力建设国际一流商业银行与世界一流大学,在各自领域为实现“中国梦”做出了重要的知识、技术、人才和经济贡献。希望双方进一步深化合作,互惠互助,携手发展,通过教育与金融的结合,为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”做出更大的知识、技术、人才和经济贡献。

王洪章代表中国建设银行对清华大学的信任支持表示感谢。王洪章表示,清华在教学科研、人才培养等方面取得丰硕成果,在实现科教兴国、人才强国等方面发挥重大作用。作为清华的战略合作伙伴,建行长期以来秉持以客户为中心的经营理念,并始终关心青年学子成长,努力为清华发展提供帮助。王洪章指出,目前双方合作进入更加全面、深入、紧密的新阶段,希望通过进一步深化合作,提高建行对教育行业的服务水平,全面推动我国教育事业的发展,为实现“清华梦”、“建行梦”,为更好地实现“中国梦”而做出更大贡献。

签约仪式后,王洪章、张建国一行还在程建平、姜胜耀等的陪同下,参观了清华校史馆和下一代互联网国家重点实验室。在清华校史馆,王洪章、张建国一行听取了对清华百年校史的介绍。在下一代互联网国家重点实验室,王洪章、张建国一行听取了清华大学计算机科学与技术系主任、信息网络工程研究中心主任、国家下一代互联网国家工程实验室主任吴建平对下一代互联网的基础研究、关键技术研究以及推广应用情况的介绍。

中国建设银行行长办公室、公共关系与企业文化部、个人存款与投资部、机构业务部、北京市分行、中关村分行等相关部门负责人参加活动。清华大学校办、财务处、教育基金会、学生部、图书馆、经资办、控股公司、经管学院等相关部门负责人参加活动。

中国建设银行是成立于1954年10月1日的股份制商业银行,是国有四大商业银行之一。主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在中国内地设有分支机构14121家(2012年)。2005年,中国建设银行在国有四大商业银行中率先上市。截至2012年末,中国建设银行市值达到2000多亿美元,居当时全球上市银行的第二位。

清华大学与中国建设银行保持着长期的合作关系。2007年4月,中国建设银行与清华大学首次签署战略合作协议,合作期间兑现百项服务承诺,为清华提供了全方位、深层次、高品质的经营服务。此次签订新的《战略合作协议》,标志着双方合作进入了一个新的阶段。

银监会:稳健的货币政策符合我国宏观经济形势

近日,国务院制定出台了《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》(以下简称《意见》)。银监会对《意见》进行解读时指出,稳健的货币政策符合当前我国宏观经济形势。

银监会表示,当前我国经济增长总体平稳,物价形势基本稳定,稳健的货币政策符合我国宏观经济形势,政策实施效果良好。

继续执行稳健的货币政策,一方面要统筹兼顾稳增长、调结构、控通胀、防风险,合理保持货币总量。要把好流动性控制的“总闸门”,通过综合运用数量、价格等多种货币政策工具,适时适度地进行预调微调,保持金融市场的总体稳定,为实体经济的健康发展创造良好的货币条件。

另一方面,要提高资金使用效率,积极盘活存量,用好增量。充分发挥运用再贷款、再贴现、差别存款准备金动态调整机制等政策工具对资金流向的引导功能,同时稳步推进利率市场化改革,更大程度由市场决定资金价格。通过货币政策引导和市场价格机制将资金资源配置到符合经济规律,亟待转型升级的领域中去,配置到具有经济效率,能够创造就业的企业中去,加快资金周转速度,提高实体经济资金使用效率。

4.足疗店内部合作协议 篇四

为了增强实力、资源整合,强强联手合作_________保健会所,经友好协商,本着公平公正的原则,为了规范合伙人行为,本着自愿、诚实、信用的原则,签订以下协议:

本协议五位合伙人以________的名义与____________保健会所原经营者签订合 伙合同,总投资130万元,我方占有该公司资产股权50%。

五位合伙人分别如下:

合伙人:__________身份证____________________

住址_______________________________________

合伙人:__________身份证____________________

住址_______________________________________

合伙人:__________身份证____________________

住址_______________________________________

合伙人:__________身份证____________________

住址_______________________________________

合伙人:__________身份证____________________

住址_______________________________________

经营场所幻指仙境足浴保健会所地址:__________________ _____________________,面积_________________________。本协议内合作各方按股份比例出资,合伙人股权分配如下____________占股 20%,____________占股15%,____________占股5%,____________占股5%,____________占股5%。

合作各方拥有股份比例的资产权并享有各自股份的盈利分配权同时承担各自股份相应的亏损。如公司需要装修改造或增加设备,则按我方股份比例出资。合伙人有权对管理提出建议及有权查看财务报表。

本项目合作期限自________年_____月_____日签订合同起,至与______________

会所合作终止。

任何一方不能在未经其它各方同意的情况下私自转让自己的股份、以合伙企业名义为他人提供担保及不得以本合伙企业名义进行借贷,否则当自动放弃在本协议上的所有经济权益。并应赔偿对方相应经济损失。

本协议签订后,各方应共同遵守,如有一方违约,违约方将承担全部法律责任,并承担赔偿因此给其它各方造成的经济损失。

如有一方严重违反本协议或违反相关规定而导致合伙企业解散的,应当赔偿其他合伙人的相应损失。

有下列情形之一时,合伙人可以退股或股权转让:

1、经友好协商,其他各合伙人一致同意可以退股或股权转让。但在同等条件下,其他合伙人有优先购买权。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。

2、发生合伙人不能继续参加合伙事业的事由,并在未给合伙企业事务执行和经营情况造成不利影响的情况下。任意一方如遇特殊情况需要停止合作,必须提前三个月以书面的形式通知其他合伙人,并得到同意,但要承担相应的经济损失赔偿。

以上情形退伙以实际发生之日为退股生效日。合伙人退股后,其他合伙人与该退股人按退股时的合伙事业盈亏状况进行结算。

如发生下列情形本协议合同终止:

1、与_____________合作终止或本协议全体合伙人同意终止合作关系。

2、本合伙企业因战争、拆迁、国家政策等不可抗力因素不能继续经营时,合伙终止。当合伙终止,清算后对本合伙企业所产生的债务、盈余及亏损费用按本协议内各方股份比例分担。

本协议生效后协议内各方履行本协议时发生争议、纠纷应共同协商,本着有利于合伙企业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院仲裁解决。经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充。补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。

本协议经合伙人签字盖章后即生效。本协议一式_________份,合伙人各执一份。

合伙人(签字):__________________合伙人(签字):__________________ 合伙人(签字):__________________合伙人(签字):__________________ 合伙人(签字):__________________

5.建设工程内部合作协议 篇五

项目名称:

承 包 人:

联系电话:项目章号:#

管理费:%总监:

日期:年月

内 部 承 包 协 议 书

甲方:贵州百盛监理有限公司

乙方:(姓名)联系电话:

经甲、乙双方共同协商,由乙方承包监理工作,为了在今后工作中的权、责、利得到进一步落实及合理的分配。拟定以下协议:

一、乙方的工作和责任:

1、认真完成每项“委托监理合同”范围内施工过程中的现场监理工作,并积极组织下一个监理项目,始终维护甲方声誉。

2、工作中应遵守“诚信、公平、公正、科学”的工作态度和以施工图为

依据,以规范为标准的原则,并严格按“施工合同”、“监理合同”及国家相关的法律法规的要求开展工作,认真履行监理规范的职责。

3、4、认真收集、整理和完善每个项目的监理资料。监理项目开工前,乙方必须将开工报告交甲方审核,并交一份监理合同给甲方,在监理项目完工后两个月内将所有监理资料交甲方归档。

5、乙方在行政、人事、财务上接受甲方监督和统一管理,接受甲方定期

对乙方项目的考核。

6、若出现重大安全、质量事故和其它与监理方有关的责任事故,受到建

设行政主管部门通报、处罚、被列为黑名单等影响甲方声誉的情况,甲方将对乙方进行处罚。

7、甲方为乙方提供有资格有经验的总监理工程师一名,总监费用为

1000元/月。

二、甲方的工作和责任:

1、与业主方协商,提供一名双方均认可的有资格有经验的总监代表或总

监理工程师负责全面监理工作(挂)。

2、3、认真协助乙方开展现场监理工作。提供相关资料及监理表格。

三、甲、乙双方报酬的分配及付款方式:

1、经双方协商,甲方提取“委托监理合同”中总费用的30%作为管理

费和税收,其余的70%全部归乙方所有。

2、经双方协商,乙方按本项目总监理费用的10%作为保证金留在甲方

账上,工程完工后全部退还乙方。

3、在每次建设单位将监理费进度款转到甲方帐上后,甲方每次拨款时扣

除管理费、税收、总监费用及相应比例的保证金后一周内支付给乙方(或打入乙方帐户),乙方尽量提供相应款项的票据。

四、未尽事宜由双方协商解决或按有关法规办理。

五、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方:(签章)乙方:(签字)

身份证号:

6.引水工程-内部承包协议 篇六

四川省凉山州木里县松香厂水电站工程

(主合同号M25XC-2012-01)

甲方:四川水电建设工程(集团)有限责任公司木里县松香厂水电站工程项目部 乙方:

经甲、乙双方协商,本着平等互利的原则,甲方同意将四川省凉山州木里县松香厂水电站的引水隧洞工程(见工程量清单,合同总金额暂定2500万元整)承包给乙方开挖修建,且乙方不承担税金,双方并达成以下协议:

一.甲乙双方的权利义务:承诺参照主合同的各项条款执行。

二.甲方提供施工便道、弃渣场地、职工住所、施工用电高压变压器安装,由乙方使用并维修,低压用电全部由乙方自理。施工机械设备由乙方自理。

三.乙方的施工人员必须在保证工期的同时保质、保量、安全文明施工。

四.乙方管理人员及主要操作工必须配备齐全,持证上岗,由甲方监管。

五.砂石料、钢材乙方要求甲方供应,材料价格按主合同规定执行,在乙方工程款中扣除,其他材料由甲乙双方协商。也允许乙方自行采购砂石料、钢材。

六.本项目引水隧洞工程共分6个作业面,10个作业点,每个作业点交保证金捌万元,乙方需向甲方交纳保证金捌拾万元整,合同签订后3日内全款交付甲方。

七、保证金退还:单个作业点掘进过500米开始按未贯通部分划分按比例退保证金,贯通后全部退清。

甲方帐户: 开户人:四川水电建设工程(集团)有限责任公司 开户行:成都银行锦江支行

账号:120 1200 32047 7200 0028

此协议一式贰份,双方各执一份,自签字之日起生效。

附件:

1、四川水电建设集团木里县松香厂水电站主合同复印件;

2、双方确认的工程量清单。

甲方:乙方:

身份证号:

7.建设工程内部合作协议 篇七

本刊讯4月12日, 四川省人民政府与中国电信集团公司正式签署《智慧城市建设暨十二五信息化战略合作框架协议》合作协议。据悉, 这是继2009年四川省人民政府与中国电信集团签署战略合作协议之后再次达成战略合作, 共同推动四川“十二五”信息化发展暨四川智慧城市建设。四川省蒋巨峰省长、黄小祥副省长, 中国电信集团公司王晓初总经理、杨小伟副总经理、孙康敏副总经理, 以及中国电信与四川相关部门出席签字仪式。

据悉, 2009年, 四川省政府和中国电信集团确定建立长期战略合作关系。两年来, 中国电信与省政府在灾后恢复重建、3G网络建设和应用、信息基础设施建设、社会信息服务、农村信息化、网络文化建设等领域进行全面合作发展, 不仅实现了四川通信行业“三年重建, 两年完成”的灾后恢复进度目标, 灾区通信网络整体能力和信息化服务能力超过灾前且达到西部领先水平, 同时通过“中国西部信息中心”、“四川商情”、“数字小区”建设等信息化措施, 全面提升四川信息化发展水平, 并落实完成2010年“十大民生工程”通信建设项目, 实现了四川省乡镇通宽带目标。

蒋巨峰省长在签字仪式上表示, 智慧城市是运用新一代信息技术, 构建城市发展的智能环境, 面向未来构建全新的城市形态, 是对传统意义上城市信息化的升华和飞跃。建设智慧城市, 对四川省加快转变经济发展方式, 开创科学发展新局面, 深入实施西部大开发战略, 具有重要意义, 需要我省各界、各行业共同努力来实现。

王晓初总经理表示, 中国电信是全球最大的综合信息服务提供商和最大CDMA运营商, 不久前, 中国电信正式启动“宽带中国·光网城市”工程, 重点打造百兆光纤接入能力, 在三年内南方城市将全面实现光纤化, 城市家庭接入带宽普遍达到20M以上。“十二五”期间, 中国电信将充分发挥在信息化领域的核心优势, 提供全面完备的基础网络服务、信息应用服务与运营保障, 通过“智慧城市”建设全面带动和提升四川信息化发展水平。

据了解, 根据合作协议, 四川“智慧城市”将大力推动智慧政务、智慧产业、智慧民生三大智慧工程建设。通过实施“智慧政务”工程, 助力四川建设服务型政府的效能提升, 打造全国一流、省市县一体的政府门户网站群, 整合提升政府公共服务和管理能力, 政府实现“无纸化办公”, 百姓实现“网络化办事”, 打造“平安四川”;实施“智慧产业”工程, 通过电子商务工程、智慧金融、智慧旅游、智慧传媒、智慧电力等建设, 助力我省发展创新型经济的活力注入;实施“智慧民生”工程, 通过智慧城乡统筹、智慧社区、智慧家庭、智慧医疗、智慧交通、智慧教育等项目建设, 助力我省建设和谐社会的信息惠民。

今年2月中国电信四川公司与泸州市政府签署了“智慧城市”建设的战略合作协议, 率先在市州开展“智慧城市”建设。计划在十二五期间, 智慧城市十四个重点项目在全省市州和重点县级城市全面推广, 使四川的“智慧城市”模式创新和标准化建设居于全国前列, 智慧产业水平达到“世界知名、全国一流、西部第一”目标。

8.建设工程内部合作协议 篇八

关键词:802.1x协议;Radius服务器;认证;网络安全;接入控制

中图分类号:TP393文献标识码:A文章编号:1009-3044(2007)15-30651-02

Application Discuss of 802.1x Protocol Used in Intranet

LI Dian-ju

(School of Software Engineering,South China University of Technology,Guangzhou,China)

Abstract:IEEE 802 LAN has made great success because of its relative simple design,and it has been used in the corporations widely,but it also has the hidden trouble which can not be ignored. For example,the client can access to the resource of the Intranet only by linking to the net but without authentication. The demand of the network security is growing as the network technology widely used and popularized. IEEE 802.1x protocol is the technique to solve the problem of client authentication by means of network access layer, and this has been identified with the industry as a standard. This article will discuss the 802.1x protocol's working principle and the application in the Intranet. Also, real cases will be presented.

Key words:802.1x protocol; Radius server;authenticate;network security;access control

1 技术背景

在IEEE 802所定义的局域网环境中,只要存在物理的连接口,未经授权的客户端设备就可以直接或通过连接到局域网的设备进入局域网络,应用网络内的服务,访问网络内部数据。随着局域网技术的广泛应用,在很多网络环境中,通常不希望未经授权的设备或用户连接到网络,使用网络提供的资源和服务。特别是在运营网络中的应用,对其安全认证的要求已经提到了议事日程上。如何既能够利用局域网技术简单、廉价的组网特点,同时又能够对用户或设备访问网络的合法性提供认证,是目前业界讨论的焦点。IEEE 802.1x 协议正是在这样的背景下提出的。

2 IEEE 802.1x协议

IEEE 802.1x称为基于端口的访问控制协议(Port based network access control protocol),该协议在利用IEEE 802 LAN的优势基础上提供了对连接到局域网的设备或用户进行认证和授权的一种手段,连接在端口上的用户设备如果能通过认证,就可以访问局域网中的资源;如果不能通过认证,则无法访问局域网中的资源——相当于连接被物理断开。通过此方式的认证,能够在LAN这种多点访问环境中提供一种点对点识别用户的方式。这里的端口是指连接到LAN的一个单点结构,可以是被认证系统的MAC地址,也可以是服务器或网络设备上连接LAN的物理端口,或者是在IEEE 802.11无线LAN环境中定义的工作站和访问点。

2.1802.1x体系结构

IEEE 802.1x协议的体系结构包括三个重要的组成部分:Supplicant客户端、Authenticator System认证系统、Authentication Server认证服务器。图 1描述了三者之间的关系以及相互之间的通信。

(1)客户端系统一般指用户终端系统,该终端系统通常需要安装一个客户端软件,网络设备厂家通常提供的802.1x客户端(或如Windows XP自带的802.1x客户端),用户通过启动这个客户端软件发起802.1x协议的认证过程。为了支持基于端口的接入控制,客户端系统需支持EAPOL(Extensible Authentication Protocol Over LAN)协议,802.1x客户端系统与认证系统通过EAPOL协议交换信息。

图1 IEEE 802.1x认证体系结构

(2)认证系统通常指那些支持802.1x协议的网络设备,如支持802.1x协议的交换机,支持802.1x协议的网络设备对应不同的用户端口(可以是物理端口,也可以是用户设备的MAC地址)有两个逻辑端口:受控(Controlled Port)端口和不受控端口(Uncontrolled Port)。不受控端口始终处于双向连通状态,主要用来传递 EAPOL 协议帧,可保证客户端始终能够发出或接受认证。受控端口只有在认证通过的状态下才可打开,用于传递网络资源和服务。受控端口可配置为双向受控、仅输入受控两种方式,以适应不同的应用环境。如果用户未通过认证,则受控端口处于未认证状态,用户无法访问认证系统提供的服务。图 1中认证系统的受控端口处于未认证状态,因此客户端无法访问认证系统提供的服务,这样保证了控制信息和业务信息的分离。

PAE是端口访问实体(Port Access Entity),如图1所示分为客户端PAE和认证系统PAE:

(1)客户端PAE:位于客户端,主要负责响应来自认证系统建立信任关系的请求。

(2)认证系统PAE:位于认证系统,负责与客户端的通信,把从客户端收到的信息传送给认证服务器以完成认证。

认证系统的PAE通过不受控端口与客户端PAE进行通信,二者之间运行EAPOL协议。认证系统的PAE与认证服务器之间运行RADIUS(Remote Authentication Dial In User Service)协议。

认证系统和认证服务器之间的通信可以通过网络进行,也可以使用其他的通信通道。例如当认证系统和认证服务器集成在一起时,两个实体之间的通信就可以不采用RADIUS协议。

2.2端口受控方式

802.1x交换机一般支持以下两种端口受控方式:

(1)基于端口的认证:只要该物理端口下的第一个用户认证成功后,其他接入用户无须认证就可使用网络资源,当第一个用户下线后,其他用户也会被拒绝使用网络。

(2)基于MAC地址认证:该物理端口下的所有接入用户都需要单独认证,当某个用户下线时,也只有该用户无法使用网络。

认证服务器通常为RADIUS服务器,如Windows 2000/2003的ICA服务就可以实现Radius服务器,认证服务器存储有关用户的信息,例如用户的账号、密码以及用户所属的VLAN、优先级、用户的访问控制列表等。当用户通过认证后,认证服务器会把用户的相关信息传递给认证系统,由认证系统构建动态的访问控制列表,用户的后续流量将接受上述参数的监管。

3 RADIUS认证技术

RADIUS的全称为(Remote Access Dail-In User Service),它是对远程拨号用户访问进行认证的一种协议,是在RADIUS Server和RADIUS Client之间实现AAA框架(Authentication,Authorization and Accounting:认证、授权和计费)的协议标准。认证即辨别用户是谁的过程,通常该过程通过输入有效的用户名和密码实现;授权是指对完成认证过程的用户授予相应权限,解决他能做什么的问题,在一些身份认证的实现中,认证和授权是统一在一起的;计费(Accounting)则是统计用户做过什么的过程,包括用户使用的时间和费用,可通过用户占用系统的时间、接收和发送的信息量来衡量。

RADIUS采用Client/Server模型,在交换机上运行的是Client端,负责将用户信息传送到指定的RADIUS服务器上,并根据服务器返回的结果进行相应的处理。RADIUS服务器包括两种类型:授权认证服务器和计费服务器。授权认证服务器(RADIUS Authentication Server)负责接受用户的连接请求、验证用户身份,并返回给客户需要的相关配置信息。一个授权认证服务器也可以作为RADIUS客户的代理,将其连接到另一个授权认证服务器。计费服务器(RADIUS Accounting Server)负责接受用户计费开始请求和计费结束请求,并实现计费功能。

4 接入控制

客户端设备的接入控制是在运用802.1x基于端口的访问控制协议的基础上扩展了该协议,实现了基于用户MAC地址的访问控制,可以对设备一个端口上的多个接入用户分别进行认证和管理,提供对用户接入的灵活控制,同时能够与动态主机配置协议中继代理(DHCP Relay)相结合,为RADIUS服务器提供用户的IP地址。

接入控制提供3种身份验证方式:PAP,CHAP和EAP-MD5方式,根据业务运营的不同需求,可以使用其中任何一种身份验证方式实现接入控制的认证过过程, 目前最广泛使用的是EAP-MD5,下面是使用EAP-MD5方式进行身份认证过程。

如图 2所示,首先用户终端向交换机发送EAPOL-START报文请求接入服务,交换机返回EAP-REQUEST/IDENTITY报文到用户终端,要求用户提供身份标识,用户终端回复EAP-RESPONSE/IDENTITY表示连接建立。然后由交换机发送ACCESS-REQUEST到RADIUS 服务器,RADIUS服务器生成challenge信息,并将ACCESS-CHALLENGE报文发送给交换机。接下来,交换机向用户终端发送EAP-REQUEST/CHALLENGE报文通知用户使用EAP-MD5方式验证身份,终端返回EAP-RESPONSE/MD5-CHALLENGE报文作为响应。交换机将来自用户终端的EAP-RESPONSE/MD5-CHALLENGE报文封装到ACCESS REQUEST报文中,并发送到RADIUS 服务器。RADIUS服务器对用户进行认证,如果认证通过,则返回ACCESS ACCEPT报文给交换机,由交换机完成相应操作以允许用户接入,同时发送EAP-SUCCESS报文到用户终端通知用户接入成功。

图2 使用EAP-MD5方式进行身份验证的过程

5 与不支持802.1x的设备的兼容

802.1x协议在2001年才正式公布的协议,而企业实体在此之前早就投入了大量资源建设内部网,对于从一个没有认证的系统过渡到认证系统,最理想的状态是希望能够平滑的进行过渡。由于802.1x协议是一个比较新的协议,如果应用在原有的旧网络中,则可能存在与不支持802.1x协议的设备的兼容性问题。

如果客户端支持802.1x协议,而网络设备不支持(也就是没有认证系统),则客户端是不会收到认证系统响应的EAP-Request/Identity报文。在802.1x认证发起阶段,客户端首先发送EAPOL-Start报文到802.1x协议组申请的组播MAC地址,以查询网络上可以处理802.1x的设备(即认证系统),由于网络中没有设备充当认证系统,所以客户端是得不到响应的。因此客户端在发起多次连接请求无响应后,自动认为已经通过认证。

如果客户端不支持802.1x协议,而网络中存在802.1x协议的认证系统,则客户端是不会响应认证系统发送的EAP-Request/Identity报文,因此端口会始终处于未认证状态。在这种情况下,客户端只能安装802.1x客户端系统软件参预认证,或通过未受控端口访问某些通过设置可以访问的服务。

6 应用实例

802.1x提供了一个用户身份认证的实现方案,为了实现此方案,交换机除了配置802.1x相关命令外,还需要在交换机上配置AAA方案,选择使用RADIUS或本地认证方案,以配合802.1x完成用户身份认证:

图3 802.1x应用配置示意图

802.1x客户端用户通过域名与交换机上配置的ISP域相关联。

配置ISP域使用的AAA方案,包括本地认证方案和RADIUS方案,实际应用时可以使用以下三种方案。

(1)采用RADIUS方案,通过远端的RADIUS服务器进行认证,则需要在RADIUS服务器上配置相应的用户名和密码,然后在交换机上进行RADIUS客户端的相关设置。适合大规模的企业内部网,在RADIUS服务上集中设置和修改用户信息,方便快捷。

(2)采用本地认证,则需要在交换机上手动添加认证的用户名和密码,当用户使用和交换机中记录相同的用户名和密码,启动802.1x客户端软件进行认证时,就可以通过认证。此种方案适合中小规模企业内务网,用户数量不多的情况。缺点是用户信息需要直接通过CLI直接记录在交换机上,维护更换带相对麻烦。

(3)先采用RADIUS方案,通过RADIUS服务器进行认证,如果RADIUS服务器无效,则使用本地认证。这是一种灵活的方案,设置交换机本地用户可以方便维护人员的测试工作。

下面的设置例子实现上述第三种方案,在华为S3026C交换机测试通过,假定已经设置好交换机IP地址等基本信息,远端RADIUS服务器IP为172.16.16.250,使用缺省端口号。

// 开启全局802.1x特性。

system-view

[Quidway] dot1x

// 设置接入控制方式(该命令可以不配置,在缺省情况下就是基于MAC地址的)。

[Quidway] dot1x port-method macbased

// 设置使用EAPmd5-challenge中继认证方式

[Quidway] dot1x authentication-method eap

// 创建RADIUS方案radius1并进入其视图。

[Quidway] radius scheme radius1

// 设置主认证/计费RADIUS服务器的IP地址。

[Quidway-radius-radius1] primary authentication 172.16.16.250

// 设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的加密密码。

[Quidway-radius-radius1] key authentication huawei

// 指示系统从用户名中去除用户域名后再将之传给RADIUS服务器。

[Quidway-radius-radius1] user-name-format without-domain

[Quidway-radius-radius1] quit

// 创建域abc.net并进入其视图。

[Quidway]domain default enable abc.net

// 指定radius1为该域用户的RADIUS方案,若RADIUS服务器无效,则使用本地认证方案。

[Quidway-isp-abc.net] scheme radius-scheme radius1 local

[Quidway-isp-abc.net] quit

// 配置域abc.net为缺省用户域。

[Quidway]domain default enable abc.net

// 添加本地接入用户、密码和服务类型。

[Quidway]local-user user1

[Quidway-luser-user1] password simple user1

[Quidway-luser-user1] service-type lan-access

//重复添加本用户……。

7 小结

802.1x协议很好解决了客户端设备接入网络的认证问题,既保留IEEE802LAN方便易用又解决接入认证的安全问题,得到业界一致支持,现在支持802.1协议成为交换机标准功能。随着企业团体对网络安全的重视和投入,对网络管理控制的需求提高,802.1x必将逐步成为主流的网络认证方式。

参考文献:

[1]IEEE's "802.1x - Port Based Network Access Control"URL:http://www.ieee802.org/1/pages/802.1x.html.

[2]李艇.网络安全基础教程[M].北京大学出版社,2006年1月.

[3]王迎春,谢琳.网络安全体系结构[M].人民邮电出版社,2005年6月.

[4]张志,魏永红,刘录增,刘昊昀.802.1X认证技术的应用[M].地理与地理信息科学,2006,22,2.

9.工程内部承包协议书 篇九

甲方:

乙方:

地点:。

一、土方挖运暂定1公里之内,挖运价每立方米元(捌元伍角整),运距超过1公里,每立方增加1元,挖煤装车元一吨,如果挖方超过深度 1元,超过米,另处计价。

二、结款方式:每月25号按当月实际挖运的工程量计价,第一个月支付实际工程量价款的80%,第二个月按实际工程量全部付清(不包括前一个月的20%),第一个月的20%余款在一个季度之内付清。油料由甲方提供,结帐时甲方扣回。

三、进场前,人员的吃、住等由乙方自己解决,其中搭建临舍的费用按搭建的实际工作量,由甲方后期追加。另处人员的生活费用,进场前半个月由乙方自己承担,半个月以后由甲方解决。

四、乙方的工作人员不准在施工现场发生打架斗殴事件,集体闹事等现象,做到文明施工,服从甲方人员的管理及调配工作,必须按项目部每月下发的生产料单完成当月任务。

五、所有进场的机械和人员保险由乙方自己承担购买,一切安全责任乙方自己负责,甲方不承担任何责任。

六、在施工中如果出现煤盖石过硬或者石头等问题,致使乙方无法施工,甲方根据实际情况,甲方自己负责。

七、乙方机械人员进场后,因甲方的原因不能施工,所造成的经济损失由甲方承担,挖土机每天1500元(壹仟伍佰元整),运输车每天500元(伍佰元整),装载机每天800元(捌佰元整)。

八、当月工程量的确定必须由甲方、乙方共同测定,并共同认可的数据来计算价款。

九、甲方给乙方提供油价格一律按市场价计算。

十、未定事宜,以补充协议再执行。其它条款按甲方提供的大合同条款执行为准。

十一、本协议书在乙方人员机械设备按时进场生效,本协议一式三份,甲乙双方各执一份,存档一份。

甲方:乙方:

年月日年月日

补充协议书

经甲乙双方共同商定,就艾维尔沟煤矿土方剥离项目,原定价挖运为9.5元为税后价款,为了统一煤矿挖运价格,便于管理,在工程内部承包协议书中订为8.5元,少付1元(壹元),经双方协商,由甲方在当月结算时,另处给乙方进行补上,此补充协议书与工程内部承包协议书具有同等的法律效力。

10.建筑工程挂靠内部协议合同 篇十

XXXXXXXX工程施工二标段(成都市公

招)

二〇一五年六月

内部目标责任管理协议

单位 名 称:(以下简称“公司”)

代 表 人:

目标责任人: 联系电话:(以下简称“项目责任人)

第一条 工程名称及地点

工程名称;

工程地点:

第二条 工程目标管理 范围及 方式

1.管理范围:详见中标文件和公司与业主之前签定的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”)中确定的工程数量清单汇总表、个别单价预算表、投标书规定范围内的工程建修、缺陷责任期、保修、养护等全部内容。2.管理方式:

①本工程实行分项、分部、单价、单位工程的中标总价目标管理,项目责任人负责组织前期和施工期间的一切资金。公司对项目责任人实行风险责任制方式管理:项目责任人独立承担该工程的一切纳税责任,全部费用由项目责任人包干。工程数量以实际完成的工程数量为确认范围,以设计图纸、按照业主发出的中标总价和业主按工程计量计价结算为准;同时,有项目经理部会同业主等有关业务管理部门核实后按实计价。

②对本工程范围内的全部工程,由项目责任人承担从投标、施工准备至工程竣工验收及缺陷责任期的质量维修、养护等全部责任和义务。

③本责任书内工程不准分包、转包、转卖、倒卖,更不准中途退场;一旦发现项目责任人转卖、倒卖、分包、转包等,公司有权终止履行本责任书并没收项目责任人缴纳的各项保证金和非法所得,另行安排本公司任何施工队,一切损失由项目责任人自行承担。

④项目责任人向公司缴纳履约风险保证金,作为责任人执行本目标责任书和按业主要求履行施工质量、施工安全、施工进度、缺陷修复、工程欠款和依法施工管理责任的风险担保。

第三条 工程造价

1.工程总造价在施工设计图纸确认的工程数量范围内,按项目经理部与业主核实的实际工程数量计算。详细的工程承包单价和总价见工程数量清单汇总表和分项单价预算表,此项目工程施工单价为综合造价,中标总价暂定为¥ 元,大写:。

2.综合单价包括进场、准备、施工、竣工、交付、撤场及缺陷责任期修复、养护

等全部程内容,由项目负责人包干管理。对于业主、监理工程师对施工变更的任何工程量增或减,在本责任书执行过程中公司对综合单价一律不做任何调整。其中的土石方工程包括土石方开挖、清淤及换填;石方包括各类岩石类别。无论如何变化,土石方开挖和填筑(含利用方和借方)的工作内容均包括弃、借土场(取土坑)中非使用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费;同时包括砍伐树木、搭建临时设施、项目部组建、清表、爆破、挖、装、运、卸、回填、便道、结构物砌筑、养护、保通、标志、标牌、洒水以及碾压整形的合格工程数量等全部与之有关作业的费用。

第四条 会计账务、税费管理

1.本项目工程实行风险管理、独立核算。

2.项目负责人应对本工程单独建账,并按工程总造价的30%列支民工工资(附民工花名册)尽量提供工程相关发票收据,及由此造成的一切责任均由项目负责人承担。

3.本工程开工后,由公司办理该项目所在地税务机关办理税务登记、购买发票。4.税费按国家税法规定,应交纳的金额由项目责任人在工程项目所在地税务机关和公司注册地税务局缴纳,并由公司统一核算(一切应缴纳税费由项目责任人承担)。对税费没有结清的,项目责任人要按时结清各项税费,并向公司出示已完税依据。否则公司有权利用项目工程款和保证金代为支付。

5.如涉及《外出经营许可证》和《企业自营业务证明》的开据,由公司代收代缴企业所得税,其中《外出经营许可证》企业所得税为 / %,《企业自营业务证明》个人所得税为 / %。税费按工程拨款进度的总额依次扣除合计为 %。6.对账簿不健全、账务混乱、虚列各项成本支出或工程结束后未把账册交到公司财务部门审核存档的,公司可暂不支付工程款和退还保证金;直到项目责任人按税务机关和公司要求建立好项目责任人账务,并经税务事务所审计、税务机关审核结清一切税费后,方可领取工程款和保证金。

第五条 工 期

1.项目责任人必须按公司投标施工组织计划的要求进行开工,本工程总工期为

日历天,自 2015 年 月 日至 2015 年 月 日止。工程必须全部达到竣工验收条件。除业主改变设计另有工期调整外,项目责任人在施工中因业主征地、拆迁和增加工程量或减少工程量等因素,造成工期延误,公司不追究工期责任,但不增加任何费用。

2.项目责任人因自身原因未能按约定工期完成工程,每延迟一天公司按施工合同总价的百分之一收取违约金;其支付金额从项目责任人缴纳的履约风险保证金中扣除。如提前完成,公司则按具体情况酌情奖励项目责任人。

第六条 工程质量与安全

1.工程质量

①工程质量,项目责任人按国家法律、法规和公司的有关文件规定,实行项目责任人对工程质量终身负责制。质量必须达到业主和合同要求的标准。②工程质量按现行《房屋建筑工程质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定

标准》、《桥梁工程质量检验评定标准》、《市政公用工程质量检验评定标准》、《水利水电工程质量检验评定标准》及其他相关质量控制文件执行。③公司负责审核施工变更方案。

④业主或监理工程师和有关业务部门以及公司领导到现场检查、指导工作时,项目责任人必须积极配合现场工作的检查,并对提出的问题及时整改。

⑤项目责任人必须按照设计文件、现行技术规范、施工规范、规则及有关规定进行施工,落实公司下达的各项管理制度和措施。保证工程质量达到现行的工程质量检验评定标准,对各项工程质量评定和验收时,凡达不到合格或优良标准的工程必须立即返工重建,一切费用由项目责任人自行承担。为确保工程质量,实行质量保证制度,按业主规定由业主扣留质量保证金。⑥要求工程一次性验收合格。竣工验收质量未达到本责任书和规范要求的标准,处以总造价的千分之零点五的罚款; 2.施工安全

①.项目责任人必须认真贯彻执行“安全第一,预防为主”和坚持“管理生产必须管安全”的原则,结合现场实际,合理安排切实可行的现场安全管理措施。

②项目责任人必须建立健全专职安全检查员,定期或不定期对现场劳务人员进行安全技术教育,遵守各项安全技术操作规程。对交叉施工和高空作业施工等要严加管理。

③要求施工人员按规定穿戴防护用品,施工中所用的各种机具和劳保用品,必须定期检查,保证其经常处于良好状态,有关费用由项目责任人承担;不合格的机具设备和劳保用品严禁使用,以确保人身安全。

④项目责任人必须与公司签定《安全生产管理责任书》,并要遵守公司各项安全管理规定。对施工中造成生产安全、人身安全事故,所发生的一切伤亡事故费用由项目责任人自行负责;同时,因项目责任人管理不善给公司造成负面的社会影响,公司将视其情节轻重给予相应处罚。

第七条 工程计量与工程款支付

1.验工计价:按照公司所签订的责任书有关条款,根据施工计划、安全、质量和工程进度以及所完成工程量,每月按业主计量拨付情况公司按时进行验工拨付。按照业主和合同的有关规定,质量验收合格的方能计价。

2.计量:按月完成的工程量并经公司报业主批准的量进行计量。

3.拨款:划拨工程款时负责人应提供等额工程款领条(不含民工花名册),经核实后,由总经理签字同意后直接拨付给负责人预留的账户。

4.工程决算:每月按业主进度计量计价拨款。其他款项按中标文件和合同中有关条款执行外,余款等工程竣工、验交后按所完成工程量,经公司有关业务部门和业主审计书核定后的工程量和价款给予决算、拨款。

第八条 质保金

质保金

按照公司与业主的合同规定的工程质量保证金百分比为准,由项目责任人按业主规定或中标文件要求足额预留工程质保金。

在质保期内,该项目工程质量上的瑕疵由项目责任人进行修复;或由公司另组织

施工队伍修复,其费用从项目责任人剩余质保金中扣除。在修复期中,若预留质保金不足,超支部分由项目责任人负责支付;如项目责任人拒不支付,公司有权向人民法院申请保全项目责任人的有效个人财产,确保工程质量及工程保修。保修期满,如有剩余质保金,应全额返还给项目责任人。

第九条 公司与项目责任人的权利与义务

项目责任人的权利与义务

①.向公司缴纳的财务办公费。按业主发出工程中标总价的百分之 8.5 %(含工程一切税费及公司财务办公费,其中2%为财务办公费,6.5%为工程税费,负责人不再承担其他税费)财务办公费用分 三 次结清:(第一笔工程款除外。)第一次收取总费用的 0.8 %,计: 按中标总价金额计算。第二次收取总费用的 0.8 %,计: 按中标总价金额计算。第三次收取总费用的 0.9 %,计: 按中标总价金额计算。

(注:剩余的6%依次从每一笔工程款中按比例扣除,直至工程结算完成。)对增加、变更工程量的财务办公费用根据工程完工审计后支付。项目负责人只负责开取工程收据。

②按公司施工要求,及时编制实施性施工组织设计或施工方案,在报送公司批准后由项目责任人组织实施。施工中认真填写施工日志和各种施工记录;按时向公司报送周、旬、月、季、施工计划;各项(月、季、年)统计报表;验工计价表;质量、安全统计报表和向公司及时提供所要求的工程形象进度报表及其他有关档案资料。

③实施可靠的质量保证措施。按要求采购、检验、加工、管理建筑工程现场施工材料,确保工程目标的实现。

④项目责任人对本项目工程实施现场管理、经营等工作,做到文明施工。

⑤支持监理、公司领导、工程技术人员和各职能部门的工作。根据现场施工要求项目责任人应积极配合专门管理人员的工作。⑥如因项目责任人管理不当给第三方造成损失,引发第三方对公司仲裁、诉讼或控告、举报、上访等,导致索赔或致使公司受到处罚,项目责任人应赔偿公司因此而受到的损失(包括为处理上述事宜而产生的费用)。⑦施工设备,由项目责任人自行组织。所投入机械设备数量必须达到合同和业主要求,满足工程施工的需要,并且一次性到位。进场后,不得中途擅自停工或撤走设备,否则因此而发生的一切费用和执行本责任书过程中受到的损失由项目责任人自行承担。

⑧遵守国家法规和当地政府的政策法令,尊重当地群众的习俗,主动创造良好的外部施工环境,如因项目责任人违章所造成的各种损失均由项目责任人承担。

⑨项目责任人必须为所有劳务人员购买保险,确保劳务人员的安全、合法利益。其生产安全责任由负责人承担。(购买的保险回执资料需交公司留存)⑩项目责任人必须配合公司对项目部工作的检查。

11负责坚持挂牌制度,做到文明施工。确保施工场地周围建筑物、地面、地下管线○和构造物以及行人和行车的安全,确保灌渠畅通;做到工完场清、场地复原、现场

整洁美观。

注:公司配合项目负责人为工程的相关人员到场参加会议、检查等。(参加产生的相关费用由负责人承担。)

第十条 工程款竣工验收

1.工程竣工后至办理正式验交前,由项目责任人派人看守、维护直至交付,其费用由项目责任人负责。2.工程竣工验收,由公司配合负责人提交竣工验收报告及竣工文件,业主组织初验、复验、办理交接手续。项目责任人配合公司收集整理所必须的一切技术基础资料。(基础资料一般包括中标通知书、施工合同、竣工验收报告、审计结算等)

3.工程竣工结算后超出中标总价时,超出部分公司按 2.5 % 收取财务办公费。

第十三条 其 他

1.工程未达到国家各部委行业规范标准的,项目责任人必须进行返工,起返工费用由项目责任人自行承担。如果出现工程质量问题,公司根据实际情况扣收质保金和履约风险保证金,如有不足公司可另行追究项目责任人的经济责任。

2.项目责任人进场后,未能按公司施工组织设计要求组织施工,使质量、安全进度及管理等方面达不到业主和公司的要求,公司有权清除项目责任人和劳务作业队,并另外任命其他责任人.3.公司为项目负责人提供该项目的项目资料章一枚,项目责任人不得私自刻制公司的各种印章,一经查实,将追究项目责任人和有关人员的经济、行政、刑事责任。4.项目部组建和开支由项目责任人审核,但公司有权对项目部组建和开支进行查核。

5.项目责任人进入现场前必须缴纳履约保证金至业主单位以担保工程质量、安全、工期以及民工工资、材料款、机械设备租赁费的完全支付(履约保证金以合同履约保证金为准)。6.在施工过程中,如被业主或其他主管单位投诉或给公司造成名誉损失,公司将对项目责任人处以人民币伍仟元至壹拾万元的罚款;若被业主通报上黑名单或禁止投标事件,公司将对项目责任人处以不低于人民币叁佰万元的罚款。发生以上事件,项目责任人还应赔偿公司因此而遭受的损失。7.项目责任人签定责任书后至责任书终止期间,严禁项目责任人以公司的名义对外签定任何协议和合同,一旦发现,将严肃处理,所造成的经济损失和一切后果均由项目责任人自行负责,公司将追究项目责任人的法律责任。8.如果业主资金不能及时到位,项目责任人自己应积极筹措资金,确保工程施工的顺利进行,维持工程建设的日常开支。

9.依法维护和保障本项目民工的合法权益。及时、如实支付民工工资;工程施工中必须保证每月兑现应得工资的80%。工程完工后壹个月内必须将民工工资全部付清,否则公司有权按民工自己提供的依据代扣代付或由业主直接代付。代付时如因民工提供依据不属实和其他任何原因造成多付和其他一切经济损失全部由项目责任人自负。

10.项目责任人在项目施工中,工地所购进的一切材料(包括自购或业主供应)项目负责任人自行分配和管理。

11.项目责任人在项目施工中和工程决算前不得伪造和虚增民工费、材料费以及其他任何费用来骗取公司和业主的资金,情节严重者公司将移交司法机关追究其刑事责任。

19.本责任书一式两份,其中:正本一份,由公司存档;副本一份,交由项目责任人收执。正、副本具有同等法律效力。

附《关于保障民工工资和据实汇报工程成本的承诺》

单位名称: 目标责任人:

代表人:

签定日期:

年 月

签定日期: 7

年 月

日 日

关于保障民工工资和据实汇报工程成本等承诺

致:

由我担任

目标责任人的工程,现已正式投入施工建设,为认真落实国家关于及时支付民工工资,建立民工工资支付保证金和担保制度等一系列措施,并执行公司相关文件精神,特作如下承诺:

1.民工工资:承诺依法维护和保证本项目工程民工的合法权益,及时支付民工工资,且中期支付不低于应付工资的80%,单项工程结束或当年发生的民工工资的,承诺一分不少发放到位,决不拖欠。如发生拖欠民工工资行为,公司有权申请业主直接从应付款和其他款项中代扣、代支民工工资,并提供相关的结算支付凭证,否则公司无需承担兑付不实的责任。在提供民工工资支付凭证时,承诺不得伪造、虚增民工工资,否则自愿承担相应的经济和法律责任。2.材料款:略;

3.工程款:到业主拨借工程款,承诺和公司派驻会计人员一起经办。工程款必须拨到公司建立的项目工程专用账户上或公司账户,并按责任人提供的、经公司审核后的计划发放,不得将工程款挪作他用和侵占。

对承诺上述的1、2、3条,我愿按保证金和担保制度的要求,以现金、自有的机械设备、自有的房屋等财产作抵押担保。如有违反,愿将抵押担保物由公司折现,进行支付或赔偿,并承担相应的民事、刑事责任。

4.工程成本汇报:工程开工后,每月25——30日到公司汇报工程情况,对已完工程量、变更情况、民工工资、材料款、机械设备租赁费及台班费、运输费等工程成本的支付及下面情况如实汇报。如汇报不实,愿按不实汇报次数每次接受人民币叁仟元至伍仟元的处罚。

5.若该工程质量等原因造成工期严重滞后,且业主要求清退出场,承诺自愿出场,并对造成的损失承担赔偿责任。

6.承诺在施工过程中,如对公司造成重大损失,自愿接受公司对项目责任人处以人民币伍仟元至壹拾万元的罚款,情节严重公司将追究其责任人的法律责任及损失。

7.承诺决不以任何方式转包、分包该工程;如果违背,则自愿接受以下处罚:①除名,并免去担任本项目的项目责任人等一切职务。②公司没收违法所得或者将其转让款作为不当得利退还责任人,以确保工程资金和工程质量,否则公司将移送司法机关,依法追究责任人的民事、行政和刑事责任。③没收已缴纳的各项保证金。④若发生被业主通报上黑名单或禁止投标事件,接受公司将对项目责任人处以不低于人民币叁佰万元的罚款。⑤赔偿公司因此而遭受的损失。

特此承诺!

承诺人: 身份证号:

11.建设工程内部合作协议 篇十一

海峡两岸关系协会与财团法人海峡交流基金会遵循平等互惠、循序渐进的原则,达成加强海峡两岸经贸关系的意愿。

双方同意,本着世界贸易组织(WTO)基本原则,考虑双方的经济条件,逐步减少或消除彼此间的贸易和投资障碍,创造公平的贸易与投资环境:通过签署《海峡两岸经济合作框架协议》《以下简称本协议》,进一步增进双方的贸易与投资关系,建立有利于两岸经济繁荣与发展的合作机制。

经协商,达成协议如下:

第一章总则

本协议目标为:

一、加强和增进双方之间的经济、贸易和投资合作。

二、促进双方货物和服务贸易进一步自由化,逐步建立公平、透明、便利的投资及其保障机制。

三、扩大经济合作领域,建立合作机制。

双方同意,考虑双方的经济条件,采取包括但不限于以下措施,加强海峡两岸的经济交流与合作:

一、逐步减少或消除双方之间实质多数货物贸易的关税和非关税壁垒。

二、逐步减少或消除双方之间涵盖众多部门的服务贸易限制性措施。

三、提供投资保护,促进双向投资。

四、促进贸易投资便利化和产业交流与合作。

第二章贸易与投资

一、双方同意,在本协议第七条规定的“货物贸易早期收获”基础上,不迟于本协议生效后六个月内就货物贸易协议展开磋商,并尽速完成。

二、货物贸易协议磋商内容包括但不限于:

(一)关税减让或消除模式:

(二)原产地规则:

(三)海关程序:

(四)非关税措施,包括但不限于技术性贸易壁垒(TBT)、卫生与植物卫生措施(SPS):

(五)贸易救济措施,包括世界贸易组织《关于实施1994年关税与贸易总协定第六条的协定》、《补贴与反补贴措施协定》、《保障措施协定》规定的措施及适用于双方之间货物贸易的双方保障措施。

三、依据本条纳入货物贸易协议的产品应分为立即实现零关税产品、分阶段降税产品、例外或其他产品三类。

四、任何一方均可在货物贸易协议规定的关税减让承诺的基础上自主加速实施降税。

一、双方同意,在第八条规定的“服务贸易早期收获”基础上,不迟于本协议生效后六个月内就服务贸易协议展开磋商,并尽速完成。

二、服务贸易协议的磋商应致力于:

(一)逐步减少或消除双方之间涵盖众多部门的服务贸易限制性措施:

(二)继续扩展服务贸易的广度与深度:

(三)增进双方在服务贸易领域的合作。

三、任何一方均可在服务贸易协议规定的开放承诺的基础上自主加速开放或消除限制性措施。

一、双方同意,在本协议生效后六个月内,针对本条第二款所述事项展开磋商,并尽速达成协议。

二、该协议包括但不限于以下事项:

(一)建立投资保障机制:

(二)提高投资相关规定的透明度:

(三)逐步减少双方相互投资的限制:

(四)促进投资便利化。

第三章经济合作

一、为强化并扩大本协议的效益,双方同意,加强包括但不限于以下合作:

(一)知识产权保护与合作:

(二)金融合作:

(三)贸易促进及贸易便利化:

(四)海关合作:

(五)电子商务合作:

(六)研究双方产业合作布局和重点领域,推动双方重大项目合作,协调解决双方产业合作中出现的问题:

(七)推动双方中小企业合作,提升中小企业竞争力:

(八)推动双方经贸社团互设办事机构。

二、双方应尽速针对本条合作事项的具体计划与内容展开协商。

第四章早期收获

一、为加速实现本协议目标,双方同意对附件一所列产品实施早期收获计划,早期收获计划将于本协议生效后六个月内开始实施。

二、货物贸易早期收获计划的实施应遵循以下规定:

(一)双方应按照附件一列明的早期收获产品及降税安排实施降税:但双方各自对其他所有世界贸易组织成员普遍适用的非临时性进口关税税率较低时,则适用该税率:

(二)本协议附件一所列产品适用附件二所列临时原产地规则。依据该规则被认定为原产于一方的上述产品,另一方在进口时应给予优惠关税待遇:

(三)本协议附件一所列产品适用的临时贸易救济措施,是指本协议第三条第二款第五项所规定的措施,其中双方保障措施列入本协议附件三。

三、自双方根据本协议第三条达成的货物贸易协议生效之日起,本协议附件二中列明的临时原产地规则和本条第二款第三项规定的临时贸易救济措施规则应终止适用。

一、为加速实现本协议目标,双方同意对附件四所列服务贸易部门实施早期收获计划,早期收获计划应于本协议生效后尽速实施。

二、服务贸易早期收获计划的实施应遵循下列规定:

(一)一方应按照附件四列明的服务贸易早期收获部门及开放措施,对另一方的服务及服务提供者减少或消除实行的限制性措施:

(二)本协议附件四所列服务贸易部门及开放措施适用附件五规定的服务提供者定义:

(三)自双方根据本协议第四条达成的服务贸易协议生效之日起,本协议附件五规定的服务提供者定义应终止适用:

(四)若因实施服务贸易早期收获计划对一方的服务部门造成实质性负面影响,受影响的一方可要求与另一方磋商,寻求解决方案。

第五章其他

本协议的任何规定不得解释为妨碍一方采取或维持与世界贸易组织规则相一致的例外措施。第十条争端解决

一、双方应不迟于本协议生效后六个月内就建立适当的争端解决程序展开磋商,并尽速达成协议,以解决任何关于本协议解释、实施和适用的争端。

二、在本条第一款所指的争端解决协议生效前,任何关于本协议解释、实施和适用的争端,应由双方通过协商解决,或由根据本协议第十一条设立的“两岸经济合作委员会”以适当方式加以解决。

一、双方成立“两岸经济合作委员会”(以下简称委员会)。委员会由双方指定的代表组成,负责处理与本协议相关的事宜,包括但不限于:

(一)完成为落实本协议目标所必需的磋商:

(二)监督并评估本协议的执行:

(三)解释本协议的规定:

(四)通报重要经贸信息:

(五)根据本协议第十条规定,解决任何关于本协议解释、实施和适用的争端。

二、委员会可根据需要设立工作小组,处理特定领域中与本协议相关的事宜,并接受委员会监督。

三、委员会每半年召开一次例会,必要时经双方同意可召开临时会议。

四、与本协议相关的业务事宜由双方业务主管部门指定的联络人负责联络。

基于本协议所进行的业务联系,应使用双方商定的文书格式。第十三条附件及后续协议

本协议的附件及根据本协议签署的后续协议,构成本协议的一部分。

本协议修正,应经双方协商同意,并以书面形式确认。

本协议签署后,双方应各自完成相关程序并以书面通知另一方。本协议自双方均收到对方通知后次日起生效。

一、一方终止本协议应以书面通知另一方。双方应在终止通知发出之日起三十日内开始协商。如协商未能达成一致,则本协议自通知一方发出终止通知之日起第一百八十日终止。

二、本协议终止后三十日内,双方应就因本协议终止而产生的问题展开协商。

本协议于六月二十九日签署,一式四份,双方各执两份。四份文本中对应表述的不同用语所含意义相同,四份文本具有同等效力。

附件一货物贸易早期收获产品清单及降税安排

附件二适用于货物贸易早期收获产品的临时原产地规则

附件三适用于货物贸易早期收获产品的双方保障措施

附件四服务贸易早期收获部门及开放措施

附件五适用于服务贸易早期收获部门及开放措施的服务提供者定义

12.建设工程内部合作协议 篇十二

(一) 合同相对性简要介绍

在引出本文的问题之前, 我们首先来讨论一下合同相对性, 合同相对性作为合同法下的一项帝王原则, 可以说在任何类型的合同当中都扮演着极其重要的角色。[1]合同相对性的重要内容在于:合同的义务和责任应由当事人承担, 除法律和合同另有规定外, 第三人不对合同当事人承担合同上的义务与责任。合同乃是双方之间有关权利义务安排的一致协议, 合同约束的对象即缔结合同的双方当事人, 合同下的约定内容也仅对合同双方具有约束力, 他人不能基于合同当事人的违约行为而向违约方提出合同上的请求。

(二) 个人消费信贷保证保险合同

个人消费信贷保证保险合同是保证保险合同的一种, 保证保险是《保险法》中明确规定的一个险种, 属于财产保险范畴 (1) 。有关保证保险的概念, 最高人民法院在有关复函 (2) 中有明确定义:“保证保险是由保险人为投保人向被保险人 (即债权人) 提供担保的保险, 当投保人不能履行与被保险人签订合同所规定的义务, 给被保险人造成经济损失时, 由保险人按照其对投保人的承诺向被保险人承担代为补偿的责任”。

(三) 合作协议

在个人消费信贷保证保险业务中, 保险公司首先是与银行就个人消费信贷保证保险业务协商签订合作协议。有关理赔、保险事故等事项均是保险合同与合作协议下重点约定的内容, 保险合同与合作协议中当事人的利益差异会导致就同一事项做出差异的安排, 这种差异的安排固定在合同中哪些属于是有效的约定, 哪些又是属于无效的约定是需要经过斟酌的, 无效的约定写在合同里当然是没有必要的, 也会给当事人行使纸面上的权利带来障碍, 成为“镜中花, 水中月”, 当事人以为已经就相关事项做出具体的约定或变更, 其实已经突破了合同的相对性而不具备法律上的生效条件, 下文就具体提出的一些问题进行分析研究, 讨论合作协议与保险合同条款下相同事项冲突约定的效力鉴别。

二、合作协议有关约定与保险合同条款存在冲突的具体情形

(一) 关于保险人保险合同解除

在银行、保险公司及投保人之间的利益博弈中, 银行显然是不希望保险合同解除情况的发生, 因为保险合同一旦解除, 银行的贷款就失去了一层保障, 只能向债务人追偿债务, 债务人的履约能力总是在发生变化的, 银行当然希望是一个有还款能力的主体来承担贷款债务, 保险公司自然的还款能力应该是有保障的, 故而银行作为保险合同下的被保险人是无论如何不希望保险合同解除的;另一方面, 合同的解除是当事人的法定权利, 故而, 保险公司与投保人之间存在有关合同解除的约定也是理所当然的。

所以, 在实践中, 银行总是试图在合作协议中限制保险公司在保险合同中的解除权, 表面上看, 合作协议中有关保险人在保险合同中不得与客户解除保险合同的约定是突破了合同相对性的原则, 因为银行不是保险合同当事人, 不能就保险合同的解除事宜与任一方作出约定而对其他方有约束力。笔者认为, 在合作协议中, 银行与保险人之间有关保险合同解除的约定是双方真实意思表示, 保险合同下解除权是一种权利, 可以由当事人处分, 保险人对解除权有自由处分的权利, 保险公司放弃保险合同下的合同解除权是合作协议下的一项义务, 且放弃保险合同解除权没有加重投保人义务, 对保险合同相对人的权利没有影响, 故而合作协议中有关保险合同解除的内容合法有效。

从另外一个角度也可以做一些理解, 有一种合同叫做附条件合同, 附条件生效或者附条件终止的合同, 以条件成就或者不成就作为合同生效或终止的要件。那么在这样一种合同中, 所附条件就很有可能指向其他合同, 并且对附条件合同的当事人施加相应的义务, 合作协议中如果明确约定保险人放弃保险合同解除权, 否则合作协议终止的话, 可以直接认定合作协议为附终止条件的合同, 这样, 附条件的合同显然没有突破合同相对性原则, 因而也是有约束力的。

(二) 关于保险合同生效时间

保险合同生效及保险期间只能够由保险人与投保人约定, 银行与保险人之间合作协议有关保险合同生效的约定对投保人来说没有意义。保险合同在保险人与投保人就保险事宜达成一致时即告成立, 而保险合同在没有约定的情况下属于成立即生效的合同, 如果合作协议中有关保险合同自签发保单之日起生效的约定有效, 那么保险合同自保单签发之日起生效, 保单签发之日通畅在保险人与投保人就保险事宜达成约定之后, 意味着保险合同生效时间被合作协议做了调整, 这样一来对保险合同的当事人———投保人而言显然是不公平的, 投保人与银行之间仅具有借贷法律关系, 银行不能够通过合作协议来调整投保人在保险合同中的权利与义务。

三、问题分类

(一) 合作协议中对仅涉及保险合同中保险人权利义务的变更

上述具体问题实际上可以分为两大类, 第一类即是合作协议对仅涉及保险合同中保险人权利义务的变更, 且约定了在合作协议与保险合同就同一事项约定不一致时以合作协议为准的, 对于这类约定, 原则上应属于有效约定, 出现纠纷时, 保险人的权利义务以合作协议为准。

也就是, 在合作协议中, 有关权利义务的安排还是仅仅在银行与保险公司之间做出, 即使涉及投保人的权利义务, 也只能够在不加重投保人义务的前提下, 合作协议中的有关约定才为有效。

最后, 银行与保险公司之间的保证保险合同合作协议的性质不因保险合同而局限, 在最高法院对有关案件的回复中, 最高院认为保证保险实质上就是保险公司对银行贷款的担保, 是保证 (3) , 合作协议在一定程度上是保证协议。因此, 保证协议中保证人与被保证人之间的约定与保证人与借款人之间的约定即借款人与被保证人之间的约定均是独立的, 尽管各协议之间有所牵连, 但这并不影响在各自独立的合同下, 合同当事人就各自权利义务所做的对各自的具体安排。

(二) 合作协议中涉及变更投保人权利义务的约定

这种情形就很好考虑了, 合作协议是由银行与保险人就保证保险合作所做的约定, 投保人没有参与合作协议的谈判与缔结, 即投保人没有涉及银行与保险人之间合作协议的任何意思表示, 故而合作协议不能扩及对投保人的权利与义务的安排。

例如, 在合作协议中可以约定保险人在任何情况下均不得解除保险合同, 但合作协议中如果约定投保人在任何情况下均不得解除保险合同, 或者对保险合同的生效、保险合同的期间等作出约定就是没有意义的。

本文所探讨的保证保险合作协议的法律问题, 其实也就是在探讨合同相对性的问题, 在具体的合同中, 合同相对性的表现形式是不一样的, 但合同相对性的实质永远都是不变的。当然, 合同相对性并不是绝对的, 在特定条件下, 合同以外的当事人也能够介入到合同关系当中来, 最典型的就是债的保全 (4) 。所以, 问题不是绝对的, 但, 变更的前提是要对现有法律制度要有深刻理解, 不能因为对现有法律制度的理解不到位而错误地认为现有法律制度已经跟不上发展的社会生活。故而, “徒法不足以自行”, 作为法律人必须要不断学习, 正确理解并运用法律才能够实现法律人的价值, 才能够为社会进步做出贡献。

摘要:保险通常是基于保险合同在保险人与投保人之间所做的权利义务安排, 在个人消费信贷保证保险业务中, 保险人与受益人即商业银行之间往往会在保险人开展特定保证保险业务前, 首先就保证保险合作做出相应的安排, 这种安排会涉及对保险合同有关条款的变更, 显然就突破了合同相对性的原则, 本文通过对保险人与受益人之间合作协议法律问题的研究以期望能够将有关疑问阐述明晰。

关键词:合同相对性,保证保险,合作协议

参考文献

[1]王利明.论合同的相对性[J].中国法学, 1996 (4) :69.

13.劳务分包工程内部承包协议书 篇十三

甲方: 乙方:

身份证:

手机号:

甲方将

工程以《包工不包料》的形式承包给乙方,为使双方明确经济责任关弟,保质保量,多快好省地完成该工程,在平等互利的原则下,经双方共同协商,达成如下协议:

第一条

木工工程承包范围及工作内容

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围:天花、墙身、茶几、机柜、服务台、收银台、门扇、超市水吧木工部分,不含其它活动家具。

4、承包方式:包人工、包机械、不包所有木工材料。

5、不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。

第二条 油漆工程承包范围及工作内容

1、承包范围:天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。

2、木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。

3、不含墙纸安装及艺术涂料制作。

4、不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料,只负责辅料。

第三条

水电工程承包范围及工作内容

1、承包范围:主配电箱及各包房配电箱。

2、辅设强电、弱电、水安装,含线槽、线管、电脑、电话、卡拉OK咪线、音响线等配件,灯饰及五金洁具、开关、插座,(不含消防弱)

第四条

泥工部份

1、承包范围:砌墙、批墙、地脚线及卫生间墙、地砖、门套大理石安装。

2、承包方式:砌墙包工包料,其他工程只包水泥、沙。

第五条

其它补充说明

1、工期,工人进场后45天完成二层()如其它施工班组影响进度,且工期随延。

2、工地临时用电箱、临时电插座电排、临时照明灯泡及临时用水由甲方提供材料,乙方负责安装。

3、施工垃圾由乙方负责清运到指定点,清运。

4、如有子项目,乙方施工完成后,甲方再作修改,甲方应以变更签证的方式给乙方作结算。

5、报价以外项,按增项另计。第六条 甲方责任

1、向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明书,并向乙方进行现场安全和技术交底。

2、按进度提供所需的材料、配件、成品保护。

3、对安装质量、安全消防、文明生产进行监督检查。

4、积极协调,保证施工正常动作。

5、提供现场办公室、库房搭设材料。

6、按进度及时人工费支付,以现金方式支付,工程完工后按100%方式支付。

7、负责协调现场各方面工作,保证施工顺利进行。

第七条 乙方责任

1、自备全部施工机具设备,安全事故由乙方全权负责。

2、服从甲方领导,并服从项目部的工作指导及配合其它完成协议内的相关工作,维护甲方形象,如遇业主、监理、甲方人员检查指导工作,要礼貌对待。对严重违反施工纪律的人员,甲方有权示其退出施工现场。

3、积极协助甲方及项目部做好现场管理工作,认真配合其它施工单位的施工,努力创造条件,保证工程按总体施工方案如期完成。

4、图纸没有的项目及其它隐蔽工程现场共同协商,以变更签证的方式结算。

5、乙方需严格按图施工,遵照甲方制定各项操作规程。

6、为确保工程如期完成,施工过程中乙方应有稳定的施工队伍和完善的管理。

第八条 合同价款及价款的支付

1、二层KTV装饰工程部价为: 万,小写: 元(本报价除部份指定材料费用外,均由甲方提供)。

2、付款方式

(1)、合同签订后人工进场前,支付合同总价的15%;

(2)、本工程施工完成40%,支付合同总价的20%;

(3)、本工程施工完成60%,支付合同总价的20%;

(4)、本工程施工完成80%,支付合同总价的20%;

(5)、本工程施工完成100%,支付合同总价的20%;

(6)、工程验收后,甲方应该在三个月内付清合同总价的5%;

(7)、甲方如果不按合同付款,乙方有权停工,且工期随延。附件一:工程报价表(报价以外项目另计)

本协议一式 份,甲方执 份,乙方执 份。

甲方代表签名: 乙方代表签名:

上一篇:新一轮高考改革的思考下一篇:新军屯镇岳实庄小学寒假工作总结