钢筋班组劳务分包合

钢筋班组劳务分包合（10篇）

1.钢筋班组劳务分包合 篇一

劳务承包合同

工程名称：

工 种：

承 包 人：

年 月 日 1

钢筋班组劳务分包合同

乙 方： 甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，签订本合同，以便双方共同遵守。

一、合同期限：合同期限以总包与建设方所签订的工程合同为准。

二、承包范围：

1、承包方式：

甲方将 工程以包人工、包辅材、包机械、包电渣压力焊（材料及人工）、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。施工所需一切辅助材料及机械（除垂直运输机械外的闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、电渣压力焊设备等）均由乙方自备，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所有材料用量按计划单用量控制。

2、工程量验收：

依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理或项目技术负责人的验收意见为准。

3、工作内容：

施工前的准备，钢筋翻样，计划编制，含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车，对焊工作，制作下料解捆冷轧，配料划线放线弯曲捆扎、标识半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁，钢筋绑扎为配合木工施工人员 2 放线，搭自用架子，清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋，按设计要求绑扎放入模内，放好保护层垫块（含材料），浇砼时看护，清理每次绑扎后多余的钢筋，并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样，钢筋垫块制作、安装，以及部分预制二次构件的钢筋制作与绑扎（混凝土泵剩余料）。

三、合同价款与调整方法：

钢筋按实际面积计算： 元/㎡或公斤： /kg(地下室不算面积)大写 元。《含电渣压力焊、扎丝、垫块、闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、机械连接设备 等机械》。

此单价为综合不含税包干价格，包含完成本工程后所需的劳保（安全帽、安全带、雨衣、雨鞋等）、保险及医疗费，人工费、辅材费（垫块、扎丝、粉笔、焊条等），机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。计时工如发生时按市场单价计算，由项目开出工日数为准。

本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。以上单价均为合格工程单价。

工程款支付与结算 工程款支付条件

1、每天上午及下午上班前各班组长或代班长上报所有施工人员人数。做为考勤依据，项目部核实后备案。

2、每名工人须与甲方或班组签订劳动用工协议，由项目负责人监督执行。

3、每次工程付款由分包方依据考勤依据和劳务用工协议编制工人工资 表，工资表上由项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。

以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。

4、合同项目的基础工程验收合格后30日内支付本合同总价款的 %，在基础工程及其地下室未全部完成顶板混凝土浇筑之前，不支付±0.000以上的分段进度款。主体工程至验收合格期间，主体工程验收合格后30日内支付该单位工程价款的 %。五方主体参建单位竣工验收合格后30日内支付该单位工程价款的 %，工程审计完成后一个月内付 5 %，余款 半年内一次 付清。

五、安全责任

1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担40﹪的费用，乙方承担60﹪的费用；

2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担60﹪的费用，乙方承担40﹪的费用；

3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款 200-500元/次。

5、乙方严禁招聘使用16岁以下、55岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。

6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。

7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

六、乙方责任、义务

1、乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。

2、乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚直至解除劳动合同。

3、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、从业人员资质证书、技术人员证书，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至五十五周岁的青壮年。

4、乙方施工人员使用的弯钢机、断钢机、调直机、电焊机、闪光对焊机等机械，焊条、扎丝、垫块等辅助材料，卷尺、手拉葫芦、从三级配电 箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具。

5、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

6、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规，服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工，如违反以上规定或造成事故者，均由乙方承担一切经济损失和责任。

7、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施，确保自身的施工安全，由于自身安全措施不力或自身原因造成事故的责任由乙方承担且因此发生的一切费用均由乙方自行承担。同时应协助甲方共同创文明施工样板现场。

8、乙方进场人员自带生活费（起码满一周生活费）。乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

9、全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训，特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。

七、工期、质量、成品保护、文明施工、材料领用等：

1、工期：乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按5000元/天罚款（除不可抗拒因素外），多者累加。

2、质量：该工程质量目标确保 “ 昆仑杯” 标准，争创“天山杯” 标准，乙方内部施工应严把质量关。要求分项验收达100%合格，达不到设计要求的质量其返工费用自负，且其结算单价按合同单价下浮10%计算。

3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护措施，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，未做到工完场清，或乙方原因造成材料浪费，甲方将视具体情节作相应罚款，按所浪费材料总价值的1.5倍赔偿给甲方。甲方将视具体情况作200-2000元的罚款，当月完成工程量合同单价下浮10%。

5、材料领用：在保证质量的前提下，材料实行甲乙方双控，乙方领用材料实行限额领料，根据乙方钢筋翻样人员翻样并经甲方工程负责人审核的钢筋料表作为合理使用材料，绝不允许浪费或多用材料，实际用钢筋应在料表的基础上节约3%。钢筋废料不得超过总量的0.5%，如超出领料范围外的材料由乙方承担，在结算中甲方按钢筋供应合同中的单价予以扣除。加工设备的日常维护保养由乙方承担。

6、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关 部门签订《安全生产责任书》。

其他：

1、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，遵守地方及现场的综合管理要求，如因乙方原因（无论任何原因）造成的打架斗殴违法行为，甲方一律不予调解，并以经济处罚的方式追究乙方责任，第一次打架罚款5000元，第二次打架无条件退场，剩余工程量不予结算，视为罚款，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。

2、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，项目主管开出计时工单，该工单作废，不予认可。

3、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责，甲方通知乙方三天后，乙方未见答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担。

4、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

5、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款10元。

6、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的200倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。

7、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。

八、劳动合同的解除

经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

1、在施工过程期间，发现乙方不符合使用条件的；

2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；

3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失；

5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外，还须承担全部工料损失；

6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。

九、违反劳动合同的责任

甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金

20000.00元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

十、劳动争议

甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解, 劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。若双方不能协商解决的，当事人应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向人民法院提起诉讼。

十一、其它约定

1、乙方上岗前要接受施工质量、安全教育，熟悉所施工项目的安全注意事项。严格遵守项目的安全规章制度，服从管理人员的指挥；

2、乙方要严格按照安全生产操作规程进行施工，未按安全技术交底操作造成安全事故的，均由乙方承担；

3、严厉打击偷盗行为、恶意损坏项目财物行为，一经发现，加倍处罚；

4、特殊工种必须持证上岗，禁止非电工私拉乱接电线，禁止酒后上岗作业。

5、禁止打架斗殴或打群架现象，一经发现首先对责任人处以500元罚款，然后追究分包队伍的经济责任，构成犯罪的，依法移交公安机关处理。

6、不得使用未满18周岁和55周岁以上人员、高血压、心脏病、精神分裂症等不符合建筑法要求的职工上岗作业。

7、正确穿戴安全防护用品，禁止穿拖鞋或带钉子、易滑的鞋上岗作业。

8、乙方要按期完成项目部安排的施工任务，如因施工进度造成的罚款或其他损失由乙方承担。

9、乙方应坚持对工人进行班前安全、质量教育，并做好记录。

十二、合同一式二份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方一份，乙方一份。

本合同未尽事宜，按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法律、法规和政策为根据。

乙 方（签字）：

身份证号码： 身份证号码：

日

2.劳务分包班组计件协议 篇二

甲方：项目部 乙方：班组

甲方双方结合本工程的具体情况，本着平等互利、共同发展的目的，通过友好协商，就()项目的支架、模板工程达成如下协议，以资共同遵守。

一、施工时间：

二、施工地点：（具体地址）

三、施工内容：（承台、墩柱、盖梁、箱梁、附属结构等部位）支架和模板

四、甲方承担的责任和工作内容

1.向乙方提供施工操作平面，包括工人住房，水电基本设施。2.负责钢管支架、模板的连续供应。

3.负责提供各施工部位的砼材料、支架和模板的耗材用量标准。4.负责施工技术交底。

5.负责安全生产、文明施工交底。

6.提供支架、模板必备的大型机具设备，起吊、运输机械。

五、乙方承担的责任和工作内容

1.负责模板大型机具（如台锯、空压机等）的转运安置，试车。2.原材料卸车分类堆放整齐、场内转运和覆盖工作。

3.分配到各施工墩点的钢管、方木、竹胶板分类堆放整齐，使用过程中不得随意切割。

4.安装安全网，悬挂安全警示标志。

5.各工序具体包干施工内容详见“单价组成表”。

6.必须顾全大局，服从并完成项目部安排的其他临时施工任务。

六、设备材料管理

1.班组应爱护、保管、使用好所领用、配备好的设备、工具。属人为损坏照价赔偿。正常磨耗的应及时修复。工程完工后应将领用的设备工具等还回库房，遗失照价赔偿。

2.钢管、方木、竹胶板确实需要切割使用时，必须经过现场管理人员确定。3.班组应按照甲方“材料、耗材用量标准”，节约使用主材和辅材，不得浪费。服从管理人员对材料使用的管理要求。

4.砼损耗率控制在%以内，不得超出损耗率。5.施工现场不得有丢弃的主材和辅材，如发现有可以使用的主材及辅材随意丢弃的，管理人员可以按价值的2~3倍处罚作业班组，并必须在当月班组结算中扣除。

七、单价组成及结算支付 1.单价组成表： 编号

分项工程名称

计价单位

人工基价

劳保 基价

施工 奖励

单价 总计

工作内容或其他说明

墩柱模板

m2

场内转运，配模涂油拼装加固校模守模拆除清理堆放，现场卫生

墩柱砼

m3

放料(或接管)，振捣收面养护修补，预埋件，（回填），现场卫生

其中，“施工奖励”包括进度30%，质量30%，安全30%，现场文明施工10%，本分项工序没有达到要求时按比例扣减施工奖励。2.计时工：元/小时。

3.在正式施工期间，出现由于甲方的原因待料造成停工，时间在天/月以上的，甲方补助乙方现场施工人员生活费元/天。

4.工程数量以设计图纸和变更图纸数量为准，并按每月完成实际数量按月结算。5.工人工资每月支付一次，当月工资在下个月月底至次月上旬之间支付。

6.每次计量后项目部暂扣工费的%作为质量、信誉保证金，待工程完工后付清。若施工中班组不接受甲方工作安排则甲方有权不支付该款项。班组及工人如不听从项目部管理人员的工作安排，屡不改正，被逐出工作场地，或无正当理由要提前离开本工程项目，对本工程的进度、质量造成影响的，则按计件单价或工资金额的%计付。

八、质量进度要求

1.班组应按照施工图纸、技术规范、技术交底的要求施工。

2.服从甲方、监理工程师的工作指令，及时整改、返工缺陷部位，直至符合要求。配合施工员在监理工程师的检查合格视为合格，承担因自身原因造成返工的责任和费用。

3.服从甲方进度安排，不得无故拖延出工时间，不得出现“有工不出”的现象，耽误工序正常工期。

九、安全及文明施工

1.甲方对乙方及其组织的班组人员做好安全交底工作，提出明确的安全要求，并进行安全监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。

2.施工中如因违反上述规定或乙方自身原因而发生安全事故，在元以内，由乙方自行承担，在元以上的费用由乙方承担%的费用。如有人受伤，需要养伤，在养伤期间，考虑元/天的生活补贴，如确需护理的，护理人员按元/月考虑，生活补贴及护理人员费用乙方承担%。

3.生产安全设备（如：安全帽、安全绳、安全带），由甲方按管理要求给乙方配发，工程完工时乙方交回，遗失赔偿。

4.保证所工作区域整齐卫生。做到“工完料尽场地清”。

十、乙方必须对本协议单价内容保密，不得对外宣传；乙方不得以甲方的名义同外发生任何经济关系或纠纷。否则，乙方承担全部经济损失。

十一、协议未尽事宜，甲乙双方协商解决！本协议一式两份，甲乙双方各一份。双方签字后生效，结清所有款项后自动失效。

甲方项目代表：乙方班组责任人： 日期：日期：

3.钢筋工程劳务分包合同 篇三

钢筋工班组

劳务分包同

南通四建集团有限公司

第二十六建筑分公司

甲方（单位）全称：南通四建集团有限公司第二十六建筑分公司

项目部名称：  南通四建  (工程项目部 )

项目负责人： 联系方式：

登记注册地：  合肥市  实际经营地：

乙方姓名： 性别： 身份证件号：

户籍所在地：

实际居住地：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实守信的原则，签订本合同，并承诺共同遵守：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：  钢筋加工及安装工程

二、工期：以甲方给定的工期为准

三、双方职责

1、甲方职责：

（1）  提供乙方施工人员宿舍（十人一间）和配套的生活设施，确保乙方施工人员正常生活，但乙方不得随意居住，如有特殊情况必须上报甲方，由甲方统一安排。

（2） 组织乙方施工人员参加三级安全知识教育、定期安全知识培训、技术知识培训、职工大会等。

（3） 提供乙方分包专业施工图纸一套及相关分项工程技术交底及安全交底资料并组织交底会，及时向乙方提供工程实施的各项通知、指令和设计变更单等。

（4）制定分包工程管理制度，提供安全文明施工标准、工程质量标准、专项工程施工方案并组织实施，组织对施工现场安全文明施工、工程质量、材料管理等进行检查、验收；按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。若乙方不服从管理或施工过程中不能执行本合同约定的职责要求，甲方有权采取必要措施直至解除劳务分包

合同。

（5）制定并提供施工进度计划，督促乙方按照计划实施，对乙方跟踪检查，按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。

（6） 提供施工生产中所需的垂直运输机械设备、必要的安全防护措施。

（7） 每月10日前按合同约定预付工资。

（8） 提供进场施工人员安全帽（印有南通四建字样），乙方须交每顶安全帽50元押金给甲方，施工人员应对安全帽妥善保管及正确使用，退场时交回给甲方，凭押金条收回押金。

2、乙方职责：

（1）乙方接受甲方组织的安全三级教育、定期安全知识培训、技术知识培训等。

（2） 乙方按照现行国家规范、地区相关规定、企业标准、合同约定等完成施工图纸、相关设计变更、技术核定单等所包含的工作内容（设计变更、技术核定单在此部位施工前2天以书面通知乙方）。

(3)  乙方施工期间必须按甲方提供安全文明施工标准、质量标准、技术交底、进度计划执行，服从甲方的全面管理，遵守甲方各项规章制度；接受甲方管理人员的检查、督促，并就本分包工程承担全部责任。

（4） 乙方因安全文明、质量、工期、职工管理等原因造成不良影响的，乙方应无条件退场，但乙方在正常施工过程中不得以任何形式提出停工或退场，否则承担相应的损失；乙方必须按甲方制定的施工进度计划完成施工任务，每拖延一天处罚500元，为保证工期计划乙方应采取相应的赶工措施，连续5天不能按计划完成的甲方有权辞退乙方，其结算量为乙方已完成合格工作量的80%；对甲方造成的全部损失均由乙方负责赔偿。

（5）甲方提供材料及设备，乙方需提前7天报进场计划单交予甲方准备，配合甲方做好每次材料进场取样送检工作，否则造成误工均由乙方自行承担并承担相关其他责任及费用。施工中合理用料，严禁浪费，做到工完场地清，剩余材料归类堆放整齐，如乙方有违反现象，甲方人员一经发现可视情节轻重一次给予材料价格的1-3倍处罚，如乙方人员不服从处理，对甲方人员进行威胁报复等，一经发现处以1000元的处罚，对造成后果者送司法部门处理。

（6） 乙方承担施工过程中所使用的材料运输、钢筋原材料到场后的卸货。

（7） 乙方必须对甲方提供的机械设备及用具做到妥善保管、进行正常维护。

（8） 除施工升降机、塔吊等大型机械由甲方负责外，其他施工用的小型器具及操作人员等由乙方负责。

（9） 乙方人员进场后必须根据甲方的进度计划组织好施工人员，施工人员必须具备一定技术水平，操作能力达到熟练工要求，每天的出勤人数必须满足工程进度要求，且以甲方提供的日考勤表的形式如实报甲方项目部，并经项目部的指派人员核对确认签字后，作为发放工资的重要依据。

（10） 乙方代表必须住在工地，及时参加甲方的各种会议，不得无故缺席，缺席一次处罚100元，乙方代表要全权负责乙方的一切事务，无论遇到什么困难和矛盾均由乙方代表一人与甲方协调处理，乙方其他人员禁止与甲方代表交涉或围攻、辱骂，如发现一次应承担500元处罚。乙方驻工地负责人：  ，联系电话：；乙方代表必须每天在施工现场巡查、管理，外出必须向甲方项目部的主要管理人员请假，否则每次按200元的标准给予经济处罚。

（11） 乙方人员进场必须提供花名册、身份证、婚育证、特殊工种上岗证复印件。乙方人员进场前必须至少提前二天通知甲方，经甲方批准并办理相关手续后方可进场施工，若发现乙方私自带工人进场施工，在施工生产过程中未发生安全及质量事故时甲方将按私自进场人员数量以每人每天50元的金额扣除违约金，若发生安全和质量事故时，除承担自身一切损失外，乙方还将承担甲方经济损失及全部安全事故法律责任。

（12） 施工人员不得打架、闹事，一经发现无论是谁的责任均给予500元的处罚。主要责任者加倍处罚并承担相关责任，项目部如不能协调处理的将移交当地公安机关处理。

（13） 若非乙方原因发生工程停工或工序衔接等原因发生暂时停工，甲方可根据工程实际需要安排乙方人员休息或撤场，但乙方不得向甲方提误工索赔等经济要求。

（14） 乙方必须做到包安全、包质量、包进度、包工人思想教育、包承包班组工人工资发放等。若乙方有挪用或克扣班组人员工资及弄虚作假骗取项目部或班组工人工资等违法行为，项目部一经发现一律以诈骗或非法侵占他人财产论处，没收非法所得并处不少于一倍的罚款，视情节轻重可解除合同或提交司法部门处理。

（15） 非班组施工人员（包括家属子女等非施工人员）严禁在施工现场逗留，严禁留宿，严禁非婚姻男女混居，若有上述现象发生时扣除乙方违规人员每人每天50元的违约金并强行清出，上述人员若对甲方造成损失或发生安全及意外事故，均由乙方承担全部责任及费用，且与甲方无关，若需甲方协调处理时，一切责任及费用仍由乙方承担，为此发生的所有费用均转乙方往来。

（16） 本项目部严禁在宿舍内自炊、烧水、使用电炉、取暖器等大功率电器设备，若有集中自炊点时，必须在指定的自炊点集中自炊或临时烧水，若发现有乙方职工在宿舍内自炊、烧水、使用电炉、取暖器等大功率电器设备，除没收器具外，将扣除乙方不少于50元每次的违约金，发现两次以上的将按相应次数的倍数处罚，造成事故或甲方损失时将由乙方承担全部事故责任的经济赔偿。职工就餐可统一安排在甲方食堂用餐，但乙方人员不得以饭菜质量或价格等任何理由围攻、辱骂、殴打食堂人员及其他人员，如发现一次但未造成恶劣影响时乙方应承担不少于500元的经济处罚，若造成恶劣影响或严重事件时将提交司法部门处理并由乙方承担全部责任及费用。乙方需服从甲方的用电管理（每日上班时间段宿舍断电），不得以任何理由威胁、恐吓甲方宿管员，否则按照甲方的规章制

度进行处罚。

（17） 甲方在临舍区不提供空调，只提供空调电源，班组可外租空调，但不许使用冷风机及取暖器。

（18） 检查、验收、整改等非乙方原因造成的乙方误工，七天之内乙方不得向甲方索赔；超过7天（八天以上），甲方按每人每天30元补助生活费；超过30天，乙方有权解除合同，甲方按合同单价乘以已完成合格工程量与乙方进行结算，乙方不得进行其他索赔。

（19） 因乙方原因造成的工地误工，其他班组的误工补贴从乙方结算款中扣除，另外乙方需承担因此给甲方造成的经济及名誉损失。

四、质量管理标准及进度控制标准

1. 本工程质量评定标准： 合格

2. 质量标准执行依据： 国家现行相关规范、地方标准（省、市）、企业标准（南通四建、万科）、技术交底、合同约定等。

3. 乙方必须严格按施工图纸、设计变更、技术交底及操作规程进行施工；严格执行《混凝土结构工程施工规范》GB50666-、《钢筋焊接及验收规程》GJ18-、《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-和钢筋平法标注11G101-1/2/3等相关规范和评定标准，严格执行建设主管部门颁发的质量控制标准。

a) 钢筋进场质量标准及验收：钢筋进场时，应检查产品合格证和出厂检验报告，并按规定进行抽样检验, 钢筋进场时和使用前应对外观质量进行检查, 钢筋的品种性能和质量必须符合设计要求和施工规范的规定。

b) 执行钢筋施工专项施工方案，钢筋必须严格按设计图纸规定的数量、型号、规格、尺寸下料，不允许随意进行“等强度”或“等面积”代换，必须由设计单位出书面设计变更通知。

4. 甲方项目部技术人员、质检人员根据上述质量标准对乙方进行技术交底并组织验收。相关分项工程必须以样板引路，样板验收合格后方可进行大面积施工。

5. 每套工序结束后乙方必须进行自检，凭自检合格记录向本项目部质检人员申报验收，经甲方及监理相关人员验收合格书面确认后方可进行下一个工序施工，甲方、监理提出的质量问题必须无条件整改，达到验收合格为止，经相关人员复查合格后方可进行下道工序施工。若乙方违反上述程序造成甲方损失，乙方将承担由此而发生的一切责任及费用。

6． 工程进度必须按甲方进度计划实施，执行甲方工程进度等有关奖罚制度；如因乙方原因造成返工，返工的费用由乙方承担，并将实际发生损失费从乙方工程费用中扣除（下道工序施工人员误工费、因施工节点进度延误而造成业主对甲方罚款等）。

4.(钢筋)工程施工劳务分包合同 篇四

建设工程施工（钢筋分项）劳务分包合同

合同编号：

签订时间：2014年 月 日 签订地点：

承包人： ×××(以下称甲方)

分包人： ×××(以下称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1.工程名称： 1.2.工程地点: 1.3.建筑面积: 1.4.结构形式: 1.5.合同工期：

二、责任承包范围和承包方式

2.责任承包范围： 工程设计施工图范围内的所有 钢筋 工程，具体工作内容包括但不限于以下几点：

3.钢筋工程：

3.1 施工图纸以内钢筋调直、放样、制作、绑扎； 3.2 设计变更（技术联系单）部分的钢筋制作绑扎；

3.3 阳台栏板、女儿墙、设备基础、吊车基础、客货梯基础钢筋制作绑扎； 3.4 构造柱、过梁、窗台压顶、墙体、地沟盖板等钢筋制作绑扎以及墙拉筋制作； 3.5后浇带、管井后浇板、施工用后浇板钢筋制作绑扎及修复等； 3.6钢筋连接（电渣压力焊除外）；

第1页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

3.7钢筋取样，钢筋卸货，植筋下料，自备小型设备、马凳焊接等； 3.8配合相关工种的钢筋作业（如电渣压力焊钢筋吊装及分配到要求位置）； 3.9钢筋班组按照项目部要求定期提供材料下料单供总包审核及核算部参考； 3.10临时配合项目外部检查的文明施工的各项工作；

其它补充内容（项目部填写）： 4.承包方式：人工费清包。

4.1乙方包质量、包安全、包进度、包文明施工、包扬尘治理、包工完场清。4.2乙方提供高标准、成建制的施工队伍，即由管理人员、普通工种及特殊工种人员组成，在保证现场施工管理正常运行条件下，乙方可根据工程需要配备施工员，技术人员、专职质检员、专职安全员、材料员、测量员、放线员（其中质检员和安全员必须配备专职或兼职）。其中专职人员和特殊工种人员必须持有有效资格证或上岗证，相关证件必须报甲方项目部审核备案。

4.3凡属于合同内约定由乙方完成的工作，乙方均需保质、保量、保安全按时完成。对乙方不能按合同约定完成或不能按甲方书面要求完成的工作，甲方有权另行安排第三方进行施工，因此所发生的费用，乙方必须按照甲方与第三方另行约定的费用从其工程款中扣除，并承担因此对甲方造成的一切损失及预期收益，且承担按违约条款计算的违约金以及相关处罚的连带责任。

三、工期

5.按甲方确定的进度计划的工期要求，即从 年 月 日至 年 月 日完工（以下详细列出各栋号或节点起止施工日期）。

6.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的施工进度计划，确保各节点计划的完成。7.由于甲方及不可抗力的原因造成工程延误，工期可以顺延，甲乙双方另行商定进度计划，但乙方应当采取积极措施进行抢工以减少损失，相应的措施费用不需乙方承担。

第2页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

8.由于乙方的原因造成工程停工，除按违约条款计算违约金外，为避免造成更大损失，乙方应主动采取积极措施追回损失的工期。

四、工程质量标准和安全目标

9.本工程质量标准为：。各分部分项工程施工质量必须符合国家颁发的现行标准及规范、工程所在地颁发的工程质量的规定。

10.乙方的专职或兼职质量检查员应配合并服从项目部质量管理工作，并做好相应的自检记录。

11.本工程的安全管理目标为： 重伤、死亡率为0，其它要求详见《建筑施工安全生产协议书》。

五、双方职责 12.甲方的职责

12.5首先甲方向乙方提供具备施工的作业条件。

12.5根据施工图及施工说明以及开发单位所发的图纸变更联系单，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。

12.1在乙方承包的每个分项工程施工前，向乙方提供该部分工作的施工进度计划 1 份。

12.2每周在工地会议室由甲方组织生产例会，对一周的生产、质量、安全、文明施工等进行总结，并对下周的工作进行安排。

12.3委派 为现场负责人，派驻现场的技术负责人：、质检员：、安全员：。

12.4负责该工程全过程管理和协调，协调解决属于甲方职责范围的问题。

12.6负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。

12.7在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或疾病，甲方将积极配合乙方进行抢救，如代付抢救款的，则从乙方工程结算款中扣除。

12.8对乙方人员不服从甲方管理、打架斗殴、寻衅滋事、偷盗等行为，以及严重影响甲方声誉者，甲方有权辞退，并处以 2000~5000元/次的处罚，造成的损失由乙方承担。

12.9向乙方提供大型施工机械设备（施工电梯及塔吊）及操作人员，周转工具和工具库房等资源。

第3页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

12.10负责将施工现场内的临时用电接至相应配电箱。12.11提供标高控制线、轴线控制线，乙方予以配合。12.12对乙方工程款使用及分配情况监督与检查。12.13按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

12.14甲方有权对乙方承包的工作范围和内容进行调整。13.乙方职责

13.1合同签定后，根据任务情况自行组织经验丰富、责任心强、素质高、能满足施工需要的施工人员参加本工程建设。在所承包工程开工前 2 天进场，向甲方报送管理人员联系电话，参加施工前教育及交底（如安全、技术交底、操作规程）并办理有关手续。

13.2 乙方进入施工现场后，必须绝对服从甲方的施工指挥与管理，并遵守甲方现场管理的有关规定，配备相应的岗位管理人员。负责人：、质检员：、安全员：。

13.3参加每周在工地会议室由甲方组织的生产例会，若无故缺席，甲方有权从乙方工程款中扣除 200~500 元/次的处罚金。

13.4 向甲方提供进场人员名单并填写务工人员登记表，协助甲方办理进场手续及出入证，严禁未办理手续的人员进入施工现场；若当地派出所需要外来人员办理暂住证的，乙方应配合甲方办理并自行承担相关费用。

13.5乙方必须按合同要求对承包工程的施工质量负责，达到约定标准，若经现场监理或甲方管理人员检查本工种工作不符合要求，乙方必须无条件进行返工处理，并且承担由此造成的一切费用与损失以及合同约定的处罚金。

13.6 工程用材料计划，乙方在需使用前 3 天向甲方报送需用计划，否则造成的工期延误由乙方负责。

13.7 乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好所有成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。

13.8乙方施工人员施工应严格按安全技术交底及安全操作规程作业，如因乙方违反安全操作规程等原因造成伤亡事故，事故责任由乙方负责。

13.9 为确保工程施工的连续性和施工进度的要求，凡遇农忙和节假日，乙方事先必须制定详细的劳动力安排计划，组织好劳动力，保证工程施工进度。乙方不得因农忙、节假日等原因影响工程施工，若因人员问题影响工程进度，乙方同意按本合同相关条款执行。

13.10每月 25日前上报当月完成工程量报表，经审核后作为支付工程劳务款的依据；

第4页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

同时申报内部资金分配计划，并提供由劳务人员本人签字的工资单。乙方应按时发放工人应得工资，不得挪用、拖欠、拒发工人工资，否则乙方应承担违约责任，且甲方有权停止支付工程进度劳务款。

13.11施工现场甲方供应的原材料和半成品，需要取样送检的，乙方应按甲方资料员或技术员的要求配合完成取样工作。

13.12乙方负责施工用各级配电箱以下的电闸箱、电线、电缆、灯具等的保管并按时返还仓库；乙方使用人员必须遵守操作规程。

13.13乙方应积极承担由于设计变更、委托或甲方原因造成的返工和拆除工作，不得因上述事宜未达成一致意见，而造成施工的中断，或拒绝施工。

13.14 不得将本工程再分包或转包。

乙方应无条件接受甲方的所有指令（如工作联系单、处罚通知单等），如乙方无原因拒绝则每次罚款 元/次。

六、材料考核

14.工程用主要材料按预算定额分析的用量作为考核用量，使用量超过考核用量的部分全额扣款，节约部分给予乙方 50% 比例的奖励。

15.工程用主要材料进场验收时，若接到甲方通知，乙方必须参加并共同签收。16.周转材料的使用和管理严格执行甲方的有关规定。

七、安全和文明施工管理要求

17.乙方进场时需提供全体现场施工人员花名册一式三份（含身份证复印件，且过程中根据新增人员及时更新），按甲方要求办理劳务人员个人工资卡，进入现场人员必须按要求佩戴胸卡即出入证（视工地情况而定）。(乙方劳务人员进场前必须有经过甲方要求的体检或提供近期的体检报告，对于有严重的高血压、心脏病、高度近视等存在问题的劳务人员严禁进场施工。)18.特殊工种(架子工、电工、电焊工等)必须持有有效的特殊工种上岗操作证。19.施工现场要求达到 文明工地。

20.乙方人员的交通、饮食由乙方自行解决，并符合相关要求。临时设施用房及水电由甲方提供。乙方生活区的安全保卫等责任由乙方承担。

21.施工现场内乙方人员不得以任何理由发生打架、斗殴等事件。如发生一次，扣罚人民币 2000~5000 元，所有医药费由责任方承担，情节严重的送交当地公安机关处理。

22.乙方承诺遵守甲方制定的各项规章制度，不得以任何理由拒绝执行。

第5页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

八、工程结算价款的确定

23.结算依据：。24.包清工单价： 24.1根据施工图纸，按照国标《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2005）计算建筑面积，按完成施工图纸、及本合同约定事项内容计算劳务费用。甲方按月或按节点对乙方进行考核。

25.上述单价除包含预算定额所规定的全部工作内容外，包括但不限于： 25.1 乙方的管理费，利润，应由乙方缴纳的税金等一切费用。25.2赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班费等。

25.3按施工组织设计现场不设置垂直运输机械或现场设置的垂直运输机械有可能覆盖不到的区域和甲方按总体进度安排拆除垂直运输机械后，乙方又需垂直运输时的人工增加费以及施工机械连续出现故障时的人员窝工费用。

25.4甲方库存旧品(如旧模板、旧木方等)的利用有可能增加的人工费用。

25.5停水、停电、设计图纸和变更、施工用材料和周转材料连续影响的人员窝工费用。25.6不在施工图中但在施工方案中明确必须施工的工作内容产生的人工费。25.7建筑物超高费、人工降效费。

25.8乙方施工区域内专人清洁卫生等人工费用；

25.9工程施工所用机械的就位、调试、维修保养、拆除、装卸等费用。

26.如部分项目在乙方承包范围内而乙方宣称自己没有能力完成或故意甩项的，甲方可另行安排他人完成，该部分费用及增加的费用甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

27.结算程序

27.1乙方在全部施工项目达到国家现行验收规范和合同要求，经甲方验收合格后，正常进入结算程序；

27.2乙方结算书经甲方项目部内部审核、项目负责人审批签字后，必须经项目部上级有关部门审查批准后方可作为工程最终结算价款。

27.3所有签证单必须有甲方项目负责人签字后方才有效。

九、付款方式

28.双方约定甲方向乙方支付工程款的时间和方式：

第6页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

29.未经甲方审查的结算书不能作为最终支付工程款的依据。

十、争议

30.甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

31.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果，除非双方已同意解除合同或《合同法》要求解除合同。

十一、合同解除

32.当出现以下情况之一者，甲方有权单方解除合同并追究乙方的责任：

32.1 乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求(出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不及时)。

32.2 非甲方原因乙方善自停工三天及以上者。

32.3 施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。

32.4 不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。32.5 内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。

32.6 未严格遵守合同或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资，或挪用工程款造成不良后果。

32.7 工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。32.8乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。

十二、违约责任

33.当有以下几种情况出现时，乙方应承担违约责任：

33.1 乙方未按甲方指定的施工计划完成工作，乙方应向甲方支付 元/节点的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间，如在总工期上赶回则结算时返还。

33.2 因乙方原因，造成的工期延误，乙方应向甲方支付 元/天的违约金并承担建设单位对甲方的违约罚金。

33.3 由乙方负责的分部分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付 元的违约金。

33.4 若乙方不服从甲方管理，或违反甲方的有关规章制度，甲方有权按照自定的相

第7页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

关文件从乙方工程款中扣除相应的违约金。

十三、其他

劳务管理费为合同总额的0.4%，其中甲方（投资人）和乙方（劳务承包人）各自承担合同总额0.2%，此费用在支付第一次进度款时直接转入劳务公司专门账户，以作为劳务部门管理费用。

35.未尽事宜双方协商解决。

36.双方约定本项目施工完毕且双方工程劳务款结清后本合同自动解除。

十四、本合同一式四份，甲方执 三 份，乙方执 一 份，经双方签字或盖章后生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

投资人（签字）： 劳务承包人（签字）：

合同签订日期： 年 月 日 合同签订日期： 年 月 日

第8页

5.外墙真石漆涂料班组劳务分包合同 篇五

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》本着平等、互利、自愿、诚实信用的原则，甲、乙双方经充分的协商，就中国中铁承建的“南昌市幸福渠水系综合整治工程综合住房小区解放东路小区项目（C地块）外墙仿真石漆工程”达成一致，订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况及质量、安全目标

该工程位于南昌市青山湖区沈桥村解放东路与昌东大道西北侧，南昌市幸福渠水系综合整治工程综合住房小区解放东路小区项目（C地块）占地面积60736㎡，总建筑面积180660㎡，设地下一层，地上3～24层。

根据施工图纸及现场场地实际情况，我项目部承包的六栋外墙涂料施工，计划采用30台（均指6米）天津庆泰机械有限公司生产ZLP630型吊篮；分别布置在C12#、C8#、C5#、C7#、C6#、C4#各处（其中C4#楼因外架未拆，在尽可能降低施工成本的条件下，特安排在完成了C12#楼后，将其上面的吊篮转场到C4#楼施工）。每台吊篮均应在相应范围施工前安装完成。吊篮安装由具有安装资质的天津庆泰机械有限公司派专业人员安装。

重要提示：本工程所使用的吊篮主要用于外墙涂料施工，吊篮内仅限存放少量工具，其余配件必须通过人货电梯运输，一个吊篮内的作业人员不得超过2人。另外每台吊篮配备单独安全大绳，使用吊篮中必须扣安全带及安全绳。吊篮正常工作时，人员应从地面进入吊篮内，不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。

在吊篮内的作业人员应佩戴安全帽，系安全带，并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。吊篮做升降运行时，工作平台两端高差不得超过150mm。悬挑结构平行移动时，应将吊篮平台降落至地面，并应使其钢丝绳处于松弛状态。当吊篮施工遇有雨雪、大雾、及5级以上大风等恶劣天气时，应停止作业，并应将吊篮平台停放至地面，应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定。

当施工中发现吊篮设备故障和安全隐患时，应及时排除，对可能危及人身安全时，应停止作业，并应由专业人员进行维修。维修后的吊篮应重新进行检查验收，合格后方可使用。

下班后不得将吊篮停留在半空中，应将吊篮放至地面。人员离开吊篮、进行吊篮维修或每日收工后应将主电源切断，并应将电气柜中各开关置于断开位置并 加锁。

工程质量目标：按外墙真石漆工程施工验收规范达到合格标准； 安全目标：确保无伤亡事故发生。（如班组施工人员违规操作、施工，后果自负。）

二、承包范围、工作内容

采用包清工的方式。包合理使用吊篮施工、质量、进度、安全文明施工。

承包范围：C12#、4#、6#、8#共计四栋高层外墙真石漆施工。其中，吊篮楼面上的平移由乙方负责；拆装、移位均由甲方派专业人员负责完成，乙方给予积极配合。

工序：批底腻子一道，打砂纸，经自检合格再申报验收，经甲方、总包方、监理验收合格后，上封闭底漆，划分缝、贴分格条（分缝及格条要横平竖直，缝宽均10mm，楼层层高是2900mm，故每层垂直方向：按580 mm高度均分为5格块；水平方向：根据每个面的实际宽度，按1100mm~1200mm均分。）；喷真石漆前必须经甲方、总包方、监理验收合格后，喷真石漆面层一道（含撕分格纸），要求厚度、色泽一致、均匀、平整、立体感强，罩光剂一道。其中刮完腻子、滚完底漆这两道工序必须在经自检合格后及时报验，如未能通过监理和总包方的验收，在整改后仍旧没有通过监理和总包方的验收，收到其罚款由班组承担相关一切费用。

三、承包单价：

综合人工单价为16.00(大写:壹拾陆)元/平方，乙方不承担吊篮使用中的一切费用。实际施工面积以最后的竣工结算墙面积为准。

本工程相关配合工作均已包含在综合单价中。

四、质量要求

1、严格按照样板和图纸要求及真石漆施工规范组织施工。

2、服从指挥，满足监理和总包方的验收，听从管理。

3、禁止出现面层开裂、起鼓、脱层、流坠等质量隐患。完成后的真石漆要求浮点均匀，色泽一致、不起泡、不脱落、厚度达到2mm-3mm左右。

4、在验收没有通过情况下的返工、整改，班组必须无条件配合完成，且甲方有理由视情节严重程度予以罚款。罚款一律从工程款中直接扣除。

五、安全生产、文明施工

1、乙方必须严格执行安全生产的操作规程，坚持“安全第一，预防为主”的方针，杜绝安全事故的发生。

2、开工时新工人进场前均要作安全教育，并登计好人员名单，工人进场时要求及时提供个人身份证复印件及花名册、考勤表、工资发放表等给甲方。

3、乙方必须在现场设专职安全员、质检员（也可兼职），负责安全生产、文明施工、质量检查。由班组长、安全员定期（每周一）召开安全生产会议，并作会议记录，呈报甲方。

4、做好文明施工，施工中做到“工完料清”，不随地大小便，住宿处不准使用电炉、热得快，未经甲方同意不得私自开火，一经发现将处以500~1000元的罚款。

5、乙方对所承包的工作内容中的人员安全负全责。并为员工购买相关保险，一切安全责任均由乙方自已承担。于甲方无关。

六、工程进度

根据中铁给甲方的合同工期：乙方承包的C12#、4#、6#、8#楼必须在2016年12月15日完工，每延误一天罚款5000元人民币。所以甲方特对乙方要求如下： 6．

1、在甲方按时提供了施工场地、吊篮、各种材料的情况下，乙方必须安排足够的人员精心组织施工，班组长必须每周不少于6天在现场。

6．2、如甲方发现经验收过的吊篮乙方无人施工超过一天及负责人一周超过二天没有在现场，则根据情节严重给予100~200元的罚款。

6．3、确保在2016年12月15日前完成合同内的施工内容，按时竣工。否则承担中铁给甲方的工期每延迟一天，按5000元/天的罚款。

6．4、如是甲方的原因及雨、雪、5级以上大风天气，工期顺延。

七、付款方式

1、甲方按进场施工人数，以50元/每人的生活费付给乙方，2、甲方在收到总包方的进度款后一周内，按乙方完成工程量的60%支付给乙方工程款。

3、整个工程完工经总包、监理和甲方的验收合格，且甲方在同总包方完成竣工结算，收到结算款后，甲方付至本合同总价款的95%。

4、乙方5%的质保金，在2018年5月1日止付清。中间如有业主方有关以上4栋的维修事宜，乙方必须积极配合。

八、其他约定

1、在甲方按合同如期支付完乙方应得的工程款的情况下，乙方在施工过程中必须合理发放民工的生活费和工资，工程结束时乙方要及时按项目部要求将员工的工资表按花名册上的人员核对身份证并足额认领每人的合法工资，不得克扣民工工资。如出现民工投诉、上访、闹事等事件，一切责任和相关费用均由乙方承担。甲方可视情节的轻重处以5000~10000元的道义罚款。

2、乙方承包后，不得以任何借口中途终止合同，否则视为违约，甲方有权按合同价的5%索赔。如确因乙方施工质量和进度达不到甲方的要求，甲方有权终止合同。并按现场实际完成工程量的75%结算支付清退出场。

3、未尽事宜可双方经协商解决。

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效

甲方代表：

时间：2016年11月

日

电话：

乙方代表：

时间：2016年11月

日

6.钢筋班组劳务承诺书 篇六

依据有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。（发包人）

现将成都衣冠庙离职干部休养所“817”工程的钢筋工程分包给（承诺人）

施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，给混凝土班组签订以下承诺，希望钢筋班组严格遵守执行。

一、承诺概况

1、工程名称：成都市衣冠庙离职干部休养所“817”工程

2、工程地点：成都市武侯区洗面桥街12号。

3、工程质量标准：合格

4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级合格工地）。

二、承诺范围

1、本工程以发包人与钢筋班组签订的合同为准（包工不包料，包机械、包扎丝、包劳保用品、包工具、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收）。钢筋班组按发包人提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0.000以下及以上的结构施工过程中所有发生的全部钢筋工序及工地范围内的钢筋材料水平运输及建筑物高度的利用机械垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，钢筋班组负责按设计图纸进行钢筋抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。并按现场施工栋号列出钢筋规格、型号及数量清单提交一份给发包人，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。

三、承诺工期

工期根据发包人的工期指令。由发包人指定部位进行施工。工期进度必须满足发包人要求，遇特殊情况必须按项目部的调整计划完成。若钢筋班组无法满足发包人工期进度要求，发包人有权委托第三方插入施工，钢筋班组负责支付一切费用。

四、承诺单价

按发包人与钢筋班组签订的合同为准单价不变。

五、钢筋班组责任

1、发包人指定施工员分管钢筋班组，钢筋班组所有施工人员必须服从发包人施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，发包人施工员有权执罚钢筋班组。

2、钢筋班组包钢筋施工过程中使用的一切工具。

3、钢筋班组进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。

4、钢筋班组人员必须要合理用料施工，发包人现场管理人员若发现钢筋班组的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，造成的损失由钢筋班组承担所浪费的一切费用。

5、钢筋班组因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要求的，发包人有权终止本施工合同，并责令钢筋班组退场，不合格的由钢筋班组赔偿给发包人造成的一切损失。如钢筋班组无法满足发包人的工期要求，发包人有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由钢筋班组承担。

6、钢筋班组人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴按发包人与承诺人签订的合同执行，发包人并按违约处理，钢筋班组承担一切费用。

7、因钢筋班组原因，钢筋班组自行退场的发包人不予结算，所造成的损失一切由钢筋班组负责。

六、质量承诺

1、钢筋下料：长、宽、高下料尺寸须满足图纸及施工规范要求，最大限度综合利用余料，把钢筋损耗率控制在合同规定内。

2、钢筋堆放：所有原材及半成品、成品的叠放须垫平，防止过大变形及污染并按不同规格、型号、构件用标识牌标识。

3、钢筋绑扎：须满足图纸及施工规范关于搭接长度、锚固长度、弯钩长度角度、间距、绑扎步距、错开搭接区域、保护层等要求。造成的一切损失，由钢筋班组负责一切费用。

4、钢筋定位：须满足技术交底及施工规范要求，达到主筋不偏位的要求。

5、钢筋班组工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须有丰富钢筋专业操作经验（钢筋焊接工需有上岗操作证）方可进行该工种的施工。每

部位施工完毕后，钢筋班组现场负责人必须与发包人现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，钢筋班组才能进行下道工序的施工。

6、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。否则，造成的工料损失等费用，由钢筋班组照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由钢筋班组负责一切费用。

七、文明施工承诺

1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由钢筋班组负责。

2、停止使用施工机具后要切断电源，避免意外事故发生。

3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由项目部电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由钢筋班组负责。

4、钢筋班组每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由发包人派清洁工人清理，相应费用由钢筋班组负责支付。

八、承诺责任及处罚

1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，钢筋班组不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。

2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对钢筋班组进行每人壹仟元的罚款。

3、钢筋班组所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由钢筋班组支付，严重者送公安机关处理。

4、未经发包人同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由钢筋班组负责；在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元；在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。

5、在施工过程中无论发生何种情况，不允许钢筋工班组的作业人员和项目部及业主、监理相关的配合单位人员发生吵架、斗殴和围堵项目部办公室现象，发生矛盾应通过正常合理程序反映解决，钢筋工班组不能以任何理由干扰项目部人员的正常工作，否则发

生一次，发包人有权处罚每次3万元/次以上罚款。

九、工程付款方式

1、本工程付款支付按发包人与承诺人签订的协议为准。

2、工程量需经发包人与钢筋班组双方现场人员确认。

十、其它

1、班组不得随意指挥塔吊，吊任何材物，违者所发生的一切事故由班组自行负责；并给予处罚；严格执行塔机操作指挥工安全操作规程，按照安全技术交底要求操作。确保施工现场作业人员的生命财产安全。

2、班组必须参加发包人规定一切例会，不管任何原因未参加者每次处罚100～500元。

3、本承诺内未包括的条款、事项如在工程内出现，或有事项与实际图纸要求不相符的，经双方共同协商解决。本承诺一式两份，发包人一份，钢筋班组方一份，承诺自签字之日起生效，待工程完成后自然失效。

4、本协议未尽事宜按发包人与承诺人签订的劳务分包合同执行。

发包人（签字）：

身份证号:

钢筋班组承诺人（签字）：

身份证号：

7.钢筋班组劳务分包合 篇七

发包方：上海园林工程有限公司三台山项目部（以下简称甲方）承包方：钢筋班组（以下简称乙方）

一、工程名称：呈贡三台山公园扩建凤翥阁工程

二、工程地点：呈贡三台山公园

三、承包范围：主体结构、二次结构等所有的钢筋工程，原材料的卸货，各种钢筋的翻样、制作、绑扎。钢筋机械的就位、安装。

四、承包方式：包清工（电焊条、扎丝、钢筋制作加工及帮扎机械、电渣压力焊及材料、预制椽子钢筋帮扎由乙方承担）

五、施工日期：按甲方提供的施工进度表为准。

六、承包费用结算：

1、结算单价：按凤翥阁的建筑投影面积计算，具体计算方式是：

（1）基础按柱子边投影面积计算。

（2）±0层按基础投影面积的50%计算。

（3）＋4.6层按投影面积计算。

（4）＋7.2~24.6m按各层投影面积计算（包括24.60m层）。

（5）＋24.6~屋面层不计投影面积。

按投影面积为59元/m2计价，工程暂定为2000 m2，待竣工验收后按图计算。

2、结算方式：待主体结构完成，通过上级部门验收，由项目部核算员计算完成的工作量，并经项目部保管员、施工员、安全员、质量员签字的结算单，作为与项目经理结算的依据，经双方签字后生效。

七、付款方式：从进场当月起按进场施工工人数领取每月500元/人的生活费，班组长1000元/月。主体结构通过验收付至总产值的95%，余下5%工程款至2008年12月底结清。每次发放工资必须由核算员、安全员、施工员、质量员签字后才能支付。

八、财务管理：

1、每次领款乙方必须向甲方提供合法有效的工资单证明，并有乙方承包人签字。

2、乙方必须遵守甲方的各项财务管理制度。

九、工程质量：

1、乙方必须严格按图纸、施工规范及甲方提供的技术交底书进行施工。

2、乙方在钢筋工程施工前，应把钢筋翻样单交项目工程师审核，通过后按料单施工。在制作、绑扎后，必须经质量管理人员验收，最后经监理验收并通过，验收通不过所造成的工期及经济损失由乙方承担。

3、乙方必须服从甲方质量检查人员的管理，若违反项目部制定的《钢筋工程质量管理细则》，则严格按《质量管理细则》规定进行处罚。

十、工期进度：

1、乙方根据甲方签发的施工任务单进行施工，并按甲方的施工进度计划表完成工作。

2、工期计划按日历天计算，在人力不可抗拒或由甲方造成的工期影响，则相应顺延，由乙方造成的工期延误每天按施工总产值的3‰罚款。

十一、安全生产：

1、乙方在施工项目内的全部人员必须严格服从国家及地方现有的安全生产操作规程，遵守项目部制订的安全管理制度。

2、乙方的施工人员必须具备有效的上岗证，特殊工种必须具备特种工上岗证，做到持证上岗。接受书面安全交底，未经交底而擅自施工造成的后果由乙方自负。

3、甲方对下列违章行为可作当场处罚：上班不带安全帽、赤膊穿拖鞋上班、爬井架、脚手架、乱拉电线、使用电炉、明火设备、随便大小便、往下及周边抛物等。

4、工伤事故责任范围：由乙方盲目指挥、违章作业、强行施工不服从管理所造成经济损失全部由乙方承担。一经发生事故，乙方必须积极处理好本班组的工作，甲方给予配合。

5、工伤费用处理：乙方施工人员发生工伤事故（不包括违章作业、自行生病、在施工现场以外）所发生的费用，由乙方负责。伤亡事故按当地劳动部门及上级有关部门处理为准。

6、各种安全设施，特种防护用品如安全帽、安全带等由甲方提供，遗失照价赔偿，其他劳保用品如雨衣、雨鞋、手套等全部由乙方负责。工作服由甲方定做，乙方每套承担30元。

十二、材料使用控制：

1、乙方按施工图纸要求编制施工配料单，下料必须套用，损耗控制

在1%之内。超出1%部分由班组赔偿。

2、由于乙方原因返工所造成的损失，则按实际损失的钢筋负责赔偿。

3、认真做好落手清工作，每层施工完成，所有钢筋应清理到制作场地。

十三、机械设备：

1、甲方提供垂直运输，钢筋机械乙方自带。乙方应正确使用，由于乙方原因使用不当或野蛮操作而造成的损失及待工由乙方负责。

十四、文明施工及综合治理：

1、乙方必须服从甲方的门卫、住宿、仓库、食堂、厕所、临时用电、水、上下班作息时间、卫生、安全防火等各项规章制度。

2、乙方进场人员必须实行治安登记，即交验身份证，核发上岗证。若乙方人员无暂住证、健康证，乙方在甲方要求的期限内交照片，甲方可代为办理，但费用由乙方承担。

3、乙方班组人员不得收留不在本工地施工、来历不明的盲流及刑事责任人。发现者应有义务与责任及时报告甲方治安管理员或当地派出所，若有隐瞒全部责任自负。

4、乙方人员在施工现场及生活区内，必须服从甲方统一管理。遵纪守法，不得赌博、狂喝酒、大声喧哗影响他人。不得打架、斗殴、偷窃、流氓活动、不听劝阻所造成的全部法律后果及经济责任由乙方承担，并按照项目部制订的《工地治安管理条例》处罚。

5、乙方有义务有责任对施工现场周边环境保护，无故损坏，影响周边环境所造成的全部损失有乙方承担。

6、乙方对已完成的分部、分项工程有保护成品的责任，若无故、随意损坏应照价赔偿。若故意破坏，要进行处罚，严重的交当地公安机关处理。

十五、施工奖罚：

1、乙方若违反安全、卫生、治安、文明施工等条款的由甲方管理人员当场开具罚款单进行处罚，罚金为每次50～500元。

2、乙方在施工中，若被监理开具监理通知书超出二次，第三次开始，每次处以500元的罚款。

十六、施工现场管理：

1、施工现场使用的计时人工，必须由甲方施工员每天核实签发，每工按45 元计算，否则不与认可，点工工资每月结清。

2、施工现场发生的配合工作，如下列情况由乙方承担配合：

A、上级主管部门来检查工作，外来单位参加学习，工地临时短期派出开会参观学习的。

B、施工现场楼层、脚手架上的垃圾及废料谁施工谁清理，若不及时清理，甲方可指定派人清理，所发生的费用由乙方加倍承担。

3、甲方进行文明工地评比、标化验收等，需要乙方配合的应无条件服从。公用场地的清理应按项目部要求派人清理，费用由乙方承担。

4、钢筋机械的就位、安装由乙方负责。

十七、合同违约及解除：

1、双方在施工过程中发现一方违约，另一方应书面告知双方，告知后对方继续违约，违约方应承担全部的违约责任，同时单方可解除合同；一方无能力履行合同及部分条款，另一方用书面告知后可以解除或变更合同，无能力履行合同方负全责。

2、乙方必须按甲方的施工进度计划施工，若遇大雨及不可抗力原因可相应顺延，因业主原因工程停建或缓建造成的损失，乙方不得追溯甲方停工前后的间接损失，只计已完成直接工作量。

十八、合同的仲裁：

双方在履行合同中发生争执而不能调解的由上级行政主管部门协调或劳动主管部门进行仲裁。仲裁不服可以向当地法院起诉。

十九、补充条款：

在合同履行中发现有未尽事宜，双方协商解决，另外补充协议与本合同具有同等效力。

二十、本合同一式肆份，甲方持三份，乙方持一份，双方盖章签字后生效，合同条款履行完毕后失效。

此页无正文。

甲方：上海园林工程有限公司三台山项目部乙方：

甲方代表：身份证号码：

合同签订地点：呈贡三台山公园

合同签订日期：二

8.专业工程分包与劳务分包的区别 篇八

专业工程分包和劳务作业分包虽然从形式上区分比较容易，但实践中要准确区分两种施工分包难度比较大，主要是因为专业工程分包与劳务作业分包之间通常没有明确的界限，劳务作业与工程施工往往相互隐含，因而从施工方式上很难将两种分包截然划分。

专业工程分包和劳务作业分包虽然从形式上区分比较容易，但实践中要准确区分两种施工分包难度比较大，主要是因为专业工程分包与劳务作业分包之间通常没有明确的界限，劳务作业与工程施工往往相互隐含，因而从施工方式上很难将两种分包截然划分。此外，实践中，有些施工总承包企业或者专业工程承包企业为逃避法律规定，故意混淆使用两种分包合同，名为劳务作业分包，实为工程分包或者转包的情形非常普遍，致使两种分包合同的界限模糊不清。

根据原建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定，专业工程分包和劳务作业分包之间的主要区别在于：

1.两种分包合同的主体资格不同。劳务作业分包合同的主体是施工总承包人或者专业承包人与劳务作业承包人，也就是说，劳务作业发包人既可以是施工总承包企业，也可以是专业承包企业，而专业工程分包合同的主体是施工总承包人与专业分包工程承包人。

2.两种分包合同的标的不同。专业工程分包合同的标的是建设工程中除主体工程之外的专业工程，是建设工程中的分部分项工程，这些工程是建设工程的组成部分，因此，专业工程分包合同是建设工程总承包合同的一部分，而劳务作业分包合同的标的仅是工程施工中的劳务作业部分，并非建设工程本身。

3.两种分包合同承包人的资质要求不同。劳务作业承包人必须具有相应的劳务作业企业的资质，且不同的资质等级所承接的劳务作业的范围不同;专业工程分包的承包人必须具有专业承包企业的资质，每种专业工程具有不同的资质要求。

4.两种分包合同效力的限制条件不同。合同法、建筑法对专业工程分包的限制条件比较多。专业分包工程除施工总承包合同中有约定的外，必须经建设单位认可，并符合法律规定的其他分包条件，工程分包合同才是合法有效的。而我国现行法律对劳务作业分包的限制性规定比较少，即法律对劳务分包合同并无明确的禁止性规定，只要劳务作业承包人具有相应的劳务作业资质，其与施工总承包人或者专业承包人之间订立的分包合同，即是合法有效的。

9.瓦工劳务分包合同 篇九

甲方：芜湖市基深建筑劳务有限公司 乙方：濉溪县东关御园项目 楼瓦工班组

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：濉溪县东观御园（南三桥棚户区改造安置房）项目

2、工程地点：濉溪县东关

3、承包方式：包清工；包辅材；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

4、工期要求：计划从 年 月 日至 年 月 日，个日历天。实际进场日期按甲方通知为计算，乙方必须服从甲方现场提出的施工工期要求进行施工。

5、承包范围：包含但不限于内外墙二次结构放线、砌筑，抹灰，楼地面垫层，室内门窗收口，堵洞、剔凿修补，屋面工程，室外散水、台阶、坡道，楼梯间抹灰等工作。除外墙保温以外图纸所包含内容。现场施工时需要抽水（含水泵水管）

二、结算方式：

1、本合同为固定单价合同。正负零以上建筑面积为：按计量规范，按实结算，单价为 115元/建筑平方米，正负零以下建筑面积为：按计量规范，按实结算，单价为 80元/建筑平方米，（含小型工机具及辅材，手推车，搅拌机）。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。建筑面积计算规则执行2013新的计算规计算。最终结算工程量以甲方与总承包方核定的工程量为准。(详见瓦工清包工程量清单)

2、本合同承包性质为单价一次性包死，包人工费、机具费及辅料费（除塔吊及施工电梯以外所有机具均由乙方负责），包含依据土建装修施工图中瓦工项目标准、施工图纸、规范及图集所涵盖的达到竣工验收要求的全部工作内容。

3、付款方式：进场前两个月不支付生活费，过程中按1500元/月/人支付生活费，工程完工经甲方验收合格后，甲方支付给乙方已完成工程量价款的 70% 结算。其余工程款在工程竣工验收合格后，按承包总价款的 25% 支付。最后 5% 为质保金，在质保期满一个月内结清。

4、诚信保证金；乙方在协议签订后交给甲方本工种诚信履约保证金 万元，打入公司指定账户，待主体封顶时一次饭还清。

三、工程进度：

由于工期比较紧张，乙方应保证甲方施工进度安排，当甲方发现乙方施工力量薄弱时，乙方必须按甲方要求补足工人数额增加施工力量。否则，甲方另请施工队.因进度、质量、治安等其他原因，造成中途退场，甲方不给予乙方所做的工程量结算，责任由乙方负责。另外乙方必须做到节省材料，掉落地上的可用建筑材料乙方必须负责拾起再用，并且做到工完场清。

四、工程质量：

1.本工程质量目标要求为合格工程。

2.乙方在施工现场必须设立质检人员管理和监督施工过程中的工程质量，落实工人做好自检、互检的质量工作。

3.本工程按国家现行施工验收技术标准，其平整度、垂直度、阴阳角、砂浆强度等技术要求必须符合建筑安装工程质量评定标准和设计图纸施工说明书规范验收，无检验标准的项目，按双方商定的质量标准验收，要求达到合格标准。如乙方没有达到上述要求，在施工中造成损失，其返工所有材料费用由乙方负责，严重者加以处罚。如该分项工程不能达到合格工程之标准，甲方按总人工资额的20%扣除乙方工程款。

4.本工程必须达到土建装修中分部分项工程标准、符合施工图纸、规范及图集所涵盖的竣工验收要求。

五、双方责任

1.甲方提供施工现场水源（每栋楼有一根供水管）、电源（每栋楼每隔四至五层配备二级配电箱一台）。

2.乙方必须服从甲方的一切管理，进场人员必须经过进场三级安全教育并考核合格后方可进行施工，并出具每个工人的身份证复印件、每月如实上报工人考勤表及全体人员工资表。3.乙方无条件配合甲方做好现场安全文明施工，并达到淮北市安全文明施工标准。4.乙方及乙方的工人在施工中因以下造成的安全事故，由乙方自行处理并承担全部责任： ①因操作失误、不按操作规程操作及自带机具所造成的安全事故。②在上下班时间内出现的安全事故。③无证上岗造成的安全事故。

5.乙方及乙方工人在施工中按操作规程操作、安全交底作业时造成的安全事故，50000元以下由乙方自行负责，50000元以上由甲乙双方各负担50%。

6.乙方及乙方的工人在施工现场不得有：酗酒、打架斗殴、偷盗抢等违法行为的发生。以上情况每发生一次，甲方要对乙方处以5000元的罚款并清退出施工现场，情节严重的要移交司法机

关处理。

7.本工程由于乙方施工造成的质量事故、问题，必须在甲方指定的时间内按要求返工及整改，所发生的一切费用由乙方承担。

8.乙方及其工人不得以任何形式、任何理由停工、取闹、围攻项目部及政府，如果出现上述情况，甲方有权清退乙方出场，已完成的工程量不予结算。

9.乙方保证人员充足，根据实际情况及工期要求合理安排人员进场施工。乙方如果不能保质保量完成甲方的工期目标，甲方有权在乙方的承包范围内安排其他班组进行施工，并扣除所安插班组所完成的工程量价款。不论晴天、刮风、下雨、停水、停电工期不顺延。五.乙方自备材料及机具的进场要求 1.乙方自备机具必须安全可靠，坚固耐用。

2.乙方所购机具及材料自行保管，并报甲方监督，如有丢失、损坏，由乙方自己负责。六.违约责任

1.乙方所承揽的承包项目，不得在进行转包。如果发生，甲方有权收回乙方的承包权。2.协议签订后，乙方不得随意变更或解除，如乙方不经甲方同意而解除协议时，乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。七.协商

本协议发生纠纷时，甲乙双方应及时协商，协商不成时，可以向当地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

本协议自双方签字之日起生效至工程全部竣工并结清工程款完毕失效。

甲方：芜湖市基深建筑劳务有限公司 乙方： 楼瓦工班组 代表： 代表： 电话： 电话： 住址： 住址：

10.劳务分包协议书(水电安装班组) 篇十

（水电安装班组）

甲方：___________________________________

乙方：___________________________________

为了全面深化改革、扩大开放、促进和加快建筑业的发展，增加企业的活力，与时俱进，项目部对各分部实行责、权、利相结合的承包责任制，现有乙方自愿承包劳务分包工程。为了工程顺利进行，保安全，保质量，保工期文明施工，就有关事项达成如下合同条款：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、结构形式：

二、承包范围：

1、图纸范围内属于安装工种的工作范畴，室外水电安装。

2、临时设施用水、用电。工地专职水电员由乙方提供并独立承担费用。

3、移动电源的设置与收、发管理。

4、夜班的电源，照明设施与出入库管理。本工种材料的装卸车、二次转运等。

5、水电设施的布置需符合安装工程质量验收规范，参与安全文明现场管理。

三、承包形式：

包工不包料。包含但不限于：电焊机、热熔机、手电钻、电锤、切割机、手用工具等辅助工具。

四、工期要求：

以总进度在不影响其它工种进度为要求的工期要求，为合同要求的工期。

五、质量要求：工程质量达到现行的国家验收规范中的优良等级。

六、安全、文明施工要求：

1、安全事故由事故责任方负责，另双方约定壹万元以内的医疗及赔偿费用乙方全部承担，超出壹万元医疗及赔偿费用乙方承担80%，甲方承担20%，乙方在施工过程中违章操作造成第三方受到伤害的，全由乙方负责承担赔偿，第三方造成乙方受到伤害的，全由乙方承担赔偿责任。

2、《安全管理协议书》及例会纪要的要求执行。

3、乙方负责本工种范围的现场安全文明施工，并且承担费用。

4、乙方工人上下班一律不准骑摩托车、电动车、自行车，否则出现安全事故，全由乙方负责，与甲方无关。

另附《安全管理协议书》及例会纪要的要求。

七、合同价款

1、按建筑面积_____________元/㎡包干结算。

2、设计变更增、减互抵，不另计价。

八、双方权责

1、甲方职责和义务

1.1 负责每栋楼基础及楼层的定位、放控制线、抄平点和监测工作，并将各控制线点明确交付给乙方现场班组长。

1.2 负责各栋号工长对乙方进行技术交底和解决、解释施工中的技术问题。

1.3 各工种之间工序搭接，交付过程中的相互协调工作。

1.4 提供给乙方一套施工图纸，并及时准确下达变更通知书。

1.5 负责施工现场的质量、安全、文明、进度的管理、监督、奖罚单等工作。

1.6 负责提供乙方施工人员的住宿用房，保证水、电、路的畅通。

2、乙方职责和义务

2.1 乙方工人进场3日内向甲方报送人员名单1份，包括但不限于：身份证复印件、女士需计划生证、外出劳务就业证明、就业工种、一寸登记照片3张。

2.2 教育工人严格遵守甲方及工程管理相关部门对施工现场的各种管理规定，节约用电、用水，保持住宿区域、生活区域的环境卫生，做好防火、防盗、防疾病“三防”工作。

2.3 服从施工现场的整体布局要求，进场材料按规格、类别分类堆码整齐，并做到工完场清。

2.4 严格按照规范及甲方下达的各种通知单、交底、口头指令进行施工，并随时接受甲方及相关部门的检查与监督。

2.5 原则上乙方自备本工种所需的材料机具，确实需向甲方仓库领用借调的，申请工长签字同意后在甲方仓管办理手续，遗失、损坏的应照价赔偿。

2.6 水电出现故障立即修复，不得以任何理由推诿，拖延，否则每次罚款1000元并警告。

2.7 在施工过程中有甲方指令赶超工期的要求应无条件服从，不得以任何理由消极怠工而延误工期。如出现无故（非甲方原因）延误工期24小时的按工程合同价款（本工种）的2%进行处罚（相关细则附后）。如中途退场，甲方有权不进行结算并拒付已完成的工程款项。

2.8 乙方领取的各项材料、机具必须办理领用手续，用后需归还的也要办理手续，遗失、损坏的机具照价赔偿。

九、资金拨付办法

1、本工程按进度支付，每月20号之前付至当月工程量的__________（在确定业主付款正常的情况下），工程竣工后结清余款（年内付清）。

2、计时工以工长及现场主管签字后在完成工时的第二天办理手续，跨月不予办理。

3、资金拨付程序

资金调拨申请单（财务领）→工长→工程主管→现场主管→财务主管→项目经理→财务划拨。

4、工程款结算以财务部出具的竣工结算单为唯一凭证。

十、奖罚细则

1、工程质量必须达到全优标准，达不到合同总价的5%处罚。

2、在甲方指定的工期要求内，工作内容未完成而影响其他工种及整栋工期超过2个小时，处以500元罚款；3个小时2000元；半天（4个小时）5000元；延误一个工作日处以价款的2%罚款；超过48小时以违约予以清场，甲方不予结算。

3、在甲方指定区域内安装施工机具，并由甲方指认的专业电工进行接电源，不得私自接电，如有发现，一次罚1000元。

4、不得以任何理由，不经允许拆除各种安全防护，否则，发现一处罚2000元。

5、施工现场除厕所以外区域不得随地大便，发现一次罚1000元，并责令义务扫厕所7天。

6、住宿生活区内现有设施必须在退场时原样经甲方管理人员验收签字后方能进行结算，任何人为损坏的其修理费用均计入结算。

7、在生活区内严禁乱接乱搭，私自围挡，对违规使用热得快、钢锯条、大功率电器引起跳闸，烧漏保电器的，除赔偿修复费用外另每次处罚500元，限2次。

8、对工完场不清，超过2小时未达到甲方要求的，按每10元/㎡由甲方派人清理并计入乙方结算内容。对属于甲方主材、辅材在清理时堆放不符合要求的按材料进价5倍处罚。

9、不得将甲方场内任何机具、材料带离工地和生活区。任何工人退场均需班组长向甲方申请，经检查后方能退离。

10、在宿舍区不得在周边有违法行为，否则清场并交由公安机关处理。

11、不得在施工区域内打架、辱骂，否则不论任何原因所属班组各罚3000元，并自行负责各种费用。如果殴打甲方管理人员，仅限一次罚款一万元，并勒令退场；如辱骂一次罚5000元，并交检讨书留档，出现第二次，罚一万元，并勒令退场。

12、严格遵守甲方现场管理人员的工作指令，否则每次罚款1000元。

13、甲方的班组会议纪要作为结算依据。

甲方（签字）

盖 章：

日 期：