化学式讲课教案范文

化学式讲课教案范文（4篇）

1.化学式讲课教案范文 篇一

法规讲课稿例题

IZ301000 建设工程基本法律知识

1、（2013真题）下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。

A.《全国人民代表大会组织法》B.《中华人民共和国国际法》C.《中华人民共和国反垄断法》D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》

2、（2011真题）不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A．国务院主管部门 B．最高人民法院 C．国务院 D．全国人大常委会

3、（2011真题）《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）。A．宪法 B．建筑法 C．建设工程安全生产管理条例 D．安全生产法

4、（2013真题）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。A． 法律 B． 行政法规 C． 部门规章 D． 地方性法规

5、（2011真题）法人应当具备的条件有()A.依法成立 B.有自己的场所 C.有必要的财产或者经费 D.有自己的名称、组织机构 E.能够独立承担无限民事责任

6、根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日。

A．公司营业执照签发 B．申请公司设立 C．工商管理机关批准 D．组织机构代码证签发

7、（2011真题）被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B．由被代理人独自向第三人承担责任C．由第三人自己承担损失D．由代理人独自向第三人承担责任

8、（2011真题）施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A、张某应当向施工企业赔偿损失 B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

9、（2012年）根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）。A.指定代理B.隐名代理C.委托代理D.居间代理E.法定代理

10、（2013年）根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）。

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理权实施代理行为 C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

11、（2013真题）在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）

A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为 D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理实务转托他人E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对

12、（2011真题）建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。A．相邻权 B．地役权 C．土地出租权 D．建设用地使用权

13、（2012真题）下列物权中，不属于用益物权的是（）A.土地所有权 B.土地承包经营权C.建设用地使用权 D.地役权

14、（2012真题）国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）A.占有权 B.使用权 C.收益权 D.所有权

15、（2012真题）根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。A．合同自办理物权登记时生效 B．未办理物权登记合同无效C．合同生效当然发生物权效力 D．合同自成立时生效E．未办理物权登记不影响合同效力

16、（2013真题）甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）。

A．甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B．甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司

C．甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D．甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁

17、（2011真题）在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A．合同 B．侵权 C．无因管理 D．不当得利

18、（2011真题）下列行为中，构成无因管理的有（）。

A．甲接受委托帮助他人保养施工机具B．乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C．材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治 D．总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位E．戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示

19、（2012真题）按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）A．债 B．所有权 C．知识产权 D．担保物权 20、（2012真题）施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（）责任。A．合同B．不当得利C．无因管理D．侵权

21、（2011真题）建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）。A．建设单位和设计单位共同所有 B．设计单位和甲设计师共同所有 C．建设单位和甲设计师共同所有 D．建设单位独自所有

22、（2012真题）关于知识产权的说法，正确的是（）A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果权

23、（2012真题）根据《商标法》，注册商标有效期为10年，自（）之日起计算。A.注册商标申请人寄出申请书B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册

24、（2013真题）根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为（）。A.发明B.实用新型C.外观设计D.设计方案

25、（2011真题）甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。

A．丙应承担150万元的保证责任，因为丙对于甲和乙的通知未予答复，视为默认B．丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任 C．丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意D．丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

26、（2011真题）施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A．10 B．20 C．30 D．50

27、（2012真题）保证合同是（）订立的合同A．债权人与债务人B．债务人与保证人C．债权人与保证人D．债权人与债务人和保证人

28、（2013真题）根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。

A．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D．抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

29、（2013真题）甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B．丙的保证方式为连带责任保证 C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D．甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任 E．甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 30、（2011真题）施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单。后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 B．张某应当向施工企业赔偿损失

C．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 D．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

31、（2013真题）根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A.设计错误 B.原材料缺陷 C.不可预料的意外事故 D.工艺不完善

32、（2012真题）根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。A．在投标时为职工办理意外伤害保险 B．为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 C．在中标后为职工办理意外伤害保险 D．为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

33、（2011真题）下列责任种类中，属于行政处罚的是（）。A．管制B．罚款C．赔偿损失D．返还财产

34、（2012真题）关于刑事责任的说法，错误的是（）A.拘役是刑法主刑的一种B.罚款是刑法附加刑的一种 C.刑罚的附加刑既可以合并适用，也可以独立适用D.死刑缓期两年执行时死刑的一种

35、（2013真题）下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。A.处分 B.暂扣执照C.恢复原状 D.罚金 1Z302000 施工许可法律制度

36、（2011真题）某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A．100 B．200 C．600 D．1000

37、（2011真题）根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A．已办理该建筑工程用地批准手续B．城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证C．建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告D．已经确定建筑施工企业E．建设资金已经落实

38、、（2011真题）根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。关于申请延期的说法，正确的是（）。A．应当由施工企业提出申请B．延期没有次数限制C．延期每次不超过3个月D．超过延期时限但在宽展期内的，施工许可证仍有效

39、（2013真题）根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月

40、（2013真题）关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

41、（2011真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列（）。A．工程总承包 B．专业承包C．专业分包 D．劳务承包

42、（2011真题）因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。

A．原企业的资质等级确定 B．实际达到的资质条件核定C．降低一级原企业的资质等级确定 D．最低资质等级核定

43、（2011真题）资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A．企业未取得施工许可证擅自施工的B．企业将承包的工程转包或违法分包的

C．企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的D．资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

44、（2012真题）借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩

45、（2013真题）关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。

A.无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

46、（2011真题）根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A．同时受聘于两个或者两个以上单位的 B．因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的 C．年龄超过60岁的 D．被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

47、（2011真题）某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久。施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据相关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。A．甲不能同时担任该两个项目的项目经理 B．经施工企业同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理 C．经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D．经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

48、（2013真题）注册建造师依法享有的权利包括（）。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、职业印章

C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖职业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密 1Z303000 建设工程发承包法律制度

49、（2011真题）某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应以（）作为结算工程款的依据。A．双方签订的备案合同 B．双方达成的补充协议C．类似项目的结算价格 D．市场平均价格 50、（2011真题）某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A．按中标无效处理 B．视为放弃投标C．视为放弃中标项目 D．按废标处理

51、（2013真题）根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。A． 评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B． 评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人 C． 招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D． 招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

52、（2013真题）根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。A.评标截止时间前 B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内

53、（2012真题）下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（）A.在提交投标文件截止日后撤销投标文件的

B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

54、（2011真题）关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A．承包单位可将其承包的全部工程进行分包B．建设工程主体结构的施工可以分包 C．建设单位有权直接指定分包工程的承包人D．劳务作业的分包可以不经建设单位认可

55、（2011真题）根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（）。A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B．建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D．分包单位将其承包的建设工程再分包的E．主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

56、（2012真题）根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（）。

A．分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B．总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 C．总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D．分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责 E．总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任

57、（2013真题）某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）。A.因显失公平而无效B.由于分包单位自愿签署而有效C.仅对总承包单位和分包单位有效D.因违反法律、法规强制性规定而无效

58、（2011真题）根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（）

A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B、将承揽的工程转包或违法分包；C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的 D、未按照节能设计进行施工E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的

59、（2013真题）建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）。A． 1个月至2年 B． 2个月至1年C． 3个月至2年 D． 6个月至3年 60、（2013真题）施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（）A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的 1Z304000 建设工程合同制度

61、（2011真题）施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）。A．要约撤回 B．要约撤销C．承诺撤回 D．承诺撤销 62、（2011真题）某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。A．返还垫资但不支付利息B．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息C．认定垫资违法，利息予以没收D．返还垫资并双倍支付利息 63、（2011真题）根据合同法及相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日 B．开工之日C．实际竣工之日 D．合同约定竣工之日E．保修期届满之日 64、（2011真题）根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。A．某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B．甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙C．建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已经将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D．监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应资质的监理单位 65、（2013真题）建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期 66、（2011真题）王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班又不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A．560 B．800C．1120 D．1360 67、（2011真题）根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A．用工单位与劳动者 B．用工单位与当地人民政府C．派遣单位与用工单位 D．派遣单位与劳动者 68、（2011真题）2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。A．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作B．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制时，王先生已年满50岁 C．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长 D．赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同 69、（2012真题）下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A．在试用期间被证明不符合录用条件的B．严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C．被依法追究民事责任的D．不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E．严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 70、（2013真题）根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）。A．依照企业破产法规定进行重整的B．生产经营发生严重困难的 C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的 71、（2011真题）经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）。A．承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责B．第三人就完成的工作成果向定作人负责C．承揽人不再承担责任 D．承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任 72、（2011真题）甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。A．甲不得中途要求乙停止制作 B．甲应支付全部约定报酬C．甲应支付相应部分报酬 D．甲不用赔偿乙损失 73、（2011真题）关于租赁合同的说法，正确的有（）A.租赁必须转让所有权B.租赁期限超过20年的部分无效

C．租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式D.交付租赁物是租赁合同的成立要件E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁 74、4、（2013真题）出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（）。A.简易交付 B.占有改定 C.指示交付 D.拟制交付 75、（2013真题）关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）。A．贷款人不得预先在本金中扣除利息B．借款人应当按照约定的用途使用借款C．对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产 76、（2011真题）关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。

A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。77、（2012真题）根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。A.建设行政主管部门 B.省级人民政府C.县级以上人民政府 D.环境保护主管部门 78、（2013真题）根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A．抢修 B．抢险 C．抢工期 D．生产工艺要求必须连续 79、（2013真题）根据民用建筑节能管理规定，关于各早位执行建筑节能强制性标准说法正确的有()。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设早位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造 80、（2011真题）在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A．县级以上人民政府 B．省级人民政府C．国务院 D．省级文物行政部门 81、（2012真题）在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位 B.建设单位 C.施工单位 D.设计单位 82、（2013真题）建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12 B.36 C.48 D.24 83、（2012真题）关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。A．全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准 B．不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C．不得破坏文物保护单位的历史风貌D．进行爆破作业，须经国务院文物行政部门批准 E．全国重点文物保护单位不得拆除 84、（2011真题）安全生产许可证的有效期为（）年。A．1 B．2 C．3 D．5 85、（2013真题）下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）。A.食品加工生产企业 B.建筑施工企业 C.烟花爆竹生产企业 D.矿业企业 86、、（2013真题）施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）。A．企业股东变更 B．企业名称变更 C．企业法人变更 D．企业设立分公司E．企业注册地址变更 1Z306000 建设工程安全生产法律制度 87、（2011真题）建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A．半年 B．一年 C．二年 D．三年 88、（2011真题）根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。

A．作业人员进入新的岗位B．作业人员进入新的施工现场C．企业采用新技术D．企业采用新工艺E．企业申请办理资质延续手续 89、、（2011真题）下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。A．接受安全生产教育和培训B．对本单位的安全生产工作提出建议 C．发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D．拒绝违章指挥和强令冒险作业 90、（2012真题）根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（）。A．保证本单位安全生产投入的有效实施 B．及时、如实报告生产安全事故C．为从业人员缴纳意外伤害保险费D．建立、健全本单位安全生产责任制 91、（2013真题）下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工 92、（2011真题）对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A．施工企业项目经理、现场监理工程师 B．施工企业技术负责人、建设单位负责人C．建设单位负责人、总监理工程师D．施工企业技术负责人、总监理工程师 93、（2011真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A．项目负责人 B．技术负责人C．负责项目管理的技术人员 D．安全员 94、（2012真题）对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。A.安全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D.施工企业 95、（2013真题）施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）。A.施工企业负责人 B.专职安全员 C.专职消防安全员 D.项目负责人 96、（2013真题）施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A.公安机关 B.作出决定的公安机关消防机构 C.人民法院 D.建设行政主管部门 97、（2011真题）生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A．1 B．2 C．3 D．4 98、（2011真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（）。A．2人死亡事故 B.10人死亡事故 C．3人死亡事故D.20人重伤事故 E．1000万元经济损失事故 99、（2012真题）实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。A.建设单位 B.施工总承包单位 C.监理单位 D.各分包单位 100、（2013真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故处，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15 B.20 C.30 D.40 101、（2013真题）根据事故具体情况，事故调查组成人员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。A.监察机关 B.人民法院 C.公安机关 D.人民检察院E.工会 102、（2011真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期。A．定额 B．标准C．合同 D．法定 103、（2011真题）工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A．强制性 B．推荐性C．国家 D．行业 104、（2011真题）下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是（）。A．安全技术措施审查B．安全设备合格审查 C．专项施工方案审查D．安全生产事故隐患报告E．施工招标审查 105、（2012真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作用的，安装单位应当编制（）。A．技术规范 B．拆装方案C．设备运至现场的运输方案 D．进度控制横道图 106、（2013真题）监理单位的主要安全责任之一是（）。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位 1Z307000 建设工程质量法律制度 107、（2011真题）工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业 108、（2012真题）工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准 109、（2013真题）负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）。

A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院工商行政管理部门

110、（2011真题）施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定 111、（2012真题）若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（）。A.有权进行修改B.可以按照规范施工C.有权拒绝施工D.应当及时提出意见和建议 112、（2012真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A．由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B．检测机构有义务监制材料、构配件和设备C．质量检测报告经建设单位或工程监理到位确认后，由建设单位负责归档D．检测机构应建立档案管理制度，并单独确立检测不合格项目台账 113、（2013真题）必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有（）A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块C.用于承重机构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 114、（2013真题）根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）A.对施工质量负责 B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工C.对建筑材料、设备等进行检验检测 D.建立健全施工质量检验制度E.审查批准高大模板工程的专项施工方案 115、（2011真题）关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A．为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B．有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C．设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D．设计深度由设计单位酌定 116、（2011真题）工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务； A．建设单位B．造价咨询单位C．施工企业D．建筑材料、构配件供应单位E．设备供应单位 117、（2012真题）涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。A．其他设计单位B．具有相应资质等级的设计单位C．监理单位D．装修施工企业 118、（2013真题）根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计早位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定 119、（2013真题）根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款

C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

120、（2011真题）某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据。该工程结算价款约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A．20 B．30 C．45 D．60 121、（2011真题）下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。A．发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷B．发包人提供的设备不符合强制性标准，引发工程质量缺陷C．发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷D．发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷E．发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷 122、（2012真题）根据《建设工程质量管理条列》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括（）。A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志E.竣工图 123、（2013真题）关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。A.必须在合同中由此约定，才可作为结算依据 B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据 D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款 124、（2013真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案盒施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件 125、（2011真题）某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。

A．主体结构工程为10年 B．屋面防水工程为3年 C．有防渗漏要求的房间和内外墙为2年 D．供热与供冷系统为3年 126、（2011真题）根据相关法律规定，建设工程承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。A．竣工验收合格后 B．竣工验收时 C．交付使用时 D．提交竣工验收报告时 127、（2011真题）根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。

A．基础设施工程 B．设备安装、装修工程 C．电气管线、给排水管道工程 D．供热与供冷系统 E．门禁监控系统 128、（2012真题）房屋建筑工程质量保修书的内容一般包括（）。A．工程简况、房屋使用管理要求 B．保修范围和内容 C．超过合理使用年限继续使用的条件 D．保修期限和责任 E．保修单位名称、详细地址 129、（2013真题）建设工程质量保修书的提交时间上（）。A.自提交工程竣验收报告之日起15日内 B.工程竣工验收合格之日 C.自工程竣工验收合格之日起15日内 D.提交工程竣工验收报告时 1Z308000 解决建设工程纠纷法律制度 130、（2011真题）某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）

A、应追究王某的刑事责任B、可追究王某的民事责任C、不应追究王某的行政责任D、应追究王某的劳动责任 131、（2012真题）当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式应为（）。A．和解 B．调解 C．诉讼 D．仲裁 132、（2013真题）关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A．行政行为的主体是法定的 B．实施行政行为具有单方意志性 C．行政行为多属于无偿行为 D．行政行为具有不可裁量性 133、（2011真题）严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有（）A、A区法院对该案有管辖权 B、严某有权向B区法院起诉 C、B区法院的移送管辖是错误的 D、A、B区法院均无管辖权 E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的 134、（2012真题）根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A．先予执行 B．查封 C．拍照 D．制作笔录 135、（2012真题）关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（）。A．调解职能在民事诉讼阶段进行B．和解可以在民事纠纷的任何阶段进行 C．仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D．仲裁实行一裁终局制E．民事诉讼实行两审终审制 136、（2013真题）根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有（）A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织

B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 137、（2011真题）施工合同中约定按每月确认的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日起计算。A．第一次付款期限届满B．每次付款期限届满C．最后一次付款期限届满D．提交工程款支付申请 138、（2011真题）甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）。A．不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请B．将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定 C．将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D．审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行 139、（2011真题）关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）。A．一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，不予受理

B．仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行C．仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国（或地区）不能直接得到承认和执行D．当事人向人民法院请求撤销仲裁裁决的，该裁决书不发生法律效力

140、（2011真题）甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉。经开庭审理，法院判决甲胜诉。乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提起上诉，要求据此撤销一审判决。市中级法院的正确处理应为（）。A．查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求 B．仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判决，驳回甲的起诉C．裁定撤销一审判决，发回原审法院重审D．裁定驳回乙的上诉，维持原判决 141、（2012真题）申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出了仲裁反请求，则仲裁委员会应（）A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关相关人民法院E.继续审理原仲裁申请 142、（2013真题）根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事人形成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限 143、（2011真题）甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）A、甲可向法院申请恢复原判决的执行 B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C、由法院执行和解协议D、由法院依职权恢复原判决的执行 144、（2012真题）关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（）。A．调解职能在民事诉讼阶段进行B．和解可以在民事纠纷的任何阶段进行 C．仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D．仲裁实行一裁终局制E．民事诉讼实行两审终审制 145、（2013真题）下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A． 在仲裁程序中形成的仲裁调解书B． 由行政主管部门主持达成的调解书 C． 人民法院在民事案件审理中制作的调解书D． 司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议 146、（2011真题）甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）。A．住户不得对乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为提起诉讼 B．住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼 C．住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼 D．住户不得请求乙市人民政府撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为 147、（2012真题）施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关 C.人民法院 D.建设行政主要部门 148、（2012真题）具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的E.本申请人被撤销的 149、（2013真题）某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。A.各地的地方法规 B.法律、行政法规 C.案件所在县人民政府公开发布的规定D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府的规章

【答案】

1、C《反垄断法》属于经济法。

2、C《立法法》规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。本身行政法规是国务院颁布实施的，所以不一致时由其立法机关裁决比较合适，因此选C项。

3、D《安全生产许可证条例》属于行政法规，其上位法只能是法律，C项明显错误；另从部门法相关性来说，只能是《安全生产法》，因此应选D项。

4、C《工程项目招标范围和规模标准规定》属于部门规章。

5、ABCD 参见1Z301021，法人应当具备的条件。

6、A《公司法》第七条规定：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。

7、A《民法通则》规定，委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。这种情况下，代理人与被代理人都有过错，故承担连带责任，应选A项。

8、D此行为构成表见代理。

9、ACE参见1Z301031。

10、A代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。

11、AD参见教材1Z301033。

12、B。

13、A。

14、D。

15、DE。

16、C。

17、B侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。因此应选B项。

18、BCE无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。A项中甲的行为是在委托基础上，故错误；D项丁获得超付部分没有法律和合同依据，构成不当得力应予返还之债，故错误；BCE相关方作出的行为都没有合同和法律上的义务，因此构成了无因管理之债，受益人需返还行为人为此发生的合理必要的费用，因此应选ABCE项。

19、A。20、D《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

21、B《著作权法》)规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。本题受托人是设计单位和设计师，因此应选B项。

22、A参见教材1Z301061。

23、D专利权与商标权的区分。(1)期限不同：发明专利20年，实用新型、外观设计专利为10年;商标权10年。(2)起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。(3)专利权不予续展，商标权可以续展。

24、B。

25、B《担保法》规定，保证期间，债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。这里是对增加部分不再承担，而对于原保证范围仍须承担，因此应选B项。

26、B抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

27、C。

28、D抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

29、BE。30、A保险盒同自双方签字或盖章之日起生效，故保险公司应当承担责任，因此应选A项。

31、C建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。

32、B。

33、B《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：(1)警告；(2)罚款；(3)没收违法所得，没收非法财物；(4)责令停产停业；(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；(6)行政拘留；(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。A项管制属于刑事处罚；C项赔偿损失和D项返还财产属于民事责任，因此应选B项。

34、B。

35、D刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产。

36、C《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30％。因此应选C项。

37、ABDE《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4)已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。因此应选ABDE项。

38、C《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。因此应选C项。

39、B在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。40、A只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。

41、B《建筑业企业资质管理规定》规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。因此应选B项。

42、B建筑业企业资质管理规定》中规定，企业分立的，分立后企业的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照《建筑业企业资质管理规定》规定的审批程序核定。

43、D《建筑业企业资质管理规定》规定，有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质：(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的；(2)超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的；(3)违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的；(4)对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的；(5)依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销。因此应选D项。

44、A。

45、D实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。

46、D《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。因此应选D项。

47、C注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。本题工程满足（3）情形，但同时须经过建设单位同意，因此应选C项。

48、ABCD。

49、A《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。因此应选A项。50、C《招标投标法实施条例》,中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。这是视为其放弃中标项目, 因此应选C项。

51、D依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

52、C《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

53、A。

54、D《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。承包单位可将其承包的全部工程进行分包属于转包，A项错误；建设单位不得指定分包，C项错误；D项劳务分包无须建设单位同意，因此应选D项。

55、ABCD《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。因此应选ABCD项。

56、ABC。

57、D按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

58、DE。

59、D建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年。60、ABCD。61、A《合同法》规定，要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。本题施工企业后发出的取消通知在采购清单之前到达，因此属于要约撤回，因此应选A项。62、A《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。因此应选A项。63、CD《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。因此应选CD项。64、B《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。同时规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律规定不得转让。A授课具有人身依赖性，法律规定不能转让，故错误；C项建设单位是债务人，属于债务转让；D项委托合同，合同性质不得转让，因此应选B项。65、BC《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释[2004]14号第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

（一）建设工程经竣工验收合格时，以竣工验收合格之日为竣工日期；

（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

（三）建设工程为经竣工验收，发包人擅自使用的，已转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。66、D《劳动法》规定，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。本题王某7天加班中有3天按照300%、4天按照200%计算工资，因此应选D项。67、C劳务派遣(又称劳动力派遣、劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资、福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位(称用工单位)订立劳务派遣协议。因此应选C项。68、D《劳动合同法》规定，用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；(3)连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满１年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。因此应选D项。69、ABE。70、ABDE(1)依照企业破产法规定进行重整的；(2)生产经营发生严重困难的；(3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；(4)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。71、A《合同法》规定，未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同；经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。因此应选A项。72、C《合同法》规定，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。这时甲要根据实际制作工程量支付对应的报酬，因此应选C项。73、BC，E是否也对。74、D。现实支付：直接叫付标的物；简易交付：标的物合同订立前已为买受人占有，合同生效视为完成支付；占有改定：合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，但其所有权已转移给买受人；指示交付：标的物为第三人合法占有，买受人取得人返还标的物请求权拟制交付：交付标的物的权利凭证（仓单、提前）给买受人。75、ABCD。76、A。77、D.78、C.79、ABCD在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。80、B《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。因此应选B项。81、A。82、D文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。83、AD。84、C《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为３年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前３个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。因此应选C项。85、A。86、BCE。87、B《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。因此应选B项。88、ABCD《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。因此应选ABCD项。89、A。B、C、D项属于施工作业人员安全生产的权利，不是义务。因此应选A项。90、C。91、C 建筑行业属于特种作业人员包括： 垂直运输机械作业人员 安装拆卸员 爆破作业人员 起重信号工 登高架设作业人员 特种作业人员必须经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗。92、D《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。因此应选D项。93、C《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。因此应选C项。94、D。95、A 施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人；项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人。96、A 当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。97、C《生产安全事故应急预案管理办法》进一步规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每3年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。因此应选C项。98、CDE。99、B。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。100、C。除交通事故、火灾事故是自事故发生之日起7日内补报事件造成的人员伤亡情况变化，其他事故为30日。101、ACDE 《生产安全事故报告和调查处理条例》、第二十二条事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。102、C《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。因此应选C项。103、A《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。选项A正确。104、ABCD《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。同时规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。因此应选ABCD项。105、B。106、D。A是施工单位的责任；B建设单位的责任；C为设计单位的责任；D为监理单位的责任。107、C。108、D。按照《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。109、C。国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作。

110、ACE。111、D。112、D.113、ABCE.114、ABCD.115、B《建设工程质量管理条例》规定，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。B项正确；勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。C项错误；设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。D项错误。因此应选项B。116、CDE。117、B.118、ACDE。119、B未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。C《建设工程价款结算暂行办法》规定单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见：„（3）2000万元～5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；„。本题工程结算价款为4000万元，处于2000万元～5000万元之间，因此C项正确。121、ABCD《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。因此应选ABCD项。122、BCDE。123、B《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。124、B。建设工程竣工验收应当具备的5个条件不包括已签署的工程结算文件。125、D《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。本题D项3年至少包含了2个采暖期、供冷期，符合法律规定，因此应选D项。126、D《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。因此应选D项。127、ABCD《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。因此应选ABCD项。128、BD。129、B建筑工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。130、B。131、C。132、D行政行为的特征是：（1）行政行为是执行法律的行为，任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权，行政主体不得作出任何行政行为。（2）行政行为具有一定的裁量性，这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。（3）行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，即可依法自主作出。即使是在行政合同行为中，在行政合同的缔结、变更、解除与履行等诸方面，行政主体均具有与民事合同不同的单方意志性。（4）行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性，行政相对方必须服从并配合行政行为。否则，行政主体将予以制裁或强制执行。这种强制性与单方意志性是紧密联系在一起的，没有行政行为的强制性，就无法实现行政行为的单方意志性。（5）效力先定性：行政行为一经作出，就事先假定其符合法律规定。133、ABCE。134、A。135、BCDE。136、ABCE。137、C《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中规定，在下列情况下，诉讼时效期间的计算方法是：2.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。本题背景约定发包人按月分期付款，因此诉讼时效应从最后一期（次）付款期限届满开始计算。C项正确。138、B《仲裁法》规定，当事人要求采取财产保全及措施的，应向仲裁委员会提出书面申请，由仲裁委员会将当事人的申请转交被申请人住所地或其财产所在地有管辖权的人民法院作出裁定；港口所在地即本题被申请人财产所在地，当然和仲裁对口的法院都是中级人民法院，因此应选B项。139、A裁决书具有以下效力：裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼，A项正确；即便当事人提出撤销请求也不影响其生效，D项错误 ；仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行，B项错误；仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国（或地区）可以得到承认和执行，C项错误。因此应选A项。140、D《民事诉讼法》规定，当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。本题乙在仲裁裁决作出后提出，法院予以驳回，因此D项正确。141、CE。142、BCE。143、A。144、BCDE。145、B。146、B。A项乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为侵犯了住户合法权益，住户有权提起诉讼的；C项复议不是诉讼的前置程序；D项可以请求撤消，因此应选B项。147、A。考查行政强制执行的主体。当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。148、AD。149、BDE人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件，人民法院审理民族自治地方行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照国务院部、委根据法律和国务院的行政法规、决定、命令制定、发布的规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章。

2.小珊迪讲课稿范文 篇二

一、说教材

1、教材理解

小珊迪讲述的是一个发生在爱丁堡的故事：卖火柴的小男孩——小珊迪为了归还四个需要找还的便士，被一辆马车扎断了腿，但他任然吩咐他的弟弟到旅馆给先生还钱，临死前挂念的任然是他的弟弟今后的生活。哪位卖火柴的的先生被感动了，答应小珊迪永远照顾他的弟弟。小珊迪怀着感激死了。

全文语言平实，却闪现着作者对小珊迪的无比的同情和深深的敬意，充盈着诚信的精神光辉，《小珊迪》一课讲述的故事年代久远，并且远离学生的现实生活。人教社选择这一课大概并不是想通过它来揭示资本主义社会的罪恶，毕竟离学生的现实生活太遥远了。那么它的现实意义何在？我想，这篇课文打动我们的不是文章的语言和写法，而是小珊迪贫困的处境、是小珊迪为生计而乞求叫卖的形象、是小珊迪人穷志不穷的骨气、是小珊迪诚实守信的高尚品质。而这是这个社会所需要的做人的品质，也正是本文独特的人文价值之所在。

2、教学目标

知识目标：了解课文按照事情发展顺序叙述的特点，理解课文的内容。

能力目标：通过有感情的朗读，感悟和交流，培养学生自读自悟、合作探究的能力。德育目标：学习小珊迪诚实、善良的品质，珍惜今天的幸福生活。内容安排：

第一课时：带着学生整体感知课文，以度为本，让学生在读中悟情。重点落实能力目标和德育目标。第二课时：引导学生继续学习课文，了解叙述顺序，并沿着文中的我的感情变化深入到语言文字中去研读，进一步落实教学目标。（本设计为第一课时教案）

3、教学重难点

重难点：激发学生的情感，有感情的朗读课文，并从中学习小珊迪诚实、善良的品质。创新点：在小珊迪受伤、七个便士不知去向的时候，引导学生进行创造性想象。

二、说教程

本节课的教学流程为四部分“谈话导入____整体感知____研读悟情____小结全文”(具体见教案)

三、说教程和学法 遵循我校的十六字教学原则，即“自主学习、主动探究、合作协商、交流评价”，从整体感知课文入手，以读为本，在读中理解，在读中感悟，在读中怡情。

语文课上最动听的声音便是书声！朗读时唯一不可替代的融通语言和精神的言语学习方法。在琅琅书声中，学生用心灵去拥抱语言，与作者的心灵直接交流，在思维情感的强烈震撼中领会作者伟大的人格、深邃的思想和美好的情操；在琅琅书声中，学生不仅能够感受和再现作品的情思美感，还能体验语言的节奏感、音韵感。

在我校的十六字教学原则中有一条是“主动探究”。具有探究品质，是创造新型人才的本质特质之一，促进学生探究能力的发展，是教育创造不容忽视的价值取向。在课程改革如火如荼的今天，探究性学习作为一种新的学习方式，越来越得到大家的认同。在课文教学中，一句话该怎么读，一个词语是什么意思等等，都在探究之内。现在，我就以《小珊迪》一课为例谈谈在小学语文教学中进行探究性学习的尝试。

探究性学习的本质是师生之间形成这样的一种特定关系：教师提出一系列问题，并由此诱导学生做出探究的反应，发展有益于探究活动进行的情感氛围，为学生提供契机。学生通过探究性思考，达到发现问题，获取知识的目的。

本课的教学以“你仿佛看到了一个什么样的小珊迪？”为研究点，以这一个大问题板块的学习直接而高效地与文本对话，落实探究过程。有以“你想研究哪一方面？找出课文最打动你心灵的地方”，引导学生进行深入地探究活动，学生在这一探究活动中，与语言文字亲密接触，激发起学生内心深处的情感。

情感是人的精神的内核。情感是文章的灵魂，体验作者的情感，品赏、运用作者表达意的语言，是提高学生言语水平的需要，也是陶冶学生情操，提升学生精神的需要。我在小珊迪一课中的教学中，紧紧抓住情感这条主线，通过动情的朗读，使学生通过语言的感知，把言语对象转换成鲜活的形象。采用生生互读，师生互读等各种形式，以期引起知识的共鸣、情感的共鸣、心灵的共振。这一课的教学设计，是通过扎扎实实的读书，深深切切的感受，让可怜、善良、‘诚实、守信的小珊迪的形象深入学生的心中，使人文性和工具性相辅相成，相映生辉。

课文课程标准中指出：工具性与人文性的统一，是语文课程的基本特点。的确，语文的工具性，只有与人文性的统一，它才能焕发出强大的生命力；语文的人文性，只有以工具性位基础，它才能成为有源之水，有本之木，才能正真发挥语文育人的个性特色。探究性学习毕竟是一种学习方式，然而，语文课毕竟姓“语”，我们语文老师应把培养学生丰富的语感，发展学生的人文素养作为己任。语文教学中提倡学生探究性学习，我认为听说读写还应该有机结合，扎实训练。

四、说媒体运用：

本节课采用电教手段，用实物投影展示学生自学生字情况，用幻灯的形式导入新课，配上音乐，以起到渲染气氛，创设情境的作用。

3.化学式讲课教案范文 篇三

绪论：案例教学法。选取典型案例，导出本讲内容。一：新中国保密制度的沿革 三个时期：

第一时期 新中国成立到文化大革命结束。1951年6月8日原政务院《保守国家机密暂行条例》规定了17个方面的国家机密，实际工作中更加广泛，“凡未公开的，都被视为国家机密。”公开交流信息很少。

其间两件大事：发生在1976年7月29日的唐山大地震和发生在1970年1月5日的云南通海大地震

第二时期 十一届三中全会至今 1988年制定、1989年5月1日起实施的<中华人民共和国保守国家秘密法>规定了7个方面的国家秘密这七个方面分别是: 第三时期 政府信息公开条件下的保密法变革 二.现行保密制度及其存在的主要问题：

（一）现行保密制度：包括有关的法律法规,是一系列有关保密的规定的有机体,如宪法,刑法,<国家安全法>,<保密法>等等.还包括党的纪律,如<中共中央保密委员会关于高级干部保守党和国家秘密的规定>(1990年12月31日转发)《中华人民共和国保守国家秘密》1988年制定、1989年5月1日起实施。该法共五章、35条。分为总则、分则（2-4章）和附则三部分。主要内容有：

1．立法宗旨： 第一条“为了保守国家秘密，维护国家的安全和利益，保障改革开放和社会主义建设事业顺利进行”

2．国家秘密的含义、范围和密级：

1）国家秘密的含义：第二条“关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。”

2）国家秘密的范围：第二章第八条

(一)国家事务的重大决策中的秘密事项；(二)国防建设和武装力量活动中的秘密事项；(三)外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项；

(四)国民经济和社会发展中的秘密事项；(五)科学技术中的秘密事项；

(六)维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项；(七)其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项。不符合本法第二条规定的，不属于国家秘密。政党的秘密事项中符合本法第二条规定的，属于国家秘密。

3）密级：第二章第九条“国家秘密分为绝密、机密、秘密三级” 3．保密制度 4．法律责任《刑法》

398条故意、国事泄露国家秘密罪：“国家机关工作人员违反保守国家秘密法的规定，故意或者过失泄露国家秘密，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。”

282条非法获取国家秘密罪:以窃取、刺探、收买方法，非法获取国家秘密的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑.282条第2款非法持有国家绝密,机密物品罪 非法持有属于国家绝密,机密文件,资料或者其他物品,拒不说明来源与用途的,处三年以下有期徒刑,拘役或者管制.111条为经外的机构,组织,人员窃取,刺探,收买,非法提供国家秘密或情报罪 处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;情节较轻的,处五年以下有期徒刑,拘役,管制或者剥夺政治权利.(二)保密法存在的主要问题: <保密法>已经陪伴我们走过了将近20个年头,保密法实施的实践证明,他在保守国家秘密,维护国家的安全和利益方面做出了不可否认的贡献,但是,在具体的实施过程中,也突显出很多问题,这些问题概括起来,可以分为以下几个方面: 1.定密机构庞杂;2.责任主体不明;3.定密程序不明确;4.国家秘密标识不规范;5.保密部门可对信息事后加密;6.信息公开范围窄而保密范围偏宽;7.只定密不解密的现象普遍存在.分析一下产生上述问题的原因,有观念上的,也有体制上的.官本位、权力本位思想，神秘行政。三.保密制度的变革与政府信息公开

(一)如何完善保密法: 国家保密局一位官员介绍，修订工作主要集中在两方面，一是重新划定保密范围和定密机构，二是细化定密和解密程序。但目前尚不能确定具体时间表。

1.明确主体: 确立定密责任人制度，明确定密责任

为规范定密，克服定密的随意性，加强对定密工作的监督和有效管理，建议将定密责任人制度明确写进《保密法》。即由机关、单位指定若干人担任定密责任人，行使本单位的定密权；定密责任人对主管领导负责，并接受保密工作机构的指导和监督。定密责任人对定密的正确与否要负直接责任，主管领导对定密的正确与否要负领导责任。只有明确界定定密责任，才能使定密责任落到实处，从而保障定密的科学性与准确性。2.规范程序: 1)明确定密程序

现行《保密法》对定密程序已经作了相关的规定，可以在此基础上作对定密的具体工作程序所如下规范：(1)由承办人拟定密级、知悉范围和保密期限；(2)定密责任人审核；(3)定密责任人将审核意见报主管领导批准；(4)定密责任人将最终定密意见作出文字记载，并反馈给承办人。定密责任人的文字记载中不仅要有密级、知悉范围、保密期限等内容，还要有保密要点，即哪些内容属于国家秘密。2)完善保密期限的规定

国家秘密的保密期限到底有多长，在现行《保密法》及其《实施办法》里都没有得到明确体现，而是在《保密法》及其《实施办法》实施以后，1990年9月19日由国家保密局发布的《国家秘密保密期限的规定》第三条规定了绝密级、机密级和秘密级国家秘密的保密期限分别为三十年、二十年和十年。而且，在这个规定的第六条还规定保密期限可以为“长期”，给工作带来不便。在修订《保密法》时，应该将《国家秘密保密期限的规定》第三条吸收进来。另外，保密期限应该是明确的、具体的数字，这样具备可操作性。如果实在需要长期保密，那么就应该按照该国家秘密密级的最高期限来确定其保密期限；最高保密期限届满以后，如果还需要保密，则可以延长保密期限。(二)保密制度的变革与息公开制度的关系问题

档案：政府信息公开大事记

2003年1月广州：广州市在全国率先实施《政府信息公开规定》，明确政府信息原则上都要公开。这是我国地方政府制定的第一部全面、系统规范政府信息公开行为的政府规章。

2004年2月北京：北京市有关部门在网上就《北京市政府信息公开管理办法》公开征求社会各界意见。《办法》列出政府机关应向社会公开的15项内容，包括：北京市社会经济发展规划及完成情况；事关全局的重大决策；政府机关的机构设置、职能和设置依据；行政许可相关事项，等等。

2004年4月深圳杭州：《深圳市政府信息网上公开办法》正式实施，规定：重大突发事件的披露及处理情况、公务员录用程序和结果、交通管制和社会治安情况等35类与公众有密切关系的政府信息，必须及时在政府公众信息网上发布，可以免费下载。杭州市政府常务会议审议通过《杭州市政府信息公开规定》，要求不涉密的政府信息都要通过广播、电视、报刊和网络免费向社会公开。

2004年5月上海成都重庆武汉：《上海市政府信息公开规定》正式实施。《成都市政府信息公开规定》正式实施。重庆市政府常务会议审议通过《重庆市政务信息公开暂行办法》。武汉市政府常务会议研究出台政府信息公开规定，将政府信息公开确定为一项法定义务。链接：国外政府信息公开立法一览

目前，全世界共有40多个国家制定了政府信息公开方面的法律。

1966年，美国通过《信息自由法》，规定：国会一律公开举行，允许包括外国人在内的所有人旁听，媒体可公开报道辩论情况；人事安排全部公开。1974年、1986年，该法进行了两次修订，要求联邦行政机构向信息索求者提供不属该法特别规定的免予披露范围的文件和记录。如不提供，必须说明理由，公民可就此起诉至法院。

1999年，英国公布《信息公开法草案》。2000年11月，该草案正式通过，规定任何人都有权得到政府信息。公民向政府索取某些信息时，政府要回答有没有，如果有，必须提供。该法还设信息专员和专门委员会，接受公众投诉。信息专员如认为公众投诉的政府部门依法应该提供信息，可要求政府部门提供，或由专门委员会发出执行令。公众可因政府部门拒绝向其提供信息而起诉至法院。

1999年10月，欧洲委员会组成专家小组，拟定信息自由法草案建议稿。欧洲人权法院也积极地以判例方式确认公民的信息自由权。丹麦、芬兰、爱尔兰、希腊已制定有关法律。比利时、法国、德国、意大利、荷兰、卢森堡等国都在本国法律中确认公民获取公共信息的权利。

2004年2月5日，中国农业部官员就禽流感问题答记者问。近两年来，中国政府在信息公开的道路上不断前行。

早在今年年初，国务院新闻办官员曾透露，《保密法》、《保密法实施办法》的修改和《政府信息公开条例》的制定都在酝酿之中。71号文件2000年2月29日由民政部、国家保密局共同印发，全称为《民政工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》(民发[2000]71号)，将民政系统的国家保密事项分为“绝密级”、“机密级”和“秘密级” 71号文件“秘密级”中的第4条目规定，“全国及省、自治区、直辖市因自然灾害导致的逃荒、要饭、死亡人员总数及相关资料”。116号文件删除了该条目中的“死亡人员总数”。

民政部、国家保密局于今年8月8日共同发布，全称《关于因自然灾害导致的死亡人员总数及相关资料解密的通知》(民发[2005]116号，以下简称“116号文件”)。不过，116号文件并没有对自然灾害、人为灾害进行界定。

“如果遇上决堤造成洪灾和矿场发生坍塌，可能存在‘天灾’与‘人祸’双重因素，这无疑存在信息公开的制度弹性。”社科院法学所一位专家告诉记者。

“116号文件选在8月8日发布，有着特殊的含义。”

国家保密局一位官员介绍，8月8日正是河南驻马店垮坝事件30周年，此次解密实际源于对灾难史以及救灾工作所持的新态度。

根据已公开的资料，受台风影响，从1975年8月8日至9月5日，河南驻马店地区的板桥水库等多座大坝崩垮，东西150公里，南北75公里范围内一片汪洋。

至今，此次灾难的人员死亡数据并未公开发布。今年5月，美国discovery频道制作的“世界上的十大技术性灾难”专题片，则将此次垮坝事件列于首位，其次才是印度博帕尔化工厂泄毒事件和前苏联切尔诺贝利核电站爆炸事件，这个专题片的观点是，其死亡人数与河北唐山大地震相仿。

虽然位列国务院部委管理的10个国家局之一，但国家保密局与中共中央的直属机构———中央保密委员会，是一个机构两块牌子。依此方式，全国省、市两级党委及政府均交叉设立了国家保密局和保密委员会。

他举例说，一位朋友想复印2004年中共中央印发的《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》(即“一号文件”)。他找到省委翻印的文件时，发现首页上端赫然印着“秘密”两个黑体字。“不该保密的文件被定了密，显然给保密工作增加了难度，提高了保密成本。”湖南省委办公厅上述官员举例称，某市委下发的一份关于向先进人物学习的文件竟然也加密，足见保密文件泛滥程度。《保密法实施办法》第三十八条规定：“发生、发现泄露行为时，应当„„对所涉及的事项是否属于国家秘密和属于何种密级，重新加以确认。”“正因为这些原因，国内几起泄密案件都存在较大争议。”一位法学专家告诉记者。

2004年1月16日，外交部举行“外交部开放档案借阅处”揭牌仪式，向国内外开放新中国成立以来形成的部分外交档案。这被视为国务院下属部委政务解密的试点。

外交部档案馆馆长廉正保介绍，首批开放的外交档案形成于1949至1955年，数量上万份。第二批涉及1956年至1960年的8000卷也将于年内开放。到时总开放率达30%.相关数据显示，美国对1975年以前的档案实行95%对外开放，俄罗斯的开放率大约在80%至90%，而日本已经分13批对1976年以前的档案采取了开放措施。

9月19日，记者从中纪委法规室获悉，中纪委正着手制定《信息公开指导纲要》。

对1976年以前的档案采取了开放措施。

4.钱讲课教案 篇四

高一语文 钱林芳

●教学目标

一、知识和能力

1．初步了解悼辞的写法。

2．寻找并借助承递性的词句和过渡句段，明了段与段、层与层之间的逻辑 关系，进而提高快速把握文意的能力。

二、过程和方法

诵读、感悟、理解、思考、讨论

三、情感态度和价值观

1、了解马克思一生的伟大成就。

2、学习他为全人类无产阶级解放事业奋斗不息的精神。

●重点、难点、疑点及解决办法

1、本文教学重点是全文的结构层次，通过寻找承递性的词句和过渡性句段，把握全文结构特点。

2、本文难点是分析“讲话”所循的思路，理解其层次结构，弄懂各部分、各层次间的内在逻辑关系。采用讨论法解决。

3、本文教学疑点是某些结构复杂、含义深刻的句子的理解，采用练习与点拨相结合的方法予以突破。引导学生通过删除法和置换法来理解品味。

教学时数 ：2课时 【教学过程】

一．导入：

曾经有一个女儿问她的父亲：“您的座右铭是什么？”

父亲的回答是“思考一切”

这位以“思考一切”为座右铭的父亲就是著名无产阶级革命导师，被誉为千年来最伟大的思想家的马克思。

他的一生，一直在思考他遇到的一切问题，为人类社会作出了巨大的贡献，一直到他逝世，才停止思考。在向这位伟人告别时，他亲密的战友恩格斯发表了《在马克思墓前的讲话》。

二、学生自由诵读，勾画解决生字生词，疏通文意，初步感知文本内容。

大屏幕强调生字生词：忌恨 豁然开朗 诅咒 诽谤 诬蔑 卓有成效 浅尝辄止 不可估量 抹杀 繁芜 悼念

三、教师介绍文体知识：大屏幕展示

从题目“在马克思墓前的讲话”，我们可以知道，这不是一般的演讲辞，这是一篇——

这是一篇悼词

悼词结构一般分三部分：开头、主体、结尾开头：一般介绍死者逝世的时间，地点，原因，身份和职务等有关情况；主体：主要介绍或概述死者生前的功绩及生者对其功绩的评价；结尾：表达对死者的悼念、劝勉他的亲人或对在场的人们提出希望和号召。

四、让学生再读全文，注意作品包含的情感，并要求按悼词要点，述其哀、赞其功、颂其德，把课文划分为三大部分，进而理清文章结构。

第一部分（1）悼念交代马克思逝世的时间、地点以及逝世当时的情况

第二部分（2—7）评价对马克思一生的功绩作简要评价

第三部分（8—9）悼念表达对马克思的尊敬、爱戴和悼念之情

五、重点研读第二部分，提升学生快速把握文意的能力

请学生默读文章，找出这篇悼词的中心段落。

明确：中心段落是文章的第２段从“这个人的逝世”到“不久就会使人感觉到”（齐读）

为什么认为这一段是中心段呢？

这一段对马克思一生巨大贡献及他对于整个世界的重要意义的总概括

那么这两段哪一句是中心句，为什么？

明确：前一句因为“对于……对于……”下文着重在讲损失

后一句为补充“不久”和“空白”是从时间和空间两个方面强调损失的“不可估量”那么，马克思的伟大贡献有哪些？ 明确：１）人类历史发展的规律（3段）

２）现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊运动规律

——剩余价值（4段）

３）“在他所研究的每一个领域，甚至在数学领域都有独到的发现”

——其他领域的发现（5段6段）

（引导：还有没有其他贡献，是不是马克思最主要的贡献，那么是为什么？）明确：作为科学家，思想家，就是这样，但马克思首先是一个革命家，那么，作为革命家，马克思对革命作出了哪些贡献？（7段）明确： 进行革命实践 宣传（办报，著书）

参加各地的组织 创立国际工人协会

六、语言揣摩、积累

1、置换法品读

同时依次撤换第一、二两自然段中的下列词语：第一自然段中的“停止思想”，换成“的心脏停止跳动”，第二自然段中的第二个“对于”换成“和”，“不可估量”换成“巨大”，“空白”换成“严重情况”。

用幻灯片出示给学生，要求学生对照课文，仔细思考用来替代的词语为什么不能替代？ 参考答案：

第一自然段中不用“心脏停止跳动”，而用“停止思想”，这不单是一般的因感情上的需要而用的“讳饰”的手法，而是为了突出马克思的伟大，因为他是一位卓越的思想家。

他的逝世，无产阶级和劳动人民失去了一个最睿智的、最重要的阶级的头脑。

第二自然段不用“和”，而并列用两个“对于”，从在无产阶级实际斗争中的领导作用和研究社会科学的成就两个方面突出了马克思的杰出贡献；同时，表明了从两个方面总领起后文的内容。

不用“巨大”，而用“不可估量”（无法估计和衡量），因为后者程度最高，强调了马克思逝世的损失之大，同时也赞扬了马克思主义对于指导革命的伟大作用。不用“严重情况”，而用“空白”，因为前者语意含糊，而后者则说明了马克思在无产阶级革命事业中的地位是没有人可以取代的，这是对马克思最确切、最富概括性的评价。

第二自然段两句话总领起后文对马克思无与伦比的丰功伟绩和卓绝的斗争精神的赞颂，突出了全文论述的中心，连同第一自然段，表达了对马克思逝世的无比沉痛和悲哀的感情。

2、删除法品读

依次抽出第一自然段中下列词语：

“下午两点三刻”，“最”、“还”、“安静地睡着了——但已经是” 用幻灯片出示给学生，要求学生对照课文，仔细思考，逐一说明删去的词语为什么不能删去？ 参考答案：

“下午两点三刻”：写明具体时刻，表明马克思的逝世对于整个世界的非同寻常的影响，是一个令人万分悲痛、永志不忘的时刻。

“最”：选用这个程度副词，突出了马克思在思想界的无与伦比的地位和作用。

“还”：流露出未能在马克思临终时陪伴在他身边的无限惋惜和遗憾的感情。

“安静地睡着了——但已经是”：（破折号表示补充说明）表达了作者对马克思的无限依恋和对于马克思逝世所引起的感情上的矛盾与深重的悲痛；同时也表明了马克思遗容的安详。