内墙施工合同（精选11篇）
1.内墙施工合同 篇一
甲方：
乙方：
因宁波公安交通指挥中心大楼内装饰工程的需要，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》、宁波市交通指挥中心大楼施工合同，结合工程具体情况，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1.1、工程名称：宁波公安交通指挥中心大楼内装饰工程
1.2、工程地址：宁波江东兴宁路48号
1.3、工程承包范围：详见分标段报告。
1.4、工程工期：90个日历天(11月1日竣工)。
1.5、质量等级：一次性验收合格，确保内装饰达到“甬江杯”标准。
1.6、合同价款：暂估贰佰万。
1.7保证金：合同签订后一周内乙方交清保证金20万(贰拾万元)(其中质量保证金12万(拾贰万元)，进度保证金8万(捌万元)，相应标准达到要求，相应部分的保证金一周内退还。
二、工程工期
工程工期：90总日历天，满足甲方总进度计划。
工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期可以相应顺延。
a、一周内非乙方原因停水、停电造成停工，累计超过24小时;
b、不可抗力的自然因素;
c、其他非乙方原因造成的工期延误;
d、甲方代表同意给予顺延的其他情况;
e、业主原因造成的并经业主认可的工期延误。
非上述原因由乙方造成的延误，按每延迟一天3000元人民币扣罚。最高限额8万元。
三、工程质量
3.1大楼内装饰分部必须达到宁波市建筑工程质量监督站确定的“甬江杯”的需要。如若达不到要求，质量保证金12万将被罚没，并加罚工程造价10%的罚金。
3.2乙方必须按设计图纸及内装饰相关标准规范施工。
3.3、乙方自行采购的材料必须按照有关规定提供三证，并按照规范要求在现场业主、甲方、监理的监督下抽样进行试验，并提供合格的检测报告才能用于工程上。如若乙方私自将不合格产品用于工程上，造成的一切损失由乙方自负。
3.4、乙方作好施工记录，竣工时及时提供甲方四套完整、齐全、正确的施工资料，并经相关部门签证盖章齐全。
四、合同价款
4.1、本工程遵同甲方与业主的总合同结算方式。
4.2甲方向乙方收取乙方完成工程量决算款(以业主单位结算给甲方的竣工决算款为准)3%的总包管理费，税金由乙方自行承担。
4.3、甲方按乙方实际使用的水电费用(以乙方自接的水电表为基准)扣除水电费用。
4.4、甲方不再向乙方分摊中标费、垂直运输费、标化工地及当地政府的各项管理费。
五、工程款支付
5.1工程进度款按月支付，按业主支付甲方相应工作量的工程进度款的90%甲方应保证工程专款专用，在收到业主单位专项款项一周内支付给乙方。
5.2、其余款项待业主单位资金到位后一个月内，除了3%(以最终决算款为基数)保修金外，一次性付清。
2.内墙施工合同 篇二
墙面抹灰工程是建筑装饰工程中最普遍、最常用的一项内容，是整个工程中的最后一道工序，也是工程达到优良的必要条件。墙面装饰除了功能性的要求，如增强建筑物的防潮、保温、隔热性能，改善居住和工作条件等，还有美观的要求，特别是房产商品化后，美观的要求则更高。由于内墙抹灰后空鼓裂缝及管线不通等质量通病的维修，留下许多接茬缝，并造成墙面存在明显的色差，严重影响了房间的观感质量。通过在内墙粉刷层外采用水泥细砂浆薄抹灰竖纹拉毛，减少了墙面色差和接茬缝，使建筑内墙面达到整体一致的装饰效果，具有广泛的实用性和推广价值。
1 施工工艺流程
基层处理→浇水湿润基层→喷浆→固定加强网→吊垂直抹灰饼→墙面冲筋→做护角→抹底灰→抹罩面灰→养护→空鼓裂缝维修→浇水湿润墙面→滚涂801胶一遍→抹1∶2水泥细砂浆→软海绵竖纹拉毛→养护
2 施工操作要点
(1)基层处理。抹灰前应将过梁、圈梁及剪力墙柱表面凸出的混凝土剔平。对蜂窝、麻面、漏筋等应剔到密实处，刷素水泥浆一道(内掺水重10%的801胶)，紧跟用1∶3水泥砂浆分层补平;脚手架眼应堵严，外露钢筋头、扎丝头等要剔除，窗台砖应补齐，内隔墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严。管道穿越墙、板时应及时安放套管，并用1∶3水泥砂浆分层补平。消防箱、配电箱安装完毕，背面用铅丝固定好，接线盒用泡沫板切割成同盒大小塞堵严。墙表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净。
(2)墙面浇水。抹灰前一天，应用胶皮管自上而下进行浇水润透，抹灰时再用扫帚淋水。
(3)喷浆。采用机械喷浆，用801胶、水泥浆、适量过筛粗砂搅拌成糊状，均匀喷浆，喷浆时将所有需要抹灰的部位全部喷好不要遗漏，并用喷雾器喷水养护至少一天，待有一定强度后再抹底层灰。
(4)固定加强网。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，不同材料基体交接处、水电管槽处、电箱洞口边加设加强网，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。
(5)吊垂直抹灰饼。按基层表面垂直平整情况，进行吊垂直、规方、找规矩，经检查后确定抹灰厚度，但最少不小于7 mm，墙面凹的较大时要分层衬平，操作时先抹上面再抹下面，用靠尺板刮平。
(6)墙面冲筋。用与抹灰层相同的砂浆进行冲筋。冲筋的根数应根据房间的宽度或高度进行，筋宽一般为5 cm，可冲横筋也可冲竖筋，根据施工操作习惯进行。
(7)做水泥护角。室内墙面的阳角、柱子的阳角和门窗洞口的阳角，应用1∶3水泥砂浆打底与抹灰饼找平，待砂浆稍干后，再用1∶2水泥砂浆和阳角工具做护角，其高度不低于2 m，宽度不少于5 cm，门窗护角做完后，应及时清理门窗框上的砂浆。
(8)抹底灰。一般情况下冲完筋2h后就可以抹底灰，抹灰时先薄薄的抹一层，接着分层装档，找平，再用大杠垂直、水平刮一遍，用木抹子搓平，然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方正，管道灰是否抹平，墙与顶是否光滑平整，并用托线板检查墙面的垂直、平整情况，抹灰面应接茬顺平，抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。修抹预留洞口、配电箱、槽、盒:当底灰抹平后，应立即派人将预留洞口、配电箱、槽、盒周边的砂浆刮掉，然后抹光滑、平整。
(9)抹罩面灰。当底灰六、七成干时，即可开始抹罩面灰，底灰较干时，应用水湿润。罩面灰应二遍成活，厚度约2 mm，最好俩人同时操作，一人先薄薄刮一层，另一人随即抹平。按先上后下的顺序进行，再赶光压实，然后用铁抹子压一遍。
(10)墙体空鼓、裂缝、起砂、线盒等问题进行检查，空鼓裂缝、起砂处采用切割机切开剔除掉，重新按要求分层抹灰，接茬部位做到平整、光滑;存在问题的预留管线提前在墙上切槽布设，然后用水泥砂浆将线槽抹平。
(11)滚涂801胶。维修全部完成后，提前1～2 d浇水湿润墙体，然后采用毛滚筒在墙面上满滚涂801胶一遍，以防出现起皮现象。
(12)拌合1∶2水泥细砂浆，加料顺序为801胶、水泥、细河砂，电动搅拌机拌合均匀，采用托灰板和铁抹子抹在粉刷完成的墙体2～3 mm厚。
(13)竖纹拉毛。待凝固20～30 min后用30×20×5(cm)软质海绵沾水，用手拧成半干，将海绵紧贴于墙面横向拉搓一遍(见图1)。要求不显抹子印表面色泽均匀。然后把海绵放入水桶清洗，拧成半干，将海绵轻贴墙面上下垂直拉竖纹，第一次从墙顶向下拉竖纹长度为1/3的房间净高(见图2)。第二次将剩余的2/3房间净高一次拉到墙根部(见图3)。上下拉纹、每幅拉纹之间要保证搭接100mm，每一面墙要一次成活。
3 主控项目质量控制
(1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。
(2)一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格，砂浆的配合比应符合设计要求。
(3)抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。
(4)抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。
4 一般项目质量控制
(1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰。
(2)护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
(3)抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
(4)抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐。
(5)有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10 mm。
5 质量保证措施
(1)基层处理质量，粉刷前将混凝土墙表面突出部分提前剔凿平整，混凝土表面必须喷浆毛化，且牢固不脱落(控制重点为801胶水的质量)，墙体不同材料之间在抹灰前先进行挂网，达到不缺漏、不偏位。
(2)房间方正、必须弹出房间方正线，再根据方正线贴灰饼，这样既能保证房间方正又能保证抹灰垂直平整。
(3)严格控制砂浆配合比，砂浆搅拌人员必须固定，由技术人员进行技术交底，明确砂浆配合比，这样才能保证砂浆本身的质量稳定。
(4)所有部位必须两边成活，抹灰严格执行技术要求，先抹底灰，待底灰砂浆抹好后第二天，先将墙面湿润，再用砂浆抹罩面灰。抹罩面灰时先薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢，紧跟抹第二遍，用大杠刮平找直，用铁抹子压实压光。抹灰面层一次成活保持抹灰面颜色均匀一致。
(5)墙面阴阳角线条顺直、阴阳角垂直、方正;阴阳角、门窗上口、窗侧面、线条、孔洞、线盒等细部严格要求加强管理。所有阴阳角要求工人必须用直角尺控制，保证角度是90°;门窗上口用房间500 mm线控制，并用水平尺抄平，保证标高和水平符合设计要求;窗侧面用线坠吊好垂直后，并用直角尺控制角度，避免出现“八”字。
(6)水泥细砂浆薄抹灰竖纹拉毛，提前一天湿润墙面，抹灰前墙面用推辊满推801胶水，水泥细砂浆要求专人拌合，铁抹子抹灰要根据墙面平整度情况，一遍成活，确保厚薄均匀。海绵尺寸不易过大，过大不能保证与墙接触面受力均匀，吸水不能过多，拧成半干即可。拉纹分两次成活，待凝固20～30 min开始，第一遍海绵紧贴墙面从上向下横向来回拉搓，用观察法检查有无抹子印，色泽是否均匀;第二遍海绵轻贴墙面从上向下竖向拉竖纹，竖向拉纹施工分两段，分别为1/3和2/3的房间净高度，上下两段、每幅拉纹之间确保搭接100 mm。
参考文献
[1]丛培经.工程项目管理[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.
3.内墙刮瓷施工合同 篇三
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桂花村大酒店内墙施工事项协商一致，订立本施工合同。
一、工程概况：
1、工程名称： 内墙施工工程。
2、工程地点：
二、工程范围：
根据甲方要求负责内墙工程的施工，包括点防锈漆、补石膏板缝、贴牛皮纸粘缝、刮瓷三遍、打磨砂纸、涂刷立邦内墙乳胶漆二遍、整理墙面、补墙面不平整的地方等，以及材料采购供应、调色、移交甲方之前的成品保护、样品的提供、现场协调、现场验收、产品保证，因质量问题引起的维修和更换、质量保修、技术指导及技术培训、安全生产设施及措施费、维护等。
三、承包方式：
包工包料包验收、包运输（含装卸）、包质量、包安全、包施工过程中的一切费用，甲方在施工过程中不再增加任何费用。
四、质量等级：
按照国家有关规范进行检测验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的优良等级。
五、工程质量：
1、必须按规定提供完整无损、包装完好、距有效期满至少有18个月的产品，以双方确认的颜色为准。
2、乙方提供的材料品牌、规格、等级必须与甲方确认的一致，未经甲方同意不得擅自更换。
3、产品必须符合国家行业有关技术标准的要求。
4、内墙涂料的颜色应当一次性调准，不允许产生多颜色现象。
5、对产品质量发生争议，乙方应按甲方要求对涂料产品进行随机抽样送检，并最终以工程所在地权威检验机构的检验报告结论为准。如产品质量检测判定为不合格，检测费用则由乙方承担，对不合格产品乙方无条件及时清场，同时每次乙方支付给甲方违约金伍仟元整。累计发生二次，甲方有权解除合同，已完工程量按50%结算。
6、涂料工程在10年内，不应发生不均匀褪色及变色，不会因酸雨腐蚀而产生质量问题，不起泡、剥落，漆面无裂纹，能够遮盖墙体细微裂纹。如涂料工程出现质量问题，由乙方无条件先行修复并承担由此造成的所有经济损失。
7、乙方必须严格按照甲方要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方现场派驻代表的监督。
8、乙方需按约定采购材料，符合甲方要求和国家规定标准，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等，所购材料经甲方检查确认后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方负责运出施工场地并重新采购。
9、内墙涂料选用立邦牌乳胶漆，乙方不得随意改用其它品牌乳胶漆。
六、工期要求：
工期 天，以甲方通知进场日起算，如遇雨天或不可抗力因素（如自然灾害地震、火灾等）工期可顺延。除以上原因如乙方逾期完成，按每逾期一天罚款壹仟元整。
七、合同价款：
工程总价以实际施工面积为准，工程包干单价（含税）：立邦牌乳胶漆 元/ M2,墙面刮瓷 元/M2。（备注：综合包干单价包含本工程的材料费、工人费、机械费、与土建配合协调中乙方自身所发生的费用、利润、验收费、政策性文件的规定以及包括原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用，但不含施工时的水、电费。）
八、付款方式：
1、全部工程竣工后经甲方验收合格后支付总工程款的95%；
2、剩余5%作为质量保证金，自竣工验收合格之日起保修两年后退还。
九、工程变更：
因土建设计变更引起本合同项目下工程量增加或减少的，乙方应于变更发生后7日内将相关资料上报甲方审核确认。否则，对乙方因变更而增加的费用，甲方不予认可。
十、工程验收：
工程竣工后甲方进行验收，如验收不合格或验收手续不全，甲方可以要求乙方返工直至验收合格，工期不顺延；因此造成工期延误的按合同总价的3‰/天计收违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。
2、工程综合验收：
(1)以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据，由甲方、南昌县建设工程质量监督站等部门进行验收。
(2)工程未能通过验收的，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延；因此造成工期延误的，按合同总价的3‰/天计收违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失；工程经过贰次以上（含贰次）未能通过验收的，另行向甲方支付违约金人民币壹万元/次的处罚。
十一、工程质保：
1、本合同工程质保期为拾年，自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内，凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任，工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。
2、质保期内，如油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱，流坠等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格。
3、质保期内，工程发生质量问题，乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行免费维修，否则甲方有权扣收质保金，并自行维修处理，相关费用由乙方承担。
十二、双方责任：
1、甲方责任：
(1)甲方提供本工程相关的施工图纸、设计效果图、确定颜色色号；(2)协调乙方施工所需用水、电源，可提供设备材料放臵场地；
(3)协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度；
(4)对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程（工序）甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方承担。
2、乙方责任：
(1)本合同签订生效后三天内，将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方审定；
(2)熟悉施工图纸，按图施工，自行负责场内的各种水平和垂直运输；(3)本工程所有乙方采购及生产的材料均应附有出厂合格证，如需送检，按国家地方有关规定送检；
(4)乙方应负责保护建筑物结构及被装修的建筑物的完整及安全，如乙方造成破坏，由乙方承担违约责任，并向甲方支付赔偿费及承担相应法律责任；(5)在工程移交甲方前，负责材料、成品（半成品）的保护工作。期间发生的损坏，乙方自费予以修复，阳台栏杆、铝合金门窗等与墙面接缝的涂料收口工作由乙方负责完成，施工过程中，对以上构件需进行必要的保护，不得污染其它成品构件。如因乙方原因造成以上工程的污染，乙方应无条件清理至合格要求，且应承担由此所造成的有关经济损失；
(6)对工人进行安全、文明施工教育，进入工地现场的工作人员必须严格遵守工地的管理制度，乙方必须为安装施工人员购买“人身意外伤害保险”及其他有关保险，投保费由乙方在包干费中支出。施工现场发生的一切安全事故，其经济损失及善后处理均由乙方负责，与甲方无关；
(7)搞好文明施工，做好施工现场的清扫、成品的清洁工作。施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，并做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通知过井架运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元。以上物品在不用时应按甲方要求及时清理出工地；
(8)承担该产品在保修期内，因该产品生产质量及安装质量问题造成的任何人员损害或财产损失；
(9)严格按照材料供应商的技术交底要求的材料用量进行施工，如乙方施工的实际材料用量小于要求的用量，视为乙方偷工减料，每次向甲方支付1000元 的违约金；
(10)负责本工程范围内资料的填写，并对资料的完整性、合法性、真实性负责；
(11)乙方必须按本合同组织施工，乙方项目部以下管理人员在所管辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），必须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需对人员安排、机械设备、施工方案等进行变更，必须提前一周以书面形式上报甲方并经同意方可执行，否则，每违约一项（或一人），需支付违约金人民币200元；
(12)乙方在开工前应向甲方提供有关人员的上岗证、有关设备合格证年审证等证件。经甲方确认无法胜任工作的人员，必须在24小时内离开本工程范围，否则每人每次向甲方支付违约金1000元；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格人员代替上述调离人员；
(13)乙方不得未经甲方同意将本工程的任何部分分包给其他单位、个人或其他组织；
(14)根据工程需要，完成某阶段工作时，乙方应向下道工序的施工单位办理工序移交手续；
(15)乙方应无条件配合甲方控制材料进场的质量及数量，对于每批次材料进场要进行检查，核定出厂合格证、登记数量（作为付款凭证）；
(16)乙方对涂料工程施工前应汇同甲方、总包单位对土建工程进行检查，验收并有书面记录，对于土建未完善部位，待总包单位按期整改到位，才可继续下一步工序，未经三方共检，若乙方就已进行立面涂料工程施工的部位，视乙方对土建工程质量认可，今后发生质量问题，则由乙方负责；
(17)乙方应严格按甲、乙双方共同确认的涂料样板施工，样板颜色以甲方技术部通知为准，纹理详见样板纹理板，按甲方技术部分色图施工，如未达到要求，乙方应无条件返工，应承担由此造成的一切损失。
十三、违约责任：
1、如发现乙方有不履行合同的行为和意图或缺乏履行合同的能力，甲方有权终止合同，由乙方承担相应违约责任；
2、甲、乙双方在合同期间发生纠纷，友好协商解决，协商不成，任何一方
均可直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十四、合同解除：
1、甲、乙双方协商一致，可以解除合同；
2、当乙方将其承包的全部或部分工程未经甲方同意转包、分包给他人，或肢解后以分包的名义分别转给他人，甲方有权解除合同，乙方不得对此有异议；
3、因不可抗力因素致使合同无法履行，甲、乙双方可以解除合同；
4、合同解除后，乙方应妥善做好已购材料的、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。乙方在工程竣工后应根据甲方要求完成撤出施工场后结算，办理完结算手续后支付；
5、因乙方原因解除合同的，不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出、费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失；
6、因甲方原因解除的，甲方支付乙方7天内经甲方确认在现场的人员和施工设备的解约补偿费用，解约补偿费用按照当地政府有关规定确定，并支付因撤出施工现场所发生的直接支出、费用，乙方违约导致合同解除时，甲方将对乙方处以合同总价40%的违约金，且甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步向乙方索赔的权利。
十五、其他：
1、甲、乙双方遵守社会主义市场经济规则，信守商业道德，保守商业机密，相互支持，相互配合；
2、本合同未尽事宜，双方协商解决或按合同法有关规定执行；
3、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）： 甲方代表： 乙方代表：
4.内墙施工合同 篇四
发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）为了搞好（工程名称）乳胶漆分部工程，加快施工进度，保证质量，完成施工任务。双方本着友好合作，互惠互利的原则，甲方将（工程名称）乳胶漆分部工程承包给乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况：
工程名称：（工程名称）
工程地点：四川省雅安市汉源县
第二条 承包形式：
本工程采用包工包料形式包干。
第三条 承包单价：
本合同为固定单价合同（包工、包料），工程量按实际内墙涂刷面积计算，合同价格乳胶漆为＿＿元/m²。本价格为施工完成后的成品单价，包括主要材料费（含材料购买、运输等费用）、辅助材料费、人工费、管理费、利润等费用（不含发票、税金）。
第四条 承包范围：
1、天棚无水泥砂浆粉刷直接刮腻子，乙方负责处理基层，天棚阴角做角刮腻子成品。内墙面及梁柱水泥砂浆粉刷后交乙方刮腻子二遍，乳胶漆二遍。
2、阳台、通道、楼梯、室内等所有做内墙乳胶漆部分。
3、乙方施工中所用的脚手架级一切机具由乙方自行负责，所有乙方施工人员应听从甲方管理人员指挥，不得违章作业。不按甲方要求施工所发生的返工费用由乙方承担返工费用及甲方损失，甲方指挥造成的返工费用由甲方负责。
第五条 合同工期及施工质量标准：
1、内墙乳胶漆应符合行业标准。以单体楼为单位计算，合同施工工期天，具体开工日期土建工程满足施工条件，以发包方书面通知为准。
2、要求内墙底子用腻子封底两遍，面层用乳胶漆两遍，施工质量为合格。（成品以质量监督站、监理公司、建筑单位等单位验收结果为准）。
3、材料必须与封样材料相符，材料均须具有权威部门出具的检验、检测报告及产品合格证。
第六条安全责任：
乙方必须严格按安全操作规程操作，严禁违章操作，承包人必须派技术人员在施工现场管理、安全、质量生产。严禁酒后上架作业。在整个施工过程中如乙方违章作业，发生的安全事故产生的经济及法律责任均由乙方负责。
第七条工期及违约责任：
乙方应按甲方规定的工期内时间完成，（具体施工日期以甲方书面通知为准）。乙方在施工中如质量、工期不能达到合同要求，甲方有权终止合同，更换班组，乙方应在两天内无条件退场，已施工部分按甲方认可合格部分付给30%工程款，余款做赔偿甲方由此造成的损失费用。
第八条 工程量及付款方式：
本项目无预付款或定金。以单体楼实际施工面积为结算单位，施工完毕后经发包方、总承包单位、监理单位现场验收合格后付至合同价款的80%，工程竣工验收合格并确认工程量后付至结算价款的98%，余款2%作质保金，质保期满后15日内结清（质保期一年，自工程验收合格之日算起）
第九条 本合同所发生的争议或因执行本合同所产生的争议应由双方协商解决，如协商不成交由法院裁决。
第十条 本合同未尽事宜双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起效，工程竣工、工程款结清作废。
甲方代表：
5.内墙涂料合同 篇五
8、乙方人员在施工期间造成伤亡、火灾、机械等重大事故等由乙方负责，乙方应全力进行紧急抢救，保护现场并按程序逐级上报。
9、乙方在施工中严禁自上而下抛垃圾或任何材料，否则每次罚款200元，因此而造成的一切责任和损失由乙方承担。
10、乙方现场使用的所有材料必须堆码整齐。在施工过程中，乙方必须做到落地灰及时清理，并对落地灰进行回收利用，达到工完场地清。确保达到标准化工地，否则发现一次，甲方给予罚款200元/次。
11、乙方人员必须遵守工地各项规章制度，不得打架、斗殴、偷盗，否则罚款1000元/次，情节严重的移交公安机关处理。进入施工现场，必须戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款100元。严禁酒后作业，违者每人罚款200元。
12、施工现场乙方必安排专职安全员，防止出现安全事故。
13、除上述约定外，凡乙方有违反文明施工的现象发生，甲方按200-元/次处罚乙方。
十一、工期顺延
因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
1、设计变更较大和工程量增加较多;
2、不可抗力(以甲方与建设单位签订的施工合同中约定);
3、另有约定或建设单位同意工顺延的其他情况。
乙方在上述情况发生后当天，以书面形式向甲方提出报告并办理签证。乙方未在约定日期报告视为无顺延情况。
十二、中间验收、完工验收与质量保修
1、中间验收根据甲方及建设单位要求进行。乙方完成每道工序后，需由甲方验收合格后方能进行下道工序的施工。
2、乙方完工后向甲方提交验收报告，甲方以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据，进行验收。
3、验收完成后双方办理验收单。乙方在 日内清理完现场将工程移交给甲方。
4、甲方及监理方进行上列各项验收，如验收不合格或验收手续不全，甲方可以要求乙方返工直至验收合格，工期不顺延;
5、质量保修期为年，自整体工程竣工验收之日起算。
6、甲方在工程结算时预留结算价款的之日起满 一年内无质量问题后30日之内付清。
7、质保期内，凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任，工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。
8、质保期内，如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱，流坠等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格，如属于大面积返修(累计2㎡以上)，再次验收合格后工程质保期重新计算(即返修合格后再保修 2 年)。
9、质保期内，工程发生质量问题，乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行免费维修，否则甲方有权扣收质保金，并自行维修处理，相关费用由乙方承担。
10、其他情况工程保修情况按甲方与建设单位签订的施工合同中的相关条款和中华人民共和国建设令第80号文件规定执行。
十三、违约责任
1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。
2、工程施工过程中，如出现质量、安全事故等违约时，乙方除承担经济损失赔偿及责任外，甲方有
权单方面解除合同，根据事故严重程度对乙方处以5000—50000元罚款。甲方如解除合同，甲方对乙方已完工合格部分按合同价款的70%予以结算。
3、甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，按所拖欠进度款或工程款的同期贷款利率支付乙方违约金。
4、非因甲方原因，乙方不能按合同约定工期完工的，每延误一天，按合同暂定总价的千分之三向甲方支付违约金;延误时间累计超过10天的，甲方有权解除合同，乙方需向甲方支付合同暂定总价20%的违约金，因此给甲方和土建承包方造成的全部损失均由乙方承担。非因甲方原因造成工期延误的，甲方支付工程款的时间相应顺延。
5、如乙方进入现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。
6、因乙方原因交工验收时评定的质量等级未达约定的等级时但合格时，甲方按按合同价款的70%予以结算。
7、多次验收和返工后达到合同约定标准的，乙方承担
8、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，乙方向甲方支付转包违约金人民币拾万元整(￥100,000.00)，并赔偿由此给甲方造成的损失。
十四、纠纷解决方式
甲乙双方发生争议时进行协商。协商不成时，采用下列方式解决。
向人民法院起诉。
十七、本合同一式 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份，自双方签字盖章之日起生效，保修期满，保修金支付完毕后合同终止。本合同未尽事宜，双方另行协商。
十八、补充条款
甲方有权利监督乙方发放民工工资，乙方应每月10日前将上月应发工资明细表报甲方备案。甲方拨付工程款后，乙方首先要解决工人工资发放问题，应及时足额发放，工资发放乙方应建立发放台帐，领取工资必须由本人签字，在拨付工程款后10日内报甲方备案，否则甲方停止拨付以后应付的工程款。如出现由于工资发放不到位，而引起民工上访等事件，造成对承包人的经济罚款及一切经济损失和相关责任由乙方承担。
发包方：(章) 承包方(章)
地址： 地址：
电话： 电话：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
6.内墙抹灰合同 篇六
（内墙抹灰）
甲方：
乙方：
为明确双方权益和责任，就本工程有关事宜，以双方自愿的原则，经双方协商达成一致，制订如下合同：
乙方承包工程项目范围及其说明：
本工程所涉及的内墙抹灰，包含房屋内墙体、梁、柱进行砂浆抹灰。
承包方式：
付款方式:
一、技术交底：
基层处理：清理墙面上以的涂灰等杂物，灰饼间距不大于1500离地300墙面抹灰厚度控制在15厚，最厚不超出20，挂线吊垂直，找方正并控制每间房间的内净尺寸。
检查砼墙面有无高出灰饼，应及时修凿墙面。
抹灰：在抹底灰前一天墙面浇水湿润要内潮面干，用1：3水泥砂浆打底，面层用1：1：4配合灰抹灰压光。厨房、卫生间内墙面刮糙时根部离地为300压实收光，粉好墙面浇水养护3-5天，门窗洞口护角用1：2水泥砂压实 收光，棱角做尖角，室内门过梁以1000线上1100控制。
施工中应注意事项：
1、在抹灰前墙面必须浇水湿润，粉好的墙面浇水养护3-5天，避免墙面脱水引起空鼓起砂现象发生。
2、门窗洞口护角，尺寸、标高正确，在两次施工的洞口，每边留不少于5cm用铝合金靠紧割直，两次施工部位接头应平整。
5、电线盒、开关盒部位应清洁方正。
6、做到工完场洁，落地灰随清随用。
质量要求：
墙面垂直度4 mm
平整度 4mm
阴阳角方正3mm
净空尺寸 5mm
墙面色泽均匀，颜色一样
二、甲方责任
1、负责对该班组在施工阶段的质量、安全及其对进度完成情况的管理监督。
2、协调各班组在施工过程中发生的矛盾。
3负责及时向该班组供应所用施工材料和支付工程进度款。
4及时组织有关人员对该班组所完成的工程进行验收结算。按合同支付结算款。
三：乙方责任
1、组织落实该班组对所承包工程施工项目所需人力及技术人员,质量
监督员在施工现场指挥。
2、负责对每位进场人员进行技术安全生产交底和教育,和工人签订安全生产协议书。
3、负责该班组施工过程的质量,安全检查监督以及文明施工、环境卫生清洁的落实。
4、服从工地现场施工管理人员的领导指挥,检查和监督。
5、及时整改未合格返工项目和对各楼层所各单项工程完工后材料及建筑垃圾的清理。
6、负责施工项目成品的保护,直至工程竣工验收。
7、承担质量和安全事故的损失及其费用。
8、施工中合理用料,节约用料,余料及时退库。
9、在甲方按合同支付乙方工程款后,乙方不得拖欠工人所得工资。
四：延期开工与暂停施工
1、甲方提出推迟开工，需书面通知乙方并相应顺延工期。
2、若乙方不能按协议约定日期开工，应提前5天提出延期开工的书面申请报甲方审批，并承担相应责任。
3、因乙方责任引起的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
五、工程质量
1、乙方必须遵照技术交底进行施工，安全保证体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录，向甲方汇报自检情况,甲方对未符合质量和规范要求的工项进行整改时，乙方应无条件接受并按甲方提出的整改方案进行整改。
3、在每户装修完毕后，进行分户验收，待验收合格后方可进行下一户的装修。
4、本工程质量等级按国家现行施工验收规范、质量标准进行评定达到合格争创样板工程。
六、特定事项
1、为保证施工质量，乙方在施工用料，用料等方面应服从施工技术负责人和质检员指挥。
2、乙方人在施工过程中由于自身原因造成的伤亡事故和造成他人伤亡，由乙方自行负责，并承担相应费用，与甲方无关，并由乙方自行处理。
3、工程附加条款，工地管理条例，安全生产协议等相关条款同本合同同时生效。另：距该楼房周边20m内的建筑用料由乙方自运。
4、因乙方不听指挥，领导软弱，管理低下，甲方认为不能胜任该项目时，甲方有权责令乙方整顿、退场的权利，退场时只按乙方所完成工程量的80％付款，余下20％款做为给甲方赔偿。
七、其它：
1、本合同不允许乙方再行分包或转让，即使甲方同意分包，亦不能解除乙方按合同规定应负的任何责任和义务。
2、本合同如存在未尽事宜，由双方协商解决。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效，在乙方将工程交付甲方，保修期满，分包工程无任何质量问题，由甲方签发保修终止认定书之日起，本合同自行终止。
7、本合同一式二份，甲方、乙方各执一份
甲方：
乙方：
7.内墙涂料工程承包合同 篇七
发包方：以下简称甲方
承包方：以下简称乙方
根据有关法律法规及平等、自愿、诚实、守信的原则，甲方将#### 楼，内墙涂料工程项目承包给乙方施工，为明确双方利益及责任，经协商一致，签订如下协议：
一、工程名称：诸城小区#### 楼内墙涂料工程。
二、工程地点：
三、承包范围：甲方所提供小区#### 楼土建施工图纸，范围内规定的内墙涂料工程。
四、承包方式：包工包料。
五、结算方式：#### 楼按涂料面积（墙）6.5元/㎡结算，#### 楼按涂料面积（顶、楼道）7元/㎡结算。
六、付款方式：
（1）##楼垫资至涂料2遍结束，甲方给付乙方工程造价50%，工程完工3遍，给甲方会同监理业主验收合格后甲方给付乙方工程造价95%，整体工程竣工，经市质检部门验收合格后付清余款5%。
（2）##结算方式同##楼一样。
七甲方的权利和义务：
（1）安排施工进度计划，实施对工程质量安全、工期文明施工的监督和检查。
（2）负责对乙方进场材料的质量监督和验收工作，凡乙方进场材料有出厂合格证。
八乙方的权利和义务：
1乙方必须服从甲方的统一领导和指挥，接受监督员和检查，遵守甲方、业主及项目部的规章制度，严禁打架斗殴，乙方工人发生任何问题均由乙方负责和处理。
2所有施工机具和脚手架均有乙方自理。
8.内墙涂料施工协议 篇八
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等、自愿、公平的原则，甲、乙双方就中心小学、初中学校内墙涂料工程一事进行协商并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本合同条款，双方均应严格信守。
一、工程名称：中心小学、初中学校内墙涂料工程
二、工程地点：镇政府驻地
三、承包范围：根据图纸及甲方要求需做内墙腻子，刮瓷或丙烯酸的部分，房顶内部及墙面
四、承包方式：乙方包工包料
五、质量要求：一次性通过潍坊市质监站的工程竣工验收，质量合格，墙面抛光，顶棚表面收光，表面平整光滑。
六、承包价格及结算依据：
内墙刮瓷墙面元/㎡，屋顶元/㎡；丙烯酸综合报价教学楼元/㎡，初中餐厅元/㎡，因小学餐厅屋顶平整度差，小学餐厅元/㎡。工程量结算以甲方现场实际测量面积为准。
七、付款方式：
以单体工程为准，完成墙面衬顶、腻子挂完、瓷或丙烯酸内墙涂料工程全部结束，经建设方、甲方、监理验收合格后付至该楼宇工程量的80%,余20%工程余款在工程竣工验收合格后三个月内一次性无息付清。
八、甲方责任：
1、甲方提供乙方施工人员的住宿问题并配合乙方搞好工
地协调工作。
2、甲方按合同支付乙方工程款。
3、甲方提前通知乙方施工工期，以便乙方调动准备。
九、乙方责任：
1、严格按照规范施工及甲方要求进行施工，保证工程质
量，保证按时完工并交付使用，如达不到验收合格质量要求或不能按时完工而造成的一切损失均由乙方负责。
2、乙方在施工期间做好安全生产工作，服从甲方工地管
理人员的管理，施工过程中若发生一切大小安全事故而造成的一切后果均由乙方承担。
3、内墙刮瓷和丙烯酸工程施工前乙方在甲方指定的位置
先做样板间，经甲方、监理方、建设方验收合格后乙方方可正式施工。
4、乙方必须保证所采购材料的质量，乙方自行负责成品
保护。
5、施工结束后乙方负责清理现场垃圾工作。
十、其他事宜：
若本合同发生争议时，甲乙双方应协商解决，协商不成，双方同意向甲方所在当地人民法院诉讼解决。
本合同一致两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
9.内墙混合砂浆抹灰施工工艺 篇九
清理墙面—基层处理—湿润墙面—找方冲筋—抹底层灰—阴阳角处理—抹面层灰—压光—抹踢脚板和门窗口—验收
2、施工准备：
（1）、抹灰部位经过有关单位验收，需要预埋的管线等已安装完毕，并经检查验收合格。
（2）、抹灰用的脚手架应先搭好，架子要离开墙面200～250mm，地面要清理干净，方便落地灰回收使用。
（3）、将混凝土墙等表面凸出部分凿平，把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。缝隙一定要在大面积抹灰前填堵好，防止空鼓及渗水。（4）、对于砖墙，应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面，因其吸水速度较慢，应提前两天进行浇水，每天宜两遍以上。
3、材料要求
（1）、水泥：325号普通硅酸盐水泥。（2）、水：自来水
（3）、砂：中砂，平均粒径为0.35～0.5mm，使用前应过5mm孔径的筛子。且不得含有杂质。
4、施工机具:
砂浆搅拌机、筛子、手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、5～7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、笤帚、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。
5、操作工艺：
基层处理：表面太光滑的应对其表面进行“毛化”处理，其方法是将其光滑的表面用尖钻剔毛，剔去光面，使其表面粗糙不平，再用水湿润基层，用扫帚甩上一层1:1稀稠状水泥细砂浆（内掺20%107胶水拌制），表面应粗糙与粉刷层砂浆可靠结合在一起，用手掰不掉为好。墙面浇水：抹灰前一天，应用胶皮管自上而下浇水湿润墙体。由于加气混凝土块吸水速度先快后慢，吸水速度慢而延续时间长，故应增加浇水次数。
根据设计图纸要求的抹灰的质量等级，按基层墙面平整垂直情况，吊垂直、套方、找规矩。墙面凹度较大的要分层衬平（每层厚度为7—9mm）。如抹灰厚度超过30mm的时候应加钉钢丝网片一道。
贴灰饼、冲标筋：用掉线坠的方法检测一遍墙面不同部位的垂直度，以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量，灰饼做成50mm见方，水平间隔1.2～1.5m左右，垂直间隔1.5m左右。依照已贴好的灰饼，从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋，反复搓平，上下吊垂直。
抹底灰：一般情况下充完筋2h左右就可以抹底灰，抹灰时先薄薄地刮一层，接着分层装档、找平，再用大杠垂直、水平刮找一遍，用木抹子槎毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方正，管道处灰是否挤齐，墙与顶交接是否光滑平整，并用托线板检查墙面的垂直与平整情况。抹灰面接槎应平顺，抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。
抹面灰：当底灰六、七成干时，即可开始抹罩面灰（如底灰过干应浇水湿润）。罩面灰应二遍成活，厚度约2mm，最好两人同时操作，一人先薄薄刮一遍，另一人随即抹平。按先上后下顺序进行，再赶光压实，然后用铁抹子压一遍，最后用塑料抹子压光，随后用毛刷蘸水将罩面灰污染处清刷干净。
8、做水泥护角；室内墙面的阳角、柱面的阳角和门窗洞口的 阳角用1∶3水泥砂浆打底与所抹灰饼找平，待砂浆稍干后，再用107胶素水泥浆抹成小圆角，或用1∶2水泥砂浆做明护角，宽度不于5cm。
6、注意事项
1、基层清理不干净或处理不当；墙面浇水不透，抹灰后砂浆中的水分很快被基层（或底灰）吸收，影响粘结力，应认真清理的提前浇水，使水渗入墙里面达8～10mm即可达到要求。
2、基层偏差较大，一次抹灰过厚，干缩产生裂缝，应分层衬平，每层厚度为7～9mm。
3、配制砂浆和原材料质量不符合要求：应根据不同基层采用不同的配合比配制所需的砂浆，同时要加强对原材料和抹灰部位配合比的管理。
4、抹完罩面灰后，压光跟得太紧，灰浆没有收水，故压光后多余的水气化后产生起泡现象。
7、安全措施
(1)作业人员进入现场必须严格遵守安全生产纪律，熟记并遵守安全技术操作规程，正确使用好个人防护用品。
(2)高处作业的脚手架稳固，铺满脚手板，严禁探头板，不准垫高操作，工具材料必须放置稳妥，严禁向下抛掷物体。
10.内墙抹灰协议 篇十
甲方：乙方：
本协议遵循平等、自愿、公正的原则，结合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的有关内容，双方有关事项协商达成一致，订立本协议。
一、承包范围：通过双方商议，甲方拟将工程分包给乙方。
二、工作内容：
1、室内墙面抹灰、门窗护角；
一、二层地面垫层及面层；室外散水坡基层、垫层及面层。楼梯间墙、地面、施工洞填堵。等除主体结构施工以外的一切瓦工施工的内容。
2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工。
3、其它双方约定的工作内容。
三、劳务报酬及支付： 经双方协商，该工程按建筑面积元/平方米（基础及阁楼不计入建筑面积）的承包单价由乙方进行承包；抹灰全部结束后付总工程款的%，余额在验收合格后两个月内付清。
四、工程质量：整体工程施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。
1、抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷，表面光滑，接搓平整。
2、抹灰表面平整度不超过3㎜（2m靠尺）立面垂直不超过3㎜（2m靠尺），阴阳垂直度不超过3㎜线条必须平直。
A、为了控制施工过程质量，施工过程中甲方有权向乙方采取如下的质量保证管理措施：
1、不带安全帽发现一次罚款100元。
2、门窗洞口不按工长要求的大小施工造成返工的发现一次罚款50-100元
3、不服从现场管理人员管理，一次罚款100元，情节严重的罚款200元。
4、不工完场清，一次罚款50元。情节严重的罚款200元
乙方有下列情况之一者，甲方权终止合同，所做工程视其实际情况而定，但最高只能按50%工程量结算或无工程量结算。
1、质量达不到工程验收标准要求。
2、不服从甲方人员的指挥。
3、中途无故停工。
4、发生违法行为。
5、无施工能力。
本合同一式两份，甲、乙方各执一份
甲方：乙方：
11.内墙粉刷合同 篇十一
乙方：
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经甲、乙双方友好协商，甲方将本合同约定的建设工程作业承包给乙方。特订立本合同以资双方共同遵守执行，订立本合同。
一、工程名称：郑州市华南城安置区项目
二、承包方式：包工、包质量、包安全
三、承包内容：内墙粉刷
四、质量要求：
1、乙方必须对操作人员按规定进行安全技术交底后方可施工。质量必须达到国家有关验收标准，而且必须节约材料;不得浪费，按时完成所承包内容。如因乙方原因造成质量返工，所有材料损失费均由乙方承担。
2、乙方工作时一定要熟悉掌握国家规定标准，必须严格执行施工规范;标准;安全施工，不得违章作业，无故停工，否则甲方有权责令乙方停工改正;及处罚，情节严重作自动退场处理。
3、抹灰前应浇水湿润，分层抹灰时，每层抹灰不宜跟的太紧，以防收缩影响质量。不得有爆灰和裂缝，无明显抹纹，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空股等缺陷。其水平度，垂直度，平度，对角度，等必须符合规范。地面施工前按要求进行地面清理，从分湿润保证地面不开裂不空鼓。保证平整度。按照要求进行成品养护，保证内粉质量，不开裂不空鼓。
4、墙面必须表面光滑、洁净、颜色均匀、接槎平整，分格缝应清晰，各种线条顺直清晰美观;
5、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整(其中门、窗、洞口的阴阳角必须用水泥砂浆护角每侧不的少于50mm。厨房跟卫生间全部用水泥砂浆粉刷)。
6、分格缝设置符合设计要求，宽度和深度均匀，表面光滑，棱角整齐;水平分格缝必须确保交圈;
7、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，另派人员进行安装修整,同时追究责任。
8、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。
9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
10、按照甲方要求，保证开间尺寸和房间净高，如因乙方原因导致分户验收实测实量不能达到规范要求，则由乙方无条件维修且每个开间罚款乙方1000元。
五、工程量计算方式：按实际抹灰面积进行工程量计算，空口实算。阳台按一半面积计算。
地面按照实际施工面积。楼梯按照层数计算。
六、付款方式：
1、单价：粉刷价格按每平方米12元(不含已施工的喷浆挂网)，其中包括乙方自己铺设脚手和施工中的一切生产、生活工具等。地面按每平方米7元。楼梯地面按每层600元，水泥压光地面单价另议。
内粉10#楼1-5层完成，19#楼内粉完成，支付乙方10万元，粉刷结束后支付至工程款95%。
2、地面楼梯施工完成后支付工程款的95%。
3、剩余5%工程款待交工六个月后付清。
4、甲方只对质量验收符合要求的工程进行支付工程款。
七、工期时间：
内粉自xx年xx月xx日开工，至xx年xx月xx日竣工，地面楼梯自单独楼号内粉结束后随时上人，60天完成。遇到人力不可抗拒之原因则相应顺延工期。
1、如乙方由于自己的原因延误工期，工期每推迟一天发乙方1000元。
2、如中途乙方由于自己原因未经甲方同意退出工地，乙方负责赔偿全部工程损失的1.5倍，并追究法律责任。甲方有权在应付款中扣除乙方的罚款，并出具收据。
八、现场管理;文明施工：
1、乙方在施工现场应文明施工，搞好形象化管理。应执行施工现场管理的各项规章制度。加强施工现场管理，安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全杜绝一切大小事故的发生，若乙方违章违规作业在施工中造成的一切大小事故均由乙方负责。
2、进入施工场地必须佩带安全帽,违者第一次教育,第二次罚款50元,第三次罚款100元。三次以上由乙方班组长负责解除与此人的劳动关系，否则甲方不承担任何事故责任。
3、龙门架司机由乙方自带，龙门架只能载物不能载人，否则发现一次罚款乙方1000元。
九、其它本合同如有未尽事宜，双方本着友好协商原则解决。
十、本同一式贰份，双方各执壹份。自双方签字或盖章之日起生效。
甲方： 乙方：