二级建造师试题练习

二级建造师试题练习（精选8篇）

1.二级建造师试题练习 篇一

二级建造师考前试题

1.用于防护水流对路基的冲刷与淘刷，可采取的直接防护措施有( )。

A.植物

B.顺坝

C.砌石

D.挡土墙

E.改移河道

【答案】AC

【解析】本题考核的是直接防护的适用范围。直接防护：植物、砌石、石笼等。间接防护：丁坝、顺坝等导治构造物以及改移河道。

2.在软土地基路堤两侧设立全铺式护坡或护面墙时，正确的施工要求是( )。

A.墙基应埋入非软基土中0.5～1.0m

B.护面墙应在路堤压实稳定后再开挖砌筑

C.用5号砂浆砌筑

D.砌石应用当地不易风化开山片石

E.挡墙墙后应填筑开山石块并夯实

【答案】BCDE

【解析】本题考核的是路堤两侧设立全铺式护坡或护面墙施工要点。路堤两侧设立全铺式(块石、片石浆砌护坡)护坡或护面墙(挡土墙式护坡)时，砌石应用当地不易风化开山片石，用5号砂浆砌筑，墙基应埋入非软基土中0.50～1.20m，砌筑护坡时应夯实坡面，挡墙墙后应填筑开山石块并夯实。护面墙应在路堤压实稳定后再开挖砌筑。

3.桥梁工程施工机械中的上部施工机械的施工方法主要有( )。

A.悬臂施工方法

B.旋转钻施工法

C.满堂支架现浇法

D.全套管施工法

E.预制吊装施工方法

【答案】ACE

【解析】本题考核的是上部施工机械的施工方法。上部施工机械的施工方法：顶推法;滑模施工方法;悬臂施工方法;预制吊装施工方法;满堂支架现浇法。

4.水泥混凝土面层铺筑的技术方法有( )等方法。

A.大型机具铺筑

B.滑模机械铺筑

C.轨道摊铺机铺筑

D.三辊轴机组铺筑

E.碾压混凝土

【答案】BCDE

【解析】本题考核的是水泥混凝土面层铺筑的技术方法。水泥混凝土面层铺筑的技术方法有小型机具铺筑、滑模机械铺筑、轨道摊铺机铺筑、三辊轴机组铺筑和碾压混凝土等方法。

5.在钻孔灌注桩孔栓检查与清孔时，钻孔的( )直接关系到成桩质量，是钻孔桩成败的关键。

A.力度

B.深度

C.直径

D.方法

E.孔形

【答案】BCE

【解析】本题考核的是孔径检查与清孔要求。孔径检查与清孔：钻孔的直径、深度和孔形直接关系到成桩质量，是钻孔桩成败的关键。

6.在涵洞施工的涵管预制中，钢筋混凝土圆管成品应符合的要求有( )。

A.管节端面应平整并与其轴线在同一条线上

B.管节各部尺寸不得超过规定的允许偏差

C.管节混凝土强度应符合设计要求

D.管节外壁必须注明适用的管顶填土高度

E.管壁内外侧表面应平直圆滑

【答案】BCDE

【解析】本题考核的是钢筋混凝土圆管成品的要求。管节端面应平整并与其轴线垂直。斜交管涵进出水口管节的外端面，应按斜交角度进行处理。管壁内外侧表面应平直圆滑，如有蜂窝，蜂窝处应修补完善后方可使用。管节各部尺寸不得超过规定的允许偏差。管节混凝土强度应符合设计要求。管节外壁必须注明适用的管顶填土高度，相同的管节应堆置在一处，以便于取用，防止弄错。

7.根据已确定的施工进度计划，编制各项资源需求及进场计划，主要有( )。

A.劳动力需求计划

B.材料需求计划

C.施工机械设备需求计划

D.资金需求计划

E.测量、试验检测仪器设备需求计划

【答案】ABCD

【解析】本题考核的是各项资源需求计划的内容。根据已确定的施工进度计划，编制各项资源需求及进场计划，主要有：劳动力需求计划;材料需求计划;施工机械设备需求计划;资金需求计划。

8.交通标线的`主要作用是( )。

A.指引交通

B.处理违章

C.传递有关道路交通的规则

D.分隔车辆

E.警告

【答案】ACE

【解析】本题考核的是交通标线的作用。交通标线的主要作用是传递有关道路交通的规则、警告和指引交通。它由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、图案、立面标记、实体标记、突起路标等构成。用于施划路面标线的涂料分为溶剂型、热熔型、双组分、水性四种，如果路面标线有反光要求，还应在涂料中掺入或在施工时面撒玻璃珠。

9.竣工验收委员会由( )单位代表组成。

A.公路管理机构

B.质量监督机构

C.交通主管部门

D.项目管理机构

E.造价管理机构

【答案】ABCE

【解析】本题考核的是竣工验收委员会的组成。竣工验收委员会由交通主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请军队代表参加。

2.二级建造师试题练习 篇二

（一）一、单项选择题

1.根据《招标投标法》的规定，招标人可以受理的招标文件是(D)。

A.逾期送达的B.未送达指定地点的C.未按招标文件要求密封的D.招标文件经企业法人代表盖章并签字的2.根据《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(D)日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.5B.10C.15D.30

3.根据《招标投标法》的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起(C)日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。

A.5B.10C.15D.30

4.工程招标代理机构资格分为(B)。

A.甲级、乙级B.甲级、乙级和暂定级

C.甲级、乙级、丙级D.甲级、乙级、丙级和暂定级

5.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的(A)应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A.主要负责人B.安全生产管理人C.施工负责人D.监理人

6.生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚处分的;自刑罚执行完毕起，(D)年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.1B.2C.3D.5

7.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，其中造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，称为(C)。

A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

8.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况每级上报的时间不得超过(B)小时。

A.1B.2C.3D.4

9.建设工程安全生产管理基本制度中，(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制度B.群防群治制度

C.安全生产检查制度D.伤亡事故处理报告制度

10.施工单位的主要负责人、项目负责人有违法行为，但尚不够刑事处罚的，处(C)的罚款或者按照管理权限给予撤职处分。

A.2万元以上10万元以下B.5万元以上15万元以下

C.2万元以上20万元以下D.10万元以上50万元以下

11.甲欠乙10万元，丙欠甲10万元，均已届清偿期;甲一直不行使对丙的10万元债权，致使其自身无力向乙清偿10万元债务;则以下表述正确的是(C)。

A.乙只能向甲要求偿还债务B.乙不可以代位行使甲对丙的债权

C.乙可以代位行使甲对丙的债权D.乙在任何情况下都可以要求丙代甲偿还债务

12.当事人双方就消灭有效合同达成意思表示一致的，称为(A)。

A.协议解除B.约定解除C.法定解除D.协商解除

13.根据《合同法》的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任不包括(B)。

A.继续履行B.违约金C.赔偿损失D.采取补救措施

14.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起(C)个月内要求保证人承担保证责任。

A.1B.3C.6D.12

15.民事诉讼是由法院代表国家行使审判权解决民事争议，这体现了民事诉讼(A)的特征。

A.公权性B.强制性C.程序性D.法定性

16.根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由(D)人民法院管辖。

A.合同签订地B.原告住所地C.标的物所在地D.合同履行地

17.人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合起诉条件的，即应在(C)日内立案，并通知当事人。

A.3B.5C.7D.15

18.当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起(C)日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。

A.10B.10C.15D.30

19.甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由(B)人民法院管辖。

A.合同备案地B.房屋所在地C.甲住所地D.乙房地产公司注册登记地

20.2010年4月10日，甲某人为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼;2010年5月1日，人民法院作出了一审判决;2010年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在(C)前向上一级人民法院提起上诉。

A.2010年5月15日B.2010年5月17日C.2010年5月22日D.2010年6月7日

二、多项选择题

1.根据《行政处罚法》的规定，行政处罚的种类包括(ACE)。

A.警告B.罚金C.行政拘留D.行政处分E.责令停产停业

2.根据《合同法》的规定，以下不属于合同法基本原则的是(CD)。

A.平等原则B.自愿原则C.公开原则D.强制原则E.城市信用原则

3.根据《担保法》的规定，合同担保的形式分为(ABCE)。

A.保证B.抵押C.质押D.证明E.定金

4.先履行抗辩权的成立要件有(ACE)。

A.履行债务有先后顺序B.在合同中未约定履行顺序

C.双方基于同一双务合同且互负债务D.双方当事人基于同一双务合同而互负债务

E.有义务先履行债务的一方未履行或者履行不符合约定

5.根据《民事诉讼法》的规定，调解的形式分为(ABCD)。

A.法院调解B.人民调解C.行政调解D.仲裁调解E.诉讼调解

2014年二级建造师《法规》试题

（二）一、单项选择题

1.质权人甲在质权存续期间，未经出质人乙同意，将质权转质给丙，因此造成质押财产毁损、灭失的，根据《物权法》的规定，出质人的损失应当由(A)承担赔偿责任。

A.甲B.丙C.甲和丙D.甲或丙

2.根据《建筑法》的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地(C)级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.省B.市C.县D.乡

3.甲公司与乙公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定的工期为11个月，合同价款为1000万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，甲公司在申请领取施工许可证时，原则上的到位资金为(D)万元人民币。A.200B.300C.400D.500

4.甲建设单位2011年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，则关于延期的说法正确的是(D)。

A.可以延期，但只能延期一次B.领取施工许可证延期次数不受限制

C.延期以两次为限，每次不超过两个月D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

5.建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满(B)的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.六个月B.一年C.一年半D.两年

6.专业资质可以承揽的业务范围中，专业(A)资质可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。A.甲级B.乙级C.丙级D.丁级

7.根据《建筑法》对如何认定联合体资质作出了原则性规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照(C)的业务许可范围承揽工程。

A.合同约定的任一方的单位B.招标人规定的任一方单位

C.资质等级较低的单位D.资质等级较高的单位

8.建设单位和工程监理单位之间是一种(D)代理关系。

A.法定B.指定C.有权D.委托

9.根据《招标投标法》的规定，以下属于必须招标的工程建设项目范围的是(B)。

A.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的项目

B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

C.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目

D.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的项目

10.根据《招标投标法》的规定，对联合体各方资质条件的要求表述不正确的是(C)。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

D.国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

二、多项选择题

75.根据《民事诉讼法》的规定，和解的适用包括(BCDE)。

A.执行前的和解B.执行中的和解

C.申请仲裁后和解D.诉讼后和解E.未经仲裁和诉讼的和解

76.在民事诉讼中，需要运用证据加以证明的对象包括(ACDE)。

A.证据事实 B.自然规律及定理C.当事人主张的程序法事实

D.习惯、地方性法规E.当事人主张的实体权益的法律事实

77.民事诉讼代理人可分为(AE)。

A.法定诉讼代理人B.强制诉讼代理人

C.指定诉讼代理人D.约定诉讼代理人E.委托诉讼代理人

78.根据《民事诉讼法》的规定，诉讼参加人包括(ABC)。

A.原告B.被告C.代理律师D.证人E.鉴定人

79.根据《仲裁法》的规定，仲裁协议法律效力的表现包括(ABC)。

A.对双方当事人的法律效力B.对法院的法律效力

C.对仲裁机构的效力D.仲裁事项的效力E.选定的仲裁委员会

80.根据《行政诉讼法》的规定，以下不应当受理的行政案件有(CD)。

A.认为行政机关没有依法发给抚恤金的B.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的C.行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令

D.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定

3.二级建造师《市政工程》章节试题 篇三

单选题

1、水泥混凝土路面缩缝设传力杆时的切缝深度，不宜小于板厚的( )，且不得小于70mm。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

2、用于城市主干路、快速路的沥青表面层粗集料的压碎值应不大于( )。

A.26%

B.28%

C.30%

D.32%

3、基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的( )。

A.水平力

B.竖向力

C.冲击力

D.摩擦力

4、垫层材料的强度要求不一定高，但其( )必须要好。

A.耐热性

B.刚度

C.水稳定性

D.抗冻性

多选题

5、城镇主干路应( )。

A.连接城市各主要分区

B.以交通功能为主

C.实现交通连续通行

D.设有配套的交通安全与管理设施

E.以服务功能为主

6、下列有关土质路基碾压的描述，正确的有( )。

A.最大碾压速度不宜超过6km/h

B.碾压应从路基边缘向中央进行

C.先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠

D.压路机轮外缘距路基边应保持安全距离

E.管顶以上500mm范围内不得使用压路机

7、改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型要求外，还应做到( )。

A.初压开始温度不低于150℃

B.碾压终了的表面温度应不低于90℃

C.保持较短的初压区段

D.在超高路段由高向低碾压

E.振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则

8、水泥混凝土路面施工时模板的支搭应达到( )等要求，模板内侧面应涂隔离剂。

A.错台小于10ram

B.安装稳固、顺直、平整、无扭曲

C.严禁在基层上挖槽嵌入模板

D.相邻模板连接应紧密平顺，不得错位

E.接头应粘贴胶带或塑料薄膜等密封

9、钢筋混凝土悬臂式挡土墙由( )组成。

A.立擘

B.墙面板

C.墙趾板

D.扶壁

E.墙踵板

10、水泥稳定土、石灰土、工业废渣稳定土基层施工技术中具有相同要求的有( )。

A.宜在气温较高季节组织施工，如春末或夏季

B.碾压时采用先轻型后重型压路机组合

C.厚度小于等于20cm时，用18～20t三轮压路机和振动压路机碾压

D.必须保湿养护，养护期严禁车辆通行

E.加水拌合及摊铺必须均匀

参考答案：单选题：1、B(26页)2、A(5页)3、B(2页)4、C 多选题：5、AB(1页)6、BCDE7、AB(23页)8、9、BCDE 10、

单选题

1、沥青混凝土面层可由一层或数层组成。双层或三层式面层的.下面层常用( )。

A.粗粒式沥青混凝土

B.中粒式沥青混凝土

C.细粒式沥青混凝土

D.砂粒式沥青混凝土

2、自行车道与人行道的面层常用( )。

A.粗粒式沥青混凝土

B.中粒式沥青混凝土

C.细粒式沥青混凝土

D.砂粒式沥青混凝土

3、城镇道路面层宜优先采用( )沥青，不宜使用煤沥青。

A.C级

B.D级

C.A级

D.B级

4、城镇快速路、主干路的沥青面层不宜用( )作填充料。

A.矿粉

B.水泥

C.石灰

D.粉煤灰

5、水文地质条件不良的土质路堑，路床土湿度较大时，宜设置( )。

A.防冻垫层

B.排水垫层

C.半刚性垫层

D.刚性垫层

6、垫层的宽度应与路基宽度相同，其最小厚度为( )。

A.150mm

B.160mm

C.170mm

D.180mm

7、路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设( )。

A.防冻垫层

B.排水垫层

C.半刚性垫层

D.刚性垫层

8、基层的宽度应根据混凝土面层施工方式的不同比混凝土面层每侧至少宽出300mm、500mm或650mm，与上述宽出宽度相对应的施工方式为( )。

A.小型机具施工，轨模式摊铺机施工，滑模式摊铺机施工

B.轨模式摊铺机施工，滑模式摊铺机施工，小型机具施工

C.滑模式摊铺机施工，小型机具施工，轨模式摊铺机施工

D.轨模式摊铺机施工，小型机具施工，滑模式摊铺机施工

9、依靠墙体自重抵挡土压力作用的是( )挡土墙。

A.重力式

B.钢筋混凝土悬臂式

C.衡重式

D.钢筋混凝土扶壁式

10、挡土墙静止不动，墙背土层未受任何干扰，作用在墙上的水平压应力称为( )。

A.水平土压力

B.静止土压力

C.主动土压力

D.被动土压力

4.二级建造师试题练习 篇四

1．为建立电子设备工作时的统一公共参考电位的接地称（）接地。

A．信号

B．安全

C．保护

D．工作

2．温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时，取源部件轴线应与管道轴线（）。

A．垂直

B．相交

C．重合D．平行

3．管线工程测量应根据设计施工图纸，熟悉管线布置及工艺设计要求，按实际地形做好实测数据记录，绘制施工（）。

A．平面草图和安装草图

B．安装草图和断面草图

C．平面草图和断面草图

D．平面草图和测设草图

4．工程上，焊接后用气体为介质进行强度试验时，试验压力一般定为设计压力的（）倍。

A．1.05、建设工程教育网

B．1.1

C．1.15～1.20

D．1.25～1.5

5．焊接材料的检验应到有资质的检测单位抽样复试，并实行（）制度。

A．化学分析，建设工程教育网

B．见证取样

C．工艺评定

D．外观检测

5.二级建造师试题练习 篇五

一、单项选择题

1 项目结构图通过树状图对一个项目的结构进行分解，以反映组成该项目的所有( )。

A.工作部门

B.工作任务

C.工作人员

D.工作组织

参考答案：B

2 根据《质量管理体系基础与术语》(GB/T 19000--)，质量控制的定义是( )。

A.工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动

B.对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查

C.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动

D.参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完善程度

参考答案：A

3 负责对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理的.机构是( )。

A.县级以上地方人民政府

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门

D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门

参考答案：C

参考解析：

依据《建设工程安全生产管理条例》第五章“监督管理”对建设工程安全监督管理的规定，县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理，同级建设行政主管部门对建设工程安全生产实施监督管理。因此，选项C正确。

4 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作D的总时差和自由时差( )。

A.均为2周

B.分别为2周和3周

C.均为3周

D.分别为3周和2周

参考答案：D

5 按照文明工地标准及相关文件规定的尺寸和规格制作了各类工程标志牌，应当包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和( )。

A.组织结构图

B.施工现场平面图

C.建筑总平面图

D.工程效果图

参考答案：B

6 下列选项中，属于风险评估工作的是( )。

A.分析存在哪些风险因素

B.确定识别出的风险的等级

C.向保险公司投保

D.对识别出的风险进行监控

参考答案：B

7 每一个工作部门可能得到直接和间接的上级工作部门下达的工作指令，会有多个矛盾的指令源，这是( )组织结构的特点。

A.线性

B.矩阵

C.职能

D.直线职能制

参考答案：C

8 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位防止环境污染的做法正确的是( )。

A.施工过程中的扬尘可以不控制

B.将有毒有害废弃物用作土方回填

C.泥浆水可直接排人城市排水设施和河流

D.采取有效措施控制施工过程中的扬尘

参考答案：D

9 当分部工程较大或较复杂时，可按( )划分为若干个子单位工程。

A.材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别

B.材料种类、施工特点、施工方法、专业系统及类别

C.材料价格、施工特点、施工程序、施工段

D.材料种类、施工特点、施工程序、施工段

参考答案：A

10 甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是( )。

A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订

B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任

C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同

D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价

参考答案：D

参考解析：

施工总承包管理模式下，分包合同通常由业主与分包单位直接签订。施工总承包管理单位不仅仅做管理与协调工作，还要对项目目标控制承担责任。如果施工总承包单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担该分包人所负责工程的管理责任。施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价。故选项D正确。

11 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为180万m3，合同中规定：土方工程单价为15元/m3，当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为12元/m3。工程结束时实际完成土方工程量为230万m3，则土方工程款为( )万元。

A.3105

B.3174

C.3967

D.3381

参考答案：D

12 施工预算的作用是( )。

A.施工招标的主要依据

B.建设单位投资控制的主要依据

C.建设单位与施工单位结算的依据

D.施工企业组织生产、进行经济核算的依据

参考答案：D

参考解析：

6.二级建造师施工管理模拟试题六 篇六

一、单选题 共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题第1题：在双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，且工作i-j的完成节点j在关键线 路上，则工作的自由时差()。A.等于零 B.小于零 C.小于其相应的总时差 D.等于其相应的总时差 第2题：甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业自行分包的分包单位，丙企业则为该工程项目业主指定的分包单位，这三家企业在施工及管理中的正确关系是()。A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业可指挥乙企业的施工

D.甲企业负责组织和指挥乙企业与丙企业的施工 第3题：按照《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)中风险评估等级，下图所示的事件风 险量区域中，风险等级最低的区域是()A.风险区A B.风险区 C.风险区C D.风险区D 第4题：下列组织工具中，能够反映一个组织系统中各工作部门或管理人员之间指令关系的组织工具是()。A.组织分工 B.组织结构模式 C.工作流程组织 D.项目结构模式 第5题：工程总承包和工程项目管理是()通行的工程建设项目组织实施方式。A.国际 B.国外 C.国内 D.世界 第6题：按照合同约定的变更程序，监理公司向建筑公司作出变更指示，须经()同意。A.企业经理 B.发包人 C.设计单位 D.工程师 第7题：某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是()。A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值 B.找出偏差，采取纠偏措施 C.施工成本目标的逐层分解 D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较 第8题：在双代号网络图中，虚工作(虚箭线)表示工作之间的()。A.停歇时间 B.总时差 C.逻辑关系 D.自由时差 第9题：施工安全技术保证体系由四个环节组成：①安全可靠性技术;②安全限控技术;③安全保险 与排险技术;④安全保护技术。这四个环节组成了安全技术保证的“四关”，“第一关”到“第四关”的正确顺序是()

A.①④②③ B.①②③④ C.④①③② D.④①②③ 第10题：某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是()。A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系

B.分包人可以直接致函发包人或工程师 C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令 D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令 第11题：施工承包合同索赔成立的条件之一是：造成承包人费用增加或工期损失的原因，合同约定()A.不属于发包人的合同责任或风险责任 B.不属于承包人的行为责任或风险责任 C.属于承包人可预见的不利外界条件 D.属于分包人的风险 第12题：对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，除制定项目总体安全技术保证计划外，还必须制定()的安全施工措施。A.单位工程或分部分项工程 C.单位工程或分部工程 B.单项工程或单位工程 D.分部工程或分项工程 第13题：成本管理责任体系中，组织管理层的职能是()A.只负责对生产成本的控制 B.只负责对经营管理费用的控制 C.应发挥现场生产成本控制中心的管理职能

D.贯穿于项目投标、实施和结算过程，体现效益中心的管理职能 第14题：将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式属于()。A.按施工成本组成编制 B.按子项目组成编制 C.按工程进度编制 D.按合同结构编制 第15题：在工程施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即控制工程的进度，前提是确保()。A.工程质量 B.投资规模 C.设计标准 D.经济效益 第16题：下列关于横道图进度计划法特点的说法,正确的是()

A.工序(工作)之间的逻辑关系表达清楚 B.适用于手工编制进度计划 C.可以适应大的进度计划系统 D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差第17题：如果经调查发现，事故原因是由于施丁单位在施工过程中未严格执行材料检验程序，使用了不合格的钢结构构件造成的。按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为()。A.社会原因引发的事故 B.经济原因引发的事故 C.技术原因引发的事故 D.管理原因引发的事故 第18题：存在于以中心事物为主体的外部周边事物的客体称为环境：在环境科学领域里的中心事物是()。A.自然环境 B.人类社会 C.社会环境 D.生态环境 第19题：根据施工过程质量控制中关于技术交底的规定，技术交底文件的编制者是()。A.项目经理 B.监理人员 C.项目技术人员 D.企业总工程师 第20题：工程管理信息资源不包括()A.组织类工程信息 B.技术类工程信息 C.合同类工程信息 D.法规类工程信息

第21题：下列内容不属于施工成本控制步骤的是()

A.观察 B.比较 C.分析 D.纠偏 第22题：关于职业健康安全管理体系和环境管理体系的对应关系，不正确的一项是()A.总体框架相同 B.采用的运行模式完全相同 C.要素和要求内容相似 D.管理体系离散的发展趋势 第23题：某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定该笔款()。A.工程师无权扣除 B.应在本次进度付款中扣除 C.应在本次进度付款中扣除一半 D.应在竣工付款中扣除 第24题：施工安全管理体系的建立，必须适用于()的安全管理和控制。A.工程策划过程 B.工程设计过程 C.工程施工全过程 D.工程决策阶段 第25题：子项目施工进度计划属于()的组成部分。A.企业生产计划 B.项目施工月度计划 C.工程项目施工进度计划 D.单体工程施工进度计划 第26题：根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，没有()的变更指示，承包人不得擅自进 行工程变更。

A.发包人 B.设计人 C.监理人 D.政府建设主管部门 第27题：负责组织工程安全技术措施交底的是()。A.项目经理 B.项目部总工程师 C.公司总工程师 D.分包商技术负责人 第28题：按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为()。A.轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故

B.重伤事故、死亡事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故

C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故

D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故 第29题：在施工质量的因素中，保证工程质量的重要基础是加强控制()。A.人的因素 B.材料的因素 C.机械的因素 D.方法的因素 第30题：施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位()

A.承担主体工程施工 B.承担所有工程施工 C.一般不参与具体工程的施工 D.承担半数以上单位工程的施工 第31题：某城市准备实施一个大型地铁建设项目。对于该项目的组织系统宜采用的组织结构模式是()组织结构。A.矩阵 B.事业部 C.线性 D.职能 第32题：对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文 件是()A.施工总平面图 B.施工组织总设计 C.施工部署及施工方案 D.施工图设计文件 第33题：当总价与单价发生矛盾时以()为准。A.总价合同 B.单价合同 C.总价 D.单价 第34题：分析各种风险的损失量属于()阶段的工作。A.风险识别 B.风险评估 C.风险响应 D.风险控制 第35题：某基础工程包含土石方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土石方工程量为4400，混凝土工程量为2000，合同约定：土石方工程综合单价为75元，混凝土工程综合单价为420元;工程预付款额度为合同价的15%，主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的起扣点为()。A.87.75万元 B.99.45万元 C.101.25万元 D.115.42万元 第36题：施工成本计划作为成本控制的依据，需要包括的内容之一是()。A.实现控制目标的措施 B.预算收入目标 C.成本支付的情况 D.工程变更目标 第37题：合同条文不全，()。A.视为合同作废 B.属于合同错误 C.应为合同变更 D.属于合同违法 第38题：工程质量终检的局限性主要是因为()A.工程形体庞大 B.施工生产的流动性 C.建筑产品的单件性 D.不能通过拆卸或解体来检查内在质量 第39题：某地下工程合同约定，计划1月份开挖土方80000m3，2月份开挖160000m3，合同单价均为85元/m3;计划3月份完成混凝土工程量500m3，4月份完成450m3，合同单价均为600元/m3。而至各月底，经确认的工程实际进展情况为，1月份实际开挖土方90000m3，2月份开挖180000m3，实际单价均为72元/m3;3月份和4月份实际完成的混凝土工程量均为400m3，实际单价700元/m3。到1月底，该工程的费用偏差(CV)为()万元。A.117 B.-117 C.85 D.-85 第40题：施工安全管理控制必须坚持的方针是()。A.控制成本 B.安全第一，预防为主 C.质量和安全并重

D.以人为本，预防为主 第41题：列施工进度计划中，属于实施性施工进度计划的是()A.施工总进度计划 B.单体工程施工进度计划 C.项目施工计划 D.项目月度施工计划 第42题：在很多的工程实践中采用()对业主方的合同管理和投资控制十分不利。A.施工总承包 B.分体承包 C.开口招标 D.费率招标

第43题：项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程图等都是常用的组织工具，其中能反映组织系统中动态关系的组织工具是()。A.工作流程图 B.组织结构图 C.项目结构图 D.工作任务分工表 第44题：施工企业质量管理体系文件中，阐明质量政策、质量体系等的文件是()A.质量手册 B.程序文件 C.质量计划 D.质量记录 第45题：巳知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土 0.5m3，工作班的延续时间 为8小时，时间利用系数K = O.85，则该机械的产量定额为()m3/台班。A.12.8 B.15 C.102 D.120 第46题：组织论中反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系的是()

A.组织结构模式 B.组织分工 C.工作流程组织 D.组织工具 第47题：在建设工程项目管理的内涵中，“项目策划”指的是目标控制前的一系列()。A.施工组织设计工作 B.计划和协调工作 C.组织和管理工作

D.筹划和准备工作第48题：某综合楼建设项目，业主将整个土建工程发包给甲承包商，将机电安装工程发包给乙承包 商，同时委托监理公司对该项目实施监理。业主分别与甲承包商、乙承包商根据《建设工程施 工合同(示范文本)KGF — 99 一0201)签订了施工承包合同。在业主与甲承包商签订的施工承 包合同中约定，部分建筑材料、设备由业主供应。甲承包商将主体工程施工的劳动作业分包给 丙劳务分包人完成。项目最终按期完工，甲承包商于4月1日向业主递交了竣工验收报告，业 主因企业改制直到5月20日才组织竣工验收，验收通过。5月25日甲承包商取得了竣工验 收证书，6月1曰到建设行政主管部门办理了有关备案手续。根据背景(十一)，回答下列问题。该项目的施工承发包模式属于()A.施工平行发包 B.施工总承包 C.施工总分包 D.施工总承包管理 第49题：某建设项目采用施工总承包管理模式，现拟将项目中的安装工程分包给某安装单位，则该分包单位的选择应由()决策。A.工程师 B.施工总承包管理单位 C.业主 D.施工总承包单位 第50题：监督机构对基础和主体结构阶段的施工应安排监督检查的周期是()。A.每周 B.每季度 C.每月 D.每天 第51题：合同中综合单价因工程量变更需调整时,合同另有约定除外，工程量清单漏项或设计变更 引起的新的工程量增减，其相应综合单价由()提出。A.承包方 B.工程师 C.发包人 D.设计方 第52题：在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是()A.当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请

B.企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请

C.企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请

D.认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请 第53题：按规定标准发放的夏季防暑降温费属于()。A.职工福利费 B.工资性补贴 C.生产工人辅助工资 D.生产工人劳动保护费 第54题：通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现()，从而可提高数据传输的抗干扰能 力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。

A.信息处理和变换的程序化 B.信息传输的数字化和电子化 C.信息流扁平化 D.信息存储数字化和存储相对集中 第55题：某施工工序的人工产量定额为4.56m3，则该工序的人工时间定额为()A.0.22 工日 /m3 B.0.22 工日 C.1.76/m3 D.4.56 工日/m3 第56题：下列定额中，属于企业定额性质的是()A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 第57题： 在竣工阶段的质量监督工作中，工程质量监督机构应编制单位工程质量监督报告，并在竣工验收之日起()提交到竣工验收备案部门。A.三天内 B.七天内 C.五天内 D.十天内 第58题：某建设工程项目以固定单价合同形式发包，在施工过程中主要建筑材料的价格上涨了，承包商提出了调整合同单价的要求。根据此类合同的规定业主将()。A.不调整合同单价 B.可以调整合同单价 C.调整涉及材料上涨的单价 D.调整涉及材料涨幅较大的单价 第59题：职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有()A.正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员

B.员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员

C.承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员

D.业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员 第60题：管理是由多个环节组成的过程，其中首要的环节是()。A.筹划 B.决策 C.提出问题 D.执行 第61题：根据组织论的原理，为实现项目的进度目标，施工方应充分重视()。A.技术创新 B.健全项目管理的组织体系 C.工程网络计划方法的使用 D.工程进度风险分析 第62题：某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，许多费用较投标时预计的高。为此，承包商()。A.有权要求将增加的费用加到合同总价中

B.无权要求将增加的费用加到合同总价中

C.增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中 D.可以与业主协商解决费增加的补偿问题

第63题：项目的目标控制是项目管理的()任务。

A.关键 B.核心 C.基本 D.主要 第64题：对于需要实施旁站监理的施工关键部位、关键工序，施工企业应在进行施工前()小时，书面通知项目监理机构。A.12 B.24 C.36 D.48 第65题：下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是()A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素

B.目标出现偏离时采取纠偏措施 C.进行目标的实际值与计划值的比较 D.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因 第66题：在履行合同过程中，因设计原因发生了工程变更。监理公司根据合同约定情形的范围和内容，向建筑公司发出变更意向书。建筑公司则按照变更意向书要求，提交工程变更实施方案，其内容应包括拟实施变更工作的()等内容。A.发包人的指令 B.材料、设备等技术条件 C.设计部门的意见 D.计划、措施和竣工时间 第67题：某建设项目采用施工总承包管理模式，现拟将项目中的安装工程分包给某安装单位，则该分包单位的选择应由()决策。A.工程师 B.施工总承包管理单位 C.业主 D.施工总承包单位 第68题：某新建办公楼工程，地上28层，地下2层，并设有大型设备层，地下室标高-17.5m，地下情况复杂，施工困难，针对该情况，施工单位应当编制()。A.施工规划 B.单位工程施工组织设计 C.施工组织总设计 D.分部分项工程施工组织设计 第69题：在编制双代号时标网络计划时，如果先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，再根据最早时间参数在时标计划表上确定节点位置，连线完成。这样的编制方法称为()。A.直接绘制法 B.间接绘制法 C.分段绘制法 D.连续绘制法 第70题：施工文档资料是城建档案的重要组成部分，是建设工程进行竣工验收和竣工核定的必要条件，是全面反映建设工程()的重要文档资料。A.成本构成 B.进度状况 C.安全状况 D.质量状况

二、多项选择题 共25题，每题2分。每题的备选中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分

第1题： 某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，承包商可获得工期顺延的有()。

A.由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工 B.由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工 C.由于施工机械发生故障，承包人暂停施工

D.由于监理人未能及时发布复工指令，承包人暂停施工 E.承包人提出复工申请，因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工 第2题：某工程项目施工中，监理人在检查中发现由于承包人的施工机械进场时间延后，导致实际进度与经过确认的合同进度计划不符，承包人按照监理人的要求对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的计划进行了确认。针对这一事件，以下说法中正确的有()。A.承包人可就改进措施要求追加合同价款 B.承包人无权就改进措施追加合同价款

C.监理人应对改进措施的效果负责 D.监理人不对改进措施的效果负责 E.所有的后果都应由承包人自行承担 第3题：按国家有关规定，对施工现场固体废物处理采取的措施是()。A.将现场内的碎砖、碎石回收利用，做垫层时使用

B.作业区及建筑物楼层内施工要做到工完场清 C.将固体废物集中堆放在现场边缘储存，待工程竣工后运出 D.将固体废物内的生物性或化学性的有害物质，进行无害化或安全化处理

E.将固体废物全部做回填使用 第4题：在施工准备的质量控制工作中，属于技术准备质量控制工作内容的有()。A.做好设计交底和图纸会审 B.进行工程项目划分和编号 C.编制施工作业技术指导书

D.做好工程定位和标高基准的控制工作

E.绘制各种施工详图 第5题：施工总承包模式的特点有()。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 B.业主对施工总承包单位的依赖较大 C.业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大

D.一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标 E.施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目 第6题：事故处理包括()A.事故报告 B.事故调查 C.事故技术处理 D.事故责任处罚 E.恢复施工 第7题：在传播途径上控制噪声的方法主要有()A.吸声降噪 B.隔声降噪 C.消声降噪 D.减振降噪 E.控制人为噪声 第8题：建设工程项目决策阶段的主要任务是()

A.编制总进度计划 B.编制项目建议书 C.编制可行性研究报告 D.确定项目总投资 E.编制设计任务书 第9题：工程预付款额度的测定，一般应考虑的因素有()。

A.质量要求 B.施工工期 C.建安工作量 D.材料储备周期 E.主要材料和构件比重 第10题：某广播电视中心工程，发包人与承包人根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99 — 0201签订了施工承包合同。因急于开工且地质条件复杂，基础工程(舍土方开挖)部分采用成 本加酬金计价方式，其他部分采用单价合同计价方式。承包人与钢结构分包人根据《建设工程 施工专业分包合同(示范文本)》(GF — 2003 —0213)签订了屋面钢结构安装专业分包合同。在 工程实施过程中，发生了如下暂停施工事件：

事件1:在土方开挖时，基坑东南角实际的地质条件与勘察报告严重不符，需停工复勘，并 进行设计修改;事件2：施工现场临时用电敷设情况与承包人报送的临时用电专项方案不符,需停工整改;事件3 ：运送渣土严重污染了临近城市道路，影响了市容，被城管部门查处，需停工整改;事件4:发包人提供的预制管桩桩头有质量问题需处理;事件5:发包人为了确保项目能按期启用，要求承包人调整已经被确认的施工方案。发生了上述事件后，承包人及时向监理工程师提交了索赔意向通知，要求发包人给予 补偿。根据场景，回答下列问题。

在所发生的各项停工事件中，应由发包人承担责任的有()A.事件1 B.事件2 C.事件3 D.事件4 E.事件5 第11题： 对产生偏差的原因，分析方法主要有()A.鱼刺图 B.分层图 C.因果关系分层图(表)D.成本量差、价差、效率差分析 E.专家检查法 第12题：下列属于施工成本计划质量指标的有()。A.设计预算成本计划降低额 B.设计预算成本计划降低率 C.责任目标成本计划降低额 D.责任目标成本计划降低率 E.按分部汇总的各单位工程(或子项目)计划成本指标 第13题： 施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的确()。A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加

B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标 C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证

D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支

E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本 第14题： 在用试验法进行质量检查中，需要进行现场试验的有()A.桩的静载试验 B.下水管道的通水试验 C.防水层的蓄水试验 D.混凝土试块强度试验 E.供热管道的压力试验 第15题：根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441—86)，事故类别包括()。

A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺

B.灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮

C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等

D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸 E.中毒和窒息、其他伤害 第16题：施工成本分析的基本方法有()A.比较法 B.比率法 C.平衡法 D.因素分析法 E.差额计算法 第17题：下列施工质量控制的依据中，属于专门技术法规性依据的是()。

A.工程建设合同 B.设计交底和图纸会审记录 C.施工工艺质量方面的技术法规性文件 D.工程建设项目质量检验评定标准 E.有关新材料、新设备的质量规定和鉴定意见 第18题：某广播电视中心工程，发包人与承包人根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99 — 0201)签订了施工承包合同。因急于开工且地质条件复杂，基础工程(舍土方开挖)部分采用成 本加酬金计价方式，其他部分采用单价合同计价方式。承包人与钢结构分包人根据《建设工程 施工专业分包合同(示范文本)》(GF — 2003 —0213)签订了屋面钢结构安装专业分包合同。在 工程实施过程中，发生了如下暂停施工事件：

事件1:在土方开挖时，基坑东南角实际的地质条件与勘察报告严重不符，需停工复勘，并 进行设计修改;事件2：施工现场临时用电敷设情况与承包人报送的临时用电专项方案不符,需停工整改;事件3 ：运送渣土严重污染了临近城市道路，影响了市容，被城管部门查处，需停工整改;事件4:发包人提供的预制管桩桩头有质量问题需处理;事件5:发包人为了确保项目能按期启用，要求承包人调整已经被确认的施工方案。发生了上述事件后，承包人及时向监理工程师提交了索赔意向通知，要求发包人给予 补偿。根据场景，回答下列问题。承包人发出的索赔意向通知应包括的内容有()

A.索赔事件发生的时间、地点

B.索赔事件的发展动态

C.索赔依据和理由 D.承包人为该索赔事件付出的努力和附加开支

E.要求费用或工期补偿的数量 第19题： 某工业建筑工程项目，按产品类别分为3个子系统，计划投产时间各不相同;每个子系统 均由原料、制造、成品等车间组成，能源介质、总图运输、生活办公等公共辅助设施则为各子系 统共用;整个项目由一个施工企业承担施工总承包，有若干个分包单位参与施工;总承包项目 部设立了综合信息管理组，负责施工方信息管理工作。根据背景，回答以下列问题。

该总承包单位的项目管理工作涉及项目的()阶段。A.可行性研究 B.设计 C.动用前准备 D.保修 E.运营 第20题 分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对之的“三算是()。

A.预算成本 B.统计成本 C.目标成本 D.实际成本 E.业务成本 第21题：工程量清单计价表的组成内容包括：封面、总说明、汇总表、分部分项工程量清单与计价表以及()。A.措施项目清单与计价表 B.其他项目清单与计价表 C.规费、税金项目清单与计价表 D.工程款支付申请与核准表 E.施工成本费用申请与核准表 第22题：施工企业在建立施工安全管理体系时，应遵循的原则有()。A.要建立健全安全生产责任制和群防群治制度 B.项目部可自行制定本项目的安全管理规程 C.必须符合法律、行政法规及规程的要求

D.必须适用于工程施工全过程 E.企业可以建立统一的施工安全管理体系 第23题：工程网络计划工期优化过程中，在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有()A.持续时间最长的工作 B.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

C.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作 D.缩短持续时间对综合效益影响不大的工作 E.有充足备用资源的工作 第24题：职业健康安全管理体系包括为()所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

7.二级建造师试题练习 篇七

2F313060 水利水电工程施工安全技术

1.水利工程施工现场的消防通道宽度至少为()m。A.3.0 B.3.5 C.4.0 D.4.5 2.有关施工照明工作描述正确的是()

A.含有大量尘埃的场所,一般选择密闭型照明灯 B.一般场所宜选用额定电压为 220V 的照明灯

C.潮湿和宜触及带电体场所的照明电源电压不得大于 36V D.对需要大面积照明的场所,不宜采用混光用的卤钨灯

3.根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》(SD267 88),施工现场的用火作业区与所建的建筑物和其他区域 的距离可以为()m

A.20 B.24 C.27 D.31 E.34 4.关于高处作业的说法,错误的是()

A.在坠落高度基准面 2m 处有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业

点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 B.高处作业分为一级高处作业、二级高处作业、三级高处作业、四级高处作业

C.强风高处作业、雪天高处作业、带电高处作业均属于特殊高处作业

D.进行三级高处作业时,应事先制订专项安全技术措施

5.安全网应随着建筑物升高而提高,安全网距离工作面的最大高度不超过()

A.2m B.3m C.4m D.5m 6.水利水电工程脚手架扫地杆离地面的距离一般为()cm

A.20～30 B.30～40 C.40～50 D.50～60 7.()时,应编制冬期施工作业计划

A.昼夜平均气温低于 10℃ B.最低气温低于-1℃ C.昼夜平均气温低于 5℃ D.最低气温低于-3℃ E.最低气温低于-10℃

8.下列高处作业级别中,应事先制订专项安全技术措施的有()。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 E.特级

通过以上习题的练习你是否掌握了水利水电工程：施工安全技术知识点呢?学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班，欢迎考友来试听，更有名师教你如何拿下难点试题，小编会持续更新二级建造师相关资讯，希望能帮到大家，欢迎关注哦!文本是小编总结的2018年二建水利水电工程：施工安全技术的练习题。2018年二级建造师大部分考生已经进入紧锣密鼓的备考，你还在抱着教材书看来看去，也拿不准考试考点吗?学尔森小编每日会为广大考友准备2018最新备考二级建造师的资料，希望能帮到备考的大家!参考答案：

点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 1.【答案】B 【解析】根据施工生产防火安全的需要,合理布置消防通道和各种防火标志,消防通道应保持通畅,宽度不得小于 3.5m。

2.【答案】B 【解析】本题考查的是水利水电工程施工用电要求含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，应采用防尘型照明 器;潮湿和宜触及带电体场所的照明电源不得大于 24V;对需要大面积照明场所,宜采用高压汞灯、高压钠灯或混 光用的卤钨灯

3.【答案】CDE 【解析】本题考查的是水利水电工程施工现场安全要求 用火作业区距离所建的建筑物和其他区域不得小于 25m 4.【答案】B 【解析】本题考查的是水利水电工程高处作业要求 高处作业的级别分为:一级高处作业、二级高处作业、三级高 处作业和特级高处作业

5.【答案】B 【解析】本题考查的是水利水电工程高空作业要求 安全网应随着建筑物升高而提高,安全网距离工作面的最大高 度不超过 3m 安全网搭设外侧比内侧高 0.5m,长面拉直栓牢在固定的架子或固定环上

6.【答案】A 【解析】本题考查的是水利水电工程高空作业要求 脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离为 20～30cm 7.【答案】CD 【解析】本题考查的是水利水电工程施工现场安全要求 昼夜平均气温低于 5℃点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 或最低气温低于-3℃,应编制冬期施 工作业计划

8.【答案】CE 【解析】本题考查的是水利水电工程高空作业要求 进行三级、特级、悬空高处作业, 应事先制订专项安全技术措 施 施工前,应向所有施工人员进行技术交底

通过以上习题的练习你是否掌握了水利水电工程：施工安全技术知识点呢?学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班，欢迎考友来试听，更有名师教你如何拿下难点试题，小编会持续更新二级建造师相关资讯，希望能帮到大家，欢迎关注哦!二级建造师施工管理考点：施工合同索赔专项。索赔近三年分值在12分左右，是占分比较多的考点。而索赔问题考点的难点在于工期索赔、费用索赔。

二级建造师复习资料:二级建造师考试考点-学尔森

提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网，获取更多关于二级建造师考试的信息。

8.二级建造师试题练习 篇八

一、单项选择题(共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1、路基工程中，新建的地下管线施工必须依照()的原则进行。A、先地下，后地上，先浅后深 B、先地上，后地下，先深后浅 C、先地上，后地下，先浅后深 D、先地下，后地上，先深后浅 参考答案：D 参考解析：

【解析】根据《城市道路管理条例》国务院令第 198 号第 12 条规定：城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设计划，应与城市道路发展规划和建设计划相协调，坚持先地下、后地上的施工原则，与城市道路同步建设。、燃气管道回填土夯实到管顶 0、3～0、5m 以后，应在管道位置上方平敷塑料标志带，标志带的颜色是()。

A、黄色 B、蓝色 C、红色 D、绿色

参考答案：A 参考解析：

【解析】本题考点涉及燃气管道警示带敷设。(1)埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带。警示带敷设前应将敷设面压平，并平整地敷设在管道的正上方，距管顶的距离宜为 0、3～0、5m，但不得敷设于路基和路面里。(2)警示带宜采用黄色聚乙烯等不易分解的材料，并印有明显、牢固的警示语，字体不宜小于 100mm× 100mm。见《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33—2005 第 2、5 条警示带敷设。

3、关于二灰稳定土的说法，正确的是()。A、抗冻性能比石灰土低

B、粉煤灰用量越多，早期强度越高 C、收缩性大于水泥土和石灰土 D、被禁止用于高等级路面的基层 参考答案：D 参考解析：

【解析】本题考点涉及二灰稳定土的特性。二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。二灰稳定土早期强度较低，随龄期增长，并与养生温度密切相关，温度低于 4℃时强度几乎不增

长;二灰中的粉煤灰用量越多，早期强度越低，3 个月龄期的强度增长幅度也越大。二灰稳定土也具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高等级路面的基层，而只能做底基层。二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。、根据《市政公用工程注册建造师执业工程规模标准》，二级市政公用工程注册建造师不能承接（）。

A、轨道铺设工程 B、庭院工程

C、交通安全防护工程 D、机电设备安装工程 参考答案：A 参考解析：

【解析】本题考点涉及表 2K332001 注册建造师执业工程规模标准(市政公用工程)。、供热钢管对口焊接时，当壁厚≥15mm，其对口错边量应不大于()mm。

A、0、5 B、1、0 C、1、5 D、2、0 参考答案：D 参考解析：

【解析】本题涉及的考点为供热管道施工与安装要求。钢管对口时，纵向焊缝之间应相互错开 100mm 弧长以上，管道任何位置不得有十字形焊缝;焊口不得置于建筑物、构筑物等的墙壁中;对口错边量应不大于下表的规定。、垃圾填埋场泥质防水层施工技术的核心是()施工技术。A、选择原材料配合比 B、严格控制压实度

C、掺加膨润土的拌合土层 D、分层压实 参考答案：C 参考解析：

【解析】泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。理论上，土壤颗粒越细，含水量适当，密实度高，防渗性能越好。膨润土是一种以蒙脱石为主要矿物成分的黏土岩，膨润土含量越高抗渗性能越好。但膨润土是一种比较昂贵的矿物，且土壤如果过分加以筛选，会增大投资成本，因此实际做法是：选好土源，检测土壤成分，通过做不同掺量的土样，优选最佳配比;做好现场拌合工作，严格控制含水率，保证压实度;分层施工同步检验，严格执行验收

标准，不符合要求的坚决返工。施工单位应根据上述内容安排施工程序和施工要点。

7、当水池自重小于浮力时会浮起;应考虑的因地制宜措施是()。A、基坑四周设防汛墙

B、水池下及基坑内四周埋设排水盲管 C、抽干基坑内积水

D、使水池内、外无水位差 参考答案：D 参考解析：

【解析】本题考点涉及水池施工中的抗浮措施。当构筑物无抗浮设计时，雨、汛期施工过程必须采取抗浮措施。(1)雨期施工时，基坑内地下水位急剧上升，或外表水大量涌入基坑，使构筑物的自重小于浮力时，会导致构筑物浮起。施工中常采用的抗浮措施如下：1)基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑;建立防汛组织，强化防汛工作;2)构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备，一旦发生基坑内积水随即排除;3)备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。(2)当构筑物的自重小于其承受的浮力时，会导致构筑物浮起;应考虑因地制宜措施：引入地下水和地表水等外来水进入构筑物，使构筑物内、外无水位差，以减小其浮力，使构筑物结构免于破坏。

8、城市燃气管网系统中用来调节和稳定管网压力的设施为()。A、加压站 B、分流站 C、储配站 D、调压站 参考答案：D 参考解析：

【解析】本题考点涉及燃气管道的分类。详见第四版考试用书 2K315031 燃气管道的分类。、热力管网补偿器的作用是消除()，确保管网安全运行。A、过高压力 B、水锤效应 C、温度应力 D、脉动冲击 参考答案：C 参考解析：

【解析】本题涉及的考点为热力管网补偿器的作用。供热管道随着输送热媒温度的升高，管道将产生热伸长。如果这种热伸长不能得到补偿，就会使管道承受巨大的压力，甚至造成管道破裂损坏。为了避免管道由于温度变化而引起的应力破坏，保证管道在热状态下的稳定和安全，必须在管道上设置各种补偿器，以

补偿管道的热伸长及减弱或消除因热膨胀而产生的应力。

10、某一水库的原水悬浮物一般在 50～80mg/L，水质稳定，合理的给水处理工艺流程是()。

A、原水→沉淀→消毒 B、原水→接触过滤→消毒 C、原水→澄清→过滤→消毒

D、原水→混凝、沉淀→过滤→消毒 参考答案：B 参考解析：

【解析】本题考点涉及常用给水处理工艺流程及适用条件，详见下表。

11、施工精度高，适用各种土层的不开槽管道施工方法是（）。A、夯管 B、定向钻 C、浅埋暗挖 D、密闭式顶管 参考答案：C 参考解析：

【解析】本小题考点涉及不开槽法施工方法与适用条件，见下表。

从上表可以排除 A、B 选项，因为它们不适于所有土层。比较 C、D 选项的施工精度可知 C 选项符合题干的要求。

12、市政公用工程项目的施工组织设计必须经()批准。A、项目经理

B、企业技术负责人 C、项目总工 D、监理工程师 参考答案：B 参考解析：

【解析】施工组织设计必须经企业技术负责人批准，有变更时要及时办理变更审批。、大型河流的深水基础，覆盖层较薄、平坦的岩石河床宜使用()。A、土袋围堰 B、堆石土围堰 C、钢板桩围堰 D、双壁围堰 参考答案：D 参考解析：

【解析】本题考点涉及各类围堰适用范围见第四版考试用书表 2K312021。14、以土压和塑流性改良控制为主，以排土量、盾构参数控制为辅的盾构

属于()盾构。

A、手掘式 B、挤压式 C、土压式 D、泥水式 参考答案：C 参考解析：

【解析】本题涉及的考点为各类盾构掘进施工时的控制方法。

盾构机的种类繁多，按开挖面是否封闭划分有密闭式和敞开式两类;按平衡开挖面的土压与水压的原理不同，密闭式盾构机分为土压式(常用泥土压式)和泥水式两种。国内用于地铁工程的盾构主要是土压式和泥水式两种，这两种设备施工时的控制方法不同。土压式盾构，以土压和塑流性改良控制为主，辅以排土量、盾构参数控制。泥水式盾构，以泥水压和泥浆性能控制为主，辅以排土量控制。

15、水泥土搅拌法地基加固适用于()。A、障碍物较多的杂填土 B、欠固结的淤泥质土 C、可塑的黏性土 D、密实的砂类土 参考答案：C 参考解析：

【解析】水泥土搅拌法适用于加固淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土(软塑和可塑)、粉土(稍密、中密)、粉细砂(稍密、中密)、中粗砂(松散、稍密)、饱和黄土等土层。不适用于含有大孤石或障碍物较多且不易清除的杂填土、欠固结的淤泥和淤泥质土、硬塑及坚硬的黏性土、密实的砂类土，以及地下水影响成桩质量的土层。

16、生活垃圾填埋场应设在()。A、当地夏季主导风向的上风向 B、当地夏季主导风向的下风向 C、50 年一遇洪泛区之外 D、与河岸相距至少 500m 处 参考答案：B 参考解析：

【解析】本题考点涉及垃圾填埋场选址与环境保护。(1)垃圾填埋场必须远离饮用水源，尽量少占良田，利用荒地和当地地形。一般选择在远离居民区的位置，填埋场与居民区的最短距离为 500m。(2)生活垃圾填埋场应设在当地夏季主导风向的下风向。(3)生活垃圾填埋场不得建在下列地区：1)国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他需要特别保护的区域内。2)居民密集居住区。3)直接与航道相通的地区。4)地下水补给区、洪泛区、淤泥区。5)活动的坍塌地带、断裂带、地下蕴矿带、石灰坑及熔岩洞区。、燃气管道的焊工必须经过培训并考试合格，当间断焊接时间超过()，再次上岗前应重新考试和进行技术评定。

A、3 个月 B、6 个月 C、12 个月 D、18 个月 参考答案：B 参考解析：

【解析】本题考点涉及钢管焊接人员应具备的条件。参见《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33—2005 第 1、0、4 条(强制性条文)。

18、用移动模架法浇筑预应力混凝土连续梁时，分段工作缝必须设在()附近。

A、弯矩零点 B、弯矩最大点 C、剪力零点 D、扭矩零点 参考答案：A 参考解析：

【解析】本题涉及的考点为移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁的施工技术要点。支架长度必须满足施工要求。支架应利用专用设备组装，在施工时能确保质量和安全。浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近。箱梁内、外模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范

规定和设计要求。

19、现浇预应力混凝土连续梁采用悬臂浇筑施工，合龙顺序一般是()。

A、先中跨、后次跨、再边跨 B、先次跨、后边跨、再中跨 C、先边跨、后次跨、再中跨 D、先边跨、后中跨、再次跨 参考答案：C 参考解析：

【解析】本题涉及的考点为现浇预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工技术。合龙顺序为比较重要的施工技术之一。现浇预应力混凝土连续梁采用悬臂浇筑施工，合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。、下图所示挡土墙的结构形式为()。A、重力式 B、悬臂式 C、扶壁式 D、衡重式 参考答案：B 参考解析：

【解析】本题考察的是常见挡土墙的结构形式与特点。

二、多项选择题(共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0、5 分)

21、热拌沥青混合料面层质量验收的主控项目有()。A、原材料 B、压实度 C、面层厚度 D、平整度 E、弯沉值

参考答案：A,B,C,E 参考解析：

【解析】本题考点涉及热拌沥青混合料面层质量验收项目。见《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008。

22、垃圾填埋场工程中采用 HDPE 膜防渗时，要严格检验 HDPE 膜的外观质量和()，并组织产品复验和见证取样检验。

A、均匀度 B、厚度 C、密度 D、韧度 E、强度

参考答案：A,B,D,E 参考解析：

【解析】HDPE 膜的质量是垃圾填埋场工程质量的关键，应采用招标方式选择供货商，严格审核生产厂家的资质，审核产品三证(产品合格证、产品说明书、产品试验检验报告单)。特别要严格检验产品的外观质量和产品的均匀度、厚度、韧度和强度，进行产品复验和见证取样检验。确定合格后，方可进场，进场后应注意产品保护。、地下燃气管道不得穿越()。A、热电厂 B、雨水口

C、街心花园 D、汽车加油站 E、化工原料仓库 参考答案：A,D,E 参考解析：

【解析】本题考点涉及地下燃气管道不得穿越的规定。地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越，不得在堆积易燃、易爆材料和具 8

有腐蚀性液体的场地下面穿越。本题的难点是根据上述规定，在选项中找出不得穿越的地方。D、E 选项属于堆积易燃、易爆材料和可能具有腐蚀性液体的场地，热电厂则属于建筑物和大型构筑物。、下列措施中，不符合改性沥青混合料路面施工工艺要求的有()。A、拌制、施工温度通常比普通沥青混合料高 10～20℃ B、宜随拌随用，需要短时间贮存时，时间不宜超过 30h C、施工中应保持连续、均匀、不间断摊铺 D、宜采用轮胎压路机碾压

E、摊铺时应保证充分的运料车，满足摊铺的需要，使纵向接缝成为热接缝 参考答案：B,D 参考解析：

【解析】本题考点涉及改性沥青混合料路面施工工艺要求。改性沥青混合料的拌制、施工温度通常比普通沥青混合料高10～20℃，贮存时间不宜超过

24h;施工中应保持连续、均匀、不间断摊铺;改性沥青混合料路面宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，不宜采用轮胎压路机碾压;改性沥青混合料路面冷却后很坚硬，冷接缝处理很困难，因此应尽量避免出

现冷接缝。

25、水泥混凝土道路基层材料主要根据()选用。A、道路交通等级 B、地基容许承载力 C、传递荷载能力

D、基层的抗冲刷能力 E、材料供应能力 参考答案：A,D 参考解析：

【解析】本题考点涉及水泥混凝土路面的构造。水泥混凝土路面由垫层、基层及面层组成。在温度和湿度状况不良的城镇道路上，应设置垫层，以改善路面结构的使用性能。混凝土面层下设置基层的作用：防止或减轻唧泥、板底脱空和错台等病害;在垫层共同作用下，控制或减少路基不均匀冻胀或体积变形对混凝土面层的不利影响;为混凝土面层施工提供稳定而坚实的工作面，并改善接缝的传荷能力。基层的选用原则：根据交通等级和基层的抗冲刷能力来选择基层。特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土基层;重交通宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石基层;中、轻交通宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒

料或级配粒料基层。湿润和多雨地区，繁重交通路段宜采用排水基层。26、关于石方路基施工的说法，正确的有()。A、应先清理地表，再开始填筑施工 B、先填筑石料，再码砌边坡 C、宜用 12t 以下振动压路机

D、路基范围内管线四周宜回填石料 E、碾压前应经过试验段，确定施工参数 参考答案：A,E 参考解析：

【解析】石方路基施工技术要求

1、修筑填石路堤应进行地表清理，先码砌边部，然后逐层水平填筑石料，确保边坡稳定。

2、先修筑试验段，以确定松铺厚度、压实机具组合、压实遍数及沉降差等施 Z-参数。

3、填石路堤宜选用 12t 以上的振动压路机、25t 以上轮胎压路机或 2、5t 的夯锤压(夯)实。

4、路基范围内管线、构筑物四周的沟槽宜回填土料。、锚具、夹具及连接器进场验收时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格、数量，确认无误后进行()。

A、强度检验 B、外观检查 C、硬度检验

D、动载锚固性能试验 E、静载锚固性能试验 参考答案：B,C,E 参考解析：

【解析】本题涉及的考点为锚具、夹具及连接器进场验收的规定。锚具、夹具及连接器进场验收时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格、数量，确认无误后进行外观检查、硬度检验和静载锚固性能试验。验收应分批进行，批次划分时，同一种材料和同一生产工艺条件下生产的产品可列为同一批量。锚具、夹片应以不超过 1000 套为一个验收批。连接器的每个验收批不宜超过 500 套。从每批锚具中抽取 10%且不少于 10套，进行外观质量和外形尺寸检查。从每批锚具中抽取 5%且不少于 5 套进行硬度检验。对大桥、特大桥等重要工程，当质量证明书不齐全、不正确或质量有疑点时，在通过外观和硬度检验的同批中抽取 6 套锚具(夹片或连接器)，组成 3 个预应力筋锚具组装件，由国家或省级质量技术监督部门授权的专业质量检测机构进行静载锚固性能试验。对用于中小桥梁的锚具(夹片或连接器)进场验收，其静载锚固性能可由锚具生产厂提供试验报告。合格者方可使用。

28、关于管棚施工的说法，正确的是()。A、管棚可适用于软弱、砂砾地层 B、钢管人土端制作成尖靴状或楔形 C、管棚纵向应与隧道纵向平行

D、钢管打入后，应及时隔孔向钢管内及周围压注水泥浆或水泥砂浆

E、管棚末端应支架在坚硬土层上 参考答案：A,B,D 参考解析：

【解析】本题考点涉及管棚施工技术。详见第四版考试用书 2K313035。

29、利用自身的可伸缩性吸收管道热伸长的补偿器有()。A、自然补偿器 B、方形补偿器 C、波纹管补偿器 D、球形补偿器 E、套筒补偿器 参考答案：C,E 参考解析：

【解析】供热管网中常用的几种补偿器形式见下表。查袁可知本题的正确选项是 CE。

30、在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁，箱梁内、外模板在滑动就位时，模板的()误差必须在容许范围内。

A、预拱度 B、平面尺寸 C、高程 D、变形 E、挠度

参考答案：A,B,C 参考解析：

【解析】本题考点涉及在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁的技术要求。(1)支架长度必须满足施工要求。(2)支架应利用专用设备组装，在施工时能确保质量和安全。(3)浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近。(4)箱梁内、外模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。(5)混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。

三、案例分析题(共 4 大题，每题 20 分。)

31、背景资料：

某城市道路改造工程，随路施工的综合管线有 0、4MPa 的 DN500 中压燃气、DN1000 给水管并排铺设在道路下，燃气与给水管材均为钢管，实施双管合槽施工。随路施工的热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方 A 公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给 B 公司，并签了分包合同。

(1)B公司发现土层松散，有不稳定迹象，但认为这个土层的段落较短，根据已有经验，出于省事省钱的动机，不仅没有进行超前注浆加固等加固措施，反而加大了开挖的循环进尺，试图“速战速决，冲过去”，丝毫未理睬承包方A公司派驻B 方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道塌方事故，造成了 3 人死亡。

(2)事故调查组在核查 B公司施工资格和安全生产保证体系时发现，B公司根本不具备安全施工条件。

问题：

1、燃气管与给水管的水平净距以及燃气管顶与路面的距离有何要求?

2、试述燃气管道强度试验和严密性试验的压力、稳定时间及合格标准。

3、对发生的安全事故，A 公司在哪些方面有责任?

4、B 公司对事故应该怎么负责? 参考解析：

1、【参考答案】

燃气管与给水管的水平净距不应小于 0、5m，燃气管顶的最小覆土深度不得小于 0、9m。

【考点解析】本小题是道简答题，考点涉及室外燃气管道安装基本要求(参见考试用书

第四版 2K315032 的相关内容)。

2、【参考答案】

燃气管道强度试验压力为 0、6MPa，稳压1h，无漏气为合格。管道严密性试验压力为0、46MPa，持续时间不小于 24h，实际压力降不超过允许值为合格。

【考点解析】本小题是道简答题，考点涉及燃气管道功能性试验的规定(参见考试用书第四版 2K315034 的相关内容)。

3、【参考答案】

A 公司没有认真审核 B 公司施工资质，便与之签了分包合同，这是 A 公司对这起事故首先应负的安全控制失责的责任;其次，A 公司虽然采取了派人进驻 B 公司施工现场，并对B 公司的违规操作提出了劝阻意见和正确做法，但未采取坚决制止的手段，导致事故未能避免。这是 A 公司安全控制不力的又一方面应负的责任。A 公司应统计分包方伤亡事故，按

规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。

【考点解析】本小题是道分析简答题，考点涉及总包方对分包方的安全控制责任。

4、【参考答案】

B 公司不具备安全资质，又不听 A公司人员的劝阻，坚持违规操作，造成事故，完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任。

【考点解析】本小题是道分析简答题，考点涉及分包方的安全责任。32、背景资料：

某道路工程总承包单位为 A 公司，合同总工期为 180d。A 公司把雨水管工程分包给 B公司。B 公司根据分包项目工程量、施工方案及计划投入的工料机，编制了管线施工的进度计划。工程实施后，由于分包单位与总承包单位进度计划不协调，造成总工期延长为 212d。路基工程施工时，A公司项目部发现某里程处

存在一处勘察资料中没有提及的大型暗浜。对此，施工单位设计了处理方案，采用换填法进行了处理。

施工后，A 公司就所发生的事件对建设单位提出索赔要求，建设单位要求 A 公司提供索赔依据。

问题：

1、补充 B 公司编制雨水管施工进度计划的依据，并指明 A、B 两公司处理进度关系的正确做法。

2、承包商处理暗浜应按什么程序进行?

3、施工单位可索赔的内容有哪些?根据索赔内容应提供哪些索赔依据? 参考解析：

1、【参考答案】

补充：必须考虑总包单位的进度计划、分包合同中规定的工期。

说明：承包单位应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范围，总分包之间相互协调，处理好进度执行过程中的相关关系，并协助分包单位解决项目施工进度控制中的相关

问题。

【考点解析】本小题由两问组成，前一问为补充题，后一问为简答题;考点涉及分包单位与总承包单位进度计划的协调。回答前一问，需要根据施工进度计划编制依据的要求，对背景资料中提供的信息进行分析。背景资料中提供的信息：B 公司根据分包项目工程量、施工方案及计划投入的工料机，编制了管线施工的进度计划。从上述资料提供的信息可以看出，B 公司在编制管线施工的进度计划时，忽了 A 公司给它的管线施工分包合同中的工期要求，忽了 A 公司编制的施工总进度计划中规定的管线施工的开竣工日期要求。回答后一问，只需背书即可(参见考试用书第四版 2K320052 的相应内容)。

2、【参考答案】

应由承包商报告监理，建设单位组织设计(勘察)单位、监理单位、承包商共同研究处理措施;得出结论后，由设计单位出具变更设计图，监理出具变更签证，施工单位上报新施工方案，按原审批流程获得批准后，才能处理。

【考点解析】本小题是道简答题，考点涉及工程索赔(变更)的程序(参见考试用书第四版 2K320012 条的相应内容)。

3、【参考答案】

勘察资料中没有提及的大型暗浜的处理引发的索赔应该受理。

索赔依据：(1)施工合同;(2)设计单位出具的变更设计图，监理出具的变更签证;(3)经监理认可的换填工程施工方案;(4)由换填 Z--程产生的工、料、机费用凭证;(5)换填工程检查验收报告(含隐蔽工程验收)。

【考点解析】本小题是道简答题，考点涉及工程变更的索赔(参见考试用书第四版2K320012 相关规定)回答时切忌背书，一定要紧扣背景资料提供的信息——大型暗浜换填。

33、背景资料：

某市政公司承包某路段的改建工程，全长 1、5kin，工期为当年 7 月至次年 2 月。该路段为城市次干道，道路结构层：20Cm 石灰土底基层，30Cm 二灰碎石基层，6Cm 粗、3Cm 细沥青混凝土面层;两侧为彩色人行道石板。项目部进场后，项目技术负责人即编制了实施性的施工组织设计，其中规定由项目部安全员定期组织综合安全检查。该施工组织设计经企业技术负责人审批同意后，即开始工程项目的实施。

在实施过程中，项目部将填方工程分包给某工程队，当土方路基第一层填筑、碾压后，项目部现场取样、测试，求得该层土实测干密度，工程队随即进行上层填土工作。监理工程师发现后，立即向该工程队发出口头指示，责令暂停施工。整改完毕符合验收程序后，又继续施工。

在一次安全检查中，监理发现一名道路工在电箱中接线，经查证，属违反安全操作规程。按工程进展，沥青混凝土面层施工正值冬期，监理工程师要求项目部提供沥青混凝土面层施工措施。

问题：

1、监理工程师发出暂停施工指令的原因是什么?其指令方式应如何改进?

2、沥青混凝土冬期施工应采取什么措施?

3、道路工错在何处?

4、项目部关于安全检查的规定是否正确?请说明理由。参考解析：

1、【参考答案】

原因是监理工程师没有参加土路基第一层压实度的检测。停工旨令应以书面形式发给项目部。

【考点解析】本小题是分析题，应结合背景资料和考试用书的相关论述回答。本题考点涉及隐蔽工程验收、土路基压实度检查以及监理工作的规定。隐蔽工程在隐蔽前，应由施工单位通知监理工程师和相关单位进行隐蔽验收，确认合格后，形成隐蔽验收文件。背景资料中反映当土方路基第一层填筑、碾压后，项目部现场取样、测试，求得该层土实测干密度，工程队随即进行上层填土工作。在这里土方路基第一层即是隐蔽工程，项目部应通知监理工程师到现场进行平行取样和测试，求得该层土的实测干密度，将其与项目部测得的该层土的实测干密度以及有资质的独立第三方测得的该层土的最大干密度进行比较，以确认第一层土的压实度合格与否。工程队只有在收到经监理工程师签字盖章的隐蔽工程验收合格文件后，才能进行上层填土工作。

监理工程师指令方式的改进之处为监理工程师在向工程队发出口头指示，责令暂停施工后，应立即书面通知项目部，提出具体处理意见。

2、【参考答案】

在当天气温大于 5℃的时段内施工;适当提高沥青混合料的出厂温度，但不可超过 175℃;运输中覆盖保温，到达施工现场时，料温应高于摊铺和碾压的最

低温度要求;下承层表面保持干燥、清洁、无冰、雪、霜等;施工采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。

【考点解析】本小题为简答题，应根据考试用书 2K320074 的相关论述简要作答。参见单项选择题 17 题的解析。

3、【参考答案】

道路工不能在电箱中接线，应由电工操作。

【考点解析】本小题是分析题，应结合背景资料和考试用书 2K320044 的相关论述回答。

本题考点涉及特殊工种持证上岗的规定。电工、电焊工、架子工、司炉工、爆破工、机操工、起重工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人，除一般安全教育外，还要经过专业安全技能培训，经考试合格持证后，方可独立操作。

4、【参考答案】

施工组织设计中规定由项目部安全员定期组织综合安全检查不对，施工项目的综合安全检查应由项目经理组织，定期进行。

【考点解析】本小题是分析题，应结合背景资料和考试用书 2K320122 的内容进行回答。本题考点涉及施工现场安全检查的方法。安全检查分为综合安全检查、专项安全检查、季节性安全检查、特定条件下的安全检查及安全巡查等。综合安全检查可每月组织一次，由项目经理(或项目副经理、项目技术负责人)带领，组织项目部各职能部门(或岗位)负责人参加，对项目现场当时施工的资源配置、人员活动、实物状态、环境条件、管理行为等进行全方位的安全检查。季节性安全检查是随特定季节开展的专项安全检查。诸如：夏秋季的防暑降温、防食物中毒、防台防汛;冬季的防冻保暖、防跌滑等安全检查，可由项目部专职安全、劳动保护岗位人员组织相关分包队伍、班组人员实施。

34、背景资料：

某施工单位中标承建过街地下通道工程，周边地下管线较复杂，设计采用明挖顺作法施工。通道基坑总长 80m，宽 12m，开挖深度 8、5m。基坑围护结构采用 SMW 工法桩，基坑沿深度方向设有 2 道支撑，其中第一道支撑为钢筋混凝土支撑，第二道支撑为φ609×16mm钢管支撑(见图 4)。基坑场地地层自上而下依次为：

2、0m 厚素填土、6m 厚黏质粉土、8m 厚砂质粉土。地下水位埋深约 1、5m。在基坑内布置了 5 口管井降水。

项目部选用坑内小挖机与坑外长臂挖机相结合的土方开挖方案。在挖土过程中发现围护结构有两处出现渗漏现象，渗漏水为清水，项目部立即采取堵漏措施予以处理，堵漏处理造成直接经济损失 20 万元，工期拖延 10d，项目部为此向业主提出索赔。

问题：

1、给出图 4 中 A、B 构(部)件的名称，并分别简述其功用。

2、根据两类支撑的特点分析围护结构设置不同类型支撑的理由。

3、本项目基坑内管井属于什么类型?起什么作用?

4、给出项目部堵漏措施的具体步骤。

5、项目部提出的索赔是否成立?说明理由。

6、列出基坑围护结构施工的大型工程机械设备。参考解析：

1、【参考答案】 A 工字钢;B 围檩。

1)工字钢的功用：作为 SMW 工法桩加筋用，它与水泥土搅拌墙结合，形成一种复合劲

性围护结构，可以极大地提高水泥土搅拌墙的强度，增加 SMW 桩的抗弯和抗压强度;且工字钢可以拔出重新利用，有利于节省钢材、节约成本。

2)围檩的功用：与围护桩(墙)、支撑一起构成支撑结构体系，承受围护墙所传递的土压力和水压力，传递给钢支撑。

【考点解析】本小题是道简答题，涉及的考点是深基坑支护结构与变形控制。回答这类问题，需要有识图能力，和亲眼见过用 SMW 工法桩做围护结构的深基坑施工过程。考生平时应注意加强这方面的实践。

2、【参考答案】

1)钢筋混凝土支撑的特点是：混凝土结硬后刚度大，变形小，强度的安全可靠性强，施工方便，但支撑浇制和养护时间长，围护结构处于无支撑的暴露状态 的时间长、软土中被动区土体位移大，如对控制变形有较高要求时，需对被动区软土加固。施工工期长，拆除困难，爆破拆除对周围环境有影响。随着基坑开挖深度增大，基坑上部周围土体的主动土压力越来越大，采用钢筋混凝土支撑作深基坑的第一道支撑，与 SMW 工法桩连接，可以有效抵抗基坑上部土体的主动土压力，正好利用了其“刚度大，变形小，强度的安全可靠性强，施工方便”的优点，避开了其“施工时间长，围护结构处于无支撑的暴露状态的时间长，软土中被动区土体位移大”的缺点。

2)钢管支撑的特点是，安装、拆除方便，可周转使用，支撑中可加预应力，可调整轴力而有效控制围护墙变形;施工工艺要求较高，如节点和支撑结构处理不当，或施工支撑不及时不准确，会造成失稳。由于基坑开挖后，基坑中下部周围土体的主动土压力相对较小，但要求支撑及时，所以采用钢管支撑可以较快地构筑围护支撑结构，较好地保持基坑稳定，保证施工安全。

【考点解析】本小题是道简答题，涉及的考点是深基坑两类内支撑体系的形式和特点。深基坑开挖是从施工第一道支撑开始的。这时只要按图纸要求将钢筋混凝土支撑的大样放在已整平的地面上，然后挖出浇筑钢筋混凝土支撑所需的立模空间，立模、绑扎钢筋、浇筑混凝土、养护到设计强度后，就可以开挖深基坑了。当挖到第二道支撑的设计标高时，就应施工第二道支撑。这时，从第一道支撑到第二支撑之间已经没有土了，作用在围护结构上的主动土压力失去了平衡力，急需用内支撑来平衡，所以应快速施工内支撑。这时如果还是采用现浇钢筋混凝土支撑，由于其施工时间长，围护结构处于无支撑的暴露状态的时间长，软土中被动区土体位移大，有极大的可能在现浇钢筋混凝土支撑施工期间，发生基坑坍塌事故。这时就应该用钢管支撑体系，它的施工时间只有现浇钢筋混凝土支撑施工时间的几十分之一。

3、【参考答案】

本项目的管井属于疏干井，其作用是疏干潜水，便于基坑开挖;同时有利于保护周边的地下管线。

【考点解析】本小题是道分析判断题，涉及的考点是工程降水方法。回答本题需要依据考试用书中的相关论述，结合背景资料中给出的地质和水文信息，加以分析判断后做出简明扼要的回答。背景资料中给出的信息是：基坑场地地层自上而下依次为：

2、Om 厚素填土、6m 厚黏质粉土、8m 厚砂质粉土。地下水位埋深约 1、5m。基坑开挖深度 8、5m。基坑围护结构采用 SMW 工法桩。在基坑内布置了 5 口管井降水。这些信息告诉我们，本基坑的水属于潜水(背景资料中没有提到承压水)，降水深度至少

9m;SMW

工法桩的水泥土搅拌墙就是隔水帷幕，穿过了 8m 厚砂质粉土层，隔断了基坑内外地下水的水力联系;管井布置在基坑内，埋深必定大于 9m，降水时，基坑外地下水不受影响，因此避免了基坑外的土因水的流失而发生的变形，保护了周边的地下管线。

4、【参考答案】

堵漏措施的具体步骤为：

1)渗水较小时，在漏水处用排水管引流，用双快水泥封堵，待封堵见效后，关闭排水管道。

2)如果渗流过大，就在漏水处回填土并在基坑外注浆封堵水流。堵漏完成后，再清除回填土。

【考点解析】本小题是道简答题，涉及的考点是防止基坑坍塌、掩埋的安全措施。在回答问题前，先要看清题意和背景资料中给定条件。背景资料中给出的信息是：在挖土过程中发现围护结构有两处出现渗漏现象，渗漏水为清水，项目部立即采取堵漏措施予以处理。这里“渗漏水为清水”是给定的条件，没有这一条，就不能采取参考答案中的堵漏措施。围护结构渗漏是基坑施工中常见的多发事故。在富水的砂土或粉土地层中进行基坑开挖时，如果围护结构或止水帷幕存在缺陷，渗漏就会发生。如果渗漏水主要为清水，一般及时封堵不会造成太大的环境问题;而如果渗漏造成大量水土流失则会造成围护结构背后土体过大沉降，严重的会导致围护结构背后土体失去抗力造成基坑倾覆。围护结构缺陷造成的渗漏一般采用下面方法处理：在缺陷处插入引流管引流，然后采用双快水泥封堵缺陷处，等封堵水泥形成一定强度后再关闭导流管。如果渗漏较为严重直接封堵困难时，则应首先在坑内回填土封堵水流，然后在坑外打孔灌注聚氨酯或双液浆等封堵渗漏处，封堵后再继续向下开挖基坑，具体见图

1、图 2

5、【参考答案】

索赔不能成立，因为基坑漏水是由于围护结构施工缺陷造成的，属于施工单位的原因，所以不能索赔

【考点解析】本小题是道分析判断题，涉及的考点是施工合同索赔。工程索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当承担的风险而遭受损失时，向另一方提出索赔要求的行为。判断能不能索赔，从上述索赔的定义出发即可判定。注意不要养成习惯性思维，索赔一定是施工方向业主索赔，上述索赔的定义中没

有这个含义。

6、【参考答案】

三轴水泥土搅拌机、起重机、震动式打拔桩机等。