外架安装劳务承包合同（精选7篇）
1.外架安装劳务承包合同 篇一
重 庆 合 川 区 职 教 中 心 还 房 工 程
防 护 架 劳 务 承 包 合 同
重庆易成建设工程有限公司职教中还房工程项目部（以下简称甲方）（以下简称乙方）
鉴于甲方承包了合川区职教中心还房工程项目的建设、根据该工程
设计（图说）文件要求及施工单项工程需要，甲方将该工程的外架防护工程，临边防护工程委托乙方组织相关人员施工，经双方多次协商并本着平等、公开、互利、互盈的原则及现行国家合同法和国家建设部关于施工质量、安全的施工及验收规范标准和重庆市有关政策、法律、法规规定精神就有关劳务承包施工中的相关事宜达成共识、特签订以下合同条款，共同遵守执行。
一、工程内容：
1、甲方作为防护架使用方，负责按乙方防护架要求的规格数量提供搭设
防护架所需的钢管、扣件、踢脚板、竹条板、竹胶板、平网、密目安全网、镀锌铁丝、地锚环等周转材料以及地锚环的制作，在使用过程中遵守防护架的使用规定。
2、程名称：合川区职教中心还房一期工程
3、工程地点：合川区北环路
4、防护架服务范围：落地式满樘脚手架工程
5、防护架服务建筑总面积：约为13000.00平方米
6、合同单价：室内临边防护和楼梯间临边防护工程，外立面防护架搭设
工程、外架硬防护和软防护工程按建筑面积6.5元/平方米（只包括搭设不包括拆除）；大棚防护（15.00元/平方米）
7、进场时间：月
8、天（进场之日起计算工期）：每增延一天，乙方按300
元/栋/天向甲方收取材料租赁费。
9、付款方式：本工程按两次进行支付工程款，待工程完成总工程量的50%后，支付50%工程量的80%工程进度款，剩余50%工程量，待工程主体完工后，两个月内再支付剩余工程款。
10、甲方义务：
1）遵守乙方制定的防护架使用规定，不得将防护架作为其它施工脚手架使用
3）及时按乙方要求的规格的数量提供搭设防护架所需的钢管、扣件、竹条板、竹胶板、平网、密目安全网、踢脚板、镀锌铁丝、地锚环等，负责地锚环的制作，及时派人清除防护架上的建筑垃圾。
4）为乙方无偿提供塔吊垂直运输服务（包括安装、拆除防护架），按进度要求配合乙方。
13、乙方义务：
1）负责提供“安捷”建筑主体施工专用防护架的《操作规程及使用说明书》；负责编制施工方案，精心组织施工队伍，遵守现场各项规章管理制度，做到安全生产，文明施工。
2）乙方负责防护架的现场安装、提升、拆除，并负责搭设完毕后的日常维护工作；
3）如因乙方提供的设备出现自身问题而引发的安全事故，由乙方承担全部
法律责任和经济责任。
14、乙方提供的施工方案、操作规程及使用说明书、周材计划、管理制度等技术文件均以书面的形式交与甲方，作为对本合同的补充。
15、其他未尽事宜，由双方协商解决，若协商未果，双方均有权向合同签约地的人民法院起诉。
16、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字和盖章后生效，结清款后失效。
甲方代表：乙方代表：
日期：日期：
2.安装工程劳务承包工程合同 篇二
发包方:（以下简称甲方）分包方: 劳务队（以下简称乙方）
经甲方乙方充分协商,双方就 安装工程劳务承包事宜达成一致意见,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规和本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本承包工程施工合同,以资双方共同遵守。
1.工程概况：
1.1承包工程名称:（一期）安装工程（水电工程）。1.2工程地点： 2.承包合同文件：
2.1乙方在收到包括工程图纸、技术规范、工程量清单及设计修改通知等任何性质的文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊,应立即通知甲方,以便甲方能在相关合同或其中的任何部分付诸实施前依总包合同进行相应的更正、报批或确认,一旦相关合同中的任何部分付诸实施,乙方将被认为已对其正确性和完整性进行了确认,由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。
2.2乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其他构成承包合同的任何性质的或与承包合同有关的资料和信息。
3.承包工程范围,技术要求,结算方式, 承包合同价款及付款方式： 3.1承包工程范围: 范围包括：
1、施工图范围内：包括除通风空调及弱电工程以外的给排水工程、采暖工程、电气（动力、照明、弱电）工程、消火栓工程、自动喷淋工程等工程。
2、施工现场临水临电值班、维修。
3、生活区、施工区临水、临电安装、维修工程。
但不限于以下内容：
A、有关本承包工程图纸及工程量清单中所列内容及承包合同文件中规定的乙方的责任,义务均为本合同承包工程范围。
B、甲方驻工地代表以书面指令形式要求乙方完成的零星工程。C、本工程规范及图纸所述工程包括:与系统有关的所有预留、打洞、剔槽、修复、制作、安装、验收、测试、调校、试运转等工作所需的一切劳务及机械设备、工具（包括附属于机械设备,工具的易耗品,如砂轮片、锯片、钻花、钻头等等）及其它辅材。
D、辅材承包范围：除甲供的主要材料、设备外的所有辅材。3.2技术要求: 严格按施工图,国家现行的设计,施工安装标准及技术规范实施。
3.3结算方式：
3.3.1按本工程建筑面积（M2）确定承包单价为 元/平方米。
3.3.2 综合平米单价包括为完成分部分项工程所需的人工费、现场经费、住宿、差旅费、管理费、利润、劳保用品、意外伤害保险、自有职工的养老、住房、医疗保险、失业保险的个人部分等所有除甲方承担费用之外的所有费用。
3.3.4施工用所须的机械设备（含施工用所须的一切工具）费都包含在平米包干合同价款中，无论以后的施工图及政策性调整如何，均不作调整。
3.3.5由于乙方自身原因造成的返工及因此而增加的人工、材料、机械由乙方负责。并原价赔偿甲方的材料费用。
3.3.6由于建设方设计图纸变更、甲方作业指示等原因而增加的工作量,应在项目部制定的标准签证单上明确说明原因、部位、增加的数量和时间等,并根据现场签证的流程,由相关人员签字确认,且不违反本合同的其他规定,方能纳入结算,结算方式按合同规定执行。如该单项签证人工费在1000元范围内，一切均不予调整。
3.4以下工程由乙方负责,相关的费用包括在承包合同平米单价金额内,不另计取费用：
A、安装所需所有预留、开孔、洞、槽等及其修复；
B、系统所有管道、线、槽、设备、色标标志工作,裸露金属部分接地等以满足验收要求。
C、提供一切用于执行工作时所需的工作仪器等。
D、配合总体规划而组织的现场文明施工所发生的费用（材料和设备的整理，工作服统一，必要时的临时停工等）
3.5窝工：
因甲方原因造成乙方停窝工,乙方有责任尽可能减少窝工人员。甲方按下列原则补偿乙方停窝工连续十天以内的不计补偿,停窝工连续十天以上的超过天数的每人每天10元补偿，（注：停窝工补偿在工程竣工前不做考虑。）乙方必须将窝工人员经甲方负责人逐天检核且经甲方项目经理签字确认。
如甲方能从建设单位得到工期补偿,甲方可给予乙方相应的工期顺延,如甲方无法得到工期补偿,乙方也无权要求此类的工期补偿。
3.6 付款方式:
1、按节点结算所完成工程量的60%付款；
2、工程全部验收合格后，三个月内付至扣除保修金后劳务结算款的95%；，待工程保修期满一个月后甲方将剩余款项一次性支付给乙方。
4.甲方责任：
4.1甲方对业主负责,对工程的质量、技术、进度、环境、职业健康、安全、文明施工及成本进行全面控制。甲方对工程的实施进度进行统一管理，并负责与业主,设计方及监理等外界各方面的联络及总体协调工作。
4.2甲方牵头对现场进行统一规划、布置、提供施工临时用水、用电,为乙方提供基轴线及高程控制点。
4.3 甲方随时检查工程进度、质量、环境、职业健康、安全及文明施工,对工程施工进行全过程控制;组织生产例会,协调安排整个工程生产；组织对工程的施工验收和本工程技术资料的收集、汇总;组织安排工程移交的维修保修工作。在乙方进场一周内,对乙方进行书面的环境及职业健康、安全教育、技术及现场文明施工教育、成品保护教育。
4.4 甲方按承包合同规定审核工程量、支付工程进度款,以及洽商签证、办理结算。
4.5甲方向乙方提供壹套施工图纸(乙方要求额外图纸时,需向甲方提出申请,由甲方安排复印,费用由乙方承担)。
4.6 甲方按进度要求提供合同文件规定的工程物料。
4.7 甲方的现场代表为 ,现场代表负责日常施工的管理协商;负责经济类一切事务。现场签认用工、洽商变更均需符合承包合同和公司的有关规定,否则甲方仍有权不予认可。甲方人事如有变动,应及时通知乙方。
5.乙方责任：
5.1乙方必须遵守国家及当地政府的法律、法规、条例及其发布的一切与工程施工有关的通知等,乙方必须遵守业主、监理、甲方有关工程的各项管理规章制度。乙方应向甲方申请查阅规章制度,对甲方及相关方的各种规章制度应充分理解,不得以不了解相关的规章制度为由拒绝执行有关指令。若乙方违反业主、监理及甲方的规章制度,甲方将根据有关条款对乙方进行处罚。
5.2甲方提供的工程材料、设备，从移交之日起由乙方负责保护、保管、维修、保养、并由甲方协调使用。乙方应周全考虑由于承包工程的具体情况，甲方的任何上述物品一旦不能满足工程的实际需要，而采取措施的费用和开支,并应按照甲方的要求实施。甲方提供的物料由乙方负责工地现场的卸车及搬运。有多家劳务队施工时,甲方提供给谁的物料由谁负责工地现场的卸车及搬运。
5.3乙方应按照承包合同的各项规定 ,履行并完成在工程图纸中显示出的和承包合同中说明的工作内容,并使用其中已作规定的物料、质量、工艺标准等。
5.4 乙方应保障甲方在承包合同规定的承包工程的实施、完成以及修补等任何过程中，免于承受与下述事项有关的任何损失、责任、费用、索赔和诉讼。
A、任何人员的伤亡； B、任何财产的丢失或损失。C、乙方使用劳务所涉及的诉讼。
5.5乙方应按照现场总平面及管理的要求,统筹考虑物料的堆放和码放,及时清除现场的障碍和垃圾,随时保持现场通道的畅通。乙方应在每天作业中进行现场的清扫及整理,并将施工垃圾堆放在甲方指定的地点,否则甲方将委托他人清理,所花费用加倍从乙方的工程结算款中扣除。
5.6工程的照管：乙方在施工中必须注意保护自己的、业主的、总承包商的、甲方的和其他分包商的半成品、成品,工程物料等，承担其损害责任和义务。
5.7工程技术资料及经济资料：
乙方须协助甲方整理工程技术资料及经济资料。在承包工程实施过程中,如果乙方遇到了任何不利的外界障碍、外部条件或其他情况，由此按总包合同可能进行索赔时,乙方应尽最大可能,向甲方提供所需资料和协助，使甲方能够就总包合同的利益进行索赔。如乙方没有按甲方要求提供帮助和资料，甲方有权拒绝此项索赔对乙方的任何补偿。乙方须提醒并协助甲方编制材料供应采购计划。乙方所需材料计划须提前七天报给甲方。
5.8工程保修：保修期内如须保修，则乙方须无条件派人到现场进行保修服务。如因乙方施工质量出现的问题，乙方负责修理并承担费用，如非乙方施工质量出现的问题，则费用由甲方承担。
5.9治安管理：乙方在履行合同期间不得发生危害国家安全、重大治安事件、刑事治安事件，建立治保、民调小组，杜绝发生停工、停产及围攻办公机构的情况；
不得发生参加邪教组织的情况；务工人员需具备“上岗证”上岗；“两劳”回归人员须报甲方保卫部门备案。
5.10乙方必须无条件执行甲方同业主所签的总承包合同。5.11乙方必须及时支付民工工资，不得因民工工资事件影响甲方的工作和信誉。乙方必须提供劳务人员签领的工资单给甲方备案。
6.工期进度 ：
6.1总工期为 天，工程竣工时间为2008年 月 日前。6.2施工进度：
如果甲方认为由乙方承担的工程或其中任何区段的施工进度太慢，不能满足总包合同工程进度的要求，甲方有权调整进度计划，并要求乙方采取必要的赶工措施。乙方应在甲方同意之下，采取必要的措施，加快工程进度，以符合竣工程进度要求。乙方无权取得因采取此类措施所产生的额外费用。因乙方自身原因工期不能满足要求，经甲方多次书面催促仍不能满足甲方要求的，甲方有权将乙方承包范围内的任何子项剥出，另行承包给其他劳务队，直至终止本合同，甲方不向乙方支付任何补偿。中途退场按实际已完成工程量的70％结算付款。
6.3竣工移交日期：工程基本完工并通过本合同规定的全部竣工检验，且甲方获得业主就此颁发的竣工移交证书，以二者较迟的日期为准。
7.工程质量：
7.1本合同工程质量达到设计图纸及技术规范的要求和国家施工验收规范标准。甲方对本承包工程有质量要求为结构长城杯优质工程。如果图纸、业主、监理的要求与技术规范、国家施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方，乙方应按照质量标准中要求较高者进行施工。由此引起的费用乙方应在其技术标和报价中作合理的考虑。
7.2本承包合同质量双方约定为：100％合格，确保北京市优质工程。
7.3本承包工程应严格实行“三检制”。承包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时，上道工序要为下道工序创造良好的施工条件，注意现场的文明施工及成品的保护，下道工序要注意保护上道工序的产品。在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验收之前的保护是乙方的责任，任何交叉作业中因管理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。
7.4质量整改通知单：
对于乙方施工质量不符合承包文件或甲方的要求，甲方可根据有关条款对乙方进行罚款，并向乙方发出“质量整改通知单”，乙方按照“质量整改通知单”的要求认真、及时整改，若逾期不予整改或修改不彻底，甲方根据情况给予500－2000元的罚款，甲方有权将不符合要求的施工队或操作者清理出现场，且甲方有权另行雇佣他人代替乙方进行整改，乙方应承担因此发生的所有费用及工期延误的责任。
8.环境、职业健康、安全及文明施工
8.1现场文明施工及企业形象宣传（CI工作）：
A、乙方应按照国家、当地政府颁布的有关环境、职业健康安全、文明施工及有关施工扰民、噪音控制等的规定，建立健全各种岗位责任制，严格现场管理，如技术工种需持证上岗、工人上岗前应进行施工环境、职业健康、安全施工、文明施工教育等，并采取必要的措施，保证施工安全和现场文明，同时满足交通、环保、环卫、公安等政府相关部门的规定和要求，并承担因违反上述规定而招致的一切责任和费用。
B、乙方在施工过程中必须满足甲方有关企业形象宣传的规定和要求，完成甲方关于企业形象宣传要求的有关的工作；自备符合甲方CI工作及职业健康安全要求的安全帽、安全带、绝缘手套等，所有防护用品应符合甲方的要求。
C、在工程施工期间，乙方应保持现场清洁，每日进行现场清理工作，及时清除障碍物，存放并处置好乙方的设备和多余的物料，避免有毒气体的产生。乙方应按照甲方的指示和协调，从现场清运走垃圾及废料（不论此类废料或垃圾是否为其他分包方或业主产生），或不再需要的（提供给乙方或乙方提供的）临时工程。
D、分包工程竣工之前，乙方应将甲方允许撤离现场的，乙方提供的设备、设施、临时工程在规定的时间内清除并运出现场。清理现场多余的物料、垃圾（不论此种物品是否为其他分包方的工作所产生），保持现场和工程清洁整齐，并达到甲方满意状态。
8.2事故处理：
乙方在工作时，如因违反国家的有关规定和承包合同的有关条款，以及违反甲方依据工程具体情况制定的环境及职业健康安全规章制度、环境及职健康安全交底等而导致的任何作业事故，乙方应对此承担全部责任和费用。一旦发生事故，乙方应立即采取一切合理的必要措施保护现场，防止损失的扩大，并立即向甲方报告事故详情，乙方应根据甲方的指令，履行国家和当地政府规定的有关事故处理程序。
8.3 劳务、雇员安排：
乙方应自行妥善安排所有雇员及劳务人员，包括他们的住宿（场地由甲方统一安排）、膳食（场所由甲方统一安排）、医疗、卫生、环境、职业健康、安全、报酬、保险、交通和各种证件的办理，以及工程物料的保管堆放，并负责进行现场职业健康安全及业主、总承包商、甲方制定的各种规章制度的入场教育，特别是应按照当地政府的有关外来人员管理的规定办理有关的诸如暂住证、作业证、市场进入许可证等一切所需证件。
8.4特殊工种上岗证：
乙方的电工、电焊工、气焊工、水暖工、架子工、调试工、钳工、铆工、机操工、等按照建设部和当地政府相关文件规定应持证上岗人员，必须具有符合要求的当地政府颁发的或认可的“特殊工种操作证”，并在相应操作人员进场前，将原件及复印件报送甲方审核。各类持证上岗人员数量和素质须达到甲方的要求，乙方应对未经甲方同意的特殊工种操作人员的雇佣所引起的任何不利后果承担全部责任。
9.乙方保证体系： 9.1乙方代表及组织机构：
乙方组织的现场代表（即现场负责人）、现场组织机构设置及其主要人员的名单、职称证书及工作简历等详细情况提交甲方代表并取得同意。甲方向乙方现场代表发布的任何指令，均被视为已经发给乙方。由于工程施工和进度计划安排的需要，在遵守国家法律、法规的前提下，在任何节假日期间（尤指秋收农忙季节）工作的劳动力组织应保证满足施工和进度的需要。
9.2乙方的制度：
乙方须制定一套切实可行的质量、进度、环境、职业健康、安全及文明施工的管理措施、认真组织好现场的文明施工，并随时接受甲方现场管理人员的检查和监督。
9.3乙方例会：甲方与乙方及其他分包商建立联合生产例会制度，原则上每周 召开生产例会，乙方现场代表必须参加例会。
9.4乙方现场代表为，乙方现场代表经常驻工地每月必须在施工现场的时间不得少于28天，有事必须经甲方项目经理批准同意方可离开工地，否则按200元/天进行罚款，并从当月的进度款中扣除。
10.工程物料、机械、工艺和检查验收： 10.1偷工减料的行为的处罚：
对于乙方偷工减料，不按正常标准工序施工的工作，一经发现，将处以每次500－1000元的罚款。对于罚款累计超过3次的班组，甲方勒令其退出现场。
10.2机械和设备：
乙方进场时需向甲方提供一份施工机械清单，若没有预先征得甲方的书面批准，机械设备不可移离施工现场。
10.3隐蔽工程检查及中间验收：
A、未经甲方的批准，工程中任何部分不得隐蔽或使之无法察看。甲方应及时组织此类工程的检查，并提请监理、业主验收，不得无故拖延。
B、任何一道工序完工，进行下道工序的施工前，乙方应申请检查验收。
C、甲方有权拒付未经检验批准的工作，或乙方不能出示甲方代表签发的批准文件工作的工程款，而乙方也无权申请取得此项工作的工程款。11.甲方的指令：
乙方仅能从甲方处接受指令，而不应执行从业主、总承包商或监理处直接收到的有关承包工程或总包工程的未经甲方确认的任何指令。乙方一旦收到业主、总承包商或监理直接向其发出的指示，应立即将此类指示通知甲方，在甲方提出有关处理意见后，决定是否执行。甲方有权随时向乙方发出有关承包工程方面的指令。对乙方执行任何非甲方发出的指令所产生的后果，甲方不承担任何直接责任以及连带责任。对甲方造成损失的，甲方有权从乙方应得的工程款项中予以扣除。
12.工程保修：
A 工程保修期二年（从竣工验收之日起），乙方必须配备至少二人以上的技术工人负责维修，费用包含在报价中。
B 工程保修金为施工队结算总造价的5%。13.不可抗力：
承包合同生效后如因不可抗力阻止承包合同的执行，则甲方和乙方不应被认为违约或毁约，如果乙方认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其正常履行义务，则此事件发生时应立即通知甲方，并立即采取必要的措施，防止损失的进一步扩大。
14.争议的处理：
双方发生争议时，可以通过协商、协调或仲裁解决纠纷，协商或协调不成的，约定向北京市仲裁委员会申请仲裁。
15.承包合同的生效、终止、部分失效或转让： 15.1承包合同的转让或再分包：乙方不得与本承包合同双方以外的任何第三者转让本承包合同，也不得进行再分包。乙方应对自己及其代理人、雇员和工人的行为违约或疏忽造成工程受损完全负责。
15.2承包合同的解除：
A、乙方如出现以下违约行为，甲方可发出书面指令要求其立即纠正并承担违约所造成的损失：不能正常地进行工程的施工；在竣工之前，没有合理的原因，完全搁置工程的施工；拒绝执行甲方要求其修补缺陷、更换不适用的物料的书面通知，违反承包合同条件的规定；如乙方在接到甲方发出的书面指令14天后仍然继续这种违约，或在其后的任何时间又发生同样的违约行为，甲方可在违约行为继续或重犯的任何时间，以书面形式通知乙方解除本承包合同。
B、无论何种原因导致甲方与业主之间的工程施工合同解除时，甲方与乙方之间的承包合同同时无条件解除。
C、如果乙方发生破产、解散、关闭、转产、停产等已经不能实际履行承包合同义务的情形，甲方在书面通知乙方后，立即终止和乙方的合同。
D、因不可抗力发生导致全部承包合同的履行或不可能时，甲方、乙方均有权依法解除合同。
15.3承包合同自承包合同协议书的生效之日生效，在承包合同规定的责任、权利和义务履行完毕后终止。
15.4因国家或当地政府的法律、法规、政策的变化或不可抗力导致承包合同某些部分继续履行成为不可能时，承包合同其他部分仍保持其有效性。
16.签署及盖章。（合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份）
甲方：（盖章）
乙方： 劳务承包队
甲 方 代 表（签字）： 劳务队长（签字）：
3.消防安装工程劳务承包合同书范本 篇三
地 址： 法定代表人：
依照中华人民共和国《合同法》等有关法律法规的规定，就本合同工程施工等事宜，经双方友好协商达成一致，签订本合同，双方共同遵守执行。
第一条：工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
具体内容见后附详细清单。
工程造价：(大写) (小写) ￥
承包工作范围：
第二条：工程期限
1、本工程合同总工期(日历天数)为 天。工期自合同签定之日起计算。
2、如遇下列情况，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
(1)工程项目发生重大变更、图纸发生变更而增加工程量影响进度的。
(2)在施工中每周因停水、停电累计达8小时以上的。
(3)因遇不可抗力而影响工程进度的。
(4)因甲方协调配合不利而影响工程进度的。
(5)其它影响乙方施工进度因素存在的。
第三条：工程付款 1、自合同签订之日起甲方向乙方支付工程款的即
2、设备、材料到达施工现场后，甲方向乙方支付工程款的，即
3、工程施工完毕，验收合格，甲方向乙方支付工程款的，即 元;
第四条：双方责任
甲方责任：(1)满足施工基本条件;
(2)提供施工仓库用房;
(3)负责谐调和其它工程商的交叉施工;
(4)按合同约定支付工程款。
乙方责任：(1)严格按照甲方认可的施工图纸施工，保证施工安全和施工质量;
(2)做好施工管理，保持现场清洁，道路通畅，器材堆放整齐;
4.外架工程承包合同 篇四
根据中华人民共和国《经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关标准、政策、法律、法规，为明确双方在本工程的施工过程中的权利、义务和责任，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用，互利共赢的原则。经双方协商一致达成如下协议条款，供双方在施工过程中信守执行。
一、工程概况
l234、建筑丽积：
二、承包范围
1、乙方承包仕第住宅小区工程的外脚手架工程，根据建设方提供的施工图纸、设计变更等的所有脚手架的搭设。
2、包含屋顶的所有架构、架空层的内外脚手架满搭。层高超过4米内脚手架满搭、阳台及西飘板外挑进出部分高度超过3米以上需搭设三排架。乙方无偿提供甲方装模顶托上垫方料所需的钢管。
3、包括本工程施工过程所需的所有进料、转料平台，四口防护栏杆五临边防栏杆及机械设备操作台，钢筋制作场工棚和模板制作场防砸棚和所有防护棚，安全通道、塔吊及施工电梯各道过道的搭设等。
4、包括按标准、规范所要求的悬挑架及边墙点的预埋件、连接件、悬挑的工字钢、及其配套的加固卸荷材料、钢丝绳，扣件密目安全网等材料。(钢筋预埋件由甲方无偿提供)
5、乙方包含所有搭设、拆除材料水平运输、垂直运输的所采用人工搬运。塔吊根据实际情况，甲方不保证塔吊能覆盖整栋楼，因此，如塔吊局部长度不够，乙方必须采用人工搬运。
6、乙方搭设的剪刀撑刷红、白相间油漆，每三层设一道“斑马线”，安全网必须全部采用密目全新安全网。
7、外架材料的检测费由乙方负责。
8、无偿提供钢管、扣件给甲方装模时柱、剪力墙、电梯间加固使用，每栋楼提供一层材料，重复使用至主体竣工，其余无偿提供每栋楼基础装模所需的钢管扣件材料。
三、脚手架搭设形式
1、外脚手架采用双排、局部三排、按标准、规范要求搭设。
2、搭设高度按施工图设计高度，搭设需的按规范要求加高防护。
3、搭设材料：采用钢管扣件式及其配套材料，悬挑采用工字钢，密目安全网围护，竹笆片每三皮架满铺。操作需连续三层架铺满，每二层楼外与建筑物之间需封闭一道。
4、脚手架搭设具体技术要求，附后。
四、脚手架使用期限搭设工期
1、根据本建筑工程进度实际情况，现商定本脚手架使用期为11个个月，即从实际搭设之日起至拆除止(具体时间经现场签证为准，且每栋楼为独立单位，若没有一次拆除到底，双方可另行协商补偿)。每延期一个月包干价增加2元/㎡。
2、脚手架的施工搭设时间，必须满足现场进度需要，严格执行项目部的施工进度要求。
3、外架拆除时，若甲方无法提供塔吊，则每平方承包综合包干单位再增加1元人民币工费。乙方而必须用人工传运至地面堆放，甲方提供施工电梯给予配合。
五、价格及计算方法和付款方式
1、计算方法（采用固定价格）
包括承包范围的所有零星工程及安全防护，按建筑面积每平方米包干价29.00元/㎡，最终工程量按实际建筑面积结算。室内电梯按实际搭设面积计算，塔吊通道人工费每个塔吊200元，临边围护每米2.00元，防护棚每平方米10元（是安全防护棚及搅拌机棚共约220㎡）。
2、付款方式
脚手架搭设各幢号均①搭设(经检查合格)至五层楼板支付合同总价的15％，至八层再支付合同总价的15％，(其是本合同第二条3.4点条所包含的内容根据实际需要同步完成)：②搭设至屋顶层全部完成后再支付合同总价的 40％；③所有脚步踏板铺设完成(按每三皮架满铺一道脚步踏板)，经验收合格支付10%；④拆除完成后付10%；⑤所有架体材料清理、退场完成后，余款一次性支付；⑥以上款项均转入（转帐方式）架子服务公司帐户或经乙方认可帐户。（以上付款以每壹栋为准则，以上工程款不含税金。）
六、脚手架搭设的安全质量要求
1、本工程要求安全、文明达标脚手架搭设应严格按建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》及当地各级建委所要求的关于建筑施工安全检查标准实施细则等执行，搭设质量必须符合施工验收规范要求。
2、乙方必须结合施工现场实际情况严格按所制定的搭设方案及甲方工程技术入员的交底要求搭设。
3、脚手架搭设操作工须经专业化安全技术培训后持证上岗，操作证复印件注明使用工地并经架子服务公司盖章。
4、脚手架搭设具体技术要求见附件。
七、甲、乙双方的责任与义务
1、甲方的责任与义务
A、为确保脚手架搭设的工期和质量，甲方应按照本合同的规定履行自已应负的责任，按期及时支付架子搭设款项，提供场地给乙方堆放材料，同时做好脚手架基础设施的场地平整、夯实、清理障碍物等工作。
B、脚手架按建筑工程施工要求搭设完毕，经乙方申请甲方应按时中间验收，及时签证督促做好交接班手续(安全站的验收手续及资料由乙方负责。
2、乙方的责任与义务
A、乙方必须执行对进场的架子操作进行安全教育和安全技术交度，提供搭设架子的施工方案，经甲方及监理批准后实施。
B、乙方必须执行经甲方批准的施工方案和安全技术交底，严格遵守各级安全监督的有关规章制度，服从各级有关部门的监督和检查。
C、乙方应按甲方根据实际要求的进度计划及时组织合格的操作工人及材料进场，密切配合甲方的施工进度，保质保量完成甲方交付的任务，架子搭设应与工程施工同步，超过主体施工层1.2米，不得影响施工进度，否则拖延工期造成的损失由乙方负责。
D、架子经验收签证交付使用时，乙方应在使用期间负责对架子工程的巡查，维护和加固，若因搭设质量和防护而引起的安全事故由乙方负责。
E、乙方对甲方及有关提出的架子搭设工程安全隐患及时整改，清除隐患，并做好整改后的复核签证，平时应主动配合做好架子搭设的分段验收，交接班手续和签证工作。
F、自觉做好施工现场的安全生产、文明施工、不乱堆放材料，做到工完料净，做好安全网的挂设，保证整体外架的垂直、牢固、整齐和清洁。
G、当地安全站对外架的检查、验收及资料的提供由乙方负责。
I、宿舍用电．厨房用电免费供应乙方使用，严禁水．电私拉私接，严禁班组以任何形间隔工地临设。
九、对事故的处理和责任
甲、乙双方应自觉履行合同，互相支持和配合，杜绝事故的发生，万一发生工伤事故，应根据事故的性质，按照事故的报告规程及时报告有关单位，并根据相关于责任事故的规定，及时组织调查．查清原因．查明责任，并追究责任人和责任的经济损失和经济赔偿，严肃查处事故的责任者。
十、附则
在施工过程中，凡乙方在质量、工期、材料、安全等方面有达不到本协议规定者，或不遵守甲方各项管理制度，经教育尚不能达到要求者，甲方有权单方终止协议，并按乙方完成的并经甲方认可的工程量的70％进行结算，乙方于甲方发出书面通知的当天退场，乙方将无条件执行，而甲方有权追诉乙方给甲方延误所带来的一切损失的权利。乙方付押金伍仟元整，第一层完工退还给乙方。
十一、未尽事宜双方在工作中协商解决．
十二、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自签订之目起生效，工程完成，工程款结清后自行失效。
甲方：乙方：
5.关于劳务承包合同 篇五
随着法律观念的深入人心，越来越多的场景和场合需要用到合同，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编整理的关于劳务承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
关于劳务承包合同1甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第一条：工程概况
(一)工程名称：
(二)工程地点：
(三)施工面积：
第二条：承包范围
人工挖运土石方、回填土现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装预制构件制作、安装砌砖铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰安砌青石路沿及草坪路沿二布六油防水层脚手架搭拆梯踏步贴面砌、缸砖粘贴建筑拆除(含除渣)、搭建临设零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条：承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额
本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条：工期
(一)工日期：年月日
(二)竣工日期：年月日
第五条：施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。
先作样板，达标后再施工。(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第六条：双方责任及工作
(一)甲方工作
1、提供食宿条件：
2、为乙方施工协调有关工作关系：
3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。①.扣件按3%，②.u形扣按15%，③。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。
第七条：工程验收
(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。
第八条：人工费支付
(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额控制。
(二)每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付80%，达不到则支付60%。
付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。
关于劳务承包合同2简称甲方
简称乙方
甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建，为了明确与确保双方的责任、权、利，经双方共同磋商，特拟定并达成以下条款，望双方共同遵守合同。
一、工程名称：
湖南省城步县风电厂升压站
二、工程地点：
城步县牛排山
三、工程日期：
20xx年元月10———20xx年5月30日
四、承包方式：
清包主体劳务
五、劳务单价：
1、房建主体按建筑面积计算每平方米240元
2、基础以下工程劳务工资，浇混凝土每立方50元
3、扎钢筋700元/吨，模板按展模面积28元/平方
4、外脚手架13元每平方（按外围面积算）；浇地坪15元每平方；雨蓬按实际完成工程量，价格参照基础工价计算。
5、计时工资：大工240元/天；小工140元/天
六、工作内容：
本劳务工程只含房建主体劳务清包，和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
七、甲方责任：
1、负责工地上的三通一平，确保乙方施工中原材料使用
2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机，及钢筋加工机具、小型台式锯料机，等机具安装到工地。
3、确保乙方在施工中的顺利进行，并做好周边协调工作
4、确保民工的生活费和劳务工资
5、若发生民工停工待料，按民工实际出勤率补发工资
八、乙方责任：
1、严格按图施工，精心制作，做到不浪费原材料
2、安生生产，文明施工，杜绝工伤事故发生
3、施工中经常检查各部位的安全隐患，并确保工程质量
4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放
九、付款方法：
1、乙方进场1个星期后，甲方预支乙方民工生活费
2、每月月底计量一次，下月10号前预付民工工资，因春节临近，春节时不拖欠民工工资，春节后按月进度完成工程量的80%预付工资，以此类推，全部工程完工后，剩余的20%30天内一次性付清。
十、未尽事宜双方另外协商解决：
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
关于劳务承包合同3甲方：广东拓聚食品有限公司
乙方：劳永志（身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx）
甲、乙双方经友好协商，就甲方生产厂区清洁绿化劳务承包事宜订立本合同，双方共同遵守。
一、劳务承包工作范围：
1.工作范围：公司办公楼、员工宿舍楼的卫生清洁。厂区内马路、水泥通道及下水道的卫生清洁、厂区绿化带、花卉、草坪、风景树进行定期修剪美化整容。
2.乙方开展工作须保证不影响甲方正常的生产工作秩序。
二、劳务承包工作质量标准
1.每天对厂区通道进行卫生打扫，及时清扫树木落叶，并按规定把清扫的垃圾、杂物清理到指定的垃圾场。
2.每天按时对办公楼的大厅、走廊、通道、高层领导办公室、卫生间、会议室等进行打扫清洁，并根据实际情况对楼梯、楼梯扶手进行拖擦或清洗。保持通道整洁干净，室内物品按要求摆设整齐，卫生间小便池投放清洁球，保障无异味。
3.每天及时对宿舍、饭堂的生活垃圾及办公楼的废弃物进行清理并清洗所设置的垃圾桶。
4.每周对员工宿舍楼走廊通道、楼梯清洗不少于2次，对公司招待所根据客人入住情况及时进行打扫，对床上用品等进行清洗。
5.每月对水泥通道进行不少于2次清洗，确保通道无淤泥、无杂物、无污渍，保证下水道通畅无阻。
6.每季度对厂区办公楼、员工宿舍周边的绿化带进行修整美化。并根据季节气候对树枝生长、虫害等情况进行剪枝和喷药。
7.每季度对厂区草坪进行不少于一次机械修剪，使草坪整齐美观。
8.如遇上级单位检查，需要对厂区进行大扫除的，对甲方另行安排乙方不得有异议。
三、甲方的责任、权力与义务
1.甲方免费提供乙方清洁工作所需要的水电、汽油使用，并免费提供给乙方作为储
物室一间。
2.甲方负责添置清洁用品及劳保用品，如：扫帚、地拖、草帽、毛巾、手套等，发
放细节另协议补充。
3.甲方有权对乙方的清洁服务工作进行监督和考核，根据考核评定的情况，对造成不良影响和损失的情况，甲方应根据情节轻重，有权要求乙方限期进行整改并出具书面整改通知
4.甲方对乙方清洁人员不足时，甲方有权可以提出建议或意见。
5.乙方所有劳务人员应具备安全知识和技能，严格按照安全生产相关法律法规进行
作业，其安全责任由乙方完全独立承包。
6.乙方工作质量不达标，经甲方检查发现的，每次每处扣罚20—50元，情节严重的，经甲方提出在规定时间仍未达到要求，甲方有权单方面终止解除本合同。
四、乙方的权利与义务
1.要求负责组织为甲方工作的清洁人员、清洁工具等，确保所派人员的纯洁性、可
靠性。
2.根据有关规定结合实际情况制定各项清洁服务管理制度。
3.根据甲方授权，对甲方委托的清洁区域各项清洁服务必须认真完成，保持公共环
境卫生整洁、舒适，确保达到甲方的要求。
4.乙方清洁人员在工作时，如对甲方物件造成损坏的或文件丢失的（经检查是乙方
造成的）乙方要负法律责任或进行赔偿。
五、承包办法：
1.由乙方自行组织劳务人员提供服务，劳务人员不得少于5人每天8小时。
2.乙方劳务人员与甲方不构成任何劳动关系，除甲方向乙方支付劳务承包费外，其
他全部责任由乙方独立承担。乙方劳务人员劳动报酬由乙方按所得劳务承包费总额自行制订分配方案，报甲方办公室审核发放。
3.合用有效期为＿＿＿年：从＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿日止。
六、劳务承包费及支付方法
1.劳务承包标准为每月＿＿＿＿元（人民币大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿元整）。
2.每月底综合考评符合要求，由甲方办公室出具验收合格通知书给乙方，由乙方凭
合格通知书于次月10日前到甲方财务部结算。
七、本合同试行一个月，如试行期间未能达到合同约定要求或经甲方提出整改意见后仍未达到要求，甲方可单方面终止本合同。承包期满一个月，由双方协商是否续签，同等条件下，乙方具有优先权。
八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
九、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字（盖章）后生效。
甲方：广东拓聚食品有限公司 乙方：
代表（签名）：代表（签名）：
关于劳务承包合同4发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
为配合主体工程施工计划进度，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章，甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：2.工程地点：
3.承包范围：4.承包方式：单价承包，承包金额合计：乙方承担为：包工包料，包质量、包安全生产、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。
二、工程期限及进度
1.工期：实际施工日期以发包方实际要求工期为准
2.进度：乙方按甲方要求的进度计划组织人员，接受甲方的全面管理。
3.暂停施工：因单价中隐含了各种风险，故不论何原因造成的停工损失费用由乙方自行承担。
三、双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
（1）及时组织人员对乙方进行技术交底和安全教育。
（2）甲方可根据工程进度要求，对乙方人员的配置进行调整，满足施工要求。
（3）完工后对乙方及时进行结算并支付劳务费。
2、乙方的权利和义务
（1）承担业主合同（专指项目经理部与业主签订的工程承包合同）文件规定的一切义务及风险，严格遵守业主合同文件的所有规定和要求。
（2）根据承包的工程量及甲方提出的进度计划投入足够的人员。
（3）施工中必须履行甲方的各项指令，服从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。
（4）加强对施工人员的`安全意识及安全操作规程的教育。
（5）保护施工场地清洁，做到文明施工。
（6）乙方按工程质量、安全管理有关规定组织人员施工，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。
（7）乙方在竣工检验合格后及时办理工程结算。
（8）在乙方承担施工期间对外发生的一切经济债务，均由乙方承担，与甲方无关。
3、费用结算及支付
（1）结算及支付。工程完工后乙方应及时结算，甲方支付乙方劳务费。
4、违约责任
（1）乙方未能按甲方的要求及时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的能力，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同总价的10%的违约金。
（2）由于乙方原因致使合同无法履行，乙方承担合同总价的’10%的违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。
（3）由于乙方违约，业主对甲方要求违约赔偿时，乙方应承担全部责任及费用。
5、合同生效、终止
（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。
（2）甲乙双方履行合同全部义务，结算支付完毕，且责任期满，本合同自动失效。
6、其他
本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。
甲方：______________乙方：______________（盖章）（盖章）
甲方代表乙方代表（签字）（签字）
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
关于劳务承包合同5发包方：
承包方：
工程名称：
发包方：(简称甲方)承包方： 劳务承包队(简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况，为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同：
第一条 工程名称：
第二条 承包内容：
防雷、接地，施工现场的临电所用电，所有配电箱(柜)的安装及维修。
第三条 承包要求：
3.1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部(分项)工程，按主体、装饰工程进度配合施工。
3.2、质量要求：乙方承包的分部(分项)工程，其质量按国家现行验收标准验收。
3.3、安全文明要求：乙方必须遵守项目部的安全文明生产制度，服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇用、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。
3.4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序的操作规程进行施工，不得随意浪费材料。
3.5、合同价款：
乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。(以监理公司及政府质检部门的检验结果为准)。
承包形式：劳务工资总承包，按 以 元/平方米计算。
承包形式，付款方法及结算程序：
4.1、承包形式：劳务工资承包(含部分小材料，有胶水、胶带、胶布、油漆、锯条、绑丝、焊条、焊锡、焊锡膏，工具)。
4.2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求，甲方按照完成工程量(分二、四、六、八或主体封顶每月工程量的70%的50%支付给乙方劳务费，完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。
第五条 双方的权利和义务及管理
5.1.1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵守甲方的技术质量管理制度。
5.1.2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。
5.1.3、甲方有义务按合同约定支付乙方劳务费。
5.1.4、甲方有义务按约定向乙方提供施工机械、安全设施。
5.1.5、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。所有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度，否则出现任何延误工期等相关问题，乙方不承担任何责任。
5.1.6、甲方有义务办理因不可抗拒及非乙方原因造成工期顺延手续。甲方有义务统一办理乙方施工人员意外保险手续。
5.2、乙方的权利和义务
5.2.1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规，施工规范及安全操作规程的指令行为。乙方特殊工种操作人员必须持证上岗。
5.2.2、乙方在遵守本合同条款的前提下，有权要求甲方按合同约定发放给劳务费。
5.2.3、乙方有权依法雇佣和解雇自己的劳工。
5.2.4、乙方有权积极组织雇佣劳工进行安全生产、文明施工，严格管理劳工遵纪守法，并达到本合同规定的质量等级和工期等条款要求的义务。
5.2.5、乙方要质量管理上有依照规范施工，按验收标准组织进行自检的义务，并做到工完场清。
5.2.6、乙方要依据甲方所付的工资比例，及时、合理的支付给工人，无故不得拖欠、推迟或折扣工人工资，如有此类现象发生甲方可以直接发放工人工资。并处罚乙方一定的罚款。
5.2.7、乙方进入施工现场必须严格按照安全文明工程进行施工。
5.2.8、乙方对所负责内的临电及工程用电负有管理权。
5.2.9、乙方进入现场必须佩戴安全帽，手头工具自理。
5.2.10、施工现场的临电必须符合安全文明规范要求。
5.2.11、甲方对乙方提出的整改意见，乙方应及时进行整改，如出现安全事故，由乙方全权负责。
5.2.12、夜间施工时，乙方无条件提供加班值班人员，不得缺席，如有发现，每次罚款500-1000元。
5.2.13、乙方应与甲方其他工种积极配合施工，不得有意拖延工期，每发现一次，罚款3000-10000元。
5.2.14、甲方负责提供住宿。
5.2.15、乙方有义务对生活区临电和现场机具用电进行维护和检测，保证现场临电的正常运行。
5.2.16、甲方有权对乙方进行管理，如乙方过分不服从管理，甲方有权请退乙方出场，工程款按总工程量的50%结算。
第六条 合同生效、终止
6.1、本合同自双方签字(盖章)生效，双方结清价款即终止。
第七条 附则
7.1、本合同未尽事宜，双方另议。
7.2、本合同双方约定的日常事宜，由甲方工程项目部负责执行。7.3、工程变更发生人工费累计在1000元以内不另行计算，超过1000元按每定额工日48元/工日，累计全部计算。
7.4、解决争议方式：发生争议由双方协商解决。如协商不成时向东胜区人民法院提起诉讼。
发包方：
法人代表：
项目经理：
地址：
电话：
承包单位(人)：
代表：
地址：
电话：
身份证号码：(附复印件)
合同签定日期： 年 月 日
关于劳务承包合同6甲方：
乙方：
身份证号码：
甲方承包位于石首市明珠大道的石首一中迁址新建工程，为确保工程质量，快速、优质、安全完成工程任务，现将本工程的工程技术资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议：
甲方以包干(工程量单价计价)的方式将石首一中迁址新建工程技术资料交由乙方编制和整理。
包括但不限于以下内容：
1、设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档;
2、各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令、相关资料的传递与落实、回复。
3、负责本工程所有建筑材料实验送检(主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验，混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验，钢筋的焊接实验等)，整理、归档实验检测报告和材料;
4、汇总整理各专业分包单位(桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料，与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。
以该工程建筑面积(共58937.73平方米)每平方米元计算，合同总价共￥元(大写：人民币)，该费用为税后价，已包含乙方编制资料人工工资及乙方应当依法缴纳的相关税费。
经双方协商一致，乙方同意甲方按工程进度分期付款如下:
1、本合同生效且基础验收合格、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料承包款的20%;
2、主体完工验收合格、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料承包款的50%;
3、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料承包款的70%;
4、竣工验收资料备案完成(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)且所有资料进入档案馆后一个月内一次性付清乙方剩余资料费，如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案，则甲方在竣工验收四个月内付清余款，但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。
1、为乙方配备脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等。
2、为乙方现场资料员提供住宿。
3、乙方外出到相关单位办事或者送检材料时，为乙方提供交通方便。
1、至少配备1名具备资质的资料员驻守工地现场办公，乙方指定为驻地资料员。驻工地资料员应当相对稳定，未经甲方许可不得擅自更换或撤离资料员;
2、保证所有资料、半成品试验及时到位，与工程进度同步进行，不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度;
3、认真落实资料收集整理、归档的相关制度，按照本合同的约定完善资料的编制整理;
4、及时传达政府职能部门的有关指示、指令，负责与检测中心及相关管理单位的联络及相关工作;
5、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作;
6、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会，并整理好会议纪要，转发给各建设参与单位。
7、配合工程建设各分包单位办理签证，及时传达管理单位对各施工单位的工作联系函及处罚指令;
8、乙方工作人员应服从甲方管理，因乙方原因发生的所有事故，由乙方承当责任，与甲方无关。
9、乙方有对工程资料进行保密的义务。
1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款，如不能按约定时间付款，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的全部损失;
2、乙方资料员不得随意擅自离开工地现场，如需离开应向甲方请假，如未请假离开，每次罚款元;
3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料(包括实验、检测等)，甲方有权随时检查，如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理，每次罚款分部工程验收因资料原因不能及时验收时，每次罚款元，且所造成的重复验收费用由乙方承担;
4、如乙方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为，一经发现，甲方有权给予经济处罚。实际每项少做或少送一次样品实验，按实验室单项试验费双倍扣回并处以元/次的罚款，并视问题的严重程度保留追究乙方责任的权力;
5、乙方应对所有资料的时效性、准确性、完整性负责。由于乙方资料不准确、及时、完整，影响甲方工程进度或者工程验收，甲方有权要求乙方支付万元违约金，若该违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。
1、除出现本合同约定解除的情形外，未经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或者解除本合同;
2、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求，若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改，甲方有权单方解除本协议。
3、工程竣工验收、资料备案完善，付清工程资料费用后，本合同书自动终止。
因不可预见、不可避免、不可克服的事由致本协议任何一方不能全面、适当履行本协议的，该方在履行合理通知义务后，可依法主张免责。
本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。
本工程施工过程中，甲方有权保留对乙方工作情况的监督;鉴于乙方只承包了本工程的工程资料，在不违背本合同的约定及甲方提出的正当要求条件下，乙方有权选择自己的作息时间，甲方不得干涉。
本协议一式两份，甲，乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
关于劳务承包合同7甲方：
乙方：
为了给人民医院家属院小区的业主创造一个清洁、优美、舒适的生活环境，创立一流的文明物业，树立良好的公众形象，经双方协商达成以下承包协议：
第一条：甲方将服务范围为
一．1、2、3、4、5号楼的楼道卫生;1.2号楼的垃圾道卫生。二、楼前、楼后各主干道卫生。三、小区绿化及灌溉。上述三项环境卫生委托给乙方负责清洁。
第二条：保洁标准；上述环境卫生均要保持清洁，路面无纸屑等杂物，各号楼楼前垃圾堆放处每日给予清除。
第三条：甲方支付给乙方劳务费每月元，（其中500元做月考评奖金），支付日期为每月1日。
第四条：甲方的责任、权力、义务；
1.甲方免费为乙方提供一辆垃圾车及两把铁锨；
2.甲方有权对乙方的保洁区域进行监督和考核，根据考核评定情况，按保洁员的考核标准进行扣款；
3.甲方要支持乙方工作的开展，积极协助乙方做好清洁管理和清洁卫生宣传教育工作；
4.甲方如发现乙方违规作业，屡教不改者，甲方有权解除承包协议。
第五条：乙方的权力与义务要求：
1.乙方拥有甲方提供的垃圾车、铁锨外，其余一切卫生工具自己解决。
2.乙方要爱惜甲方提供的保洁工具等，不得故意损坏、丢弃，此现象如经发现，由乙方负责赔偿。工作中安全问题由乙方自行负责；
2.根据甲方授权，对甲方委托的清洁区域及各项清洁服务必须认真完成，保持公共环境卫生整洁、舒适，确保达到甲方制定的作业标准；
3.遵守相关的规章制度；
4.根据乙方的工作性质不享受工休，乙方不享受甲方的其它各项福利待遇。
5.若小区由于卫生原因而引起上级监管部门的处罚措施，均由乙方承担全部责任。
第六条：单方解除协议须提前1个月通知对方，若未通知，则扣除当月劳务费，并付相应的违约金，本协议自双方签字之日起执行。
第七条：本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方： 乙方：
代表人：住址：
身份证号：
联系电话：
日月日
关于劳务承包合同8发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：
一。工程概况：
1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。
2.工程地址：
3.建筑面积：16662.80平方米
4.结构类型：框架
5.工程造价：
二。承包方式：
承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。
三。承包范围：
1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)
四。承包工期：
1.开工时间：XX年 月 日(以双方确定的开工报告为准)
2.竣工时间：XX年 月 日
五。费用标准：
1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/m2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元)
2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币XX元以内，甲方不另外补份，变更量在XX元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。
六。工程质量
在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。
七。履行保证金及劳务人工费及支付：
1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。
4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。
5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。
6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八。甲。乙方的职责：
1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。
2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。
3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
九。由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。
十。现场安全：
1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。
2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力
关于劳务承包合同9甲方：乙方：（身份证号）因甲方工作需要，本着自愿、公平公正、诚实守信的原则，双方就乙方为甲方提供卫生保洁服务有关事项协商一致，订立本合同并共同遵守本合同所列条款。
一、项目地点：
二、项目名称：
三、服务内容：
1、乙方负责选派保洁劳务人员（承包人自选保洁人员、人数不限）为甲方______________提供室内卫生保洁和教师休息室保障服务，具体服务范围和要求详见“教学楼卫生保洁服务规范和服务质量标准”。
2、乙方必须确保楼宇卫生保洁服务质量达标。
四、合同期限：
五、合同价款及付款方式：
1、本项目保洁服务费用为每年 元。
2、本项目保洁服务承包费用包括人员工资、双休日及法定节假日加班费、年节福利费，不包括养老、失业、医疗等社保费用（含个人应缴纳部分）、保洁工具、清洁及劳保用品费用。
3、按月结算，经卫生质量检查合格，由乙方编制并提供劳务费用清单，并经 逐级审核批准后以现金形式发放。
六、双方的权力和义务：
1、甲方确定专人配合乙方做好保洁人员的管理工作，对卫生保洁服务的全过程实施有效的监督、检查，考核乙方保洁人员工作情况，对违规违纪和不能胜任工作的保洁人员，有权责成乙方予以调换；
2、如有突击性的保洁任务，甲方拥有对乙方保洁人员的临时调配权；
3、甲方委派管理人员负责按照卫生保洁服务规范和服务质量标准每天至少进行二次监督检查，如乙方保洁服务质量达不到合同要求的标准，乙方必须按甲方要求进行整改完善，整改后仍达不到要求的，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方负责；
4、甲方应为乙方保洁人员提供必要的工作服、保洁工具、清洁用品和劳保用品；
5、甲方负责为乙方聘用人员中原已与中心签订劳动合同的人员缴纳社保费用（包括个人应缴纳部分）；
6、乙方聘用人员的工作时间、劳动分工、工资待遇由乙方自行负责；
7、乙方聘用人员中未与 签订劳动合同人员的社保、工伤或意外事故造成伤害等一切费用由乙方（或其个人）自行负担；
8、乙方应要求保洁人员严格遵守甲方的员工守则、工作规范和各项管理制度，要求保洁人员统一着装、挂牌上岗，定期对保洁人员进行职业道德教育和业务培训。
七、违约责任：
1、乙方保洁人员应文明礼貌服务，因工作方式不当或服务态度不好给甲方带来不良影响的，乙方承担相应的经济处罚。
2、因乙方保洁人员违法犯罪给甲方造成经济损失的，乙方有责任配合公安机关追究当事人的刑事责任和经济赔偿责任，如当事人无力支付经济赔偿的，乙方应承担相应的经济赔偿责任。
3、甲方指派乙方保洁人员从事合同规定的职责范围以外的工作，给乙方保洁人员造成伤亡的，甲方应承担相应的赔偿责任。
4、甲方必须按合同约定，按时支付乙方保洁服务承包费用，不得以任何理由拖欠，如逾期不付，甲方每日应按拖欠费用总额的千分之三支付给乙方滞纳金。如乙方保洁人员不服从管理、违规违纪、保洁服务质量不达标、有损甲方形象、损坏设备设施和工具，甲方有权按有关规定核减乙方当月保洁服务承包经费。
八、合同变更、终止与续签：
1、甲乙双方在合同期内不得随意变更合同，如确需变更，须征得双方同意。
2、甲乙双方不得无故终止合同，遇特殊情况确需解除合同的，须提前一个月通知对方，协商办理相关手续。如因单方面擅自解除合同给对方造成经济损失的，应予赔偿。
3、本合同期满前一个月内，由甲乙双方协商合同续签或终止事宜。
九、争议：
双方在执行本合同过程中发生争议时，应协商解决，协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。
十、其他：
1、本合同一式四份，甲方执叁份、乙方执壹份，经双方签字、盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、卫生保洁服务规范和服务质量标准及甲方教学楼宇管理规定、员工守则、岗位职责等有关管理规章制度作为本合同的附件。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：
6.施工劳务承包合同 篇六
甲方：重庆市大足县蓝山一号劳务公司泥工组（简称甲方）乙方：大足县龙岗街道前进村11组傅章世（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本工程具体情况，为确保工程质量、安全，加快工程进度，将A6------A11幢楼砖砌体，实行承包制，经甲乙双方协商达成以下协议，供双方共同遵守：
一、工程名称：蓝山一号A6------A11幢楼砖砌体。
二、工程地点：重庆市大足县龙岗镇。
三、质量要求：根据项目部的质量要求（合格）。
四、承包单价：每立方米砖体75元（柒拾伍元整）。
五、结算方法，每完成一幢，支付80%工程款，剩余20%在每完成第二幢的第一层付清。其余部分做完一次性付清。
六、安全：必须遵守相关的安全操作规程和工地的各项规章制度，服从项目部的管理。
七、进度：严格按照项目部制定的施工进度计划执行，如乙方自身原因造成影响工期，一切处罚后果自负。
八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有相同的法律效力。
甲方：乙方：
7.班组劳务承包合同 篇七
班组工资包干承包协议
甲 方河北金鹏建筑劳务分包有限公司乙 方李金城钢筋班组 签定日期 年 发包方：河北金鹏建筑劳务分包有限公司（以下简称甲方）承包方：李金城钢筋 班组（以下简称乙方）
为加强企业内部管理，保证工程质量和工期，调动员工工作
积极性，按照多劳多得原则，对李金城钢筋 实行班组工资包干承包。遵照国家有关劳动法规和政策，经双方协商一致达成如下内部承包协议。
一、工程概况
1、工程名称：沧州恒大城首一期工程二标段（15#、16#）
2、工程地点：沧州市浮阳大道西侧、小金庄北侧
3、建筑面积 ： 41127㎡
4、结构形式及层数： 框架结构、22层
5、建设单位：河北龙威房地产开发有限公司
6、监理单位： 沧州渤海监理有限公司
二、工期要求：
7、工程承包人： 华北建设集团有限公司
1、开工日期： 2013年10月23日
2、完工日期： 2014年10月23日
三、工程质量要求及保修
1、工程质量标准： 合格
2、工程质量保修：班组完成作业内容并经项目部验收合格 进入下一步施工作业工序，即为工程质量责任履行完毕。
四、承包方式：
双方约定按完成工作量计算劳动报酬，工资按40元/㎡ x x元/t 计算。总计工作量为 41127㎡，总计劳动报酬 1645080元。（最终结算以双方核实的工作量为准）
约定工作量以外的零星用工按 100 元／工日计算； 其他承包方式：
(建筑面积∕展开面积）)包干。其中±0.000以下部分按
五、班组承包范围及内容： 15#、16#楼主体工程（二次结构）钢筋制作、安装作
六、劳动报酬的支付与结算 业
乙方每月 5 日前上报当月完成工作量，甲方 5 日内审核完毕，5 日内拨付当月确认完成工作量 90 %（不低于80%）的劳动报酬。
乙方完成全部工作内容并经甲方验收合格后 14 日内，双方进行最终结算；最终结算完成后14日内，甲方支付乙方全部劳动报酬。
七、委托代理人
1、甲方委托 李四为现场代表人，负责与乙方协调、协商本协议履行期间的相关事宜，其签署的相关文件和确认的相关事项等，甲方均予认可。
２、乙方委托 李金城 为代表人，负责与甲方协调、协商本协议履行期间的相关事宜，其签署的本协议及工作量确认单、制作的工资表等，本班组全体人员均予认可。
八、人员及工资支付管理
１、乙方的全部人员必须依法与甲方签订劳动合同。乙方的人员发生变化时，要及时到甲方备案，否则，不能进场。
２、乙方要设专人负责考勤，并负责每日将本班组的人员出勤情况报甲方备案。
３、乙方每月 5 日前，必须将上月完成工作量清单报甲方审核。甲方审核完毕后，乙方在 5 日内按照完成工作量制作工资表，由乙方委托代表人签署后，报甲方。
４、甲方接到乙方工作量清单后，要在 5 日内审核完毕，并告知乙方。甲方在接到乙方按照完成工作量制作工资表后，要按工资表在 5 日内支付乙方的劳动报酬。
九、质量管理
1、乙方必须按本工程施工图、图纸会审、设计变更、技术变更、工艺流程要求、建设单位和工程承包人通知等设计文件及规范要求，精心组织、严格管理，确保工程质量达到规定标准。
2、乙方必须按照工程承包人制定的质量目标进行检查验收，保证一次验收合格。
3、严格执行验收程序和“三检”制度，乙方组织自检、参加交接检查、配合工程承包人专检，参与监理验收。凡乙方不认真自检或检查不合格者不得进入下一道工序。
4、乙方必须完全服从工程承包人、劳务分包人的管理制度及有关规定，执行工程承包人、劳务分包人的质量整改指令。
5、乙方委托代表人负责质量检查工作，做好质量自检、互检、自查、自纠。
6、由于乙方原因造成的质量问题、质量事故及错误操作而引起的返工，乙方承担返工费用。
十、安全管理
1、在施工前，工程承包人、劳务分包人应对作业班组进行详细的安全技术交底，并由双方签字确认。
2、对新进场人员，工程承包人、劳务分包人负责对其进行“三级安全培训教育”，经考核合格后，方能安排上岗工作。
3、在施工前班组代表人必须教育自己的班组人员遵守国家法律、法规及该工程承包人、劳务分包人的各项管理制度。
4、在施工中按规定正确使用、佩戴劳动安全防护用品；严格按照安全操作规程和安全技术交底要求进行施工，乙方不得违章作业和违章指挥。
5、特种作业操作人员必须按国家有关规定，考核合格，取得《特种作业操作资格证书》，持证上岗。
6、严格执行工程承包人、劳务分包人现场安全文明施工的有关规定，做到“工完料尽场地清”，及时整理机具、清运垃圾，材料、成品、半成品堆放整齐，保证随时能迎接有关部门的检查。不得野蛮作业，不得任意抛弃物料。
7、甲方必须及时对班组代表人做好督促工作。班组代表人要做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。
十一、工期管理
1、甲方制定的本工程目标工期及关键节点工期分解，阶段工期计划、月计划、周计划须在签订本协议时交付乙方，乙方必须严格执行。
2、乙方要严格按照工程承包人、劳务分包人施工节点计划施工，如因乙方原因累计 x x 次未完成工程承包人、劳务分包人要求的计划工期或在施工过程中如乙方关键节点工期延误x x 天，甲方有权解除本协议。乙方必须按甲方的通知在x x日内退场。甲方在x x日内按乙方实际完成工作量劳动报酬的 90 %结算。
3、如因甲方原因造成工期延误或给乙方造成停窝工的，甲方按乙方现场人员 80 元/日的标准，给乙方支付生活费。
4、不可抗力造成的工期延误，双方共同协商解决。
5、甲方可根据工程总体需求调整关键节点工期计划。如工期计划调整给乙方造成费用增加，增加的费用由甲方承担。
十二、甲方职责
1、根据本单位的各项规章制度及本协议各项条款规定对乙方进行管理。
2、做好内部职工派工前的安全教育和临时工的安全教育，按规定配置施工班组兼职安全员。
3、提供符合建筑安装规范要求的劳动作业条件及食宿生活条件。
4、及时进行工程技术交底、提供施工图纸、以及供应材料、机具等。
5、负责协调现场劳务管理工作。篇二：木工班组劳务分包合同 内部承包协议书
（木工制作安装班组劳务分包合同）
总承包人：西南建工集团有限公司海南分公司(以下简称甲方)专业班组: 身份证号码：(以下简称乙方)兹由甲方将 工程委托由甲方将澜港一号五星海景国际私家公寓工程地下室、1#楼、2#楼、综合楼、商铺的木工制作安装分项工程委托乙方承包制施工，为了明确双方责任，便于管理，确保工程质量、安全如期完成，根据国家《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》和现行法律法规等相关规定，本着平等互利、协商一致的原则，结合工程具体情况，双方达成共识，以资共同遵守。
一、基本条款：乙方对该承包工程图纸已熟悉，施工难度已考虑，施工现场已清楚，施工承包价格已评估。
二、工程地点；：海南省文昌市清澜路南侧
三、承包范围及工作内容：
（一）、承包范围：本工程的地下室、1#楼9层、2#楼17层、综合楼3层、商铺一层等所有含有木工制作安装分项工程。
（二）、工作内容：
本工程自基础开始，至主体结构和二次结构验收结束的所有模板工作，具体工作内容主要包括：
1、基础及主体结构以及所有预制构件（零星）的所有模板制作、安装、拆除（夹渣清理、混凝土烂脚，爆模，凿除）工作及相关工作；
2、模板工程材料进场后的卸料、堆放；模板工程材料回收、清理、堆放；模板拆除后的钉子起拔，在指定地点按标化要求堆放工作；
3、模板支撑架材料进场后的卸料、堆放；拆除后的及时清理、转运、归堆砝放整齐；
4、二次结构的支模、拆模工作（包括构造柱、脚线、造型线条、门空洞口过梁、防水翻边、地面局部地沟、开关箱或配电箱过梁等）；
5、本工程为零爆模，任何爆模现象项目部都将进行处罚。
6、派专人参加施工员的放样工作及复核工作，完成项目部管理人员交付的质量、安全资料编制。
7、负责场地范围内一切标化清理及日常卫生工作（其他工种责任范围除外）；
8、每天作业完毕后的落手清工作、主体验收之前的清理（包括外架上），配合总包单位做好各类迎接检查、验收前的突击清理工作；
9、本工种材料进场负责卸车、堆放，场内进行周转等。
10、现场临时设备基础的支模工作
四、承包形式
本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行包清工形式承包。
五、承包单价及付款方式：
1、承包单价：木工制作安装分项按 元/平方米（模板接触面积），此单价包括手工工具（如电钻、扳手、劳保用品）、劳动车，铁丝、铁钉、胶条、移动配电箱、移动配电箱电缆线、木工机械、扫帚、撬棍、内架支模系统搭设（包含柱子模向加固钢管、剪力墙纵横向加固钢管、快速架、扣件、搭拆工具等辅材）。
2、施工期间乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，按部位向项目部提出月结算申请，由项目部各级管理人员及项目经理审核确认支付进度款；本工种最终总结算由项目部审核确认后作为最终结算付款依据。
3、以上综合单价已包含：员工工资和劳保福利、工伤病假、药费、探亲往返旅差费、税费粮差等各种补贴以及停水停电、雨天停工、节日补助等各种工资费用均已综考虑在各项计件工资内，甲方不再做任何补贴给乙方。
4、工程量结算至每月底，到下月 25 日按所完工程量达合格标准的 80 ％付款。其余部分待主体封顶后 天内付至已完工程的 95 ％，工程竣工验收合格后一个月付至总工程款的 100 ％。
5、甲方严格按付款办法执行，乙方负责人计划好资金运用，在和职工订立协议时，计划好每月的预付生活费用和中途退场的结算方法，中途发生职工预支在乙方人员全部退场后结算，一切均由乙方负责人自行解决。乙方半途自动退场或终止协议退场，按产值的80％结算。
6、领用工资制度乙方按甲方每月工资结算额及财务制度要求做好工资表，经总包单位有关人员（施工员、质量员、安全员、核算员、项目经理）验收签字，甲方出纳与乙方负责人一起发放；上月工资在下月 号发放，逾期不予办理。职工凭进场登记后的胸卡和身份证领款，没办理相关手续人员不予发放，每月15日前进场按整月发放，15日后进场到下个月发放。
7、乙方在合同签订时向甲方缴纳分包价款 工程保证金，该款待本工种工作顺利完成后验收合格，确认无质量，安全，进度，文明施工等违约；违章的前提下退还。
8、承包范围外发生的零星用工单价250元/工日；零星用工必须于当日经施工员签证、项目技术负责人审核、项目经理批准，并于每月25 日汇总报财务部，过期按作废处理。
9、承包班组交通费处理。
六、施工进度
1、乙方必须根据总包单位工期计划，配足技术力量和人员，根据总包单位的施工工期计划必须按时按阶段完成，否则作罚款处理，在当月的工资中扣除（押金处理：①中途离场或主体封顶时间超过总进度计划，罚款和押金没收。②按总进度计划，时间没有超过的罚款押金退还；提前完成工期的，按实际情况给予相应的奖励。）
2、若甲方认为乙方施工人员偏少不能满足工期要求或施工质量欠缺，达不到目标时，甲方有权减少乙方承包责任书之工作量，或终止协议，并承担相应责任。若中途非甲方要求而擅自停工的，其所完成合格的工程量按承包责任书单价的80%在工程竣工后结算。
七、工程质量
1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门及西南建筑集团建设具体的其他要求，作为本工程质量验收标准。
2、乙方发现设计有误，应立即向甲方提供，取得文字洽商手续后方可继续施工，否则给甲方造成的经济损失将由乙方承担。
3、乙方应按设计图纸和有关设计变更联系单要求精心组织施工，精心组织好班组内作业人员，配合总包单位施工员做好本工种、各工序之间的质量、技术交底工作。不按操作规程、施工规范引起的一切后果由乙方负责。如经检查发现有较严重的质量缺陷（炸模、偏位、扭曲、塌模等），乙方除按有关规定进行无条件返工外、尚应承担由此引起的所有损失，甲方有权视情节轻重对乙方处以100—2000元/处的罚款。
4、工作中，乙方必须服从甲方有关人员的正确领导，要严格把好质量关，乙方配备专职或兼职质量员一名，及时进行自检、互检。
5、乙方应及时通知甲方管理人员验收当天产品，若乙方不能及时通知验收而产生的返工由乙方全数赔偿，若因管理人员不能及时验收，而恰好要返工的，由乙方赔偿50%。
6、内架支模系统搭设≥5米高支模必须使用全钢管、扣架搭设，若不按规定搭设，甲方有权下令停工，并处以1000-2000元处罚。
7、对质量达不到要求而不整改，甲方有权按以下方法顺序处理： a.拆除返工重做并罚款。
b.组织另外人员整改，按300元/工·人在乙方结算工资扣除。c.终止承包合同，无条件退场，并赔偿有关损失。
d.无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作，建设方、监管方、总包方口头提出、甲方予以警告；若出具书面通知，则以200元/次以上/次的经济处罚。
八、甲方责任
1、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收，监督管理。
3、做好材料供应工作，切实解决好施工用用电、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。
4、在施工过程中，乙方违反有关规定，未按进度计划及安全质量文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的甲方给予乙方每次50-500的罚款，甲方不承担乙方其他任何费用。
5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而为达到承包指标或造成不良影响的甲方给予乙方每次500-3000元的罚款，造成严重后果的甲方有权单方面终止合同。
6、提供食宿方便。
7、制定施工计划。
8、进行技术交底、安全交底。
九、乙方责任
1、乙方必须听从甲方指挥，服从甲方安排，保质保量如期完成各项工作；
2、做好施工现场布置，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，并做好配合甲方做好施工现场的文明施工。
3、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作，负责本班组人员的暂住证办理并承担费用。
4、合理安排施工顺序，做好施工方案，施工顺序应满足总包单位总施工顺序安排；合理使用各种原材料，杜绝浪费，如有浪费现象，甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。各种规格垫块的预制应提前一星期通知并提供材料如：扎丝等。
5、每星期六晚上报下星期原材料采购计划给技术负责人审核。
6、乙方在施工过程中提各种合理化建议以及因施工工艺需变更图纸时，必须先交甲方、监理，审核同意后，由甲方提交设计修改。
7、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工，钢管、扣件分类堆放，分类施工，确保工程质量及施工进度，文明施工做到工完场清。
8、在施工全过程中，乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准进行施工外，尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场派驻代表的监理和协调。应配合资料员做好各种试验检测取料工作。
8、乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。
9、乙方必须按甲方要求做好iso9001、iso14001、ohsas18001质量、环境、职业安全体系的各种资料；
10、分包班组工作人员要保持相对稳定，人员调动要向本工程项目经理备案，工作人员出入施工现场要佩戴工作标志，不准无关人员出入现场和住宿；
11、乙方在施工期间应维护甲方单位形象，不得出现有损甲方单位形象的行为；
12、乙方应确保本工种所涉及的各类合同切实有效的履行，避免上访，诉讼等事件的发生，如因乙方不及时支付款项，未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚；
13、双方约定的其他义务：（1）乙方对本班组人员的计划生育情况应全面了解，班组内所有育龄人员必须出具乡级以上流动人口计划生育证明，进场后5天内应上交甲方备案，如发生违反计划生育篇三：班组劳务分包合同文本 班组劳务分包合同
工程名称： 工程地点： 甲方： 乙方：张** 乙方代表：张** 身份证号： 联系电话：
乙方委托现场代表：张 身份证号： 联系电话：
劳务公司 施工班组 ** 甲方： 劳务公司
乙方：张** 施工班组 联系地址：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点： 第二条 分包范围
1、工程设计图纸范围内 劳务工作
2、工作内容：
具体内容按工程招投标文件、施工总承包合同、施工组织计设计等文件确定。第三条 承包方式
1、包工包料。
2、包工不包料。
3、包工包辅料、工具、中小型机械。第四条 合同工期：
1、开工日期：2014年 月 日。
2、完工日期：2014年 月 日。
3、总工期为个日历天数。
第五条 甲方的职责
1、审核承包人提交的资料。
2、按合同约定支付劳务费。
3、保证材料、施工机械设备供应。
4、提供施工图纸、技术交底。
5、提供乙方施工人员办公、作业、生活临时设施，并由双方现场进行交验并签认《总包财产交接单》，乙方自行解决其床位铺板和伙食费。水电费由方承担。
6、做好各分包班组间的协调配合工作。
7、随时对乙方施工的工程进行质量、工期、安全、文明施工方面的指导、督促、检查。
8、对乙方的不规范行为，甲方有权责令整改、更换施工人员、停工、直至清退出场。
9、监督乙方对施工人员的工资发放。第六条 乙方职责
1、乙方驻现场代表需专职在岗，常驻现场，处理一切与合同有关的事物，履行合同约定的责任。乙方代表及技术人员必须参加甲方组织的各种会议.2、乙方对其施工人员自行管理，如相关安全教育，安全知识及技能培训，生产工作安排等。
3、乙方提供进度计划并结合实际情况及时、准确、合理向甲方提交材料需用计划。
4、各班组间应相互谦让，友好合作，发现问题，发生纠纷应及时回报甲方协调解决。
5、乙方必须服从甲方及工程承包方的统一管理，严格遵守各种施工安全操作规程和文明施工条例，并按甲方及承包方制定的有关质量、进度、安全、文明施工等项目管理制度进行现场管理，确保安全生产和文明施工。
6、每日施工结束，乙方必须及时清理现场，做到工完料清。
7、为乙方施工人员办理劳动保险、意外伤害保险、暂住证、各工种岗位证及特殊工种岗位证等。
8、根据施工需要，自行组织劳务人员、各种施工机具（除塔吊、施工电梯、搅拌机、混凝土泵机）和所有辅材、施工现场的围栏和安全措施搭设，必须派专人专职维修、维护。
9、乙方必须严格按照施工设计图纸、相关图集、施工方案、技术交底及更改通知、强制性规范的要求组织施工，达到建设单位及甲方、工程承包人所要求的质量等级，每道工序完工后必须自检并及时报请甲方，由甲方、工程承包方等有关部门进行验收，合格后方可进行下一道工序的施工。
10、乙方管好进场人员，甲方拨付人工劳务费专款专用，及时发放本工地劳务人员工资，不得挪作他用。
11、保护工程成品或半成品和甲方提供的材料、施工机械设备。
12、根据工程承包方的抢工需要，须增加人力时，乙方无条件增加。
13、对分包范围内因刮风、下雨等造成施工现场无法正常作业进行处理，确保正常作业。
14、配合工程承包方向建设单位的索赔，提供索赔所需资料。第七条 乙方拟进场施工人员数量登记备案：
乙方在合同约定开工日期前一日将拟进场人员的身份证、特殊工种有效资格证书交至甲方相关部门登记、备案，未经登记、备案的人员不得进场。第八条 开工日后施工人员进场数量的统计
1、开工第一天早上，乙方施工人员应完成进场，站立列队，由甲方现场代表及相关部门人员点钟，记录人员姓名、数量。
2、甲方不定时对乙方进场施工人员数量进行统计，并进行公示，乙方如有异议，应当在1日内提出，否则视为认可。第九条 人员的退场
2、退场前，应将归还甲方提供的材料、工具、机械及其他属于甲方财产，归还前，应经甲方及其相关人员、监理单位验收合格后共同签认《总包财产交接单》，验收不合格，乙方应负责修复，无法修复的拆价赔偿。第十条 施工人员工资发放监管
1、本合同施工人员工资通过甲方指定并确认的工资专用账户进行发放，并按如下方式执行：
2、乙方向甲方提交付款申请时，应同时提交《施工人员应发工资表》，《施工人员应发工资表》由乙方根据《施工人员进场工资表》计算方式、乙方已完工作量，统计截至乙方申请付款当日施工人员应发工资。采用按确定的工时计算工资的，由乙方每日将提供施工人数报甲方和（或）工程承包方，由工程承包方确认《施工人员应发工资表》经全体施工人员签字确认后，由甲方方和（或）工程承包方签字确认，乙方班组长未及时提供或拒绝提供《施工人员应发工资表》的，甲方有权平均分配给施工人员。第十一条 机械、工具、材料供应
【外架安装劳务承包合同】推荐阅读：
安装架子劳务合作协议07-12
劳务承包合同07-26
幕墙劳务承包合同09-19
工程劳务承包合同10-01
种植基地劳务承包合同08-26
土建主体劳务承包合同09-24
垫江水池劳务承包合同10-05
消防工程劳务承包合同07-11
厨房劳务承包合同范本09-08
2021年经典劳务承包合同10-10