工程增加补充协议

工程增加补充协议（10篇）

1.工程增加补充协议篇一

宝圩供电所业务用房增加工程

补

充

合

同

发包人：广东省化州市供电局

承包人：化州市建筑工程总公司

日

期：

宝圩供电所业务用房增加工程补充合同

发包人（全称）：广东省化州市供电局

(简称甲方)承包人（全称）：化州市建筑工程总公司

(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合双方已订立宝圩供电所业务用房工程合同，就本补充合同工程施工事项协商，订立本合同。

宝圩供电所业务用房工地办公楼按双方议定的建筑工程施工协议书，增加了以下几个工程项目内容：

一、业务用房框架三层，建筑面积889平方米，按施工图纸计算增加13.74平方米（投标价764.90元/㎡)。

二、增加围墙187米，详细见图。

三、浇球场C20砼地坪、道路共计306.034米3，详细见图。

四、球场道路100原石粉垫层1530.17米2×0.1=153米3。

五、场地排水、排污Φ300水泥预制管186.9米、净空400×500砂井13个，4.50厚铸铁沙井盖500×600。

六、营业厅大门增加贴800×800抛光砖25㎡，柜台增加贴800×800抛光砖6.5㎡等砌砖工程。

七、桩基础增加钢筋砼见桩基础现场签证。

八、其余部分见工程现场签证单共12份。

九、工程暂造价：￥347509.45元（叁拾肆万柒仟伍佰零玖元肆角伍分），工程完成，甲方付至总工程款（合同价款）的90%给乙方。

合同订立时间：

年

月

日合同订立地点：化州市建筑工程总公司办公室

本合同共肆份，具有同等效力，双方约定

自双方签字盖章之日生效

发包人：广东省化州市供电局

承包人：化州市建筑工程总公司

代表人：（签字）

电话：

邮政编码：

日

期：

日

期：

2.工程付款补充协议篇二

**工程施工合同

补充协议

合同编号：

发包方(全称)

(以下简称：甲方)

承包方(全称)：

(以下简称：乙方)

甲乙双方于年月日签订的《三亚凤凰水城B区第Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ标段室外园林景观工程施工合同》(合同编号：佳创-9，以下简称“原合同”)。

由于设计变更及工程签证造成增加工程量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本补充协议。

一、合同金额：原合同金额：RMB7,500,000元，现增加合同总金额约为：RMB1,780,700元(大写：壹佰柒拾捌万零柒佰元整)，详见附件：B区Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ标段园林景观合同外签证及设计变更部分清单。

二、付款方式：执行原合同。

三、本合同为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

四、本合同未述事宜，均执行原合同。

五、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

法人或授权委托人：法人或授权委托人：

签订日期：

3.建筑工程补充协议篇三

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

现在建的工程主体工程已结束，为确保双方利益，安全、质量第一原则，加快施工进程，根据本工程的实际情况，经甲乙双方协商在原协议的基础上增加补充协议，其法律效益一致。

一、工程概况：

1、原协议内容：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、建筑面积：m24、结构类型：

5、设计单位：

6、监理单位：

二、工程内容及承包范围：

1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：土建工程：基础工程、主体工程、屋面工程、外墙保温、初级装饰工程等。

安装工程：室内暖通工程、室内给排水工程、室内照明工程、防雷接地工程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程及预埋预留工程、智能化工程预留预埋工程、供配电预留预埋工程。

2、乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。

3、现主体已结束。

二、工程内容的协议范围

1、原协议工程内容范围除主体已完成后的剩余项目；

2、乙方承包范围内的由设计变更而引起的增减工程；

三、补充协议达到验收合格工期

1、自2011年2 月18日至5月31日

总工期历时天数为天（含法定节假日）以建设工程验收报告所载日期为准；

2、为确保工期进度、质量按期完成，严格按照遵守审批确定的施工总

计划和分项附段性计划执行，主体验收至月日，屋面月日，门窗安装月日，外墙抹灰、瓷砖月日，内墙抹灰瓷砖月日，地暖安装月日，地面楼梯月日，内墙涂料月日，门窗扇安装穿插、水电暖安装挂灯月日竣工清理月日验收。期间项目安实际情况穿插作业；

3、奖罚：各阶段性按期完成，一次奖励1000元，总计划完成奖励20000元，奖罚对等；执行施工单位考核办法，罚款单生效三日内交财务，拒不交纳者，按罚款金额的5-10倍从下次工程款中扣除。

4、工期顺延：在组织施工过程中如遇下列情况工期顺延，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定工期顺延的情况；

3.4.1因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工的（五级以上地震，持续四小时六级以上大风，150mm以上的雨雪，10年未发生洪水、高温、高寒并以当地有关部门发布灾情报告为准）；

3.4.2因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；

3.4.3地方性政策调整等因素对工期的影响（若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延）；

3.4.4甲方直接分包的施工项目影响乙方施工进度造成的工期延误；

3.4.5因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变

更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。

原协议内容：

四、合同价款的确定及调整。

五、质量验收标准：执行原协议的。

六、物资供应：执行原协议。

七、隐蔽工程签证与变：更执行原协议。

八、现场施工管理的安全防范措施等协议执行原协议。

九、本协议未尽事宜执行年月日签订的合同。此补充协议与原协议一同执行双方签字盖章生效。

4.工程设计合同补充协议篇四

本合同书由与于日签署。设计人按先前签订的合同要求完成了工程的初步设计和施工图设计，并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建，对本工程影响较大，属于重大设计变更，需易地重新设计，为此，双方经友好协商，就原合同形成补充协议如下：

一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设计费人民币。

二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨询审查费用，以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。

三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。

1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款；

2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后3天内业主支付总费用的40%；

3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修改批准后支付总费用的40%；

4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保证金不变。

四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。

五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。

六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。

业主：设计人：

法定代表人法定代表人

或其授权代理人：或其授权代理人：

地址：地址：电话：

日期：2012年7月5日

5.土建工程施工合同补充协议篇五

甲方：广州市万科房地产有限公司

乙方：浙江金厦建设有限公司

由于工程量增加和设计变更，甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

1、工程的竣工日期顺延至二〇〇九年七月三十一日。甲乙双方都不承担工期违约责任；

2、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

3、由于工程延期、工程量的增加和设计变更所发生的费用，乙方在主合同以外所增加部分，应在情况发生后10日内向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后10日内予以确认。

4、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。

5、工程造价计算依据以本协议相关条款，设计院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场确认。

6、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

7、本协议为主合同（GZ-JS-01Q-施工-3205）不可分割之附件，主合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

8、本补充协议经甲、乙双方签字盖章。

甲方：乙方：

代表：代表：

6.工程增加补充协议篇六

方）承包人：黔西南州协力建设有限公司（以下简称乙方）经甲乙双方共

同协商，现对于2012年12月20日签订的《建筑施工合同》作如下补充，供双方共同遵守。

一、补充施工工程概况

1、贵定县人民医院附属工程（出入口车道毛石挡墙、1号道路、2

号道路、广场、地下室出入口车道、室外排水沟等）。

二、工程质量、安全及工期要求2-1.工程质量：严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。2-2.乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设

计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。2-3.乙方必须按国家现行安

全法规进行施工，实行文明施工，要建立施工安全责任制度，采取必要的安全防护措施，消

除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。造成施工伤亡事故，由乙

方负完全责任。2-4.竣工日期：与门急诊综合楼同步完成。若甲方要求调整工程进度计

划，须提前15天通知乙方，乙方必须按要求时间作出相应调整。

三、工程价款全国注册

建筑师、建造师考试备考资料历年真题考试心得模拟试题 2按市政2004定额计算

四、结算依据4-1.以设计施工图、设计变更文件、甲方及监理工程师的签证文件为依据计算工

程量。4-2.材料费等相关费用的市场价调整参照原合同相关规定执行，以甲、乙双方及监

理工程师签证为准。4-3.主要建筑材料质量参照原合同相关规定执行，由甲方及现场监理

工程师认可。4-4.其他条款参照原合同相关规定执行。

五、付款方式5-1.付款方式按原

合同相关规定执行。5-2.乙方必须保证施工期间民工工资的发放，否则由此造成的民工工

资纠纷总是由乙方负责。

六、竣工验收与结算6-1.工程竣工验收合格后，承包人在10

天内将完整的工程结算资料报送发包人审核办理结算手续。6-2.具体竣工验收和结算程序

参照原合同相关规定执行。

七、保修责任7-1.本工程保修金按工程总造价的百分之三（3%）

暂留甲方； 7-2.乙方对本工程承担保修责任期限：两年7-4.乙方竣工验收之日起为保修

期起始日。一年后甲方将保修金返还乙方50%，两年后甲方将保修金返还乙方50%。

八、交工验收工程竣工资料一式陆份。

3九、违约责任任何一方违约，应向对方赔偿因

违约造成的损失，责任认定及赔偿计算由双方协商确认，如协商不成，可向贵定县人民法院

提起诉讼。

十、履约责任10-1.本补充协议与原签订之《建筑工程施工合同》具有同等法

律效力，在本协议规定的工程范围内若两者抵触时，以本协议为准。10-2.如有未尽事宜，双方协商解决。10-3.本协议一式六份，经甲、乙方签章后生效。甲方：乙方：法人代表：法人代表：签

7.工程监理合同补充协议11 篇七

甲方：江西股份有限公司

乙方：江西监理有限公司

鉴于：

甲方和乙方于2012年2月14日共同签署的《江西公司厂房监理合同》，因实际施工中，雨水天气过多等原因，造成工期延误，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，特订立以下补充协议。

一、甲方从日起，每月支付元监理人员工资，直至工程结束

二、乙方继续现场监理工作及所有工程监理资料的完善；

三、甲方根据原监理合同，先支付部分工程监理费计万元整。

本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

8.工程委托监理合同补充协议范本篇八

监理人：

第一条本合同使用的法律及监理依据：

1、中华人民共和国合同法;

2、中华人民共和国建筑法;

3、建设工程质量管理条例;

4、建设部工程建设监理规定;

5、山西省建设监理管理办法;

6、国颁建设工程强制性标准、规范、经济定额和计价方法;

7、本项目建设工程施工合同;

8、本项目建设工程委托监理合同。

第二条监理内容：本项目施工质量、建设工期、建设资金使用情况等项内容。

第三条监理范围：本项目施工各阶段全部工程内容。

第四条监理标准和要求：

国颁建设工程强制性标准、规范、经济定额和计价方法及本项目建设工程施工合同相关条款。

第五条监理权限：见《建设工程监理委托合同》第十七条、十八条、十九条。其中第十八条监理人享有的权利，需事先获得委托人的书面授权。

第六条监理程序：

1、编制工程建设监理规划;

2、按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则;

3、按照建设监理细则进行建设监理;

4、参与工程竣工预验收，签署建设监理意见;

5、建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。

上述资料应由委托人认可。其中监理规划及细则应在本合同签订日内，报委托人确认。

第七条监理方法：应当按照工程监理规范要求，实行驻地监理，跟班作业，采取巡视、旁站、平行检验等形式，或者遵循本行业惯例，对建设工程实施监理。

第八条监理工程师任职条件：监理人委派的总监理工程师以及其他监理工程师，不少于五人，并均应获得建设部门颁发的监理工程师资格证，且专业对口，并附有详细个人履历。自本合同签订日内，提供委托人签字确定，一经确认，非经委托人同意，监理人不得擅自变更。

第九条监理人不得转让监理业务。

第十条监理人的报酬：总计贰拾万元，包含税金。

第十一条监理机构的日常办公费、交通费、通讯费、食宿费，全部自理。

第十二条将《建设工程委托监理合同》第四十八条更改为“监理人对于由其编制的所有文件不拥有着作权，该项权利归属委托人”。

第十三条工程监理的附加工作和额外工作，必须在工作之前，双方事先以书面明确之。

第十四条本合同履行期始于年月日，终于《建设工程委托监理合同》第三十三条前半段规定的条件，并合理延伸至本建设项目保修责任终止期。如果出现《建设工程委托监理合同》第二十五条的情况，双方应以书面形式约定之。并区分工程建设进度推迟或延误的原因，分清责任。由于监理人不履行或不适当履行职责，造成工程停滞不前或延误，给委托人带来损失的，应当承担赔偿责任。

第十七条、十八条、十九条。其中第十八条监理人享有的权利，需事先获得委托人的书面授权

源自于建筑资料

; 第十五条排除《建设工程委托监理合同》第二十九条第二款、第四十条的适用。

排除《建设工程委托监理合同》第三十一条、第三十六条的适用。监理工作中止期间，监理人不享有报酬。

第十六条保修期间的责任，由监理人继续监理，该监理不属于工程监理的附加工作和额外工作，是履行本合同的附随义务，该报酬包含在监理人提供的正常工作之内。

第十七条《建设工程委托监理合同》第四十三条规定的监理人享有的权利，应事先获得委托人的同意。

第十八条争议解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应当协商解决，协商不成双方均同意将争议提交太原市仲裁委员会。

第十九条本补充协议为《建设工程委托监理合同》有效之组成部分，具有同等效力。该补充协议的任何内容与《建设工程委托监理合同》冲突的地方，以本补充协议为准。

委托人：(签章) 监理人：(签章)

住所：住所：

法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)

开户银行：开户银行：