钢结构厂房工程三方合同(分包合同)(共12篇)
1.钢结构厂房工程三方合同(分包合同) 篇一
工程分包合同三方协议
业主单位(以下简称甲方):广西广源置业投资有限公司
总包单位(以下简称乙方):广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 分包单位(以下简称丙方):广西建工集团第一建筑工程有限责任公司
根据工程的实际需要,经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方,为了保证工程的顺利完成,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,特制定本三方协议。明确各自的责权利,以资共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:“阳光世纪”商业综合楼外墙装修工程
工程地点:南宁市北湖南路35号
工程内容:“阳光世纪”商业综合楼玻璃幕墙、铝塑板幕墙
二、工程承包范围和承包方式:
丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。
三、结算方式:
1、甲方直接与丙方进行结算,结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。
2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。
3、工程的税金含在丙方的承包价中,由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内,由乙方激纳。
4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任,不再另行增加费用。
5、至2008年9月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方
负责缴纳,此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。
四、工程管理:
乙方与丙方完善分包手续,乙方对工程进行全程跟踪控制管理,并配合丙方施工,竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方,由乙方汇总统一申报竣工验收。
五、工程款支付:
1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时,由丙方提出申请,乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。
2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时,按付款额的5%付给乙方配合费。
六、三方责任约定:
1、甲方责任:甲方根据合同的付款条约,根据工程进度给乙方和丙方,分别拨付配合费和工程进度款。若甲方未能及时付款,则甲方应承担因此造成的损失且工期应顺延。
2、乙方责任:与丙方完善相关分包手续并备案,按分包合同履行总包的权利和义务,负责对丙方施工全过程进行全面管理。协助配合丙方做好现场成品的保护、防火防盗、安全、文明施工管理工作。
3、丙方接受乙方的管理,按分包合同要求按时、按质完成施工任务,并保证提供材料的品牌、规格、型号与样本及甲方要求的相一致。丙方所承包的分包工程的质量保修由丙方负责,丙方在质保期内,工程发生质量问题,在接到保修通知后24小时之内到现场进行免费维修,否则甲方有权自行维修处理并扣除相应的质保金。质保期内,因工程质量导致的损失,丙方承担相应的赔偿责任,丙方应做好安全生产,文明施工,保证工程的安全管理和人身安全,丙方原因造成的人身安全责任由丙方自
行负责。
七、本协议履行期间有争议时,三方协商解决,协商不成,可向当地
人民法院起诉。
八、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执二份,本协议自订立之日
起生效,保修期满后,本协议告终止。
甲方:
法定代表人(或委托人):
开户银行:
帐号:
2008年月日2008
丙方:
法定代表人(或委托人):
开户银行:
帐号:
2008年月日
乙方: 法定代表人(或委托人):开户银行: 帐号: 年月日
2.钢结构厂房工程三方合同(分包合同) 篇二
“十五”期间我国将处于建设的高峰期,不仅建设规模大,而且工程建设的复杂程度也远远超过以往。工程建设项目从筹划、设计、建造到竣工后投入使用的整个过程,都可能存在各种合同风险。在此情况下,许多小的承包商如雨后春笋蓬勃而出,他们的施工经验和资质不能满足合同的要求,往往靠在各大企业下分包一部分工程,既解决了大企业对外拓展而带来资源不足的问题,又解决了小企业的生存问题,这种联姻可满足各方的需求,因此得到迅速发展,在合同履约意识不断加强的要求下,如何才能提高对分包商的合同管理水平,减少总包商的合同履约风险,是我们现在急需考虑和解决的现实问题。迫切需要加强对工程分包风险的合同控制和管理。
1 目前现状及其解决措施
因承包合同实施的主体是总承包商,而不是分包商,业主对分包商的认可并不能减轻总包方的合同责任,因此工程分包存在较大的风险,目前有许多单位在工程分包合同过程中出现很多现存的问题。
首先,合同管理力量相对薄弱,经常是工程到手后全部转包给小企业干,然后就不问不管只等着收管理费,运气好万事大吉,运气不好分包工程控制没做好就给总包商带来一定经济损失和法律责任,影响总包商的声誉,甚至有取消施工资质的可能,因此对分包工程应精细化管理,绝不能以包代管。
其次,签约建设工程分包合同,应充分注意并处理好下列问题。
确立分包工程合同前,要细心研究合同条款,要结合项目特点,设想在履行中可能出现的问题,事先提出解决的措施。合同条款用词要准确,总包人和分包人的义务、责任、权利要写清楚,切不要因准备不足或疏忽而使合同条款留下漏洞,给合同履行带来潜在的隐患及困难。
签订建设工程分包合同,应充分注意并处理好下列问题:
1)仔细阅读卞合同的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。
2)严格审查分包人资质等级及履约信用。施工单位在签订分包合同时,对分包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的卞体排斥在合同的大门之外,将导致合同风险的隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地履行奠定一个良好的基础。其次还应对分包方的履约信用进行审查,看有无不良记录。合格的分包人应是具有一定资质的企业,它的资质一般低于或等于总承包商。分包商必须具有以下条件:a.具有年检合格有效期内的营业执照、相应施工资质证书和安全资质证书。b.工程所在地建筑行政卞管部门颁发的许可证书。c.分包商必须有现场负责人的法人委托书。d.有承担过类似工程的业绩。e.分包商最好无不良信誉记录。分包商的选择:分包商的确定最好通过议标选择,总包商可以选择3家施工单位对拟分包的工程进行招标,从中选择实力强及报价低的单位进行分包施工。分包单位确定后应立即签约书面施工合同,分包合同对分包商的义务、风险、违约责任应与卞合同相对应,将卞合同的风险部分转移给分包商。这样做的好处一是可以压低分包单价,掌握分包工程的价格水平;二是进行了风险转移。分包单价的定价原则:分包单价定价不能简单照搬定额或将卞合同单价进行费率提留后作为分包单价,应先依据承包内容和实际施工条件,进行单价分析,充分考虑地材、人工和材料价格调整、定额消耗调整、取费调整等实际情况,并结合对方的报价选择低者作为分包单价。
3)分包合同的条款。a.分包合同应明确开工时间和完工时间及工作范围。b.关于工期、质量、造价的约定,是施工合同最重要的内容,分包合同应尽量细致,将定合同的责任和风险全部转移给分包商。建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议,由于任何工程在施工过程中都不可避免设计变更、现场签证和材料差价的发生,所以均难以“一次性包死,不作调整”,在分包合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证材料价格的签发、确认做出明确规定。c.对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。一般情况下,工程进度款按月付款或按工程里程碑进度拨付,但如何申请拨款,需报何种文件,如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理,往往缺少详细的合同规定,引起争议,影响工程施工。因此,在分包合同中应特别注重拨款和结算的程序约定。d.分包合同中需规定总包方和分包方各自的责任和相互关系。尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自的责任和相互关系也有原则性规定,但实践中仍常常发生分包方不接受发包方监督和发包方直接向分包方拨款造成总包方难以管理的现象,因此,在分包合同中应当将各方责任和关系具体化,便于操作,避免纠纷。e.明确规定双方管理人员的职责和权限。建设工程施工过程中,发包方、总包方、分包方、监理方参与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知,由此造成双方不必要的纠纷和损失。合同中应明确列出各方派出的管理人员名单,明确其各自的职责和权限,特别应将具有变更、签证、价格确认等签字权的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚,防止公司其他人员随意签字,给各方造成损失。如某工程项目部,其下属部门有工程管理部、经营管理部、质量安全管理部和办公室,由于分包合同没有规定签单生效条件,某分包商找工程管理部某同志签字确认其完成的工程量,某同志在签单上只签了一个名字,分包商就让公司要求按他们填的签证单数量支付,虽然项目部结算管理办法规定应由3个部门一起进行签证,但法院认为分包方也是一级法人,项目部管理办法对分包方无约束力,某同志是代表项目部行使职权,签单有效,给项目部造成了一定的经济损失。f.运用担保条件,降低风险系数在签订《建设工程分包施工合同》时,也可以运用法律资源中的担保制度,来防范或减少分包方履约能力不足所带来的风险。在支付条款中可以规定扣留一定数额的结算款作为履约保证金或要求分包方提供一定数额的履约保函,在支付条款中还应留一定数额质量、安全、进度风险抵押金,分阶段进行考核。
除上述6个方面外,签订合同时,对材料设备采购检验,施工现场安全管理,违约责任等条款也应充分重视,做出具体明确的约定。任何一份施工合同都难以做到十分详尽、完美,合同履行中还应根据实际情况需要及时签订补充协议、变更协议,调整各方权利义务。
按分包工程施工管理分包合同签订后进入实施阶段,这时的管理应细致化,这样才能保证分包工程满足总包合同的要求。
对于劳务分包合同,如果不采取一些控制措施,将会造成很大的材料浪费,使得利润流失,对于此类分包管理,应制订相应的质量管理办法、进度管理办法、安全和环境管理办法、材料管理办法、限额领料制度等,从各环节约束对方的施工行为,做到监控有利、考核到位、奖罚分明。对全费分包合同,总包方要留有足够的履约保证金和风险抵押金,严格签证与支付,绝不可超结。分包合同条款应尽量详细,分包合同对分包商的义务、风险、违约责任应与卞合同相对应,将卞合同的风险全部转移给分包商;同时根据总包方的施工进度制订相应的控制目标,对每一个节点进行考核,施工中的质量、安全、进度考核及时与经济挂钩,若等到最后就无法控制了。
2 结语
在社会主义市场经济的新形势下,加强对工程分包项目的管理,是降低工程成本、提高项目效益的必须手段之一。通过对分包项目监督合同的管理,有效的控制成本造价,确保工程质量,提高经济效益,促使工程项目管理逐步步入法制化、规范化的轨道。
摘要:简要阐述了目前工程分包合同风险控制现状及存在的问题,提出了相应的解决措施,分析了分包合同的注意条款,通过对分包项目的合同管理,可有效控制成本造价,确保工程质量,从而提高经济效益。
关键词:工程分包,合同,风险控制,工程管理,经济效益
参考文献
[1]熊侠茹.工程分包的风险控制[J].水利水电施工,2006(1):43-44.
[2]王俊霞.施工企业合同风险与防范[J].中国电力企业管理,2008(1):97-98.
[3]杨欣达.浅议施工项目进度控制[J].山西建筑,2008,34(7):256-257.
3.钢结构厂房工程三方合同(分包合同) 篇三
【关键词】工程施工;分包商;合同管理
一、分包合同的内容及注意事项
(1)工程协调。合同中需明确所分包的工程范围、内容以及为承接工程所承担的相关任务,对于各专业的工程界面都应该有明确的划分跟合理的搭接。(2)价格协调。总包合同的报价中包括了分包合同的报价,分包报价水平直接影响到总包合同的造价以及竞争能力。分包合同是在总包合同签订后才进行签订的,因此,分包商应该积极配合总包商进行总包合同的签订工作,确保双方的最大利益。(3)时间协调。分包合同要像总包合同一样,明确有关分包商工作的时间期限以及工程中合作部门间的时间关系,明确工程延误后的所有责任问题。(4)技术协调。分包合同中应该明确指出各分包队伍的具体工作职责及该队伍所涉及的工程技术,确保工种间的技术协调能够保证工程的顺利开展和完成。(5)风险协调。建筑施工承包合同往往都会有风险的存在,一般总承包商会将自身和容中的风险分摊在分包单位上,所以分包企业应该认真分析分包合同,为工程开展和面临的问题做好相应准备。此外,在工程实施的过程中常常会遇到工程内容的变更等问题,随之而来的将是合同变更,分包商需要注意相关合同条款。在工程出现问题而需要索赔时,为确保双方利益,分包商需要全力协助承包商工作。需要注意的是,在合同签订之前,除了认真了解分包合同之外,还要仔细了解工程施工的某些相关部门及单位,比如其他分包商,要了解分包商的大体工作效率和工作能力,以确保工程开展过程中能够良好的配合,确保施工进度,还有材料商、以及其他合作伙伴,一定要降低工程风险,保证工程的整体进度。
二、施工过程中的注意事项
在施工过程中,分包商需要监督和控制的有施工成本、施工进度、施工质量和施工安全,而这所有的一切,都是围绕着分包合同展开的,是一个全面全过程的管理工作,因此,施工监督过程便是分包合同的履行和管理的过程,需要分包商在项目实施的全部过程中,需要认真分析合同,认真做好分包合同的管理工作。(1)业主。在整个工程实施过程中,分包商会有同业主打交道的时候,在同业主进行交流的过程中,要同业主建立相互信任的关系,为后续合作打好必要基础。(2)设计部门。设计部门对整个工程方案的和施工效果具有重要的监督作用,工程的变更同设计部门有着非常大的关系,因此,分包商应该格外重视设计部门,同时还可以通过设计部门对施工进行优化,方便工程的顺利进行。(3)监理。监理,是负责管理整个施工工程的预算、进展速度等问题的部门,分包商同样需要认真对待。(4)其他分包商。搞好分包商之间的关系,对工程的开展同样具有非常重大的意义。部门间的合作,工作的协调开展,对项目实施同样至关重要。由于分包商在整个工程施工过程中,需要涉及到业主、设计、总承包、监理等多方面人员,又要时刻因对工程中项目变更、内容变更以及设计变更等多方面因素,所以,分包合同的管理工作最大特点便是动态性。
三、工程施工中的索赔问题
一是工程变更。这是最容易引起纠纷和索赔的问题之一,在正常的施工过程中,业主出于某种原因对承包方提出修改、减少或增加部分工程量。二是工程延误。在工程项目进行小部分变动时,工程变更的设计图和相关资料业主没有按时交付承包商,造成工程延期;业主或监理人员要求改变原合同施工顺序,造成工程延期。三是工程停工。总承包与分包商之间的工程纠纷引发的索赔问题,主要有以下几个原因。第一,施工过程中,总承包商不能按时提供分包商关于工程施工的所需材料、设备及施工费用等。第二,总承包商没有按合同要求像分包商支付工程款。第三,总承包商对分包商提出了有关分包合同内容外的额外要求。如果是工程中出现的不太严重的问题,分包商首先要考虑的应该是继续保证工程进度,双方尽可能的寻求问题的解决方法,将损失降到最低。内部索赔问题,真正需要的不是盈利,而是重在解决目前所碰到的问题。
工程分包在提高工程效率,提升工程质量方面做出了突出的的贡献,对于工程项目的圆满完成具有非常重要的意义。本文就分包合同的具体实施展开分析,希望能够给今后的工程发展起到积极的作用,促进我国建筑事业的快速发展。
参考文献
[1]汪小金.土建工程施工合同索赔管理[J].中国建筑工业出版社,2009
[2]武育秦.工程承包与投资报价[M].重庆大学出版社,2011
4.轻钢结构彩钢厂房工程承包合同书 篇四
甲方:
乙方:
甲、乙双方因甲方新建轻钢结构建筑物工程一事,经双方协商一致,签定如下合同。
一、工程承包方式
甲方将新建的厂房钢结构工程承包给乙方施工,工程中不包含土建,包含钢结构之类工程(房面彩钢瓦),该工程包工包料,包工程施工中所用的机械、机具、运输,安全责任由乙方负责。乙方不包该工程建设中,地方政府需要的一切报批报建手续、证件和消防、安评、环评的验收资料,如甲方建筑物为重点防火单位,按要求须要在建筑物构件上做防火涂料的,做防火涂料的费用另行计价。甲方在该工程中向乙方签定的合同期限内。按期支付乙方工程款。
二、工程用料:与质量要求,验收标准。
(1)工程用料,按双方确定的施工图所标材料为准。乙方在施工中,不得单方面改变设计材料型号,所用材料,只准允许误差在国家标准之内。
(2)工程质量要求,验收标准。
按双方确定的材质和制作方式,按图集结点要求布置,乙方向甲方提供材料生产厂家提供材质证明书为准。
三、工程单价和总造价:
甲方要建筑的厂房大约为㎡,实际面积按甲方建筑物的滴水面积收方计算,每平方米单价为元/㎡。增加工程另算。
四、付款方式:。
五、工程期限:
乙方进场后,工期为天,如遇到停电、下雨天,因甲方没按合同支付材料款,停工误期顺期延长。
六、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字之日起生效。
甲方(签字):乙方(签字):
5.钢结构安装分包合同 篇五
分包方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程分包事宜经协商并达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况
1.1、分包工程名称:浙江领航市政工程有限公司厂房扩建工程
1.2、分包工程地点:柯城区航埠镇工业园区内
1.3、分包工程承包范围:钢结构基础以上部分制作、安装
二、分包方式及内容
2.1、本工程分包采取 包 清 工 的方式。
2.2、包含工作内容:
1)H型钢立柱安装、牛腿制作、行车梁安装、屋面彩钢瓦、保温棉等施工;外露铁件油漆施工采用一底一面漆。 2)北面维护墙及东西面山墙施工。
3)经协商单价如下:屋面40元每平方米,围护墙安装20元每平方米,原有墙拆除5元每平方米。
4)吊装机械费本工程一次性补贴3000元。 采用协议固定单价和实际工程量乘积的方式的进行结算,
2.3甲方提供焊接设备及辅助材料,主体材料全部由甲方提供。
2.4、安全措施由乙方负责,甲方不承担现场施工的安全责任。
三、分包合同工期
3.1、合同工期:45日历天(含雨天)。无故延误工期,按每天500元进行处罚。
3.2开工日期:本分包工程开工日期以发包方通知为准。
四、分包合同价款及支付
4.1、付款方式:
进场施工后支付人民币10000元,屋面檩条安装完成后支付10000元,剩余款项等验收后预留合同价款的5%保修金,其余付清。保修期自验收合格后一年。
五、合同的生效
合同订立时间:
合同订立地点:
发包方和分包方约定自双方签字盖章,后本合同生效,双方约定本合同一式 二 份,发包方 一 份,分包方各 一 份;均具有同等效力,由发包方与分包方分别保管。
发包方:(公章)
公司地址:
法定代表人:
6.钢结构劳务分包施工合同范本 篇六
*****钢结构安装工程劳务分包合同
目 录
第一条 工程概况及承包工作内容.2
第二条 作业人员.2
第三条 合同工期.2
第四条 合同价款.2
第五条 合同价款的结算和支付.3
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理.3
第七条 工程质量、验收与保修.4
第八条 工期延误.4
第九条 文明施工.4
第十条 材料机具供应.4
第十一条 发包人的权利及义务.5
第十二条 承包人的权利和义务.5
第十三条 违约责任.6
第十四条 合同争议的解决.6
第十五条 合同的生效与终止.7
第十六条.7
第十七条.7
发包人及承包人于2008年11月15日盖章/签署:.7
******钢结构安装工程
劳务分包合同
编号: _JZJ(LWHT)-DHW-2-001_
发 包 人:********有限公司 承 包 人:******钢结构安装队
分包工程名称:******钢结构安装工程 施 工 地 址: 北京市*********
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容
1.工程名称:**************钢结构安装工程 2.工程概况:307#、308#住宅屋顶钢结构安装
3.分包工作内容:本工程钢结构部分的制作、安装的分包施工 范围包括:
1)测量放线、预埋件清理纠偏、后置埋件补充; 2)材料申报、装卸、垂直运输、入库堆放保管; 3)钢结构除锈、制作安装、清理焊缝后刷防锈漆三度;
4)质保期(质保期详见本合同第五条第2.4款之规定)内的无偿售后服务。第二条 作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供满足工程进度需要的作业人员。第三条 合同工期
进场日期: 2008年11月15日。
竣工日期: 308#楼:2008年12月31日。307#楼:2009年 3月31日。工 期: 每栋楼绝对工期45天(日历天)。
工期的核算最终以发包人要求的时间为准。第四条 合同价款
1.合同单价:人民币1400.00元/吨。
2.对合同价款内容的明确:此单价含氧气乙炔费,开发票税金、房租、生活用品及生活水电费,所有工器具设备等费用。第五条 合同价款的结算和支付 1.合同价款的结算。1.1 结算资料:
1.1.1 有效的月度工作量结算资料。1.1.2 书面洽商变更及现场签认资料等。
1.1.3 应由承包人承担,但由发包人代交的一切费用单据。1.2 合同价款的结算:
1.2.1 发包人于钢结构施工正式开始15日后,向承包人支付不大于人民币贰万元(小写:20000.00元)的预付款。
1.2.2 发包人应于每月25日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
1.2.3 工程交工并验收合格后28日内,承包人向发包人递交完整的结算资料,发包人在收到结算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程结算手续。工作量按净吨位据实结算。2.合同价款的支付
2.1 每月按经发包人施工代表确认的上月完成工程量的60%金额支付; 2.2 钢结构安装完毕,经监理单位、总承包单位验收合格后支付至所完工程量的80%;
2.3 整体钢结构及幕墙花饰等工程经建设单位、设计单位、监理单位、总承包单位四方验收合格后支付至所完工程量的95%;
2.4 本分包工程保修期起算日期:各楼钢结构安装工程完工,经监理单位、总承包单位验收合格之日;
本分包工程保修期终止日期:发包人办理的整体工程竣工验收单日期。保修期满并办理完竣工结算手续且扣除发包人垫付的维修款(若有)后,一次性付清所以余款。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1.安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。2.重大伤亡及其他安全事故处理:
2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。3.对本工程的安全生产标准,双方约定如下:详见双方签订的《安全生产协议书》及《进场施工安全技术交底》。第七条 工程质量、验收与保修
1.工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2.承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
3.分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
4.对本工程的质量标准,双方约定如下:符合设计图纸及《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)要求,确保四方验收通过。第八条 工期延误
1.对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
1.1 因战争、**、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
1.2 发包人同意工期顺延的其他情况。
2.承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济
损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
3.非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:承包人应根据现场情况,及时积极采取增派施工作业人员等赶工措施,确保总体工期保质保量按时完成。第九条 文明施工
1.发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
2.发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,食宿双方约定由承包人自行解决。
3.对本工程的文明施工标准,双方约定如下:达到市、区建委,建设单位,总承包单位对现场文明施工的管理要求。第十条 材料机具供应
1.本工程由发包人提供的机械设备为:二级配电箱、表箱及配套的主电缆。承包人自备的工具为:三级配电箱、电缆、电焊机及一切施工用具等。双方确认防护用具由承包人承担。
2.由承包人自备的工具须其自行带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
3.承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
4.对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:
4.1 承包人方应积极做好现场主、辅料及产品的保管、管理工作,按实领用,领用材料要如实填写领料单,退场时附退料清单,否则按未退料处理,对现场无正当理由,超出标准领用的材料由承包人负责全额赔偿。
4.2 发包人送货人员把材料运到现场交付给承包人后,承包人要负责所领材料的保管工作,如果因承包人管理不善而导致材料丢失或被损坏,承包人要全额赔偿。如果发现承包人偷卖发包人的材料,一经查实发包人将对承包人处以每次5万元以上的罚款,并将当事人送公安机关处理,发包人视情况严重程度决定是否终止施工合同。
第十一条 发包人的权利及义务
1.负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2.负责于_2008_年_11_月_20_日提供施工图纸 壹 套,提供必要技术资料。
3.负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。4.负责解决施工中存在或发生的技术问题。
5.负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
6.负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
7.负责组织工程的验收工作。
8.本工程发包人施工代表为_***、***_,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托***、**、***有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。第十二条 承包人的权利和义务
1.承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。2.承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
3.在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于10%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
4.当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
5.承包人必须严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001),按施工图纸及说明做好承包工作内容的施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
6.承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
7.承包人确认***(身份证号:******************)为派驻工地的负责人,负责日常施工的管理、协调工作。
8.承包人负责现场施工过程中垂直运输及钢结构吊装的协调。
9.承包人自费解决施工过程中所有施工人员的住宿房屋、食宿用具、生活用水用电等。
10.施工过程中,承包人利用现有脚手架施工。如脚手架或现场条件不能满足安全、质量要求时,承包人应提前报发包人协调解决,在未解决以前有权停止施工,不得野蛮操作和违章施工。第十三条 违约责任 1.发包人违约责任
1.1.由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。2.承包人违约责任
2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权划分出部分工作量,由其他施工队伍完成,其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承包费用中直接支付给后续队伍,但发包人应在此时,与承包人就结算事宜达成书面协议,共同对划分出的工程量进行签认。2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失一概由承包人承担。
2.4 承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业,致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差,承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。第十四条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议
1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向施工地点所在区人民法院起诉。第十五条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即自然终止。第十六条
本合同正本一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份。第十七条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
发包人及承包人于2008年11月15日盖章/签署:
发包人(盖章):******有限公司
法定代表人(或代理人):
承包人: ***钢结构安装队
盖章:
代表人签署:
代表人姓名:
代表人职位:
7.钢结构厂房安装合同 篇七
乙方:
经双方协商,现甲方将贵州省毕节天利气体有限公司钢结构厂房工程以包安全、包安装、包质量、保进度的形式承包给乙方·为了明确双方各自相互权利,遵循平等、自愿和诚信的原则,订立如下合同条款,双方共同遵守执行·
一、工程名称和地点
1、工程名称:贵州省毕节天利气体有限公司钢结构厂房
2、工程地点:毕节市
二、工程范围及价格
1、建筑面积、合同单价及价款·一号厂房
(1)围边744·12平方米,单价15元/平方米,合计金额11161·8元·
(2)屋面1123·2平方米,单价21元/平方米,合计金额23587·2元·1+2合计34749,大写人民币叁万肆仟柒佰肆拾玖圆整·
二号厂房
(1)围边373·2平方米,单价15元/平方米,合计金额5598元·
(2)屋面920平方米,单价21元/平方米,合计金额19320元·1+2合计24918,大写人民币贰万肆仟玖佰壹拾捌圆整·
三号厂房
(1)围边343·14平方米,单价15元/平方米,合计金额5147·10元·
(2)屋面814·05平方米,单价21元/平方米,合计金额17095·05元·1+2合计22242,大写人民币贰万贰仟贰佰肆拾贰圆整·
四号厂房
(1)围边638·98平方米,单价15元/平方米,合计金额9584·7元·
(2)屋面1085·60平方米,单价21元/平方米,合计金额22797·60元·1+2合计32382,大写人民币叁万贰仟叁佰捌拾贰圆整·五号厂房
(1)围边245·92平方米,单价15元/平方米,合计金额3688·8元·
(2)屋面199·65平方米,单价21元/平方米,合计金额4192·65元·1+2合计7881,大写人民币柒仟捌佰捌拾壹圆整·钢结构工程款总计:34749+24918+22242+32382+7881=122172元·大写人民币壹拾贰万贰仟壹佰柒拾贰圆整·
2、安装范围包含:工程预埋、主体钢架、外围檩条、屋面彩板、墙面板、门、彩瓦收边包角、门窗包边等所有±零以上的及图纸中所包含的钢结构工程,不含任何土建,窗户由甲方所采购塑钢窗的供货方安装·(以上内容不包含部分可划掉,另行用手写如下:
4、安装承包价格:合同价格包括所用工具和生活费用,含机械吊装费·
三、工程质量要求
1、乙方必须严格按施工图纸要求施工,服从甲方现场管理人员指挥,执行甲方管理人员的指导和监督,把好质量关·
2、乙方在主构件进场前应做好预埋件的安装,预埋件安装完毕后须符合图纸尺寸、标高全部无误,否则乙方必须无条件整改好,并由甲方施工代表审核方可·
3、主钢构进场,吊车卸货时要注意不得导致构件或连接板件变形,安装前如构件上沾有黄泥或其他污物必须先擦拭干净后方可安装,如有构件表面生锈必须补漆后再安装,所有螺栓必须拧紧;
4、彩瓦进场,卸货时须注意不得有人为或设备损坏,安装屋面瓦时不得人为踩踏破坏,屋面瓦安装完毕后须整理现场不得留有螺钉或其他零碎东西,墙面瓦安装后要整洁美观,不得人为拆坏,所有彩瓦安装完毕后必须做清洁工作,保证瓦面干净整洁·
5、屋面安装过程中对最容易漏水的地方要格外注意,做好防漏措施·
6、若发现人为的问题对质量造成影响,安装队必须承担全部责任·
四、工程付款及结算
1、所有工程现已安装完毕,验收合格后,再付至安装总款的95%,计人民币116063·4元·大写人民币壹拾壹万陆仟零陆拾叁圆肆角·
2、余留5%质保金,计人民币6108·6元,作为工程保修金,保修期为12个月,到期如无质量问题,一次性付给乙方·
五、违约处罚
1、乙方在施工时,达不到业主和监理验收,造成返工所需费用由乙方自负·
2、乙方在签定协议之后,中途退缩、怠工、有意人为误工,甲方有权不予结算并且不支付任何安装工程款·
六、争议解决条款
本合同如有未尽宜,双方应友好协商,补充合同条款解决·双方签订的补充条款与本合同有同等的法律效力·如前后内容有矛盾的补充合同协议规定为准·因本
合同引起或与本合同有关的任何争议导致双方不能达成一致时,任何一方可向工程所在地诉讼·
七、本合同有效期自双方签订盖章之日起完工所有款项付清之日·合同生效后,任何一方单方终止本合同,应向对方赔偿本合同的工程总价款5%的违约金·
八、本合同一式贰份,双方各执壹份,签字生效,依此为凭·
甲方:乙方:
工程部代表人:施工班长:
年月年月
8.钢结构制作安装分包合同书格式 篇八
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方经友好协商,就乙方承包甲方“ ” 项目的电梯井道钢结构制作、安装工程的相关事宜,为明确双方责任、保障双方权益,特签订本合同,以资双方共同遵守执行。
一、承包范围及内容:
位于 吕梁市离石区西崖底同福客栈 的电梯井道钢结构制作、安装工程。
二、承包方式:
包工不包料、包机械设备及所有工具、包工期、包管理、包质量、包安全。
三、承包单价及付款方式:
1、钢结构井道制作、安装价格(一台电梯):人民币
3、付款方式:
合同签订后甲方应付给乙方人民币 万元,待主体完成后付给乙方人民币 万元,剩余的 待井道工程完毕后经甲方及电梯公司检验合格后一次性付清。
四、质量要求:
由于本项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程为原建筑设计图纸外的内容,乙方须按电梯公司的设计要求设计电梯的钢结构图纸,并经电梯公司工程部及甲方考核同意,以此图纸为施工、验收依据。
按图施工,严格遵守操作规程及相关部门的电梯验收规范,如经监督站、监理单位、电梯公司及电梯验收部门检验发现质量问题,乙方须无条件返工,直到达标为止。
五、工期要求:
须在25日内全部制作安装完成。如乙方不能按期完工,每逾期一天扣总工程款的5%做赔偿费。因不可抗力因素影响造成误工,工期顺延。
六、甲方责任:
1、负责联系电梯公司做好技术交底、施工交底及验收工作。
2、提供施工用的合格的钢材、钢管(包搭设)、角铁、玻璃胶、油漆、钢板等材料。
3、提供材料堆放场地。
七、乙方责任:
1、根据电梯公司提供的技术指标及施工现场的实际情况,绘制施工图纸,并经甲方及电梯公司核准同意后,方可施工。
2、根据上述图纸将钢材的型号、规格、用量等以书面形式报给甲方,作为甲方采购材料的依据。
3、施工过程中要充分利用材料,不得浪费材料。 现场所有材料、废料都属甲方所有,乙方不得收为己有。
4、自备所有施工工具,自行保管。施工时如需使用吊机等大型机械,也由乙方自行负责解决。
5、严格按照钢结构施工规范施工,钢架焊点要光滑、平整、饱满,焊点不低于5mm;电梯钢架及焊点要刷防锈防腐的树脂油漆。
6、按国家有关建设施工规定,对施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。乙方工人的安全保险由乙方自行购买,如因乙方原因造成安全事故,其责任由乙方自行负责。
7、在付款前,乙方必须对总造价作出预算经甲方工程部核实后交给公司财务作计划及付款依据。
8、负责对现场其它专业的一切设施设备和工程成品及半成品进行保护。如因乙方施工不当损坏其它专业的成品或半成品,乙方负责维修和费用。
9、乙方工人须配合甲方现场施工人员的指挥及安排。
八、违约责任:
1、共事双方应根据国家“经济合同法”有关条例严格执行本合同条款,违约方应按“合同法”的有关条例进行严肃处理。
2、乙方应按甲方的施工要求进行施工,保证施工质量,按期完成施工项目,逾期每天按累计数进行对总工程款的5%罚款处理。
3、乙方按甲方要求完成施工项目的规定工程量后,甲方应根据本合同解款方法按时支付乙方。
九、其他
1、甲乙双方如因本合同发生纠纷,可由海口市仲裁委员会仲裁解
决。
2、合同未尽事宜,经甲、乙双方共同协商后,另行签订补充协议,均具同等法律效力。此合同一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方:
甲方代表:
签订日期:
乙方:
9.钢架结构厂房承包合同 篇九
甲方:
乙方:许保华
因公司发展需要,甲方须在三荷卫生院后约壹公里处修一栋约847平方米厂房,由乙方承包施工,经双方协商同意签订如下合约。
一、承包方式:
甲方采用包工包料方式承包,乙方提供建房所需材料、劳务、建筑技术及工具等。
二、承建项目:
乙方应严格按照设计图纸施工,不得偷工减料,乙方应按照甲方要求保质保量进行工程施工,总承包价格按每平方米元计算,总面积约平方米,总造价元,此造价包含基础开挖、预埋、回填,另附用材规格明细表。
三、双方责任:
甲方负责水电供应,提供住宿方便,乙方必须选用国标材料且保证工程质量,按设计图纸施工,乙方设备工具及材料自行保管,如有丢失、损坏乙方自行负责。
四、乙方应按钢结构工程建筑质量的相关规定及要求进行合理施工,确保厂房质量,特别注意房屋支柱、垂直度、横梁焊接的安全性、屋架焊点应满焊,房顶施工不能出现漏雨现象,甲方验收不合格,乙方负责返工,返工工资均由乙
方承担。
五、责任安全
文明安全施工,如果乙方施工人员出现工伤或施工过程中造成他人损伤,财物损坏等安全事故,一切由乙方负责,甲方不负任何行和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究现场清洁卫生。
六、工期要求:
工期为晴天35天,乙方进场之日起计算,乙方不能因各种原因拖延完工日期,拖延按500元/天处罚,特殊情况除外。
七、付款方式:
合同签订后2天,乙方需进场进行基础开挖制作,基础开挖制作完工,甲方应付乙方贰万元,一次主钢进场甲方应付乙方总造价40%,檩条瓦板进场甲方应付乙方总造价7%,待工程完工由甲方验收合格付足总造价的95%,余款5%作保质金半年后付清(不得超过7个月)。
本合同一式两份,双方各执一份,签字之日起生效。
甲方签字:乙方签字:
身份证号:身份证号:
联系电话:******
10.钢结构厂房施工合同范本 篇十
承包方: 签订时间: 签订地点:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定为明确双方在施工过程种的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况:
1、工程地点:
2、工程内容:本工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檀条、钢结构部分的制作,安装防腐、屋面彩钢夹芯板、电动抗风卷帘门的安装。
3、主材型号: 立柱165*4镀锌圆管、主梁89*3镀锌圆管、支撑25*2.0镀锌圆管、行条C180*70*20*2.5镀锌、行条C120*50*20*2.0镀锌、电动抗风卷帘门(电机品牌、质保一年)。
4、开工日期、工期:合同生效后,由甲方通知确定开工日期,工期为 天,乙方必须保证按期完成工程。
二、工程价款、付款方式:
1、工程价款: 工程为全包工程,工程造价为: 元/平方米,总计 元。(工程验收后按实际面积结算)
2、付款方式: 乙方进场10天内,甲方即付给乙方工程总价的10%即 元(大写: )作为进场费,钢架大量制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的40%即 元(大写: ),全部施工完成验收合格后,甲方再付给乙方45%即 元(大写: ),其余款项(5%)为工程质保两年后付清。
3、工程验收 施工完毕后,乙方通知甲方进行验收。
三、甲方的义务和责任:
1、办理好各种施工手续,并在乙方进场提供给乙方;
2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;
3、提供施工所需的水、电。
四、乙方的责任:
1、乙方需严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应的经济赔偿;
2、在施工过程中,乙方应文明施工;
3、乙方在施工过程中一切事故,由乙方负责。
五、质保期: 钢结构部分的质保期为十年,在保修期内乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素和不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为二年。
六、违约责任:
1、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;
2、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。
七、违约解决方式: 经济仲裁委员会仲裁或人民法院。
八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。
11.工程分包合同 篇十一
在当今不断发展的世界,合同的使用频率呈上升趋势,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的工程分包合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
工程分包合同1
甲方(全称):_______________ (承包人)
乙方(全称):_______________(分包人)
依照,《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“建设方”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),甲、乙双方就分包工程施工事宜经协商达成一致,订立本合同,以便共同遵守。
一、分包工程概况
分包工程名称:__________
分包工程地点:__________
分包工程承包范围:__________
二、分包合同价款
金额:_____大写:_____
小写:该合同金额包括但不限于该弱电工程包工、包料、包安全、包文明施工、包验收、包正常使用、包各种税费、包各种竣工资料的移交等。 。
三、合同工期
开工日期:本分包工程暂定于_____年_____月_____日进场,具体开工日期以正式的开工令为准;
竣工日期:本分包工程定_____年_____月_____日竣工,具体以开工日期顺延_____天。
合同工期总日历天数暂定为:_____天,具体天数以建设方、甲方的书面要求为准。
四、工期质量标准
本分包工程质量标准甲乙双方约定为:应符合国家、行业及地方有关验收标准,达到合格。
五、组成分包合同的文件包括
1、本合同协议书;
2、中标通知书;
3、弱电工程招标文件;
3、乙方的报价书;
4、除总包合同工程价款、付款及结算方式之外的与该部分弱电工程相关的总包合同文件条款;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
8、合同履行过程中,甲方和乙方协商一致的其它书面文件。
六、本协议书有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、乙方向甲方承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、甲方向乙方承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价“),以及其它应当支付的款项。
九、乙方向甲方承诺,履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务,并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效
合同订立时间:_____年_____月_____日
合同订立地点:__________
甲方和乙方约定自双方签字盖章并送_____备案后本合同生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
工程分包合同2
甲方:_________ (以下简称甲方)
乙方:_________ (以下简称乙方)
甲、乙双方按《中华人民共和国经济合同法》等法规的规定,并按照本工程具体情况,订立本合同。
第一条:工程项目概况
工程名称:_________
工程地点:_________
施工范围:_________
第二条:本工程于____年____月____日开工(开工日期以业主书面通知为准)。
第三条:承包形式:包工、包料
第四条:乙方按甲方确认的关于本工程的设计图纸说明施工。
1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到95%。
4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。
第五条:工程内容及价格
第六条:工程款支付方式
(1)甲方应在预定开工日期前____个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的30%;
(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后____个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;
(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的____个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的95%。
(4)工程结算总款额的5%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
(5)以上付款的方式均以____支付。
第七条:甲方的责任
1、提供“三通一平”施工场地(现场已具备条件),按时向乙方支付各项工程款。
2、协调乙方所需临时场及材料堆场,水、电源的供给。
3、甲方将派为现场代表,负责合同履行,并对工程质量进行监督检查,及时办理验收签证。并做好现场各项施工队协调工作。
第八条:乙方责任
1、严格按照施工及施工说明进行施工,确保工程质量,按甲方规定的时间如期完工交付。
2、如果树林种植期间,需要换种植的话,甲方提供土源并运输到位,费用甲方用理,乙方负责种植。
3、在交工前应负责保管,并清理好现场。
4、严格服从现场甲方代表及监理公司管理。
第九条:保养期
1、苗木保养期为____个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。
第十条:本合同一式肆份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
工程分包合同3
发包人(以下简称甲方):_________
承包人(以下简称乙方):_________
甲乙双方遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则,经充分协商,达成一致意见,订立本合同。
第一条:分包工程。
1、分包工程名称:_________
2、分包工程地点:_________
第二条:分包工程范围、内容及承包方式。
一、施工范围、内容。
1、按甲方规定的施工量及提供相应的施工图纸进行施工,施工量清单及施工图纸作为合同附件另附。
2、乙方代表甲方,按甲方与建设方所签的合同的要求进行施工,包材料、包人工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包竣工验收与资料编制。
第三条:工期要求。
按工程建设方提供的工程要求执行。
第四条:工程款的支付、结算约定及工程量计算。
1、本工程施工分包费用暂定价为
2、分包费支付方式:
(1)、开工一周内支付工程总价的约____为预付款;
(2)、现场施工完毕,系统进入试运行,初验通过后一周内,付总价的约
(3)、工程竣工验收通过,资料移交完毕,系统交付建设方正常使用,甲方与工程建设方结算完毕收齐款(不包括质保金)后,甲方向乙方支付余下款项。
第五条:甲方责任
1、负责与工程建设方的商务沟通。
2、按合同约定对乙方进行管理、监督,检查乙方的工程质量、安全文明施工和工程进度。
第六条、乙方责任。
1、在施工现场,代表甲方按合同要求与建设方、监理方及其他施工或协作单位进行沟通协调工作。
2、代表甲方参加日常的施工协调会,编写和上报各类施工资料,包括竣工资料。
3、工程进度:在约定时间内进行施工,按时向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表,保证工程如期竣工。
3、按工程建设方要求,提供符合要求(包括质量和数量)的设备和材料。
5、负责教育员工自觉执行安全生产、文明施工及相关劳动纪律的规定,按规定办理有关手续,严格遵守施工现场的管理规定。乙方进场施工的所有人员都必须购买人身意外保险。
6、乙方自带施工机具,有关机具的耗材由乙方负责。
7、工程竣工后,负责对施工场地进行清理,已竣工工程未办理移交和交付使用前,乙方负责其承包范围内工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
8、严禁破坏或有意触动与本工程无关的材料及设备,否则损坏及损失由乙方负责。
9、乙方未履行以上各项义务而造成甲方的经济损失,乙方应予以赔偿。
第七条:工程质量及验收。
甲方发现质量问题时,经质监部门、甲方现场工程师或监理工程师三方任一方确认后,通知乙方,乙方在收到通知后24小时内进行返修工作,并承担因此造成的经济损失,工期不予以顺延。否则,甲方有权采取措施补救,直致终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
第八条:安全施工
乙方在施工期间应严格遵守《国家安全生产法》、《建设防程安全生产条例》、建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条侧》和其它的相关法规,严格遵守工地的规章制度,服从现场人员的管理,对易燃、易爆物品加强管理,施工中由乙方原因出现的工伤事故由乙方负全责。所有特种作业人员必须持证上岗。
由于乙方在施工过程中违反安全规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此产生的一切经济损失及法律后果。
第九条:售后服务。
乙方提供二年的现场免费保修服务。
第十条:合同争议的解决方式。
本合同执行过程中如有争议,本着友好原则,协商解决。
第十一条:附则
1、本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工验收、保修期满并结清款项后自行失效。
2、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,具同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
工程分包合同4
总包方:_________ (以下简称甲方)
分包方:_________ (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《园林工程承包合同条例》、城乡建设部《园林工程总分包实施办法》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称:____________
二、分包工程部位:____________
五、分包工程期限:_____年____月____日至_____年____月____日。
六、分包工程单价费用:(详见本合同第六条)
七、乙方投入工种人数____人。
第二条工程结算
按分包工程项目,乙方每月必须上报所做工程量,经工程项目部审核后,甲方支付每月工程量的____%款项。余下款项工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。
第三条工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的安全设备,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反安全条例和法规造成的一切事故,由乙方负责。
第五条生活管理
一、乙方工人进场后,原则上住宿问题由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出申请,甲方尽力协助解决。
二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责并按月付清。
第六条分包工程费单价
第七条材料供应管理
甲方供应工程所需施工材料。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。
第八条施工机具
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
二、手持操作工具,由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,
单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程费2‰的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向工程所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。
二、本合同一式____份。甲乙双方各执正本一份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
工程分包合同5
甲方:_________(以下简称甲方)
乙方:_________ (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法、建筑法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平、互利和诚信的原则,甲、乙双方就本项目建设水电安装分包事项协商同意并达成如下一致意见,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_________
工程地点:_________
建筑面积:_________
正式开工日期:_________
竣工日期:_________
二、工程承包范围及形式:
以本建筑工程水电施工图纸所包含的水电施工内容的材料及人工费、供排水管的安装和供电设施的安装施工费用、安全施设费用和辅助材料费。
1、按照施工图纸和设计要求线管线路准确布置,配电设施位置必须准确无误(电表由电力部门安装)。
2、供水部分:供水管的预埋安装等全部工序,必须按照施工图设计要求,管线路准确布置,相应的设施位置准确无误。
3、排水部分:雨水废水下排管线路的布置安装等全部工序。必须按照施工图纸和设计要求,管线路位置准确布置,相应的设施位置准确无误。
4、临时水电:生活区、宿舍区、办公区、库房所有临时水电用的材料由甲方负责购买,费用由甲方负责支付,乙方进行安装,人工费用由乙方负责支付。
5、施工中的协调配合:乙方在施工过程中甲方必须负责与各方施工班组协调好关系,确保工程进度,以保证施工顺利和人员团结。
6、本工程如因图纸设计变更,增加项目所结算的费用由甲乙双方按合同约定纳入工程结算。
7、以上分项内容均包含在乙方的施工合同范围内,直到承包范围内的施工实际验收合格后,环境卫生打扫完毕交房为止。
三、合同单价组成与结算方式:
按每平方____元/㎡计算,其中包括了:工人工资,机具、安全措施、保险、技术保障、综合管理及交通生活补助等一切费用。甲方不再支付乙方任何费用,本工程为双包工程。
四、付款方式:
参照甲方与业主的合同执行。按本月完成工程量产值的____结算支付。乙方在每月二十五号向甲方报量结算,在下月十五号前向乙方支付工程进度款。乙方承包范围内工.
五、工程质量建设标准
工程质量的标准符合国家建筑工程水电施工验收规范标准,以业主监理等有关部门现场验收合格签字为准。如未达到验收标准,造成返工损失的材料费,返工的人工费由乙方自己负责。
六、甲、乙双方的权利和义务:
甲方的.权利和义务:
1、甲方派项目经理、资料员驻施工现场,对乙方承包参照甲方与业主的合同执行范围的工程质量、工期进度进行监督验收、工程量的审核及现场签证。
2、甲方按工程进度计划需要,要求乙方保证技术人员和作业人员的培训,必须满足施工需要。
3、甲方向乙方提供生活场地、办公室,提供批准审定的水电施工图纸1套及竣工验收所需要的全部图纸。
4、甲方组织乙方和业主、和总承包、监理和设计单位进行图纸会审和设计技术交底。
5、甲方现场监督乙方施工,如乙方不按施工蓝图及现场施工规范进行施工,不服从业主、监理及甲方的管理和指导,甲方有权从严从重处罚乙方(合理建议除外)。
6、甲方有权监督乙方的民工工资发放,如乙方不按时
乙方的权力和义务:
1、乙方的现场施工管理人员必须尊重服从甲方现场管理人员、技术人员的管理,服从尊重从业主及监理人员的合理安排指挥。
2、乙方现场必须派驻具有专业技术管理经验的管理人员对该工程进行现场管理,保证施工质量和进度。安排专业完事的资料人员班组,保证验收资料和结算资料的规范,并协调好与甲方业主及监理的关系。
3、乙方每月二十五日前向甲方工程量进度报表资料,以保证工程款的如期支付,如乙方逾期不报,自行负责。
4、乙方应按合同的所有施工内容,按甲方的质量进度要求按时完成施工任务,严禁损坏和浪费材料,如有发现处以材料价的10倍罚款。
5、乙方应必须认真熟悉施工图纸,做好对工人的技术交底工作,并向甲方提供技术交底记录表。
七、工程质量验收标准:
工程质量验收应达到国家现行质量检验标准,供水部分须作水压实验。排水部分须作顺畅排水实验,此三项实验必须全部合格。如因乙方施工不规范而造成返工,乙方将承担所造成的所有经济损失,甲方有权对所损失的材料及其它费
八、安全施工责任与事故处理:
为保证工程的顺利施工和甲、乙双方的合法权益,乙方为保障自已和民工的合法权益,必须加购相应的建安安全保险和意外伤害保险。
1、乙方应遵守建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,严禁带电违规作业,必须配带安全防护用具,并随时接受行业安全检查人员依法实话的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2、乙方应对所有工人进行岗前安全教育,做好安全技术交底工作,组织工人学习安全生产相关规定,应每天进行班前安全生产教育,并记录在案,每月向甲方提供安全教育记录情况。
3、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门,及时按有关规定处理事故。配合好相关部门的调查处理。
如因乙方的原因造成的安全事故,由乙方全权承担责任及其费用。如因甲方原因造成的安全事故,由甲方全权承担主要责任及其费用。
4、如甲、乙双方对事故责任争议时,应按政府有关部门的认定仲裁。
5、如因乙方不按安全生产规定施工,造成的一切后果由乙方承担。
6、乙方必须服从甲方管理人员,建设单位现场哇个体监理方监理工程师的安全管理和指导,因监理部门在工作中有失误时,不得同监理人员争吵,及时向甲方管理人员汇报,由甲方管理人员进行协调解决。
九、文明施工的责任与义务:
1、如乙方将现场的材料用具乱堆、乱放,且在施工期间对甲方购买的材料浪费时,如经发现,乙方将承担所造成的一切损失,甲方有权对浪费材料金额进行十倍处罚。
2、每天操作完后必须清理现场余料、余材必须处理干净或回库堆码,随时保持场容、场地整洁,不得顺手牵羊,每发现一宗违规行为罚款500元起,情节严重移交公安机关。
3、遵守业主监理甲方管理人员的文明施工要求、现场管理制度和相关法律法规之规定,违者将处以等量的罚款。
十、质量维修保证金的扣压及支付:
在施工完成后,在支付工程款时,甲方将按总产值的3%扣压乙方的质量维修保证金,在整个工程竣工验收合格后按国家规定的保修金时间内付清(12个月)。
十一、违约责任:
本合同一经签定,甲、乙双方不得随意违约,违约一方赔偿约金,按承包总价2%赔付,并承担一切经济损失和法律责任。在双方签字生效后,双方必须遵守协议中的条款,未尽事宜,甲、乙双方友好协商解决。
十二、协议解除:
本工程竣工验收合格,结算完所有费用后,乙方办理结清一切手续,本协议自动解除。
本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份,双方签字后生效。
另:工程进度款及保证金必须按合同约定支付,如不按时支付超出____日,乙方有权停工,一切责任与经济损失由甲方全部负责,。
注:本合同是参照甲方与业主的主合同执行,如因业主的原因没有按时支付工程款,以上条约就不能视为甲方违约,乙方必须协助甲方找业方支付工程款。
甲方(盖章):________
身份证号码:________
联系电话:________
____年____月____日
乙方(盖章):________
身份证号码:________
联系电话:________
12.钢结构厂房安装合同 篇十二
书
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。
一、工程名称:
工程地点:
二、工程内容及主要技术参数
1、工程内容:钢结构的制作、安装。2、面积: 1728 ㎡(以实际验收面积为准)。3、技术要求:以甲方确定的图纸为准。4、其它要求:无
三、质量、工期
1、工程质量要求:合格工程。
2、工程工期:甲方具备乙方进场条件时,通知乙方,乙方在3天内进厂后 个自然天生产、安装完毕,乙方在施工期间,如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响,工期相应顺延。
四、工程造价及付款方式
1、工程造价
本工程单平米造价为人民币 380元/平方米。总造价以验收的总面积为依据。
2、付款方式
1主钢构件进场,甲方应支付乙方工程款(50%),累计支付工○程款。2工程安装完毕后,经甲方验收。验收合格后,交付甲方使用。剩余工程○款(50%)即人民币。预留
作为质保金(六个月内结清)。
五、甲乙双方负责事项
(一)甲方负责事项
1、负责提供钢构件堆放场地,施工用电电源、电费由甲方承担。2、甲方提供合格的支撑面,并做好预埋的配合工作。
3、负责施工场地质量监督和组织验收,排除一切外来因素干扰,提供良好的安全施工环境。4、按合同约定,按期付款。
(二)乙方负责事项
1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工,确保工程质量。
2、按合同约定,按期完工。
3、严格执行甲方各项规章制度,安全生产、文明施工,杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故,由乙承担。
六、工程验收
1、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方应在接到通知后3日内组织验收。
2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用,即示甲方认可此工程为合格工程。
3、工程未经验收,甲方不得使用,由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。
七、违约责任
1、甲方若不按合同约定支付工程款,按合同额的日千分之三偿付乙 方逾期付款违约金,由此造成的工程延误由甲方负责。2、乙方工程逾期交付,按 元/天赔偿甲方损失。
八、附则
1、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。2、本合同自甲方预付款到位后生效,工程款全部结清终止。3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章): 代表人签字:开户行: 帐 号: 电 话: 二零一 年签字地点:
月 日 乙方(盖章):代表人签字:开户行: 帐 号: 电 话:
二零一 年3
日
【钢结构厂房工程三方合同(分包合同)】推荐阅读:
钢结构厂房施工合同12-08
实业有限公司钢结构厂房施工合同10-06
搭建厂房工程合同07-23
分包合同钢结构06-09
厂房防水工程施工合同08-15
厂房基础工程承包合同09-10
厂房水暖工程合同范本10-04
钢结构厂房施工安全技术交底资料06-22
门式钢结构厂房质量控制研究论文07-13
净化车间、厂房工程合同书 参考10-29