16年一建法规真题及答案（精选4篇）
1.16年一建法规真题及答案 篇一
2018 年一建 《工程经济 》完整版真题及答案
一、单项选择题 1.【题干 】已知年名利率为 8%，每季度复利计息一次，则年有效利率为（）。A． 8.8% B． 8.24% C． 8.16% D． 8.00% 【答案 】B 【考点 】资金时间价值的计算及应用 2.【题干 】某施工企业每年年末存入银行 100 万元，用于 3 年后的技术改造，已知银行存款年利率为 5%，按年复利计息，则到第 3 年末可用于技术改造的资金总额为（）。A． 331.01 B． 330.75 C． 315.25 D． 315.00 【答案 】C 【考点 】资金时间价值的计算及应用
3.【题干 】对某技术方案的财务净现值（FNPV）进行单因素敏感性分析，投资额、产品价格、经营成本以及汇率四个因素的敏感性分析如下图所示，则对财务净现值指标来说最敏感的因素是（）。A．投资额 B．产品价格 C．经营成本 D．汇率 【答案 】B 【考点 】技术方案不确定分析
4.【题干 】某项目估计建设投资为 1000 万元，全部流动资金为 200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，各年净收益均为 270 万元。则该项目的静态投资回收期为（）年。A． 2.13 B． 3.70 C． 3.93 D． 4.44 【答案 】D 【考点 】技术方案经济效果评价
5.【题干 】某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为 1830 万元，国际运费和国外运输保险费为 22.53 万元，银行手续费为 15 万元，关税税率为 22%，增值税税率为 16%，则该进口设备的增值税为（）万元。A． 362.14 B． 361.61 C． 356.86 D． 296.40 【答案 】B 【解析 】（1830＋ 22.53）*（1＋ 22%）*16%＝ 361.61 【考点 】建设项目总投资
6.【题干 】企业持有一定量的现金用于保证月末职工的工资发放，其置存的目的是为了满足（）需要。A．交易性 B．投机性 C．预防性 D．风险管理 【答案 】C 【考点 】流动资产财务管理
7.【题干 】某施工企业 2017 年的经营业绩为营业收入 3000 万元，营业成本 1800 万元，税金及附加 180 万元，期间费用 320 万元，投资收益 8 万元，营业外收入 20 万元。则该企业 2017 年的利润总额为（）万元。A． 908 B． 720 C． 728 D． 700 【答案 】C 【解析 】3000＋ 8＋ 20－ 1800－ 180－ 320＝ 728 【考点 】利润和所得税费用
8.【题干 】国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应包括材料设备市场价、运输费和（）。A．港口费 B．样品费 C．银行手续费
D．采购保管损耗费 【答案 】D 9.【题干 】某企业年初资产总额为 500 万元，年末资产总额为 540 万元，当年总收入为 900 万元，其中主营业务收入为 832 万元，则该企业一年中总资产周转率为（）次。A． 1.80 B． 1.73 C． 1.60 D． 1.54 【答案 】C 【解析 】832/520＝ 1.6 【考点 】财务分析
10.【题干 】某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率为 6%，则该方案的财务净现值为（）万。A． 147.52 B． 204.12 C． 216.37 D． 400.00 【答案 】C 【考点 】技术方案经济效果评价
11． 【题干 】企业以发行债券方式融资产生的资金成本中，属于资金占用费 的是（）。
A．债券代理发行费 B．债券公证费 C．债券发行广告费 D．债券利息 【答案 】D 【考点 】筹资管理
12.【题干 】招标方编制工程量清单时有以下工作： ①确定项目编码：研 究招标文件，确定清单项目名称： ③确定计量单位； ④计算工程数量： ③确定项目特征，正确的顺序是（）。A． ①②③④⑤ B． ①②⑤③④ C． ②③⑤④① D． ②①⑤③④ 【答案 】B 13． 【题干 】关于施工图预算编制内容和要求的说法，正确的是（）。A．施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围内
B．当建设项目只有一个单项工程时，则不需要编制建设项目总预算 C．单位工程预算编制依据的定额应为企业定额
D．建设项目总预算是反映建设项目施工阶段投资总额的造价文件 【答案 】A 【考点 】建设工程项目施工图预算
13.【题干 】施工企业采购的某建筑材料出厂价为 3500 元 /吨，运费为 400 元 /吨，运输损耗率为 2%，采购保管费率为 5%，则计入建筑安装 工程材料费的该建筑材料单价为（）元 /吨。A． 4176.9 B． 4173.0 C． 3748.5 D． 3745.0 【答案 】A 14． 【题干 】在施工过程中承包人按发包人和设计方要求，对构件做破坏性试验的费用应在（）中列支。A．承包人的措施项目费 B．承包人的企业管理费 C．发包人的工程建设其他费 D．发包人的企业管理费 【答案 】C 【考点 】建设项目总投资
15． 【题干 】根据 《建设工程工程量清单计价规范 》，某工程定额工期 为 25 个月，合同工期为 20 个月。合同实施中，发包人要求该工程提前 1 个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工 费用的说法，正确的是（）。
A．发包人要求合同工期比定额工期提前 6 个月竣工，应承担提前竣工 6 个月的赶工费用
B．发包人要求合同工程提前 1 个月竣工，应承担提前竣工 1 个月的赶 工费用
C．发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的 20%，应承担提前 5 个月的赶工费用
D．发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的 30%，不支付赶工费 用
【答案 】B 【考点 】计量与支付
16． 【题干 】一般情况下竣工结算审查应采用的方法是（）。A．抽样审查 B．重点审查 C．全面审查 D．对比审查 【答案 】C 【考点 】计量与支付
17． 【题干 】根据 《建设工程工程量清单计价规范 》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优选用（）。
A．招标人的材料供应商提供的材料单价
B．近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值
C．工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价 D．当时当地市场的材料里价 【答案 】C 18.【题干 】施工图预算审查时，利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼 面找平层，等工程量进行审查的方法，属于（）。A．分组计算审查法 B．重点审查 C．筛选审查法 D．对比审查法 【答案 】A 19． 【题干 】某企业年初花费 30 万元购买企业拥有且预期会给余业带来 经济利益的一套设备，在会计核算中应归属的会计要素是（）。A．负债 B．资产 C．费用 D．收入 【答案 】B 20.【题干 】2017 年某施工企业施工合同收入为 2000 万元，兼营销售 商品混凝土收入为 500 万元，出租起重机械收入为 80 万元，代收商品 混凝土运输企业运杂费为 100 万元，则 2017 年该企业的营业收入为（）万元。A． 2680 B． 2580 C． 2500 D． 2000 【答案 】B 21． 【题干 】某技术方案设计年产量为 12 万吨，已知单位产品的销售价 格为 700 元（含税价格）、单位产品税金为 165 元，单位可变成本为 250 元，年固定成本为 1 500 万元，则以价格（含税价格）表示的盈亏平衡点是（）元 /吨。A． 540 B． 510 C． 375 D． 290 【答案 】A 22． 【题干 】囯际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工 条件等情况采用低价策略的情形是（）。A．专业要求高的技术密集型工程 B．支付条件好的工程 C．竞争对手少的工程 D．工期要求急的工程
精准押题唯一Q1574505252 【答案 】B 23． 【题干 】能够表明每 1 元股东权益相对于负债的金额的财务分析指标 是（）。A．资产负债率 B．权益乘数 C．流动比率 D．产权比率 【答案 】D 24.【题干 】实物量法编制施工图预算时采用的人工、材料、机械的单价应 为（）。
A．项目所在地定额基价中的价格 B．预测的项目建设期的市场价格 C．当时当地的实际价格 D．定额编制时的市场价格 【答案 】C 25.【题干 】根据 《建设工程工程量清单计价规范 》，某工程在 2018年 5 月 15 日发布招标公告，规定投标文件提交截止日期为 2018 年 6月 15 日，在 2018 年 6 月 6 日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（）。
A．将投标文件提交的截止日期仍确定为 2018 年 6 月 15 日 B．将投标文件提交的截止日期延长到 2018 年 6 月 18 日 C．将投标文件提交的截止日期延长到 2018 年 6 月 21 日 D．宣布此次招标失败，重新组织招标 【答案 】C 26.【题干 】按照收付实现制编制的企业财务报表是（）。A．资产负债表 B．利润表 C．现金流量表
D．所有者权益变动表 【答案 】C 27.【题干 】某企业拟进口套机电设备。离岸价折合人民币为 1 830 万元，国际运费和国外运输保险费为 22.53 万元，银行手续费为 15 万元，关税税率为 22%，增值税税率为 16%，则该进口设备的增值税为（）万元。A． 362.14 B． 361.61 C． 356.86 D． 296.40 【答案 】B 28.【题干 】某工程项目施工合同约定竣工田期为 2018 年 6 月 30 日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018 年 7 月 30 日竣工，但由于 2018 年 7 月 1 田起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了 300 万元工人工资。关于这 300 万元的责任承担的说法，正确的是（）。A．增加的 300 万元因政策变化造成，属于承包人的责任，应由承包人承担 B．发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的 300 万元应由发 包人承担
C．因不可抗力原因造成工期延误，增加的 300 万元应由承包人承担 D．工期延误是承包人原因，增加的 300 万元是政策变化造成，应由双 方共同承担 【答案 】B 29.【题干 】某工程随工合同约定根据价格调整公式调整合同价，已知不调值部分占合同价的比例为 15%，可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表，若结算当月完成的合同额为 1000 万元，则调整后的合同金额为（）。A． 1050 B． 1034 C． 1017 D． 1000 【答案 】B 30.【题干 】采用 ABC 分析法实施存货管理时，A 类存货的特点是（）。A．品种多且应用广 B．品种少但占用资金多 C．品种多但占用资金少 D．数量少且占用资金少 【答案 】B 31.【题干 】根据 《建设工程工程量清单计价规范 》，在编制工程量清单时，招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在（）中。A．其他项目清单的暂列金额 B．施项目清单的项目特征
C．可能导致噪声污染的分部分项工程量清单的项目特征 D．工程量清单编制总说明 【答案 】D 32.【题干 】在合理的劳动组织和正常的施工条件下，完成某单位合格分项工程的时间消耗为所有班组完成时间均不超过 1 个工日，其中个别班组可以在 0.50 工日完成，多数班组经过努力可以在 0.80 工日完成。则编制施工定额时，人工消耗宜为（）工日。A． 1.00 B． 0.80 C． 0.77 D． 0.50 【答案 】B 33.【题干 】某土方工程 《建设工程工程量清单计价规范 》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为 8 000m 3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1 000m 3，因工作面增加土方开控量 1600m 3，因施工操作不慎塌方增加土方开挖量 500m 3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m 3。A． 11 100 B． 10 600 C． 9 000 D． 8 000 【答案 】D 34.【题干 】人防工程设计时，在考虑战时能发挥其隐蔽功能的基础上平时 利用为地下停车场。这种提高产品价值的途径是（）。A．改进型 B．双向型 C．节约型 D．牺牲型 【答案 】A 35． 【题干 】根据 《建设工程工程量清单计价规范 》，招标人对土方开 挖清单项的项目特征描述一般有挖方深度、基坑底宽、场内运距、弃土运距 和（）。
A．放坡的坡度系数 B．槽底钎探 C．土壤类别
D．排地表水的方式 【答案 】C 36.【题干 】某项目建设期为 2 年，共向银行借款 10000 万元，借款年 利率为 6%第 1 和第 2 年借款比例均为 50%借款在各年内均衡使用，建 设期内只计息不付息。则编制投资估算时该项目建设期利息总和为（）万元。A． 609 B． 459 C． 450 D． 300 【答案 】A 37． 【题干 】企业某时点所有者权益资本为 1 000 万元，企业长期债务资本为 800 万元，短期负债为 500 万元，则应列入资本结构管理范畴的金额为（）万元。A． 2 300 B． 1 800 C． 1 500 D． 1 000 【答案 】C 38.【题干 】编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（）。
A．由于水源或电源终端引起的停工时间
B．由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失 C．由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间 D．由于材料供应不及时引起的停工时间 【答案 】A 39.【题干 】某施工企业编制投标报价时，对可以分包的室内空气污染测试 措施项目，其报价适宜采用的计算方法是（）。A．分包价格基础上加上投标人的管理费和风险费 B．根据需要消耗的实物工程量和实物单价计算 C．以定额分部分项工程费乘以系数计算
D．分包价格基础上加上投标人的管理费、风险费、利润和税金 【答案 】A 40． 【题干 】某施工企业的第一业务部 3 月份发生的间接费总额为 30万元，该部门当月在建的两个施工项目的规模、直接费用及间接费用定额如下表，若间接费采用间接费用定额加权分配，则甲项目 3 月份应分摊的间接费用为（）万元。
A． 12.00 B． 14.63 C． 15.36 D． 16.00 【答案 】B 41.【题干 】根据 《建设工程工程量清单计价规范 》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。
A．为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零
B．投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金 合计金额上做出优惠
C．开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并 将优惠后的总价作为新的投标价
D．投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中 【答案 】D 42． 【题干 】某工程合同价 6 000 万元，合同约定：工期 6 个月：预付款 120 万元，每月进度款按实际完成工程价款的 80%支付：每月再单独支付安全文明施工费 50 万元：质量保证金按进度款的 3%逐月扣留：预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表，则第 2 个月发包人实际应支付的工程款金额为（）万元。
A． 850.0 B． 826.0 C． 824.5 D． 776.0 【答案 】B 43.【题干 】有确凿证据表明合同折扣与多项（非全部）履约义务相关的，在估计各项履约义务对应商品的单独售价时，合同折扣的处理方法应为（）。A．在相关多项履约义务之间平均分推
B．将折扣计入单项履约义务中利润最高的项目 C．在相关多项履约义务之间按比例分摊
D．将折扣计入单项履约义务中单价最低的项目 【答案 】C 【考点 】收入
44.【题干 】国际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工 条件等情况采用低价策略的凊形是（）。A．支付条件好的工程
B．专业要求高的技术密集型工程 C．竞争对手少的工程 D．工期要求急的工程 【答案 】A 【考点 】国际工程投标报价
45.【题干 】某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1 亿元。中标人的投标报价为 8900 万元，经调整计算错误后的中标价为9100 万元，所有合格投标人的报价平均为 9200 万元，则该中标人的报 价浮动率为（）。A． 8.0% B． 8.5% C． 9.0% D． 11.0% 【答案 】C 【解析 】1－ 9100/10000＝ 9% 【考点 】计量与支付
46.【题干 】根据 《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程保修及保修期的说法，正确的是（）。
A．工程保修期从交付使用之日起计算
B．具体分部分项工程的保修期可在专用条款中约定，但不得低于法定最低 保修年限
C．发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自开始使用之日起算 D．保修期内的工程损害修复费用应全部由承包人承担 【答案 】B 【考点 】计量与支付
47.【题干 】某拟建单位工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，编制该单位工程概算宜采用的方法是（）。A．概算定额法 B．预算单价法 C．类似工程预算法 D．概算指标法 【答案 】D 【考点 】建设工程项目设计概算
48.【题干 】施工企业向银行结售汇时发生的汇兑损失应计入企业的（）。A．生产费用 B．财务费用 C．管理费用 D．间接费用 【答案 】B 【考点 】成本与费用
49.【题干 】x 建工程与在建工程采用同一施工图，x 二者基础部分和现场施工条件不同，x 审查拟建工程施工图预算时，为提高审查效率，对其与在建工程相同部分宜采用的方法是（）。A．全面审查法 B．分组计算审查法 C．对比审查法
D．标准预算审查法 【答案 】C 【考点 】建设工程项目施工图预算
50.【题干 】某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为 5800m 3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为 11200m 3，人工、材料、机械费用之和为 50 元 /m 3，综合单价确定为 80 元 /m 3，则在如下人工挖土方分项工程的综合单价分析表汇总，“*”位置对应的数量应为（）。A． 1.93 B． 1.60 C． 0.63 D． 0.52 【答案 】A 【考点 】工程量清单计价
51.【题干 】下列方法中，适用于新技术应用方案的技术经济综合比选的方 法是（）。
A．增量投资收益率法 B．费用现值法 C．加权评分法
D．劳动生产率比较法 【答案 】C 【考点 】新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析
52.【题干 】工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备，由此发生的费用属于（）。A．现场管理费 B．企业管理费 C．暂列金额
D．总承包服务费 【答案 】D 【考点 】工程量清单编制
53.【题干 】资产负债表中的资产项目是按照资产的（）顺序排列。A．金额从小到大 B．流动性从大到小 C．购置时间从先到后 D．成新率从高到低 【答案 】B 【考点 】企业财务报表 54.【题干 】关于周转性材料消耗及其定额的说法，正确的是（）。A．定额中周转材料消耗量应采用一次性使用量和摊销量两个指标表示 B．周转性材料消耗量只与周转性材料一次使用量和周转次数相关 C．施工企业成本核算或投标报份应采用周转性材料的一次使用量指标 D．周转性材料的周转使用次数越多，则每周转使用一次材料的损耗越大 【答案 】A 【考点 】建设工程定额
54.【题干 】技术方案现金流量表中经营成本计算的正确表达式是（）。A．经营成本 =总成本费用-工资福利费-摊销费-利息支出 B．经营成本 =总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出
C．经营成本 =外购原材料、燃料及动力费 +折旧费 +财务费用 +摊销费 D．经营成本 =外购原材料费用 +利息支出 +修理费 +其他费用 【答案 】B 55.【题干 】根据 《建设工程工程清单计价规范 》，某工程项目设计文件中的部分工作内容下足以写进施工方案，但要通过一定的技术手段才能实现。此情况在编制工程量清单时，应列入（）。A．分部分项工程项目清单 B．措施项目清单 C．其他项目清单 D．规费项目清单 【答案 】B 【考点 】工程量清单编制
55.【题干 】某施工企业拟租赁一台设备，该设备价格为 100 万元，寿命期和租期均为 6 年，每年年末支付租金，折现率为 6%，附加率为 3%，则按附加率法计算每年租金为（）万元。A． 18 B． 22.67 C． 25.67 D． 36.00 【答案 】C 56.【题干 】根据 《建设工程工程量清单计价规范 》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将 HR335 钢筋暂估价定为 4200 元吨，已知市场平均价格为 3650元吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时 HR335 钢筋应采用的单价是（）。A． 4200 元 /吨
B．甲投标人自行采购价格 C． 3650 元 /吨
D．预计招标采购价格 【答案 】B 【考点 】计量与支付
57.【题干 】根据 《建设工程施工合同（示范文本）》，下列可能引起合同解除的事件中，属于发包人违约的情形是（）。
A．因发包人所在国发生**导致合同无法履行连续超过 100 天 B．因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了 20 天
C．因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天下达开工通知 D．承包人未按进度计划及时完成合同约定工作 【答案 】C 【考点 】计量与支付
58.【题干 】关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法，正确的是（）。
A．场地准备费是由承包人组织进行场地平整等准备工作而发生的费用 B．临时设施费是承包人为满足工程建设需要搭建临时建筑物的费用
C．新建项目的场地准备费和临时设施费应根据实际工程量估算或按工程费用比例计算
D．场地准备费和临时设施费应考虑大型土石方工程费用 【答案 】C 【考点 】建设项目总投资 59.【题干 】某项目建设投资为 9700 万元（其中：建设期贷款利息700 万元），全部流动资金为 900 万元，项目投产后正常年份的年息税前利润为 950 万元，则该项目的总投资收益率为（）。A． 10.56% B． 9.79% C． 9.60% D． 8.96% 【答案 】D 60.【题干 】某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调 10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为 300 万元，其中人工费为 60 万元（已知该人工费单价比发布的指导价高出 30%）则该工程当月人工费纳算的做法是（）。A．不予上调
B．按照通知要求上调 10% C．由总监理工程师确定新的单价 D．由发承包双方协商后适当调整 【答案 】A
二、多项选择题 61.【题干 】关于国际工程投标报价中分项工程单价分析的说法，正确的有（）。A．具有可靠定额标准的企业必须采用定额估价法进行单价分析计算 B．匡算估价法适合于工程量较大并且所占费用比例较大的分项工程
C．机械搁置时间过长又无法在定额估价中给予恰当考虑时，采用作业估价 法计算机械费用更合适
D．采用作业估价法进行单价分析，估价师的实际经验直接决定估价的准确 程度
E．为保证估价的正确与合理性，作业估价法的内容应包括制定施工计划和 计算各项作业的资源费用等 【答案 】CE 62.【题干 】某施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目，招标清单工程量为 3000m 3。经测算，该分部分项工程直接消耗人、料、机费用（不含增值税进项税额）为 300 万元，管理费为 45 万元，利润为 40 万元，风险费用为 3 万元，措施费（不含增值税进项税额）为 60 万元（其中：安全文明施工费为 15 万元），规费为 30 万元，税金为 10 万元。不考虑其他因素，根据 《建设工程工程量清单计价规范 》，关于该工程投标报价的说法，正确的有（）。A．综合单价为 1293.33 元 /m 3 B．为了中标，可将综合单价确定为 990.00 元 /m3 C．若竞争激烈，标书可将各项费用下调 10% D．安全文明施工费应按国家或省级、行业主管部门的规定计算确定 E．投标总价为 488.00 万元 【答案 】AD 63.【题干 】技术方案资本金的出资方式除现金外，还可以采用的出资形态包括经过有资格的资产评估机构评估作价后的（）。A．实物 B．工业产权 C．非专利技术 D．土地使用权 E．股票
【答案 】ABCD 64.【题干 】某常规技术方案当折现率为 10%时，财务净现值为 360 万元：当折现率为 8%时，财务净现值为 30 万元，则关于该方案经济效 果评价的说法，正确的有（）。A．内部收益率在 8%～ 9%之间
B．当行业基准收益率为 8%时，方案可行 C．当行业基准收益率为 9%时，方案不可行 D．当折现率为 9%时，财务净现值一定大于 0 E．当行业基准收益率为 10%时，内部收益率小于行业基准收益率 【答案 】BD 65.【题干 】企业作为筹资主体时，内源筹资资金的来源有（）。A．留存收益 B．债券筹资 C．优先股筹资 D．普通股筹资 E．应收账款 【答案 】AE 66.【题干 】企业购置一套达到固定资产标准的设备，则下列支出中应计入该项固定资产原值的有（）。A．企业采购人员基础工资 B．设备联合试运转费 C．设备购买价格 D．设备运杂费 E．设备安装费 【答案 】CDE 67.【题干 】根据 《建设工程工程量清单计价规范 》，关于投标人其他项目费编制的说法，正确的有（）。
A．专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写 B．材料暂估价由投标人根据市场价格变化自主测算确定
C．暂列金额应按照招标工程量清单列出的金额填写，不得变动
D．计日工应按照招标工程量清单列出的项目和数量自主确定各项综合单价 E．总承包服务费应根据招标人要求提供的服务和现场管理需要自主确定 【答案 】ACE 【考点 】工程量清单计价
68.【题干 】造成设备无形磨损的原因有（）。A．高强度的使用导致设备自然寿命缩短 B．自然力的作用使设备产生磨损
C．技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备
D．社会劳动生产率提高使同类设备的再生产价值降低 E．设备使用过程中实体产生变形 【答案 】CD 【考点 】设备更新分析
69.【题干 】技术方案的偿债能力评价指标有（）。A．资产负债率 B．投资回收期 C．财务净现值
D．生产能力利用率 E．速动比率 【答案 】ABDE 70.【题干 】根据 《建设工程工程量清单计价规范 》，关于单价项目中风险及其费用的说法，正确的有（）。
A．对于招标文件中要求投标人承担的风险，投标人应在综合单价中给予考虑 B．投标人在综合单价中考虑风险费时通常以风险费率的形式进行计算 C．招标文件中没有提到的风险，投标人在综合单价中不予考虑
D．对于风险范围和风险费用的计算方法应在专用合同条款中作出约定 E．施工中出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时，综合单价 不得变动
【答案 】ABE 【考点 】工程量清单计价
71.【题干 】按照造价形成划分的建筑安装工程费用中，暂列金额主要用于（）。
A．施工中可能发生的工程变更的费用
B．总承包人为配合发包人进行专业工程发包产生的服务费用 C．施工合同签订时尚未确定的工程设备采购的费用
D．工程施工中合同约定调整因素出现时工程价款调整的费用 E．在高海拔特殊地区施工增加的费用 【答案 】ACD 72.【题干 】设备安装工程概算的编制方法有（）。A．预算单价法 B．类似工程预算法 C．概算指标法 D．扩大单价法 E．单位估价表法 【答案 】ACD 【考点 】建设工程项目设计概算
73.【题干 】机械台班使用定额的编制内容包括（）。A．拟定机械作业的正常施工条件
B．确定机械纯工作一小时的正常生产率 C．拟定机械的停工时间 D．确定机械的利用系数 E．计算机械台班定额 【答案 】ABDE 【考点 】建设工程定额
74.【题干 】为了客观分析企业盈利能力，收集相关分析数据时应当排除的 项目有（）。
A．证券买卖等非正常经营项目 B．新开发刚投入生产的经营项目 C．已经或将要停止的营业项目 D．目前处于亏损状态的经营项目 E．会计准则变更带来的累积影响 【答案 】ACE 【考点 】财务分析
75.【题干 】根据 《建设工程工程量清单计价规范 》，应计入规费项目清 单的费用有（）。A．安全文明施工费 B．工程排污费 C．工程定位复测费 D．工伤保险费 E．增值税销项税额 【答案 】BD 【考点 】工程量清单编制
76.【题干 】关于施工图预算对建设单位作用的说法，正确的有（）。A．是确定建设项目筹资方案的依据
B．是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据 C．是编制进度计划，统计完成工程量的依据 D．是确定工程招标控制价的依据
E．可以作为拨付工程进度款及办理结算的基础 【答案 】BDE 77.【题干 】根据 《建设工程施工合同（示范文本）》，关于变更权的说法，正确的有（）。
A．发包人和监理人均可以提出变更
B．承包人可以根据施工的需要对工程非重要的部分做出适当变更 C．监理人发出变更指示一般无需征得发包人的同意 D．变更指示均通过监理人发出 E．设计变更 【答案 】AD 【考点 】计量与支付
78.【题干 】计算一般纳税人增值税应纳税时，不得从销项税题中抵扣的进项税额有（）。
A．从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额 B．非正常损失的购进材料的发票上标明的增值税额 C．非正常提失的在产品耗用的购进材料的进项税额
D．用于集体福利购进货物的专用发票上标明的进项税额 E．从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额 【答案 】BCD 【考点 】建设项目总投资
79.【题干 】企业取得收入在会计核算中的表现形式可能有（）。A．银行存款增加 B．预付账款增加 C．库存现金减少 D．应收账款增加 E．预收账款减少 【答案 】AD 【考点 】收入
80.【题干 】企业现金流量表中，属于经营活动产生的现金流量有（）。A．收回投资收到的现金 B．吸收投资收到的现金 C．收到的税费返还
D．购买商品支付的现金 E．偿还债务支付的现金 【答案 】CD 【考点 】企业财务报表
2.16年一建法规真题及答案 篇二
一、选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（d)。
A.具备一定的施工管理实践经验和资历
B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平
C.具备丰富的施工管理实践经验和资历
D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平
2.下列法律事实中，属于法律行为的是(d)。
A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停
B.地基开挖时发现文物而改变设计方案
C.发生非典疫情致使施工进度延迟
D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工
3.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（c)。
A.2003年4月1日
B.2003年8月1日
C.2005年4月1日
D.2005年8月1日
4.众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，(c)不是必备的条件。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
5.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，(d)应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A.项目部
B.施工企业0
1D（1）
0
2D（1）
0
3D（1）
0
4C（1）
05 D（1）
06
D（1）
07
A（1）
08
D（1）
09
D（1）
A（1）
C.监理单位
D.建设单位
6.甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是(d)。
A.双方应签订联合承包的协议
B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程
C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任
D.联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任
7.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是(a)。
A.承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包
B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司
C.分包单位将部分工程分包给某公司
D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程
8.根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是(d)。
A.企业投资的体育场
B.企业投资的廉租住房
C.企业投资的商品住房
D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼
9.咨询单位申请招标代理机构资质时，（）不是必备的条件。
A.有从事招标代理业务的营业场所
B.有从事招标代理业务相应的资金
C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量
D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才
10.《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为（）。
A.综合资质、专业资质和劳务资质
B.综合资质、行业资质和劳务资质
C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质
D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质
11.根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是(d)。
A.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称
B.熟悉有关招标投标的法律法规
C.身体健康，能够承担评标工作
D.大学本科以上学历
12.根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍(d)。
A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离
B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口
C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外
D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离
13.施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由(b)负总责。
A.建设单位
B.施工单位
C.分包单位
D.工程监理单位
14.根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业(a)。
A.应当建立应急救援组织
B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员
C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
D.可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材
15.建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
C.所住员工必须无条件迁出
D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用
16.对于涉及(a)工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A.地下暗挖
B.降水
C.脚手架
D.起重吊装
17.下列关于建筑材料检验的说法，正确的是(c)。
A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验
B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用
C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验
D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
18.建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是(b)。
A.在办理报监手续时，收取监督费
B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚
C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施
D.监督竣工验收程序
19.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送
（a)的质量检测单位进行检测。
A.具有相应资质等级
B.建设单位许可
C.建设行业协会认可
D.监理协会认可
20.在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是（c)。
A.将施工图2套送审，其余4套交付施工
B.会同设计单位进行基础工程验收
C.组织相关各方进行竣工验收
D.工程竣工验收合格后第30天，去办理竣工备案手续 21.某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自(c)开始。
A.2005年3月2目
B.2005年3月7日
C.2005年3月20日
D.2005年3月31日
22.下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是(d)。
A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力
B.概算定额不属于工程建设标准范围
C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为
D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚
23.某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为（）。
A.2005年4月20日
B.2005年5月5日
C.2005年5月20日
D.2005年6月5日
24.某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元，其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是（）。
A.整个项目按安装工程一切险投保
B.整个项目按建筑工程一切险投保
C.该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保
D.整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保
25.女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是(d)。
A.参寓处高温工作
B.低温、冷水作业
C.夜班劳动
D.矿山井下作业
26.张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于(c)前以书面形式通知张某。
A.6月1日
B.6月16日
C.7月2日
D.7月16日
27.城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前(d)天，向环境保护行政主管部门申报。
A.5B.7
C.10
D.15
28.施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是(a)。
A.工业废水处理达标后排人河流
B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地
C.将清洗设备的废水回灌补给地下水
D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
29.工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符合《消防法》规定的是（）。
A.在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工
B.消防设计变更，建设单位报送原审核的公安消防机构核准
C.施工单位将部分工人安排在仓库里临时居住
D.工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用
30.建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（）。
A.项目批准文件
B.城市规划
C.项目投资框算
D.国家规定的建设工程勘察深度要求
31.甲、乙、丙三人按50万、30万、20万的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是(a)。
A.第一年甲应分配利润50万元
B.第二年乙分担亏损30万元
C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产
D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止
32.根据《公司法》规定，有限责任公司股东会的职权不包括（）。
A.决定公司的经营计划和投资方案
B.审议批准公司的财务预算报告
C.对公司增加或减少注册资本作出决议
D.修改公司章程
33.下列行为中，属于不正当竞争行为的是(c)。
A.企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10%的提成 B.甲超市每日派人去乙超市打探商品售价
C.煤气公司为某小区居民安装煤气表，须配套安装某企业生产的报警器
D.市政府要求小区建设工艺围栏
34.承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为(d)。
A.属于要约邀请，随时可以撤销
B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回
C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销
D.属于要约，而且不可撤销
35.建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期十日方能交付。电梯厂的回函属于(d)。
A.要约邀请
B.要约撤销
C.承诺
D.新要约
36.招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是()。
A.2006年4月1日
B.2006年5月10日
C.2006年6月10日
D.2006年7月20日
37.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是(d)。
A.违背当事人的意志
B.乘人之危
C.显失公平
D.损害国家利益
38.小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是(c)。
A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定
B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效
C.因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效
D.不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销
39.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，(d)。
A.应将钢材送到施工现
B.应将钢材送到建设单位的办公所在地
C.应将钢材送到建设单位的仓库
D.可通知建设单位自提
40.开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分向商有权(a)。
A.以自己的名义向人民法院请求开发商付款
B.以承包商的名义向人民法院请求开发商付款
C.以自己的名义向政府行政主管部门请求付款
D.以承包商的名义向开发商请求付款
41.甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1 日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨(a)元。
A.360
B.370
C.380
D.390
42.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元;如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是(a)。
A.要求甲双倍返还定金2万元
B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元
C.要求甲支付违约金2万元
D.要求甲支付违约金1.5万元
43.施工企业与材料供应裔订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应(a)
A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元
B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元
C.直接要求供应商支付7.5万元
41A（1）
2B（1）
3A（1）44
B（1）
5D（1）
B（1）
D（1）
C（1）
A（1）
D（1）
D.直接要求供应商支付3万元
44.水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失。
A.由水泥厂承担41
A（1）
B（1）
A（1）
B（1）45
D（1）
B（1）
D（1）
C（1）
A（1）
D（1）
B.由承包商承担
C.由水泥厂和承包商共同承担
D.由承包商向水泥厂索赔
45.甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据《合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因()。
A.显失公平而无效
B.欺诈而可撤销
C.乘人之危而无效
D.乘人之危而可撤销
46.甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自()起不发生法律效力。
A.人民法院决策撤销之日
B.合同订立时
C.人民法院受理请求之日
D.权利人知道可撤销事由之日
47.甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。
A.可撤销
B.有效
C.可变更
D.无效
48.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是()。
A.免除
B.抵销
C.混同
D.提存
49.某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求（）。
A.甲、乙对合同承担连带责任
B.解除合同
C.撤销合同
D.原施工单位上级主管部门承担责任
50.根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。
A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质
B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场
C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议
D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误
51.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为（）万元。
A.30
B.4C.60
D.90
52.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。
A.抵押合同签字、盖章
B.房产行政主管部门登记
C.到公证部门办理公证
D.贷款合同生效
53.下列关于保证担保的说法，正确的是（）。
A.保证人须向债权人证明其有清偿能力
B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任
C.保证人可能是主合同的当事人
D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意
54.施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。
A.公平
B.自愿
C.诚实信用
D.维护公共利益
55.甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。下列选项正确的是（）。
A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁
B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁
C.双方可就此纠纷向人民法院起诉
D.双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决
56.甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以（）。
A.撤销案件
B.中止审理
C.终结审理
D.缺席裁决
57.下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是（）。
A.书证
B.证人证言
C.律师代理意见
D.鉴定结论
58.建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在（）提出。
A.开庭审理前
B.法庭辩论前
C.法院判决前
D.举证期限内
59.法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无
权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。
A.执行员
B.执行庭庭长
C.审判委员会
D.法院院长
60.法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是（）。
A.乙可以向法院另行起诉
B.乙可以申请法院恢复执行
C.该执行已经终结
D.乙可以提起审判监督程序
61.乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在（）提出。
A.仲裁庭组成之前
B.仲裁庭裁决之前
C.仲裁庭首次开庭之前
D.法院受理之前
62.甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括（）。
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁事项
C.双方不到法院起诉的承诺
D.请求仲裁的意思表示
63.甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（）申请执行。
A.仲裁委员会
B.人民法院
C.人民政府
D.建设行政主管部门
64.下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力
C.当事人可以经调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
65.建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。
A.责令其限期改正
B.对其处20万元以上50万元以下的罚款
C.造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任
D.建设单位直接责任人员承担相应行政责任
66.建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权()。
A.没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿
B.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的0.5万元损失
C.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2.5万元损失
D.向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金
67.建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是（）。
A.警告
B.支付违约金
C.罚款
D.赔礼道歉
68.施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是（）。
A.责令停业
B.罚款
C.责令限期改正
D.责令赔偿损失
69.甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪，人民法院应当（）。
A.仅对甲单位进行刑事处罚
B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚
C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚
D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚
70.在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的是（）。
A.项目经理进行采购合同谈判
B.建设单位支付工程款
C.施工人员施工中高空坠物
D.施工队驾驶员的驾驶行为
二、多项选择题(共30题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（）。
A.乙以甲的名义在媒体上发布招标公告
B.乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标
C.为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构
D.乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜
E.乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书
72.甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10目前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。
A.2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款
B.2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，20年年底一定付款
C.2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责
D.2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付
E.2006年3月，甲向人民法院起诉
73.下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是（）。
A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任
74.王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据包括（）。
A.法律、法规及有关技术标准
B.建设工程施工合同
C.劳动用工合同
D.工程设计文件
E.招标公告
75.在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则（）。
A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止
B.没有违背诚实信用原则，不应禁止
C.是降低了工程造价，应当提倡
D.该投标文件应作废标处理
E.其做法符合低价中标原则，不应禁止
76.下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（）。
A.甲某，高等院校副教授
B.乙某，投标人的独立董事
C.丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册
D.丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚
E.戊某，某中介公司高级经济师
77.根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是（）。
A.遵守安全操作规程
B.支付安全培训费用
C.提高安全生产技能
D.购买劳保用品
E.报告事故隐患
78.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。
A.应当制定安全生产规章制度
B.落实安全生产责任制
C.确保安全生产费用的有效使用
D.保证安全生产条件所需资金的投入
E.及时、如实报告生产安全事故
79.某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊
装。承包商与设备租赁1司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）。
A.生产厂家的吊车制造许可证
B.吊车出厂的产品合格证明
C.机械燃油消耗定额证明
D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录
E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
80.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.分部工程的质量必须优良
C.有施工单位签署的工程保修书
D.有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件
E.主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定 81.某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工单位
D.勘察单位
E.监理单位
82.下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A.为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家
B.为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其它设计单位
C.设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家
D.有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家
E.设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明
83.建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有（）。
A.建设单位将装修方案报有关主管部门批后，方可施工
B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工
E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
84.某安装工程项目于2005年2月l5日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工日期为7月1日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，其间在8月20日至9月20日因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切险保险期限的说法中，正确的有（）。
A.试车考核期的保险责任至10月15日
B.试车考核期的保险责任至11月15日
C.维修期应从6月30日开始算
D.维修期应从7月15日开始算
E.保险责任可以拖延至3年的维修期满日
85.根据《劳动法》规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（）。
A.不得安排未成年人从事矿山并下作业
B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业
C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动
E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查
86.某纳税人在税务机关责令缴纳拖欠税款和滞纳金期限届满，仍未缴纳的，税务机 关可以采取的强制执行措施有（）。
A.将纳税人的全部账户冻结
B.拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产
C.对纳税人处以罚金
D.对纳税人的直接责任人员处以拘役
E.将所欠税款与滞纳金同时执行
87.下列市场行为中，不属于承诺的有（）。
A.发布招标公告
B.发布拍卖公告
C.发售招标文件
D.发出中标通知书
E.递交投标文件
88.施工合同可撤销的情形有（）。
A.在订立施工合同时显失公平
B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益
C.违反了《建筑法》的强制性规定
D.订立合同时，建设单位存在重大误解
E.损害社会公共利益
89.承包商甲承建韵住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。
A.行使不安抗辩权
B.行使同时履行抗辩权
C.不通知开发商而暂停施工
D.要求开发商提供付款担保
E.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力
90.继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（）。
A.必须有违约行为存在
B.必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求
C.继续实际履行须在事实上可能
D.继续实际履行仅限于价款和报酬的给付
E.必须依据法律和合同的性质能够履行
91.建设单位与施工单位订立书面的施工合同，该书面合同可以（）方式作出。
A.合同书
B.传真
C.电子邮件
D.互联网音频传输
E.邮寄信函
92.由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照《合同法》的规定，合同解除后，合同中约定的（）条款仍然有效。
A.质量
B.结算
C.仲裁
D.清理
E.担保
93.甲施工企业在银行，力、理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的是（）。
A.存款单
B.仓单
C.房屋所有权证书
D.提单
E.汇票
94.施工单位签订的如下协议中，属《合同法》调整的有（）。
A.与设备租赁站订立的设备租赁协议
B.与其项目经理订立的安全目标责任协议
C.与其职工订立的计划生育目标协议
D.与其职工订立的劳动协议
E.与银行订立的借款协议
95.建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须眼满足的条件有()。
A.有具体的诉讼请求
B.有事实和理由
C.有充分的证据
D.没有超过诉讼时效期闯
E.属于受诉法院管辖
96.为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有（）。
A.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写
B.对文书、物品等进行复制
C.向证人进行询问调查、记录证人证言
D.对证据进行鉴定或勘验
E.将获取的证据材料交给当事人保管
97.甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有（）。
A.封存
B.扣押
C.冻结
D.强制交付
E.划拔
98.甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：允许乙使用甲资质承揽
工程，乙承揽工程合同额5%上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有（）。
A.没收违法所得
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.吊销资质证书
E.罚金
99.下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有（）。
A.停止侵害
B.修理、重作
C.支付违约金
D.恢复名誉
E.赔偿损失
100.下列关于刑事责任的说法，正确的有（）。
A.刑事处罚是承担刑事责任的方式
B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑
C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利
D.主刑和附加刑可以共同适用
E.构成犯罪就一定要接受刑事处罚 答案
01
D（1）
02
D（1）
03
D（1）
04
C（1）
05
D（1）
06
D（1）
07
A（1）
08
D（1）
09
D（1）
A（1）
D（1）
D（1）
B（1）
A（1）
C（1）
A（1）
C（1）
B（1）
A（1）
C（1）
C（1）
D（1）
B（1）
B（1）
D（1）
C（1）
D（1）
A（1）
B（1）
C（1）
A（1）
A（1）
C（1）
D（1）
D（1）
C（1）
D（1）
C（1）
D（1）
A（1）
A（1）
B（1）
A（1）
B（1）
D（1）
B（1）
D（1）
C（1）
A（1）
D（1）
C（1）
B（1）
D（1）
C（1）
D（1）
D（1）
C（1）
D（1）
D（1）
B（1）
C（1）
C（1）
B（1）
C（1）
C（1）
B（1）
B（1）
D（1）
DO）
B（1）
BCE（2）
ABE（2）
CD（2）
ABD（2）
AD（2）
ACDE（2）
ACE（2）
BCE（2）
ABE（2）
AC（2）
AD（2）
DE（2）
BC（2）
AD（2）
AE（2）86
BE（2）
ABCE（2）
AD（2）
AD（2）
ABCE（2）
ABCE（2）
BCD（2）
ABDE（2）
AE（2）
ABE（2）
ABCD（2）
CE（2）
ABCD（2）
BCE（2）
3.16年一建法规真题及答案 篇三
1，下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A,《全国人民代表大会组织法》 B,《中华人民共和国国际法》 C《中华人民共和国反垄断法》
D,《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》 答案：C 解析：《反垄断法》属于经济法，参加教材p2.2,根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A,设计错误 B,原材料缺陷 C不可预料的意外事故 D,工艺不完善 答案：C 解析：建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
3，下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）A,处分 B,暂扣执照 C恢复原状 D,罚金 答案：D 解析：刑事处罚包括主刑和附加刑两部分，主刑有：管制，拘役，有期徒刑，无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金，剥夺政治权利和没收财产，参见教材p46。
4，根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证办法机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A,15天 B,1个月 C2个月 D,3个月 答案：B 解析：在建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作，参见教材p54。
5，以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准，核准，备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市，县人民政府（）领取建设用地规划许可证。A,土地主管部门 B,建设行政主管部门 C，城乡规划主管部门 D,授权的镇人民政府 答案：C 解析，以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准，核准，备案文件和国有土地出让合同，向城市，县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证，参见教材p51。6，关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）A,申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B,保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C，只有法律和行政法规才有权设定施工许可证当的申领条件 D,消防设计审核不合格，不予颁发施工许可证。答案：A
解析,只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可，参见教材p51.7，关于无资质的实际施工人，利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）A, 无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B, 实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人，违法分包人无关 D,建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任、答案：D 解析, 实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同向对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利，实际施工人以转包人，违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任，参加教材p65。
8，施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）A, 施工企业负责人 B, 专职安全员 C专职消防安全员 D,项目负责人 答案：D 解析：施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人，参见教材p235。
9，施工企业拒不执行公安机关消防机构做出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A, 公安机关
B,作出决定的公安机关消防机构 C人民法院
D,建设行政主管部门
答案：B 解析：当事人逾期不执行停产停业，停止使用，停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行，参见教材p239。
10，某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）A, 特别重大事故 B, 较大事故 C，重大事故 D,一般事故 答案：B 解析：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，参见教材p239。
11，根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）A, 代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B, 代理人可以超越代理实施代理行为
C，被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D,代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为 答案：A 解析:代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任，参见教材p12，12，在施工现场安装，拆卸施工起重机机械和整体提升脚手架，模版等自升式架设设备，必须由（）承担。A, 设备使用单位 B, 具有相应资质的单位 C，设备出租单位 D,检验检测机构
答案：B 解析:安装，拆卸施工起重机机械和自升式架设 必须具备相应的资质，参见教材p258，13，关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）
A, 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B, 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C，即使合同通用条款中有次约定，也不能作为结算依据 D,此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款 答案：B 解析:教材没有直接的描述，参见教材p293 14，根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）A, 仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 B, 仲裁庭可由当事人双方个选定两名仲裁庭组成 C，首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D,首席仲裁员由仲裁委员会任命产生 答案：C 解析：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者明仲裁员组成，参见教材p328。
15，建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A, 12 B, 36 C，48 D,24 答案：D
解析：文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。16，下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）A, 电工 B, 架子工 C，钢筋工 D,起重信号工 答案：C 解析：建筑行业那些属于特种作业：垂直运输机械作业人员，安装拆卸工，爆破作业人员，起重信号工，登高架设作业人员
17，根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A, 施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B, 总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C，施工总承包单位将工程主体机构的施工分包给其他单位 D, 分包单位将其承包的专业工程进行专业分包 答案：A 解析：劳务分包无需经总包的认可。
18，关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）A,按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B,建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C，对各类能源消耗实行分类计量和统计 D,对能源消费应实行包费制 答案：D 解析：任何单位不得对能源消费实行包费制
19，下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）
A, 食品加工生产企业 B,建筑施工企业 C，烟花爆竹施工企业 D,矿业企业 答案：A 20,施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A, 施工企业质量管理单位 B,设计单位或监理单位 C，工程质量监督单位 D,建设单位或监理单位 答案：D 21,关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）A, 可以转包检测业务 B, 具有独立的法人资格 C，是中介机构
D,分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质 答案：A 解析：检测机构不得转包业务
22，出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式成为（）A, 简易交付 B, 占有决定 C，指示交付 D,拟制交付
答案：D 23，根据《专利法》，对产品的形状，架构或者其结合所提出的适于实用的技术方案成为（）A, 发明 B,实用新型 C，外观设计 D,设计方案 答案：B 24,关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）A, 原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决 B, 原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重申
C，原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重申，或者查清事实后改判
D,原判决违反法定程序的额，依法改判 答案：C，参见教材p320 25，根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理 A, 企业 B,政府 C，社会 D,行业 答案：B 26，项目负责人的安全生产责任不包括（）A, 对建设工程项目的安全施工负责 B,确保安全生产费用的有效使用
C，落实安全生产责任制度，安全生产规章和操作规程
D,签署危险性较大的工程安全专项施工方案 答案：D 解析：应该在3年内提出注册，逾期注册需要提供继续教育的证明、27，招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）
A, 原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B,公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C，依照当事人申请可停止公告 D,公告部门可自行决定是否停止公告 答案：A 28，建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须富恶化本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A, 3年 B,6个月 C，1年 D,2年 答案：A 29，根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）
A, 未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B, 未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款
C，隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D, 未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收 答案：B 解析: 未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收，参见教材p285
30，某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将贷款支付给乙供
应商，针对该笔款项说法正确的是（）A, 乙供应商因无过错，无需返还 B, 乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C，隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序 D, 未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收 答案：B 31，根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）
A, 在试用期间被证明不符合录用条件的 B, 严重 违反用人单位
C，患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的 D, 被依法追究刑事责任的 答案：C 32,根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）A, 定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿 B, 没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付 C，报酬约定不清的，定作人有权拒付
D,因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任 答案：A 【解析】定作人可以随时接触承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损失、33.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人
B.装、拆卸单位的专业技术人员
C.监理单位负责安全的工程师
D．出租单位生产管理人员
【答案】B
【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。参见教材P258。
34，某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均有分包单位承担，该约定（）
A.因显失公平而无效
B.由于分包单位自愿签署而有效 C.仅对总承包单位和分包单位有效
D．因违反法律，法规强制性规定而无效
【答案】D
【解析】：按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，参见教材p101。
35，根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A, 终身不予注册
B, 吊销职业资格证书，5年内不予注册 C，责令停止执业3年 D,责令停止执业1年 答案：A 36，根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）A, 评标截至时间前 B, 评标开始前
C，提交投标文件的截止时间前 D,投标有效期内 答案：C 【解析】《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截至时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。37，对于达到一定规模的危险性交的的分部分项工程的转向施工方案，应由（）A, 安全监督管理机构 B, 建设单位 C，施工单位 D,监理单位 答案：C 【解析】参见教材p229，施工单位应当组织专家进行论证，审查。38，借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。A, 营业执照 B,技术人员 C，资金 D,高层管理人员 答案：A 39,公民，法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）
A, 不服行政机关作出的行政处分 B, 不服行政机关作出的行政处罚决定 C，不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D,部分地方人民政府颁布的规章 答案：B
【解析】参见教材p339，《行政复议法》规定的第一条。
40.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.已签署的工程结算文件
C.完整的技术档案盒施工管理资料
D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
【答案】B
【解析】：参见教材P287～288.建设工程竣工验收应当具备的5个条件不包括已签署的工程结算文件。
41，关于行政行为特征的说法，错误的是（）
A.行政行为的主体是法定的 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为多属于无偿行为 D.行政行为具有不可裁量性 【答案】D 42，关于工程监理的说法，正确的是（）A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监理业务
C.监理单位经建设单位统一可以转让监理业务
D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系 【答案】D、【解析】监理单位不得转让工程监理业务，监理不得与设备的供应单位有隶属关系，也没有分包这个说法。
43，甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂于乙方约定：甲借用乙方院内道路通行，期限20年，甲方一次性支付给乙方50万元补偿费，双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲方拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）
A.甲方拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权
B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司
C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D.甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转给丁 【答案】C 44,根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）A.由于不可抗力致使合同不能履行 B.法定代表人变更
C.当事人一方发生合并，分立 D.当事人乙方违约 【答案】A 45.依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）
A.发包人驻工地代表
B.工程监理单位
C.设计单位
D.项目技术负责人
【答案】B 46.下列保险中，属于强制性保修的是（）。
A.意外伤害保险
B.建筑工程一切险
C.安装工程一切险
D.工伤保险
【答案】D
【解析】：工伤保险是强制的，意外伤害保险是鼓励上的。参见教材P151.47，根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日
46.下列保险中，属于强制性保修的是（）。
A.公司营业执照签发
B.申请公司设立
C.工商管理机关批准
D.组织机构代码证签发
【答案】A 48,不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律，法规，规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。
A.乡（镇）
B.县
C.市
D.省
【答案】B 【解析】：参见教材p108 49，根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）
A,从事勘察，设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B，勘察单位提供的地质，测量，水文等勘察成果必须真实，准确 C,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D ,勘察，设计单位不得分包所承揽的工程 【答案】D [解析]勘察，设计单位不得违法分包所承揽的工程，参见教材p281。
50，根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业
A.抢修
B.抢险
C.抢工期
D.生产工艺要求必须连续
【答案】C 【解析】：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修，抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。
51，建设工程质量保修书的提交时间上（）
A.自提交工程峻验收报告之日起15日内
B.工程竣工验收合格之日
C.自工程竣工验收合格之日起15日内
D.提交工程竣工验收报告时
【答案】D 【解析】建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。
52，特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月
B.10天
C.15天
D.2个月
【答案】A 53,根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）
A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
【答案】C 【解析】依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，参见教材p95 54，根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）
A.1/3
B.1/2
C.1/5
D.2/3
【答案】C 【解析】《合同法》第一百六十七条分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除劳动合同。
55，关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
【答案】C 【解析】联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
56，分包工程发生质量，安全，进度等问题给建设单位造成损失的额，关于承担的说法，正确的是（）
A,分包单位只对总承包单位负责
B，建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
C,总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D,建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 【答案】C 57，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固，维修等措施，重新界定使用期。
A,勘察，设计单位 B,监理单位
C,建筑安全监督管理机构 D,工程质量监督机构
【答案】A 【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察，设计单位鉴定，并根据结果采取加固，维修，等措施，重新界定试用期，参见教材p298 58，下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）A,在仲裁程序中形成的仲裁调解书
B,由行政主管部门主持达成的调解书 C,人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D,司法确认的人民调解委员会主持达成的调节协议
【答案】B 59.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设主管部门
【答案】A
【解析】隐蔽工程需要经监理单位验收，所以该责任应当由施工单位承担。
60，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故，火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补救。
A.15 B.20
C.30 D.40 【答案】C 【解析】除交通事故，火灾事故是自事故发生之日起7日内补报事故造成的人员伤亡情况变化，其他事故为30日。
61，负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）
A.国务院质量监督行政主管部门 B.国务院安全监督行政主管部门
C.国务院建设行政主管部门
D.国务院工商行政管理部门
【答案】C 【解析】国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作，参见教材p266。
62，建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证。
A.2 B.1
C.3 D.5 【答案】B 【解析】建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，不予受理或者颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。参见教材p215.63，甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工，关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）
A.乙按照承担施工内容即工程质量的比例对建设单位负责 B.建设单位应当与甲，乙分别签订承包合同
C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
D.该行为属于肢解工程发包的违法行为
【答案】C 【解析】联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。参见教材p94。
64，关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B.承包人应当在工程的合理使用寿命对地基基础和主体结构质量承担责任
C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人当应当承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
【答案】B 【解析】地基基础，主题机构不受发包人擅自使用的影响，都应在其合理的使用寿命内承担质量责任。
65，监理单位的主要安全责任之一是（）A.组织专家论证，审查深基坑专项施工方案
B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
C.在设计方案中提出保障施工作业人安全和预防生产事故的措施建议
D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
【答案】D 【解析】A是施工单位的责任，B是建设单位的责任，C，为设计单位的责任，D为监理单位的责任。
66，建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）A.一个月至2年 B.2个月至一年
C.3个月至2年
D.6个月至3年
【答案】D
【解析】建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年，参见教材p110 67，劳动者可以立即解除劳动合同且无需实现告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件
B.用人单位以暴力，威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
C.用人单位未及时足额支付劳动报酬
D.用人单位制定的规章制度违反法律，法规的规定，损害劳动者的权益
【答案】B 【解析】用人单位以暴力，威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动，或者用人单位违章指挥，强令冒险作业危机劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除合同，不需要先告知用人单位。参见教材141 68.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
【答案】C
【解析】《工程项目招标范围和规模标准规定》属于部门规章。参见教材P4.69，乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）
A.应以备案合同作为结算工程价款依据
B.该补充协议属于可撤销合同
C.应以补充协议作为结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违约
【答案】A
【解析】建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款的依据。70，根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个人以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿
C.同一财产向两个人以上债权人抵押，抵押合同自签订之日记生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
【答案】D 【解析】抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿，参见教材p37 二，多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个项目得0.5分）71，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（）A,应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B,应当以鉴定合格日期为竣工日期 C,鉴定日期为顺延工期的期间 D,应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E,应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期 【答案】BC 【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释【2004】14号
第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理
（一）建设工程竣工经验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的额，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺序延工期间。
72，关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）A,贷款人不得预先在本金中扣除利息 B,借款人应当按照约定的用途使用借款
C,对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还 D,订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 E,贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产 【答案】ABD 【解析】参见教材168 73.下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）
A.赔礼道歉
B.支付违约金
C.赔偿损失
D.采取补救措施
E.罚金
【答案】BCD
【解析】参加教材134.74，施工单位项目负责人的安全生产责任主要包括（）A,组织制定安全施工措施 B,消除安全事故隐患 C,及时，如实上报安全事故
D，编制安全生产规章制度和操作规程 E，确保安全生产费用的投入 【答案】BCE [解析]参见教材219 75，根据事故具体情况，事故调查组成员由关人民政府，安全生产监督管理部门和负责安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加
A,监察机关 B,人民法院 C,公安机关 D，人民检察院 E,工会 【答案】ACDE 【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》，第二十二条，事故调查组的组成应当遵循精简，效能的原则。
根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府，安全生产监督管理部门，负有安全生产监督管理职责的有关部门，监察机关，公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。
76，下列情形导致要约失效的有（）A,拒绝要约的通知到达要约人
B,要约人依法撤销要约 C,要约人依法撤回要约
D,承诺期限届满，受要约人未作出承诺 E,受要约人对要约的内容作出实质性变更 【答案】ABDE 【解析】《合同法》第20条规定：有下列情形之一的，要约失效。1，拒绝要约的通知到达要约人；2，要约人依法撤销要约；3，承诺期限届满，受要约人未作出承诺；4，受要约人对要约的内容作出实质性变更
77，根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察，设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）
A,勘察，设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B,勘察文件应注明工程使用年限
C,勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D,注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字对设计文件负责
E,有特殊有求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定 【答案】ACD 【解析】《建设网工程质量管理条例》第十八：从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。第十九，勘察，设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察，设计的质量负责。
注册建筑师，注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。
78，甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）
A,保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B,丙的保证方式为连带责任保证
C,保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D,甲在保证期间内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任
E,甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 【答案】BE [解析]参见教材35.36 79，根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）
A,经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B,对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C,建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 D ,施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准
E,民用建筑在改建，扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造 【答案】ABCD 【解析】《民用建筑节能管理规定》
80，根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（）
A,投标人未按照招标文件要求提交投标保证金 B，投标文件逾期送达或者为送达指定地点
C，投标文件未按招标文件要求密封 D,投标文件无单位盖章并无单位负责人签字 E,联合体投标未附联合体各方共同投标协议 【答案】BE [解析]投标文件有下列情形之一的，由评标委员初审后按废标处理
（一）无单位盖章并无法定代表人或法定代表多人授权的代理人签字或盖章的
（二）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认
（三）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（四）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的
（五）未按招标文件要求提交投标保证金的
（六）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的、81，建设工程以赔偿随时方式承担违约责任的构成要件包括（）A,违反执业道德规范 B,造成随时后果 C,具有违约行为，D,违反建筑企业内部文件
E,违约行为与财产等损失之间有因果关系 【答案】BCE 【解析】参见教材125 82，根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）
A,建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B，资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程 C,建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用 D，严禁个人承揽分包工程业务 E,劳务作业分包不经建设单位认可 【答案】AE 【解析】参见教材103 84，施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）
A,企业股东变更 B,企业名称变更 C,企业法人变更 D,企业设立分公司 E,企业注册地址变更 【答案】BCE 【解析】参见教材214 85，下列情形能够引发合同之债的有（）A,建设单位拖欠工程进度款 B,施工中偷工减料造成的损失
C,监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D,噪声污染使周边居民无法正常休息 E,建材供应商供应的建筑材料不合格
【答案】AE 【解析】参见教材23 86，下列标准属于强制性国家标准的有（）A,行业专用的质量标准 B,工程建设通用的安全标准
C,工程建设行业专用的制图方法标准 D,工程建设通用的实验标准
E,工程建设行业专用的评定方法标准 【答案】BD 【答案】工程建设国家标准分为强制性标准和推荐行标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2），工程建设通用的有关安全，卫生和环境保护的标准（3）工程建设重要的通用的术语，符号，代号，量与单位，建筑模数和制图方法标准（4）工程建设重要的通用的实验，检验和评定方法等标准（5）工程建设重要的通用的信息技术标准（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准
87，某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（）
A,各地的地方法规 B,法律，行政法规
C,案件所在县人民政府公开发布的规定
D,案件所在地的省，自治区，直辖市人民政府规章
E,案件所在的的省，自治区，直辖市所在地的市人民政府规章 【答案】ABE
【解析】人民法院审理行政案件，以法律和行政法规，地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件，人民法院审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照国务院部，委根据法律和国务院的行政法规，决定，命令制定，发布的规章以及省，自治区，直辖市和省自治区的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定，发布的规章。
88，根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）A,依照企业破产法规定进行重整的 B,生产经营发生严重困难的
C,股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的
D.企业转产，重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的
E,因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
【答案】ABDE 【解析】可以经济性裁员的情形，依照企业破产法规定进行重整的生产经营发生严重困难的企业转让，重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的其他致使劳动合同无法履行的
89，建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）A,工程竣工验收备案表 B,住宅使用说明书 C,工程竣工验收报告
D,施工单位签署的工程质量保修书
E,公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件 【答案】ACDE 【解析】工程质量竣工备案提交的资料
工程竣工 验收备案表 工程竣工验收报告
规划，环保等部门出具的认可文件或准许使用文件
公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊工程验收合格证明文件
施工单位签署的工程质量保修书 住宅质量保证书和住宅使用说明书
由于是大型公共建筑，不是住宅，所以不需要提供住宅质量保证书和住宅使用说明书
90，关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）A,已经确定施工企业
B,有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查
C,建设资金已经落实
D,按照规定需要委托监理的工程已经委托监理 E,按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告 【答案】ABCD 【解析】申请领取施工许可证，应当具备下列条件：
（一）已经办理该建筑工程用地批准手续
（二）需要拆迁的额，其拆迁进度符合施工要求
（三）需要拆迁的，七拆迁进度符合施工要求
（四）已经确定建筑施工企业
（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料
（六）有保证工程质量和安全的具体措施
（七）建设资金已经落实
（八）法律，行政法规规定的其他条件（按照规定应该委托监理的工程已委托监理）
91.必须实施鉴证取样和送检试块，试件和材料有（）A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重机构的钢筋计连接头试件 D.所有的水泥材料
E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 【答案】ABCE 【解析】P272
92.施工作业人员享有的安全生产权有（）A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险
E.对施工安全生产提出建议 【答案】BCDE 【解析】P221-223
93.在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）A.继续按照工程图纸施工
B.按照技术标准修改图纸 C.按照标准图集施工 D.及时提出意见和建议
E.通过建设单位要求设计单位予以修改 【答案】DE 【解析】P270
94.施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）。
A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施
D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
E.未按照节能设计进行施工的
95.根据《安全生产许可证条例》，国家队（）实行安全生产许可制度。A.矿山企业 B.建筑施工企业
C.日用化学品生产、经营、存储单位 D.危险化学品生产、经营、存储单位 E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业 【答案】ABDE 【解析】P212
96.根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有（）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织 B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分
E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 【答案】ABCE 【解析】参见教材P317
97.根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。
A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议
C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用 E.裁决事项超出仲裁委员会权限 【答案】BCE 【解析】参见教材P331
98.根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A.对施工质量负责
B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工 C.对建筑材料、设备等进行检验检测 D.建立健全施工质量检验制度
E.审查批准高大模板工程的专项施工方案 【答案】ABCD 【解析】参见教材P268-276
99.在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为
D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的 【答案】：AC 【解析】：参见教材P16.100.根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。
A.编制施工安全生产规章制度和操作资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案
4.16年一建法规真题及答案 篇四
一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)
1．根据《民法总则》，法人分为（）。A．企业法人和非企业法人
B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人
D．营利法人，非营利法人和特别法人 【答案】D P8
2．关于代理的说法，正确的是（）
A．经被代理人同意的转代弋理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人
C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 【答案】C P11-14
3．关于物权的说法，正确的是（）
A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B．用益物权人可以是该物的所有权人
C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 【答案】C P16-19
4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）A．实用新型以申请时所附的说明书为准 B．建设工程发明以其附图为准
C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D．三类专利均以权利要求的内容为准 【答案】C P27
5．关于留置的说法，正确的是（）。A．留置权属于债权
B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 【答案】D P34
6．关于财产保险合同的说法，正确的是（）A．保险合同不可以转让
B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D．被保险人应当与投保人一致 【答案】C P35-36
7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）A．解除合同 B．继续履行 C．罚款
D．合同无效 【答案】B P41
8.根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B.国防、外交等国家行为
C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348 苹果唯一QQ/2283298980
9.关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能发生在诉讼前
B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解 C.和解达成协议，必须以书面形式作出 D.和解达成的协议具有合同效力 【答案】D
P341-P342
10.下列争议中，受《仲裁法》调整的是（）。A.建设行政主管部门处理的行政争议 B.劳动争议
C.农林承包经营合同争议 D.建设工程施工合同争议 【答案】D
P303
11.关于施工许可的说法，正确的是（）。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管 B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证 C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证 D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证 【答案】A P46
12.根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续（）年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。A.3 B.2 C.5 D.6 【答案】A
P104
13．根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。A.发出之日 B.作出之日 C.盖章之日 D.收到之日
【答案】A P81
14．根据《工伤保险条例》，不能认定为工衡的情形是（）A．在上班途中造遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的 B．患职业病的
C．工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的 D．高空作业摔落损伤的 【答案】A P232
15，建设单位组织线工收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（A．竣工验收合格 B．建筑节能合格 C．建筑节能达标 D．能耗验收合格 【答案】A P189
16．施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（A．施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误 B．施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误 C．施工企业的设备损坏，导致工期延误
D．施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误 【答案】A P128
17．关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）A．有保证工程进度的基本制度 B．建设工程所需投资已经全部到位
C．依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位 D．已经与施工企业签订了合作协议 【答案】C P47-50
18．发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出 A．编制招标文件
B．印刷、邮寄招标文件 C．招标人办公 D．招标活动 【答案】B P79）报告。）19．关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）
A．用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解 B．用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解
C．企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成
D．用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁 【答案】B P150
20.根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当定中止执行情形的是（）A.执行案件申请入撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的 C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的 【答案】D P331
21.根据《注册建造师管理规定》,不予注册的情形是（）A.甲请人年龄达到60周岁
B.中请人因执业活动受到刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年 C.申请人被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年
D.申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间,所负贵项目发生过重大质量和安全事故 【答案】B P67
22,关于工程质量检测的说法,正确的是（）
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构 B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构 D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考 【答案】A P272
23.注册建造师的下列行为中,可以记入注册建造师执业信用档案的是（）A.泄露商业秘密的 B.对设计变更有异议的 C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的 【答案】A P106
24.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是（）。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期 B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润 D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期 【答案】A P274
25.根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。A.询价
B.单一来源采购 C.直接确定 D.框架协议 【答案】B P75
26.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。A.是否达到工程使用功能要求 B.是否达到施工进度要求
C.是否符合工程建设强制性标准 D.是否达到造价控制目标 【答案】C P255
27.关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效 D.合同可以采用数据电文形式 【答案】D P110
28.关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行 B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年 【答案】D P337
29.关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任 D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿 【答案】B P270
30.某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A.效力待定 B.可撤销 C.无效 D.有效
【答案】C P121
31，关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）
A．建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任 B．施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C．建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持
D．建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务 【答案】B 施工质量检验和返修的规定P274、2Z207044质量争议的规定P295
32．根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）A．经招标人搜权的招标代理机构 B．建设行政主管部门
C．经招标人授权的评标委员会 D．招标投标有形市场 【答案】C P89
33．根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。A．2% B．5% C．10% D．20% 【答案】C P89
34．根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A．20% B．40% C．50% D．30% 【答案】D P183
35．施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是（）。A．合同正常履约 B．未发生违约行为 C．获得发包人奖励
D．获得建设行政主管部门表彰 【答案】D P105
36．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。
A．工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准 B．工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准 C．工程管理人员是否熟悉强制性标准
D．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准 【答案】C P266
37．根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）
A．监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B．监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任 C．未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 D．施工图深化文件是监理工作的主要依据 【答案】B P284-285
38．关于承揽合问当事人权利义务的说法，正确的是（）。A.定作人不得中途变更承揽工作的要求
B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料 C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果
D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失 【答案】CD【此题C和D都是正确答案】P153-156
39.关于建设工程返修的说法，正确的是（）
A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担 B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担 C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担 D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用 【答案】C
P274
40.关于仲裁的说法，正确的是（）。
A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理 B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权
C.只要一方当事人申请仲裁，(来源环球网校)仲裁委员会都应当予以受理 D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理 【答案】A(本题无正确答案，P332-333)
41.根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是（）A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人
B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位 C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人 D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位 【答案】B P124
42.下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。A.查明事故发生的间接经济损失 B.追究责任人的法律责任 C.提交事故调查报告 D.提出对受伤人员的赔偿方案 【答案】C
P247
43.关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更应当办理批准、登记手续
B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更 C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致 【答案】B
P123
44.关于出卖人交付标的物的说法，正确的是（）。
A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用 B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物
C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物
D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物 【答案】D P123
45，某起生产安全事故造成9人死亡、51人重伤，直接××2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。A．特别重大事故 B．重大事故 C．较大事故 D．一般事故
【答案】B P240-P241
46．施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是（）A．已经完成的建设工程质量不合格的 B．不履行合同约定的协助义务的
C．将承包的建设工程非法转包，违法分包的 D．合同约定的期限内没有完工的 【答案】C P126-P127
47，施工企业主要负责人对安全生产的责任括（）
A．工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况 B．督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 C．在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动 D．保证本企业安全生产投入的有效实施 【答案】D P211 48．根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。A．50% B．60% C．70% D．80% 【答案】D P190
49．施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是（）A．放弃诉讼请求
B．与对方当事人进行和解 C．提起上诉 D．提供证据 【答案】D P312
50．甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是（）A．乙对丙的行为承担责任
B．乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任 C．甲与乙对丙的行为承担连带责任
D．乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任 【答案】B
57、关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质 B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程 D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体 【答案】A P53-68
58，某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）A，施工企业应当对塔吊部件进行维修 B，施工企业应当对塔吊做相应改造
C．施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司 D．施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任 【答案】D P165
59，根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的，一般情况下可能承担的法律责任是（）。A，处以20万元罚款
B，贵令施工企业限期改正 C．吊销施工企业营业执照 D．降低施工企业资质等级 【答案】B P238
60，设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A．16 B．5 C．8 D．13 【答案】A P128
二，多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0．5分)61．关于法定代表人的说法，正确的有（）
A．公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人 B．因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任 C．法定代表人代表法人从事民事活动 D．法定代表人为特别法人 E．法人应当有法定代表人 【答案】CE P8
62.根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的 B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的 D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的 【答案】CE P132
63.关于地役权的说法，正确的有（）。
A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权 B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率 C.地役权未经登记不得对抗需役地人 D.地役权由需役地人单方设立 E.地役权属于用益物权 【答案】AE P18
64.下列施工合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的 C.建设工程依法必须进行招标而未招标的 D施工企业超越资质等级与建设单位签订的 E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的 【答案】ABCD P121
65.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的情形有（A.经检验未达到安全技术标准规定的 B.属于国家不鼓励使用的。）C.没有完整安全技术档案的 D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 【答案】ACE P257
66.抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则（）。A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有 C.转让所得价款可以向第三人提存 D.转让所得价款只能提前清偿债务 E.转让行为有效
【答案】CE【本题有争议。教材中此处规定需勘误，按照现有教材说法和命题意图，则此题选CE，实则本题只有A选项是正确的】 P33
67.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异 C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标 E.投标人之间约定部分投标人放弃投标 【答案】ABC P86
68.下列行为构成侵权之债的有（）。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证 B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人 D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业 【答案】CD P20-21
69.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（）。A.工程已实际交付的，为交付之日
B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日 D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日 【答案】ABE P116
70.法的形式的含义包括（）。A.创制机关的性质及级别 B.法律规范的地域效力 C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力 E.法律规范的效力等级 【答案】ABE P3
71.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有（）。A.逾期送送达的
B.投标人未提交投标保证金的 C.投标人的法定代表人未到场的 D.未按招标文件要求密封的 E.投标人对招标文件有异议的 参考答案：AD P84
72.下列争议中，属于劳动争议范围的是（）。A.家庭与家政服务人员之间的争议 B.个体工匠与学徒之间的争议 C.因确认劳动关系发生的争议 E.因终止劳动合同发生的争议 D.因工作时间发生的争议 参考答案：CDE P149
73.在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有（）。A.法律规定 B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的淡判录音 D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告 参考答案：BCDE P312
74.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有（）。
A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的 B.未经建设单位同意将工程分包的 C.分包单位将分包工程再分包的 D.将钢结构工程分包的
E.分包单位将劳务作业分包的 参考答案：ABC P95
75.关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有（）。A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料 C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录 D.工程检验评定资料应当由施工企业提交 E.工程检验评定资料无需在竣工时提交 参考答案：ABCD P289
76.关于劳动合同订立的说法，正确的有（）。A.试用期包含在劳动合同期限内 B.固定期限劳动合同不能超过10年 C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同 参考答案：AE P130-131
77.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的（）。A.项目名称
B.施工场所和期限 C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施 参考答案：ABDE P175
78.关于质量保证责任的说法,正确的有（）。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用 B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金 参考答案：BDE P299-300
79.根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件 C.劳动者严重违反用人单位的规章制度 D.劳动者被依法追究刑事责任 E.劳动者患病
参考答案：BCD P135
80.下列情形中，依法可以不招标的项目有（）。A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目 B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的 D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
【16年一建法规真题及答案】推荐阅读：
一建建筑工程真题及答案解析10-22
2015一建管理真题答案及解析11-18
一建工程法规第三、四章知识点09-14
二建工程法规真题答案08-25
2023年《测绘管理与法律法规》考前押题试题及答案解析12-05
一建市政历年真题08-21
一建市政实务案例真题07-08
一建水利水电真题11-27