项目施工冬季停工安全注意事项

项目施工冬季停工安全注意事项（10篇）

1.项目施工冬季停工安全注意事项 篇一

冬季停工安全措施

工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

施工单位：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

冬季停工期间安全措施

为了进一步加强项目部停工后的安全工作,把冬季停工期间的安全措施做了以下方案： 一一一一、、、、安全值班情况安全值班情况安全值班情况安全值班情况

1、项目部有二个专人值班,并有值班制度及值班落实情况。值班时必须有人员在场，安全值班不得脱岗和缺勤，值班期间对各类进入施工现场的人员和车辆进行严格的检查和登记管理。

2、落实例行检查制度，实行安全防范。该项目部值班人员应参加安全保卫工作，确保工地的安全，项目部还应根据自身的特点，做好安全隐患排查工作，确保施工现场的安全。

3、强化安全保卫和防范工作油漆，稀料等易燃易爆危险品进入施工现场必须设专人进行管理，有专门的库房存放，仓库应远离生活区和有火源的区域。

4、落实好值班制度，项目部要落实好值班制度，确保24小时有专人值班，确保信息报告渠道畅通，遇有重大紧急情况要迅速向当地及上级领导有关部门报告。二二二二、、、、消防管理情况消防管理情况消防管理情况消防管理情况

施工现场是否有消防管理制度，是否有预防措施，是否有消防器具等检查。

1、火灾必须采取严格的预防措施,特别是临时工棚、库房等工程附属的主要部分,按照有关消防条款,对易燃易爆等火灾容易发生区域应配备相应的消防灭火种类的服务、器材、设备和设施。加强对消防物品的管理。

2、严禁在易燃、易爆携带火种,用电场所必须设置电火引起的防范措施,电器负责人应负责此项工作。

3、发生火灾除及时报告“火警”外,应组织动员各种工作人员参加扑救工作或者配合消除队进行扑救等工作。

4、易燃、可燃材料物品各区域之间距离符合防火规定。

5、门卫人员及值人员加强巡逻管理。

6、对项目部办公室及施工现场，妥善做好防火防盗的应急准备。并积极的做好，打击一切违法犯罪行为，维护施工现场的安全及稳定工作。

7、值班人员在冬季期间生火要防止煤气中毒事件的发生，以及用电的安全，要严格按照用电要求，以免工地起火等不安全的事故发生。

停工期间有专人安全值班

：

后

附

安

全

值

班

表

xxxxxxxxxxxxxxx建设有限公司

****年**月**日

2.项目施工冬季停工安全注意事项 篇二

1、工程概况

呼和浩特后巧报安置房工程二标段为1#楼、2#楼、5#楼和地下车库，施工区域位于整个小区西南角。现场南邻世纪五路，西邻后巧报路，其北侧和东侧分别为小区一、三标段施工区域。

1#楼和2#楼地下2层，地上29层，建筑高度为86m，建筑面积分别为34795m²和36192m²，5#楼地下2层，地上27层，建筑高度为80.0m，建筑面积22878m²。

为保证施工停工后，做好越冬维护及材料管理工作。特制定此冬季防护方案。

2、人员保证

冬休期间安排项目部管理人员值班，见值班表。现场设2名更夫24小时2班倒，并设1名带班领导。建立健全冬季值班管理制度、监控室值班制度。

3、冬休防护措施：

3.1现场维护措施

3.1.1越冬期间现场水源全部停止使用，进行越冬维护。现场电源仅留部分必须的生活用电，其余电箱全部上锁，并封闭维护。停工前落实电源、水源、水管、管道、消火栓等部位用岩棉裹紧以铁丝绑牢保温。

第1 页

内蒙古呼和浩特后巧报城中村改造安置房工程冬季防护措施

3.1.2给水、排水管道做好保温，以防冻坏或堵塞。给水管埋地处理，排水主水管的埋置深度不小于170cm，保证冬期不受冻。给水支管露出地面的部分和漏出地面的接头部位，采用100mm厚岩棉保温。

3.1.3加强冬期安全工作，建立健全的冬季值班岗位责任制，做好防火、防盗、防冻工作。场区内临时道路雪天后及时清扫。

3.1.4机械设备拆除电源，并尽可能存放于仓库内。

3.1.5钢筋、钢管、扣件按区域划分置放，分类、分规格用木方垫起，并用五彩布加盖草袋子存放。模板、木方等材料及置放于室外的设备一律分类集中堆放，并在各处配备两台以上的灭火器。

3.1.6现场值班人员每日对现场进行巡视，并提前了解近期天气情况，在天气突变之前对现场越冬维护状况进行一次全面检查，发现问题及时解决或上报。

3.1.7电源开关、控制箱等设施要加锁,并贴封条。电缆线路要架空敷设,并设接地防护。

3.1.8夜间设3个照明。3.2结构维护措施

3.2.1对建筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点采取100mm厚岩棉包裹模板覆盖保护。

3.2.2地下车库在主楼已挖部分土方防冻措施先覆盖棉被，再用土铺在棉被上厚300mm。

3.2.3主楼与地下车库后浇带处甩筋用塑料布覆盖，防止雨、雪与钢筋

第2 页

内蒙古呼和浩特后巧报城中村改造安置房工程冬季防护措施

直接接触。

3.2.4冬季停工前对现场安全情况进行一次全面的大检查，尤其是对洞口、临边的安全维护及外维护、安全网等是否封闭严密连接牢固进行重点检查。

3.2.5对于长期停用的机械设备，应放净设备和容器内的存水，并逐台检查做好记录；对于正常使用的机械设备，工作结束停机后要求将设备内存水放净。

4、冬期安全技术措施

项目部冬季施工应严格按照国家及地方安全操作规程执行，项目相关部门应加强安全教育，认真对各专业、各工种的施工、操作人员进行安全技术交底： 4.1防火

凡是冬季取暖、生产用火，必须事先申请，经安全部门检查批准，发给生火证方可使用。

施工生产现场的生产和生活用火，必须做到“四有”，即有生火证、有制度、有消防器材和工具、有专人看管，做到火灭人走。

施工现场的送电室、材料库等易燃易爆部位，要和用火点保持一定的安全距离，防止火灾事故发生。

仓库、木工房、木工棚等部位要做到严禁烟火。

一切电源、线路必须按规定架设，并有专人经常检查维护，生活用灯不

第3 页

内蒙古呼和浩特后巧报城中村改造安置房工程冬季防护措施

准超过60瓦，生产、生活一律不准点长明灯。

禁止在灯头上使用纸、布和其它可燃材料做灯罩。消防设备和灭火工具要有专人管理，保持完整好用。

消防水桶必须保持一定的水量，在冬季要对消防桶（缸）、消防栓、灭火器采取防冻措施。

电气焊接操作时，要留心上下及周围，防止点燃草袋等易燃物品，施工中加热保温时要防止火灾。6.2防寒

设立锅炉房，燃煤取暖，宿舍、食堂、休息室，要有取暖设备，值班人员要喝到开水，吃到热饭菜。

凡是固定场所的施工机械等要搭设防寒棚，要进行全面检查、维修。6.3防电

对现场的生活生产线路、电源、控制设备和动力机械的接零接地装置以及运载负荷，要进行一次检查，凡不符合要求的要及时采取措施进行修理。

电源开关、控制箱等设施要统一布置，加锁保护，防止乱拉电线，设专人负责管理，防止漏电触电。所有用电设备要加保护装置，禁止使用电褥子取暖。

3.项目施工冬季停工安全注意事项 篇三

建设工程工期问题一直是施工单位与建设单位关注的重点，也是双方争议索赔的高发地带，而停工则是工期问题的重中之重，因为一旦发生非发包人意愿导致的项目停工事件，也就意味着双方合作很可能已经走向恶化。对此，施工单位如何应对？笔者通过近期接触的实例，站在施工单位的角度与大家分享以下内容，以期有所意义。

一、主要法条

1.法律：《合同法》第二百八十三条～第二百八十六条

第二百八十一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

第二百八十二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第二百八十五条 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2.司法政策：第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要（2016年11月30日）第32条

三）关于承包人停（窝）工损失的赔偿问题

32.因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，隐蔽工程在隐蔽之前，承包人已通知发包人检查，发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建，发包人应当赔偿因此给承包人造成的停（窝）工损失，包括停（窝）工人员人工费、机械设备窝工费和因窝工造成设备租赁费用等停（窝）工损失。

3.地方意见：河南省建设厅豫建设标（2003）89号文件《建设工程中途停工损失补偿办法（试行）》

二、裁判规则

规则1（索赔依据）：虽然《合同法》二百八十三条、二百八十四条规定了承包人主张窝工损失的法律依据，但该规定并非强制性规定，双方在合同中明确约定承包人放弃窝工索赔的，承包人不能依据上述条款另行主张窝工损失赔偿。

索引案例：最高人民法院再审（2015）民申字第1004号，重庆巨杉园林有限公司与重庆两江房地产有限公司建设工程施工合同纠纷案。

规则2（停工时间）：因发包人原因致使工程停工，当事人对停工时间未作约定或未达成协议的，承包人不应盲目等待而放任停工状态的持续以及停工损失的扩大。对于计算由此导致的停工损失所依据的停工时间的确定，也不能简单地以停工状态的自然持续时间为准，而是应根据案件事实综合确定一定的合理期间作为停工时间。

索引案例：最高人民法院再审（2011）民提字第292号，河南省偃师市鑫龙建安工程有限公司与洛阳理工学院、河南省第六建筑工程公司索赔及工程欠款纠纷案。

规则3（索赔程序）：合同就索赔程序有明确约定的，承包人应按照约定程序提出窝工索赔。

索引案例：最高人民法院二审（2014）民一终字第56号，中铁二十二局集团第四工程有限公司与安徽瑞讯交通开发有限公司、安徽省高速公路控股集团有限公司建设工程施工合同纠纷案。

规则4（索赔程序）：承包人提交的单方窝工损失数据不能作为损失数据证据，但经监理确认的则可以直接认定而不必通过鉴定确定。

索引案例：最高人民法院二审（2014）民一终字第108号，浙江东阳建筑实业工程有限公司与西安市康福房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。

规则5（索赔程序）：承包人未按合同约定索赔程序提出索赔，也未提交窝工损失证据的，属于承包人怠于主张自身权利，窝工损失主张无法得到支持。

索引案例：最高人民法院 二审（2007）民一终字第74号，西安市临潼区建筑工程公司与陕西恒升房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。

规则6：施工合同中涉及总分包关系时，分包方不能以总包的违约行为主张免除自身的违约责任。

索引案例：最高人民法院再审（2012）民申字第1557号，河南隆祥建筑工程有限公司与河北华兴基础工程有限公司华派工程分公司、中铁二十局集团第四工程有限公司、中遂建业路桥工程有限公司建设工程施工合同纠纷案。

规则7（损失认定）：双方未对停工进行约定时，应根据诚实信用原则履行合同，对于承包人的损失，即使无法举证，也应当根据公平原则进行合理赔偿。

索引案例：最高人民法院再审（2015）民申字第708号，河北卓隆房地产开发有限公司、江苏省建工集团有限公司与河北卓隆房地产开发有限公司、江苏省建工集团有限公司建设工程施工合同纠纷案。

规则8（优先受偿权）：案涉工程多次停工，已不可能按照合同约定的日期竣工，如仍按约定的竣工时间作为优先受偿权行使期限的起算点，承包人即不问原因地丧失了对工程款的优先受偿权，明显与《合同法》第二百八十六条之规定相悖。

索引案例：最高人民法院二审(2014)民一终字第108号，浙江东阳建筑实业工程有限公司与西安市康福房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。

规则9（优先受偿权）：如工程款数额尚未确定时即已认定承包人超过了优先受偿权的行使期限，显然与优先保障承包人基本利益（即工程款）这一立法目的相悖，故此情形下可以起诉之日计算行使优先权的期限，认定承包人享有优先受偿权。

索引案例：最高人民法院(2014)民申字第1004号，大连开发区泰乐房地产开发有限公司与中国建筑第八工程局大连公司建设工程施工合同纠纷案。

规则10（优先受偿权）：优先受偿权的受偿范围只限于报酬、材料款等实际支出的费用，不包括停工违约金（该条有争议）。

索引案例：最高人民法院(2013)民申字第2198号，吉林省金盛房地产开发有限公司与吉林建工集团有限公司建设工程施工合同纠纷案。

三、实务应对

（一）合同谈判阶段

1.重视合同中付款条件的约定，避免过度垫资。

（1）建议进度款按月支付，避免按工程节点支付。因为如果按工程节点付款，一旦出现工期延误，原计划的垫资时间往往会被迫延长，在这期间，承包人要求付款或主张停工的权利都会大大受限。另外，因变更或签证增加的费用，要在合同中约定为“随工程款同期支付”。

（2）切忌约定“当业主出现资金困难时承包人给予资金支持”等类似内容，因为从合同法的角度看，承包人在合同中做的上述承诺具有法律效力，一旦业主方出现资金困难，承包人便失去了停工权利。如此，承包人会陷入进退两难之境地，要么硬着头皮垫资到最后，要么违反合同强行停工，无论哪一种方式，显然对承包人均不利。

2.重视停工索赔的申报程序、索赔范围的约定，尽量避免约定“承包人放弃停（窝）工损失索赔”，如果必须如此约定，建议重点考虑自身的风险承受能力，同时务必向下游分包商转嫁风险，即约定任何原因导致停工，分包单位均不得主张停（窝）工损失索赔。

（二）合同履行阶段

1.认真研究合同条款，熟悉合同权利义务，作好维权准备。合同签订后，公司应高度重视落实对项目主要执行部门（经营、技术、工程部）各员工的合同交底，特别是合同通用条款、专用条款关于发包方违约、停工、索赔等相关内容约定，建议由经营部牵头，事先分析停工的条件、存在的问题、应准备的资料，积极做好维权准备工作。

2.加强合同履约意识，一旦发生停工事项，各部门间需密切配合协调，严格按照合同要求的时间、程序进行窝工索赔。

3.根据停工期间长短及可预见程度，视情况对现场工人、材料、机械设备进行封存或转移。对于拟停工或已停工项目，积极与分包／分供商进行沟通，协商解决供货与结算问题，避免不必要的纠纷；尤其做好与劳务队伍的结算撤场工作，监督分包队伍妥善结清民工工资，明确后续复工计划。

4.对现场完工情况、现场工人数、工资发放清单、材料数量、设备清单等进行分类统计，并由业主或监理人员签认并保留原件。

5.索赔报告务必抄送施工现场监理单位签字确认，避免进入诉讼程序后再重新鉴定。

6.全面收集并妥善保管施工现场停（窝）工损失证据原件。包括停（复）工通知、索赔意向通知书、索赔报告、业主指令、监理会议纪要、导致停工的原因方面的证据（图纸、变更、付款、场地天气等）、业主往来函件、驻场施工及管理人员名单及工资发放和签收明细、设备租赁（包括架管、模板、塔吊等）合同及停滞费用凭证、定购材料清单、临时设施费用补偿等。

河南省建设厅

豫建设标（2003）89号

河南省建设厅关于印发建设工程中途停工损失补偿办法的通知

各省辖室建委，各有关单位：

为了更好地解决建设工程中途停工引起的造价纠纷，维护发承包双方的合法权益，现将《建设工程中途停工损失补偿办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

办法从文到之日起执行，此前双方已办理结算的工程不再调整，豫建标定（1999）21号《关于计取暂停工程有关损失费用规定的通知》同时停止执行。

附件：建设工程中途停工损失补偿办法（试行）

二OO三年十二月二十四

附 件

建设工程中途停工损失补偿办法（试

行）第一章

总

则

第一条 为了规范建筑市场管理，维护工程发承包双方的合法权益，合理解决建设工程中途停工损失的补偿事宜，根据相关法律、法规、标准制定本办法。

第二条 本办法适用于因发包人的原因致使工程中途停建、缓建，应由发包人向承包人补偿的停工损失。因不可抗力或承包人责任导致中途停工损失应按其他法规另行处理。

第三条 中途停工后，发承包双方均有采取措施以减少或防止扩大损失的义务。

第二章

补偿原则

第四条 施工合同、补充合同和现场签证中如对停工日期、看护费用、周转材料和机械停滞已有约定时，应按照约定的原则作为计算补偿的依据。

第五条 事先没有约定补偿原则的，双方可另协商处理。协商不成的，可按本办法第三章、第九章的原则处理。

第三章 停工日期的确定

第六条 无停工协议和签证时，一般应按发承包双方的书面通知或书面报告中的时间确定：根据施工合同通用条款13`2条规定，发，承包人发出书面停工通知或报告后，对应在14天内确认停工（复工）日期。第七条 现场监理工程师签认的日期与通知或报告日期不一致时，应以现场监理工程师签认的日期为准。但累计日期有误者应予以纠正。

第八条 停工日期均以日历天计算。计算停工损失时，必须有对方收到该文件签收手续的证据。第九条 根据双方确认的停工日期或根据第五、六条确定的停工日期，是计算工地看护费、周转材料和施工机械停滞补偿费的依据。第四章 工地看护费用计算

第十条 为保护已完工程、现场停滞设备、半成品和材料不受损坏和丢失，承包人在现场派驻必需的看护人员，是承包人履行合同责任而采取的必要措施，该看护费用应由发包人承担。

第十一条 施工场地面积在5000m2以内的设看护人员2人/每昼夜，超过5000m2的设看护人员3人以上/每昼夜。

第十二条

每昼夜工资单价由双方协商确定，协商不成的可按40元/每昼夜，即40元/每日历天/人。第五章 临时设施费的补偿

第十三条 合同承包价中的临时设施费是满足整个合同工期施工需要所支出的费用。如中途停工时，应视具体情况进行补偿。

第十四条

未竣工或中途停工的工程，双方拟解除合同办理结算临时设施补偿费可分别按以下的方法计算：

1、按施工组织设计要求已经完成全部临时设施工程，应按合同价中包括的全部临时设施费计算。综合基价中的临时设施费=综合基价费用×0.8%

2、未完成全部临时设施的工程，可按临建实际搭设面积占发包方批准的施工组织设计中的临建面积的比例分摊：

临时设施补偿费=合同价中的临时设施费×（临建实际搭设面积/发包方批准的施工组织设计中的临建面积）

第十五条

工程已竣工，在办理竣工结算时，实际工期（合同工期与停工工期之合）超出合同工期时，仍按合同价中的临时设施费用计算。第六章

剩余材料（半成品）费用计算

第十六条

工程未竣工、双方拟解除合同时，承包人为该工程所备材料（半成品）现场剩余的部分可计算费用，由发包人负担。

第十七条

剩余材料（半成品）数量的确认：发承包双方（监理工程师亦可代表发包方、下同）应根据施工合同通用条款第28条约定的内容和范围，对承包人为该工程所备剩余的且不能转移至其他工地的材料予以清点，及时编制有材料（半成品）品种、规格、数量等内容的剩余材料（半成品）清单，加盖单位公章并由经办人签字，作为计算剩余材料（半成品）费的依据。

第十八条

对于承包人能够尽力将该工程所备的剩余通用材料（半成品），转移至其他工地的运杂费，应由发包人承担。

第十九条

材料价格（半成品）的确定，双方可协商定价。也可以当地造价管理部门在该工程施工期所发布的价格信息为准。剩余材料（半成品）费用=∑材料（半成品）数量×单价。第七章 周转材料停滞补偿

第二十条

周转材料停滞补偿的范围：停工期间已支设的未浇注砼的模板和未拆除的脚手架；为保证后续施工的需要，发包方签证要求存放在现场的模板和脚手架。

停工后，发承包双方应及时清点上述周转材料的数量，组织编制有名称、规格、数量、新旧程度的周转材料停滞清单，加盖双方公章，并由经办人签字，作为计算周转材料停滞补偿费的依据。第二十一条模板按以下方法计算补偿费：

钢模板次摊销量=（一次使用量×（1+损耗率））÷周转次数。木模板摊销量=（一次使用量×（1+损耗率））×K 模板滞摊销补偿费=一次摊销量×摊销次数×相应模板单价。注：损耗率、周转次数、损耗率、k值详附表1、2。摊销次数=停工天数/28天。

第二十二条 脚手架可按以下方法计算补偿费：

一次摊销量=（一次使用量×（1-残值率））÷（耐用周期/一次使用期）。停滞摊销补偿费=一次摊销量×摊销次数×脚手单价。注：残值率、耐用周期、一次使用期详附表3、4。

摊销次数=停滞天数/一次使用期（该次数不应超过咐表中的周转次数）。第八章 施工机械停滞补偿

第二十三条

施工机械停滞补偿范围，仅限于停工前后施工所需的不能移动的尚未拆除的机械。停工后，发承包双方应及时清点未拆除的数量，对可以拆除的机械应及时拆除。尽快编制有施工机械名称、规格、数量、新旧程度的停滞机械清单，加盖双方公章，并由经办人签字，作为计算机械停滞补偿费的依据。第二十四条

施工机械停滞费按《河南省统一施工机械台班费用定额》相应机械台班停滞费乘以停工日期计算。

第二十五条

根据第二十四条计算方法所得出的任何一种机械的停滞费均不得高于该施工机械停滞前的尚存净值。

第二十六条

施工机械尚存净值可参照附表5中的施工机械购置原植、使用年限和机械的新旧程度计算。第九章 附则

第二十七条

依据本办法计算的补偿费均按工程所在地的税率计取税金。

第二十八条

4.冬季停工维护措施 篇四

近日我市天气日渐转冷，冬期施工已经来临，针对我地区建设工程天气寒冷、交叉作业多的特点及采暖期职工宿舍易发生火灾及一氧化碳中毒危险的实际，为确保这一期间的施工安全工作，避免伤亡事故的发生，故我单位提出停工要求：

一、冬期停工工程的越冬维护工作

（一）对施工现场的油漆、木料等易燃材料要加强管理，电焊场地的周围严禁存放易燃、易爆物品，防止火灾事故的发生。

（二）基坑周边应按规定设置防护栏杆级警示标语。

二、切实做好值班职工宿舍及作业棚的保暖保温工作，防止一氧化碳中毒

（一）建立健全安全防火责任制度，层层签订责任状，将安全防火责任落实到人。

（二）职工宿舍必须有良好的通风条件，要建立值班制度，采暖设施要设专人管理，夜间要设值班人员专门看护。

（三）施工暖棚和设置焦碳炉的作业场所应保证通风换气，建立作业和值班制度，火源应有专人管理，防止一氧化碳中毒和火灾事故的发生。

（四）工人宿舍内不准使用电炉子、电褥子、电饭锅，不准私接电源；职工宿舍必须采取安全可靠的保温和采暖设施，严禁明火取暖。各施工单位要建立值班制度，值班表应上墙，并要建立严格的检查制度，要责任落实到人，实行昼夜专项检查，发现明火取暖的，坚决取缔。工地的消防设备必须齐全，消防道路要畅通，消防水源、水桶、水栓等应有保温措施，以防冻结影响使用。

（五）在建工程及收尾阶段工程内严禁住人。

三、加强冬期施工现场的文明施工工作

（一）冬期施工工程必须按文明施工要求严格现场管理。建筑垃圾、生活垃圾要及时清理，不准随处倒水；材料堆放有序；办公室、宿舍、食堂、厕所等附属用房做到整洁、卫生。

（二）凡不进行冬期施工的工程在停工前应按文明施工要求对现场进行彻底整治和清理，为明年安全复工奠定好基础。

5.冬季停工前的准备工作 篇五

停工前的准备工作

一、人员安排

1、各项目部要成立以项目负责人为组长的检查小组，在停工前进行彻底检查，排除安全隐患。重点检查围墙、值班室等临时设施及塔吊等大型设备的结构安全，施工用电是否切断、施工现场的封闭、高处易坠物的清理等，以确保施工现场无隐患。按文明施工要求对现场进行彻底整治和清理，为明年安全复工奠定好基础。

2、各项目部要督促各施工队做好农民工工资的发放工作，严禁施工队拖欠农民工工资，决不允许因拖欠工资发生农民工滞留和上访事件，确保农民工按期返乡。

3、各项目部必须制定停工期间施工现场和生活区值班制度，要配备专人进行24小时值班，切实落实安全责任制，确保人员到位，通讯畅通。

4、各项目部必须安排好留守人员食宿，施工现场的生活用电线路由电工专门引出，其余线路一律封闭，不得擅自拉接线路。生活区宿舍内的电路必须拉闸停电，防止火灾事件发生。

5、各项目部必须加强现场留守人员出入动态管理，不得留宿外来人员，做到不赌博、不酗酒、不吸毒，防止发生打架斗殴等治安事件，各施工项目现场内严禁燃放烟花爆竹。停工期间加强留守人员的安全用电、用火管理，杜绝火灾、煤气中毒事件的发生。

6、施工现场必须按施工总平面图要求配备消防器材。施工现场中危险区域必须设置安全护栏和相关禁止标志和警告标志，危险区域夜间设置红灯进行警示。施工现场的出入口必须封闭，严禁人员进入，以免发生事故。

二、冬季防火的安全管理

为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针，使每个职工懂得消防工作的重要性，增强群众防范意识，把事故消灭在萌芽状态，现结合施工现场的实际情况，制定以下防火管理制度。

1、施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，项目部应积极督促安全管理部具体负责现场的消防管理和检查工作。

2、停工期间都要建立、健全防火检查制度，发现火险隐患，必须立即消除，一时难以消除的隐患，要定人员、定时间、定措施限期整改。

3、发生火警或火灾，应立即报告公安消防部门，并组织力量扑救。

4、根据“四不放过”的原则，在火灾事故发生后，施工现场负责人与施工队应共同做好现场保护，积极配合消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议，并积极落实防范措施。

5、夜间应有照明设备，保持消防车通道畅通无阻，并要安排力量加强值班巡逻。

6、施工作业期间搭设的临时性建筑物，施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆 放可燃物品。

7、氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定。

8、加强电源管理，防止发生电气火灾。

9、木工棚及危险品仓库等易燃易爆场所和规定的禁火区域严禁吸烟。

10、施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，易燃材料必须专库储存；化学易燃物品和压缩可燃气体容器等，应按其性质设置专用库房分类存放，其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》；使用后的废弃物料应及时清除。

11、消防器材和设施不得埋压、圈占或挪作他用。冬季须对消防设备采取防冻保温措施。

12、配备相应的消防器材和安排足够的消防水源。

13、严禁擅自装接用电器具，拉设电线。禁止擅自使用非生产性电加热和煤油炉等明火器具。

三、做好值班人员的防寒保暖工作

加强值班人员的安全教育，提高值班人员的自我保护意识；及时将值班人员安排情况及联系方式上报公司安全生产部并将值班人员联系方式粘贴在大门上。值班宿舍要设置齐全有效的取暖、保暖设施，严禁使用木柴、炭火等明火取暖和乱拉、乱接电器取暖，严防煤气中毒、火灾和触电事故发生。

宁夏金都建筑有限公司

6.校园冬季安全注意事项 篇六

各班级：

时值冬季来临，为加强校园安全工作，预防各类不安全事故的发生，确保师生的人身、财产安全，现就进一步做好校园安全工作通知如下：

一、高度重视冬季安全工作

冬季是各类不安全事故和治安事件高发期。各班级要高度认识校园安全工作的重要性和紧迫性，充分利用晨会、班会、板报、集会等形式，有针对性地加强对学生的安全防范教育，提高学生的安全防范意识和自我保护的能力。

二、冬季校园安全教育工作要点

1、加强常规管理 完善班级考勤制度，加强对学生出勤和进出校门的管理。对无故迟到、早退及未到校学生，及时与家长取得联系，并查明原因，真正做到防患于未然。

2、开好冬季安全主题教育班会，提高学生思想认识。随时开展安全隐患排查工作，及时检查清理管制刀具、打火机、烟花爆竹等各类危险品。定期检查教育教学设备，以保证其能安全使用。认真落实学校的各项管理制度，不欺上瞒下、敷衍了事。

3、冬季气候干燥，易发火灾，严禁学生使用“热得快”、热水壶、电热毯、暖手宝等大功率电器，各部室、教职工宿舍，做到人离电（器）断；加强学生的安全管理，加大对宿舍的检查力度，严查学生宿舍的火种，杜绝学生在宿舍内乱拉电线；严禁将烟花爆竹、火柴、打火机等易燃易爆物品带入校园；严禁在室内外使用明火。

4、冬季常有雾气，路面易结冰，请同学们注意上、放学的道路安全；要遵守交通规则；平时多注意车况、路况；主动避让机动车辆，骑车时按路线行驶，不骑飞车，不单手或双手脱把骑车；不在路上追逐打闹；遇到雨雪天气谨慎慢行；按时回家，确保安全。

5、课间活动要文明守纪，不追逐打闹，防止滑倒跌伤，上下楼梯拐弯时要特别注意；值日生遇到气温低于零度时，不要再拖走廊，以免造成地面结冰，滑倒伤人。

6、冬季时节，早晚温差大，人体抵抗力下降，是呼吸道、结核病等易发时期。班主任要引导学生严格按照《入学教育资料汇编》中对教室环境卫生的要求，做好教室的卫生保持工作，教室、宿舍要勤通风，勤拖地，保持空气新鲜湿润。要教育学生及时增减衣物，以免感冒发烧；平时多喝水、多锻炼、勤洗手、保持良好的个人卫生习惯。遇病及时就医，积极做好疾病的防治工作。因病请假的学生返校时须上交医院诊断证明。为了个人健康，请到食堂餐厅就餐。不要购买无卫生安全保障的外卖。尽量少吃冷饮，冰冻食品。切勿在无证摊点购买食物或进餐，以防食物中毒或因食物不洁而导致的安全事故发生。

7、进入冬季，是盗窃、抢劫等案件多发期，为防止此类案件发生，请同学们按时回家返校，上下学结伴而行，特别是女同学应避免一个人单独行走；要按时归宿，不到偏僻处逗留；发现可疑情况和可疑人要及时报警。

三、阳光体育——冬季班际篮球赛安全工作预案

我校计划从2017年11月下旬开始举行高一高二学生班际篮球赛，为了快速有效地处置赛事期间可能发生的各类突发事件，保障学生安全，确保比赛的正常顺利开展，特制定本预案。

工作原则：重在预防，依法处置；发现问题，即时上报；统一指挥，整体联动；快速反映，有效控制。

（一）突发疾病预防

1、学生根据自身身体状况自愿报名参加比赛，任何人不得强制学生参加比赛；患有心脏病、癫痫等不适宜进行比赛的学生，不许其参加比赛。

2、队员视自身身体情况可终止自己的比赛，任何人不得阻拦。

3、各班班主任应密切关注队员身体情况，发现参赛学生身体出现异常，可强制其停止比赛。

4、队员要认真进行准备活动，上场前做好热身活动，以防止运动伤害。

5、各参赛队员必须着适合比赛的运动装。

（二）安全事故预防

1、班主任要做好本班参赛队赛前安全宣传教育工作，组织队员学习并熟悉安全预案，学习并掌握集体活动安全事故发生时的预防和自救知识以及运动安全自我防护知识，并教育队员在比赛中要听从指挥，不违章操作。

2、比赛时，参赛队员必须服从裁判的裁决和指挥，对比赛成绩有异议的，必须在赛后以书面形式向本次比赛组委会提出，不得私自找裁判裁决，更不允许寻衅滋事。各班班主任必须积极配合裁判组做好学生组织工作，不得放任学生无理取闹或滋惹是非。

3、各班参赛球队在比赛场上和场下都要友好相处，不得因分歧或其他矛盾产生纠分。

4、比赛完毕，参赛队员和观众立即退场，不得在场内逗留围观。

5、各班班主任在本班比赛期间必须提前到位，最后一个离场，始终坚守岗位，随时准备处理可能发生的突发事件。政教处坚持赛前、赛中、赛后三次检查，若有缺岗，每人次扣除班级量化积分5分。

政

教

处

7.冬季居室安全的注意事项 篇七

皮肤干燥、头晕嗜睡，经常感冒发烧……随着天气转冷，人们更多处在温暖如春的室内，但也由此带来一系列不适症状，近日，有关专家提醒，冬季室内潜伏着诸多“健康杀手”，避免疾病缠身除了定时通风外，还要注意保持一定的居室湿度。

冬季室内有害物质多

据石家庄市疾控中心公共卫生检测与评价所所长王生平介绍，冬季为了做好室内保暖，门窗密封比较严密，室内新风量大大降低，而室内装饰材料和家具中释放出的甲醛等各种有害气体，各种燃料燃烧后产生的化学物质，室内吸烟时烟雾中含有许多致癌物质，都会在写字楼和居室环境不断增加而无法稀释。

室内的污染源主要是甲醛、苯、氨和放射性物质，而新装饰装修造成的室内环境污染危害会更严重。

在公共场所里，长时间置身其中，便会觉得有一种窒息的感觉，这主要是二氧化碳含量超标所致。王生平说，客运站、、宾馆等公共场所的二氧化碳含量超标的可能性最大。

定时通风必不可少

“不管天气多冷，也要定时开窗通风。”王生平说，家庭每天开窗换气不少于两次，每次不少于15分钟，用煤炉取暖和使用燃气热水器的家庭更要注意安装通风装置。

对于在秋季装修的家庭，要注意做好室内空气的检测，

资料

王生平说，秋季和冬季装修的房间可能装修完感觉气味不大，这有几方面原因。一是冬季有害气体释放量相应低一些。二是冬季由于呼吸系统的刺激，人的嗅觉器官相应迟钝。另外还有的室内有害气体比如二氧化碳、一氧化碳、苯系物和放射性物质是人感觉不到的。所以，有条件的情况下，新装修的房子不要急于入住，应该先找室内环境检测部门进行检测，听取专家的意见，选择合适的入住时间。

每天喝上足够白水

北方的`冬季本来就具有干燥的特点，再加上集中供暖，会使室内空气更加干燥。在这样的房间呆久了，就会使人皮肤紧绷、干燥上火，感觉不适。更为严重的是，干燥的空气可使白喉、流感、百日咳、脑膜炎、哮喘、支气管炎等的发病率显著增加。

因此，王生平建议，在冬季一定要注意居室的湿度，家里应配备一个湿度计，条件允许的话最好经常加湿，这对减少冬季患病率、过一个健康的冬季和新年非常有好处。

“每人每天最好喝上1000-毫升水，这样就可基本满足人体对水分的需求。”王生平说，需要提醒的是不要暴饮，最合适的饮水方式是“少量多次频饮”，也就是分多次饮水，每次适量。

8.洗煤厂冬季安全注意事项 篇八

冬季来临，气温下降，为保证大家的身体健康，安全过冬，各门房、值班室、宿舍可生火取暖。为保障广大员工的人身安全，防止煤气中毒以及火灾是过的发生，特要求注意以下事项：

一、必须留有足够大的通风口，保证室内外通风顺

畅，防止发生煤气中毒事故。

二、定期清理烟筒内部，防止烟垢堵塞烟筒，保证

排烟畅通。

三、严禁在火炉附近堆放易燃易爆物品，防止发生

火灾。

四、炉灰要确认完全熄灭后方可倾倒，防止死灰引

燃，导致事故。

五、严禁违章作业，杜绝事故发生。

安监科将对厂内所有使用火炉处登记备案，每天进行安全检查，发现问题现场指正，对不服从管理、不按期整改的将进行严厉处罚。希望各使用用火炉地点认真执行此规定，确保安全越冬。

9.冬季燃气热水器使用安全注意事项 篇九

1、燃气热水器必须要安装在浴室外

根据国家标准规定，燃气热水器必须安装在浴室外，并且安装的排烟管要通向室外，以便在使用燃气热水器时将产生的废气排至室外，防止一氧化碳中毒事故发生。

2、保持室内通风良好

在使用燃气热水器时，要保证室内的空气和室外空气能进行自然对流，保持室内通风良好性，到了冬天，千万不能为保持室内温度，将门窗紧闭。

3、排烟管道要安装防倒风装置

在燃气热水器使用过程中，安装防倒风装置，以防冷风倒灌，并要经常检查排烟管道是不是顺畅排烟、排气;有没有管道变形、堵塞的异常，以免影响排烟、排气的顺畅，这样才能确保燃气热水器的正常使用。

4、热水器要由厂家指定的专业人员进行安装

燃气热水器必须要由专业人员安装，并让专业维修人员定期对燃气热水器进行安全检修，确保使用安全。

5、防冻措施

气温低于0℃，燃气热水器水箱中残留的水在严寒的情况下容易导致水箱冻裂，使用后可按下列步骤操作预防水箱的冻裂：

(1)关闭进水阀门;

(2)打开热水阀;

(3)水温调节旋钮转到“低温”或“大水”位置;

(4)卸下排水阀进行排水.

6、定期检查，防止超龄使用

10.项目施工冬季停工安全注意事项 篇十

（安监机构）：

我单位对承建的 工程已经按相关规范要求对你站下发的《安全隐患停工整改通知书》中指出的施工安全隐患整改完毕，特此报告。

整改情况简述：

(未完事项见附页)。

项目负责人（签字并加按手印）： 施工单位（公章）

年 月 日

监理单位意见：

监理单位（公章）

总监理工程师（签字并加按手印）： 年 月 日

建设单位意见：

建设单位（公章）

建设单位项目负责人(签字并加按手印)： 年 月 日

附：有关资料 份（张）。

注：

1、“整改情况简述”：应针对《通知书》提出的问题，逐条写出对应的整改措施；

2、涉及安全生产行为内容的，由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖法人章;