水利监理工程师试题

水利监理工程师试题（共13篇）

1.水利监理工程师试题 篇一

水利监理工程师考试合同管理案例分析试题

合同管理案例分析

【案例题1】

某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）。合同开工日期为3月1日。合同工程量清单中土方开挖工程量为10万m3，单价为10元/m3。合同规定工程量清单中项目的工程量增减变化超过20%时，属于变更。

在合同实施过程中发生下列要点事项：

1．项目法人采用专家建议并通过专题会议论证，拟采用现浇混凝土板衬砌方案。承包人通过其它渠道得到信息后，在未得到监理人指示的情况下对现浇混凝土板衬砌方案进行了一定的准备工作，并对原有工作（如石料采购、运输、工人招聘等）进行了一定的调整。但是，由于其它原因现浇混凝土板衬砌方案最终未予正式采用实施。承包人在分析了由此造成的费用损失和工期延误基础上，向监理人提交了索赔报告。

2．合同签订后，承包人按规定时间向监理人提交了施工总进度计划并得到监理人的批准。但是，由于6、7、8、9四个月为当地雨季，降雨造成了必要的停工、工效降低等，实际施工进度比原施工进度计划缓慢。为保证工程按照合同工期完工，承包人增加了挖掘、运输设备和衬砌工人。由此，承包人向监理人提交了索赔报告。

3．渠线某段长500m为深槽明挖段。实际施工中发现，地下水位比招标资料提供的地下水位高3.10m（属于发包人提供资料不准），需要采取降水措施才能正常施工。据此，承包人提出了降低地下水位措施并按规定程序得到监理人的批准。同时，承包人提出了费用补偿要求，但未得到发包人的同意。发包人拒绝补偿的理由是：地下水位变化属于正常现象，属于承包人风险。在此情况下，承包人采取了暂停施工的做法。

4．在合同实施中，承包人实际完成并经监理人签认的土方开挖工程量为12万m3,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量按照调整单价11元/m3结算。工程量的变化未发生39.6款规定的施工组织和进度计划调整引起的价格调整。

问题

（1）“1”所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？

（2）“2”所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？

（3）“3”所述情况，承包人是否有权得到费用补偿？ 承包人的行为是否符合合同约定？

（4）“4”所述情况，承包人是否有权延长工期？承包人有权得到土方开挖多少价款？ 答案要点：

（1）“1”所述情况，监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定，未经监理人指示，承包人不得进行任何变更。承包人自行安排造成工期延误和费用增加应由承包人承担。

（2）“2”所述情况，监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定，非异常气候引起的工期延误属于承包人风险。

（3）“3”所述情况，属于发包人提供资料不准确造成的损失，承包人有权得到费用补偿。但是，承包人的行为不符合合同约定。依据合同原则，承包人不得因索赔处理未果而不履行合同义务。

（4）“4”所述情况，土方实际完成工程量12万m3，虽然比工程量清单中的估计工程量10万m3多，但未超过10万m3×（1+20%）=12万m3。因此，不构成变更。因此，承包人无权延长工期。承包人有权得到土方开挖多少价款为：

10元/m3×12万m3=120万元

友好提示：不超过20%的部分，按原价（10元/m3）；超过20%部分，按合同约定价（11元/m3）。

【案例题2】

甲某为某施工企业法定代表人，在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订了承包合同。事后，该施工企业通知该项目发包人：“根据公司章程规定，甲某无权独立对外签订施工合同，故甲某与贵方所签合同没有效力，对我公司没有约束力。”但事实上，在此之前，该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定。问题：（1）你认为该施工企业的说法是否正确？

（2）试根据我国《合同法》的有关规定，说明理由。

（3）如果上述合同是甲某通过授权书委托乙某与发包人签订的，该合同是否有效

（4）如果上述合同是施工企业职工乙某与发包人签订的，但未提供甲某签署的授权书，该合同是否对该施工企业发生效力？ 答案要点：

（1）该施工企业的说法不正确。（2）《合同法》规定：法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。因此，所签合同有效。友好提示：（相对人知道代表超越权限订立合同无效，而此前相对人不知道该公司章程，该合同有效）

（3）该合同有效。《合同法》规定：当事人依法可以委托代理人订立合同。

（4）对该施工企业不发生效力。乙某的行为属于无权代理且未得到甲某的追认，该合同对该施工企业不发生效力。

【案例题3】 某工程项目，发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同，合同价9000万元。合同规定：

1、工程预付款为合同价的10%，工程开工前由发包人一次付清；

2、保留金从第一个月开始，在给承包商的月进度付款中按10%的比例扣留（计算额度不包括预付款和价格调整金额），总额达到合同总价的5%为止；

3、物价调整采用调价公式法；

4、工程预付款扣回采用公式：

公式中：F1=20% F2 =90%

5、材料预付款按发票值的90%支付，从付款的下个月开始扣还，六个月平均扣完。

6、月支付的最低限额为100万元。工程进展到某月底的情况是：

到上月底为止，累计完成合同金额3900万元，已扣回工程预付款累计300万元，已扣回保留金累计390万元；

该月完成工程量价款，按工程量清单中单价计，金额为600万元； 该月承包商购材料发票值为30万元；

该月完成工程变更金额为20万元（采用工程量清单中与此工程变更相同项目的单价计算的）；

该月各参加调价的因素，除了人工费的价格指数增长了外，其余的都未发生变化，该月调价费用为40万元；

因设计变更导致施工难度增加，使承包方增加材料消耗6000元，功效降低损失1万元，承包方提出索赔，经审核该索赔成立； 该月完成计日工费5万元；

从开工到本月初未支付任何材料预付款。问题：本月监理工程师是否应签发支付证书？ 参考答案：

（一）本月承包商应得到的工程款（693.60万元）

1、本月完成工程量价款：600万元；

2、材料预付款：30×90%=27万元；（友好提示：按发票价款30万元的90%付款）

3、工程变更费：20万元；

4、计日工费：5万元；

5、补偿费：1.6万元；（友好提示：因设计变更导致施工难度增加，使承包方增加材料消耗6000元，功效降低损失1万元）

6、物价调整：40万元

（二）本月应扣费用（149.29万元）

1、保留金（600+20+5+1.6）×10%=62.66万元（友好提示：月支付=除预付款和价格调整金额之外的所有付款的10%）

保留金总额：9000×5%=450万元（友好提示：保留金总额为合同总价的5%），已累计扣回390万元，本月应扣450-390=60万元（友好提示：到上月底为止，已扣回保留金累计390万元。本月为最后扣除）

2、扣工程预付款：

（其中：C=3900+600+20+5=4525万元）（友好提示：合同累计完成金额=到上月底为止，累计完成合同金额3900万元+本月完成工程量价款：600万元+工程变更费：20万元+计日工费5万元=4525万元；扣保留金之前的、价格调整因素不考虑的金额）

本月应扣工程预付款：389.29-300=89.29万元（友好提示：到上月底为止，累计已扣回工程预付款累计300万元）

（三）本月应支付的工程款

693.6-149.29=544.31万元＞100万元（每月支付最低限额）本月监理工程师应签发支付证书，签发全额为544.31万元。

【案例题4】

某工程合同价为1500万元，分二个区段，有关情况如表所示。

合同规定，缺陷责任期为1年，逾期完工违约金最高限额为合同价的5％

工万程元价 区段

实际竣工日

（）合同规定完工日期

期(已在移交证书上写明)

允许延长工期(天)

签发移交证扣保留书日期

金总额(万元)

缺陷责任期内业主已动用保留金赔偿(万元)

误期

赔偿

费率

(万元)

Ⅰ

1000

96.3.1

96.3.196.3.10

3‰×1000/每天

Ⅱ

500

96.8.31

96.10.10

96.10.1

525

2‰×500/每天

合计

1500

96.8.31

96.10.10

问题：（1）该工程逾期完工违约金应为多少?

（2）按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，所扣保留金应何时退还？应给承包商退还多少? 参考答案：

（1）Ⅰ区段不延误。

Ⅱ区段：延误天数=40天(96.8.31→96.10.10)

允许延长10天，应支付逾期完工违约金的天数：40-10=30天

赔偿金额=30×2/1000 ×500=30万元

最高限额= 5/100×1500=75万元

因为30万＜75万，故工程误期赔偿费为30万

2、按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金退还如下：

96年3月10日后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将区段Ⅰ保留金总额的一半支付给承包人（退还25万元）。（友好提示：签证之日后14天内，退50%）

96年10月15日后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将区段Ⅱ保留金总额的一半支付给承包人（退还12.5万元）。（友好提示：签证之日后14天内，退50%）97年10月10日监理人在本合同全部工程的保修期满时，出具为支付剩余保留金的付款证书。发包人应在收到上述付款证书后14天内将剩余的保留金支付给承包人（退还22.5万元）。（友好提示：竣工1年保修期满之日后14天内，将剩余保留金支付给承包人37.5-15）

【案例题5】

某承包商承建以小型启闭机房，投标日期是2004年5月，2004年6月授予合同，合同工期65天。承包商报价中含7%的利润，15%的现场管理费，8.5%的总部管理费。

2004年8月，工程师致函承包商，要求9月1日开工，承包商人员按时进场，但由于业主原因，直到9月18日场地才全部正式交付。在10月初，由于现场重铺水管干线，又致使承包商停工4天。10月中旬，业主提供的钢材供应又延误5天。11月初，由于连续的阴雨天气造成承包商的机械故障工程停工6天。对此，2004年12月份承包商提出33天的工期索赔和管理费索赔，管理费索赔计算方式为合同总价与管理费率的乘积按每天分摊，得出索赔费用为38723.19元。问题：

1、承包商提出33天的工期索赔是否成立？为什么？

2、承包商提出的管理费索赔38723.19元是否成立？为什么？参考答案：

1、不成立。业主推迟提供施工场地18天、现场重铺水管干线4天、钢材供应推延5天属于业主原因可以索赔；非异常连续的阴雨天气造成承包商的机械故障工程停工6天，属于承包人风险，不予批准索赔。（索赔）

2、不成立。计算有误，报价中的工地管理费率是独立分项计算，费率的计算基础是直接费而不是合同总价。

（友好提示：清单计价：工程管理费的计算基础是直接费）

【案例题6】

某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，在项目建设初期，与甲用户依照法定程序以价格0.35元/m3依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给甲用户供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。

在项目建设过程中，随着供水市场水资源紧缺，同时，又不涉及到供水线路改造，该供水公司又以0.5元/m3的价格将水全部售于乙用户。签订合同时，乙用户并不知道供水公司已与甲用户签订了供水合同。问题：

1、根据合同法有关规定，供水公司与甲用户签订的合同属于那种合同生效的情形？

2、供水公司供水工程完工后，甲用户要求供水，供水公司的解释是，在供水工程完工前，与甲用户所签供水合同并未生效，因此，供水公司不受此约束，将水以更高的价格售于乙用户是合情合理的，试根据《合同法》的有关规定，说明供水公司的说法是否正确？

3、若甲用户坚持要求供水的主张，法院是否应予以支持？

4、若供水公司供水给甲用户，应向乙用户承担什么责任？答案要点：

1、该合同属于附生效条件的合同情形。

2、供水公司的说法不正确。尽管在供水工程完工前，与甲用户所签供水合同并未生效，但是，合同已经依法成立。《合同法》规定：依法成立的合同具有法律约束力，当事人不得擅

自变更与解除。

3、法院应予以支持。《合同法》规定：当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。

4、供水公司违背诚实信用原则与乙用户签订合同，应向乙用户承担缔约过失责任。

【案例题7】

某引水工程，业主与总承包商依据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2000-0208)签订了施工承包合同，总承包商将某段道路的土方挖填工作分包给分包商施工，总挖填方量为1750 ,计划用8个工日推土机且每个工日投入8个人工施工完成，推土机台时费为110元/台时，人工单价为35元/工日·人。本项施工的管理费按机械台班费加人工费的9.5%计，计划利润率为7%。

施工过程中，由于总承包商的施工干扰，使分包商工效降低，这项施工10天才完成，而每天的出勤机械设备和人工均未减少。因此，分包商向总承包商提出了施工索赔，且附有完整的索赔证据。问题：

试分析由于工效降低的索赔款金额为多少？ 参考答案：

超过计划工期的天数为2天，索赔费用计算如下：

1、2天的推土机使用费： 2天×110元/台时×8小时/天 = 1760元 2、2天的人工费 2天×8人×35元/工日·人 = 560元 3．直接费=1760+560=2320元

4、管理费：

管理费=直接费*管理费费率 2320元×9.5% = 220.4元

5、计划利润：

计划利润=（直接费+管理费）*计划利润率 2540．4元×7% = 177.83元

6．索赔金额=直接费+管理费+计划利润=2718.23元

（友好提示：清单计价：直接费为人工费、材料费、机械费之和；工程管理费的计算基础是直接费，计算公式为=计算基础*费率；的计算基础是直接费与管理费之和，计算公式是：计算基础*费率）（间接费=直接费*间接费费率）利润=（直接费+间接费）*利润率

2.水利监理工程师试题 篇二

一、工程监理概况

1. 工期紧, 有效施工期短。

皂市水利枢纽主体工程施工总工期3年8个月, 其中, 大坝工程作为控制工期的关键项目, 其总工期仅2年8个月;作为施工最关键项目的大坝工程河床坝段总施工时间仅22个月, 有效施工期也只有18个月。

2. 工程施工强度高、难度大。

大坝工程总混凝土需求量约96万m3, “一枯”7个月施工时段, 需混凝土21.5万m3;“二枯”8个月施工时段, 需混凝土52万m3。施工中, 既要保证人工砂石料系统、混凝土生产系统等配套生产设施的产品质量;又要保证产量, 工程进度与工程质量之间矛盾突出。

3. 地质条件差, 缺陷处理难度大。

大坝坝基岩层为石英砂岩夹少量落层粉砂岩、页岩, 坝基存在2条大断层和多条软弱夹层, 且基岩裂隙较发育, 建基面平均1～2 m就有1条软弱夹层, 其成型时呈“搓衣板”状, 地质缺陷处理量大。而建基面对开挖质量的控制要求较高, 大大增加建基面处理和验收的难度。

4. 施工干扰大。

大坝工程施工项目多、施工工序复杂、工程协调难度大, 加之由于移民公路通过坝区, 地方车辆和当地居民可随意进入工区, 施工安全隐患大。

5. 采用了新技术、新工艺, 技术要求高。

该工程采用了坝体温度控制、铺筑层面处理、连续施工技术、雨季施工等新技术、新工艺, 对监理工作提出了较高要求。

6. 工程资金由国库集中支付。

该工程资金大部分属政府拨款, 其结算由国库集中支付, 支付程序规范、手段先进, 因此对投资控制及合同管理的要求较高。

二、工程监理实施策略

1. 合理控制工程进度。

(1) 制定合理的合同制度。皂市水利枢纽工程的施工承包合同中专门加设工程进度奖惩条款, 工程实施过程中发包人也制定了工程进度管理办法, 设立了进度目标奖, 将各阶段进度目标与承包人经济效益挂钩, 促使承包人在确保工程质量的前提下狠抓进度, 以质量求进度, 以进度求效益。

(2) 采用合理的施工技术。以大坝工程基础部分为例, 该部分廊道较多, 将坝段分成若干区域, 若采用现浇方法形成廊道, 由于该方法现场安装模板时间较长, 制约了碾压混凝土大面积快速施工, 经参建各方共同研究, 将现浇廊道改为预制廊道, 可事先在坝基外预制后再运至现场组装, 加快了施工进度。

(3) 合理安排施工, 排除干扰。大坝基础部分施工工序多、干扰大。施工界有句行话:“土石方施工是土建施工中最简单又是最复杂的工作”, 换句话说, 该工序的施工管理水平决定其进度和效率程度远远大于其他工序。监理部经过对各施工工序的施工强度分析后认为, 土石方工序仍有潜力可挖, 于是提出了加大资源投入, 精心组织, 加快土石方施工进度的建议, 并被承包人采纳。在承包人的努力下, 大坝工程土石方施工工期大大缩短, 提前37天浇筑混凝土。此外, 挖掘工序搭接潜力。大坝工程“一枯”期间工序交叉作业, 施工干扰非常大, 如何合理调度将其干扰降低到最低程度是参建各方共同追求的目标。由于种种原因, 皂市大坝施工组织仍有许多方面应加以改进, 其首要问题是施工技术对施工组织管理的支持力度不够, 导致施工现场管理效果不理想。经建议, 承包人调整了混凝土浇筑顺序, 采用“从右往左”的浇筑方案, 合理地避开了F1大断层地基处理和垫层混凝土浇筑同步进行的矛盾 (F1断层处理涉及5个坝段, 历时2个多月) , 减少了施工干扰, 加快了混凝土施工进度。

(4) 组织措施。在施工的关键时段, 监理部每两天组织一次现场碰头会, 每周组织1次进度协调会, 每月组织1次监理例会, 此外还有一些不定期的专题讨论会。对重大技术问题提前研究, 及早提出预案, 措施先于施工, 并及时发现问题、解决问题, 大大加快了工程进度。

2. 进行质量控制。

(1) 建立质量管控制度, 健全质量保证体系。皂市水利枢纽工程建设形成了政府监督、业主负责、设计指导、监理控制、施工保证的质量保证体系。发包人与承包人签订了“工程质量目标奖惩办法”, 将合同价3%作为质量目标奖, 以增加承包人的质量意识和责任感;承包人建立了以“三检制”为主的一系列质量管理制度;监理工程师采取了以合同文件为依据, 以单元工程为基础, 以工序控制为重点的质量控制手段, 以及从大处着眼、小处着手、有的放矢对施工过程实施控制的方法, 并实行质量一票否决制。

(2) 事前控制。一是每仓碾压混凝土开仓前的浇筑要领图, 均由监理工程师和承包人进行专题研究, 明确浇筑部位、机械设备种类和数量、各种混凝土和砂浆使用部位以及施工的顺序、数量、入仓路口位置、仓面浇筑顺序等。二是组织碾压混凝土现场试验。监理部多次组织研究碾压混凝土现场试验方案, 以便根据市大坝的施工条件和气象水文条件提出能满足强度、抗渗性、耐久性等设计要求的混凝土配合比, 并通过现场试验验证碾压混凝土配合比和施工工艺流程的适应性, 确定施工工艺和施工参数 (混凝土摊铺厚度, 碾压遍数、层间间隔时间) 。同时, 研究特殊气象条件碾压混凝土施工措施。三是进行人砂系统专家咨询。人工砂石料加工系统曾一度成为工程建设的卡关项目, 监理部协助发包人两次组织国内专家对料场开采和加工系统运行进行咨询, 提出了许多建设性的建议, 从而将人砂系统骨料供应对大坝施工的影响降低到最低程度。四是做好施工方案审查工作。在分步工程开工前, 承包人向监理部报送施工组织设计文件, 监理工程师应认真审核, 帮助承包人完善施工组织设计, 在保证工程质量和安全的前提下达到工程进度的目标。重大技术方案由监理部组织专题会研究, 在充分听取发包人、设计代表意见后再进行批复。五是严把原材料质量关。碾压混凝土所用的原材料如水泥、粉煤灰, 外加剂、止水铜片等, 必须有产品合格证和出厂检验合格证;原材料进场后由承包人按规范要求进行检验, 监理工程师委托发包人中心试验室实施平等检验;大坝工程全部试验仪器和主要计量设备均须定期经计量部门率定, 对混凝土拌和系统配料称量系统每月检验1次, 以确保计量精度满足规范要求。六是重视人才培养。碾压混凝土属新工艺、新技术。为做好质量控制工作, 监理部聘请了2位多年从事碾压混凝土施工的老专家承担质量管理工作, 并通过他们的言传身教, 培养了一批能胜任工作的现场监理人员, 以人的质量来保证工程质量。

(3) 事中控制。碾压混凝土质量关键在于施工过程控制, 监理部实行砼技师带班的24小时旁站监理, 对铺筑前的准备、混凝土拌和、运输、卸料和摊铺、压实、切缝、层面处理及变态混凝土施工、混凝土养护各个环节实施控制。必须对上述各环节严格把关, 尤其是碾压混凝土拌和、压实工序是事中控制的重中之重。

(1) 碾压混凝土拌和控制要点。拌和前应对搅拌设备的称量装置进行核定, 并要求定期率定;投料顺序、拌和量及拌和时间经现场试验确定后, 不宜再改变;拌和系统应有砂含水量测定装置, 并有自动补偿调节功能;经常检查灰浆在搅拌机叶片上的黏结情况, 若黏结严重应及时处理。

(2) 碾压混凝土压实质量控制要点。检查振动碾性能 (激振力、振动频率、振幅、行走速度等) ;振动碾行走速度为1.0～1.5 km/min;摊铺厚度一般由试验确定, 皂市大坝工程为每层3.0～3.4 cm;碾压遍数为静碾2次, 加振碾6遍;大坝迎水面3～5 m碾压方向应垂直于水流方向, 以防止形成层间渗水通道, 每条碾压带间搭接10～20 cm;每层碾压完毕后应及时按照网格布点检测其压实容重, 若达不到设计要求应立即复检, 查找原因并及时采取处理措施 (一般采用复碾) ;层间允许间隔时间应控制在混凝土初凝时间以内, 且混凝土拌和物从拌和到碾压完毕的历时不超过2 h;水平施工缝停歇的层面或冷缝, 达到规定的碾压遍数及压实容重后宜进行1～2遍的无振碾压;各种设备在碾压完毕的混凝土层面上行进时, 应避免损坏已成型的层面, 对已造成的损坏应及时处理。

(4) 事后控制。碾压混凝土事后控制工作包括硬化混凝土性能检测、单元质量评定和钻孔取芯压水检查。硬化混凝土性能检测, 即承包人按照规范要求规定的项目和频次, 在机口取样成型标准试件进行物理力学性能检测。皂市大坝工程碾压混凝土钻孔取芯与压水检查工作由于在事先提出了方案, 事中进行了控制, 事后进行了总结, 经钻孔芯样判断, 其大坝碾压质量优于国内同等工程。

3. 进行投资控制及合同管理。

(1) 计量。皂市大坝工程计量项目主要包括土石方、混凝土及灌浆工程量计量3方面。土石方工程计量控制以开工前的地形测量和完工后收方测量为控制重点。灌浆工程计量则重在实施过程计量, 必须采用24小时旁站监理方式, 根据实施情况现场计量。混凝土工程按照设计图纸计量, 碾压混凝土每个仓位均有浇筑要领图, 通常情况下, 同一个仓位有4～5种不同规格和标号的混凝土, 监理人员应据不同的设计要求区别计量。

(2) 支付。皂市大坝工程实施国库集中支付。支付程序规范, 支付时限短, 超合同清单项目先立项后支付及支付手段信息化是国库支付的特点。工程监理部对从事投资控制和合同管理的有关人员进行了相关培训, 使其适应了国库支付的要求。

(3) 变更、索赔处理。水利水电工程因其工期长、施工边界条件复杂、受自然条件影响较大等原因, 工程建设中出现工程变更索赔的情况在所难免。皂市大坝主体工程“一枯”施工期, 承包人提出了30余项变更项目。对此, 监理工程师以事实为依据, 以合同为准则, 坚持合法, 兼顾合情、合理原则, 妥善处理工程变更、索赔事宜, 维护了合同双方的合法权利。

4. 工程协调。

(1) 成立专门机构, 明确工作职责。根据工程建设的需要, 皂市大坝工程协调又划分为工程外部协调和工程内部协调。其中, 工程外部协调由发包人负责, 主要是协调工程建设与地方各部门的关系;工程内部协调一般由监理工程师承担, 发包人也参与对2家监理单位监理范围所未涉及部分的协调工作。

(2) 制定协调制度。监理部对经常需要协调的事项制订专门的程序, 事先确定协调时间、内容、方式和具体负责人, 并根据不同的对象采用不同的协调方法, 如指令、监督检查、交流、会议等。工程建设中经常出现分目标互相制约的情况, 因此应保证工程建设整体效率, 理顺各种关系, 实现综合协调和总体优化。监理部在处理承包人矛盾时, 应坚持“谁便于解决此问题或谁解决此问题成本低就由谁承担此义务”的协调原则。由于监理工程师掌握情况准确, 处理及时, 确保了工程建设的顺利进行。

三、结论

3.浅谈水利工程施工监理 篇三

关键词：水利工程 质量 进度 投资 监理

中图分类号：TV 文献标识码：A 文章编号：1008-925X(2012)O9-0122-01

1、水利工程施工监理的含义

水利工程施工监理是指监理单位受工程法人委托，依据有关法规及施工合同，对工程建设实行监督管理。我国的工程监理制度，正处于不断完善之中，水利工程监理制度的实施也有十几年的时间。“质量控制、进度控制、投资控制”是水利工程施工监理管理的三大主要内容，其中质量控制是核心，进度控制是条件，投资控制是基础。为此，监理人员在水利工程施工监理过程中，必须协调好“进度、质量、投资”三者之间的关系，做好水利工程施工监理工作。

2、我国水利工程施工监理的现状

2.1 水利工程施工监理市场运行不规范，供求关系不平衡诸多不合理现象，诸如转包、挂靠在一定程度上使得施工监理作用在工程无法充分发挥。

2.2 施工监理工作不到位，监理人员综合素质普遍偏低在施工过程中，监理人员边对施工质量进行监督，边熟悉相关情况。这样很容易影响监理人员的判断，达不到科学有效的监理。此外，由于我国目前在建水利工程建设数目繁多，对监理人员的需求量在不断增大，部分施工监理人员满足不了监理要求。

2.3 监理单位费用过低，监理人员积极性不高水利工程建设往往施工周期很长，对于监理单位来说，监理难度相对较大，需要投入较大人力和物力，然而当前普遍偏低的监理费用使得施工监理过程中缺乏足够的财力支持，也在一定程度上影响了监理人员的积极性。

3如何搞好水利工程施工监理工作

3.1 建立分工明确的项目监理机构工程施工监理部组建的好坏直接决定着工程监理效果的好坏。一个健全的工程监理部要求工作人员有较高的业务素质、踏实肯干的精神，且工作人员分工明确。只有分工明确，监理人员才能更好地发挥出自己的真实水平，提高监理工作效率。

3.2 提高监理人员综合素质①掌握良好的业务技能。水利工程施工监理是一项集专业性、实践性于一身的工作，监理人员的工作水平、工作能力直接决定着监理的效果。所以，要求监理人员有与该工作相符合的论文联盟WWW.LWLM.COM整理学历和专业知识，为水利工程施工做出应有的贡献。②具有良好的职业道德。监理人员应以“廉洁、诚信、公正、守法”作为职业准绳，以“独立、自主、公平”作为职业原则。职业道德是每个从业人员都应该具备的基本的业务素质,更何况监理人员在工作过程中主要是和人打交道，如果没有基本的职业道德和一定的信服力，监理工作就很难做到位，水利工程施工也就难以取得预期的效果。③具有较高的社交能力，能协调各方面的关系。监理人员要具备合同管理知识和经验，相关的社会经验、工程施工实践经验，只有这样才能协调好合同双方关系。为此，监理人员应该以身作则，深入施工现场，及时发现问题，解决问题；根据相关的法规及施工合同，实事求是，具体问题具体分析，维护好合同双方的利益，充分发挥各方的积极性，实现水利工程的最优效果。

3.3水利工程施工阶段的投资控制水利工程施工阶段投资控制的关键是做好工程量支付、工程量核定和工程索赔的工作，尽量把水利工程投资控制在施工合同范围之内。监理人员要协助项目负责人处理好设计问题，以免导致工期延误，并计量好承包人完成的工程量。计量项目包括全部的水利工程量清单、合同文件中规定的和施工过程中变更的项目。水利工程监理人员还要负责复核承包人完成的工程量，并签发计量凭证。

3.4 水利工程施工阶段的进度控制合理的工程进度计划是实现进度控制的前提，但是计划制定者事先对项目实施过程中可能出现的问题做出准确的估计是很难的。在水利工程实施过程中，某些不确定的因素会导致实际进度与计划进度之间产生偏差，为此，监理人员应找出产生偏差的原因，及时调整工程实际进度。当实际进度与计划进度产生较大偏差时，监理人员应以合同为依据，理清各自的责任，再采取相应的措施。若工期仍有延误,就应向发包人提出调整工程进度计划的建议，意见达成一致后,调整原有进度计划，以便确保工程按时完工。

4、结束语

我国加入WT0以后，水利工程监理行业面临着激烈的竞争。因此，必须加强业内的交流学习，不断健全和完善我国的工程监理制度，尽量按照国际惯例办事，在科学、诚信、守法、公正的原则下做方方面面的工作，为工程监理行业争取一个更加美好的未来。

参考文献：

[1]莫明海.浅析水利工程监理的探讨[J].四川建材，2009,(03).

[2]陈德峰.浅议水利工程施工质量管理[J].科技创新导报,2009,(16).

[3]曾伟平.浅谈水利工程的施工监理安全预防[J].科技咨询导报,2007,(12).

4.水利工程监理工程师职责 篇四

监理工程师应按照总监理工程师所授予的职责权限开展监理工作，是所执行监理工作的直接责任人，并对总监理工程师负责。主要职责应包括以下各项： 1参与编制监理规划，编制监理实施细则。

2预审承包人提出的分包项目和分包人。

3预审承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。

4预审或经授权签发施工图纸。

5核查进场材料、构配件、工程设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况。

6审批分部工程开工申请报告。

7协助总监理工程师协调参建各方之间的工作关系。按照职责权限处理施工现场发生的有关问题，签发一般监理文件。

8检验工程的施工质量，并予以确认或否认。

9审核工程计量的数据和原始凭证，确认工程计量结果。10预审各类付款证书。

11提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见。12按照职责权限参与工程的质量评定工作和验收工作。

13收集、汇总、整理监理资料，参与编写监理月报，填写监理日志。14施工中发生重大问题和遇到紧急情况时，及时向总监理工程师报告、请示。

5.水利监理工程师试题 篇五

一、发证部门不同：水利部监理工程师由中国水利工程协会发证；建设部监理工程师由人事部与建设部联合发证。

二、认可程度不同：水利部监理工程师只有在水利系统认可，俗称“部证”，到了建筑行业、交通行业等连个监理员都不能算；建设部监理工程师在全国所有行业都认可，俗称“国监”，到了交通、水利等行业至少得让你做个专业监理工程师。

三、考试组织不同：水利部监理工程师由中国水利工程协会委托国家医学考试中心代办；建设部监理工程师由人事部考试中心组织。

四、难易程度不同：水利部监理工程师考试前三科（法规、合同、三控）的试题50—70%出自一本报名时所发的复习题集；建设部监理工程师试题注重教材与大纲，与任何复习题集关系不是很大。

五、合格标准不同：水利部监理工程师会根据报名人数的40-60%通过率控制合格线，去年150分的案例科目30分左右就能通过；建设部监理工程师由单科总分的60%控制合格线，不会提高分数线也不会轻易降分。

六、严肃程度不同：水利部监理工程师假如不发那本复习题应该比建设部监理工程师考试难上一倍以上，题量也多的吓人，就三控来说，就有六十道单选、九十道多选。案例考试也全部都是客观题，解题难度比建设部监理工程师考试却要难上三五倍，可150分有三四十分也会合格；建设部监理工程师题目虽较水利监理工程师要容易的多，但由于坚持不降分，通过率却很低。

6.水利工程监理控制论文 篇六

水利工程的施工周期往往较短，施工进度成为了制约工程完工的主要因素，因此，加强对施工进度的控制是监理的主要任务之一。施工进度本身与质量之间具有矛盾性，因此，在确保工程质量的情况下加快进度完成任务时，需要监理人员的不断努力。工程进度会受到多种因素的影响，比如施工方案、设计变更、天气、水文和地质等。因此，监理人员应对施工单位进行全过程的规划，并将不确定因素纳入整体规划当中。本文对几种保护施工正常有序进行的措施进行了讨论：①监理单位应对施工单位的施工组织设计进行审核，找出工程施工难点和影响工程进度的关键工序；②根据工程的实际情况进行调整，以此提高施工效率；③合理处理施工过程中进度与质量的关系，针对关键工序增加人力和物力。具体工序为图1所示。

2施工过程中的安全监理

水利工程建设应保障安全性，安全生产是工程施工建设中至关重要的内容。施工中应组织施工单位进行安全培训，切实提高各参建单位的安全意识，并贯彻到实际工作中。水利工程建设的施工环境复杂，因此，施工安全防护保障措施必须做到位；建立健全施工安全紧急预案，并形成问责制度；建立健全施工全过程中的安全巡检机制，确保施工中的现场安全。

3施工过程中的投资控制

监理人员在履行职责的过程中应本着对业主负责的`态度，将工程投资控制作为监理工作的重要任务，尽可能地防止出现追加投资和浪费的情况。因此，应通过监理工作尽可能地提高投资回报率，监理人员应从原材料的选购和制作等对整个施工过程进行投资成本的控制，并通过质量检验确保原材料和工程质量满足设计要求，最终在此基础上进行工程投资控制。监理在业主授权的基础上，需要对现场实际施工成果进行验收，并对工程量进行核算，确认新建以及恢复和变更的部分。

4资料数据信息的监理

水利工程建设过程中存在大量的工程建设和竣工验收信息，监理工作人员需要督促施工单位进行档案资料的填写和保存，真正做到对相关信息资源的有据可查。施工开始前，应形成组织设计和相关预案档案备案，确保质量措施完备；在施工过程中，监理部门应对相关的资料信息进行收集和整理，包括工程施工的设计变更、会议纪要和计量签收单据等；竣工后，应对工程竣工图纸进行整理存档。此外，监理人员还应认真完成监理日志，包括对巡检、旁站的监理和对整个施工过程的相关事宜等内容，将监理例会形成的书面会议纪要、周报、月报等编制成册，并对施工的动态、进度等做好记录。

5结束语

7.水利工程施工阶段监理效果评价 篇七

关键词：监理效果,评价内容与指标,质量监理效果,进度监理效果,投资监理效果

工程监理制度是我国学习世界发达国家的项目监督管理的模式, 并将这中制度首先应用于水利工程。项目监理制度在我国生存与发展, 适应了我国社会主义商品经济与市场经济不断发展和社会化大大分工的时代趋势。建设监理制度不断提高了水利工程建设项目的管理水平, 使得我国的建设项目部断与世界接轨, 也是我国深化体制改革, 规范建筑市场的前提。但是, 目前我国的监理机制还不规范, 监理制度在实施过程中还存在很过问题, 且项目完工后实施监理的综合监理效果也没有得到具体的研究。开展监理效果的研究对指导监理工程的有效改进以及监理制度不断完善, 都有重大的意义。

1 监理效果评价研究的重大意义

(1) 监理效果评价是监理单位制定监理计划的依据, 也是政府单位完善监理机制, 不断建立适应水利工程发展规律的法令、犯规, 促进监理秩序有效稳定。一方面, 监理单位根据监理效果反馈信息, 总结今后监理经验提供了定量的数据参考。另一方面, 为政府调研监理水平, 分析监理市场存在的问题提供了重要参考数据, 政府可以根据监理效果评价对监理市场进行综合分析评价, 并依据评价反馈信息, 制定或完善监理制度, 使监理制度不断适用水利工程快速发展的大环境, 也使得不断完善的监理制度在水利工程施工中能够起到真正意义上的监督、管理作用。

(2) 从项目投资方面上分析监理效果, 总结出项目建设过程中造成资源浪费, 增加投资的不当行为, 以及每种不当行为对项目总投资的影响, 为今后项目监理过程中投资的控制提供指导。根据监理投资效果评价不管总结经验, 分析原因, 从而有效控制工程造价。同样质量、进度监理效果评价, 也可以在一定程度上指导监理过程中对施工质量与进度的控制, 提高工程质量、缩短工期, 从而提高投资效益, 间接降低投资成本。

总之, 监理效果关系到监理管理水平和项目投资效益, 同时也关系到监理行业科学健康大的发展, 深入的研究监理效果, 可以为水利工程建设主管部分管理水利工程监理行业以及指导监理行业工作提供科学的数据依据。

2 工程建设施工阶段监理效果评价内容及指标

水利工程施工阶段工程监理的任务就计划地对建设项目的质量、投资、进度三大目标实施有效监督控制手段, 对合同、安全等进行有效管理, 因此监理效果评价又是对质量监理效果、进度监理效果、进度监理效果、合同管理效果、安全管理效果的综合评价。

另外, 对于项目建设的不同参与方, 因为利益不同, 关心的监理效果也有很大区别。对于业主单位来说;监理单位是否有效减低了工程变更以及变更索赔。对于监理单位, 监理效果就是否完成了业主委托的任务, 对施工单位进行了有效的监督, 是否有效控制建设项目的三大目标;对于施工单位来说, 监理效果就是监理单位是否帮助其有效控制施工成本、施工进度以及监理单位是否有效地进行施工的组织与协调工作。

监理效果评价指标可以分为定量指标和定性指标, 定性评价一般情况下是在定量的基础上, 另外, 监理效果评价内容的数量不同又可以分为单项评价指标和多项评价指标, 其中单项评价指标是对项目监理任务中的一种任务完成效果进行评价, 顾名思义, 多项评价指标就是对项目监理的多个任务的完成效果评价。

3 水利工程施工阶段施工监理效果的评价

水利工程施工效果综合评价常用的有专家估测法, 加权平分法以及加乘平分法。例如, 专家估测法是对每一项评价指标的评价结果进行专家打分, 赋予一定的权重值, 然后求其加权平均值, 根据加权平值确定施工监理效果评价参数, 因此, 确定施工效果的好坏, 是施工监理效果评价的关键。

3.1 水利工程施工阶段质量监理效果评价

质量问题是项目参与建设单位关心的核心问题, 工程的质量难以保证, 以前目标都是免谈。同样, 施工阶段质量监督效果也是建设单位、施工单位、监理单位都非常关心的问题, 因此, 对于质量监督效果的评价也应该从各参建单位的角度对工程质量等级、事故发生情况以及返工与停工等进行综合评价。

(1) 从建设单位的角度考虑, 已完成项目的质量等级大于等于业主委托的监理目标, 则业主方对监理效果评价为好;施工过程中事故发生的次数小于同类项目事故发生的次数, 则业主方认为监理效果好;施工过程中因为施工单位的责任, 监理单位责令停工的次数大于零, 则监理效果评价为好, 且停工次数越多, 代表监理越负责, 监理效果越好。

(2) 从施工单位的角度考虑, 已完成项目的质量等级大于施工单位预期的目标以及施工过程中质量事故发生的次数小于同类工程发生的次数, 施工单位对质量监督效果评价为好。

从监理单位的角度考虑, 已完成工程的质量等级大于监理单位的计划目标, 实施监理过程中工程质量发生的事故次数小于同类监理工程中的发生次数, 则监理单位质量监理效果较好。

3.2 水利工程施工阶段进度监理效果评价

进度监督效果的评价主要是从实际工期、合同工期以及计划工期之间的关系确定。从建设单位的角度分析, 工程竣工验收的实际工期小于建设单位与监理单位鉴定的委托合同的工期, 则认为进度监理效果好;从施工单位的角度分析, 工程竣工验收的实际工期小于施工单位计划工期, 则施工单位认为进度监理效果好;从监理单位的角度分析, 工程竣工验收的实际工期小于监理方案计划工期, 则监理单位认为进度监理效果好。

3.3 水利工程施工阶段投资监理效果评价

水利工程投资控制贯穿于建设项目的各个阶段, 但是水利工程工程施工阶段的投资, 占工程总投资的90%以上, 施工阶段投资控制是项目成本控制的关键, 因此, 投资监理效果严重影响着项目的总投资。投资监理效果的指标分为绝对评价指标与相对评价指标, 其中实施监理项目投资降低额为绝对评价指标, 实施监理项目投资降低率为相对评价指标。

(1) 从施工单位的角度, 实施投资监理工程成本降低额大于零, 则施工单位任务工程投资监理效果好, 反之, 施工单位认为监理单位对投资效果不大。

(2) 从监理单位的角度, 实施投资监理工程成本降低率越大, 投资监理效果越显著;实施投资监理工程成本降低率小于行业平均水平, 则说明监理单位对投资监理水平低于竞争对手。

4 结束语

监理效果评价关系着建设项目投资效益以及监理行业的健康发展, 但是, 目前对监理效果评价还处于研究阶段, 无法形成完成的监理效果评价体系, 因此, 水利工程施工阶段监理效果评价体系的建立需要建设单位、施工单位、监理单位共同努力。水利工程施工阶段监理效果评价体系的建立将大幅度提高水利工程管理水平和投资效果, 对我国水利工程事业发展有重大意义。

参考文献

[1]吴涛, 丛培经, 主编.建设工程项目管理规范实施手册[S].北京:中国建筑工业出版社, 2002.

[2]陈光健, 编.中国建设项目管理实用大全[M].北京:经济管理出版社, 1993.

[3]熊广忠, 主编.工程建设监理实用手册[S].北京:中国建筑工业出版社, 1994.

[4]齐东海, 董文章, 刘兆坤, 编.建设监理学[M].大连:大连理工大学出版社, 1995.

[5]傅鸿明, 黄励思, 编.工程施工监理实务[M].北京:水利电力出版社, 1992.

[6]黄金枝, 钱天瑞.探讨项目监理的科学评估体系建设监理[J].1994 (4) .

8.关于做好水利工程监理工作的探讨 篇八

关键词：水利工程；监理；工程质量

中图分类号：TV512 文献标识码： A DOI编号： 10.14025/j.cnki.jlny.2014.22.0048

新疆地处我国西北部，地域辽阔，四周多山，远离海洋，虽然境内湖泊河流众多，但总体上仍是水资源分布不均的内陆干旱地区。近年来，国家加大西部大开发力度，新疆的水利事业及农业取得了巨大成就，水利工程设施不断完善，节水灌溉体系得以应用，大大促进了新疆农业现代化的发展步伐。在水利工程建设中，工程的质量直接影响农业生产、人民的生命安全、公共财产、民生等方方面面，所以必须加强工程监理，保证工程高水准和高质量的完成。本文就如何加强监理工作确保工程质量进行分析探讨。

1 工程建设管理上确保工程高标准完成

1.1 建立健全管理体系

健全的管理体系是确保工程得以有效实施的根本保障，水利工程从规划设计到施工建设，涉及众多部门的有效配合以及大量人员的组织调动，而且由于建设周期一般都比较长，整个建设过程中哪怕是一个微小的疏漏都可能影响全局，管理难度相当大，所以没有健全的管理体系，是很难把众多部门及人员进行有机的组织和高效的调动，在这个过程中，工程监理是否得当，能否发挥应有的作用，对工程建设水准有着重要的影响。要想提高和保证水利工程的质量，就要建立健全水利工程管理体系，充分发挥水利监管部门的职责。

1.2 完善制度化管理

制度化管理是确保工程优质高效的不二选择，是工程建设施工的指导原则。不断革新管理理念，解放思想，充分调动建设人员及单位的积极性，发挥主观能动性，在完善的制度框架下，严格按照水利工程建设程序办事确保工程项目建设规范化、程序化。从施工审核、方案设计、方案审批、材料、设备等方面都用制度进行规范，在工程施工过程，监理部门通过制度，对于隐蔽工程、工序报验等环节进行有效监督，用制度制约施工单位的建设，对工程质量和安全有所保障。

2 工程监理工作对于人员素质的要求

工程监理工作的质量好坏是由监理人员的素质决定。一是监理人员的职业道德问题，也就是态度问题，态度决定一切，工程建设监理人员必须具备良好的执业操守，具备廉洁、守法、公正、诚信、公平、独立、自主等方面的品质，才能在具体的工作中树立威信，才能使监理工作顺畅而有成效；二是监理人员要具备较高的专业技术水平和较强的业务能力，还要对政策法规及现代高科技有所掌握，要努力使自己成为工程建设复合型人才，才能胜任监理工作；三是监理人员还应具备对问题有预见性的洞察能力，这样才能及时发现并制止在工程建设施工中将出现的错误和问题，确保工程顺利进行，当然这种能力是同较强的专业知识及现场经验分不开的。另外监理人员的协调能力也十分重要，因为工程建设涉及多部门，各种层次的人员众多，良好的沟通，熟练的协调能力是融洽各方关系，充分调动建设各方的积极性，保证工程建设的顺畅进行必不可少的。

3 水利工程建设施工监理工作控制的几个方面

3.1 工程的质量控制

工程的质量控制是监理工作的主要方面，监理工作要在施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段进行全方位的监督控制。开工前，项目监理部门要对承包单位的质量管理、技术管理及质量保证等体系进行审查，还要对施工机械、设备、工程材料、构配件等方面都要进行严格的审查，审核其技术报告，检查材料设备，查看施工组织设计、技术方案，根据情况，如不符规范，要责令其整改，改后由总监审定。在施工阶段，在实行动态控制，要事前预防、事中检查、事后验收，对工程进行全方位的质时控制。工程完工后，要按国家标准和质量评定办法，对工程进行检查验收，项目监理部应组织监理人员对承包单位报送的分项工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

3.2 施工阶段投资控制

施工阶段监理工程师要依据质量合格证、工程量清单和技术规范、设计图纸，对承包人已完成工程量进行计量。监理人员负责复核或在施工现场直接获取承包人完成的工程量，并签发计量凭证；监理工程师在投资控制中的主要工作是审核签署支付证书，审查和处理工程变更，下达工程变更令，处理索赔事宜。

3.3 施工阶段进度控制

在工程施工阶段，由于各种不确定性因素的影响，实际施工进度往往会与计划进度有差距，监理工程师要在具体的监理工作中采用必要的监测方法，对偏差产生的原因进行分析，并根据实际的施工情况进行调整，如果偏差过大，在依合同中的条款进行分析，把相关责任进行明确，然后再采取相应措施进行处理。

4 监理工程师质量控制的方法

常用的有见证、旁站监理、巡视、平行检验等质量控制方法，具体结合施工现场情况来确定采用哪种方式。在施工过程中，监理对工程项目的实施进行事前、事中、事后全过程动态控制，以事前、事中控制为主，事后控制为辅相结合的控制方法，在监理工作中要强调监理工作的预见性、计划性和指导性，最大限度地采用先进的计算机目标管理及科学化的统计资料分析。

参考文献

[1] 韩占峰.浅议小型水利工程质量管理[J].山西建筑，2008，8：55-56.

[2] 孙传明.浅析水利工程施工的质量管理[J].山西建筑，2007，33（28）：23-24.

9.水利工程施工监理合同 篇九

监理人: 合同编号： 合同名称：

依据国家有关法律、法规， (以下简称委托人)与 (以下简称监理人)，提供施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

(一)工程概况：

1.工程名称：

2.建设地点：

3.工程等别(级)：

4.工程总投资(人民币，下同)： 万元

5.工期：

(二)监理范围：

1.监理项目名称：

2.监理项目内容及主要特性参数：新打机井 眼，新建生产桥 座、清淤治理沟渠 条共计 km，疏浚土方 万立方米。

3.监理项目投资：

4.监理阶段：

(三)监理服务内容、期限

1.监理服务内容：按专用合同条款约定。

2.监理服务期限： 自 年月至 年月

(四)监理服务酬金监理正常服务酬金为 (大写)，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

(五)监理合同的组成文件及解释顺序

1.监理合同书(含补充协议);

2.中标通知书;

3.投标报价书;

4.专用合同条款;

5.通用合同条款;

6.监理大纲;

7.双方确认需进入合同的其他文件。

(六)本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。 (七)合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份;副本 份，委托人执 份，监理人执 份。

委 托 人(盖章)： 监理人(盖章)：

法定代表人(签名)： 法定代表人(签名)：

或委托代理人(签名)： 或委托代理人(签名)：

10.浅议水利工程安全监理工作 篇十

2003年l1月24日，温家宝总理签发了国务院第393号令：《建设工程安全生产管理条例》（以下简称《条例》），于2004年2月1日起开始施行。《条例》对与建设工程安全生产相关部门的安全生产责任做出了明确的规定，这对加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全有着极其重要的意义。建设监理制度在我国开始推行以来，监理单位对安全生产是否承担责任一直存有争议。目前水利工程建设需要迫切解决的问题应该是监理单位如何按照《条例》有关规定，全面开展安全监理工作。笔者现结合工作经验并根据水利工程建设的实际情况，对落实《条例》，推进安全监理工作提出以下建议。

一、政府主管部门应尽快组织出台相关政策、法规

《条例》中虽然明确了监理单位对安全生产负有责任，但针对水利工程建设项目中监理单位如何开展安全监理工作？工作如何到位？目前缺乏必要的执行和检查依据。因此，政府主管部门应尽快组织出台相关的政策、法规和规定，为水利工程建设安全监理的实施提供工作依据和衡量标准。

二、从源头抓起，理顺安全生产责任关系

水利工程建设项目监理是指监理单位受建设单位委托，根据委托合同的约定，代表建设单位对建设工程质量、进度、投资及施工合同的其他事项进行全面控制和管理。从其定义中我们不难看出，监理单位在建设工程管理活动中的责、权、利是与建设单位的委托密不可分的。也就是说监理在工程建设活动中履行的是建设单位的一部分职责，因此监理对安全生产的责任应与建设单位在安全生产活动中所承担的责任相符，监理的责任不应超越委托合同授权的范围。政府有关部门应出台具体细则，理顺建设单位和监理单位在安全生产活动中的责任关系，补充和完善现行的《水利工程建设监理委托合同》示范文本，在合同中明确建设单位在安全生产方面应该赋予监理的责任、权力和利益，使安全监理工作纳入到《合同法》的管理范畴中来。真正做到有法可依，有章可循。

三、合理提高监理服务收费标准，加大安全监理投入

从《条例》对监理单位在安全生产活动中所承担的责任不难看出，今后开展安全监理工作将大幅度增加监理的风险和工作量。而要完成这些工作，降低风险，就必须进行相应的投入，还要获得一定的收益，但是现行的监理收费组成并不包括上述内容。目前我国水利工程建设监理行业仍执行的是1992年国家物价局、建设部

发布的收费标准，已试行了l0余年，标准明显偏低。在这种情况下，单方面把安全监理责任压到监理企业身上，无疑是雪上加霜。因此尽快提高我国监理行业收费标准已势在必行，否则就违背了市场经济规律，不能体现监理服务的真正价值，长此下去必将严重制约我国监理行业的发展。

四、对监理人员进行安全监理知识培训

安全生产管理是一项十分复杂的工作，通过长时间的积累，已经形成了一套较为完整的知识体系，专业性很强。如对于水利工程建设中的隧洞支护、砼构件垂直运输等工作内容，需要较强的专业知识和经验。监理工程师要做好安全监理工作，就必须熟练掌握这些内容。但从目前水利工程建设项目的监理情况来看，监理从业人员年龄结构、知识结构等很不合理，与所承担的监理任务的要求还有很大差距。因此应尽快组织监理人员进行安全监理知识培训，经考核合格后方能上岗。

五、建立并完善监理单位内部安全监理应急保障体系

应急保障体系从《条例》颁布、实行到一系列措施落实到位，还要有很长一段时间。在这段时间里，监理单位应尽快建立安全监理应急保障体系，编制工程自身的安全监理规程，以填补这项空白并把安全监理工作纳入到日常工作中，做好自我保护。否则，一旦出现安全事故，无法逃脱责任追究。

11.水利监理工程师试题 篇十一

关键词：水利工程；水建监理；工程建设

中图分类号：TV512 文献标识码：A 文章编号：1009-2374（2013）29-0133-02

随着水利工程建设的不断发展与深化，作为水利工程建设第三方的水利工程监理单位其地位也越发重要起来。水利工程监理单位在保障水利工程高质的前提下，与项目法人、承包商之间形成了相互制约、监督、协助和促进的关系。然而，在水利工程建设监理工作逐渐走向社会化、规范化的专业管理模式时，仍存在一些无法忽视的问题影响着监理制度的正常推行，须加以重视和解决。

1 水利工程建设监理工作现状中存在的问题

水利工程建设监理是具有社会专业化的水利建设监理单位，接受某项水利建设工程项目法人的委托和授权，以确保该项水利工程投资目的为宗旨，依据国家批准的工程建设相关法律法规、其他建设工程合同以及委托监理的合同，对即将实现的此项水利建设项目进行微观的监督和管理等系列活动。因此，水利建设监理在整个水利工程建设中起到了促进和保障工程质量的重要作用。然而，在实际工作中仍存在一些问题：

第一，水利工程项目建设的两个主体对监理工作的认识深度不够。作为委托方的部分业主或为应付上级；或为领取施工许可；或认为监理仅是质检工具；或将监理化为业主利益方，更有甚者常以地方惯例来决定实际工程问题。这些都导致监理单位低效服务于工程效益，往往令其扮演“替罪羊”的角色。而承包商方面也存在在施工质检环节过分依赖监理，推诿其权责给监理员；不严格按合同约定事项进行规划组织，导致建设管理混乱无法实施正常施工；更有些施工单位认为监理与业主站在一条战线上，在施工中不予以配合延误施工的现象。

第二，监理单位软环境建设较为薄弱。主要集中在监理单位管理水平低下和监理员整体素质偏低两点。根据实际了解，仍存在一些非独立的监理单位，这些单位依旧在有任务时临时拼凑非专业人员执行监理任务，这些人在法律和经济管理方面缺乏理论和实际知识及经验，不能有效运用现代管理手段控制工作质量和效率。其中的人员组成多半是离退休人员，这类人群的稳定性差，吸收和接受前沿或新技术水平低、组织协调能力不高，容易给监理单位的长远发展造成不良影响。

第三，建设施工过程监理无法发挥控制监管的作用。许多私有监理单位在水利工程建设现场时，其监理控制极不规范。一些小型水利工程建设项目，由于自身条件还无法严格按工程建设规范施工，仍存在“设计施工同时走”；或当隶属一家单位全包某项工程建设时就会出现承包、设计及施工部门的权责利多头管理混乱现象。这些情况多导致监理员的意见和决策无法有效实施，令工程质量监督漏洞频现。在水利工程中，特别是小型水利工程中，投资、进度、质量及安全的失控就意味着整个工程的低效浪费。因此，必须及时对这些问题加以改进和控制，找到切实可行的对策来改善监理工作的现状。

2 水利工程建设监理工作的改进对策

水利工程建设虽然在制度方面逐渐走向规范化和成熟化的理论管理，但是在实际推行中仍带有制约性，这点在小型水利工程上尤为突出。针对现阶段水利工程建设监理工作中的各方面问题，可采取相对应的有效改进，其具体对策有以下三点：

2.1 妥善做好水利工程建设两大主体的沟通协调

良好的沟通协调是保证监理工作顺利进行的前提。做好与业主和承包商之间的沟通协调的有效手段就是认真做好第三方监理工作的宣传和普及。从思想的根源上让业主、设计单位和施工单位了解监理工作的目的、意义以及重要性。监理工作效率的提高，要靠业主的尊重和信任；要靠承包商的理解与配合；要靠设计单位的协助和支持。监理单位与三者相辅相成，任何一环的沟通不到位都会影响监理质量。监理人员在处理业主方关系时，应令其明晰监理工作所处的利益考量点在整体而非个人行为；在处理与承包商的关系时，应令其明晰利益归属的公正性，使其明晰监理承包合同的权责，严格合同条款，杜绝推诿扯皮现象；在处理与设计单位的关系时，应以施工结果为切入点，令其明晰设计优劣决定整个水利工程质量的好坏，而监理工作正是为这一目标的正向发展做保障。

2.2 强化和优化监理软环境

监理单位若想长足良性发展，就要不断完善自身软环境建设。这就要求监理单位加强监理工作管理，重视和提升监理队伍的整体素质。加强监理工作管理就是要严格约束监理工作的操作流程。应加强监理单位和现场监理工作的宣传度，开展舆论监督做实做好监理工作。应清楚认识水利工程的复杂性和多样性，认真做好各方面的技术分析，编制好监理规划及实施细则来增加可行性和准确性。加强自身软环境建设，就要增强监理单位的服务意识和责任感。加强监理行业的自检自律，营造透明公平公正的竞争市场。加强监理员的职业道德培养和提升。加强对监理人员质量、安全及新技术继续教育和培训，提高监理人员业务素质。加强监理人员持证上岗的管理，实行监理员变更备案制，变更人应在项目法人书面同意后，报送主管部门备案。根据市场需求，扩大水利工程监理队伍，引进综合性高素质的总监人员，带动整个监理队伍从技术和道德层面得到提升。

2.3 重视小型水利工程的监理

应充分认识水利工程建设监理工作的重要性。尤其要加强对小型水利工程的监理管理。

2.3.1 善于创新小型水利工程的监理模式。对于小型水利工程项目可推行监理区域负责制，按集中管理要求由项目法人或水管部门负责将单位区域内的小型项目打捆监理。具体实施方可采取年度招标的形式选择监理单位。

2.3.2 改进招标方式，择优选择监理队伍。修订监理招标示范文本文件，在概算批准额的基础上，按有关费用标准，综合考虑监理跟踪检测及交通保障等费用；监理招投标价以综合费率或明标价确定；必要平行检测费应按检测方案，由项目法人作为独立费用额外支付；应从投标人的履约力、拟投监理员的信用、行为、技能方面综合评标赋分来预防不良竞争；同时，修订监理合同文本，深化监理工作的职责。招标人应对投标人进行资质资格的审查以及标后监管，杜绝监理单位挂靠、违规出借资质投标行为的产生。当监理单位中标后应实行监理区域负责制，由单位派驻总监理工程师及相关监理员组成现场监理小组开展工作。

2.3.3 突出工作重心，保证监理工作的良好成效。现场监理小组应按照统一、高效、精简、专业和规范化管理的要求，合理规划管理模式和层次，统筹调度，集中管理。根据工程实际情况强化现场监理，制定有针对性的监理规划和细则，严格执行工作的规范性行为。按标准审查施工方的质保体系和质管措施。加大施工图的审核力度，把好设计变更关；适时进行现场辅助监理，善于运用平行和跟踪检测等技术强化关键工序、部位及重要隐蔽工程等重点项目的管理和监控。对不达标的建材、设备、构配件及不合规的施工组织设计、技术方案不得放行和通过验收。严格审查施工安全生产的各项要求，加强安全生产监理；对施工单位投标中独立列出的安全措施费用未经落实不予支付。加强工程投资控制，要求监理人员具有可预见性和洞察问题的能力，从宏观上进行水利工程投资预控，尽量避免突破批复投资，从微观上注意到施工的每个细微环节，在发包人授权范围内，以施工承包合同为依据，认真做好工程量支付、工程变更项目的工程量核定以及处理好工程索赔，把工程投资控制在合同范围内。

3 结语

水利工程监理制度贯彻和推行的可行性，将监督水利工程建设项目的安全高质完成，可以加快水利工程的建设进度，为水利工程的社会效益、经济效益以及安全效益起到保障作用。因此，应重视水利工程建设监理中的问题，并及时找到有效对策来不断丰富和提高监理自身标准。

参考文献

[1] 郭永刚.水利工程建设中监理工作的现状与思考[J].

山西科技，2010，25（4）：46-52.

[2] 赵李华，茹建栗，马美芳.浅谈水利工程建设监理工

作存在的问题及原因分析[J].科技风，2011，

（3）.

[3] 牛岗，尹艳芳.工程建设监理工作中存在的问题与改

进建议[J].陕西水利，2011，（5）.

[4] 姚挺，黄勇.水利工程建设监理工作中应注意的几个

细节问题[J].现代物业（上旬刊），2011，（7）.

[5] 王飞.水利工程建设监理工作存在问题探讨[J].城市

建设理论研究，2012，（15）.

12.浅谈水利工程施工阶段监理工作 篇十二

一、监理工作质量控制

对监理工作的质量控制, 主要分为三部分:施工阶段前期的监理、施工阶段的监理、竣工验收阶段的监理。

(一) 施工阶段前期的监理工作

在施工方进驻工地开始施工之前, 监理方应严格审查施工方现场项目管理机构所提交的的施工组织方案、安全预案以及施工人员的相关技术证件, 从而确保工程项目的施工质量;对施工质量有着重大影响的相关施工机具, 还应审核施工方提供的技术性能证明, 凡不符合具体质量要求的, 不得允许使用。对施工过程中可能会使用的机具和计量器具等, 应要求施工方上报有关检测部门鉴定证明, 并注明其有效期限。对施工方报送的拟进场工程构配件、材料和设备的报审表均要附相关质量证明材料、进场质量检验记录审核签认等, 并对进场的实物遵循监理合同或有关工程质量管理文件规定的比例, 采取见证取样或平行抽样的方式进行抽检。在技术交底会之前, 监理方应组织该项目的监理人员熟悉设计文件和同类型的工程资料, 并对图纸中存在的问题, 通过建设单位, 及时的向设计单位提出书面意见和建议, 对设计单位的回复, 监理人员要认真理解;监理人员参加设计技术交底会时, 应多和与会方交流, 并对设计技术交底会议纪要进行签认。监理方还应依据设计文件、监理规划和相关规范等编制监理实施细则, 由总监审批后具体实施。总监应组织具体监理人员在审核了施工方提交的施工组织方案、进度计划和技术方案后, 提出整改意见, 交由施工方负责整改, 最后再由总监审定, 直至达到各方案科学合理。

(二) 施工阶段的监理工作

当今的监理工作理念是以动态控制为主、事前预防为辅, 主要包括三部分:施工前先指导、施工中检查和施工后验收三个技术环节。做好施工预控, 监理方主动提出可能发生的问题, 并要求施工方做好相对应的预案, 对施工时关键工序位和重点部实施动态控制。在施工管理过程中, 着重对“重点部位”的质量控制, 对工程的施工做到全方位和全过程的质量控制, 确保工程项目施工实现有效的全面质量控制。项目监理人员除了对施工过程进行质量监督外, 还应定期检查直接影响工程质量的有关机具设备的技术情况;对重要的施工原料和半成品配件, 应组织相关人员或是交由相关部门对其进行检验、试验, 对重要的隐蔽工程和分项工程, 应组织现场监理经常对其检查和验收。对采用了新技术、新材料和新工艺的工程, 在经由有关技术部门的评定合格并正式形成报告签认后, 方可用于施工。在施工过程中当出现施工方对已获批的施工组织方案进行补充或调整时, 应由监理工程师审查, 并由总监签认后方可对其补充和调整。工地例会必不可少, 总监理工程师理工程师应定期主持召开, 对当前的施工质量状况检查分析, 针对施工过程中存在的质量问题和安全隐患提出整改措施。

(三) 竣工验收阶段的监理工作

在对工程分项进行检查验收时, 监理人员应按相关规范的评定标准和办法, 对其进行检查和验收。对施工方所报送的分项工程质量验评文件, 监理工程师应进行严格审核和现场检查, 审查合格后才能予以签认;对于那些有使用要求的分项, 必须在对其检测、试验或运转后再进行检查、评定和验收。同时应督促施工方做好竣工资料的编写, 审查由施工方所提交的竣工资料和工程质量报告, 针对资料存在的问题, 提出整改要求, 整改完毕后方可签署竣工报验。

二、监理资料的管理

监理资料一般容易被人忽视, 对其的编写也是草草了之。实际上监理资料是评定和判断施工质量的重要依据之一, 其重要性不亚于具体施工技术, 它在一定程度上反映了监理人员的职业素质和工作水平。

因此, 对监理资料的管理也就显得十分重要。作为管理要点之一的检查, 同样必须被提到一个新高度。监理资料检查的要点应包括:项目监理规划和项目监理具体细则;项目施工组织方案审查;材料等工程必需品的证明文件检查;监理工程师对勒令施工整改的通知单;分项施工质量验收文件;监理月报;监理日记;监理现场质量抽检资料;旁站监理的质量评估报告等。

除了对监理资料的检查外, 还应设立一个衡量监理资料编写好坏的一个标准, 从而可以从量上来度量监理资料。标准的设立可以从资料编写内容的完整性, 深浅程度, 条理性, 表达清楚程度以及时效性等方面考虑。

监理公司应定期公布各工地监理资料的检核结果, 根据检查过程中出现的通病, 由专家对其进行点评, 并提出相关改进建议。 (专家组的成员可由业内精英或是德高望重的老监理组成) 。通过组织对监理资料的检核, 使监理资料的管理始终处在一个不断改进、不断变化和不断提高的良性循环状态之下;而其编制目的和考核方法自身也将在此活动中得到不断的修订, 使之日趋完善。监理资料管理的规范化, 是监理工作者迫切希望。它受到监理人员的文字表达能力、技术业务索质、施工方和建设单位配合的程度等多方面因素的制约。监理资料管理水平的提高, 是一个复杂的、长期的课题, 也是一个不断探索和创新的过程。

三、结束语

综上所述, 监理工程师对工程项目的监理应按照合同和相关规范对其建设进行严格的质量控制和检查, 必须进驻现场, 对项目施工进行全过程和全方位的监督检查。对技术文件和相关资料进行审批检查;建立相关质检制度和制订质量检验工作程序, 确保工程项目建设的高质量;同时做好监理资料的编写, 努力提高监理资料的管理水平。

由于水利工程项目的自身特点, 相对于其它建设工程的监理, 水利工程监理工作涉及的内容更加广泛和复杂。因此, 水利项目的监理工程师应更加重视对可能影响工程质量的因素的控制, 严把质量关, 尽最大可能的确保工程品质。

参考文献

[1]孙慧.项目成本管理[M].北京:机械工业出版社, 2006.

[2]聂绍彬.我国工程建设监理模式创新研究[D].重庆大学, 2002

13.监理工程师试题及答案 篇十三

“监理工程师”，是指经全国统一考试合格，取得《监理工程师资格证书》并经注册登记的工程建设监理人员。 监理工程师是代表业主监控工程质量，是业主和承包商之间的桥梁。下面是监理工程师试题及答案，请参考!

监理工程师试题及答案

1、建设工程发包单位迫使承包方以( )。

A、低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B、低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C、低于标底的价格竞标，不得任意压缩定额工期

D、低于预算的价格竞标，不得任意压缩定额工期

2、监理工程师应当按照工程( )的要求，对建设工程实施监理。

A、监理大纲 B、监理规范 C、项目质量 D、项目工期

3、建设程序与建设监理之间存在一定的关系，其中之一是建设程序为( )提出规范化的要求。

A、工程建设监理

B、工程建设行为

C、工程建设监理的任务和服务内容

D、监理工程师的职业准则

4、对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的`工作是( )。

A、对设计方案的技术可行性分析

B、对设计方案的技术经济分析

C、对设计方案进行优化

D、限额设计

5、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得( )的范围内从事建筑活动。

A、相应的专业技术职务，并在其专业许可

B、相应的执业资格证书，并在其执业资格证书许可

C、相应的职称证书，并在相应职称等级许可

D、相应的资质等级证书，并在资质等级许可

6、施工监理机构的层次不包括( )。

A、决策层 B、协调层和执行层 C、管理层 D、作业层

7、我国建设工程监理的特点之一是作为( )。

A、政府管理职能的补充

B、政府管理职能的转变

C、国家强制推行的制度

D、国家鼓励发展的制度

8、在固定总价合同条件下，通货膨胀( )。

A、对业主和承包商均没有风险

B、对业主来说没有风险，对承包商来说风险大

C、对业主来说风险小，对承包商来说风险大

D、对业主和承包商均有风险

9、下列关于信息沟通的表述中，不正确的是( )。

A、信息沟通就是交换和共享数据、信息和知识的过程

B、沟通手段基于计算机网络技术，不包括其它传统沟通方式

C、信息沟通应贯穿建设工程项目全过程

D、沟通内容包括与项目建设有关的所有知识和信息

10、施工阶段项目监理机构的监理人数不少于( )个。

A、4 B、10 C、5 D、3 11、项目监理机构应当配备满足监理工作需要的( )。

A、所有监理设施 B、主要建立设施

C、所有检测设备和工具 D、常规检测设备和工具

12、工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这是其经营活动基本准则( )的要求。

A、守法 B、诚信 C、公正 D、科学

13、目标规划和计划与目标控制都具有( )。

A、指导性 B、实施性 C、动态性 D、循环性

14、在设计阶段，对投资控制和质量控制均有作用的工作是( )。

A、优化设计 B、限额设计 C、技术经济分析 D、审核概算

15、信息是( )。

A、事物的客观规律 B、客观实体属性的反映

C、各种消息的汇总 D、信息就是知识

16、文件归档的含义是( )。

A、建设、施工、监理、设计、勘察等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向本单位档案机构移交

B、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设工程中形成的文件向建设单位档案机构移交

C、文件形成单位完成其工作后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构

D、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的工程文件向建设单位档案机构移交，建设单位汇总后向档案管理部门移交

17、监理规范对建立资料的管理要求是( )。

A、及时整理，真实完整，分类有序，总监负责，专人具体实施，及时归档等

B、来源可靠，真时及时，分专业组织，专人管理，及时归档等

C、总监负责，及时整理，准确无误，分专业组织等

D、专人负责，及时收集，及时整理，真实完整，及时归档等

18、归档文件立卷原则是( )。

A、一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷

B、工程准备文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷

C、竣工图可以按照单位工程、专业等组卷

D、立卷不宜过厚，一般不超过40㎜

19、建立工程监理文件档案收文时应该做到( )

A、按照信息特点进行分类登记，记录：名称、摘要、发放单位、编号、收文时间

B、进行登记，记录：名称、摘要、发放单位、发放时间

C、进行登记，记录：名称、发放单位、编号、收文日期、收文人

D、进行登记，记录：名称、摘要、发放单位、发放日期、编号

20、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用( )予以确认。

A、联系单 B、变更单 C、通知单 D、回复单

&nbs